買賣合同（國標柴油）（通用33篇）
買賣合同（國標柴油） 篇1
甲方：重慶中科建設（集團）有限公司
乙方：
甲乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上，依法就甲方 項目部購買乙方 并由乙方負責安裝的相關事宜達成本合同條款，供雙方遵守。
第一條 產品的品名、規格型號、單價、技術參數、數量、單價、金額及相關約定：
1.1 本合同價款包括產品、配件、輔材、包裝、運輸、設計、安裝、調試、配合、保險費、安全責任、驗收等完成工作所需一切費用、合理利潤及相關稅費。
1.2 產品的質量按國家相關質量標準執行，乙方保證產品符合環保標準及產品說明要求和設計要求，并符合國家有關有害物質排放的相關標準、規范，同時應符合甲方對該產品的特殊要求。乙方對產品質量及安裝質量負完全責任，保證安裝、使用后能夠通過驗收。
1.3 乙方對產品的保修期限為：年，自安裝完成并驗收合格交付甲方之日起開始計算。
1.4 質保期內如出現質量問題，乙方應在甲方通知后日內到現場進行免費維修或更換處理，逾期按每次每天 元累計計算違約金。
1.5 質保期內如出現質量問題，若乙方超過7天未到現場維修、更換或一個月內累計出現三次質量問題或乙方超過10天仍未修復、更換的或一個月內因質量問題造成產品無法使用累計超過20天的，甲方有權要求乙方退貨，由乙方自行拆除產品，產生的損失由乙方承擔，甲方已付的款項由乙方在甲方通知退貨后月內歸還給甲方，同時由乙方支付合同總款 %的違約金。未按時退款和支付違約金的，按逾期付款承擔責任。
第二條 計量方法
按產品實際配置標準及要求為準，安裝完成后由雙方現場簽字確認。 第三條 產品的包裝標準和包裝物的供應與回收
由乙方按國家規定標準或雙方約定的有利于保護產品的方式進行包裝，包裝物由乙方負責供應，不回收。因包裝不符合規定造成貨物損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。
第四條 履行及安裝地點
甲方指定地點，即：，甲方有權根據實際情況更換指定地點，但甲方應在交貨前 日內以自己的名義蓋章后書面通知乙方。
第五條 交付期限
雙方約定乙方在 年 月 日前完成安裝并將驗收合格的工程交付甲方。 第六條 結算和付款時間及方式
6.1 本合同生效后，甲方分, 并以乙方到甲方辦理完所有審批手續為應付款的起算日。
6.2乙方要求甲方支付工程款時，必須同時具備以下經甲方相關負責人簽字認可且未經涂改的結算憑證，即：結帳單申請單、工程驗收單、工單、結帳單、工程款結算明細表、內部結算付款憑證等（見附件）。
6.3乙方委托 （身份證號碼： ）作為結算憑證的經辦人，受托人在結算憑證上的簽字行為，視為乙方確認。
6.4甲方根據乙方每月實際完成的工程量進行驗收，在驗收合格后5日內由乙方向甲方開具經雙方認可的結帳申請單，并由乙方委托代理人在結帳申請單結帳聯上簽字確認，再由該項目施工員根據結帳申請單開具工單、結帳單，開票人員根據上述結算憑證開具內部結算付款憑證。若乙方在結帳申請單開具之日起90日內未完善甲方的審批及財務掛賬手續，則視為乙方放棄收取相應工程款項的權利，由此產生的后果由乙方自行承擔。若甲方有關人員故意拖延相關結算單據的簽字時間，乙方可及時函告甲方，甲方應予以及時處理。
6.5乙方明確地知道，甲方任何工作人員 (包括但不限于施管人員、項目經理、處長、庫管員等)任何時候以甲方或甲方相關項目部的名義向乙方出具的欠據、收據、承諾及其他任何經濟
法律文書等，必須經甲方分管、主管領導審核確認后，并在5日內到甲方加蓋公章方為有效，否則無效，由此產生一切后果由乙方自行承擔，甲方不承擔任何法律責任。
第七條 驗收內容
7.1 需隱蔽的安裝內容，乙方在隱蔽前必須提前甲方在接到通知后 小時內進行驗收，驗收合格后方可隱蔽；驗收不合格，由乙方整改至合格，由此延誤的工期不順延；若甲方在接到乙方的通知后 小時內未進行驗收的，乙方可以隱蔽，但甲方有權要求重新驗收，如重新驗收不合格，由此造成的損失由乙方承擔，工期不順延；如重新驗收合格，由此延誤的工期相應順延。乙方應對隱蔽的安裝內容制作隱蔽資料。
7.2 安裝完成后，雙方按國家規定的方法及本合同約定的標準及要求驗收，驗收合格（以甲方、監理驗收合格為準），交付給甲方；驗收不合格，由乙方返工、整改至合格后交付，因此逾期的，按相關約定承擔責任。
第八條 對產品提出異議的時間和方法
8.1 甲方發現產品質量和安裝質量有問題后，甲方有權隨時提出異議。
8.2 乙方在接到甲方書面異議后，應在天內回復并負責處理；逾期，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第九條 違約責任
9.1 乙方不能交付工程或完成安裝的，按甲方已付款項的'%承擔違約金。 9.2 乙方產品品種、型號、規格、花色、質量不符合約定的，由乙方按甲方的要求進行退貨、更換；如甲方要求更換的，從本合同約定交付工程之日起至更換后產品符合約定之日起按本條9. 3款承擔違約責任；如甲方要求退貨的，由乙方自行將產品拆除（所產生的費用及損失由乙方承擔），乙方除按甲方通知的時間退還已經支付的貨款外，還應按甲方已付款項的20%支付違約金，乙方未能按時退還貨款的，還應按逾期付款承擔違約責任。
9.3 乙方逾期交付工程或完成安裝的，按每逾期一天期交貨的違約金，并承擔甲方因此所受的損失費用（含購房業主/住戶索賠等損失）。
9.4 乙方對產品質量負責，如因產品質量或安裝質量原因造成他人人身或財產損失的，由乙方承擔責任并賠償由此造成的一切損失。
9.5 乙方保證所交產品為全新產品，不得以假充真，以次充好，以不合格冒充合格產品，甲方在任何時候發現上述情況，有權隨時要求乙方退貨、更換，并按本條9. 9款承擔違約責任。若已經安裝或使用的，乙方還應賠償由此造成的損失（包括返工、購房業主/住戶索賠等損失）。
9.6 乙方應妥善保
護甲方提供的設備及現場堆放的物品和工程成品，如造成損失，應照價賠償
9.7 未經甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑結構或設計管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。
9.8 因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，并由責任方賠償對方由此造成經濟損失。
9.9 工程移交使用后，如甲方發現工程質量不符合約定或者不能滿足設計要求或者所用材料、設備不符合約定要求或者乙方使用的材料設備屬以假充真、以次充好，則甲方有權隨時要求乙方返工、更換、重作，并按每發現一次由乙方承擔違約金元，累計計算：同時由乙方承擔由此造成的損失（包括返工、購房業主/住戶索賠等損失）。
9.10 工程移交后，甲方發現有未完成的安裝工作的，由乙方負責完成或者由乙方退還該部分貨款。
9.11 本合同約定應由乙方承擔的違約金、賠償金、損失等相關費用（含購房業主/住戶索賠費用、甲方名譽損失等費用），甲方可不經裁決直接按約定條款執行，并可在貨款和質保金中扣除，不足抵扣的，由乙方在甲方發出通知后 日內支付給甲方，逾期按逾期付款承擔違約責任。乙方對承擔的違約金、賠償金、補充損失等相關費用有異議的，可依法解決。但因甲方行使本條款約定而減少支付給乙方的貨款，甲方不承擔違約責任。本合同約定應由甲方承擔的違約金、賠償金、損失等相關費用，由乙方書面提出具體事實及要求后，由雙方協商解決，未協商一致的，依法解決。
9.12 乙方完成的工程不符合質量要求的或者未能通過消防部門和國家相關職能部門的驗收合格或者材料、設備不符合約定的，應負責返工、維修、更換，如返工、維修、更換后完工時間超過合同約定的完工時間的，按9. 3條款承擔違約責任。
9.13甲方逾期付款的，按到期未付額的同期存款利息向乙方償付逾期付款的違約金。 9.14 若乙方違約，必須承擔由此而產生的律師費以及追溯債務所產生的業務費、交通費、差旅費等所有費用。
9.15 甲、乙雙方任何一方違反本合同其他約定的，違約方按本合同價款的支付給對方違約金，造成損失的，還應承擔賠償責任。
第十條 廉政合作
10.1乙方不得宴請甲方工作人員，不得以任何形式贈送實物、現金或禮券。
10.2乙方在履行本合同期間發現乙方工作人員有任何向甲方工作人員行為均應及時采取措施予以制止，并及時通報甲方。
10.3乙方有責任接受甲方對乙方在履行本合同期間廉潔合作管理執行情況的監督。 10.4乙方工作人員有義務就甲方工作人員任何形式的索賄或行為及時向甲方舉報；如乙方向甲方工作人員，或甲方工作人員向乙方索賄，乙方滿足其要求且并未向甲方舉報的，一經查實，除追回由此給甲方造成的損失外，乙方同意在結算本合同價款的基礎上減少 %后減輕甲方應付款項，并由乙方對知情不報人員進行相應處罰。
10.5如因乙方及工作人員在履行本合同期間賄賂甲方工作人員，被司法相關立案查處的，
甲方有權取消或終止本合同的履行，并由乙方按合同總價款的30％向甲方支付違約金。
第十一條 不可抗力
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失。
第十二條安全責任
施工及維修保修過程中的安全由乙方負責，如因此發生安全事故責任由乙方負責并承擔費用，甲方對施工及維修保修過程中的安全事故不承擔任何責任和費用。
第十三條 其它約定條款
13.1 完工前3日內，乙方應提供產品質量證明文件及相關使用和完整竣工資料、隱蔽工程資料等給甲方，否則，視乙方未交付工程。
13.2 按本合同規定應該償付的違約金、賠償金、保管、保養費和各種經濟損失的應當在明確責任后5天內付清，否則按逾期付款處理。本合同所約定的損失包括因產品原因引起的購房業主/住戶索賠等損失。
13.3、乙方收款時，應當出據合法有效并符合稅務機關要求的發票，否則甲方有權暫停付款。
13.4 本合同履行過程中，乙方不得有損甲方或者建設單位品牌的行為，若仍發生被相關媒體作有損甲方或建設單位品牌的報道，每出現一次，由乙方承擔違約損失10萬元；出現二次，由乙方承擔違約損失20萬元，以此類推。
13.5 本工程施工過程中和工程竣工后，如需乙方配合完成其他相關工作或者需由乙方提供、出具相關資料、文件以及蓋章的（含預售和其他許可證、備案證等所需的應由乙方出具、提供的資料、文件等）乙方應按甲方要求及時完成，否則，由此造成的責任及損失由乙方承擔和賠償。并從甲方要求完成之時起至乙方實際完成之日止按每天元累計計算違約金。
13.6 本工程交付前乙方必須撤除所有的機械設備、臨時設施及工作人員，做到完工場清，不得以任何理由強占施工場地。否則，視乙方未完成工程。
13.7 因甲方設計變更和其他責任造成停工、窩工的，由乙方自行調劑，乙方不收取停窩工費。
13.8 乙方在施工過程中，不得損壞甲方設立的廣告宣傳畫面及相關設施，否則乙方應賠償由此產生的損失（包括所需的人工、材料費用）。
13.9 擔保人同意用其所有的位于（以下統稱擔保財產）為乙方履行本合同提供擔保，如乙方未按本合同約定履行義務，由擔保人用擔保財產承擔責任，并由擔保人與乙方共同承擔無限連帶責任，擔保財產由擔保人依法辦理擔保登記手續。
13.10 本合同所有條款內容，甲方、乙方完全理解并知道其真實意思。
買賣合同（國標柴油） 篇2
甲方(全稱)：乙方(全稱)：
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經友好協商，簽訂本合同，以資信用。
第一條、產品數量、價格(下表未能列盡的，可以另行附表，但須經雙方簽字蓋
注：實際數量以雙方驗收為準，甲方驗收簽證代表人簽收
第二條、質量要求、技術標準、服務承諾
2.1質量要求：
2.1.1材料(詳見合同附件)：報價單
2.1.2規格、型號等(詳見合同附件)：圖紙
2.2技術標準：按甲方驗收標準執行。
第三條、交貨、付款
3.1交貨地點：甲方住所(橋西區新市北路4號)
3.2交貨時間方式：合同簽訂后15日內。
3.3全部貨到并安裝完畢付60%貨款，經驗收通過后付至95%，質保期一年后全部付清。
3.4分期制作則需制訂分期交貨、安裝、付款時間表。該表作為本合同的一部分。
3.5付款方式為甲方給乙方指定卡號轉賬，結算時乙方須向甲方提供國內有效的普通銷售發票。
3.6甲方款項未結清前，全部貨物的所有權仍歸乙方享有。若甲方每批付款逾期一個月以上，則乙方有權解除合同并要求甲方返還所有貨物和賠償損失。
第四條、運輸、安裝
4.1運輸方式：汽運，運輸及運費有乙方負擔。
4.2安裝由乙方負責，符合國家相關規定。
4.3安裝時間：乙方按合同或甲方要求五日內，因甲方原因不能安裝則工期順延。
第五條、驗收標準
5.1驗收標準：按合同及附件執行。
5.2驗收時間：安裝完畢，有甲方組織乙方配合，申請驗收。
第六條、對貨物的型號、規格、數量和質量提出異議的時間和方法
6.1甲方如果發現貨物的型號、規格、數量和質量不符合合同的規定，收到貨物后應代為保管，并在三天內以書面形式向乙方提出異議，貨到安裝后未提出的，是同甲方已認可。
6.2乙方在接到甲方書面處理意見時，應在三個工作日內與甲方協商處理。否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第七條、甲方責任
7.1負責組織對貨物的及時驗收，指定安放地點。
7.2因甲方原因貨到現場不能及時安裝，甲方應付貨物的保管責任，超過安全期限七天還不能安裝則應按合同支付貨款。
7.3負責對乙方提供圖紙審核及簽字確認。
7.4負責按照合同付款方式支付貨款。
第八條、乙方責任
8.1負責材料的采購和保管，保證采購的材料規格、品質達到合同上的質量要求;
8.2按照甲方簽字認可圖紙精心加工，保證質量，按時完工和交付使用。
8.3免費保修一年。第九條、違約責任
9.1除不可抗力的自然原因和社會原因外，甲、乙雙方應嚴格遵守本合同的約定，否則，違約方須承擔違約責任。
9.2甲方逾期付款的，每逾期一日，按應付而未付貨款總額的3‰向乙方償付違約金。
9.3乙方逾期交貨的，每逾期一日，按貨款總值的3‰向甲方償付逾期交貨的違約金。
9.4貨物通過甲方驗收合格后，如甲方超過付款期限一個月未付款，乙方解約權利。
第十條、適用法律條款
本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律法規。
第十一條、其他
11.1合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，合同履行完畢自行終止。合同有效期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。
11.2本合同未盡事宜，需經雙方協調，簽訂補充協議，與本合同具有同等法律效力。
11.3本合同一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，每份均具有同等法律效力。
11.4甲乙雙方如發生爭議，協商不能解決，按以下方式解決：
11.4.1提交泰州仲裁委員會仲裁;
甲方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
買賣合同（國標柴油） 篇3
上訴人(一審原告)：林，女，略
被上訴人(一審被告)：張，女，略
原審第三人：福州市房產代理有限公司，略
上訴人因房屋買賣經紀合同糾紛一案，不服臺江區人民法院x1年12月19日做出的(x1)臺民初字第號民事判決，現提起上訴。
上訴請求
一、一審判決認定事實不清，適用法律錯誤，請求二審法院撤銷一審判決，依法改判;
二、一二審訴訟費用全部由被上訴人承擔。
事實和理由
一、(x1)臺民初字第號民事一審判決認定“原告不得轉讓訴爭訴爭房屋”是錯誤的，與事實不符，適用法律錯誤。
一審法院依據國務院x5年5月11日轉發的建設部等七部委《關于穩定住房價格工作意見》第七條“禁止商品房預購人將購買的未竣工的預售商品房再行轉讓。在預售商品房竣工交付、預購人取得房屋所有權證之前，房地產主管部門不得為其辦理轉讓等手續;房屋所有權申請人與登記備案的預售合同載明的預購人不一致的，房屋權屬登記機關不得為其辦理房屋權屬登記手續”的規定，認定原告不得轉讓訴爭房屋，該法律適用錯誤。
庭審中已查明x0年10月8日，上訴人申請按揭貸款30萬元，付清了訴爭屋全部購房款， x1年4月15日上訴人與開發商福州x房地產開發有限公司辦理了訴爭房的交房手續，，說明上訴人已付清該房屋全部購房款，該訴爭屋已竣工交房，只是尚未辦理房屋產權證書，上訴人的情形并不完全適用七部委的工作意見。
即使適用七部委《關于穩定住房價格工作意見》第七條之規定也只說明上訴人在取得房屋所有權證之前，房地產主管部門不得為其辦理轉讓等手續，并未違反法律的強制性規定不能說明原告不得轉讓訴爭房屋更不會因此而影響合同效力。
二、(x1)臺民初字第號民事一審判決認定“原被告雙方約定于訴爭屋“甲方名下的《房屋所有權證》辦出后再辦理交易過戶手續，該條款屬附生效條件的條款，且所附條件符合法律規定，因此，應當認定原被告雙方之間的房屋買賣合同時附生效條件的。目前，原告尚未取得訴爭屋的房屋所有權證，條件尚未成就，故雙方之間房屋買賣合同尚未生效。”與法律規定及事實不相符。
所謂附條件生效的合同，是指合同雙方當事人在合同中約定某種事實，并以其將來發生或不發生作為合同生效或不生效的限制條件的合同。而結合該條款全部文字內容可以看出該條款只是對于雙方的履行手續和工作日做相應的補充約定,并未對該條件成就與否的法律后果做說明，即沒有約定所附條件如果成就或不成就對協議效力有何影響，因此不能認定是附條件生效的合同。 另外，從房屋買賣合同整體內容來評判，該條款作為補充條款只是就雙方合同的履行責任做進一步具體明確的約定，買賣雙方對于房屋產權及交房責任在第三章違約責任當中已做具體約定，不需再另設限制性條款。
即使該房屋買賣經紀合同依照一審法院所認定的.為附生效條件的合同，依照合同法第四十五條之規定當事人為自己的利益不正當地阻止條件成就的，視為條件已成就;不正當地促成條件成就的，視為條件不成就。被上訴人在房屋買賣經紀合同簽訂當天交納定金1萬元以后未按合同約定的x1年6月21日18：00前再履行付款義務，第三人遂于x1年7月2日、7月11日、7月19日發函通知被上訴人履行義務，但被上訴人沒有支付定金，該事實已得到一審法院確認。合同不履行屬于被上訴人的過錯，屬于為自己的利益不正當地阻止條件成就，因此，應認定合同條件成就、合同有效，被上訴人應當承擔違約責任。
該房屋買賣經紀合同符合物權法第十五條之規定當事人之間訂立有關設立、變更、轉讓和消滅不動產物權的合同，除法律另有規定或者合同另有約定外，自合同成立時生效;未辦理物權登記的，不影響合同效力。雙方之間的房屋買賣經紀合同依法成立有效。
三、(x1)臺民初字第號民事判決一審判決認為“認定被告構成違約，要求被告承擔違約責任，則于法無據。”與法律規定及事實不相符。
上訴人與被上訴人雙方在房屋買賣經紀合同第十八條中明確約定，本合同簽訂后乙方擅自變更或解除合同的，應支付甲方等同于定金數額的違約金，甲方擅自變更或解除合同的應支付給乙方等同于定金數額的違約金。被上訴人在交付1萬元定金后不再履行付款義務，說明被上訴人擅自變更合同，應當承擔合同約定的違約責任。雙方簽訂的合同中約定定金數額為51萬元，違約金的數額等于定金數額也應為51萬元。定金數額僅作為雙方確認違約金額的一種計算方式應適用合同約定的定金數額而非適用定金有關法律規定所確認的實際定金數額1萬元。
依據合同法第一百一十三條之規定當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，給對方造成損失的，損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違反合同可能造成的損失。即使按照一審法院認定的違約金數額按照實際交付定金數額1萬元來賠償也是無法補償給上訴人造成的實際損失。
一審法院即沒有考慮上訴人合同履行后可以獲得的利益也未考慮因被上訴人遲延不履行合同近半年的時間福州房價打折降價而給上訴人造成的房價下跌損失。被上訴人在明知上訴人預期獲利情況下仍拒絕履行合同，給原告造成巨大經濟損失，因此上訴人要求被上訴人按照購房總價103萬元的20%支付206000元的違約金完全符合法律的規定及給當事人造成的實際損失。
依照雙方買賣經紀合同中二十條之規定，被上訴人自x1年6月22日起逾期未付款直至上訴人x1年9月19日書面通知被上訴人解除合同時止應按成交價款每日萬分之三向上訴人支付滯納金27810元。
為維護上訴人的合法權益，根據國家法律法規和事實，特上訴來貴院，請依法裁判。
上訴人：
x1年 月 日
買賣合同（國標柴油） 篇4
買方： 賣方：
買方經辦人： 賣方經辦人：
買方e-mail： 賣方e-mail：
合同簽定地點： 用戶編碼：
合同簽定時間： 合同編碼：
買賣雙方經友好協商，達成以下協議：
1、產品名稱、型號及規格、數量、到貨期、單價及運輸費、包裝費、保險費、合同總金額：
┌──┬──────────┬───────┬──┬───┬───┬───────┬───────┐
│序號│ 產品名稱 │產品型號及規格│單位│ 數量 │到貨期│單價(人民幣 │金額(人民幣 │
│ │ │ │ │ │ │￥)(單位：元) │￥)(單位：元) │
├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤
│ 01 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │
├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤
│ 02 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │
├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤
│ 03 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │
├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤
│ 04 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │
├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤
│ 05 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │
├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤
│ 06 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │
├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤
│ 07 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │
├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤
│ 08 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │
├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤
│ 09 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │
├──┼──────────┼───────┼──┼───┼───┼───────┼───────┤
│ 10 │ / │ / │ / │ / │ / │ / │ / │
├──┴──────────┴───────┴──┴───┴───┼───────┼───────┤
│運費費用： │ / │ / │
├────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│包裝費用： │ / │ / │
├────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│運輸貨物保險費用： │ / │ / │
├────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│合同總金額(大寫)： │合計(小寫)： │ / │
└────────────────────────────────┴───────┴───────┘
2、產品驗收
質量標準：產品驗收質量標準按生產廠家的產品質量標準執行。
對于賣方出售給買方的貨物賣方保證：均為上述標明的原廠家生產或原廠家認可的產地制造的產品。均不得有曾使用過的產品、殘次品、不合格產品。
買方如發現產品存在質量問題，在收到貨物后____天內應及時向賣方反映，并發給賣方對產品質量質疑的書面意見，賣方應根據買方的要求及時與生產廠方聯系，并負責最終妥善解決。
3、交貨地點：買方填寫 __________________________
4、發運方式及運輸、
保險的價格計算：
買方選擇發運方式：
○特快專遞：小于等于200克20元，雜費10元，共計30元（起價）。以后每超過200克再加10元。
○航空快遞：小于等于500克20元，雜費10元，共計30元（起價）。以后每超過500克再加10元。
○平郵包裹：小于等于1千克20元，雜費10元，共計30元（起價）。以后每超過1千克再加10元。
○航空運輸：小于等于45千克40元，雜費20元，共計60元（起價）。以后每超過1千克再加10元。
○鐵路快運：小于等于5千克40元，雜費20元，共計60元（起價）。以后每超過1千克再加10元。
以下小件產品的參考收費標準不按以上收費標準計算：
每件包裹重量在0.2千克左右的貴重ic：如內存，cpu等 40元/個（塊）
每件包裹重量在0.5千克左右的配件：顯卡，聲卡，硬盤等 60元/個（塊）
每件包裹重量在1千克左右的配件和小設備：主板，光驅，數碼相機等 100元/個（塊）
注意上述收費不包括包裝費、保險費。
買方選擇投保金額：
買方要求按所填的投保金額上保險__________人民幣：元
保險費率按 ○1%（特快專遞） ○0.5%（航空快遞） ○0.3%（平郵包裹，航空運輸，鐵路快運）
5、包裝方式：
買方選擇包裝方式：
○廠家原包裝（或供方散包）加郵局硬紙盒包裝：小于等于200克貨物包裝費20元；
小于等于0.5千克貨物包裝費25元；
小于等于1千克貨物包裝費30元；
小于等于45千克貨物包裝費40元。
○廠家原包裝（或供方散包）加定制木箱包裝：小于等于200克貨物包裝費40元；
小于等于0.5千克貨物包裝費50元；
小于等于1千克貨物包裝費60元；
小于等于45千克貨物包裝費80元。
6、匯款方式：買方選擇：
○銀行電匯 ○郵政匯款 ○在線支付 ○信用卡支付
（1）銀行電匯： （2）郵局匯款：
單位名稱： 單位名稱：
開戶銀行： 收款人：
銀行帳號： 詳細地址：
郵政編碼：
（3）在線支付：
單位名稱： （4）信用卡支付：
開戶銀行： 招商銀行一卡通：
銀行帳號： 收款人：
7、付款方式：預付款支付方式：
賣方與生產廠家落實貨源后，買方按上述合同總金額的50%（即￥×元）在合同簽字后7日內（即×年××月××日之前）匯出預付款給賣方，如買方在合同簽字后7日內未發出預付款，買方需供方重新確認。
所剩余款支付方式：
買方按照上述到貨期期限終止日提前15天向賣方支付所剩余款。買方可選擇一次性付清余款或分兩次付清余款（與下一條款發貨時間買方選擇一次全部交貨或分兩次交貨相對應）。
○一次性付清所剩余款時間：×年××月××日
一次性付清所剩余款金額：￥×元
○分兩次付清所剩余款，第一次交付余款時間：×年××月××日
第一次交付余款金額：￥×元
第二次交付余款時間：×年××月××日
第二次交付余款金額：￥×元
8、發貨時間：買方選擇： ○賣方在收到買方全部貨款后7個工作日內發貨。一次全部交貨。
○由于到貨期分散時間較長，按照買方要求先到的貨先交貨，共分兩次交貨：
第一次交貨時間：賣方在收到此批所剩全部余款后10個工作日內發貨，交貨內容：序號×數量、序號×數量、……序號×數量；
第二次交貨時間：賣方在收到此批所剩全部余款后10個工作日內發貨，交貨內容：序號×數量、序號×數量、……序號×數量。
9、違約責任：賣方責任： 買方付清余款后，賣方如未能按期交貨，賣方保證在買方認為有必要終止采購后應無條件退款。
如因不可抗力或無法控制的原因使交易無法按期完成，或在網上網站因各種無法控制的原因丟失了有關的信息、記錄等情況發生時，由此而造成交貨期延誤，賣方不承擔違約責任。除以上情況之外，由于賣方工作失誤而給買方造成交貨期延誤的情況發生時，賣方應與買方協商，對給買方造成的直接損失予與賠償，但對買方的任何間接損失賣方不予賠償。
買方責任：買方保證按上述付款日期及時交付貨款，如未能及時交付貨款，由此而給賣方造成延期交貨的情況發生，應由買方承擔全部責任。
如買方未能按照上述時間付款，經賣方多次催交貨款（一般情況下，在各次交款日期前一個工作日和延誤交款日期后一周，一月，三月，六月，賣方會向買方發出催交貨款通知書。注：如賣方未按上述日期發出催交貨款通知書，賣方不承擔違約責任），買方仍未及時付款，至使拖交貨款達___個月以上的情況發生時，由此而給賣方造成的直接經濟損失，應由買方承擔全部責任。
10、其它條款：合同編碼：。買方匯款時請注明合同編碼。
合同附件共計____份，指買方填寫的確認回單，是本合同的組成部分，具同樣的法律效力。
本合同生效期：自買方付款到賬后即日生效，至本合同各項條款全部執行完畢時截止。
如合同在執行過程中買賣雙方之間發生糾紛，雙方應本著友好協商的方法解決，如協商未果，按國家《合同法》有關條款執行。
買 方： 賣 方：
公司注冊地址： 公司注冊地址：
郵 編： 郵 編：
聯 系 地 址： 聯 系 地 址：
郵 編： 郵 編：
電 話： 電 話：
傳 真： 傳 真：
開 戶 銀 行： 開 戶 銀 行：
銀 行 帳 號： 銀 行 帳 號：
納稅人登記號： 納稅人登記號：
買賣合同（國標柴油） 篇5
賣方：______________
買方：______________
甲方根據《中華人民共和國城市房地產管理法》以及北京市有關開放二級市場的相關規定，通過購買方式已取得座落于的房屋所有權。
房屋所有權證編號：
乙方自愿購買甲方房屋，甲方出售該房屋時亦同時將該房屋己分攤的.土地使用面積和土地使用期限轉讓給乙方。
第一條：房屋成交價
1、雙方同意上述房屋出售并達成以下條件，建筑面積為平方米，房屋總價為￥______，￥________元整。
2、房屋售價中包含公共維修基金。
3、房屋交易時所產生的：營業費、個人所得費的由承擔。
第二條：付款方式
1、乙方應在簽定《房屋買賣合同》同時，支付購房定金計￥_____元；￥_________元整。定金在交首付款時轉為首付款。
2、在簽定《房屋買賣合同》后10個工作日內，乙方付甲方首付款￥________元；￥_______元整 。
3、房產交稅過戶后，乙方通過銀行貸款支付余款￥_____￥_______元整，并與銀行放款日支付給甲方。
4、首付款+余款=房屋成交價
第三條：
甲方同意在乙方取得乙方的《房屋所有權證》后3日內將房屋交付給乙方。交房前所發生的水、電、煤氣、暖氣、物業費由甲方承擔，交房后由乙方承擔。
第四條：
甲方在交付乙方物業時應確保物業，水、電、暖、煤、物業管理費、房費已結清；沒有固定不可移動裝修物品的破壞；房屋本身沒有影響房屋使用或美觀的破壞；
第五條：
乙方同意甲方物業管理單位對該物業的統一管理。
第六條：甲方的承諾和保證
1、其合法擁有轉讓房屋的完全的房屋所有權，在房屋及相關土地使用權上，不存在任何抵押、留置或其他擔保權益，亦不存在正在履行之中的《租賃合同》和其他人的優先購買權。
2、房屋交付至乙方之日，甲方對轉讓房屋和物業管理費不存在任何欠繳的款項。
3、本協議簽署之日起，除按本合同規定，甲方將不采取任何對其擁有的該房屋的權利和權益產生不利影響的措施。
4、按照法律的要求積極配合辦理過戶手續，即時提供所需的全套文件資料。
第七條：乙方的承諾和保證
1、按本合同規定的期限向甲方支付轉讓房款。
2、承擔房屋在房屋交付日后由于乙方在使用過程中產生的所有風險。
3、按照法律的要求積極配合辦理過戶手續，即時提供所需的全套文件資料。
第八條：房屋產權更名
1、在乙方向甲方支付首付款后，甲、乙方應各自或委派代表到房屋所在管理機構處共同辦理《房屋轉讓》手續，雙方應按國家和北京市或有關部門規定繳納相關稅費。
2、甲乙雙方保證積極配合辦理房屋更名過戶手續，提供全部所需的資料。
第九條：違約責任
在合同生效后，雙方應嚴格履行合同的各項條款，不得擅自變更和解除。如有違反，應按以下條款由違約方承擔違約和賠償責任。
1、乙方未按本合同規定向甲方支付房款，視為乙方逾期付款，每逾期一日，乙方應按應付而未付價款的萬分之五支付違約金，逾期滿15日，甲方有權單方解除合同，甲方有權向乙方收取總房款20%違約金，乙方將房屋歸還甲方，甲方將乙方已付房款退還乙方，因次發生的相關費用由乙方承擔。
2、如因北京市房產政策原因導致該房屋無法正常過戶，甲乙雙方均不承擔違約責任，已支付房款在乙方退還甲方所有房屋更名手續所需文件后3日內甲方如數退還乙方，每逾期一日，甲方應按未返還價款的萬分之五支付違約金。
3、本合同生效后，除不可抗力外，甲乙雙方不得撤消合同。如因單方原因致使本合同終止，違約方將支付給對方成交價的20%作為違約金。
4、不可抗力系指"不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況"。
第十條：
本合同自雙方簽字之日起生效，未盡事宜雙方可另簽補充協議，本合同的附件和雙方簽定的補充協議，為本合同不可分割的組成部分，具有同等的法律效力。
第十一條：有關爭議
1、本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決，均受中華人民共和國法律的管轄。
2、本合同在履行過程中如發生爭議，應盡量通過友好協商方式或通過調解解決。若經協商或調解不能達成一致協議時，雙方同意均可按以下 種方式解決糾紛：
提交北京仲裁委員會仲裁；
任何一方均可向房地產所在地人民法院提起訴訟。
第十一條：生效說明
本契約正本一式叁份，甲、乙雙方各執壹份，交房地局備案一份，具有同等法律效力，自雙方簽字或蓋章之日起生效。
甲方：________乙方：________
代表人：________代表人：___________
證件號碼：____________證件號碼：______________
電話：__________電話：________________
簽約日期：___________簽約日期：___________
買賣合同（國標柴油） 篇6
合同編號：_________
本合同雙方當事人：________
買方：(以下簡稱買方)________
買方法定代表(負責)人：________
簽約人：________
買方承辦單位：________
聯絡人：________
手機：________
買方機構地址：________
傳真電話：________
賣方：(以下簡稱乙方)________
賣方法定(負責)代表人：________
簽約人：________
賣方營業執照號碼：________
代理銷售證明：________
賣方計算機軟件版權證明：________
業務經理：________________
手機：________________________
賣方營業地址：________________
傳真電話：________________
銀行開戶許可證：________________
開戶行：________________________
帳號：________________________
根據《中華人民共和國民法典》以及其他有關法律、法規之規定，按河北省XX局購買設備統談分簽合同的文件要求，甲方與乙方就購買計算機及硬盤配件等事宜經雙方充分協商，達成如下條款：
一、標的
甲方經招標談判，決定購買乙方電子化支局聯網擴容急需的計算機及硬盤配件設備，合同標的額為：元。
二、計算機廠商、硬盤產品型號、購買數量、單價與配置詳情
1、計算機生產廠商：
產品型號：________
基本配置：________
購買數量：臺套
單價：________元
2、線內存條：條
產品型號：________
單價：________元
3、ST硬盤：________塊
產品型號：________
單價：________元
4、硬盤線及支架：套
產品型號：
單價：元
5、計算機光驅：________塊
產品型號：________
單價：________元
6、裝機軟件：________套
產品型號：________
單價：________元
三、交貨方式、地點、時間
1、交貨方式為：現貨(含軟件安裝、使用程序調試，并保證接電后就可工作);
2、交貨地點為：由甲方指定地點;
3、交貨時間為：自合同生效日起周內到貨。
四、質量標準、組裝調試與驗收
1、按計算機廠家提供的產品說明，保證服務器質量達標。
2、乙方負責硬盤支架連接線與計算機能夠順利安裝;
3、甲方在取貨時應進行抽查驗收，對未抽查到的服務器出現質量問題的，乙方應保證在日內給予調換，超過期限未調換或不調換的行為屬違約。
五、售后服務
1、計算機主機部分包修三年，其他部分保修一年，內存與硬盤保修二年;
2、所有設備的售后服務標準，除按生產廠家承諾執行外，乙方還應對服務承諾保證兌現，并不得能低于廠家的承諾標準;
3、甲方在工程實施的過程中遇到硬盤安裝與連接等技術問題，乙方應提供技術支持與服務;
4、為保證甲方工作的保密性，應乙方負責維修、維護的工作乙方不得委派第三方進行代為維修。
六、付款方式
1、甲方收到相關貨物并驗收合格后，甲方應于15日內向乙方以支票形式支付合同95%貨款;
2、乙方預留合同5%貨款作為質量保證金，合同滿一年后，乙方按合同履行無違約行為，甲方應在15日內付清剩余貨款;
3、合同履行期內，遇有乙方售后服務違約，可在質量保證金中扣除。
七、違約責任
1、甲方除因《中華人民共和國民法典》規定的不可抗力因素影響外，發生下列行為，視為甲方違約。
①、甲方無正當理由拒收合同貨物，甲方向乙方償付貨款總額1%的違約金;
②、甲方在合同規定的付款期限內，不能及時付款，每逾期1日，按合同標的額的1%向乙方支付滯納金;
③、甲方在返還質量保證金時也不得逾期支付，每逾期1日，按質量保證金額的1%向乙方支付滯納金。
2、乙方除因《中華人民共和國民法典》規定的不可抗力因素影響外，發生下列行為，視為乙方違約：
①、乙方逾期交付貨物，每逾期1日，按合同標的額的1%向甲方支付滯納金;
②、乙方逾期交貨超過天，甲方除按本條第①款收取滯納金外，還有權決定終止合同。
③、乙方在接到甲方要求技術支持與服務的書面通知或電話通知后，應在小時趕到甲方現場進行維修或服務。逾期不來屬乙方違約，每日按合同標的額的%向甲方支付滯納金。預留的質量保證金不夠時，合同履約期內乙方應及時撥付甲方。
八、附則
1、當事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。
2、本合同執行過程中如因故不能履行或需要修改，必須經雙方同意，并增加補充協議，補充協議與合同具有同等效力。
3、本合同一式四份，甲、乙雙方各持兩份，自雙方簽字蓋章后生效。
甲方：________乙方：________
簽約人：________簽約人：________
簽約地點：________________
簽約日期：________年_______月________日
買賣合同（國標柴油） 篇7
內容摘要：買賣合同是現代經濟生活中最典型、最普通、最廣泛的交易形式。交易中產生的買賣合同糾紛也就成為最常見的一種糾紛類型，也是人民法院審理的合同糾紛案件中數量最多的一種合同糾紛案件。1[1]買賣合同糾紛中又以質量糾紛為代表，甚至有人視質量糾紛為買賣合同糾紛的同義詞。2[2]較價款糾紛、逾期交貨糾紛、權利瑕疵糾紛等買賣合同糾紛中的其它案件，質量糾紛案件具有專業性強、審理時間長、審理難度大、程序多等特點。本文從我院近年審理買賣合同質量糾紛時常見的幾個問題出發，分析我國《合同法》相關質量瑕疵違約責任規定的缺陷和疏漏，提出結合合同實踐與司法實踐，盡快完善我國的產品質量瑕疵違約制度，以期更有效地保障交易安全與效率，保護當事人的合法權益和促使生產企業提高產品質量。（全文共8741字） 關鍵詞：買賣合同 質量糾紛 質量瑕疵 違約責任 以下正文：
一、理論基礎與概念界定
（一）物的瑕疵擔保責任與違約責任
物的瑕疵擔保責任發端于羅馬法上大法官的告示，后逐漸被大陸法系各國采用。所謂物的瑕疵擔保，即擔保標的物
應具有通常的品質或特別保證的品質。3[3]出賣人交付的產品欠缺通常或特別保證的品質就違反了其承擔的瑕疵擔保義務，買受人有權行使減少價款、解除合同等請求權。
英美法系國家中沒有一般的物的瑕疵擔保的概念，但在英國《1979年貨物買賣法》和美國《統一商法典》中都規定賣方應擔保其出售的商品具有商銷性和特定用途適合性的默示擔保責任。買受人違反了其擔保義務，應承擔違約責任。我國法律亦未規定獨立的物的瑕疵擔保責任制度。理論和司法實踐普遍認為大陸法系中的物的瑕疵擔保責任在我國《合同法》上已被統合進了違約責任中。無論是大陸法系立法模式規定的瑕疵擔保制度或是英美立法模式規定的違約責任制度，出賣人對標的物負有瑕疵擔保義務及對物的瑕疵承擔無過錯責任已成為現代各國統一的規定。
依據我國相關法律的規定，出賣人違反了瑕疵擔保義務，應構成違約，出賣人應當承擔不適當履行的違約責任。如果因為瑕疵造成標的物以外的其他財產的損害以及人身傷亡，出賣人還應承擔侵權責任。本文論述的買賣合同質量糾紛即因出賣人違反其瑕疵擔保義務，出售的產品不符合法定或約定的質量標準，買受人要求出賣人承擔違約責任的糾紛。
（二）瑕疵的概念
關于瑕疵的概念，近代各國立法普遍采用客觀加主觀標準的模式加以界定。標的物不符合其所應具備的通常性質及客觀上應有的特征，或不符合當事人約定的品質，致滅失、
減少其價值或效用時即具有瑕疵。《法國民法典》第1641條規定：瑕疵使物不適合物的用途或減少其效果達到如果買方知道的話不愿購買或減少價金才愿意購買的程度時，這樣的瑕疵是有害于出售之物的使用的瑕疵。4[4]英美法中稱物的瑕疵為“買賣標的物不具備該種物通常具備的價值、效用、或者契約預定的效果或出賣人保證的品質”。5[5]
我國現行法未對瑕疵概念下一個準確的定義。《合同法》第153條規定：“出賣人應當按照約定的質量要求交付標的物。出賣人提供有關標的物質量說明的，交付的標的物應當符合該說明的質量要求” 。第154條規定:“當事人對標的物的質量要求沒有約定或約定不明確的，依照本法第61的規定仍不確定的，適用本法第62條第1項的規定” 。第62條的規定為：“質量要求不明確的，按照國家標準、行業標準履行，沒有國家標準、行業標準的，按照通常標準或者符合合同目的的特定標準履行。”《產品質量法》第40條規定的質量瑕疵有：
（一）不具備產品應當具備的使用性能而事先未作說明的；
（二）不符合在產品或者其包裝上注明采用的產品標準的；
（三）以產品說明，實物樣品等方式表明的質量狀況的” 。
從上述規定可見我國仍是采用客觀加主觀標準界定瑕疵。較其他國家規定不同的是，我國界定瑕疵時采用了先主觀后客觀的標準，即在確定賣方提供的產品是否存在質量瑕疵時，首先以合同約定為準；合同約定不明時再以國家、行業標準確定；若無國家、行業標準，最后才按照通常標準或者符合合同目的的特定標準。
學理上按發現瑕疵的難易程度將瑕疵分為：表面瑕疵和隱蔽瑕疵。表面瑕疵又稱為外在瑕疵系指存在于物的表面，無需專門檢驗，從標的物外觀或憑買受人生活經驗即能發現的瑕疵。隱蔽瑕疵，又稱內在瑕疵，系指存在于物的內部，需經使用或專門測試檢驗才能發現的瑕疵。按照物的價值、效用、品質分為價值瑕疵、效用瑕疵和品質瑕疵。 價值瑕疵是指出賣人的標的物存在滅失或減少其價值的瑕疵。這里的價值指物的交換價值，而不包括物的使用價值。效用瑕疵是指出賣人的標的物存在滅失或減少其效用的瑕疵。這種效用包括通常的效用和合同中約定的特殊效用。品質瑕疵是指出賣人的標的物存在滅失或減少其品質的'瑕疵。
我國現行法中，產品瑕疵概念相關的還有一個產品缺陷的概念。依據《中華人民共和國產品質量法》第46條規定“本法所稱缺陷，是指產品存在危及人身、他人財產安全的不合理危險，產品有保障人體健康、人身財產安全的國家標準、行業標準的，是指不符合該標準”。我們可以將缺陷理解為比瑕疵更嚴重的一種質量問題，缺陷是指具有不合理危險，可能危及人身、財產安全為特征，屬于法律禁止銷售的產品范圍。產品瑕疵僅限于價值、效用、功能等。對承擔責任的方式也有區別，產品缺陷是以損害賠償為主，包括物質損害和精神損害，賠償對象可以是人也可以是物，在訴訟中多為侵權之訴。產品瑕疵責任則僅限于物，不包括精神損害，在訴訟中多為違約之訴。
（三）質量瑕疵的違約責任
大陸法系中物的瑕疵擔保責任，買受人能采取的救濟方式主要是減少價款和解除合同，只有在標的物缺少出賣人所保證的品質，或出賣人故意不告知其瑕疵時，買受人才能請求損害賠償，因此，修補、替換、損害賠償等方式不能適用于物的瑕疵擔保責任。英美法中，出賣人對產品瑕疵承擔不履行合同的責任，買受人可以尋求各種違約救濟。我國《合同法》借鑒了英美法的經驗，將
出賣人交付有瑕疵標的物的情況規定為不適當履行，并且為買受人提供了廣泛的補救措施。6[6]《合同法》第155條規定：“出賣人交付的標的物不符合質量要求的，買受人可以依照本法第111條的規定要求承擔違約責任”；第111條規定：“質量不符合約定的，應當按照當事人的約定承擔違約責任。對違約責任沒有約定或者約定不明確，依照本法第六十一條的規定仍不能確定的，受損害方根據標的的性質以及損失的大小，可以合理選擇要求對方承擔修理、更換、重作、退貨、減少價款或者報酬等違約責任”。第148條規定“因標的物的質量不符合質量要求,致使不能實現合同目的的,買受人可以拒絕接受標的物或者解除合同”。第97條規定,合同的解除不影響當事人要求賠償的權利。因此，我國法律規定的產品質量瑕疵的違約救濟手段包括：1、違約金；2、修理、更換、重作、退貨、減少價款或報酬；3、解除合同；4、損害賠償。
買賣合同（國標柴油） 篇8
賣方：水泥有限公司 合同編號： 浙常泥銷(20xx) 買方建材有限公司 簽訂地點： 常山縣輝埠鎮
二、生產廠家：浙江常山水泥有限公司 三、質量要求、技術標準：
熟料3天強度≥29Mpa,28天強度≥59 Mpa，不溶物<0.75%，燒失量<1.5%，MgO<3.0%，SO3<1.0%，C3A<8.0%, f-cao≤1.5, 其它技術指標須符合GB/T21372-20xx。 四、交貨地點：浙江常山水泥有限公司過磅房
交貨方式：買方自提( √ ) 賣方代辦運輸( ) 五、運輸方式及到達站和費用負擔：
運輸方式：汽運 ;
交貨后一切費用(包括交貨時的卸貨費和運雜費)由買方承擔。 六、合理損耗及計量辦法：
1、散裝(水泥/熟料)計量以賣方工廠磅單為依據，合理損耗≤%。 七、驗收標準、方法及提出異議的期限，按下列第 1 條執行。
熟料驗收以買方工廠每批次綜合取樣為驗收參考依據，買方同時留樣封存40天。在40天內，如買方對熟料質量有異議時，則買賣雙方將買方簽封的留存試樣送省級或省級以上國家認可的水泥質量監督檢驗機構進行仲裁檢驗;如檢驗達不到合同規定的指標，賣方將賠償買方損失并承擔檢驗費用;如檢驗達到合同規定的指標，檢驗費等費用由買方承擔。 八、供應方法：
買方以書面或傳真等方式通知賣方供應數量，雙方共同確認后組織發貨;裝車按照車到達先后順序裝貨;不可抗力因素及工廠設備的檢修、故障，供貨時間相應順延。 九、結算方式及付款方式：
結算方式：在滿足“其它約定事項”第一款的條件下，執行款到發貨。 賣方出票方式： 一 票制(一票制、多票制) 十、違約責任:按《合同法》及本合同條款執行。
十一、解決合同糾紛的方式：
雙方友好協商解決，協商不成，執行 1 。
1、向2 十二、其他約定事項：
壹萬噸熟料，每月的25日結算，30日前付清當月預發的熟料貨款;如未按時付清貨款，購熟料，如有發現到其他廠家采購，買方必須在發現日起一周內付清所欠賣方的所有熟料款，如因賣方供貨量不正常、價格偏高和熟料質量不能滿足合同要求的情況下，買方有權十三、本合同有效期自 20xx年 1 月 1 日至 20xx 年 12 月 31 日。到期經雙方協商可以續訂合同
十四、本合同一式 肆 份，雙方各執 貳份，雙方簽字蓋章后生效。賣方可立刻停止供貨，并在一周內提出起訴。
黃山區域的水泥銷量，通過買方的努力，實現賣方在黃山區域獲得最大的市場份額。到其他廠家采購熟料，但必須在當月25日前付清當月所欠熟料貨款。
賣方 買方
單位名稱：水泥有限公司 買方名稱：建材有限公司 單位地址：常山縣輝埠鎮 單位地址： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 郵政編碼： 郵政編碼： 開戶銀行： 開戶銀行： 帳號： 帳號： 稅號： 稅號： 電話： 電話： 傳真： 傳真：
簽訂日期： 20xx 年 12 月31 日
買賣合同（國標柴油） 篇9
買方（甲方）：
賣方（乙方）：
為維護消費者和經營者雙方合法權益，根據《中華人民共和國消費者權益保護法》，《中華人民共和國合同法》及有關規定，甲、乙雙方協商一致，按下列條款成交所訂家具的買賣。
一、家具名稱、商標、規格型號、數量、基料及金額：
二、付款方式：
1、合同定金：合同總價的20%，即人民幣__________元，于合同簽訂當日支付。
2、合同余款：合同總價的70%，即人民幣__________元，于家具安裝完成驗收合格后七日內支付。
3、合同質保金：合同總價的10%，即人民幣__________元，驗收合格后一年內如無質量問題即可支付。
4、付款方式：甲方應在指定期限內將應付價款以_________方式支付。乙方的賬戶為：_____________________________________________。
5、因甲方為國有企業，此合同金額需經國家審計部門審計。雙方同意，如審計無法通過，則雙方應參照審計部門意見協商調整合同價款。
三、家具的質量標準、驗收方法和要求及處理方法：
1、本合同所定家具的質量應嚴格按現行的《中華人民共和國家具行業標準》執行。乙方保證提供的家具質量與雙方確認的樣品質量一致，保證家具符合國家強制環保要求，保證家具是全新且通過生產廠家的出廠檢驗，并提供質量合格證書。
2、甲方在收到貨物后應點驗數量和檢查質量。如發現數量有誤或質量不符合約定的，應在三個工作日內以書面形式向乙方提出。乙方在知悉或應當知悉甲方有異議后，有義務向甲方解釋原因并予以補足或更換。
3、乙方為家具提供____年質保服務。質保期間，非因甲方人為故意造成家具損壞的`，乙方應免費提供維修和退換服務。非質保期間或非免費項目的維修服務，乙方應只收取成本費。
四、交（提）貨期限、地點和方式：
乙方應在_________年______月_______日將標的家具送至甲方指定的地點____________________進行安裝。運輸和安裝費用由乙方承擔。
五、安裝和驗收：
1、乙方應按照雙方確認的方式、時間、圖紙和標準進行安裝。
2、甲方有義務為乙方提供清潔的、有照明和用電條件的工作環境。
3、安裝完成后七日內，甲方應安排驗收。驗收合格的，甲方應簽署確認書。驗收不合格的.，甲方應以書面形式通知乙方，乙方應在三日內根據甲方要求進行整改，并通知甲方再次驗收。
六、違約責任：
1、甲乙雙方應嚴格履行本合同，非有重大違約事宜或雙方協商一致，任何一方均不得擅自解除合同，否則應承擔違約責任。
2、乙方不能按期供貨或完成安裝的，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總價款千分之三/日的違約金。逾期七日以上的，甲方有權解除合同并要求乙方雙倍返還定金。
3、甲方逾期付款的，每逾期一日，應向乙方支付合同總價款千分之三/日的違約金。
4、乙方向甲方出售的家具如有假冒他人注冊商標、名優標志、認證標志、廠名、產地，或有其他欺詐行為的，甲方有權解除本合同并要求乙方退還全部貨款，并賠償甲方由此引起的全部損失。
5、乙方應為安裝人員提供足夠的安全設備和保障措施，如安裝人員在安裝過程中出現人身損害事故的，甲方不承擔任何責任。
七、合同爭議的處理方式：
雙方因本協議內容或履行發生爭議的，應通過友好協商解決。如協商無法解決的，雙方一致同意提交無錫新區人民法院裁決。
八、其它約定事項：
1、本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效。合同內容如與國家法律、法規相悖，則應服從法律、法規的規定。
2、本合同于年月日在中華人民共和國江蘇省無錫新區簽訂。
3、本合同一式四份，甲、乙雙方各執二份，具有同等法律效力。
甲方：
簽章：
日期：
乙方：
簽章：
日期：
買賣合同（國標柴油） 篇10
出賣方： (甲方)
買受方： (乙方)
甲方將其所有的車庫出賣于乙方，現雙方自愿達成如下協議共同遵守：
1、 甲方將位于__________小區__________號的車庫賣于乙方。
2、 車庫的具體情況：位置：__________,四鄰:_________，面積：————，產權方式為：———————。
3、 甲方出賣車庫的價格為：—————元，乙方于本合同簽訂后一次性支付甲方。
4、 自本合同簽訂之日起，該車庫的所有權歸乙方所有，甲方將該車庫及所有手續交付乙方，并協助乙方辦理相關過戶手續。
5、 甲方保證買賣車庫合法，不存在抵押等債務糾紛，否則視為甲方存在欺詐行為，應當承擔雙倍返還的法律責任。
6、 在車庫轉移前產生的相關費用由甲方承擔，轉移后產生的'費用由乙方承擔。車庫買賣的合同范本7、 甲乙雙方都應嚴格遵守本合同約定，履行義務，乙方延遲付款，應承擔應付款項每日千分之三的違約金;甲方延遲交付車庫將承擔車庫價格每日千分之三的違約金。
8、 未盡事宜甲乙方協商解決。
9、 本合同一式兩份，由甲乙雙方各持一份，自雙方簽字后生效。
甲方： (簽字蓋章)
乙方： (簽字蓋章)
年 月 日
買賣合同（國標柴油） 篇11
甲方：
乙方：
______________公司(簡稱甲方)與___________(簡稱乙方)在友好合作的基礎上，遵守自愿、平等、公正、互惠和誠信原則，就中草藥植物精品綠化苗木的購銷事宜，達成如下合同條款：
雙方遵循“公司+苗農=訂單林業”的經營模式〔即由______公司將零散的苗農組織起來，中草藥植物綠化苗木(半成品)，數年后再由______公司回購中草藥植物綠化苗木(成品)〕，共同壯大中草藥植物精品綠化事業，實現公司與苗農雙贏的新局面。
一、甲方的責權利
1.保證銷售給乙方的苗木是經過馴化后的優質中草藥植物苗木，在正常情況下移栽成活率在100%左右，年增值率在30%左右;
2.保證在乙方將這些苗木種植后，按照事先約定的時間和價位回收，回購時不得賒欠;
3.回收年限為______年，回收價為______株/元，總量______株，總價______萬元;
4.在合同期內視情況，不定期為乙方提供______支持;
5.為乙方代辦苗木托運等事務，外包裝費、運費由乙方自理。
二、乙方的責權利
1.享有《____________林場(苗圃)》稱謂;
2.購買甲方半成品苗木時貨、款雙清，不得賒欠;
3.原則上無權自銷本訂單苗木，若要自銷須征得甲方同意，否則將承擔由此帶來的經濟損失;
5.為甲方代辦苗木托運等事務，外包裝費、運費由甲方自理;
6.享有優于他人與甲方續簽合作合同的權益。
三、其他
1.合同一式四份，雙方各持二份，雙方簽章生效;
2.有效期為______年______月______日至______年______月______日止;
3.未盡事宜雙方協商解決，若出現協商解決不了的法律問題，由仲裁委員會仲裁;
4.備注：_______________________
甲方：(簽章)____________
乙方：(簽章)____________
日期：____________________
買賣合同（國標柴油） 篇12
賣方（以下簡稱甲方）：
買方（以下簡稱乙方）：
根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則，經協商，就乙方向甲方購買標準廠房和使用配套場地達成如下協議，以資共同遵守。
一、 基本情況：
1、 乙方購買甲方坐落在，
廠房建筑面積_____________平方米，并配套場地______________平方米，按甲方廠房土地租賃合同為準。
2、 土地使用權限為年，自年月日到_______年月日止。
3、 廠房區域東側在米內、南側到米內、西側到米內、北側到米內。
二、廠房價格及其它費用：
廠房價格每平方米人民幣______________________元（大寫），總價（含人民幣土地價格）人民幣_______________________________元（大寫）。
三、 付款方式、期限及交房期：
1、________年_____月____日前甲方把廠房通過有關部門驗收合格后交付乙方使用，同時乙方在收到甲方廠房后支付人民幣
萬元（大寫）；
2、 以上付款以轉帳或現金方式支付均可，逾期交款處以滯納金按銀行利息的二倍，如乙方逾期超過三個月不付款，甲方有權終止合同，并要求乙方賠償違約金給甲方，違約金按廠房和土地總價的'10%計；若甲方將土地、廠房抵押給任何第三方，則售房合同無效，甲方無條件全額退還乙方所有的購房款，并按廠房和土地總價10%支付給乙方作為違約金。
四、 其他規定：
1、 乙方所購產權房可以自由轉讓或出租給其他方辦業，但必須通知管理方，受讓或承租方企業可以以本廠房地址進行工商注冊。
2、 乙方在所購房屋內組織生產、經營或生活必須遵紀守法，恪守管理制度，照章納稅，按其交付各項規定費用。
3、 本合同未盡事宜由雙方協商補充確定，與本合同具有同等法律效力。
4、 甲方在完成售房的全過程后，則乙方有權支配和使用該廠房，甲方無權干涉。
五、 本合同主體及責任：
1、 甲方： 法定代表：
委托代理人：
2、 乙方： 法定代表人：
委托代理人：
(甲、乙雙方所系法定代表人，具有連帶及擔保責任)。
六、 本合同經雙方代表簽字或蓋章后生效，本合同一式二份，甲、乙雙方和執一份。
甲方： 乙方：
代表（ 簽章）： 代表（ 簽章）：
電話： 電話：
日期： 年 月 日 簽約地址：
買賣合同（國標柴油） 篇13
牛肉供給合同
甲方：......牦牛肉加工廠
乙方：........小學校
根據相關法律規定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上就供貨有關事宜達成如下協議：
1.根據乙方的需求量，甲方每兩月供應乙方凍牛肉200斤；
2.訂購的單價：28元/斤；
3.訂購牛肉的品質要求：甲方供給乙方的牛肉，符合國家食品衛生標準或國家相應標準要求，乙方對甲方提供的每批次牛肉進行驗收，甲方需提供牛肉加工廠的`資質以及牛肉的檢驗報告；對交付的牛肉不符合質量衛生要求，乙方有權拒收；并有權單方面解除合同；
4.牛肉的運輸：為冷藏車輛運輸，運輸費用由甲方負責。
5.付款方式：在甲方開好發票，各項資料準備好后通過轉賬方式支付。
6.違約責任：甲乙雙方都不得違約，誰違約將付給對方合同價款的20%的違約金給對方。
7.本合同經雙方當事人簽字后即產生法律效力。
8.本合同共二份，甲乙雙方各執一份。
9.本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協商解決。
甲方（簽章）：乙方（簽章）：
20__年四月二十日
買賣合同（國標柴油） 篇14
賣方(簡稱甲方)：
買方(簡稱乙方)：
經甲、乙雙方協商，就甲方出售永州市冷水灘區河東富園小區第二期出讓地一宗，就有關事宜，達成如下協議：
1、甲方現有座落在河東商貿城SP棟國有出讓門面地一間出讓給乙方，分別為12號門面地，該宗地面積為肆拾壹點壹平方米(為一間門面地)。該宗地享受政策與河東路網第二期工程大家同一政策享受。
2、甲方提供該宗出讓土地的合法手續。
3、甲方必須協助乙方辦理土地過戶的'一切相關證件，國家規定的合法手續稅費由乙方承擔。
4、如果因甲方的原因造成乙方經濟損失的，必須賠償乙方的經濟損失。甲方如有違法行為，承擔一切法律后果。
5、該宗出讓門面地的價格為人民幣貳拾萬零捌仟元整，乙方一次性付清，甲方出示親筆收據。
6、此合同乙方付款正式生效。
7、甲方必須保證在20xx年內動工新建，如不能新建，按銀行借款付息。
8、該宗地如有欺詐行為，甲方負責一切經濟和法律責任，如遇政府不可抗拒的力量，雙方另行協商解決。
9、此合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
買賣合同（國標柴油） 篇15
出賣人（甲方）：_________
買受人（乙方）：_________
根據中華人民共和國有天法律、法規規定，甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則，經協商一致訂立本合同，以資共同遵守。
第一條 出賣存量房的具體狀況如下：
（一）存量房座落在合肥市_________【區】_________【路】_________號_________幢_________室（車）庫等部位：_________權屬證號為：_________類型：_________用途：_________結構：_________
（二）建筑面積_________平方米（含【_________】【_________】面積_________平方米）。
（三）隨存量房同時轉讓的設備（非存量房附屬設備）及裝飾情況（詳見附件一）。
（四）甲方轉讓存量房的相關關系（包括抵押、租賃、相鄰等其他關系）（詳見附件四）。
甲方已如實陳述存量房權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關系；乙方已對甲方上述轉讓的存量房具體狀況充分了解，自愿買受該存量房。
第二條 甲、乙雙方經協商一致，同意上述存量房轉讓價款為人民幣計（大寫）：_________仟_________佰_________拾_________萬_________仟_________佰_________拾_________元，￥_________元。
乙方的付款方式和付款期限由甲、乙雙方在本合同附件二中約定。乙方交付存量房價款后，甲方應開具收款憑證。
第三條 甲、乙雙方同意，甲方于_________年_________月_________日前騰空該存量房，并通知乙方進行驗收交接。乙方應在收到通知之日起_________日內對存量房及其裝飾、設備情況進行查驗。查驗后簽訂存量房屋交接書，并將存量房鑰匙交給乙方即為存量房交付。
第四條 甲方承諾，自本合同簽訂之日起至該存量房驗收交接期間，凡已納入本合同附件一的各項存量房裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的，應按其價值_________元向乙方支付賠償金。
第五條 甲、乙雙方確認，本合同簽訂之后_________日內，甲、乙雙方共同向房產管理部門申請存量房轉移登記手續。
第六條 上述存量房毀損、滅失風險責任自該存量房交付之日起由乙方承擔。
第七條 本合同生效后，甲、乙雙方應按國家有關規定繳納稅、費，由[甲方][乙方]交納國家稅、費_________元。
存量房轉讓價款，應與創巴市"基準房價"接近，否則，應由房產管理部門給予確認，以確認的價款作為征收稅費的依據。在上述存量房產權轉移占有前未支付的物業管理、水、電、氣、電訊等其他費用，在本合同附件三中約定。
第八條 乙方未在本合同規定期限內支付轉讓存量房價款的，甲、乙雙方同意按下列方式處理：
一、逾期未超過_________日的，乙方應按日向甲方支付本合同第二條約定存量房價款萬分之_________的違約金，合同繼續履行。
二、逾期超過_________日后、乙方未支付轉讓存量房價款給甲方的.，甲方有權單方解除合同，乙方應按日向甲方支付本合同第二條約定轉讓存量房價款萬分之_________的違約金。如果乙方愿意繼續履行合同，經甲萬同意，合同繼續履行。
第九條 甲方未按本合寫第二條約定期限交接存量房的，甲、乙雙方同意按下列方式處理：
一、逾期未超過_________日的，甲方應按日向乙方支付本合同第二條約定轉讓存量房價款萬分之_________的違約金，合同繼續履行。
買賣合同（國標柴油） 篇16
甲方（銷售方）：______________
乙方（購買方）：______________
甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》、《農業機械產品修理、更換、退貨責任規定》及其他相關法律法規規定，本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經充分友好協商一致，簽訂本合同。
第一條乙方向甲方出具本人身份證復印件和縣級農機管理部門簽發的《農機購置補貼協議》購買補貼農機具。
第二條標的情況：______________；序號品名制造商商標型號標準配置單價數量國家補貼額買方付款額補充說明；合計總價款：______________
第三條履行期限、地點和方式：______________；本合同簽訂地為：______________；實際交貨地（即履行地）為：______________；交貨時間：______________
第四條貨物付款方式、付款金額及付款時間：______________
付款方式
□一次性付款付款金額付款時間；□分期付款1期、時間金額2期、時間金額3期、時間金額；□按揭付款首付金額首付時間還貸情況說明
第五條貨物運輸方式及費用：由甲方負責將貨物運輸至，運費經雙方協商由方承擔_____%。乙方要求將貨物運送至交貨地點以外地區的，增加的運費部分由乙方按實際發生額承擔。
第六條驗收交貨：甲乙雙方在交貨時，應當場進行試機、驗收。貨物質量標準及驗收標準，以隨機所附的產品使用說明書及生產企業有關質量保證、技術資料明示的內容為標準。甲方在交付貨物時，應當同時交付隨機所附的工具、附件和備件。
第七條相關資料交接：甲方在交付貨物時，應當同時提供三包憑證，明示農機三包有效期和三包方式，告知質量投訴受理部門和聯系電話。同時提供隨機所附的產品使用說明書及其他隨附文件資料，并在一周內向乙方出具財政稅務部門統一監制的購貨發票。
第八條甲方在試機交貨時，應當對乙方進行必要的操作技能、維修保養及安全注意事項等技術培訓。
第九條乙方對甲方所交付貨物的質量、價格、配置等有異議的，應在交付貨物時現場提出，雙方協商解決。協商不成的可向有關部門反映，及時調解處理。貨物交付后，視為雙方認可，買賣行為完成。
第十條違約責任：
（一）甲方未能按本合同約定時間交貨，每延遲一天，承擔合同總價款%的違約金。
（二）乙方未能按合同約定付款，每延遲一天，承擔合同總價款%的違約金。
（三）甲方沒有按照《農業機械產品修理、更換、退貨責任規定》發行三包服務責任的，乙方有權向有關部門投訴，也可直接向合同履行地人民法院提起訴訟，有關部門依法處理。
第十一條責任免除：
（一）因天災害等不可搞力原因導致甲方不能及時交貨的，甲方不承擔因此造成的延遲交貨的違約責任。
（二）在三包有效期內，確定因乙方未按照使用說明書要求正確使用、維護或使用說明書明示不得改裝、拆卸而自行改裝、拆卸，造成農機性能改變或損壞的，甲方不承擔三包責任。
（三）非因產品質量原因發生其他人為損壞的，或因擅自使用非甲方授權或同意的設備、零配件導致農機故障的，甲方不承擔三包責任。
第十二條本合同的變更與解除：本協議一經簽訂生效，雙方應嚴格履行。如需變更或解除，須經雙方協商一致，達成局面變更或解除協議后，本合同作廢。
第十三條本合同在發行過程中發生糾紛，雙方應友好協商解決。協商不成的，可向相關部門反映或投訴，也可直接向合同履行地人民法院提訴訟。
第十四條其他未盡事宜，雙方可以簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。
第十五條本合同一式兩份，甲、乙雙方各持一份。自雙方簽字（蓋章）之日起生效。
第十六條購置補貼政策以外購買（銷售）農業機械參照此合同簽訂。
甲方（簽章）：_____________
乙方（簽章）：_____________
簽訂時間：______________
買賣合同（國標柴油） 篇17
甲方：______________
乙方：______________
經甲乙雙方友好協商決定就生物能源產業化發展進行合作，為了確保雙方共同利益，明確合作中經濟法律責任，特制定如下協議：
商定由甲乙雙方在____省合作成立全國生物資源創新投資合作中心，“____省分中心”。同意____省屬各地級市成立辦事處，縣級成立工作站，負責屬下組織機構運行管理，推動____省的生物質能產業深化發展，甲方授權乙方進行生物能源的拓展延伸業務。
甲方自簽訂本協議之日起，向乙方頒發全國生物資源創新投資合作中心授予的“全國生物質能源設備生產示范基地”銅牌和證書，成立全國生物資源創新投資合作中心“____省分中心”文件。
乙方申請加入全國生物資源創新投資合作中心即成為中國生物資源科貿城發展聯盟的vip會員。
乙方將生產的機器設備按人民幣計價，投資入股甲方指導的生物資源開發項目，每年按10%收取機器設備折舊費，另加投入的資金每年按項目盈利的百分比分紅。
乙方擴大生產解決項目資金由甲方協助融資，如遇短期生產資金困難解決生產的資金，促進乙方有計劃有規模進行生物質能機器設備生產銷售。
甲方協助乙方項目所需資金的融資貸款，科技項目投資、資本運作、運行策劃。乙方的網站建設管理，生產的機器設備營銷，金稻草網站，全國生物資源創新投資合作中心網站，《生物資源在中國》雜志上企業形象宣傳、產品廣告宣傳、全國的會展會議營銷、招商引資、項目合作經營，建立完整的營銷體系。
本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，望各方遵守。
甲方：______________ 乙方：______________
日期：______________ 日期：______________
聯系電話：__________ 聯系電話：______________
買賣合同（國標柴油） 篇18
（____房字[____ ]第____號）
賣方（下稱甲方）：
買方（下稱乙方）：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》等有關法律、法規規定，甲、乙雙方本著平等、自愿、協商一致的原則，就下列房屋買賣，訂立本合同，共同信守。
第一條 甲方所有房屋，座落于武漢___________________________，為_____________結構，建筑面積_________平方米，用地面積_______平方米。“房屋所有權證”號為“武房權證____________字第____________號”，“土地使用權證”號為“____________字第___________號”。房屋附屬設施見附件。
第二條 經甲乙雙方協商一致，上述房屋買賣成交價格為人民幣（大寫）_____________________________________。
第三條 本合同簽定之日，乙方應付人民幣（大寫）_______________給甲方，余款人民幣（大寫）__________________________________在辦理完轉移過戶手續時付清。具體付款方式由雙方另行約定。
第四條 甲方應在收到乙方全部房款_______日內，將房屋交付給乙方，甲方保證上述房屋權屬清楚，如甲方有設定抵押、按揭等行為應告知乙方，并自行約定解決。交易房屋如發生產權糾紛或債權債務時，由甲方承擔全部責任。
第五條 甲方逾期不交付房屋給乙方，乙方不解除合同的，甲方每逾期一日，按照全部房款的`______%向乙方哪個支付違約金；乙方解除合同的，甲方應退還乙方所付房款，并按全部房款的_______%向乙方支付違約金。
第六條 乙方逾期不支付全部房款給甲方，視為不履行合同，甲方不解除合同的，每逾期一日按全部房款的______%向甲方支付違約金；甲方解除合同的，由乙方承擔房屋轉移過戶中甲、乙雙方繳納的全部稅費，并按全部房款的_______%向甲方支付違約金。
第七條 甲、乙雙方在本合同生效之日起三十日內，攜帶“房屋所有權證”和“土地使用權證”到相關部門辦理房地產轉移過戶手續。辦理轉移過戶手續應繳納的有關稅費，按國家、施市政策規定由甲、乙雙方各自承擔，或由雙方另行約定。
第八條 因不可抗力造成違約的，甲乙雙方友好協商解決。
第九條 本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行商議，并簽定補充協議，補充協議和本合同具有同等法律效率力。
第十條 本合同履行中若發生爭議，由甲乙雙方友好協商解決，協商不成時，可以向武漢市仲裁委員會申請仲裁或向該房屋所在地人民法院起訴。
第十一條 本合同自雙方簽字之日起生效。
第十二條 本合同一式四份，雙方各執一份，其他兩份交有關部門存檔。
第十三條 補充協議、附件：
立合同人
賣方（簽章）：
聯系地址：
身份證號碼：
代理人（簽章）：
聯系地址：
身份證號碼：
法定代表人（簽章）：
聯系地址：
身份證號碼：
買方（簽章）：
聯系地址：
身份證號碼：
代理人（簽章）：
聯系地址：
身份證號碼：
法定代表人（簽章）：
聯系地址：
身份證號碼：
簽訂時間： 年 月 日
買賣合同（國標柴油） 篇19
購方： （以下簡稱甲方）。
住所：
聯系人：電話：
銷方： 建德市新乾農紫薯專業合作社（以下簡稱乙方）
住所： 建德市乾潭鎮乾一村
根據《中華人民共和國經濟合同法》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。
一、購銷品項及價格：
二、質量要求：標的物在購方驗收時必須符合以下條件：
1、甲方提供的.苗木品種純度98％以上；
2、標的物長勢健壯，根系完整，無檢疫性病蟲害。
三、包裝標準：
標的物采用 包裝，運輸時必須做好安全防護措施。標的物的包裝、運輸由乙方負責。
四、交貨時間：自合同簽訂2天內，運輸方式：汽車運輸，運輸費用由 方承擔全部運輸費用，任何一方原因造成貨物運輸延遲的損失由其自行負責。
五、付款時間：合同經雙方簽字生效后，甲方預付合同金額的30%作為定金，合計人民幣 元。剩余貨款待交貨當天一次性付清。如中途乙方所需數量變更應與甲方協商更改。
七、付款方式： 現金支付
八、違約責任：在合同期間雙方必須嚴格履行合同條款，不得違約。如有違約按有關法規條例執行。
九、本合同一式二份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
十、未盡事宜，雙方協商解決。
甲方：（公章） 乙方：（公章）
法人或委托人：法人或委托人：
買賣合同（國標柴油） 篇20
賣方：
買方：
第一條 賣方依法出賣具備以下條件的舊機動車：
車主名稱：
號牌號碼：
廠牌型號：
初次登記日期：
發動機號：
車架號：
養路費繳付有效期自x年x月xx日 至x年x月xx日。
最近一次年檢時間：x年x月。
行駛公里數：萬公里。
車輛使用性質：(/ )客運、( /)貨運、(是 )出租、( /)租賃、( /)非營運、(/ )其它。
第二條 車款及交驗車
車款為(不含稅費)123萬元;大寫 壹佰貳拾叁萬元整 。
買方應于x年x月x日在買方住所地同賣方當面驗收車輛及審驗相關文件，并以現金的方式自驗收、審驗無誤之日起當天內向買方支付全部車款。
賣方應在收到車款后當天內交付車輛及相關文件，并協助買方在允許辦理車輛過戶時30日內辦理完車輛過戶、轉籍手續。車輛過戶、轉籍過程中發生的稅、費負擔方式為： 全部由買方負擔。
相關文件包括：機動車行駛證、機動車登記證書、稅訖證明、車輛年檢證明、養路費繳費憑證、道路運輸許可證、營業執照正本和副本、改氣合格證、收費許可證、稅務登記證、車船使用證、社會集團體會員證、保險單各一份。
第三條 雙方權利義務
1.賣方應保證對出賣車輛享有所有權或處置權，且該車符合國家有關規定，能夠依法辦理過戶、轉籍手續。
2.賣方保證向買方提供的相關文件真實有效及其對車輛的陳述完整、真實，不存在隱瞞或虛假成分。
3.買方應按照約定時間、地點與賣方當面驗收車輛及審驗相關文件，并按照約定支付車款。
4.賣方收取車款后，應開具合法、有效的收款憑證。
5.買方應持有效證件與賣方共同辦理車輛過戶、轉籍手續。
6.車輛交付后，因車輛使用發生的問題由使用者負責(其中因交通事故發生的費用、養路費和相關罰款等全部費用)。
第四條 違約責任
1.第三人對車輛主張權力并有確實證據的，賣方應承擔由此給買方造成的`一切損失。
2.賣方未按照約定交付車輛或相關文件的，應每日按車款 2 %的標準支付違約金。
3.因賣方原因致使車輛在允許辦理期限30日內不能辦理過戶、轉籍手續的，買方有權要求賣方返還車款并承擔一切損失;因買方原因致使車輛在允許辦理期限30日內不能辦理過戶、轉籍手續的，賣方有權要求買方返還車輛并承擔一切損失。
第五條 合同爭議的解決辦法
此協議未盡事宜雙方友好協商，協商未果，任何一方均可向對方所在地人民法院尋求保護。
第六條 買賣雙方其他約定事項
車輛自交付之日起，車輛的全部產權歸買方所有。
此協議一式兩份，買賣雙方各執一份，蓋章、簽字后即生效。
賣方(章) 買方(章)：
地址： 地址：
農副產品買賣合同范本
甲方(購方)：____________________________________
地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
乙方(銷方)：____________________________________
地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
為了促進農副產品生產的發展，溝通城鄉流通渠道，為城鎮人民和對外貿易提供豐富的農副產品，經甲、乙雙方充分協商，特訂立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條 交售日期、數量及價格
1.乙方必須在____年____月以前(或____月____旬內)，向甲方交售____(農副產品)____斤(擔)。
2.甲方應按照物價主管部門規定的價格(國家允許議價的，價格由甲、乙雙方協商議定)，向乙方計付貨款。
3.甲、乙雙方的任何一方如需提前或延期交貨與提貨，均應事先通知對方，達成協議后按協議執行。
第二條 品種、等級、質量及包裝
1.____ (農副產品)的品種、等級和質量，按下列第( )項執行：
(1)按國家標準執行;
(2)按部頒標準執行;
(3)按地區標準執行;
(4)由甲、乙雙方協商確定。
2.____ (農副產品)的包裝，按下列第( )項辦理：
(1)按國家或部門規定的辦法執行;
(2)由甲、乙雙方協商包裝辦法。
包裝物由乙(甲)方供應，包裝物的回收辦法另訂附件。
第三條 交(提)貨方式
1.交(提)貨方式按下列第( )項辦理：
(1)送貨，乙方應按合同規定的時間送往____(接收地點)，交貨日期以發運時運輸部門的戳記為準;
(2)提貨，乙方應按合同規定的時間通知甲方提貨，以發出通知之日作為通知提貨時間;
(3)代運，乙方應按甲方的要求，選擇合理的運輸路線和運輸工具，向運輸部門提報運輸計劃，辦理托運手續。交貨日期以發運時運輸部門的戳記為準。
第四條 農副產品的驗收地點
(實行乙方送貨或乙方委托運輸部門代運的，以接收地點為驗收地點;實行甲方提貨的，以提貨地點為驗收地點。)
第五條 驗收辦法
(合同應明確規定：(1)驗收期限;(2)驗收手續;(3)驗收標準;(4)由誰負責驗收;(5)在驗收中對產量質量發生爭議，應按《中華人民共和國標準化法》的規定，交質量監督檢驗機構裁決。)
第六條 貨款結算辦法
乙方交售的____(農副產品)經驗收合格后，甲方應在____天之內，通過銀行轉帳(或按銀行的規定以現金)向乙方支付貨款。
買賣合同（國標柴油） 篇21
需方(以下簡稱甲方)：
供方(以下簡稱乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規的有關規定，甲、乙雙方在自愿平等的基礎上經過友好協商特簽訂本合同，以資雙方共同遵守。
一、購貨內容及單價：
1、石子 (立方、噸)單價： /噸;
2、此價格隨市場價格調整。
合同金額以甲方收貨磅單中實際收到數量乘以單價為準;上述產品價款中已含運輸費、裝卸費等。
二、質量要求：
1、所供石子應為天然巖石經機械破碎、篩分制成;
2、規格要求：以甲方通知為準;
3、含泥量小于1%，泥塊含量小于0.5%;
4、風化石含量不得大于，針片狀含量
三、供貨方式：
1、乙方接到甲方要貨通知后于小時內將貨物送至甲方指定地點，如每月三次供貨不及時，扣除貨款違約金元。
2、采用公路運輸方式，由乙方負責組織承運，運輸費用由乙方承擔，貨物交付地點為甲方 現場。
四、結算方式：
1、乙方憑磅單與甲方對帳，付款時乙方要向甲方出具正式稅務發票;
2、付款方式：為轉帳方式。
五、驗收方式：
1、甲方根據行規制定具體驗收標準，并據此進行驗收與計量。
2、以甲方過磅數量為準，但必須將雙方核實，供方有權隨時對過磅進行抽查，如有異議，須經雙方協商解決。
3、每批貨物送至甲方后，甲方進行抽檢后合格的，但在實際使用過程中，發現有不合格的產品(人為除外)，甲方應及時通知乙方，乙方應給予更換并承擔全部的違約責任。
六、合同變更解除：
1、因工程原因造成乙方需要變更所購物品的，經甲、乙雙方協商可以重新變更或更改購銷合同，對已經造成的損失，由違約方負責。
2、甲、乙雙方中有一方出現違約責任，另一方有權單方解除合同，并追究由此造成的經濟責任。
七、違約責任：
(一)乙方違約責任
1、乙方所交產品質量不符合規定的，如果甲方同意利用，應當按質論價;如果甲方不能利用的，應根據產品的具體情況，由乙方負責包換或退貨，因質量問題所產生的一切經濟損失由乙方全部承擔。
2、乙方如不能按照甲方所通知的時間供貨，或者逾期交貨，耽誤甲方生產使用，應承擔甲方因此多支付的'一切實際費用和逾期交貨的違約金，逾期交貨的違約金為當次貨款的20%。
(二)甲方的違約責任
1、甲方中途退貨，應向乙方償付退貨部分貨款10%的違約金。
2、甲方逾期付款的，應按中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的違約金。
3、甲方如錯填到貨地點或接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受的損失。
八、不可抗力：
甲、乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
九、爭議的解決方式：
本合同如發生糾紛，當事人雙方應當及時協商解決，協商不成時，任何一方均乙方工程所在地人民法院起訴。
本合同自雙方簽字蓋章后生效，合同執行期內，甲、乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。本合同正本一式四份，甲、乙雙方各執二份;具有同等法律效
甲方(蓋章) 乙方(蓋章)
甲方代表(簽字)乙方代表(簽字)
年 月 日年 月 日
買賣合同（國標柴油） 篇22
出賣人（甲方）：
身份證號碼：
買受人（乙方）：
身份證號碼：
甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿，協商一致前提下訂立本合同條款如下，以資共同遵守。
一、甲方自愿將其村證房位于的房屋（建筑面積為 平方米，現 有、無房產證）以人民幣萬元整（￥元）的價款出售給乙方。產權終身歸乙方所有。
說明：本合同簽定時，甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時，甲方應協助乙方辦理房屋產權手續。本合同發生的契稅，土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定負擔。乙方一次性將房款交付甲方。
二、乙方支付甲方合同保證定金壹萬元，如甲方反悔本合同，雙倍賠償；如乙方反悔本合同，定金不退。
三、本合同簽定時，甲乙雙方都不具備過戶條件。
等過戶條件成熟時，甲方應協助乙方辦理房屋產權手續。本合同發生的契稅，土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定負擔。
四、本合同簽訂后，甲方對的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一并轉讓給乙方。
五、本合同簽訂后，甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利，乙方保證按期繳納各項物業費用。本合同簽訂后，甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》；
六、違約責任
1、甲方應當于 年 月 日交付乙方房屋，甲方如不按合同規定的日期交付房屋，每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過____五___個月時，乙方有權解除本合同。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，并應賠償乙方經濟損失人民幣 萬元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的`違約金給甲方。逾期超過 個月時，甲方有權解除合同。解約時，乙方已付房價款的 作為甲方的損失賠償金。
3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使，一切責任由甲方承擔，并應賠償乙方的損失。
4、本合同簽訂后，任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除，甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款，并賠償乙方的房屋裝修費用。
5、如因規劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的，甲方應當通知乙方，如有補償款發放，甲方應當全額退還乙方。
七、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商不成的按下述第種方式解決。
1、提交仲裁委員會仲裁。
2、依法向 區人民法院起訴。
八、其他約定九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式5份，甲乙方各執一份，見證人各一份。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月日
見證人：
年 月
日
買賣合同（國標柴油） 篇23
買方： 賣方：
鑒于買方有意向賣方采購設備/材料，用于 項目的建設，且賣方同意向買方供應上述設備/材料。為此，根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規和規章的規定，買賣雙方經協商一致，訂立本協議。
第1條 本協議中所用術語的含義與下文提到的通用條款和專用條款中相應術語的含義相同。
第2條 下列文件為合同的組成部分:
2.1 雙方在合同履行過程中達成的紀要、協議等文件； 2.2 合同協議書； 2.3 合同專用條款； 2.4 中標通知書； 2.5 合同通用條款； 2.6 合同附件；
2.7 招標文件和投標文件； 2.8 形成合同的其他文件。
第3條 上述文件應互為補充和解釋，如有不清或互相矛盾之處，以上面所列順序在前的為準。
第4條 合同總價
本合同總價為人民幣（大寫） (￥ )（含稅），價款構成詳見合同附件1。
第5條 保證
5.1 賣方保證按照合同約定供應設備/材料、提供相關技術服務并承擔質量保證責任。
5.2 買方保證按照合同約定的期限和方式向賣方支付合同價款及其它應當支付的款項。
第6條 合同生效
合同生效條件見專用合同條款。 第7條 合同份數
本合同正本 份，雙方各執份，具有同等法律效力。
（以下無正文）
簽 署 頁
買方： （蓋章）
法定代表人(負責人)或 授權代表（簽字）： 簽訂日期： 地址： 郵編： 聯系人： 電話： 傳真： 開戶銀行： 賬號： 稅號：
賣方： （蓋章）
買賣合同（國標柴油） 篇24
甲方：朗，男，傣族，1969年2月出生，現在xx鄉xx村芒章村民小組居住。
乙方：xx鄉xx村委會崩東村民小組。
經甲乙雙方在平等互利的前提下商議決定，甲方同意將自己承包水田的2.4畝面積使用權轉讓給乙方，并達成如下協議：
一、 轉讓土地四至界限及面積
轉讓水田位置在芒章至盞西交通要道西側（公路下）， 在要道邊甲方水田。東至芒章至盞西交通要道為界；南至屈波東承包水田為界；西至朗其貴承包水田（蔗區路）為界；北至楊生榮承包水田為界。轉讓面積為2.4畝。
二、 土地轉讓方式：永久性
三、 轉讓價款及支付方式
土地轉讓價為：每畝柒萬捌仟壹佰元人民幣（78100元/畝）； 該宗土地總價為：2.4×78100=187440（壹拾捌萬柒仟肆佰肆拾元）；
付款方式：分期付款
20xx年7月份14日，付給貳萬貳仟伍佰元整（22500.00元）；20xx年7月30日付款：陸萬肆仟玖佰肆拾元（64940.00元）；從20xx年6月3日至20xx年1月21日已共付89900元；20xx年4月30日前付清剩余部分轉讓款。即拾萬元（100000.00元）。
付款憑據于甲方簽收收據為準。
四、甲乙雙方責任
1、 自簽訂合同之日起，土地使用權歸乙方，甲方無權干涉乙方對土地的使用權。
2、
3、 如有土地糾紛，由甲方全權負責解決，與乙方無關。 若甲方非法干預乙方使用權，擅自變更或解除合同，給乙方造成損失的.，則處罰違約金計本合同轉讓費用加乙方后續所投入資金50倍賠償。（除國家征用外）
4、 村組管理費由甲方支付，乙方在辦理該宗土地使用手續時費用由乙方承擔。
五、 其他約定事項
本合同一式四份，甲乙雙方各執一份，村民小組存檔一份。
六、 此合同自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。
合同甲乙雙方約定的其他事項
本合同未盡事宜，由甲乙雙方共同協商，達成一致意見，形成書面補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。望甲乙雙方及子孫后代共同遵守。
甲方（出讓方）簽字：
乙方（受讓方）簽字：
買賣合同（國標柴油） 篇25
甲方：___地址：_________________
乙方：___地址：_______________身份證號碼：______
今有甲方兩輪摩托車壹部，廠牌型號：____牌_____，車牌號：________發動機號：_______，車架號：___________。因乙方需要，經雙方協商后，甲方愿意將該車轉讓賣給乙方，為了避免今后產生節枝，特立以下協議：
一、甲方未轉讓給乙方之前，該車引起的經濟糾紛及交通事故等所有問題均由甲方負責。
二、乙方在付清甲方車款后，該車的所有權就永歸乙方所有。今后該車任憑乙方自由使用、轉讓，甲方無權干涉。
三、該車在轉讓給乙方之后，由該車引起的經濟糾紛及交通事故等概與甲方無關。轉讓后該車引起的經濟糾紛及發生交通事故等一切經濟損失由乙方負責賠償。
四、本協議擬壹式兩份，甲、乙雙方各執一份存檔。本協議自甲、乙雙方簽字即日起生效，望雙方共同遵守。
甲方(蓋章)
乙方(蓋章)
____年_月__日
買賣合同（國標柴油） 篇26
買方：________
賣方：________
簽訂地點：________
簽訂時間：________月____日
提示：本合同適用于種子生產商與銷售商之間，或經銷商與種植戶之間進行的大額交易。
根據《中華人民共和國種子法》、《中華人民共和國民法典》及相關法規的規定，為明確雙方的權利義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。
一、農作物種子種類、品種、質量、數量、金額
農作物種類品種名稱
計量單位數量質量(%)單價(____元)金額(____元)
純度凈度發芽率水份
合計________人民幣金額(大寫)：________
注：種子質量標準執行國家、行業或地方標準，沒有國家、行業或地方標準的，由雙方協商簽訂。
二、賣方應提供的相關證件：賣方應出示《農作物種子經營許可證》和《營業執照》復印件，所提供的農作物種子必須經植物檢疫機構檢疫合格，并提供相應的檢疫證明。
三、農作物種子的檢驗及檢疫：買賣雙方應嚴格按國家頒布的種子檢驗檢疫管理辦法、規程及有關規定辦理農作物種子檢驗檢疫。
1.買方收貨后復檢，發芽率、凈度、水分三項指標在收貨后兩個發芽周期內復檢完畢，純度在收貨后該作物第一個生產周期內復檢完畢，發現問題應及時通知對方，逾期視為種子合格。
2.買賣雙方對經銷的每批種子必須同時取樣分別封存，以備種子復檢和鑒定，樣品保存至該批種子用于生產收獲以后。
3.申請種子檢驗、檢疫和鑒定的，其費用由______負擔。
四、超幅度損耗及計算方法：種子量的驗收，采取由合同雙方共同抽樣過秤的辦法，以實際過秤量綜合計算為準，最后實行多不退、少補足的辦法。
五、包裝要求及包裝費用負擔：種子應經過精選、加工、分級，用_______包裝，每袋標準重量為_________公斤，袋內外附有標簽，標簽須寫明作物種類、種子類別、品種名稱、品種審定(登記)編號、產地、質量指標、檢疫證明編號、種子生產及經營許可證編號或者進口審批文號、生產日期、生產商及其地址等事項。包裝費用由______方負擔。
六、交(提)貨時間、地點：交(提)貨時間為______年______月______日至______年______月______日，交貨地點為______。
七、發運方式、運費負擔：用______運輸，運費由______方負擔。
八、付款方式及期限：買方應在______年______月______日前以(匯款或匯票、現金)向賣方支付(□定金/□預付款)______元，剩余價款應在______年______月______日前付清。
九、雙方一般責任：
賣方：保證所供種子品種、數量、質量達到合同約定條款規定，并按合同約定的時間、地點交付買方或由賣方代辦托運手續或依約定代送。
買方：按合同約定時間交付定金，保證按時接收賣方提供的符合本合同要求的種子，并按時付清貨款。
十、因不可抗力因素造成種子數量或質量達不到本合同約定條款的，賣方應及時通知買方進行實地考查，并提供具有法律效力的有關資料，由雙方協商解決或者按《種子法》、《民法典》等國家有關規定處理。
十一、違約責任：___________________________________________
十二、種子質量發生糾紛，由法定機構進行技術質量鑒定，檢驗和鑒定的費用由申請人墊付，最終由責任方負擔。
本合同在履行中發生糾紛，由當事人協商解決;協商不成的，按下列第條方式解決：
(一)提交仲裁委員會仲裁：
(二)依法向人民法院起訴。
十三、雙方協商的其它條款：___________________________________________
十四、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同未盡事宜，按照《種子法》、《民法典》等國家有關規定，經合同雙方協商，作出補充規定附后。如需提供擔保，另立《合同擔保書》，作為本合同附件。
本合同一式二份，合同雙方各執一份;合同副本一份，送備案。
買方：________(簽X)賣方：________(簽X)
法定代表人：________法定代表人：________
委托代理人：________委托代理人：________
住所：________________住所：____________
編碼：____________編碼：____________
電話：____________電話：________________
開戶行：____________開戶行：____________
戶名：________________戶名：____________
帳號：________________帳號：_____________
買賣合同（國標柴油） 篇27
買方(以下簡稱甲方)：____________貿易有限責任公司賣方(以下簡稱乙方)：___________糧油貿易有限責任公司
經甲、乙雙方友好協商，就甲方在乙方處訂購豆類事宜，達成如下條款，以資共同遵守。
注：以上單價為__________落地交貨單價和甲方應支付乙方的單價。
2、__________元整。
3、付款方式：合同簽訂后額的__________%作為預付款。待乙方貨物運輸到交貨地點，且落地經甲方驗收并簽認收貨單后，付清余款。余款匯到開戶行：____________;賬號：____________。
4、交貨期限：____________年__________月__________日。
5、交貨地點：____________
6、違約責任：
1)甲方應按雙方約定的付款方式對乙方付款，若由于特殊原因甲方付款不及時，則乙方交貨期限順延。
2)若乙方未按約定日期交貨，則每拖延一天支付合同總金額的__________%違約金給甲方。
3)若乙方延期交貨超過償付合同部分總額__________%的補償金。
4)若乙方所提供的產品未達到合同規定的質量要求，甲方有權隨時解除合同，由此造成的損失乙方承擔，并返還甲方支付乙方的所有款項。
7、其它約定：
1)若在合同執行過程中發生糾紛，而雙方經協商未果的情況下，可向簽訂地點所在的仲裁機構申請仲裁，其結果為最終結果，雙方均受其約束并接受。
2)本合同具有獨立性，不受其他因素影響。
8、未盡事宜，雙方可另行協商并達成協議，該協議與合同具有同等法律效力。
9、本合同共貳份，甲、乙雙方各執壹份。
甲方(蓋章)：____________乙方(蓋章)：____________
簽訂日期：____________年__________月__________日
買賣合同（國標柴油） 篇28
委托人(甲方): __________ 身份證號 受托人(乙方): __________ 身份證號 根據《中華人民共和國民法典》及有關法律法規，甲乙雙方在平等、自愿的基礎上， 經協商一致，就甲方全權委托乙方代理其車輛出售事宜，達成本合同。
一、委托出售車輛廠牌：_____________型號：___________ 牌照號：_____________行使公里數：__________千米。
二、委托出售車輛及車輛手續詳情見附件（一）寄賣車輛情況表。
三、委托日期：自________年_ ____月____日 至 __ ________年____月____日止。
四、委托預售價格：人民幣（大寫）：_________元）。
五、付款期限：車輛過戶手續及相關費用變更完成或__________ __ 。
六、付款方式：
七、過戶手續包括：車主本人身份證復印件（組織機構代碼證正副本及公章）、機動車行駛證、機動車登記證、購車發票（過戶票）、機動車購置附加稅憑證、保險單（交強險、商業險）、車船使用稅憑證、保養手冊、使用說明書、車鑰匙。 甲方權利和義務
第一條 甲方自愿將車輛全權委托乙方，并以乙方的名義代理出售，乙方為出售該車輛而采取的必要步驟（如：網絡推廣、紙媒廣告宣傳、市場活動）無須取得甲方的另外授權。
第二條 甲方承諾該車輛為其合法擁有，并具備合法出售的資格。如因甲方不具備上述資格而造成的有關爭議糾紛，甲方應負責解決，并賠償因此而給乙方帶來的經濟損失。
第三條 甲方保證車輛手續真實、合法、有效，不存在無法辦理過戶、外遷等手續變更的情況。如因甲方原因造成手續無法過戶、變更，有關爭議糾紛，甲方應負責解決，并賠償因此而給乙方帶來的經濟損失。爭議無法以乙方所在地法院作為訴訟法院。
第四條 寄賣期間，車輛累計停放不滿月年，甲方如將車輛暫時駛離乙方處，須向乙方提供__ _元廣告推廣費，將車輛駛回乙方處后由乙方退還，并按駛離時間相應順延寄賣期，累計停放滿__ 天月年，如車輛仍未售出，乙方不再收取甲方費用。
第五條 在本合同規定的委托期內，甲方有義務將車輛相關手續及身份證件交由乙方驗證。
第六條 委托期內車輛的驗車年檢、車船使用稅等相關費用由甲方承擔。
第七條 甲方保證該車輛在委托出售前，車輛違章及保險賠付都已解決完畢。
第八條 如委托預售價格與車輛最終成交價不符，以最終買賣雙方簽署的二手車交易合同中車輛售出價格為準。
第九條 車輛售出后，購買人將全部款項存入乙方保證金賬戶，或交由乙方凍結，乙方協助甲方與購買人辦理過戶變更手續，所有車務手續變更完成后____日內乙方將車款交付甲方。
第十條 乙方將車輛賣出后，按成交價款，收取甲方__ %的中介費。如低于__ _元，按甲乙雙方約定中介費__ _元收取。
第十一條 甲方通過乙方與購買方達成一致，并由乙方代為收取購買人定金后，甲方應認真履行合同義務，不得以任何理由反悔，并在____日內帶齊車輛所有手續，配合乙方辦理車輛過戶手續，如因甲方原因，致使購買人退定，甲方應賠償乙方退定及傭金損失。 乙方權利和義務
第十二條 乙方承諾，根據國家有關法律法規，僅以該車輛出售為目的，對該車輛行使代理權。
第十三條 乙方從甲方接收該車輛后，應雙方確認該車輛已行駛里程及車輛狀況，到該車輛委托期終止內對該車輛的財產安全負責（不可抗力的事故除外），未經甲方同意，乙方禁止將甲方車輛擅自駛離。經甲方同意使用該車輛，車輛損壞只負責修復。
第十四條 乙方在日常展車或客戶試車過程中，允許挪動或小范圍移動車輛，但應絕對保證甲方車輛安全，并與試駕者簽署試駕協議后安排，試車范圍為3公里。
第十五條 本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽名蓋章后即生效。 簽訂購車合同的注意事項：
1、車輛信息務必寫詳細 明確約定汽車的品牌、汽車標識號碼、發動機號碼、汽車代碼(車架號)等汽車本身應有的要素，尤其是汽車代碼與汽車標識號碼同時寫明，防止汽車經銷商掉包;車輛主要配置、顏色(具體到座椅顏色)、手排還是自排以及隨車交付的文件等;價款應列明車輛交易的總價款(裸車價或是包牌價)，付款方式和期限。
2、重視被經銷商“忽略”的細節 消費者簽約時要特別注意體現經銷商合同責任的細節，如交車方式、地點、時間;保養、維修等售后服務(經銷商擔何種義務);保養以時間計，還是以里程計;交車時間違約后，雙方責任是否對等。 違約責任要明確。購車合同中要特別注意明確違約責任，要約定解決的方式，合同的管轄地。如明確經銷商延期交付車輛，應該賠付多少違約金還是退車等。
3、名稱必須保持一致 確認銷售方的蓋章名稱與購車合同、發票上的名稱三者必須保持一致。如果出現不一致，即使訴訟由于訴訟主體不明，對消費者而言非常不利。如買進口車，由于存在多級代理的形式，在沒有弄清合同主體的情況下，購車人的權益很難保護。
4、退車條款與“三包”條款銜接 許多汽車經銷商在汽車出現質量問題時，即使在不能維修好的條件下，也拒絕退車。在簽訂購車合同時，應當寫明如果該車是缺陷汽車產品，汽車制造商(包括進口商)有修理、更換、收回等義務。
5、選擇實力、信譽好的經銷商 因為經銷商的`誠信直接影響合同的履行。在買車時不要忘記詢問或查看經銷商的《企業法人營業執照》、注冊資本，并注意經營場地與登記場地是否一致，防止遭遇商業欺詐，以保護自己的合法權益。 此外，如果經銷商提供的合同不太規范，消費者也可以就未盡事宜與經銷商簽訂補充協議。同時，消費者要注意“訂金”與“定金”之間的差別
買賣合同（國標柴油） 篇29
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規的規定，出租人和承租人在平等、自愿、公平、協商一致的基礎上，就地下停車位租賃事宜達成如下協議：
第一條項目建設依據
出租人取得座落于_________地塊的國有土地使用權。該地塊花園名稱：_________，承租人租賃該花園的地下停車位(以下簡稱該車位)，租賃期限從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
第二條基本情況
該車位為第一條規定項目中的第_________幢地下_________層，該車位編號為_________(該車位平面圖見附件一)。
第三條租金
出租人與承租人約定該車位租金總額為_________佰_________拾_________萬_________仟_________佰_________拾_________元人民幣整(大寫)。
第四條付款方式
出租人同意承租人以一次性的方式付款。
第五條逾期付款責任
承租人未按照約定的時間付款的，按照下列方式處理：
1、逾期在90日之內，自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止，承租人按日計算向出租人支付逾期應付款萬分之五的違約金，并于實際支付應付款之日起5日內向出租人支付違約金，合同繼續履行。
2、逾期超過90日后，出租人有權解除合同。出租人解除合同的，承租人已交租金不予退還。承租人愿意繼續履行合同的，經出租人同意后，合同繼續履行，自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止，承租人按日計算向出租人支付逾期應付款萬分之五的違約金。
第六條交付條件
(一)出租人應當在_________年_________月_________日前向承租人交付該車位。
(二)該車位交付時應當符合下列第1、2項所列條件：
1、該車位所在樓棟已取得規劃驗收批準文件和建筑工程竣工驗收回執;
2、該車位位置已劃線;
第七條逾期交付責任
除不可抗力外，出租人未按照第十條約定的期限和條件將該車位交付承租人的，按照下列方式處理：
1、逾期在90日內，自約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止，出租人按日計算向承租人支付已交付車位價款萬分之五的違約金，合同繼續履行。
2、逾期超過90日，承租人有權退車位。承租人退車位的，出租人應當自退車位通知送達日起5日內退還全部已付款，并按照承租人全部已付款2%向承租人支付違約金。承租人要求繼續履行合同的，合同繼續履行，自交付期限屆滿次日起至實際交付日止，出租人按日計算向承租人支付已付款萬分之五的違約金。
第八條交接手續
驗收交接時，雙方應當簽署車位交接單。
第九條使用承諾
承租人使用該車位期間，不得擅自改變用途和該車位所在樓棟的建筑主體結構、承重結構。除本合同、補充協議及其附件另有約定者外，承租人在使用該車位期間有權與其他權利人共同使用與該車位有關的共用部位和設施，并按照共用部位與共用房屋分攤面積承擔義務。出租人不得擅自改變與該車位有關的共用部位和設施的使用性質。
第十條物業管理
出租人依法選聘的物業管理企業為：_________。該企業按照規定辦理相應的停車管理服務備案手續。管理期間，由物業管理企業收取地下停車管理服務費，提供地下停車物業管理服務。
甲方：
乙方：
買賣合同（國標柴油） 篇30
甲方(賣 方)：_____ 身份證號碼：_____
身份證號碼：_____
甲方的代理人：_____身份證號碼：_____
乙方(買 方)：_____身份證號碼：_____
乙方的代理人：_____身份證號碼：_____
丙X(中介方)：_____
甲乙丙三方在平等自愿的基礎上，經協商一致，訂立本合同，以資信守。
第一條：房地產基本情況
經丙X居間促成，甲方將其所有的房屋及該房屋占用范圍內的土地使用權 (以下簡稱房地產) 轉讓給乙方。該房地產基本情況如下：
(一)、該房屋位于，房屋類型，結構，樓層，建筑面積平方米，土地使用權面積平方米，附帶車庫約平方米，閣樓約平方米，裝飾裝修情況為。
(二)、該房屋所有權證號：_____，該房屋占用范圍內的土地所有權為：_____，土地使用權取得方式：_____【出讓/劃撥/其它】，土地使用權證號：_____
(三)、附隨該房屋一并轉讓的設施、設備包括：_____ (名稱、品牌、型號、數量)。
第二條：甲方擔保
(一)、權利擔保。 甲方對轉讓房地產的權屬提供如下擔保：_____
1、保證該房地產是符合國家及本市關于房屋上市的有關規定及政策，否則，由甲方承擔全部責任;
2、該房地產的權利被限制情況為：□A.甲方承諾對該房地產享有完全的處分權，交易時不存在被查封、抵押及共有權人不同意出售等權利瑕疵和負擔，保證乙方不受第三人合法追索;□B.該房地產在交易前已經設定抵押，抵押權人為：_____，甲方應于前辦理抵押注銷手續。
3、若該房地產在交易前已存在有關稅費及設施安裝費等債務糾紛，甲方應在申請辦理房屋產權過戶前辦妥結清，如有未清事項，由甲方承擔全部責任;
4、因該房地產存在權利負擔或債務糾紛而引發訴訟等爭議處理程序給乙方造成損失的，甲方承擔賠償責任。
(二)、質量擔保。 甲方保證所出售的房屋符合國家強制性標準，具有通常的居住使用功能，交易之前鄰里之間無公用面積糾紛等矛盾，否則，由甲方承擔全部責任;在保修期內出現內在結構和質量問題的，甲方應當積極協助乙方向責任第三方主張權利。
第三條：成交價格
該房地產按套計價，成交總價為人民幣_____元整（_____） (以下均以人民幣結算) ，該成交價款包括：_____【 1、僅指該房地產及其附屬設施本身價格; 2還包含附隨房屋一并轉讓的設施、設備價格】
第四條：付款方式和期限
(一)本合同簽訂之日，乙方應向甲方支付定金_____元整，作為購房擔保。在申請辦理房屋產權過戶前，甲方毀約的，雙倍返還乙方定金，乙方毀約的，無權要求甲方返還定金。完成房屋產權過戶申請手續簽字后，定金抵作購房款。
(二)為督促甲方及時履約，乙方可以預留_____元整作為履約保證金，此款在甲方實際交付房屋、結清應付費用、房地產權全部過戶至乙方名下之日結清。
(三)除定金、保證金之外的剩余房款_____元整，甲乙雙方約定采取以下第種付款方式：_____
A. 乙方應于甲乙雙方完成房屋產權交易過戶申請手續簽字之日一次性付清。
B. 乙方采取貸款方式付款
1、乙方應于給付甲方首付款_____元整，剩余房款_____元整申請貸款。
2、乙方應于向貸款機構提交貸款申請的相關資料，并配合貸款機構進行貸款調查、審查和審批等手續，甲方應協助乙方辦理貸款手續。貸款部分的房款應于貸款機構放款的當日直接給付甲方。
3、如貸款機構實際審批貸款額不足以支付房款余額或貸款未獲批準的，雙方約定按以下第種方式處理：_____
a. 乙方應于貸款機構出具貸款承諾函之日起三個工作日內補足應交款。
b. 合同終止，甲方應在合同終止之日起三個工作日內退還乙方已付所有款項。
□C. 甲乙雙方約定的其他付款方式：_____
第五條：房屋交付
(一)甲方應于騰出該房屋，交付給乙方占有、使用，并移交該房屋房門鑰匙，作為房屋轉移占有的標志。
(二)該房屋交付時，甲乙雙方應共同對附隨該房屋一并轉讓的設施、設備及裝飾裝修情況進行清點查驗，并辦理書面交接手續。
甲方承諾，自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接期間，凡本合同記載的各項設施、設備及裝飾裝修被損壞、拆除的，甲方應按購置同等設施、設備的市場新品價格或修復同類工程的市場價值承擔賠償責任。
(三)交付日前，房屋所產生的水、電、有線電視、通訊、物業等各項費用由甲方承擔，應在房屋交付前結清;以上費用的付訖憑證交乙方查驗，如有未清事項，乙方有權從履約保證金中直接抵扣上述欠費。交付日后所產生費用由乙方承擔。
(四)房屋風險責任自房屋交付之日起轉移給乙方承擔。
(五)甲方應于前將落戶于該房屋的戶籍關系遷出。
第六條：產權過戶
(一)甲乙雙方同意于，共同應攜帶相關資料向房屋權屬登記機關申請辦理房屋所有權轉移登記，并按照規定的期限和條件及時、全面地履行相關手續和提供完備資料;在乙方領取《房屋所有權證》后7個工作日內，甲乙雙方共同向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更登記手續。
(二)房產登記機關準予登記的，雙方提出申請的時間為該房屋權利轉移時間。
(三)辦理產權交易過戶手續所發生的稅費按以下第種方式承擔：_____
1. 甲乙雙方按國家和本市的相關規定各自承擔;
(四)甲方應及時協助乙方辦理公共維修基金、物業等房屋附屬事項過戶手續。
(五)在房地產權過戶未辦理完畢前，如遇規劃拆遷，甲方應積極協助乙方辦理相關拆遷手續，有關拆遷安置補償的權利和義務均歸乙方享有和承擔。
第七條：違約責任
(一)除貸款機構的原因外，乙方未按本合同約定期限付款的，每逾期一日，乙方應按逾期未付款的萬分之五向甲方加付違約金;逾期超過日的，甲方有權解除本合同;甲方解除合同的，應書面通知乙方。乙方應按該房地產成交總價的20%向甲方支付違約金，并承擔此次交易中雙方的全部交易稅費。甲方應自解約通知送達之日起三個工作日內退還乙方除違約金和應付稅費之外的已付款。
(二)除不可抗力影響外，甲方未按本合同約定期限交付房屋或遷出戶籍關系的，每逾期一日，甲方應按乙方已付房款的萬分之五支付違約金，違約金可從履約保證金中直接抵扣;逾期交房超過日的，乙方有權退房;甲方應自退房通知送達之日起三個工作日內退還乙方全部已付款及利息 (按_____月利率1%計算) ，并按該房地產成交總價的20%向乙方支付違約金，且承擔此次交易中雙方的全部交易稅費。
(三)甲方或乙方未如約履行義務，造成交易過戶延期的，每逾期一日，違約方應向對方支付_____元違約金，直至實際履行完畢之日止。因甲方過錯造成乙方不能在本合同簽訂之日起天內完全取得房地產權屬證書的，乙方有權退房。甲方應自退房通知送達之日起三個工作日內退還乙方全部已付款及利息 (按_____月利率1%計算) ，并按該房地產成交總價的20%向乙方支付違約金，且承擔此次交易中雙方的全部交易稅費。
(四)本合同簽訂時甲方故意隱瞞該房屋已出賣給第三人或已抵押的事實，或者本合同簽訂后甲方又將該房屋出賣或抵押給第三人，導致本合同目的不能實現的，乙方有權退房。甲方應自退房通知送達之日起三個工作日內退還乙方全部已付款及利息 (______月利率1%計算) ，并按照乙方已付購房款的一倍支付違約金。
(五)甲方或乙方不履行本合同其它約定或違背誠信原則，導致本合同目的不能實現的，另一方有權解除合同;本合同被解除的，參照本條第1、2款執行。
第八條：中介服務
(一)丙為甲乙雙方提供以下服務：_____提供真實有效的訂約信息;充當訂約介紹人和撮合人;提供法律咨詢，擬定合同文本并協助、指導訂立合同;協助辦理或代辦交房、過戶及貸款等手續;為雙方簽訂和履行房屋買賣合同創造便利。丙在辦理委托事務中需繳納的手續費、工本費、材料費及印刷費等費用概由委托方承擔。
(二)中介服務費按房屋成交總價的 2% 收取，共計_____由承擔，應于付清。甲乙雙方未能交易成功的，中介費不予減免;甲乙雙方自愿解除合同的，雙方各承擔50%;若甲方或乙方違約或違背誠信原則導致未能交易成功的，由違約方或過錯方承擔全部中介費。
(三)甲方或乙方不按時支付中介費的，每逾期一日，應按未付費用的 3% 向丙加付違約金;本合同簽訂后，甲乙雙方不付清中介費而私下交易或通過其他居間方成交的，應共同向丙承擔雙倍中介費。
(四)丙故意隱瞞與訂立合同有關的重要事實或者提供虛假情況，損害甲方或乙方利益的，不得要求支付中介費，造成損失的，應當承擔損害賠償責任。
(五)在本合同簽訂之日，甲方應將房屋所有權證、土地使用權證、原購房合同書及房款 (含車庫) 交付憑證、契稅發票以及其它一切交易過戶所需的資料交給丙暫時代為保管，丙X出具收到憑證。辦理產權過戶手續時，丙及時提供。若以上證件不能交給丙X保管，甲乙雙方商定，將定金交給丙X代為保管，待房屋產權過戶至乙方名下后，丙X將定金交付給甲方抵作購房款，若甲方或乙方毀約，適用定金罰則。
第九條：補充或變更約定事項 (對以上條款的變更約定，效力優先于原約定)。
第十條：其他條款
(一)本合同未盡事項，由當事方另行議定，簽訂補充協議。
(二)本合同在履行中發生爭議，三方應協商解決。協商不成時，可依法起訴。
(三)為辦理貸款或產權過戶手續，甲乙雙方另行簽訂的房屋轉讓合同與本合同不一致的，以本合同為準。
(四)本合同自三方簽字或蓋章之日起生效;本合同一式三份，三方各執一份。
甲方：_____乙方：_____丙方：_____
甲方代理人：_____乙方代理人：_____丙方代理人_____
簽約時間：______年_____月_____日
買賣合同（國標柴油） 篇31
甲方（賣方）_____
身份證號：________
乙方（買方）_____
身份證號：________
經雙方協商達成以下協議：
一、甲方將_____車，車號為_____賣給乙方，發動機號碼為_____，車架號為__________，顏色為，價格為_____（_____元）
二、甲方必須保證此車無盜搶，無詐騙、無經濟糾紛，無私自改動車架號和發動機號，如有盜搶、詐騙、經濟糾紛、私自改動車架號和發動機號，甲方給退車退款。
三、付款方式：乙方首付購車款_____元整，剩余_____元在________年____月____日前一次性付清購車款。如到期未能付清，甲方將車收回。更名、過戶費用由甲方承擔。
四、從________年____月____日前該車所出現的欠費、手續不全、違章、違法、交通事故、闖紅燈等一切事宜由甲方負責承擔；自________年____月____日后該車所出現欠款、違章、違法、交通事故、闖紅燈等一切事宜由乙方自行承擔，甲方概不負責。
五、甲方在________年____月____日前出現事故由甲方負責，在________年____月____日之后由乙方負責。
七、本協議一式兩份，甲、乙方各執一份，本協議自簽字之時起生效，事后如有糾紛，可通過法律途徑解決。
甲方（簽字）_______________乙方（簽字）________
日期：_____________日期：_____________
買賣合同（國標柴油） 篇32
供貨方：
采購方：
北京市教育委員會
北京市質量技術監督局
二五年四月
說 明
1、本合同由北京市教育委員會和北京市質量技術監督局共同制訂。
2、供貨方應充分認識到所提供的公寓用品的質量直接關系到學生的切身利益。
3、當事人應當按照自愿、公平及誠實信用的原則訂立合同。
4、簽訂合同前，雙方應當仔細閱讀合同條款，特別仔細審閱其中具有選擇性、補充性、填充性的內容。
5、為體現合同雙方的自愿原則，本合同文本中相關條款后留有空白行，供雙方自行約定或補充約定。供貨方與采購方可以針對本合同范本中未約定或約定不詳的內容，根據合同標的物的.具體情況簽訂公平合理的補充協議，也可以在相關條款后的空白行中進行補充約定。
6、本合同文本選擇內容、空格部位填寫及其他需要刪除或添加的內容，雙方當事人應當協商確定。選擇內容，以劃√方式選定；對于實際情況未發生或雙方當事人不作約定時，應當在空格部位打×，以示刪除。 供貨方：
通訊地址：
郵政編碼：
營業執照注冊號：
企業資質證書號：
法定代表人： 聯系電話：
委托代理人： 聯系電話：
采購方：
通訊地址：
郵政編碼：
法定代表人： 聯系電話：
委托代理人： 聯系電話：
根據國家相關法律法規和《北京市各級各類學校學生公寓床上用品管理辦法（試行）》文件的規定，供貨方和采購方在平等、自愿、公平、協商一致的基礎上就學校學生公寓床上用品采購、質檢等事宜達成如下協議：
第一條 學生公寓床上用品基本情況和質量標準
1、學生公寓床上用品基本情況
內容 纖維 名稱 品級 規格 數量 單價
被子
褥子
床墊
床單
買賣合同（國標柴油） 篇33
賣家（甲方）：
住址：
買家（乙方）：
住址：
甲乙雙方以《合同法》為依據，就乙方向甲方購買____________________古董的事宜進行協商，現就相關事宜達成如下協議，以資遵守。
一、古董概況
1、名稱：
2、樣式：
3、數量：
4、出產年代：
5、原始用途：
6、圖飾：
7、尺寸：_____*______*______MM左右，重約________g。
8、外觀造型：
二、價格和付款
1、成交價格：_________________人民幣。
2、付款方式：乙方應于本協議簽署后的_________日內，按前款約定的金額自行或委托第三方將貨款打入甲方指定的銀行賬號，賬號：___________________________。
三、交付和驗收
1、交付時間：甲方應于收到全部款項后的同時將古董交付給乙方。
2、交付地點：雙方確定交易地點為：___________________________。
3、甲方應按照本協議的約定向乙方交付古董，雙方應于古董交付的同時進行驗收，乙方接收甲方交付的古董后發生的風險概由乙方自行承擔。
四、雙方責任
甲方應保證交付的古董是符合合同約定的質量的，如不符合相應的質量，甲方應承擔所有責任。
乙方也應按照合同的規定，向甲方支付合同價款。
五、違約責任
1、甲乙雙方如逾期履行本協議約定義務的，每逾期_________日，違約方應向守約方支付成交價格_________%的違約金，直至違約方實際履行義務之日止。
2、若甲方交付的'古董不符合本協議約定的，乙方有權拒絕接收古董，同時甲方應按照成交價格_________%的比例向乙方支付違約金。
六、其他約定
1、因履行本協議發生爭議的，甲乙雙方應友好協商解決，協商不成的，雙方均可向合同簽訂地、合同履行地的法院提起訴訟。
2、本協議一式_________份，甲乙雙方各執_________份，經雙方簽字_________后即刻生效。
3、甲乙雙方應保證雙方所填寫的各項信息是真實、有效的，若信息發生變更，應及時通知對方，保證對方能知道，信息若有虛假，違約方均應賠償守約方因虛假信息導致的所有損失。
甲方：
負責人：
身份證號：
聯系方式：
合同簽訂地：
合同履行地：
簽約時間：______年______月______日
乙方：
身份證號：
聯系方式：
合同簽訂地：
合同履行地：
簽約時間：______年______月______日