買賣合同范文集錦（通用32篇）
買賣合同范文集錦 篇1
買賣合同（合同名稱）
買方： （下稱甲方） 賣方： （下稱乙方）
地址： 地址：
電話： 電話：
電子郵箱： 電子郵箱：
買賣雙方依據國家有關法律規定，經過平等協商，就 （合同名稱）達成如下協議：
一、 （也可一、二、）賣方像買方提供 （買賣合同的標的，可以用列表式，把標的物的名稱、數量、質量、單價、總價款和附加費用寫清楚）,總價值 元。
二、 交提貨方式（應寫明是買方自提，還是送貨上門;是車板交付，還是賣方倉庫交付。不同的交付方式，其義務、責任是不同的）。
三、 質量標準（要明確依據什么標準驗收貨物的質量，雙方可以約定適用國家標準、行業標準，但應寫明適用的標準名稱、編號：沒有國家標準的，雙方可以約定其他質量標準）。
四、 賣方應當提供 部門（標的物須經有關部門批準才能出售的，這個條款就是必要條款）出具的證明文件（或者批準證書），因文件不全而導致合同標的物的所有權不能轉移給買方的，賣方應當承擔法律責任。
五、價格條款（明確貨款數額及貨物支付方式）。
六、驗收方式(可以寫明賣方應當提供據以驗收的必要的技術資料或者樣品。對標的物有異議的，應當明確在什么時間內向對方提出方為有效)。
七、合同的履行期限（寫明履行的時間，分期履行要明確每一履行期的起至日期）。
八、擔保條款（雙方都可以要求對方提供擔保。擔保要符合民法典的規定，擔保的方式可以是保證、抵押、質押等）。
九、包裝條款（貨物包裝要符合國家規定的標準，包裝物是否回收，包裝的價款由誰承擔等，雙方應約定清楚）。
十、合同的變更和解除（在何種情況下可以變更和解除合同，要寫明變更和解除的程序，通知的方式等內容）。
十一、標的物風險條款（寫明標的物交付前后的責任，如果雙方未約定，則要依據合同法的規定確定標的物風險由誰承擔）.
十二、違約責任（明確不履行合同規定的義務應當承擔的法律責任和免除當事人責任的具體情況）。
（一）甲方違約：
1.甲方逾期付款的，應按逾期付款金額每 （日或周） 分之 計算，向乙方支付逾期付款的違約金。
2.甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。
3.甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。
4.其他約定： 。
（二）乙方違約：
1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款 %的違約金。
2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價；甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。
3.乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。
4.乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過 日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。
6.貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款；合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，并承擔逾期交貨責任；甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知后 日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答復的，視為同意乙方發貨。
8.其他： 。
十三、凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，交由 仲裁委員會進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。協商調解不成的應當向 人民法院提起訴訟。
十四、補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
十五、本合同自 生效（可以約定自雙方簽字蓋章時起生效，也可以約定具體時間起生效）。本合同一式 份，雙方各執 份，具有同等法律效力（兩種文字的文本，以中文版為主。合同副本一式 份，交由 保管。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
法人代表（簽字）： __ 法人代表（簽字）：_ _ __
年 月 日 年 月 日
買賣合同范文集錦 篇2
甲方(出賣人)：
乙方(買受人)：
甲、乙、兩方依據自愿、誠信原則，經友好協商，達成如下一致意見：
第一條 各方承諾及保證
甲方承諾并保證：擁有座落于伊金霍洛旗西苑小區K座 2單元901房屋的所有權，該項所有權是存在共有權、抵押權。誠信履行本合同書的項下的合同義務。
乙方承諾并保證：誠信履行本合同書的項下的合同義務。
第二條標的物二手房買賣合同甲方自愿轉讓的房屋座落于伊金霍洛旗西苑小區K座 2單元901室。
房屋內現有裝修及物品全部隨房屋轉讓并不再另外計價。
第三條 價款
本合同書第二條項下標的物全部計價478000元大寫：肆拾柒萬捌仟元整。
各方確認：在甲方及時履行本合同書第六條義務的前提下，本條第一款的價款為甲方轉讓標的物的凈價，即本合同書履行過程中產生的稅費由乙方承擔。
第四條 交付與支付
1、本合同書簽訂時，甲方向乙方交付房屋所有權、土地使用權證書和全部門鎖鑰匙、電費、自來水費、有線電視、電話等交費證件。
2、本合同書簽訂(并由雙方履行了第1款義務)后當天內，乙方向甲方支付所有房款的銀行貸款230000元大寫：貳拾叁萬元整_，剩余款項：248000元(大寫：貳拾肆萬捌仟元整)等乙方辦完過戶手續一次性付清。
第五條 所有權轉移特別約定
各方確認：本合同書項下標的物自交付后轉移至乙方。
第六條協助義務
在乙方確定的時間，甲方應配合乙方辦理房屋所有權證和土地使用權證的過戶手續至乙方名下，包括但不僅限于根據登記部門的要求另行簽訂合同文書、提供身份證明等。甲方不得因此要求乙方另行向甲方支付任何費用。
第七條、違約責任
1、因甲方違反本合同書第一條所有權瑕疵擔保責任而導致乙方主動或被動參與訴訟(仲裁)等爭議解決程序，甲方須承擔乙方由此產生的全部損失并承擔違約責任。
2、甲方如不能及時履行本合同書第六條協助義務，應繼續履行該項義務并承擔違約責任。
3、乙方不能依約承擔本合同書第三條義務時，應承擔違約責任。
4、甲方雙方違反本合同書其他約定的，依法承擔相應的違約責任。
5、如有一方違約并承擔總房款50%的違約金。
第八條、爭議解決辦法
本合同書履行過程中產生的一切糾紛，應提交伊旗仲裁委員會仲裁，其裁決對雙方具有約束力。
第九條、雜項規定
1、本合同書未竟事項，由雙方依誠信、公平原則另行商定。
2、本合同書一式兩份，由甲、乙、各執一份，
3、本合同書在各方簽字后生效。
甲方：
乙方：
買賣合同范文集錦 篇3
合同登記編號：
買受方：（甲方）
名 稱：
地 址：
電 話：
開戶行：
帳 號：
賣受方：（乙方）
名 稱：
地 址：
電 話：
帳 號：
簽訂日期：
簽訂地點：
根據《民法典》及國家知識產權有關部門規定，就甲方向乙方 計算機管理系統一事，經雙方友好協商一致，達成以下合同：
一. 合同內容
乙方向甲方提供以下軟件：(相應模塊)
二. 甲方的權利和義務
1. 甲方向乙方提供所需軟件的相關需求。
2. 甲方有權要求乙方按照相關需求，在雙方約定的時間內，完成合同書中規定的內容。
3. 甲方有權對乙方實施的過程（包括項目進展中的各個環節）進行監督，并給出相應的意見和建議，乙方應予積極的配合修正和改變。
4. 甲方應負責采取一定措施，保證本單位各部門密切配合項目的實施工作順利進行。
5. 甲方須指定一名高級管理人員，負責整個項目的協調及實施工作。
6. 甲方須指定最少一名系統管理員（電腦專業中專以上），由乙方負責培訓，并自始至終參加整個項目的實施和培訓過程。
7. 甲方須提供培訓場地，安排受培訓人員(每功能至少保證兩人)，與乙方共同建立培訓網絡、確定培訓日期，所有電腦操作人員上崗前須通過乙方的考核。
8. 甲方系統環境現狀符合乙方軟件穩定、正常運行，甲方服務器系統安裝20系統，站點端安裝98或20系統，網絡現正常運行。
9. 甲方按照乙方軟件具體書面要求，完成數據編碼工作并進行錄入，配合完成系統的安裝調試工作。
10. 甲方須配備和能直撥總部的直線分機電話，或者提供ee網絡環境，便于乙方對系統進行遠程維護。
1. 由于軟件實施的特殊性，甲方應解決乙方人員在甲方工作期間（包括將來售后期間）的工作場地和食宿。
2. 對于本合同所涉及的接口（如電話等），甲方須積極與相關廠家進行協調，并在項目實施前或實施中提供準確、必要的技術參數，如未在上述期間內提供，工期可相應順延。
三. 乙方的權利和義務
1. 乙方應對軟件系統的實用性、可靠性和完善性負責。
2. 乙方應根據軟件的詳細功能書，在雙方約定的時間內，完成合同書規定的內容。
3. 乙方應滿足甲方對軟件提出的合理要求，并對現有軟件不能滿足的事項進行耐心解釋。對有可能影響進度的要求，乙方有權提出延期請求，由雙方協商后再確定是否延期和延期的具體時間。
4. 乙方應負責本軟件的安裝、調試工作，負責培訓甲方的電腦管理和使用人員，使甲方在項目驗收后有能力使用、維護和管理。
5. 乙方有義務協助甲方制定并推行使用計算機管理的各項規章制度及其管理方式。如果需要可向甲方提供業務單據、報表的樣本。
6. 乙方有權對售出的給甲方的軟件使用，提出自己成熟的合理化意見和建議，但甲方是否更改最終以甲方意見為準。
7. 雙方合作期間，乙方對甲方提供的口頭、文字及所有相關資料，特別是甲方的經營數據，未經甲方許可，不得以任何方式泄露給第三方。
8. 乙方對甲方提供的文字及相關資料只用于本項目的實施，但對該內容所涉及的包括知識產權在內的一切法律問題不承擔任何法律責任。
9. 乙方在收到甲方《進場日期確認函》后，應按時派工程師到用戶現場，進行系統安裝、調試、培訓和開通工作, 并和甲方及系統集成方相互配合，以確保系統一次性全面開通。
10. 在系統試運行的前7天內，乙方工程師應24小時在現場指導，隨時監控和確保系統的正常運行。
1. 自系統第一個模塊試運行之日起，乙方提供________年的系統維護工作。內容包括：每天24小時遠程維護；定期地到現場回訪，察看及改善整個系統的運行情況。
2. 在________年的維護期內，乙方應對甲方所使用的軟件進行升級。維護范圍僅限于乙方編制的軟件。如果由于甲方的需求有原則性的變動而需對軟件進行修改不在維護的范圍之內，如甲方確有需要，雙方需另簽訂合同。
四. 項目的實施 為了高質量的系統實施，確保軟件一次性開通成功，雙方須緊密配合，遵守以下實施步驟：
1. 合同生效后，甲方配合乙方填寫《工程環境及進場計劃表》與乙方；乙方提供軟件系統安裝的基本資料，如《電腦系統實施進度計劃表》、《系統需提供的初始數據》等，便于甲方盡早做好準備工作；
2. 在系統試運行前1個月，甲方向乙方發預進場通知書，并準備軟件運行的環境。乙方確定實施項目組及項目實施人員，并與甲方協商確定工程實施計劃。
3. 在軟件運行環境準備完畢（布線可在實際試運行前完成），甲方書面向乙方發送最終《進場日期確認函》。
4. 乙方實施工程師進場時，須帶上安裝光盤等相關資料，到用戶現場進行安裝、調試工作。
5. 乙方按照《系統培訓提綱》進行應用軟件系統的操作培訓，要求每一模塊至少有2人能熟練操作，并填好《培訓簽到表》，如有可能請用戶填寫《培訓簽名詳表》。在培訓結束前對每一位操作員進行考核。
6. 培訓期間在相關條件成熟的情況下，乙方根據用戶需求完成對系統參數的設置、各種接口的調試及賬單的設置，協助用戶錄入相關數據，保證運行的各項初始數據在試運行前準備就緒。
7. 在系統培訓完畢、試運行前，由項目負責人安排一次協調會，要求相關部門主管以上領導參加，及時了解用戶對軟件的實際需求。
8. 系統試運行時，乙方人員與用戶緊密合作，主動跟班，及時解決問題并糾正錯誤，協助用戶核對各種報表等。
9. 系統跟班結束前三天，乙方向各使用部門發放《系統各模塊驗收表》，要求用戶各部門在2個工作日內出具初次驗收意見，并由乙方對用戶新提出的或尚未解決的問題進行解答或修改，并請用戶簽字確認。
10. 項目基本結束前，甲方應做好系統的備份工作并確保遠程維護的正常開通。乙方提交軟件使用說明書、軟件備份等資料，并經用戶簽收。
1. 在維護期內，由乙方公司向用戶發送《告用戶書》及《工程質量調查表》，以對工程完成情況及工程質量進行監督和跟蹤。甲方在使用期間發現乙方軟件存在的問題，乙方應在接甲方通知后兩個工作日內給予維護。
2. 在________年的維護期內，甲方應出具最終的系統書面驗收報告，否則按照甲方驗收合格對待。因用戶原因未能使用或未能全部使用的模塊、功能，也以甲方驗收合格對待。
五. 軟件版權的保護
1. 本合同所涉及的應用軟件（包括程序、技術資料、使用手冊、系統結構）的所有權屬于乙方，受《計算機軟件保護條例》的保護。甲方付清應付乙方的全部款項后，正式享有軟件使用權。未經乙方許可，甲方不得以任何方式向第三者透露、轉讓或出售本軟件。
2. 乙方應保證提供經國家認可的正版軟件，且功能無任何限制，且保證合法擁有該軟件的知識產權，因知識產權問題給甲方造成的損失，由乙方承擔。
3. 除非本合同指明，乙方不提供其它的任何系統軟件。
六. 合同金額及付款方式
甲方向乙方支付合同總金額為人民幣 。
1. 合同生效后七個工作日內，甲方支付總款 % 預付款共 元.
2. 軟件安裝、調試和培訓完成，正式上線使用無異狀 天后付總款 %共 （元）。
3. 剩余總款的 %共（ 元）在軟件正式使用無異狀 個月后付清.
七. 施工期要求
乙方保證在甲方正常施工條件下，在11個工作日內完成安裝培訓和系統切換工作。
八. 違約、違約責任及爭議解決
1. 任何一方終止合同，需提前10個工作日書面通知對方，并說明正當終止理由，由雙方代表協商終止合同有關事宜。
2. 如軟件正常使用60天后，甲方未付款，乙方有權終止甲方使用的乙方軟件，一切責任由甲方負責，在甲方付完全部款項之后，乙方無權終止甲方使用的乙方軟件，如有此情況，一切后果由乙方負責，甲方有權要求賠償。
3. 由于戰爭、地震、火災、水災等不可抗拒的因素而導致合同不能正常履行，雙方均不承擔責任，待條件恢復后，由雙方協商確定合同變更內容。
4. 如項目由于乙方原因導致延期，乙方應償付逾期違約金，按本合同總金額的1%每天計算。
5. 如由于甲方原因導致延期，或某些軟件模塊沒有使用，甲方仍須在合同的最后付款日付清相應款項。如甲方延期付款，須另加應付款項的1%每天的費用作為乙方的補償。并且乙方在收到相應款項前，有權暫停一切服務，且暫停服務時間也計算在有效服務期內。
6. 合同履行中如出現未包括的問題，或合同內容出現爭議、修改，雙方本著友好、積極、合作的態度，進行協商解決并簽訂補充協議或備忘錄。如協商不成，則按《民法典》及相關法律的有關規定執行。
九.合同生效及其它
本合同經雙方簽字并蓋章后生效。本合同附件與本合同具備同等法律效力
2. 本合同一式兩份，雙方各存一份，具有同等法律效力。
3. 雙方履行完各自的業務后，本合同自行終止，但有關雙方機密及版權的條款內容繼續有效。
甲方單位： 乙方單位：
代 表： 代 表：
____日 期：____日 期
買賣合同范文集錦 篇4
一)座落于___，建筑平面或物體表面的大___平方米； (
二)房屋的占有權證號為___，國有地盤使用權證號為___； 該房屋占用規模內的地盤使用權隨該房屋一并轉讓。
第二條上面所說的房產的生意業務價格為：單價：群眾幣___元平方米，總價：群眾幣___元整(大寫：___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元整)。
第三條乙方在___前應向甲方給付定X群眾幣___元整(大寫：___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元整)。 上面所說的定X在乙方___付款時充抵房款。
第四條付款時間及方式乙方應于本合約發生效力之日起____日內將該購房合約范本房屋全部價款給付甲方。具體付款方式為：
第五條甲方承諾在本合約發生效力之日起____日將房屋交給給乙方，并在交給房屋前騰空該房屋。 甲方應在___前將其落戶居住于該房屋的戶籍關系遷出。
第六條甲方承諾并包管，依法享有本合約所售房屋共有權的權利人均已書面同意將該房屋給乙方。
第七條甲、乙雙方同意，在本合約發生效力之日起____日內，共同向房屋權屬掛號構造申請管理房屋占有權變更掛號手續，依法取得房屋掛號在乙方名下的《房屋占有權證》；并在乙方領取《房屋占有權證》后，按有關劃定向地盤治理部門申請管理當房屋地盤使用權變更掛號手續。 該房屋地盤使用權的變更手續按下列約定管理： 該房屋地盤使用權為出讓取得，其地盤使用權證所載權利和相關出讓合約的權利、義務一并轉讓給乙方。 該房屋地盤使用權為劃撥材料購銷合約范本取得，根據有關劃定，其轉讓需繳納地盤出讓金或地盤收入金的，雙方約定，該用度由□甲方承擔□乙方承擔。 除本條已有約定外，管理以上手續應當繳納的稅費，由□甲、乙雙方按國度劃定各自承擔□甲方承擔□乙方承擔。
第八條房屋毀損、滅失的危害自□房屋正式交給之日□權利轉移之日起轉移給乙方。
第九條
第九條該房屋正式交給時，物業治理、水、電、燃氣、有線電視、通信等相關雜費，按下列約定處置懲罰 __________________________________________
第十條甲方包管已如實陳述本合約所售房屋權屬狀況和其他具體狀況，包管該房屋在生意業務時沒有產權糾紛或影響雙方生意業務的不論什么法令障礙，有關按揭、抵押、租賃、稅項等，甲方均在合約發生效力前辦妥。發生效力后如有上面所說的未清事變，由甲方承擔全部責任。 第10月1日條乙方未按本合約的約定支付房價款的，按下列約定承擔違約責任：乙方過期支付房價款的，每一過期裝備購銷合約范本一天，按應付未付房價款的極其之___支付違約金。乙方過期支付房價款超過____日，甲方有權排除本合約，甲方在排除合約之日起____日內將已收房價款退還乙方，所收定X不予退還；并有權要求乙方支付總房價款百分之___的違約金。
第十二條甲方未按本合約的約定履行義務的，按下列約定承擔違約責任：
1、甲方過期交給房屋的，每一過期一天，按總房價款的極其之___支付違約金。甲方過期交給房屋超過____日，乙方有權排除本合約。甲方應在乙方排除本合約之____日起____日內將已收房價款和雙倍定X返還乙方，并按總房價款的百分之___支付違約金。
2、如因甲方的存心或不韙造成乙方不克不及在本合約約定的時間內取得房地產權屬證書，乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起____日內將乙方已付款退還給乙方，并按總房價款的百分之___支購銷合約范本大全付違約金。
第十三條本合約未央事宜，甲、乙雙方可另行訂立增補條款或增補和談。增補條款或增補和談和本合約的附件均為本合約不成分割的部分。
第十四條本合約自甲乙雙方簽字之日起發生效力。
第十五條因本合約或與本合約有關的不論什么爭議，雙方應協商解決。協商不成的，□提交處理___仲裁委員會仲裁解決□依法由群眾法院訴訟解決。
第十六條本合約一式___份。此中甲方執___份，乙方執___份，提交處理房屋權屬掛號構造一份。 甲方(簽章)：乙方(簽章)： 法定代表人：法定代表人： 簽約日期：簽約日期買賣合同 篇10 賣 方： (以下簡稱甲方) 買 方： (以下簡稱乙方) 見證方： (以下簡稱丙方) 甲乙雙方經友好協商，就甲方向乙方轉讓甲方私人房產一事達成以下條款：
第一條 甲方對產權的聲明 甲方根據國家規定，已依法取得____市_________區(縣) 的房屋所有權證書，所有權證書_____字第____________號。甲方為該房屋的現狀負全責。該房屋的結構為 _____________________，建筑面積為_________平方米。
第二條 甲方對買賣權的聲明 甲方保證該房屋是符合國家及____市房屋上市的有關規定及政策法規，甲方有權將該房屋上市交易。由于違反國家及____市相關政策法規而引起的法律及經濟責任由甲方來承擔。
第三條 乙方對購買權的聲明 乙方愿意在本合同
第一條款及
第二條款成立的前提下，就向甲方購買上述房屋的完全產權之事簽訂本協議，并認可僅在此種情況下簽訂才具有法律效力。
第四條 房屋售價 雙方同意上述房屋售價為每建筑平方米人民幣 元，價款合計為人民幣 元。(大寫____佰____拾____萬____仟____佰____拾元整)
第五條 付款方式
(一) 無須銀行貸款
1、乙方應在簽訂《____市房屋買賣合同》時，支付相當于總房款的10%的定X。
2、乙方應在辦理立契過戶手續前3個工作日內，支付剩余90%房款。
(二) 銀行貸款
1、 乙方應在簽訂《____市房屋買賣合同》時，支付相當于總房款的10%的定X。
2、 乙方應在辦理立契過戶手續前3個工作日內，支付首期房款。
3、 銀行貸款部分房款按銀行規定由銀行直接支付。
第六條 違約責任
1. 甲、乙雙方合同簽訂后，乙方中途悔約，應書面通知甲方，甲方應在3個工作日內，將乙方的已付款(不計利息)返還乙方，但購房定X歸甲方所有。甲方中途悔約，應書面通知乙方，并自悔約之日起3個工作日內應將乙方所付定X的雙倍及已付款返還給乙方。
2. 乙方如未按本協議
第五條款規定的時間付款，甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。每逾期一天，乙方應支付甲方所應付房款的0.4‰作為滯納金，逾期超過15天，即視乙方違約，定X不予返還。
3. 甲方應在獲得全部房款后3個工作日內將房屋搬空，每逾期一天，甲方應按乙方已付房款的0.4‰向乙方付滯納金，逾期超過15天，即視甲方違約，乙方可要求法院強制執行。
第七條 房屋交付 甲乙雙方就房屋交付達成以下細目：
1) 沒有房屋欠帳，如電話費、電費、物業管理費、取暖費等;
2) 沒有固定不可移動裝修物品的破壞;
3) 房屋本身沒有影響房屋使用或美觀的破壞;
4) 其它： .
第八條 關于產權辦理的約定 本協議簽訂后，甲乙雙方應向房屋所在區(縣)房地產交易所申請辦理房屋買賣立契過戶手續，并按有關規定申領房屋所有權證。 辦理上述手續時產生的稅費及相關費用，由甲乙雙方依照有關規定繳納。辦理過程中由丙方先行墊付，在物業交驗時提供相應票據。
第九條 有關爭議 本協議未盡事宜，雙方可簽訂補充協議。本協議的附件和雙方簽訂的補充協議為本協議不可分割的組成部分，具有同行法律效力。當本合同在履行中發生爭議時，雙方協商解決。協商不能解決的，雙方均有權向該房屋所在地的人民法院提起訴訟。
第十條 生效說明 本協議一式四份，甲乙雙方各執一份，房屋所在區(縣)交易所留存一份，見證方一份。均具有同等法律效力。自雙方簽字蓋XX日起生效。 甲 方： 經辦人： 電 話： 乙 方： 經辦人： 電 話： 丙：
買賣合同范文集錦 篇5
買賣合同（三）-范文正文：合同編號：＿＿＿＿＿
簽訂日期：＿＿＿＿＿
簽訂地點：＿＿＿＿＿
經供方：＿＿＿需方：＿＿＿充分協商，簽訂本合同。
在執行中，任何一方不履行合同，應承擔違約責任。
1.商品
┌───┬────┬────┬─────┬────┬────┬────┐
│品名 │ 規格 │單位 │ 數量 │單價 │金額 │ 備注 │
├───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┤
│貨款共計人民幣（大寫）： │
└──────────────────────────────────┘
2.商品質量：
3.作價辦法：
4.交貨時間：
5.包裝要求及費用負擔：
6.質量檢驗及驗收方式：
7.結算方式：
8.運輸辦法：
9.供方違約責任：
（1）產品品種、規格、質量不符合規定，需方同意收貨的，按質論價；需方不同意收貨的，由供方負責處理，并承擔因此造成的損失。
（2）未按合同規定的數量交貨，而需方仍有需要的，應照數補交，按延期交貨處理。完不成合同任務，不能交貨的，應償付需方應交貨總值＿＿％的'違約金。
（3）包裝不符合規定，必須返修或重新包裝，應承擔支付的費用和損失；需方不要求返修或重新包裝，要求賠償損失的應予賠償損失。
（4）未按合同規定時間交貨，每延期交貨一個月，應償付需方以延期交貨部分貨款總額的違約金。
（5）不符合同規定的產品，在需方代保管期內，
第一范文網（）
買賣合同范文集錦 篇6
賣方：__________;身份證號：___________;電話:
買方：__________;身份證號：___________;電話:
根據《中華人民共和國合同法》、《二手車流通管理辦法》等有關法律、法規、規章的規定，就二手車的買賣事宜，買賣雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上簽訂本合同。
一、車輛情況
1、車類型號：____________________;車身顏色：_________;車牌號碼：____________;行駛公里：__________;發動機號：__________________;車架號碼：______________;初次入戶時間：________________;車輛購置稅完稅證明號：____________;車輛保險險種及到期日：__________________________。
2、車輛具備下列證件及備件(在方格里打“√”為示)：
□行駛證正、副本□購置稅(費)證□路費收據□車船使用稅標志□定編證(使用證)□營運證
□機動車輛登記證書□備胎□千斤頂□鑰匙把
3、買方確認所購車輛的目前實際狀況，不得以車況為由中途退車。
4、賣方保證該車的來源合法，手續齊全、真實有效，并承擔因該車和手續不合法引起的法律責任及買方損失。
二、交易金額及付款方式
1、本車價款為58600人民幣(大寫：伍萬捌仟陸佰元整)。車輛過戶費用由買方承擔。
2、買方于本協議簽訂之日付55000元。賣方及時將該車交付買方占用使用。剩余價款在車輛過戶之后一次性付清。
三、過戶及相關問題約定
1、買賣雙方就過戶問題達成如下共識：協議簽訂之日，賣方應積極配合買方進行過戶等相關手續。辦理完畢后，買方支付剩余價款。
2、該車在年月日時分以前(賣方交付車輛前)發生的一切交通事故、經濟糾紛、法律責任、交通違章均由原車主負責。年月日時分以后(車輛交付后)發生的一切交通事故、經濟糾紛、法律責任、交通違章均由買方負責。
3、協議簽訂后，賣方于年月日之前消違章、提供車輛所有手續便于買方正常過戶，買方于此日之后7個工作日內完成車輛的過戶。
四、違約責任
1、協議簽訂后，賣方需積極、及時的轉移車輛的所有權，將車輛交由買方占有、使用。若在約定時間內賣方無故拖延交付或拒絕交付，或是賣方的責任導致車輛在約定之時不能過戶，則需向買方支付_______元作為違約金。
2、若買方未在約定時間內完成剩余價款的支付，則需向賣方支付_______元作為違約金。
五、補充條款
____________________________________________________________________
六、爭議管轄
因本協議發生的爭議，買方經常居住地人民法院管轄。
七、當該車從車方名下過戶到買方名下，買賣雙方辦理完移交手續后，本協議即執行完畢。
八、本協議壹式貳份，買方壹份，賣方壹份，簽字蓋章后生效。九、補充協議具有與本約定相同的法律效力。
買方：(簽章)
年月日
賣方：(簽章)
年月日
買賣合同范文集錦 篇7
合同編號：
賣方： (以下簡稱甲方) 身份證號碼： 代理人： 身份證號碼：
買方： (以下簡稱乙方) 身份證號碼：
代理人： 身份證號碼：
中介方：樂山市仁恒房產營銷策劃有限公司(丙方)
甲、乙、雙方根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、行政法規和樂山市相關地方性法規、規章制度的規定，在合法、平等、自愿、相互信任的基礎上簽訂本合同，承諾共同遵守。
第一條：門市基本情況：
1.甲方將座落在 的門市(以下簡稱“門市”出售給乙方。乙方對該門市已作充分了解并實地看門市，對該門市現狀無異議，愿意購買該門市。
2、該門市的基本情況如下：
門市產權面積： ;土地證號： ;
產權證號： ; 門市用途： ;
3、門市所有人為甲方，甲方經門市共有人同意并授權簽訂本合同，如甲方及共有人不能到場，受托方必須出示授權委托書、聲明書。
第二條：成交價格
經甲、乙雙方商定后的實際成交價格為(大寫) 元整
(小寫：￥ 元整)。
第三條：稅、費負擔方式：
第五條：付款約定(本條各款均不計利息)
(1)乙方于 年 月 日以前交付門市定金人民幣(大寫) 元整(小寫￥ 元整)給甲方，合同生效后該定金動轉為門市款。
(2)一次性付款：
(4)在本合同簽訂后甲乙雙方于 年 月 日以前到樂山市房地產交易中心辦理房屋產權交易過戶手續，或辦理委托公證。
第六條：違約責任：
(1)、甲方收到定金后，不得以任何理由提高門市價或無故不出售該門市否則甲方按定金雙倍退還違約金。
(2)、甲方必須保證出售的上述門市權屬真實無爭議，如發生與甲方有關的該門市權屬或債務經濟糾紛以及甲方中途變更合同內容均屬甲方違約，如因發生糾紛產生的一切責任均由甲方承擔。
(3)、甲方應無條件配合乙方辦理產權轉移手續。
(4)、乙方不能按期向甲方付清房款或甲方不能按期向乙方交付門市，每逾期一日，由違約一方向對方支付購門市款的0.3%作為滯納金，逾期三天以上的屬違約。
第七條：門市交付時間
第八條：其它
1、本合同在履行中若發生爭議，甲、乙雙方應協商解決。協商不成，任何一方可向樂山市仲裁委員會申請仲裁或向同簽訂地人民法院提起訴訟。
2、本合同經甲、乙雙方簽字蓋章后生效，一式兩份，每份2頁，甲、乙雙方各執一份，均具有同等法律效力。乙方如需辦理銀行由乙方向銀行提供本合同原件，乙方保留本合同復印件。各種手續交接清楚后，本合同中止。
第九條：其它補充約定
甲方(簽章)： 乙方(簽章)： 代 理 人： 代 理 人：
聯 系 地 址： 聯 系 地 址： 簽約日期： 年 月
買賣合同范文集錦 篇8
買方：________
賣方：________
簽訂地點：________
簽訂時間：________月____日
提示：本合同適用于種子生產商與銷售商之間，或經銷商與種植戶之間進行的大額交易。
根據《中華人民共和國種子法》、《中華人民共和國民法典》及相關法規的規定，為明確雙方的權利義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。
一、農作物種子種類、品種、質量、數量、金額
農作物種類品種名稱
計量單位數量質量(%)單價(____元)金額(____元)
純度凈度發芽率水份
合計________人民幣金額(大寫)：________
注：種子質量標準執行國家、行業或地方標準，沒有國家、行業或地方標準的，由雙方協商簽訂。
二、賣方應提供的相關證件：賣方應出示《農作物種子經營許可證》和《營業執照》復印件，所提供的農作物種子必須經植物檢疫機構檢疫合格，并提供相應的檢疫證明。
三、農作物種子的檢驗及檢疫：買賣雙方應嚴格按國家頒布的種子檢驗檢疫管理辦法、規程及有關規定辦理農作物種子檢驗檢疫。
1.買方收貨后復檢，發芽率、凈度、水分三項指標在收貨后兩個發芽周期內復檢完畢，純度在收貨后該作物第一個生產周期內復檢完畢，發現問題應及時通知對方，逾期視為種子合格。
2.買賣雙方對經銷的每批種子必須同時取樣分別封存，以備種子復檢和鑒定，樣品保存至該批種子用于生產收獲以后。
3.申請種子檢驗、檢疫和鑒定的，其費用由______負擔。
四、超幅度損耗及計算方法：種子量的驗收，采取由合同雙方共同抽樣過秤的辦法，以實際過秤量綜合計算為準，最后實行多不退、少補足的辦法。
五、包裝要求及包裝費用負擔：種子應經過精選、加工、分級，用_______包裝，每袋標準重量為_________公斤，袋內外附有標簽，標簽須寫明作物種類、種子類別、品種名稱、品種審定(登記)編號、產地、質量指標、檢疫證明編號、種子生產及經營許可證編號或者進口審批文號、生產日期、生產商及其地址等事項。包裝費用由______方負擔。
六、交(提)貨時間、地點：交(提)貨時間為______年______月______日至______年______月______日，交貨地點為______。
七、發運方式、運費負擔：用______運輸，運費由______方負擔。
八、付款方式及期限：買方應在______年______月______日前以(匯款或匯票、現金)向賣方支付(□定金/□預付款)______元，剩余價款應在______年______月______日前付清。
九、雙方一般責任：
賣方：保證所供種子品種、數量、質量達到合同約定條款規定，并按合同約定的時間、地點交付買方或由賣方代辦托運手續或依約定代送。
買方：按合同約定時間交付定金，保證按時接收賣方提供的符合本合同要求的種子，并按時付清貨款。
十、因不可抗力因素造成種子數量或質量達不到本合同約定條款的，賣方應及時通知買方進行實地考查，并提供具有法律效力的有關資料，由雙方協商解決或者按《種子法》、《民法典》等國家有關規定處理。
十一、違約責任：___________________________________________
十二、種子質量發生糾紛，由法定機構進行技術質量鑒定，檢驗和鑒定的費用由申請人墊付，最終由責任方負擔。
本合同在履行中發生糾紛，由當事人協商解決;協商不成的，按下列第條方式解決：
(一)提交仲裁委員會仲裁：
(二)依法向人民法院起訴。
十三、雙方協商的其它條款：___________________________________________
十四、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同未盡事宜，按照《種子法》、《民法典》等國家有關規定，經合同雙方協商，作出補充規定附后。如需提供擔保，另立《合同擔保書》，作為本合同附件。
本合同一式二份，合同雙方各執一份;合同副本一份，送備案。
買方：________(簽X)賣方：________(簽X)
法定代表人：________法定代表人：________
委托代理人：________委托代理人：________
住所：________________住所：____________
編碼：____________編碼：____________
電話：____________電話：________________
開戶行：____________開戶行：____________
戶名：________________戶名：____________
帳號：________________帳號：_____________
買賣合同范文集錦 篇9
出賣方(甲方)：
購買方(乙方)：
買受人：
第一條：標的、數量、價款及交(提)貨時間：
第二條：質量標準：電爐合格料規格：外型尺寸：≤500×500mm。厚度：重
第三條：交貨方式、地點及收貨人：汽運到站：買受人指定貨場。
第四條：檢驗標準、方法、地點及期限：買受人按合同規定對相關品種按照《廢鋼驗收標準(試行)》現場驗收，同時出具驗質結果。若出現質量異議，按相關《質量異議處理辦法》協商解決。違禁物品每件罰款100——5000元，可從貨款中扣除或按價折噸扣除。貨到買受人指定地點24小時內完成卸車。
第六條、結算及資金支付：貨到驗收合格后，買受人根據財務掛帳額度分期支付現金。
第七條：合同爭議解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門協調;協商或調解不成的，可依法向合同履行地的人民法院起訴。
第八條：本合同自20xx年10月1日起生效，到20xx年10月31日止。
第九條：本合同一式肆份，出賣人貳份，買受人貳份，雙方簽字蓋章生效。
出賣方(甲方)：_____________
購買方(乙方)__________________
____年____月____日
買賣合同范文集錦 篇10
收購方(甲方)：___________________________________________________
種植方(乙方)：___________________________________________________
根據《中華人民共和國合同法》規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就油菜種植產品收購有關事宜達成如下協議。
第一條 產品基本要求：
產品名稱
品種規格
產 地
等 級
單 位
數 量
價格/保護價
總金額(元)
合計人民幣金額(大寫) 萬 仟 佰 拾 元 角 分
第二條 質量要求：1、內在質量：油菜籽品質應符合《中華人民共和國農產品質量安全法》標準提出的無公害要求。
2、外觀質量：__________________________________________________.
第三條 種子提供方式為□甲方提供：□乙方自備，提供種子的數量、時間和方式為：__________________.種子應滿足的條件為：_______________;對種子驗收的方式為______________.種子價格為_______元/_________(單位)，合計：_______元，種子價款結算方式為□甲方于______年____月____日前一次性付清;□于交貨時抵扣收購款。
第四條 收購定金：甲方□是/□否在________年_______月_______日前向乙方支付收購定金_________________元。交貨時定金應(□抵作收購款/□返還甲方)。定金支付后，因甲方違約解除合同的，定金不予退還;因乙方違約解除合同的，應雙倍返還定金。
第五條 種植具體要求及對乙方的技術指導與培訓：_______________________________________________________________________.
第六條 包裝標準及費用承擔：_______________________________________.
第七條 超欠幅度損耗及計算方法：___________________________________.
第八條 收購運輸辦法由乙方送到甲方指定的`收購點或工廠投售點。
第九條 檢驗方法：__________________;檢驗時間：___________________
檢驗地點：______________.
第十條 結算方式及期限：___________________________________________.
雙方約定保護價的，當交貨時市場收購價格低于保護價時，以保護價為準：市場收購價格高于保護價時，雙方可協商上調價格。
第十一條 違約責任：
1、甲方遲延支付收購款的，應當每日按照遲延部分價款_________%的標準向對方支付違約金。
2、乙方交付的產品不符合約定要求的，甲方有權要求補足、換貨或退貨，由此發生的費用由乙方承擔：但甲方應在________日內書面通知乙方，否則乙方有權拒絕甲方的要求。
3、甲方未按約定收購符合要求的產品的，應承擔由此給乙方造成的損失。
4、________________________________________________________________.
第十二條 因發生自然災害、重大疫情等不可抗力的，經核實可全部或部分免除責任，但應當及時通知對方，并在合理期限內提供證明。
第十三條 合同解除條件：___________________________________________.
第十四條 爭議解決方式：本合同項下發生的爭議，由當事人雙方協商或申請有關部門調解解決;協商或調解不成的，依法向人民法院提起訴訟，或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協議申請仲裁。
第十五條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式__________份，甲方________份，乙方________份，_________，_______份，具有同等法律效力。
第十六條 其它約定事項：___________________________________________.
收購方(簽章)：種植方(簽章)：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
買賣合同范文集錦 篇11
甲方(售車方)：
乙方(購車方)：
經雙方友好協商達成以下協議，共同遵照執行：
一、甲方自愿將自有______牌______車作價_______________元(大寫：___________________________)賣予乙方。車輛與價款均于本協議簽訂之日交付。車
牌號：____________，發動機號：
_________________，車架號：___________。
二、因雙方交易車輛為舊機動車車輛，故雙方簽訂協議時均對車身及發動機工作狀況表示認同，乙方對該車外觀及內在質量狀況均已充分了解。
三、雙方商定該車交付后辦理過戶手續，過戶費用由乙方承擔。
四、本協議簽訂之日前因該車引起的一切交通事故、違章罰款等行政規費等均由甲方承擔;自協議簽定并交付車輛之日，該車的所有權及一切權益、風險等均歸乙方承受，因該車引起的一切交通事故、交通違章罰款等行政規費、保險費、人身損害賠償責任等均由乙方單獨承擔，與甲方無任何關系。
五、如在該車交付后，乙方轉賣該車，以后發生的一切糾紛、賠償等事宜，均與甲方無關。
六、如雙方發生爭議，起訴至當地人民法院處理。
七、本協議一式兩份，雙方各執一份。
甲方(售車方)：身份證號：
乙方(購車方)：身份證號：
年 月 日
買賣合同范文集錦 篇12
買受人(以下簡稱甲方)：_____
住所：_____
證照種類：___________號碼：_____ 電話：_____
代理人：_____ 身份證號：_____ 電話：_____
出賣人(以下簡稱乙方)：_____
住所：_____
證照種類：___________號碼：_____ 電話：_____
代理人：_____ 身份證號：_____ 電話：_____
依照《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就買賣(新、舊)機動車事宜，達成如下協議：_____
第一條 乙方有權出售屬于自己的(新、舊)機動車，(或乙方受委托)，有權出售車牌號碼為：_____ 的(新、舊)機動車(見附件一：_____《授權銷售(新、舊)機動車委托書》)。
第二條 (新、舊)機動車狀況
銷售車輛1：_____
銷售車輛車牌號碼 出廠日期 已行駛公里數
車輛類型 廠牌型號 (初次)登記日期
顏色 發動機號 車架號
車輛購置附加費憑證編號
養路費繳付憑證編號 有效期從 至 最后一次______年檢時間
車輛狀況：_____ 銷售車輛2：_____
銷售車輛車牌號碼 出廠日期 已行駛公里數
車輛類型 廠牌型號 (初次)登記日期
顏色 發動機號 車架號
車輛購置附加費憑證編號
養路費繳付憑證編號 有效期從 至 最后一次______年檢時間
車輛狀況：_____ 銷售車輛3：_____
銷售車輛車牌號碼 出廠日期 已行駛公里數
車輛類型 廠牌型號 (初次)登記日期
顏色 發動機號 車架號
車輛購置附加費憑證編號
養路費繳付憑證編號 有效期從 至 最后一次______年檢時間
車輛狀況：_____
第三條 價款
(新、舊)機動車價格(不含稅費)：_____
金額大寫：_____
(新、舊)機動車交易中所發生的稅由甲方負責( )、乙方負責( )、雙方各負責一半( );所發生的費由甲方負責( )、乙方負責( )、雙方各負責一半( )。
第四條 付款方式及付款時間
1、付款方式(支票、現金)：_____
2、付款時間：_____
第五條 驗收時間、驗收方式及交接時間、交接手續
1驗收時間：_____
2驗收方式：_____雙方約定車輛由甲、乙雙方當面驗收，并辦理相關手續。
3交接時間、交接手續：_____車輛驗收合格后，雙方辦理車輛交接，乙方應在15個工作日內協助甲方辦理完車輛過戶、轉籍手續，并向甲方移交與車輛相關的各種文件和證明(見附件三：_____《乙方向甲方移交的文件和證明清單》)。
第六條 甲方的權利和義務
1、按合同約定的時間與乙方當面驗收車輛，審驗乙方提供的賣車相關文件和手續：_____
2持本人(或本單位)有效證件，按規定與乙方共同辦理車輛交易過戶或轉籍手續;
3、車輛交接后在辦理過戶期間，車輛使用中發生的任何問題，由使用者自行負責;
4、不得采取脅迫、欺詐、提供虛假文件或虛假證明等手段進行交易。
5、
第七條 乙方的權利和義務
1、按合同約定負責向甲方提供有關的文件和證明(見附件三：_____《乙方向甲方移交的文件和證明清單》);
2、如實向甲方陳述車輛的狀況，并保證車輛狀況陳述的真實性，對隱瞞車輛存在的重大質量問題承擔賠償責任。
3、協助甲方辦理車輛過戶、轉籍手續;
4、因乙方原因致使成交車輛在約定期限內不能辦理過戶、轉籍手續的，應接受甲方退車要求，解除合同、全數退還車款，賠償因此給甲方造成的經濟損失，并承擔因此產生的法律責任;
5、因出售車輛所發生的所有權或因乙方擅自轉委托等問題，造成甲方與第三方發生爭議，承擔因此而產生的法律責任和經濟損失。
第八條 變更和解除
雙方協商一致可以變更或解除合同，但單方解除合同或者單方原因致使合同不能履行、給對方造成經濟損失的，應當按實際損失向對方賠償。
第九條 違約責任
任何一方違反本合同約定均屬違約行為，應按照本合同標的物總價款的 %承擔違約金，造成損失的應賠償對方的一切經濟損失。
第十條 解決合同爭議的方式
合同發生糾紛，可向有關部門申請調解，調解不成時約定采取下列 種方式解決;
1、向 仲裁委員會申請仲裁;
2、向人民法院起訴;
第十一條 幾項具體約定
1、雙方應遵循國家有關法律、法規、規章的規定和(新、舊)機動車交易市場的規定進行交易，因違反法律、法規或規章給對方造成經濟損失的'，應賠償對方的一切損失;雙方共同違法、違規造成損失的，其損失共同承擔;
2、乙方收取甲方全部購車款后，按規定向甲方開具收款憑證;
3、本合同一式三份，甲、乙雙方各持一份，工商行政管理部門留存一份;
4、本合同經簽(或蓋章)后生效。
合同附件：_____
1、授權銷售(新、舊)機動車委托書
2、乙方身份證(或單位證明)復印件
3、乙方向甲方移交的文件和證明清單
第十二條 其它約定條款：_____
買受人簽或蓋章_________________ 出賣人簽或蓋章_________________
簽章地點 _________________ 簽章地點_________________
簽章時間 _________________ 簽章時間_________________
買賣合同范文集錦 篇13
甲 方：
乙 方：
甲方因需要購置一批窗簾，根據《合同法》及有關法律法規，在審核乙方的有關資料質后，經雙方友好協商，簽訂本合同，具體條款如下：
1、工程慨況及內容：。
承包方式；包工包料，不得轉包、分包。
承包內容：祥見附表。
工期： 年 月 日至 年 月 日。
2、質量標準：
保修期：本合同所指項目完工驗收合格之日起二年。如因窗簾質量及安裝原因導致的返修，乙方無條件立即給予維修，甲方不再為此向乙方支付費用。如因甲方人為損壞情況下，甲方需自行購買其損壞配件。
3、造價：
工程總價為人民幣_______________元整。
合同簽訂時甲方已預付￥： 元整。剩下余額￥： 元整應在窗簾安裝完畢當天全額付清。（注：附表）
4、付款方式：
本合同所簽定之日甲方需向乙方預交工程總價50%的定金，在安裝全部完后甲方需向乙方結清工程總價所剩的`余額，乙方需向甲方提供正式有效的。在合同完工后倘若甲方不按照合同如期付款，乙方有權收回所有窗簾物件，不予退還定金。
5、違約責任
1）因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方因合同終止導致的經濟損失；
2）由于乙方原因，安裝質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，甲方不因此而增加結算款。
3）由于乙方原因致使合同工期延誤，每延誤一天向甲方支付本合同總價1%的處罰金，乙方工期延誤不得超過5天（含5天），否則視為違約。倘若因甲方的窗戶墻體有問題阻礙乙方施工滯后的責任應由甲方承擔。
6、合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第___________種方式解決：
1）向甲方所在地仲裁委員會申請仲裁；
2）向合同簽訂地人民法院起訴。
7、其他具體規定
1）因執行本合同而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，并負責將垃圾運到有關部門指定的地點。
2）執行合同期間，甲方派人隨乙方并負責開、關門，乙方有關人員除執行本合同需要外，不得損壞原有裝修和擺放的物件。
3）執行合同時間為不分周一至周日。
4）因執行合同時管理處需要辦理的有關登記手續，乙方應主動按時辦理。乙方在執行合同期間應注意生產安全、消防事故，或危及乙方及甲方或其他人員的安全事故，其責任追究將論事處理。
8、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具同等法律效力。本合同的附件為本合同具有同等法律效力。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
代表（簽字）： 代表（簽字）：
簽約地點：
簽約日期： 年 月 日
買賣合同范文集錦 篇14
甲方(賣方)：
乙方(買方)：
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其相關法律、法規，遵照平等、自愿、公平和誠實信用原則，經甲、乙雙方友好協商，訂立合同如下：
第一條 家具基本情況：
第二條 付款方式：簽定合同時甲方收取貨款總額(20%)的定金，余款提貨或送貨時付清。
第三條 自提貨物。乙方自行提貨，現場驗收，繳清全款方可提貨，提貨時視為當日驗收合格。
第四條 甲方送貨，運費由甲方承擔。乙方繳清貨款，經乙方驗貨簽收，賣方應在交貨時督促買方對家具的商標、數量及款式等進行驗收，買方發現問題應當場提出，并由雙方協商達成解決方案。
第六條 違約責任：若甲方未能按約定時間交貨，每延誤一天，按合同總額的0、5%向乙方支付違約金。
第七條 購買家具在保修期內出現質量問題的，乙方告知甲方后，甲方在7天內修理或更換，修理不好或不能更換的，予以退貨。乙方在使用中發現家具質量與質量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的，甲方應予以更換或退貨。
第八條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由甲乙雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列兩種方式解決：
(一)提交仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第九條 本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。合同執行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方(簽章)：__________
委托代理人：__________
乙方(簽章)：__________
委托代理人：__________
日期：__________
買賣合同范文集錦 篇15
安置房買賣合同
合同雙方當事人： 出賣人(甲方)：_____________身份證號碼：____________________(以下簡稱甲方)(房屋共有產權人) _______________身份證號碼___________________________
(房屋共有產權人) _______________身份證號碼___________________________
以上______人是本合同中所述房屋的共有產權人。
買受人(乙方)：_______________ 身份證號碼：___________________________(以下簡稱乙方)根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執行。
第一條、房屋的基本情況： 甲方房屋座落在__________________________________，位于第____層，共______(套)(間)，房屋結構為________，建筑面積為______平方米，房屋用途為_______。并附帶_________一間，位于___________________，面積為______平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。乙方對甲方所要的房屋做了充分了解，愿意購買該房屋。
第二條、房屋內部設施設備： 包括__________________________________________。
第三條、本合同中所述房屋為_____________________________，是________________________的家庭(夫妻)共同財產。該房屋沒有產權糾紛，不存在房屋抵押，債權債務，以及其他權利瑕疵。交易后如有上述未清事項，由甲方承擔，乙方不負任何責任。
第四條、上述房產的交易價格： 成交價格為：人民幣___________元整(大寫：____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
第五條、付款時間與辦法： 甲乙雙方同意以現金付款方式一次性付款，并在________年____月___日將人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整交付甲方，付款當天甲方開出收款收條給乙方，并注明收款數額。
第六條、房屋交付： 甲方應在交房當日(20xx年____月____日)將拆遷安置房屋相關的所有手續、余款、拆遷補償款等一切和該房有關的文件及票據交付乙方，(以各項文件及票據為證明)。甲方于房屋交付使用時將交易的房產及其附帶_______的鑰匙全部交付給乙方。
第七條、甲方逾期交付房屋的違約責任： 除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外，甲方如未按本合同第六條規定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約金。逾期不超過30天，違約金自約定房屋交付之日第二天起至實際交付之日止，每延期一日(遇法定節假日順延)，甲方按
乙方已支付房價款金額的_______%(大寫____________________________)向乙方支付違約金，合同繼續履行;逾期超過60天，則視為甲方不履行本合同，乙方有權按下列第____種約定，追究甲方的違約責任。
1. 甲方按乙方累計已付款的_貳拾_%(大寫_______)向乙方支付違約金，合同繼續履行，并在本合同第六條約定的實際交付之日起_90_天內交付房屋。
2.終止合同，甲方將乙方累計已付款全額還與乙方，按_10%_利率付給利息。
3. _________________________________________。如甲方故意隱瞞此房屋的原產權所屬人、房屋位置、質量問題，影響乙方的居住及使用時，乙方有權要求退房，一切損失由甲方承擔(是否要注明損失的范圍?)。
第八條、關于產權登記的約定： 本房屋以后若遇到需要辦理房屋產權證，土地證等其它手續，經甲乙雙方協商，按以下第____種約定進行。
因本房建房單位及甲方原因，此房房屋產權證，土地證及其手續尚未辦理，但因甲方及其房屋共有人資金需要，甲方自愿將此房賣與乙方。但在辦理此房房屋產權證，土地證及其手續時，甲方負責在房地產產權登記機關規定的期限內(______天)將此房房屋產權證，土地證產權直接辦理為乙方______(姓名)名下，并在房屋產權證，土地證及其手續辦理完畢后______天內交與乙方，所需費用，由______承擔。 如因甲方原因不能將此房房屋產權證，土地證產權直接辦理為乙方______(姓名)名下，甲方須為乙方辦理房屋產權證，土地證及其過戶手續，所須費用由____________承擔。 如因甲方的過失造成乙方不能在房屋產權證，土地證及其手續辦理完畢后______天內取得姓名標注為乙方______(姓名)的房地產權屬證書，乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起______天內將乙方已付款退還給乙方，按_______________利率付給利息，并按已付款的`______%賠償乙方損失乙方如在本房屋買賣合同成立后，無論辦理房屋產權證，土地證及其過戶手續與否，將此房出租，甲方不得以任何方法方式阻撓。在辦理房屋產權證，土地證及其過戶手續時，甲方應該提供一切與之有關的手續及資料(原房屋產權人的產權證及國土證，原房屋產權人結婚證及復印件，原房屋產權人夫妻雙方身份證復印件，其他房屋共有人同意的書面意見等)，不得用任何方式拒絕阻撓。
第九條本合同主體 1.甲方是_____________________________________共_____人，委托代理人為_________即甲方代表人。甲方及甲方代表人保證本房屋，簽定本合同的時候經本房屋所有房屋共有產權人同意。 2.乙方是_____________________，代表人是____________。
第十條本合同如需辦理公證，經國家公證機關____公證處公證;但本合同不經過任何法律公證具有同等的法律效力。本合同在雙方簽字之日(20xx年______月______日)起生效。本合同中空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。
第十一條本合同需由甲方，乙方，見證方三方共同簽字后方能生效。本合同一式_____份，一份_____張。甲方產權人及甲方委托代理人共持一份，乙方一份,見證方(中間人)____________一份，留存備查。第十二條本合同發生爭議的解決方式： 雙方本著友好協商，公平合理的原則簽定本合同，簽定本合同后，雙方應嚴格遵守執行，不得以任何理由反悔。在履約過程中發生的爭議，雙方可通過協商解決。協商不成的，雙方同意按以下方式解決糾紛。 1. 提交______仲裁委員會仲裁。 2. 任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十三條本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定由甲方，乙方，見證方三方共同協商解決，與本合同同具法律效力。
第十四條本合同說明： 1. 為體現合同雙方的自愿原則，本合同文本中相關條款后都有空白行，供雙方自行約定或補充約定。雙方當事人可以對文本條款的內容進行修改、增補或刪減。合同簽訂生效后，未被修改的文本印刷文字視為雙方同意內容。 2. 對本合同文本中空格部分填寫及其他需要刪除或添加的內容，雙方應當協商確定。對于實際情況未發生或買賣雙方不作約定時，應當在空格部分打x，以示刪除。第十五條雙方約定的其他事項：
出賣方(甲方)：________________身份證號碼：__________________ ___________________
(房屋共有產權人) ________________身份證號碼_____________________ ________________
(房屋共有產權人) ________________身份證號碼_____________________ ________________
地址__________________________________________ 郵編_____________電話____________________ 日期：________年___月___日
購買方(乙方)：__________________身份證號碼：___________________ __________________ 地址__________________________________________ 郵編____________電話_________________ 日期：________年___月___日
見證方(中間人)：________________身份證號碼_____________________日期：______年___月___日
買賣合同范文集錦 篇16
甲方：
乙方：
立契約書人實業有限公司（以下簡稱甲方）陶瓷有限公司（以下簡稱乙方），雙方茲就買賣茶具事宜，訂立本件契約，條款如下：
一、買賣標的：仿古茶具精品、次品各一百組。（樣式、規格另行列表）
二、價金：精品每組人民幣_________元整，次級品每組_________元整，合計_________元整。
三、送貨地點：甲方公司所在地或其所指定的地點。
四、送貨日期：乙方應于訂約后一個月內按甲方指定的地點、組數如期送達。如有遲延，應依遲交部分的貨款每按千分之二計罰違約金，乙方不得有異議。
五、清償費用：原則上運送費、包裝費由乙方負擔。惟甲方所指定送貨地點不在xx市xx縣兩界內，按實際里程數每公里_________元酌收運送費用。
六、甲方或其指定受領之人世間于受領第一條的茶具后，應即時驗收。茶具如有瑕疵，應于受領后七天內以書面通知乙方更換，逾期乙方不負瑕疵擔保責任。
七、甲方應憑乙方所開出的統一發票及送貨簽收單將貨款一次付給乙方。
八、本契約一式二份，甲乙雙方各執一份為憑。
立契約書人：
買方（甲方）：實業有限公司
公司地址：
代表人：
住址：
身份證統一號碼：
營業執照號碼：
賣方（乙方）：陶瓷有限公司
公司地址：
代表人：
住址：
身份證統一號碼：
營業執照號碼：x年x月x
買賣合同范文集錦 篇17
甲方：
乙方：
甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執行。
第一條
甲方將自有座落于淄博市張店區美食街西首南側房屋出售給乙方，乙方對甲方出售房屋已作了解并愿意購買。
第二條
甲方出售房屋屬私有產權房，用途商業，結構鋼混，總層數4層，間數____間，房屋建筑面積____平方米，土地使用權面積____平方米。房產證號：____土地證號：____甲方確保該房屋的`合法性、真實性、可靠性，未在該房產上設置任何抵押、質押，未有任何債務糾紛。乙方有權在交易前查檔，驗證該房屋權屬。
第三條
房屋固定裝修應保持原狀，房屋內附屬設備等祥見屋內設備清單隨房屋一并轉讓給乙方。
第四條
依據國家法律、法規、政策，甲方取得該房屋時繳納的公共維修基金隨房屋一并轉讓給乙方。
第五條
1、甲乙雙方議定上述房產買賣總價款（含裝修、屋內設備和公共維修基金）為人民幣（大寫）____萬元整工作日內，甲乙雙方共同到市房屋交易管理部門對甲方的房產證查檔驗證。查檔驗證通過之日，乙方通過銀行轉帳方式向甲方支付售房款總額％首付款，即____元人民幣；
2、甲方在收到首付款當日，將房產證原件以及辦理權屬轉移所需的買賣合同、稅票、身份證復印件等交給乙方并協助乙方到市房屋交易管理部門辦理房屋交易過戶手續。
3、乙方取得市房屋交易管理部門頒發的房屋權屬證書和土地權屬證書之日起工作日內，乙方通過銀行轉帳方式向甲方支付第二期售房款總額____％，即____元人民幣。
4、房屋尾款元人民幣，乙方承諾于20____年____月____日之前付清。乙方根據付款進度將售房款打入甲方賬戶，甲方收款后給乙方出具收條。
第八條
違約責任若甲方房屋產權有問題不能過戶，甲方退回乙方支付購房款，并賠償乙方同期貸款利息，若乙方延期付款按對等原則承擔違約責任。
第九條
本合同一式三份，甲乙雙方簽字生效。甲、乙雙方各執一份，第三份交房屋交易管理部門。
第十條
本合同發生爭議的解決方式：在履約過程中發生的爭議，雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第十一條
本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。
甲方：
乙方：
買賣合同范文集錦 篇18
上訴人(原審被告)謝某1，男， X年X月X日生，漢族，住上海市徐匯區。
上訴人(原審被告)謝某2，女， X年X月X日生，漢族，住上海市徐匯區。
上訴人(原審被告)黃某，女，X年X月X日生，漢族，住上海市徐匯區。
上訴人(原審被告)陶某，女，X年X月X日生，漢族，住上海市徐匯區。
上訴人(原審被告)黃某，女，X年X月X日生，漢族，住上海市徐匯區。
被上訴人(原審原告)朱某，男，X年X月X日生，漢族，住上海市徐匯區。
被上訴人(原審原告)徐某，女，X年X月X日生，漢族，住上海市徐匯區。
上訴人因與被上訴人房屋買賣合同糾紛一案不服上海市徐匯區人民法院(x0)徐民三(民)初字第號民事判決，特依法上訴貴院。
上訴請求
1、撤銷上海市徐匯區人民法院(x0)徐民三(民)初字第號民事判決，將本案發回原審法院重新審理或者由貴院查清事實徑行改判。
2、本案一審、二審訴訟費、保全費由被上訴人負擔。
本案一審判決，定性不當，適用法律確有錯誤。事實與理由如下
一、該房屋買賣合同須由上訴人四人共同行為，且以被告黃某為主導。
無論是合同的發起還是合同的履行(錢款往來)其中真正的主導應是上訴人黃某，而非上訴人謝某1。一審法院認為，謝某1始終代表四名上訴人，顯然定性不當。
首先，涉案房屋是以黃某母親陶某所得動遷款項為大部分錢款所購置，且至今謝某1仍與妻子、岳父、母共同居住。從整個房屋買賣過程來看，是由黃某提出售房，并讓謝某1陪同前往中介公司辦理掛牌，之后與被上訴人的多次交涉，都由黃某出面，甚至被上訴人的兩次付款均是由黃某收款(謝并不在場)，且匯入賬戶也是黃某私人賬戶。而且，從被上訴人提供的一審證據(8月19日的電話錄音)顯示，謝某1在與被上訴人協商該房屋買賣合同的過程中，明確表示關于房屋買賣的問題“我回去也要商量”，足見謝某1不可能代表所有上訴人，他也自知無法代表所有上訴人。
其次，從雙方簽訂過的協議的簽字人員來看，3月11日簽訂的房屋買賣合同為上訴人四人與被上訴人兩人簽字，3月11日簽訂的“協議”由除謝某1之外的三名上訴人與被上訴人兩人簽字，到了7月25日簽訂的“協議”則僅有謝某1一人與被上訴人兩人簽字，而恰恰是7月25日的“協議”遭到了其他三名被上訴人的一致反對。這就更有力地說明，謝某1從未代表過其他上訴人履行過任何法律行為
再者，雖然在房屋買賣合同中，四名上訴人的聯系電話都為謝某1一人手機號碼，但并不能表明謝某1就取得了其余三人的全權委托。僅填寫謝某1一人手機號碼，一則是為了便于進行及時聯系，二則也只能說明，由謝某1作為聯系人而已。一審法院認為，“被告謝某1始終代表四被告與中介和原告進行房屋交易事宜的協商，……”，故而推定謝某1就取得了代理權的原因之一，這顯然是擴大了僅作為聯系人的.權利范圍，并且也忽視了其余上訴人應享有的對房屋的處分權。
二、7月25日簽訂的補充協議系效力待定協議。
7月25日所簽訂的補充協議，系中介制作，乃甲方謝某1與乙方朱某私下擬訂。在甲方一欄僅有上訴人謝某1一人簽字，其他上訴人當時并不知情，后來知曉該事后，明確表示反對，至今其他上訴人對該協議堅決不予追認。根據《城市房地產管理法》第三十八條第一款第四項規定，共有房地產，未經其他共有人書面同意的，不得轉讓。上訴人認為，第一，上訴人謝某1根本不構成表見代理，不能代理其他被告作出該意思表示;第二，該協議違背了除謝某1之外三人的真實意思表達，且不予追認;第三，該協議并未生效，處于效力待定狀態。故該協議不應作為本案證據予以采信。一審法院在該合同不具備形式要件的前提下，被上訴人也沒有足夠證據表明其余三名上訴人授權于謝的情況下，僅以內心確認的方式，推定謝具備締約的代理權，從而認定7月25日協議有效的理由之一是與事實不符，也于法無據的。
至于上訴人黃某及其母陶某其女謝某2于8月8日前往交易中心并非其真實意思表示。三名上訴人始終不予承認7月25日簽訂的“協議”的有效性，但迫于房屋產權證原件仍握在房產中介手中(現在房產證仍舊在房產中介處)，三人是出于索要房產證原件的目的而前去，并非是辦理過戶登記手續的意思表示。退一步講，若四人真是前往辦理過戶登記，當場得知僅僅修改合同中的過戶登記時間，即能辦理過戶登記，當天馬上即可進行修改，無須拖延。而事實并非如此。故一審法院認定四被告前往交易中心就是辦理過戶手續，并進一步推定三名上訴人用行為對7月25日之協議的效力進行了認可及追認，顯然不符合邏輯。
三、約定違約金數額畸高，違約條款應為無效。
上訴人謝某1與被上訴人于7月25日簽訂的協議中約定，若一方構成違約，則按照房價款的日百分之一計算違約金，該違約金條款無效。
首先，7月25日所簽訂“協議”是由中介公司提供，合同解釋應作對被上訴人不利解釋。一審中，上訴人曾就提出被上訴人與中介公司存在利益關系，因被上訴人承諾若該房屋買賣成交，則由其單獨向房屋中介公司支付全部傭金。顯然，該合同中的違約金條款其真正目的是針對上訴人而設定，不具誠實性。
其次，3月11日簽訂的房屋買賣合同沒有及時得以履行，其責任因由被上訴人承擔，因被上訴人錢款無法及時到位所導致。至7月25日，被上訴人錢款已到位，故向上訴人提出簽訂一份補充協議(即7月25日之“協議”)，并在協議中約定數額畸高違約金，顯然是出于保護被上訴人目的，不具公平性。
最后，根據《最高人民法院印發〈關于當前形勢下審理民商事合同糾紛案件若干問題的指導意見〉的通知》第7條，最高人民法院關于適用《中華人民共和國合同法》若干問題的解釋(二) 第29條，一再強調違約金應“根據公平原則和誠實信用原則予以衡量”。本案中的違約金明顯違反公平原則和誠實信用原則，當屬無效，不應予以支持。
綜觀本案，原系被上訴人由于無法按時籌措錢款履行合同，導致合同沒有按時過戶，系違約在先。上訴人之一謝某1在無授權情況下，僅一人與被上訴人達成延期過戶協議，該延期過戶協議應屬效力待定，不應成為本案判決之依據。此外，本案涉案金額高達209萬元，屬爭議額較大的案件，且一方人數眾多并存在責任不一，涉及的法律關系又較為復雜，一審期間上訴人曾提出希望該案件轉為普通程序，以便于法院更好的查明事實，作出公正判決。然而一審法院并沒有采納上訴人的建議，反而在還沒有查明事實，又缺乏有力證據的前提下，并加以判決，導致上訴人一審敗訴，并將面臨將市值高達250萬元的房屋近似無償地轉讓于被上訴人。上訴人家中耄耋老人無不老淚縱橫，茶飯不思，每每想至即將無處安老，悲痛欲絕。一審法院對于多處法律行為認定不當，故懇請二審法院，維護上訴人合法利益，依法予以發回重審或徑行改判。
上訴人：
年 月 日
買賣合同范文集錦 篇19
甲方：_____________________
乙方：_____________________
依據《中華人民共和國合同法》等法律法規，針對乙方向甲方采購安全防護裝備等產品之相關事宜，甲、乙雙方經友好協商，在平等、自愿的基礎上簽訂如下協議，供雙方共同遵守。
二、產品交付
1、交貨日期：_____________________
2、交貨地點：_____________________
三、貨款結算
1.簽訂合同時預付20%定金，余款貨到一個月內轉賬
2.甲方依據本合同總金額向乙方開具8%增值稅稅票，乙方收到發票后如對票據上的貨款金額有異議應于5個工作日內書面告知甲方，并與甲方進行對賬，否則，視為乙方已認可。
四、產品質量和異議期：符合現行規定的`行業標準；異議期為貨到5日內，逾期未提出異議的，視為質量合格。如乙方在異議期提出的異議經甲方核實確認的，甲方根據實際情況給予維修，符合甲方調換條件的給予調換。
五、產品質保期
如甲方所供產品有質保期的，則質保期按國家相關規定執行，質保期自產品交付之日起算；如在質保期內發生產品質量問題，經甲方確認并非人為因素造成的情況下，甲方將視情況進行維修或調還。
六、其他約定
1、甲、乙雙方因履行本合同發生之任何爭議，應首先友好協商解決；協商不成的，任一方有權向合同簽訂地有管轄權的人民法院起訴解決；
2、本合同一式四份，雙方各執二份，自雙方簽字、蓋章之日起生效，有效期2年。
甲方：_____________________乙方：_____________________
日期：_____________________日期：_____________________
買賣合同范文集錦 篇20
房屋買賣合同
賣方： （以下簡稱甲方）身份證號：____________________
房屋共有產權人： 身份證號：
買方：________（以下簡稱乙方） 身份證號：____________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買私有住房，達成如下協議：
第一條：甲方所售房屋權證號及座落位置、結構、層次、面積、附屬設施。
1、甲方所售房屋所有權證號為： 號，房屋土地使
用權證號為： 號；
2、甲方所售房屋位于______ 區______ 路（街）______ 號，為______ 結構；
3、甲方所售房屋登記面積______ 平方米；
4、甲方所售房屋附屬設施和裝修為
。
第二條：房屋價格及其他費用。
1、 甲、乙雙方協商一致，甲方所售房屋總金額為（人民幣）___ 拾___ 萬___ 仟___ 佰元整（含附屬設施和裝修費用）；
甲、乙雙方達成一致意見，雙方交易稅費由 方負擔。甲方負責配合辦理過戶提供相關證明材料。
甲方賣與乙方停車位一處，位置為： 價格為： 。
：付款方式及房屋交付。
乙方先將 元購房款匯入甲方名下 銀行，賬號為
的賬號上。
在乙方給甲方匯款后，甲乙雙方在房地產管理部門辦理相關手續及繳納稅費。待乙方辦理完貸款后，將余款匯給甲方。
2、甲乙雙方辦理過戶后，乙向甲交房。（交付鑰匙等）
第四條：如因甲方產權權屬在房地產管理部門不能過戶。則雙方另行協商。
第五條：甲方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛，如交接后發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛，由甲方承擔全部責任。
第六條：本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補充協議，補充協議與本合同具同等法律效力。
第七條：本合同在履行中發生爭議，由甲、乙雙方協商解決。協商不成的，甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
第八條：甲、乙雙方各執一份。均具有同等效力。
甲方（簽章）：
房屋共有產權人：
聯系電話：
乙方（簽章）：
聯系電話：
_________年____月____日
買賣合同范文集錦 篇21
買方(即使用方)： (以下稱甲方)
賣方(即制造方)： (以下稱乙方)
甲.乙雙方經充分協商，就甲方向乙方定購設備一套，特立和他 如下：
一、 設備名稱
二、技術說明(見附件)
三、設備制造、安裝、調試：
(1)本設備從乙方收到甲方所付定金之日起120天內，乙方必須準時將本設備制造安裝好。設備調試為30個工作日即本設備甲方付出定金之日起計算，乙方必須保證在150天內將本設備交付甲方使用。
(2)因甲方原因導致乙方不能按時完成本設備按裝調試的，工期順延。
(3)自本設備安裝完成之日起15天內，因買方原因不能配合賣方試車，視同試車完成，買方須按合同付款。
四、包裝及運輸：本設備包裝及運輸由甲方負責。
五、設備使用培訓及保修：
(1)設備在安裝好好后進入設備調試階段，乙方負責對甲方人員進行免費培訓，培訓期為十五天。(在此期間甲方無償為乙方提供食宿)
(2)設備正式通過甲方簽字收之日起本設備由乙方負責免費保修壹年。
(3)在保修期內，如因非乙方原因造成的設備損壞，甲方須向乙方支付零件費及差旅費。
六、設備單價及付款方式：
本合同中設備的稅后總價為人民幣300萬元正，付款方式按以下執行：
合同簽訂之日，甲方向乙方支付合同價款的50%即人民幣壹佰伍拾萬圓整(1500000元)作為設備定金，設備制造過程中(合同簽訂40天時)甲方向乙方支付合同價款17%，即人民幣伍拾萬圓整(500000元)，即仍做為進度款。設備制造完成后，甲方向乙方支付合同價款的10%，即人民幣叁拾萬圓整(300000元)，款到發貨。設備安裝完成之日，甲方向乙方支付合同價款的20%，即人民幣陸拾萬(600000)。設備調試完成之日，甲方向乙方支付合同價款的3%，即人民幣拾萬元整(100000元)，自本設備收之日起120天后的第一周內由甲方向乙方支付。
七、違約處罰
(1)乙方承攬設計、生產本合同設備整機，要認真負責嚴謹科學地加工制造本設備，并保質、保量、準時將本設備交付甲方使用，若乙方逾期交付的，每逾期一日甲方有權要求乙方承擔逾期交付部份貨物價值萬分之一的違約金，但累計最高不超過合同總額的百分之五。
(2)本合同簽訂后甲方不按期付款給乙方，即等于甲方違約，乙方有權追討甲方欠款總額月息百分之二，且工期順延。
八、在合同簽訂后，如甲方提出修改該設備，需經甲、乙雙方在平等自愿的基礎商討，經甲乙雙方同意，且甲乙對該修改項目向乙方作相應的經濟補償后進行，同時工期順延。
九、本報價未含消防，勞動單位安檢費用及現場電源穩壓系統之估價。
十、本報價未含水、電源、壓縮空氣、燃氣等管路及儲存裝置。
十一、本合同發生的爭議，雙方應通過平等友好的協商方式予以解決，若協商不成，由原告方法院裁決。本合同一式二份，雙方各一份。
買賣合同范文集錦 篇22
甲方：_______________
聯系方式：_____________________
乙方：_______________
聯系方式：_____________________
根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執行。
第一條、乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面)，建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)
第二條、上述房產的.交易價格為：單價：人民幣________元/平方米，總價：人民幣___________元整(大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣__________元整，作為購房定金。
第三條、付款時間與辦法：
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度，乙方應在繳交稅費當日將差額一并支付給甲方)，并于銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整于產權交割完畢當日付給甲方。
第四條、甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用，并應在交房當日將_________等費用結清。
第五條、稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規，并按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商，交易稅費由_______方承擔，中介費及代辦產權過戶手續費由______方承擔。
第六條、違約責任甲、乙雙方合同簽定后，若乙方中途違約，應書面通知甲方，甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約，應書面通知乙方，并自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條、本合同主體
1.甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________，代表人是____________.
第八條、本合同如需辦理公證，經國家公證機關____公證處公證。
第九條、本合同一式份。甲方產權人一份，甲方委托代理人一份，乙方一份，______市房地產交易中心一份、________公證處各一份。
第十條、本合同發生爭議的解決方式：在履約過程中發生的爭議，雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第十一條、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條、雙方約定的其他事項：
出賣方(甲方)__________________
身份證號碼：__________________
______年____月____日
購買方(乙方)__________________
身份證號碼：__________________
日期：______年____月____日
買賣合同范文集錦 篇23
買賣合同(供進口成套設備用)
目錄
（供進口成套設備用）
第一章 定義
第二章 合同范圍
第三章 價格
第四章 支付（方案一）、（方案二）
第五章 交貨與交貨條件
第六章 包裝與標記
第七章 設計與設計聯絡
第八章 標準與檢驗
第九章 安裝、試車和驗收
第十章 保證、索賠和罰款
第十一章 侵權和保密
第十二章 不可抗力
第十三章 稅費
第十四章 _____（方案一）、（方案二）
第十五章 合同生效、終止及其他
第十六章 法定地址
附件：
一、合同的供貨范圍和合同產品的內容（略）
二、技術資料的內容及交付日期（略）
三、“合同工廠”的規范及技術條件（略）
四、合同的分項價格（略）
五、出賣人技術人員的服務范圍和待遇條件（略）
六、買受人技術人員的培訓范圍和待遇條件（略）
七、出賣人銀行不可撤銷的保證函（略）
八、買受人銀行不可撤銷的保證函（略）
買賣合同
（供進口成套設備用）
合同編號：
簽字日期：
簽字地點：
中國， （以下簡稱買受人）與 （以下簡稱出賣人），雙方授權代表同意就下列條款簽訂本合同：
第一章 定義
1.1 “買受人”是指 ，或者該公司的法人代表、代理和財產繼承者。
1.2 “出賣人”是指 國 公司，或者該公司的法人代表、代理和財產繼承者。
1.3 “合同產品”是指本合同附件一中所列的產品及其型號和規格。
1.4 “技術資料”是指本合同附件二中所列的全部技術數據、圖紙、設計、計算、操作、維修、產品檢驗資料。
1.5 “合同工廠”是指買受人使用出賣人提供的技術和資料生產合同產品的場所，包括出賣人提供的_____設備和備件，即 省 市 工廠。
1.6 “凈銷售價”是指合同產品的銷售發票價格扣除包裝費、運輸費、_____費、傭金、商業折扣、稅金和外購件等的費用后的余額。
1.7 “技術服務”是指出賣人根據本合同附件五和附件六中的規定，就合同產品的設計、制造、裝配、檢驗、調試、操作等工作，向引進方提供的技術指導和技術培訓。
1.8 “商業性生產”是指合同工廠生產第 臺合同產品以后的生產。
1.9 “合同生效日期”是指本合同的雙方政府有關當局中的最后一方批準合同的日期。
第二章 合同范圍
2.1 買受人同意從出賣人購買，出賣人同意向買受人出售 成套設備項目（以下簡稱“合同工廠”），其中包括為保證合同工廠安全穩定地操作所需要的全部設備、材料和備件（以下簡稱“設備”），以及合同工廠裝配、安裝、試車、正常操作、生產和維修所需的全部技術和資料（以下簡稱“技術資料”）。
出賣人供貨的具體內容，詳見本合同附件一。
出賣人供應的“技術資料”，詳見本合同附件二。
2.2 出賣人所供應的全部設備的技術性能和出賣人對合同工廠設備的技術保證詳見本合同附件三。
2.3 出賣人派遣有經驗、健康和稱職的技術人員到合同工廠現場對合同工廠的施工、安裝、試車、投料試生產與考核進行技術指導。其人數、技術服務范圍和待遇條件等見本合同附件五。
2.4 出賣人負責培訓買受人派遣的技術人員，其人數、培訓地點，培訓范圍見本合同附件六。
2.5 本合同簽訂后 年內，根據買受人的要求，出賣人有義務以優惠價格提供買受人為本“合同工廠”正常運行所需的全部備品備件。屆時雙方另簽協議。
第三章 價格
3.1 出賣人按本合同第二章規定提供合同工廠“設備”和“技術資料”的總價為 （大寫： ）。
3.2.1 機械設備部分：
（1）設備和材料費；
（2）備品和備件費；
（3）設計費；
（4）技術資料費；
（5）技術服務費；
（6）技術培訓費。
3.2.2 技術轉讓部分：
（1）技術轉讓費；
（2）設計費；
（3）技術資料費；
（4）技術服務費；
（5）人員培訓費。
第四章 支付（方案一）
4.1 本合同買賣雙方的支付均以電匯（t/t）進行。買受人向出賣人的付款應通過北京XX銀行付給 銀行，出賣人向買受人的付款應通過 銀行付給北京XX銀行。
4.2 本合同第三章所規定的合同總價，按以下辦法及比例由買受人通過北京XX銀行支付給出賣人。
4.2.1 合同總價的 %計 （大寫： ），買受人在收到出賣人提交下列單據經審核無誤后三十天內支付給出賣人。
（1）出賣人國家有關當局出具的有效出口許可證的影印本一份，或有關當局出具的不需出口許可證的證明文件一份；
（2）銀行出具的以買受人為受益人、金額為合同總價的 %、不可撤銷的保證函正副本各一份（保證函格式見本合同附件七）；
（3）金額為合同總價的形式發票一式六份；
（4）即期匯票一式二份；
（5）商業發票一式六份。
買受人在收到出賣人按本合同第五章規定的貨物裝船通知后三十天內，經由北京XX銀行出具以出賣人為受益人，金額為合同總價的 %的不可撤銷的保證函給出賣人（保函格式見本合同附件八）。
4.2.2 合同總價的 %，計 （大寫： ），買受人在收到出賣人提交的下列單據經審核無誤后三十天內支付給出賣人：
（1）_____清潔無疵、空白抬頭、空白背書，并注明“運費到付通知目的港中國對外貿易運輸公司”的海運提單正本三份、副本三份；
（2）商業發票一式六份；
（3）即期匯票一式二份；
（4）裝箱明細單一式六份；
（5）質量和數量合格證書一式六份。
4.2.3 合同總價的 %，計 （大寫： ），買受人在收到下列單據經審核無誤后三十天內支付給出賣人：
（1）商業發票一式六份；
（2）雙方代表按本合同第九章規定簽署的合同工廠交接驗收證書的影印本一份；
（3）即期匯票一式二份。
4.2.4 合同總價的 %，計 （大寫： ），買受人在按本合同第十章規定“合同工廠”保證期滿后，并收到出賣人提交的下列單據經審核無誤后三十天內，即支付給出賣人：
（1）按本合同第十章第10.3條規定的由買受人出具的經出賣人會簽的“合同工廠”保證期滿證明書副本一份；
（2）商業發票一式六份；
（3）即期匯票一式二份。
4.3 買、賣雙方因履行本合同所發生的銀行費用，在中國發生的，由買受人負擔；在中國以外發生的，由出賣人負擔。
（注：方案一適用于現匯付款的情況）
第四章 支付（方案二）
4.1 本合同買賣雙方的支付均以電匯（t/t）進行。買受人向出賣人的付款應通過北京XX銀行付給 銀行，出賣人向買受人的付款應通過 銀行付給北京XX銀行。
4.2 本合同第三章所規定的合同總價按以下辦法及比例，由買受人通過北京XX銀行支付給出賣入：
4.2.1 合同總價的 %，計 （大寫： ），買受人在收到出賣人提交的下列單據經審核無誤后不遲于三十天即支付給出賣人：
（1）出賣人國家有關當局出具的出口許可證影印本一份，或有關當局出具的不需出口許可證的證明文件一份；
（2）由 銀行出具的以買受人為受益人，金額為合同總價的 %的不可撤銷的保證函正、副本各一份（保證函格式見本合同附件七）；
（3）金額為合同總價的形式發票一式六份；
（4）即期匯票一式二份；
（5）商業發票一式六份。
4.2.2 合同總價的 %，計 （大寫： ），在出賣人按本合同第五章規定交貨時，買受入在收到出賣人提交的下列單據經審核無誤后不遲于三十天，支付給出賣人。
（1）_____清潔無疵、空白抬頭、空白背書，并注明“運費到付通知目的港中國對外貿易運輸公司”的海運提單正本三份、副本三份；
（2）商業發票一式六份；
（3）即期匯票一式二份；
（4）詳細裝箱單一式六份；
（5）質量合格證一式六份。
4.2.3 合同總價的 %，計 （大寫： ），買受人在收到下列單據經審核無誤后不遲于三十天即付給出賣人：
（1）商業發票一式六份；
（2）雙方代表按本合同第九章規定簽署的合同工廠交接驗收證書的影印本一份；
（3）即期匯票一式二份。
4.2.4 合同總價的 %，計 （大寫： ）。在按本合同第十章規定“合同工廠”保證期滿后，買受人在收到出賣人提交的下述單據經審核無誤后不遲于三十天即支付給出賣人：
（1）商業發票一式六份；
（2）雙方代表按本合同第十章規定簽署的合同工廠保證期結束的確認書影印本一份；
（3）即期匯票一式二份。
4.2.5 合同總價的 %，計 （大寫： ），買受人應自 日起，于 年內，每 個月為一期，平均分期按下列辦法支付給出賣人。
4.2.5.1 出賣人應開立分 期支付具有下述內容的遠期匯票共 份，每份正副本各一份于 時提交買受人：
（1）票面金額為合同總價的 %，另加第 章 條規定的延期付款的利息，計 （大寫： ）；
（2）以 日期為出票日，到期日分別為自出票日滿 個月；
（3）以買受人為付款人；
（4）帶有利息條款。利息按年息 %計算自出票日起算至到期日止。具體金額如下：
票期 本金 利息 本利合計
第一期
第二期
合計
4.2.5.3 出賣人收到匯票后應在各期匯票到期日前，分別將匯票正本提交北京XX銀行，由北京XX銀行提請買受人于匯票到期日后一天支付給出賣入。
4.3 按本合同第 章和第 章規定，如果出賣人應支付賠款或/和罰款等有關款項時，買受人在按本章第4.2.2條、4.2.3條、4.2.4條規定支付貨款時有權從貨款中扣除。
4.4 買受人支付本章第4.2.1條所規定的貨款時，應向出賣人提交北京XX銀行出具的以出賣人為受益人，金額為合同總價 %和延期付款的利息的保證函（保證函格式詳見本合同附件八）。
4.5 買賣雙方因履行本合同所發生的銀行費用，在中國發生的，均由買受人負擔，在中國以外發生的，均由出賣人負擔。
（注：方案二各項條款適用于延期付款的情況）
第五章 交貨與交貨條件
5.1 出賣人應于本合同生效日后 個月內分 批將本“合同工廠”的“設備”交付完畢。
總毛重大約為 公噸。總體積大約為 立方米。
本合同工廠“設備”的交貨港口為 ，目的港口為中國 。
5.3 已裝船的提單日期為設備的實際交付日期。
5.4 出賣人供應的每批設備，應在本章第5.1條規定的港口在買受人指定的受載船只船面交貨。“設備”的風險，出賣人在買受人指定的受載船只船面交貨后，即由出賣人轉移給買受人。
5.5 在每批貨物備妥待運前不遲于 天，出賣人應以電報通知買受人如下內容：
（1）合同號；
（2）貨物備妥待運日；
（3）貨物總體積；
（4）貨物總重量；
（5）總包裝數量；
（6）裝船港口名稱；
（7）重量超過30噸，尺寸超過12_________2.7_________3米的每件貨物的大約總毛重、總體積及名稱；
（8）危險品的品名、重量、國際危規號。
同時出賣人還應航寄給買受人下列文件，每件一式六份：
（1）發運貨物的詳細清單，包括合同號、序號、“設備”的名稱、規格、型號、數量、單價、總價、單重、單件體積和總體積、每件貨物的外形尺寸（長_________寬_________高）、總件數和裝船港口名稱；
（2）重量超過30噸或體積超過12_________2.7_________3米的每件大件貨物的外形包裝草圖；
（3）易燃品和危險品的品名、性質、特殊防護措施及事故處理方法說明書；
（4）對溫度、震動等有特殊要求的貨物在運輸過程中的特殊注意事項證明書。
5.6 所有設備交貨應單機成套，安裝用的專用工具、材料、易損件應隨主機一同交付。如果有需要裝在甲板上的“設備”，出賣人應負責進行適當的包裝及采取特殊保護措施。
5.7 買受人應于受載船只抵達交貨港口前不遲于十天將船名、預計抵達日期通知出賣人。如買受人需要變更船只或改變船期，買受人或買受人船舶代理人應及時通知出賣人。
5.8 如出賣人未能在買受人船只抵達交貨港口時將貨物備妥裝船，買受人因此而遭受的空艙費、船舶滯期費和有關費用，均由出賣人負擔，輪船公司提出的有關單據作為結算費用的依據。
5.9 如出賣人在受載船只預計抵達日期已將貨物備妥而買受人船只不能在預計抵達日期后三十天內抵達交貨港口，這三十天內的有關倉儲費、_____費等由出賣人負擔，但第三十一天起以后發生的倉儲費、_____費，按出賣人提供的原始憑證，由買受人核實支付。但出賣人仍有責任根據買受人通知，在受載船只抵達交貨港口后負責交貨。在此情況下，出賣人不支付遲交罰款。
5.10 出賣人應在每批貨物裝船后四十八小時內，將提單日期和號碼、船名、“設備”名稱、總價、總重、總體積、總件數和合同號以電傳通知買受人。如遇有第5.5條規定的大件貨物及危險品，應逐件列明毛重和尺寸（長、寬、高）、品名、金額。買受人因出賣人未及時通知而未投保所造成的損失將由出賣人負擔。
5.11 在將貨物裝到船上后，出賣人應于裝船后將每批貨物的整套交貨文件（即提單、商業發票、裝箱單和質量證明書各一份）隨船在目的港提交給中國外貿運輸公司。
5.12 技術資料的內容和交付計劃見本合同附件二。
5.13 出賣人在技術資料發出前一周將大約件數、大約毛重、合同號和資料預計抵達北京的日期用電傳通知買受人。在資料寄出后二十四小時內出賣人需將發出日期、船次、空運單號、重量及資料件數、合同號以電傳的方式通知買受人。
5.14 “技術資料”到達目的機場的日期為實際交付日期。
5.16 在每批“技術資料”交貨后的兩個工作日內，出賣人應將下述文件航寄給買受人：
（1）空運提單一式二份（通知目的機場的中國對外貿易運輸公司，并注明合同號。）；
（2）技術文件的詳細清單一式二份。
第六章 包裝與標記
6.1 出賣人交付的所有貨物應具有適合遠洋、內陸運輸和多次搬運、裝卸的新的堅固木箱包裝。并應根據貨物的特點和需要，加上防潮、防雨、防銹、防震、防腐蝕的保護措施，以保證貨物安全無損地運抵安裝地點。
6.3 出賣人應在每件包裝箱的鄰接四個側面上，用不褪色的油漆以明顯易見的英文字樣印刷以下標記：
（1）合同號；
（2）嘜頭標記；
（3）目的港；
（4）收貨人；
（5）設備名稱及項號；
（6）箱號/件號；
（7）毛重凈重（公斤）；
（8）尺碼（長_________寬_________高，以毫米表示）。
凡重量為二公噸或超過二公噸的貨物，應在包裝箱的四個側面以英文及國際貿易運輸常用的標記、圖案標明重量及掛繩和重心位置，以便裝卸搬運。根據貨物的特點和裝卸、運輸上的不同要求，在包裝箱上應以英文明顯地印刷“輕放”、“勿倒置”、“防雨”等字樣以及相應的國際貿易通用的標記圖案。
6.5 每件包裝箱內，應附有詳細裝箱單和質量合格證各一式二份、有關設備的技術文件一式二份。需要組裝的設備部件附詳細裝配圖一式二份。
6.6 出賣人交付的技術資料，應具有適合于長途運輸、多次搬運、防潮和防雨的包裝，每包技術資料的封面上應注明下述內容：
（1）合同號；
（2）收貨人；
（3）目的地；
（4）嘜頭標記；
（5）毛重（公斤）；
（6）箱號/件號。
每一包資料內應附有技術資料的詳細清單一式二份，標明技術資料的序號、代號、號稱和頁數。
6.7 凡由于出賣人對貨物包裝不善，保管不良，致使貨物遭到損壞或丟失時，出賣人均應按本合同第十章的規定負責修理、更換或賠償。
第七章 設計與設計聯絡
7.1 為使本“合同工廠”的建設工作順利進行，買賣雙方應按照本合同附件 和本章的規定進行設計和設計聯絡。
設計聯絡會議內容、時間、地點和參加人員，詳見附件
7.2 出賣人承擔的設計工作范圍詳見本合同附件 。出賣人提交“技術資料”的要求、內容、份數和交付日期詳見本合同附件 。
7.3 買受人承擔的設計范圍詳見本合同附件 。買受人向出賣人提供的技術資料見本合同附件 。出賣人依此做為本“合同工廠”設計的依據。
7.5 出賣人在初步設計全部資料寄達北京后 個星期內，應自費派遣技術人員來作解釋設計，買受人應協助辦理入境簽證和居留手續。在解釋設計期間，買受人有權提出改進意見，出賣人對此應予充分考慮。初步設計經審核后雙方簽訂協議書，該協議書即作為最終設計的依據。
7.6 買受人在收到出賣人提供的最終設計全部資料后 天內，應予確認。
第八章 標準與檢驗
8.1 出賣人供應本合同工廠的“設備”的制造、選材、檢驗和試驗，應按出賣人國家和/或公司現行標準規范進行。
8.2 出賣人對其供應的全部“設備”應進行檢驗和試驗，并向買受人提交由制造廠或出賣人出具的質量合格證和檢驗記錄，以此作為本合同規定的質量保證的證明書。“設備”檢驗和試驗的費用均由出賣人負擔。
8.3 買受人有權自費派遣檢驗人員到出賣人國家會同出賣人檢驗人員一起到制造廠車間對“設備”的制造和質量進行檢驗和試驗。出賣人應在設備進行裝配和檢驗前三個月將檢驗日期通知買受人，買受人應在收到通知后一個月內將檢驗人員的名單通知出賣人，以便出賣人協助辦理入境手續。主要設備的裝配和檢驗應有買受人人員在場，買受人還應有權參加其他“設備”的檢驗和參加出賣人及有關制造廠召開的有關“設備”的質量會議。
8.4 買受人檢驗人員若發現“設備”有缺陷和/或不符合本合同規定的規格時，有權提出意見，出賣人應充分考慮并自費采取必要措施排除缺陷，當缺陷排除后，應再次檢驗和試驗，由此引起的費用增多由出賣人負擔。
8.5 買受人檢驗人員在出賣人國家和制造廠的檢驗不代替“設備”運抵買受人合同工廠現場的開箱檢驗，亦不能免除出賣人按本合同第十章規定的保證責任。買受人人員不簽署任何證明文件。
8.8 出賣人供應的全部“設備”的開箱檢驗應在合同工廠現場進行，出賣人有權自費派遣檢驗人員到合同工廠現場參加此項檢驗，買受人應在檢驗前一個月將開箱檢驗日期通知出賣人，并為出賣人檢驗人員提供工作的方便。
在雙方會同開箱檢驗中如發現“設備”有短少、缺陷、損壞或包裝與本合同規定不符合或質量標準與本合同第8.1條和第10.1條規定不符時，應作詳細記錄，并由雙方代表簽字。如屬出賣人責任，此記錄即為買受人向出賣人要求換貨、修理或補齊的有效證明。
8.9 出賣人檢驗人員不能參加開箱檢驗時，買受人有權自行開箱檢驗。如發現本合同第8.8條所述問題系屬出賣人責任時，應委托中國商品檢驗局出具證明，以此作為買受人向出賣人要求換貨、修理或補齊的有效證明。
出賣人接到買受人索賠證書后，應立即無償換貨、補發短缺部分或降低貨價，并負擔由此產生的到安裝現場的換貨費用、風險以及買受人的檢驗費用。如出賣人對索賠有異議時，應在接到買受人索賠證書后兩個星期內提出異議，雙方另行協商。逾期，索賠即作成立。
出賣人換貨和/或補交貨物的時間，不遲于出賣人收到買受人索賠證書后 個月。
8.10 在開箱檢驗中，由于買受人的原因，發現“設備”有損壞，通知出賣人后，出賣人應盡快補發、更換，其費用由買受人負擔。
8.12 在檢驗中，如發現出賣人提供的檢驗所需的標準仍不完整或提供得不及時，經與出賣人協商，買受人有權按照買受人國家現行標準進行檢驗。
第九章 安裝、試車和驗收
9.1 “安裝”系指合同工廠全部設備、材料的裝配、就位和連接等安裝工作。“試車”系指機器和/或設備的單獨或聯動的試運轉。
“投料試生產”系指合同工廠投入原料和公用工程以試生產。
“考核”系指為檢查本合同附件 所規定的各項保證數值而進行的試驗。
“驗收”系指如果考核結果表明，本合同附件 所規定的各項保證指標能夠全部達到，則合同工廠即為買受人所驗收。
9.2 合同工廠的安裝將在買受人負責組織和在出賣人負責技術指導下進行，出賣人有權對其進行詳細設計的所有“設備”的安裝以及界區接點的安裝進行技術指導。
合同工廠的試車、投料試生產和考核應在買受人組織安排和出賣人技術指導下進行。在安裝工作開始前二個月，雙方各自授權一名代表處理合同工廠從安裝到驗收期間的全部技術工作。具體工作應由雙方代表友好協商安排。雙方代表應充分合作，使合同工廠在本合同生效日后 個月內建設完畢。
如果雙方之間有任何問題和分歧時，雙方將分析原因，澄清責任并在現場通過友好協商方式解決。
9.3 在安裝工作開始前，出賣人技術人員應詳細介紹安裝方法和要求。在安裝期間出賣人技術人員應對安裝工作進行技術指導并參加所有設備安裝質量的檢驗和試驗。出賣人技術人員的重要技術指導應以書面提出。
如試車順利完成，安裝工作完全符合技術文件要求時，雙方代表應在七天內在現場簽署安裝竣工證書。此證書簽字日即為合同工廠安裝及試車完成日。但此證書不能免除出賣人按本合同第十章規定在投料試生產、考核期間和機械保證期內對設備和材料發現的缺陷所應負的責任。
9.5 本章第9.4條規定的試車完成后應盡快開始投料試生產，其開車日期由雙方代表現場商定。投料試生產和考核所需的儀表校準、記錄項目、取樣方法和分析方法等詳細程序應由出賣人在安裝及試車完成日前提出，并經雙方代表討論決定。
在投料試生產前，買受人應準備充足的維修工具、實驗室及檢驗設施和熟練的操作、維修及測試人員，其中包括本合同附件 第 條所列的人員，并準備好按本合同附件所列必要數量和質量的全部原料和有關的公用工程。出賣人技術人員可出入試驗室和檢驗設施，以便取樣分析。投料試生產和性能試驗期間的采樣、化驗將在雙方代表在場的情況下進行。
除雙方已同意的程序外，出賣人技術人員認為必要的采樣和化驗，在經與買受人代表協商后由買受人進行。
從試車到合同工廠驗收期間，出賣人可以使用買受人庫存的備品備件，如由于出賣人責任出賣人使用了買受人庫存的備品備件，出賣人應及時在現場予以償還。
9.6 投料試生產期為首次投料生產開始日起的 個月。在此期間，當合同工廠主要設備達到良好穩定運行后由雙方代表商定首次考核日期。考核應按本合同附件 的規定在出賣人技術人員指導下進行。
每次考核的結果應作出記錄，在每次考核完成后三天內雙方在性能考核執行上簽字確認。
9.7 如按本合同的附件 規定的考核期內實現了本合同附件 規定的全部保證數值時，雙方代表應在五天內簽署合同工廠驗收證書一式四份，雙方各執兩份，此即視作合同工廠為買受人所驗收。
如因出賣人原因致任何一次考核未能成功時，出賣人應盡快在雙方同意的期限內對“設備”進行必要的修理、更換和/或修改。修改后應重新按照合同附件 的規定盡快再次考核，買受人應大力協助。
如因出賣人原因，需將任何設備運出中國以外進行修理或更換時，全部運費、修理或更換費用應由出賣人負擔。更換或修理的“設備”應在合同工廠現場交貨。
9.8 在本合同第9.6條規定的投料試生產期間，本合同附件 規定的保證數值如有任何一項或多項未能達到時，雙方應會同研究，找出原因，澄清責任，并按以下規定處理：
9.8.1 如由于出賣人原因未能達到保證數值時，買受人同意延長投料試生產期三個月，以便出賣人對合同工廠進行改進并再次進行考核。如在延長的三個月中由于出賣人原因仍未能達到保證數值時，買受人同意再次延長投料試生產期三個月。如在再次延長的三個月期滿時，由于出賣人原因考核仍然失敗，未能達到保證數值時，應按本合同第十章第10.8條的規定辦理。在兩次延長的兩個三個月內改進合同工廠所需全部費用和出賣人技術人員的全部費用均由出賣人負擔。
9.8.2 如由于買受人原因未能達到保證數值時，投料試生產應延長三個月。在此期間，買受人將按本合同附件 的規定繼續支付出賣人技術人員的全部費用，所需出賣人技術人員的人數由雙方討論決定。如延長的三個月期滿時，仍由于買受人原因未能達到保證數值時，合同工廠應由買受人驗收，雙方應在七天內簽署驗收證書。然而出賣人應協助買受人采取一切必要措施，使合同工廠達到正常生產所需的指標。由此而產生的費用由買受人負擔。
9.9 如由于買受人原因，在按本合同第五章規定的第 批“設備”交貨之日起 個月內合同工廠未能進行考核，則按合同第四章第 條由買受人支付給出賣人的款項應予實現，但不免除出賣人的所有責任。
9.11 按本合同第9.7條、第9.8條和第9.9條規定的合同工廠的驗收，并不能免除出賣人對合同工廠的“設備”在機械保證期內應負的責任。
第十章 保證、索賠和罰款
10.1 出賣人保證其供應的本“合同工廠”的技術水平是先進的，“設備”是全新的，質量是優良的。設備和材料的選型均符合工藝、完全運行和長期操作使用的要求，并符合本合同附件 和附件 的規定。
10.2 出賣人保證所交付的技術資料、圖紙清晰、完整和正確，能滿足“合同工廠”的設計、安裝、運行和維修的要求并符合附件 的規定。
10.3 在本“合同工廠”安裝、試車期間，如果出賣人提供的“設備”有缺陷，或由于出賣人技術人員的指導錯誤或/和出賣人提供的技術資料、圖紙和證明書的錯誤造成“設備”的損壞，出賣人應立即無償換貨或降低貨價作為賠償，并負擔由此產生的到安裝現場的換貨費用和風險。如出賣人對索賠有異議時，應在接到買受人索賠證書后兩個星期內提出復議，雙方另行協商，逾期索賠即作成立。出賣人換貨期限不遲于證實屬出賣人責任之日起 個月。
10.4 出賣人對本“合同工廠”“設備”的保證期為本“合同工廠”被買受人驗收后 個月；如由于買受人責任而影響本“合同工廠”安裝、試車、驗收時，則不超過出賣人最后一批貨物交付日期后 個月。保證期滿后，由買受人出具本“合同工廠”保證期滿證明書正、副本各一份給出賣人。
10.5 在保證期內，發現出賣人提供的“設備”有缺陷或/和不符合合同規定時，如屬出賣人責任，則買受人有權憑中國商品檢驗局出具的檢驗證書向出賣人提出索賠。出賣人接到買受人索賠證書后，應立即無償換貨或降低貨價，并負擔由此產生的到安裝現場的換貨費用和風險（貨物到達目的港后的風險由買受人負責）。如出賣人對索賠有異議時，應在接到買受人索賠證書后二個星期內提出復議，雙方另行協商，逾期索賠即作成立。出賣人換貨的期限，應不遲于出賣人收到買受人索賠證書后 個月。
如屬微小缺陷，可由買受人自行消除，但由此引起的費用由出賣人負擔。
10.6 在保證期內，如由于出賣人責任需要更換、修理有缺陷的“設備”而使本“合同工廠”停機時間作相應的延長，新更換和補充修復的“設備”的保證期為被買受人驗收后十二月。
10.7 在保證期滿后三十天內，買受人出具的在保證期內發現的“設備”缺陷的索賠證書仍然有效。
10.8 如由于出賣人責任，在考核試車不能達到本合同附件 規定的一項或多項技術經濟指標時，出賣人必須采取有效措施在出賣人收到買受人書面通知后 個月內使之達到各項保證指標并承擔由此產生的一切費用。逾期如仍不能達到本合同附件 所規定的保證指標時，出賣人應承擔罰款，其計算辦法如下：
出賣人支付罰款，則本“合同工廠”即為買受人所驗收，并由買受人出具本“合同工廠”驗收證書正、副本各一份交給出賣人。
10.9 如由于出賣人責任未能按合同第四章規定的交貨期交貨時，買受人有權按下列比例向出賣人收取罰款：
買賣合同范文集錦 篇24
甲方（賣方）：趙
乙方（買方）：
甲、乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，達成以下合同條款：
一、甲方自愿將坐落在 2小區3號樓 4單元 405室（建筑面積120平方米，儲藏室40 平方米，產權證號st ）房地產出賣給乙方，并將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方（附房產證復印件及該房產位置圖）。
二、雙方議定上述房地產及附屬建筑物總價款為人民幣大寫壹佰萬零二千元整 ；即人民幣小寫100XX元 。
三、乙方在簽訂本合同時，支付定金三十萬元整 ，即小寫300000元 。
四、乙方支付定金之日起 2個月內，向甲方支付首付款（定金從中扣除），首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付（有關期限和程序按照所在按揭銀行規定辦理）。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權（已交納土地出讓金）。
六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由 甲方承擔。
七、乙方支付首付款后，甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續，待房產過戶到乙方名下之時，乙方應向甲方付清全部房款余額。
八、甲方應在1個月 前將該房產交付乙方；屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵，無人租注使用；無欠賬，如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。
九、本合同簽訂后，如一方違反本合同條款，該方應向對方支付五十萬 元的`違約金；一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款，每逾期一日，應向對方支付五十元罰金，逾期30日視為毀約；如因政府及銀行規定，本合同涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除，不適用本條款。
十、交付該房產，甲方不得損壞該房產的結構、地面和墻壁及不適移動的物件，并將抽風機一臺（型號： ），空調兩臺（型號： ），熱水器（型號：），浴霸（型號： ），飲水機（型號： ），音響兩臺（型號：258695 ），涼衣架，房內燈具，前后門窗窗簾、電腦桌一張，櫥衛設施， 等讓與乙方（含在房屋價值內）。
十一、本協議一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效。
十二、附加條 款：
1、轉讓過后，甲方不的以任何借口干涉乙方對房屋的修改。
甲方（賣方）： （印） 身份證號：
住址： 電話：
20xx年04 月 28日
乙方（買方）： （印）身份證號：
住址： 電話：
買賣合同范文集錦 篇25
簽訂日期： 年 月 日編號：
住房出售單位： （以下簡稱甲方）
住房購買人： （以下簡稱乙方）
根據《杭州市市區深化住房制度改革實施意見》、《杭州市市區出售公有住房管理辦法》及有關規定，經雙方協商一致簽訂本協議。
第一條 甲方同意將座落 的住房壹套（附圖）出售給乙方。
第二條 該套住房建筑面積為平方米，（其中乙方個人出資拆遷擴面 平方米，個人出資款元），按規定可享受成本價購房的面積為 平方米，按市場價購買的面積為 平方米，按商品價購買的面積為 平方米。經省直住房制度改革辦公室（審批號 ）核定的總售價為人民幣 拾 萬 仟 佰 拾 角 分。
第三條 付款方式及付款日期：
乙方以現金一次付清全部房款，應實際支付甲方房款計人民幣 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分；乙方必須于 年 月 日之前一次付清全部購房款。
第四條 購買現租住房者，按本協議規定的實際交付購房價款的次月起終止租賃合同，停止收繳房租。
第五條
付清全部房款后，所購住房所有權歸乙方所有。住房所有權和土地使用權 證的轉移變更手續，由 方辦理，所需的費用，應按收費單位規定承擔或分擔。
第六條 乙方取得住房所有權之后，室內維修養護由乙方負責，費用自理。共用部
位和共用設施維修養護，所需費用按有關規定分擔，乙方在首次交納出售公房款時必須按成本價的1%(計 元)支付甲方維修養護費，由甲方負責共用部位和共用設施
乙方在裝修住房時，不得損壞共用設施、侵害他人利益，不得破壞和損壞住房結構或承重部位，違者，甲方有權責令糾正，乙方必須服從。否則，造成的'一切后果由乙方完全負責。
第七條 乙方購買新建住房一年內，如發現確屬住房建筑質量問題，由甲方負責處理，費用由甲方承擔。
第八條 違約責任
1、乙方逾期付款的，應從到期次日起每天按逾期付款額的5‰向甲方償付滯納金。
2、單方提出終止合同者，已發生經費開支，均由提出終止合同一方承擔。如購買騰空住房或新建住房首次投入使用的，甲方提出終止的，應允許乙方租用；乙方提出終止的，如已搬進使用的，應騰空住房交還甲方。
第九條 其他雙方約定事項：
第十條 本協議依法成立后，雙方都必須自覺履行，需要變更或終止時，應經雙方協商一致，另簽補充協議。在新協議未達成之前，原協議繼續有效。本協議正本一式二份，雙方各執一份，副本若干份，分別送有關單位。 甲方：（蓋章）乙方：（夫妻雙方簽名蓋章）
代表人（簽字）：身份證號碼：
身份證號碼：
買賣合同范文集錦 篇26
買 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
賣 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
買方和賣方在平等、自愿、互惠、互利原則上，經充分協商簽訂本合同，雙方同意按下述條款全面履行：
第一條 品名、規格、數量及單價
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
第二條 合同總值
第三條 原產國別及制造廠商
第四條 裝運港
第五條 目的港
第六條 裝運期
________分運：
________轉運：
第七條 包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋及長途陸路運輸，防潮、防濕、防震、防銹、耐野蠻裝卸，以確保貨物不致由上述原因受損，使之完好安全到達安裝或建筑工地。任何由于包裝不善所致任何損失均由賣方負擔。
第八條 嘜頭
賣方必須用不褪色油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持干燥”等字樣及下列嘜頭：
第九條 保險
在CIF條款下：
由賣方出資按110%發票金額投保。
在CFR條款下：裝運后由買方投保。
第十條 付款條件
1.買方在裝運期前30天，通過________銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤消信用證，其金額為合同總值的____%，計____.該信用證在____ 銀行收到下列單證并核對無誤后承付(在分運情況下，則按分運比例承付)。
a.全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，注明“運費已付”、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸________運輸公司。
b.商業發票一式五份，注明合同號、信用證號和嘜頭。
c.裝箱單一式四份，注明每包裝貨物數量、毛重和凈重。
d.由制造廠家出具并由賣方簽字的品質證明書一式三份。
e.已交付全套技術文件的確認書一式兩份。
f.裝運后即刻發給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。
g.在CIF條款下
1.全套按發票金額110%投保____ 的保險費。
2.賣方在裝運后10天內，須航空郵寄三套上述文件(f除外)一份寄給買方，兩份寄目的港____________運輸公司。
3.銀行在收到合同中規定的`、由雙方簽署的驗收證明后，在____天內，承付合同金額的百分之________，金額為____ .
4.按本合同第15條和18條，規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。
5.所有發生在買方國境內的銀行費用應由____方承擔。所有發生在買方國境外的銀行費用應由____方承擔。
第十一條 裝運條件
1.賣方必須在裝運前40天向買方通知預訂的船只及其運輸路線，供買方確認。
2.賣方必須在裝運前20天通知買方預計發貨時間、合同號、發票金額、發運件數及每件的重量和尺碼。
3.賣方必須在裝船完畢后48小時內，以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重、發票金額、船名和啟運日期。
4.如果任一單件貨物的重量達到或超過 噸，長 米，寬 米，賣方須在裝船期前50天向買方提供5份詳細包裝圖紙，注明詳細的尺碼和重量，以便買方安排內陸運輸。
5.在CFR條款下：如果由于賣方未及時按11條第(3)款執行，以致買方未能將貨物及時保險而造成的一切損失，由賣方承擔。
第十二條 技術文件
1.下述全套英文本技術文件一份必須隨每批貨物一同包裝發運：
a.基礎設計圖。
b.接線說明書、電路圖、氣/液壓連圖。
c.易磨損件的制造圖紙和說明書。
d.零配件目錄。
e.安裝、操作和維修說明書。
2.此外，在簽訂合同60天內，賣方必須向買方或最終用戶掛號航空郵寄本條第1項中規定的技術文件，否則，買方有權拒開信用證或付貨款。
買賣合同范文集錦 篇27
賣方:
買方:
甲乙雙方經過友好協商，就毛紗銷售等相關事項達成一致，簽訂以下條款以茲共同遵守：
第一條：服裝名稱、材質、規格、數量、重量，單價、金額：
第二條：質量要求：
按照國家標準執行。后按客戶需求增加具體約定。
第三條：貨款支付：
乙方應于_________年__月___日前向甲方交付付款__萬元;生產完畢后，乙方支付貨款，甲方發貨。
乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還;
乙方中途退貨的，應向甲方賠償退貨部分貨款的______%違約金。乙方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之三計算，向甲方支付逾期付款的違約金。
第四條：交貨方式：
1、第一種：運輸方式采用乙方自提的方式，運輸、保險及其他相關費用由__乙方__承擔。
第二種：甲方代為辦理運輸事宜，貨交承運人，運輸、保險及其他相關費用由乙方承擔。
2、毛紗的交貨期：
3、乙方未按甲方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之三計算違約金。
4、甲方按要求送貨到指定地點，乙方拒絕接收貨物，應承擔因此給甲方造成的損失。
5、甲方因不可抗力而導致遲延交貨，甲方得以免責。
第五條包裝條款：_______。
第六條驗收條款：
甲方貨到時，乙方應對貨物的外觀質量和包裝進行檢驗;乙方對甲方服裝質量提出異議期限為5天，從貨到之日起算。
乙方應對甲方服裝的質量異議提出詳細書面說明，異議期滿乙方未提出任何異議則視為驗收合格;驗收若發生爭議，由重慶市纖維檢驗機構檢驗。
第七條爭議解決辦法條款
因本合同引起的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，向合同簽訂地人民法院起訴。
第八條其他：
本合同自雙方簽字蓋章后生效，合同傳真件與原件具有同等效力。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話：_______________________ 電話：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
買賣合同范文集錦 篇28
甲方(出賣人)：________身份證號碼：________住所：_________
乙方(買受人)：_________身份證號碼：_________住所：_________
甲乙雙方經過平等協商就乙方購買甲方車輛等相關事宜達成如下協議：
第一條 基本情況 甲方自愿將其享有所有權的車輛有償轉讓給乙方。車輛信息如下： 車主名稱：__________;號牌號碼：__________;廠牌型號：_________;發動機號：_________;車架號：_________
第二條 購車款項的約定 購車款為_________元(大寫：_________)。
第三條 購車款的支付
1、乙方于月同甲方當面驗收車輛及車輛相關手續，如果乙方需要辦理車輛過戶、轉籍手續，那么甲方接到乙方通知后，應無條件協助乙方辦理車輛過戶。車輛過戶過程中發生的費用由_乙方_承擔。
第四條 甲乙方責任
1、車輛在月時之前發生的交通事故及違章都由甲方負責。
2、車輛在月之后發生的交通事故、違章以及一切與黑_ _車輛有關事宜都由乙方負責。
第五條 其他
1、 本合同一式兩份。本合同在雙方簽字后生效。
2、 車款一次付清，賣方提供車輛過戶手續。 甲方： 乙方：車輛買賣合同 篇10 買方： (以下簡稱甲方) 賣方： (以下簡稱乙方) 甲、乙雙方就車輛買賣事宜達成以下協議，共同遵照執行：
第一條：甲方購買乙方所有的機動車一輛： 車號： 顏色： 產地： 型號： 發動機號碼： (拓印粘貼) 底盤號碼： (拓印粘貼)
第二條：甲方向乙方支付車款人民幣 萬元。包括三部分： 定金、
第一筆車款和其余部分車款。
第三條：甲方的付款方式和期限：本合同生效當日付定金 萬元，____日內再支付
第一筆車款現金 萬元;其余部分車款在該車辦理轉戶手續前全部付清。
第四條：乙方在收到甲方
第一筆車款之日，應立即交付無瑕疵的車輛及隨車工具。瑕疵保證期為自車輛交付之日起一個月。并且保證他人對該車無任何權利要求。
第五條：辦理轉戶所需費用由甲方負擔。乙方負有協助辦理的義務。
第六條：乙方應交付給甲方該車的全部真實、有效的證件以及繳稅、費憑證。
第七條： 乙方應保證交付前該車的維護正常，手續完整。
第八條：甲方違反本合同，定金不予退還。
第九條：乙方違反本合同，應向甲方支付相當于定金數額的違約金。
第十條：本合同自雙方簽字之日生效。本合同一式二份。
甲方(授權簽字人)：________乙方(授權簽字人)：________
住址：________住址：________
證件號碼：________證件號碼：________
________年____月____日________年____月____日
買賣合同范文集錦 篇29
合同編號：
產品工號：
簽訂地點：
買方： (以下簡稱甲方)
賣方： (以下簡稱乙方)
(提示:按國家標準、行業標準或技術協議標準，在本條款中具體明確)。
第三條 質保期內的服務
質保期為自產品驗收合格之日起( )年。質保期內如出現質量問題，乙方負責免費維修與更換，否則甲方有權直接從質保金中扣減維修與更換費用。(提示:根據產品特點在本條款中明確規定大于或等于1年的質保期期限。)
第四條 交貨時間： 。
第五條 交貨地點： 。
第六條 運輸：運輸費用由乙方承擔，包含在合同總價內。
第七條 包裝：包裝費用由乙方承擔，包含在合同總價內。包裝物不回收。
第八條 驗收方法
雙方根據合同約定的質量標準現場驗收，驗收合格后出具驗收清單。驗收清單的出具不減輕和排除乙方產品質量問題所產生的責任。乙方持驗收清單與甲方辦理合同決算書。(提示：如果合同在執行過程中有數量的變化或屬于單價包干的，必須辦理合同決算書。)
第九條 付款方式
1、付款條件
(提示：①原則上不能有預付款;有特殊情況需要支付預付款的，必須要求對方提供等額的銀行預付款保函作為擔保;②嚴格掌握進度款支付節點，貨未送到時付款不能超過60%，貨到驗收合格時付款不能超過90%;③必須預留10%質保金，在質保期滿且無質量問題時支付。)
2、付款方式：銀行支票、匯票、銀行承兌匯票。
3、發票要求：乙方向甲方開具17%增值稅專用發票。(提示：根據合同金額的大小，明確開具發票的具體時間。)
4、末次進度款的付款依據：
雙方合同、乙方發票、甲方出具的驗收清單、雙方合同決算書。(提示：如果雙方辦理了合同決算書，必須以此作為付款的依據。
買賣合同范文集錦 篇30
課程描述：
采購合同出現違約情況，對整個采購活動的順利完成影響巨大。當采購合同出現質量違約時，該如何處理？當采購合同出現價格違約時，是否就非要索賠和上訴？當采購合同出現前置期違約時，最佳的處理方案是什么？本課程將結合實際案例，為您詳細闡述處理采購合同中的違約的方法與技巧！
解決方案：
他山之石，可以攻玉！
雖然各企業在處理采購合同中的違約時，都會有一些差異，但萬變不離其宗。
采購合同中的違約，主要包括這幾個方面內容：
一是質量違約；
二是價格違約；
三是前置期和數量違約；
四是服務違約。
在處理采購合同中的質量違約時，要處理好常規品違約和定制品違約情況。
其中，對于常規質量違約，主要有這兩種情況：
一是產品不符合標準，這里的標準可以是國際標準、國內標準、行業標準、或者雙方約定的公司標準。但不管哪種標準，合同中必須明確標出同時附帶違約的處理方法及意見，比如退貨、換貨等，同時要規定在此期間延誤定單損失的懲罰額度。
二是產品合格率低于合同規定下限，在這種情況下我們可以要求供方補貨或者以扣除質保金的方式解決。
而對于訂制品質量違約，則有這幾種處理方式：
其一，產品與圖紙不符，如果產品徹底無法修改、使用，應要求退貨并索賠損失；如果經過修改能夠使用，那么修改所需的人力物力財力等資源應由供方承擔，或者以其他形式作為補償，比如扣除質保金、供方換貨、補貨等。
其二，所供產品與要求的參數不符，如果顏色不對、花色不對，必須要求供方換貨并進行賠償；若是尺寸不符，如果牽涉出材率問題，可以通過補貨形式解決。
其三，所供產品技術規格不符，如公差過大、用料純度或者標號
不對、或者生產工藝不正確，此種情況如果訂單不允許改動或者公差無法修葺，必須要求對方退貨，并支付賠償金。
其四，產品功能與性能規格不符，比如功能達不到要求、操作過于復雜不人性化，公司無法接受，此時必須終止合同，宣告采購失敗。
處理采購合同中的價格違約。
首先要找到違約的原因，違約原因一般有兩種情況，一是合同中沒有價格調整協議；二是有了價格調整協議，但價格變化超出了協議范圍。
其次，根據原因采取對應處理辦法。在簽署采購合同時，應附上價格調整協議，價格調整協議一定要規定合同生效的價格變化幅度最大限度，防止價格變化過大。如果合同執行過程中價格有變，我們應該在價格協議的基礎上與供方交涉，盡最大努力說服對方履行合同。如果價格變化超過最大幅度，供需雙方都可以終止合同或者就價格問題重新簽署合同。
處理采購合同中的前置期和數量違約時，要考慮三種情況： 一是前置期滯后違約；
二是前置期提前違約；
三是前置期不穩定違約。
對處理采購合同中的服務違約方面，服務違約一般存在這幾種情況：物流服務違約、培訓服務違約、設備維護服務違約。
為避免出現物流服務違約，如運輸方式選擇不正確、包裝方式簡單不足以保護運輸物品、交貨地點不明確或不準確、物流公司選擇不恰當致使貨物丟失等，我門要在采購合同中寫明運輸方式、包裝要求、物流公司要求，并采用貨到付款方式。
對于培訓服務違約，如果是前期培訓不足，我們除了積極爭取銷售方提供服務外，可以采取扣除設備質保金的方式作為違約懲罰。如果是后期培訓不及時或者根本沒有培訓，在合同簽訂時要寫入產品生命周期內培訓事宜，明確培訓費用。如培訓不及時應向該公司領導投訴，或者協商由供方承擔請第三方培訓的.費用。
對于設備維護服務違約，如設備維護人員工作效率低下、費用過高、維護中斷等。
首先應與供方進行溝通，如果供方為銷售代理或分銷商，那么向總經銷商投訴；
其次，如果有購買新設備擴建的加護（無問題），以此為條件進行談判，降低后期費用，并明確寫入合同；
再次，根據合同交由有關仲裁部門仲裁或者訴訟，但一般不是情節十分惡劣的情況下，不建議使用此種方式。
最后，將這幾部分的思維導圖串在一起，就形成了“處理采購合同中的違約”的完整流程技巧。
或許文字的話大家并不是很清楚，我們可以看下面的思維導圖，能讓你更加形象的理解和明白該如何處理采購合同中的違約。
買賣合同范文集錦 篇31
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》及其他有關法律、行政法規的規定，雙方當事人在平等、自愿、公開、誠實信用的基礎上就農機具買賣事宜達成協議如下：
第一條 所購農機具基本情況
單位： 元/
第二條 質量標準：
每件農機具應符合《產品質量法》，達到《使用說明書》中明示的執行標準，或不低于樣品同等質量。
第三條 交貨：
交貨方式為(□出賣人送貨 □買受人取貨)
交貨時間：
交貨地點：
第四條 驗收：
對于農機具產品的規格型號、數量、材質等與約定不符或有其他質量問題的，買受人異議期為出賣人交貨后 日內，異議經核實，出賣人應無條件補足或換貨。
第五條 付款方式及時間：
雙方約定以第 種方式支付價款。
(一)簽定合同時，買受人支付(定金/預付款) 元(定金不得超過總價款20%)，貨到驗收后一次性支付余款;
(二) 。
第六條 違約責任：
(一)出賣人違約責任：
1、農機具產品經專業機構檢測不符合國家標準或合同約定質量標準的，出賣人應無條件換、退貨，或賠償買受人由此受到的損失。
2、出賣人遲延交貨的，每日應向買受人支付遲延部分價款 %的違約金;遲延交貨 日的，除支付違約金外，買受人還有權解除合同，出賣人已收取定金、預付款或價款應全部返還，但買受人在不收取違約金的情況下，有權要求出賣人雙倍返還定金。
(二)買受人違約責任：
1、買受人遲延提貨的，每日應向出賣人支付遲延部分價款 %的違約金;
2、買受人無正當理由單方解除合同的，應賠償由此給出賣人造成的損失，已支付定金的'無權要求返還。
第七條 本合同發生爭議，當事人協商解決，也可申請消費者協會調解;協商或調解不成的，按下列第 方式解決：
1、向 仲裁委員會申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
第八條 其他約定事項：
第九條 對本合同的變更或補充不合理地減輕或免除出賣人應承擔的責任的，仍以本合同為準。
第十條 本合同未定事項，按照《農業機械產品修理、更換、退貨責任規定》執行，或雙方可協商簽定補充協議。
第十一條 本合同一式 份，雙方各持 份，具有同等法律效力。本合同自雙方簽字之日起生效。
買受人(章)： 出賣人(章)：
住所： 住所：
聯系方式： 聯系方式：
法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
買賣合同范文集錦 篇32
在您選擇購買二手房的時候，您考慮到了要簽訂二手房購房合同這一事宜了嗎?所簽訂的二手房購房合同有哪些需要注意的地方您知道嗎?簽訂二手房購房合同對于您有著不可或缺的利害關系。所以，今天就讓我們一起來看一看在二手房買賣中，合同的內容具體有哪些。
依據我國《合同法》及業務實踐，下列內容在一份二手房銷售合同中是必不可少的：
一、當事人的名稱或姓名、住所
二手房買賣合同這里主要是搞清當事人的具體情況、地址、聯系辦法等，以免出現欺詐情況;雙方應向對方做詳細清楚的介紹或調查;應寫明是否共有財產。
二、標的
同時還要寫明房屋產權歸屬(要與第一條銜接);原售房單位是否允許轉賣;是否存在房屋抵押或其他權利瑕疵;是否有私搭亂建部分;房屋的物業管理費用及其他交費狀況;房屋相關文書資料的移交過程。
三、價款
及付款時間約定。一般新建的`商品房及預售的商品房都是按所買賣房屋的建筑面積來計算房屋的價格，即約定每平方米建筑面積的售價為多少元，然后用單價乘以建筑面積來計算房屋所需支付的價款。舊房的買賣有時就直接約定每套房屋或每幢房屋所需支付的價款。在合同中一般要列一個付款時間進度表，買方按該進度表將每期所需支付的價款交付賣方。
四、履行期限、地點、方式
這里主要寫明交房時間;條件;辦理相關手續的過程;配合與協調問題;雙方應如何尋求中介公司、律師、評估機構等服務;各種稅費、其他費用如何分攤;遇有價格上漲、下跌時如何處理。
五、違約責任
這里主要說明哪些系違約情形;如何承擔違約責任;違約金、定金、賠償金的計算與給付;在什么情況下可以免責;擔保的形式;對違約金或定金的選擇適用問題 。
六、解決爭議的方式
這里主要約定解決爭議是采用仲裁方式還是訴訟方式
七、合同生效條款
雙方在此約定合同生效時間;生效或失效條件;當事人不能為自己的利益不正當地阻撓條件成就或不成就;生效或失效期限;致使合同無效的情形;幾種無效的免責條款;當事人要求變更或撤消合同的條件;合同無效或被撤消后，財產如何進行返還。
八、合同中止、終止或解除條款
按照《合同法》第六十八條、第九十一條、第九十四條之規定，合同當事人可以中止、終止或解除房屋買賣合同。有必要在此明確約定合同中止、終止或解除的條件;上述情形中應履行的通知、協助、保密等義務;解除權的行使期限;補救措施;合同中止、終止或解除后，財產如何進行返還。
九、合同的變更與轉讓
在此約定合同的變更與轉讓的條件或不能進行變更、轉讓的禁止條款。
十、附件
在此說明本合同有哪些附件;附件的效力等。
以上就是小編帶來的關于“二手房買賣合同的內容”的相關內容，現在大家知道應該如何書寫了嗎?所以，以上就是當您在面臨購買二手房時，與他人簽訂合同時合同中需要的內容。當然，如果您對于這方面有什么問題，可以向專業的律師人士進行咨詢。