有關買賣合同集錦（通用34篇）
有關買賣合同集錦 篇1
甲方：
乙方：商丘紡織有限公司
經甲乙雙方平等協商達成以下協議：
1、乙方向甲方購買 絡筒機四臺（120錠/臺），每臺價格壹萬陸仟元整（￥16000元），合計總價為陸萬肆仟元整（￥64000元）。
2、拆車前甲方機器完整不缺機物件，簽訂合同當日乙方交付甲方機器設備全款（甲方不負責開具發票）。
3、甲方負責為乙方將機器完好無損免費拆卸并上車。
4、設備拆卸上車前付完設備全款，運費乙方自己承擔。
5、雙方本著誠信合作原則，同意雙方簽字生效。
甲方： 乙方：商丘紡織有限公司
開戶：河南省安陽市農行東風支行 地址：河南省虞城縣203省道東側，杜集鎮北3公里處
卡號： 電話：
身份證：
20xxx年3月14日
有關買賣合同集錦 篇2
一、本合同適用于存量房買賣。
二、請用鋼筆等不易褪色、變色且不易擦除的書寫工具填寫。
三、本合同的任何涂改均應由甲乙雙方在涂改處簽章確認。
四、本合同條款空白處由買賣雙方商定填寫。
五、請仔細閱讀合同條款，以免引發糾紛。
甲方：
乙方：
甲、乙雙方在平等、自愿和誠實信用的基礎上，經友好協商，就房屋買賣事宜達成一致意見并簽訂本合同。
第一條 甲方自愿將其房屋出售給乙方，乙方已對甲方房屋具體情況作了充分了解，并愿意購買該房屋。
該房屋具體情況如下：
1、房屋坐落于 。
2、房屋的所有權及該房屋占用范圍內的土地使用權隨該房屋一并轉讓。
第二條 甲方保證上述房屋權屬狀況的真實性，保證該房屋不受他人合法追索。如果由此導致乙方受到損失，甲方應予補償。
第三條 乙方應在X X X前向甲方支付定金（大寫）X X X ，（小寫） X X X 元，作為乙方為履行本合同向甲方提供的擔保。
上述定金在乙方最后一次付款時充抵房款。
第四條 經雙方協商確定，該房屋成交價款為人民幣（大寫）捌拾陸萬元整，（小寫）￥860000元。
房款的支付方式為現金。支付時間為：
1、乙方于 年 月 日前向甲方支付完房款。
2、乙方于領取房屋所有權證時支付余款X X X 元。
乙方未按約定支付房款時，則按下列約定承擔違約責任：
1、乙方逾期支付房款時，每逾期一天，按實際欠款金額的萬分
之X X X 支付違約金。
2、乙方逾期支付房款超過X X X 天，甲方有權解除本合同。甲方應于解除合同后三天內將已收房款退還乙方，所收定金不予退還。如甲方不愿意解除合同，則有權要求乙方按前款約定支付違約金。
第五條 甲方應于年 月 日前將房屋正式交付乙方，除本合同另有約定外，甲方應在交付房屋前將室內物品騰空并打掃干凈。
雙方約定于本合同簽訂后到有關部門辦理物業服務、有線電視、固定電話、水、電、氣、暖等相關附屬設施的變更手續。
甲方未按約定履行以上義務的，則按下列約定承擔違約責任：
1、甲方逾期交付房屋的`，每逾期一天，按總房款的萬分之X X X支付違約金。
2、甲方逾期交付房屋照過X X X 天的，乙方有權解除本合同。甲方應在乙方解除合同后X X X 天內將已收房款退還乙方并雙倍返還定金。如乙方不愿意接觸合同，則有權要求甲方按前款約定支付違約金。
3、甲方交付房屋的附屬設施或裝修不符合約定的，應按不符部分的實際價值承擔賠償責任。
第六條 雙方約定，辦理以上手續應當繳納的稅、費，按照以下第1種方式處理：
1、由乙方完全承擔。
2、由甲、乙雙方按國家規定各自承擔。
第七條 該房屋自合同簽訂之日起X X X 月內被有關部門依法拆遷的，甲方應向乙方賠償損失X X X 元。
第八條 本合同未盡事宜，甲、乙雙方可另行訂立補充協議。補充協議為本合同不可分割的部分。
第九條 如在履行本合同中發生爭議，雙方應協商解決，如協商不成，雙方同意按以下第1種方式解決：
1、提交鄭州仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
第十條 本合同自雙方簽字蓋章之日生效。
第十一條 本合同一式叁份。雙方各執一份，房屋權屬登記機關一份。
第十二條 甲、乙雙方約定補充條款如下：
甲方:乙方：
身份證號： 身份證號：
電話： 電話：
有關買賣合同集錦 篇3
一、買方在簽訂和履行買賣合同時應注意的問題：
1、確定賣方提供的標的物有無權利瑕疵
買賣合同標的物的權利瑕疵，是指第三人得對標的物主張權利，買方不能取得所有權或不能取得完全的所有權。為保證買方能夠取得不受爭議的財產，買方必須要求賣方在訂立合同時提前說明，該出賣物是其擁有所有權和合法處分權的財產，如果賣方未將標的物上存有第三人的權利的情形預先告知買方，則買方有權請求降低價格、或解除合同和要求賠償損失。
2、確定標的物有無質量缺陷
賣方出賣的標的物必須符合法律的規定和當事人的約不定期，如果標的物有表面缺陷(以通常方法檢查即可發現的缺陷)，買方應于接受標的物的當時提出;如果標的物有隱蔽缺陷(即需要經過技術鑒定或在物的使用過程中才能發現的缺陷)，買方應于規定的期限內提出。賣方交付的標的物有缺陷，買方有權拒收。買方已接受的，賣方應根據情況承擔降價、修理、更換、退貨、支付違約金、賠償損失等責任。但是，如果賣方在訂立買賣合同時已對標的物的缺陷作了聲明，或買方知道標的物的缺陷而愿意購買，則賣方對標的物的缺陷不負責任。
3、敦促賣方按約定和法律規定的時間、地點和方式，完整地交付標的物和辦理有關手續。例如對于房產、機動車輛、船舶必須辦理登記手續。
4、對對方當事人簽約資格進行審查
簽訂合同的雙方當事人應具有簽約資格，否則，即使簽訂了合同，也是無效的。所以，在簽約時，應調查對方的資信情況。首先，可以通過有關機關和銀行等單位進行了解，確定對方的主體資格。其次，應當要求對方出示有關法律文件，證明其合法資格，如執照等等。具體到簽約的身份問題，應要求其出具有效的授權證明，如委托書等，以了解對方的合法身份和權限范圍。
審查對方當事人的.簽約資格，要嚴肅認真的了解對方的企業信譽及其行為能力和責任能力，切不可草率行事，以免上當受騙。
5、欺詐防范
有些簽約人不僅在身份上有可能進行欺詐，還有可能在合同中故意設置陷井，進行詐騙。所以，談判者在最后審查合同時.應結合談判原始文件，看是否有遺漏、不一致，相抵觸或真實確認談判原意之處.并且要審查合同的文字.看它是否準確，明了地表達了意思。對那些重要項目談判所訂的合同，不僅談判人員應反復審查，還應交由有關專家審查.加法律專家、語言專家、相關專家等，從各個角度嚴格把合同關，減少不必要的損失。
6、適用法律是否正確
這也就是對合同的合法性進行審查�？梢詮南旅鎺讉�角度進行考慮。首先，此次的談判活動是否完備。其次，合同的內容是否合法、有無與法律、法規或國際慣例相悖之處。
如果此次談判活動或程序上有問題應立即糾正，手續不全的應立即補辦，否則合同即使簽署也是無效的，有的還會產生不應有的法律后果。如果合同內容上與相關法律法規或國際慣例相違背，應立即刪改、否則合同也難以成立。
7、條款是否完備
合同中的條款應該具體詳細，并具備合同能夠成立的主要條款，如標的、價格、數量、合同的期限、履行地點和方式以及違約責任等等。另外，合同的普通條款也很重要，只有在合同具備起碼的條文后，才能明確雙方當事人的權利、義務和責任.對于合同的履行，避免爭議的發生均有十分重要的意義。
8、合同是否有效
對合同簽訂是否有效進行審查，有兩個角度，一是談判者的主體資格是否合格，是否經過合法授權，以及權力范圍如何、這在前面已經講過。二是合同本身的內容有無前后矛盾，相互沖突的部分，如有，必須及時修改、調整、否則便會影響條文的效力。
二、賣方在簽訂和履行買賣合時應注意以下幾點：
1、主動明確價格條款。價格是買賣合同的一項重要條款。如果價格條款沒有或不明確，買方付款就沒有標準，沒有依據，很容易發生糾紛。
2、敦促買方按合同規定的時間和方式支付價款。在即時清結的買賣合同中，買方應按規定支付價款，否則，可要求買方承擔違約責任。
3、敦促買方接受標的物。一般來說，買方訂立合同的目的就是取得標的物，買方會按約定接合同的約定及時接受標的物這會給賣方造成不利。賣方若遇買方無故拒不接受標的物或由于買方的原因無法交付的情況，為終結買賣關系也可將標的物交公證機關或有關單位提存。
三、簽訂買賣合同的常見問題
常見問題：買賣合同主體如何明確?
在簽訂買賣合同中，應先審查買賣雙方的名稱、地址、身份信息等資料是否真實，合同雙方是否具有簽約的權限。首先，簽訂主體只有真實存在，在發生糾紛時才具有訴訟主體資格。如果當事人提供的是虛假信息，如虛假的公司名稱、虛假的身份信息等，則可能有發生糾紛時無法向一方主張權利等法律風險。其次，如果當事人無權簽約，則所簽合同的效力則存在不被承認的風險，這里主要針對的是作為買賣合同的賣方，如合同中的賣方對所出賣的標的物，不具有所有權或者處分權，則其與買方所簽訂的合同屬無效的合同或效力待定的合同，一旦出現這種情況，作為買方，則喪失了按照
有關買賣合同集錦 篇4
賣方：
買方：
第一條 賣方依法出賣具備以下條件的舊機動車：
車主名稱：
號牌號碼：
廠牌型號：
初次登記日期：
發動機號：
車架號：
養路費繳付有效期自x年x月xx日 至x年x月xx日。
最近一次年檢時間：x年x月。
行駛公里數：萬公里。
車輛使用性質：(/ )客運、( /)貨運、(是 )出租、( /)租賃、( /)非營運、(/ )其它。
第二條 車款及交驗車
車款為(不含稅費)123萬元;大寫 壹佰貳拾叁萬元整 。
買方應于x年x月x日在買方住所地同賣方當面驗收車輛及審驗相關文件，并以現金的方式自驗收、審驗無誤之日起當天內向買方支付全部車款。
賣方應在收到車款后當天內交付車輛及相關文件，并協助買方在允許辦理車輛過戶時30日內辦理完車輛過戶、轉籍手續。車輛過戶、轉籍過程中發生的稅、費負擔方式為： 全部由買方負擔。
相關文件包括：機動車行駛證、機動車登記證書、稅訖證明、車輛年檢證明、養路費繳費憑證、道路運輸許可證、營業執照正本和副本、改氣合格證、收費許可證、稅務登記證、車船使用證、社會集團體會員證、保險單各一份。
第三條 雙方權利義務
1.賣方應保證對出賣車輛享有所有權或處置權，且該車符合國家有關規定，能夠依法辦理過戶、轉籍手續。
2.賣方保證向買方提供的相關文件真實有效及其對車輛的陳述完整、真實，不存在隱瞞或虛假成分。
3.買方應按照約定時間、地點與賣方當面驗收車輛及審驗相關文件，并按照約定支付車款。
4.賣方收取車款后，應開具合法、有效的收款憑證。
5.買方應持有效證件與賣方共同辦理車輛過戶、轉籍手續。
6.車輛交付后，因車輛使用發生的問題由使用者負責(其中因交通事故發生的費用、養路費和相關罰款等全部費用)。
第四條 違約責任
1.第三人對車輛主張權力并有確實證據的，賣方應承擔由此給買方造成的`一切損失。
2.賣方未按照約定交付車輛或相關文件的，應每日按車款 2 %的標準支付違約金。
3.因賣方原因致使車輛在允許辦理期限30日內不能辦理過戶、轉籍手續的，買方有權要求賣方返還車款并承擔一切損失;因買方原因致使車輛在允許辦理期限30日內不能辦理過戶、轉籍手續的，賣方有權要求買方返還車輛并承擔一切損失。
第五條 合同爭議的解決辦法
此協議未盡事宜雙方友好協商，協商未果，任何一方均可向對方所在地人民法院尋求保護。
第六條 買賣雙方其他約定事項
車輛自交付之日起，車輛的全部產權歸買方所有。
此協議一式兩份，買賣雙方各執一份，蓋章、簽字后即生效。
賣方(章) 買方(章)：
地址： 地址：
農副產品買賣合同范本
甲方(購方)：____________________________________
地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
乙方(銷方)：____________________________________
地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
為了促進農副產品生產的發展，溝通城鄉流通渠道，為城鎮人民和對外貿易提供豐富的農副產品，經甲、乙雙方充分協商，特訂立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條 交售日期、數量及價格
1.乙方必須在____年____月以前(或____月____旬內)，向甲方交售____(農副產品)____斤(擔)。
2.甲方應按照物價主管部門規定的價格(國家允許議價的，價格由甲、乙雙方協商議定)，向乙方計付貨款。
3.甲、乙雙方的任何一方如需提前或延期交貨與提貨，均應事先通知對方，達成協議后按協議執行。
第二條 品種、等級、質量及包裝
1.____ (農副產品)的品種、等級和質量，按下列第( )項執行：
(1)按國家標準執行;
(2)按部頒標準執行;
(3)按地區標準執行;
(4)由甲、乙雙方協商確定。
2.____ (農副產品)的包裝，按下列第( )項辦理：
(1)按國家或部門規定的辦法執行;
(2)由甲、乙雙方協商包裝辦法。
包裝物由乙(甲)方供應，包裝物的回收辦法另訂附件。
第三條 交(提)貨方式
1.交(提)貨方式按下列第( )項辦理：
(1)送貨，乙方應按合同規定的時間送往____(接收地點)，交貨日期以發運時運輸部門的戳記為準;
(2)提貨，乙方應按合同規定的時間通知甲方提貨，以發出通知之日作為通知提貨時間;
(3)代運，乙方應按甲方的要求，選擇合理的運輸路線和運輸工具，向運輸部門提報運輸計劃，辦理托運手續。交貨日期以發運時運輸部門的戳記為準。
第四條 農副產品的驗收地點
(實行乙方送貨或乙方委托運輸部門代運的，以接收地點為驗收地點;實行甲方提貨的，以提貨地點為驗收地點。)
第五條 驗收辦法
(合同應明確規定：(1)驗收期限;(2)驗收手續;(3)驗收標準;(4)由誰負責驗收;(5)在驗收中對產量質量發生爭議，應按《中華人民共和國標準化法》的規定，交質量監督檢驗機構裁決。)
第六條 貨款結算辦法
乙方交售的____(農副產品)經驗收合格后，甲方應在____天之內，通過銀行轉帳(或按銀行的規定以現金)向乙方支付貨款。
有關買賣合同集錦 篇5
甲方：__________________
乙方：__________________
丙方：__________________
甲乙雙方就房屋買賣一事，本著公平、自愿的原則下，自愿簽訂本協議如下：
1.甲方將其名下位于________（以購房合同為準）出售給乙方。
2.該樓房總價格為人民幣______元整，大寫：________。
3.因該樓房系按揭方式購買，至簽訂本協議時還剩余______萬元左右的房貸，由甲方進行償還。
4.上述樓款自簽訂本協議，乙方一次性支付______給甲方。
5.甲方保證在雙方簽訂本協議前，該樓房對外沒有任何糾紛，如在簽訂本協議前該樓房對外產生一切糾紛均與乙方無關。
6.因該樓房系按揭購買，待乙方將上述房款支付給甲方后，甲方將剩余房貸一次性償還，日后甲方完全配合乙方在相關部門辦理過戶手續，因過戶產生的一切費用由甲方承擔。
7.在簽訂本協議后，在乙方將上述房款支付給甲方后，該房屋所有權歸乙方所有，甲方將該樓房有關的相關手續（購房合同、購房發票、鑰匙）交由乙方。
該協議系雙方真實意思表示，不存在任何脅迫，本協議一式兩份，甲乙雙方各持一份，自簽訂本協議時，即發生法律效力。
甲方：__________________乙方：__________________丙方：__________________
日期：__________________日期：__________________日期：__________________
有關買賣合同集錦 篇6
為正確審理買賣合同糾紛案件，根據《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國物權法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等法律的規定，結合審判實踐，制定本解釋。
一、買賣合同的成立及效力
第一條 當事人之間沒有書面合同，一方以送貨單、收貨單、結算單、發票等主張存在買賣合同關系的，人民法院應當結合當事人之間的交易方式、交易習慣以及其他相關證據，對買賣合同是否成立作出認定。
對賬確認函、債權確認書等函件、憑證沒有記載債權人名稱，買賣合同當事人一方以此證明存在買賣合同關系的，人民法院應予支持，但有相反證據足以推翻的除外。
第二條 當事人簽訂認購書、訂購書、預訂書、意向書、備忘錄等預約合同，約定在將來一定期限內訂立買賣合同，一方不履行訂立買賣合同的義務，對方請求其承擔預約合同違約責任或者要求解除預約合同并主張損害賠償的，人民法院應予支持。
第三條 當事人一方以出賣人在締約時對標的物沒有所有權或者處分權為由主張合同無效的，人民法院不予支持。
出賣人因未取得所有權或者處分權致使標的物所有權不能轉移，買受人要求出賣人承擔違約責任或者要求解除合同并主張損害賠償的，人民法院應予支持。
第四條 人民法院在按照合同法的規定認定電子交易合同的成立及效力的同時，還應當適用電子簽名法的相關規定。
二、標的物交付和所有權轉移
第五條 標的物為無需以有形載體交付的電子信息產品，當事人對交付方式約定不明確，且依照合同法第六十一條的規定仍不能確定的，買受人收到約定的電子信息產品或者權利憑證即為交付。
第六條 根據合同法第一百六十二條的規定，買受人拒絕接收多交部分標的物的，可以代為保管多交部分標的物。買受人主張出賣人負擔代為保管期間的合理費用的，人民法院應予支持。
買受人主張出賣人承擔代為保管期間非因買受人故意或者重大過失造成的損失的，人民法院應予支持。
第七條 合同法第一百三十六條規定的“提取標的物單證以外的有關單證和資料”，主要應當包括保險單、保修單、普通發票、增值稅專用發票、產品合格證、質量保證書、質量鑒定書、品質檢驗證書、產品進出口檢疫書、原產地證明書、使用說明書、裝箱單等。
第八條 出賣人僅以增值稅專用發票及稅款抵扣資料證明其已履行交付標的物義務，買受人不認可的，出賣人應當提供其他證據證明交付標的物的事實。
合同約定或者當事人之間習慣以普通發票作為付款憑證，買受人以普通發票證明已經履行付款義務的，人民法院應予支持，但有相反證據足以推翻的除外。
第九條 出賣人就同一普通動產訂立多重買賣合同，在買賣合同均有效的情況下，買受人均要求實際履行合同的，應當按照以下情形分別處理：
(一)先行受領交付的買受人請求確認所有權已經轉移的，人民法院應予支持;
(二)均未受領交付，先行支付價款的買受人請求出賣人履行交付標的物等合同義務的，人民法院應予支持;
(三)均未受領交付，也未支付價款，依法成立在先合同的買受人請求出賣人履行交付標的物等合同義務的，人民法院應予支持。
第十條 出賣人就同一船舶、航空器、機動車等特殊動產訂立多重買賣合同，在買賣合同均有效的情況下，買受人均要求實際履行合同的，應當按照以下情形分別處理：
(一)先行受領交付的買受人請求出賣人履行辦理所有權轉移登記手續等合同義務的，人民法院應予支持;
(二)均未受領交付，先行辦理所有權轉移登記手續的買受人請求出賣人履行交付標的物等合同義務的，人民法院應予支持;
(三)均未受領交付，也未辦理所有權轉移登記手續，依法成立在先合同的買受人請求出賣人履行交付標的物和辦理所有權轉移登記手續等合同義務的，人民法院應予支持;
(四)出賣人將標的物交付給買受人之一，又為其他買受人辦理所有權轉移登記，已受領交付的買受人請求將標的物所有權登記在自己名下的，人民法院應予支持。
三、標的物風險負擔
第十一條 合同法第一百四十一條第二款第(一)項規定的“標的'物需要運輸的”，是指標的物由出賣人負責辦理托運，承運人系獨立于買賣合同當事人之外的運輸業者的情形。標的物毀損、滅失的風險負擔，按照合同法第一百四十五條的規定處理。
第十二條 出賣人根據合同約定將標的物運送至買受人指定地點并交付給承運人后，標的物毀損、滅失的風險由買受人負擔，但當事人另有約定的除外。
第十三條 出賣人出賣交由承運人運輸的在途標的物，在合同成立時知道或者應當知道標的物已經毀損、滅失卻未告知買受人，買受人主張出賣人負擔標的物毀損、滅失的風險的，人民法院應予支持。
第十四條 當事人對風險負擔沒有約定，標的物為種類物，出賣人未以裝運單據、加蓋標記、通知買受人等可識別的方式清楚地將標的物特定于買賣合同，買受人主張不負擔標的物毀損、滅失的風險的，人民法院應予支持。
有關買賣合同集錦 篇7
買賣雙方依據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律法規的規定，本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則，經充分友好協商，就有關_海爾電冰箱的買賣事宜，訂立如下合同條款，以資共同恪守履行�！ �
第一條 乙方向甲方訂貨總值為10萬人民幣元的電冰箱，其配置標準、單價、總價等如下： 標的物名稱：對開門649升節能增鮮冰箱 型號： BCD-649AB 單價：10000元 臺數：10 總價：100000元
第二條 定貨、交貨及驗收
1、定貨日期為本合同簽訂之日�！ �
2、交貨日期；20.01.01
3、交貨地點；
4、付款方式；簽訂合同時，乙方向甲方交付： �。�1）定金 0.00 元；
5、驗收方式：甲、乙雙方合驗。甲方向乙方說明商品的配置，核對商品品牌、型號和編號，開箱檢驗，正確調試，保證商品符合產品使用說明明示的配置和產品的質量狀況，經乙方確認，當面向乙方交驗商品，并介紹產品的使用、維護和保養方法以及三包方式，明示三包有效期，提供三包憑證、有效發貨票、產品（選配件）合格證和使用說明。
第三條 質保規定
2、冰箱整機三包有效期內出現質量問題，甲方負責在____日內維護、修理，并保證修理后的商品能正常使用30天以上，主要部件三包有效期內出現故障，甲方負責在____日內修理或更換新的主要部件（包括工時費和材料費）�！ �
3、自售出之日起7天內，主機、外設商品出現性能故障時，乙方可選擇退貨、換貨或修理，乙方要求退貨時，甲方負責為乙方退貨，并按發貨票價格一次退清貨款�！ �
4、自售出之日起第____日至第____日內，主機、外設商品出現性能故障時，乙方可選擇換貨或修理。乙方要求換貨時，甲方負責____日內為乙方調換新的同型號同規格商品； �！ �
5、整機三包有效期內，主機、外設商品出現性能故障，經兩次維修，仍不能正常使用的，憑修理記錄，甲方負責在____日內為乙方調換新的同型號同規格商品；同型號同規格商品停產的，調換新的不低于原產品性能的同品牌商品。若甲方既無同型號同規格商品，又無不低于原產品性能的同品牌商品的，乙方要求退貨時，甲方負責為乙方退貨，并按發貨票價格一次退清貨款�！ �
6、在三包有效期內，選購件出現性能故障，甲方負責在日內為乙方調換新的選購件。選購件更好兩次后仍不能正常使用的，甲方負責為乙方退貨，并按發貨票價格一次退清貨款。
7、在三包有效期內，乙方憑發貨票和三包憑證辦理修理、換貨、退貨。如乙方丟失發貨票和三包憑證，但能夠證明該產品在三包有效期內，甲方負責修理、更換。
第四條 屬下列情況之一的，甲方不實行三包：
1、超過三包有效期的；
2、未按三包使用說明的要求使用、維護、保管而造成損壞的；
4、無有效三包憑證及有效發貨票的（能夠證明該產品在三包有效期內的除外）；
5、擅自涂改三包憑證的；
6、三包憑證上的產品型號或編號與商品實物不相符合的；
9、無廠名、廠址、生產日期、產品合格證的；
10、因不抗力造成損壞的�！ �
第六條 甲方為乙方提供自電冰箱售出之日起________年內____區用戶上門硬件維修服務
第七條 質保期外，甲方提供有償跟蹤服務，服務費按每臺機 50 元次收取�！ �
第八條 違約責任
1、除不可抗力外，甲方未按時交貨，則每日按合同總價款的 1% 向乙方支付違約金�！ �
2、除不可抗力外，乙方付款逾期，則每日按合同總價款的 1% 向甲方支付違約金�！ �
3、甲方未在約定時間內修理、更換或退貨，應付違約責任�！ �
第九條 甲、乙雙方確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時通知對方，并說明相關理由�！ �
第十條 本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更、修改或解除，如一方單獨變更、修改或解除，對方有權拒絕，并可要求變更、修改或解除合同的一方承擔由此造成的一切損失。
第十一條 本合同在執行中如發生爭議，甲、乙雙方應協商解決，協商不成時，按下列第種方式解決；
1、提交 仲裁委員會仲裁；
2、依法向人民法院起訴�！ �
第十二條 本合同自雙方簽字之日起生效，本合同在執行期間如有未盡事宜，由甲、乙雙方協商，另訂附則附于本合同之內，其在法律上與本合同享有同等效力�！ ∈⒑贤慕獬 ”竞贤谙铝腥我磺樾蜗陆獬骸 �
1.合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同；
2.雙方通過書面協議解除本合同；
3.因不可抗力致使合同目的不能實現的；
4.在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的；
5.當事人一方遲延履行合同主要義務，經催告后在合理期限內仍未履行；
6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的；
第十四條 本合同一式份，甲、乙雙方各執正本一份、副本份�！ 〖追揭曳健 挝幻Q（蓋X）單位名稱（蓋X）地址： 地址： 法定代表人（簽字） 法定代表人（簽字） 委托代理人（簽字） 委托代理人（簽字） 電話： 電話： 簽訂地點：簽訂時間________年____月
有關買賣合同集錦 篇8
出賣人：
地址：
法定代表人：
聯系電話：
委托代理人：
聯系電話：
買受人：
地址：
法定代表人：
聯系電話：
委托代理人：
聯系電話：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，買受人和出賣人在平等、自愿、協商一致的基礎上就買賣商鋪達成如下協議：
第一條 項目建設依據。
出賣人以______方式取得位于________、編號為___________的地塊的土地使用權。土地使用權出讓合同號為______________________。
該地塊土地面積為______，規劃用途為_______，土地使用年限自_____年____月____日至____年____月____日。
出賣人經批準，在上述地塊上建設商鋪，現定名/暫定名_____。建設工程規劃許可證號為_______，施工許可證號為____________。
第二條 商鋪銷售依據。
買受人購買的商鋪為現房/預售商品房。預(銷)售商品房批準機關為___________，商品房預售許可證號為________________。
第三條 買受人所購商鋪的基本情況。
買受人購買的商鋪(以下簡稱該商鋪，其商鋪平面圖見本合同附件一，編號以附件一上表示為準)為本合同第一條規定的項目中的：
地下一層________號商鋪：
該商鋪平時作為商業用房，戰時無條件服從國家需要。
該商鋪屬鋼筋混凝土結構，建筑層數為地下一層。
該商鋪合同約定建筑面積共____平方米，其中，套內建筑面積_____平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積______平方米。
第四條 計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按套內建筑面積計算該商鋪價款：
該商鋪單價為(____幣)每平方米_____元，總金額(____幣)_____仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰____拾元整。
第五條 套內建筑面積確認及面積差異處理。
合同約定面積與產權登記面積有差異的，以產權登記面積為準。
商鋪交付后，產權登記面積與合同約定面積發生差異，雙方同意按第____種方式進行處理：
1、雙方自行約定：
(1)以產權登記面積為準，據實結算房價款;
(2)產權登記面積大于合同約定面積的部分，買受人按約定的單價補足房款;
(3)產權登記面積小于合同約定面積的部分，出賣人按約定的單價返還買受人。
2、雙方同意按以下原則處理：
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的，據實結算房價款;
(2)面積誤差比絕對值超出3%時，買受人有權退房。
買受人退房的，出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人，并按利率付給利息。
買受人不退房的，產權登記面積大于合同約定面積時，面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔，產權歸買受人。產權登記面積小于合同約定面積時，面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
因設計變更造成面積差異，雙方不解除合同的，應當簽署補充協議。
第六條 公共部位與公用房屋分攤建筑面積確認及面積差異處理。
合同約定面積與產權登記面積有差異的，以產權登記面積為準。
鑒于人防工程的特殊性，公共部位與公用房屋分攤建筑面積不予計價，雙方同意對產權登記面積與合同約定面積發生差異部分互不找補。
第七條 付款方式及期限。
買受人按下列第____種方式按期付款：
1、一次性付款
買受人在____年____月____日前付清全部房價款的，出賣人給予買受人占付款金額____%的優惠，即實際付款額為(__________幣)_____仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整。
2、分期付款
買受人應當按以下時間如期將房價款當面交付出賣人或匯入出賣人指定的銀行(賬戶名稱：_______________，賬號：_________________)
(1)____年____月____日前支付全部房價款的____%，計(__________幣)_____仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰____拾元整;
(2)____年____月____日前支付全部房價款的_____%，計(__________幣)_____仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰____拾元整。
3、按揭付款
(1)買受人應于_____年_____月_____日前支付全部房價款的_____%，計(__________幣)_____仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰____拾元整;
(2)買受人應于_____年_____月_____日前支付全部房價款的_____%，計(__________幣)_____仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰____拾元整;
(3)買受人付清前述首付款后，應按銀行要求持有關材料于_____年_____月_____日前到銀行辦妥按揭貸款手續。
4、其他方式
第八條 買受人逾期付款的違約責任。
1、買受人如未按本合同規定的時間付款，按下列方式處理：
按逾期時間，分別處理(不作累加)
(1)逾期在_____日之內，自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之____的違約金，合同繼續履行;
(2)逾期超過_____日后，出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的，買受人按累計應付款的_____%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續履行合同的，經出賣人同意，合同繼續履行，自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_____(該比率應不小于第(1)項中的比率)的違約金。
2、買受人未按銀行要求持有關材料按時到銀行辦妥按揭貸款手續的，視為未按本合同規定的時間付款，按本條第一款承擔違約責任。
3、經過銀行審查后，銀行不能為買受人提供貸款或不能提供足額貸款的，買受人應自銀行作出此決定之日起_____日內自行向出賣人付清房款;否則，買受人應按本條第一款承擔未按時付款的違約責任。
第九條 交付期限。
出賣人應當在_____年_____月_____日前，依照國家和地方人民政府的有關規定，將具備下列第_____種條件，并符合本合同約定的商鋪交付買受人使用：
1、該商鋪經驗收合格。
2、該商鋪經綜合驗收合格。
3、該商鋪經分期綜合驗收合格。
4、該商鋪取得商品住宅交付使用批準文件。
5、但如遇下列特殊原因，除雙方協商同意解除合同或變更合同外，出賣人可據實予以延期：
(1)遭遇不可抗力，且出賣人在發生之日起_____日內通知買受人的;
(2)因重大政策性影響或其他特殊情況，且出賣人在發生之日起_____日內通知買受人的;
第十條 出賣人逾期交房的違約責任。
除本合同第九條規定的特殊情況外，出賣人如未按本合同規定的期限將該商鋪交付買受人使用，按下列方式處理：
按逾期時間，分別處理(不作累加)
(1)逾期不超過____日，自本合同第九條規定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止，出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之____的違約金，合同繼續履行;
(2)逾期超過____日后，買受人有權解除合同。買受人解除合同的，出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起____天內退還全部已付款，并按買受人累計已付款的_____%向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行合同的，合同繼續履行，自本合同第九條規定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止，出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之____(該比率應不小于第(1)項中的比率)的違約金。
第十一條 規劃、設計變更的約定。
經規劃部門批準的規劃變更、設計單位同意的設計變更或人防工程特殊需要導致下列影響到買受人所購商鋪質量或使用功能的，出賣人應當在有關部門批準同意之日起10日內，書面通知買受人：
(1)該商鋪結構形式、戶型、空間尺寸、朝向;
(2)___________________________________________。
買受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書面答復。買受人在通知到達之日起15日內未作書面答復的，視為接受變更。出賣人未在規定時限內通知買受人的，買受人有權退房。
買受人退房的，出賣人須在買受人提出退房要求之日起____天內將買受人已付款退還給買受人，并按利率付給利息。買受人不退房的，應當與出賣人另行簽訂補充協議。
第十二條 交接。
商鋪達到交付使用條件后，出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。雙方進行驗收交接時，出賣人應當出示本合同第九條規定的證明文件，并簽署房屋交接單。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全，買受人有權拒絕交接，由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。
由于買受人原因，未能按期交付的，視為交付，房屋損毀滅失的風險歸買受人，基于該房屋產生的物業管理等費用由買受人承擔。
第十三條 出賣人保證銷售的商鋪沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因，造成該商鋪不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的，由出賣人承擔全部責任。
第十四條 出賣人關于裝飾、設備標準承諾的違約責任。
出賣人交付使用的商鋪的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附件二)的標準。達不到約定標準的，買受人有權要求出賣人按照下述第__種方式處理：
1、出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。
2、經雙方選定的鑒定部門確認后，由出賣人在合理期限內恢復到約定標準，或賠償差價。
3、_________________________。
第十五條 出賣人關于基礎設施、公共配套建筑正常運行的承諾。
出賣人承諾與該商鋪正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建筑按以下日期達到使用條件：
1、供水、供電在房屋交付時即達到使用條件;
2、電梯，空調在房屋交付后_____日內達到使用條件;
3其它：________________________________。
如果在規定日期內未達到使用條件，雙方同意按以下方式處理：
1、_________________________。
第十六條 關于產權登記的約定。
出賣人應當在商鋪交付使用后____日內，將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣人的責任，未能在上述期限內將應由出賣人提供的資料報產權登記機關備案，致使買受人不能在規定期限內取得房地產權屬證書的，雙方同意按下列第項處理：
1、買受人退房，出賣人在買受人提出退房要求之日起____日內將買受人已付房價款退還給買受人，并按已付房價款的_____%賠償買受人損失。
2、買受人不退房，出賣人按已付房價款的_____%向買受人支付違約金。
3、______________________________________。
第十七條 保修責任。
雙方詳細約定商鋪的保修范圍、保修期限和保修責任等(見附件三)。
在商鋪保修范圍和保修期限內發生質量問題，出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞，出賣人不承擔責任，但可協助維修，維修費用由購買人承擔。
第十八條 物業管理。
1、前期物業公司由出賣人選擇，出賣人應當保證物業管理公司有較好的聲譽，有相應的資格與能力來維護買受人的各項權利;買受人應遵守該物業公司的管理規定。
2、首期物業管理公司的服務期限自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，期限屆滿后，業主委員會有權根據法律的規定，重新選擇物業公司。
3、物業管理的時間至少在_____年_____月_____日以前開始，以保證買受人能夠及時享受到相應的物業管理服務。
第十九條 雙方就下列事項約定：
1、該商鋪所在商業街的外墻、人防專用設施及其用房的使用權歸出賣人;
2、該商鋪所在商業街的命名權歸出賣人;
3、本合同所規定的書面通知是指以郵寄、公告等方式或直接以書面方式告知對方，以郵寄或公告方式通知的，郵寄或公告當日視為已通知，郵寄后___日或公告后____日視為通知到達之日。
4、_______________________。
第二十條買受人的房屋僅作使用，買受人應按物業管理合同約定的經營范圍進行經營,使用期間買受人不得擅自改變該商鋪的建筑主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規定者外，買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商鋪有關聯的公共部位和設施，并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。
出賣人不得擅自改變與該商鋪有關聯的公共部位和設施的使用性質。
第二十一條 本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成的，按下述第____種方式解決：
1、提交____________仲裁委員會仲裁。
2、依法向____________人民法院起訴。
第二十二條 本合同未盡事項，可由雙方約定后簽訂補充協議(附件四)。
第二十三條 合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第二十四條 本合同連同附件共_____頁，一式____份，具有同等法律效力，合同持有情況如下：
出賣人____份，買受人______份。
第二十五條 本合同自雙方簽訂之日起生效。
第二十六條 自本合同生效之日起90天內，由出賣人向_______________申請登記備案。
(以下無正文)
出賣人(簽章)：
法定代表人：
委托代理人：
日期：
_
買受人(簽章)：
法定代表人：
委托代理人：
日期：
有關買賣合同集錦 篇9
立房地產買賣合同人
出賣人(甲方)：
買受人(乙方)：
根據中華人民共和國有關法律、法規和本市有關規定，甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則，經協商一致訂立本合同，以資共同遵守。
第一條 乙方受讓甲方擁有的房屋及該房屋占用范圍內的土地使用權(以下簡稱房地產)，房地產具體狀況如下：
(一) 房地產座落在上海市 【區】【縣】 【路】 【弄】【新村】 【支弄】號 室(部位：);房地產權證號為： ;房屋類型： ;結構： 。
(二)房屋建筑面積 平方米，該房屋占用范圍內的土地使用權【面積】【分攤面積】 平方米。
(三)房屋平面圖和房地產四至范圍見附件一。
(四)該房屋占用范圍內的土地所有權為【國有】【集體所有】;國有土地使用權以【出讓】【劃撥】方式獲得。
(五)隨房屋同時轉讓的設備(非房屋附屬設備)及裝飾情況見附件二。
(六)甲方轉讓房地產的相關關系(包括抵押、相鄰、租賃等其他關系)見附件五。
甲方保證已如實陳述房地產權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關系，乙方對甲方上述轉讓的房地產具體狀況充分了解，自愿買受該房地產。
第二條 甲、乙雙方經協商一致，同意上述房地產轉讓價款為人民幣計元，(大寫)：仟佰拾萬仟佰拾元。
乙方的付款方式和付款期限由甲、乙雙方在付款協議(附件三)中約定明確。乙方交付房價款后，甲方應開具符合稅務規定的收款憑證。
第三條 甲方轉讓房地產時，土地使用權按下列第款辦理。
(一)該房屋占用的國有土地使用權的使用年限從 年 月 日起至 年 月 日止。甲方將上述房地產轉讓給乙方后，出讓合同載明的權利、義務一并轉移給乙方。
(二)按照中華人民共和國法律、法規、規章及有關規定，乙方應當辦理土地使用權出讓手續并繳納土地使用權出讓金。
第四條 甲、乙雙方同意，甲方于年月日前騰出該房屋并通知乙方進行驗收交接。乙方應在收到通知之日起的
日內對房屋及其裝飾、設備情況進行查驗。查驗后【簽訂房屋交接書】【甲方將房屋鑰匙交付給乙方】【 】為房屋轉移占有的標志。
第五條 甲方承諾，自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接期間，凡已納入本合同附件二的各項房屋裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的，應按被損壞或被拆除的房屋裝飾及附屬設施【估值倍】【價值元】向乙方支付違約金。
第六條 甲、乙雙方確認，本合同簽訂之日，甲、乙雙方共同向房地產登記機構申請房地產轉移登記手續。
第七條 上述房地產風險責任自該房地產【權利轉移】【轉移占有】之日起轉移給乙方。
第八條 本合同生效后，甲、乙雙方應按國家及本市的有關規定繳納稅、費。
在上述房地產轉移占有前未支付的物業管理費、水、電、燃氣、通信費等其他費用，按本合同附件四約定支付。
第九條 乙方未在本合同規定期限內將轉讓價款解交監管帳戶的，甲、乙雙方同意按下列第款內容處理。
一、每逾期一日，乙方支付本合同第二條約定轉讓價款%的違約金，合同繼續履行。
二、乙方逾期日未將轉讓價款解交監管帳戶的，甲方有權單方解除合同，乙方應向甲方支付本合同第二條約定轉讓價款%的違約金。若乙方違約給甲方造成經濟損失且甲方實際經濟損失超過乙方應支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額應由乙方據實賠償。
第十條 甲方未按本合同第四條約定期限交接房地產的，甲、乙雙方同意按下列第款內容處理。
一、每逾期一日，甲方支付本合同第二條約定轉讓價款%的違約金，合同繼續履行。
二、甲方逾期未交接房地產，乙方應書面催告甲方，自收到乙方書面催告之日起的日內，甲方仍未交接房地產的，乙方有權單方解除合同，并書面通知甲方，自收到通知之日起的日內甲方未提出異議，合同即行解除。甲方應向乙方支付本合同第二條約定轉讓價款%的`違約金。若甲方違約給乙方造成經濟損失且乙方實際經濟損失超過甲方應支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額應由甲方據實賠償。
第十一條 經甲、乙雙方協商一致，在不違反有關法律、法規的前提下，訂立的補充條款或補充協議，為買賣合同不可分割的一部份。本合同補充條款與正文條款不一致的，以補充條款為準。
第十二條 甲、乙雙方同意委托上海網上房地產投資管理有限公司對本合同約定的房地產交割進行監管，委托監管事項、內容、權限由甲、乙雙方另行與監管方上海網上房地產投資管理有限公司約定。
第十三條 本合同自【甲、乙雙方簽訂】【公證處公證】【甲、乙雙方與上海網上房地產投資管理有限公司簽訂房地產交割監管合同】之日起生效。
第十四條 本合同適用中華人民共和國法律、法規。甲、乙雙方在履行本合同過程中若發生爭議，應協商解決，協商不能解決的，提交上海仲裁委員會仲裁(不愿意仲裁，愿意向人民法院起訴的，請將此條款劃去)。
第十五條 本合同一式份，甲、乙雙方各執份，、 、 和上海網上房地產投資管理有限公司和房地產登記機構各執一份。
甲方(一)：
【身份】【 】
證號： 【居住】【注冊】地址：
郵政編碼：
代理人：
聯系電話：
【本人】【法定代表人】
(簽章)
甲方(二)：
【身份】【 】
證號：
【居住】【注冊】地址：
郵政編碼：
代理人：
聯系電話：
【本人】【法定代表人】
(簽章)年 月 日簽于：
乙方(一)：
【身份】【 】
證號： 【居住】【注冊】地址：
郵政編碼：
代理人：
聯系電話：
【本人】【法定代表人】
(簽章)
乙方(二)：
【身份】【 】
證號：
【居住】【注冊】地址：
郵政編碼：
代理人：
聯系電話：
【本人】【法定代表人】
(簽章)年 月 日簽于：
有關買賣合同集錦 篇10
供方： 合同編號：
簽訂地點：
需方： 簽訂時間： 年 月 日
根據桂林市政府采購管理辦公室桂林市行政事業單位、團體組織辦公設備年度協議供貨商采購(編號： )招標文件、中標通知書、供貨協議和第號協議供貨通知書，供需雙方就此次中標相關設備供貨涉及的有關問題達成如下協議：
一、貨物名稱、商標、型號、廠家、數量、金額
二、交貨時間：_ __ _年_____月_______日前
三、質量要求技術標準、供方對質量負責的條件和期限：供方提供的貨物必須符合招標文件要求，符合國家檢測標準及出廠標準，并負責安裝、調試、維修等服務。安裝安全，使用后工作正常，并按出廠規定和投標承諾提供質量保證。
四、交(提)貨地點、方式：供方負責免費將貨物直接送至需方指定地點。 五、運輸方式及到達站港和費用負擔：由供方負責。 六、包裝標準、包裝物的供應與回收：
七、驗收標準、方法及提出異議期限：①具備供方提供的說明書或產品介紹中所列的全部功能及技術參數;②驗收內容包括：數量、外觀、調試性能、技術參數情況、各種說明資料、合格證明等。
八、備品、配件工具數量及供應辦法：供方應向需方交付所有隨機配件、附件、使用說
明書、交貨清單等。
九、結算方式及期限：協議供貨商提供采購申報表、協議成交通知書(附采購明細表)、合同、驗收證明、發票等材料原件，交由招標公司核對無誤后，送采購辦辦理付款相關手續(每個月結束后十天內辦理)。
十、售后服務承諾：供方應全面履行招標文件規定的服務要求及投標文件中的各項承諾。 十一、違約責任：供方所交的設備品種、型號、規格、配置質量不符合合同規定標準的，需方有權拒收貨物。供方逾期交付貨
物的，供方向需方每日償付貨款總額千分之一的違約金。
十二、合同爭議解決方式：因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，任何一方均可向仲裁委員會申請仲裁，直至依法向合同簽訂地點的人民法院起訴。
十三、其他約定事項：符合招標文件要求及投標承諾。
十四、本合同一式四份：供方、需方各一份、桂林市政府采購管理辦公室各執二份，具有同等法律效力。
供 方 需 方
單位名稱(章)：單位名稱(章)：
有關買賣合同集錦 篇11
甲方（賣方）： 合同編號：
乙方（買方）： 簽訂地點：
第一條 紅木家具基本情況 （請逐項填寫，勿寫“同樣品”；“驗收說明”等內容請在驗收后填寫，
紅木家具買賣合同。）
簽訂時間： 年 月 日
家具名稱 樹種名稱 樹種產地 規格型號 商標 輔材/
五金 邊材
狀況 油漆 數量 單價 總價
驗收
說明
□ 驗收合格 □ 問題及解決方案：
□ 貨款兩清
□ 拒收及原因： 買方 送貨時間
送貨員 年 月 日
第二條 質量標準：每件紅木家具應符合QB/T2385-xx年 — 月 — 日至 — 年 — 月 — 日 本協議期限屆滿時，雙方可就延期問題重新協商。
七、協議的終止
（1）本協議因以下任何原因而終止： 本協議期限屆滿； 經雙方協商同意終止本合同；
�。�2）本協議的提前終止不應影響合同雙方于本協議提前終止日之前根據本協議已產生的權利和義務。
八、爭議解決與適用法律
（1）如合同雙方就本協議內容或其執行發生任何爭議，雙方應進行友好協商；協商不成時，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
（2）本協議的訂立、執行和解釋及爭議的解決均應適用中國法律。
九、其他：
�。�1） 甲、乙雙方的委托交易合同一經簽定，即具有法律效力。任何合同條款的修改，都必須經過甲、乙雙方的同意，并以文字的形式加以確認。
（2）本協議的任何一方未能及時行使本協議項下的權利不應被視為放棄該權利，也不影響該方在將來行使該權利。
（3）如果本協議中的任何條款無論因何種原因完全或部分無效或不具有執行力，或違反任何適用的法律，則該條款被視為刪除。但本協議的其余條款仍應有效并且有約束力。
�。�4）本協議對每一方的繼承人和受讓人均有約束力。
（5）本協議一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
·委托培訓合同 ·審計鑒定合同 ·委托投資合同 ·委托書
甲 方： 乙 方：
法人代表 法人代表
法定地址： 法定地址：
開 戶 行： 開 戶 行：
有關買賣合同集錦 篇12
賣方：__________;身份證號：___________;電話:
買方：__________;身份證號：___________;電話:
根據《中華人民共和國合同法》、《二手車流通管理辦法》等有關法律、法規、規章的規定，就二手車的買賣事宜，買賣雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上簽訂本合同。
一、車輛情況
1、車類型號：____________________;車身顏色：_________;車牌號碼：____________;行駛公里：__________;發動機號：__________________;車架號碼：______________;初次入戶時間：________________;車輛購置稅完稅證明號：____________;車輛保險險種及到期日：__________________________。
2、車輛具備下列證件及備件(在方格里打“√”為示)：
□行駛證正、副本□購置稅(費)證□路費收據□車船使用稅標志□定編證(使用證)□營運證
□機動車輛登記證書□備胎□千斤頂□鑰匙把
3、買方確認所購車輛的目前實際狀況，不得以車況為由中途退車。
4、賣方保證該車的來源合法，手續齊全、真實有效，并承擔因該車和手續不合法引起的法律責任及買方損失。
二、交易金額及付款方式
1、本車價款為58600人民幣(大寫：伍萬捌仟陸佰元整)。車輛過戶費用由買方承擔。
2、買方于本協議簽訂之日付55000元。賣方及時將該車交付買方占用使用。剩余價款在車輛過戶之后一次性付清。
三、過戶及相關問題約定
1、買賣雙方就過戶問題達成如下共識：協議簽訂之日，賣方應積極配合買方進行過戶等相關手續。辦理完畢后，買方支付剩余價款。
2、該車在年月日時分以前(賣方交付車輛前)發生的一切交通事故、經濟糾紛、法律責任、交通違章均由原車主負責。年月日時分以后(車輛交付后)發生的一切交通事故、經濟糾紛、法律責任、交通違章均由買方負責。
3、協議簽訂后，賣方于年月日之前消違章、提供車輛所有手續便于買方正常過戶，買方于此日之后7個工作日內完成車輛的過戶。
四、違約責任
1、協議簽訂后，賣方需積極、及時的轉移車輛的所有權，將車輛交由買方占有、使用。若在約定時間內賣方無故拖延交付或拒絕交付，或是賣方的責任導致車輛在約定之時不能過戶，則需向買方支付_______元作為違約金。
2、若買方未在約定時間內完成剩余價款的支付，則需向賣方支付_______元作為違約金。
五、補充條款
____________________________________________________________________
六、爭議管轄
因本協議發生的爭議，買方經常居住地人民法院管轄。
七、當該車從車方名下過戶到買方名下，買賣雙方辦理完移交手續后，本協議即執行完畢。
八、本協議壹式貳份，買方壹份，賣方壹份，簽字蓋章后生效。九、補充協議具有與本約定相同的法律效力。
買方：(簽章)
年月日
賣方：(簽章)
年月日
有關買賣合同集錦 篇13
甲方(賣方):
乙方(買方):
甲、乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，達成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在重慶市九龍坡區渝州路2小區3號樓4單元405室(建筑面積120平方米，儲藏室40平方米，產權證號st)房地產出賣給乙方，并將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方(附房產證復印件及該房產位置圖)。
二、雙方議定上述房地產及附屬建筑物總價款為人民幣大寫壹佰萬零二千元整;即人民幣小寫100XX元。
三、乙方在簽訂本合同時，支付定金三十萬元整，即小寫300000元。
四、乙方支付定金之日起2個月內，向甲方支付首付款(定金從中扣除)，首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關期限和程序按照所在按揭銀行規定辦理)。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的'土地使用權(已交納土地出讓金)。
六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由甲方承擔。
七、乙方支付首付款后，甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續，待房產過戶到乙方名下之時，乙方應向甲方付清全部房款余額。
八、甲方應在1個月前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵，無人租住、使用;無欠賬，如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。
九、本合同簽訂后，如一方違反本合同條款，該方應向對方支付五十萬元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款，每逾期一日，應向對方支付五十元罰金，逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規定，本合同涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除，不適用本條款。
十、交付該房產，甲方不得損壞該房產的結構、地面和墻壁及不適移動的物件，并將抽風機一臺(型號:)，空調兩臺(型號:)，熱水器(型號:)，浴霸(型號:)，飲水機(型號:，音響兩臺(型號:)，涼衣架，房內燈具，前后門窗窗簾、電腦桌一張，櫥衛設施，等讓與乙方(含在房屋價值內)。
十一、本協議一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效。
十二、附加條款:
1、轉讓過后，甲方不的以任何借口干涉乙方對房屋的修改。
甲方(賣方):
住址:
電話:
年 月 日
乙方(買方):
身份證號:
住址:
電話:
有關買賣合同集錦 篇14
甲方：阿克蘇順鑫牧業有限公司
乙方：新疆維吾爾自治區高檢駐拜城縣賽里木鎮 村工作組
為使拜城縣賽里木鎮村畜牧業發展，農民的經濟收入提高，經甲乙雙方協商，現就引進種羊相關事項簽訂如下協議：
一、甲方為乙方需要，在甘肅省古浪縣為乙方引進配種公羊只，懷胎母羊只。
二、在購買過程中一切費用由乙方負責（其中：運費19000元車、檢疫費2200元車、裝車費700元車、用工費1000元車）購母羊1370元只，種羊2350元只，以上共計費用元（大寫：元）。
三、付款方式：甲方運到乙方指定地點后乙方付清全部費用。
四、甲、乙雙方不得違約，若一方違約，應承擔全部經濟損失，由甲方所在法院機關制裁，此協議一式兩份，甲、乙雙方各一份，雙方簽字后生效。其它未盡事宜雙方協商解決。
甲方：阿克蘇順鑫牧業有限公司乙 方：新疆維吾爾自治區高檢駐 拜城縣賽里木鎮七村工作組
代表人（簽字）： 代表人（簽字）：
開戶行：拜城縣農村信用合作聯社營業部
賬戶：
年 月 日
有關買賣合同集錦 篇15
紗線銷售合同
供方：（以下簡稱甲方）
需方：（以下簡稱乙方）
簽訂地點：
簽訂時間：20xx年月 日
甲乙雙方在自愿、平等、互惠的基礎上達成如下協議，簽訂本合同，以備雙方共同信守。
第一條 商品內容及價格
1. 商品的名稱、貨號、單位、數量、價格、金額等詳見《購紗明細表》
2. 以上商品價格為含增值稅的價格。
第二條 生產條款
1. 甲方根據乙方所提供的紗線質量要求進行生產，如乙方沒有特殊要求，甲方將按照本公司生產工廠所執行的標準進行生產。
2. 溢短要求：簽訂合同的溢短裝范圍按±3%執行，甲方須按乙方購紗明細安排生產，甲方供紗溢短數量在乙方購紗數量溢短要求范圍內的，乙方必須按合同價格全額購買；溢紗超出要求的部分，乙方有權拒收；短紗超出要求的部分，乙方如需補紡，甲方應從速安排，補紡紗價格按原紡紗批量價格執行且必須保證大貨交期，如不能保證大貨交期責任由甲方承擔。
3. 由于紗線質量（異色毛、薄厚檔、搓板紗、批差等），造成紗線短缺，甲方必 須及時給乙方補紡，如影響了乙方的大貨交期，責任由甲方承擔。甲方對問題紗的鑒定和處理辦法，要在接到乙方通知后的在7個工作日之內及時給予答復，否則造成交期延誤等責任由甲方承擔。
第三條、質量標準
1. 甲方保證所提供貨物是符合相關的國家行業標準。
2. 原料要求：平均長度≧mm,細度≦ um，短絨率≦ mm（ %）含絨詳見加工指示。
3. 檢測要求: 色牢度中淺色4級以上（使用脫色絨的顏色色牢度3級以上），深色3級以上（即皂洗、干洗摩擦、日曬、汗漬等牢度）染料不可有偶氮。抗起球≥3.5級以上
第四條、包裝要求及費用
甲方負責對商品進行包裝，標注顏色和批號，包裝費用由甲方承擔。
第五條交貨期限
1.20xx年月 日之前發貨.
2.交貨確認以雙方相關人員簽字的書面依據為準。
第六條運輸條款
交貨到 方指定的 ，運輸費用由 承擔。
第七條 結算條款
雙方簽訂合同以后，乙方支付合同金額的. %，當作預付款，甲方在原定交期內準備好貨物，乙方檢驗合格后，于 年 月 日向甲方付清全部余款。
第八條 索賠和仲裁條款
因乙方沒有按時支付貨款，延誤交貨，損失及相關費用由乙方自己承擔。因甲方提供貨物不符合前面質量要求，給乙方造成經濟損失，根據實際損失情況，雙方協商解決。如果雙方履行合同時發生糾紛，如是合同內規定條款，雙方應嚴格執行。若是合同內未明確的條款，雙方應本著互相諒解的原則及時協商解決，協商不成時以書面形式向合同簽署地仲裁委員會申請仲裁。
第九條 其他
1. 本合同自雙方簽字之日起生效。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
2. 甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，并容許延期履行，部分履行或者不履行合同，并免予承擔違約責任。
3. 本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份。
4. 甲乙雙方簽訂的《購紗明細表》作為本合同的分合同，分合同及變更協議經雙方負責人或授權代表人簽字后與本合同具有同等法律效力。
甲方：
代表：
日期：乙方： 代表： 日期：
有關買賣合同集錦 篇16
甲方： 身份證號：
住址：
乙方：： 身份證號：
住址：
經甲乙雙方根據合同法等相關規定。公平合理，相互自
愿的`前提下，雙方簽訂以下協議。
一、地塊概況
該地塊位于威寧縣海邊村安置區，集體土地證號為：威集用（20xx）第X003號，土地使用權人：耿昆，使用權面積為300平方米，地類（用途）：住宅，該宗地四至：西至A205，東至A203，南至威雙大道，北至廣聚路。（注：該宗土地是由耿昆轉讓給馬關志所有，現將該宗土地轉讓給趙正國所有。）
二、轉讓方式
1、甲方把該地塊轉讓給乙方，土地轉讓總價為人民幣柒拾
捌萬陸仟元整（￥：786000.00元整），乙方將房屋轉讓款一次性付給甲方（以銀行打款憑條為證）。
2、甲方確保該宗土地轉讓前無任何糾紛，無任何建筑物。
3、甲方負責提供相關依據并配合乙方辦理相關建房手續和
證件。
4、如乙方要求過戶，甲方應提供所有相關手續，過戶費用
由乙方支付。如因甲方原因不能辦理過戶手續，甲方應退還所有購買土地的轉讓款，并且賠償乙方按轉讓款的總額千分之五/每日計算。
5、甲方需把原政府規劃的安置協議，規劃許可證，集體使
用證，身份證復印件等證件交給乙方，以便辦理相關手續。
6、甲方積極幫助乙方解決有關土地手續辦理事宜，該宗土地轉讓后產權由乙方所有。
三、其他事宜
1、本協議未盡事宜，須經雙方協商解決，并簽訂相應的補
充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。
2、執行過程中發生矛盾、爭議，經協商無效時，提請法院
裁決。
3、本協議經雙方簽字蓋章后生效。本協議一式兩份，甲乙各執一份。
甲方(簽字)：乙方(簽字)：
身份證號： 身份證號：
證 明 人： 證 明 人：
年 月 日
有關買賣合同集錦 篇17
原告：張豐，男，38歲，漢族，無業，住山西省長子縣鳳凰村。
被告：崔南，男，36歲，漢族，長子縣煤礦設備廠工人，住山西省長子縣城關鎮南環路1號。
原告張奉訴被告崔南車輛買賣合同糾紛一案，本院受理后，依法由審判員劉若獨任審判，公開開庭進行了審理。原告張豐、被告崔南到庭參加訴訟。本案現已審理終結。
原告張豐訴稱，20xx年4月12日原告與被告簽訂了購車協議，但是被告明知自己不享有該車產權，卻以產權人名義與原告簽訂購車協議，違反了我國合同法的有關規定，致使原告蒙受了重大損失，故原告訴至法院，請求法院宣布該購車協議無效，并判令被告返還原告購車款人民幣十一萬元、賠償由此而造成的經濟損失，承擔本案訴訟費用。
被告崔南辯稱，當時覺得屬于企業內部承包性質，被告有權將該車賣給原告，故被告不同意返還購車款，請求法院駁回原告的訴訟請求。
經審理查明，20xx年4月12日，原告與被告簽訂了《購車協議》一份，該協議寫明“茲有被告擁有產權的楊子中巴長途客車一輛(車牌號為晉B-95950)，欲轉讓給原告”。協議規定車價為人民幣十二萬一千元整，被告保證該車產權過戶前所有手續、證件齊全，真實有效，過戶費用三千元由原告負擔，為保證該車的順利過戶，被告同意原告預留過戶抵押金人民幣一萬一千元的要求，過戶之后退還被告。協議簽訂后，原告當即交給被告車款人民幣十一萬元，被告給原告寫了車款收條，并且將有關機動車行車證等證件交給了原告。之后，雖然原告曾多次催促被告一起去有關部門辦理該車過戶手續，但被告一直以種種借口不肯一同前往，后經向有關部門詢問，原告才得知該車的車主不是被告，而是長子公路客運公司。原告為了證明自己的主張，原告向法院提交了以下證據：
(1)原告與被告簽訂的《購車協議》一份。
(2)××部門出具的晉B-95950汽車產權證明一份。
(3)被告寫給原告的人民幣十一萬元購車款收條一張。
本院經審理認為，原告與被告車輛買賣合同中所指晉B-95950面包車車主為長子公路客運公司并非被告，被告并不享有該車產權，不具備該車的.處分權利；被告在合同中隱瞞車輛真實情況，致使原告在不了解真實情況的前提下與被告簽訂了購車協議，原告與被告所簽《購車協議》應該視為無效合同。原告要求被告返還購車款及賠償經濟損失的要求應予支持，對被告的答辯意見不予采納。根據《中華人民共和國合同法》第五十一條、第五十八條規定，判決如下：
一、該合同無效、被告于本判決生效后十日內返還原告購車款十一萬元并按人民銀行同期存款利率賠償原告自20xx年4月12日至本判決生效之目的利息損失。
二、案件受理費人民幣三千六百七十元由被告負擔，該款因原告已預交，被告于本判決生效后十日內直接支付原告。
如不服本判決，可在接到判決書之日起15日內，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數提出副本，上訴于山西省長治市中級人民法院
審判長：劉若
20__年八月二十二日
本件與原本核對無異
書記員：李兆蘭
有關買賣合同集錦 篇18
合同編號：20__0001
甲方：
乙方：
簽訂地點：
根據(中華人民共和國合同法)，經甲、乙雙方友好協商，就的石材荒料供應事宜特達成如下協議，以資共同遵守。
第一條 荒料的名稱、各種規格的單價
荒料的名稱 芝麻白，合格標準的規格荒料第一年按___元(人民幣)/立方米計算，第二年按___元(人民幣)/立方米計算，帶色線、色差及處荒料的規格荒料按___元(人民幣)/立方米計算。
第二條 石材荒料的數量與規格
1、荒料的數量及規格按照乙方的入庫單為準，合同簽訂起第一年甲方必須保證供荒料四千立方米至五千立方米荒料給乙方，第二年必須保證七千立方米至一萬立方米荒料給乙方。
2、在乙方不能足夠荒料生產的情況下，甲方不得把荒料賣給第三方，乙方也必須按合同約定的數量進貨，如果發生類似情況，視為違約。
3、荒料規格根據行業標準厚度必須達到600㎜規格，長度按最短位置300㎜進退，寬度按行業標準(正好800㎜按750毫米算)計算，甲方提供的荒料必須根據乙方需求的規格，進行開采供貨，供貨的連
方荒料必須達到1500㎜高度、數量達到總需求量的80%以上進行供貨。
第三條荒料的驗收標準
1、乙方的工廠交驗貨。
2、甲、乙雙方按雙方實際測量認可尺寸進行驗收結算。
3、乙方對甲方提出的質量和尺寸問題甲方應當場給予答復解決。
4、甲方負責運輸到乙方工廠，運費經甲、乙雙方協商，根據運輸市場行情定價，運費由乙方承擔。
第四條 付款方式
本合同簽訂后，乙方應預付四萬元(人民幣)荒料款給甲方，年終結算時與當月荒料款一起結算�；牧辖Y算按照甲、乙雙方實際測量檢驗共同確認的荒料立方數，按照合同的單價進行結算。結算時間每個月的月底結算。
第五條違約責任
甲、乙雙方必須共同遵守合同約定，不得違約，若一方違約，違約方必須賠償對方直接和間接損失50萬(人民幣)，若由于不可抗力因素所造成的損失，甲、乙雙方都不承擔責任。
第六條 爭議解決
本合同在履約過程中，如發生分起和爭議時，應通過友好協商的方式解決，當協商不成時，可向當地仲裁機構申請仲裁或通過當地人民法院進行訴訟解決。
第七條 合同的生效
1、本合同由甲、乙雙方簽字、蓋章后生效。
2、第一年的時間期限按甲方開始送貨時間開始計算，以此類推。合同到期，同等價格和條件的情況下，甲方必須無條件將荒料繼續賣給乙方。
3、本合同未盡事宜，經雙方協商后可達成補充協議，補充協議與本合同具有同等的法律效力。
4、本合同一式四份，甲、乙雙方各執二份。
甲方： 乙方：
地址：地址：
法人代表： 法人代表：
電話：電話：
傳真：乙方代表：
電話：
傳真：
簽訂日期：
有關買賣合同集錦 篇19
甲方(賣方)：
身份證號：
住址：
聯系電話：
乙方(買方)：
身份證號：
住址：
聯系電話：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及有關法律、法規的規定，買賣雙方在平等、自愿、公平、協商一致的基礎上就本合同所涉房地產轉讓事宜，達成如下協議，以資共同遵守：
第一條 轉讓標的
1.1 賣方所轉讓房地產(下稱該房產)坐落于： 。
1.2 土地使用權證號： ，房產權證號： ，登記建筑面積為： 平方米。套內建筑面積為： 平方米。
1.3 該房地產土地使用權年限自 年 月 日起至 年 月 日止。
1.4 該房地產約定交付的附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品等在簽訂本協議前，已經雙方現場確認，均無異議。
第二條 房地產產權現狀
2.1 該房地產沒有設定抵押也未被查封，賣方對該房地產享有完全的處分權。
第三條 房地產租約現狀
3.1 該房地產所附租約現狀為第 項：
(1) 該房地產沒有租約;
(2) 該房地產之上存有租約，賣方須于本合同簽訂時將承租人放棄優先購買權的書面文件及租賃合同交予買方。
第四條 附著于該房地產之上的戶口
4.1如該房地產所附著有賣方戶口，基于保證買方辦理房產過戶登記后，應享有完全的處分權，賣方保證于收到房地產轉讓總價款之日起30日內遷出，逾期則以該房地產轉讓總價款為基數按日萬分之五 向買方支付違約金。
第五條 轉讓價款
5.1 該房地產轉讓總價款為人民幣：人民幣(大寫) (￥ 元)
第六條 稅費承擔
6.1 雙方約定，由買方承擔辦理相關過戶手續雙方按規定應繳納的一切可能產生的稅、費。
6.2買方不按約定繳納相關稅費，導致交易不能繼續進行的，買方不得因此解除合同，本合同應繼續履行，但違約方應承擔違約責任，賠償給守約方造成的損失。
第七條 付款方式
7.1 買方于 年 月 日前一次性付清全部房款
第八條 買方逾期付款的違約責任
8.1 買方逾期付款的，賣方有權要求買方要求買方以未付款項為基數，按日萬分之 五 支付違約金，合同繼續履行。
第九條 房地產交付
9 賣方應當于 年 月 日將該房地產交付買方，并履行下列手續：
9.1 買賣雙方共同對該房地產及附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品等事項進行驗收，記錄水、電、氣表的讀數，并辦理交接手續;
9.2 交付該房地產鑰匙;
9.3
第十條 延遲交房的違約責任
10.1除本合同另有約定外，賣方未按合同約定的期限將該房地產交付買方，自約定的交付期限屆滿次日起至實際交付日止，賣方以該房地產轉讓總價款為基數按日萬分之 五向買方支付違約金，合同繼續履行。
第十一條 附隨債務的處理
11.1賣方在交付該房地產時，應將附隨的水費、電費、煤氣費、電話費、有線電視費、物業管理服務費、垃圾清運費等費用結清，單據交買方確認，否則買方有權從交房保證金中抵扣上述欠費。
第十二條 產權轉移登記
12.1 買賣雙方須在簽訂本合同 日內，共同向房地產權登記機關申請辦理轉移登記手續，賣方應按照行政機關的登記手續要求積極協助。
12.2 在收文回執載明的回復日期屆滿之日起 日內，買方須按本約定辦理交納稅費的手續。
第十三條 其他違約責任
13.1任何一方不履行本合同約定義務，致合同目的不能實現，違約方承擔守約方因維權而支付的包括且不限于訴訟費、律師費、公證費、取證費、交通費、鑒定費等所有費用。
第十四條 不可抗力
14.1因不可抗力不能履行本合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人，并自不可抗力結束之日起日內向另一方提供證明。
第十五條 本合同與其他文件的沖突解決
15.1 買賣雙方在本合同簽訂之前的承諾及協議，如有與本合同不相符的，以本合同為準。
第十六條 合同附件
16.1 本合同共有附件 份。合同附件為本合同組成部分，具有同等法律效力。
第十七條 法律適用與糾紛解決
17.1 因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由合同各方協商解決，也可由有關部門調解。協商或調解不成的，按下列第 種方式解決：
(1) 提交位于 (地點)的 仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力;
(2) 依法向 所在地有管轄權的人民法院起訴。
17.2本合同各方當事人地址和聯系方式同時作為有效司法送達方式，本合同載明的各方當事人通訊地址可作為送達催款函、對賬單、法院送達訴訟文書的地址，因載明的地址有誤或未及時告知變更后的地址，導致相關文書及訴訟文書未能實際被接收的、郵寄送達的，相關文書及訴訟文書退回之日即視為送達之日。
第十八條 合同數量及持有
18.1 本合同一式 份，賣方 份，買方 份，其他交有關部門，均具同等法律效力。
第十九條 合同生效
19.1 本協議經各方簽署后生效。
簽署時間： 年 月 日
甲方(簽字)：
甲方配偶簽字：
甲方配偶身份證號：
甲方配偶聯系電話：
乙方(簽字)：
乙方配偶簽字：
乙方配偶身份證號：
乙方配偶聯系電話：
有關買賣合同集錦 篇20
家具名稱：_____（文本中所指家具包括生活家具和辦公家具）
家具名稱：_____
商標：_____
規格型號：_____
材質：_____
顏色：_____
生產廠家：_____
數量：_____
單價：_____
總價：_____
合計人民幣金額（大寫）：_____￥：_____
定做家具圖紙提供辦法及要求：_____
質量標準：_____
交貨方式，時間及地點：_____
買方自提：_____
賣方送貨：_____
送貨費用由_____承擔
交貨時間：_____；
交貨地點：_____
驗收及三包期限：對于家具的數量，結構，顏色等表面瑕疵，買方應在交貨時當場提出異議；對于其他質量問題要求三包的，應按照《北京市家具產品修理，更換，退貨責任規定》辦理。
付款方式，地址，時間：。
定金：買方應在_____年_____月_____日前向賣方交付總價款_____%的定金（此比例不得超過20%），賣方交貨后，定金抵作價款。買方違約中途解除合同的，無權要求返還定金；賣方違約中途解除合同的，應雙倍返還定金。
違約責任：
�。ㄒ唬┮环竭t延送貨或提貨的，應每日向對方支付遲延部分家具價款_____%的'違約金；
（二）賣方撤離展銷會或市場的，由展銷會或市場主辦單位先行承擔賠償責任；主辦單位承擔責任之后，有權向賣方追償。
爭議解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方協商或調解解決或向有關行政機關申訴解決；協商，調解，申訴解決不成的，按下列第_____ 種方式解決；
�。ㄒ唬┨峤籣_________仲裁委員會仲裁；
（二）依法向_____ 人民法院起訴。
其他約定事項：。
賣方（章）：_____
買方（章）：_____
主辦單位（章）：_____
住所：_____
住所：_____
住所：_____
電話：_____
電話：_____
電話：_____
法定代表人：_____
法定代表人：_____
法定代表人：_____
委托代理人：_____
委托代理人：_____
委托代理人：_____
賬號：_____
賬號：_____
簽訂時間：____年_____月_____日
簽訂地點：____年_____月_____日
有關買賣合同集錦 篇21
供方(甲方)：_________
需方(乙方)：_________
根據國家現行收購棉花政策，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守執行。
第一條 定購的棉花名稱：_________;品級：_________;數量：_________;質量：_________;單價：_________;總價款：_________元。
第二條 交貨方式
1.甲方自行送貨;
2.交貨期限：_________年_________月_________日至_________月_________日;
3.交貨地點：_________;
4.貨到即收，隨到隨收。
第三條 驗收方法
按照交貨的時間與地點(收購站)，取樣驗收。
第四條 預付款
乙方于_________年_________月_________日前向甲方支付定金_________元(不超過預購貨總金額的25%)。
第五條 付款日期及結算方式
第六條 乙方每收購_________公斤皮棉按平價獎售標準化肥_________市斤給甲方，邊收購邊兌現。
第七條 乙方收購籽棉，根據甲方的意愿，按國家政策規定返售棉籽_________市斤(或棉油_________市斤、棉餅_________市斤)。
第八條 甲方的違約責任
1.甲方未按合同定購的數量、品種、品級交售，應向乙方償付兩倍的預購定金(按未交售部分)和少交部分的總價值_________%的違約金。
2.甲方未按合同規定期限交售，每逾期_________天，應向乙方償付遲交部分總價值_________%的違約金。
第九條 乙方的違約責任
1.乙方拒收甲方按合同交售的棉花，應賠償甲方的.運輸費用，并向甲方償付拒收部分總價值_________%的違約金。
2.乙方未按國家規定標準依質論價，壓級壓價，應賠償甲方的實際損失，并償付壓價部分總價值_________%的違約金。
3.乙方未按合同規定獎售標準化肥和返售棉籽，甲方可以拒絕交售定購棉花，或由乙方按_________辦法賠償甲方的損失。
第十條 不可抗力
1.甲方因嚴重自然災害造成棉花欠收，確實無力全部或部分履行合同，不負違約責任。
2.乙方因不可預見的不可抗力原因，確實無力全部或部分履行合同，不負違約責任。
第十一條 本合同如有未盡事宜，由雙方約定。
第十二條 本合同執行中如發生爭議，由雙方協商解決，如協商不成，可由合同管理機關仲裁或由法院判決。
第十三條 本合同一式_________份，雙方各執_________份。
甲方(蓋章)：_________
乙方(蓋章)：_________
代表(簽字)：_________
代表(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點：_________
簽訂地點：_________
有關買賣合同集錦 篇22
甲方：
乙方：
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它相關法律、行政法規、遵守平等、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方協商一致，簽訂本合同。
一、 工程概況
1、工程名稱及施工地點：
2、工程內容：
3、合同標的價格及數量
二、 工期
1、合同簽訂之日起計算，乙方在日內完成所有木門的安裝。
2、因為乙方原因，延誤工期的，每逾期一天，乙方必須按照合同總價的1%支付甲方違約金。
3、因為甲方原因，乙方不能按時進場，延誤工期乙方不承擔任何禁忌損失，工期順延。
4、發生不可抗力延誤工期的，甲乙雙方均不承擔責任。
三、 付款方式
1、甲方在簽訂合同時預付工程款
2、開工后，甲方按工程進度向乙方支付工程款，支付比例為工程價款的85%，預付款抵扣，甲方驗收合格后支付至工程價款的98%，保留2%的質保金在1年質保期后無質量缺陷返還。
3、甲方以支票方式向乙方付款。
4、乙方向甲方出具保真正規發票。
四、 雙方責任
1、甲方在能力范圍內有義務在乙方施工期間給予乙方必要的方便，免費提供水、電及工人住宿。
2、由甲方提供的洞口尺寸和相關材料，乙方測量門洞尺寸并保證尺寸符合安裝要求。
3、文明施工、避免擾民、遵守甲方相關的施工制度，并承擔施工過程中的安全及其它相關責任。
五、 違約責任
甲乙雙方如有一方中途要求終止本合同，除賠償對方實際經濟損失外，還需支付對方違約金一萬元。
六、 解決合同糾紛的方式
本合同雙方若發生糾紛，應當協商解決。協商解決不成，交當地仲裁機構仲裁解決或提交甲方所在地人民法院解決。
七、 質量驗收條款
質量達到規定范圍內的優良標準(以樣品為準)本產品保修期 一 年
八、 其它
1、本工程以上數量為預算，最終以實際安裝數量結算。
2、本合同經雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份，均具有同等法律效力。
甲 方： 乙 方：
年 月 日 年 月 日
有關買賣合同集錦 篇23
甲方(全稱)：乙方(全稱)：
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經友好協商，簽訂本合同，以資信用。
第一條、產品數量、價格(下表未能列盡的，可以另行附表，但須經雙方簽字蓋
注：實際數量以雙方驗收為準，甲方驗收簽證代表人簽收
第二條、質量要求、技術標準、服務承諾
2.1質量要求：
2.1.1材料(詳見合同附件)：報價單
2.1.2規格、型號等(詳見合同附件)：圖紙
2.2技術標準：按甲方驗收標準執行。
第三條、交貨、付款
3.1交貨地點：甲方住所(橋西區新市北路4號)
3.2交貨時間方式：合同簽訂后15日內。
3.3全部貨到并安裝完畢付60%貨款，經驗收通過后付至95%，質保期一年后全部付清。
3.4分期制作則需制訂分期交貨、安裝、付款時間表。該表作為本合同的一部分。
3.5付款方式為甲方給乙方指定卡號轉賬，結算時乙方須向甲方提供國內有效的普通銷售發票。
3.6甲方款項未結清前，全部貨物的所有權仍歸乙方享有。若甲方每批付款逾期一個月以上，則乙方有權解除合同并要求甲方返還所有貨物和賠償損失。
第四條、運輸、安裝
4.1運輸方式：汽運，運輸及運費有乙方負擔。
4.2安裝由乙方負責，符合國家相關規定。
4.3安裝時間：乙方按合同或甲方要求五日內，因甲方原因不能安裝則工期順延。
第五條、驗收標準
5.1驗收標準：按合同及附件執行。
5.2驗收時間：安裝完畢，有甲方組織乙方配合，申請驗收。
第六條、對貨物的型號、規格、數量和質量提出異議的時間和方法
6.1甲方如果發現貨物的型號、規格、數量和質量不符合合同的規定，收到貨物后應代為保管，并在三天內以書面形式向乙方提出異議，貨到安裝后未提出的，是同甲方已認可。
6.2乙方在接到甲方書面處理意見時，應在三個工作日內與甲方協商處理。否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第七條、甲方責任
7.1負責組織對貨物的及時驗收，指定安放地點。
7.2因甲方原因貨到現場不能及時安裝，甲方應付貨物的保管責任，超過安全期限七天還不能安裝則應按合同支付貨款。
7.3負責對乙方提供圖紙審核及簽字確認。
7.4負責按照合同付款方式支付貨款。
第八條、乙方責任
8.1負責材料的采購和保管，保證采購的材料規格、品質達到合同上的質量要求;
8.2按照甲方簽字認可圖紙精心加工，保證質量，按時完工和交付使用。
8.3免費保修一年。第九條、違約責任
9.1除不可抗力的自然原因和社會原因外，甲、乙雙方應嚴格遵守本合同的約定，否則，違約方須承擔違約責任。
9.2甲方逾期付款的，每逾期一日，按應付而未付貨款總額的3‰向乙方償付違約金。
9.3乙方逾期交貨的，每逾期一日，按貨款總值的3‰向甲方償付逾期交貨的違約金。
9.4貨物通過甲方驗收合格后，如甲方超過付款期限一個月未付款，乙方解約權利。
第十條、適用法律條款
本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律法規。
第十一條、其他
11.1合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，合同履行完畢自行終止。合同有效期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。
11.2本合同未盡事宜，需經雙方協調，簽訂補充協議，與本合同具有同等法律效力。
11.3本合同一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，每份均具有同等法律效力。
11.4甲乙雙方如發生爭議，協商不能解決，按以下方式解決：
11.4.1提交泰州仲裁委員會仲裁;
甲方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
有關買賣合同集錦 篇24
甲方：
乙方：
購貨單位：浙江XX公司（以下簡稱甲方） 供貨單位：浙江XX公司（以下簡稱乙方）經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 產品的名稱、品種、規格和質量
1、產品的名稱、品種、規格： 0號柴油。（應注明產品的牌號或商標）
2、產品的技術標準（包括質量要求），按下列第（ 1 ）項執行：
�。�1）按國家標準執行；
（2）按部頒標準執行；
�。�3）由甲乙雙方商定技術要求執行。
第二條 產品的數量和計量單位、計量方法
1、產品的數量： 10 。
2、計量單位、計量方法： 噸 。
�。▏一蛑鞴懿块T有計量方法規定的，按國家或主管部門的規定執行；國家或主管部門無規定的，由甲乙雙方商定。對機電設備，必要時應當在合同明確規定隨主機的輔機、附件、配套的產品、易損耗備品、配件和安裝修理工具等。對成套供應的產品，應當明確成套供應的范圍，并提出成套供應清單。）
第三條 產品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點（包括專用線、碼頭）
1、產品的交貨單位： 乙方 。
2、交貨方法，按下列第（ 1 ）項執行：
�。�1）乙方送貨；
（2）乙方代運（乙方代辦運輸，應充分考慮甲方的要求，商定合理的運輸路線和運輸工具）；
（3）甲方自提自運。
3、運輸方式： 汽運 。
第四條 產品的價格與貨款的結算
1、產品的價格，按下列第（ 3 ）項執行：
�。�1）按甲乙雙方的商定價格；
�。�2）按照訂立合同時履行地的市場價格；
�。�3）按照國家定價履行。
2、產品貨款的結算：產品的貨款、實際支付的運雜費和其它費用的結算，按照中國人民銀行結算辦法的規定辦理。
（用托收承付方式結算的，合同中應注明驗單付款或驗貨付款。驗貨付款的承付期限一般為10天，從運輸部門向收貨單位發出提貨通知的次日起算。凡當事人在合同中約定縮短或延長驗貨期限的，應當在托收憑證上寫明，銀行從其規定。）
第五條 不可抗力
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
按本合同規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失的，應當在明確責任后10天內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發貨物或扣付貨款來充抵。
本合同如發生糾紛，當事人雙方應當及時協商解決，協商不成時，任何一方均可請業務主管機關調解或者向仲裁委員會申請仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自________年____月____日起生效，合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份；
購貨單位（甲方）：（公章）
供貨單位（乙方） ： （公章）
________年____月____日訂
有關買賣合同集錦 篇25
賣受人：
合同編號：
買受人：
簽訂地點：
簽訂時間：___年___月___日
一、產品名稱、規格型號、數量、金額（見附表）
二、質量標準：按行業標準執行。
三、賣受人對質量負責的條件及期限：到貨后由買受人對該產品檢驗，若產品出現質量問題，出賣人負責。四、交（提）貨方式、地點：----公司
五、運輸方式及到達站（港）和費用負擔：運輸費用由出售人負擔》六、包裝標準、包裝物處置：/。
七、檢驗標準、方法、地點及期限：按照買受人的要求進行質量檢驗。八、物品數量、品種及價格見附表。九、合理損耗標準及計算方法：無
十、結算方式及期限：貨到買受方驗收合格后支付材料總價款。十一、本合同解除、終止條件：《合同法》執行。
十二、違約責任：如買受人違約，賣受人有權終止本合同并按照相關約定執行。
十三、合同爭議的解決方式：本合同如發生糾紛，當事人雙方協商解決，協商不成時，向合同簽訂地人民法院起訴。
十四、本合同自雙方簽字蓋章起生效。
甲方：
代表人：
地址：
開戶銀行：
賬號：
電話：
乙方：
代表人：
地址：
開戶銀行：
賬號：
電話：
有關買賣合同集錦 篇26
甲方(出售方)： 身份證號：
乙方(購買方)： 身份證號：
甲方現有一輛 白 色寶馬5系20xx款530Li領先型 車，車牌號 粵 ，
發動機號，登記日期，乙方已現場核對一致，于 年 月 日有償轉讓給乙方，依據《中華人民共和國合同法》及有關法規的規定，經雙方自愿協商一致，簽訂本合同：
一.本車價款為人民幣 元(大寫 元)成交。
二.乙方應于本合同簽訂時，支付人民幣元(大寫付給甲方。
三、本車使用性質行駛證正、副本，身份證復印峻，路費收據，機動車輛登記證書)。由乙方現場過目清點確認后交接。
四、甲方需對以上所有證件費用的真實性，合法有效性負全部責任，如因來歷不明或被抵押、查封等其它甲方因素而給乙方帶來的直接經濟損失，由甲方全額承擔。
五、本車甲方不作任何質量保證，由乙方現場絕定認可購買，成交后雙方不得有異議。
六、自簽字成交前與此車有關的'一切事宜(含交通違章、事故、債務糾紛等)由甲方負責，簽字成交后一切事宜(含交通違章、事故、債務糾紛等)由乙方負責，與甲方無關。
七、本車由自費于 柒 工作日內(過戶、轉籍)完畢，甲無償提供(過戶、轉籍)所需證件，在辦理(過戶、轉籍)過程中，出現車輛專章、欠費、罰款等無法辦理業務，由甲方自行承擔由此造成的全部費用。
八、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，自簽字之時起生效即成。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
有關買賣合同集錦 篇27
購貨單位：（以下簡稱甲方）供貨單位：（以下簡稱乙方） 簽約地點： 為保證甲乙雙方的經濟利益，依據《民法典》規定及招投標文件之內容，甲乙雙方經友好協商，就甲方向乙方購買達成如下協議：
一、合同標的
1.甲方同意向乙方購買，且乙方同意向甲方出售_________設備（以下簡稱合同設備）用于_________項目。由乙方提供的合同設備的內容詳見合同附件一（附件中在列出設備名稱的同時也請列出分項價格）。
2.乙方負責合同設備的安裝、調試工作，由甲方提供必要配合。
3.雙方同意附件中各項條款為合同不可分割的部分，若附件與合同正文有任何不一致，以合同正文為準�！ �
二、合同金額 合同總金額：人民幣元，（大寫：人民幣萬元整）
三、付款時間及方式
1.付款方式：分期付款。
2.具體執行規定：在合同生效后天內，甲方向乙方支付合同總額%貨款；設備安裝調試完畢，并初步驗收后一周內，甲方向乙方支付合同總額%貨款；設備正常運行天，經雙方正式驗收合格后一周內，甲方向乙方付合同總額%的貨款；質保期滿后付清余款�！ �
3.在每期合同款項支付前10天，乙方向甲方開具同等金額的增值稅發票（或根據實際情況加以約定）�！ �
四、交貨的相關規定
1.交貨時間：合同生效后7個工作日內交貨�！ �
2.交貨地點：215;
3.收貨人名稱：（應為簽約單位名稱） 地址：
4.交貨方式：乙方負責貨物運輸，采用汽車運輸方式�！ �
5.乙方將合同設備運至215;并經安裝調試，投入使用并經過甲方驗收合格后，方為設備交貨日期。甲方在合同約定的交貨地點提貨，運輸費及運輸保險費均由乙方承擔。合同設備的毀損、滅失風險自乙方完成交貨后轉移給甲方�！ �
6.乙方應在合同設備發運后一個工作日內將發運情況（發運時間、件數等）通知甲方，甲方應在合同設備到達合同列明的地點后及時將乙方所托運合同設備提取完畢�！ �
7.甲方提取合同設備時，應檢查合同設備外箱包裝情況。合同設備外箱包裝無損，方可提貨。如合同設備外箱包裝受損或發現合同設備包裝箱件數不符，應在2個工作日內通知乙方，以便乙方辦理合同設備遇險索賠手續�！ �
8.甲方對乙方交付的合同設備，均應妥善接收并保管。對誤發或多發的貨物，甲方應負責妥善保管，并及時通知乙方，由此發生的費用由乙方承擔�！ �
9.如甲方要求變更交貨地點，應在合同規定的交貨日期一十五天前通知乙方。由于變更發貨地址增加的運保費由甲方承擔�！ �
五、設備驗收的相關規定
1.驗收時間：乙方應于合同生效后天內完成設備安裝調試，安裝調試完畢后，甲方應在天內安排初步驗收。設備于合同生效后天內通過雙方的合格驗收并由甲方出具驗收合格書�！ �
2.驗收地點：
3.驗收標準：
六、現場服務
1.乙方現場人員應遵守甲方廠規、制度，如有違規由乙方負責。
2.乙方現場人員食宿自理。
3.甲方如需邀請乙方開展非質量問題處理的技術服務，乙方應予以協助。
七、人員培訓 乙方負責對甲方操作、維修人員和有關的工藝技術人員進行操作培訓、維修培訓、設備保養培訓，使之完全掌握全部使用技術，以便使甲方人員正常地使用、維修保養設備�！ �
八、保修方式
1.自設備經過雙方驗收合格之日起按乙方規定的條款進行保修服務，保修服務期限為年。保修期內，乙方必須在接到甲方保修通知后天內派人至甲方現場維修�！ �
2.保修期內，如由于火災、水災、地震、磁電串入等不可抗拒原因及甲方人為破壞因素造成的損壞，乙方負責維修，設備材料成本費用由甲方承擔。
3.保修期后，乙方必須在接到甲方維修通知后天內派人至甲方現場維修。設備的維修、更換，乙方酌情收取成本費和服務費，收費標準另行約定�！ �
九、違約責任
1.甲方無故中途退貨，應支付給乙方合同總額的5%違約金�！ �
2.甲方逾期付款，每逾期一天，應支付乙方合同總額2‰的違約金，違約金累計總額不超過合同總額的5%�！ �
3.乙方逾期交貨，每逾期一天，應支付合同總額1%的違約金，違約金累計總額不超過合同總額的30%。逾期交貨超過天，視為交貨不能，乙方應雙倍返還甲方已付款項，甲方有權解除合同并要求乙方支付合同金額30%的違約金�！ �
4.保修期內，乙方未能在合同約定的期限內履行保修義務，每遲延一天，乙方向甲方支付合同金額1%的違約金并賠償甲方其他經濟損失，違約金累計總額不超過合同總額的30%，乙方超過30天仍未履行保修義務，甲方有權解除合同并要求賠償經濟損失；乙方未能在接到甲方通知30天內將設備維修至正常使用的狀態，甲方有權要求乙方換貨或解除合同并要求乙方賠償經濟損失。保修期后，乙方未能在合同約定的期限內履行維修義務，每遲延一天，乙方向甲方支付合同金額1%的違約金并賠償甲方其他經濟損失，違約金累計總額不超過合同總額的30%。
5.設備未按照合同之約定通過甲方驗收合格，每遲延一天向甲方支付合同總額1%的違約金；超過天仍未驗收合格，甲方有權解除合同，乙方應立即返還已收款項并賠償甲方由此遭受的其他經濟損失。
十、不可抗力 如發生不可抗力事件，受不可抗力事件影響的一方應取得公證機關的不能履行或不能全部履行合同的證明，并在事件發生后15個工作日內及時通知另一方。雙方同意，可據此免除全部或部分責任。 十
一、合同變更 未盡事宜，雙方協商解決；合同的變更及修改須經雙方同意，以書面形式變更。 十
二、爭議解決方式 雙方如發生爭議，應協商解決；如協商不成，任何一方向甲方所在地人民法院提出訴訟。 十
三、合同生效及終止 合同自雙方簽字并蓋章后生效，雙方權利義務履行完畢后，合同終止。 十
四、合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。 甲方：乙方： 代表：代表：____日期：________年____月____日日期：________年____月____日
有關買賣合同集錦 篇28
買方：______________(下稱甲方)
地址：______________
郵編：______________
電話：______________
傳真：______________
電子郵箱：______________
賣方：______________(下稱乙方)
地址：______________
郵編：______________
電話：______________
傳真：______________
電子郵箱：______________
甲乙雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。
第一條名稱、品種、規格和質量
1、名稱：______________
2、品種：______________
3、規格：______________(應注明產品的牌號或商標)。
4、質量，按下列第_________項執行：_____
(1)按照_________標準執行(須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。
(2)按樣本，樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式，附件略)。
(3)按雙方商定要求執行，具體為：______________(應具體約定產品質量要求)。
第二條數量和計量單位、計量方法
1、數量：______________。
2、計量單位和方法：______________。
3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：______________。
第三條包裝方式和包裝品的處理
_________(應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔)。
第四條交貨方式
1、交貨時間：______________。
2、交貨地點：______________。
3、運輸方式：______________(注明由誰負責代辦運輸)。
4、保險：______________(按情況約定由誰負責投保并具體規定投保金額和投保險種)。
5、與買賣相關的單證的轉移：______________。
第五條驗收
1、驗收時間：_____
_________。
2、驗收方法：_____
_________(如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例);
3、驗收標準：_____
_________;
4、由誰負責驗收和試驗：_____
_________;
5、驗收如發生爭議，由_________檢驗機構按_________檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。
第六條價格與貨款支付
1、單價：______________;總價：______________(明確幣種及大寫)。
2、貨款支付：_____
貨款的支付時間：______________;
貨款的支付方式：______________;
運雜費和其它費用的支付時間及方式：______________。
3、預付貨款：______________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。
第七條提出異議的時間和方法
1、甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥善保管貨物的同時，自收到貨物后_________日內向乙方提出書面異議;在異議期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起_________日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。
2、甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。
3、乙方在接到甲方書面異議后，應在_________日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第八條聲明及保證
甲方：_____
1、甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2、甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方：_____
1、乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2、乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第九條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_______________年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十條甲方違約責任
(1)甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的_________%違約金。
(2)甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之_________計算，向乙方支付違約金;如_________日內仍不能提供的，按中途退貨處理。
(3)甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之_________計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。
(4)甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之_________計算，向乙方支付逾期付款的違約金。
(5)甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。
(6)甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。
(7)其它約定：______________。
第十一條乙方的違約責任
(1)乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款_________%的違約金。
(2)乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價;甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。
(3)乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。
甲方：_________
乙方：_________
日期：_________
有關買賣合同集錦 篇29
買方：
法定代表人：
地址：
聯系方式：
賣方：
法定代表人：
地址：
聯系方式：
經買賣雙方在平等、互利原則上協商一致，達成本協議各條款，共同履行：
第1條貨物名稱：
第2條產地：
第3條數量：
第4條商標：
第5條價格：
第6條包裝：
第7條付款條件：簽訂合同后買方于個銀行日內開出以賣方為受益人的、經確認的、不可撤銷的、可分割、可轉讓的、不得分批裝運的、無追索權的信用證。
第8條裝船：從賣方收到買方信用證日期算起，天內予以裝船，若發生買方所訂船舶未按時到達裝貨，按本合同規定，賣方有權向買方索賠損毀/耽擱費，按總金額%計算為限。因此，買方需向賣方提供銀行保證。
第9條保證金：賣方收到買方信用證的個銀行日內，向買方寄出%的保證金或銀行保函。若賣方不執行本合同，其保證金買方予以沒收。
第10條應附的單據：賣方向買方提供：
10.1全套清潔提貨單；
10.2一式四份經簽字的商業發票；
10.3原產地證明書；
10.4裝箱單；
10.5為出口所需的其他主要單據。
第11條裝船通知：賣方在規定的裝貨時間至少天前用電報方式將裝船條件告知買方，買方或其代理人將裝貨船估計到達裝貨港的時間告知賣方。
第12條其他條款：質量、數量和重量的檢驗可于裝貨港一次進行，若要求提供所需的其他證件，其辦理手續費、領事簽證費應由買方負擔。
第13條裝船時間：。
第14條裝貨效率：每一個晴天工作日，除星期日、節假日外，每艙口進貨為立方(噸)。
第15條延期費/慢裝卸罰款：對于載重噸船來說，每天u.s.d.。
第16條不可抗力：簽約雙方的任何一方由于臺風、地震和雙方同意的不可抗力事故而影響合同執行時，則延遲合同的期限應相當于事故所影響的時間。
第17條合同爭議的'解決
因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由合同各方協商解決，也可由有關部門調解。協商或調解不成的，按下列第種方式解決：
（1）提交位于（地點）的 仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力；
�。�2）依法向所在地有管轄權的人民法院起訴。
第18條本合同于年月日在市用文簽署，正本一式兩份，買賣雙方各執一份，買賣雙方簽字生效。
簽署時間：年月日
買方（簽字或蓋章）：
賣方（簽字或蓋章）：
有關買賣合同集錦 篇30
甲方：________________
乙方：________________
甲、乙雙方經過友好協商，并根據《中華人民共和國合同法》，就買賣花草苗木事宜達成本如下協議：
一、花草苗木內容
1.甲方按照乙方提出的要求，提供如下花草苗木：
2.雙方應依據《中華人民共和國合同法》及有關法規對苗木花草根葉進行嚴格審查，如不符合有關法規，乙方有權要求調換。
二、付款條件
雙方同意花草苗木采取先送貨后付費的原則，甲方應在______年____月____日前將上述苗木一次性送給乙方，乙方在苗木貨到____周內付款給甲方，總付款額是人民幣：(大寫：____________)。
三、責任
1.甲方必須保證花草苗木成活質量，如果在____周內不能成活，則乙方有權拒絕付款。并要求甲方承擔總金額百分之____的`賠償責任。
2.如乙方未按時付款，遲延____天則按總金額百分之____罰款。
四、其他
1.本合同未盡適宜，將按照《合同法》由雙方友好協商解決。
2.合同傳真件與合同原件有同等法律效力。
3.本合同一式____份，雙方各執____份，經雙方代表人簽字蓋章后生效。
甲方：________________(蓋章)乙方:________________(蓋章)：
代表簽字：________________代表簽字：________________
______年____月____日
有關買賣合同集錦 篇31
第一，審查合同主體，不只是要審查合同主體是否適格。還要看供方有無供貨能力，有無獨立承擔經濟責任。如是審查需方，需看有無付款能力，有無獨立承擔經濟責任能力。注意供需雙方都要核對清楚。
第二，審查買賣標的物(貨物)的基本情況�？词欠裼挟a品名稱故意不寫全稱，混淆產品品種;或供方不寫產品牌號和商標，想達到以次代好的目的;有的供方不寫產品規格型號，企圖交貨蒙混過關;還有的供方不寫生產廠家，想用價低的檔次差的產品供貨。
所以，在審查時需重點審查是否寫清產品全稱，寫清牌號、商標，寫清、寫全規格、型號、寫清生產廠家。
在審查買賣標的物時，看是否有供方不寫隨機備品、配件工具、數量及供應辦法。為了不免費提供，再借機收取配件費用。故需要提醒簽訂者注意：要寫清隨機備品、數量，配件工具、數量。并將上述用品的供應辦法、時間也寫清楚。
第三，審查標的物的數量和計量方法。為避免合同雙方簽訂者對產品數量或計量方法故意約定為本企業的標準或計量方式。應注意產品的數量應以國家統一的標準計量單位表示，沒有統一計量單位的，產品數量的表示方法由雙方確定，但必須具體明確，切不可用含糊不清的計量概念表述，如一件、一箱、一打等，應對雙方使用的計量方法作出具體解釋，如一件、一箱、一打等的表示，具體包括的產品數量是多少。看是否供方不寫隨機備品或配件工具的數量。防范方法是要寫清隨機備品數量。并將上述用品的供應辦法、時間也寫清楚。
第四，審查標的物的技術標準(含質量要求)。這在買賣合同中存在的陷阱是不寫質量標準;成套產品的，不寫附件的質量標準;看樣訂貨的，不封存樣品。
所以要注意審查時質量標準，是國家標準呢?還是行業標準?亦或企業標準?成套產品的，不但要寫清主件的質量標準，還要寫清附件的質量標準�？礃佑嗀浀�，一定要將樣品封存好，作為驗收的標準。另要注意審查質量負責的條件和期限，不但要寫清，而且要寫的科學、合理。如果對產品質量保證的時間寫的不合理，就會造成買方無充足時間審查。
第五，審查標的物的包裝方式和包裝要求。在買賣合同中，會經常出現供方不寫或不寫清包裝標準、包裝物的供應和回收，也不寫費用負擔，以達到簡易包裝省錢省力的目的。在審查時就要注意看是否寫清包裝物、包裝標準、包裝標簽的內容等。對包裝物的供應、回收，費用負擔也要寫清楚，以免出現糾紛。對包裝不善引起貨物損壞的責任約定是否清楚等。
第六，產品價格及支付期限、地點和方式及交貨的期限、地點和方式。在買賣合同中不寫單價，逃避物價檢查，并為偷、漏稅創造條件，或需方只寫金額數量，不寫幣種等情況都會發生，不寫清交貨方式，以達到不承擔風險責任的目的，也為糾紛管轄設下埋伏。在審查中要看是否寫清單價，寫清幣種�？词欠駥懬褰回浀攸c和方式，代辦托運時間及是否寫清運輸工具和運輸路線等。
第七，審查合同中是否約定驗收或者檢驗的標準、方式、日期。在買賣合同中容易存在的陷阱是供方不寫驗收標準、方法及提出異議的期限，或將提出異議的期限訂的過短。在審查合同時就要看是否明確規定貨物的驗收辦法，事關供需雙方預期的經濟效益與合作成功與否的大局，也是易發生質量糾紛的地方，必須注意明確訂明�？春贤惺欠衩鞔_載明：驗收的時間;驗收的方式;驗收的標準;由誰負責驗收和試驗;當驗收中發生糾紛后，由哪一級主管產品的.質量監督檢查機關執行仲裁等等。
第八，審查是否約定結算方式。在買賣合同中不寫結算方式和期限，或只寫結算方式，不寫結算期限。以達到延長付款期的目的，這是買賣合同常存在的陷阱。這就需要注意審查是否寫清結算的具體方式，寫明結算期限。若是分期付款，還要審查是否寫清每次付款的日期和確切數額。
第九，審查違約責任及解決合同爭議的方法。在買賣合同中會存在有可能違約的一方，不寫違約責任，或將違約責任寫得過輕。甚至不寫合同糾紛的解決方式;選擇有利于自己的合同解決方式和管轄機關。以為己方違約做好鋪墊。這就需要注意是否將違約責任寫具體。最好把對方每項義務不履行的違約責任都分別寫清，以鉗制對方，使其正確、全面履行合同義務。要審查是否寫清解決糾紛的方式，是仲裁、還是訴訟及確定糾紛的管轄地等。
第十，審查合同落款、署名、蓋章等方面。在買賣合同中往往存在不注意寫明簽名人是法人代表，還是法定代表人授權的其他委托代理人。及不蓋公章或蓋的不是公章，用沒有備案的合同章甚至業務章，或蓋上了分公司或公司下屬部門的印章。
一定要注意這一細節，要蓋公章，有些單位的合同專用章是經過備案的也可以，但這難于判斷。簽字的一定要是公司法定代表人，或持明確授權書的代理人，但相對方要把該授權書留件備
查。
另外值得提醒注意的一點，在審查落款、署名、蓋章時，看合同中關于簽字和蓋公章是怎么約定的：如果關于合同效力條款有寫“簽字和蓋章，合同方生效”，那么就要注意審查看，署名和蓋章二者是否同時都有，否則會影響合同的效力，造成買賣合同無效的風險。
有關買賣合同集錦 篇32
賣方(以下簡稱甲方)：＿＿＿＿＿
(本人)(法定代表人)姓名：＿＿＿＿＿國籍：＿＿＿＿＿
(身份證)(護照)(營業執照號碼)：＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿
郵政編碼：＿＿＿＿＿聯系電話：＿＿＿＿＿
委托代理人：＿＿＿＿＿國籍：＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿郵政編碼：＿＿＿＿＿
買方(以下簡稱乙方)：＿＿＿＿＿
(本人)(法定代表人)姓名：＿＿＿＿＿國籍：＿＿＿＿＿
(身份證)(護照)(營業執照號碼)：＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿
郵政編碼：＿＿＿＿＿聯系電話：＿＿＿＿＿
委托代理人：＿＿＿＿＿國籍：＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿郵政編碼：＿＿＿＿＿
第一條房屋的基本情況。
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于＿＿＿＿＿；位于第＿＿＿＿＿層，共＿＿＿＿＿(套)(間)，房屋結構為＿＿＿＿＿，建筑面積＿＿＿＿＿平方米(其中實際建筑面積＿＿＿＿＿平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積＿＿＿＿＿平方米)，房屋用途為＿＿＿＿＿；該房屋平面圖見本合同附件一，該房屋內部附著設施見附件二；(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產權證號)為＿＿＿＿＿。
第二條房屋面積的特殊約定。
本合同第一條所約定的面積為(甲方暫測)(原產權證上標明)(房地產產權登記機關實際測定)面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的，以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
該房屋交付時，房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±＿＿＿＿＿％(不包括±＿＿＿＿＿％)時，房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±＿＿＿＿＿％(包括±＿＿＿＿＿％)時，甲乙雙方同意按下述第＿＿＿＿＿種方式處理：
1.乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起＿＿＿＿＿天內將乙方已付款退還給乙方，并按＿＿＿＿＿利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變，房價款總金額按實際面積調整。
3.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第三條土地使用權性質。
該房屋相應的土地使用權取得方式為＿＿＿＿＿；土地使用權年限自＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日至＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批準文件號為＿＿＿＿＿；該房屋買賣后，按照有關規定，乙方(必須)(無須)補辦土地使用權出讓手續。
第四條價格。
按(總建筑面積)(實際建筑面積)計算，該房屋售價為(幣)每平方米＿＿＿＿＿元，總金額為(幣)＿＿＿億＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿萬＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿元整。
第五條付款方式。
乙方應于本合同生效之日向甲方支付定金(幣)＿＿＿億＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿萬＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿元整，并應于本合同生效之日起＿＿＿＿＿日內將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條交付期限。
甲方應于本合同生效之日起三十日內，將該房屋的產權證書交給乙方，并應收到該房屋全部價款之日起＿＿＿＿＿日內，將該房屋付給乙方。
第七條乙方逾期付款的違約責任。
乙方如未按本合同第四條規定的時間付款，甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本合同規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止，月利息按＿＿＿＿＿計算。逾期超過＿＿＿＿天后，即視為乙方不履行本合同。屆時，甲方有權按下述第＿＿＿＿種約定，追究乙方的違約責任。
1.終止合同，乙方按累計應付款的＿＿＿＿＿％向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
2.乙方按累計應付款的.＿＿＿＿＿％向甲方支付違約金，合同繼續履行。
3.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第八條甲方逾期交付房屋的違約責任。
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外，甲方如未按本合同第五條規定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本合同第十一條規定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止，月利息在＿＿＿＿＿個月內按＿＿＿＿＿利率計算；自第＿＿＿＿＿個月起，月利息則按＿＿＿＿＿利率計算。逾期超過＿＿＿＿＿個月，則視為甲方不履行本合同，乙方有權按下列第＿＿＿＿＿種約定，追究甲方的違約責任。
甲方：_________________乙方：_________________
地址：_________________地址：_________________
電話：_________________電話：_________________
代表：_________________代表：_________________
簽約日期：_____________簽約日期：_____________
有關買賣合同集錦 篇33
買 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
賣 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
買方和賣方在平等、自愿、互惠、互利原則上，經充分協商簽訂本合同，雙方同意按下述條款全面履行：
第一條 品名、規格、數量及單價
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
第二條 合同總值
第三條 原產國別及制造廠商
第四條 裝運港
第五條 目的港
第六條 裝運期
________分運：
________轉運：
第七條 包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋及長途陸路運輸，防潮、防濕、防震、防銹、耐野蠻裝卸，以確保貨物不致由上述原因受損，使之完好安全到達安裝或建筑工地。任何由于包裝不善所致任何損失均由賣方負擔。
第八條 嘜頭
賣方必須用不褪色油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持干燥”等字樣及下列嘜頭：
第九條 保險
在CIF條款下：
由賣方出資按110%發票金額投保。
在CFR條款下：裝運后由買方投保。
第十條 付款條件
1.買方在裝運期前30天，通過________銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤消信用證，其金額為合同總值的____%，計____.該信用證在____ 銀行收到下列單證并核對無誤后承付(在分運情況下，則按分運比例承付)。
a.全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，注明“運費已付”、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸________運輸公司。
b.商業發票一式五份，注明合同號、信用證號和嘜頭。
c.裝箱單一式四份，注明每包裝貨物數量、毛重和凈重。
d.由制造廠家出具并由賣方簽字的品質證明書一式三份。
e.已交付全套技術文件的確認書一式兩份。
f.裝運后即刻發給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。
g.在CIF條款下
1.全套按發票金額110%投保____ 的保險費。
2.賣方在裝運后10天內，須航空郵寄三套上述文件(f除外)一份寄給買方，兩份寄目的港____________運輸公司。
3.銀行在收到合同中規定的`、由雙方簽署的驗收證明后，在____天內，承付合同金額的百分之________，金額為____ .
4.按本合同第15條和18條，規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。
5.所有發生在買方國境內的銀行費用應由____方承擔。所有發生在買方國境外的銀行費用應由____方承擔。
第十一條 裝運條件
1.賣方必須在裝運前40天向買方通知預訂的船只及其運輸路線，供買方確認。
2.賣方必須在裝運前20天通知買方預計發貨時間、合同號、發票金額、發運件數及每件的重量和尺碼。
3.賣方必須在裝船完畢后48小時內，以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重、發票金額、船名和啟運日期。
4.如果任一單件貨物的重量達到或超過 噸，長 米，寬 米，賣方須在裝船期前50天向買方提供5份詳細包裝圖紙，注明詳細的尺碼和重量，以便買方安排內陸運輸。
5.在CFR條款下：如果由于賣方未及時按11條第(3)款執行，以致買方未能將貨物及時保險而造成的一切損失，由賣方承擔。
第十二條 技術文件
1.下述全套英文本技術文件一份必須隨每批貨物一同包裝發運：
a.基礎設計圖。
b.接線說明書、電路圖、氣/液壓連圖。
c.易磨損件的制造圖紙和說明書。
d.零配件目錄。
e.安裝、操作和維修說明書。
2.此外，在簽訂合同60天內，賣方必須向買方或最終用戶掛號航空郵寄本條第1項中規定的技術文件，否則，買方有權拒開信用證或付貨款。
有關買賣合同集錦 篇34
甲方：______________
乙方：______________
經甲乙雙方友好協商決定就生物能源產業化發展進行合作，為了確保雙方共同利益，明確合作中經濟法律責任，特制定如下協議：
商定由甲乙雙方在____省合作成立全國生物資源創新投資合作中心，“____省分中心”。同意____省屬各地級市成立辦事處，縣級成立工作站，負責屬下組織機構運行管理，推動____省的生物質能產業深化發展，甲方授權乙方進行生物能源的拓展延伸業務。
甲方自簽訂本協議之日起，向乙方頒發全國生物資源創新投資合作中心授予的“全國生物質能源設備生產示范基地”銅牌和證書，成立全國生物資源創新投資合作中心“____省分中心”文件。
乙方申請加入全國生物資源創新投資合作中心即成為中國生物資源科貿城發展聯盟的vip會員。
乙方將生產的機器設備按人民幣計價，投資入股甲方指導的生物資源開發項目，每年按10%收取機器設備折舊費，另加投入的資金每年按項目盈利的百分比分紅。
乙方擴大生產解決項目資金由甲方協助融資，如遇短期生產資金困難解決生產的資金，促進乙方有計劃有規模進行生物質能機器設備生產銷售。
甲方協助乙方項目所需資金的融資貸款，科技項目投資、資本運作、運行策劃。乙方的網站建設管理，生產的機器設備營銷，金稻草網站，全國生物資源創新投資合作中心網站，《生物資源在中國》雜志上企業形象宣傳、產品廣告宣傳、全國的會展會議營銷、招商引資、項目合作經營，建立完整的營銷體系。
本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，望各方遵守。
甲方：______________ 乙方：______________
日期：______________ 日期：______________
聯系電話：__________ 聯系電話：______________