買賣合同(通用33篇)
買賣合同 篇1
單位名稱:合同編號: 簽訂地點: 購買人: 簽訂日期: 年 月 日
買賣雙方協商,一致同意訂立如下條款:
第三條
檢驗標準、方法、地點及期限:出賣人代運交付的產品 規格、型號、數量及完好程度,由買賣人在收貨時按發貨明細表驗收。若有異議,應于收獲當日電話通知出賣人,并在發貨通知單上填寫清楚。
第四條 隨即的必備配件工具數量及供應辦法:隨貨到現場,依照產品隨機明細表現場點數驗收。
第五條 標的物所的權自買受人付清全部貨款時轉移,但買受人未履行支付全部價款的,標的物仍屬于出賣人所有。 第六條 交貨地點: ,交貨期限:第七條 運輸方式: ,運費負擔:
第八條 出賣人對產品質量負責的條件及期限:自買方收到產品第二日起,產品質量保修期六個月或 (易損件、電器件
除外):在保修期內出現質量問題由出賣人負責修復。因買受人造成的事故修理所產生的費用由買受人承擔,出賣人對產品實行終身服務(并合理收費)。
第九條 (1)出賣人應提供砼基礎的圖紙(圖紙必須有出賣方專業技術人員簽字),買受方應嚴格按出賣方提供的'圖紙和專業
技術要求,制作砼基礎,并承擔相關費用。
(2)出賣人負責卸車費用,買受人應負責協助卸車。
第十條成套設備的安裝與調試:
第十一條 結算方式、時間:合同簽訂首付貨款總金額 即:貨到指定地點后,付款總金額 ,即:
付款卸貨:安裝調試完畢經質檢部門驗收合格后三日內付款至總金額的即: 余下總貨款即:
作為質量保證金,六個月內付清。
第十二條 違約責任,逾期付款每日處總合同款1%滯納金,逾期交貨每日處總合同款1%滯納金。
第十三條 解決糾紛的方式:雙方應首先協商解決,協商不成,可向人民法院提起訴訟;以出賣人所在地為訴訟管轄地。 第十四條 本合同一式三份,雙方各執一份,備份具有同等效力。 第十五條 本合同自 起生效。 第十六條 其它約定事項:
買賣合同 篇2
賣方(以下簡稱甲方):_________________________________________
買方(以下簡稱乙方):_________________________________________
根據《中華人民共和國合同法》的有關規定,甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則,經協商,就乙方向甲方購買標準廠房和使用配套場地達成如下協議,以資共同遵守,工業廠房買賣合同。
一、 基本情況:
1、 乙方購買甲方坐落在_________市_______________區(縣)_____________路_________弄(新村)______________支弄_____________號________號廠房______層,廠房建筑面積_____________平方米,并配套場地______________平方米,按房產證為準。
2、 土地使用權限為_______年,自_______年_____月_____日到_______年_____月___日止,實際年限按產權證。
3、 廠房區域東側在_______米內、南側到_________米內、西側到_________米內、北側到__________米內。
二、 廠房價格及其它費用:
1、 廠房價格每平方米人民幣______________________元(大寫),總價(含人民幣土地價格)人民幣_______________________________元(大寫)。
2、 土地使用稅費按國家有關規定由_______方每年支付給有關部門。
3、 乙方在甲方園區內的物業管理費每年人民幣___________________元(大寫)。
三、 付款方式、期限及交房期:
1、 廠房總價分二次付清,簽約日乙方支付定金人民幣________________萬元(大寫)。
(1)________年_____月____日前甲方把廠房通過有關部門驗收合格后交付乙方使用,同時乙方在收到甲方廠房后支付人民幣__________________萬元(大寫);
(2)其余房款應在甲方辦妥相關產權交易后(以產權交易中心核發產權證之日為準)6日內一次性付清,在辦理中產生的契稅由乙方負責。
2、 以上付款以轉帳或現金方式支付均可,逾期交款處以滯納金按銀行利息的二倍,如乙方逾期超過三個月不付款,甲方有權終止合同,并要求乙方賠償違約金給甲方,違約金按廠房和土地總價的`10%計;若甲方不能辦理土地、房產二證,或將土地、廠房抵押給任何第三方,則售房合同無效,甲方無條件全額退還乙方所有的購房款,并按廠房和土地總價10%支付給乙方作為違約金,合同范本《工業廠房買賣合同》。
四、 其他規定:
1、 甲方在辦理好產權證后再給乙方協助辦理產權過戶手續,在辦理中發生的所有費用契稅、工本費等由乙方負責支付。
2、 乙方所購產權房可以自由轉讓或出租給其他方辦業,但必須通知管理方,受讓或承租方企業可以以本廠房地址進行工商注冊。
3、 廠房內土地屬批租,廠區內按現有的設施配套使用給乙方,未經有關部門同意,不得擅自搭建簡易棚及房屋,甲方須協助乙方辦理搭建秘備的簡易棚手續。
4、 乙方所購房屋不得拆除,不得在其中舉辦高污染、高用電量的項目。
5、 乙方在所購房屋內組織生產、經營或生活必須遵紀守法,恪守管理制度,照章納稅,按其交付各項規定費用。
6、 乙方使用的用電和用水增容量由乙方提出申請,甲方予以協助辦理,增容費用由乙方向有關部門按規定交納。
7、 本合同未盡事宜由雙方協商補充確定,與本合同具有同等法律效力。
8、 甲方在完成售房的全過程后,則乙方有權支配和使用該廠房,甲方無權干涉。
9、 本廠房的質量保修期為交付后一年內有效。
五、 本合同主體及責任:
1、 甲方:_________________________法定代表人:______________委托代理人:____________
2、 乙方:_________________________法定代表人:______________委托代理人:____________
(甲、乙雙方所系法定代表人,具有連帶及擔保責任)
六、 本合同經雙方代表簽字或蓋章后生效,本合同一式四份,甲、乙雙方和執一份,房產管理局和公證處各執一份。
甲方: 乙方:
代表( 簽名蓋章): 代表( 簽名蓋章):
電話: 電話:
簽約日期: 年 月 日 簽約地址:
買賣合同 篇3
原告:張豐,男,38歲,漢族,無業,住山西省長子縣鳳凰村。
被告:崔南,男,36歲,漢族,長子縣煤礦設備廠工人,住山西省長子縣城關鎮南環路1號。
原告張奉訴被告崔南車輛買賣合同糾紛一案,本院受理后,依法由審判員劉若獨任審判,公開開庭進行了審理。原告張豐、被告崔南到庭參加訴訟。本案現已審理終結。
原告張豐訴稱,20xx年4月12日原告與被告簽訂了購車協議,但是被告明知自己不享有該車產權,卻以產權人名義與原告簽訂購車協議,違反了我國合同法的有關規定,致使原告蒙受了重大損失,故原告訴至法院,請求法院宣布該購車協議無效,并判令被告返還原告購車款人民幣十一萬元、賠償由此而造成的經濟損失,承擔本案訴訟費用。
被告崔南辯稱,當時覺得屬于企業內部承包性質,被告有權將該車賣給原告,故被告不同意返還購車款,請求法院駁回原告的訴訟請求。
經審理查明,20xx年4月12日,原告與被告簽訂了《購車協議》一份,該協議寫明“茲有被告擁有產權的楊子中巴長途客車一輛(車牌號為晉B-95950),欲轉讓給原告”。協議規定車價為人民幣十二萬一千元整,被告保證該車產權過戶前所有手續、證件齊全,真實有效,過戶費用三千元由原告負擔,為保證該車的順利過戶,被告同意原告預留過戶抵押金人民幣一萬一千元的要求,過戶之后退還被告。協議簽訂后,原告當即交給被告車款人民幣十一萬元,被告給原告寫了車款收條,并且將有關機動車行車證等證件交給了原告。之后,雖然原告曾多次催促被告一起去有關部門辦理該車過戶手續,但被告一直以種種借口不肯一同前往,后經向有關部門詢問,原告才得知該車的車主不是被告,而是長子公路客運公司。原告為了證明自己的主張,原告向法院提交了以下證據:
(1)原告與被告簽訂的《購車協議》一份。
(2)××部門出具的晉B-95950汽車產權證明一份。
(3)被告寫給原告的人民幣十一萬元購車款收條一張。
本院經審理認為,原告與被告車輛買賣合同中所指晉B-95950面包車車主為長子公路客運公司并非被告,被告并不享有該車產權,不具備該車的.處分權利;被告在合同中隱瞞車輛真實情況,致使原告在不了解真實情況的前提下與被告簽訂了購車協議,原告與被告所簽《購車協議》應該視為無效合同。原告要求被告返還購車款及賠償經濟損失的要求應予支持,對被告的答辯意見不予采納。根據《中華人民共和國合同法》第五十一條、第五十八條規定,判決如下:
一、該合同無效、被告于本判決生效后十日內返還原告購車款十一萬元并按人民銀行同期存款利率賠償原告自20xx年4月12日至本判決生效之目的利息損失。
二、案件受理費人民幣三千六百七十元由被告負擔,該款因原告已預交,被告于本判決生效后十日內直接支付原告。
如不服本判決,可在接到判決書之日起15日內,向本院遞交上訴狀,并按對方當事人的人數提出副本,上訴于山西省長治市中級人民法院
審判長:劉若
20__年八月二十二日
本件與原本核對無異
書記員:李兆蘭
買賣合同 篇4
供方:_____________
需方:_____________
產品名稱:_____________計量單位:_____________簽訂地點:_____________合同編號:_____________
生產廠:_____________牌號商標:_____________
規格型號
數量
單價(元)
總金額(元)
交(提)貨時間
備注
合計
合計人民幣金額(大寫):
1.本合同按《民法典》、《工礦產品購銷合同條例》、《中華人民共和國爆炸物品管理條例》及有關民爆器材管理規定執行。
5.驗收標準、方法及提出異議期限:
6.結算方式及期限:
7.包裝標準、包裝物的供應與回收費用負擔:
2.質量要求、質量標準:
8.違約責任:
3.交(提)貨地點、方式:
9.解決合同糾紛的方式:本合同在履行過程中發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成,當事人雙方同意由 仲裁委員會仲裁(當事人雙方未在本合同中約定仲裁機構,事后又未達成書面仲裁協議的,可向人民法院起訴)。
4.運輸方式及到達站(港)
10.其他約定事項:
供方
單位名稱(章):_____________
單位地址:_____________
法定代表人電話:_____________
開戶銀行:_____________
帳號:_____________
編碼:_____________
發貨單位:_____________
需方
單位名稱(章):_____________
單位地址:_____________
法定代表人電話:_____________
開戶銀行:_____________
帳號:_____________
編碼:_____________
發貨單位:_____________
物資主管部門簽證意見:_____________
簽證部門(章)
(簽證不收費)
鑒(公)證意見:_____________
經辦人:_____________
鑒(公)證機關(章) :_____________
_____________年_____________月_____________日
買賣合同 篇5
合同登記編號:
買受方:(甲方)
名 稱:
地 址:
電 話:
開戶行:
帳 號:
賣受方:(乙方)
名 稱:
地 址:
電 話:
帳 號:
簽訂日期:
簽訂地點:
根據《民法典》及國家知識產權有關部門規定,就甲方向乙方 計算機管理系統一事,經雙方友好協商一致,達成以下合同:
一. 合同內容
乙方向甲方提供以下軟件:(相應模塊)
二. 甲方的權利和義務
1. 甲方向乙方提供所需軟件的相關需求。
2. 甲方有權要求乙方按照相關需求,在雙方約定的時間內,完成合同書中規定的內容。
3. 甲方有權對乙方實施的過程(包括項目進展中的各個環節)進行監督,并給出相應的意見和建議,乙方應予積極的配合修正和改變。
4. 甲方應負責采取一定措施,保證本單位各部門密切配合項目的實施工作順利進行。
5. 甲方須指定一名高級管理人員,負責整個項目的協調及實施工作。
6. 甲方須指定最少一名系統管理員(電腦專業中專以上),由乙方負責培訓,并自始至終參加整個項目的實施和培訓過程。
7. 甲方須提供培訓場地,安排受培訓人員(每功能至少保證兩人),與乙方共同建立培訓網絡、確定培訓日期,所有電腦操作人員上崗前須通過乙方的考核。
8. 甲方系統環境現狀符合乙方軟件穩定、正常運行,甲方服務器系統安裝20系統,站點端安裝98或20系統,網絡現正常運行。
9. 甲方按照乙方軟件具體書面要求,完成數據編碼工作并進行錄入,配合完成系統的安裝調試工作。
10. 甲方須配備和能直撥總部的直線分機電話,或者提供ee網絡環境,便于乙方對系統進行遠程維護。
1. 由于軟件實施的特殊性,甲方應解決乙方人員在甲方工作期間(包括將來售后期間)的工作場地和食宿。
2. 對于本合同所涉及的接口(如電話等),甲方須積極與相關廠家進行協調,并在項目實施前或實施中提供準確、必要的技術參數,如未在上述期間內提供,工期可相應順延。
三. 乙方的權利和義務
1. 乙方應對軟件系統的實用性、可靠性和完善性負責。
2. 乙方應根據軟件的詳細功能書,在雙方約定的時間內,完成合同書規定的內容。
3. 乙方應滿足甲方對軟件提出的合理要求,并對現有軟件不能滿足的事項進行耐心解釋。對有可能影響進度的要求,乙方有權提出延期請求,由雙方協商后再確定是否延期和延期的具體時間。
4. 乙方應負責本軟件的安裝、調試工作,負責培訓甲方的電腦管理和使用人員,使甲方在項目驗收后有能力使用、維護和管理。
5. 乙方有義務協助甲方制定并推行使用計算機管理的各項規章制度及其管理方式。如果需要可向甲方提供業務單據、報表的樣本。
6. 乙方有權對售出的給甲方的軟件使用,提出自己成熟的合理化意見和建議,但甲方是否更改最終以甲方意見為準。
7. 雙方合作期間,乙方對甲方提供的口頭、文字及所有相關資料,特別是甲方的經營數據,未經甲方許可,不得以任何方式泄露給第三方。
8. 乙方對甲方提供的文字及相關資料只用于本項目的實施,但對該內容所涉及的包括知識產權在內的一切法律問題不承擔任何法律責任。
9. 乙方在收到甲方《進場日期確認函》后,應按時派工程師到用戶現場,進行系統安裝、調試、培訓和開通工作, 并和甲方及系統集成方相互配合,以確保系統一次性全面開通。
10. 在系統試運行的前7天內,乙方工程師應24小時在現場指導,隨時監控和確保系統的正常運行。
1. 自系統第一個模塊試運行之日起,乙方提供________年的系統維護工作。內容包括:每天24小時遠程維護;定期地到現場回訪,察看及改善整個系統的運行情況。
2. 在________年的維護期內,乙方應對甲方所使用的軟件進行升級。維護范圍僅限于乙方編制的軟件。如果由于甲方的需求有原則性的變動而需對軟件進行修改不在維護的范圍之內,如甲方確有需要,雙方需另簽訂合同。
四. 項目的實施 為了高質量的系統實施,確保軟件一次性開通成功,雙方須緊密配合,遵守以下實施步驟:
1. 合同生效后,甲方配合乙方填寫《工程環境及進場計劃表》與乙方;乙方提供軟件系統安裝的基本資料,如《電腦系統實施進度計劃表》、《系統需提供的初始數據》等,便于甲方盡早做好準備工作;
2. 在系統試運行前1個月,甲方向乙方發預進場通知書,并準備軟件運行的環境。乙方確定實施項目組及項目實施人員,并與甲方協商確定工程實施計劃。
3. 在軟件運行環境準備完畢(布線可在實際試運行前完成),甲方書面向乙方發送最終《進場日期確認函》。
4. 乙方實施工程師進場時,須帶上安裝光盤等相關資料,到用戶現場進行安裝、調試工作。
5. 乙方按照《系統培訓提綱》進行應用軟件系統的操作培訓,要求每一模塊至少有2人能熟練操作,并填好《培訓簽到表》,如有可能請用戶填寫《培訓簽名詳表》。在培訓結束前對每一位操作員進行考核。
6. 培訓期間在相關條件成熟的情況下,乙方根據用戶需求完成對系統參數的設置、各種接口的調試及賬單的設置,協助用戶錄入相關數據,保證運行的各項初始數據在試運行前準備就緒。
7. 在系統培訓完畢、試運行前,由項目負責人安排一次協調會,要求相關部門主管以上領導參加,及時了解用戶對軟件的實際需求。
8. 系統試運行時,乙方人員與用戶緊密合作,主動跟班,及時解決問題并糾正錯誤,協助用戶核對各種報表等。
9. 系統跟班結束前三天,乙方向各使用部門發放《系統各模塊驗收表》,要求用戶各部門在2個工作日內出具初次驗收意見,并由乙方對用戶新提出的或尚未解決的問題進行解答或修改,并請用戶簽字確認。
10. 項目基本結束前,甲方應做好系統的備份工作并確保遠程維護的正常開通。乙方提交軟件使用說明書、軟件備份等資料,并經用戶簽收。
1. 在維護期內,由乙方公司向用戶發送《告用戶書》及《工程質量調查表》,以對工程完成情況及工程質量進行監督和跟蹤。甲方在使用期間發現乙方軟件存在的問題,乙方應在接甲方通知后兩個工作日內給予維護。
2. 在________年的維護期內,甲方應出具最終的系統書面驗收報告,否則按照甲方驗收合格對待。因用戶原因未能使用或未能全部使用的模塊、功能,也以甲方驗收合格對待。
五. 軟件版權的保護
1. 本合同所涉及的應用軟件(包括程序、技術資料、使用手冊、系統結構)的所有權屬于乙方,受《計算機軟件保護條例》的保護。甲方付清應付乙方的全部款項后,正式享有軟件使用權。未經乙方許可,甲方不得以任何方式向第三者透露、轉讓或出售本軟件。
2. 乙方應保證提供經國家認可的正版軟件,且功能無任何限制,且保證合法擁有該軟件的知識產權,因知識產權問題給甲方造成的損失,由乙方承擔。
3. 除非本合同指明,乙方不提供其它的任何系統軟件。
六. 合同金額及付款方式
甲方向乙方支付合同總金額為人民幣 。
1. 合同生效后七個工作日內,甲方支付總款 % 預付款共 元.
2. 軟件安裝、調試和培訓完成,正式上線使用無異狀 天后付總款 %共 (元)。
3. 剩余總款的 %共( 元)在軟件正式使用無異狀 個月后付清.
七. 施工期要求
乙方保證在甲方正常施工條件下,在11個工作日內完成安裝培訓和系統切換工作。
八. 違約、違約責任及爭議解決
1. 任何一方終止合同,需提前10個工作日書面通知對方,并說明正當終止理由,由雙方代表協商終止合同有關事宜。
2. 如軟件正常使用60天后,甲方未付款,乙方有權終止甲方使用的乙方軟件,一切責任由甲方負責,在甲方付完全部款項之后,乙方無權終止甲方使用的乙方軟件,如有此情況,一切后果由乙方負責,甲方有權要求賠償。
3. 由于戰爭、地震、火災、水災等不可抗拒的因素而導致合同不能正常履行,雙方均不承擔責任,待條件恢復后,由雙方協商確定合同變更內容。
4. 如項目由于乙方原因導致延期,乙方應償付逾期違約金,按本合同總金額的1%每天計算。
5. 如由于甲方原因導致延期,或某些軟件模塊沒有使用,甲方仍須在合同的最后付款日付清相應款項。如甲方延期付款,須另加應付款項的1%每天的費用作為乙方的補償。并且乙方在收到相應款項前,有權暫停一切服務,且暫停服務時間也計算在有效服務期內。
6. 合同履行中如出現未包括的問題,或合同內容出現爭議、修改,雙方本著友好、積極、合作的態度,進行協商解決并簽訂補充協議或備忘錄。如協商不成,則按《民法典》及相關法律的有關規定執行。
九.合同生效及其它
本合同經雙方簽字并蓋章后生效。本合同附件與本合同具備同等法律效力
2. 本合同一式兩份,雙方各存一份,具有同等法律效力。
3. 雙方履行完各自的業務后,本合同自行終止,但有關雙方機密及版權的條款內容繼續有效。
甲方單位: 乙方單位:
代 表: 代 表:
____日 期:____日 期
買賣合同 篇6
賣方(以下簡稱甲方):___________________
地址:___________________________________
法定代表人:____________________________
買方(以下簡稱乙方):___________________
地址:___________________________________
法定代表人:____________________________
根據《中華人民共和國民法典》的有關規定,甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則,經協商,就乙方向甲方購買____________達成如下協議。
第一條本合同的標的物為___________________________________________
第二條甲方同意受讓本合同交易標的物的成交價款為人民幣_____________________元(小寫:_______萬元)整。
第三條交付期限
甲方應于本合同生效之日起三十日內,將該__________________交付給乙方。
第四條該合同生效后,甲乙雙方應備齊有關資料共同向行政主管機關申請辦理轉移登記,完成交易標的物的產權轉移登記手續。
第五條在登記主管機關核準轉移登記申請以前,有關交易標的物的產權瑕所引起的風險、責任仍由甲方承擔;自行政機關機關核準轉移登記申請后,有關交易標的物的一切風險和責任由乙方承擔。
第六條自行政機關核準轉移登記申請之日起____個工作日內,甲方將交易標的物按現狀移交給乙方。
第七條該合同的生效條件
如果甲方在_____年_____月_____日前不能付清因___________所欠乙方債款,則該買賣合同生效;如果甲方在_____年_____月_____日前付清因___________所欠乙方債款,則該買賣合同不生效。
第八條本合同一式_____份,甲方、乙方各_____份,其余由雙方持送有關部門。
甲方:_____________________乙方:_____________________
法定代表人:______________法定代表人:______________
簽訂日期:_____________________
簽訂地點:_____________________
買賣合同 篇7
問題的提起:被譽為中國首例信息侵權案的中國經濟信息社訴中國科學技術信息研究所侵犯信息著作權糾紛案,已經北京市海淀區人民法院在被告缺席的情況下,作出一審判決。法院判定被告中國科學技術信息研究所對中國經濟信息社發布的新華社信息構成著作權侵權。法院認定,新華社國內外記者所采寫、編輯和分析加工整理的信息屬于著作權的保護范圍,原告系新華社所屬的經濟信息事業經營單位,被新華社授權經營其國內外記者采編的經濟信息。被告內部不具有獨立法人資格的職能部門“科技成果推廣中心”在其信息服務網站頁面上提供的部分經貿信息(數據)系新華社版權所有的信息,侵犯了原告的著作權。被告對原告所述事實供認不諱,但表示,其所屬信息服務網站上提供的新華社信息,是從北京鴻訊信息咨詢公司購得,在其采購協議書中,鴻訊公司稱擁有其所提供信息的版權,鴻訊公司轉買新華社信息與被告無關,因此原告應當起訴鴻訊公司,其不應任何法律責任。
筆者認為,一審法院作出此判決應基于兩個理由:一是原告為合法權利人,二是受讓人在購買該知識產權是沒有盡到合理審查的義務。不過令我們深思的是,如何確定受讓人承擔責任的歸責原則,如何認定受讓人是否盡到合理審查的義務。在沒有查清相關基本事實之前,一審法院作出這樣的判決將會引起一系列的法律糾紛,相關當事人將被迫陷于訟累。
首先,沒有出讓人鴻訊公司參與到本案審理中來,法院無法查清案件基本事實。對于原告提出的證明原告是該項知識產權權利人的證據,作為本案被告的受讓人自己是無法提供證據來反駁的。既然受讓人無法應訴,所以干脆不應訴。即使受讓人應訴,其還得請出讓人協助提供證據,但是出讓人憑什么要幫助受讓人打官司呢?
其次,法院判定受讓人敗訴后,如果受讓人的確是受了冤枉,為保護自己的合法權益,受讓人將被迫以這份生效的法律判決書和從原告獲取的證據作為其證據,以采購協議書為依據起訴出讓人。由此,將導致第二個訴訟產生。不僅如此,該案件受理法院將不得不面對前一份法院判決書作出法律評判。如出讓人舉證證明其的確是合法的權利人,受讓人前一訴訟敗訴的原因在于其舉證不力,在這種情況下,受讓人不得不再次面臨敗訴。
第三.如受讓人在第二個案件中敗訴,說明前一份判決是錯誤的,或者講有新的證據證明前一份判決是錯誤的。如果這種情況出現,受讓人是否還需要利用從出讓人處獲取的新證據,通過司法途徑(審判監督程序或者其他)來糾正前一份司法判決呢?
顯然,出現這樣滑稽現象的原因不僅在于當事人在訴訟程序上應對不力,本質原因是我國缺乏相關法律制度和相關訴訟程序的法律規定。隨著網絡技術和網絡貿易的發展,相關糾紛出現的機率大大增加,如不從法律層面上解決問題,會增加從事網絡交易的成本和風險,筆者認為,我國應當加強和健全知識產權交易的.相關立法,以減少交易的成本和保證交易的安全。而在實體法或在程序法上確立權利瑕疵擔保制度是解決問題的關鍵。
不僅上述著作權許可使用合同,其他有關知識產權交易的合同如著作權轉讓合同,專利實施許可合同、專利權轉讓合同、專利申請權轉讓合同、技術秘密轉讓合同等技術轉讓合同的當事人均可能面臨相同的法律地位。即某一受讓人因知識產權許可合同取得了某項知識產權的使用權,受讓人卻遭遇到其他權利人的侵權訴訟,在這種情況下,受讓人應如何應對,法律又如何確定案件相關方的法律地位和法律責任。
一.在法律上設立權利瑕疵擔保制度的必要性。
由于我國沒有從實體法和程序法上確立權利瑕疵擔保制度,使得相關案件在訴訟時無法可依,特別是知識產權的受讓人將被迫陷入無所適從的尷尬境地。以本案為例,原告以該項知識產權的權利人身份起訴該被告(從出讓人處受讓該知識產權)侵權,受讓人以其與出讓人之間的采購協議作為抗辯。如果說,原告的起訴是依法有據的,那么從道理上講被告的抗辯理由也是合理的。由于被告的抗辯不直接針對原告的證據,根據合同只能約束合同當事人,不得對抗合同以外的人這一合同法基本原則。法院有權判定被告敗訴,并承擔侵權的民事法律責任。為維護自己的合法權益,被告只得依據采購協議再去起訴出讓人,這時候,出讓人可能會拿出一系列的證據證明其是合法的權利人,受讓人可能再次敗訴。面臨這樣的法律地位,受讓人怎么辦?是咽下該苦果,還是把訴訟進行到底?
一審法院作出上述判決,從法律層面上增加了受讓人在受讓某項知識產權時進行審查的責任。為了避免類似事件發生,其他商家在準備購買某項知識產權時,不得不把工作作在前頭。受讓方必須要求出讓方提供其為合法權利人的證明文件,還得進行相關調查,以查明真正的權利人。不僅如此,從某種層面上講,受讓人即便是盡了合理審查的義務,還是無法辯明真正的權利人,只要受讓人受讓的知識產權侵犯了其他權利人的合法權益,法律就推定受讓人沒有盡到合理審查的義務。這樣的法律規定實際是缺乏操作性,而且可能增加社會矛盾的產生。相關交易的成本因此將大大增加,這顯然對整個市場的發展不利。
同時國際上關于涉外買賣合同的相關法律、公約均規定了所有權擔保制度、瑕疵擔保制度,因此,我國當事人應培養瑕疵擔保制度的意識,并形成相關案件的訴訟模式,這有助于避免訟累,促進市場交易健康發展。
二.在現時法律制度下,知識產權的受讓人應在合同中確立瑕疵擔保條款。
為了盡可能避免出現上述尷尬境地,知識產權的受讓人應當學會利用合同保護自己的合法權益,同時在面臨相關訴訟時應積極合理使用法律武器。當事人在合同之中確立權利瑕疵擔保條款,通過合同條款來保障自己的合法權益。首先在與出讓方簽訂的合同中制訂權利瑕疵擔保條款,該條款應包括三個層次的內容:(1)出讓方承諾,一旦受讓方遭遇其他權利人的侵權訴訟,出讓方應當有義務,以第三人的身份參與訴訟;(2)如果法院最終不同意追加第三人,受讓人應當要求其出讓人以其名義參加訴訟;(3)一旦法院判決受讓方侵權,出讓方應承擔侵權責任,同時應承擔對受讓方的違約責任。其次,一旦碰到侵權訴
買賣合同 篇8
賣方(以下簡稱甲方):_________________________________________
地址:法定代表人:
買方(以下簡稱乙方):_________________________________________
地址:法定代表人:
根據《_____》的有關規定,甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則,經協商,就乙方向甲方購買___________________________________達成如下協議。
第一條本合同的標的物為___________________________________________
第二條甲方同意受讓本合同交易標的物的成交價款為人民幣仟佰拾萬仟佰拾元(小寫:_______萬元)整。
第三條交付期限
甲方應于本合同生效之日起三十日內,將該__________________交付給乙方。
第四條該合同生效后,甲乙雙方應備齊有關資料共同向行政主管機關申請辦理轉移登記,完成交易標的物的產權轉移登記手續。
第五條在登記主管機關核準轉移登記申請以前,有關交易標的物的產權瑕所引起的風險、責任仍由甲方承擔;自_____機關核準轉移登記申請后,有關交易標的物的一切風險和責任由乙方承擔。
第六條自_____核準轉移登記申請之日起____個工作日內,甲方將交易標的物按現狀移交給乙方。
第七條該合同的生效條件
如果甲方在_____年_____月_____日前不能付清因___________所欠乙方債款,則該買賣合同生效;如果甲方在_____年_____月_____日前付清因___________所欠乙方債款,則該買賣合同不生效。
第八條本合同一式_____份,甲方、乙方各_____份,其余由雙方持送有關部門。
甲方:乙方:
(簽章)(簽章)
法定代表人:法定代表人:
簽訂日期:
簽訂地點:
買賣合同 篇9
出賣人:
買受人:
根據中華人民共和國有關法律、法規和本市有關規定,甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則,經協商一致訂立本合同,以資共同遵守。
第一條甲乙雙方未通過經紀機構居間介紹通過公司居間介紹,由乙方受讓甲方自有房屋及該房屋占用范圍內的土地使用權,房地產具體狀況如下:
甲方依法取得的房地產權證號為:
房地產座落在市區縣路弄新村支弄號室。房屋類型:結構:
房屋建筑面積平方米,該房屋占用范圍內的土地使用權面積分攤面積平方米。
房屋平面圖和房地產四至范圍
該房屋占用范圍內的土地所有權為國有集體所有國有土地使用權以出讓劃撥方式獲得
隨房屋同時轉讓的設備及裝飾情況
甲方轉讓房地產的相關關系見附件五。
甲方保證已如實陳述房地產權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關系,乙方對甲方上述轉讓的房地產具體狀況充分了解,自愿買受該房地產。
第二條甲、乙雙方經協商一致,同意上述房地產轉讓價款為計元。:仟佰拾萬千百拾元整。
乙方的付款方式和付款期限由甲乙雙方在付款協議中約定明確。乙方交付房價款時,甲方應開具符合稅務規定的收款憑證。
第三條甲方轉讓房地產時,土地使用權按下列第款辦理。
該房屋占用的國有土地使用權的使用年限從年月日起至年月日止。甲方將上述房地產轉讓給乙方后,出讓合同載明的權利、義務一并轉移給乙方。
按照中華人民共和國法律、法規、規章及有關規定,可以不辦理應辦理土地使用權出讓手續的,應由甲方乙方按規定將轉讓房地產所獲收益中的土地收益上繳國家辦理土地使用權出讓手續并繳納土地使用權出讓金。
第四條甲、乙雙方同意,甲方于年月日前騰出該房屋并通知乙方進行驗收交接。乙方應在收到通知之日起的日內對房屋及其裝飾、設備情況進行查驗。查驗后簽訂房屋交接書甲方將房屋鑰匙交付給乙方為房屋轉移占有的標志。
第五條甲方承諾,自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接期間,凡已納入本合同附件二的各項房屋裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的,應按被損壞、或被拆除的房屋裝飾及附屬設施估值倍價值元向乙方支付違約金。
第六條甲、乙雙方確認,自本合同簽訂之日起的日內,甲乙雙方共同委托甲方委托乙方委托向房地產交易中心申請辦理轉讓過戶手續。
上述房地產權利轉移日期以市區縣房地產交易中心受理該房地產轉讓過戶申請之日為準,但房地產交易中心依法作出不予過戶決定的除外。
甲方承諾,在乙方或者委托他人辦理轉讓過戶時,積極給予協助。由于甲方故意拖延或者不及時提供相關材料的,乙方按本合同第十條追究甲方的違約責任。
第七條上述房地產風險責任自該房地產權利轉移轉移占有之日起轉移給乙方。
第八條本合同生效后,甲、乙雙方應按國家及本市的有關規定繳納稅、費。
在上述房地產權利轉移轉移占有前未支付的物業管理費、水、電、燃氣、通信費等其他費用,按本合同附件四約定支付。權利轉移轉移占有后該房地產使用中所發生的費用,按本合同附件四約定支付。
第九條乙方未按本合同約定期限付款的,甲、乙雙方同意按下列第款內容處理。
一、每逾期一日,乙方應向甲方支付逾期未付款的%的違約金,合同繼續履行。
二、乙方逾期未付款,甲方應書面催告乙方,自收到甲方書面催告之日起的日內,乙方仍未付款的,甲方有權單方解除合同,并書面通知乙方,自收到通知之日起的日內乙方未提出異議,合同即行解除。甲方可從乙方已付款中扣除乙方應向甲方支付逾期未付款%的違約金,余款返還給乙方,已付款不足違約金部分,乙方應在接到書面通知之起日內向甲方支付。若乙方違約給甲方造成經濟損失的,甲方實際經濟損失超過乙方應支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額應由乙方據實賠償。
第十條甲方未按本合同約定的期限將上述房地產交付給乙方,甲、乙雙方同意按下列第款內容處理。
一、每逾期一日,甲方應向乙方支付已收款%的違約金,合同繼續履行。
二、甲方逾期未交付房地產,乙方應書面催告甲方,自收到乙方書面催告之日起的日內,甲方仍未交付房地產的,乙方有權單方解除合同,并書面通知甲方,自收到通知之日起的日內甲方未提出異議,合同即行解除。甲方除應在收到書面通知之日起日內向乙方返還已收款和利息外,還應按已收款的%向乙方支付違約金。若甲方違約給乙方造成經濟損失的,乙方實際經濟損失超過甲方應支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額應由甲方據實賠償。
第十一條經甲、乙雙方協商一致,在不違反有關法律、法規的前提下,訂立的補充條款或補充協議,為買賣合同不可分割的一部份。本合同補充條款與正文條款不一致的,以補充條款為準。
第十二條本合同自甲、乙雙方簽訂公證處公證之日起生效。
第十三條本合同適用中華人民共和國法律、法規。甲、乙雙方在履行本合同過程中若發生爭議,應協商解決,協商不能解決的,提交仲裁委員會仲裁。
第十四條
本合同一式份,甲、乙雙方各執份,和市區縣房地產交易中心各執一份。
出賣人:
買受人:
年月日
補充條款
買賣合同 篇10
甲方:_________________________
乙方:_________________________
根據_________招標編號為_________的招標文件及該文件的投標文件和中標通知書,甲乙雙方就以下_________地區飛蟲綜合治理的中標事宜,簽訂本合同書。
一、合同內容
1.綜合治理范圍:_________地區具體包括_________以北,_________以東,_________以南,_________以西,_________河道以及_________范圍內的綠地、河流、湖泊、道路等飛蟲治理。
2.治理期限自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
二、下列文件為本合同不可分割部分
1.中標通知書;
2.乙方中標的投標書;
3.招標文件;
4.乙方在招投標過程中所作的其它承諾、聲明、書面澄清等。
三、飛蟲綜合治理標準
1.控制區范圍:早晨及傍晚飛蟲群舞現象明顯減少,一視野2處以內。
2.草坪:飛蟲數平均每平方米控制在_________只左右。
3.水域幼蟲指標(按全國愛衛會除四害標準),用500ml收集勺采集沿湖、沿河水體中蚊幼蟲或蛹陽性率不超過3%,陽性勺內幼蟲或蛹平均數不超過_________只。
四、飛蟲綜合治理基本要求
1.為確保生態環境不遭受破壞,乙方必須采用環保、安全藥劑并積極采用物理、生物方法治理。
2.乙方治理過程中,必須采取周密的安全措施,以避免對工作人員、公眾和他人財產的損害,因乙方操作不當及治理不當造成行人及其他財產損失,由乙自行承擔。
3.乙方應針對各類飛蟲的特性及實際情況制定相應的治理方案。
4.消殺時間安排:
(1)制定整體飛蟲控制方案,確保每天有至少_________名消殺人員在現場;
(2)制定飛蟲活動季節常規消殺方案;
(3)有重要活動或特殊情況時,相應增加消殺次數以盡量降低飛蟲密度。
5.乙方應聘請有關農業植保、林業方面的專家共同探討、研究長期治理方案。
五、飛蟲綜合治理考核措施
_______年______月______日至______月______日(每7天考核一次)由雙方共同考核飛蟲數量,每平方米控制在_______只以內為達標;檢測飛蟲數量每超過一只扣人民幣_________元整(rmb_________元);連續三次檢測結果超過_______只飛蟲以上,甲方有權解除合同,并由乙方承擔違約責任。
六、甲方權利和義務
1.根據甲方治理要求及乙方投標文件中的承諾,對乙方提供的服務及履行本合同情況實行驗收考核。
2.因突發事件及重大活動,甲方需調動乙方人員、設備時,乙方應無條件服從安排予以配合。
3.每月對乙方的治理的質量進行考核,視考核結果經甲方同意后由財政部門支付養護費用。
4.對于乙方治理期間由于治理工作不能及時完成,且造成較大影響的,甲方有權安排第三方進行治理,所發生的費用從乙方治理費中扣除。
七、乙方權利和義務
1.乙方根據甲方招標文件的要求及投標文件所作的承諾,積極主動保質保量地完成飛蟲治理工作。
2.接受并主動配合甲方及行業管理部門的檢查。
3.養護范圍之外的突擊性、突發性工作,乙方須服從甲方的安排,不得無故拖延。
4.綜合治理區內所有設施設備及花木的應保持完好,因乙方治理不善而損壞的設施設備和花木應負責修復和移植或照價賠償。
5.乙方在每月經驗收考核后,按月從財政部門領取養護費用。
八、價格與支付
1.合同價格按此次中標價格執行,合同總金額為人民幣_________元。
2.合同價款的支付及付款方式:
(1)合同金額的10%作為質量保證金。
(2)每月支付的合同價款=中標價×90%/8-當月考核未達標扣款。
(3)按上述公式折算的合同價款由財政部門次月直接向中標單位支付。
3.付款方式:銀行轉帳。
4.根據國家現行稅法對甲方征收的與本合同有關的稅費均由甲方承擔;根據國家現行稅法對乙方征收的與本合同有關的一切稅費均由乙方承擔。
九、不可抗力
(1)因不可抗力不能履行合同的,根據不可抗力的影響,部分或者全部免除責任。但合同一方遲延履行后發生嚴重后果的,不能免除責任。
(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的,應當及時通知對方,以減輕可能給對方造成的損失,并應當在合理期限內提供證明。
十、合同的解除和轉讓
1.甲方和乙方協商一致,可以解除合同。并報政府采購監管部門審查備案。
2.有下列情形之一,合同一方可以解除合同:
(1)因不可抗力致使不能實現合同目的,未受不可抗力影響的一方有權解除合同;
(2)因合同一方違約導致合同不能履行,另一方有權解除合同。
(3)有權解除合同的一方,應當在違約事實或不可抗力發生之后三十天內書面通知對方以主張解除合同,合同在書面通知到達對方時解除。
十一、合同的生效
本合同在雙方簽字蓋章并在招標方收到乙方提交的履約保證金或履約保函后,經政府采購管理機構備案后即生效。
十二、爭議解決
甲乙雙方因合同發生爭議,簽約雙方應友好協商解決。協商不成,任何一方可以向甲方所在地人民法院起訴。
十三、附則
1.合同份數。本合同一式四份,甲乙雙方各執一份,招標代理機構一份,政府采購管理部門一份。
2.未盡事宜。本合同未盡事宜應按《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國政府采購法》以及其同相關法律、法規之規定解釋。
甲方(蓋章):_______________
乙方(蓋章):______________
買賣合同 篇11
賣方(以下簡稱甲方):買方(以下簡稱乙方):
一、為房屋買賣有關事宜,經雙方協商,訂合同如下:甲方自愿下列房屋賣給乙方所有:
1、房屋座落:
建筑面積:
2、房屋所有權證號:
3、土地使用權證號:
二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣xx元,(大寫)乙方在甲乙雙方在本合同簽字后先付定金xx元,在甲方交乙方房屋時再付清剩余價款,
三、甲方在xx年xx月末將上述房屋交付給乙方。該房屋占用范圍內土地使用權同時轉讓。
四、以前,出賣的房屋如存在任何糾紛,由甲方承擔全部責任。
五、本合同經雙方簽字畫押后生效,并對雙方都具有約束力,應嚴格履行。如有違約,違約方愿承擔違約責任,并賠償損失,支付違約費用。
六、本合同所產生的全部稅費及辦理有關手續的費用均由乙方負責。未盡事宜,雙方愿按國家有關規定辦理。如發生爭議,雙方協商解決;協商不成的,雙方均有權向有管轄權的法院起訴。
七、本合同一式四份,甲、乙雙方及稅務部門、房管部門各一份。
甲方:(簽名或蓋章)
乙方:(簽名或蓋章)
中證人:(簽名或蓋章)
簽訂日期:
買賣合同 篇12
賣方(售車方):
聯系方式:
地址:
買方(購車方):
聯系方式:
地址:
根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規、規章的規定,就貨車的買賣事宜,買、賣雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上簽訂本合同,以資信守。
風險提示:標的物信息
買賣合同中應根據標的物的類型,在合同中將其特定化。防止因產品約定不清,而產生糾紛。
數量、價款要明確,包括數額的計量單位,大多數事項應由雙方協定,同時需要標出標的物的單價、總價,幣種、支付方式及程序等,各項須明確填寫,不得含糊。
第一條:賣方依法出賣具備以下條件的貨車
廠牌型號:
發動機號:
車架號:
風險提示:履行期限、地點和方式
履行期限、地點和方式要明確,履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運輸費用的承擔,而且還將涉及貨物在運輸途中發生毀損、滅失風險的承擔問題;履行期限約定不明將會嚴重影響到合同內容的順利履行、實施,產生逾期交貨等糾紛。同樣的合同履行地點不明也會容易引發爭議。
如:有的合同對履行期限作出模糊約定,如“一個月內履行完畢”,但從何時起算一個月沒有約定,這就容易使雙方產生歧義,都作出對自己有利的解釋;如果將期限明確化,約定在“某年某月某日前履行完畢”則就避免了歧義的產生。
第二條:車款及交驗車
風險提示:價款支付
在實務中,有的買賣合同只是簡單地約定合同款項的金額,對于款項的支付時間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將為支付方無限期不支付或遲延支付找到借口。
另外,需方應盡量采取銀行轉賬方式來履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件,盡量要簡單、明確易實施,避免催款方因為無法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風險。設定明確的逾期付款的違約責任,有效督促或威懾合同付款方。
1、車款為(不含稅費)_________元;大寫:_________。買方應于_________年_________月_________日同賣方當面驗收車輛及審驗相關文件,并以_________的方式自驗收審驗無誤之日起___________日內向賣方支付車款的,待辦理完過戶手續后再即時支付剩余車款。
2、賣方應在收到第一筆車款后_________日內交付車輛及相關文件,并協助買方在15個工作日內辦理完車輛過戶、轉籍手續。車輛過戶、轉籍過程中發生的稅、費負擔方式為:_________。
第三條:雙方權利義務
1、賣方應保證對出賣車輛享有所有權或處理權,且該車符合國家有關規定,能夠依法辦理過戶、轉籍手續。
2、賣方保證向買方提供的相關文件真實有效及其對車輛狀況的.陳述完整、真實,不存在隱瞞或虛假成分。
第四條:違約責任
風險提示:違約責任
違約責任要條款化,在出現違約情形時,能有效執行,避免糾紛。很多合同對違約責任沒作約定或約定太過含糊,不具可操作性。比如有的合同約定“違反合同約定,支付違約金10萬元”,這個約定就太過籠統,實務中很難操作。
具體應明確,違反合同的哪條約定,應承擔何種違約責任,如:質量不符、數量不符、未按時足額付款、未及時交貨等等,不同違約情況應制定相應的違約責任,另外,違約金的數額要具體化、數字化,以便于向違約方主張。
1、因賣方原因致使車輛在約定期限內不能辦理過戶、轉籍手續的,買方有權要求賣方返還車款并承擔一切損失;因買方原因致使車輛在約定期限內不能辦理過戶、轉籍手續的,賣方有權要求買方返還車輛并承擔一切損失。
2、買方未按照約定支付剩余車款的,賣方有權要求買方承擔由此造成的一切損失。
第五條:合同爭議的解決辦法
風險提示:爭議解決方式
合同雙方一旦發生爭議,協商不成的只能求助于仲裁機構或法院。那么具體選擇哪一種方式,則需要當事人雙方約定,如果選擇仲裁機構就一定要明確是哪個仲裁委員會,否則就會因約定不明而致約定條款無效。
當然雙方也可以約定管轄的法院,而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同簽訂地法院、標的物所在地法院中選擇其一,而不能隨意選擇,否則該條款無效。
本合同項下發生的爭議,由雙方當事人協商或申請調解解決;協商或調解解決不成的,按下列第_____種方式解決(以下兩種方式只能選擇一種):
(一)提交_________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向有管轄權的人民法院起訴。
第六條:其他
本合同一式____份,買方____份,賣方_____份。本合同在雙方簽字蓋章后生效。
風險提示:證據保留
注意保留和收集合同及附件以及合同履行過程中形成的補充協議、送貨單、購銷憑證、發票簽收記錄、雙方的來往函件、備忘錄、會議紀要、傳真件,交通票據、運輸單、電話記錄、電子郵件等等書面、視頻、錄音資料,一旦發生糾紛,這些證據都將有可能成為有力的事實證據。
賣方(蓋章):
_____年____月_____日
買方(蓋章):
_____年____月_____日
買賣合同 篇13
申辦房屋買賣合同公證,當事人應當提交以下證明材料:
1、申請人的居民身份證件及復印件;委托代理人代辦的,代理人應提交身份證件和授權委托書;
2、賣方要提供房屋所有權證書及復印件;
3、出賣共有房屋,賣方應提交其他共有人同意出賣的書面意見;
4、房屋買賣合同文本;當事人可以請公證機關代為草擬;
5、單位購買私房的,買方應當提交房屋管理部門批準買房的批準文件;
6、公證機關認為需要提供的其他證明材料,如房屋藍圖、房屋管理部門對房屋的估價報告等;
房屋買賣合同應當包括以下內容:
1、當事人的基本情況;
2、房屋的坐落、種類、間數、結構、質量、面積、附屬設備等;
3、房屋價款數額、計價標準等,有國家統一價格的.,應執行國家法定價格,沒有統一價格的,由買賣雙方參照評估價格自行議定;
4、付款的時間方式等;
5、房屋騰清及交付的日期;
6、辦理房屋產權過戶、登記及其他手續的有關規定;
7、違約責任;
8、其他當事人約定的事宜,如合同生效的條件,對不可抗拒事件的處理等;
9、合同的簽訂日期、地點、簽字人等。
買賣合同 篇14
甲方(賣方)
乙方(買方):
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律的規定,甲、乙雙方協商簽訂如下合同:
第一章 合同標的
第一條 合同標的要求:
1、設備名稱、品牌、型號: 。
2、產地、生產廠家、生產日期: 。
3、質量標準:
按原廠質量標準,即以說明書為準。說明書所載明的質量標準應當符合國家標準、行業標準、通常標準或者符合合同目的的特定標準。
第二章 合同價款及支付方式
第二條 合同價款:
1、本合同所列 設備 臺的合同總價款為人民幣: 。
2、該合同價格包括:設備主機價(含200米管件)。
第三條 支付方式:
第一期付款:合同簽訂后 20個工作日內支付合同總價款的 100 %。
第三章 設備驗收
第四條 設備的驗收程序:
1、設備進場后,在20個工作日內使用正常,乙方付清全部款項。
2、設備進場后,在20個工作日內由于各種原因,使用不正常,乙方按2.3萬每月付甲方一個月租金,設備進場費由乙方負責,設備出場費由甲方負責。
第四章 其他
第五條 本合同自雙方授權代表簽字并加蓋公章之日起生效。
第六條 本合同一式四份,甲方二份,乙方二份。
出賣方(甲方):_____________
購買方(乙方)__________________
____年____月____日
買賣合同 篇15
甲方: 身份證號:
住址:
乙方:: 身份證號:
住址:
經甲乙雙方根據合同法等相關規定。公平合理,相互自
愿的`前提下,雙方簽訂以下協議。
一、地塊概況
該地塊位于威寧縣海邊村安置區,集體土地證號為:威集用(20xx)第X003號,土地使用權人:耿昆,使用權面積為300平方米,地類(用途):住宅,該宗地四至:西至A205,東至A203,南至威雙大道,北至廣聚路。(注:該宗土地是由耿昆轉讓給馬關志所有,現將該宗土地轉讓給趙正國所有。)
二、轉讓方式
1、甲方把該地塊轉讓給乙方,土地轉讓總價為人民幣柒拾
捌萬陸仟元整(¥:786000.00元整),乙方將房屋轉讓款一次性付給甲方(以銀行打款憑條為證)。
2、甲方確保該宗土地轉讓前無任何糾紛,無任何建筑物。
3、甲方負責提供相關依據并配合乙方辦理相關建房手續和
證件。
4、如乙方要求過戶,甲方應提供所有相關手續,過戶費用
由乙方支付。如因甲方原因不能辦理過戶手續,甲方應退還所有購買土地的轉讓款,并且賠償乙方按轉讓款的總額千分之五/每日計算。
5、甲方需把原政府規劃的安置協議,規劃許可證,集體使
用證,身份證復印件等證件交給乙方,以便辦理相關手續。
6、甲方積極幫助乙方解決有關土地手續辦理事宜,該宗土地轉讓后產權由乙方所有。
三、其他事宜
1、本協議未盡事宜,須經雙方協商解決,并簽訂相應的補
充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。
2、執行過程中發生矛盾、爭議,經協商無效時,提請法院
裁決。
3、本協議經雙方簽字蓋章后生效。本協議一式兩份,甲乙各執一份。
甲方(簽字):乙方(簽字):
身份證號: 身份證號:
證 明 人: 證 明 人:
年 月 日
買賣合同 篇16
______________________(以下簡稱賣方)
姓名:________________________________
身份證號碼:__________________________
地址:_______________________________
______________________(以下簡稱買方)
姓名:________________________________
身份證號碼:__________________________
地址:________________________________
____________________(以下簡稱經紀方)
地址:________________________________
總機:________________________________
經賣方、買方及經紀方協商,自愿達成如下協議:
一、 買賣標的
買賣雙方經協商須以下列條款通過經紀方出售及購入位于_______________________(以下簡稱該房屋)之房屋。該房屋建筑面積為_______,其它附屬面積_______(以房產證面積或確權面積為準)。
二、成交價格
該房屋之成交樓價為單價_______元/平方米,其中附屬單價______元/平方米,總價______元,(大寫)______拾______萬______仟______佰______拾______元整。
三、付款方式(在[ ]中打“√”選擇)
A.一次性付款[ ]
(a)_______元須在簽本合約之同時付清作為認購金;?
(b)_______元須在簽正式房屋買賣合約前付清作為部分樓款,正式買賣合約須_______年_______月_______日之前簽妥;
(c)_______元須于買賣完成時(指房屋產權證書或正式購房合同已完備,下同)由買方付清作為樓價余款。
B.按揭付款[ ]
(a)_______元須在簽本合約之同時付清作為認購金;
(b)_______元須在簽正式買賣合約時付清作為首期余款,正式買賣合約須于銀行同意按揭時簽妥;
(c)_______元須于買賣完成并辦妥他項權利登記后由貸款銀行直接撥入賣方銀行帳號作為樓價余款,銀行實際貸款額與原貸款額之間差額由買方以現金支付。
C.轉按付款[ ]
(a)_______元須在簽本合約之同時付清作為認購金,賣方收款_______天內向抵押銀行申請轉按揭手續,并協助買方申請銀行貸款手續。
(b)_______元須在簽正式買賣合約時付清作為首期余款,正式買賣合約須于銀行同意轉按時簽妥;
(C)_______元須于買賣完成并辦妥他項權利登記后由貸款銀行扣除賣方所欠款項后將余款直接撥入賣方銀行帳號作為樓價余款銀行實際貸款額與原貸款額之間差額由買方以現金支付。
四、稅費承擔及交割
A.買賣完成時,賣方須負責將該物業交結/買方同意連同該物業現有之租約一起購入該物業。
B.該物業是以現狀售予買方,而買方已檢查該物業,故買方不得借此拒絕交易。
C.在該物業交易完成之日(即交結),賣方須付清一切有關該物業之雜費(如水電、管理、電話費及有線電視費等),并即時遷出該房戶口。?
五、傭金及賠償
基于經紀已提供之服務,經紀有權在此合約后向賣方收全_______元及向買方收全_______元作為傭金。
六、違約責任
A.賣方須保證對上述房屋享有完整所有權,能完全支配及處理。有關該物業的產權瓜葛、債務、稅項及租賃清還抵押等,賣方應在交易前清理完畢,并保證交易后買方無須負責,否則賣方應賠償買方由此引起的一切損失。
B.經紀代賣方所收之臨時認購金,由賣方收妥及簽署本合約作實。如賣方拒絕收取該臨時認購金及簽署本合約,則該筆認購金在沒有任何補償情況下交回買方,買方將不得要求任何賠償。
C.如買方未能履行本合約之條款以至本合約不能順利完成,則已付之認購金將由賣方沒收,而賣方有權再將該物業售予任何人,而賣方不可再為此而向買方進一步追究責任或要求賠償損失。
D.賣方在收取認購金后不依合約條款將該物業售予買方,則賣方除須退還所有買方已付之認購金外,并須以同等數目之金額賠償買方以彌補買方之損失,而買方不可要求進一步賠償或逼使賣方履行此合約。
E.無論在任何情況下,若賣方或買方任何一方未能依本合約之條款賣出或買入該房屋,則毀約之一方須即時付予經紀上述買賣雙方的傭金作為賠償經紀之損失。
F.簽署本合約后,如買賣雙方在未得經紀同意下協議取消本合約或私自交易,則買賣雙方將同時及分別成為本合約之毀約者,并仍須各自負責付予經紀應得之上述傭金,并支付給經紀方總房款______%的違約金。
七、其它
A.經紀方負責跟進有關買賣過戶等一切手續,直到該房屋買賣完成為止。買賣雙方須提供齊全該房屋買賣所需之資料。
B.合約取代任何過往之三方在談判中的聲稱、理解、承諾與及協議。
C.本合約簽字或蓋章生效,一式三份均具同等法律效力,買方、賣方及經紀各持一份。
八、補充
1.______________________。
2.______________________。
3.______________________。
買方:______________________
________年_______月_______日
賣方:______________________
________年_______月_______日
經紀方:____________________
________年_______月_______日
茲收到上述買方規定之定金人民幣______________________元。
賣方:_______年_______月_______日于_____________簽署
買賣合同 篇17
賣方:水泥有限公司 合同編號: 浙常泥銷(20xx) 買方建材有限公司 簽訂地點: 常山縣輝埠鎮
二、生產廠家:浙江常山水泥有限公司 三、質量要求、技術標準:
熟料3天強度≥29Mpa,28天強度≥59 Mpa,不溶物<0.75%,燒失量<1.5%,MgO<3.0%,SO3<1.0%,C3A<8.0%, f-cao≤1.5, 其它技術指標須符合GB/T21372-20xx。 四、交貨地點:浙江常山水泥有限公司過磅房
交貨方式:買方自提( √ ) 賣方代辦運輸( ) 五、運輸方式及到達站和費用負擔:
運輸方式:汽運 ;
交貨后一切費用(包括交貨時的卸貨費和運雜費)由買方承擔。 六、合理損耗及計量辦法:
1、散裝(水泥/熟料)計量以賣方工廠磅單為依據,合理損耗≤%。 七、驗收標準、方法及提出異議的期限,按下列第 1 條執行。
熟料驗收以買方工廠每批次綜合取樣為驗收參考依據,買方同時留樣封存40天。在40天內,如買方對熟料質量有異議時,則買賣雙方將買方簽封的留存試樣送省級或省級以上國家認可的水泥質量監督檢驗機構進行仲裁檢驗;如檢驗達不到合同規定的指標,賣方將賠償買方損失并承擔檢驗費用;如檢驗達到合同規定的指標,檢驗費等費用由買方承擔。 八、供應方法:
買方以書面或傳真等方式通知賣方供應數量,雙方共同確認后組織發貨;裝車按照車到達先后順序裝貨;不可抗力因素及工廠設備的檢修、故障,供貨時間相應順延。 九、結算方式及付款方式:
結算方式:在滿足“其它約定事項”第一款的條件下,執行款到發貨。 賣方出票方式: 一 票制(一票制、多票制) 十、違約責任:按《合同法》及本合同條款執行。
十一、解決合同糾紛的方式:
雙方友好協商解決,協商不成,執行 1 。
1、向2 十二、其他約定事項:
壹萬噸熟料,每月的25日結算,30日前付清當月預發的熟料貨款;如未按時付清貨款,購熟料,如有發現到其他廠家采購,買方必須在發現日起一周內付清所欠賣方的所有熟料款,如因賣方供貨量不正常、價格偏高和熟料質量不能滿足合同要求的情況下,買方有權十三、本合同有效期自 20xx年 1 月 1 日至 20xx 年 12 月 31 日。到期經雙方協商可以續訂合同
十四、本合同一式 肆 份,雙方各執 貳份,雙方簽字蓋章后生效。賣方可立刻停止供貨,并在一周內提出起訴。
黃山區域的水泥銷量,通過買方的努力,實現賣方在黃山區域獲得最大的市場份額。到其他廠家采購熟料,但必須在當月25日前付清當月所欠熟料貨款。
賣方 買方
單位名稱:水泥有限公司 買方名稱:建材有限公司 單位地址:常山縣輝埠鎮 單位地址: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 郵政編碼: 郵政編碼: 開戶銀行: 開戶銀行: 帳號: 帳號: 稅號: 稅號: 電話: 電話: 傳真: 傳真:
簽訂日期: 20xx 年 12 月31 日
買賣合同 篇18
甲方:_____
乙方:_____
根據國家現行的農副產品(茶葉)的收購 、經雙方商定,簽訂以下條款,以共同遵守執行。
一、乙方向甲方交售茶葉品名茯茶。
二、結算辦法:批貨批款、當天兌現。
三、交售地點:_____茶葉收購站或甲方所屬收購站、點。
四、甲乙雙方必須嚴格執行國家的樣價 ;在各基層收購站張榜公布國家規定的評茶等級標準、價格和樣茶;堅持對樣評茶,按質論價,不得壓級壓價和提級提價。
五、乙方交售的茶葉,不得摻雜使假、要表里合一。
六、乙方向甲方按合同交售名茶原料和春毛茶,甲方將保證收購乙方生產的低檔茶,如乙方不按合同執行,向它方交售茶葉,甲方可不收乙方的低檔茶葉。
七、除不可抗拒的原因外,任何一方都不得違反本合同,如有違反按民法典有關規定,罰違約方未履行合同部分金額_____%的違約金。
八、本合同一式四份,甲乙方各執一份。鄉政府和當地工商部門各一份。本合同自雙方簽字生效。_____年_____月_____日終止。
甲方(蓋章):_____ 乙方(蓋章):_____
代表(簽字):_____ 代表(簽字):_____
_____年____月____日 _____年____月____日
買賣合同 篇19
合同編號:
簽約時間:
簽約地點:
供方:
需方:
本合同是依照《中華人民共和國合同法》訂立的,經雙方簽字蓋章后,即發生法律效力,雙方必須嚴格履行。
1. 簽訂雙方商妥訂貨產品總值人民幣 元。其產品名稱的規格、質量、數量、單價、總值等詳如附表:
規格
質量
數量
單價
總值
其他
2. 產品及原材料檢驗方法
檢驗時間:
檢驗地點:
檢驗方式:
3. 產品價格規定
單價:
總價:
本條款的總價款包含了產品和產品附屬物價款,還包含了所需的稅金、運輸費、保管費、保險費以及供方應計取的其他費用,除非合同另有約定,需方無需再支付其他價款。
當市場行情發生較大變化時,供、需雙方均有權提出調整合同金額并重新洽談合同。調整后的價格以《價格確認函》的方式確認。
4. 產品的包裝方法及費用負擔
(1)供方所交付的貨物要有適合長途運輸和多次搬運、裝卸的堅固包裝,不能造成運輸過程中箱件的破損,設備和零件散失。并按需要分別加上防潮、防霉、防銹、防腐蝕等保護措施,應保證貨物在完好狀態下運送至目的地。
(2)供方對包裝箱內的散裝部件均應系加標簽,注明合同號、主機名稱、部件名稱以及該部件在裝配圖中的位號、零件號。備件和工具還需注明“備件”和“工具”字樣。
(3)供方應在每件包裝箱的鄰接四個側面上,用不褪色的油漆以明顯的中文或英文字樣印刷以下標記:合同號,目的站/碼頭,收貨人,設備名稱、機組號、圖號,箱號/件號,毛重/凈重(公斤),體積(長×寬×高,以毫米表示)。
(4)對裸裝貨物應以金屬標簽或直接在設備本身上注明上述有關內容。大件貨物應有足夠的支架或包裝墊木。
(5)每件包裝箱內應附有包括分件名稱、數量、價格、機組號、圖號的詳細裝箱單、合格證。外購件包裝箱內應有產品出廠質量合格證明書、技術說明(如有)各一份。
(6)供方交付的技術資料,應具有適合于長途運輸、多次搬運、防潮和防雨的包裝,每包技術資料的封面上應注明如下內容:合同號,收貨人,目的地,嘜頭標記,毛重/凈重(公斤),箱號/件號,每一包資料內應附有技術資料的詳細清單一式兩份,標明技術資料的序號、代號、名稱和頁數。
(7)凡由于供方包裝或保管不善導致貨物損害或丟失的,不論在何時何地發現,一經證實,供方應負責及時修理、更換或賠償。在運輸中如非供方包裝原因發生貨物損壞和丟失時,需方應立即向承運部門提出異議,索取商務證明,并通知供方天內到達現場調查。供方負責與承運部門及保險公司交涉,需方協助供方及時處理,同時供方應盡快向需方補充貨物以滿足工期需要。
5. 產品交貨方法及費用負擔
交貨時間:供方應于需方付款后 日內交貨。
交貨地點:
交貨費用:由 方承擔
6. 貨款及費用等結算方法;
付款時間:
付款方式:
7. 補充條款。
8. 經濟責任:
(1)供方如未能履行合同,須負下列責任:
①產品花色、品種、規格、質量不符合同規定:需方同意利用的,按質論價,退還貶值總值價款,不能利用的,應負責保修、保退、保換。由于延誤交貨時間,每天應償付需方千分之的違約金。
②產品數量不符合規定:對于供方少交貨物的,需方仍有需要的,應照數補交;因延期而不要的,可以退貨,供方承擔因此而造成的損失;不能交貨的,應償付需方以不能交貨的貨款總值的百分之的違約金。如果供方多交貨物的,需方可以接受,如其接受的,照數交付貨款,若其不接受的,應及時通知供方取回貨物。
③產品包裝不符合同規定:應負責返修或重新包裝。并承擔支付的費用;需方不要求返修或重新包裝,應償付不符合同規定包裝價值的千分之 的違約金。
(2)需方未能履行合同時,須負以下責任:
①中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格,應償付變更部分貨款(或包裝價值)總值百分之 違約金。
②中途退貨,由雙方根據實際情況商定,同意退貨的償付退貨部分貨款總值千分之 的違約金。
③未按規定的時間和要求交原材料或技術、資金、包裝物,除交貨日期得以順延外,應償付順延交貨產品總值每日千分之的違約金;不能提供時,視同中途退貨處理。
④自提產品未按規定日期提貨,每延期一天,應償付供方以延期提貨部分貨款總額千分之 違約金。
⑤未按規定日期付款,每延期一天,應償付以延期付款總額千分之 的違約金。
⑥實行送貨或代運的產品拒絕接貨,應承擔由此而造成的損失和運輸費用及違約金。
(3)產品價格:如需要調整,必須經雙方協商方能變更。
(4)任何一方要求全部或部分解除合同,必須提出充分理由,經雙方協商,并報請鑒證機關備案。
(5)如因生產原料、生產設備、生產工藝或市場發生重大變化,需要變更產品品種、花色、規格、質量、包裝時,應提前天與對方協商修訂調整,并報鑒證機關備案,任何一方不得擅自變更合同。一方變更合同,對方有權拒絕收購,因此而不能執行合同應償付對方千分之 的罰金。
(6)確因自然災害等原因,影響執行合同或延期交貨,需提前 天通知對方,經有關機構證明,可酌情減免罰金。
9.執行合同中,發生爭議和糾紛,簽約雙方協商不成,可選擇以下任一方式解決爭議:
( )可向 法院提出訴訟;
( )向 仲裁委員會申請仲裁 。
10.本合同及附件一式 份,供需雙方各執正本 份,副本 份,雙方主管部門和工商行政管理局各一份。
供方單位(蓋章):
需方單位(蓋章):
法定代表人簽字:
法定代表人簽字:
代理人簽字:
代理人簽字:
地址:
地址:
電話:
電話:
開戶行:
開戶行:
賬號:
賬戶:
買賣合同 篇20
牛肉供給合同
甲方:......牦牛肉加工廠
乙方:........小學校
根據相關法律規定,甲、乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上就供貨有關事宜達成如下協議:
1.根據乙方的需求量,甲方每兩月供應乙方凍牛肉200斤;
2.訂購的單價:28元/斤;
3.訂購牛肉的品質要求:甲方供給乙方的牛肉,符合國家食品衛生標準或國家相應標準要求,乙方對甲方提供的每批次牛肉進行驗收,甲方需提供牛肉加工廠的`資質以及牛肉的檢驗報告;對交付的牛肉不符合質量衛生要求,乙方有權拒收;并有權單方面解除合同;
4.牛肉的運輸:為冷藏車輛運輸,運輸費用由甲方負責。
5.付款方式:在甲方開好發票,各項資料準備好后通過轉賬方式支付。
6.違約責任:甲乙雙方都不得違約,誰違約將付給對方合同價款的20%的違約金給對方。
7.本合同經雙方當事人簽字后即產生法律效力。
8.本合同共二份,甲乙雙方各執一份。
9.本合同未盡事宜,由甲乙雙方另行協商解決。
甲方(簽章):乙方(簽章):
20__年四月二十日
買賣合同 篇21
購方: (以下簡稱甲方)。
住所:
聯系人:電話:
銷方: 建德市新乾農紫薯專業合作社(以下簡稱乙方)
住所: 建德市乾潭鎮乾一村
根據《中華人民共和國經濟合同法》規定,經雙方協商,簽訂本合同,以資共同信守。
一、購銷品項及價格:
二、質量要求:標的物在購方驗收時必須符合以下條件:
1、甲方提供的苗木品種純度98%以上;
2、標的物長勢健壯,根系完整,無檢疫性病蟲害。
三、包裝標準:
標的物采用 包裝,運輸時必須做好安全防護措施。標的物的包裝、運輸由乙方負責。
四、交貨時間:自合同簽訂2天內,運輸方式:汽車運輸,運輸費用由 方承擔全部運輸費用,任何一方原因造成貨物運輸延遲的損失由其自行負責。
五、付款時間:合同經雙方簽字生效后,甲方預付合同金額的30%作為定金,合計人民幣 元。剩余貨款待交貨當天一次性付清。如中途乙方所需數量變更應與甲方協商更改。
七、付款方式: 現金支付
八、違約責任:在合同期間雙方必須嚴格履行合同條款,不得違約。如有違約按有關法規條例執行。
九、本合同一式二份,雙方各執一份,具有同等法律效力。
十、未盡事宜,雙方協商解決。
甲方:(公章) 乙方:(公章)
買賣合同 篇22
甲方(買方):
乙方(賣方):
為了促進農副產品生產的發展,溝通城鄉流通渠道,為城鎮人民和對外貿易提供豐富的農副產品,甲乙雙方本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則,經充分友好協商,訂立如下合同條款,以資共同恪守履行。
第一條 買賣標的
1.名稱:_________
2.品種:_________
3.數量:_________
4.計量單位和方法:_________。
5.質量等級:
(1)有國家標準的,按國家標準執行;
(2)無國家標準而有部頒標準的,按部頒標準執行;
(3)無國家標準和部頒標準的,按地區標準執行;
(4)無上述標準的,由甲乙雙方協商確定。
(5)對某些干、鮮、活產品,應根據國家或地方衛生主管部門的有關規定,商定合理的、切實可行的檢驗、檢疫辦法;國家或地方衛生主管部門沒有規定的,由甲乙雙方協商確定。農副產品確定標準后需要封存樣品的,應由甲乙雙方共同封存,妥善保管,作為驗收的依據。
第二條 包裝
1.包裝材料及規格:_________;
2.不同品種等級應分別包裝;
3.包裝要牢固,適宜裝卸運輸;
4.每包品種等級標簽清楚;
5.包裝費用由_________(甲/乙)方負擔。
6.包裝物由_________(甲/乙)方供應,包裝物的回收辦法由雙方另行商定。
第三條 價款
產品的價格按下列第_________項執行:
1.派購任務或派購基數內的產品,執行國家規定的收購牌價。在合同執行期內遇有價格調整時,按新價格執行。
2.不屬派購任務或派購基數的產品,價格由當事人協商議定。
第四條 貨款結算
1.貨款的支付方式,按照以下(_________)項規定辦理。
(1)合同生效后三日內甲方一次性付清貨款。
(2)甲方自提,現款現貨,貨款兩清。
(3)預付貨款總額的_________%,余款在貨到后以一次付清。
2.實際支付的運雜費,按照以下(_________)項規定辦理。
(1)運雜費由乙方承擔。
(2)運雜費由甲方承擔。
3.貨款的結算方式按照以下(_________)項規定辦理。
(1)現金或現金支票結算。
(2)銀行電匯或銀行票匯結算。
(3)銀行轉帳結算。
4.開具發票類型:開具發票類型按照以下(_________)項規定辦理。
(1)稅率為17%的增值稅發票。
(2)稅率為4%的普通商業發票。
(3)售貨收款憑證。
第五條 交貨方式
1.交貨方式:按下列第(_________)項執行:
(1)實行送貨的,乙方應按合同規定的時間送往_________(接收地點),交貨日期以發運時運輸部門的戳記為準;
(2)實行代運的,乙方應按甲方的要求,選擇合理的運輸路線和運輸工具,向運輸部門提報運輸計劃,辦理托運手續,并派人押運(如果需要)。交貨日期以發運時運輸部門的戳記為準;
(3)實行提貨的,乙方應按合同規定的時間通知甲方提貨,以發出通知之日作為通知提貨時間;
(4)實行義運的,對超過國家規定的義運里程的運輸費用負擔,按國家有關規定執行;國家沒有規定的,由甲乙雙方協商。
2.保險:_________(按情況約定由誰負責投保并具體規定投保金額和投保險種)。
3.與買賣相關的單證的轉移:_________。
第六條 產品驗收
1.驗收時間:甲方應在收到產品之日起_________日內組織有關人員會同乙方人員進行驗收。
2.驗收標準:以雙方約定的質量為準,允許產品顏色有一定誤差,重量允許有_________%誤差,允許含水分為_________%。
3.異議:
(1)甲方在驗收中,如果發現產品質量不合規定,應妥為保管,并在_________天內向乙方提出書面異議;在托收承付期內,甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。
(2)如甲方未按規定期限提出書面異議的,視為所交產品符合合同規定。
(3)乙方在接到需方書面異議后,應在_________天內負責處理,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第七條 風險負擔
1.產品毀損、滅失的風險,在產品交付之前由乙方承擔,交付之后由甲方承擔,但法律另有規定或者當事人另有約定的除外。
2.因甲方的原因致使產品不能按照約定的期限交付的,甲方應當自違反約定之日起承擔產品毀損、滅失的風險。
3.乙方出賣交由承運人運輸的在途產品,除當事人另有約定的以外,毀損、滅失的風險自合同成立時起由甲方承擔。
4.乙方按照約定未交付有關產品的單證和資料的,不影響產品毀損、滅失風險的轉移。
5.因產品質量不符合質量要求,致使不能實現合同目的的,甲方可以拒絕接受產品或者解除合同。甲方拒絕接受產品或者解除合同的,產品毀損、滅失的風險由乙方承擔。
第八條 甲方權利義務
1.甲方對乙方交付的農副產品必須及時驗收,并按合同約定支付貨款。
2.甲方評定產品質量等級要嚴格按照國家規定的質量標準或雙方約定的質量標準,按質論價,不得壓級壓價和提級提價。
3.甲方有權拒收對乙方交付的不合規格的農副產品,但必須向乙方說明拒絕收受的理由。
4.甲方應當協助乙方做好生產采收技術指導工作。
第九條 乙方權利義務
1.乙方在未完成本合同約定的產品交付任務之前,不得私自向甲方以外的第三方出售產品。
2.乙方向甲方交付的產品,必須符合本合同規定的質量等級,不得向甲方交付等外產品。
3.乙方的農副產品生產如受氣候條件的影響,允許在減產_________%的幅度內不以違約論。
4.乙方完成本合同約定的交付任務后,有權自行向第三方出售產品。
第十條 甲方的違約責任:
1.甲方中途退貨的,應向乙方賠償退貨部分貨款的_________%違約金。
2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關包裝物的,除交貨日期得以順延外,應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之_________計算,向乙方支付違約金;如_________日內仍不能提供的,按中途退貨處理。
3.甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的,應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之_________計算,向乙方支付逾期提貨的違約金,并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。
4.甲方逾期付款的,應按逾期貨款金額每日萬分之_________計算,向乙方支付逾期付款的違約金。
5.甲方違反合同規定拒絕接受產品的,應承擔因此給乙方造成的損失。
6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受到的實際損失。
7.其它:_________。
第十一條 乙方的違約責任:
1.乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款_________%的違約金。
2.乙方所交產品品種、質量等不符合同規定的,如甲方同意利用,應按質論價;甲方不能利用的,應根據具體情況,由乙方負責包換,并承擔調換或退貨而支付的實際費用。
3.乙方因產品包裝不符合合同規定,須返修或重新包裝的,乙方負責返修或重新包裝,并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成產品損壞或滅失的,由乙方負責賠償。
4.乙方逾期交貨的,應按照逾期交貨金額每日萬分之_________計算,向甲方支付逾期交貨的違約金,并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過_________日,甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
5.乙方提前交的產品、多交的產品,如其品種、顏色、質量不符合約定,甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,均應由乙方承擔。
6.產品錯發到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的,甲方接到產品后,仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商,甲方仍需要產品的,乙方應按數補交,并承擔逾期交貨責任;甲方不再需要產品的,應在接到乙方通知后_________日內通知乙方,辦理解除合同手續,逾期不答復的,視為同意乙方發貨。
8.其它:_________。
第十二條 合同的解除
有下列情形之一的,當事人可以解除合同:
1.合同期限屆滿,甲乙雙方不再續簽本合同;
2.甲乙雙方通過書面協議解除本合同;
3.因不可抗力致使合同目的不能實現的;
4.在合同期限屆滿之前,當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;
5.當事人一方遲延履行合同主要義務,經催告后在合理期限內仍未履行;
6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的;
7._________。
第十三條 聲明及保證
甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方:
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十四條 保密
甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程當中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第十五條 通知
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第十六條 合同的變更
本合同履行期間,發生特殊情況時,甲、乙任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議,該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔
第十七條 合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外,本合同所規定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經征得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第十八條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程當中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十九條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力,則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的,不能免除責任。
4.本合同所稱”不可抗力“是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工,政府行為或法律規定等。
第二十條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十一條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十二條 合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
甲方:
乙方:
買賣合同 篇23
甲方:______________
乙方:______________
經甲乙雙方友好協商決定就生物能源產業化發展進行合作,為了確保雙方共同利益,明確合作中經濟法律責任,特制定如下協議:
商定由甲乙雙方在____省合作成立全國生物資源創新投資合作中心,“____省分中心”。同意____省屬各地級市成立辦事處,縣級成立工作站,負責屬下組織機構運行管理,推動____省的生物質能產業深化發展,甲方授權乙方進行生物能源的拓展延伸業務。
甲方自簽訂本協議之日起,向乙方頒發全國生物資源創新投資合作中心授予的“全國生物質能源設備生產示范基地”銅牌和證書,成立全國生物資源創新投資合作中心“____省分中心”文件。
乙方申請加入全國生物資源創新投資合作中心即成為中國生物資源科貿城發展聯盟的vip會員。
乙方將生產的機器設備按人民幣計價,投資入股甲方指導的生物資源開發項目,每年按10%收取機器設備折舊費,另加投入的資金每年按項目盈利的百分比分紅。
乙方擴大生產解決項目資金由甲方協助融資,如遇短期生產資金困難解決生產的資金,促進乙方有計劃有規模進行生物質能機器設備生產銷售。
甲方協助乙方項目所需資金的融資貸款,科技項目投資、資本運作、運行策劃。乙方的網站建設管理,生產的機器設備營銷,金稻草網站,全國生物資源創新投資合作中心網站,《生物資源在中國》雜志上企業形象宣傳、產品廣告宣傳、全國的會展會議營銷、招商引資、項目合作經營,建立完整的營銷體系。
本協議一式二份,甲乙雙方各執一份,望各方遵守。
甲方:______________ 乙方:______________
日期:______________ 日期:______________
聯系電話:__________ 聯系電話:______________
買賣合同 篇24
第一條 交貨:交貨方式為(賣方送貨 / 買方取貨);交貨時間: ;交貨地點: 。
第二條 安裝:安裝方式為(賣方安裝/ 買方自裝);選擇賣方安裝的,安裝標準為 □(北京市家庭居室裝飾工程質量驗收標準)/ □(北京市高級建筑裝飾工程質量驗收標準),安裝費用由 承擔,買方應為賣方提供必要的安裝條件。
第三條 驗收:對于櫥柜的規格、顏色與約定不符或有其他表面瑕疵的,買方應在交貨時當場提出異議,異議經核實賣方應無條件換貨或補足;選擇賣方安裝的,雙方應在安裝完畢后 日內共同驗收安裝質量,經驗收未達到約定安裝標準的,賣方應無條件返工。
第四條 付款方式及時間:雙方約定以第 種方式支付價款。
(一)簽訂本合同時,買方支付預付款 元,設計出圖認可后一次性支付余款;
第五條 違約責任:
(一)賣方違約責任:
1、對于櫥柜的質量問題,國家有三包規定的按三包規定執行;國家無三包規定的包修期限為 年,賣方負責免費修理,但經專業檢測機構檢測不符合國家強制性標準或合同約定質量標準的,賣方應無條件換、退貨,或賠償買方由此受到的損失;
2、賣方遲延交貨的,每超過一日向對方支付遲延部分價款 %的違約金;遲延交貨超過 日的`,除支付違約金外,買方有權解除合同,賣方已收取的預付款或價款應全額返還。
(二)買方違約責任:
1、買方遲延提貨的,每超過一日向對方支付遲延部分價款 %的違約金;
2、買方無正當理由單方解除合同的,應賠償由此給賣方造成的損失。
第六條 爭議解決方式:本合同項下發生的爭議,雙方應協商或向市場主辦單位、消費者協會申請調解解決,也可向行政機關提出申訴;協商、調解、申訴解決不成的,應向 人民法院提起訴訟,或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協議申請仲裁。
第七條 其他約定事項: 。
第八條 對本合同的變更或補充不合理地減輕或免除賣方應承擔的責任的,仍以本合同為準。
買方(章): 賣方(章):
住所: 住所:
聯系電話: 聯系電話:
委托代理人: 法定代表人:
委托代理人:
簽訂時間: 簽訂地點:
聲明:賣方撤離展銷會或市場的,由展銷會和市場主辦單位先行承擔賠償責任;主辦單位對先行賠付問題有對買方更為有利的承諾的,適用其承諾;主辦單位承擔責任之后,有權向賣方追償。
主辦單位(章):
買賣合同 篇25
合同雙方當事人:
出賣人:____________________________________________________
注冊地址:__________________________________________________
營業執照注冊號:____________________________________________
企業資質證書號:____________________________________________
法定代表人:_______________聯系電話:_______________________
郵政編碼:__________________________________________________
委托代理人:____________________地址:
郵政編碼:_________聯系電話:____________________
委托代理機構:
注冊地址:__________________________________________________
營業執照注冊號:____________________________________________
法定代表人:______________聯系電話:__________________
郵政編碼:__________________________________________________
買受人(須由其本人親自填寫,并確保所填聯系方式真實可靠,以便能及時取得聯系):________________________________________________________
【本人】【法定代表人】姓名:____________國籍:______________
【身份證】【護照】【營業執照注冊號】_______________________
地址:____________________________________________________
郵政編碼:________________聯系電話:______________________
【委托代理人】姓名:_____________國籍:_____________
地址:
郵政編碼:________________聯系電話:___________________
共有人:
姓名:
國籍:
【身份證】【護照】
【委托代理人】姓名:
國籍:
地址:
郵政編碼:
聯系電話:
委托代理機構:
注冊地址:
營業執照注冊號:
企業資質證書號:
法定代表人:
郵政編碼:
買賣合同 篇26
出賣人:____________(以下簡稱甲方)
買受人:____________(以下簡稱乙方)
茲就機器買賣事宜,達成如下協議:
第一條 甲乙雙方約定甲方賣出、乙方買進后記機器。
第二條 買賣總金額為 。乙方依照下列方式支付款項予甲方。
1.本日(訂約日)先交付定金 元整。
2.甲方必須在 年 月 日前將后記的機器安裝于乙方總公司所在地的工廠。乙方未支付的余款,待交貨時一次付清。
第三條 甲方于乙方按第二條第2項規定的方式支付余款同時,應將后記機器的所有權移轉予乙方。
第四條 在甲方尚未將機器交付乙方時,若發生故障、毀損或遺失,應由甲方負責,亦即免除乙方支付價金的義務。
第五條 甲方保證后記機器所具有的性能與說明書相符,并須在交付前先行試機,以證明其性能。
第六條 有關后記機器的品質、性能,由甲方對乙方保證,并以三年為限。在此期間,若非因乙方的過失而發生自然性故障,甲方負有賠償損失及修理的義務。
第七條 若發生第六條規定的情形,雖經甲方修復,而機器仍然無法操縱,或其性能降低長達一個月時,乙方可選擇下列第 種方式,向甲方提出要求。
1.換取同種類機器。其條件為乙方須就已使用該機器的時間長短支付貨款,每使用一年乙方應支付甲方相當于該機器總金額五分之一的款項。
2.退還機器。但甲方得扣除乙方使用機器所應付如前1之款項,其余定金退還乙方。無論乙方是否使用,從甲方交付機器日始至乙方提出退還機器要求之日止,為使用時間。
第八條 乙方若未能在第二條規定的日期前支付余額以交換機器,則甲方無需催告,本合同視同作廢,甲方得將該機器搬回。
甲方的機器搬運費、安裝費以及搬回時所需的一切費用,應由乙方負擔。甲方除上述權利外,尚可將定金沒收,作為損害賠償。
第九條 甲方若未能在第二條所列日期前交付機器,乙方得向甲方催告,于十日之內交付機器。此期限屆滿,甲方若仍然無法交付,則本合同視同作廢。乙方得請求甲方退還第二條所列之定金以及與定金等額的損失賠償。
本合同一式三份,當事人及見證人各執一份為憑。
出賣人(甲方):____________
買受人(乙方):____________
見證人:____________
簽于:________________________
買賣合同 篇27
買方(以下簡稱甲方):
住所:_______
證照種類:___
代理人:_____
賣方(以下簡稱乙方):
住所:_______
證照種類:___
代理人:_____
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法律的規定,甲乙雙方在平等、自愿、協商的一致的基礎上,就買賣(新、舊)機動車事宜,達成如下協議:
第一條乙方有權出售屬于自己的(新、舊)機動車,(或乙方受委托),有權出售車牌號碼為:
(新、舊)機動車(見附件一:《授權銷售(新、舊)機動車委托書》)。
第二條(新、舊)機動車狀況
車牌號碼:;
出廠日期:;
已行駛公里數:;
車輛類型:;
廠牌型號:;
(初次)登記日期:;
顏色:
發動機號:;
車架號:;
車輛購置附加費繳費憑證編號:;
養路費繳付憑證編號:;有效期從至,最近一次年檢時間:;
車輛瑕疵狀況:。
第三條價款
(新、舊)機動車價格(不含稅費):;金額大寫:。
(新、舊)機動車交易中所發生的稅由甲方負責、乙方負責、雙方各負一半;所發生的費用由甲方負責、乙方負責、雙方各負責一半。
第四條付款方式及付款時間
1、付款方式(支票、現金):。
2、付款時間:。
第五條驗收時間、驗收方式及交換時間、手續
1、驗收時間:。
2、驗收方式:雙方約定車輛由甲、乙雙方當面驗收,并辦理相關手續。
3、交接時間、交接手續:車輛驗收合格后,雙方辦理車輛交接,乙方應在15個工作日內協助甲方辦理完車輛過戶、轉籍手續,并向甲方移交與車輛相關的各種文件和證明(見附件三:《乙方向甲方移交的文件和證明清單》)。
第六條甲方的權利和義務
1、按合同約定的時間與乙方當面驗收車輛,審驗乙方提供的賣車相關文件和手續;
2、持本人(或本單位)有效證件,按規定與乙方共同辦理車輛交易過戶或轉籍手續;
3、車輛交接后在辦理過戶期間,車輛使用中發生的任何總問題,由使用者自行負責;
4、不得采取脅迫、欺詐、提供虛假文件或虛假證明等手段進行交易;
。
第七條乙方的權利和義務
1、按合同約定負責向甲方提供有在的`文件和證明(見附件三:《乙方向甲方移交的文件和證明清單》);
2、如實向甲方陳述保證真實性,并對車輛狀況的陳述保證真實性,對隱瞞車輛存在的重大質量問題承擔賠償責任;
3、協助甲方辦理車輛過戶、轉籍手續;
4、因乙方原因致使成交車輛在約定期限內不能辦理過戶、轉籍手續的,應接受甲方退車要求,解除合同、全數退還車款,賠償因此給甲方造成的經濟損失,并承擔因此產生的法律責任;
5、因出售車輛的所有權或委托權問題,造成甲方與
第三方發生爭議,承擔因此而產生的法律責任。
第八條變更解除
雙方協商一致可以變更或解除合同,但責任方因此給對方造成經濟損失的,應當按實際損失賠償。
第九條違約責任
任何一方違反本合同約定,應依照有關法律、法規承擔違約責任,造成損失的應賠償對方的一切經濟損失。
第十條解決合同爭議的方式
合同發生糾紛,可向有關部門申請調解,調解不成時約定采取下列第種方式解決:
1、向X人民法院起訴;
2、向仲裁委員會申請仲裁;
4、其他方式:。
第十一條幾項具體約定
1、雙方應遵守國家有關法律、法規及有關規定,遵守公安、交通等部門有關的車輛管理規定,并遵守(新、舊)機動車交____市場的規定,因違反法律、法規及有關規定給對方造成經濟損失的,應賠償對方的一切經濟損失;雙方共同違反有關規定,則損失共同承擔;
2、乙方收取甲方全部購車款后,按規定向甲方開具收款憑證;
3、本合同一式三份,甲、乙雙方各持一份,工商行政管理部門留存一份;
4、本合同經簽字(或蓋章)后生效。
第十二條其它約定條款:。
甲方(蓋章):______
乙方(蓋章):______
法定代表人(簽字):
簽訂地點:_
________年____月____日
買賣合同 篇28
甲方:_________________________ 地址:_________________________ 法定代表人:___________________ 編碼:_____________________ 聯系電話:_____________________ 傳真號碼:_____________________ 乙方:_________________________ 地址:_________________________ 法定代表人:___________________ 編碼:_____________________ 聯系電話:_____________________ 傳真號碼:_____________________
第一條 合同標的
1.1 甲方同意同乙方購買,且乙方同意向甲方出售_________設備(以下簡稱合同設備)用于_________項目。將由乙方提供的合同設備的內容詳見合同附件一(附件一中在列出設備外稱的同時也請列出分項價格)
1.2 乙方負責合同設備的安裝、調試工作,由甲方提供必要配合。
1.3 雙方同意附件中各項條款為合同不可以分割的部分,若附件與合同正文有任何不一致,以合同正文為準。
第二條 價格
2.1 合同設備的價格(以下稱為:合同總價)為:_________,價格清單詳見附件一。
2.2 上述合同總價是固定的。
第三條 付款條款 合同
第二條中確定的合同總價由甲方向乙方以如下方式支付:
3.1 預付款:在本合同生效后5個工作日內,甲方支付乙方合同總價_________%的款項,即人民幣_________元。乙方同時提供甲方同等金額的資金往來發票。
3.2 交貨款:在合同設備交貨后5個工作日內,甲方支付乙方合同總價_________%的款項,即人民幣_________元。
3.3 驗收款:在合同設備驗收后5個工作日內,甲方支付乙方合同總價_________%的款項,即人民幣_________元。
第四條 合同設備的交貨
4.1 所有合同設備應在合同正式生效后_________周內,(此周X為最晚交貨設備的周期),由乙方負責運至交貨地點。交貨地點為_________機場。貨物的導有權及風險在賣方將貨物交至承運人后轉移至買方。
4.2 乙方應于交貨日____日之前,通過電報、電傳或傳真的方式通知甲方,通知內容包括合同號、合同設備的名稱、數量、估計總重量與總體積,以及預計交貨日期。甲方在收到乙方通知后,應盡快向乙方確認交貨地點與交貨日期。
第五條 合同設備的檢驗
5.1 合同設備的開箱檢驗應在設備運至交貨地點后____日內在進行。雙方應指派代表參加檢驗。
5.2 設備開箱檢驗合格后,雙方簽署驗貨合格證書。
5.3 如雙方認可的合同設備的小缺陷,并不影響設備性能,雙方仍然簽署驗貨合格證書,但是乙方應立即采取措施修復缺陷。
5.4 如果在聯合開箱檢驗中發現貨物有任何缺陷,缺陷或與合同規定不符,雙方代表將簽署一份詳細報告,該報告將作為甲方要求乙方進行更換,修理或補充發貨的有效證據。如果確認為乙方責任,乙方應自費取得補充或替換設備。如果確認為甲方責任,乙方應在收到甲方的通知后盡快向甲方補充或替換設備。
第六條 保證與賠償
6.1 乙方保證其向甲方提供的合同設備是全新并未使用過的。
6.2 乙方所提供的合同設備的保修期與原廠商提供的保修相同,詳見附件。
6.3 保修期內,乙方在收到甲方運于至指定地點(費用由買方負擔)的有缺陷設備后,應盡快將更換設備自費運至甲方。
6.4 如果因乙方原因不能按照合同
第四條的要求按時交貨,甲方有權以如下方式要求乙方賠償損失:從遲交貨
第三周起每周按遲交貨物總價的0.5%(百分之零點五)計,不足一周的時間計為一周。上述賠償總額不超過合同總價的5%(百分之五)。上述賠償不能解除乙方交貨的責任。賠償金的支付將被認為已足額補償甲方的全部損失(包括因遲交貨甲方可能向乙方提出的間接損失)。
6.5 如果甲方未按合同
第四條規定的內容按時支付合同款。甲方應向乙方支付滯納金。滯納金支付方式為:從規定的付款日次日起,按應付未付合同款額以每日0.5‰(萬分之零點五)計算滯納金,滯納金總額不超過本合同總額的5%。
6.6 如果由于非乙方原因造成合同執行延遲,則交貨周期相應順延。
第七條 不可抗力
7.1 如果雙方中的任何一方因為不可抗力,如:戰爭、火災、臺風、洪水、地震或其他雙方共計為不屬于不可抗力的原因而被迫停止或推遲合同的執行,則合同執行相應延遲,延遲的時間等于不可抗力發生作用的時間。
7.2 受影響的一方應將不可抗力的發生盡快通過電報、電傳或傳真通知另一方。
7.3 受影響的一方應在不可抗力終止或被排除后盡快通過電報、電傳或傳真通知另一方,并通過航空掛號通知另一方不可抗力已終結或排除。
第八條 仲裁條款
8.1 所有與合同及合同執行有關的爭議將通過雙方友好協商解決,如果不能通過友好協商解決,則將該爭議提交_________仲裁委員會仲裁。
8.2 仲裁裁定是終局的,對雙方均有約束力。任何一方不得向法院或其他機構申請改變仲裁裁定。
8.3 仲裁費用由敗X承擔。
8.4 仲裁進行過程中,雙方將繼續執行合同,但是仲裁部分除外。
第九條 保密條款
9.1 雙方同意,在任何時候,不論是合同有效期內還是合同終止以后,對另一方提供的技術文件以及事務、業務或操作方法(下稱秘密信息)實行嚴格保密。
9.2 一方保證,其依本合同所知悉的秘密信息只用于本合同的目的,不用于其他任何目的或向任何
第三方(包括單位、個人,也包括乙方的關聯企業如子公司、參股公司、母公司等)披露。一方承認并同意,對方是秘密信息的獨家擁有有者,將不直接、間接侵犯或損害對方對秘密信息的所有權。
9.3 一方應只在下述情況下,方可以使用秘密信息:
(1)出于評佑、論證將承擔工作的需要;
(2)出于履行本合同的需要。
(3)不論如何,秘密信息均不得以任何方式用于對對方不利、有損或相競爭的目的。秘密信息未經對方事先書面同意,不得被復制、全部或部分與其他信息編纂、透露給
第三方。
9.4 一方除經按本合同許可外,不得傳播、透露秘密信息的全部或部分。秘密信息可以向本方的代表和需獲悉秘密信息以輔助本方履行其義務的員工披露。一方保證,在上述本方代表和員工知悉秘密信息之前,向其提示秘密信息的機密性與專有性,并保證上述代表與員工同意接受本協議條款的約整,根據此項保證,一方將向對方賠償因上述代表、員工違約披露、使用秘密信息造成的一切損失、費用(包括律師費)與其他支出。
9.5 本條款構成獨立的保密協議,本條款的約定的對雙方的義務不因本合同的終止而終止。本條款的效力于全部秘密信息的秘密性全部喪失時終止。
第十條 合同的生效、解除和終止
10.1 本合同簽約雙方授權代表簽字、蓋條日期,即本合同的生效日期。
10.2 如果發生以下情況,可視為合同解除或終止:
(1)一方進入解體或倒閉階段;
(2)一方被判為破產或其它原因致使資不抵債;
(3)本合同已有效、全部得到履行;
(4)雙方共同同意提前解除合同;
(5)按仲裁機構的裁決,合同解除或終止。
第十一條 其他 1
1.1 本合同壹式二份,雙方各執一份。本合同列出的附件是本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。 1
1.2 對本合同條款的任何修改、變更或增減,須經雙方授權代表簽署書面文件,成為本合同的補充文件,具有同等法律效力。 1
1.3 任一方均不得向
第三方公開透露合同內容,除非事先征得對方的同意。但如需將合同提交政府有關部門批準則不需對方事先同意。 1
1.4 未盡事宜由雙方另行協商決定。 1
1.5 本合同均按《民法典》執行。 甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________ 代表(簽字):_________
代表(簽字):_________ ________年____月____日
________年____月____日 附件 附件一 合同設備清單及價格(略) 附件二 原廠商提供的主要設備保修期(略
買賣合同 篇29
合同編號:
賣方(下稱甲方):____________ 地址:________________________ 聯系方式:____________
買方(下稱乙方):________________地址:________________________ 聯系方式:_____________
甲乙雙方經過友好協商,基于自愿平等互利的原則,就甲方向乙方出賣本合同約定的作品事宜,達成如下協議合同:
一、作品概況
二、作品權屬
甲方應保證對本合同的第一條作品擁有所有權及處分權,并擁有足以對抗第三人的權利,同時甲方應如實說明作品的情況及瑕疵。
三、交易價格
經甲乙雙方確認,本合同交易作品的價格合計為:人民幣,甲乙雙方均有對本合同約定的.交易價格和其他事項保密的義務,任何一方泄露合同其中信息,應承擔給對方造成損失的賠償責任。
四、付款方式
乙方應在________年_____月_____日前將上述款項付至甲方銀行賬戶。
五、作品交付及驗收
甲方應在合同簽訂____日內將作品交付乙方。甲乙雙方在交付的同時對作品進行現場驗收。
1、 驗收方法:雙方書面確定。
2、 驗收標準:符合本合同第一條所列作品概況。
3、 驗收結束后,甲乙雙方應對作品進行確認正視、俯視、底視的照片進行簽字確認。
六、交易終止
乙方于以下情形有權終止交易:有證據表明作品在權屬、真偽、瑕疵紕漏等方面存在不實之處。上述情形屬實的,乙方有權解除合同,如乙方已經支付的款項,甲方應在____日內退回,逾期則按照每天2%的標準承擔違約金。
七、甲方取回責任
本合同解除后,甲方應于____日內取回作品;逾期未取回,乙方收取合理的保管費。甲方如采用郵遞方式取回,應向乙方出具書面申請,郵遞、保險用由甲方承擔,乙方不承擔貨物交予承運人之后的責任。
八、違約責任
1、甲方在作品的權屬、真偽、瑕疵紕漏等方面存在不實之處,應按照本合同約定的交易價格向乙方進行賠償。
2、乙方未按照合同約定支付款項的,逾期每天則按照1%的標準支付違約金。
九、不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免的對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等,以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如遇不可抗力事件發生,導致合同無法正常履行,發生一方應及時告知對方,并及時協商合同終結或延期協議,并書面做出合同附件。
十、補充與附件
本合同未盡事宜,應按照國家相關法律法規執行,未做規定的,甲乙雙方經過友好協商達成書面補充協議。協議與其他補充材料作為合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
十一、合同效力
本合同自甲乙雙方簽字之日生效。有效期為年,自至 年月效力,簽字蓋章(手印)生效。
十二、爭議處理
本合同在履行過程中發生爭議的,由雙方當事人友好協商解決,也可由有關部分調解;協商或調解不成的,則可提交地方仲裁委員會仲裁,或依法向乙方地方人民法院起訴。
賣方:賣方: 地址:地址: 聯系方式: 聯系方式:
開戶銀行: 開戶銀行:
銀行賬號: 銀行賬號:
買賣合同 篇30
原告:,女,198X年X月12日出生,漢族,身份證號:X4,住東X9號,買賣合同糾紛訴狀。
被告:,男,19X2年4月2X日出生,漢族,身份證號:X330,住東莞市房,聯系電話:。
訴 訟 請 求
1、依法判決被告返還定金人民幣20000元;
2、依法判決被告賠償維修基金、中介服務費損失9000元;
3、依法判決被告支付違約金人民幣43700元;
4、依法判決被告承擔本案全部訴訟用度。
事 實 與 理 由
20xx年10月27日東莞市X地產經紀有限公司作為居間人,促成原、被告簽訂《房屋買賣合同》(以下稱合同)約定:被告將東莞市作價人民幣437000元出賣給原告;原告在簽訂合同后交付定金人民幣XX元;被告20xx年1月23日交房;原告向東莞市X地產經紀有限公司支付中介服務費X元,由于違約導致交易不能的違約方需向對方賠償中介服務費,合同范本《買賣合同糾紛訴狀》。
合同簽訂后,原告如約向被告交付了定金并將首期款存進指定銀行賬戶,并支付了該房維修基金3000元和中介服務費6000元,但被告卻遲遲未能按合同約定的`時間交房。20xx年5月8日,被告表示該房屋不賣了,且拒不按合同約定承擔違約責任。無奈之下,原告于20xx年5月12日向被告發出通知,解除合同。
東莞刑事律師
據上,由于被告的違約行為,嚴重侵害了原告的正當權益。為保護自身的正當權益,原告特訴至貴院,請依法裁決。
此致
東莞市第XX人民法院
具狀人:
編輯
買賣合同 篇31
出賣方(甲方):
購買方(乙方):
買受人:
第一條:標的、數量、價款及交(提)貨時間:
第二條:質量標準:電爐合格料規格:外型尺寸:≤500×500mm。厚度:重
第三條:交貨方式、地點及收貨人:汽運到站:買受人指定貨場。
第四條:檢驗標準、方法、地點及期限:買受人按合同規定對相關品種按照《廢鋼驗收標準(試行)》現場驗收,同時出具驗質結果。若出現質量異議,按相關《質量異議處理辦法》協商解決。違禁物品每件罰款100——5000元,可從貨款中扣除或按價折噸扣除。貨到買受人指定地點24小時內完成卸車。
第六條、結算及資金支付:貨到驗收合格后,買受人根據財務掛帳額度分期支付現金。
第七條:合同爭議解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門協調;協商或調解不成的,可依法向合同履行地的人民法院起訴。
第八條:本合同自20xx年10月1日起生效,到20xx年10月31日止。
第九條:本合同一式肆份,出賣人貳份,買受人貳份,雙方簽字蓋章生效。
出賣方(甲方):_____________
購買方(乙方)__________________
____年____月____日
買賣合同 篇32
甲方:__________________
乙方:__________________
甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本合同,以資共同信守執行。
第一條甲方將自有座落于淄博市張店區美食街西首南側房屋出售給乙方,乙方對甲方出售房屋已作了解并愿意購買。
第二條甲方出售房屋屬私有產權房,用途商業,結構鋼混,總層數4層,間數____間,房屋建筑面積____平方米,土地使用權面積____平方米。(見附件1:房產證及房產證平面圖復印件)房產證號:____土地證號:____甲方確保該房屋的合法性、真實性、可靠性,未在該房產上設置任何抵押、質押,未有任何債務糾紛。乙方有權在交易前查檔,驗證該房屋權屬。
第三條房屋固定裝修應保持原狀,房屋內附屬設備等祥見屋內設備清單隨房屋一并轉讓給乙方。
第四條依據國家法律、法規、政策,甲方取得該房屋時繳納的公共維修基金隨房屋一并轉讓給乙方。
第五條甲乙雙方議定上述房產買賣總價款(含裝修、屋內設備和公共維修基金)為人民幣(大寫)____萬元整工作日內,甲乙雙方共同到市房屋交易管理部門對甲方的房產證查檔驗證。查檔驗證通過之日,乙方通過銀行轉帳方式向甲方支付售房款總額%首付款,即____元人民幣;
3、甲方在收到首付款當日,將房產證原件以及辦理權屬轉移所需的買賣合同、稅票、身份證復印件等交給乙方并協助乙方到市房屋交易管理部門辦理房屋交易過戶手續。
4、乙方取得市房屋交易管理部門頒發的房屋權屬證書和土地權屬證書之日起工作日內,乙方通過銀行轉帳方式向甲方支付第二期售房款總額____%,即____元人民幣
5、房屋尾款元人民幣,乙方承諾于20____年____月____日之前付清。乙方根據付款進度將售房款打入甲方賬戶,甲方收款后給乙方出具收條。
第八條違約責任若甲方房屋產權有問題不能過戶,甲方退回乙方支付購房款,并賠償乙方同期貸款利息,若乙方延期付款按對等原則承擔違約責任。
第九條本合同一式三份,甲乙雙方簽字生效。甲、乙雙方各執一份,第三份交房屋交易管理部門。
第十條本合同發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第十一條本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。
出賣方(甲方):_____________
購買方(乙方)__________________
____年____月____日
買賣合同 篇33
甲方:
乙方:上海匯億家居用品有限公司
經雙方友好協商,就甲方委托乙方生產制作印有甲方LOGO的產品(以下簡稱禮品)達成具體的協議如下:
一、協議簡要
由乙方根據甲方需求,設計并制作符合甲方商業需求的禮品 (以下簡稱禮品),禮品的詳細規格、材質等如下表:
二、雙方的權利與義務
1、乙方在簽訂合同之后,為甲方提供樣品,經甲方確認后進行產品制作生產。
2、大貨生產需與樣品一致,如有存在材質或色彩及相關的.變動差異,在征得甲方同意后方可更改。
3、甲方須保證及時提供交貨地點、收貨人清單 ,因甲方未能按時提供上述清單造成的交貨延誤,由甲方承擔責任,與乙方無關;若因甲方提供之交貨清單有誤,造成運輸有誤,其產生的重復運輸之費用由甲方承擔。
4、甲方指定收貨人在到收貨地點進行驗收,并在供貨單上簽字確認視為合格。
三、付款方式
合同簽訂之后,甲方先預付乙方50%的定金,合計人民元,余下50%貨款合計人民幣元,于驗收合格后一次性付清。
四、違約責任
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,由因此而造成的糾紛,由當地國家仲裁機構仲裁。
本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方:乙方:上海匯億家居用品有限公司 代表人: 代表人:
蓋單:蓋章:
日期:日期:
