2024年買賣合同(通用35篇)
2024年買賣合同 篇1
甲方:________________________
乙方:________________________
甲乙雙方本著平等、自愿、有償的原則,就乙方收藏品轉讓甲方的事宜簽訂以下協議,共同信守。
一、乙方轉讓給甲方_________________藏品,約定藏品狀態見附件。
二、甲方于乙方交貨時,先按轉讓成本價(_________元)付款,甲方即擁有對該藏品的使用權與處置權,甲方通過對藏品進行增值投資(包裝、宣傳、附加文化內涵等)提升藏品價值;乙方保留該藏品增值部分的凈收益共享權,該增值部分凈收益按甲方_______%、乙方_______%比例共享,甲方在增值凈收益實現后1個月內支付乙方。
三、雙方協議期自______年______月______日至______年______月
______日止,同時約定乙方最低增值凈收益為_____________元;期滿未達約定最低標準的.,由乙方按成本價回購藏品或由甲方按約定最低標準補足后買斷乙方對藏品的一切權利。
四、協議期間,該藏品由甲方負責保管,丟失損壞視同買斷藏品進行處理;藏品自身的物理、化學變化引起變質、損壞的,甲方不負責任。
五、本協議一式二份,雙方各執一份,經雙方簽章后,即行生效。如有未盡事宜,雙方另行協商補充。
甲方(簽章):____________ 乙方:____________________代表:____________________代表:____________________簽約時間:________________ 簽約時間:________________
2024年買賣合同 篇2
買賣合同 (建材類)
甲方(買方):
法定代表人:
乙方(賣方):
法定代表人:
根據《民法典》及其他相關法律法規,雙方本著平等互利、等價有償的原則,經過協商一致,自愿訂立本合同。
第1條標的物
貨物名稱: 。
規格型號: 。
制造商: 。
商標: 。
第2條數量
2.1數量: 。
2.2賣方向買方所交付的貨物數量誤差不得超過總量的 %。
第3條質量
3.1質量標準: 。
3.2質量保證: 。
。1)貨物的質量保證期限為貨到驗收合格之日起 個月。
(2)賣方同意以貨款總額的 %,即人民幣 元作為產品質量保證金。質量保證期內,貨物質量不符合約定,賣方不能及時更換或采取其他補救措施,保證金不再返還。
第4條價款及支付
4.1合同價款:
小寫: 。
大寫: 。
4.2合同價款構成:含17%增值稅價款、運保費。
4.3價款支付方式和時間:貨到驗收合格后支付95%,質保期滿后支付5%。
第5條交付
5.1交付方式:賣方送貨
5.2交付時間和內容: 。
5.3交付地點: 。
5.4賣方應提供的單證和資料: 產品合格證、供貨清單、原產地證明、安全技術說明書。
第6條包裝
6.1包裝標準: 。
6.2包裝物及標識的具體要求: 。
6.3包裝費用由賣方承擔,雙方另有約定除外。
6.4包裝不符合標準或約定,造成貨物毀損滅失或其他后果的,由賣方承擔相應責任。
第7條運輸
7.1運輸方式: 。
發貨地點: 。
到達地點: 。
收貨人: 。
7.2運費及相關費用承擔: 。
7.3賣方交由承運人運輸的在途貨物,毀損滅失的風險由賣方承擔。
7.4賣方按照約定將貨物交運后,買方變更到達地點或收貨人的,由此產生的費用和風險由買方承擔。
第8條驗收
8.1買方應在貨到 7 日內進行驗收。如發現貨物不符合本合同約定,應在 日內書面通知賣方。賣方應在接到通知后 2日天內答復,如逾期沒有答復,以買方驗收結果為準。
8.2如果未能就驗收結果達成一致,雙方同意以 產品質量和技術監督機構出具的鑒定結論作為驗收依據。
第9條不可抗力
9.1不可抗力定義:指在本協議簽署后發生的、本協議簽署時不能預見的、其發生與后果是無法避免或克服的、妨礙任何一方全部或部分履約的所有事件。上述事件包括地震、臺風、水災、火災、戰爭、國際或國內運輸中斷、流行病、罷工,以及根據中國法律或一般國際商業慣例認作不可抗力的其他事件。一方缺少資金非為不可抗力事件。
9.2不可抗力的后果:
。1) 如果發生不可抗力事件,影響一方履行其在本協議項下的義務,則在不可抗力造成的延誤期內中止履行,而不視為違約。
。2)宣稱發生不可抗力的一方應迅速書面通知其他各方,并在其后的十五天內提供證明不可抗力發生及其持續時間的足夠證據。
。3)如果發生不可抗力事件,各方應立即互相協商,以找到公平的解決辦法,并且應盡一切合理努力將不可抗力的影響減少到最低限度。
(4)金錢債務的遲延責任不得因不可抗力而免除。
(5)遲延履行期間發生的不可抗力不具有免責效力。
第10條合同變更和終止
10.1雙方協商一致,可變更或終止合同。變更或終止合同應采用書面形式。
10.2發生下列情形之一的,一方可以終止合同:
。1)因不可抗力,致使合同目的不能實現。
。2)賣方未按合同約定期限交貨,經催告后10日內仍未交貨。
。3)貨物質量不符合約定,且賣方未按買方要求采取必要補救措施的,買方可以單方終止合同,有關損失由賣方承擔。
。4)買方無正當理由拒絕接收貨物的,賣方可以終止合同。
。5)合同變更或解除,不能免除違約方應承擔的違約責任,給對方造成損失的,還應承擔賠償責任。
第11條違約責任
11.1賣方未按期交付,每逾期一天,應向買方支付遲延交付部分貨款金額 %的違約金,同時負責賠償給買方造成損失。
11.2買方未按期付款,每逾期一天,應向對方支付未付貨款金額0.03%的違約金。
11.3如發生10.2.3情形,應向買方支付 % 違約金,并負責賠償買方由此產生損失。
11.4發生其它違約情形,違約方應賠償由此給對方造成的損失。如屬雙方過錯,應各自承擔相應責任。
第12條爭議解決方式
12.1因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,由合同各方協商解決,也可由有關部門調解。協商或調解不成的,按下列第 種方式解決:
。1)提交位于 (地點)的 仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的,對各方均有約束力;
。2)依法向 所在地有管轄權的人民法院起訴。
12.2 因關聯交易合同發生爭議,由雙方協商解決,協商不成的,提交雙方上級領導機構裁決。
第13條效力及其它
13.1本合同經雙方法定代表人(負責人)或其授權代表簽字并加蓋合同專用章(或公章)后生效。
13.2本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協議。
13.3合同附件及補充協議是合同組成部分,具有與本合同同等的法律效力。如附件與本文不一致,以本文為準;如補充協議與本文不一致,以補充協議為準。
13.4本合同一式 份,買方執 份,賣方執 份。
買方(蓋章):
法定代表人或其委托代理人(簽字):
組織機構代碼:
納稅人識別碼:
地址:
郵政編碼:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
傳真:
電子信箱:
開戶銀行:
賬號:
時間: 年 月 日
賣方(蓋章):
法定代表人或其委托代理人(簽字):
組織機構代碼:
納稅人識別碼:
地址:
郵政編碼:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
傳真:
電子信箱:
開戶銀行:
賬號:
時間: 年 月 日
2024年買賣合同 篇3
供方:(以下簡稱甲方)
需方:(以下簡稱乙方)
依照國家的有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,并經甲、乙雙方充分洽談協商,簽訂本沙石買賣合同以茲雙方共同遵守。
一、供貨內容及地點
甲方按乙方的要求,供應各種石材至乙方場地內。
二、供貨單價(已供貨當日的市場價為準)
1、沙
2、石子
三、質量要求及驗收標準
1、根據雙方確認樣板進行驗收;
四、供貨期限
從乙方發出材料需求單之日起計,甲方須在一日內將乙方需要的材料供應至乙方指定的地點,如延期,甲方每日支付1000元違約金。(人力不可抗拒除外)
五、運輸費用,包裝標準及費用負擔
1、運輸費及卸車費由乙方承擔。
六、工程款的支付及結算
1、材料每十萬元(含十萬元以上)結算一次,如果一個月不足十萬元石材款則以每月結算一次,每次結算的款項乙方應在10天內支付給甲方。
2、材料到場后,乙方應及時安排有關人員進行驗收,并在驗收合格后將送貨單傳回給甲方,以便甲方結算。
七、違約責任
1、乙方所需的沙石全部從甲方購買。未經甲方書面同意,乙方不得從其他渠道購買沙石,否則乙方應向甲方支付違約金人民幣壹拾萬元,同時甲方有權單方解除沙石買賣合同。
2、如乙甲不能按時、按質地交貨給甲方,乙方有權不支付材料款,并有權要求甲方賠償因此引起的一切經濟損失;
3、甲方無故不交貨或乙方無故退貨,(非質量因素)視為違約,違約方應向對方支付不履行部份貨款的50%作違約金。
八、沙石買賣合同雙方簽字蓋章后生效。
九、沙石買賣合同一式二份。甲乙雙方各執一份。
其他未盡事宜雙方協商決定
甲方:
乙方:
2024年買賣合同 篇4
買方: 買賣合同
賣方:(以下簡稱乙方)
。ㄗ匀蝗嘶蚍ㄈ耍┳∷兀
合同簽訂地:
甲、乙雙方本著平等互利、友好協商的原則,依據《中華人民共
和國合同法》等相關法律的規定,就甲方購買乙方 達成如下
合同,以共同遵守:
第一條 名稱、品種、規格和價格
1.1以上所列數量乙方必須保證保質、及時供應,實際購買及結
算數量以甲方的實際需求為準。
1.2 以上單價包含各種稅費、運雜費及保險費等各項費用。
1.3 雙方在履行合同的過程中無論實際需求的數量是否小于(或
大于)合同約定的數量,以及合同履行時間的長短,合同確定單價不
再調整。
1.4 交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定
及計算方法:運輸途中允許有( )%的自然增(減)量,交貨數量
允許有( )的正負尾差。結算時以雙方共同簽字確認的實際交貨數
量為準。(本條可以根據實際需要進行刪減)
第二條 質量及檢驗
2.1質量按照 規定標準執行,(如果按樣本,樣本作為合同附件)由乙方按批向甲方交送貨物出廠質量證明文件,甲方憑單驗質。(須注明所執行的按國家標準或者行業標準,如標準代號、編號和標準名稱等)
2.2 甲方出具驗收單后,貨物所有權轉移給甲方,但并不免除乙方對貨物應負的質量責任。
2.3 甲方在貨到工地后的 天內,按照監理單位或業主單位的要求對貨物進行檢驗,如果發現不符合約定,由乙方承擔質量責任,并無條件按甲方要求退、換貨物。
2.4 質保期:貨物在質保期內出現質量問題由乙方負責維修或更換,相應的費用由乙方承擔,如果甲方直接負責維修更換的,相應費用由乙方承擔。如因乙方提供的產品出現質量問題產生的一切后續責任,包括檢測費、業主罰款、維修費、誤工費(包括但不限于)等一切損失,均應由乙方承擔。
第三條 包裝方式和包裝品的處理
3.1賣方提供的全部物資均應按技術規格規定進行包裝,包裝應適應運輸、裝卸、防潮、防雨、防震、防銹等需要,確保物資安全無損運抵合同約定地點。
3.2物資的包裝、標記和證件,須符合《產品質量法》及技術規格規定的內容,嚴格遵守國家有關規定并符合買方的合理要求。
3.3由于貨物包裝不當或采取防范措施不充分致使貨物損壞或丟失時,賣方均應負責修理、更換或賠償相應貨物以及因此發生的全部費用。
第四條 交貨方式
4.1 交貨地點:
4.2 交貨時間以甲方通知時間為準。
4.3 交貨方式為乙方負責貨到甲方指定地點,乙方負責辦理物資的運輸及保險,并承擔相關費用及風險。
4.4 乙方負責在指定地點的卸貨(或按合同約定),由甲方派員對產品的外觀質量進行初驗和數量進行驗收,價格按照合同約定處理,甲方所派人員無權對價格以及質量進行確認。
第五條 付款及結算(下列付款條款為參照條款,具體付款方式根據需要進行調整,但5.4條不可刪除)
5.1 合同簽訂后,甲方向乙方支付預付款 元。(不建議支付預付款,如必須要付,且款額較大,乙方應向甲方提供等價的銀行保函作為擔保,如果有就保留此條,如果沒有約定,就刪除該條)
5.2 每月日至次月 日為一個結算周期,雙方辦理月結算,待業主支付甲方計量工程款到帳后5日內由甲方向乙方按合同約定付款。
5.3 甲方付款前,乙方必須向甲方提供稅務發票及甲方指定收料人員出具的相應收貨單據,否則甲方拒絕付款。
5.4 如遇特殊原因,甲方沒有按照合同約定及時付款,對此乙方應給予充分諒解,并不追究甲方遲延付款的違約責任(包括違約金、利息和資金占用費等)。
5.5 合同履行完畢后,雙方應當辦理 買賣合同最終結算手續,在辦理結算時,乙方應當將甲方向其出具的'相關收貨單據全面提交;否則在辦理結算后,對乙方未提交的部分視為已經結算完畢,甲方不用另行向乙方支付任何費用。
第六條 合同終止或解除
6.1乙方負有按照甲方的要求及時保質保量供貨,如果乙方遲延供貨超過3天或乙方拒絕履行,則甲方有權單方解除合同,并要求乙方向甲方支付剩余貨款10%的違約金作為經濟補償。
6.2 因非本承包人以及其他不可抗力的原因導致本工程項目的停工、延期,致使合同目的不能實現,甲方可以向乙方發出書面通知書,提出終止部分或全部合同,乙方應予同意。
第七條 通知條款
7.1 根據本合同需要發出的所有通知以及雙方的文件往來等,必須以書面形式。
7.2乙方通訊地址及收款賬戶為:
乙方名稱:
地址:
收件人: 電話:
乙方銀行賬戶及賬號:
第八條 不得轉讓條款
涉及本合同債權債務禁止轉讓,任何一方所做的轉讓無效。
第九條 爭議的解決
甲、乙雙方如發生爭議應友好協商解決,協商不成,向合同簽訂地法院提起訴訟(如該項目為鐵路項目則約定為:向合同簽訂地鐵路運輸法院提起訴訟)。本合同關于爭議解決方式的約定具有最高效力,雙方以后發生的補充合同、會議紀要、來往函件、發料單、結算單等涉及到爭議解決方式的,均不得對抗此約定,本條款禁止以任何形式變更。
第十條 其他
10.1 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
10.2 本合同未盡事宜由雙方另行協商書面確定。對本合同的任何補充或修訂需經雙方以書面形式簽署為有效。書面補充協議構成本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
10.3 本合同一式份,甲、乙雙方各執 份,具有同等法律效力。
甲方:
負責人或代理人:
乙方(簽字、簽章或按手。
負責人:
簽訂時間:
2024年買賣合同 篇5
甲方:廣西虎鷹水泥有限公司
乙方:
現乙方有鏟車一臺 型號ZL50CN,因業務量不足賣與甲方,經雙方平等協商達成如下協議。
1、 乙方鏟車購于20xx年10月15日,在桂林金天力柳工機械設備有限公司購買,設備價款360000.00(不含其它費用),鏟車購買為分期付款,見附表。
2、 乙方鏟車賣于甲方,以乙方鏟車開到甲方工廠場地為準,并以此計算付款。
3、 乙方鏟車在開到甲方工廠前的一切債權債務均由乙方承擔與甲方無關,且甲方只承擔購買鏟車的分期付款,若鏟車本身存在嚴重的質量問題,乙方有義務協同甲方與脫售鏟車方索賠或更換修理,若無法保修,乙方應承擔責任。
4、 乙方鏟車開到甲方場地后,甲方在三天內打款給乙方(鏟車首付款),相關鏟車的.一切權利轉移給甲方(包括所有權和使用權等)。
5、 鏟車若辦理過戶手續,乙方必須完全配合甲方辦理,若不配合甲方將鏟車退還乙方。
6、 本協議一式兩份甲乙雙方各執一份。
甲方: 乙方:
2024年買賣合同 篇6
根據國家有關法律、法規和本市相關規定,甲(賣方)、乙(買方)、丙(中介)三方在自愿、平等和協商一致的基礎上,就丙方接受甲、乙方的委托,促成甲、乙方訂立房地產買賣合同,并完成其他服務事項達成一致,訂立本合同。
▲該條是合同的目的。
由委托出售方、買受方、中介方三方簽署。保證三方權利義務明晰,有助于中介的陽光操作。
注意:三方當事人必須使用與其身份證(或營業執照)一致的姓名(名稱)。
第一條 標的基本情況及價款
▲該條內容是對房屋基本狀況的`描述。
其中所有權人、共有人、房屋座落、丘號、產權證號、建筑面積、土地證號、房屋來源的填寫內容須與產權證與土地使用證所載一致。其中要注意在權證上不列名的共有狀況。如夫妻共有,房改房中的家庭共有。受托方應要求委托人如實提供情況,并取得共有人的書面同意。
第二條 委托事項
1、甲方委托丙方出售_______________以上房產,并代辦_______________等相關事宜(①產權轉移②房屋交付③房款撥付)。
2、乙方委托丙方購買_______________以上房產,并代辦_______________等相關事宜(①產權證②房屋交付③房款支付④貸款⑤抵押登記⑥土地使用證)。
▲代辦事宜可以選擇。
可選其中的一部分或全選。買賣雙方應從其從其各自利益角度出發,將需委托的事項選擇清楚。
第三條 甲方的義務
1、保證出售的房屋權屬真實,并符合國家及南京市房屋上市交易的政策法規及有關規定,且房屋財產的共有人對出售此房屋無異議。
2、協助乙方辦理該房地產的交易過戶手續,提供相應證件資料。
3、按房地產買賣契約中約定的交付日期,騰空房屋,并完好保留所應交付給乙方的附屬設施及原裝修。
4、在房屋交付前,負責戶口遷出,結清水、電、氣、有線電視、電話、物管等費用。
5、按本合同約定,按期支付傭金和代辦費。
▲該條是法律責任所在。
當事人必須知曉違背上述條款,須承擔相應法律責任。
1、須將其所有房屋真實情況如實告知受托人,尤其是有瑕疵的情況(含權利瑕疵與房屋本身的瑕疵),如是否有查封等情況,所以應慎重對待。
2、尤其是提供資料應真實。
3、是按原先約定的房屋狀況交付。
4、戶口應及時遷出,水、電、氣、有線電視、電話、物管等費用最好在交易手續辦結前一次結清,以避免日后再有糾紛。
5、傭金和代辦費以合同約定的數額和時間交付。
第四條 乙方的義務
1、按照房地產買賣契約中約定的房款支付方式及期限,支付定金和房款。
2、根據本合同約定的委托、代辦事項,按時支付傭金和代辦費用。
3、根據委托事項,乙方應于__________前將各類資料備齊交予丙方,同時將由丙方代繳的____________ (①契稅②交易服務費③抵押管理費④他項權證費)等約計人民幣_______________元交予丙方。丙方將與乙方按實結算,多退少補。
▲第1、2款為乙方必須履行的法律義務。
第3款備齊資料的時間乙方必須明確承諾。需代繳的費用也須根據需要選擇清楚,并將總額填寫正確。丙方在接受費用時務必開具收據或收條,據此可與最后結算的憑據相對應。
第五條 丙方的義務
1、認真履行甲、乙方委托的事項,親自完成甲、乙方委托代辦的各項服務。
2、丙方派______________經紀人負責該房產的居間活動,在委托期限內辦理所委托的事項。 周記
2024年買賣合同 篇7
出賣人:*公司 (甲方) 合同編號:
買受人:*公司 (乙方) 簽訂地點: 太原
一:標的物 簽訂時間:2 0 1 2 年 1 月 4 日
產品名稱品種或者規格生產廠家計量 單位數量價款 單價(元/袋)總價(元)
合計人民幣金額(大寫):捌萬捌仟貳佰元整
二、 質量要求、技術標準、供方對質量負責的條件和期限:質量符合國家食品衛生標準,必須是20xx年12月以后生產的新產品。
三、 包裝標準、包裝物的提供:饅頭5公斤紙盒包裝。
四、 交貨日期及交貨地點:乙方指定地點。
五、 損耗物品數量或缺損部分由甲方10日內補齊。
六、 運輸方式及到站(港)和費用負擔:運輸費用由甲方負擔。
七、 驗收標準、方法、地點及期限: 到貨后由乙方進行抽樣檢查,檢驗標準達到合同約定單項物品質量要求,檢驗費和用品損失由甲方負責并與樣品相符。
八、 結算方式:甲方拿到乙方提供的提貨小票,太原以外地區貨到驗收合格后,無質量問題及不良反映,甲方10日內付清全款,甲方向乙方開具正規發票。
九、 違約責任:甲方逾期交貨,每逾期一日應向買方支付總貨款的5%的違約金。
十、 合同爭議的解決方式:本合同項下發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第 二 種方式解決;(只能選擇一種)
1、提交————————仲裁委員會仲裁;
2、依法向太原大同臨汾鐵路運輸法院起訴。
十一 、本合同自 簽訂之日 起生效。
十二、其他約定事項:
出 賣 人
出賣人(章): 營業執照號碼:
住所:
法定代表人: 委托代理人
電話: 傳真:
開戶銀行:
帳號:
稅號: 郵政編碼:買 受 人
買受人(章): 營業執照號碼:
住所:
法定代表人: 委托代理人
電話: 傳真:
開戶銀行:
帳號:
2024年買賣合同 篇8
賣 方:徐 (簡稱甲方) 身份證號:___________________ 地址: 聯系電話: 買 方:蔣 (簡稱乙方) 身份證號: 地址: 聯系電話:
甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本合同,以資共同信守執行。
第一條 甲方將自有座落于 淄博市張店區美食街西首南側 房屋出售給乙方,乙方對甲方出售房屋已作了解并愿意購買。
第二條 甲方出售房屋屬私有產權 房,用途商業 ,結構鋼混 ,總層數4 層,間數 間,房屋建筑面積 平方米,土地使用權面積 平方米。(祥見附件1:房產證及房產證平面圖復印件)房產證號: 土地證號: 甲方確保該房屋的合法性、真實性、可靠性,未在該房產上設置任何抵押、質押,未有任何債務糾紛。乙方有權在交易前查檔,驗證該房屋權屬。 第三條房屋固定裝修應保持原狀,房屋內附屬設備等祥見屋內設備清單 隨房屋一并轉讓給乙方。第四條依據國家法律、法規、政策,甲方取得該房屋時繳納的公共維修基金隨房屋一并轉讓給乙方。
第五條 甲乙雙方議定上述房產買賣總價款(含裝修、屋內設備和公共維修基金)為人民幣(大寫) 萬元整 工作日內,甲乙雙方共同到 市房屋交易管理部門對甲方的房產證查檔驗證。查檔驗證通過之日,乙方通過銀行轉帳方式向甲方支付售房款總額 %首付款,即 元人民幣;3、甲方在收到首付款當日,將房產證原件以及辦理權屬轉移所需的買賣合同、稅票、身份證復印件等交給乙方并協助乙方到 市房屋交易管理部門辦理房屋交易過戶手續。4、乙方取得 市房屋交易管理部門頒發的'房屋權屬證書和土地權屬證書之日起 工作日內,乙方通過銀行轉帳方式向甲方支付第二期售房款總額 %,即 元人民幣5、房屋尾款 元人民幣,乙方承諾于20xx年 月 日之前付清。乙方根據付款進度將售房款打入甲方賬戶,甲方收款后給乙方出具收條。 第八條違約責任若甲方房屋產權有問題不能過戶,甲方退回乙方支付購房款,并賠償乙方同期貸款利息,若乙方延期付款按對等原則承擔違約責任。 第九條 本合同一式三份,甲乙雙方簽字生效。甲、乙雙方各執一份,第三份交房屋交易管理部門。第十條 本合同發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。第十一條 本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。
出賣方(甲方):_____________ 購買方(乙方)__________________
年 月 日
2024年買賣合同 篇9
出賣人:簽訂時間:
買受人:簽訂地點:
起始日期:截止日期:計劃金額(元):
第一條標的、數量、價款及交(提)貨時間
產品名稱
交貨時間
單位
。╧g)
數量
單價
保護價
。 元kg)
總金額
。 元)
第二條質量標準:按《食用菌菌種管理條例》和《無公害江山白菇省級地方質量標準》標準執行。檢驗標準、方法、地點及期限;買方于菌種接種之日起0日內提出驗收要求的,按前款規定的質量標準到買方種菇地驗收。賣方自接到買方在上述期限內提出的驗收要求之日起3日內未辦理驗收的,視為質量不合格。買方在上述期限內未提出要求的,視為質量合格。
第三條白菇菌種的交貨地點、時間及提供方式:和方式為:_____________。
第四條定金:買方在 年 月 日前向賣方支付收購定金______元。交貨時定金(抵作貨款)。定金支付后,因買方違約解除合同的,定金不予退還;因賣方違約解除合同的,應雙倍返還定金。
第五條標的物的所有權自_______時起轉移,但買受人未履行支付款價義務的,標的物屬于_________所有。
第六條運輸方式及運輸費用負擔;由賣方送到買方指定的——投售點。運輸費用由_______方負擔。
第七條結算方式、時間及地點:_______________________________________。
第八條擔保方式(也可另立擔保合同)__________________________________。
第九條菌種瓶的供應及回收和費用負擔:菌種瓶由賣方提供,每個菌種瓶收取押金______元,由買方于菌種出售后_____日內返還菌種瓶時按實際返還的個數退回。
第十條本合同解除的條件____________________________________________。
第十一條違約責任:違約方按合同總金額的______%向守約方支付違約金。
第十二條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第__種方式解決:
。ㄒ唬┨峤籣_____仲裁委員會仲裁;(二)依法向_______人民法院起訴。
第十三條本合同自_______________起生效。
第十四條其他約定事項;賣方必須做好對買方的售后技術指導服務。買方未按賣方的技術指導操作而引起的損害,由買方自負。菌種在有效期內出現質量問題的,由賣方負責調換。
出賣人買受人
出賣人(章):買受人(章):
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
居民身份證號碼;居民身份證號碼;
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:
2024年買賣合同 篇10
出賣人(甲方):、男、漢族、
身份證號:
現住新疆奇臺縣步行街天山旅館,電話
受買人(乙方):,男、漢族、
身份證號:
現住奇臺縣陽光裕景,電話
上例協議人自愿協商,甲方將自己所有的新疆遠方公司奇臺至老奇臺班線車,車牌號:新BB4383,
一、甲方于20xx年3月27日將該車交付乙方,即買賣成立。雙方交接車時當場對車檢查,對車質量都無異議,自交付乙方后再出現車質量問題甲方不承擔責任。
二、該車自本日交付乙方以前發生的交通事故或自傷等原因造成第三人、自己的.人身、財產損害或電子違章等事故記錄,全部由甲方承擔,自本車交付乙方后(即:20_年3月27日)發生交通事故,造成第三人或自己人身、財產損失或電子違章記錄等事故記錄全部由乙方承擔。
三、本車輛雙方約定總價款240000元(貳拾肆萬元),本合同簽字時當場付110000元(壹拾壹萬元),剩余130000(壹拾叁萬元)于公司過戶完成后當場付清。
四、在公司的過戶費用5000元(伍仟元)以下由乙方承擔,如超過5000元(伍仟元)以上以外的由甲方承擔。
五、關于國家對客運車即本車燃油補貼20_年1月1日以前歸甲方所有,20_年1月1日以后歸乙方所有。
六、如有一方違約必須向另一方交付違約金20_0元(貳萬元)。
七、本合同經雙方簽字后生效,一式兩份甲乙雙方各執一份。 甲方: 電話:
乙方: 電話:
20xx年3月27日
2024年買賣合同 篇11
賣方(以下簡稱甲方):
買方(以下簡稱乙方):
根據《中華人民共和國合同法》的有關規定,甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則,經協商,就乙方向甲方購買標準廠房和使用配套場地達成如下協議,以資共同遵守。
一、 基本情況:
1、 乙方購買甲方坐落在,
廠房建筑面積_____________平方米,并配套場地______________平方米,按甲方廠房土地租賃合同為準。
2、 土地使用權限為年,自年月日到_______年月日止。
3、 廠房區域東側在米內、南側到米內、西側到米內、北側到米內。
二、廠房價格及其它費用:
廠房價格每平方米人民幣______________________元(大寫),總價(含人民幣土地價格)人民幣_______________________________元(大寫)。
三、 付款方式、期限及交房期:
1、________年_____月____日前甲方把廠房通過有關部門驗收合格后交付乙方使用,同時乙方在收到甲方廠房后支付人民幣
萬元(大寫);
2、 以上付款以轉帳或現金方式支付均可,逾期交款處以滯納金按銀行利息的二倍,如乙方逾期超過三個月不付款,甲方有權終止合同,并要求乙方賠償違約金給甲方,違約金按廠房和土地總價的'10%計;若甲方將土地、廠房抵押給任何第三方,則售房合同無效,甲方無條件全額退還乙方所有的購房款,并按廠房和土地總價10%支付給乙方作為違約金。
四、 其他規定:
1、 乙方所購產權房可以自由轉讓或出租給其他方辦業,但必須通知管理方,受讓或承租方企業可以以本廠房地址進行工商注冊。
2、 乙方在所購房屋內組織生產、經營或生活必須遵紀守法,恪守管理制度,照章納稅,按其交付各項規定費用。
3、 本合同未盡事宜由雙方協商補充確定,與本合同具有同等法律效力。
4、 甲方在完成售房的全過程后,則乙方有權支配和使用該廠房,甲方無權干涉。
五、 本合同主體及責任:
1、 甲方: 法定代表:
委托代理人:
2、 乙方: 法定代表人:
委托代理人:
(甲、乙雙方所系法定代表人,具有連帶及擔保責任)。
六、 本合同經雙方代表簽字或蓋章后生效,本合同一式二份,甲、乙雙方和執一份。
甲方: 乙方:
代表( 簽章): 代表( 簽章):
電話: 電話:
日期: 年 月 日 簽約地址:
2024年買賣合同 篇12
需方(甲方):
供方(乙方):
簽訂時間:
簽訂地點:
需方(甲方):供方(乙方):
根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規的規定,甲乙雙方在平等自愿的基礎上經過充分協商,就甲方購買乙方水泥事宜,達成如下一致協議:標的物品種、數量、單價、金額。水泥采購:
1.2合同總價的調整:上述第款表內的單價一欄不得調整;數量一欄為暫定量,結算數量按照甲方實際接受的.數量為準,但總量不超過本合同總量,超量部分甲方有權拒付。結算時的合同總價(結算總價)按照單價乘以結算數量計算。
1.3上述合同單價及據此計算出的合同總價為甲方在本合同項下所需支付的全部費用,其中已包含了乙方為完成包裝、運輸、保管、交付等而可能支出的一切費用。
2、水泥交付的時間、地點及方式
2.合同約定交貨時間:自 年 月 日至 年 月 日。甲方每月水泥計劃用量暫定噸,具體以甲方通知乙方的實際需要數量為準。甲方應于供貨前一天的7:00之前電話通知乙方,以便乙方及時安排運輸車輛,保證及時供貨。乙方應在接到電話通知之日起的第2日內將貨物運到合同約定的交付地點。
2.2交貨地點為位于的甲方庫房。
2.3乙方提供運輸,方式為汽車運輸。
2.4乙方運輸過程中,應確保車輛整潔,不得遺撒、污染環境,否則由此造成的一切后果均由乙方承擔。
3、合理損耗計算方式及分攤方式
若雙方水泥稱重數量出現磅差,當磅差在3‰之內時,以乙方過磅的水泥稱重單為依據;當出現超過3‰的異常磅差時,以甲方過磅的水泥稱重單為依據。
4、貨款的結算:
4.結算程序:根據每一批貨物驗收合格的結果,先由乙方向甲方提交結算報告,甲方收到結算報告后,由甲方項目相關人員在5日內審查完畢并簽署意見,同時將簽署意見的報告送交甲方物資部及審計部,審核確認后,按本合同約定的付款額度支付貨款。貨物供應完畢,雙方最終應以書面形式,辦理結算手續,未經雙方結算確認的,甲方有權停止支付余款。屬于結算單據及和其有關的函件,均須雙方簽字并加蓋公章,否則不予認可。
4.2支付方式:
4.3應以下列第______種方式進行:①匯兌(信匯或電匯)、②票據(支票或匯票)、③現金。
4.4付款地為甲方營業地。
4.5乙方指定其員工(須持乙方法定代表人的授權委托書)為從甲方領取本合同款項的唯一有權代理人,當該代理人發生變更時,乙方應當以書面方式通知甲方。
5、質量要求:乙方提供的水泥需符合GB75-999、GB344-999水泥標準。
6、驗收標準、方法及提出異議的期限
貨物按照國家GB75-999、GB344-999水泥標準的8.1、8.4、8.5.3及GB2573-990標準驗收。由乙方在同編號水泥中抽取試樣并檢驗,水泥簽封后保存三個月。如甲方對乙方同期同編號水泥檢驗報告認可,以乙方同編號水泥的檢驗報告為驗收依據(乙方提供的樣品品質應達到該條上述規定的標準);如甲方有異議,可在水泥交付之日起45日內向乙方提出,并有權委托北京市有關檢驗機構對試樣重新檢驗,該檢驗機構的檢驗報告為最終結果。到場時貨物必須在現場地磅驗收重量,且雙方在磅單上確認,乙方可對磅碼結果進行場外第三方復核,場外驗收的重量如無誤,其磅碼費用由乙方承擔。
7、違約責任
7.乙方遲延交付貨物的,每遲延一日,按應交貨物總價款的萬分之三向甲方支付違約金。逾期超過十五日的,甲方有權解除合同。因此造成的損失超過違約金的,超出部分由乙方賠償。
7.2乙方交付的貨物不符合合同約定的質量標準的,甲方有權拒絕接受。乙方應按應交貨物總價款的百分之十向甲方支付違約金,同時甲方有權解除合同或要求乙方在甲方指定的時間內按合同約定的標準繼續履行交付義務。因此造成的損失超過違約金的,超出部分乙方應當賠償。
7.3甲方逾期支付貨款的,向乙方支付違約金最高不超過合同價的百分之三。
7.4乙方違反本合同的約定而引起第三人索賠的,由此產生的一切費用和責任由乙方承擔。
7.5乙方單方解除合同,應向甲方支付合同總額50%的違約金。
8、合同生效本合同自雙方簽字、蓋章后生效。本合同一式 份,雙方各執 份,具有同等法律效力。
9、糾紛解決方式甲、乙雙方因本合同發生爭議,應當友好協商;協商不成,雙方同意按照以下第種方式執行:
第壹種:將本合同引起的或與本合同有關的一切爭議提交北京仲裁委員會并按該會仲裁規則仲裁,仲裁是終局的,對雙方均有拘束力;
第貳種:任何一方均有權向甲方住所地有管轄權的人民法院提起訴訟。
10、其他約定事項禁止權利轉讓任何一方不得將其在本合同項下無論是全部的還是部分的權利轉讓給第三方。合同一方將其合同權利轉讓的,該權利轉讓無效,對本合同他方不產生法律約束力,并視為該方違約,該方應向本合同他方支付相當于本合同標的額0%的違約金。
買受人向出賣人發出的任何文件資料及指令,按以下出賣人提供的聯系方式均應被認為已經送至出賣人。
甲方(蓋章)法定代表人
乙方(蓋章)法定代表人
委托代理人委托代理人單位地址郵政編碼
單位地址郵政編碼
2024年買賣合同 篇13
買方:_________(以下簡稱甲方)
賣方:_________(以下簡稱乙方)
保證人:_______(以下簡稱丙方)
上列當事人就汽車買賣事宜訂立合約如下:
第一條甲方就其約定,將其所有的轎車售予乙方,乙方買受。
第二條后記轎車的買賣總金額為人民幣_________元整。乙方依照下列方式支付款項予甲方。
(1)本日(訂約日)先交付定金_________元。
(2)余款_________元(中期款)于申請過戶的同時支付。
(3)余款_________元,可分十次支付,自_________年_____月______日至_______月止,每月______日前支付______元,乙方應于過戶時,將相當于上述期滿金額的支票匯出交付。
第三條甲方對乙方負責辦理如下的過戶與交付手續:
前條第(3)項的支票于過戶的同一日支付。
第四條辦理過戶手續所需費用由乙方負擔。
第五條乙方若無法履行第二條第(3)款項中任何一期的.分期付款,則必須將余款一次付清。
第六條甲方須保證后記轎車并無瑕疵。有關瑕疵的保證,則只限于交付日后三個月以內,往后即不負一切責任。
第七條后記轎車交付之前,若因不可抗力之事由,致使轎車丟失或毀損,其責任由甲方負擔。
第八條丙方須對甲方保證,乙方確實履行本契約按期支付價金,并負連帶賠償責任。
本契約一式三份,甲、乙、丙方各執一份為憑。
賣方(甲方)(簽章):_____________
住址:_____________________________
身份證統一號碼:___________________
買方(乙方)(簽章):_____________
住址:_____________________________
身份證統一號碼:___________________
保證人(丙方)(簽章):___________
住址:_____________________________
身份證統一號碼:___________________
___________年__________月________日
附件轎車的標示
牌照號碼:_________
顏色:_________
型式:_________
引擎號碼:_________
二手車買賣合同
買方(以下簡稱甲方):_______________
身份證號:_______________
電話:_______________
賣方(以下簡稱乙方):_______________
身份證號:_______________
電話:_______________
第一條甲方依法出賣具備以下條件的舊機動車:
車主名稱:_________;號牌號碼:_________;廠牌型號:_________;初次登記日期:_________;發動機號:_________;車架號:_________;養路費繳付有效期從_________至_________;最近一次年檢時間:_________;行使公里數:_________;車輛使用性質:非營運。
第二條車款及交驗車
1.車款為(不含稅費)_________元;大寫:_________。
乙方應于_________年_________月_________日同甲方當面驗收車輛及審驗相關文件,并以現金的方式自驗收審驗無誤之日起___________日內向甲方支付車款的_________元,剩余車款雙方按照約定用乙方的建筑材料折抵。
第三條雙方權利義務
1、甲方應保證對出賣車輛享有所有權或處分權,且該車符合國家有關規定,能夠依法辦理過戶、轉籍手續。
2、甲方保證向買方提供的相關文件真實有效及其對車輛狀況的陳述完整、真實,不存在隱瞞或虛假成分。
3、乙方應按照約定與甲方當面驗收車輛及審驗相關文件,并按照約定支付車款。
4、甲方收取車款后,應開具相關的收款憑證。
5、由于該車輛以較低的價位賣給乙方,該車自xx年3月到現在的所有交通違章由乙方自己處理。
6、由于該車輛乙方需要保留車號,該車輛暫不過戶,如需過戶賣方應該積極配合并提供相關的手續。該車輛自交付給乙方即日,所有權即發生轉移,交付后因該車所發生的一切法律后果(如:違法處罰、交通事故給第三人造成的一切經濟損失均由乙方自己承擔)。
7、乙方提供的建筑材料折抵剩余車款,其建筑材料價格不得高于同行業價格。
8、因該車輛所發生的一切過戶費用均由乙方承擔。
第五條合同爭議的解決辦法
本合同項下發生的爭議,由雙方當事人協商或申請調解解決;協商或調解解決不成的,提交烏魯木齊仲裁委員會庫爾勒分會仲裁;
第六條其他
1._________。
2.本合同一式三份,買方一份,賣方一份,備案機關一份。本合同在雙方簽字蓋章后生效。合同生效后,雙方對合同內容的變更或補充應采取書面形式,作為本合同的附件。附件與本合同具有同等的法律效力。
買方:__________________
身份證號:______________________
電話:__________________________
賣方:__________________
身份證號:______________________
電話:__________________________
__________年________月________
簽訂地點:______________________
2024年買賣合同 篇14
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定,甲乙雙方本著平等互利互惠的原則,就雙方采購鋼材事項達成如下合同條款:
一、甲方工程的名稱及地點:
二、交易方式:
1、在本合同有效期內,甲方項目部指定收料人在與各項目部簽訂采購合同中指定,甲方項目部指定收料人及對帳人為 ,聯系電話 。
2、甲方以傳真、短信或口頭方式通知所需采購的鋼材具體的規格、數量,乙方應當在接到甲方要貨通知之日起3個工作日內(直徑28以上鋼材需提前30天報供貨計劃),將所需鋼材送到指定地點,如乙方原因造成供貨延誤,乙方應按甲方要求鋼材供貨額萬分之六/天向甲方支付違約金。
3、乙方將鋼材送達工地后,甲方收料人應當場清點數量,核對規格、品名,核實后在乙方的送貨單上簽名,該單作為乙方與甲方的結算憑證。
四、鋼材的計量方式:螺紋鋼按理論重量計算;9米定尺。線材按電子磅計量,磅差不得超過每噸3公斤。
五、交(提)貨地點、方式:每批鋼材交貨地點按照合同的指定工程地點,由乙方負責送貨到達。乙方配送部 ,手機: ,傳真 : ,乙方核對人: ,手機 。
六、質量要求、技術標準:乙方必須按甲方如下的指定品牌供應符合國家的質量標準的`鋼材,并隨每批貨物出具質量保證書、合格證、生產許可證,甲方的指定鋼材品牌或指定廠家如下: ,若因乙方原因不能采購以上指定鋼材品牌或指定廠家的貨源送達甲方工地,向甲方支付20xx元/次的違約金,并應在接到甲方供貨通知當天告知甲方,經甲方同意可采購上述指定鋼材品牌或指定廠家以外且質量符合國家標準的三個以上鋼材品牌或指定廠家品牌供甲方選擇。
七、驗收標準和方式:甲方應在收到乙方送達鋼材后五個工作日內取樣送當地有檢測資格部門進行檢測,檢測合格后方可使用,若甲方未復檢使用鋼材責任由甲方負責。如鋼材在檢測后發現質量不合格,甲方應在收到檢測報告三天內通知乙方,乙方確認檢測報告后無條件負責退回貨物,并在二個工作日內按甲方要求供應合格產品,并承擔退貨相關費用(裝卸費用由乙方承擔),若甲方在接鋼材復檢不合格報告后未能在三天內通知乙方的,則由甲方承擔責任。同時甲方在現場抽驗鋼材外觀質量和理論重量,乙方應保證合格。不論甲方是否將材料送去檢測,乙方均需確保材料質量符合國家標準。
八、結算及付款方式:
1、乙方按甲方要求將鋼材送達甲方指定工地的當天,甲方指定收貨人應在乙方送貨憑單上簽收確認并加蓋項目部專用章,該簽收憑單將作為雙方結算貨款的依據。
2、乙方把結算清單送達工地,甲方代表應在三十天之內書面或口頭回復是否準確。
3、付款方式為: 每次付款前,乙方均應提供國家統一完稅發票,同時發票專用章的單位名稱應與供貨單位名稱相一致,否則甲方有權拒絕付款。
九、其他約定事項;若到鋼材到甲方工地時間為05:00到20:00時間的甲方負責工地5小時內及時配合卸貨,若甲方原因不能在5小時內安排卸貨的,向乙方支付誤工費1000元/日,若鋼材到甲方工地時間為20:00到05:00時間的甲方負責10小時內及時配合卸貨,若甲方原因不能在10小時內安排卸貨的,向乙方支付誤工費1000元/日。
十、簽訂合同的任何一方違約不履行合同,應負違約責任。因本合同發生糾紛,任何一方均可向合同簽訂地所在地法院起訴。
甲方:乙方:日期:
2024年買賣合同 篇15
供貨方:
采購方:
北京市教育委員會
北京市質量技術監督局
二五年四月
說 明
1、本合同由北京市教育委員會和北京市質量技術監督局共同制訂。
2、供貨方應充分認識到所提供的公寓用品的質量直接關系到學生的切身利益。
3、當事人應當按照自愿、公平及誠實信用的原則訂立合同。
4、簽訂合同前,雙方應當仔細閱讀合同條款,特別仔細審閱其中具有選擇性、補充性、填充性的內容。
5、為體現合同雙方的自愿原則,本合同文本中相關條款后留有空白行,供雙方自行約定或補充約定。供貨方與采購方可以針對本合同范本中未約定或約定不詳的內容,根據合同標的物的.具體情況簽訂公平合理的補充協議,也可以在相關條款后的空白行中進行補充約定。
6、本合同文本選擇內容、空格部位填寫及其他需要刪除或添加的內容,雙方當事人應當協商確定。選擇內容,以劃√方式選定;對于實際情況未發生或雙方當事人不作約定時,應當在空格部位打×,以示刪除。 供貨方:
通訊地址:
郵政編碼:
營業執照注冊號:
企業資質證書號:
法定代表人: 聯系電話:
委托代理人: 聯系電話:
采購方:
通訊地址:
郵政編碼:
法定代表人: 聯系電話:
委托代理人: 聯系電話:
根據國家相關法律法規和《北京市各級各類學校學生公寓床上用品管理辦法(試行)》文件的規定,供貨方和采購方在平等、自愿、公平、協商一致的基礎上就學校學生公寓床上用品采購、質檢等事宜達成如下協議:
第一條 學生公寓床上用品基本情況和質量標準
1、學生公寓床上用品基本情況
內容 纖維 名稱 品級 規格 數量 單價
被子
褥子
床墊
床單
2024年買賣合同 篇16
供方:_____________
需方:_____________
產品名稱:_____________計量單位:_____________簽訂地點:_____________合同編號:_____________
生產廠:_____________牌號商標:_____________
規格型號
數量
單價(元)
總金額(元)
交(提)貨時間
備注
合計
合計人民幣金額(大寫):
1.本合同按《民法典》、《工礦產品購銷合同條例》、《中華人民共和國爆炸物品管理條例》及有關民爆器材管理規定執行。
5.驗收標準、方法及提出異議期限:
6.結算方式及期限:
7.包裝標準、包裝物的供應與回收費用負擔:
2.質量要求、質量標準:
8.違約責任:
3.交(提)貨地點、方式:
9.解決合同糾紛的方式:本合同在履行過程中發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成,當事人雙方同意由 仲裁委員會仲裁(當事人雙方未在本合同中約定仲裁機構,事后又未達成書面仲裁協議的,可向人民法院起訴)。
4.運輸方式及到達站(港)
10.其他約定事項:
供方
單位名稱(章):_____________
單位地址:_____________
法定代表人電話:_____________
開戶銀行:_____________
帳號:_____________
編碼:_____________
發貨單位:_____________
需方
單位名稱(章):_____________
單位地址:_____________
法定代表人電話:_____________
開戶銀行:_____________
帳號:_____________
編碼:_____________
發貨單位:_____________
物資主管部門簽證意見:_____________
簽證部門(章)
(簽證不收費)
鑒(公)證意見:_____________
經辦人:_____________
鑒(公)證機關(章)。篲____________
_____________年_____________月_____________日
2024年買賣合同 篇17
合同編號:
賣方(下稱甲方):____________ 地址:________________________ 聯系方式:____________
買方(下稱乙方):________________地址:________________________ 聯系方式:_____________
甲乙雙方經過友好協商,基于自愿平等互利的原則,就甲方向乙方出賣本合同約定的作品事宜,達成如下協議合同:
一、作品概況
二、作品權屬
甲方應保證對本合同的第一條作品擁有所有權及處分權,并擁有足以對抗第三人的權利,同時甲方應如實說明作品的情況及瑕疵。
三、交易價格
經甲乙雙方確認,本合同交易作品的價格合計為:人民幣,甲乙雙方均有對本合同約定的.交易價格和其他事項保密的義務,任何一方泄露合同其中信息,應承擔給對方造成損失的賠償責任。
四、付款方式
乙方應在________年_____月_____日前將上述款項付至甲方銀行賬戶。
五、作品交付及驗收
甲方應在合同簽訂____日內將作品交付乙方。甲乙雙方在交付的同時對作品進行現場驗收。
1、 驗收方法:雙方書面確定。
2、 驗收標準:符合本合同第一條所列作品概況。
3、 驗收結束后,甲乙雙方應對作品進行確認正視、俯視、底視的照片進行簽字確認。
六、交易終止
乙方于以下情形有權終止交易:有證據表明作品在權屬、真偽、瑕疵紕漏等方面存在不實之處。上述情形屬實的,乙方有權解除合同,如乙方已經支付的款項,甲方應在____日內退回,逾期則按照每天2%的標準承擔違約金。
七、甲方取回責任
本合同解除后,甲方應于____日內取回作品;逾期未取回,乙方收取合理的保管費。甲方如采用郵遞方式取回,應向乙方出具書面申請,郵遞、保險用由甲方承擔,乙方不承擔貨物交予承運人之后的責任。
八、違約責任
1、甲方在作品的權屬、真偽、瑕疵紕漏等方面存在不實之處,應按照本合同約定的交易價格向乙方進行賠償。
2、乙方未按照合同約定支付款項的,逾期每天則按照1%的標準支付違約金。
九、不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免的對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等,以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如遇不可抗力事件發生,導致合同無法正常履行,發生一方應及時告知對方,并及時協商合同終結或延期協議,并書面做出合同附件。
十、補充與附件
本合同未盡事宜,應按照國家相關法律法規執行,未做規定的,甲乙雙方經過友好協商達成書面補充協議。協議與其他補充材料作為合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
十一、合同效力
本合同自甲乙雙方簽字之日生效。有效期為年,自至 年月效力,簽字蓋章(手。┥。
十二、爭議處理
本合同在履行過程中發生爭議的,由雙方當事人友好協商解決,也可由有關部分調解;協商或調解不成的,則可提交地方仲裁委員會仲裁,或依法向乙方地方人民法院起訴。
賣方:賣方: 地址:地址: 聯系方式: 聯系方式:
開戶銀行: 開戶銀行:
銀行賬號: 銀行賬號:
2024年買賣合同 篇18
買賣雙方依據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律法規的規定,本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則,經充分友好協商,就有關_海爾電冰箱的買賣事宜,訂立如下合同條款,以資共同恪守履行。
第一條 乙方向甲方訂貨總值為10萬人民幣元的電冰箱,其配置標準、單價、總價等如下: 標的物名稱:對開門649升節能增鮮冰箱 型號: BCD-649AB 單價:10000元 臺數:10 總價:100000元
第二條 定貨、交貨及驗收
1、定貨日期為本合同簽訂之日!
2、交貨日期;20.01.01
3、交貨地點;
4、付款方式;簽訂合同時,乙方向甲方交付: 。1)定金 0.00 元;
5、驗收方式:甲、乙雙方合驗。甲方向乙方說明商品的配置,核對商品品牌、型號和編號,開箱檢驗,正確調試,保證商品符合產品使用說明明示的配置和產品的質量狀況,經乙方確認,當面向乙方交驗商品,并介紹產品的使用、維護和保養方法以及三包方式,明示三包有效期,提供三包憑證、有效發貨票、產品(選配件)合格證和使用說明!
第三條 質保規定
2、冰箱整機三包有效期內出現質量問題,甲方負責在____日內維護、修理,并保證修理后的商品能正常使用30天以上,主要部件三包有效期內出現故障,甲方負責在____日內修理或更換新的主要部件(包括工時費和材料費)!
3、自售出之日起7天內,主機、外設商品出現性能故障時,乙方可選擇退貨、換貨或修理,乙方要求退貨時,甲方負責為乙方退貨,并按發貨票價格一次退清貨款!
4、自售出之日起第____日至第____日內,主機、外設商品出現性能故障時,乙方可選擇換貨或修理。乙方要求換貨時,甲方負責____日內為乙方調換新的同型號同規格商品; !
5、整機三包有效期內,主機、外設商品出現性能故障,經兩次維修,仍不能正常使用的,憑修理記錄,甲方負責在____日內為乙方調換新的同型號同規格商品;同型號同規格商品停產的,調換新的不低于原產品性能的同品牌商品。若甲方既無同型號同規格商品,又無不低于原產品性能的同品牌商品的,乙方要求退貨時,甲方負責為乙方退貨,并按發貨票價格一次退清貨款。
6、在三包有效期內,選購件出現性能故障,甲方負責在日內為乙方調換新的選購件。選購件更好兩次后仍不能正常使用的,甲方負責為乙方退貨,并按發貨票價格一次退清貨款。
7、在三包有效期內,乙方憑發貨票和三包憑證辦理修理、換貨、退貨。如乙方丟失發貨票和三包憑證,但能夠證明該產品在三包有效期內,甲方負責修理、更換!
第四條 屬下列情況之一的,甲方不實行三包:
1、超過三包有效期的;
2、未按三包使用說明的要求使用、維護、保管而造成損壞的;
4、無有效三包憑證及有效發貨票的(能夠證明該產品在三包有效期內的除外);
5、擅自涂改三包憑證的;
6、三包憑證上的產品型號或編號與商品實物不相符合的;
9、無廠名、廠址、生產日期、產品合格證的;
10、因不抗力造成損壞的!
第六條 甲方為乙方提供自電冰箱售出之日起________年內____區用戶上門硬件維修服務
第七條 質保期外,甲方提供有償跟蹤服務,服務費按每臺機 50 元次收取!
第八條 違約責任
1、除不可抗力外,甲方未按時交貨,則每日按合同總價款的 1% 向乙方支付違約金!
2、除不可抗力外,乙方付款逾期,則每日按合同總價款的 1% 向甲方支付違約金。
3、甲方未在約定時間內修理、更換或退貨,應付違約責任!
第九條 甲、乙雙方確因不可抗力的原因,不能履行本合同時,應及時通知對方,并說明相關理由。
第十條 本合同所訂一切條款,甲、乙任何一方不得擅自變更、修改或解除,如一方單獨變更、修改或解除,對方有權拒絕,并可要求變更、修改或解除合同的一方承擔由此造成的一切損失!
第十一條 本合同在執行中如發生爭議,甲、乙雙方應協商解決,協商不成時,按下列第種方式解決;
1、提交 仲裁委員會仲裁;
2、依法向人民法院起訴!
第十二條 本合同自雙方簽字之日起生效,本合同在執行期間如有未盡事宜,由甲、乙雙方協商,另訂附則附于本合同之內,其在法律上與本合同享有同等效力! ∈、合同的解除 本合同在下列任一情形下解除:
1.合同期限屆滿,雙方不再續簽本合同;
2.雙方通過書面協議解除本合同;
3.因不可抗力致使合同目的不能實現的;
4.在合同期限屆滿之前,當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;
5.當事人一方遲延履行合同主要義務,經催告后在合理期限內仍未履行;
6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的;
第十四條 本合同一式份,甲、乙雙方各執正本一份、副本份! 〖追揭曳健 挝幻Q(蓋X)單位名稱(蓋X)地址: 地址: 法定代表人(簽字) 法定代表人(簽字) 委托代理人(簽字) 委托代理人(簽字) 電話: 電話: 簽訂地點:簽訂時間________年____月
2024年買賣合同 篇19
甲方(售房人):_______
身份證號:_______
乙方(購房人):_______
身份證號:_______
丙方(中介方):_______
營業執照:_______
甲乙丙三方根據中華人民共和國有關法律、行政法規市相關地方性法規的規定,在平等、自愿、相互信任的基礎上經友好協商簽訂本合同,承諾共同遵守。
第一條:甲方自愿將位于_______區_______大街_______房屋(房產證號:石房權證新字第33號;國有土地使用權號:新—華國用______第_______號)一套出售給乙方,乙方對該房屋已做充分了解并實地看房,對該房屋現狀無異議,對該房屋的房產證和國有土地使用證也進行認真閱讀,愿意購買該房屋。
第二條:甲乙雙方協商后的實際成交價格為:人民幣(小寫)800000元(大寫)捌拾萬元整,此房價包括以下附屬設施:整體廚柜、消毒柜、跑步機、太陽能及一切不動產。
第三條:乙方應于合同簽訂當日向甲方交付購房首付款人民幣(大寫)_______萬元整(小寫)_______元整,甲方應于簽訂合同當日將該房屋所有權證和國有土地使用證暫押于丙方。剩余該房屋售房款人民幣(大寫)_______元整(小寫)_______元整自房管局辦理過戶之日起一個月內付給甲方。
第四條:甲乙雙方同意甲方于乙方將全部售房款人民幣捌拾萬元給付甲方后的三日內騰空該房屋并將該房屋的鑰匙交給乙方,丙方應積極協助甲乙雙方辦理該房屋的水電費、暖氣費、物業費等手續的交接事宜。甲乙雙方同意在甲方交給乙方鑰匙前該房屋的水電費、暖氣費、物業費等相關費用均由甲方承擔;甲方交給乙方鑰匙后該房屋的水電費、暖氣費、物業費等相關費用均由乙方承擔(甲方交給乙方鑰匙后的`甲方已承擔的費用甲方應將有關交費收據或證明交給乙方,乙方根據交費收據或證明給付甲方),如果甲方一時辦理不清應給乙方留夠足夠的費用由乙方代交。
第五條:乙方付給丙方中介服務費_______元整,在簽訂本合同的同時交納。
第六條:除不可抗力外,雙方不得中途毀約,甲方中途毀約給付乙方16萬元違約金并賠付丙方壹萬元;乙方中途毀約給付甲方16萬元違約金并賠付丙方1萬元。乙方延期付款給付甲方違約金5萬元并按同期銀行貸款利率的四倍利率計息。
第七條:該房屋過戶的一切費用均由乙方承擔。過戶的費用包括但不限于:契稅、交易服務費、產權登記費、土地出讓金、印花貼花稅、營業稅、土地增值稅、個人所得稅等等。以上該房屋過戶的一切相關費用在過戶前由乙方交付丙方,辦完手續后乙丙雙方憑票結算,多退少補。
第八條:本合同一式五份,甲乙雙方各執一份、丙方三份,經甲乙丙三方簽字蓋章生效。
甲方:_______
乙方:_______
丙方:_______
簽約日期:_______年_______月_______日
2024年買賣合同 篇20
合同編號:________________
出賣人:________________ 簽訂地點:________________
買受人:________________ 簽訂時間:____年____月__日
一、收貨人名稱、發到站、品種規格、質量、交(提)貨時間、數量 收貨人 名稱
發站到站品種規格質量交(提)貨時間、數量(噸)全年合計一季度二季度三季度四季度 (注:空格如不夠用,可以另接)
二、交(提)貨方式:________________________________________________
三、質量和數量驗收標準及方法:______________________________________
四、煤炭單價及執行期:______________________________________________
五、貨款、運雜費結算方式及結算期限:________________________________
六、違約責任:______________________________________________________
七、解決合同爭議的方式:____________________________________________
八、其他約定事項:__________________________________________________
2024年買賣合同 篇21
上訴人:于某,女,x年7月28日生,漢族,##軟件有限公司工程師,住##市##區##鎮6號樓4單元602號
被上訴人:蔡某,男,1x年5月5日生,漢族,北京##醫療器械有限責任公司法定代表人,住北京是海淀區##鎮##號樓##單元##號
上訴人因蔡某訴于某房屋買賣合同糾紛一案,不服昌平區(x1)昌民初字第##號判決書,現提出上訴。
上訴請求:
1、一審判決認定事實不清,證據不足,適用法律錯誤,,請求二審法院撤銷一審判決,依法改判或將本案發回重審
2、一二審訴訟費用全部由被上訴人承擔
事實與理由:
一、一審判決認定事實不清。
一審法院認定按照合同約定上訴人于某應承擔個人所得稅的事實是錯誤的。
首先,要查清本案的事實部分,我們需要了解上訴人和被上訴人以及居間公司之間就房屋買賣交易過程中一系列細節約定。x0年8月21日上訴人通過鑫尊置業居間公司和被上訴人簽訂房屋買賣合同,簽訂合同時,上訴人多次反復向居間公司和被上訴人核實稅、費項目,得到肯定的答復是,賣方只有一套房產,并滿五年,不存在個人所得稅,并且居間公司經紀人國紅吉親筆列出清單(證據四),及上訴人對國紅吉做的錄音證據三,以及《房屋買賣合同》第六條(二)項關于出賣人承擔的稅、費中都清楚的表明,出賣人應該承擔的稅費中不包括“所得稅”,也就是講,不會有個人所得稅發生,這是出賣方以及居間公司給買受人的真實的意思表達,上述證據足以讓買受人相信,買賣合同中時產生的所有費用中不包括“個人所得稅”,在此信任的基礎上,買受人在第六條(四)項買受人愿意承擔出賣人應當承擔的稅、費這一項的約定下,買受人愿意承擔的稅、費就是第六條(三)項下指明的第8項“契稅”,和第六條(二)項下指明的第9項“土地出讓金或土地收益”,這才是上訴人簽訂合同時的真實意思表達,也是買賣雙方關于《房屋買賣合同》達成合意的前提條件之一,也不存在約定不明的情況。該份《房屋買賣合同》第六條關于稅、費相關規定第(一)項之所以用羅列的方式清晰的表達所有應該繳納的稅、費,并在(二)、(三)項繳納義務主體欄中通過填表“√”或“×”的形式約定清楚,就是為了防止合同出現歧義,如果關于“個人所得稅”真的如被上訴人所言,應該有上訴人繳納,那簽訂合同時就應在買受人承擔的稅、費一欄中通過填表打“√”的形式寫清楚。通過對上述買賣雙方意思和語境的分析,以及相關證據的佐證,可以清晰的看到,一審法院在審理本案時,沒有深入調查簽訂合同的背景和了解買賣雙方真實的意思表達,錯誤的機械套用《房屋買賣合同》相關條款,做出錯誤的裁判。
其次,一審法院認定,上訴人違約日期應該從x0年10月26日起算至x1年2月9日房屋實際過戶之日止是錯誤的。我們認為在爭議沒有解決之前,上訴人有理由不履行相應的義務,真實情況是,x1年10月26日下午,交易雙方和中介在昌平建委開始辦理過戶手續時,中介拿出一些過戶材料要求賣方簽字,賣方拒絕簽署《滿五年唯一生活用房證明》,并借口上廁所,離開過戶大廳,后始終沒有出現,當天無法完成過戶。10月至11月,買方多次催促中介(國紅吉)解決問題,并曾到中介店找中介協商,中介說賣方應當簽字,不應該產生個稅,另外簽署合同時,中介講,如果有清單之外的其他稅費,中介會承擔,因此,買方沒有同意支付個人所得稅。x1年11月11日賣方在明知買方已經交付一半購房款,并將另一半購房款匯入賣方賬戶的情況下,為了獲取不法利益,隱瞞不止一套住房并需要繳納個人所得稅的真實事實,采取欺騙手段,騙騙取中介和買方的信任,稱其房屋不需要繳納個人所得稅,達到促成交易的目的,至此引發矛盾后,賣方不是采取積極的方式解決矛盾,而是通過律師來歪曲合同簽訂的原意,蒙騙一審法院,騙取違約金和律師費達13萬多元,而一審法院根本沒有深入了解案件背后的真實交易意思,且沒有認真分析研究合同約定的條款內容,草率做出錯誤判決。在本案開庭審理過程中,賣方訴請的違約金是五萬二千一百六十二元五角,而律師費卻高達8萬元。在中國,當事人為了5萬多元利益,卻承擔8萬元的律師費案件是不是就這個案件出現了。而且一審法院根本沒有考慮到案件背后的真實交易情況,做出極其荒唐的判決,本案的判決結果,我們認為完全是一起賣方惡意不履行合同,律師參與挑起訴訟,法官極其不負責的`草率錯誤判決。
二、一審判決認定事實證據不足。
一審法院認定上訴人違約的事實有結婚證、《存量房屋買賣合同》、《公積金貸款補充協議》、查詢單、詳情單、收條、證人證言及當事人陳述等證據在案佐證。我們認為,這些證據并不能證明上訴人有任何過錯,從上述內容我們可以清晰的知道,在本案的交易過程中,上訴人始終積極嚴格履行合同交易義務,并完成了高達162.5萬的付款義務,(其中50%首付款按時付給賣方,剩余50%尾款也通過資金監管方式按時匯入賣方賬戶),其主客觀善意交易非常明顯,上訴人如此善意行為,不可能也不會為了4400元的個人所得稅而使自己產生無法過戶的風險,因此一審法院認定在證據不足的情況下,對案件事實做出錯誤的認定。
三、一審法院適用法律錯誤
一審法院在認定事實不清、證據不足的情況下,錯誤適用《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零七條規定,做出錯誤判決。我們認為在違約責任沒有劃清的情況下就適用《房屋買賣合同》第九條的規定是錯誤的,上訴人在整個交易過程中都是積極和善意的,由于被上訴人的欺騙行為,為了促成交易,才導致過戶失敗,責任不在上訴人。同時關于律師費一節,一審法院適用第九條(四)出賣人或買受人任何一方違約,違約方除了依據本條前三款約定承擔違約責任外,還應賠償守約方因主張債權而支付的律師費(但賠償的律師費不應當超過房屋總價款的5%),如一方違約導致上述交易無法完成的還應賠償守約方向居間人支付的傭金。且不講該條款是格式條款,有違公平誠信的原則,顯失公平。但該條適用的前提是守約方因主張債權而支付的律師費,我們先不論到底誰是守約方,該條被上訴人主張的債權是多少,我們在判決書中并沒有看到,實際也不存在有債權的事實,x1年4月8日上午 11時,回龍觀法庭民事案件開庭筆錄第三頁第五行,被上訴人的代理人已經明確請求變更了訴訟請求,變更的結果是被上訴人主張違約金48750.00元、律師費8萬元。這和主張債權沒有任何關系,何來因主張債權而支付的律師費的判決,且律師費開庭時被上訴人并沒有發生,是事后補證的,應屬無效證據,這點從一審x1年4月8日開庭筆錄第10頁倒數第三行法官的問話中能得到印證,法官:“律師費必須要先交”,否則法院無法支持” 。但是一審法官還是錯誤的支持了無效的證據。律師費的訴訟,我們認為也是被上訴人和律師合伙串通,試圖通過法院錯誤判決達到騙取律師費的目的,從整個庭審和上訴人交易的主觀目的性都可以看出上訴人的惡意。
最后,在一審判決書第二頁第二面倒數第9行,法官也作出了錯誤的表述,“被告應當按照合同約定將房屋過戶給原告蔡某”,而實際情況是“原告應當按照合同約定將房屋過戶給被告于某”,第一頁第二面第13行,原告的訴求是“判令被告向原告支付違約金51675.00元”,而在第三頁第一面第9行判決“被告人于某給付蔡某違約金52162.50元”,連關鍵的金額都搞錯了?梢姳驹搰烂C的判決書,從認定事實、證據采信、到適用法律到判決書的表述都出現了嚴重的錯誤,是一份典型的畸形錯誤判決。
人民法院的審判應該是一項非常嚴肅的工作,從一審法院這份漏洞百出的判決書上,法官的隨意性可見一斑!這樣的法官執法,其公正性能令人信服嗎?法治國家的目標能實行嗎,一次不公的裁決比多次不平的舉動為禍尤烈,因為這些不平的舉動不過弄臟了水流,而不公的裁判則把水源敗壞了。
綜上所述,一審判決認定事實不清,適用法律錯誤。根據《中華人民共和國民事訴訟法》的有關規定,請求二審法院撤銷一審判決,依法改判或將本案發回重審,一二審訴訟費用全部由被上訴人承擔
上訴人
年 月 日
2024年買賣合同 篇22
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、及其他有關法律、法規的規定,在平等、自愿、公平、協商一致的基礎上,就房屋買賣事宜達成如下協議:
第一條房屋基本情況
(一)賣方所售房屋(以下簡稱該房屋)坐落為:____________【區(縣)】 __________________________【小區(街道)】________【幢】【座】【號(樓)】_________單元 _________號(室)。該房屋所在樓層為 _________層,建筑面積共___________平方米。
隨該房屋同時轉讓的房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況見附件一。
第二條 房屋權屬情況
(一)該房屋所有權證證號為:________________________。
(二)土地使用狀況
該房屋占用的國有土地使用權以________(出讓或劃撥)方式獲得。土地使用權證號為:________________________,土地使用權年限自________年_______月_______日至_______年(月_______日止。乙方應當辦理土地使用權出讓手續并繳納土地使用權出讓金。
(三)該房屋性質為商品房。
(四)該房屋的抵押情況為未設定抵押。
(五)該房屋的租賃情況為賣方未將該房屋出租。
第三條 買賣雙方通過___________公司居間介紹(房地產執業經紀人:__________,經紀人執業證書號:______________ )達成本交易。中介費用為本合同房屋總價的3%,買賣雙方各承擔一半中介費,中介費在房屋所有權證過戶到買方名下之日支付。無論任何原因導致本交易未最后完成,已支付的中介費應該全部退還。
第四條 成交價格和付款方式
(一)經買賣雙方協商一致,該房屋成交價格為:人民幣___________元(小 寫),________________________________元整(大寫)。
上述房屋價格包括了該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品和其他與該房屋相關的所有權利。
(二)買方付款方式如下:
1、本合同簽訂后,買方向賣方支付全部購房款___________________圓整,(小寫________________元整)。賣方收到購房款以后,必須按照買方要求的時間、地點配合買方辦理更名過戶手續,不得以任何理由推脫,否則買方有權退房,賣方承擔全部損失和價款支付之日起每天_____的利息。
第五條 權屬轉移登記和戶口遷出
(一)雙方同意,自本合同簽訂之日起________內,雙方共同向房屋權屬登記部門申請辦理房屋權屬轉移登記手續。
(二)如買方未能在房屋權屬登記部門規定的辦理房屋權屬轉移登記手續的期限內(最長不超過3個月)取得房屋所有權證書的,買方有權退房,賣方應當自收到退房通知之日起3日內退還買方全部已付款,并支付每天______利息作為補償。
(三)賣方應當在該房屋所有權轉移之日起30日內,向房屋所在地的戶籍管理機關辦理完成原有戶口遷出手續。如賣方未按期將與本房屋相關的戶口遷出的,每逾期一日,賣方應向買方支付全部已付款萬分之五的違約金。如逾期超過90日,買方有權解除本合同,賣方應收到解除通知之日起3日內退還買方全部已付款,并按照銀行中國人民銀行同期貸款利率付給利息。
第六條 房屋產權及具體狀況的承諾
賣方保證該房屋沒有產權糾紛,因賣方原因造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,賣方應支付房價總款10%的違約金,并承擔其他賠償責任。
賣方保證已如實陳述該房屋權屬狀況、附屬設施設備、裝飾裝修情況和相關關系,附件一所列的該房屋附屬設施設備及其裝飾裝修隨同該房屋一并轉讓給買方。
賣方保證自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接完成,對已納入附件一的各項房屋附屬設施設備及其裝飾裝修保持良好的狀況。
在房屋交付日以前發生的【物業管理費】【供暖】【水】【電】【燃氣】【有線電視】【電 信】:___________________________費用由賣方承擔,交付日以后(含當日)發生的費用由買方承擔。賣方同意將其繳納的該房屋專項維修資金(公共維修基金)的賬面余額在房屋過戶后10日轉移給買方。如賣方未按期完成專項維修資金過戶的,每逾期一日,賣方應支付已交付房價款萬分之五的違約金。
第七條 房屋的交付和驗收
賣方應當在房屋過戶到買方名下后3日內將該房屋交付給買方。該房屋交付時,應當履行下列各項手續:
1、賣方與買方共同對該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數,并交接附件一中所列物品;
2、買賣雙方在房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單上簽字;
3、移交該房屋房門鑰匙;
4、按本合同規定辦理戶口遷出手續 ;
5、本合同規定的相關費用的支付和房屋專項維修資金的過戶 ;
6、本合同規定的其他應完成的事項。
本條規定的各項手續均完成后,才視為該房屋驗收交接完成。
第八條 本合同簽訂后,賣方再將該房屋出賣給第三人,導致買方不能取得房屋所有權證的,買受人有權解除本合同,賣方應當自收到解除通知之日起2日內退還買方全部已付款,并按買方累計已付房價款的一倍支付違約金。
第九條 稅、費相關規定
本合同履行過程中,買賣雙方應按照國家及地方相關規定繳納各項稅、費,買賣雙方承擔稅費的具體約定如下:
1、賣方需付稅費:
(1)營業稅;
(2)城市建設維護稅;
(3)教育費附加;
(4)印花稅;
(5)個人所得稅;
(6)土地增值稅;
(7)房地產交易服務費;
(8)土地使用費。
(9)提前還款短期貸款利息(如有);
(10)提前還款罰息(如有)。
2、買方需付稅費:
(1)印花稅;
(2)契稅;
(3)產權登記費;
(4)房地產交易服務費;
(5)《房地產證》貼花;
3、其他稅費由買賣雙方各承擔一半:
(1)權籍調查費;
(2)房地產買賣合同公證費(如有);
(3)評估費;
(4)保險費(如有);
(5)其他(以實際發生的稅費為準)
因一方不按法律、法規規定繳納 相關稅費導致交易不能繼續進行的,其應當向對方支付相當于房價總款5%的違約金。
第十條 違約責任
一、逾期交房責任
除不可抗力外,賣方未按本合同第七條約定的期限和條件將該房屋交付買方的,按照如下規定處理。
1、逾期在30日之內,自第七條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止,賣方應按日計算向買方支付已交付房價款萬分之五的違約金,并于該房屋實際交付之日起3日內向買方支付違約金,合同繼續履行;
(2)逾期超過30日后,買方有權退房。買方退房的,賣方應當自收到退房通知之日起3日內退還全部已付款,并按照買方全部已付款的5%向買方支付違約金。
二、逾期付款責任
買方未按照第四條約定的時間付款的,按照以下規定處理:
1、逾期在30日之內,自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止,買方按日計算向賣方支付逾期應付款萬分之五的違約金,并于實際支付應付款之日起3日內向賣方支付違約金,合同繼續履行;
(2)逾期超過30日后,賣方有權解除合同。賣方解除合同的,買方應當自解除合同通知送達之日起3日內按照逾期應付款的5%向賣方支付違約金,并由賣方退還買方全部已付款。
第十一條 不可抗力
因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另 一方當事人,并自不可抗力事件結束之日起3日內向另一方當事人提供證明。上述房屋風險責任自該房屋驗收交接完成之日起轉移給買方。
第十二條 爭議解決方式
本合同項下發生的爭議,由雙方協商解決;協商不成的, 依法向房屋所在地人民法院起訴;
第十三條 本合同自雙方簽字(蓋章)之日起生效。雙方可以根據具體情況對本合同中未約定、約定不明或不適用的內容簽訂書面補充協議進行變更或補充。對本合同的解除, 應當采用書面形式。本合同附件及補充協議與本合同具有同等法律效力。本合同附件為本合同的一部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
2024年買賣合同 篇23
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律規定,為明確協議雙方權利和義務,經雙方協商一致,達成如下協議:
第一條自行車的基本情況全新的未經使用的自行車(包括所有零部件),品牌為___________,型號為____________,自行車及其所有零部件均通過工廠檢驗為質量合格,合格證說明書等文件完備。
第二條數量________輛大寫:________
第三條價格
每輛______元大寫:_____________,總價為__________元大寫:_____________。
第四條付款方式
乙方于合同簽訂之日向甲方支付貨款的20%(_________元大寫:_____)作為定金,自甲方交貨完畢后支付余下尾款。支付方式不限,以雙方約定為準。
第五條交貨地點及期限
在雙方約定的地點交貨,甲方在乙方支付定金之后在三天內交貨。
第六條驗收及售后服務
乙方在甲方交貨時當面驗收自行車,并且檢查質量問題,如有問題,應當在交貨當天提出,甲方應及時處理相關問題,并且向乙方提供三個月的保修期限。
第七條違約責任
甲方在乙方支付定金之后三天內不能交貨的,逾期一天要向乙方支付貨款1%(___元大寫:_________)作為違約金,在乙方的尾款扣除,乙方在支付定金之后提出拒絕付尾款完成交易的,甲方尚未能交貨的,退還乙方定金的50%(_________元大寫:______________),甲方已準備好交貨的,不退還全部定金。
第八條爭議解決
發生爭議由雙方協商解決,協商不成的,可以請求調解,通過當地人民法院訴訟或仲裁委員會仲裁進行調解。
第九條本合同自甲、乙雙方簽字之后開始生效,未盡事宜可通過雙方協商簽訂補充協議。本合同一式_份,甲、乙雙方各執_份,均具有同等效力。
甲方:
乙方:
2024年買賣合同 篇24
合同編號:
賣方: (以下簡稱甲方) 身份證號碼: 代理人: 身份證號碼:
買方: (以下簡稱乙方) 身份證號碼:
代理人: 身份證號碼:
中介方:樂山市仁恒房產營銷策劃有限公司(丙方)
甲、乙、雙方根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、行政法規和樂山市相關地方性法規、規章制度的規定,在合法、平等、自愿、相互信任的基礎上簽訂本合同,承諾共同遵守。
第一條:門市基本情況:
1.甲方將座落在 的門市(以下簡稱“門市”出售給乙方。乙方對該門市已作充分了解并實地看門市,對該門市現狀無異議,愿意購買該門市。
2、該門市的基本情況如下:
門市產權面積: ;土地證號: ;
產權證號: ; 門市用途: ;
3、門市所有人為甲方,甲方經門市共有人同意并授權簽訂本合同,如甲方及共有人不能到場,受托方必須出示授權委托書、聲明書。
第二條:成交價格
經甲、乙雙方商定后的實際成交價格為(大寫) 元整
(小寫:¥ 元整)。
第三條:稅、費負擔方式:
第五條:付款約定(本條各款均不計利息)
(1)乙方于 年 月 日以前交付門市定金人民幣(大寫) 元整(小寫¥ 元整)給甲方,合同生效后該定金動轉為門市款。
(2)一次性付款:
(4)在本合同簽訂后甲乙雙方于 年 月 日以前到樂山市房地產交易中心辦理房屋產權交易過戶手續,或辦理委托公證。
第六條:違約責任:
(1)、甲方收到定金后,不得以任何理由提高門市價或無故不出售該門市否則甲方按定金雙倍退還違約金。
(2)、甲方必須保證出售的上述門市權屬真實無爭議,如發生與甲方有關的該門市權屬或債務經濟糾紛以及甲方中途變更合同內容均屬甲方違約,如因發生糾紛產生的一切責任均由甲方承擔。
(3)、甲方應無條件配合乙方辦理產權轉移手續。
(4)、乙方不能按期向甲方付清房款或甲方不能按期向乙方交付門市,每逾期一日,由違約一方向對方支付購門市款的0.3%作為滯納金,逾期三天以上的屬違約。
第七條:門市交付時間
第八條:其它
1、本合同在履行中若發生爭議,甲、乙雙方應協商解決。協商不成,任何一方可向樂山市仲裁委員會申請仲裁或向同簽訂地人民法院提起訴訟。
2、本合同經甲、乙雙方簽字蓋章后生效,一式兩份,每份2頁,甲、乙雙方各執一份,均具有同等法律效力。乙方如需辦理銀行由乙方向銀行提供本合同原件,乙方保留本合同復印件。各種手續交接清楚后,本合同中止。
第九條:其它補充約定
甲方(簽章): 乙方(簽章): 代 理 人: 代 理 人:
聯 系 地 址: 聯 系 地 址: 簽約日期: 年 月
2024年買賣合同 篇25
一、確認房主真實身份
目前,北京二手房市場存在一些中介公司,假借業主名義與購房人簽訂《房屋買賣合同》,事后收到錢款,一走了之,購房人只落得“錢房兩空”。所以,建議購房人簽訂合同時,須仔細辨認房主身份證與房屋產權證的真實性、一致性。若購房人忽略驗證,則真正的產權人主張該合同無效時,對購房人將十分不利。
二、付款方式、時間,缺一不可
有的《房屋買賣合同》只簡單說明雙方約定的房款數額,所交易房屋的地理位置等基本情況,待到過戶完成之后,由于合同中既沒有付款時間、付款方式的相應條款,也沒有入住交驗、費用明細的相應條款,于是最終上演一場業主長年催討、購房者避而不見、中介公司推卸責任、業主傷神費力的持久糾紛。針對此種情況,
三、房屋交驗 責權分明
《房屋買賣合同》中應注明房屋交驗時間,賣方有義務提供房產過戶的有關手續,以保證房屋按時、順利的交接。同時,合同中須注明水、電、煤氣、物業、供暖等各項費用的交接的具體事宜,賣方應提供上述費用交納的票據。如果是公房交易,對于物業、供暖等費用的繳納時間和標準,原房主的單位是否有既定要求和更改,賣方需要做出的配合和買方需要簽署的協議等,都應在合同中明確寫明。另外,提示:購買房屋一定要有正規的物業交驗過程,并且不要一次性支付全款給業主,先支付部分房款,在雙方完成物業交驗,保證物業交驗的費用結清及房屋的驗收工作后再支付剩余房款。
四、違約責任,具體落實
《房屋買賣合同》中,買賣雙方須明確雙方違約責任。由于房產交易程序復雜且金額較大,因此需要在簽署合同時就明確寫清雙方的責任和權利,以及違約金的償付金額和時間,遵循的原則就是雙方責權對等。發現目前絕大多數二手房買賣合同中違約金的比例都有明確條款注明,但對于賠付時間卻沒有具體款項,這會導致違約方據此拖延支付時間,使條款的實際約束力和執行力下降,因此合同中應加入“買方在實際支付應付款之日起(賣方在實際交房之日起)幾日內向賣方(買方)支付違約金”的條款,以確保合同條款的最終落實。
五、中介代理費,賬目明晰
目前市場上存在一些經紀公司對代理費的收取沒有明確規定,而是在合同中只寫代理費占總房款的比例,并沒有相應的明細單,這中間就有可能存在“暗箱操作”的'風險。由于在買賣交易過程中,大部分的情況下都會由購房者來承擔買賣雙方所需稅費,因此,一些中介公司往往只告知購房者買下房屋所需的全部價款(即全包價),而不明確告知買房人在交易過程中需要交納的費用明細,通過交易費用不透明的方式,收取購房者超額費用,最終損害消費者的利益。
提示:在簽訂二手房購買合同時,一定要將中介公司收取的費用,需要向相關部門交納的費用了解清楚,最好在合同后附上“費用清單”,詳細計算相關收費,并同業主見面,明確買賣雙方購房價格與售房價格是否相同,避免中介公司從中漁利,產生不正當差價。
六、善用補充條款,維護自身利益
買賣雙方在簽訂合同時如果遇到合同條款不明確,或需要進一步約定時,可在合同相關條款后的空白行或在合同后填寫附加條款,將合同中雙方的意思表達清楚,一方面,這樣的買賣合同表達出了雙方的最真實意愿,為交易的順利進行鋪平道路,另一方面,也可減少后續階段因意思含混而造成的不便與麻煩。
合同是維護雙方利益的合法憑證,這就要求買賣雙方在簽訂二手房買賣合同時一定要謹慎,最大限度地減少漏洞,規避風險,保證自己的合法權益。最后,我們建議消費者在進行房產交易過程中,可以向網站的專業律師尋求法律幫助,可以避免在合同的簽訂、錢證、房產交接,以及日后繳納供暖、物業管理、公共維修基金等費用時發生不必要的糾紛。
2024年買賣合同 篇26
(一)物的瑕疵擔保責任與違約責任
物的瑕疵擔保責任發端于羅馬法上大法官的告示,后逐漸被大陸法系各國采用。所謂物的瑕疵擔保,即擔保標的物應具有通常的品質或特別保證的品質。3[3]出賣人交付的產品欠缺通常或特別保證的品質就違反了其承擔的瑕疵擔保義務,買受人有權行使減少價款、解除合同等請求權。
英美法系國家中沒有一般的物的瑕疵擔保的概念,但在英國《1979年貨物買賣法》和美國《統一商法典》中都規定賣方應擔保其出售的商品具有商銷性和特定用途適合性的默示擔保責任。買受人違反了其擔保義務,應承擔違約責任。我國法律亦未規定獨立的物的瑕疵擔保責任制度。理論和司法實踐普遍認為大陸法系中的物的瑕疵擔保責任在我國《合同法》上已被統合進了違約責任中。無論是大陸法系立法模式規定的瑕疵擔保制度或是英美立法模式規定的違約責任制度,出賣人對標的物負有瑕疵擔保義務及對物的瑕疵承擔無過錯責任已成為現代各國統一的規定。
依據我國相關法律的規定,出賣人違反了瑕疵擔保義務,應構成違約,出賣人應當承擔不適當履行的違約責任。如果因為瑕疵造成標的物以外的其他財產的損害以及人身傷亡,出賣人還應承擔侵權責任。本文論述的買賣合同質量糾紛即因出賣人違反其瑕疵擔保義務,出售的產品不符合法定或約定的質量標準,買受人要求出賣人承擔違約責任的糾紛。
(二)瑕疵的概念
關于瑕疵的概念,近代各國立法普遍采用客觀加主觀標準的模式加以界定。標的物不符合其所應具備的通常性質及客觀上應有的特征,或不符合當事人約定的品質,致滅失、
減少其價值或效用時即具有瑕疵!斗▏穹ǖ洹返1641條規定:瑕疵使物不適合物的用途或減少其效果達到如果買方知道的話不愿購買或減少價金才愿意購買的程度時,這樣的瑕疵是有害于出售之物的使用的瑕疵。4[4]英美法中稱物的瑕疵為“買賣標的物不具備該種物通常具備的價值、效用、或者契約預定的效果或出賣人保證的品質”。
我國現行法未對瑕疵概念下一個準確的定義!逗贤ā返153條規定:“出賣人應當按照約定的質量要求交付標的物。出賣人提供有關標的物質量說明的,交付的`標的物應當符合該說明的質量要求” 。第154條規定:“當事人對標的物的質量要求沒有約定或約定不明確的,依照本法第61的規定仍不確定的,適用本法第62條第1項的規定” 。第62條的規定為:“質量要求不明確的,按照國家標準、行業標準履行,沒有國家標準、行業標準的,按照通常標準或者符合合同目的的特定標準履行!薄懂a品質量法》第40條規定的質量瑕疵有:(一)不具備產品應當具備的使用性能而事先未作說明的;(二)不符合在產品或者其包裝上注明采用的產品標準的;(三)以產品說明,實物樣品等方式表明的質量狀況的” 。從上述規定可見我國仍是采用客觀加主觀標準界定瑕疵。較其他國家規定不同的是,我國界定瑕疵時采用了先主觀后客觀的標準,即在確定賣方提供的產品是否存在質量瑕疵時,首先以合同約定為準;合同約定不明時再以國家、行業標準確定;若無國家、行業標準,最后才按照通常標準或者符合合同目的的特定標準。
學理上按發現瑕疵的難易程度將瑕疵分為:表面瑕疵和隱蔽瑕疵。表面瑕疵又稱為外在瑕疵系指存在于物的表面,無需專門檢驗,從標的物外觀或憑買受人生活經驗即能發現的瑕疵。隱蔽瑕疵,又稱內在瑕疵,系指存在于物的內部,需經使用或專門測試檢驗才能發現的瑕疵。按照物的價值、效用、品質分為價值瑕疵、效用瑕疵和品質瑕疵。 價值瑕疵是指出賣人的標的物存在滅失或減少其價值的瑕疵。這里的價值指物的交換價值,而不包括物的使用價值。效用瑕疵是指出賣人的標的物存在滅失或減少其效用的瑕疵。這種效用包括通常的效用和合同中約定的特殊效用。品質瑕疵是指出賣人的標的物存在滅失或減少其品質的瑕疵。
我國現行法中,產品瑕疵概念相關的還有一個產品缺陷的概念。依據《中華人民共和國產品質量法》第46條規定“本法所稱缺陷,是指產品存在危及人身、他人財產安全的不合理危險,產品有保障人體健康、人身財產安全的國家標準、行業標準的,是指不符合該標準”。我們可以將缺陷理解為比瑕疵更嚴重的一種質量問題,缺陷是指具有不合理危險,可能危及人身、財產安全為特征,屬于法律禁止銷售的產品范圍。產品瑕疵僅限于價值、效用、功能等。對承擔責任的方式也有區別,產品缺陷是以損害賠償為主,包括物質損害和精神損害,賠償對象可以是人也可以是物,在訴訟中多為侵權之訴。產品瑕疵責任則僅限于物,不包括精神損害,在訴訟中多為違約之訴。
(三)質量瑕疵的違約責任
大陸法系中物的瑕疵擔保責任,買受人能采取的救濟方式主要是減少價款和解除合同,只有在標的物缺少出賣人所保證的品質,或出賣人故意不告知其瑕疵時,買受人才能請求損害賠償,因此,修補、替換、損害賠償等方式不能適用于物的瑕疵擔保責任。英美法中,出賣人對產品瑕疵承擔不履行合同的責任,買受人可以尋求各種違約救濟。我國《合同法》借鑒了英美法的經驗,將出賣人交付有瑕疵標的物的情況規定為不適當履行,并且為買受人提供了廣泛的補救措施。6[6]《合同法》第155條規定:“出賣人交付的標的物不符合質量要求的,買受人可以依照本法第111條的規定要求承擔違約責任”;第111條規定:“質量不符合約定的,應當按照當事人的約定承擔違約責任。對違約責任沒有約定或者約定不明確,依照本法第六十一條的規定仍不能確定的,受損害方根據標的的性質以及損失的大小,可以合理選擇要求對方承擔修理、更換、重作、退貨、減少價款或者報酬等違約責任”。第148條規定“因標的物的質量不符合質量要求,致使不能實現合同目的的,買受人可以拒絕接受標的物或者解除合同”。第97條規定,合同的解除不影響當事人要求賠償的權利。因此,我國法律規定的產品質量瑕疵的違約救濟手段包括:1、違約金;2、修理、更換、重作、退貨、減少價款或報酬;3、解除合同;4、損害賠償。
2024年買賣合同 篇27
申請人:股份有限公司
法定代表人:李 職務:董事長
住所:上海浦東新區路號,郵政編碼:20xx
委托代理人:上海市嘉師事務所李居鵬律師
聯系電話:021-22817315
被申請人:中國團有限公司六盤水分公司
法定代表人:王
住所:貴州省六盤水市路×號,郵政編碼:553000
聯系電話:
仲裁請求:
1. 裁決被申請人向申請人支付合同貨款RMB 176,960.00元。
2. 裁決被申請人向申請人支付逾期付款的違約金RMB5,308.8元。
3. 由被申請人承擔本案的全部仲裁費用。
事實與理由:
被申請人自20xx年開始20xx年止,先后向申請人采購了總金額為240,960元的`ADSL終端設備。申請人已經履行了全部合同義務,被申請人于20xx年11月20日支付了64,000元,此后再未付款,至今共欠申請人176,960.00元(大寫壹拾柒萬陸千玖佰陸拾元整),雖經申請人多次催要,被申請人仍然拖欠至今不予支付。
依據銷售合同第12.2條之約定,上述未付款之逾期違約金,應按逾期付款金額的3%計算,共計5,308.8元,應由被申請人支付于申請人。
基于上述事實,申請人依據《銷售合同》第十四條之約定,向貴委提起仲裁。懇請貴委查明事實真相,依法維護申請人合法權益。
此致
上海仲裁委員會
股份有限公司
法定代表人:
年月日
2024年買賣合同 篇28
買賣合同(樣式二)
訂立合同雙方:
購貨單位:_________,以下簡稱甲方;
供貨單位:_________,以下簡稱乙方。
經甲乙雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條?產品的名稱、品種、規格和質量
1.產品的名稱、品種、規格:_________。(應注明產品的牌號或_____)
2.產品的技術標準(包括質量要求),按下列第(?)項執行:
。1)按國家標準執行;
。2)按部頒標準執行;
。3)由甲乙雙方商定技術要求執行。
(在合同中必須寫明執行的標準代號、編號和標準名稱。對成套產品,合同中要明確規定附件的質量要求;對某些必須安裝運轉后才能發現內在質量缺陷的產品,除主管部門另有規定外,合同中應具體規定提出質量異議的條件和時間;實行抽樣檢驗質量的產品,合同中應注明采用的抽樣標準或抽驗方法和比例;在商定技術條件后需要封存樣品的,應當由當事人雙方共同封存,分別保管,作檢驗的依據。)
第二條?產品的數量和計量單位、計量方法
1.產品的數量:_______。
2.計量單位、計量方法:______。
。▏一蛑鞴懿块T有計量方法規定的,按國家或主管部門的規定執行;國家或主管部門無規定的,由甲乙雙方商定。對機電設備,必要時應當在合同明確規定隨主機的輔機、附件、配套的產品、易損耗備品、配件和安裝修理工具等。對成套供應的產品,應當明確成套供應的范圍,并提出成套供應清單。)
3.產品交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然減(增)量規定及計算方法:________。
第三條?產品的包裝標準和包裝物的供應與回收_______。
。óa品的包裝,國家或業務主管部門有技術規定的,按技術規定執行;國家與業務主管部門無技術規定的,由甲乙雙方商定。產品的包裝物,除國家規定由甲方供應的以外,應由乙方負責供應。
第四條?產品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點(包括專用線、碼頭)
1.產品的交貨單位:________。
2.交貨方法,按下列第(?)項執行:
。1)乙方送貨;
(2)乙方代運(乙方代辦運輸,應充分考慮甲方的要求,商定合理的運輸路線和運輸工具);
。3)甲方自提自運。
3.運輸方式:_______。
4.到貨地點和接貨單位(或接貨人)________。
(甲方如要求變更到貨地點或接貨人,應在合同規定的交貨期限(月份或季度)前40天通知乙方,以便乙方編月度要車(船)計劃;必須由甲方派人押送的,應在合同明確規定;甲乙雙方對產品的運輸和裝卸,應按有關規定與運輸部門辦理交換手續,作出記錄,雙方簽字,明確甲、乙方和運輸部門的責任。)
第五條?產品的交(提)貨期限
。ㄒ幎ㄋ拓浕虼\的產品的交貨日期,以甲方發運產品時承運部門簽發的戳記日期為準,當事人另有約定者,從約定;合同規定甲方自提產品的交貨日期,以乙方按合同規定通知的提貨日期為準。乙方的提貨通知中,應給予甲方必要的途中時間,實際交貨或提貨日期早于或遲于合同規定的日期,應視為提前或逾期交貨或提貨。)
第六條?產品的價格與貨款的結算
1.產品的價格,按下列第(?)項執行:
。1)按甲乙雙方的商定價格;
。2)按照訂立合同時履行地的市場價格;
。3)按照國家定價履行。
。▓绦袊叶▋r的,在合同規定的交貨或提貨期內,遇國家調整價格時,按交貨時的價格執行。逾期交貨的,遇價格上漲時,按原價執行;遇價格下降時,按新價執行。逾期提貨或逾期付款的,遇價格上漲時,按新價格執行;遇價格下降時,按原價執行。由于逾期付款而發生調整價格的差價,由甲乙雙方另行結算,不在原托收結算金額中沖抵。執行浮動價和協商定價的,按合同規定的價格執行。)
2.產品貨款的結算:產品的貨款、實際支付的運雜費和其它費用的結算,按照中國人民銀行結算辦法的規定辦理。
。ㄓ猛惺粘懈斗绞浇Y算的,合同中應注明驗單付款或驗貨付款。驗貨付款的承付期限一般為10天,從運輸部門向收貨單位發出提貨通知的次日起算。凡當事人在合同中約定縮短或延長驗貨期限的,應當在托收憑證上寫明,銀行從其規定。)
第七條?驗收方法________。
。ê贤瑧鞔_規定:1.驗收時間;2.驗收手段;3.驗收標準;4.由誰負責驗收和試驗;5.在驗收中發生糾紛后,由哪一級主管產品質量監督檢查機構執行_____等等)。
第八條?對產品提出異議的時間和辦法
1.甲方在驗收中,如果發現產品的品種、型號、規格、花色和質量不合規定,應一面妥為保管,一面在30天內向乙方提出書面異議;在托收承付期內,甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方怠于通知或者自標的物收到之日起過兩年內未通知乙方的,視為產品合乎規定。
2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。
3.乙方在接到需方書面異議后,應在10天內(另有規定或當事人另行商定期限者除外)負責處理,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
。追教岢龅臅娈愖h中,應說明合同號、運單號、車或船號、發貨和到貨日期;說明不符合規定的產品名稱、型號、規格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法、檢驗情況和檢驗證明;提出不符合規定的產品的處理意見,以及當事人雙方商定的必須說明的事項。)
第九條?乙方的違約責任
1.乙方不能交貨的,應向甲方償付不能交貨部分貨款的___%的違約金。
2.乙方所交產品品種、型號、規格、花色、質量不符合規定的,如果甲方同意利用,應當按質論價;如果甲方不能利用的,應根據產品的具體情況,由乙方負責包換或包修,并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。
3.乙方因產品包裝不符合合同規定,必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成貨物損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。
4.乙方逾期交貨的,應比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交貨部分貨款計算,向甲方償付逾期交貨的違約金,并承擔甲方因此所受的損失費用。
5.乙方提前交貨的產品、多交的產品的品種、型號、規格、花色、質量不符合規定的產品,甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,應當由乙方承擔。
6.產品錯發到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運交合同規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規定的交貨時間付款;合同規定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商,甲方仍需要的,乙方應照數補交,并負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知后15天內通知乙方,辦理解除合同手續。逾期不答復的,視為同意發貨。
第十條?甲方的違約責任
1.甲方中途退貨,應向乙方償付退貨部分貨款___%的違約金。
。ㄟ`約金視為違約的損失賠償,但約定的違約金過分高于或者低于造成的損失的,當事人可以請求人民法院或者_____機構予以適當減少或者增加)
2.甲方未按合同規定的時間和要求提供應交的技術資料或包裝物的,除交貨日期得順延外,應比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按順延交貨部分貨款計算,向乙方償付順延交貨的違約金;如果不能提供的,按中途退貨處理。
3.甲方自提產品未按供方通知的日期或合同規定的日期提貨的,應比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期提貨部分貨款總值計算,向乙方償付逾期提貨的違約金,并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。
4.甲方逾期付款的,應按中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的違約金。
5.甲方違反合同規定拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰款。
6.甲方如錯填到貨地點或接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受的損失。
第十一條?不可抗力
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關機構證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十二條?其它_______。
按本合同規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失的,應當在明確責任后10天內,按銀行規定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發貨物或扣付貨款來充抵。
本合同如發生糾紛,當事人雙方應當及時協商解決,協商不成時,任何一方均可請業務主管機關調解或者向_____委員會申請_____,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自____年__月__日起生效,合同執行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙雙方各執一份;合同副本一式__份,分送甲乙雙方的主管部門、銀行(如經公證或簽證,應送公證或簽證機關)……等單位各留存一份。
購貨單位(甲方):____(公章)供貨單位(乙方):___(公章)
法定代表人:_______(公章)法定代表人:______(蓋章)
地址:__________地址:_________
開戶銀行:________開戶銀行:_______
帳號:__________帳號:_________
電話:__________電話:_________
____年__月__日訂
2024年買賣合同 篇29
購方: (以下簡稱甲方)。
住所:
聯系人:電話:
銷方: 建德市新乾農紫薯專業合作社(以下簡稱乙方)
住所: 建德市乾潭鎮乾一村
根據《中華人民共和國經濟合同法》規定,經雙方協商,簽訂本合同,以資共同信守。
一、購銷品項及價格:
二、質量要求:標的物在購方驗收時必須符合以下條件:
1、甲方提供的苗木品種純度98%以上;
2、標的物長勢健壯,根系完整,無檢疫性病蟲害。
三、包裝標準:
標的物采用 包裝,運輸時必須做好安全防護措施。標的物的包裝、運輸由乙方負責。
四、交貨時間:自合同簽訂2天內,運輸方式:汽車運輸,運輸費用由 方承擔全部運輸費用,任何一方原因造成貨物運輸延遲的損失由其自行負責。
五、付款時間:合同經雙方簽字生效后,甲方預付合同金額的30%作為定金,合計人民幣 元。剩余貨款待交貨當天一次性付清。如中途乙方所需數量變更應與甲方協商更改。
七、付款方式: 現金支付
八、違約責任:在合同期間雙方必須嚴格履行合同條款,不得違約。如有違約按有關法規條例執行。
九、本合同一式二份,雙方各執一份,具有同等法律效力。
十、未盡事宜,雙方協商解決。
甲方:(公章) 乙方:(公章)
2024年買賣合同 篇30
供方:_______________ 需方:_______________
一、產品名稱、型號、數量及金額
產品名稱:_____________________________
規格型號:_____________________________
單位:_________________________________
數量:_________________________________
單價:___________________________(元)
總金額:_________________________(元)
備注:_________________________________
合計人民幣金額(大寫):_______________
二、質量要求、質量負責條件和期限
供方保證所提供的產品符合合同規定產品質量標準,并與供方樣品相符,如與合同或者樣品不符,需方須在兩周內通知供方,在沒有損壞的情況下,一月內可進行退、調貨處理,由此產生得所有費用由供方承擔。根據市場需要需方可進行調貨,由此產生的費用有需方承擔。
三、合作方式
根據雙方互惠互利、實現供應得原則下進行友好合作,合作方式為:供方以正常價格提供給需方所需產品,需方在準備購貨時,向供貨方提出書面購貨需求,并交納定金_____%,供方及時進行備貨,貨物準備妥當以后,供方通知需方將余款_______%打到供方帳戶,款到發貨。需方首次進貨,可先支付所需產品貨款得_____%,剩余______%在下次進貨時付清。
四、權利和義務
供貨方在保證此類產品質量的前提下,以優惠價格給需方供貨;需方在合同期內不得通過其他渠道購入此類產品,同時為了維護市場得穩定,需方在銷售產品時其零售價格上下浮動不得超過甲方規定零售價格的______%,批發價格不得低于甲方給乙方的供貨價格。
以上條款任何一方違約都將追究法律責任。
五、解決合同糾紛的方式
1.未盡事宜,雙方友好協商解決。
2.交由工商管理局經濟合同仲裁委員會仲裁。
3.向合同履行地法院起訴。
六、供方在規定時間內(按照貨量而定)備貨完畢,需方可以請供方代辦運輸,由此產生的費用由需方承擔。
七、合同有效時間 :_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
供方名稱:_____________________ 供方蓋章:_____________________
供方身份證:___________________
需方名稱:_____________________ 需方蓋章:_____________________
需方身份證:___________________
簽約地點:_____________________ 簽約時間:_____________________
2024年買賣合同 篇31
買 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務:____________
賣 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務:____________
買方和賣方在平等、自愿、互惠、互利原則上,經充分協商簽訂本合同,雙方同意按下述條款全面履行:
第一條 品名、規格、數量及單價
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
第二條 合同總值
第三條 原產國別及制造廠商
第四條 裝運港
第五條 目的港
第六條 裝運期
________分運:
________轉運:
第七條 包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝,適合遠洋及長途陸路運輸,防潮、防濕、防震、防銹、耐野蠻裝卸,以確保貨物不致由上述原因受損,使之完好安全到達安裝或建筑工地。任何由于包裝不善所致任何損失均由賣方負擔。
第八條 嘜頭
賣方必須用不褪色油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持干燥”等字樣及下列嘜頭:
第九條 保險
在CIF條款下:
由賣方出資按110%發票金額投保。
在CFR條款下:裝運后由買方投保。
第十條 付款條件
1.買方在裝運期前30天,通過________銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤消信用證,其金額為合同總值的____%,計____.該信用證在____ 銀行收到下列單證并核對無誤后承付(在分運情況下,則按分運比例承付)。
a.全套可議付已裝船清潔海運提單,外加兩份副本,注明“運費已付”、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸________運輸公司。
b.商業發票一式五份,注明合同號、信用證號和嘜頭。
c.裝箱單一式四份,注明每包裝貨物數量、毛重和凈重。
d.由制造廠家出具并由賣方簽字的品質證明書一式三份。
e.已交付全套技術文件的確認書一式兩份。
f.裝運后即刻發給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。
g.在CIF條款下
1.全套按發票金額110%投保____ 的保險費。
2.賣方在裝運后10天內,須航空郵寄三套上述文件(f除外)一份寄給買方,兩份寄目的港____________運輸公司。
3.銀行在收到合同中規定的`、由雙方簽署的驗收證明后,在____天內,承付合同金額的百分之________,金額為____ .
4.按本合同第15條和18條,規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。
5.所有發生在買方國境內的銀行費用應由____方承擔。所有發生在買方國境外的銀行費用應由____方承擔。
第十一條 裝運條件
1.賣方必須在裝運前40天向買方通知預訂的船只及其運輸路線,供買方確認。
2.賣方必須在裝運前20天通知買方預計發貨時間、合同號、發票金額、發運件數及每件的重量和尺碼。
3.賣方必須在裝船完畢后48小時內,以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重、發票金額、船名和啟運日期。
4.如果任一單件貨物的重量達到或超過 噸,長 米,寬 米,賣方須在裝船期前50天向買方提供5份詳細包裝圖紙,注明詳細的尺碼和重量,以便買方安排內陸運輸。
5.在CFR條款下:如果由于賣方未及時按11條第(3)款執行,以致買方未能將貨物及時保險而造成的一切損失,由賣方承擔。
第十二條 技術文件
1.下述全套英文本技術文件一份必須隨每批貨物一同包裝發運:
a.基礎設計圖。
b.接線說明書、電路圖、氣/液壓連圖。
c.易磨損件的制造圖紙和說明書。
d.零配件目錄。
e.安裝、操作和維修說明書。
2.此外,在簽訂合同60天內,賣方必須向買方或最終用戶掛號航空郵寄本條第1項中規定的技術文件,否則,買方有權拒開信用證或付貨款。
2024年買賣合同 篇32
甲方(買方):
乙方(賣方):
為了促進農副產品生產的發展,溝通城鄉流通渠道,為城鎮人民和對外貿易提供豐富的農副產品,甲乙雙方本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則,經充分友好協商,訂立如下合同條款,以資共同恪守履行。
第一條 買賣標的
1.名稱:_________
2.品種:_________
3.數量:_________
4.計量單位和方法:_________。
5.質量等級:
。1)有國家標準的,按國家標準執行;
。2)無國家標準而有部頒標準的,按部頒標準執行;
。3)無國家標準和部頒標準的,按地區標準執行;
(4)無上述標準的,由甲乙雙方協商確定。
(5)對某些干、鮮、活產品,應根據國家或地方衛生主管部門的有關規定,商定合理的、切實可行的檢驗、檢疫辦法;國家或地方衛生主管部門沒有規定的,由甲乙雙方協商確定。農副產品確定標準后需要封存樣品的,應由甲乙雙方共同封存,妥善保管,作為驗收的依據。
第二條 包裝
1.包裝材料及規格:_________;
2.不同品種等級應分別包裝;
3.包裝要牢固,適宜裝卸運輸;
4.每包品種等級標簽清楚;
5.包裝費用由_________(甲/乙)方負擔。
6.包裝物由_________(甲/乙)方供應,包裝物的回收辦法由雙方另行商定。
第三條 價款
產品的價格按下列第_________項執行:
1.派購任務或派購基數內的產品,執行國家規定的收購牌價。在合同執行期內遇有價格調整時,按新價格執行。
2.不屬派購任務或派購基數的產品,價格由當事人協商議定。
第四條 貨款結算
1.貨款的支付方式,按照以下(_________)項規定辦理。
。1)合同生效后三日內甲方一次性付清貨款。
(2)甲方自提,現款現貨,貨款兩清。
。3)預付貨款總額的_________%,余款在貨到后以一次付清。
2.實際支付的運雜費,按照以下(_________)項規定辦理。
(1)運雜費由乙方承擔。
。2)運雜費由甲方承擔。
3.貨款的結算方式按照以下(_________)項規定辦理。
。1)現金或現金支票結算。
。2)銀行電匯或銀行票匯結算。
(3)銀行轉帳結算。
4.開具發票類型:開具發票類型按照以下(_________)項規定辦理。
。1)稅率為17%的增值稅發票。
。2)稅率為4%的普通商業發票。
。3)售貨收款憑證。
第五條 交貨方式
1.交貨方式:按下列第(_________)項執行:
。1)實行送貨的,乙方應按合同規定的時間送往_________(接收地點),交貨日期以發運時運輸部門的戳記為準;
。2)實行代運的,乙方應按甲方的要求,選擇合理的運輸路線和運輸工具,向運輸部門提報運輸計劃,辦理托運手續,并派人押運(如果需要)。交貨日期以發運時運輸部門的戳記為準;
。3)實行提貨的,乙方應按合同規定的時間通知甲方提貨,以發出通知之日作為通知提貨時間;
(4)實行義運的,對超過國家規定的義運里程的運輸費用負擔,按國家有關規定執行;國家沒有規定的,由甲乙雙方協商。
2.保險:_________(按情況約定由誰負責投保并具體規定投保金額和投保險種)。
3.與買賣相關的單證的轉移:_________。
第六條 產品驗收
1.驗收時間:甲方應在收到產品之日起_________日內組織有關人員會同乙方人員進行驗收。
2.驗收標準:以雙方約定的質量為準,允許產品顏色有一定誤差,重量允許有_________%誤差,允許含水分為_________%。
3.異議:
。1)甲方在驗收中,如果發現產品質量不合規定,應妥為保管,并在_________天內向乙方提出書面異議;在托收承付期內,甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。
。2)如甲方未按規定期限提出書面異議的,視為所交產品符合合同規定。
(3)乙方在接到需方書面異議后,應在_________天內負責處理,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第七條 風險負擔
1.產品毀損、滅失的風險,在產品交付之前由乙方承擔,交付之后由甲方承擔,但法律另有規定或者當事人另有約定的除外。
2.因甲方的原因致使產品不能按照約定的期限交付的,甲方應當自違反約定之日起承擔產品毀損、滅失的風險。
3.乙方出賣交由承運人運輸的在途產品,除當事人另有約定的以外,毀損、滅失的風險自合同成立時起由甲方承擔。
4.乙方按照約定未交付有關產品的單證和資料的,不影響產品毀損、滅失風險的轉移。
5.因產品質量不符合質量要求,致使不能實現合同目的的,甲方可以拒絕接受產品或者解除合同。甲方拒絕接受產品或者解除合同的,產品毀損、滅失的風險由乙方承擔。
第八條 甲方權利義務
1.甲方對乙方交付的農副產品必須及時驗收,并按合同約定支付貨款。
2.甲方評定產品質量等級要嚴格按照國家規定的質量標準或雙方約定的質量標準,按質論價,不得壓級壓價和提級提價。
3.甲方有權拒收對乙方交付的不合規格的農副產品,但必須向乙方說明拒絕收受的理由。
4.甲方應當協助乙方做好生產采收技術指導工作。
第九條 乙方權利義務
1.乙方在未完成本合同約定的產品交付任務之前,不得私自向甲方以外的第三方出售產品。
2.乙方向甲方交付的產品,必須符合本合同規定的質量等級,不得向甲方交付等外產品。
3.乙方的農副產品生產如受氣候條件的影響,允許在減產_________%的幅度內不以違約論。
4.乙方完成本合同約定的交付任務后,有權自行向第三方出售產品。
第十條 甲方的違約責任:
1.甲方中途退貨的,應向乙方賠償退貨部分貨款的_________%違約金。
2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關包裝物的,除交貨日期得以順延外,應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之_________計算,向乙方支付違約金;如_________日內仍不能提供的,按中途退貨處理。
3.甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的,應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之_________計算,向乙方支付逾期提貨的違約金,并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。
4.甲方逾期付款的,應按逾期貨款金額每日萬分之_________計算,向乙方支付逾期付款的違約金。
5.甲方違反合同規定拒絕接受產品的,應承擔因此給乙方造成的損失。
6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受到的實際損失。
7.其它:_________。
第十一條 乙方的違約責任:
1.乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款_________%的違約金。
2.乙方所交產品品種、質量等不符合同規定的,如甲方同意利用,應按質論價;甲方不能利用的,應根據具體情況,由乙方負責包換,并承擔調換或退貨而支付的實際費用。
3.乙方因產品包裝不符合合同規定,須返修或重新包裝的,乙方負責返修或重新包裝,并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成產品損壞或滅失的,由乙方負責賠償。
4.乙方逾期交貨的,應按照逾期交貨金額每日萬分之_________計算,向甲方支付逾期交貨的違約金,并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過_________日,甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
5.乙方提前交的產品、多交的產品,如其品種、顏色、質量不符合約定,甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,均應由乙方承擔。
6.產品錯發到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的,甲方接到產品后,仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商,甲方仍需要產品的,乙方應按數補交,并承擔逾期交貨責任;甲方不再需要產品的,應在接到乙方通知后_________日內通知乙方,辦理解除合同手續,逾期不答復的,視為同意乙方發貨。
8.其它:_________。
第十二條 合同的解除
有下列情形之一的,當事人可以解除合同:
1.合同期限屆滿,甲乙雙方不再續簽本合同;
2.甲乙雙方通過書面協議解除本合同;
3.因不可抗力致使合同目的不能實現的;
4.在合同期限屆滿之前,當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;
5.當事人一方遲延履行合同主要義務,經催告后在合理期限內仍未履行;
6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的;
7._________。
第十三條 聲明及保證
甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方:
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十四條 保密
甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程當中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第十五條 通知
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第十六條 合同的變更
本合同履行期間,發生特殊情況時,甲、乙任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議,該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔
第十七條 合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外,本合同所規定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經征得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第十八條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程當中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十九條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力,則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的,不能免除責任。
4.本合同所稱”不可抗力“是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工,政府行為或法律規定等。
第二十條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十一條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十二條 合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
甲方:
乙方:
2024年買賣合同 篇33
出賣方:_____ (甲方)身份證:_____
買受方:_____(乙方)身份證:_____
甲方將其所有的車庫出賣于乙方,現雙方自愿達成如下協議共同遵守:
1、甲方將位于_____小區_____號的車庫賣于乙方。
2、車庫的具體情況:_____位置:__________,面積:__________,產權方式為:__________。
3、車庫的交易總價為:人民幣___________元整(大寫:______________)。乙方已向甲方支付的定金轉為房款,乙方還應向甲方共支付房款人民幣_________________元整(大寫:______________)。
4、乙方先付給甲方定金:________________元。其余款項于____周內支付。
5、甲方將房地產過戶至乙方名下所花費的交易稅費、產權登記費、交易手續費等一切稅費由___方承擔。
6、自付清車庫全款之日起,該車庫的所有權歸乙方所有,甲方將該車庫及所有手續交付乙方,并協助乙方辦理相關過戶手續。
7、甲方保證買賣車庫合法,不存在抵押等債務糾紛,否則視為甲方存在欺詐行為,應當承擔雙倍返還的法律責任。
8、在車庫轉移前產生的相關費用由甲方承擔,轉移后產生的費用由乙方承擔。
9、甲乙雙方都應嚴格遵守本合同約定,履行義務,交付定金后如甲方反悔將五倍返還乙方定金。
10、未盡事宜甲乙方協商解決。
11、本合同一式兩份,由甲乙雙方各持一份,自雙方簽字后生效。
甲方:_____ (簽字蓋章)
乙方:_____ (簽字蓋章)
日期:______年 ______月______日
2024年買賣合同 篇34
購貨單位:(以下簡稱甲方)供貨單位:(以下簡稱乙方) 簽約地點: 為保證甲乙雙方的經濟利益,依據《民法典》規定及招投標文件之內容,甲乙雙方經友好協商,就甲方向乙方購買達成如下協議:
一、合同標的
1.甲方同意向乙方購買,且乙方同意向甲方出售_________設備(以下簡稱合同設備)用于_________項目。由乙方提供的合同設備的內容詳見合同附件一(附件中在列出設備名稱的同時也請列出分項價格)。
2.乙方負責合同設備的安裝、調試工作,由甲方提供必要配合!
3.雙方同意附件中各項條款為合同不可分割的部分,若附件與合同正文有任何不一致,以合同正文為準!
二、合同金額 合同總金額:人民幣元,(大寫:人民幣萬元整)
三、付款時間及方式
1.付款方式:分期付款。
2.具體執行規定:在合同生效后天內,甲方向乙方支付合同總額%貨款;設備安裝調試完畢,并初步驗收后一周內,甲方向乙方支付合同總額%貨款;設備正常運行天,經雙方正式驗收合格后一周內,甲方向乙方付合同總額%的貨款;質保期滿后付清余款!
3.在每期合同款項支付前10天,乙方向甲方開具同等金額的增值稅發票(或根據實際情況加以約定)。
四、交貨的相關規定
1.交貨時間:合同生效后7個工作日內交貨!
2.交貨地點:215;
3.收貨人名稱:(應為簽約單位名稱) 地址:
4.交貨方式:乙方負責貨物運輸,采用汽車運輸方式!
5.乙方將合同設備運至215;并經安裝調試,投入使用并經過甲方驗收合格后,方為設備交貨日期。甲方在合同約定的交貨地點提貨,運輸費及運輸保險費均由乙方承擔。合同設備的毀損、滅失風險自乙方完成交貨后轉移給甲方。
6.乙方應在合同設備發運后一個工作日內將發運情況(發運時間、件數等)通知甲方,甲方應在合同設備到達合同列明的地點后及時將乙方所托運合同設備提取完畢!
7.甲方提取合同設備時,應檢查合同設備外箱包裝情況。合同設備外箱包裝無損,方可提貨。如合同設備外箱包裝受損或發現合同設備包裝箱件數不符,應在2個工作日內通知乙方,以便乙方辦理合同設備遇險索賠手續。
8.甲方對乙方交付的合同設備,均應妥善接收并保管。對誤發或多發的貨物,甲方應負責妥善保管,并及時通知乙方,由此發生的費用由乙方承擔!
9.如甲方要求變更交貨地點,應在合同規定的交貨日期一十五天前通知乙方。由于變更發貨地址增加的運保費由甲方承擔!
五、設備驗收的相關規定
1.驗收時間:乙方應于合同生效后天內完成設備安裝調試,安裝調試完畢后,甲方應在天內安排初步驗收。設備于合同生效后天內通過雙方的合格驗收并由甲方出具驗收合格書!
2.驗收地點:
3.驗收標準:
六、現場服務
1.乙方現場人員應遵守甲方廠規、制度,如有違規由乙方負責。
2.乙方現場人員食宿自理!
3.甲方如需邀請乙方開展非質量問題處理的技術服務,乙方應予以協助!
七、人員培訓 乙方負責對甲方操作、維修人員和有關的工藝技術人員進行操作培訓、維修培訓、設備保養培訓,使之完全掌握全部使用技術,以便使甲方人員正常地使用、維修保養設備!
八、保修方式
1.自設備經過雙方驗收合格之日起按乙方規定的條款進行保修服務,保修服務期限為年。保修期內,乙方必須在接到甲方保修通知后天內派人至甲方現場維修!
2.保修期內,如由于火災、水災、地震、磁電串入等不可抗拒原因及甲方人為破壞因素造成的損壞,乙方負責維修,設備材料成本費用由甲方承擔!
3.保修期后,乙方必須在接到甲方維修通知后天內派人至甲方現場維修。設備的維修、更換,乙方酌情收取成本費和服務費,收費標準另行約定!
九、違約責任
1.甲方無故中途退貨,應支付給乙方合同總額的5%違約金!
2.甲方逾期付款,每逾期一天,應支付乙方合同總額2‰的違約金,違約金累計總額不超過合同總額的5%。
3.乙方逾期交貨,每逾期一天,應支付合同總額1%的違約金,違約金累計總額不超過合同總額的30%。逾期交貨超過天,視為交貨不能,乙方應雙倍返還甲方已付款項,甲方有權解除合同并要求乙方支付合同金額30%的違約金。
4.保修期內,乙方未能在合同約定的期限內履行保修義務,每遲延一天,乙方向甲方支付合同金額1%的違約金并賠償甲方其他經濟損失,違約金累計總額不超過合同總額的30%,乙方超過30天仍未履行保修義務,甲方有權解除合同并要求賠償經濟損失;乙方未能在接到甲方通知30天內將設備維修至正常使用的狀態,甲方有權要求乙方換貨或解除合同并要求乙方賠償經濟損失。保修期后,乙方未能在合同約定的期限內履行維修義務,每遲延一天,乙方向甲方支付合同金額1%的違約金并賠償甲方其他經濟損失,違約金累計總額不超過合同總額的30%!
5.設備未按照合同之約定通過甲方驗收合格,每遲延一天向甲方支付合同總額1%的違約金;超過天仍未驗收合格,甲方有權解除合同,乙方應立即返還已收款項并賠償甲方由此遭受的其他經濟損失。
十、不可抗力 如發生不可抗力事件,受不可抗力事件影響的一方應取得公證機關的不能履行或不能全部履行合同的證明,并在事件發生后15個工作日內及時通知另一方。雙方同意,可據此免除全部或部分責任! ∈
一、合同變更 未盡事宜,雙方協商解決;合同的變更及修改須經雙方同意,以書面形式變更! ∈
二、爭議解決方式 雙方如發生爭議,應協商解決;如協商不成,任何一方向甲方所在地人民法院提出訴訟! ∈
三、合同生效及終止 合同自雙方簽字并蓋章后生效,雙方權利義務履行完畢后,合同終止。 十
四、合同一式四份,雙方各執兩份,具有同等法律效力! 〖追剑阂曳剑骸 〈恚捍恚篲___日期:________年____月____日日期:________年____月____日
2024年買賣合同 篇35
。╛___房字[____ ]第____號)
賣方(下稱甲方):
買方(下稱乙方):
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》等有關法律、法規規定,甲、乙雙方本著平等、自愿、協商一致的原則,就下列房屋買賣,訂立本合同,共同信守。
第一條 甲方所有房屋,座落于武漢___________________________,為_____________結構,建筑面積_________平方米,用地面積_______平方米。“房屋所有權證”號為“武房權證____________字第____________號”,“土地使用權證”號為“____________字第___________號”。房屋附屬設施見附件。
第二條 經甲乙雙方協商一致,上述房屋買賣成交價格為人民幣(大寫)_____________________________________。
第三條 本合同簽定之日,乙方應付人民幣(大寫)_______________給甲方,余款人民幣(大寫)__________________________________在辦理完轉移過戶手續時付清。具體付款方式由雙方另行約定。
第四條 甲方應在收到乙方全部房款_______日內,將房屋交付給乙方,甲方保證上述房屋權屬清楚,如甲方有設定抵押、按揭等行為應告知乙方,并自行約定解決。交易房屋如發生產權糾紛或債權債務時,由甲方承擔全部責任。
第五條 甲方逾期不交付房屋給乙方,乙方不解除合同的,甲方每逾期一日,按照全部房款的`______%向乙方哪個支付違約金;乙方解除合同的,甲方應退還乙方所付房款,并按全部房款的_______%向乙方支付違約金。
第六條 乙方逾期不支付全部房款給甲方,視為不履行合同,甲方不解除合同的,每逾期一日按全部房款的______%向甲方支付違約金;甲方解除合同的,由乙方承擔房屋轉移過戶中甲、乙雙方繳納的全部稅費,并按全部房款的_______%向甲方支付違約金。
第七條 甲、乙雙方在本合同生效之日起三十日內,攜帶“房屋所有權證”和“土地使用權證”到相關部門辦理房地產轉移過戶手續。辦理轉移過戶手續應繳納的有關稅費,按國家、施市政策規定由甲、乙雙方各自承擔,或由雙方另行約定。
第八條 因不可抗力造成違約的,甲乙雙方友好協商解決。
第九條 本合同未盡事宜,由甲乙雙方另行商議,并簽定補充協議,補充協議和本合同具有同等法律效率力。
第十條 本合同履行中若發生爭議,由甲乙雙方友好協商解決,協商不成時,可以向武漢市仲裁委員會申請仲裁或向該房屋所在地人民法院起訴。
第十一條 本合同自雙方簽字之日起生效。
第十二條 本合同一式四份,雙方各執一份,其他兩份交有關部門存檔。
第十三條 補充協議、附件:
立合同人
賣方(簽章):
聯系地址:
身份證號碼:
代理人(簽章):
聯系地址:
身份證號碼:
法定代表人(簽章):
聯系地址:
身份證號碼:
買方(簽章):
聯系地址:
身份證號碼:
代理人(簽章):
聯系地址:
身份證號碼:
法定代表人(簽章):
聯系地址:
身份證號碼:
簽訂時間: 年 月 日
