最新買賣合同集錦（精選28篇）
最新買賣合同集錦 篇1
第一條 交貨：交貨方式為(賣方送貨 / 買方取貨)；交貨時間： ；交貨地點： 。
第二條 安裝：安裝方式為(賣方安裝/ 買方自裝)；選擇賣方安裝的，安裝標準為 □(北京市家庭居室裝飾工程質量驗收標準)/ □(北京市高級建筑裝飾工程質量驗收標準)，安裝費用由 承擔，買方應為賣方提供必要的安裝條件。
第三條 驗收：對于櫥柜的規格、顏色與約定不符或有其他表面瑕疵的，買方應在交貨時當場提出異議，異議經核實賣方應無條件換貨或補足；選擇賣方安裝的，雙方應在安裝完畢后 日內共同驗收安裝質量，經驗收未達到約定安裝標準的，賣方應無條件返工。
第四條 付款方式及時間：雙方約定以第 種方式支付價款。
(一)簽訂本合同時，買方支付預付款 元，設計出圖認可后一次性支付余款；
第五條 違約責任：
(一)賣方違約責任：
1、對于櫥柜的質量問題，國家有三包規定的按三包規定執行；國家無三包規定的包修期限為 年，賣方負責免費修理，但經專業檢測機構檢測不符合國家強制性標準或合同約定質量標準的，賣方應無條件換、退貨，或賠償買方由此受到的損失；
2、賣方遲延交貨的，每超過一日向對方支付遲延部分價款 %的違約金；遲延交貨超過 日的`，除支付違約金外，買方有權解除合同，賣方已收取的預付款或價款應全額返還。
(二)買方違約責任：
1、買方遲延提貨的，每超過一日向對方支付遲延部分價款 %的違約金；
2、買方無正當理由單方解除合同的，應賠償由此給賣方造成的損失。
第六條 爭議解決方式：本合同項下發生的爭議，雙方應協商或向市場主辦單位、消費者協會申請調解解決，也可向行政機關提出申訴；協商、調解、申訴解決不成的，應向 人民法院提起訴訟，或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協議申請仲裁。
第七條 其他約定事項： 。
第八條 對本合同的變更或補充不合理地減輕或免除賣方應承擔的責任的，仍以本合同為準。
買方(章)： 賣方(章)：
住所： 住所：
聯系電話： 聯系電話：
委托代理人： 法定代表人：
委托代理人：
簽訂時間： 簽訂地點：
聲明：賣方撤離展銷會或市場的，由展銷會和市場主辦單位先行承擔賠償責任；主辦單位對先行賠付問題有對買方更為有利的承諾的，適用其承諾；主辦單位承擔責任之后，有權向賣方追償。
主辦單位(章)：
最新買賣合同集錦 篇2
賣方：_______________________
買方：_______________________
買賣雙方根據中華人民共和國法律和_________，經過友好協商，自愿制定本房產轉讓合同，條款如下：
一、賣方有房產_________個單元座落在_________第_________座_________樓_________單元。合計面積_________平方米。現自原油將該房產賣給買方。售價為_________元整（原樓價為_________元整）。
二、買方對上述房屋已核實，并審閱了房產權證書及有關資料后同意音樂會上述房產價款，買賣雙方一致自愿成交。
三、雙方在本合同上簽署時，買方當即將房產全部的價款交給賣方，賣方在收到該房產價款后，即將上述房產證書及有關資料交給買方。
四、雙方買賣成交后，即攜帶房產權證書到_________房地產權登記處辦理房產權轉移登記手續，該房產所有權即歸買方所有。
五、賣方所賣房產如有抵押、按揭等手續不清時，概由賣方負責，與買方無關。
六、買方在交付房產價款后，而賣方不能交房時，則賣方應即退回房產價款，并負責賠償買方損失。
七、本合同發生糾紛時應友好協商解決，如不能解決時，應提請_________仲裁機構仲裁或_________人民法院裁決。
八、本合同在雙方簽署后經_________公證處公證之日起生效。
九、本合同用鋼筆填寫的與印刷的文字具有同等效力。
十、本合同共_________頁，為一式三份，買賣雙方各執一份，_________公證處一份，均具同等效力。
賣方：_______________________
買方：_______________________
最新買賣合同集錦 篇3
立協議人 甲方：_____(賣方)：_____
證件號碼 ：_________
買方：_____(買方)：_________
證件號碼：_________
由于甲方已收到乙方預付的購房定金人民幣(大寫)__________。雙方同意就下列房地產買賣事項，訂立本協議，共同遵守。
一.自愿將坐落在__此的房地產(房屋建筑面積：_________平方米;土地使用權面積：________平方米)出售給乙方。乙方已對甲方所要出售的房地產做了充分了解，愿意購買該房地產。
二.甲乙雙方議定的上述房地產成交價格為人民幣(大寫)________________元;￥____________元。乙方于_________年_ ______月_________日前_ 次付清給甲方，購房定金將在最后一次付款時沖抵。付款方式____________。
三.雙方同意于________年________月_________日由甲方將上房地產正式交付給乙方。
四.甲方保證上述房地產權屬清楚。若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務，概由甲方負責清理，并承擔民事拆訟責任，因此給乙方造成的經濟損失，甲方負責賠償。
五.違約責任：乙方中途悔約，乙方不得向甲方索還定金。甲方中途悔約，甲方應在悔約之日起 _日內將定金退還給乙方，另付給乙方相當于定金數額的違約金。乙方不能按期向甲方付清房款;或甲方不能按期向乙方交付房產，每逾期一日，由違約一方向對方給付相當于上述房地產價款千分之__的滯納金。
六.本契約在履行中若發生爭議，甲乙雙方應采取協商辦法解決。協商不成時，任何一方均可向________房地產仲裁委員會申請調解或仲裁，也可向有管轄權的人民法院起訴。
七.本契約未盡事項，甲乙雙方可另行議定，其補充議定書經雙方簽章后與本契約具有同等效力。
八.本契約一式__份，甲乙雙方各執___________份。
九.雙方約定的其他事項：_________________
十.本契約自簽訂之日起生效。
甲方(簽章)：_____乙方(簽章)：_____
日期：______年 ______月_________日
最新買賣合同集錦 篇4
出賣人：________________________________________ 合同編號：
買受人：________________________________________ 簽訂地點：
第一條 標的、數量、價款及交(提)貨時間
標的名稱
牌號商標
規格型號
生產廠家
計量單位
數額
時間以及數量
金額
第二條 質量標準：________________________________________________________________
第三條 出賣人對質量負責的條件及期限：
第四條 包裝標準、包裝物的`供應與回收：
第五條 隨機的必備品、配件、工具數量及供應辦法：
第六條 合理損耗標準及計算方法：
第七條 標的物所有權自____時起轉移，但買受人未履行支付價款義務的，標的物屬于____所有。
第八條 交(提)貨方式、地點：
第九條 運輸方式及到達站(港)和費用負擔：
第十條 檢驗標準、方法、地點及期限：_______________________________________________
第十一條 成套設備的安裝與調試：__________________________________________________
第十二條 結算方式、時間及地點：
第十三條 擔保方式(也可另立擔保合同)：
第十四條 本合同解除的條件：
第十五條 違約責任：
第十六條、合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決;(一)提交 __________仲裁委員會仲裁;(二)依法向人民法院起訴。
第十七條、本合同自____________生效。
第十八條、其他約定事項：
出賣人(章)： 買受人(章)：
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
郵政編碼： 郵政編碼：
年 月 日 年 月 日
最新買賣合同集錦 篇5
買賣合同(范本)
買方(甲方)：
賣方(乙方)：
經甲乙雙方充分友好協商，根據《民法典》及有關法律法規的規定，特訂立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條 產品的名稱、品種、規格、數量、質量
1、產品的名稱、品種、規格：
2、產品的質量(技術)標準，按照下列第( )項執行：
(1)按國家標準執行;
(2)按行業標準執行：
(3)按甲乙雙方商定的技術要求執行。
第二條 產品的數量和計量單位、計量方法
1、產品的數量：
2、計量單位、計量方法：
3、產品交貨數量的正負尾差、合理磅差、在途自然增減量規定及計算方法：
第三條 產品包裝標準和包裝物的供應與回收：
第四條 產品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點
1、產品的交貨單位：
2、交貨方法，按下列第( )項執行：
(1)乙方送貨;
(2)乙方待運(乙方代辦運輸，應充分考慮甲方的要求，商定合理的運輸路線和運輸工具);
(3)甲方自提自運。
3、運輸方式：
4、到貨地點和接貨單位：
第五條 產品的交貨期限：
第六條 產品的價格與貨款的結算
1、產品的價格，按下列第( )項執行：
(1)按甲乙雙方商定的價格;
(2)按照訂立合同時履行地的市場價格;
(3)按照國家定價履行。
2、產品貨款的結算：產品的貨款、實際支付的運雜費和其他費用的結算，按照 辦理。
第七條 驗收方法：
第八條 對產品提出異議的時間和辦法
1、甲方在驗收中如果發現產品的品種、型號、規格和質量不合規定，應妥善保管，并在 天內向乙方提出書面異議;在托收承付期內，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貸款。甲方怠于通知或自收到標的物之日起兩年內未通知乙方的，視為產品合乎規定。
2、甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。
3、乙方在接到甲方書面異議后，應在 天內負責處理，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第九條 乙方的違約責任
1、乙方不能交貨的，應向甲方償付不能交貨部分貨款的 %的違約金。
2、乙方所交產品品種、型號、規格、質量不符合規定的，如果甲方愿意利用，應當按質論價;如果甲方不能利用的，應根據產品的具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔因修理、調換、退貨而支付的實際費用。
3、產品包裝不符合合同規定，必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔支付的費用。甲方不要去返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成貨物損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。
4、乙方逾期交貨的，應比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交貨部分貸款計算，向甲方償付逾期交貨的違約金，并承擔甲方因此所受的損失費用。
5、乙方提前交貨的產品、多交的產品。以及品種、型號、規格、質量不符合規定的產品，甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不當而發生的損失，應由乙方承擔。
6、產品錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運交合同規定的到貨地址或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金。
7、乙方提前交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規定的交貨時間付款;合同規定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要的，乙方應照數補齊，并負逾期交貨責任;甲方不再需要的，應當在接到乙方通知后 天內通知乙方，辦理解除合同手續。甲方逾期不答復的，視為同意發貨。
第十條 甲方的違約責任
1、甲方中途退貨，應向乙方償付退貨部分貨款 %的違約金。
2、甲方未按合同規定的時間和要求提供應交的技術資料或包裝物的，除交貨日期順延外，應比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按順眼交貨部分貨款計算，向乙方償付順延交貨的違約金;如果不能提供的，按中途退貨處理。
3、甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同規定的日期提貨的，應比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期提貨部分貨款總值計算，向乙方償付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。
4、甲方逾期付款的，應按中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期提貨的違約金。
5、甲方違反合同規定拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失。
6、甲方如填錯到貨地址或接貨人，或對乙方提出的出錯異議，應當承擔乙方因此所受的損失。
第十一條 不可抗力
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免于承擔違約的責任。
第十二條 爭議解決方式
本合同如發生糾紛，當事人雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方均可請業務主管機關調解或者向 仲裁委員會申請仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
第十三條 合同的生效
本合同自 年 月 日起生效，有效期至 年 月 日。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。
第十四條 合同的解除
1、
2、
3、
合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份;合同副本一式 份，分送 (如公證機關、見證單位)留存。
買方：(公章) 賣方：(公章)
法定代表人： 法定代表人：
年 月 日 年 月 日
最新買賣合同集錦 篇6
賣方：______________
合同編號：__________________
買方：______________
簽訂時間：_____年____月___日
本合同經雙方協商一致達成協議如下：
第一條移動電話機名稱：
名稱
品牌及型號
出廠機身串號
附件序號
進網標志
擾碼號
產地
數量
單價
三包期限
主機
隨機
配件
其他
合計金額(大寫)拾萬仟佰拾元角￥
第二條交貨地點：簽約地點/____________交貨時間：即時/____________
第三條付款方式：現金/支票/ ___________付款時間：即時/貨到付款
第四條驗收：
(一)賣方向買方說明商品，核對移動電話機主機身號(imei串號)和進網標志、隨機配件的出廠序號(批號)、產品商標和型號，開箱檢驗，正確調試，保證商品符合產品使用說明明示的配件和產品和質量狀況，經買方確認，當面向買方交驗商品，
(二)對于移動電話機的數量顏色型號(含隨機配件)、外觀有異的，買方有交貨時當場提出。
第五條質量標準及三包規定：
(一)質量標準：_____________
(二)三包規定：
1、主機在三包有效期內出現質量問題，賣方負責在__________日內免費維護、修理，并保證修理后的商品能正常使用。
2、商品自售出之日起_________日內，主機出現性能故障時，買方可選擇換貨或修理。買方要求換貨時，賣方負責為買方調換新的同型號同規格商品；無同型號同規格商品時，買方可選擇換貨或退貨，不得收取任何費用。
3、三包有效期內，主機出現性能故障，經兩次維修，仍不能正常使用的，憑修理記錄，賣方負責免費為買方調換新的商品。換貨后，商品三包有效期自換貨之日起重新計算。由賣方在發貨票背面加蓋印章，注明更換日期，并提供新的三包憑證。
4、三包有效期內，配件出現性能故障，經更換兩次，仍不能正常使用的，賣方負責免費為買方退貨，并按當時的配件單獨銷售價格一次性退款。
5、對于其他質量問題涉及三包的，按照(移動電話機商品修理更換退貨責任規定)辦理。
以上關于時間的雙方約定，不得低于國家法定時間的'規定。
第六條在三包范圍外，下列情況可以實行合理收費修理：
(一)超過三包有效期的；
(二)未按三包使用說明的要求使用、維護、保管而造成損壞的；
(三)未按指定維修單位維修、拆動造成損壞的；
(四)擅自涂改或無有效三包憑證、有效發貨票的(能夠證明該產品在三包有效期內的除外)；
(五)三包憑證上的產品型號或編號與商品實物不相符合的。
第七條違約責任：
(一)一方遲延交貨或提貨的，應每日向對方支付遲延部分合同總價的________%的違約金；
(二)__________________________________ 。
第八條爭議解決方式：本合同在執行中如發生爭議，買、賣雙方協商或向消費者協會和其他有關部門申請調解，協商或調解不成時，按下列第_______種方式解決；
(一)提交武漢仲裁委員會仲裁；
(二)依法向人民法院起訴。
第九條其它約定事項：_______________________________
第十條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式二份，買、賣雙方各執一份。
賣方：____________
買方：____________
電話：____________
電話：____________
住所：____________
住所：____________
______年______月______日
最新買賣合同集錦 篇7
答辯人(本案第二被告)WZL針對原告Wb的起訴，提出書面答辯意見如下。 一、關于舉證期限。 我(答辯人)收到原告的訴狀時，沒有收到原告的任何證據。在開庭時原告突然出示證據，使我無法做到充分的辨認和答辯。直到今日，法院仍然沒有轉給我原告的任何證據副本。原告的行為
答辯人(本案第二被告)WZL針對原告Wb的起訴，提出書面答辯意見如下。
一、關于舉證期限。
我(答辯人)收到原告的訴狀時，沒有收到原告的任何證據。在開庭時原告突然出示證據，使我無法做到充分的辨認和答辯。直到今日，法院仍然沒有轉給我原告的任何證據副本。原告的行為違反了法律的規定，影響了我正常行使答辯權。我認為，法院在立案時沒有要求原告必須提供證據、并按照被告的數量提供證據的副本，有程序上的過錯。這一過錯也影響了答辯人的訴權。
雖然依照法律規定，原告可以在開庭時遞交新證據(《中華人民共和國民事訴訟法》第一百二十五條)，但是，原告遞交的、在當庭請求質證的不是法律規定的“新證據”，而是在起訴書中應該附錄的證據。因此，我認為，要求我倉促質證，是不公平的。
我認為，在開庭時原告遞交證據，法院完全可以依照《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》，以原告逾期舉證為由，不接受原告的證據、不進行質證。現在我也知道我有權利拒絕進行質證。但是，因為我的法律知識很欠缺，接受了質證。這是很遺憾的。當然，在這種情況下，我的質證和答辯質量，受到了嚴重的影響。
現在，按照公平的原則，我請求：
(一)、請求法庭依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百一十條的規定，責令原告將提交給法庭的全部證據(復本)同時遞交給答辯人一份。
(二)、按照《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》第三十三條，給予舉證期30日。
(三)、請求在答辯期內允許答辯人補充證據。
(四)、在答辯期內，如果答辯人(本案被告)認為需要提起反訴，請求法庭考慮反訴請求。
二、協議有效。
答辯人(本案第二被告)認為，答辯人和第一被告(Wy)之間在20xx年4月3日簽訂的《房屋買賣協議》(以下簡稱協議)是一個合法有效的合同。
(一)、合同是否有效，應該依照《中華人民共和國合同法》進行判斷。
合同法第五十二條規定了五種合同無效的.情形。本協議沒有上述的情形，因此是一個有效的協議(合同)。這里需要特別強調指出：法律規定的第五項是“違反法律、行政法規的強制性規定”。這個規定排除了部門規章和其他低階位規范性文件的規定。
(二)、從一般的民事行為來看，行為是否有效，由《中華人民共和國民法通則》規定。
民法通則第五十八條規定了七種無效民事行為。本協議不屬于這些無效行為，因此，本協議是一個合法的民事行為。
所以，答辯人認為，合同是合法的合同、是合法的民事行為，應該受到法律的保護。
原告訴請“確認二被告簽訂的房屋買賣合同無效”，但在原告的訴狀中提到“國務院的相關法規”，沒有具體所指。答辯人認為，這也說明根本就沒有這樣的規定。所以，原告的訴求沒有任何法律依據。
答辯人請求人民法院依法駁回原告的全部訴訟請求，并承擔本案的訴訟費。
三、對原告逾期遞交第000000號房產證的意見。
(一)、房產證的填發日期是20xx年6月19日。也就是說，這個房產證可以證明，從20xx年6月19日起，原告取得了協議房屋的產權。這正說明，原告在20xx年6月19日之前沒有產權證明。
(二)、既然原告提交的房產證已經證明了20xx年6月19日之前原告沒有產權證明，就應該作出結論，原告對協議的合法性沒有訴權。
(三)、通俗的解釋。
購買二手房過戶以后，購買人會拿到一個新的房產證。顯然，這時購買人以新的房產證主張：“這個房子從古來就是自己的”，并且要求出賣人退款，不會得到法律的支持。假如購買人提出這樣的請求，社會公眾會認為購買人的精神是不正常的。
現在本案的情況是類似的。原告沒有證據證明協議簽訂時，對房屋具有所有權;原告自己的證據證明，后來，也就是在20xx年6月19日，才取得了一個所謂的房產證，想以此證明其以前也是房屋所有權人，這不是很可笑的嗎?
我希望法庭對違反常識的請求依法駁回。
在這里我鄭重告知原告和第一被告：對以欺騙的方式獲取00000號房產證的行為，我們必將采取必要的法律措施予以糾正。
四、原告應該知道第一被告和第二被告簽訂協議、履行協議的事實。
原告訴稱：“WZL是在明知被告Wy沒有房產證且未經實際產權人同意的情況下”購買該處房屋的。但是，原告對這個事實，沒有舉出任何證據給予證明。無法說明答辯人是怎樣“明知”的。
相反，原告和第一被告(Wy)是父子關系。從原告遞交的《民事起訴狀》中也可以看出，原告和第一被告(Wy)的居住地是相同的，都是“北京市××區HLG三區5 號樓2 門402號”。若說第一被告“未經實際產權人同意”，從常識上看，是不可能的。另外，房屋交付長達四年，接近五年，長期在一起居住的原告對第一被告(Wy)的行為沒有任何察覺，也是不可能的。原告在這么長的時間內，特別是在交付房屋這個重大的事實發生時，從未作出任何反對的表示，對答辯人也從沒有主張過任何權利，這就說明原告的訴稱，是無稽之談。
在第一次開庭中，審判員曾經詢問Wb在哪里居住、在哪里工作、哪一年結的婚，等等。我認為，審判員是從公正、公平的角度出發，探求原告是否是否存在“應該知道”的事實。
眾所周知，法律上的“應該知道”，是一種推定的“知道”。因為，很常見的一種情況就是，一方當事人沒有證據卻堅稱對法律事實“不知道”，以此來推卸自己應該承擔的法律責任。法律上規定了“知道”。這個“知道”是一種主觀上的表示。這種“知道”是自己承認的，屬于法律上的“自認”。所說的“應該知道”、或者是“不應該知道”，是社會公眾的判斷。如果是社會公眾按照正常的思維認為，當事人應該知道，盡管當事人斷然自稱“不知道”，那么法律仍然以其“應該知道”處理。這就是“推定”其“知道”。在這種情況下，法官代表的是社會公眾的判斷力。設置“推定的知道”，目的就是為了制裁 “瞪著眼睛說瞎話”、“揣著明白裝糊涂”的人。所以，法官在這種情況下是社會公眾判斷力的代表，是公眾良心的代表。
最新買賣合同集錦 篇8
甲方：
乙方：
甲、乙雙方經過友好協商，基于自愿及平等互利的原則，就甲方向乙方出賣本合同約定的作品事宜，達成如下協議：
第一條
作品概況
第二條
作品權屬
甲方應保證對本合同第一條所列作品擁有所有權及處分權并擁有足以對抗任何第三人的權利，同時甲方應如實披露作品瑕疵。
第三條
交易價格
經甲、乙雙方確認，本合同交易作品的價格合計為：___________元人民幣，甲、乙雙方均應對本合同約定的交易價格保密，任何一方因泄露交易價格給對方造成損失的應承擔賠償責任。
第四條
付款方式
乙方應于___年___月___日前將上述款項付至甲方銀行賬戶。
第五條
作品的交付及驗收
甲方應自本合同簽訂之日起___日內將作品交付給乙方。甲、乙雙方應于交付時進行驗收：
1、驗收方法：雙方書面確認。
2、驗收標準：符合本合同第一條所列作品概況，包括作者、年代、規格尺寸、質地、保存現狀、瑕疵及備注內容。
3、驗收結束后，甲、乙方應通過以下方式對交付的作品進行確認：甲、乙方應于作品的正視、俯視、底視照片進行簽字確認。
第六條
乙方于以下情形有權中止交易：有證據表明作品在權屬、真偽、瑕疵披露等方面存在不實之處。上述情形經查證屬實的，乙方有權解除合同，如乙方已支付交易款項，則甲方應于___日內退回，逾期則應按日分之的標準承擔違約金。
第七條
甲方的取回責任
本合同解除的'，甲方應于___日內取回作品；逾期未取回的，乙方可收取合理的保管費。甲方要求采用郵寄方式取回的，應以書面形式向乙方提出，郵寄、保險的費用由甲方承擔，乙方不承擔貨交承運人之后的損失賠償責任。
第八條
違約責任：
1、甲方在作品權屬、真偽、瑕疵披露等方面存在不實之處的，應按本合同約定的交易價格雙方向乙方進行賠償。
2、乙方未按約定支付交易款項的，逾期不支付則應按日分之的標準支付違約金。
第九條
不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在不可抗力事件結束后____日內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十條
1、根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用____（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十一條
解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十二條
補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十三條
合同效力
本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。有效期為____年，自____年____月____日至____年____月____日。本合同正本一式____份，雙方各執____份，具有同等法律效力。
第十四條
爭議的處理
本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：
（1）提交________仲裁委員會仲裁；
（2）依法向□甲方□乙方人民法院起訴。
甲方：
乙方：
日期：
最新買賣合同集錦 篇9
買方(以下簡稱甲方)：____________貿易有限責任公司賣方(以下簡稱乙方)：___________糧油貿易有限責任公司
經甲、乙雙方友好協商，就甲方在乙方處訂購豆類事宜，達成如下條款，以資共同遵守。
注：以上單價為__________落地交貨單價和甲方應支付乙方的單價。
2、__________元整。
3、付款方式：合同簽訂后額的__________%作為預付款。待乙方貨物運輸到交貨地點，且落地經甲方驗收并簽認收貨單后，付清余款。余款匯到開戶行：____________;賬號：____________。
4、交貨期限：____________年__________月__________日。
5、交貨地點：____________
6、違約責任：
1)甲方應按雙方約定的付款方式對乙方付款，若由于特殊原因甲方付款不及時，則乙方交貨期限順延。
2)若乙方未按約定日期交貨，則每拖延一天支付合同總金額的__________%違約金給甲方。
3)若乙方延期交貨超過償付合同部分總額__________%的補償金。
4)若乙方所提供的產品未達到合同規定的質量要求，甲方有權隨時解除合同，由此造成的損失乙方承擔，并返還甲方支付乙方的所有款項。
7、其它約定：
1)若在合同執行過程中發生糾紛，而雙方經協商未果的情況下，可向簽訂地點所在的仲裁機構申請仲裁，其結果為最終結果，雙方均受其約束并接受。
2)本合同具有獨立性，不受其他因素影響。
8、未盡事宜，雙方可另行協商并達成協議，該協議與合同具有同等法律效力。
9、本合同共貳份，甲、乙雙方各執壹份。
甲方(蓋章)：____________乙方(蓋章)：____________
簽訂日期：____________年__________月__________日
最新買賣合同集錦 篇10
甲方（供方）：
乙方（需方）：
簽訂日期：日
為明確甲、乙雙方的權利和義務，依據《中華人民共和國合同法》之相關規定，本著互惠互利的原則，經雙方友好協商，簽訂本合同，并共同信守下列條款。
第一條合同的標準
1、產品的名稱、規格、價格、數量及金額：
本合同所確定的產品為甲方代理的糕點系列產品，具體的名稱杏仁酥（出廠單價40元/件，9.5斤）、熊仔蛋糕（出廠單價41元/件，8.0斤）、玉米寶寶（出廠單價40元/件，8.0斤）、好麥蛋糕（出廠單價41元/件，8.0斤）。
2、產品的技術標準和質量，符合甲方產品質量的企業標準或國家標準。
第二條交貨、驗收方式
1、乙方收到產品后應及時驗收，若有異議應以書面形式在三天內向甲方提出，并提交貨單原件，以便協助解決。否則甲方視為乙方以按要求收貨。
第三條甲方的權利和義務
1、甲方有向乙方提供質量合格產品的義務。
2、甲方有及時、準確的向乙方提供產品相關資料和證件的義務。
3、乙方在保質期內如發現產品質量問題，甲方經查證后，屬甲方責任的，甲方有無償調換、退貨的'義務（乙方造成的除外）。
第四條乙方的權利和義務
1、乙方應向甲方提供有效的營業執照、衛生許可證、稅務登記證及法定代表人身份證復印件。
2、乙方年銷售任務為萬圓，每月最低萬元。乙方在銷售期間應按月、季度的銷售計劃進貨。
3、乙方享有甲方提供的促銷商品等支持的權利。
4、甲方提供不超過生產日期15天的產品給乙方，否則乙方有權拒收。
5、乙方有責任配合甲方業務代表不定期到乙方查詢經營及庫存情況。
6、乙方的銷售價格不得低于甲方提供的價格銷售和跨區銷售、否則取消所有返利，并取消銷售甲方產品的資格。
7、合同有效期內銷售額在萬元以下則無返利。
8、所有返利都必須是在合同期滿且貨款結清后的次月甲方以產品兌現給乙方。
第五條價格與結算
1、甲方產品的價格以甲方蓋公章的附件為準，甲方視成本及市場原材料變化有權更改供應價格，但應提前一個月通知乙方。新價格調整前已付款則無論甲方價格做任何調整本批貨以原供價為準。
2、結算方式：先款后貨，甲方在收到乙方貨款5日內按乙方指定地點將貨物發出。
3、付款方式：由乙方將貨款存入甲方指定的銀行賬戶。乙方不得將現金交與甲方業務人員，否則由此產生的一切不良后果由乙方負責。
第六條爭議解決
（一）、因履行本合同發生的爭議，應通過友好協商解決，經協商無法解決之爭議在甲方所在地人民法院起訴，通過訴訟解決合同爭議。
（二）其他
1、本合同任何條款的變更，雙方必須書面為之；
2、甲方業務代表未經甲方書面傳真確認，不得向乙方借取貨物或現金，不得行使超出合同范圍之外的權力，由此引發的一切責任甲方不予承擔。
3、本合同一式兩份，甲乙雙方簽字（蓋章）生效，雙方各執一份。本合同共頁，涂改或未經合法授權代簽無效。
4、本合同有效期為月日；
5、未盡事宜雙方協商處理；
（三）雙方簽章：
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
最新買賣合同集錦 篇11
甲方：
乙方：上海匯億家居用品有限公司
經雙方友好協商，就甲方委托乙方生產制作印有甲方LOGO的產品（以下簡稱禮品）達成具體的協議如下：
一、協議簡要
由乙方根據甲方需求，設計并制作符合甲方商業需求的禮品 （以下簡稱禮品），禮品的詳細規格、材質等如下表：
二、雙方的權利與義務
1、乙方在簽訂合同之后，為甲方提供樣品，經甲方確認后進行產品制作生產。
2、大貨生產需與樣品一致，如有存在材質或色彩及相關的.變動差異，在征得甲方同意后方可更改。
3、甲方須保證及時提供交貨地點、收貨人清單 ，因甲方未能按時提供上述清單造成的交貨延誤，由甲方承擔責任，與乙方無關；若因甲方提供之交貨清單有誤，造成運輸有誤，其產生的重復運輸之費用由甲方承擔。
4、甲方指定收貨人在到收貨地點進行驗收，并在供貨單上簽字確認視為合格。
三、付款方式
合同簽訂之后，甲方先預付乙方50%的定金，合計人民元，余下50%貨款合計人民幣元，于驗收合格后一次性付清。
四、違約責任
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，由因此而造成的糾紛，由當地國家仲裁機構仲裁。
本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方：乙方：上海匯億家居用品有限公司 代表人： 代表人：
蓋單：蓋章：
日期：日期：
最新買賣合同集錦 篇12
（20xx年3月31日由最高人民法院審判委員會第1545次會議通過，根據20xx年12月23日最高人民法院審判委員會第1823次會議通過的《最高人民法院關于修改〈最高人民法院關于在民事審判工作中適用《中華人民共和國工會法》若干問題的解釋〉等二十七件民事類司法解釋的決定》修正）。自20xx年1月1日起施行。
為正確審理買賣合同糾紛案件，根據《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國民事訴訟法》等法律的規定，結合審判實踐，制定本解釋。
一、買賣合同的成立
第一條當事人之間沒有書面合同，一方以送貨單、收貨單、結算單、發票等主張存在買賣合同關系的，人民法院應當結合當事人之間的交易方式、交易習慣以及其他相關證據，對買賣合同是否成立作出認定。
對賬確認函、債權確認書等函件、憑證沒有記載債權人名稱，買賣合同當事人一方以此證明存在買賣合同關系的，人民法院應予支持，但有相反證據足以推翻的除外。
二、標的物交付和所有權轉移
第二條標的物為無需以有形載體交付的電子信息產品，當事人對交付方式約定不明確，且依照民法典第五百一十條的規定仍不能確定的，買受人收到約定的電子信息產品或者權利憑證即為交付。
第三條根據民法典第六百二十九條的規定，買受人拒絕接收多交部分標的物的，可以代為保管多交部分標的物。買受人主張出賣人負擔代為保管期間的合理費用的，人民法院應予支持。
買受人主張出賣人承擔代為保管期間非因買受人故意或者重大過失造成的損失的，人民法院應予支持。
第四條民法典第五百九十九條規定的“提取標的物單證以外的有關單證和資料”，主要應當包括保險單、保修單、普通發票、增值稅專用發票、產品合格證、質量保證書、質量鑒定書、品質檢驗證書、產品進出口檢疫書、原產地證明書、使用說明書、裝箱單等。
第五條出賣人僅以增值稅專用發票及稅款抵扣資料證明其已履行交付標的物義務，買受人不認可的，出賣人應當提供其他證據證明交付標的物的事實。
合同約定或者當事人之間習慣以普通發票作為付款憑證，買受人以普通發票證明已經履行付款義務的，人民法院應予支持，但有相反證據足以推翻的除外。
第六條出賣人就同一普通動產訂立多重買賣合同，在買賣合同均有效的情況下，買受人均要求實際履行合同的，應當按照以下情形分別處理：
（一）先行受領交付的買受人請求確認所有權已經轉移的，人民法院應予支持；
（二）均未受領交付，先行支付價款的買受人請求出賣人履行交付標的物等合同義務的，人民法院應予支持；
（三）均未受領交付，也未支付價款，依法成立在先合同的買受人請求出賣人履行交付標的物等合同義務的，人民法院應予支持。
第七條出賣人就同一船舶、航空器、機動車等特殊動產訂立多重買賣合同，在買賣合同均有效的情況下，買受人均要求實際履行合同的，應當按照以下情形分別處理：
（一）先行受領交付的買受人請求出賣人履行辦理所有權轉移登記手續等合同義務的，人民法院應予支持；
（二）均未受領交付，先行辦理所有權轉移登記手續的買受人請求出賣人履行交付標的物等合同義務的，人民法院應予支持；
（三）均未受領交付，也未辦理所有權轉移登記手續，依法成立在先合同的買受人請求出賣人履行交付標的物和辦理所有權轉移登記手續等合同義務的，人民法院應予支持；
（四）出賣人將標的物交付給買受人之一，又為其他買受人辦理所有權轉移登記，已受領交付的買受人請求將標的物所有權登記在自己名下的，人民法院應予支持。
三、標的物風險負擔
第八條民法典第六百零三條第二款第一項規定的“標的物需要運輸的”，是指標的物由出賣人負責辦理托運，承運人系獨立于買賣合同當事人之外的運輸業者的情形。標的物毀損、滅失的風險負擔，按照民法典第六百零七條第二款的規定處理。
第九條出賣人根據合同約定將標的物運送至買受人指定地點并交付給承運人后，標的物毀損、滅失的風險由買受人負擔，但當事人另有約定的除外。
第十條出賣人出賣交由承運人運輸的在途標的物，在合同成立時知道或者應當知道標的物已經毀損、滅失卻未告知買受人，買受人主張出賣人負擔標的物毀損、滅失的風險的，人民法院應予支持。
第十一條當事人對風險負擔沒有約定，標的物為種類物，出賣人未以裝運單據、加蓋標記、通知買受人等可識別的方式清楚地將標的物特定于買賣合同，買受人主張不負擔標的物毀損、滅失的風險的，人民法院應予支持。
四、標的物檢驗
第十二條人民法院具體認定民法典第六百二十一條第二款規定的“合理期限”時，應當綜合當事人之間的交易性質、交易目的、交易方式、交易習慣、標的.物的種類、數量、性質、安裝和使用情況、瑕疵的性質、買受人應盡的合理注意義務、檢驗方法和難易程度、買受人或者檢驗人所處的具體環境、自身技能以及其他合理因素，依據誠實信用原則進行判斷。
民法典第六百二十一條第二款規定的“二年”是最長的合理期限。該期限為不變期間，不適用訴訟時效中止、中斷或者延長的規定。
第十三條買受人在合理期限內提出異議，出賣人以買受人已經支付價款、確認欠款數額、使用標的物等為由，主張買受人放棄異議的，人民法院不予支持，但當事人另有約定的除外。
第十四條民法典第六百二十一條規定的檢驗期限、合理期限、二年期限經過后，買受人主張標的物的數量或者質量不符合約定的，人民法院不予支持。
出賣人自愿承擔違約責任后，又以上述期限經過為由翻悔的，人民法院不予支持。
五、違約責任
第十五條買受人依約保留部分價款作為質量保證金，出賣人在質量保證期未及時解決質量問題而影響標的物的價值或者使用效果，出賣人主張支付該部分價款的，人民法院不予支持。
第十六條買受人在檢驗期限、質量保證期、合理期限內提出質量異議，出賣人未按要求予以修理或者因情況緊急，買受人自行或者通過第三人修理標的物后，主張出賣人負擔因此發生的合理費用的，人民法院應予支持。
第十七條標的物質量不符合約定，買受人依照民法典第五百八十二條的規定要求減少價款的，人民法院應予支持。當事人主張以符合約定的標的物和實際交付的標的物按交付時的市場價值計算差價的，人民法院應予支持。
價款已經支付，買受人主張返還減價后多出部分價款的，人民法院應予支持。
第十八條買賣合同對付款期限作出的變更，不影響當事人關于逾期付款違約金的約定，但該違約金的起算點應當隨之變更。
買賣合同約定逾期付款違約金，買受人以出賣人接受價款時未主張逾期付款違約金為由拒絕支付該違約金的，人民法院不予支持。
買賣合同約定逾期付款違約金，但對賬單、還款協議等未涉及逾期付款責任，出賣人根據對賬單、還款協議等主張欠款時請求買受人依約支付逾期付款違約金的，人民法院應予支持，但對賬單、還款協議等明確載有本金及逾期付款利息數額或者已經變更買賣合同中關于本金、利息等約定內容的除外。
買賣合同沒有約定逾期付款違約金或者該違約金的計算方法，出賣人以買受人違約為由主張賠償逾期付款損失，違約行為發生在20xx年8月19日之前的，人民法院可以中國人民銀行同期同類人民幣貸款基準利率為基礎，參照逾期罰息利率標準計算；違約行為發生在20xx年8月20日之后的，人民法院可以違約行為發生時中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布的一年期貸款市場報價利率（LPR）標準為基礎，加計30—50%計算逾期付款損失。
第十九條出賣人沒有履行或者不當履行從給付義務，致使買受人不能實現合同目的，買受人主張解除合同的，人民法院應當根據民法典第五百六十三條第一款第四項的規定，予以支持。
第二十條買賣合同因違約而解除后，守約方主張繼續適用違約金條款的，人民法院應予支持；但約定的違約金過分高于造成的損失的，人民法院可以參照民法典第五百八十五條第二款的規定處理。
第二十一條買賣合同當事人一方以對方違約為由主張支付違約金，對方以合同不成立、合同未生效、合同無效或者不構成違約等為由進行免責抗辯而未主張調整過高的違約金的，人民法院應當就法院若不支持免責抗辯，當事人是否需要主張調整違約金進行釋明。
一審法院認為免責抗辯成立且未予釋明，二審法院認為應當判決支付違約金的，可以直接釋明并改判。
第二十二條買賣合同當事人一方違約造成對方損失，對方主張賠償可得利益損失的，人民法院在確定違約責任范圍時，應當根據當事人的主張，依據民法典第五百八十四條、第五百九十一條、第五百九十二條、本解釋第二十三條等規定進行認定。
第二十三條買賣合同當事人一方因對方違約而獲有利益，違約方主張從損失賠償額中扣除該部分利益的，人民法院應予支持。
第二十四條買受人在締約時知道或者應當知道標的物質量存在瑕疵，主張出賣人承擔瑕疵擔保責任的，人民法院不予支持，但買受人在締約時不知道該瑕疵會導致標的物的基本效用顯著降低的除外。
六、所有權保留
第二十五條買賣合同當事人主張民法典第六百四十一條關于標的物所有權保留的規定適用于不動產的，人民法院不予支持。
第二十六條買受人已經支付標的物總價款的百分之七十五以上，出賣人主張取回標的物的，人民法院不予支持。
在民法典第六百四十二條第一款第三項情形下，第三人依據民法典第三百一十一條的規定已經善意取得標的物所有權或者其他物權，出賣人主張取回標的物的，人民法院不予支持。
七、特種買賣
第二十七條民法典第六百三十四條第一款規定的“分期付款”，系指買受人將應付的總價款在一定期限內至少分三次向出賣人支付。
分期付款買賣合同的約定違反民法典第六百三十四條第一款的規定，損害買受人利益，買受人主張該約定無效的，人民法院應予支持。
第二十八條分期付款買賣合同約定出賣人在解除合同時可以扣留已受領價金，出賣人扣留的金額超過標的物使用費以及標的物受損賠償額，買受人請求返還超過部分的，人民法院應予支持。
當事人對標的物的使用費沒有約定的，人民法院可以參照當地同類標的物的租金標準確定。
第二十九條合同約定的樣品質量與文字說明不一致且發生糾紛時當事人不能達成合意，樣品封存后外觀和內在品質沒有發生變化的，人民法院應當以樣品為準；外觀和內在品質發生變化，或者當事人對是否發生變化有爭議而又無法查明的，人民法院應當以文字說明為準。
第三十條買賣合同存在下列約定內容之一的，不屬于試用買賣。買受人主張屬于試用買賣的，人民法院不予支持：
（一）約定標的物經過試用或者檢驗符合一定要求時，買受人應當購買標的物；
（二）約定第三人經試驗對標的物認可時，買受人應當購買標的物；
（三）約定買受人在一定期限內可以調換標的物；
（四）約定買受人在一定期限內可以退還標的物。
八、其他問題
第三十一條出賣人履行交付義務后訴請買受人支付價款，買受人以出賣人違約在先為由提出異議的，人民法院應當按照下列情況分別處理：
（一）買受人拒絕支付違約金、拒絕賠償損失或者主張出賣人應當采取減少價款等補救措施的，屬于提出抗辯；
（二）買受人主張出賣人應支付違約金、賠償損失或者要求解除合同的，應當提起反訴。
第三十二條法律或者行政法規對債權轉讓、股權轉讓等權利轉讓合同有規定的，依照其規定；沒有規定的，人民法院可以根據民法典第四百六十七條和第六百四十六條的規定，參照適用買賣合同的有關規定。
權利轉讓或者其他有償合同參照適用買賣合同的有關規定的，人民法院應當首先引用民法典第六百四十六條的規定，再引用買賣合同的有關規定。
第三十三條本解釋施行前本院發布的有關購銷合同、銷售合同等有償轉移標的物所有權的合同的規定，與本解釋抵觸的，自本解釋施行之日起不再適用。
本解釋施行后尚未終審的買賣合同糾紛案件，適用本解釋；本解釋施行前已經終審，當事人申請再審或者按照審判監督程序決定再審的，不適用本解釋。
最新買賣合同集錦 篇13
買賣是商品交換的主要形式，買賣合同是人們在日常生活或者交易往來最常見的一種合同，簡單的說，買家的風險主要在于付款后收不到貨，而賣家的風險在于發貨后收不到款。以下是常見的合同風險：
1. 主體沒有訂立合同的資格，沒有實際履行能力。
在現實經濟生活中，經常出現的合同風險就是訂立合同的主體沒有訂立合同的資格，根本沒有履行能力，即通常所說的皮包公司利用出賣人的.輕信，騙取出賣人的貨物。這種情況主要出現在以法人及其他組織為一方當事人之間訂立的合同，主要表現形式為：a.訂立合同的一方根本沒有提供法人資格證明；b.合同一方雖提供了《企業法人營業執照》，但為副本（未年檢）或復印件，其實為偽造的證明；c.合同一方提供了正式的《企業法人營業執照》但其實際虛報注冊資本，無實有資金，并沒有實際履行能力;d.合同一方在訂立合同時雖提供了正式的《企業法人營業執照》，但因其它原因已歇業或已被吊銷營業執照。
2. 代理人超越代理權限，以被代理人名義簽訂買賣合同。
在買賣合同的簽訂中，經常有代理人以被代理人名義簽訂合同的情況，在被代理人授權范圍內，代理人所簽訂合同的權利義務應由被代理人承受。但代理人超越代理權或代理權授權期限已屆滿后所訂立的合同，未經被代理人追認，由行為人承擔。根據《民法通則》有關規定有可能會給合同另一方當事人造成損失。因此，在簽訂合同過程中，如果對方是加蓋分公司、部門的印章或者是部門經理、業務人員等都需要明確的授權委托書。
3. 買賣合同的內容中出現漏洞導致權利得不到保護。
買賣合同中經常出現因為對業務不熟悉或者談判經驗不足而在合同內容中出現漏洞，常見漏洞有：a. 質量約定不明確；b. 履行地點不明確；c. 付款期限不明確；d. 違約責任不明確；e. 付款方式不明確；f. 履行方式不明確；g. 計量方法不明確；h.檢驗標準不明確。以上漏洞多出現在合同主文內容缺少或者約定不明，使用文字雙方有爭議等情況。
4. 在買賣合同中的惡意履行。
簽訂了一份內容齊備、詳盡完善的合同并不代表沒有任何風險，在實際履行中有可能出現惡意履行的情況，一般有：a. 借口產品質量差而拒付貨款；b. 產品有質量問題而故意不告知；c. 在發生多交貨時不予通知；d. 在對方履行不符合約定時，不及時采取措施避免或減少損失的發生；e.出賣人工作人員收貨后以工作人員非本企業員工為由拒絕支付貨款。
5.虛開支票，套取貨物。
虛開支票是近年來增長較快的一種欺詐行為。主要形式是開具不實面額的支票即空頭支票，這樣當收票人將支票交給自己的開戶行轉賬時會被出票人的開戶行拒付而使支付額不可兌現。也有買受人在星期六或星期天去提貨，以支票形式付款，因銀行有時周六日不上班，出賣人周一去銀行時發現是空頭支票。另一種形式是故意制造障礙使開出的支票不能兌現，這種形式更具有隱蔽性。例如，支票上的印鑒與出票人在銀行預留的印鑒不同；支票的大小寫不同；日期有誤；連筆致使支票不能清晰辨認；有涂改等都會導致支票被拒付。虛開支票方利用收票人需用一段時間才能弄清支票真偽，而套取了貨物，使對方處于十分不利的局面。
最新買賣合同集錦 篇14
買方：重慶鼎皇體育經紀有限公司（以下簡稱甲方） 地址：重慶沙坪壩區王府井B座14-5
賣方：重慶賽通體育信息咨詢有限公司（以下簡稱乙方） 地址：重慶市巴南區融匯大道5號
甲乙雙方經過協商本著自愿及平等互利的原則，就甲方向乙方購買本合同約定的貨物事宜，達成如下一直： 第一條：名稱品種規格和質量
1. 交貨時間：20xx年8月10日 2. 交貨地點：沙坪壩公園網球中心 第三條：驗收
1. 驗收20xx年8月16 2. 由誰負責驗收：丁相濤 第四條：貨款支付方式
甲方收到貨之后檢驗合格后一次性付清。 第五條提出異議的時間和方法
1. 甲方在驗收過程中發現貨物的品種.型號.規格.花色和質量不合規定或約定，應在妥善保管貨物的同時，自收到貨物兩日內向乙方提出書面異議。甲方未及時提出異議或或自收到貨物之日起二日未通知乙方的，視為貨物合格。 2. 甲方因使用.保管.保養不善等原因造成的.產品質量下降的，不得提出異議。 3. 乙方在接到甲方書面異議后應在三日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議處理意見。 第六條：爭議的處理
1. 本合同受中國法律管轄并按其進行解釋
2. 本合同在履行過程中發生的爭議，有雙方當事人協商解決，也可以由相關部門調解，協商或依法向人民法院起訴。 第七條：合同效力
1. 本合同自雙方或雙方法定代表人或授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。本合同一式兩份，雙方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（蓋章） 乙方（蓋章）
代表簽字： 代表簽字：
年 月日 年 月 日
最新買賣合同集錦 篇15
合同編號：
定作人：
簽訂地點：
承攬人：
簽訂時間：
年 月 日
第一條 定作物、數量、報酬、交貨期限
定作物 規格 計量 報酬 交貨期限及數量名稱 型號 單位 單價 金額 合計
合計人民幣金額(大寫)：(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條 承攬人提供的材料
材料 牌號 規格 生產 計量 用料序號 質量 單價 金額
名稱 商標 型號 廠家 單位 數量(注：空格如不夠用，可以另接)
第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限：
第四條 定作物的技術標準、質量要求：
第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件：
第六條 定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求：
第七條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在 日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的 日內答復。
第八條 定作物的包裝要求及費用負擔：
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成定作物的主要工作。
第十條 定作物交付的方式及地點：
第十一條 定作物檢驗標準、方法、地點及期限：
第十二條 定作人在 年 月 日前向承攬人預付材料款(大寫) 元。
第十三條 報酬及材料費的結算方式及期限：
第十四條 定作人在 年 月 日前交定金(大寫) 元。
第十五條 本合同解除的條件：
第十六條 定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十七條 違約責任：
第十八條 合同爭議的解決方式：
本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第 種方式解決：
(一)提交 仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十九條 其他約定事項：
定 作 人 承 攬 人 鑒(公)證意見：
定作人(章)：承攬人(章)：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
居民身份證號碼：居民身份證號碼：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：
鑒(公)證機關(章)
賬號：賬號：
經辦人：
郵政編碼：郵政編碼：
年 月 日
監制部門：
印制單位：
最新買賣合同集錦 篇16
賣方（以下簡稱甲方）：
買方（以下簡稱乙方）：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《微型計算機商品修理更換退貨責任規定》等有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同。
為使合同內容具體確定，請在選定項目前打√，空置內容請劃去。
一、合同標的及價款
乙方向甲方購買下列微型計算機商品，各商品的具體配置詳見隨機清單：
□筆記本計算機 品牌 型號 單價 元
數量 臺 小計 元
□臺式計算機 品牌 型號 單價 元
數量 臺 小計 元
□其他相關商品
1.品名 型號 單價 元
數量 臺 小計 元
2.品名 型號 單價 元
數量 臺 小計 元
3.品名 型號 單價 元
數量 臺 小計 元
以上所選商品的總價款為：人民幣（大寫） 元，即（小寫） 元
□贈品
二、支付方式
雙方約定采用下列方式付款：
□即時結清貨款：合同標的交付時，以 □現金 □信用卡 支付；
□分期支付貨款：合同訂立時，首付人民幣 元，以 □現金
□信用卡 □其他方式 支付；
余款支付方式
□其他方式
三、商品驗收與交付
（一）驗收方式：由甲乙雙方共同驗收。
甲方向乙方說明商品的配置，核對商品品牌、型號和編號，包括附件和贈品，通電調試，保證商品能運行預裝的系統軟件，符合使用說明書中的配置和產品質量狀況，經乙方確認后，驗收完畢。
（二）交付方式
□自提 提貨地點 ；
□送貨上門 送貨時間： 年 月 日；
送貨地址 ；運費由 方承擔。
四、商品售后服務
甲方按照《微型計算機商品修理更換退貨責任規定》中銷售者的義務向乙方提供質量保證和售后服務；隨機附帶的保修服務標準若高于《微型計算機商品修理更換退貨責任規定》，按照該標準執行。
贈品的售后服務見合同附件。
五、甲方承諾
（一）所售商品質量符合國家質量標準或行業標準，符合國家有關的強制性認證規定，技術性能指標與說明書相吻合。商品為首次使用。
（二）商品包裝符合國家質量標準或行業標準，符合品牌廠商在說明書中規定的包裝標準。實物與原包裝內的配置清單相符。
六、乙方須知
（一）開票后15天內，應保留商品的原包裝和充填物；在質量保證期內，應妥善保存商品的發票、配置清單和三包憑證。
（二）品牌產品經過嚴格的兼容性測試。不應隨意改變配置及任意擴充功能。
七、特別約定
在接受硬件維護前，乙方應自行備份保存在硬盤中的數據資料。因硬件維修而造成的數據丟失，責任由乙方承擔。
甲方特別承諾：在服務過程中，未經乙方允許，不得復制或泄露硬盤中的信息；商品更換回收后，對原硬盤不進行數據恢復。
八、違約責任
（一）若乙方采用分期支付貨款方式的：
1.甲方未按約定時間交貨，每日按合同總價的 %向乙方支付違約金。甲方逾期 日未交貨的，乙方有權解除合同，甲方應返還乙方全部已付款項，并賠償乙方所受損失。
2.乙方無故拒收商品的，甲方有權解除合同，乙方應賠償甲方所受損失。
（二）甲方違反本合同第五條的，乙方有權要求退貨及返還全額貨款；
（三）甲方違反本合同第七條第二款，并對乙方造成損害的，乙方有權要求甲方進行賠償。
（四）開票后15天內，若乙方要求退、換商品，但不能提供商品原包裝的，由乙方承擔相應的包裝費。
九、爭議解決方式
合同履行中若發生爭議，由雙方協商解決，或向有關行業組織及消費者權益保護委員會申請調解。
當事人不愿協商、調解，或協商、調解不成的，按下列第 種方式解決：
（一）向上海仲裁委員會申請仲裁；
（二）向人民法院起訴。
十、合同的生效
本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，一式兩份，具有同等效力，其中甲、乙雙方各執一份。
十一、其他約定
賣方（簽章）：
買方（簽字）：
簽訂時間：
最新買賣合同集錦 篇17
出賣人(基地)：__________(以下簡稱甲方) 簽訂地點：___________
買受人(企業)：__________(以下簡稱乙方) 簽訂時間：____年___月__日
甲、乙雙方本著平等自愿，互惠互利的原則，按照常山胡柚“三聯三增”產銷協作機制建立產銷協作關系，以降低胡柚生產成本，提高胡柚品質，有利于企業組織生產，促進胡柚銷售，經雙方協商，特訂合作協議，具體條款如下：
一、掛聯基地基本情況：
掛聯基地名稱：_______________________________;
座落位置：___________________________________;
總面積：______畝;總株數______株;樹齡_______年;
二、掛聯基地應達到的要求：
1、栽培技術標準：甲方嚴格按照農業部門制定的《常山胡柚“三聯三增”掛聯生產技術規程》組織實施，并接受企業等技術人員的指導，出口基地的則外按照出口基地標準執行。
2、甲方在管理形式上，要逐步達到“五個統一”即：統一質量標準、統一技術指導、統一生產管理、統一供應農資、統一銷售產品，以確保產量和質量規格。
3、如無自然災害等不可抗力原因，______年掛聯基地產量應達到____公斤;二級果以上優質果率達_______%;其中特級果率達_______%.
三、掛聯雙方生產方面的權利與義務：
1、乙方幫助甲方制定全年生產管理與桔園改造計劃，為達到優質豐產示范的目標，根據基地實際情況雙方共同做好如下事項：
①對基地進行行基礎設施等方面建設主要有：____________________________________________________________________________________________.
②對基地進行技術改造方面主要有：_____________________________________________________________________________________________.
⑨對基地配置生產工具方面主要有：___________________________________________________________________________________________________.
④其它有關措施：_________________________________________________________________________________________________________________.
2、乙方有權制定自己的企業生產與收購標準，但標準不能低于農業部門所制定的生產技術標準與國家、地方標準，并要求甲方予以實施。
3、乙方指派專人對甲方每年不少于4次的實地技術指導和培訓。
4、乙方積極為甲方提供物質、生產設備、基礎設施建設等方面的各項服務。
5、甲方要嚴格按照乙方所提出的要求進行生產，如有變化需提前向乙方提出。
6、甲、乙雙方有同等享受上級部門各種優惠政策的補助權利，其補助要求按照縣有關文件執行。
四、掛聯雙方的產品收購：
1、按照常山胡柚“三聯三增”協作機制，乙方對甲方掛聯基地范圍內達到要求的胡柚果品實行優質優價收購。掛聯基地胡柚收購數量最少為：______公斤。
2、乙方收購胡柚的標準及價格：要求果形扁圓或高扁圓，具有本品種固有特征，包澤黃色或淺橙黃色，可溶性固形枷≥10.0.果面光潔，無潰瘍病，基本無影響果面美觀的未愈合的機械傷，特一級果的各種病蟲、機械等危害斑累計不超過果皮總面積的'%(建議5%～10%)，二級果危害斑累計不超過果皮總面積的________%.
其中：特級果(φ85mm∽
品名
單位
數量
單價
金額
交貨時間
交貨地點
備注
合計
2.品質規格：按照有關主管部門確定的標準及雙方協商，乙方應將好果賣給甲方。
3.價格：由甲、乙雙方協商一致確定。
4.交貨辦法：在合同規定日期內，柑桔成熟后具體商定交貨日期和日交量，做到有計劃采收。
5.驗收辦法：按國家規定的散果或成件果驗收辦法，在收購點過秤前抽樣驗收。
6.價款結付：甲方按實收數量、等級在_________日內（除扣回訂金、扶持資金外）全部付清。延期按銀行付息。
7.費用負擔：交貨前由乙方自理。如超過合同規定交貨地點收貨，其超里程運費，由甲方負擔。
8.其它：_________。
9.雙方的責任：乙方應努力提高產量、質量，按采收計劃按時、保質、保量完成合同任務后，才能自行處理多余產品。如遇人力不可抗拒的'災害影響合同的執行時，應在十月二十日前提出協商修改合同。甲方，不得少收或不收，做好生產采收技術指導。
10.違約處理：任何一方違反合同，按合同總值處以_________％違約金賠償另一方損失，并按《合同法》及有關法規處理，如發生爭議，任何一方都可向人民法院起訴。
11.本合同自雙方簽字之日起生效，履行完畢作廢。作合同一式正本_________份，雙方各執_________份。
甲方單位（蓋章）：_________ 乙方單位（蓋章）：_________
經辦人（簽字）：_________ 經辦人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
最新買賣合同集錦 篇18
使用說明
1.本合同文本是根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國食品衛生法》及其他有關法律、法規制定的示范文本，供食品、保健食品行業原輔材料買賣合同雙方當事人參照使用。
2.本合同主要為確保產品質量和食品安全的有關條款的實施而制定。
3.經雙方當事人協商確定，可以對本示范文本的條款內容（包括選擇內容、填寫空格部分的內容）進行選擇、修改、增補或刪減。
4.為更好地維護雙方當事人的權益，簽訂合同時應當慎重，訂立具體條款，需要約定的必須表述清楚，力求具體、嚴密。
5.如果是非法定代表人簽字，需要有法定代表人出具的授權委托書。
合同編號：
供方： 住所： 郵編：
營業執照號碼： 電話：
法定代表人： 傳真：
需方： 住所： 郵編：
營業執照號碼： 電話：
法定代表人： 傳真：
供需雙方依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國產品質量法》、《食品衛生法》及其他有關法律、法規的規定，在平等、自愿、協商一致的基礎上，就原輔材料的采購事宜，訂立本合同。
第一條 產品名稱、商標或品牌、規格、計量單位、單價及數量、金額（含稅價）、交貨（時間）和地點 產品 商標 計量 單價 金額 交貨 交貨 規格 數量 名稱或品牌 單位（元）
（含稅價） 時間 地點
第二條 產品質量要求
1.產品質量標準，按下列第項履行：
1.1 按國家標準履行。
1.2 按行業標準履行。
1.3 按供需雙方約定的質量要求履行，但衛生要求不能低于國家相關標準（可另寫附件）。
2.保質期限：
供方所提供的產品，保質期限不少于個月（自產品出廠之日起計算）。
第三條 產品包裝
1.包裝要求：
在外包裝上應注明產品名稱、規格、配料、產品批準號、生產廠名、地址、生產日期、保質期、凈含量、貯藏要求等。
2.包裝物由方提供，費用由方承擔。
3.包裝物處理按下列第項執行。
3.1 包裝物不回收。
3.2 包裝物由供方回收。
第四條 交提貨方式 交提貨方式，按下列第項履行。
1.供方送貨：產品運輸由供方負責辦理，供方送至 ，運費由供方承擔。
2.供方代辦運輸：供方根據雙方約定的協議代辦運輸，運費由需方承擔（代辦運輸協議另訂附件）。
3.需方自提：需方前往供方指定地點自行提貨、自行運輸。
第五條 驗收方法
1.供方提供的每一批產品都須附隨根據雙方確認的質量標準進行檢驗的檢驗合格報告，但若有下列情況之一，必須附隨計量認證合格的檢驗機構出具的檢驗合格報告。
1.1 供方首次向需方所銷售的產品（不包括同品牌不同規格的產品）；
1.2 供方停產一個生產周期又恢復生產的產品（一個生產周期為月）；
1.3 供方所供產品，在生產制造時工藝及原輔材料（有較大）改變的；
1.4 其他 。
2.產品到達目的地后，需方應指定專人按雙方約定的質量標準（應包括主要衛生指標、內外包裝、保質期、標識感官等）及時進行抽樣檢驗，完成驗收程序。如有質量問題，需方應在收貨后天內書面通知供方，共同協商處理辦法。如對產品質量認定發生異議，由（以）方所在地供需雙方共同認可的經計量認證的機構檢驗報告為準。
3.需方根據合同規定或要貨通知單及供方送貨單做好收貨工作，并及時通知質量驗收員驗收產品。
第六條 付款方式
需方選擇下述第種方式付款，并按該方式所定時間如期足額將貨款支付給供方。
1.一次性付款方式：
年月日支付全部貨款，計人民幣元，大寫。
2.分期付款方式：
2.1 簽署本合同時，支付貨款全部的%，計人民幣元，大寫。
2.2 年月日前支付貨款全部的%， 計人民幣元，大寫。
2.3 年月日前支付貨款全部的%， 計人民幣元，大寫。
3.預付款條款：。（如無此項請劃去。）
4.其他約定的付款方式：
第七條 違約責任
1.供方如未履行本合同約定的義務，應承擔違約責任，并賠償由此給需方造成的經濟損失。需方要求繼續履行本合同的，供方應繼續履行本合同。
2.需方若未按第六條第2 款在規定時間內付款，須承擔下列第 項違約責任。
2.1 向供方支付違約金人民幣元。
2.2 自延期之日起至實際付款日止，按銀行同期貸款利率向供方支付違約金。
3.供方應承擔因產品質量問題造成需方的直接經濟損失。
4.需方違約拒收產品或在驗收期間保管不妥造成產品損失的，需方應當承擔由此所造成的相應的損失。
第八條 不可抗力
任何一方由于不可抗力且自身無過錯造成的不能履行或部分不能履行本合同的義務將不視為違約，但應在條件允許下采取必要的補救措施，以減少不可抗力造成的損失。遇有不可抗力的一方，應在日內將事件的情況以書面形式通知對方，并在事件發生后日內，提交不能履行或者部分不能履行本合同以及需要延期履行的理由的證明。
第九條 解決爭議的方法
1.供需雙方在履行本合同過程中發生爭議，應協商解決。協商不成，選定下面 種方式解決：
a、申請仲裁。
b、依法起訴。
2.雙方選擇仲裁方式的，約定向下列其中之一的仲裁機構申請仲裁：
a、上海仲裁委員會。
b、中國國際經濟貿易仲裁委員會上海分會。
c、仲裁委員會。
3.雙方選擇訴訟方式的，約定向下列其中之一的人民法院依法起訴：
a、本合同簽訂地人民法院。
b、供方住所地人民法院。
c、需方住所地人民法院。
d、交貨地人民法院。
e、人民法院。
第十條 其他
1.供方應向需方提供如下文件的復印件，并承諾保證復印件與原件一致，否則應承擔相應的法律責任：（選定的打√，不選的打×。）
1.1 營業執照
1.2 稅務登記證
1.3 衛生許可證（保健食品生產企業須符合gmp 要求）
1.4 印刷許可證
1.5 檢疫證明
1.6 產地證明
1.7 每批產品的檢驗合格報告
1.8 有關產品質量認證證書
1.8.1 綠色食品認證書
1.8.2 有機食品認證書
1.8.3 產品質量標準文本
1.8.4 保健食品批準證書
1.8.5 危害分析與關鍵控制點認證書（haccp）
1.8.6 質量安全認證書（qs）
1.8.7 供需雙方約定的其他
2.需方應向供方提供如下文件的復印件，并承諾保證復印件與原件一致，否則應承擔相應的法律責任：（選定的打√，不選的打×。）
2.1 營業執照
2.2 稅務登記證
2.3 組織機構代碼證
2.4 其他
3.
本合同有效期自年月日起至年月日止。
合同履行期內，雙方不得隨意變更或解除合同。合同若有未盡事宜，須經雙方共同協商，簽訂補充協議；補充協議與合同具有同等效力。
4.雙方約定的其他條款。
5.本合同一式兩份，供需雙方各執一份。自雙方簽字或蓋章之日起生效。
購貨單位（需方）：
（公章）
委托代理人：（簽字）
地址：
開戶銀行：
帳號：
電話：
合同簽訂地：
供貨單位（供方）：
（公章）
委托代理人：（簽字）
地址：
開戶銀行：
帳號：
最新買賣合同集錦 篇19
甲方：乙方：
甲方買地方 乙方賣地方
乙方李訓安現有土地一塊賣給甲方鄭先松，具體訂立土地買賣合同如下：
一、土地界線：
兩邊從老張的地基界線到東邊的溝渠干23.5米（西邊到東邊的界線），從南邊鄭先松的后墻到北邊二吧的田界14.6米（西邊從南到北的界線），從南邊小郭的后墻到北邊二吧的`田界18.5米（東邊從南到北的界線）。
二、土地價格：以上土地買賣價格為伍萬元整。
三、合同條件：甲方從買土地即日起，乙方無權干涉甲方的使用權和變賣權，甲方所買的土地，永遠歸甲方所有，乙方無權對此土地改變主意，無論國家征收或甲方又賣給他人，乙方都無權干涉和敲詐他人，不管以后的土地價格升值或貶值雙方都無權干涉。甲方所買的土地不管北邊還是東邊的路甲方都有使用權。（但乙方有權干涉甲方把土地賣給甲方鄰居的郭定軍）。
四、以上土地買賣合同書一式兩份，甲、乙雙方各執一份，希望甲、乙雙方共同遵守。
甲方簽字： 乙方簽字：
年 月 日
最新買賣合同集錦 篇20
甲方(售車方)：
乙方(購車方)：
經雙方友好協商達成以下協議，共同遵照執行：
一、甲方自愿將自有______牌______車作價_______________元(大寫：___________________________)賣予乙方。車輛與價款均于本協議簽訂之日交付。車
牌號：____________，發動機號：
_________________，車架號：___________。
二、因雙方交易車輛為舊機動車車輛，故雙方簽訂協議時均對車身及發動機工作狀況表示認同，乙方對該車外觀及內在質量狀況均已充分了解。
三、雙方商定該車交付后辦理過戶手續，過戶費用由乙方承擔。
四、本協議簽訂之日前因該車引起的一切交通事故、違章罰款等行政規費等均由甲方承擔;自協議簽定并交付車輛之日，該車的所有權及一切權益、風險等均歸乙方承受，因該車引起的一切交通事故、交通違章罰款等行政規費、保險費、人身損害賠償責任等均由乙方單獨承擔，與甲方無任何關系。
五、如在該車交付后，乙方轉賣該車，以后發生的一切糾紛、賠償等事宜，均與甲方無關。
六、如雙方發生爭議，起訴至當地人民法院處理。
七、本協議一式兩份，雙方各執一份。
甲方(售車方)：身份證號：
乙方(購車方)：身份證號：
年 月 日
最新買賣合同集錦 篇21
甲方：_________________________
乙方：_________________________
根據_________招標編號為_________的招標文件及該文件的投標文件和中標通知書，甲乙雙方就以下_________地區飛蟲綜合治理的中標事宜，簽訂本合同書。
一、合同內容
1.綜合治理范圍：_________地區具體包括_________以北，_________以東，_________以南，_________以西，_________河道以及_________范圍內的綠地、河流、湖泊、道路等飛蟲治理。
2.治理期限自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
二、下列文件為本合同不可分割部分
1.中標通知書；
2.乙方中標的投標書；
3.招標文件；
4.乙方在招投標過程中所作的其它承諾、聲明、書面澄清等。
三、飛蟲綜合治理標準
1.控制區范圍：早晨及傍晚飛蟲群舞現象明顯減少，一視野2處以內。
2.草坪：飛蟲數平均每平方米控制在_________只左右。
3.水域幼蟲指標（按全國愛衛會除四害標準），用500ml收集勺采集沿湖、沿河水體中蚊幼蟲或蛹陽性率不超過3%，陽性勺內幼蟲或蛹平均數不超過_________只。
四、飛蟲綜合治理基本要求
1.為確保生態環境不遭受破壞，乙方必須采用環保、安全藥劑并積極采用物理、生物方法治理。
2.乙方治理過程中，必須采取周密的安全措施，以避免對工作人員、公眾和他人財產的損害，因乙方操作不當及治理不當造成行人及其他財產損失，由乙自行承擔。
3.乙方應針對各類飛蟲的特性及實際情況制定相應的治理方案。
4.消殺時間安排：
（1）制定整體飛蟲控制方案，確保每天有至少_________名消殺人員在現場；
（2）制定飛蟲活動季節常規消殺方案；
（3）有重要活動或特殊情況時，相應增加消殺次數以盡量降低飛蟲密度。
5.乙方應聘請有關農業植保、林業方面的專家共同探討、研究長期治理方案。
五、飛蟲綜合治理考核措施
_______年______月______日至______月______日（每7天考核一次）由雙方共同考核飛蟲數量，每平方米控制在_______只以內為達標；檢測飛蟲數量每超過一只扣人民幣_________元整（rmb_________元）；連續三次檢測結果超過_______只飛蟲以上，甲方有權解除合同，并由乙方承擔違約責任。
六、甲方權利和義務
1.根據甲方治理要求及乙方投標文件中的承諾，對乙方提供的服務及履行本合同情況實行驗收考核。
2.因突發事件及重大活動，甲方需調動乙方人員、設備時，乙方應無條件服從安排予以配合。
3.每月對乙方的治理的質量進行考核，視考核結果經甲方同意后由財政部門支付養護費用。
4.對于乙方治理期間由于治理工作不能及時完成，且造成較大影響的，甲方有權安排第三方進行治理，所發生的費用從乙方治理費中扣除。
七、乙方權利和義務
1.乙方根據甲方招標文件的要求及投標文件所作的承諾，積極主動保質保量地完成飛蟲治理工作。
2.接受并主動配合甲方及行業管理部門的.檢查。
3.養護范圍之外的突擊性、突發性工作，乙方須服從甲方的安排，不得無故拖延。
4.綜合治理區內所有設施設備及花木的應保持完好，因乙方治理不善而損壞的設施設備和花木應負責修復和移植或照價賠償。
5.乙方在每月經驗收考核后，按月從財政部門領取養護費用。
八、價格與支付
1.合同價格按此次中標價格執行，合同總金額為人民幣_________元。
2.合同價款的支付及付款方式：
（1）合同金額的10%作為質量保證金。
（2）每月支付的合同價款=中標價×90%/8－當月考核未達標扣款。
（3）按上述公式折算的合同價款由財政部門次月直接向中標單位支付。
3.付款方式：銀行轉帳。
4.根據國家現行稅法對甲方征收的與本合同有關的稅費均由甲方承擔；根據國家現行稅法對乙方征收的與本合同有關的一切稅費均由乙方承擔。
九、不可抗力
（1）因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任。但合同一方遲延履行后發生嚴重后果的，不能免除責任。
（2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，應當及時通知對方，以減輕可能給對方造成的損失，并應當在合理期限內提供證明。
十、合同的解除和轉讓
1.甲方和乙方協商一致，可以解除合同。并報政府采購監管部門審查備案。
2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
（1）因不可抗力致使不能實現合同目的，未受不可抗力影響的一方有權解除合同；
（2）因合同一方違約導致合同不能履行，另一方有權解除合同。
（3）有權解除合同的一方，應當在違約事實或不可抗力發生之后三十天內書面通知對方以主張解除合同，合同在書面通知到達對方時解除。
十一、合同的生效
本合同在雙方簽字蓋章并在招標方收到乙方提交的履約保證金或履約保函后，經政府采購管理機構備案后即生效。
十二、爭議解決
甲乙雙方因合同發生爭議，簽約雙方應友好協商解決。協商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起訴。
十三、附則
1.合同份數。本合同一式四份，甲乙雙方各執一份，招標代理機構一份，政府采購管理部門一份。
2.未盡事宜。本合同未盡事宜應按《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國政府采購法》以及其同相關法律、法規之規定解釋。
甲方（蓋章）：_______________
乙方（蓋章）：______________
住所：_______________________
住所：______________________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：________
電話：_______________________
電話：______________________
傳真：_______________________
傳真：______________________
開戶銀行：___________________
開戶銀行：__________________
賬號：_______________________
賬號：______________________
郵政編碼：___________________
郵政編碼：__________________
_________年_______月_______日
_________年_______月______日
簽訂地點：___________________
簽訂地點：__________________
最新買賣合同集錦 篇22
供方： 合同編號：
簽訂地點：
需方： 簽訂時間： 年 月 日
根據桂林市政府采購管理辦公室桂林市行政事業單位、團體組織辦公設備年度協議供貨商采購(編號： )招標文件、中標通知書、供貨協議和第號協議供貨通知書，供需雙方就此次中標相關設備供貨涉及的有關問題達成如下協議：
一、貨物名稱、商標、型號、廠家、數量、金額
二、交貨時間：_ __ _年_____月_______日前
三、質量要求技術標準、供方對質量負責的條件和期限：供方提供的貨物必須符合招標文件要求，符合國家檢測標準及出廠標準，并負責安裝、調試、維修等服務。安裝安全，使用后工作正常，并按出廠規定和投標承諾提供質量保證。
四、交(提)貨地點、方式：供方負責免費將貨物直接送至需方指定地點。 五、運輸方式及到達站港和費用負擔：由供方負責。 六、包裝標準、包裝物的供應與回收：
七、驗收標準、方法及提出異議期限：①具備供方提供的說明書或產品介紹中所列的全部功能及技術參數;②驗收內容包括：數量、外觀、調試性能、技術參數情況、各種說明資料、合格證明等。
八、備品、配件工具數量及供應辦法：供方應向需方交付所有隨機配件、附件、使用說
明書、交貨清單等。
九、結算方式及期限：協議供貨商提供采購申報表、協議成交通知書(附采購明細表)、合同、驗收證明、發票等材料原件，交由招標公司核對無誤后，送采購辦辦理付款相關手續(每個月結束后十天內辦理)。
十、售后服務承諾：供方應全面履行招標文件規定的服務要求及投標文件中的各項承諾。 十一、違約責任：供方所交的設備品種、型號、規格、配置質量不符合合同規定標準的，需方有權拒收貨物。供方逾期交付貨
物的，供方向需方每日償付貨款總額千分之一的違約金。
十二、合同爭議解決方式：因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，任何一方均可向仲裁委員會申請仲裁，直至依法向合同簽訂地點的人民法院起訴。
十三、其他約定事項：符合招標文件要求及投標承諾。
十四、本合同一式四份：供方、需方各一份、桂林市政府采購管理辦公室各執二份，具有同等法律效力。
供 方 需 方
單位名稱(章)：單位名稱(章)：
最新買賣合同集錦 篇23
買賣雙方依據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律法規的規定，本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則，經充分友好協商，就有關_海爾電冰箱的買賣事宜，訂立如下合同條款，以資共同恪守履行。
第一條 乙方向甲方訂貨總值為10萬人民幣元的電冰箱，其配置標準、單價、總價等如下： 標的物名稱：對開門649升節能增鮮冰箱 型號： BCD-649AB 單價：10000元 臺數：10 總價：100000元
第二條 定貨、交貨及驗收
1、定貨日期為本合同簽訂之日。
2、交貨日期；20.01.01
3、交貨地點；
4、付款方式；簽訂合同時，乙方向甲方交付： （1）定金 0.00 元；
5、驗收方式：甲、乙雙方合驗。甲方向乙方說明商品的配置，核對商品品牌、型號和編號，開箱檢驗，正確調試，保證商品符合產品使用說明明示的配置和產品的質量狀況，經乙方確認，當面向乙方交驗商品，并介紹產品的使用、維護和保養方法以及三包方式，明示三包有效期，提供三包憑證、有效發貨票、產品（選配件）合格證和使用說明。
第三條 質保規定
2、冰箱整機三包有效期內出現質量問題，甲方負責在____日內維護、修理，并保證修理后的商品能正常使用30天以上，主要部件三包有效期內出現故障，甲方負責在____日內修理或更換新的主要部件（包括工時費和材料費）。
3、自售出之日起7天內，主機、外設商品出現性能故障時，乙方可選擇退貨、換貨或修理，乙方要求退貨時，甲方負責為乙方退貨，并按發貨票價格一次退清貨款。
4、自售出之日起第____日至第____日內，主機、外設商品出現性能故障時，乙方可選擇換貨或修理。乙方要求換貨時，甲方負責____日內為乙方調換新的同型號同規格商品； 。
5、整機三包有效期內，主機、外設商品出現性能故障，經兩次維修，仍不能正常使用的，憑修理記錄，甲方負責在____日內為乙方調換新的同型號同規格商品；同型號同規格商品停產的，調換新的不低于原產品性能的同品牌商品。若甲方既無同型號同規格商品，又無不低于原產品性能的同品牌商品的，乙方要求退貨時，甲方負責為乙方退貨，并按發貨票價格一次退清貨款。
6、在三包有效期內，選購件出現性能故障，甲方負責在日內為乙方調換新的選購件。選購件更好兩次后仍不能正常使用的，甲方負責為乙方退貨，并按發貨票價格一次退清貨款。
7、在三包有效期內，乙方憑發貨票和三包憑證辦理修理、換貨、退貨。如乙方丟失發貨票和三包憑證，但能夠證明該產品在三包有效期內，甲方負責修理、更換。
第四條 屬下列情況之一的，甲方不實行三包：
1、超過三包有效期的；
2、未按三包使用說明的要求使用、維護、保管而造成損壞的；
4、無有效三包憑證及有效發貨票的（能夠證明該產品在三包有效期內的除外）；
5、擅自涂改三包憑證的；
6、三包憑證上的產品型號或編號與商品實物不相符合的；
9、無廠名、廠址、生產日期、產品合格證的；
10、因不抗力造成損壞的。
第六條 甲方為乙方提供自電冰箱售出之日起________年內____區用戶上門硬件維修服務
第七條 質保期外，甲方提供有償跟蹤服務，服務費按每臺機 50 元次收取。
第八條 違約責任
1、除不可抗力外，甲方未按時交貨，則每日按合同總價款的 1% 向乙方支付違約金。
2、除不可抗力外，乙方付款逾期，則每日按合同總價款的 1% 向甲方支付違約金。
3、甲方未在約定時間內修理、更換或退貨，應付違約責任。
第九條 甲、乙雙方確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時通知對方，并說明相關理由。
第十條 本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更、修改或解除，如一方單獨變更、修改或解除，對方有權拒絕，并可要求變更、修改或解除合同的一方承擔由此造成的一切損失。
第十一條 本合同在執行中如發生爭議，甲、乙雙方應協商解決，協商不成時，按下列第種方式解決；
1、提交 仲裁委員會仲裁；
2、依法向人民法院起訴。
第十二條 本合同自雙方簽字之日起生效，本合同在執行期間如有未盡事宜，由甲、乙雙方協商，另訂附則附于本合同之內，其在法律上與本合同享有同等效力。 十三、合同的解除 本合同在下列任一情形下解除：
1.合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同；
2.雙方通過書面協議解除本合同；
3.因不可抗力致使合同目的不能實現的；
4.在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的；
5.當事人一方遲延履行合同主要義務，經催告后在合理期限內仍未履行；
6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的；
第十四條 本合同一式份，甲、乙雙方各執正本一份、副本份。 甲方乙方 單位名稱（蓋X）單位名稱（蓋X）地址： 地址： 法定代表人（簽字） 法定代表人（簽字） 委托代理人（簽字） 委托代理人（簽字） 電話： 電話： 簽訂地點：簽訂時間________年____月
最新買賣合同集錦 篇24
甲方： 乙方： 甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》，經友好協商，就甲方訂購乙方產品事宜達成協議如下，雙方共同遵守：
第一條、產品名稱、規格(長215;寬215;高)、用紙、定量，甲方按月通知。
第二條、合同期限：
第三條、交貨地點：甲方單位倉庫(呼市地區)。
第四條、包裝要求：每捆10個紙箱，包裝牢固，運輸途中貨物不得外漏，保證貨物在運抵交貨時無污染、無破損、無變質。
第五條、費用負擔：運輸費、包裝費、保險費、裝卸費由乙方負擔。
第六條、驗收：在甲方指定的收貨單位倉庫驗收。甲乙雙方對貨物的品種、數量、規格、質量按合同要求進行驗收，每批抽檢貨物總量的1%。現場發現品種、規格、數量、質量不符合合同要求的，甲方收貨單位有權拒收，由乙方直接運回;如在使用當中發現質量、規格等不合格問題時，甲方應及時通知乙方，乙方應于接到通知后派員核驗，乙方逾期不派員核驗，視為認可。
第七條、技術指標：
1、紙板尺寸及壓痕尺寸按甲方要求進行。壓痕寬度五層不大于17，三層不大于12，壓線規正，折線居中，尺寸標準，壓痕均勻透實，反折效果好。紙板對角線之差小于3.5，五層紙板厚度大于7，搖蓋180176;反折5次以上面、里紙無裂縫。
2、同規格紙板色差保持一致。紙板面紙應重施膠使其具抗水性能，紙板無翹曲，無脫膠氣泡現象，切邊光滑整齊。紙板強度按國家紙箱2類標準執行。
3、其它執行國家有關規定、標準。
第八條、價格：價格為含稅(17%)價
第九條、結算方式及期限：以轉帳結算，貨款應按月承付。貨到驗收合格后，每月____日前乙方開據當月送貨的增值稅發票，甲方在次月月底前承付本月90%以上貨款(若有特殊清況雙方協商后確定貨款承付日期)，其余貨款在下月付清。
第十條、違約責任：
甲方違約責任：
甲方延期承付貨款，按延期付款金額銀行同期活期存款利率，從延期付款之日起計算利息，向乙方賠償違約金。
乙方違約責任：
1、乙方逾期交貨，每逾期____日，按逾期交貨部分貨款的5%，按日向甲方支付違約金，造成甲方停產的，乙方應向甲方支付本批貨款總額的100%的違約金。
2、乙方不能按期交貨時，應于甲方提供月生產、供貨計劃后____日內，書面向甲方聲明，如未按時聲明，每逾期____日，按不能交貨金額的10%向甲方支付違約金。
3、在使用中發現的不合格品，乙方應在下次發貨時先行補足不合格部分，運回不合格產品，所發生的'一切費用均由乙方負擔。
第十一條、其他事項：
1、違約金應在七個工作日內向對方支付，逾期不支付的，按未支付違約金金額銀行同期活期存款利率計算，加付違約金。違約金也可以直接從貨款中扣除，不足部分，按上述約定執行。
2、如遇特大自然災害或發生政策性變化(用箱單位)和人力不可抗拒的因素，雙方可共同協商變更、或者解除合同。
第十二條、乙方如想單方面終止合同，須提前60天以書面形式向甲方提出。
第十三條、本合同在履行中發生爭議時，雙方應協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同簽訂地相關部門仲裁或人民法院起訴。
第十四條、本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效率。
第十五條、本合同從簽字之日起生效。
甲方： 代表人：________年____月____日 乙方：________年____月____日
最新買賣合同集錦 篇25
甲方：____________________________ 乙方：____________________________ 經甲、乙雙方協商同意，甲方供乙方_________臺，型號：_________。主要功能：______，各項技術指標以合同內容為準。
一、甲方應按所簽合同內容，如實提供_________ 給乙方_________臺，并根據乙方要求提供所需的___；____等。
二、價格：_________元臺，共計_________元。
三、乙方應按甲方提供的使用說明書，合理操作使用，不要自行改造或不合理操作。
四、提貨方式：甲方負責辦理托運和托運費。
五、結算方式：先付款后提貨。
六、如乙方驗收_____不付合____要求，甲方應按民法典通則執行退款，如發生糾紛應通過當地法院判決處理。
七、本合同一式兩份（、復印有效），簽字付款后生效。 甲方：_________________________ 合同簽定人：___________________ 電話：_________________________ 合同簽定時間：_________________ 聯系地址：_____________________ 咨詢電話：_____________________ 傳真電話：_____________________ 乙方：_________________________ 合同簽定人：___________________ 電話：_________________________ 合同簽定時間：_________________ 聯系地址：_____________________ 傳真電話：_____________________設備銷售合同 篇10 甲方：_____技術有限公司 乙方： 為保證_____技術有限公司生產經營的醫療廢棄物集中處理系統，醫療垃圾處理設備，工業廢棄物處理設備，工業區廢棄物集中處理系統，工業危險廢棄物處理系統，____市生活垃圾集中處理系統，各類垃圾前分選系統，建筑廢棄物綜合再利用系統，航空廢棄物處理系統，高危險廢棄物處理系統，化工、制藥工業廢棄物處理系統，特種廢棄物焚化系統，廢液、廢溶劑專用焚化系統，污泥、廢渣專用焚化系統順利推廣、銷售，本著公平、雙贏的原則，經甲、乙雙方友好協商，達成如下協議：
一、乙方負責代理項目及價格：
1.代理項目： 甲方正式授予乙方代理_____技術有限公司項目設備銷售的代理權，負責該項目的銷售工作。
2.乙方代理的設備型號為________設備價格（大寫）：_____________________ 配置見附件。
二、設備銷售貨款支付方式： 1.設備銷售貨款支付方式：
（1）付款時間：合同簽訂后的三個工作日內支付合同總金額的 60 %，貨到交貨地點三個工作日內支付合同總金額的 30 %，設備安裝調試完畢三個工作日內付清合同總金額的 10 %。
（2）付款方式：最終用戶需將設備銷售款直接打入甲方指定賬戶。當甲方收到貨款90%后，甲方在一周內按約定價格支付乙方的傭金，乙方提供代理酬金發票。
（3）甲方開戶行：中國，賬號： 。
三、甲、乙雙方權利與責任
1、甲方在技術上全力配合乙方工作，但在項目運作的整個周期內所產生的費用均由乙方負責；
2、按公司提供的價格出售的設備，項目代理有40%的利益，在公司提供的價格上打折后出售的設備，打折部分由代理商自行承擔。
3、如甲方沒有按時、足額收到設備銷售款，甲方有權延緩支付乙方相應傭金，乙方有義務負責對購買設備方的銷售款進行追繳。
4、乙方在負責甲方授權項目銷售、推廣過程中產生的一切債務、債權和一切經濟糾紛均與甲方無關，由乙方獨立承擔其全部相關法律責任；
5、乙方在負責甲方授權項目銷售過程中，不得有做出不利于正當市場競爭的行為，不得做出不利于甲方對外形象及甲方利益的行為，否則，甲方有權隨時終止協議約定內容。
6、乙方必須遵守總公司的《技術保密協定》、《知識產權保護合同》及《項目代理協議》等相應協議的所有條款。
7、本協議所簽內容未經甲方同意，乙方不得轉讓他方；
四、簽署相關協議 甲、乙雙方必須簽署;cec商標及知識產權保護協定;和;cec知識產權保護合同;，上述兩協議必須與本協議同時簽署方能生效且與本協議具有同等法律效力。
五、協議期限及簽署地點
1、協議期限：本協議簽字蓋章之日生效，有效期________年，此前所簽協議作廢；
2、本協議的簽訂地點：市建內大街7號光華長安XX2座11層。
六、協議的中止
1、乙方在代理期間，做出任何違反甲方管理規定或有損甲方形象和利益的行為，甲方有權單方面中止與乙方簽訂的本代理協議；
2、乙方不得有擅自出售、抵押、許可、泄漏甲方知識產權的行為，否則甲方有權單方面中止與乙方簽訂的本代理協議同時追究乙方的法律責任；
3、乙方沒有履行本代理協議時，甲方有權單方面中止與乙方簽訂的本代理協議。
七、協議糾紛的解決 在本協議執行期間，甲乙雙方如發生爭議，雙方可以協商解決，協商解決未果時，可以向甲方所在地人民法院提請經濟訴訟解決。
八、協議文本及附件
1、本協議一式貳份，雙方各執壹份，具有同等法律效力，影印無效；
2、本協議附件包括： 乙方營業執照等公司證照及法人代表身份證復印件； 代理商管理制度 設備配置 代理商承諾書 甲方：_____技術有限公司 乙方： 代 表 人：代 表 人：____日期：____日期：
最新買賣合同集錦 篇26
雙方同意買賣，其條款如下：
1.合同貨物：
2.產地：
3.數量：
4.商標：
5.合同價格：...
6.包裝：
7.付款條件：簽訂合同后買方于7個銀行日內開出以賣方為受益人的，經確認的、不可撤銷的、可分割、可轉讓的、不得分批裝運的、無追索權的信用證。
8.裝船：從賣方收到買方信用證日期算起，45天內予以裝船。
若發生買方所訂船舶未按時到達裝貨，按本合同規定，賣方有權向買方索賠損毀/耽擱費，按總金額%計算為限。
因此，買方需向賣方提供銀行保證。
9.保證金：賣方收到買方信用證的14個銀行日內，向買方寄出%的保證金或銀行保函。
若賣方不執行合同其保證金買方予以沒收。
10.應附的單據：賣方向買方提供：
(1)全套清潔提貨單;
(2)一式四份經簽字的商業發票;
(3)原產地證明書;
(4)裝箱單;
(5)為出口所需的其他主要單據。
11.裝船通知：賣方在規定的裝貨時間，至少14天前用電報方式將裝船條件告知買方。
買方或其代理人將裝貨船估計到達裝貨港的時間告知賣方。
12.其他條款：質量、數量和重量的檢驗可于裝貨港一次進行。
若要求提供所需的其他證件，其辦理手續費、領事簽證費應由買方負擔。
13.裝船時間：當日13：00或次日8：00裝船。
14.裝貨效率：每一個晴天工作日，除星期日，節假日外，每艙口進貨為立方噸。
15.延期費/慢裝卸罰款：對于載重噸船來說，每天...。
16.不可抗力：簽約雙方的任何一方由于臺風，地震和雙方同意的不可抗力事故而影響合同執行時，則延遲履行合同的期限應相當于出事故所影響的時間。
買方：賣方：
證人：證人：
日期：
最新買賣合同集錦 篇27
售車方（甲方）：
購車方（乙方）：
甲方現將中華車轉讓給乙方。該車車牌號碼為： 發動機號為： 車架號為： 特簽訂本合同。
第一條汽車質量
該車于20xx年03月08日登記，檢驗合格期至20xx年03月08日
因雙方交易車輛為舊機動車車輛，故雙方簽訂協議時對車身及發動機工作狀況等車輛質量均表示認同。
第二條汽車價格
雙方商定該車的轉讓價為人民幣￥4800元。（肆萬捌元整）
第三條權利義務
1甲方轉讓車輛時向乙方提供該車輛的各種證件、手續，包括： 。
2乙方應認真檢查甲方所提供的車輛證件、手續是否齊全。并且對所購車輛的`功能及外觀進行認真檢查、確認。乙方在購買該車后，負責車輛的維修以及相關規費的繳納。
第四條車輛過戶
車輛必須過戶，過戶所需一切費用由乙方承擔。雙方共同到車管所辦理車輛過戶手續。
第五條結算方式及期限
乙方將車輛驗收合格后，先付￥25000元（貳萬伍千元整）定金給甲方，待過戶手續辦理完畢后將余款￥2300元（貳萬叁千元整）一次性付給甲方。
第六條違約責任
第七條爭議解決
因本合同發生糾紛，雙方協商解決。協商不成，可向仲裁委員會申請仲裁（或向人民法院起訴）。
第八條
本合同經雙方簽訂后生效。第九條本合同一式兩份，雙方各執一份。
甲方（簽名）
乙方（簽名）
身份證號碼
聯系電話
年 月 日
身份證號碼
聯系電話
年 月 日
最新買賣合同集錦 篇28
賣方：_______________(簡稱甲方) 身份證號碼：_____________________
買方：_______________(簡稱乙方) 身份證號碼：_____________________
根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執行，
第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面)，建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。
第二條 上述房產的.交易價格為：單價：人民幣________元/平方米，總價：人民幣___________元整(大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣 __________元整，作為購房定金。
第三條 付款時間與辦法：
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，并約定在 支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度，乙方應在 支付給甲方)，并于銀行放款當日付給甲方，
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，并約定在 支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整于 付給甲方。
第四條 甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用，并應在交房當日將_________等費用結清。
第五條 稅費分擔 甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規，并按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商，交易稅費由_______方承擔。
第六條 違約責任 甲、乙雙方合同簽定后，若乙方中途違約，應書面通知甲方，甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方，但購房定金歸甲方所有
若甲方中途違約，應書面通知乙方，并自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條 本合同一式三份20xx年房屋買賣合同甲方一份，乙方一份、房地產交易中心一份。
第八條 本合同發生爭議的解決方式：在履約過程中發生的爭議，雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第九條 本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十條 雙方約定的其他事項：