(機器)買賣合同(精選35篇)
(機器)買賣合同 篇1
甲方:
乙方:
上列雙方就買賣下列設備的有關事宜,經自愿協商訂立下列條款,以便共同履行:
1.甲方向乙方購買垂直發泡機組壹臺,設備單價金額為現金人民幣(大寫):貳拾壹萬伍千元整
2.設備為五個組份,配備打孔機,機臺主機,配電柜(大),TDI和聚醚大罐各一個(帶水循環攪拌)小料罐三個,聚醚攪粉罐一個.(水冷機,空壓機甲方自備)。
3.主機尺寸:長4.5米___寬4米___9米。內直徑為1600MM。
4.甲方要負責完成基礎的澆灌,包括2個地下成孔的施工。
5.付款方式為自合同生效起首付定金叁萬,機臺裝車前一天再付拾伍萬,試機完成后再付貳萬,正常運行六個月付余下貳萬。
6.機臺自訂貨起2個月為制造時間,其中不包括春節放假期間,初定完工日期為農歷年底,正月初七起運送和安裝,安裝時間為八天.安裝期間甲方要提供乙方員工住宿和伙食。
7.機臺運送由甲方負責車費,乙方裝車,甲方幫忙卸。動用到吊車等裝卸工具由甲方負責。
8.甲方負責整套設備的安裝,調試.經調試后設備正常運轉交付乙方使用。
9.乙方提供一年的機臺故障保修(三個月的無償保修,另九個月的故障保修甲方報銷往還車費),注人為造成的故障不在保修范圍之內。
10.因本合同引起的或本合同有關的任何爭議,應提交莆田仲裁委員會按照該會現行仲裁規則進行仲裁.仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
11.本合同一式四份,甲乙雙方各持兩份,自雙方簽字蓋章后生效。
甲方簽字:
乙方簽字:
(機器)買賣合同 篇2
合同編號:_________
甲方(賣方):_________
乙方(買方):_________
甲乙雙方根據《合同法》、《消費者權益保護法》及有關法律、法規,經協商一致,簽訂本合同。
第一條 乙方按下表所列要求購買甲方商品:
┌─────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
│商品名稱 │貨號│規格│質地│顏色│單位│單價│數量│金額│
├─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
││││││││││
├─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
││││││││││
├─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
││││││││││
├─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
││││││││││
├─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
││││││││││
├─────┼──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│合計金額:│ 萬 仟 佰 拾 元 角 分 (¥:)│
├─────┴───────────────────────┤
│備注:甲方預收乙方定金__元,乙方尚欠甲方貨款__元。│
└─────────────────────────────┘
第二條 質量要求:甲方所出售的商品必須符合國家標準、行業標準、企業標準(由甲乙雙方選擇一種標準,在括號內打√)。
第三條 驗收方法:乙方足額付給甲方貨款,甲方按第一條表格所列要求交付商品。
第四條 違約責任:甲方不能按期交貨,每逾期一天,按總貨值的_________%償付乙方違約金。收付定金的.,甲方不能履行合同,雙倍償還乙方定金;若乙方不能履行合同,無權要求返還定金。
第五條 爭議解決:本合同在執行中如發生爭議或糾紛,甲乙雙方先自行協商或提請有關部門調解解決,解決不成時,按以下第項處理。
(1)申請青島仲裁委員會仲裁;
。2)依法向人民法院提起訴訟。
第六條 其它約定事項:_________
第七條 本合同一式兩份,雙方各執一份,自雙方簽章之日起生效。合同執行期間,如有未盡事宜,甲乙雙方協商另訂附則,所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方(蓋章):_________乙方(簽字):_________
經辦人:_________身份證:_________
聯系電話:_________ 聯系電話:_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
(機器)買賣合同 篇3
甲方:重慶中科建設(集團)有限公司
乙方:
甲乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上,依法就甲方 項目部購買乙方 并由乙方負責安裝的相關事宜達成本合同條款,供雙方遵守。
第一條 產品的品名、規格型號、單價、技術參數、數量、單價、金額及相關約定:
1.1 本合同價款包括產品、配件、輔材、包裝、運輸、設計、安裝、調試、配合、保險費、安全責任、驗收等完成工作所需一切費用、合理利潤及相關稅費。
1.2 產品的質量按國家相關質量標準執行,乙方保證產品符合環保標準及產品說明要求和設計要求,并符合國家有關有害物質排放的相關標準、規范,同時應符合甲方對該產品的特殊要求。乙方對產品質量及安裝質量負完全責任,保證安裝、使用后能夠通過驗收。
1.3 乙方對產品的保修期限為:年,自安裝完成并驗收合格交付甲方之日起開始計算。
1.4 質保期內如出現質量問題,乙方應在甲方通知后日內到現場進行免費維修或更換處理,逾期按每次每天 元累計計算違約金。
1.5 質保期內如出現質量問題,若乙方超過7天未到現場維修、更換或一個月內累計出現三次質量問題或乙方超過10天仍未修復、更換的或一個月內因質量問題造成產品無法使用累計超過20天的,甲方有權要求乙方退貨,由乙方自行拆除產品,產生的損失由乙方承擔,甲方已付的款項由乙方在甲方通知退貨后月內歸還給甲方,同時由乙方支付合同總款 %的違約金。未按時退款和支付違約金的,按逾期付款承擔責任。
第二條 計量方法
按產品實際配置標準及要求為準,安裝完成后由雙方現場簽字確認。 第三條 產品的包裝標準和包裝物的供應與回收
由乙方按國家規定標準或雙方約定的有利于保護產品的方式進行包裝,包裝物由乙方負責供應,不回收。因包裝不符合規定造成貨物損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。
第四條 履行及安裝地點
甲方指定地點,即:,甲方有權根據實際情況更換指定地點,但甲方應在交貨前 日內以自己的名義蓋章后書面通知乙方。
第五條 交付期限
雙方約定乙方在 年 月 日前完成安裝并將驗收合格的工程交付甲方。 第六條 結算和付款時間及方式
6.1 本合同生效后,甲方分, 并以乙方到甲方辦理完所有審批手續為應付款的起算日。
6.2乙方要求甲方支付工程款時,必須同時具備以下經甲方相關負責人簽字認可且未經涂改的結算憑證,即:結帳單申請單、工程驗收單、工單、結帳單、工程款結算明細表、內部結算付款憑證等(見附件)。
6.3乙方委托 (身份證號碼: )作為結算憑證的經辦人,受托人在結算憑證上的簽字行為,視為乙方確認。
6.4甲方根據乙方每月實際完成的工程量進行驗收,在驗收合格后5日內由乙方向甲方開具經雙方認可的結帳申請單,并由乙方委托代理人在結帳申請單結帳聯上簽字確認,再由該項目施工員根據結帳申請單開具工單、結帳單,開票人員根據上述結算憑證開具內部結算付款憑證。若乙方在結帳申請單開具之日起90日內未完善甲方的審批及財務掛賬手續,則視為乙方放棄收取相應工程款項的權利,由此產生的后果由乙方自行承擔。若甲方有關人員故意拖延相關結算單據的簽字時間,乙方可及時函告甲方,甲方應予以及時處理。
6.5乙方明確地知道,甲方任何工作人員 (包括但不限于施管人員、項目經理、處長、庫管員等)任何時候以甲方或甲方相關項目部的名義向乙方出具的欠據、收據、承諾及其他任何經濟
法律文書等,必須經甲方分管、主管領導審核確認后,并在5日內到甲方加蓋公章方為有效,否則無效,由此產生一切后果由乙方自行承擔,甲方不承擔任何法律責任。
第七條 驗收內容
7.1 需隱蔽的安裝內容,乙方在隱蔽前必須提前甲方在接到通知后 小時內進行驗收,驗收合格后方可隱蔽;驗收不合格,由乙方整改至合格,由此延誤的工期不順延;若甲方在接到乙方的通知后 小時內未進行驗收的,乙方可以隱蔽,但甲方有權要求重新驗收,如重新驗收不合格,由此造成的損失由乙方承擔,工期不順延;如重新驗收合格,由此延誤的工期相應順延。乙方應對隱蔽的安裝內容制作隱蔽資料。
7.2 安裝完成后,雙方按國家規定的方法及本合同約定的標準及要求驗收,驗收合格(以甲方、監理驗收合格為準),交付給甲方;驗收不合格,由乙方返工、整改至合格后交付,因此逾期的,按相關約定承擔責任。
第八條 對產品提出異議的時間和方法
8.1 甲方發現產品質量和安裝質量有問題后,甲方有權隨時提出異議。
8.2 乙方在接到甲方書面異議后,應在天內回復并負責處理;逾期,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第九條 違約責任
9.1 乙方不能交付工程或完成安裝的,按甲方已付款項的'%承擔違約金。 9.2 乙方產品品種、型號、規格、花色、質量不符合約定的,由乙方按甲方的要求進行退貨、更換;如甲方要求更換的,從本合同約定交付工程之日起至更換后產品符合約定之日起按本條9. 3款承擔違約責任;如甲方要求退貨的,由乙方自行將產品拆除(所產生的費用及損失由乙方承擔),乙方除按甲方通知的時間退還已經支付的貨款外,還應按甲方已付款項的20%支付違約金,乙方未能按時退還貨款的,還應按逾期付款承擔違約責任。
9.3 乙方逾期交付工程或完成安裝的,按每逾期一天期交貨的違約金,并承擔甲方因此所受的損失費用(含購房業主/住戶索賠等損失)。
9.4 乙方對產品質量負責,如因產品質量或安裝質量原因造成他人人身或財產損失的,由乙方承擔責任并賠償由此造成的一切損失。
9.5 乙方保證所交產品為全新產品,不得以假充真,以次充好,以不合格冒充合格產品,甲方在任何時候發現上述情況,有權隨時要求乙方退貨、更換,并按本條9. 9款承擔違約責任。若已經安裝或使用的,乙方還應賠償由此造成的損失(包括返工、購房業主/住戶索賠等損失)。
9.6 乙方應妥善保
護甲方提供的設備及現場堆放的物品和工程成品,如造成損失,應照價賠償
9.7 未經甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑結構或設計管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
9.8 因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,并由責任方賠償對方由此造成經濟損失。
9.9 工程移交使用后,如甲方發現工程質量不符合約定或者不能滿足設計要求或者所用材料、設備不符合約定要求或者乙方使用的材料設備屬以假充真、以次充好,則甲方有權隨時要求乙方返工、更換、重作,并按每發現一次由乙方承擔違約金元,累計計算:同時由乙方承擔由此造成的損失(包括返工、購房業主/住戶索賠等損失)。
9.10 工程移交后,甲方發現有未完成的安裝工作的,由乙方負責完成或者由乙方退還該部分貨款。
9.11 本合同約定應由乙方承擔的違約金、賠償金、損失等相關費用(含購房業主/住戶索賠費用、甲方名譽損失等費用),甲方可不經裁決直接按約定條款執行,并可在貨款和質保金中扣除,不足抵扣的,由乙方在甲方發出通知后 日內支付給甲方,逾期按逾期付款承擔違約責任。乙方對承擔的違約金、賠償金、補充損失等相關費用有異議的,可依法解決。但因甲方行使本條款約定而減少支付給乙方的貨款,甲方不承擔違約責任。本合同約定應由甲方承擔的違約金、賠償金、損失等相關費用,由乙方書面提出具體事實及要求后,由雙方協商解決,未協商一致的,依法解決。
9.12 乙方完成的工程不符合質量要求的或者未能通過消防部門和國家相關職能部門的驗收合格或者材料、設備不符合約定的,應負責返工、維修、更換,如返工、維修、更換后完工時間超過合同約定的完工時間的,按9. 3條款承擔違約責任。
9.13甲方逾期付款的,按到期未付額的同期存款利息向乙方償付逾期付款的違約金。 9.14 若乙方違約,必須承擔由此而產生的律師費以及追溯債務所產生的業務費、交通費、差旅費等所有費用。
9.15 甲、乙雙方任何一方違反本合同其他約定的,違約方按本合同價款的支付給對方違約金,造成損失的,還應承擔賠償責任。
第十條 廉政合作
10.1乙方不得宴請甲方工作人員,不得以任何形式贈送實物、現金或禮券。
10.2乙方在履行本合同期間發現乙方工作人員有任何向甲方工作人員行為均應及時采取措施予以制止,并及時通報甲方。
10.3乙方有責任接受甲方對乙方在履行本合同期間廉潔合作管理執行情況的監督。 10.4乙方工作人員有義務就甲方工作人員任何形式的索賄或行為及時向甲方舉報;如乙方向甲方工作人員,或甲方工作人員向乙方索賄,乙方滿足其要求且并未向甲方舉報的,一經查實,除追回由此給甲方造成的損失外,乙方同意在結算本合同價款的基礎上減少 %后減輕甲方應付款項,并由乙方對知情不報人員進行相應處罰。
10.5如因乙方及工作人員在履行本合同期間賄賂甲方工作人員,被司法相關立案查處的,
甲方有權取消或終止本合同的履行,并由乙方按合同總價款的30%向甲方支付違約金。
第十一條 不可抗力
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,以減輕可能給對方造成的損失。
第十二條安全責任
施工及維修保修過程中的安全由乙方負責,如因此發生安全事故責任由乙方負責并承擔費用,甲方對施工及維修保修過程中的安全事故不承擔任何責任和費用。
第十三條 其它約定條款
13.1 完工前3日內,乙方應提供產品質量證明文件及相關使用和完整竣工資料、隱蔽工程資料等給甲方,否則,視乙方未交付工程。
13.2 按本合同規定應該償付的違約金、賠償金、保管、保養費和各種經濟損失的應當在明確責任后5天內付清,否則按逾期付款處理。本合同所約定的損失包括因產品原因引起的購房業主/住戶索賠等損失。
13.3、乙方收款時,應當出據合法有效并符合稅務機關要求的發票,否則甲方有權暫停付款。
13.4 本合同履行過程中,乙方不得有損甲方或者建設單位品牌的行為,若仍發生被相關媒體作有損甲方或建設單位品牌的報道,每出現一次,由乙方承擔違約損失10萬元;出現二次,由乙方承擔違約損失20萬元,以此類推。
13.5 本工程施工過程中和工程竣工后,如需乙方配合完成其他相關工作或者需由乙方提供、出具相關資料、文件以及蓋章的(含預售和其他許可證、備案證等所需的應由乙方出具、提供的資料、文件等)乙方應按甲方要求及時完成,否則,由此造成的責任及損失由乙方承擔和賠償。并從甲方要求完成之時起至乙方實際完成之日止按每天元累計計算違約金。
13.6 本工程交付前乙方必須撤除所有的機械設備、臨時設施及工作人員,做到完工場清,不得以任何理由強占施工場地。否則,視乙方未完成工程。
13.7 因甲方設計變更和其他責任造成停工、窩工的,由乙方自行調劑,乙方不收取停窩工費。
13.8 乙方在施工過程中,不得損壞甲方設立的廣告宣傳畫面及相關設施,否則乙方應賠償由此產生的損失(包括所需的人工、材料費用)。
13.9 擔保人同意用其所有的位于(以下統稱擔保財產)為乙方履行本合同提供擔保,如乙方未按本合同約定履行義務,由擔保人用擔保財產承擔責任,并由擔保人與乙方共同承擔無限連帶責任,擔保財產由擔保人依法辦理擔保登記手續。
13.10 本合同所有條款內容,甲方、乙方完全理解并知道其真實意思。
(機器)買賣合同 篇4
出賣人: (以下簡稱甲方)
住所地:
法定代表人:
買受人:(以下簡稱乙方)
住所地:
法定代表人:
甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》等有關法律規定,在平等、自愿的基礎上,經充分協商,就乙方購買甲方產品
達成以下買賣合同條款。
一、產品名稱、型號、數量
二、產品質量
1、質量標準:
2、乙方對產品質量的特殊要求:
3、乙方對產品包裝的特殊要求:
4、乙方對產品質量有異議的,應當在收到產品后五日內提出確有證據的書面異議并通知到甲方;逾期不提出異議的,視為甲方產品質量符合本合同約定要求。但乙方使用甲方產品的,不受上述期限限制,視為甲方產品符合合同約定要求。
三、產品價款
1、產品的單價與總價:
上述貨物的含稅價為: 總價款為:
2、甲方產品的包裝費用、運輸費用、保險費用及交付時的上下列支費用等按下列約定承擔:
甲方產品的包裝物由 提供,包裝費用由 承擔。
甲主產品的運輸由 辦理,運輸費用由 承擔。
甲方產品的保險由 辦理,保險費用由 承擔。
甲方產品交付時的上下力支費用由 承擔。
乙方承擔的上述費用,乙方應當在甲方交貨前一次性給付甲方。
四、產品交付
甲方產品交付方式為:乙方提貨/甲方送貨/甲方代辦托運。產品交付地點為甲方所在地,交貨時間為合同生效后 天,若乙方對甲方產品有特殊要求的,甲方應當在乙方提供相關確認文件后 天內交貨。但乙方未能按約定付款甲方有權拒絕交貨,乙方未能及時提供相應文件的,甲方有權延期交貨。在合同約定期限內甲方違約未能及時交貨的,產品的滅失、毀損的風險由甲方承擔;產品交付后或乙方違約致使甲方拒絕交貨、延期交貨的,產品的滅失、毀損的風險由乙方承擔。
五、價款結算
乙方應在本合同書簽訂 日內向甲方預付貨款 元,甲方交付前給付價款 元,余款由乙方在收到甲方產品之日起 天內付清。
乙方應當以現金、支票或即期銀行承兌匯票方式支付甲方價款。
雙方同意乙方未能付清所有價款之前,甲方產品的所有權仍屬于甲方所有。
六、合同的解除與終止
雙方協商一致的,可以終止合同的履行。一方根本性違約的,另一方有權解除合同,但應當及時書面通知到對方。
七、商業秘密
乙方在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的全部信息(包括技術信息和營信息等)均為甲方的商業秘密。
無論何種原因終止、解除本合同的,乙方同意對在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的商業秘密承擔保密義務。非經甲方書面同意或為履行本合同義務之需要,乙方不得使用、披露甲方的商業秘密。乙方違反上述約定的,應當賠償由此給甲方造成的全部損失。
八、違約責任
本合同簽訂后,任何一方違約,都應當承擔違約金 元。若違約金不足以彌補守約方損失的,違約方應當賠償給守約方造成的一切損失(包括直接損失、可得利益損失及主張權利的費用等)。
九、不可抗力
因火災、戰爭、罷工、自然災害等不可抗力因素而致本合同不能履行的,雙方終止合同的履行,各自的損失各自承擔。不可抗力因素消失后,雙方需要繼續履行合同的,由雙方另行協商。因不可抗力終止合同履行的一方,應當于事件發生后 日內向對方提供有權部門出具的發生不可抗力事件的證明文件并及時通知對方。未履行通知義務而致損失擴大的,過錯方應當承擔賠償責任。
十、其他約定事項
1、乙方聯系人或授權代表在履行合同過程中對甲方所作的任何承諾、通知等,都對乙方具有約束力,具有不可撤銷性。
2、簽訂或履行合同過程中,非經甲方書面同意或確認,乙方對甲方任何人員的個人借款,均不構成乙方對甲方的預付款或已付款款項。
3、乙方聯系地址、電話等發生變化的,應當及時通知到甲方,在乙方通知到甲方前,甲方按本合同列明的聯系方式無法與乙方聯系的,由乙方承擔相應的責任。
4、本合同未約定的事項,由雙方另行簽訂補充協議,補充協議與本合同書具有同等法律效力。
5、乙方應當在簽訂合同時向甲方提供其合法經營的證明文件,并作為本合同的附件。
6、簽訂本合同時,雙方確認的合同附件為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同,同等法律效力。
十一、爭議解決
本合同履行過程中產生爭議的,雙方可協商解決。協商不成的,應向甲方所在地人民法院提起訴訟解決。
十二、明示條款:
甲、乙雙方對本合同的條款已充分閱讀,完全理解每一條款的真實意思表示,愿意簽訂并遵守本合同的全部約定。
十三、本合同經雙方蓋章或授權代表簽字后生效。
十四、本合同書一式四份,雙方各執二份。
甲方 :
委托代理人:
電話:
年 月 日
乙方:
委托代理人:
電話:
年 月 日
(機器)買賣合同 篇5
一、雙方當事人
買方:(以下簡稱甲方)
賣方:(以下簡稱乙方)
二、買賣雙方本著誠實信用的原則,在協商一致的基礎上簽訂本合同。買方向賣方訂購下列貨物,經雙方協商簽訂本合同如下:
三、付款方式:送貨開據發票后 個工作日內付款。
四、交貨日期:賣方保證在合同簽訂后, 個工作日內供貨買方。
五、保修條款: 年上門免費質保。
六、違約責任
買方逾期超過30天的,賣方有權解除合同。在買方未付清全款的情況下賣方仍擁有貨物所有權。
七、不可抗力:因臺風、地震、水災以及其它非需、供方責任造成的,不能預見、不能避免、并不能克服的客觀情況為不可抗力。遇有不可抗力的一方,應立即將事件情況通知對方,并在15天內提供事件詳情以及合同不能履行,或部分不能履行,或需要延期履行的理由的有效證明文件,按事件對履行合同的影響程度,由雙方協商決定是否解除合同、部分免除履行合同的責任或延期履行。
八、解決糾紛的方式:如履行本合同發生爭議,雙方應首先協商解決。如協商不成,任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟,通過法律程序予以解決,傳真件及復印件同樣具備法律效應。
九、合同變更:合同履行中,如一方需要修改,必須在 日前提出,征得對方同意并簽訂補充協議。
十、本合同一式貳份,買方執壹份,賣方執壹份。未盡事宜,依照《中華人民共和國經濟合同法》的規定處理。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
(機器)買賣合同 篇6
合同編號:
定作人:
簽訂地點:
承攬人:
簽訂時間:
年 月 日
第一條 定作物、數量、報酬、交貨期限
定作物 規格 計量 報酬 交貨期限及數量名稱 型號 單位 單價 金額 合計
合計人民幣金額(大寫):(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 承攬人提供的材料
材料 牌號 規格 生產 計量 用料序號 質量 單價 金額
名稱 商標 型號 廠家 單位 數量(注:空格如不夠用,可以另接)
第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限:
第四條 定作物的技術標準、質量要求:
第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件:
第六條 定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求:
第七條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在 日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的 日內答復。
第八條 定作物的包裝要求及費用負擔:
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成定作物的主要工作。
第十條 定作物交付的方式及地點:
第十一條 定作物檢驗標準、方法、地點及期限:
第十二條 定作人在 年 月 日前向承攬人預付材料款(大寫) 元。
第十三條 報酬及材料費的結算方式及期限:
第十四條 定作人在 年 月 日前交定金(大寫) 元。
第十五條 本合同解除的條件:
第十六條 定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十七條 違約責任:
第十八條 合同爭議的解決方式:
本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第 種方式解決:
(一)提交 仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十九條 其他約定事項:
定 作 人 承 攬 人 鑒(公)證意見:
定作人(章):承攬人(章):
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
居民身份證號碼:居民身份證號碼:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:
鑒(公)證機關(章)
賬號:賬號:
經辦人:
郵政編碼:郵政編碼:
年 月 日
監制部門:
印制單位:
(機器)買賣合同 篇7
出賣方: 身份證: 電話:
買受方: 身份證: 電話:
。ㄗⅲ撼鲑u方的房產證上注明的產權人必須都寫上,通常是夫妻)
第一條 房屋的基本情況
出賣方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于 幢;位于第十層,房號為 ,建筑面積 平方米,房屋用途為住宅;房地產權證號為 房權證 字第 號。土地使用權證號為 國用(20 )字第 號。(或不動產證編號為 )
第二條 室內設施的特殊約定
本合同金額包含房屋、室內裝修以及部分家具家電,裝修明細為:地磚、墻磚、墻漆、墻紙、吊頂、實木地板、客廳背景墻、燈具及開關面板、窗簾、壁櫥、不銹鋼水槽、鋁合金陽臺、沐浴房、洗臉臺、五金掛件、套裝門……(根據實際情況增減);家具明細為:廚柜、餐桌及六把餐椅、組合沙發一套、二門書櫥、書桌、四門衣柜……(根據實際情況增減)。
第三條 關于學區房名額的約定
因買受方購置此房屋的核心用途為讓孩子落戶上學,為實現合同目的,出賣方應保證 中學( 市 路 號校區)相應的學區指標可以正常使用。
。ㄗⅲ簶嗣鞯刂肥菫榉乐褂械膶W校有多個校區)
第四條 價格
該房屋售價為(人民幣) 萬元整(不含稅費)。
第五條 付款方式及房屋交付期限
買受方應于本合同生效之日向出賣方支付定金(人民幣) 萬元整,并應于本合同生效之日起三十日內將該房屋全部價款付給出賣方。出賣方應于買受方交付 %房款后辦理不動產登記過戶手續,以便于辦理貸款及入學登記等手續,并于全款繳納后一周內交付房屋。
第六條 買受方逾期付款的違約責任
買受方如未按本合同第五條規定的時間付款,出賣方對買受方的逾期應付款有權追究違約利息。自本合同規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按銀行現行利率計算。逾期超過10天后,即視為買受方不履行本合同。屆時,出賣方有權終止合同,并按下述約定,追究買受方的違約責任。
買受方按累計應付款的3%向出賣方支付違約金。出賣方實際經濟損失超過買受方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的`差額部分由買受方據實賠償。
第七條 出賣方逾期交付房屋的違約責任
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,出賣方如未按本合同第五條規定的期限將該房屋交給買受方使用,買受方有權按已交付的房價款向出賣方追究違約利息。逾期超過 日,則視為出賣方不履行本合同,買受方有權終止合同,并按下列約定,追究出賣方的違約責任。
出賣方按買受方累計已付款的 10 %向買受方支付違約金。買受方實際經濟損失超過出賣方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由出賣方據實賠償。
第八條 關于學區房名額的約定
如因學區資格問題導致買受方小孩無法在20 年9月1日前報名入學,買受方有權解除合同,追回房款,并按下列約定,追究出賣方的違約責任。
出賣方按買受方已付款的 15 %向買受方支付違約金。二次過戶的所有稅、費均由出賣方承擔。
第八條 關于產權登記的約定。
房屋辦理交付手續后一個月內權屬變更登記手續未辦理完成的,買受方有權解除合同。
第九條 出賣方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,無按揭、抵押債務、稅項及租金及其他債務糾紛。交易后如有上述未清事項,由出賣方承擔全部責任。
第十條 因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅、契稅及其他房屋交易所發生的費用由買受方向國家交納。除個人所得稅外,出賣方不承擔因房屋交易所發生的稅費。
第十一條 其他約定: 1、出賣方應在買受方支付全部房款前辦好管道煤氣開戶,保證買受方接受房屋時能夠正常使用管道煤氣。
2、出賣方在交付房屋時應當保證該房屋中現有家電能夠正常使用。
第十二條 本合同未盡事項,由雙方另行議定,并簽訂補充協議。
第十三條 本合同內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本合同和補充協議中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。
第十四條 本合同在履行中發生爭議,由出賣方、買受方雙方協商解決。協商不成時,出賣方、買受方雙方同意通過原告所在地人民法院訴訟解決。
第十五條 本合同(經出賣方、買受方雙方簽字)之日起生效。 本合同共3頁,一式4份,雙方各執2份,具有同等效力。
出賣方(簽名):
買受方(簽名):
簽約日期: 20 年 月 日
(機器)買賣合同 篇8
甲方:
乙方:
甲乙雙方本著平等、自愿原則,雙方無異議簽字后本合同立即生效。具體內容如下:
一、 甲方優惠價批發給乙方天然緬甸翡翠38件,甲方保證全部天然緬甸翡翠A貨。品名-規格列表如下:
1.滿綠純透冰種翡翠如意掛件、規格:1.5x4x1.2cm=2200元
2.冰種極品金黃紅翡巧雕松鶴延年翡翠牌規格:10.5x6.3x1.7cm,重153g=4800元
3. 冰糯紫羅蘭正綠三彩翡翠觀音擺件規格:20x21x5.5cm 約1800克=7200元
4. 冰種飄花圓條老鐲子規格:D=58MM 條粗11mm=5800元
5. 清.翡翠望子成龍精工牌規格:4.2x5.2x0.7cm=3600元
6. 湖水綠睛水冰種清透翡翠彌勒擺件規格:5.5x3x5.5cm 121g=4000元
7. 翡翠冰種滿綠正陽綠玉沖掛墜規格:L=4cm D=0.7cm=3000元
8. 冰種清透睛水翡翠哪吒鬧海大把件規格:4.5x7x3cm 142g=3500元
9. 清.滿綠正陽綠一路連升翡翠牌規格:4x5x0.8cm=8800元
10. 冰玻種漂正陽綠福瓜翡翠掛件規格:60x40x6mm, 重32g=2200元
11. 冰玻種三彩精工絕美A貨翡翠鷹規格:6x5x1.6cm 重62g=6800元
12.老坑玻璃種滿綠起瑩光翡翠如意規格:17x39x10mm,重10.1g=7100元
13. 冰種紫羅蘭黃翡、正陽綠三彩翡翠童子拜觀音規格:18x16cm(不帶底座)=8000元
14. 緬甸A貨玻璃種滿綠起熒鑲鉆馬眼戒規格:指圈17mm 戒面10·18·5mm 11g=9800元
15. 冰種滿綠厚實壽桃翡翠玉佩規格:5x3.5x1.5cm 55g=8100元
16. 精美冰種翡翠三彩巧雕包羅萬象擺件規格:9.8x7.5x7.2cm 392.6g=120xx元
17. 冰地老坑種滿綠正陽綠A貨翡翠精工如意牌規格:55x43x5mm,重24.3g=3200元
18. 冰糯種正陽綠滿綠節節高柱形翡翠平安牌規格:4.6x2x0.8cm3300元
19. 冰種紅翡雙色巧雕王者歸來規格:4.2x5.3x1.8cm=1500元
20. 極品冰種透亮完美紅翡馬鞍戒規格:馬鞍面2.8x1.5cm 圈口2.1cm,重12g=13000元
21. 緬甸A貨正陽綠冰種蛋面戒指規格:戒指內徑20mm 蛋面1.5x1.2cm=5500元
22. 冰種清透帶正陽綠色根美工翡翠福祿壽大掛件規格:60x40x6mm,重32g=2600元
23.滿綠冰種正陽綠豌豆翡翠掛件規格:59x16x7mm=6200元
24. 極品冰玻種金絲種老坑滿綠帝王旋紋翡翠玉勒規格:H=44mm,D=9mm,重6.2g=7700元
25. 冰種帶菲飄花翡翠喜上眉梢玉佩規格:6x3x1.2cm 重31g=6300元
26. 高冰種玻璃地飄綠翡翠彌勒掛件規格:4.5x4.5x0.6cm(不含金框) 重32g=5400元
27. 冰種漂綠瓜翡翠掛件規格:6x4x0.6cm 重32g=2400元
28. 清.冰種翠綠精美完品翠玉環規格大環D=6.7,小環D=2.1cm 厚0.5cm 重48g=6500元
29. 湖水綠睛水冰種清透翡翠彌勒擺件規格:5.5x3x5.5cm 121g=900元
30. 清.冰地黃翡蘭花三彩唯美翡翠觀音擺件規格:18x18x5cm 486g(不含座)=9400元 31冰種清透睛水湖水綠翡翠雕龍圓璧牌規格:直徑4.5,厚度1cm 重41.9克=1200元
32.清.滿綠正陽綠一路連升翡翠牌規格:4x5x0.8cm=5800元
33.清.老翡翠玉帶扣規格:5.5x3.5x2cm=1300元
34. 冰種清透極品紅翡巧雕松鶴延年翡翠牌規格:6.3x10.5x1.7cm 154克=4800元
35. 冰種清透睛水翡翠哪吒鬧海大把件規格:4.5x7x3cm 142g=6800元
36. 冰種正陽綠滿綠年年有余翡翠掛件規格:3.4x5x0.4cm(不含白金)=3800元
37.滿綠冰種正陽綠豌豆翡翠掛件規格:5.9x1.6x0.7cm=2200元
38. 極品完整寬近半米阿卡辣椒紅孔雀開屏珊瑚樹規格:43x30cm=3100元 二、本合同簽訂后,乙方采用現金形式支付甲方定金人民幣五萬元。余款 萬,乙方必需在20xx年 8月 15日提貨繳清,(乙方違約沒有按時提貨,定金不予返還)。
三、甲乙雙方共同遵守并約定:乙方自購買商品之日起30天里,如果乙方發現所購商品出現質量問題,甲方無任何理由拒絕并接受乙方退還要求。
四、甲方保證向乙方所銷售商品品質和質量。甲乙雙方在簽定購銷合同前無異議,合同立即生效。
五、本合同未盡事宜,雙方共同協商解決。一式兩份,雙方各執一份
甲方:
乙方:
(機器)買賣合同 篇9
二手工程機械買賣合同訂立雙方:_____
購貨單位:______________(以下簡稱甲方)
供貨單位:______________(以下簡稱乙方)
第一條:其產品名稱、規格、質量(技術指標)、單價、總價等。
第二條:產品包裝規格及費用_________
第三條:驗收方法______________
第四條:貨款及費用等付款及結算辦法___________
第五條:交貨規定
1.交貨方式:___________
2.交貨地點:___________
3.交貨日期:___________
4.運輸費:____________
第六條:經濟責任
1.乙方應負的經濟責任
(1)產品花色、品種、規格、質量不符合本合同規定時,甲方同意利用者,按質論價。不能利用的,乙方應負責保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間,每逾期一日,乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬分之___計算向甲方償付逾期交貨的違約金。
(2)乙方未按本合同規定的產品數量交貨時,少交的部分,甲方如果需要,應照數補交。甲方如不需要,可以退貨。由于退貨所造成的'損失,由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨,則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的___%的罰金。
(3)產品包裝不符合本合同規定時,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝,乙方應按不符合同規定包裝價值__%的罰金付給甲方。
(4)產品交貨時間不符合同規定時,每延期一天,乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之__的罰金,合同范本《機械買賣合同》。
(5)乙方未按照約定向甲方交付提取標的物單證以外的有關單證和資料,應當承擔相關的賠償責任。
2.甲方應負的經濟責任
(1)甲方如中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格,應償付變更部分貨款(或包裝價值)總值_________%的罰金。
(2)甲方如中途退貨,應事先與乙方協商,乙方同意退貨的,應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值_________%的罰金。乙方不同意退貨的,甲方仍須按合同規定收貨。
(3)甲方未按規定時間和要求向乙方交付技術資料、原材料或包裝物時,除乙方得將交貨日期順延外,每順延一日,甲方應付給乙方順延交貨產品總值萬分之__的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等,應視中途退貨處理。
(4)屬甲方自提的材料,如甲方未按規定日期提貨,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之___的罰金。
(5)甲方如未按規定日期向乙方付款,每延期一天,應按延期付款總額萬分之__計算付給乙方,作為延期罰金。
(6)乙方送貨或代運的產品,如甲方拒絕接貨,甲方應承擔因而造成的損失和運輸費用及罰金。
第七條:產品價格如須調整,必須經雙方協商。如乙方因價格問題而影響交貨,則每延期交貨一天,乙方應按延期交貨部分總值的萬分之_________作為罰金付給甲方。
第八條: 甲、乙任何一方如要求全部或部分注銷合同,必須提出充分理由,經雙方協商提出注銷合同一方須向對方償付注銷合同部分總額_________%的補償金。
第九條:如因生產資料、生產設備、生產工藝或市場發生重大變化,乙方須變更產品品種、花色、規格、質量、包裝時,應提前__天與甲方協商。
第十條:本合同所訂一切條款,甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同,對方有權拒絕生產或收貨,并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。
第十一條:甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因,不能履行本合同時,應及時向對方通知不能履行或須延期履行,部分履行合同的理由。在取得有關機構證明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并全部或者部分免予承擔違約責任。
第十二條:本合同在執行中如發生爭議或糾紛,甲、乙雙方應協商解決,解決不了時,雙方可按下列第 種方式處理(未作選擇的,視為選擇1):
1、提交_________仲裁委員會;
2、依法向人民法院起訴。
第十三: 本合同(二手工程機械買賣合同)自雙方簽章之日起生效,到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤,并按本合同規定將貨款結算以后作廢。
第十四條:本合同(二手工程機械買賣合同)在執行期間,如有未盡事宜,得由甲乙雙方協商,另訂附則附于本合同之內,所有附則在法律上均與本合同有同等效力。
第十五條:本合同(二手工程機械買賣合同)一式_________份,由甲、乙雙方各執正本一份、副本一份。
訂立二手工程機械買賣合同人:_____
甲方:___________(蓋章) 乙方:_________(蓋章)
代理人:__________(蓋章) 代理人:________(蓋章)
負責人:__________(蓋章) 負責人:________(蓋章)
地址:________ 地址:___________
電話:___________ 電話:___________
開戶銀行帳號:_____ 開戶銀行帳號:_________
日期:__________年________月_________日
(機器)買賣合同 篇10
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國招標投標法》和前年招投標中標單位供煤業務的實際,甲乙雙方本著自覺自愿、互惠互利、公平合理的`原則,共同配合搞好合作市城區集中供熱這項民生工作,確保供熱質量,在拖欠上年度煤款的情況下延續今冬明春供暖用煤,經充分協商一致重新變更簽訂以下供煤承包合同。
一、質量標準:
xx年度鍋爐用煤主要指標(靖遠大礦)(最低大卡不能低于5500大卡/公斤)
二、合同履約形式:根據甲方的實際情況,以乙方承包形式,確保供暖期兩臺40T鏈條鍋爐和一臺40T循環流化床鍋爐供熱面積80萬平方米的全部用煤炭量(每噸單價610元,過磅
2.23萬噸)價款包定的額度,乙方實行盈虧自負。
三、交貨地點:甘南合作熱力有限責任公司煤場
四、供貨時間:____年____月____日—____年____月____日
供暖時間:____年____月____日—____年____月____日
五、合同價款:(含運費、裝卸費及煤款)并提供國家正式稅務發票。
六、付款方式:
1、____年____月底,付總價款____年____月底,付總價款____年____月底,付總價款15%。
2、____年____月底,付總價款10%。
3、____年____月底,付總價款10%。
4、____年____月底前,付總價款25%。
七、其它約定事項:
1、根據雙方談判的約定,本合同簽訂后甲方向乙方支付上年度欠款810萬元,乙方必須在本年12月10日前供煤xx年度,實際供熱面積超出80萬平方米,超出部分另行計算,同時增加合同總價款。
6、此合同一式四份,甲、乙雙方各執二份,自簽章之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
(機器)買賣合同 篇11
甲方:
乙方:
根據買賣自愿原則及《合同法》相關規定,甲乙雙方經過協商,甲方將所擁有的10輛德龍自卸車自愿賣給乙方,并達成如下協議:
一、合同內容
甲方將所擁有的車號為蒙K46486、蒙K46496、蒙K46498、蒙K46484、蒙K46499、蒙K46495、蒙K46497、蒙K46500、蒙K46492、蒙K46491十輛自卸車賣給乙方。
二、買賣時間
_____年_____月_____日。
三、買賣金額及付款方式
每輛車_____元整(¥_____元),總計_____元整(¥_____元)。乙方將于_____年_____月_____日一次付清。
四、雙方責任
1、甲方應將車輛所用證件交與乙方;
2、甲方負責解除所有車輛的銀行抵押;
3、甲方應將在_____年_____月_____日前所有車輛的違章記錄消除;
4、甲方應提供所有車輛正常過戶手續;
5、乙方承當所有車輛的正常過戶費用;
6、乙方應當面驗車,接車后車輛再出現任何機械故障,甲方概不負責;
7、乙方應盡快辦理過戶手續,如不及時辦理過戶手續,在此期間,出現任何事故,全部由乙方承擔,甲方概不負責;
此協議自簽字之日起生效,一式三份,甲方執兩份,乙方執一份。
甲方:
乙方:
(機器)買賣合同 篇12
乙方:
甲乙雙方本著公平自愿的原則,訂立如下網吧買賣協議:
1、甲方
將位于寶鎮 居委 號內的網吧出兌給乙方,經雙方協商一致,出兌價款為壹拾肆萬(140,000.00元)人民幣,協議生效后乙方以現金形式一次性支付給甲方。
2、甲方出兌的網吧包括如下設備:液晶電腦17臺、新椅子16把、網吧內的'全部電腦桌、1臺CRT電腦、光纖接入設備、游戲服務器1臺、主機一臺、24口路由、公安路由、24口交換機、監控服務器1臺、攝像頭3個等設備。
3、甲方一并轉移給乙方的證照有:公安《電腦屋安全合格證》、《特行許可證》、《工商證》、《文化經營許可證》、《消防安全意見書》,以上相關證件,雙方協議簽訂后同時交付給乙方。
4、原甲方租賃的房屋乙方不在繼續租賃,協議生效后乙方自行解決經營場所,但甲方須給乙方一個月的準備期限,期滿后乙方交出房屋。
5、甲方出兌網吧的相關證件,因客觀原因暫時辦理不
了過戶手續,須在年檢時同時辦理,年檢過戶時甲方須積極配合乙方的辦理年檢及過戶手續,并提供相關證件。
6、甲乙雙方在未辦理年檢過戶的手續之前,乙方繼續使用甲方的名稱從事經營活動,如遇行政機關檢查工作,須甲方配合的甲方應給予配合。
7、甲乙雙方在履行協議時,如任何乙方不積極履行協議約定義務,發生違約行為,守約方有權請求另一方支付出對網吧價款30%的違約金,或請求解除協議,并請求違約方賠償損失。
8、此協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,雙方簽字后生效。
9、未盡事宜,可訂立補充協議。
甲方:
二〇一一年四月三日 乙方:
(機器)買賣合同 篇13
出賣方(甲方)_____________
購買方(乙方)_____________
身份證號碼:_______________________________________________________________同受益的原則,經過友好協商,根據《中華人民共和國合同法》的有關規定,雙方議定條件如下:
第_條合同標的
買方自愿向賣方購買_______________貨物,合同標的總額為____________________________________元。
第二條合同貨物的單價、數量
1.貨物名稱:________________________________________________
2.型號規格:
3.貨物單價:_______________元
4.貨物數量:___________________________件
總價為______________________________元(該價格包含運輸、保修、服務等費用)。
第三條質量要求
合同貨物的質量應達到我國國家質量標準的要求,具體技術參數(詳見產品技術說明書)由賣方提供樣品備查,并提供技術資料及技術性能資料。
第四條合同貨物交付
1.交貨時間和期限:賣方應于合同簽訂后_______________日內將貨物交付于買方。
2.交貨地點:由甲方制定地點。
3.交貨方式:現場交接。
第五條結算與付款方式
1.買賣價款議定每件人民幣______________________________元,共計人民幣_____________________佰元,于賣方交貨同時悉數付清。
2.合同的全部價款,由買方以現金現場交付于賣方負責人,或者以電匯、匯票方式將價款匯至賣方賬戶內。
第六條賣方責任
1.賣方保證所供合同貨物與本合同第二條及所提供的樣品相符。賣方所提供貨物的數量少于合同規定的數量時,應于交貨后_____________________日內補足。賣方所交付貨物如與樣品不相同時,買方可要求更換或解除買賣合同,由此給買方造成的損失,由賣方負責賠償。
2.賣方應如期交付貨物,賣方如不能按期交付或僅能交付一部分,應于_______________日前通知買方延緩日期;買方若不同意,可解除合同。
第七條買方責任
1.驗收合格后,買方應立即交付價款。如買方不能付清,賣方可停止交貨,直至解除合同。賣方因此所受的損失,由買方賠償。
2.買方預知屆期不能付款的,可于_______________日前通知賣方延緩交貨日期,倘賣方不同意時,買方可以解除合同;但若已經給賣方造成損害,應當賠償其損失。
第八條其他約定
1.如因天災或其他不可抗力,致使賣方不能按期交貨或不能全數交付,可延長交貨期,但延緩日數應經雙方議定。
2.市場價格如有升降變動,各方不得主張增減貨價,或借故解除合同。
3.本合同可根據各方意見進行書面修改或補充,由此形成的補充合同,與合同具有相同法律效力。
4.任何一方沒有行使其權利或沒有就對方的違約行為采取任何行動,不應被視為對權利的放棄或對追究違約責任的放棄。任何一方放棄針對對方的任何權利或放棄追究對方的任何責任,不應視為放棄對對方任何其他權利或任何其他責任的追究。所有放棄應書面做出。
5.除法律本身有明確規定外,后繼立法(本合同生效后的立法)或法律變更對本合同不應構成影響。各方應根據后繼立法或法律變更,經協商一致對本合同進行修改或補充,但應采取書面形式。
第九條不可抗力
買賣雙方任何一方由于自然災害和不可抗力而影響本合同履行時,均應自不可抗力事件發生之日起三日內向對方通報不能履行的理由,并自事件發生之日起三十日內,在取得有關主管機關證明后,經對方同意,允許延期履行、部分履行或者不履行。
第十條爭議的解決
合同雙方當事人可以在下列兩種方式中選擇第_______________種方式,作為本合同爭議的解決方式。
1.本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時,應通過友好協商的方式予以解決,經協商未達成書面協議,則任何一方當事人均有權提交_______________________________________仲裁委員會仲裁。
2.本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時,應通過友好協商的方式予以解決,經協商未達成書面協議,則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十一條通知:
1.合同要求或允許的通知或通訊,不論以何種方式傳遞均自被通知一方實際收到時生效。
2.前款中的“實際收到”是指通知或通訊內容到達被通訊人(在本合同中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通訊地址范圍。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起三日內,將變更后的地址通知另一方,否則變更方應對此造成的一切后果承擔法律責任。
第十二條合同的解釋
本合同各條款的標題僅為方便而設,不影響標題所屬條款的意思。
第十三條保密
一方對因本次合同而獲知的另一方的商業機密負有保密義務,不得向有關其他第三方泄露,但中國現行法律、法規另有規定的或經另一方書面同意的除外。
第十四條生效條件
本合同自各方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。且各方應在合同正本上加蓋騎縫章。
第十五條附則
本合同共一式____________份,具有相同法律效力。各方當事人各執_______________份,其他用于履行相關法律手續。
出賣方(甲方):_____________
購買方(乙方)__________________
____年____月____日
(機器)買賣合同 篇14
甲方:____________________________ 乙方:____________________________ 經甲、乙雙方協商同意,甲方供乙方_________臺,型號:_________。主要功能:______,各項技術指標以合同內容為準。
一、甲方應按所簽合同內容,如實提供_________ 給乙方_________臺,并根據乙方要求提供所需的___;____等。
二、價格:_________元臺,共計_________元。
三、乙方應按甲方提供的使用說明書,合理操作使用,不要自行改造或不合理操作。
四、提貨方式:甲方負責辦理托運和托運費。
五、結算方式:先付款后提貨。
六、如乙方驗收_____不付合____要求,甲方應按民法典通則執行退款,如發生糾紛應通過當地法院判決處理!
七、本合同一式兩份(、復印有效),簽字付款后生效! 〖追剑篲________________________ 合同簽定人:___________________ 電話:_________________________ 合同簽定時間:_________________ 聯系地址:_____________________ 咨詢電話:_____________________ 傳真電話:_____________________ 乙方:_________________________ 合同簽定人:___________________ 電話:_________________________ 合同簽定時間:_________________ 聯系地址:_____________________ 傳真電話:_____________________設備銷售合同 篇10 甲方:_____技術有限公司 乙方: 為保證_____技術有限公司生產經營的醫療廢棄物集中處理系統,醫療垃圾處理設備,工業廢棄物處理設備,工業區廢棄物集中處理系統,工業危險廢棄物處理系統,____市生活垃圾集中處理系統,各類垃圾前分選系統,建筑廢棄物綜合再利用系統,航空廢棄物處理系統,高危險廢棄物處理系統,化工、制藥工業廢棄物處理系統,特種廢棄物焚化系統,廢液、廢溶劑專用焚化系統,污泥、廢渣專用焚化系統順利推廣、銷售,本著公平、雙贏的原則,經甲、乙雙方友好協商,達成如下協議:
一、乙方負責代理項目及價格:
1.代理項目: 甲方正式授予乙方代理_____技術有限公司項目設備銷售的代理權,負責該項目的銷售工作!
2.乙方代理的設備型號為________設備價格(大寫):_____________________ 配置見附件!
二、設備銷售貨款支付方式: 1.設備銷售貨款支付方式:
(1)付款時間:合同簽訂后的三個工作日內支付合同總金額的 60 %,貨到交貨地點三個工作日內支付合同總金額的 30 %,設備安裝調試完畢三個工作日內付清合同總金額的 10 %!
(2)付款方式:最終用戶需將設備銷售款直接打入甲方指定賬戶。當甲方收到貨款90%后,甲方在一周內按約定價格支付乙方的傭金,乙方提供代理酬金發票!
。3)甲方開戶行:中國,賬號: !
三、甲、乙雙方權利與責任
1、甲方在技術上全力配合乙方工作,但在項目運作的整個周期內所產生的費用均由乙方負責;
2、按公司提供的價格出售的設備,項目代理有40%的利益,在公司提供的價格上打折后出售的設備,打折部分由代理商自行承擔。
3、如甲方沒有按時、足額收到設備銷售款,甲方有權延緩支付乙方相應傭金,乙方有義務負責對購買設備方的銷售款進行追繳!
4、乙方在負責甲方授權項目銷售、推廣過程中產生的一切債務、債權和一切經濟糾紛均與甲方無關,由乙方獨立承擔其全部相關法律責任;
5、乙方在負責甲方授權項目銷售過程中,不得有做出不利于正當市場競爭的行為,不得做出不利于甲方對外形象及甲方利益的行為,否則,甲方有權隨時終止協議約定內容!
6、乙方必須遵守總公司的《技術保密協定》、《知識產權保護合同》及《項目代理協議》等相應協議的所有條款!
7、本協議所簽內容未經甲方同意,乙方不得轉讓他方;
四、簽署相關協議 甲、乙雙方必須簽署;cec商標及知識產權保護協定;和;cec知識產權保護合同;,上述兩協議必須與本協議同時簽署方能生效且與本協議具有同等法律效力。
五、協議期限及簽署地點
1、協議期限:本協議簽字蓋章之日生效,有效期________年,此前所簽協議作廢;
2、本協議的簽訂地點:市建內大街7號光華長安XX2座11層。
六、協議的中止
1、乙方在代理期間,做出任何違反甲方管理規定或有損甲方形象和利益的行為,甲方有權單方面中止與乙方簽訂的本代理協議;
2、乙方不得有擅自出售、抵押、許可、泄漏甲方知識產權的行為,否則甲方有權單方面中止與乙方簽訂的本代理協議同時追究乙方的法律責任;
3、乙方沒有履行本代理協議時,甲方有權單方面中止與乙方簽訂的本代理協議!
七、協議糾紛的解決 在本協議執行期間,甲乙雙方如發生爭議,雙方可以協商解決,協商解決未果時,可以向甲方所在地人民法院提請經濟訴訟解決!
八、協議文本及附件
1、本協議一式貳份,雙方各執壹份,具有同等法律效力,影印無效;
2、本協議附件包括: 乙方營業執照等公司證照及法人代表身份證復印件; 代理商管理制度 設備配置 代理商承諾書 甲方:_____技術有限公司 乙方: 代 表 人:代 表 人:____日期:____日期:
(機器)買賣合同 篇15
出售方(以下簡稱甲方)身份證號碼:劉艷琳,
購買方(以下簡稱乙方)身份證號碼:俞朱官,
經甲、乙雙方友好協商,就甲方向乙方出售自有的機一事達成以下協議:
一、甲方同意將自有的舊挖機出廠編號,經乙方負責人(俞朱官)現場看機后,以協定價格人民幣小寫:1000000元,大寫:人民幣壹佰萬元整購買此挖掘機。乙方先支付人民幣700000元,(大寫柒拾萬元整)。支付完畢后,甲方有義務為乙方辦理該挖掘機的修復保險理賠事宜,并將保險理賠全額支付給乙方。該挖掘機保險理賠事宜結束后,乙方將剩余叁拾萬元一次性支付給甲方(或代付銀行貸款)。
二、甲方保證提供給乙方該挖機所有合法正當手續,
(1)、原購機發票:重慶增值稅普通發票NO:01440322
( 2) 、產品合格證:1份
(3)、中國人民財產保險股份有限公司機動車車上人員責任保險保險單編號:PDAA
(4)、甲方保證此挖機在出售前的債務與乙方沒有任何關聯,如甲方以前和他人或合伙人有經濟糾紛,由經濟糾紛引起的產權問題將與乙方無關。如該挖機是甲方偷盜或來路不明的,甲方將負全部法律責任。
三、甲方在自己的.施工場地上協助乙方將該挖機安全裝上乙方指定的運輸車上,乙方在一次性付清協定價后(收款以收款收據為準),取得該挖機所有權,(由甲方自動轉給乙方) 。
四、待完成保險理賠交付銀行按揭貸款后,甲方將該機所有相關票據原件交給乙方,如因甲方不能按時償還銀行貸款導致乙方機械不能正常使用或出售,一切法律及經濟責任由甲方承擔。
五、為了雙方共同遵守特訂立此協議。此協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,簽字按手印后立即生效。
甲方姓名: 乙方姓名: 擔保人:
電話: 電話: 電話:
家庭住址: 家庭住址: 家庭住址:
甲方銀行收款帳號:
乙方銀行轉款帳號:
(機器)買賣合同 篇16
購貨單位:__________________ (以下簡稱甲方)
供貨單位:______________ (以下簡稱乙方)
簽約地點:_為增加甲乙雙方的責任感,確保實現各自經濟目的,依據
《中華人民共和國民法典》規定及招投標文件之內容,甲乙雙方經友好協商,就 甲方向乙方購買 達成如下協議:______________
一、合同標的(名稱、規格、型號、單價等)
二、合同金額 合同總金 額 :______________ 大 寫:______________ 人民幣 萬元整 大 寫 :______________ 人民幣 萬元整三、付款時間及方式
1、合同分三批付款:______________在合同生效后 天內,甲方向乙方支付合同總額 %貨
款;設備安裝調試完畢,并初步驗收一周內,甲方向乙方支付合同總額 %貨款;設 備正常運行 天,經雙方正式驗收合格后一周內,甲方向乙方付合同總額 %的貨款;質保期滿后付清余款。(根據招標文件的有關規定加以變更及修改)
2、友情鏈接:______________
3、在每期合同款項支付前 天,乙方向甲方開具同等金額的增值稅發票(根據實際情況加以約定)。
四、交貨時間、地點、方式
1、交貨時間:______________合同生效后 日內交貨
2、交貨地點:______________
收貨人名稱:______________(應為簽約單位名稱)
地址:______________
3、交貨方式:______________乙方負責貨物運輸
4、貨運方式:______________汽運
5、乙方將合同設備運至美的工業城并經安裝調試、投入使用并經過甲方驗收合格后,方為設備交貨日期。(根據實際情況約定交貨日期及何為交貨:______________如規 定供方將設備安裝調試、投入使用視為交貨,則對設備通過甲方驗收合格的時間
約定明確)甲方在合同約定的交貨地點提貨,運輸費及運輸保險費均由乙方承擔。合同設備的毀損、滅失風險自乙方完成交貨后轉移之甲方。
6、乙方應在合同設備發運后一個工作日內將發運情況(發運時間、件數等) 通知甲方,甲方應在合同設備到達合同列明的地點后及時將乙方所托運合同設備提取完畢。
7、甲方提取合同設備時,應檢查合同設備外箱包裝情況。合同設備外箱包 裝無損,方可提貨。如合同設備外箱包裝受損或發現合同設備包裝箱件數不符, 應在 個工作日內通知乙方,以便乙方辦理合同設備遇險索賠手續。
8、甲方對乙方交付的合同設備,均應妥善接收并保管。 對誤發或多發的貨
物,甲方應負責妥善保管,并及時通知乙方,由此發生的費用由乙方承擔。
9、如甲方要求變更交貨地點,應在合同規定的交貨日期一十五天前通知乙方。由于變更發貨地址增加的運保費由甲方承擔。
五、驗收時間、地點、標準、方式
1、驗收時間:______________乙方應于合同生效后 天 內完成設備安裝調試,安裝調試完畢后,甲方應在 天內安排初步驗收。設備于合同生效后 天內通過雙方的合格驗收并由甲方出具驗收合格書。
2、驗收地點:______________
3、驗收標準:______________
六、現場服務(建議根據實際情況加以約定)
1.供方現場人員應遵守需方廠規、制度,如有違規,乙方負責。
2.供方現場人員食宿自理。
機械設備采購合同樣本
購貨單位:__________________(以下簡稱甲方) 供貨單位:______________(以下簡稱乙方) 簽約地點:_
為增加甲乙雙方的責任感,確保實現各自經濟目的,依據《中華人民共和國
合同法》規定及招投標文件之內容,甲乙雙方經友好協商,就甲方向乙方購買達成如下協議:______________
一、合同標的(名稱、規格、型號、單價等)
二、合同金額合同總金額:______________大 寫:______________人民幣萬元整大 寫:______________人民幣萬元整三、付款時間及方式
1、合同分三批付款:______________在合同生效后天內,甲方向乙方支付合同總額%貨款; 設備安裝調試完畢,并初步驗收一周內,甲方向乙方支付合同總額%貨款;設備正常運行天,經雙方正式驗收合格后一周內,甲方向乙方付合同總額%的貨款; 質保期滿后付清余款。(根據招標文件的有關規定加以變更及修改)
2、友情鏈接:______________
3 、在每期合同款項支付前天,乙方向甲方開具同等金額的增值稅發票(根據 實際情況加以約定)。機械設備采購合同范文節選!
四、交貨時間、地點、方式
1、交貨時間:______________合同生效后日內交貨
2、交貨地點:______________ 收貨人名稱:______________( 應為簽約單位名稱)地址:______________
3、交貨方式:______________乙方負責貨物運輸
4、貨運方式:______________汽運
5、乙方將合同設備運至美的工業城并經安裝調試、投入使用并經過甲方驗收合格后,方為設備交貨日期。(根據實際情況約定交貨日期及何為交貨:______________如規 定供方將設備安裝調試、投入使用視為交貨,則對設備通過甲方驗收合格的時間
約定明確)甲方在合同約定的交貨地點提貨,運輸費及運輸保險費均由乙方承擔。合同設備的毀損、滅失風險自乙方完成交貨后轉移之甲方。
6、乙方應在合同設備發運后一個工作日內將發運情況(發運時間、件數等) 通知甲方,甲方應在合同設備到達合同列明的地點后及時將乙方所托運合同設備提取完畢。
7、甲方提取合同設備時,應檢查合同設備外箱包裝情況。合同設備外箱包 裝無損,方可提貨。如合同設備外箱包裝受損或發現合同設備包裝箱件數不符,
租賃合同
應在個工作日內通知乙方,以便乙方辦理合同設備遇險索賠手續。
8、甲方對乙方交付的合同設備,均應妥善接收并保管。對誤發或多發的貨物,甲方應負責妥善保管,并及時通知乙方,由此發生的費用由乙方承擔。
9、如甲方要求變更交貨地點,應在合同規定的交貨日期一十五天前通知乙方。由于變更發貨地址增加的運保費由甲方承擔。
五、驗收時間、地點、標準、方式
1、驗收時間:______________乙方應于合同生效后天內完成設備安裝調試,安裝調試完畢 后,甲方應在天內安排初步驗收。設備于合同生效后天內通過雙方的合格驗收并由甲方出具驗收合格書。
2、驗收地點:______________
3、驗收標準:______________
六、現場服務(建議根據實際情況加以約定)
1.供方現場人員應遵守需方廠規、制度,如有違規,乙方負責。
2.供方現場人員食宿自理。
3.需方如需邀請供方開展非質量問題處理的技術服務,供應應予協助。
七、人員培訓乙方負責對甲方操作、維修人員和有關的工藝技術人員進行操 作培訓、維修培訓、設備保養培訓,使之完全掌握全部使用技術,以便使甲方人員正常地使用、維修保養設備。(根據設備的技術要求,視具體情況加以約定或在技術協議詳細約定;如無必要,可不約定)
八、保修方式
1、自設備經過雙方驗收合格之日起按生產廠家規定的條款進行保修服 務,保修服務期限為年。保修期內,乙方必須在接到甲方保修通知后天內派
租賃合同
人至甲方現場維修。
2、保修期內,如由于火災、水災、地震、磁電串入、等不可抗拒原因及甲 方人為破壞因素造成的損壞,乙方負責維修,設備材料成本費用由甲方承擔。
3、保修期后,乙方必須在接到甲方維修通知后天內派人至甲方現場維修。 設備的維修、更換,甲方酌情收取成本費和服務費,收費標準另行約定。機械設 備采購合同范文節選!
九、違約責任
1、甲方無故中途退貨,應支付乙方合同總額的 5%違約金。(如對方提出類似條款時可作此約定,否則,建議刪除此款)
2、甲方逾期付款,每逾期一天,應支付乙方合同總額 2‰的違約金,違約金累計總額不超過合同總額的 5%。(如對方提出類似條款時可作此約定,否則, 建議刪除此款)
機器設備采購合同協議書
購貨單位:__________________ (以下簡稱甲方) 供貨單位:______________ (以下簡稱乙方) 簽約地點:_
為增加甲乙雙方的責任感,確保實現各自經濟目的,依據《中華人民共和國
合同法》規定及招投標文件之內容,甲乙雙方經友好協商,就甲方向乙方購買達成如下協議:______________
一、合同標的(名稱、規格、型號、單價等)
二、合同金額 合同總金 額 :______________ 大 寫:______________ 人民幣 萬元整 大 寫 :______________ 人民幣 萬
元整
租賃合同
三、付款時間及方式
1、合同分三批付款:______________在合同生效后 天內,甲方向乙方支付合同總額 %貨 款;設備安裝調試完畢,并初步驗收一周內,甲方向乙方支付合同總額 %貨款;設 備正常運行 天,經雙方正式驗收合格后一周內,甲方向乙方付合同總額 %的貨款;質保期滿后付清余款。(根據招標文件的有關規定加以變更及修改)
2、友情鏈接:______________
3、在每期合同款項支付前 天,乙方向甲方開具同等金額的增值稅發票(根據實際情況加以約定)。
四、交貨時間、地點、方式
1、交貨時間:______________合同生效后 日內交貨
2、交貨地點:______________ 收貨人名稱:______________(應為簽約單位名稱) 地址:______________
3、交貨方式:______________乙方負責貨物運輸
4、貨運方式:______________汽運
5、乙方將合同設備運至美的工業城并經安裝調試、投入使用并經過甲方驗收合格后,方為設備交貨日期。(根據實際情況約定交貨日期及何為交貨:______________如規 定供方將設備安裝調試、投入使用視為交貨,則對設備通過甲方驗收合格的時間
約定明確)甲方在合同約定的交貨地點提貨,運輸費及運輸保險費均由乙方承擔。合同設備的毀損、滅失風險自乙方完成交貨后轉移之甲方。
6、乙方應在合同設備發運后一個工作日內將發運情況(發運時間、件數等) 通知甲方,甲方應在合同設備到達合同列明的地點后及時將乙方所托運合同設備提取完畢。
7、甲方提取合同設備時,應檢查合同設備外箱包裝情況。 合同設備外箱包
租賃合同
裝無損,方可提貨。如合同設備外箱包裝受損或發現合同設備包裝箱件數不符, 應在 個工作日內通知乙方,以便乙方辦理合同設備遇險索賠手續。
8、甲方對乙方交付的合同設備,均應妥善接收并保管。對誤發或多發的貨物,甲方應負責妥善保管,并及時通知乙方,由此發生的費用由乙方承擔。
9、如甲方要求變更交貨地點,應在合同規定的交貨日期一十五天前通知乙方。由于變更發貨地址增加的運保費由甲方承擔。
五、驗收時間、地點、標準、方式律 師 365
1、驗收時間:______________乙方應于合同生效后 天 內完成設備安裝調試,安裝調試完畢后,甲方應在 天內安排初步驗收。設備于合同生效后 天內通過雙方的合格驗收并由甲方出具驗收合格書。
2、驗收地點:______________
3、驗收標準:______________
六、現場服務(建議根據實際情況加以約定)
1.供方現場人員應遵守需方廠規、制度,如有違規,乙方負責。
2.供方現場人員食宿自理。
3.需方如需邀請供方開展非質量問題處理的技術服務,供應應予協助。
七、人員培訓 乙方負責對甲方操作、維修人員和有關的工藝技術人員進行 操作培訓、維修培訓、設備保養培訓,使之完全掌握全部使用技術,以便使甲方人員正常地使用、維修保養設備。(根據設備的技術要求,視具體情況加以約定或在技術協議詳細約定;如無必要,可不約定)
八、保修方式
租賃合同
1、自設備經過雙方驗收合格之日起按生產廠家規定的條款進行保修服務,保修服務期限為 年。保修期內,乙方必須在接到甲方保修通知后 天內派人至甲方現場維修。
2、保修期內,如由于火災、水災、地震、磁電串入、等不可抗拒原因及甲 方人為破壞因素造成的損壞,乙方負責維修,設備材料成本費用由甲方承擔。
3、保修期后,乙方必須在接到甲方維修通知后 天內派人至甲方現場維修。設備的維修、更換,甲方酌情收取成本費和服務費,收費標準另行約定。
九、違約責任
1、 甲方無故中途退貨,應支付乙方合同總額的 5%違約金。(如對方提出類似條款時可作此約定,否則,建議刪除此款)
2、甲方逾期付款,每逾期一天,應支付乙方合同總額 2‰的違約金,違約金累計總額不超過合同總額的 5%。 (如對方提出類似條款時可作此約定,否則, 建議刪除此款)
3、乙方逾期交貨,每逾期一天,應支付合同總額 1%的違約金,違約金累計總額不超過合同總額的 30%。逾期交貨超過 天,視為交貨不能,乙方應雙倍返回甲方已付款項,甲方有權解除合同并要求乙方支付合同金額 30%違約金。
4、保修期內,乙方未能在合同約定的期限內履行保修義務,每遲延一天, 乙方向甲方支付合同金額 1%的違約金并賠償甲方其他經濟損失,違約金累計總額不超過合同總額的 30%,乙方超過三十天仍未履行保修義務,甲方有權解除合同并要求賠償經濟損失;乙方未能在接到甲方通知三十天內將設備維修至正常
使用的狀態,甲方有權要求乙方換貨或解除合同并要求乙方賠償經濟損失。保修 期后,乙方未能在合同約定的期限內履行維修義務,每遲延一天,乙方向甲方支
租賃合同
付合同金額 1%的違約金并賠償甲方其他經濟損失,違約金累計總額不超過合同總額的 30%。
5、設備未按照合同之約定通過甲方驗收合格,每遲延一天向甲方支付合同總額 1%違約金;超過 天仍未驗收合格,甲方有權解除合同,乙方應立即返還已收款項并賠償甲方由此遭受的的其他經濟損失。
十、不可抗力 如發生不可抗力事件,受不可抗力事件影響的一方應取得公 證機關的不能履行或不能全部履行合同的證明,并在事件發生后 15 個工作日內, 及時通知另 一方。雙方同意,可據此免除全部或部分責任。
十一、合同變更 未盡事宜,雙方協商解決;合同的變更及修改須經雙方同意, 以書面形式變更。
十二、爭議解決方式 雙方如發生爭議,應協商解決;如協商不成,任何一方應向甲方所在地人民法院提出訴訟。
十三、合同生效及終止 合同自雙方簽字并蓋章后生效,雙方權利義務履行完畢后,合同終止。
十四、合同一式四份,雙方各執兩份,具有同等法律效力。
甲方:______________ 乙方:______________
代表:______________ 代表:______________
日期:______________ 日期:______________
(機器)買賣合同 篇17
買賣合同(樣式二)
訂立合同雙方:
購貨單位:_________,以下簡稱甲方;
供貨單位:_________,以下簡稱乙方。
經甲乙雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條?產品的名稱、品種、規格和質量
1.產品的名稱、品種、規格:_________。(應注明產品的牌號或_____)
2.產品的技術標準(包括質量要求),按下列第(?)項執行:
。1)按國家標準執行;
。2)按部頒標準執行;
。3)由甲乙雙方商定技術要求執行。
。ㄔ诤贤斜仨殞懨鲌绦械臉藴蚀、編號和標準名稱。對成套產品,合同中要明確規定附件的質量要求;對某些必須安裝運轉后才能發現內在質量缺陷的產品,除主管部門另有規定外,合同中應具體規定提出質量異議的條件和時間;實行抽樣檢驗質量的產品,合同中應注明采用的抽樣標準或抽驗方法和比例;在商定技術條件后需要封存樣品的,應當由當事人雙方共同封存,分別保管,作檢驗的依據。)
第二條?產品的數量和計量單位、計量方法
1.產品的數量:_______。
2.計量單位、計量方法:______。
(國家或主管部門有計量方法規定的,按國家或主管部門的規定執行;國家或主管部門無規定的,由甲乙雙方商定。對機電設備,必要時應當在合同明確規定隨主機的輔機、附件、配套的產品、易損耗備品、配件和安裝修理工具等。對成套供應的產品,應當明確成套供應的范圍,并提出成套供應清單。)
3.產品交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然減(增)量規定及計算方法:________。
第三條?產品的包裝標準和包裝物的供應與回收_______。
。óa品的包裝,國家或業務主管部門有技術規定的,按技術規定執行;國家與業務主管部門無技術規定的,由甲乙雙方商定。產品的包裝物,除國家規定由甲方供應的以外,應由乙方負責供應。
第四條?產品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點(包括專用線、碼頭)
1.產品的交貨單位:________。
2.交貨方法,按下列第(?)項執行:
。1)乙方送貨;
。2)乙方代運(乙方代辦運輸,應充分考慮甲方的要求,商定合理的運輸路線和運輸工具);
。3)甲方自提自運。
3.運輸方式:_______。
4.到貨地點和接貨單位(或接貨人)________。
(甲方如要求變更到貨地點或接貨人,應在合同規定的交貨期限(月份或季度)前40天通知乙方,以便乙方編月度要車(船)計劃;必須由甲方派人押送的,應在合同明確規定;甲乙雙方對產品的運輸和裝卸,應按有關規定與運輸部門辦理交換手續,作出記錄,雙方簽字,明確甲、乙方和運輸部門的責任。)
第五條?產品的交(提)貨期限
。ㄒ幎ㄋ拓浕虼\的產品的交貨日期,以甲方發運產品時承運部門簽發的戳記日期為準,當事人另有約定者,從約定;合同規定甲方自提產品的交貨日期,以乙方按合同規定通知的提貨日期為準。乙方的提貨通知中,應給予甲方必要的途中時間,實際交貨或提貨日期早于或遲于合同規定的日期,應視為提前或逾期交貨或提貨。)
第六條?產品的價格與貨款的結算
1.產品的價格,按下列第(?)項執行:
。1)按甲乙雙方的商定價格;
。2)按照訂立合同時履行地的市場價格;
(3)按照國家定價履行。
。▓绦袊叶▋r的,在合同規定的交貨或提貨期內,遇國家調整價格時,按交貨時的價格執行。逾期交貨的,遇價格上漲時,按原價執行;遇價格下降時,按新價執行。逾期提貨或逾期付款的,遇價格上漲時,按新價格執行;遇價格下降時,按原價執行。由于逾期付款而發生調整價格的差價,由甲乙雙方另行結算,不在原托收結算金額中沖抵。執行浮動價和協商定價的,按合同規定的價格執行。)
2.產品貨款的結算:產品的貨款、實際支付的運雜費和其它費用的結算,按照中國人民銀行結算辦法的規定辦理。
(用托收承付方式結算的,合同中應注明驗單付款或驗貨付款。驗貨付款的承付期限一般為10天,從運輸部門向收貨單位發出提貨通知的次日起算。凡當事人在合同中約定縮短或延長驗貨期限的,應當在托收憑證上寫明,銀行從其規定。)
第七條?驗收方法________。
(合同應明確規定:1.驗收時間;2.驗收手段;3.驗收標準;4.由誰負責驗收和試驗;5.在驗收中發生糾紛后,由哪一級主管產品質量監督檢查機構執行_____等等)。
第八條?對產品提出異議的時間和辦法
1.甲方在驗收中,如果發現產品的品種、型號、規格、花色和質量不合規定,應一面妥為保管,一面在30天內向乙方提出書面異議;在托收承付期內,甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方怠于通知或者自標的物收到之日起過兩年內未通知乙方的,視為產品合乎規定。
2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。
3.乙方在接到需方書面異議后,應在10天內(另有規定或當事人另行商定期限者除外)負責處理,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
。追教岢龅臅娈愖h中,應說明合同號、運單號、車或船號、發貨和到貨日期;說明不符合規定的產品名稱、型號、規格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法、檢驗情況和檢驗證明;提出不符合規定的產品的處理意見,以及當事人雙方商定的必須說明的事項。)
第九條?乙方的違約責任
1.乙方不能交貨的,應向甲方償付不能交貨部分貨款的___%的違約金。
2.乙方所交產品品種、型號、規格、花色、質量不符合規定的,如果甲方同意利用,應當按質論價;如果甲方不能利用的,應根據產品的具體情況,由乙方負責包換或包修,并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。
3.乙方因產品包裝不符合合同規定,必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成貨物損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。
4.乙方逾期交貨的,應比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交貨部分貨款計算,向甲方償付逾期交貨的違約金,并承擔甲方因此所受的損失費用。
5.乙方提前交貨的產品、多交的產品的品種、型號、規格、花色、質量不符合規定的產品,甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,應當由乙方承擔。
6.產品錯發到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運交合同規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規定的交貨時間付款;合同規定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商,甲方仍需要的,乙方應照數補交,并負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知后15天內通知乙方,辦理解除合同手續。逾期不答復的,視為同意發貨。
第十條?甲方的違約責任
1.甲方中途退貨,應向乙方償付退貨部分貨款___%的違約金。
。ㄟ`約金視為違約的損失賠償,但約定的違約金過分高于或者低于造成的損失的,當事人可以請求人民法院或者_____機構予以適當減少或者增加)
2.甲方未按合同規定的時間和要求提供應交的技術資料或包裝物的,除交貨日期得順延外,應比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按順延交貨部分貨款計算,向乙方償付順延交貨的違約金;如果不能提供的,按中途退貨處理。
3.甲方自提產品未按供方通知的日期或合同規定的日期提貨的,應比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期提貨部分貨款總值計算,向乙方償付逾期提貨的違約金,并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。
4.甲方逾期付款的,應按中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的違約金。
5.甲方違反合同規定拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰款。
6.甲方如錯填到貨地點或接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受的損失。
第十一條?不可抗力
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關機構證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十二條?其它_______。
按本合同規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失的,應當在明確責任后10天內,按銀行規定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發貨物或扣付貨款來充抵。
本合同如發生糾紛,當事人雙方應當及時協商解決,協商不成時,任何一方均可請業務主管機關調解或者向_____委員會申請_____,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自____年__月__日起生效,合同執行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙雙方各執一份;合同副本一式__份,分送甲乙雙方的主管部門、銀行(如經公證或簽證,應送公證或簽證機關)……等單位各留存一份。
購貨單位(甲方):____(公章)供貨單位(乙方):___(公章)
法定代表人:_______(公章)法定代表人:______(蓋章)
地址:__________地址:_________
開戶銀行:________開戶銀行:_______
帳號:__________帳號:_________
電話:__________電話:_________
____年__月__日訂
(機器)買賣合同 篇18
銷貨方:____(以下簡稱甲方)
購貨方:____(以下簡稱乙方)
簽約時間:_______
簽約地點:_______
第一條經購銷雙方協商交易活動,必須履行本合同條款。具體品類(種),需簽訂要貨成交單,并作為本購銷合同的附件;本合同中的未盡事宜經雙方協商需補充的條款可另附協議書,亦視為合同附件。合同附件與本合同具有同等效力。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等,將作為本合同的組成部分,具有合同的效力。簽訂成交單,除上級規定按計劃分配成交外,其余商品一律采取自由選購,看樣成交的方式。
第二條合同簽訂后,不得擅自變更和解除。如甲方遇不可抗拒的原因,確實無法履行合同;乙方因市場發生驟變或不能防止的原因,經雙方協商同意后,可予變更或解除合同。但提出方應提前通知對方,并將“合同變更通知單”寄給對方,辦理變更或解除合同的手續。按乙方指定花色、品種、規格生產的商品,在安排生產后,雙方都需嚴格執行合同。如需變更,由此而產生的損失,乙方負擔;如甲方不能按期、按質、按量按指定要求履行合同,其損失,甲方負擔。
第三條成交單中的商品價格,由雙方當事人商議決定,或以國家定價決定。在簽訂合同時,確定價格有困難,可以暫定價格成交,上下幅度雙方商定。國家定價的商品,在合同規定的交(提)貨期限內,如遇國家或地方行政部門調整價格,按交貨(指運出)時的價格執行。逾期交貨的,如遇價格上調時,按原價執行;遇價格下調時,按新價執行。逾期提貨的,遇價格上調時,按新價執行,遇價格下調時,按原價執行。由于調整價格而發生的差價,購銷雙方另行結算。
第四條運輸方式及運輸費用等費用,由雙方當事人協商決定。
第五條各類商品質量標準,甲方嚴格執行合同規定的質量標準,保證商品質量。
第六條商品包裝,必須牢固,甲方應保障商品在運輸途中的安全。乙方對商品包裝有特殊要求,雙方應具體合同中注明,增加的包裝費用,由乙方負擔。
第七條商品調撥,應做到均衡、及時。對合同期內的商品可考慮按3∶3∶4的比例分批發貨;季節性商品按承運部門所規定的最遲、最早日期一次發貨;當令商品,零配件和數量較少的品種,可一次發貨。
第八條對有有效期限的商品,其有效期在2/3以上的,甲方可以發貨;有效期在2/3以下的,甲方應征得乙方同意后才能發貨。
第九條甲方應按乙方確定的合理運輸路線、工具、到達站(港)委托承運單位發運,力求裝足容量或噸位,以節約費用。如一方需要變更運輸路線、工具、到達站時,應及時通知對方,并進行協商,取得一致意見后,再辦理發運,由此而影響合同期限,不以違約處理。
第十條商品從到達承運部門時起,所有權即屬乙方。在運輸途中發生的丟失、缺少、殘損等責任事故,由乙方負責向承運部門交涉賠償,需要甲方協助時,甲方應積極提供有關資料。乙方在接收商品時發現問題,應及時向承運部門索取規定的記錄和證明并立即詳細檢查,及時向有關責任方提出索賠;若因有關單據未能隨貨同行,貨到后,乙方可先向承運部門具結接收,同時立即通知甲方,甲方在接到通知后5日內答復;屬于多發、錯運商品,乙方應做好詳細記錄,妥為保管,收貨后10日內通知甲方,不能自行動用,因此而發生的一切費用由甲方負擔。
第十一條商品的外包裝完整,發現溢缺、殘損串錯和商品質量等問題,在貨到半年內(貴重商品在7天內),責任確屬甲方的,乙方可向甲方提出查詢。發現商品霉爛變質,應在30天內通知甲方,經雙方共同研究,明確責任,損失由責任方負擔。接收進口商品和外貿庫存轉內銷的商品,因關系到外貿查詢,查詢期為乙方收貨后的60天,逾期甲方不再受理。乙方向甲方提出查詢時,應填寫“查詢單”,一貨一單,不要混列。查詢單的內容應包括嘜頭、品名、規格、單價、裝箱單、開單日期、到貨日期、溢缺數量、殘損程度、合同號碼、生產廠名、調撥單號等資料,并保留實物;甲方接到“查詢單”后,10日內作出答復,要在30天內處理完畢。為減少部分查詢業務,凡一張調撥單所列一個品種損溢在2元以下、殘損在5元以下均不做查詢處理(零件除外)。對笨重商品的查詢(如縫紉機頭、部件等的殘品)乙方將殘品直接寄運工廠,查詢單寄交甲方并在單上注明寄運日期。
第十二條商品貨款、運雜費等款項的結算,購銷雙方應按中國人民銀行結算辦法的規定,商定適宜的結算方式,及時妥善辦理。貨款結算中,要遵守結算紀律,堅持“錢貨兩清”原則,分期付款應在成交單上注明。有固定購銷關系的國營、供銷合作社商業企業,異地貨款結算可采用“托收承付”結算方式;對情況不明的交易單位,可采用信用證結算方式,或先收款后付貨。
第十三條甲、乙雙方的任何一方有違約行為的,應負違約責任并向對方支付違約金。因違約使對方遭受損失的,如違約金不足以抵補損失時,還應支付賠償金以補償其差額。如違約金過分高于或者低于造成的損失的,當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少或者增加。
1.甲、乙兩方所簽訂的具體合同要求,一方未能履行或未能完全履行合同時,應向對方支付違約合同貨款總值___%的違約金。但遇雙方協商辦理變更或解除合同手續的,不按違約處理。
2.自提商品,甲方未能按期發貨,應負逾期交貨責任,并承擔乙方因此而支付的實際費用;乙方未按期提貨,應按中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期提貨部分貨款總值計算,向甲方償付逾期提貨的違約金,并承擔甲方實際支付的保管費用。
甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
_________年____月____日_________年____月____日
(機器)買賣合同 篇19
答辯人(本案第二被告)WZL針對原告Wb的起訴,提出書面答辯意見如下。 一、關于舉證期限。 我(答辯人)收到原告的訴狀時,沒有收到原告的任何證據。在開庭時原告突然出示證據,使我無法做到充分的辨認和答辯。直到今日,法院仍然沒有轉給我原告的任何證據副本。原告的行為
答辯人(本案第二被告)WZL針對原告Wb的起訴,提出書面答辯意見如下。
一、關于舉證期限。
我(答辯人)收到原告的訴狀時,沒有收到原告的任何證據。在開庭時原告突然出示證據,使我無法做到充分的辨認和答辯。直到今日,法院仍然沒有轉給我原告的任何證據副本。原告的行為違反了法律的規定,影響了我正常行使答辯權。我認為,法院在立案時沒有要求原告必須提供證據、并按照被告的數量提供證據的副本,有程序上的過錯。這一過錯也影響了答辯人的訴權。
雖然依照法律規定,原告可以在開庭時遞交新證據(《中華人民共和國民事訴訟法》第一百二十五條),但是,原告遞交的、在當庭請求質證的不是法律規定的“新證據”,而是在起訴書中應該附錄的證據。因此,我認為,要求我倉促質證,是不公平的。
我認為,在開庭時原告遞交證據,法院完全可以依照《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》,以原告逾期舉證為由,不接受原告的證據、不進行質證。現在我也知道我有權利拒絕進行質證。但是,因為我的法律知識很欠缺,接受了質證。這是很遺憾的。當然,在這種情況下,我的質證和答辯質量,受到了嚴重的影響。
現在,按照公平的原則,我請求:
(一)、請求法庭依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百一十條的規定,責令原告將提交給法庭的全部證據(復本)同時遞交給答辯人一份。
(二)、按照《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》第三十三條,給予舉證期30日。
(三)、請求在答辯期內允許答辯人補充證據。
(四)、在答辯期內,如果答辯人(本案被告)認為需要提起反訴,請求法庭考慮反訴請求。
二、協議有效。
答辯人(本案第二被告)認為,答辯人和第一被告(Wy)之間在20xx年4月3日簽訂的《房屋買賣協議》(以下簡稱協議)是一個合法有效的合同。
(一)、合同是否有效,應該依照《中華人民共和國合同法》進行判斷。
合同法第五十二條規定了五種合同無效的.情形。本協議沒有上述的情形,因此是一個有效的協議(合同)。這里需要特別強調指出:法律規定的第五項是“違反法律、行政法規的強制性規定”。這個規定排除了部門規章和其他低階位規范性文件的規定。
(二)、從一般的民事行為來看,行為是否有效,由《中華人民共和國民法通則》規定。
民法通則第五十八條規定了七種無效民事行為。本協議不屬于這些無效行為,因此,本協議是一個合法的民事行為。
所以,答辯人認為,合同是合法的合同、是合法的民事行為,應該受到法律的保護。
原告訴請“確認二被告簽訂的房屋買賣合同無效”,但在原告的訴狀中提到“國務院的相關法規”,沒有具體所指。答辯人認為,這也說明根本就沒有這樣的規定。所以,原告的訴求沒有任何法律依據。
答辯人請求人民法院依法駁回原告的全部訴訟請求,并承擔本案的訴訟費。
三、對原告逾期遞交第000000號房產證的意見。
(一)、房產證的填發日期是20xx年6月19日。也就是說,這個房產證可以證明,從20xx年6月19日起,原告取得了協議房屋的產權。這正說明,原告在20xx年6月19日之前沒有產權證明。
(二)、既然原告提交的房產證已經證明了20xx年6月19日之前原告沒有產權證明,就應該作出結論,原告對協議的合法性沒有訴權。
(三)、通俗的解釋。
購買二手房過戶以后,購買人會拿到一個新的房產證。顯然,這時購買人以新的房產證主張:“這個房子從古來就是自己的”,并且要求出賣人退款,不會得到法律的支持。假如購買人提出這樣的請求,社會公眾會認為購買人的精神是不正常的。
現在本案的情況是類似的。原告沒有證據證明協議簽訂時,對房屋具有所有權;原告自己的證據證明,后來,也就是在20xx年6月19日,才取得了一個所謂的房產證,想以此證明其以前也是房屋所有權人,這不是很可笑的嗎?
我希望法庭對違反常識的請求依法駁回。
在這里我鄭重告知原告和第一被告:對以欺騙的方式獲取00000號房產證的行為,我們必將采取必要的法律措施予以糾正。
四、原告應該知道第一被告和第二被告簽訂協議、履行協議的事實。
原告訴稱:“WZL是在明知被告Wy沒有房產證且未經實際產權人同意的情況下”購買該處房屋的。但是,原告對這個事實,沒有舉出任何證據給予證明。無法說明答辯人是怎樣“明知”的。
相反,原告和第一被告(Wy)是父子關系。從原告遞交的《民事起訴狀》中也可以看出,原告和第一被告(Wy)的居住地是相同的,都是“北京市××區HLG三區5 號樓2 門402號”。若說第一被告“未經實際產權人同意”,從常識上看,是不可能的。另外,房屋交付長達四年,接近五年,長期在一起居住的原告對第一被告(Wy)的行為沒有任何察覺,也是不可能的。原告在這么長的時間內,特別是在交付房屋這個重大的事實發生時,從未作出任何反對的表示,對答辯人也從沒有主張過任何權利,這就說明原告的訴稱,是無稽之談。
在第一次開庭中,審判員曾經詢問Wb在哪里居住、在哪里工作、哪一年結的婚,等等。我認為,審判員是從公正、公平的角度出發,探求原告是否是否存在“應該知道”的事實。
眾所周知,法律上的“應該知道”,是一種推定的“知道”。因為,很常見的一種情況就是,一方當事人沒有證據卻堅稱對法律事實“不知道”,以此來推卸自己應該承擔的法律責任。法律上規定了“知道”。這個“知道”是一種主觀上的表示。這種“知道”是自己承認的,屬于法律上的“自認”。所說的“應該知道”、或者是“不應該知道”,是社會公眾的判斷。如果是社會公眾按照正常的思維認為,當事人應該知道,盡管當事人斷然自稱“不知道”,那么法律仍然以其“應該知道”處理。這就是“推定”其“知道”。在這種情況下,法官代表的是社會公眾的判斷力。設置“推定的知道”,目的就是為了制裁 “瞪著眼睛說瞎話”、“揣著明白裝糊涂”的人。所以,法官在這種情況下是社會公眾判斷力的代表,是公眾良心的代表。
(機器)買賣合同 篇20
買賣合同 (建材類)
甲方(買方):
法定代表人:
乙方(賣方):
法定代表人:
根據《民法典》及其他相關法律法規,雙方本著平等互利、等價有償的原則,經過協商一致,自愿訂立本合同。
第1條標的物
貨物名稱: 。
規格型號: 。
制造商: 。
商標: 。
第2條數量
2.1數量: 。
2.2賣方向買方所交付的貨物數量誤差不得超過總量的 %。
第3條質量
3.1質量標準: 。
3.2質量保證: 。
(1)貨物的質量保證期限為貨到驗收合格之日起 個月。
。2)賣方同意以貨款總額的 %,即人民幣 元作為產品質量保證金。質量保證期內,貨物質量不符合約定,賣方不能及時更換或采取其他補救措施,保證金不再返還。
第4條價款及支付
4.1合同價款:
小寫: 。
大寫: 。
4.2合同價款構成:含17%增值稅價款、運保費。
4.3價款支付方式和時間:貨到驗收合格后支付95%,質保期滿后支付5%。
第5條交付
5.1交付方式:賣方送貨
5.2交付時間和內容: 。
5.3交付地點: 。
5.4賣方應提供的單證和資料: 產品合格證、供貨清單、原產地證明、安全技術說明書。
第6條包裝
6.1包裝標準: 。
6.2包裝物及標識的具體要求: 。
6.3包裝費用由賣方承擔,雙方另有約定除外。
6.4包裝不符合標準或約定,造成貨物毀損滅失或其他后果的,由賣方承擔相應責任。
第7條運輸
7.1運輸方式: 。
發貨地點: 。
到達地點: 。
收貨人: 。
7.2運費及相關費用承擔: 。
7.3賣方交由承運人運輸的在途貨物,毀損滅失的風險由賣方承擔。
7.4賣方按照約定將貨物交運后,買方變更到達地點或收貨人的,由此產生的費用和風險由買方承擔。
第8條驗收
8.1買方應在貨到 7 日內進行驗收。如發現貨物不符合本合同約定,應在 日內書面通知賣方。賣方應在接到通知后 2日天內答復,如逾期沒有答復,以買方驗收結果為準。
8.2如果未能就驗收結果達成一致,雙方同意以 產品質量和技術監督機構出具的鑒定結論作為驗收依據。
第9條不可抗力
9.1不可抗力定義:指在本協議簽署后發生的、本協議簽署時不能預見的、其發生與后果是無法避免或克服的、妨礙任何一方全部或部分履約的所有事件。上述事件包括地震、臺風、水災、火災、戰爭、國際或國內運輸中斷、流行病、罷工,以及根據中國法律或一般國際商業慣例認作不可抗力的其他事件。一方缺少資金非為不可抗力事件。
9.2不可抗力的后果:
。1) 如果發生不可抗力事件,影響一方履行其在本協議項下的義務,則在不可抗力造成的延誤期內中止履行,而不視為違約。
。2)宣稱發生不可抗力的一方應迅速書面通知其他各方,并在其后的十五天內提供證明不可抗力發生及其持續時間的足夠證據。
。3)如果發生不可抗力事件,各方應立即互相協商,以找到公平的解決辦法,并且應盡一切合理努力將不可抗力的影響減少到最低限度。
。4)金錢債務的遲延責任不得因不可抗力而免除。
(5)遲延履行期間發生的不可抗力不具有免責效力。
第10條合同變更和終止
10.1雙方協商一致,可變更或終止合同。變更或終止合同應采用書面形式。
10.2發生下列情形之一的,一方可以終止合同:
(1)因不可抗力,致使合同目的不能實現。
(2)賣方未按合同約定期限交貨,經催告后10日內仍未交貨。
。3)貨物質量不符合約定,且賣方未按買方要求采取必要補救措施的,買方可以單方終止合同,有關損失由賣方承擔。
。4)買方無正當理由拒絕接收貨物的,賣方可以終止合同。
。5)合同變更或解除,不能免除違約方應承擔的違約責任,給對方造成損失的,還應承擔賠償責任。
第11條違約責任
11.1賣方未按期交付,每逾期一天,應向買方支付遲延交付部分貨款金額 %的違約金,同時負責賠償給買方造成損失。
11.2買方未按期付款,每逾期一天,應向對方支付未付貨款金額0.03%的違約金。
11.3如發生10.2.3情形,應向買方支付 % 違約金,并負責賠償買方由此產生損失。
11.4發生其它違約情形,違約方應賠償由此給對方造成的損失。如屬雙方過錯,應各自承擔相應責任。
第12條爭議解決方式
12.1因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,由合同各方協商解決,也可由有關部門調解。協商或調解不成的,按下列第 種方式解決:
。1)提交位于 (地點)的 仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的,對各方均有約束力;
。2)依法向 所在地有管轄權的人民法院起訴。
12.2 因關聯交易合同發生爭議,由雙方協商解決,協商不成的,提交雙方上級領導機構裁決。
第13條效力及其它
13.1本合同經雙方法定代表人(負責人)或其授權代表簽字并加蓋合同專用章(或公章)后生效。
13.2本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協議。
13.3合同附件及補充協議是合同組成部分,具有與本合同同等的法律效力。如附件與本文不一致,以本文為準;如補充協議與本文不一致,以補充協議為準。
13.4本合同一式 份,買方執 份,賣方執 份。
買方(蓋章):
法定代表人或其委托代理人(簽字):
組織機構代碼:
納稅人識別碼:
地址:
郵政編碼:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
傳真:
電子信箱:
開戶銀行:
賬號:
時間: 年 月 日
賣方(蓋章):
法定代表人或其委托代理人(簽字):
組織機構代碼:
納稅人識別碼:
地址:
郵政編碼:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
傳真:
電子信箱:
開戶銀行:
賬號:
時間: 年 月 日
(機器)買賣合同 篇21
甲方:
乙方:上海匯億家居用品有限公司
經雙方友好協商,就甲方委托乙方生產制作印有甲方LOGO的產品(以下簡稱禮品)達成具體的協議如下:
一、協議簡要
由乙方根據甲方需求,設計并制作符合甲方商業需求的禮品 (以下簡稱禮品),禮品的詳細規格、材質等如下表:
二、雙方的權利與義務
1、乙方在簽訂合同之后,為甲方提供樣品,經甲方確認后進行產品制作生產。
2、大貨生產需與樣品一致,如有存在材質或色彩及相關的.變動差異,在征得甲方同意后方可更改。
3、甲方須保證及時提供交貨地點、收貨人清單 ,因甲方未能按時提供上述清單造成的交貨延誤,由甲方承擔責任,與乙方無關;若因甲方提供之交貨清單有誤,造成運輸有誤,其產生的重復運輸之費用由甲方承擔。
4、甲方指定收貨人在到收貨地點進行驗收,并在供貨單上簽字確認視為合格。
三、付款方式
合同簽訂之后,甲方先預付乙方50%的定金,合計人民元,余下50%貨款合計人民幣元,于驗收合格后一次性付清。
四、違約責任
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,由因此而造成的糾紛,由當地國家仲裁機構仲裁。
本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方:乙方:上海匯億家居用品有限公司 代表人: 代表人:
蓋單:蓋章:
日期:日期:
(機器)買賣合同 篇22
供方:_______________ 需方:_______________
一、產品名稱、型號、數量及金額
產品名稱:_____________________________
規格型號:_____________________________
單位:_________________________________
數量:_________________________________
單價:___________________________(元)
總金額:_________________________(元)
備注:_________________________________
合計人民幣金額(大寫):_______________
二、質量要求、質量負責條件和期限
供方保證所提供的產品符合合同規定產品質量標準,并與供方樣品相符,如與合同或者樣品不符,需方須在兩周內通知供方,在沒有損壞的情況下,一月內可進行退、調貨處理,由此產生得所有費用由供方承擔。根據市場需要需方可進行調貨,由此產生的費用有需方承擔。
三、合作方式
根據雙方互惠互利、實現供應得原則下進行友好合作,合作方式為:供方以正常價格提供給需方所需產品,需方在準備購貨時,向供貨方提出書面購貨需求,并交納定金_____%,供方及時進行備貨,貨物準備妥當以后,供方通知需方將余款_______%打到供方帳戶,款到發貨。需方首次進貨,可先支付所需產品貨款得_____%,剩余______%在下次進貨時付清。
四、權利和義務
供貨方在保證此類產品質量的前提下,以優惠價格給需方供貨;需方在合同期內不得通過其他渠道購入此類產品,同時為了維護市場得穩定,需方在銷售產品時其零售價格上下浮動不得超過甲方規定零售價格的______%,批發價格不得低于甲方給乙方的供貨價格。
以上條款任何一方違約都將追究法律責任。
五、解決合同糾紛的方式
1.未盡事宜,雙方友好協商解決。
2.交由工商管理局經濟合同仲裁委員會仲裁。
3.向合同履行地法院起訴。
六、供方在規定時間內(按照貨量而定)備貨完畢,需方可以請供方代辦運輸,由此產生的費用由需方承擔。
七、合同有效時間 :_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
供方名稱:_____________________ 供方蓋章:_____________________
供方身份證:___________________
需方名稱:_____________________ 需方蓋章:_____________________
需方身份證:___________________
簽約地點:_____________________ 簽約時間:_____________________
(機器)買賣合同 篇23
甲方:(買方以下簡稱甲方)
乙方:(賣方以下簡稱乙方)
甲方因生產經營需要,向乙方購買“____”輪_____散貨___艘,雙方在友好公平、互利有償的原則下,達成本合同,具體條款如下:
一、船舶名稱:“____”
船舶概:總長:____米,型寬:____米,型深:____米,參考載貨量:____噸,總噸:____噸,凈噸:____噸,主機型號:____,功率:____KW
二、船舶成交價:人民幣____萬元(____________)
三、付款方式
1、合同簽訂時付定金____萬元(____________整);同意甲方派員駐船;乙方收到定金后合同生效。
2、“____”輪第____航次(____)完成,即貨卸空后。甲方付人民幣____萬元(____)船款給乙方。
3、余款等甲乙雙方完成過戶手續后甲方一次性付清余款____萬元人民幣(____整)
四、交船時間/地點
1、交船地點:____
2、交船時間:于第____航次到達____港前三天告知甲方。
3、船舶所有技術資料、證書在船舶交接。除船舶人員私有財產外,屬船舶的都隨船,F船舶經營所用的備用金歸乙方所有。
4、交船時乙方留給甲方燃料油____噸,0柴油____噸,滑油____桶,經計量后,在船的剩余燃料油、0柴油、滑油按當日當地市場價格轉讓給甲方,甲方在交接時將剩余燃料油、0柴油、滑油款一次性付給乙方。
5、交船前船舶安全及一切風險由乙方承擔,與甲方無關;交船后船舶安全及一切風險由甲方承擔,與乙方無關。
6、____年船舶掛靠費年____萬元,安全管理費(體系)____萬元,保險費甲、乙雙方按比例承擔。
五、債務、債權、稅務
1、交船前該船所發生的一切債務、債權及有關社會糾紛問題由乙方負責,與甲方無關;交船后該船所發生的債務、債權及有關社會糾紛問題由甲方負責,與乙方無關。
2、交船前該船所發生的一切稅費及派出所、村、鎮、老人協會等費用由乙方負責,與甲方無關。
六、如甲方不履行合同規定支付購船款,乙方有權解除合同,定金歸乙方所有;若乙方收取定金后,不履行合同規定移交船舶,則甲方有權要求乙方履行,不然乙方將雙倍的定金額返付給甲方,并賠償相應的損失。
七、甲方辦理該船登記手續,需要乙方提供相應的證明和有關復印件,乙方給予提供。
八、本合同未盡事宜,雙方友好協商解決,解決不成由合同履行地法院解決。
九、甲方按合同要求將款項匯入乙方的指定賬戶。
十、本合同一式五份,甲、乙雙方各執壹份。中介人壹份,雙方代表簽章后生效。
甲方:乙方
中介人:
日期:
(機器)買賣合同 篇24
購銷合同 甲方: 乙方: 甲乙雙方本著平等、自愿的原則,就甲方所擁有的賣給乙方的事宜簽訂以下協議,共同信守! ∽h定條款
1、 付款方式:乙方在簽訂協議時付總價的,余款于________年日前支付,提貨時余款一次性付清!
2、 違約責任:甲方收到全部貨款后____日內,應將所有古玩轉交給乙方: 乙方應在協議約定日前付清貨款,違約一方,每天按貸款的0.5‰賠償對方!
3、 如因天災或其他不可抗力因素,致使甲乙雙方不能照期交易可能延長交易期,單其延期日數應該雙方議定。本協議在履行過程中發生爭執,有雙方當事人協商解決:協商未果交甲方所在地的人民法院解決!
4、 本協議一式兩份,雙方各執一份,經雙方簽字后,即行生效!
5、 如有未盡事宜,雙方另行協商補充! 〖追剑 乙方: 簽約時間:年____月____日 二、簽訂購銷合同的注意事項
1、簽訂銷售合同時,一定要仔細閱讀相關條款,對一些有歧義、不合理的條款要和商家落實清楚。以免出現問題時,解決起來遇到麻煩。
2、要求商家在銷售合同上注明產品的品牌、型號、單價、數量,在標注產品數量時,最好將產品的平米數和片數都標注清楚,方便驗貨時核對產品的數量!
3、銷售單要加蓋銷售單位或者市場的公章。
4、對特定條款加以注明! ∪纾和藫Q貨的辦理方式、違約責任說明、送貨時間等。屬于可以再加工的產品,對這些產品的退換貨問題也要加以約定,F在市場上的通行慣例是加工產品概不退貨。
5、在訂購時可以適當訂多一些。要和商家約定好,沒有用完的產品可以退貨。
6、了解和落實退補貨原則! ‖F在市場上的商家對于退補貨問題,都會有一些約定,多長時間內可以退貨,什么樣的產品可以退貨,也要落實清楚。對于富余的產品或者不夠的產品,要盡快到商家處辦理,以免出現退不了和沒有相同色號的問題!
7、在訂購合同上注明產品的等級,防止商家以次充好!
8、適當地交一些定金,等到貨送到家,驗收無誤后再付全款。同時最好約定產品不符合要求可無條件退貨,退回定金。 審查采購合同注意事項
1、合同主體 關于合同主體是個很關鍵的部分。一個公司的.法定代表人來簽合同的話是最好的,省了很多步驟,而如果是代理人來簽合同的話,那就要看代理人的代理權限、行為能力、是否是表見代理。其他問題一般只要注意是否合法就行,主要的營業執照是否通過年審!
2、合同標的 合同標的要合法,如一般的公司交易不能進行黃金交易。還有就是要注意對方對標的所有權。
3、數量 對于采購數量根據公司的決議而定!
4、質量 質量是我最關心的問題,也是采購合同出現問題最多的地方。我審核合同時,關注最多的地方也就是質量問題。因為公司采購部門一般是獨立的(即先由申請部門向上一級申請采購,待批下來后由采購部門統一采購)因此采購部門給過來的合同對標的質量只是一筆帶過,而且連驗收標準也是模糊不清! τ诓少徍贤瑏碚f,一般都應該由申請采購部門提出質量要求以及詳細的驗收標準。
5、價款 價款并不是法律顧問應該關心的問題,但是合同上我們應該記得價款得大寫。
6、履行期限、地點和方式 這部分只要注意到合約里面有規定就可以了,一般采購部門會提供。
7、合同解除、中止、終止 這里面主要是注意在什么情況下公司可以單方解除合同、以及雙方在什么情況下可以中止或終止合同!
8、違約責任 采購合同里的違約責任作為雙方無法履行合同時的賠償方案,最主要的就是違約責任必須清楚,可操作性強。如對方沒有在規定的時間里完成送貨就得賠償總貨款的1%,違約責任里面最怕的就是寫上一句如果沒有在合同規定的時間里送貨,所有責任由對方承擔這樣雖然規定了違約責任,但是沒有一個具體可行的方案,萬一以后合同出事,還得找很多的證據證明自己的損失,操作性太差!
9、爭議解決方法 這里面只要注意管轄法院,采購合約,如果是采購方一般都會要求在自己公司所在地法院管轄,這個主要是看自己在合同中的地位而定。當然絕對不能既選擇仲裁又選擇法院,也不能在選擇仲裁時所選擇的仲裁不是唯一的。
10、其它事項 采購合同里面還有一些很重要的東西如標的物所有權的歸屬時間、標的物風險轉移時間、以及關于知識產權等問題。 采購合同中對于采購時的付款方式、相應的違約責任、做出了詳細的說明,特定的條款進行說明,簽訂時要仔細閱讀合同中的條款,當我們遇到不合理的條款時,雙方一定要進行協調,以達雙方的順利合作
(機器)買賣合同 篇25
合同雙方當事人:(略)
第一條、項目建設依據。(略)
第二條、商品房銷售依據。(略)
第三條、買受人所購商品房的基本情況。
買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房,其房屋平面圖見本合同附件一,房號以附件一上表示為準)為本合同第一條規定的項目中的:第_________【幢】【座】__________【單元】【層】__________號房。
該商品房的用途為______,屬______結構,層高為_____,建筑層數地上____層,地下________層。
該商品房陽臺是【封閉式】【非封閉式】。
該商品房【合同約定】【產權登記】建筑面積共_____平方米,其中,套內建筑面積_____平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積____平方米(有關公共部位與公用房屋分攤建筑面積構成說明見附件二)。
第四條、計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按下述第___________種方式計算該商品房價款:
1、按建筑面積計算,該商品房單價為(____幣)每平方米____元,總金額(____幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
2、按套內建筑面積計算,該商品房單價為(___________幣)每平方米__________元,總金額(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
3、按套(單元)計算,該商品房總價款為(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百____拾______元整。
4、_____________________________________。
第五條、面積確認及面積差異處理。
根據當事人選擇的計價方式,本條規定以【建筑面積】【套內建筑面積】(本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。
合同約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。
商品房交付后,產權登記面積與合同約定面積發生差異,雙方同意按第___種方式進行處理:
1、雙方自行約定:___________________________。
2、雙方同意按以下原則處理:
。1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,據實結算房價款;
。2)面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權退房。買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人,并按__利率付給利息。
買受人不退房的,產權登記面積大于合同約定面積時,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人。產權登記面積小于合同約定面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
面積誤差比=(產權登記面積-合同約定面積)÷合同約定面積×100%
商品買賣合同樣本【2】
1、本合同文本為示范文本,也可作為簽約使用文本。簽約之前,買受人應當仔細閱讀本合同內容,對合同條款及專業用詞理解不一致的,可向當地房地產開發主管部門咨詢。
2、本合同所稱商品房是指由房地產開發企業開發建設并出售的房屋。
3、為體現合同雙方的自愿原則,本合同文本中相關條款后都有空白行,供雙方自行約定或補充約定。雙方當事人可以對文本條款的內容進行修改、增補或刪減。合同簽訂生效后,未被修改的文本印刷文字視為雙方同意內容。
4、本合同文本中涉及到的選擇、填寫內容以手寫項為優先。
5、對合同文本【 】中選擇內容、空格部位填寫及其他需要刪除或添加的內容,雙方應當協商確定! 】中選擇內容,以劃√方式選定;對于實際情況未發生或買賣雙方不作約定時,應在空格部位打×,以示刪除。
6、在簽訂合同前,出賣人應當向買受人出示應當由出賣人提供的有關證書、證明文件。
7、本合同條款由中華人民共和國建設部和國家工商行政管理局負責解釋。
商品房買賣合同
。ê贤幪枺篲____________________)
合同雙方當事人:_________________________________________________
出賣人:_________________________________________________________
注冊地址:_______________________________________________________
營業執照注冊號:_________________________________________________
企業資質證書號:_________________________________________________
法定代表人:____________________聯系電話:________________________
郵政編碼:_______________________________________________________
委托代理人:____________________地址:____________________________
郵政編碼:____________________聯系電話:__________________________
委托代理機構:___________________________________________________
注冊地址:_______________________________________________________
營業執照注冊號:_________________________________________________
法定代表人:____________________聯系電話:________________________
郵政編碼:_______________________________________________________
買受人:_________________________________________________________
【本人】【法定代表人】姓名:__________________國籍________________
【身份證】【護照】【營業執照注冊號】【 】__________________________
地址:___________________________________________________________
郵政編碼:______________________聯系電話:________________________
【委托代理人】【 】姓名:____________________國籍:________________
地址:___________________________________________________________
郵政編碼:______________________電話:____________________________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自愿、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協議:
第一條 項目建設依據。
該地塊土地面積為___________,規劃用途為___________,土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。
出賣人經批準,在上述地塊上建設商品房,【現定名】【暫定名】___________。建設工程規劃許可證號為___________,施工許可證號為___________。
__________________________________________________________________________。
第二條 商品房銷售依據。
買受人購買的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房批準機關為___________,商品房預售許可證號為___________。
__________________________________________________________________________。
第三條 買受人所購商品房的基本情況。
買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房,其房屋平面圖見本合同附件一,房號以附件一上表示為準)為本合同第一條規定的項目中的:
第___________【幢】【座】___________【單元】【層】___________號房。
該商品房的用途為___________,屬___________結構,層高為___________,建筑層數地上___________層,地下___________層。
該商品房陽臺是【封閉式】【非封閉式】。
該商品房【合同約定】【產權登記】建筑面積共___________平方米,其中,套內建筑面積___________平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積___________平方米(有關公共部位與公用房屋分攤建筑面積構成說明見附件二)。
___________________________________________________________________________。
第四條 計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按下述第___________種方式計算該商品房價款:
1、按建筑面積計算,該商品房單價為(___________幣)每平方米______元,
總金額(___________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
2、按套內建筑面積計算,該商品房單價為(___________幣)每平方米__________元,總金額(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
3、按套(單元)計算,該商品房總價款為(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百____拾______元整。
4、_______________________________________________________________________。
第五條 面積確認及面積差異處理。
根據當事人選擇的計價方式,本條規定以【建筑面積】【套內建筑面積】(本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。
合同約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。
商品房交付后,產權登記面積與合同約定面積發生差異,雙方同意按第__________種方式進行處理:
1、雙方自行約定:
。1)_____________________________________________________________________;
。2)_____________________________________________________________________;
。3)_____________________________________________________________________;
。4)_____________________________________________________________________。
2、雙方同意按以下原則處理:
。1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,據實結算房價款;
買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人,并按__________利率付給利息。
買受人不退房的,產權登記面積大于合同約定面積時,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人。產權登記面積小于合同約定面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
產權登記面積-合同約定面積
面積誤差比=————————————————×100%
合同約定面積
因設計變更造成面積差異,雙方不解除合同的,應當簽署補充協議。
第六條 付款方式及期限。
買受人按下列第__________種方式按期付款:
1、一次性付款
__________________________________________________________________________。
2、分期付款
__________________________________________________________________________。
3、其他方式
__________________________________________________________________________。
第七條 買受人逾期付款的違約責任。
買受人如未按本合同規定的時間付款,按下列第__________種方式處理:
1.按逾期時間,分別處理(不作累加)
。1)逾期在_____日之內,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_____的違約金,合同繼續履行;
。2)逾期超過_____日后,出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計應付款的_____%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續履行合同的,經出賣人同意,合同繼續履行,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_____(該比率應不小于第(1)項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應付款指依照本合同第六條規定的到期應付款與該期實際已付款的差額;采取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
第八條 交付期限。
出賣人應當在_____年_____月_____日前,依照國家和地方人民政府的有關規定,將具備下列第_____種條件,并符合本合同約定的商品房交付買受人使用:
1.該商品房經驗收合格。
2.該商品房經綜合驗收合格。
3.該商品房經分期綜合驗收合格。
4.該商品房取得商品住宅交付使用批準文件。
5._______________________________________________________________________。
但如遇下列特殊原因,除雙方協商同意解除合同或變更合同外,出賣人可據實予以延期:
1、遭遇不可抗力,且出賣人在發生之日起_____日內告知買受人的;
2、_______________________________________________________________________;
3、_______________________________________________________________________。
第九條 出賣人逾期交房的違約責任。
除本合同第八條規定的特殊情況外,出賣人如未按本合同規定的期限將該商品房交付買受人使用,按下列第______種方式處理:
1、按逾期時間,分別處理(不作累加)
。2)逾期超過_____日后,買受人有權解除合同。買受人解除合同的,出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起____天內退還全部已付款,并按買受人累計已付款的_____%向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行合同的,合同繼續履行,自本合同第八條規定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之______(該比率應不小于第(1)項中的比率)的違約金。
2. _______________________________________________________________________。
第十條 規劃、設計變更的約定。
經規劃部門批準的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到買受人所購商品房質量或使用功能的,出賣人應當在有關部門批準同意之日起10日內,書面通知買受人:
。1)該商品房結構形式、戶型、空間尺寸、朝向;
(2)_____________________________________________________________________;
(3)_____________________________________________________________________;
。4)_____________________________________________________________________;
(5)_____________________________________________________________________;
。6)_____________________________________________________________________;
(7)_____________________________________________________________________。
買受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書面答復。買受人在通知到達之日起15日內未作書面答復的,視同接受變更。出賣人未在規定時限內通知買受人的,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人須在買受人提出退房要求之日起_____天內將買受人已付款退還給買受人,并按 __________利率付給利息。買受人不退房的,應當與出賣人另行簽訂補充協議。
__________________________________________________________________________。
第十一條 交接。
商品房達到交付使用條件后,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本合同第八條規定的證明文件,并簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權拒絕交接,由此產生的.延期交房責任由出賣人承擔。
由于買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:
第十二條 出賣人保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因,造成該商品房不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。
__________________________________________________________________________。
第十三條 出賣人關于裝飾、設備標準承諾的違約責任。
出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附件三)的標準。達不到約定標準的,買受人有權要求出賣人按照下述第______種方式處理:
1.出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。
2.________________________________________________________________________。
3.________________________________________________________________________。
第十四條 出賣人關于基礎設施、公共配套建筑正常運行的承諾。
1._______________________________________________________________________;
2._______________________________________________________________________;
3._______________________________________________________________________;
4._______________________________________________________________________;
5._______________________________________________________________________。
如果在規定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
1._______________________________________________________________________;
2._______________________________________________________________________;
3._______________________________________________________________________。
第十五條 關于產權登記的約定。
出賣人應當在商品房交付使用后______日內,將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣人的責任,買受人不能在規定期限內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第______項處理:
1.買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起______日內將買受人已付房價款退還給買受人,并按已付房價款的______%賠償買受人損失。
2.買受人不退房,出賣人按已付房價款的______%向買受人支付違約金。
3._______________________________________________________________________。
第十六條 保修責任。
買受人購買的商品房為商品住宅的,《住宅質量保證書》作為本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。
買受人購買的商品房為非商品住宅的,雙方應當以合同附件的形式詳細約定保修范圍、保修期限和保修責任等內容。
在商品房保修范圍和保修期限內發生質量問題,出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任,但可協助維修,維修費用由購買人承擔。
__________________________________________________________________________。
第十七條 雙方可以就下列事項約定:
1、該商品房所在樓宇的屋面使用權___________________________________________;
2、該商品房所在樓宇的外墻面使用權_________________________________________;
3、該商品房所在樓宇的命名權_______________________________________________;
4、該商品房所在小區的命名權_______________________________________________;
5、_____________________________________________________________________;
第十八條 買受人的房屋僅作__________________使用,買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規定者外,買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施,并按占地和共部位與用房屋分替恍擔義務。
出賣人不得擅自改變與該商品房有關聯的公共部位和設施的使用性質。
__________________________________________________________________________。
第十九條 本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按下述第______種方式解決:
2.依法向人民法院起訴。
第二十條 本合同未盡事項,可由雙方約定后簽訂補充協議(附件四)。
第二十一條 合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第二十二條 本合同連同附件共______頁,一式______份,具有同等法律效力,合同持有情況如下:
出賣人______份,買受人______份,______份,____________份。
第二十三條 本合同自雙方簽訂之日起生效。
第二十四條 商品房預售的,自本合同生效之日起30天內,由出賣人向__________________申請登記備案。
出賣人(簽章): 買受人(簽章):
【法定代表人】: 【法定代表人】:
【委托代理人】: 【委托代理人】: (簽章) 【 】:
(簽章)
______年______月______日 ______年______月______日
簽于 簽于
附件一: 房 屋 平 面 圖
附件二: 公共部位與公用房屋分攤建筑面積構成說明
附件三: 裝飾、設備標準
1.外墻:___________________________________________________________________
2.內墻:___________________________________________________________________
3.頂棚:___________________________________________________________________
4.地面:___________________________________________________________________
5.門窗:___________________________________________________________________
6.廚房:___________________________________________________________________
7.衛生間:_________________________________________________________________
8.陽臺:___________________________________________________________________
9.電梯:___________________________________________________________________
10.其他:__________________________________________________________________
(機器)買賣合同 篇26
協議雙方:
甲方:__________________
乙方:__________________
______住宅項目建設程序合法、用途明確。協議雙方本著公開、公平、公正、自愿的原則就地下停車位使用權轉讓簽訂本協議。
一、乙方購買的地下停車位使用權,其位置(以下簡稱該車位使用權,其所在位置在本合同附件的標注為準)位于______地下車位,編號 ,其功能主要用于停放家用轎車、小型旅行車。
二、本協議簽訂前,乙方應去擬購停車位實地看驗,協議簽訂后,視為乙方已對此停車位的實際狀況及其可使用的狀態進行了確認,沒有全面完工的,甲方將提供完整的規劃方案供乙方參照(規劃圖附后)。
三、乙方要愛護車位及其設施、設備,如由乙方造成的損壞,其維修及相關費用由乙方承擔。
四、根據______年___月______日建設部令第______號《房屋建筑工程維修辦法》的規定,保修期內甲方負責車位及其附屬設施、設備的檢查和維修,以保證乙方安全正常使用(乙方損壞除外),保修期內所產生的檢查和維修費用由甲方承擔。
五、保修期外車位及其附屬設施、設備日常的運行、養護、維修費用,從本車庫車位使用人繳納的車位物業管理費中支出,由物業公司組織實施。
六、發生不可抗力或意外事件(包括戰時征用等)使合同無法履行,本合同自動終止,雙方互不承擔責任。
七、有下列情況之一甲方免責:
。1) 非甲方原因導致乙方不能正常使用車位;
。2) 因法律、法規、政府規定導致本合同不能履行。
八、 停車位售價:
1、 ______地下停車位首批的出售價格確定為___萬元/個。
2、 地下停車位的規格為寬______米,長___米,用彩色線條標注。停車位的使用權預售以一個車位計價。
______地下停車位的出售,首次預收地下停車位總價款的______,即為人民幣______萬元/個;
______將根據地下停車位出售情況采取分批此出售辦法實施,對第一批參與購買______地下停車位的業主將給予總價款___%的優惠,此優惠款在交付余款時予以扣減;
九、停車位的交付步驟:
1、甲方按照排序的先后順序出售地下停車位;
2、乙方付清______%出售款后,即取得相應地下停車位的使用權。甲方應在_____年____月____日前經驗收合格后交付乙方使用,同時甲方向乙方出具相關科大花園地下停車位使用文書;
3、______地下停車位出售的是長期使用權,使用年限與科大花園住房產權年限相同;
4、如乙方交付款項后因甲方原因放棄購買,甲方將無條件退還出售款并承擔銀行同期存款利息;
5、如乙方交付購買款,在甲方停車位資源能夠滿足的條件下,經甲方同意后可作適當調換;
6、 如乙方交付購買款后因其它原因主動放棄購買,甲方同意退還購買款。
十、在國家法律、法規規定期限內乙方擁有該車位的使用權,甲方將無權再處理該車位,否則引起的一切糾紛由甲方負責。
十一、本合同未盡事宜, 甲、乙雙方可在補充協議中另行約定,約定條款與本合同具有同等法律效力。
十二、本合同在履行過程中如發生爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的可向合同仲裁委員會申請仲裁解決。
十三、本合同一式四份, 甲、乙雙方各二份。
十四、本合同自雙方簽訂之日起生效。
甲方:__________________乙方:__________________
日期:__________________日期:__________________
(機器)買賣合同 篇27
出賣方:_______(以下簡稱甲方)
購買方:_______(以下簡稱乙方)
甲方與乙方進行商品交易的任何相關程序為達到雙方平等、互利、合法、公平的交易原則,經雙方友好協商,簽署如下協議:
一、 合作關系
甲、乙雙方自協議簽訂之日起形成供需合作伙伴關系:
1、 甲方所供產品,必須符合產品質量標準,如出現產品質量問題,甲方無條件退貨或換貨;
2、甲方按乙方所需產品規格、數量及時送達乙方,響應時間不超過12小時;
3、乙方在協議期內不得使用其它同類品牌;
4、乙方月均計劃消化甲方產品_______件,全年消化甲方產品_______件;
5、甲方根據乙方全年實際消化產品數量及貨款結算方式的不同給予乙方下列獎勵:
二、供貨品種及價格
1、_______大眾號(400克×22袋/件)110.00元(每件人民幣壹佰壹拾元正 );
2、_______精壹級 (400克×22袋/件)154.00元(每件人民幣壹佰伍拾肆元正)。
在本合作協議書有效期內,如甲方調整產品價格,應及時通知乙方,雙方均按調整之日起的新價格執行,若甲方降價則由甲方補償乙方當日鎖定庫存(甲乙雙方各派代表清點當日庫存)之進貨金額與以新價格計算之金額的差價(下次發貨中以貨抵款補足)。
三、貨款結算方式
甲、乙雙方根據實際情況及獎勵的不同采用如下貨款結算方式之一:
1、現款現貨結算(□是;□不是);
2、批結(□是;□不是),甲方按每批_______件為一送貨單位向乙方供貨,次批貨到時乙方無條件向甲方支付前批貨款;
3、期結(□是;□不是),甲乙雙方按_______天為一貨款結算期,乙方應予當期的最后一天無條件支付甲方當期所供產品全部價款。
乙方必須按時結算貨款,不得延遲。本協議結束之日,乙方應結清所欠甲方所有貨款。
四、違約責任
甲方違反以上協議,應向乙方支付違約金_______元;乙方違反以上協議,除結清所欠貨款外,并向甲方支付違約金_______元。
五、協議期限
本合作期限自_______年____月____日至_______年____月____日止有效,有效期屆滿,雙方本著真誠合作的態度及供需平衡的情況,在本協議結束前,再行簽定新協議書。
六、其它
本協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份備查,如有未盡事宜,協商解決。
甲方:_______ 乙方:_______
日期_____年 ___月_____日 日期_____年_____月____日
(機器)買賣合同 篇28
買方: 合同編號:FW10203 簽約地址:
賣方: 簽約時間:
買賣雙方經協商一致, 賣方同意出賣、買方愿意受買下列標的物,并遵守下列各項條款:
一、標的物詳情(以下包括:貨物品名、貨號、鞋材質約定、碼段、數量、單價、金額及交貨期;標的物具體信息含配碼、材料標準等詳見附件同合同編號的《訂單》):
二、生產:按雙方確認樣要求生產。大貨生產時,如未經買方書面同意確認,賣方大貨所用材料同確認樣不符,買方有權拒收大貨,并保留向賣方索賠最高不超過總預付貨款2倍的違約賠償。賣方不得在未經買方允許的情況下,將訂單外發其它加工廠生產。
三、合同簽訂后,除買方根據市場情況,緊急書面通知賣方(并經賣方同意)減少或取消訂貨的外(所減少或取消部分訂貨貨款按本合同議定價在總貨款中扣除),買賣雙方應完全履行本合同。
四、包裝:嚴格按照買方要求操作。貨物發送至買方指定點后,經買方檢驗,如發現包裝過緊導致鞋子變形,影響銷售,買方有權要求賣方賠償相應損失或全額退賠;因包裝過松、浪費體積所產生的一切額外運費損失均由賣方承擔。
五、質量要求:根據買方確認樣品為準,其它技術標準及供方對質量負責的期限或質量保證期:賣方按國家質量標準進行生產, 并應根據《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國消費者權益保障法》等相關法規,在三包期內對產品實行質量“三包”;交貨后半年內,出現消費者大面積(15%以上,含15%)投訴本次大貨較重大質量問題,經相關質量檢驗部門證實產品本身確實有較大質量問題,賣方有義務配合買方進行必要的產品召回責任,并承擔由此產生的一切費用。
六、交貨地點:賣方倉庫。在某個批次貨物驗貨通過后,買方根據實際情況安排是否直接從賣方倉庫裝運貨物出貨。賣方負責貨物裝箱工作。賣方在貨物裝箱時須要保證滿箱出貨。
七、交貨日期:本合同及同合同編號的《訂單》所提及的交貨期均為該批次貨物的裝柜離廠時間。20xx年1月31日前交貨,所有貨物嚴格按照訂單關于貨期的要求按時交貨。任何一個批次如因推遲交貨影響上市銷售,賣方賠償買方該批次合同金額的5%,如合同交期延15天以上,買方有權拒絕出貨,取消合同,賣方需退回買方已付的訂金。
八、驗收標準:買方按確認樣及相關標準和要求驗收所有貨物。相關標準以國際鞋類貿易正常檢驗標準為準,如客戶對某個批次(或全部批次)大貨有另行質量要求或其他要求,買方需在該批次(或指定批次)交貨期前20天書面(含傳真、雙方正式往來的郵件)告知賣方確認。
驗收方式:
(1)賣方根據合同或《訂單》所約定交貨期自行安排生產計劃,并將生產計劃告知買方,買方根據賣方生產計劃表,在大貨生產時,有權安排人員進車間對所生產大貨質量進行抽檢,并將抽檢結果反饋至賣方代表處,賣方應根據抽檢結果及時調整相關質量管理,以避免最終大貨交貨的質量問題。
(2)根據客戶的實際情況,買方有權安排正式質量檢驗人員于出貨前7天內對該批次大貨進行檢驗。買正式驗貨前,應至少提前3個工作日通知賣方,以便賣方安排相關事宜。對于驗貨結果,買方應在1—2工作日內以書面形式告知賣方確認。賣方根據驗貨結果迅速對大貨瑕疵進行修正、替換工作。在賣方完成相關改正工作后,買方會重新安排驗貨直至驗貨結果符合質量標準。
(3)沒有買方書面(含傳真、雙方正式往來的郵件)的通知確認,所有貨物不得認定為已驗貨通過,不得裝運出貨。賣方因違反此條款導致買方和第三方經濟損失的,一律由賣方負責賠償。
九、 合同(總貨款)金額:貳佰柒拾捌萬壹仟叁佰陸拾元整(¥2,781,360.00),20%訂金為伍拾伍萬陸仟貳佰柒拾貳元整(¥556,272.00)。付款方式:合同雙方簽字,在乙方預付給甲方合同金額20%訂金后生效,驗收交貨時乙方必須在每次發貨之前將該批貨款打入甲方賬戶(注:乙方支付給甲方的20%訂金只能在最后一批貨品發放時作為貨款使用),如甲方通知乙方交貨,乙方在一個星期內未回復,且未付清款項,甲方有權對乙方委托甲方生產的貨品自行處置,且乙方支付甲方的訂金作為乙方對甲方的損失賠償,乙方不行以任何理由干涉甲方對貨品的處置和要回訂金。
十、違約責任:延期交貨的違約責任,依照合同交貨規定條款辦理;因賣方交貨嚴重延期(經買方或買方客戶多次郵件、傳真或電話催促賣方代表人,賣方仍無法確定交貨期)或拒絕交貨導致買方巨大經濟損失的,買方有權向賣方索要不超過《合同法》規定違約上限賠償。其他違約責任依照我國《合同法》的有關規定處理。
十一、解決合同糾紛的方式:雙方友好協商解決;協商不成,依法處理。
十二、買方交給賣方的附件《訂單》、《包裝明細》為本合同不可分割的部分。合同執行期間,買賣雙方代表簽署的其他同本合同相關的書面、正式的文件(含經雙方簽字或蓋章確認的傳真件)同樣為本合同的有力補充。本合同、作為附件的《訂單》以及其他書面文件中有相互沖突或矛盾的條款,一律以最接近最終交貨期的商定條款為準。
十三、 本合同一式兩份,自簽字蓋章之日起生效.
買方: 賣方:
代表人: 代表人:
地址: 地址:
電話: 電話:
(機器)買賣合同 篇29
方:___________________ (以下簡稱甲方) 地址:___________________ 郵編:___________________ ;電話:___________________ ; 傳真:___________________ ;電子郵箱:_______________ ; 買方:___________________ (以下簡稱乙方) 地址:___________________ 郵編:___________________ ;電話:___________________ ; 傳真:___________________ ;電子郵箱:_______________ ; 甲乙雙方經過協商,本著自愿及平等互利的原則,就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜,達成如下一致: 第一條:名稱、品種、規格和質量 1、名稱:___________________ 2、品種:___________________ 3、規格:___________________ 4、質量,按下列第 項執行: 、虐凑 標準執行(須注明按國家標準或部頒或企業具體標準,如標準代號、編號和標準名稱等)。 ⑵按樣本,樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式) 、前措p方商定要求執行,具體為: (應具體約定產品質量要求)。 第二條:數量和計量單位、計量方法 1、數量:_____________________________ 2、計量單位和方法:___________________ 3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增減量規定及計算方法 第三條:包裝方式和包裝品的處理 第四條:交貨方式 1、交貨時間:___________________ (如甲方在約定時間不能按期交貨,乙方允許甲方順延交貨日期15天)。 2、交貨地點:___________________ 3、運輸方式:___________________ 4、保險:_______________________ 5、與買賣相關的單證的轉移:___________________ 。 第五條:驗收 驗收時間:___________________ 第六條:損失風險 貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔,其后的損失風險由乙方承擔。 第七條:價格與貨款支付 1、單價:___________________ 2、總價:___________________ 3、貨款支付 貨款的支付時間:___________________ 貨款的支付方式:___________________ 第八條:提出異議的時間和方法 1、乙方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定,應在妥善保管貨物的同時,自收到貨物后 日內向甲方提出書面的異議;乙方未及時提出異議的,視為貨物合乎規定。 2、乙方因使用、保管、保養不善等自身原因造成產品質量下降的,不得提出異議。 第九條:甲方違約責任 1、甲方不能交貨的,則乙方有權解除合同,并有權要求甲方返還已支付的款項,乙方自愿放棄主張定金責任。 2、甲方所交貨物的品種、型號、規格、花色、質量不符合約定的,乙方如同意利用貨物,應按質論價;如乙方不能利用的,應依據具體情況,由甲方負責調換、修理、所產生的費用由甲方支付。 第十條:乙方違約責任 1、乙方若自提貨物未按甲方通知的日期或合同約定的日期提貨的,應以實際逾期提貨天數,每日按貨物總額的 %向甲方支付違約金。 2、乙方逾期付款的,應按逾期付款金額每日 %計算,向甲方支付違約金或一次性支付違約金 。 3、甲方為維權而支出的所有費用(包含但不限于律師費、訴訟費用、交通費等)均由乙方承擔。 第十一條:爭議的處理 本合同在履行過程中發生爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的由甲方所在地人民法院處理。 第十二條:本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,甲乙雙方也可達成補充協議。補充協議具有同等的法律效力。 第十三條:本合同自雙方或雙方法定代表人或授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。 甲方(蓋章):___________________ 乙方(蓋章):___________________ 代表(簽字):___________________ 代表(簽字):___________________ _________年_______月_______ 日 _________年_________ 月_____ 日 簽訂地:_______________________ 簽訂地:_______________________
該文章《買賣合同樣本通用》來源于互聯網,如有侵權,立即刪除
(機器)買賣合同 篇30
收購方(甲方):___________________________________________________
種植方(乙方):___________________________________________________
根據《中華人民共和國合同法》規定,甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上,就油菜種植產品收購有關事宜達成如下協議。
第一條 產品基本要求:
產品名稱
品種規格
產 地
等 級
單 位
數 量
價格/保護價
總金額(元)
合計人民幣金額(大寫) 萬 仟 佰 拾 元 角 分
第二條 質量要求:1、內在質量:油菜籽品質應符合《中華人民共和國農產品質量安全法》標準提出的無公害要求。
2、外觀質量:__________________________________________________.
第三條 種子提供方式為□甲方提供:□乙方自備,提供種子的數量、時間和方式為:__________________.種子應滿足的條件為:_______________;對種子驗收的方式為______________.種子價格為_______元/_________(單位),合計:_______元,種子價款結算方式為□甲方于______年____月____日前一次性付清;□于交貨時抵扣收購款。
第四條 收購定金:甲方□是/□否在________年_______月_______日前向乙方支付收購定金_________________元。交貨時定金應(□抵作收購款/□返還甲方)。定金支付后,因甲方違約解除合同的,定金不予退還;因乙方違約解除合同的,應雙倍返還定金。
第五條 種植具體要求及對乙方的技術指導與培訓:_______________________________________________________________________.
第六條 包裝標準及費用承擔:_______________________________________.
第七條 超欠幅度損耗及計算方法:___________________________________.
第八條 收購運輸辦法由乙方送到甲方指定的`收購點或工廠投售點。
第九條 檢驗方法:__________________;檢驗時間:___________________
檢驗地點:______________.
第十條 結算方式及期限:___________________________________________.
雙方約定保護價的,當交貨時市場收購價格低于保護價時,以保護價為準:市場收購價格高于保護價時,雙方可協商上調價格。
第十一條 違約責任:
1、甲方遲延支付收購款的,應當每日按照遲延部分價款_________%的標準向對方支付違約金。
2、乙方交付的產品不符合約定要求的,甲方有權要求補足、換貨或退貨,由此發生的費用由乙方承擔:但甲方應在________日內書面通知乙方,否則乙方有權拒絕甲方的要求。
3、甲方未按約定收購符合要求的產品的,應承擔由此給乙方造成的損失。
4、________________________________________________________________.
第十二條 因發生自然災害、重大疫情等不可抗力的,經核實可全部或部分免除責任,但應當及時通知對方,并在合理期限內提供證明。
第十三條 合同解除條件:___________________________________________.
第十四條 爭議解決方式:本合同項下發生的爭議,由當事人雙方協商或申請有關部門調解解決;協商或調解不成的,依法向人民法院提起訴訟,或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協議申請仲裁。
第十五條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式__________份,甲方________份,乙方________份,_________,_______份,具有同等法律效力。
第十六條 其它約定事項:___________________________________________.
收購方(簽章):種植方(簽章):
住所:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
(機器)買賣合同 篇31
合同編號:__________________
需方:__________________(簡稱“甲方”)供方:__________________(簡稱“乙方”)
甲、乙雙方依《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國產品質量法》及其它相關法律法規的有關規定,本著平等、自愿和誠實信用的原則,就甲方向乙方購買鋼筋事宜,議定如下條款:
第一條:產品名稱、品種、等級、數量、金額
1、甲方擬向乙方購買的多規格Ⅰ級、Ⅱ級、Ⅲ級鋼筋如下。
注:1、表中所列數量為暫定數量,實際乙數量以施工需求為準,當實際數量不足表中所列數量時,乙方不得以所需求不足向甲方索賠。
2、合同綜合單價為材料運于施工現場的交貨價格,包括出廠價、稅金、運雜費、擬獲得的利潤及各種風險。
3、綜合單價為單批價格,實際價格按雙方每月或每批確認價格進行結算。雙方確認價格后,乙方不得以任何理由拒絕或延遲供貨。
4、綜合單價中出廠價為可變價格,其他價格為固定價格。
5、具體鋼筋數量以及進場時間以甲方書面通知為準。
第二條、鋼筋的質量標準和技術要求:
1、乙方的鋼筋質量包括現場取樣檢驗等均應符合現行國家標準要求,包括_________《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》、_________《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》等。6、9、12米定尺,鋼筋直徑正公差總體數量比例不超過30%。
2、各種規格光圓盤條鋼筋符合_________標準要求,鋼筋直徑正公差總體數量比例不超過30%。
3、鋼筋標牌應完整,出廠檢驗報告應齊全。鋼筋表面不得有裂紋、折疊、結疤油污;鋼筋表面可有浮銹(黃銹),但不得有嚴重銹蝕(褐紅色銹)及銹皮;鋼筋表面凸塊和其它缺陷高度和深度不得大于所在部位尺寸的允許偏差。
第三條、交貨時間、地點、方式:
1、交貨時間:
(1)甲方提前3天書面通知乙方進場計劃,乙方應按甲方書面通知進場計劃按時交貨。
(2)乙方應在鋼筋進場前提前通知甲方,以便甲方做好收貨準備,提供卸貨場地。
。3)項目施工期約為:12個月。鋼筋供貨期為20xx年9月25日至20xx年6月25日止。
2、交貨地點:交貨地點為的施工現場。
3、本合同聯系人:
4、本合同指定收貨人:
5、交貨方式:乙方負責送貨至甲方工地,卸至甲方指定的卸貨地點,并承擔裝、運、卸等費用。乙方在裝、運、卸過程中發生的安全事故、交通事故以及其他責任自行承擔,并承擔因此造成的全部損失。乙方交貨時應向甲方提供該批貨物的'質量證明書和準用證,冷軋帶肋鋼筋還要提供原材料的質量證明書。
6、包裝要求:鋼筋應捆扎;鋼筋每捆應掛有不少于二個標牌,注明生產廠家、生產日期、鋼筋牌號和規格。螺紋鋼應在鋼筋表面軋上牌號標志、廠名(或商標)和直徑。
第四條、鋼筋檢測和驗收:
1、數量驗收:
。1)計量方式:全部鋼筋過磅計量。甲方可采取點條法計算復核過磅重量(點條法依據五金實用手冊上的米重計算進行復核,點條時買賣雙方派代表共同參與),以現場過磅單數量為準,共同簽認數量計量結果。
。2)數量計量由甲方與乙方共同完成。計量完成后,甲方與乙方應在入庫單及送貨單上簽字,入庫單及送貨單上應明確收貨日期、名稱、規格型號、數量、單位、收貨人姓名、單位等。甲方委托為指定收貨人員,無指定人員簽字的入庫單及送貨單無效。入庫單一式四聯,供貨方執一聯、甲方執三聯;送貨單一式三份,甲方二聯、乙方一聯。
(3)凡經計量的鋼筋,乙方必須將其在交貨地點落地。凡進入_________項目施工現場的鋼筋,除非經甲方同意,乙方無權將其運出項目施工現場。
2、質量驗收:
(1)甲方按照約定的質量標準對鋼筋進行初步驗收,包括生產廠家、外觀、檢驗報告與型號對照等。對驗收不合格的鋼筋,甲方有權拒收。鋼筋的現場驗收應由運輸車輛司機或乙方所派的指定人員、甲方的專職材料員、駐地監理共同參與。驗收時,驗收人員應對每批鋼筋的質量證明書上的內容與實際貨物(爐批號,牌號)進行核對,核實到貨數量,并作相應記錄,如發現情況異常,驗收人員有權拒絕卸貨,因此造成的損失由乙方負責。材料驗收合格后由驗收人員在材料簽收單上簽名并蓋項目部材料專用印章確認。
。2)甲方應按國家標準、行業要求及時對鋼筋進行取樣檢驗。當出現檢驗結果不合格等異常情況時,甲方應立即書面通知乙方。
。3)乙方簽訂本合同前,必須向甲方(或甲方項目部)提供所供應規格鋼筋的質量檢測報告(原件,或加蓋乙方公章的復印件)(檢測報告帶CMA章,前后不超過2個月);
。4)甲乙各自委派的材料驗收人員不得隨意變更,如果一方驗收人員發生變更時,雙方應及時用公函形式通知對方作相應的更改。這部分往來所產生的公函,應作為本合同的組成部分;
(5)材料進場后,甲方按有關規范抽檢,檢驗費用由甲方負責。若出現質量爭議,以第三方的檢測報告為最終結果(但該結果不能免除乙方所應承擔的材料質量責任)。如果鑒定為不合格,質檢費用由乙方負責。乙方負責將不合格材料運走。因材料質量造成甲方返工的,乙方應承擔由此給甲方帶來的返工損失,甲方保留向乙方追索的權利;
第五條雙方責任與義務
。ㄒ唬┘追截熑闻c義務
1、甲方委托分公司(或項目部)具體負責本合同的履行,代表甲方履行本合同中需求、簽(驗)收、結算、支付等合同約定甲方應承擔的權利與義務;
2、合同簽署后,甲方于_________天(日歷日)內向乙方提供本項目使用的鋼筋需求計劃,以便乙方組織貨源。實施供應前,甲方需在每月_________日前正式向乙方提交書面的月度以及各批次鋼筋用量計劃和具體供貨需求時間,每批次計劃實施前_________ 天(日歷日),甲方傳真通知乙方;
3、實施供應時,若甲方因故對申報批次計劃有變動要求時,應在到貨前_________天(日歷日)傳真告知乙方,以便確認此批次計劃的調整。如該批次計劃的鋼筋已發貨,甲方應積極配合并予以簽收,而不應拒收,但甲方仍可就已簽收鋼筋與乙方協商調換事宜,涉及費用雙方協商;
4、原則上甲方需求的鋼筋乙方應在鋼筋需求期限內供應完畢;若因甲方原需求超出該供應期,甲方必須提前_________天(日歷日)以傳真方式通知乙方,以便乙方調整供應計劃;
5、當鋼筋的質量不符合要求,或鋼筋的供應能力不能滿足甲方施工進度需求時,甲方將有權做出如下決定,乙方對此不得存在異議:
、艑σ堰M甲方倉庫的不合格鋼筋清理出場,處理費用由乙方負責;
、萍追街匦峦赓忎摻钜员WC施工進度的需要,外購部分的到場單價高出乙方供應綜合單價部分,從乙方鋼筋款中扣出以補償甲方;
、侨艚浖住⒁译p方采取措施后,仍無法滿足合同要求時,則甲方有權以書面形式通知乙方終止部分或全部合同,乙方必須遵照執行。對甲方造成的損失,甲方保留向乙方索賠的權利。合同違約終止所產生的未結算貨物,除不合格品由乙方負責清理出場外,合格材料的結算,由雙方另立補充協議予以完善。
6、按合同約定進行計量支付。
。ǘ┮曳截熑闻c義務:
1、乙方根據甲方的需求,負責甲方指定的_________項目鋼筋的’運輸與供應,并負責運輸過程中的一切手續、費用;
2、乙方所提供的鋼筋的質量必須符合本合同第2條的技術要求,必須滿足甲方現場施工的設計要求和施工要求。所供此批鋼筋的質量證明書上的內容必須與實際貨物(爐批號,牌號)相符,保證產品質量達到質檢部門檢驗標準,并合符國家環保要求;鋼筋捆扎整齊,鋼材質量證明書和送貨單(及提貨時的過磅單)一并隨貨同行;不合格品不得用于甲方工程,不合格鋼筋的檢驗費由乙方承擔;
甲方:__________________乙方:__________________
簽約代表:______________簽約代表:______________
簽字日期:______________簽字日期:______________
(機器)買賣合同 篇32
賣方(以下簡稱甲方):____________
買方(以下簡稱乙方):____________
根據《中華人民共和國民法典》的有關規定,甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則,經協商,就乙方向甲方購買標準廠房和使用配套場地達成如下協議,以資共同遵守。
一、基本情況:
1、乙方購買甲方坐落在____________________________,廠房建筑面積________平方米,并配套場地____________平方米,按房產證為準。
2、土地使用權限為______年,自________年____月______日到__________月______日止,實際年限按產權證。
3、廠房區域東側在______米內、南側到____米內、北側到____米內。
二、廠房價格及其它費用:
1、廠房價格每平方米人民幣____________元(大寫)總價(含人民幣土地價格)人民幣____________元(大寫)。
2、土地使用稅費按國家有關規定由方每年支付給有關部門。
3、乙方在甲方園區內的物業管理費每年人民幣____________元(大寫)。
三、付款方式、期限及交房期:
1、廠房總價分二次付清,簽約日乙方支付定金人民幣____________元(大寫)。
(1)________年____月_____日前甲方把廠房通過有關部門驗收合格后交付乙方使用,同時乙方在收到甲方廠房后支付人民幣____________元(大寫);
(2)其余房款應在甲方辦妥相關產權交易后(以產權交易中心核發產權證之日為準)6日內一次性付清,在辦理中產生的'契稅由乙方負責。
2、以上付款以轉帳或現金方式支付均可,逾期交款處以滯納金按銀行利息的二倍,如乙方逾期超過三個月不付款,甲方有權終止合同,并要求乙方賠償違約金給甲方,違約金按廠房和土地總價的10%計;若甲方不能辦理土地、房產二證,或將土地、廠房抵押給任何第三方,則售房合同無效,甲方無條件全額退還乙方所有的購房款,并按廠房和土地總價10%支付給乙方作為違約金。
四、其他規定:
1、甲方在辦理好產權證后再給乙方協助辦理產權過戶手續在辦理中發生的所有費用契稅、工本費等由乙方負責支付。
2、乙方所購產權房可以自由轉讓或出租給其他方辦業,但必須通知管理方,受讓或承租方企業可以以本廠房地址進行工商注冊。
3、廠房內土地屬批租,廠區內按現有的設施配套使用給乙方,未經有關部門同意,不得擅自搭建簡易棚及房屋,甲方須協助乙方辦理搭建秘備的簡易棚手續。
4、乙方所購房屋不得拆除,不得在其中舉辦高污染、高用電量的項目。
5、乙方在所購房屋內組織生產、經營或生活必須遵紀守法恪守管理制度,照章納稅,按其交付各項規定費用。
6、乙方使用的用電和用水增容量由乙方提出申請,甲方予以協助辦理,增容費用由乙方向有關部門按規定交納。
7、本合同未盡事宜由雙方協商補充確定,與本合同具有同等法律效力。
8、甲方在完成售房的全過程后,則乙方有權支配和使用該廠房,甲方無權干涉。
9、本廠房的質量保修期為交付后一年內有效。
五、本合同主體及責任:
1、甲方:____________法定代表人:____________委托代理人:____________
2、乙方:____________法定代表人:____________委托代理人:____________
甲、乙雙方所系法定代表人,具有連帶及擔保責任)
六、本合同經雙方代表簽字或蓋章后生效,本合同一式四份,甲、乙雙方和執一份,房產管理局和公證處各執一份。
甲方:____________乙方:____________
代表(簽名蓋章):________代表(簽名蓋章):_________
電話:_____________電話:____________
簽約地址:________________簽約地址:____________
簽約日期:_________年____月____日簽約日期:_______年____月____日
(機器)買賣合同 篇33
甲方:______________
乙方:______________
為推動教育事業發展、促進校企文化交流和資源共享,體現企業關注教育的高度社會責任感及為學生成長構建開放式的教育平臺、全面實施學校素質教育,同時學校學生學好技術以就業形式回報企業,F甲乙雙方在長期友好協作的`基礎上,就建立校企合作關系達成以下協議:______________
一、合作原則
本著友好協商、資源共享、優勢互補、共同發展的原則,校企雙方建立長期、緊密的合作關系。
二、合作方式及內容
(一)、校企文化交流
1.甲、乙雙方通過定期舉辦走訪、座談等形式及開展職工體育、文化活動,加深對彼此辦學(經營)理念、學校(企業)文化的理解,在活動中深入溝通,強化合作,增進友誼;
2.甲方有義務發揮學校文化的育人功能,為甲方舉辦各類技能培訓、業務進修提供師資、場地等方面支持;
3.甲方有義務利用 校園 文化活動場館健全的優勢,在不影響正常教學的情況下,積極、主動為乙方開展的各類文體活動提供 支持。
(二)、建立學生實踐課程教學基地
1.甲方在乙方建立“學生實踐課程教學基地”;乙方在不影響企業常規工作開展的情況下,為學生社會實踐教學活動的開展提供場地、人員和設備等方面的支持。
2.甲方在前往乙方開展學生社會實踐課程教學活動前,應提前2周與甲方聯系,在征得乙方同意的前提下,方可前往開展活動;
3.甲方有責任做好進入教學實踐基地學生的 安全 教育工作和秩序維護工作,指導學生在不影響甲方常規生產的情況下有序進行觀摩、操作;
4.乙方有義務協助甲方做好現場安全防護和秩序維護工作,并根據實踐活動的需要,為學生開展講座或舉行相關內容的互動交流;
(三)、學生 實習 及就業
1.甲方經常派遣學生到乙方進行實習,乙方提供相應的實習崗位,并按照企業規定支付給學生工資,保障學生的實習安全。
2.乙方在緊缺用工的情況下,甲方有義務派遣實習生或畢業生到乙方頂崗位實習或就業。
3.甲方畢業學生優先安置到乙方就業。
三、本協議未盡事宜,由甲乙雙方友好協商解決。
四、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方:______________ 乙方:______________
代表(簽章):______________ 代表(簽章):______________
______年______月______日 ______年______月______日
(機器)買賣合同 篇34
甲方(賣方): 身份證號碼: 電話:
乙方(買方): 身份證號碼: 電話:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國房地產管理法》及其它有關法律、法規之規定,甲、乙兩方在平等、自愿、公平、協商一致的基礎上就房屋買賣事宜達成如下條款協議:
一、甲方自愿將下面第二條款所列房屋及所附屬設施設備、裝潢裝飾和相關物品出售給乙方,甲方已將房屋狀況充分告知乙方,乙方對甲方所出售的房屋及附屬設施、裝潢裝修等情況已充分了解,愿意購買該房屋。
二、 甲方自愿將本條第三款所列房屋出售給乙方,甲方已將房屋狀況充分告知乙方,乙方對甲方所出售的房屋及附屬設施、裝潢情況已充分了解,愿意購買該房屋。
三、 甲方出售房屋的情況:
房屋坐落于____________________________, 產權性質 70年產權, 建筑面積 138平方米,三室兩廳兩衛一廚。
四、本合同簽定后,乙方需在合同簽訂日起在三十日內連同提前預交定金 _______元,總共付清該房屋全款__________元人民幣給甲方,如超三十日視乙方毀約,乙方中途悔約的,應及時通知甲方,購房定金歸甲方所有;甲方中途悔約的,應及時通知乙方 ,并應在悔約之日起 五 日內按購房定金的雙倍償還給乙方。
五、甲、乙兩方同意在房屋過戶過程中所產生的費用由乙方承擔,房產證在乙方付完房款后,甲方應于三十日內拿到房產證,甲、乙兩方共同商議過戶時間、并及時辦理過戶手續。
六、本合同在履行過程中如發生爭議,由合同當事人協商解決;協商不成的,可以向當地仲裁委員會申請仲裁,或直接向人民法院起訴。
七、本合同內空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力,如手寫項填寫內容與印刷文字內容不一致,以手寫項為優先。
八、甲、乙兩方同意房屋內家具、家電歸甲方《房屋賣方》所擁有。
九、本合同一式四份,甲、乙雙方及雙方證明人各執一份。
十、本合同自四方簽訂之日起生效。
甲方(簽章) :____________________身份證件號碼:___________________
乙方(簽章) :____________________身份證件號碼:___________________
甲方配偶(簽章) :________________身份證件號碼:___________________
甲方證明人(簽章) :_______________身份證件號碼:___________________
乙方配偶(簽章) :_________________身份證件號碼:___________________
乙方證明人(簽章) :______________身份證件號碼:___________________
日期: 年 月 日
(機器)買賣合同 篇35
買賣合同(樣式八)
簽訂日期:____年__月__日
合同編號:__________
簽約時間:__________
簽約地點:__________
供方:____________
需方:____________
1.本合同是依照《_____》訂立的,經雙方簽字蓋章后,即發生法律效力,雙方必須嚴格履行。
2.合同條款:
①簽訂雙方商妥訂貨產品總值人民幣____元。其產品名稱的規格、質量、數量、單價、總值、交貨付款等詳如附表。
②產品及原材料檢驗方法;
、郛a品價格規定;
、墚a品的包裝方法及費用負擔;
、莓a品交貨方法及費用負擔;
、挢浛罴百M用等結算方法;
⑦補充條款。
3.經濟責任:
。1)供方如未能履行合同,須負下列責任:
①產品花色、品種、規格、質量不符合同規定:需方同意利用的,按質論價,退貨貶值總值價款,不能利用的,應負責保修、保退、保換。由于延誤交貨時間,每天應償付需方千分之__的罰款。
、诋a品數量不符合規定:少交需方仍有需要的照數補交;因延期而不要的,可以退貨,并承擔因此而造成的損失;不能交貨的,應償付需方以不能交貨的貨款總值的百分之___的罰金。
③產品包裝不符合同規定:應負責返修或重新包裝。并承擔支付的費用;需方不要求返修或重新包裝,應償付不符合同規定包裝價值的千分之__的罰金。
。2)需方未能履行合同時,須負以下責任:
①中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格,應償付變更部分貨款(或包裝價值)總值百分之__罰金。
②中途退貨,由雙方根據實際情況商定,同意退貨的償付退貨部分貨款總值千分之__的罰金。
、畚窗匆幎ǖ臅r間和要求交原材料或技術、資金、包裝物,除交貨日期得以順延外,應償付順延交貨產品總值每日千分之__的罰金;不能提供時,視同中途退貨處理。
、茏蕴岙a品未按規定日期提貨,每延期一天,應償付供方以延期提貨部分貨款總額千分之__罰金。
⑤未按規定日期付款,每延期一天,應償付以延期付款總額千分之__的罰金。
、迣嵭兴拓浕虼\的產品拒絕接貨,應承擔由此而造成的損失和運輸費用及罰金。
。3)產品價格:如需要調整,必須經雙方協商方能變更。
。4)任何一方要求全部或部分解除合同,必須提出充分理由,經雙方協商,并報請鑒證機關備案。
。5)如因生產原料、生產設備、生產工藝或市場發生重大變化,需要變更產品品種、花色、規格、質量、包裝時,應提前__天與對方協商修訂調整,并報鑒證機關備案,任何一方不得擅自變更合同。一方變更合同,對方有權拒絕收購,因此而不能執行合同應償付對方千分之___的罰金。
(6)確因自然災害等原因,影響執行合同或延期交貨,需提前__天通知對方,經有關機構證明,可酌情減免罰金。
4.執行合同中,發生爭議和糾紛,簽約雙方協商不成,均可向法院提出訴訟。向_____機關申請_____(兩者選一)
5.本合同及附件一式六份,供需雙方各執正本一份,副本四份,雙方主管部門和工商行政管理局各一份。
供方單位(蓋章):_______需方單位(蓋章):_____
法定代表人簽字:________法定代表人簽字_______
代理人簽字:__________代理人簽字:________
地址:_____________地址:___________
電話:_____________電話:___________
開戶行、帳號:_________開戶行、帳號:_______
