買賣合同(羊肉)(精選31篇)
買賣合同(羊肉) 篇1
出賣人(甲方):身份證號碼:
買受人(乙方):身份證號碼:
甲、乙雙方就房屋買賣事項經過友好協商,一致同意訂立合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方愿將其擁有完全產權的位于XX市XX區園的房屋(房屋所有權證編號:___________,建筑面積_________平方米)以人民幣_______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(¥________元)的價款出售給乙方。
二、本合同簽定前,該房屋如有應繳納的一切稅費,概由甲方負擔。本合同發生的契稅,土地出讓金等其他稅費由乙方負擔。
三、簽定合同同時乙方愿交三萬元作為定金交給甲方。乙方通過向銀行申請抵押貸款方式支付甲方購房款,購房款由乙方分三期付給甲方。第一期,在貸款銀行向乙方發出貸款承諾書時,乙方將30%首付房款存入銀行,并由銀行凍結,第二期在貸款銀行向乙方發放貸款之日由銀行將乙方所貸款項及30%首付款直接劃到甲方的賬戶中;第三期,在甲方交房時,由乙方一次性將余款付給甲方。
四、甲方同意乙方以向銀行申請貸款的方式支付房款,并作出如下承諾:
1、向乙方申請貸款的銀行或銀行認可的機構提供與貸款相關的`資料,簽署相關文件;
2、在辦理產權過戶手續時,應按照要求將房屋產權資料交付銀行或貸款銀行認可的機構持有。
五、如果乙方的貸款申請未獲貸款銀行批準,則雙方同意以下兩種方式解決該房屋的買賣事宜:
1、繼續履行協議,乙方一次性將購房款支付給甲方,(期限為一個月)。甲方收到房款五天內與乙方去辦過戶手續。
2、解除協議,甲方收取乙方的定金不與退還,甲方有權再次出賣本房。
六、違約責任
1、甲方如不履行本合同規定的,每逾期1天按房價總額千分之一作為違約金陪償陪給乙方。逾期超過一個月時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款(包括定金全部退還乙方外,并應賠償乙方經濟損失人民幣五萬元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。每逾期1天按房價總額千分之一作為違約金賠償給甲方。逾期超過一個月時,甲方有權解除合同。解約時,乙方應賠償甲方經濟損失人民幣五萬元。
3、如果甲方出售的房屋存在他項權利設定或其他產權糾紛以致影響到乙方權利的行使,一切責任由甲方承擔,并應賠償乙方的損失。
七、本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述第_____2___種方式解決。
1、提交______________________________________仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
八、其他約定
九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式4份,甲乙方各執一份。
甲方:乙方:
________年____月____日日________年____月____日
買賣合同(羊肉) 篇2
甲方:
乙方:
甲、乙雙方經過友好協商,并根據《民法典》,就買賣花草苗木事宜達成本如下協議:
一、花草苗木內容
1.甲方按照乙方提出的要求,提供如下花草苗木:
2.雙方應依據《民法典》及有關法規對苗木花草根葉進行嚴格審查,如不符合有關法規,乙方有權要求調換。
二、付款條件
雙方同意花草苗木采取先送貨后付費的原則,甲方應在_ _年 _月_ 日前將上述苗木一次性送給乙方,乙方在苗木貨到一周內付款給甲方,總付款額是人民幣: (大寫: )。
三、責任
1. 甲方必須保證花草苗木成活質量,如果在一周內不能成活,則乙方有權拒絕付款。并要求甲方承擔總金額百分之十的賠償責任。
2.如乙方未按時付款,遲延一天則按總金額百分之五罰款。
四、其他
1.本合同未盡適宜,將按照《民法典》由雙方友好協商解決。
2.合同傳真件與合同原件有同等法律效力。
3.本合同一式兩份,雙方各執一份,經雙方代表人簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
買賣合同(羊肉) 篇3
賣方(以下簡稱甲方):_________________________________________
地址:法定代表人:
買方(以下簡稱乙方):_________________________________________
地址:法定代表人:
根據《_____》的有關規定,甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則,經協商,就乙方向甲方購買___________________________________達成如下協議。
第一條本合同的標的物為___________________________________________
第二條甲方同意受讓本合同交易標的物的成交價款為人民幣仟佰拾萬仟佰拾元(小寫:_______萬元)整。
第三條交付期限
甲方應于本合同生效之日起三十日內,將該__________________交付給乙方。
第四條該合同生效后,甲乙雙方應備齊有關資料共同向行政主管機關申請辦理轉移登記,完成交易標的物的產權轉移登記手續。
第五條在登記主管機關核準轉移登記申請以前,有關交易標的物的產權瑕所引起的風險、責任仍由甲方承擔;自_____機關核準轉移登記申請后,有關交易標的物的一切風險和責任由乙方承擔。
第六條自_____核準轉移登記申請之日起____個工作日內,甲方將交易標的物按現狀移交給乙方。
第七條該合同的生效條件
如果甲方在_____年_____月_____日前不能付清因___________所欠乙方債款,則該買賣合同生效;如果甲方在_____年_____月_____日前付清因___________所欠乙方債款,則該買賣合同不生效。
第八條本合同一式_____份,甲方、乙方各_____份,其余由雙方持送有關部門。
甲方:乙方:
(簽章)(簽章)
法定代表人:法定代表人:
簽訂日期:
簽訂地點:
買賣合同(羊肉) 篇4
無論是買方還是賣方,都不希望買賣合同發生糾紛。因為,買賣合同發生糾紛,它不僅僅會損失大家的時間,更會造成重大的金錢損失。那么,發生買賣合同糾紛如何應對呢?下面就讓律師為大家介紹一下吧!
(一)事先預防
無論是買方還是賣方,都應該簽署書面合同,書面合同應包括以下條款,標的物的名稱、數量、單價、貨物交付的時間及地點、付款時間及期限、質量標準、各方違約責任、爭議解決辦法等。對于房地產買賣合同來說,買方還應做好事前調查工作,查看目標房地產是否有其他權利限制,最好通過資金監管的方式保障交易安全;股權轉讓合同則應先聘請律師做好法律盡職調查工作、及會計師事務所做好財務盡職調查工作,另外在合同中要求賣方提供相應的或有債務擔保。
對于買賣雙方來說,都應及時做到合同履約管理工作,賣方應及時按照合同的.約定交付符合約定的標的物,買方應按照合同的約定及時支付貨款及受領標的物,另外對于買方來說應及時驗收貨物對于質量不符合要求的貨物可以依照合同的約定、或法律規定拒收。
(二)事后積極維權
買賣合同糾紛引發的訴訟時效為2年,從知道和應當知道權利受到侵害之日起計算,例如質量不合格應從發現質量不合格之日起計算,逾期付款應從應付款次日起計算,一般貨物買賣訴訟的管轄法院為被告住所地或合同履行地,房地產買賣合同由房屋所在地人民法院管轄,因此作為需要維權的一方來說在合同中最好將爭議解決法院選擇在自己住所地人民法院管轄,尤其是異地貨物買賣中會節約大量的人力成本,否則只能按照法律規定原告就被告的原則在被告住所地或合同履行地提起訴訟。
無論是賣方還是買方在產生糾紛后,第一要務是收集證據,和證據保全工作,因為任何民商事訴訟,最終都是以證據為基礎,沒有足夠的證據支撐,最終可能會得到敗訴的結果。如果因賣方提供的產品質量問題導致受到損害,應及時采取證據保全措施,必要時進行現場公證,及聘請評估機構對損失進行評估,對于出賣方的產品應進行鑒定,努力做到證據保全。
事后積極維權的另一利器是及時采取財產保全,財產保全分訴前財產保全或訴訟過程中財產保全,訴前財產保全必須提供全額的現金或實物作為擔保,訴訟中的財產保全上海法院一般提供不低于30%現金擔保,或100%的實物擔保,或法院認可的保證人保證,但是財產保全通常有超出預期的結果,一部分惡意拖欠的債務人,在進行財產保全后通常會主動和當事人聯系,協商償還辦法,很容易在法院的主持下達成調解,另外及時采取財產保全也可以防止一部分債務人在訴訟后轉移資產,不至于勝訴后無法執行。
律師溫馨提示:當您遇到不懂的糾紛時,千萬不要擅作主張,一定要在第一時間聯系律師,保留好對自己有利的證據,這樣才能避免受到不應該受到的損失。
買賣合同(羊肉) 篇5
甲方:
乙方:
上列雙方就買賣下列設備的有關事宜,經自愿協商訂立下列條款,以便共同履行:
1.甲方向乙方購買垂直發泡機組壹臺,設備單價金額為現金人民幣(大寫):貳拾壹萬伍千元整
2.設備為五個組份,配備打孔機,機臺主機,配電柜(大),TDI和聚醚大罐各一個(帶水循環攪拌)小料罐三個,聚醚攪粉罐一個.(水冷機,空壓機甲方自備).
3.主機尺寸:長4.5米,寬4米,9米.內直徑為1600MM
4.甲方要負責完成基礎的澆灌,包括2個地下成孔的施工.
5.付款方式為自合同生效起首付定金叁萬,機臺裝車前一天再付拾伍萬,試機完成后再付貳萬,正常運行六個月付余下貳萬.
6.機臺自訂貨起2個月為制造時間,其中不包括春節放假期間,初定完工日期為農歷年底,正月初七起運送和安裝,安裝時間為八天.安裝期間甲方要提供乙方員工住宿和伙食,
7.機臺運送由甲方負責車費,乙方裝車,甲方幫忙卸.動用到吊車等裝卸工具由甲方負責.
8.甲方負責整套設備的安裝,調試.經調試后設備正常運轉交付乙方使用.
9.乙方提供一年的機臺故障保修(三個月的無償保修,另九個月的故障保修甲方報銷往還車費),注人為造成的故障不在保修范圍之內.
10.因本合同引起的或本合同有關的任何爭議,應提交莆田仲裁委員會按照該會現行仲裁規則進行仲裁.仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力.
11.本合同一式四份,甲乙雙方各持兩份,自雙方簽字蓋章后生效.
甲方簽字:
乙方簽字:
簽訂日期:
買賣合同(羊肉) 篇6
需方(以下簡稱甲方):
供方(以下簡稱乙方):
根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規的有關規定,甲、乙雙方在自愿平等的基礎上經過友好協商特簽訂本合同,以資雙方共同遵守。
一、購貨內容及單價:
1、石子 (立方、噸)單價: /噸;
2、此價格隨市場價格調整。
合同金額以甲方收貨磅單中實際收到數量乘以單價為準;上述產品價款中已含運輸費、裝卸費等。
二、質量要求:
1、所供石子應為天然巖石經機械破碎、篩分制成;
2、規格要求:以甲方通知為準;
3、含泥量小于1%,泥塊含量小于0.5%;
4、風化石含量不得大于,針片狀含量
三、供貨方式:
1、乙方接到甲方要貨通知后于小時內將貨物送至甲方指定地點,如每月三次供貨不及時,扣除貨款違約金元。
2、采用公路運輸方式,由乙方負責組織承運,運輸費用由乙方承擔,貨物交付地點為甲方 現場。
四、結算方式:
1、乙方憑磅單與甲方對帳,付款時乙方要向甲方出具正式稅務發票;
2、付款方式:為轉帳方式。
五、驗收方式:
1、甲方根據行規制定具體驗收標準,并據此進行驗收與計量。
2、以甲方過磅數量為準,但必須將雙方核實,供方有權隨時對過磅進行抽查,如有異議,須經雙方協商解決。
3、每批貨物送至甲方后,甲方進行抽檢后合格的,但在實際使用過程中,發現有不合格的產品(人為除外),甲方應及時通知乙方,乙方應給予更換并承擔全部的違約責任。
六、合同變更解除:
1、因工程原因造成乙方需要變更所購物品的,經甲、乙雙方協商可以重新變更或更改購銷合同,對已經造成的損失,由違約方負責。
2、甲、乙雙方中有一方出現違約責任,另一方有權單方解除合同,并追究由此造成的經濟責任。
七、違約責任:
(一)乙方違約責任
1、乙方所交產品質量不符合規定的,如果甲方同意利用,應當按質論價;如果甲方不能利用的,應根據產品的具體情況,由乙方負責包換或退貨,因質量問題所產生的一切經濟損失由乙方全部承擔。
2、乙方如不能按照甲方所通知的時間供貨,或者逾期交貨,耽誤甲方生產使用,應承擔甲方因此多支付的'一切實際費用和逾期交貨的違約金,逾期交貨的違約金為當次貨款的20%。
(二)甲方的違約責任
1、甲方中途退貨,應向乙方償付退貨部分貨款10%的違約金。
2、甲方逾期付款的,應按中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的違約金。
3、甲方如錯填到貨地點或接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受的損失。
八、不可抗力:
甲、乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關機構證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
九、爭議的解決方式:
本合同如發生糾紛,當事人雙方應當及時協商解決,協商不成時,任何一方均乙方工程所在地人民法院起訴。
本合同自雙方簽字蓋章后生效,合同執行期內,甲、乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與合同具有同等效力。本合同正本一式四份,甲、乙雙方各執二份;具有同等法律效
甲方(蓋章) 乙方(蓋章)
甲方代表(簽字)乙方代表(簽字)
年 月 日年 月 日
買賣合同(羊肉) 篇7
注意事項一、房屋產權和手續是否齊全
房產證是證明房主對房屋享有所有權的唯一憑證,沒有房產證對買房人來說是有極大風險的。房主可能將房產證進行抵押或轉賣,即使現在沒有將來辦理取得后,房主還可以抵押和轉賣。所以最好選擇有房產證的房屋進行交易。有些房屋共有權共有好多個,如有繼承人共有的、有家庭共有的、還有夫妻共有的,對此買房人應當和全部共有人簽訂房屋買賣合同。如果只是部分共有人擅自處分共有財產,買房人與其簽訂的買賣合同未在其他共有人同意的.情況下一般是無效的。
因此有關人士認為;最有效的方法就是委托信譽好、專業強的房地產經紀公司承擔擔保責任,來驗證買賣雙方的真實身份、確認房屋產權無糾紛
注意事項二、明確成交價格和稅費責任
在簽定合同中一定要注明正式的成交價格,還有交易的時間,交易稅費,還有稅費到底由買賣雙方的哪一方負責。
從現行稅收政策來看,房產買賣過程中歸房主交納的稅費為:營業稅,個人所得稅,印花稅;歸客戶交納的稅費為:契稅,土地出讓金,印花稅(與房主各交一半)。
注意事項三、明確買賣雙方的責任
簽定此條款時十分重要,如果有一方出現違約責任,應擁有怎樣的權利,在簽定合同時雙方利益上得到怎樣的補償都要約定清楚,違約金的數量以及交付時間應寫得毫無異議。
注意事項四、明確付款方式和時間
雙方應該在合同中明確付款方式和時間。如首付款、尾款的支付比例、數量和時間,確保買方出現拖欠或減少階段支付金額的情況時有據可依,較好地維護自身權益。因為在二手房買賣案例中存在客戶以貸款方式購買二手房卻因為批貸不成而導致交易失敗的例子屢見不鮮,因此為了避免浪費無謂的時間,業主應盡早對客戶是否能被批貸進行確認。
注意事項五、過戶時間要明確
過戶時間要明確,買房人最在乎的莫過于什么時間房屋最終屬于我,因此約定過戶時間是合同中較重要的條款之一,買方需慎重和簽訂準確的時限。
注意事項六、物業交割要清楚
在簽定買賣合同時候千萬不要忘記物業交割階段,付加條款里一定要約定水、電、煤氣、物業、供暖等各項費用的交接時間。對于物業、供暖等費用的繳納時間和標準,應該要到原房主所在單位改簽協議內容,而買方需改簽協議時賣方應做出的配合等,都應在合同中明確注明,從而達到維護買方利益的目的。
買賣合同(羊肉) 篇8
招標編號:
合同號:
賣方:
買方:
根據招標文件、中標通知書、買方的投標文件及相關保證和承諾,就第包號廢的采購和供應,買賣雙方同意按以下合同條件簽署買賣合同并共同遵守。
1、本合同數量為廢噸。單價為元/噸。合同總價為人民幣
2.買方獲得中標通知書并繳足貨款后簽訂本合同,買賣雙方代表簽字、加蓋公章后生效。
3.本合同協議書有效期為 年 月 日至 年 月 日,在有效期內買方必須將本合同協議書執行完畢,如逾期不執行給賣方造成的經濟損失由買方賠償。
4.交貨方式:中標通知書指定的'現場交貨。
5、運輸工具或車皮由買方自理,裝卸、運輸等費用由買方自理。
6、發貨時不得超過合同數量,如現場貨物數量不足由發貨單位出具書面證明,說明實發數量及原因并通知呼和浩特鐵路局物資管理處業管科。買方持發貨單位出具書面證明及領發料簽認單到呼和浩特鐵路局物資管理處業管科簽字備案后,到回收站財務結清貨款。
7、買方在投標前應到發貨單位現場實地看貨,因此賣方不承諾任何貨物的質量保證。
8、買方購買的所有廢舊物資(包括廢鋼鐵、廢軸承等),不得反銷到鐵路任何使用單位,一經發現將取消其投標資格。
9、買方不得轉讓提貨權,否則賣方有權終止合同。
10.本合同應按照中華人民共和國的現行法律進行解釋,本合同未盡事宜,均以現行法律的規定作為補充。
11.對合同有任何修改或補充,應簽訂補充協議。補充協議應為書面形式,且需經雙方代表簽字和加蓋公章,其構成合同文件的一部分。
12.本合同正本一式二份,買賣雙方各執一份,具有同等法律效力;如發生爭議、應協商解決協商不成時向呼和浩特鐵路運輸法院起訴。副本二份,業管科、財務各一份。
賣方全稱(加蓋公章): 買方全稱(加蓋公章):
地址:地址:
郵編: 郵編:
開戶銀行名稱: 開戶銀行名稱:
銀行帳號: 銀行帳號:
聯系人: 聯系人:
電話: 電話:
法定代表人或被授權代理人簽字: 法定代表人或被授權代理人簽字:
買賣合同(羊肉) 篇9
合同登記編號:
買受方:(甲方)
名 稱:
地 址:
電 話:
開戶行:
帳 號:
賣受方:(乙方)
名 稱:
地 址:
電 話:
帳 號:
簽訂日期:
簽訂地點:
根據《民法典》及國家知識產權有關部門規定,就甲方向乙方 計算機管理系統一事,經雙方友好協商一致,達成以下合同:
一. 合同內容
乙方向甲方提供以下軟件:(相應模塊)
二. 甲方的權利和義務
1. 甲方向乙方提供所需軟件的相關需求。
2. 甲方有權要求乙方按照相關需求,在雙方約定的時間內,完成合同書中規定的內容。
3. 甲方有權對乙方實施的過程(包括項目進展中的各個環節)進行監督,并給出相應的意見和建議,乙方應予積極的配合修正和改變。
4. 甲方應負責采取一定措施,保證本單位各部門密切配合項目的實施工作順利進行。
5. 甲方須指定一名高級管理人員,負責整個項目的協調及實施工作。
6. 甲方須指定最少一名系統管理員(電腦專業中專以上),由乙方負責培訓,并自始至終參加整個項目的實施和培訓過程。
7. 甲方須提供培訓場地,安排受培訓人員(每功能至少保證兩人),與乙方共同建立培訓網絡、確定培訓日期,所有電腦操作人員上崗前須通過乙方的考核。
8. 甲方系統環境現狀符合乙方軟件穩定、正常運行,甲方服務器系統安裝20系統,站點端安裝98或20系統,網絡現正常運行。
9. 甲方按照乙方軟件具體書面要求,完成數據編碼工作并進行錄入,配合完成系統的安裝調試工作。
10. 甲方須配備和能直撥總部的直線分機電話,或者提供ee網絡環境,便于乙方對系統進行遠程維護。
1. 由于軟件實施的特殊性,甲方應解決乙方人員在甲方工作期間(包括將來售后期間)的工作場地和食宿。
2. 對于本合同所涉及的接口(如電話等),甲方須積極與相關廠家進行協調,并在項目實施前或實施中提供準確、必要的技術參數,如未在上述期間內提供,工期可相應順延。
三. 乙方的權利和義務
1. 乙方應對軟件系統的實用性、可靠性和完善性負責。
2. 乙方應根據軟件的詳細功能書,在雙方約定的時間內,完成合同書規定的內容。
3. 乙方應滿足甲方對軟件提出的合理要求,并對現有軟件不能滿足的事項進行耐心解釋。對有可能影響進度的要求,乙方有權提出延期請求,由雙方協商后再確定是否延期和延期的具體時間。
4. 乙方應負責本軟件的安裝、調試工作,負責培訓甲方的電腦管理和使用人員,使甲方在項目驗收后有能力使用、維護和管理。
5. 乙方有義務協助甲方制定并推行使用計算機管理的各項規章制度及其管理方式。如果需要可向甲方提供業務單據、報表的樣本。
6. 乙方有權對售出的給甲方的軟件使用,提出自己成熟的合理化意見和建議,但甲方是否更改最終以甲方意見為準。
7. 雙方合作期間,乙方對甲方提供的口頭、文字及所有相關資料,特別是甲方的經營數據,未經甲方許可,不得以任何方式泄露給第三方。
8. 乙方對甲方提供的文字及相關資料只用于本項目的實施,但對該內容所涉及的包括知識產權在內的一切法律問題不承擔任何法律責任。
9. 乙方在收到甲方《進場日期確認函》后,應按時派工程師到用戶現場,進行系統安裝、調試、培訓和開通工作, 并和甲方及系統集成方相互配合,以確保系統一次性全面開通。
10. 在系統試運行的前7天內,乙方工程師應24小時在現場指導,隨時監控和確保系統的正常運行。
1. 自系統第一個模塊試運行之日起,乙方提供________年的系統維護工作。內容包括:每天24小時遠程維護;定期地到現場回訪,察看及改善整個系統的運行情況。
2. 在________年的維護期內,乙方應對甲方所使用的軟件進行升級。維護范圍僅限于乙方編制的軟件。如果由于甲方的需求有原則性的變動而需對軟件進行修改不在維護的范圍之內,如甲方確有需要,雙方需另簽訂合同。
四. 項目的實施 為了高質量的系統實施,確保軟件一次性開通成功,雙方須緊密配合,遵守以下實施步驟:
1. 合同生效后,甲方配合乙方填寫《工程環境及進場計劃表》與乙方;乙方提供軟件系統安裝的基本資料,如《電腦系統實施進度計劃表》、《系統需提供的初始數據》等,便于甲方盡早做好準備工作;
2. 在系統試運行前1個月,甲方向乙方發預進場通知書,并準備軟件運行的環境。乙方確定實施項目組及項目實施人員,并與甲方協商確定工程實施計劃。
3. 在軟件運行環境準備完畢(布線可在實際試運行前完成),甲方書面向乙方發送最終《進場日期確認函》。
4. 乙方實施工程師進場時,須帶上安裝光盤等相關資料,到用戶現場進行安裝、調試工作。
5. 乙方按照《系統培訓提綱》進行應用軟件系統的操作培訓,要求每一模塊至少有2人能熟練操作,并填好《培訓簽到表》,如有可能請用戶填寫《培訓簽名詳表》。在培訓結束前對每一位操作員進行考核。
6. 培訓期間在相關條件成熟的情況下,乙方根據用戶需求完成對系統參數的設置、各種接口的調試及賬單的設置,協助用戶錄入相關數據,保證運行的各項初始數據在試運行前準備就緒。
7. 在系統培訓完畢、試運行前,由項目負責人安排一次協調會,要求相關部門主管以上領導參加,及時了解用戶對軟件的實際需求。
8. 系統試運行時,乙方人員與用戶緊密合作,主動跟班,及時解決問題并糾正錯誤,協助用戶核對各種報表等。
9. 系統跟班結束前三天,乙方向各使用部門發放《系統各模塊驗收表》,要求用戶各部門在2個工作日內出具初次驗收意見,并由乙方對用戶新提出的或尚未解決的問題進行解答或修改,并請用戶簽字確認。
10. 項目基本結束前,甲方應做好系統的備份工作并確保遠程維護的正常開通。乙方提交軟件使用說明書、軟件備份等資料,并經用戶簽收。
1. 在維護期內,由乙方公司向用戶發送《告用戶書》及《工程質量調查表》,以對工程完成情況及工程質量進行監督和跟蹤。甲方在使用期間發現乙方軟件存在的問題,乙方應在接甲方通知后兩個工作日內給予維護。
2. 在________年的維護期內,甲方應出具最終的系統書面驗收報告,否則按照甲方驗收合格對待。因用戶原因未能使用或未能全部使用的模塊、功能,也以甲方驗收合格對待。
五. 軟件版權的保護
1. 本合同所涉及的應用軟件(包括程序、技術資料、使用手冊、系統結構)的所有權屬于乙方,受《計算機軟件保護條例》的保護。甲方付清應付乙方的全部款項后,正式享有軟件使用權。未經乙方許可,甲方不得以任何方式向第三者透露、轉讓或出售本軟件。
2. 乙方應保證提供經國家認可的正版軟件,且功能無任何限制,且保證合法擁有該軟件的知識產權,因知識產權問題給甲方造成的損失,由乙方承擔。
3. 除非本合同指明,乙方不提供其它的任何系統軟件。
六. 合同金額及付款方式
甲方向乙方支付合同總金額為人民幣 。
1. 合同生效后七個工作日內,甲方支付總款 % 預付款共 元.
2. 軟件安裝、調試和培訓完成,正式上線使用無異狀 天后付總款 %共 (元)。
3. 剩余總款的 %共( 元)在軟件正式使用無異狀 個月后付清.
七. 施工期要求
乙方保證在甲方正常施工條件下,在11個工作日內完成安裝培訓和系統切換工作。
八. 違約、違約責任及爭議解決
1. 任何一方終止合同,需提前10個工作日書面通知對方,并說明正當終止理由,由雙方代表協商終止合同有關事宜。
2. 如軟件正常使用60天后,甲方未付款,乙方有權終止甲方使用的乙方軟件,一切責任由甲方負責,在甲方付完全部款項之后,乙方無權終止甲方使用的乙方軟件,如有此情況,一切后果由乙方負責,甲方有權要求賠償。
3. 由于戰爭、地震、火災、水災等不可抗拒的因素而導致合同不能正常履行,雙方均不承擔責任,待條件恢復后,由雙方協商確定合同變更內容。
4. 如項目由于乙方原因導致延期,乙方應償付逾期違約金,按本合同總金額的1%每天計算。
5. 如由于甲方原因導致延期,或某些軟件模塊沒有使用,甲方仍須在合同的最后付款日付清相應款項。如甲方延期付款,須另加應付款項的1%每天的費用作為乙方的補償。并且乙方在收到相應款項前,有權暫停一切服務,且暫停服務時間也計算在有效服務期內。
6. 合同履行中如出現未包括的問題,或合同內容出現爭議、修改,雙方本著友好、積極、合作的態度,進行協商解決并簽訂補充協議或備忘錄。如協商不成,則按《民法典》及相關法律的有關規定執行。
九.合同生效及其它
本合同經雙方簽字并蓋章后生效。本合同附件與本合同具備同等法律效力
2. 本合同一式兩份,雙方各存一份,具有同等法律效力。
3. 雙方履行完各自的業務后,本合同自行終止,但有關雙方機密及版權的條款內容繼續有效。
甲方單位: 乙方單位:
代 表: 代 表:
____日 期:____日 期
買賣合同(羊肉) 篇10
采購方:________________ (以下簡稱“甲方”)
供貨方:_____________ (以下簡稱“乙方”)
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國招投標法》及國家有關法律、法規,雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,經雙方充分協商,特訂立如下買賣合同:
一、 苗木名稱、數量和價格如下表:
序號__________
苗木名稱:羅漢松
數量:________________(棵)
單價:_____________(元/棵)
合價____________(元)
本合同含稅包干總價為人民幣_____________萬元整。
二、 供貨時間、地點、方式、苗木栽植
1、供苗時間:擬定供貨時間為__________年______月____日,具體供貨時間由甲方另行確定,甲方須前 兩 天通知乙方。
2、交貨地點和方式:乙方負責在苗場將苗木打包裝運上車且為甲方聯系運苗車輛,運費由甲方承擔。
3、苗木栽植:甲方負責苗木栽植,乙方需提供技術支持及服務。
三、苗木質量標準及驗收方法
1、驗收標準:乙方供貨應以甲方選定的苗木為準(詳見附件一:苗木照片),應保證苗木完整、無病蟲害。
2、驗收方法:交貨時,甲方安排專人到交貨地點,按上述質量要求現場驗收苗木數量和質量。
四、付款方式
1、本合同苗木單價為苗木的包干結算價,包括苗木的采購、裝車、稅金、技術支持及服務。苗木驗收合格且裝車完畢,甲方向乙方支付苗木100%的貨款,乙方應于甲方支付貨款時向甲方提供相應數額的稅務發票。
五、雙方負責人
1、甲方指派 ________ 為代表,負責合同履行,代表甲方負責苗木的驗收。
2、乙方指派 __________ 為代表,負責合同履行,代表乙方負責苗木的供貨、技術支持及服務。
六、爭議的解決
1、若履行合同過程中發生爭議,雙方應本著友好態度協商解決。
2、若經協商仍不能解決的問題,任何一方均可向合同簽訂地人民法院起訴。
七、合同的生效和終止
1、本合同自雙方均簽章后生效,至采購款付清后自行終止。
八、其他:
1、本合同附件與合同具有同等的法律效力。
2、本合同一式四份,甲方執二份,乙方執二份,經雙方簽字蓋章之后,均具有同等效力。
3、本合同附件:甲方選定的苗木照片。
采 購 方:(公章) _______________ 供 貨 方: (公章) _____________
地 址:______________ 地 址:_________________
法定代表人:________________ 法定代表人:______________
委托代理人:_______________ 委托代理人:__________________
開 戶 銀行:_________________ 開 戶 銀行:___________________
賬 號: ______________ 賬 號:__________________
簽訂日期:__________ 年_____ 月 ______日
買賣合同(羊肉) 篇11
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、及其他有關法律、法規的規定,在平等、自愿、公平、協商一致的基礎上,就房屋買賣事宜達成如下協議:
第一條房屋基本情況
(一)賣方所售房屋(以下簡稱該房屋)坐落為:____________【區(縣)】 __________________________【小區(街道)】________【幢】【座】【號(樓)】_________單元 _________號(室)。該房屋所在樓層為 _________層,建筑面積共___________平方米。
隨該房屋同時轉讓的房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況見附件一。
第二條 房屋權屬情況
(一)該房屋所有權證證號為:________________________。
(二)土地使用狀況
該房屋占用的國有土地使用權以________(出讓或劃撥)方式獲得。土地使用權證號為:________________________,土地使用權年限自________年_______月_______日至_______年(月_______日止。乙方應當辦理土地使用權出讓手續并繳納土地使用權出讓金。
(三)該房屋性質為商品房。
(四)該房屋的抵押情況為未設定抵押。
(五)該房屋的租賃情況為賣方未將該房屋出租。
第三條 買賣雙方通過___________公司居間介紹(房地產執業經紀人:__________,經紀人執業證書號:______________ )達成本交易。中介費用為本合同房屋總價的3%,買賣雙方各承擔一半中介費,中介費在房屋所有權證過戶到買方名下之日支付。無論任何原因導致本交易未最后完成,已支付的中介費應該全部退還。
第四條 成交價格和付款方式
(一)經買賣雙方協商一致,該房屋成交價格為:人民幣___________元(小 寫),________________________________元整(大寫)。
上述房屋價格包括了該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品和其他與該房屋相關的所有權利。
(二)買方付款方式如下:
1、本合同簽訂后,買方向賣方支付全部購房款___________________圓整,(小寫________________元整)。賣方收到購房款以后,必須按照買方要求的時間、地點配合買方辦理更名過戶手續,不得以任何理由推脫,否則買方有權退房,賣方承擔全部損失和價款支付之日起每天_____的利息。
第五條 權屬轉移登記和戶口遷出
(一)雙方同意,自本合同簽訂之日起________內,雙方共同向房屋權屬登記部門申請辦理房屋權屬轉移登記手續。
(二)如買方未能在房屋權屬登記部門規定的辦理房屋權屬轉移登記手續的期限內(最長不超過3個月)取得房屋所有權證書的,買方有權退房,賣方應當自收到退房通知之日起3日內退還買方全部已付款,并支付每天______利息作為補償。
(三)賣方應當在該房屋所有權轉移之日起30日內,向房屋所在地的戶籍管理機關辦理完成原有戶口遷出手續。如賣方未按期將與本房屋相關的戶口遷出的,每逾期一日,賣方應向買方支付全部已付款萬分之五的違約金。如逾期超過90日,買方有權解除本合同,賣方應收到解除通知之日起3日內退還買方全部已付款,并按照銀行中國人民銀行同期貸款利率付給利息。
第六條 房屋產權及具體狀況的承諾
賣方保證該房屋沒有產權糾紛,因賣方原因造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,賣方應支付房價總款10%的違約金,并承擔其他賠償責任。
賣方保證已如實陳述該房屋權屬狀況、附屬設施設備、裝飾裝修情況和相關關系,附件一所列的該房屋附屬設施設備及其裝飾裝修隨同該房屋一并轉讓給買方。
賣方保證自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接完成,對已納入附件一的各項房屋附屬設施設備及其裝飾裝修保持良好的狀況。
在房屋交付日以前發生的【物業管理費】【供暖】【水】【電】【燃氣】【有線電視】【電 信】:___________________________費用由賣方承擔,交付日以后(含當日)發生的費用由買方承擔。賣方同意將其繳納的該房屋專項維修資金(公共維修基金)的賬面余額在房屋過戶后10日轉移給買方。如賣方未按期完成專項維修資金過戶的,每逾期一日,賣方應支付已交付房價款萬分之五的違約金。
第七條 房屋的交付和驗收
賣方應當在房屋過戶到買方名下后3日內將該房屋交付給買方。該房屋交付時,應當履行下列各項手續:
1、賣方與買方共同對該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數,并交接附件一中所列物品;
2、買賣雙方在房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單上簽字;
3、移交該房屋房門鑰匙;
4、按本合同規定辦理戶口遷出手續 ;
5、本合同規定的相關費用的支付和房屋專項維修資金的過戶 ;
6、本合同規定的其他應完成的事項。
本條規定的各項手續均完成后,才視為該房屋驗收交接完成。
第八條 本合同簽訂后,賣方再將該房屋出賣給第三人,導致買方不能取得房屋所有權證的,買受人有權解除本合同,賣方應當自收到解除通知之日起2日內退還買方全部已付款,并按買方累計已付房價款的一倍支付違約金。
第九條 稅、費相關規定
本合同履行過程中,買賣雙方應按照國家及地方相關規定繳納各項稅、費,買賣雙方承擔稅費的具體約定如下:
1、賣方需付稅費:
(1)營業稅;
(2)城市建設維護稅;
(3)教育費附加;
(4)印花稅;
(5)個人所得稅;
(6)土地增值稅;
(7)房地產交易服務費;
(8)土地使用費。
(9)提前還款短期貸款利息(如有);
(10)提前還款罰息(如有)。
2、買方需付稅費:
(1)印花稅;
(2)契稅;
(3)產權登記費;
(4)房地產交易服務費;
(5)《房地產證》貼花;
3、其他稅費由買賣雙方各承擔一半:
(1)權籍調查費;
(2)房地產買賣合同公證費(如有);
(3)評估費;
(4)保險費(如有);
(5)其他(以實際發生的稅費為準)
因一方不按法律、法規規定繳納 相關稅費導致交易不能繼續進行的,其應當向對方支付相當于房價總款5%的違約金。
第十條 違約責任
一、逾期交房責任
除不可抗力外,賣方未按本合同第七條約定的期限和條件將該房屋交付買方的,按照如下規定處理。
1、逾期在30日之內,自第七條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止,賣方應按日計算向買方支付已交付房價款萬分之五的違約金,并于該房屋實際交付之日起3日內向買方支付違約金,合同繼續履行;
(2)逾期超過30日后,買方有權退房。買方退房的,賣方應當自收到退房通知之日起3日內退還全部已付款,并按照買方全部已付款的5%向買方支付違約金。
二、逾期付款責任
買方未按照第四條約定的時間付款的,按照以下規定處理:
1、逾期在30日之內,自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止,買方按日計算向賣方支付逾期應付款萬分之五的違約金,并于實際支付應付款之日起3日內向賣方支付違約金,合同繼續履行;
(2)逾期超過30日后,賣方有權解除合同。賣方解除合同的,買方應當自解除合同通知送達之日起3日內按照逾期應付款的5%向賣方支付違約金,并由賣方退還買方全部已付款。
第十一條 不可抗力
因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另 一方當事人,并自不可抗力事件結束之日起3日內向另一方當事人提供證明。上述房屋風險責任自該房屋驗收交接完成之日起轉移給買方。
第十二條 爭議解決方式
本合同項下發生的爭議,由雙方協商解決;協商不成的, 依法向房屋所在地人民法院起訴;
第十三條 本合同自雙方簽字(蓋章)之日起生效。雙方可以根據具體情況對本合同中未約定、約定不明或不適用的內容簽訂書面補充協議進行變更或補充。對本合同的解除, 應當采用書面形式。本合同附件及補充協議與本合同具有同等法律效力。本合同附件為本合同的一部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
買賣合同(羊肉) 篇12
上訴人:于某,女,x年7月28日生,漢族,##軟件有限公司工程師,住##市##區##鎮6號樓4單元602號
被上訴人:蔡某,男,1x年5月5日生,漢族,北京##醫療器械有限責任公司法定代表人,住北京是海淀區##鎮##號樓##單元##號
上訴人因蔡某訴于某房屋買賣合同糾紛一案,不服昌平區(x1)昌民初字第##號判決書,現提出上訴。
上訴請求:
1、一審判決認定事實不清,證據不足,適用法律錯誤,,請求二審法院撤銷一審判決,依法改判或將本案發回重審
2、一二審訴訟費用全部由被上訴人承擔
事實與理由:
一、一審判決認定事實不清。
一審法院認定按照合同約定上訴人于某應承擔個人所得稅的事實是錯誤的。
首先,要查清本案的事實部分,我們需要了解上訴人和被上訴人以及居間公司之間就房屋買賣交易過程中一系列細節約定。x0年8月21日上訴人通過鑫尊置業居間公司和被上訴人簽訂房屋買賣合同,簽訂合同時,上訴人多次反復向居間公司和被上訴人核實稅、費項目,得到肯定的答復是,賣方只有一套房產,并滿五年,不存在個人所得稅,并且居間公司經紀人國紅吉親筆列出清單(證據四),及上訴人對國紅吉做的錄音證據三,以及《房屋買賣合同》第六條(二)項關于出賣人承擔的稅、費中都清楚的表明,出賣人應該承擔的稅費中不包括“所得稅”,也就是講,不會有個人所得稅發生,這是出賣方以及居間公司給買受人的真實的意思表達,上述證據足以讓買受人相信,買賣合同中時產生的所有費用中不包括“個人所得稅”,在此信任的基礎上,買受人在第六條(四)項買受人愿意承擔出賣人應當承擔的稅、費這一項的約定下,買受人愿意承擔的稅、費就是第六條(三)項下指明的第8項“契稅”,和第六條(二)項下指明的第9項“土地出讓金或土地收益”,這才是上訴人簽訂合同時的真實意思表達,也是買賣雙方關于《房屋買賣合同》達成合意的前提條件之一,也不存在約定不明的情況。該份《房屋買賣合同》第六條關于稅、費相關規定第(一)項之所以用羅列的方式清晰的表達所有應該繳納的稅、費,并在(二)、(三)項繳納義務主體欄中通過填表“√”或“×”的形式約定清楚,就是為了防止合同出現歧義,如果關于“個人所得稅”真的如被上訴人所言,應該有上訴人繳納,那簽訂合同時就應在買受人承擔的稅、費一欄中通過填表打“√”的形式寫清楚。通過對上述買賣雙方意思和語境的分析,以及相關證據的佐證,可以清晰的看到,一審法院在審理本案時,沒有深入調查簽訂合同的背景和了解買賣雙方真實的意思表達,錯誤的機械套用《房屋買賣合同》相關條款,做出錯誤的裁判。
其次,一審法院認定,上訴人違約日期應該從x0年10月26日起算至x1年2月9日房屋實際過戶之日止是錯誤的。我們認為在爭議沒有解決之前,上訴人有理由不履行相應的義務,真實情況是,x1年10月26日下午,交易雙方和中介在昌平建委開始辦理過戶手續時,中介拿出一些過戶材料要求賣方簽字,賣方拒絕簽署《滿五年唯一生活用房證明》,并借口上廁所,離開過戶大廳,后始終沒有出現,當天無法完成過戶。10月至11月,買方多次催促中介(國紅吉)解決問題,并曾到中介店找中介協商,中介說賣方應當簽字,不應該產生個稅,另外簽署合同時,中介講,如果有清單之外的其他稅費,中介會承擔,因此,買方沒有同意支付個人所得稅。x1年11月11日賣方在明知買方已經交付一半購房款,并將另一半購房款匯入賣方賬戶的情況下,為了獲取不法利益,隱瞞不止一套住房并需要繳納個人所得稅的真實事實,采取欺騙手段,騙騙取中介和買方的信任,稱其房屋不需要繳納個人所得稅,達到促成交易的目的,至此引發矛盾后,賣方不是采取積極的方式解決矛盾,而是通過律師來歪曲合同簽訂的原意,蒙騙一審法院,騙取違約金和律師費達13萬多元,而一審法院根本沒有深入了解案件背后的真實交易意思,且沒有認真分析研究合同約定的條款內容,草率做出錯誤判決。在本案開庭審理過程中,賣方訴請的違約金是五萬二千一百六十二元五角,而律師費卻高達8萬元。在中國,當事人為了5萬多元利益,卻承擔8萬元的律師費案件是不是就這個案件出現了。而且一審法院根本沒有考慮到案件背后的真實交易情況,做出極其荒唐的判決,本案的判決結果,我們認為完全是一起賣方惡意不履行合同,律師參與挑起訴訟,法官極其不負責的`草率錯誤判決。
二、一審判決認定事實證據不足。
一審法院認定上訴人違約的事實有結婚證、《存量房屋買賣合同》、《公積金貸款補充協議》、查詢單、詳情單、收條、證人證言及當事人陳述等證據在案佐證。我們認為,這些證據并不能證明上訴人有任何過錯,從上述內容我們可以清晰的知道,在本案的交易過程中,上訴人始終積極嚴格履行合同交易義務,并完成了高達162.5萬的付款義務,(其中50%首付款按時付給賣方,剩余50%尾款也通過資金監管方式按時匯入賣方賬戶),其主客觀善意交易非常明顯,上訴人如此善意行為,不可能也不會為了4400元的個人所得稅而使自己產生無法過戶的風險,因此一審法院認定在證據不足的情況下,對案件事實做出錯誤的認定。
三、一審法院適用法律錯誤
一審法院在認定事實不清、證據不足的情況下,錯誤適用《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零七條規定,做出錯誤判決。我們認為在違約責任沒有劃清的情況下就適用《房屋買賣合同》第九條的規定是錯誤的,上訴人在整個交易過程中都是積極和善意的,由于被上訴人的欺騙行為,為了促成交易,才導致過戶失敗,責任不在上訴人。同時關于律師費一節,一審法院適用第九條(四)出賣人或買受人任何一方違約,違約方除了依據本條前三款約定承擔違約責任外,還應賠償守約方因主張債權而支付的律師費(但賠償的律師費不應當超過房屋總價款的5%),如一方違約導致上述交易無法完成的還應賠償守約方向居間人支付的傭金。且不講該條款是格式條款,有違公平誠信的原則,顯失公平。但該條適用的前提是守約方因主張債權而支付的律師費,我們先不論到底誰是守約方,該條被上訴人主張的債權是多少,我們在判決書中并沒有看到,實際也不存在有債權的事實,x1年4月8日上午 11時,回龍觀法庭民事案件開庭筆錄第三頁第五行,被上訴人的代理人已經明確請求變更了訴訟請求,變更的結果是被上訴人主張違約金48750.00元、律師費8萬元。這和主張債權沒有任何關系,何來因主張債權而支付的律師費的判決,且律師費開庭時被上訴人并沒有發生,是事后補證的,應屬無效證據,這點從一審x1年4月8日開庭筆錄第10頁倒數第三行法官的問話中能得到印證,法官:“律師費必須要先交”,否則法院無法支持” 。但是一審法官還是錯誤的支持了無效的證據。律師費的訴訟,我們認為也是被上訴人和律師合伙串通,試圖通過法院錯誤判決達到騙取律師費的目的,從整個庭審和上訴人交易的主觀目的性都可以看出上訴人的惡意。
最后,在一審判決書第二頁第二面倒數第9行,法官也作出了錯誤的表述,“被告應當按照合同約定將房屋過戶給原告蔡某”,而實際情況是“原告應當按照合同約定將房屋過戶給被告于某”,第一頁第二面第13行,原告的訴求是“判令被告向原告支付違約金51675.00元”,而在第三頁第一面第9行判決“被告人于某給付蔡某違約金52162.50元”,連關鍵的金額都搞錯了。可見本該嚴肅的判決書,從認定事實、證據采信、到適用法律到判決書的表述都出現了嚴重的錯誤,是一份典型的畸形錯誤判決。
人民法院的審判應該是一項非常嚴肅的工作,從一審法院這份漏洞百出的判決書上,法官的隨意性可見一斑!這樣的法官執法,其公正性能令人信服嗎?法治國家的目標能實行嗎,一次不公的裁決比多次不平的舉動為禍尤烈,因為這些不平的舉動不過弄臟了水流,而不公的裁判則把水源敗壞了。
綜上所述,一審判決認定事實不清,適用法律錯誤。根據《中華人民共和國民事訴訟法》的有關規定,請求二審法院撤銷一審判決,依法改判或將本案發回重審,一二審訴訟費用全部由被上訴人承擔
上訴人
年 月 日
買賣合同(羊肉) 篇13
內容提要: 現實生活中大量存在違法建筑。違法建筑在沒有被拆除之前,屬于不動產。該違法建筑因建造的事實行為完成,而取得不動產所有權。該不動產所有權因不能進行登記,所以違法建筑的處分權受限。以違法建筑作為標的簽訂的買賣合同,由屬于債權行為的買賣合同和引發物權變動的物權合同組成。屬于債權行為的買賣合同效力為有效。引發物權變動行為的物權合同效力為待定。
關鍵詞: 違法建筑 債權行為 物權行為 有效
一般人認為,違法建筑不應該存在,就算建好,也應該拆掉。國家和各地方政府也試圖通過出臺一系列法律、法規遏止違法建筑的出現,但是違法建筑并沒有因我們國家的有關機關采取的高壓態勢而消亡,現實中仍然大量存在。那么,在違法建筑沒有被拆除之前,是否存在合法的民事權利呢? 是否有所有權呢? 以違法建筑作為標的所簽訂的買賣合同的效力為何? 筆者力圖通過本文的論述,嘗試解決上述問題。
一、違法建筑的概念
在我國相關的法律法規中,并沒有規定何謂違法建筑,我們只能從理論的角度,給它做一解讀。
所謂違法建筑,指的是違反廣義法律的建筑。從文義解釋的角度來理解的話,廣義法律包括全國人民代表大會和常務委員會制定的法律,還包括行政法規、部門規章、地方性法規等,所以違法建筑應該包括違反法律、行政法規、部門規章和地方性法規的建筑,范圍顯然很廣。 然而,我們又經常看到違章建筑的稱謂,甚至很多人將二者相等同。同樣按照文義解釋的話,違章建筑指的是違反部門規章的建筑,部門規章僅屬于法律的.一種形式,因此,違法建筑的外延中應該包括違章建筑。我們國家并沒有在法律上特別指明應該稱其為違法建筑還是違章建筑,不同的法律、行政法規、部門規章叫法不同。筆者認為用違法建筑的稱謂更加準確。自從 20xx 年 1 月 1 日,《城鄉規劃法》開始實施后,城鄉建設的一體規劃格局形成,在城鄉規劃區內進行的任何建設行為都應該符合《城鄉規劃法》的規定,進行規劃審批,沒有進行規劃審批的建設行為,均屬于違法建設。因此可以說,進行規劃審批,符合《城鄉規劃法》的要求,是進行合法建設行為的前提,《城鄉規劃法》也就成了合法建設行為的重要依據,從這個角度說,叫違法建筑更加準確。另外,從文義解釋的角度來看,違法建筑已經包括違章建筑。因此,本文不再區分違法建筑和違章建筑,統稱為違法建筑。
二、違法建筑的分類
( 一) 未取得建設用地使用權的違法建筑和取得建設用地使用權但是超出了建設用地使用權范圍的違法建筑
在《物權法》頒布之前,建設用地使用權被稱為國有土地使用權,《物權法》頒布后,改稱為建設用地使用權。這樣的稱謂更能表明該土地的利用性質為建設用地。但是《物權法》所規定的建設用地使用權,將其客體范圍限制為國有土地,因此,給人的理解為建設用地使用權僅能存在于國有土地之上,好像在集體土地上不會建設建筑物。根據《土地管理法》規定,為了興辦鄉鎮企業和村民建設住宅經依法批準使用本集體經濟組織農民集體所有的土地的,或者鄉( 鎮) 村公共設施和公益事業建設,經依法批準使用農民集體所有的土地的,也是允許的。所以在集體土地上,也可以建設建筑物,也可以設立建設用地使用權。《物權法》將建設用地使用權的客體限制為國有土地顯然與現有的法律和現實矛盾。
未取得建設用地使用權的違法建筑比較好理解,即沒有獲得建設用地使用權就進行了建設行為,所產生的違法建筑。那么何謂取得建設用地使用權但是超出了建設用地使用權范圍的違法建筑? 在取得建設用地使用權后,需要獲得城鄉規劃審批,并在取得建設施工許可證后,才可以進行建設行為,該建設行為才是合法的。但是現實往往是,有些人在取得建設用地使用權后,在進行建設過程中,超過已經審批的使用權面積,超范圍進行建設,在超出已經取得建設用地使用權范圍之外進行的建設行為就是違法的,所形成的建筑物即為違法建筑。這類違法建筑非常重要的特點是建造在超出建設用地使用權范圍之外的建筑,才屬于違法建筑,建造在建設用地使用權范圍之內的建筑,屬于合法建筑。在確立這類違法建筑過程中,必須搞清楚建設用地使用權的范圍。
( 二) 違反公法的違法建筑和違反私法的違法建筑
自羅馬法以來,就把法律劃分為公法和私法。但是公法和私法劃分的標準一直是仁者見仁智者見智的問題,學說觀點很多,本文只列舉較有影響的三種學說。
1. 利益說。以維護公共利益還是私人利益作為區分的標準,維護公共利益的法律就是公法,維護私人利益的法律就是私法。自 19 世紀以來,伴隨著“公法私法化”和“私法公法化”,公法和私法出現融合的趨勢,使該標準受到了挑戰。
2. 隸屬說。該說認為調整隸屬關系的法律就是公法,調整平等關系的法律就是私法。但是在民事法律關系中也存在隸屬的關系,像親權關系中。
3. 主體說。凡規范國家和公共團體之間以及國家、公共團體和私人之間關系的法律就是公法,凡規范私人和私人之間的法律就是私法。但是國家往往也參與民事交易,進行民事活動,而此時調整的法律卻為民法。
本文比較贊同以利益說作為劃分公法和私法的標準。雖然“公法私法化”和“私法公法化”的出現,使得公法和私法的界限開始出現模糊,但是以維護不同的利益作為區分公法和私法的標準仍然適用,“公法私法化”的現象仍然沒有改變公法維護公共利益的本質,“私法公法化”的現象也沒有改變私法維護私人利益的本質。所以,以維護不同利益作為劃分公法和私法的標準依然站得住腳。
違反公法的違法建筑,往往會損害公共利益,所以會受到行政處罰,行政處罰方式一般為罰款、限期拆除等。而違反私法的違法建筑,損害的往往是私人利益,所以會受到民事處罰,處罰方式一般為停止侵害、排除妨礙、消除危險、恢復原狀、賠償損失等。
( 三) 程序違法的違法建筑和實體違法的違法建筑
所謂程序違法的違法建筑,即在建設過程中沒有根據我國相應的法律法規規定,進行相應的許可就進行了建設,在違法建筑建成后可以通過申請獲得審批,而使違法建筑轉成合法。所謂實體違法的違法建筑,即該建筑的違法不符合我國的相關規劃法的規定,也不可能獲得相應的建設用地使用權,不能通過事后程序的補救使其轉成合法建筑,也就是說實體違法的違法建筑,沒有轉成合法的可能,最終的命運只能是被拆掉。 違法建筑的上述分類,在現實生活中經常會出現交叉情況,從本文論述的重點來看,筆者將從實體違法的角度來論述違法建筑的相關問題,不包括程序違法的建筑。原因在于,程序違法的違法建筑,最終是可以通過程序彌補轉成合法,而實體違法的違法建筑的命運不會發生扭轉。實體違法的違法建筑才是真正意義上的違法建筑,探討其相關問題才有價值。
買賣合同(羊肉) 篇14
甲方(買賣人):
乙方(受讓人):
根據《中華人民共和國城市房地產管理法》、《中華人民共和國合同法》及相關法律法規之規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商的基礎上就房屋買賣達成如下協議,以茲共同信守執行。
一、概況及買賣內容
由乙方受讓甲方房屋及該房屋占用范圍內的土地使用權(以下簡稱房地產),房地產具體狀況如下:
(一)甲方依法取得的房地產為工程頂賬房地產(甲方頂賬合同復印件見附件),有房屋所屬權未取得房屋產權證,現出售給乙方,房屋辦理產權證時以乙方名義辦理,在乙方結清購房款之前房屋仍屬甲方所有,乙方有居住使用權。
(二)房地產座落:x小區, #樓 戶。
(三)房屋建筑面積:x平方米,實際測量時房款由乙方多退少補。
(四)交房時間: x年xx月xx日。
(五)該房屋占用范圍內的土地使用權隨該房屋一并買賣。
(六)該房屋的附屬物(設施)包括但不限于煤氣、電力、供水、電話、供暖、有線電視、網絡線路等管線、計量表等一并買賣;為使該房屋達到合理、正常使用之目的的必要設施一并買賣;該房屋上的建筑物區分所有權等權益一并買賣。
二、合同價款
雙方商定房地產成交價格為人民幣(大寫)xx元(小寫元)¥xx元,成交價格已經包括本合同第一條所列全部內容買賣之價格。自合同訂立之日起,房屋市場價格的漲跌與甲方無關,由乙方全部承擔。
辦理產權登記所需的稅費及房屋修繕基金等按照國家規定執行,不包含在合同價款中,由乙方承擔。
三、合同價款的支付
乙方在本合同簽訂之日起內向甲方支付合同價款的%;乙方在甲方交鑰匙并協助乙方辦理完房屋所有權登記后,按甲方約定日期向甲方支付合同價款的%。余款在乙方辦完產權登記之日起兩年內付清。
四、甲方義務
1.甲方保證該房屋不存在產權糾紛;未設定抵押、未出租、未一房多售、未被查封或存有其他權利瑕疵;甲方保證其對該房屋享有獨立處分權;保證該房屋不被他人合法追索。
2.甲方應如實向乙方說明該房屋交接過程中的重大事項,協助乙方辦理產權登記、公共修繕基金繳納等提供必要的文件、資料和手續便利;結清乙方房屋所有權登記前的`與開發商、建筑公司之間的有關費用,出示有關交費證明。
3.甲方保證該房屋不存在安全隱患,能夠達到正常、安全使用之狀態。
4.甲方應當及時交房并協助乙方辦理物業移交手續。
五、乙方義務
1.按照本合同約定,及時支付房款。
2.乙方應于甲方共同辦理房屋所有權及土地使用權交接、物業移交手續。
六、產權登記及入住
甲乙雙方應當在地產公司交鑰匙及辦理房產證時共同前往房屋所在地房屋行政管理部門辦理房屋所有權登記手續,并由乙方按約支付相應稅費。土地使用權證的屋所有權證后的兩日內由雙方共同前往土地行政管理部門辦理,并按國家規定支付相應稅費。
甲方應當在房屋所有權登記在乙方名下完畢之日起交予房屋房屋鑰匙,辦理完物業登記手續,結算所有有關費用,以便乙方入住,需要乙方予以協助的,乙方應當協助。
甲乙雙方在房屋登記后三日內共同辦理公共維修基金移轉手續。
七、違約責任
1.甲方違約
(1)由于甲方原因甲方未履行義務,致使乙方在履行本合同約定時超過三個月未按約交接房屋產權,不能取得房屋所有權或不能正常使用該房屋的,乙方有權解除合同,并有權要求甲方在違約之日起5個工作日內雙倍返還乙方已經支付的合同價款。乙方不解除合同的,乙方有權按照合同總價日仟分之伍的比例向甲方收取違約金,乙方同時享有隨時解除合同的權利。
(2)甲方不如實告知乙方有關情況或與開發商和建筑公司簽訂不合法合同的,存在一房多售情況的,致使合同目的不能實現的,乙方有權解除合同,并有權要求甲方在違約之日起5個工作日內雙倍返還乙方已經支付的合同價款。
(3)甲方由于開發商和建筑公司拖延未按約交接房屋產權超過三個月,影響乙方正常使用該房屋的,應向乙方支付地產公司賠付的違約金,甲方超過約定一年仍未交付乙方房屋的,乙方有權解除合同,并按照合同簽訂之日至合同解除期間以合同總價日仟分之伍的比例向甲方收取違約金。
(4)甲方應在乙方或者委托他人辦理買賣過戶時,積極給予協助。由于甲方故意拖延或者不及時提供相關材料的,乙方按本合同違約責任的第一條追究甲方的違約責任。
(5)由于甲方原因造成房地產不能正常登記在乙方名下,乙方因入住對于室內裝修的費用由甲方承擔。
2.乙方違約
乙方未按約支付合同價款的,自支付期滿三月之后按照約定支付未付金額的日仟分之伍支付違約金;乙方拒絕履行合同或未按合同支付剩余價款逾期超過一年的,甲方有權解除合同,并扣除乙方15%的總合同價款。
由于乙方原因造成該協議未能達成的,由乙方自行承擔因入住對于室內裝修的費用。
八、房屋風險
房屋風險的轉移房屋毀損、滅失的風險在乙方自取得房屋所有權證書之日前由甲方承擔,自乙方自取得房屋所有權證書之日起移轉至乙方。
九、爭議解決
爭議解決在執行本協議的過程中,如甲、乙雙方發生爭議,先協商解決。協商不成時,任何一方均可向房屋所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
十、合同生效
甲方保證已如實陳述房地產權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關系,乙方對甲方上述買賣的房地產具體狀況充分了解,自愿買受該房地產。合同自簽訂之日起生效。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
身份證號: 身份證號:
聯系電話: 聯系電話:
年 月 日 年 月 日
買賣合同(羊肉) 篇15
合同編號:_________
交貨日期:_________年_________月_________日
甲方:_________
乙方:_________
由甲方向乙方訂購軟件_________系統,_________套,合同總金額人民幣_________元經雙方友好協商簽訂合同如下:
一、雙方的權利義務
1.甲方保證不對乙方所開發的軟件進行拷貝、復制、泄露給第三方使用,且不能解剖、匯編與反匯編,否則乙方將追究甲方法律責任。
2.服務和升級:
(1)一年內免費升級服務(從軟件安裝日起,但甲方需承擔差旅費的_________%,按次數計算)。
(2)服務響應時,外省客戶5天內。
(3)軟件安裝后、乙方有義務對甲方操作員進行集中培訓,電話、e-mail指導。
(4)乙方軟件是通用軟件,甲方需要改動并進行二次開發,工作量過大需另訂協議,作為合同的附件,另收開發費用。
二、服務期滿后的收費標準:
1.升級時收取服務工本費。
2.服務費每年按合同總金額_________%收取。乙方則通過良好服務體系,保證軟件質量確保甲方正常運行,服務方式同上述服務與升級的(2)、(3)款。
三、驗收標準
乙方軟件能使甲方正常運轉即為合格。
四、結算方式
1.甲乙雙方確定后當日預付定金_________%(人民幣_________元整)。
2.甲方軟件安裝當日,甲方付給乙方_________%(人民幣_________元整)。
五、其它
1.本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,甲方提供技術資料必須經雙方簽字或加蓋公章。
2.本合同未盡事宜,由雙方協商。
3.本合同經雙方加蓋公章及負責人簽字后方能生效,具有法律效力。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
代表(簽字):_________ 代表(簽字):_________
地址:_________ 地址:_________
電話:_________ 電話:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
買賣合同(羊肉) 篇16
出賣方(甲方):
購買方(乙方):
買受人:
第一條:標的、數量、價款及交(提)貨時間:
第二條:質量標準:電爐合格料規格:外型尺寸:≤500×500mm。厚度:重
第三條:交貨方式、地點及收貨人:汽運到站:買受人指定貨場。
第四條:檢驗標準、方法、地點及期限:買受人按合同規定對相關品種按照《廢鋼驗收標準(試行)》現場驗收,同時出具驗質結果。若出現質量異議,按相關《質量異議處理辦法》協商解決。違禁物品每件罰款100——5000元,可從貨款中扣除或按價折噸扣除。貨到買受人指定地點24小時內完成卸車。
第六條、結算及資金支付:貨到驗收合格后,買受人根據財務掛帳額度分期支付現金。
第七條:合同爭議解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門協調;協商或調解不成的,可依法向合同履行地的人民法院起訴。
第八條:本合同自20xx年10月1日起生效,到20xx年10月31日止。
第九條:本合同一式肆份,出賣人貳份,買受人貳份,雙方簽字蓋章生效。
出賣方(甲方):_____________
購買方(乙方)__________________
____年____月____日
買賣合同(羊肉) 篇17
甲方:
乙方:
一、產品名稱、型號、規格、數量:______________
二、乙方對質量負責的條件及期限:整機在正常使用、正常維護(非人為操作不當等)情況下,整機保修壹年,因操作不當造成的設備故障不保修。
三、交貨地點、運輸方式及費用承擔:汽車運輸,乙方負責運輸并承擔運費乙方負責卸車。
四、安裝:乙方負責安裝,甲方負責預埋電源到旁邊。
五、交貨時間:收到定金后,15個工作日到貨。
六、驗收標準及隨機配件:按合同標準驗收。
七、結算方式及期限:合同簽訂后,預付(¥____________元整)為定金貨到付¥____________元整)安裝,驗收完畢一次性付清尾款(____________元整)交付使用。
八、產品所有權:甲方未按本合同履行支付貨款時,所供產品仍屬于乙方所有,乙方有權收回設備。
九、違約責任:按《民法典》處理。
十、解決合同糾紛方式:雙方友好協商,協商不成,依法向守約方人民法院起訴。
十一、其它約定事項:甲方負責電源預埋此平臺為升降載貨平臺,嚴禁超載,因違章操作造成事故由甲方負責甲方應安排專人監管升降降平臺的使用、維護乙方負責設備生產制造、售后。
十二、本合同一式兩份,雙方各執一份,雙方簽字蓋章后生效。
十三、傳真件與原件具有同等法律效益。
甲方:
買賣合同(羊肉) 篇18
出售方:(以下簡稱甲方)_______
身份證號:_______
身份證號:_________________
購買方:(以下簡稱乙方)_______
身份證號:_______
身份證號:_________________
出售方與購買方就位于江西省上饒市信州區上玉路56號的房屋買賣事項(因出售方急需長期流動資金),經雙方充分、平等,友好協商一致,自愿達成本合同。
一、本合同
雙方當事人均為上饒市信州區合法常住居民。
二、房屋情況:
1、本合同交易的房屋位于上饒市信州區的上玉路56號,建筑面積約為______平方米,房屋結構為大門朝東坐北朝南。
2、該交易房屋由出售方全額出資建造,使用的土地為______村集體土地,并征得其他村民和村集體同意,可以長期占有、使用。該房屋在交易前為出售人完整所有、占有、使用,并可以出售轉讓該房屋。
三、為保證本合同切實履行以及房屋的交付使用,出售方保證并承諾如下:出售人自愿根據本合同條款將本合同項下房屋售予購買方,對此不反悔;本合同項下房屋質量符合居住需要,不存在任何質量瑕疵;本合同項下房屋與他人及村集體不存在經濟糾紛,出售方僅將該房屋售予購買方;該房屋售予購買人后,該房屋(包括土地、房屋及附屬設施)的所有權益歸購買人,例如可以獲取的征地補償、拆遷補償等;出售方愿意積極配合購買人辦理房屋產權的相關手續以及愿意積極配合購買人爭取和維護對該房屋的權益。
四、房屋價格:
1、本合同項下房屋交易價格為人民幣_______萬元,為固定不變價格。該價格包括了該房屋使用所占土地的費用、房屋建造的'費用、附屬設施的價值、合理的增值價值以及應當繳付的相關稅費。
2、購買方:于本合同簽訂之日起當天,一次性將現金人民幣_________萬元支付給出售方,出售方開具收款收據以為憑證。
五、出售方因本次房屋出售事出緊急
故一時未找到新的居住場所,且出售方同購買方雙方關系較友好;所以購買方同意把本協議購買之房屋暫時借給出售方居住,但最長居住期限不得超過______個月(自本合同簽訂之日算起);且出售方只限于享受暫時居住權,該房屋的其他一切權益包括但不限于該房屋的轉讓權出售權和征地補償、拆遷補償權全部歸購買方獨享。
六、購買方根據第四條支付清購房款之日起
出售方應交付本合同項下房屋以及相關資料;購買方支付價款后不能正常占有(雙方另有商議的除外)、使用該房屋及獨自享有該房屋的轉讓權出售權和征地補償、拆遷補償權的;出售方應當承擔違約責任暨(購買方一次性全額返還購買方:購房本金共計人民幣_________萬元及支付自本協議簽訂之日起至購買方一次性全額返還購房本金及違約金之日止,按總購房款計量每日千分之二的違約金。
七、出售方、購買方雙方同意上述協議
各無異議,不得反悔。如果雙方就本合同事項發生爭議,雙方無法協商解決時應當首先請求本村村委會、所在街道辦事處協調解決,協調解決不了可上訴當地人民法院仲裁。
八、本合同正本一式貳份
每份共二頁;雙方每人各持一份;自雙方簽字摁手印之日起生效,并持續有效。
九、本合同條款中若有無效條款并不影響其他條款的有效實施。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
買賣合同(羊肉) 篇19
買賣合同(樣式八)
簽訂日期:____年__月__日
合同編號:__________
簽約時間:__________
簽約地點:__________
供方:____________
需方:____________
1.本合同是依照《_____》訂立的,經雙方簽字蓋章后,即發生法律效力,雙方必須嚴格履行。
2.合同條款:
①簽訂雙方商妥訂貨產品總值人民幣____元。其產品名稱的規格、質量、數量、單價、總值、交貨付款等詳如附表。
②產品及原材料檢驗方法;
③產品價格規定;
④產品的包裝方法及費用負擔;
⑤產品交貨方法及費用負擔;
⑥貨款及費用等結算方法;
⑦補充條款。
3.經濟責任:
(1)供方如未能履行合同,須負下列責任:
①產品花色、品種、規格、質量不符合同規定:需方同意利用的,按質論價,退貨貶值總值價款,不能利用的,應負責保修、保退、保換。由于延誤交貨時間,每天應償付需方千分之__的罰款。
②產品數量不符合規定:少交需方仍有需要的照數補交;因延期而不要的,可以退貨,并承擔因此而造成的損失;不能交貨的,應償付需方以不能交貨的貨款總值的百分之___的罰金。
③產品包裝不符合同規定:應負責返修或重新包裝。并承擔支付的費用;需方不要求返修或重新包裝,應償付不符合同規定包裝價值的千分之__的罰金。
(2)需方未能履行合同時,須負以下責任:
①中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格,應償付變更部分貨款(或包裝價值)總值百分之__罰金。
②中途退貨,由雙方根據實際情況商定,同意退貨的償付退貨部分貨款總值千分之__的罰金。
③未按規定的時間和要求交原材料或技術、資金、包裝物,除交貨日期得以順延外,應償付順延交貨產品總值每日千分之__的罰金;不能提供時,視同中途退貨處理。
④自提產品未按規定日期提貨,每延期一天,應償付供方以延期提貨部分貨款總額千分之__罰金。
⑤未按規定日期付款,每延期一天,應償付以延期付款總額千分之__的罰金。
⑥實行送貨或代運的產品拒絕接貨,應承擔由此而造成的損失和運輸費用及罰金。
(3)產品價格:如需要調整,必須經雙方協商方能變更。
(4)任何一方要求全部或部分解除合同,必須提出充分理由,經雙方協商,并報請鑒證機關備案。
(5)如因生產原料、生產設備、生產工藝或市場發生重大變化,需要變更產品品種、花色、規格、質量、包裝時,應提前__天與對方協商修訂調整,并報鑒證機關備案,任何一方不得擅自變更合同。一方變更合同,對方有權拒絕收購,因此而不能執行合同應償付對方千分之___的罰金。
(6)確因自然災害等原因,影響執行合同或延期交貨,需提前__天通知對方,經有關機構證明,可酌情減免罰金。
4.執行合同中,發生爭議和糾紛,簽約雙方協商不成,均可向法院提出訴訟。向_____機關申請_____(兩者選一)
5.本合同及附件一式六份,供需雙方各執正本一份,副本四份,雙方主管部門和工商行政管理局各一份。
供方單位(蓋章):_______需方單位(蓋章):_____
法定代表人簽字:________法定代表人簽字_______
代理人簽字:__________代理人簽字:________
地址:_____________地址:___________
電話:_____________電話:___________
開戶行、帳號:_________開戶行、帳號:_______
買賣合同(羊肉) 篇20
甲方(賣方):
乙方(買方):
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其相關法律、法規,遵照平等、自愿、公平和誠實信用原則,經甲、乙雙方友好協商,訂立合同如下:
第一條家具基本情況:
第二條付款方式:
簽定合同時甲方收取貨款總額(20%)的定金,余款提貨或送貨時付清。
第三條自提貨物:
乙方自行提貨,現場驗收,繳清全款方可提貨,提貨時視為當日驗收合格。
第四條甲方送貨:
運費由甲方承擔,乙方繳清貨款,經乙方驗貨簽收,賣方應在交貨時督促買方對家具的商標、數量及款式等進行驗收,買方發現問題應當場提出,并由雙方協商達成解決方案。
第六條違約責任:
若甲方未能按約定時間交貨,每延誤一天,按合同總額的0.5%向乙方支付違約金。
第七條
購買家具在保修期內出現質量問題的,乙方告知甲方后,甲方在7天內修理或更換,修理不好或不能更換的,予以退貨。乙方在使用中發現家具質量與質量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的,甲方應予以更換或退貨。
第八條合同爭議的解決方式:
本合同在履行過程中發生的爭議,由甲乙雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列兩種方式解決:
(一)提交仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第九條本合同一式兩份,雙方各執一份,自雙方簽章之日起生效。合同執行期間,如有未盡事宜,甲乙雙方協商另訂附則,所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方(簽章):
買賣合同(羊肉) 篇21
雙方同意買賣,其條款如下:
1.合同貨物:
2.產地:
3.數量:
4.商標:
5.合同價格:...
6.包裝:
7.付款條件:簽訂合同后買方于7個銀行日內開出以賣方為受益人的,經確認的、不可撤銷的、可分割、可轉讓的、不得分批裝運的、無追索權的信用證。
8.裝船:從賣方收到買方信用證日期算起,45天內予以裝船。
若發生買方所訂船舶未按時到達裝貨,按本合同規定,賣方有權向買方索賠損毀/耽擱費,按總金額%計算為限。
因此,買方需向賣方提供銀行保證。
9.保證金:賣方收到買方信用證的14個銀行日內,向買方寄出%的保證金或銀行保函。
若賣方不執行合同其保證金買方予以沒收。
10.應附的單據:賣方向買方提供:
(1)全套清潔提貨單;
(2)一式四份經簽字的商業發票;
(3)原產地證明書;
(4)裝箱單;
(5)為出口所需的其他主要單據。
11.裝船通知:賣方在規定的裝貨時間,至少14天前用電報方式將裝船條件告知買方。
買方或其代理人將裝貨船估計到達裝貨港的時間告知賣方。
12.其他條款:質量、數量和重量的檢驗可于裝貨港一次進行。
若要求提供所需的其他證件,其辦理手續費、領事簽證費應由買方負擔。
13.裝船時間:當日13:00或次日8:00裝船。
14.裝貨效率:每一個晴天工作日,除星期日,節假日外,每艙口進貨為立方噸。
15.延期費/慢裝卸罰款:對于載重噸船來說,每天...。
16.不可抗力:簽約雙方的任何一方由于臺風,地震和雙方同意的不可抗力事故而影響合同執行時,則延遲履行合同的期限應相當于出事故所影響的時間。
買方:賣方:
證人:證人:
日期:
買賣合同(羊肉) 篇22
房屋買賣合同
賣方: (以下簡稱甲方)身份證號:____________________
房屋共有產權人: 身份證號:
買方:________(以下簡稱乙方) 身份證號:____________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協議:
第一條:甲方所售房屋權證號及座落位置、結構、層次、面積、附屬設施。
1、甲方所售房屋所有權證號為: 號,房屋土地使
用權證號為: 號;
2、甲方所售房屋位于______ 區______ 路(街)______ 號,為______ 結構;
3、甲方所售房屋登記面積______ 平方米;
4、甲方所售房屋附屬設施和裝修為
。
第二條:房屋價格及其他費用。
1、 甲、乙雙方協商一致,甲方所售房屋總金額為(人民幣)___ 拾___ 萬___ 仟___ 佰元整(含附屬設施和裝修費用);
甲、乙雙方達成一致意見,雙方交易稅費由 方負擔。甲方負責配合辦理過戶提供相關證明材料。
甲方賣與乙方停車位一處,位置為: 價格為: 。
:付款方式及房屋交付。
乙方先將 元購房款匯入甲方名下 銀行,賬號為
的賬號上。
在乙方給甲方匯款后,甲乙雙方在房地產管理部門辦理相關手續及繳納稅費。待乙方辦理完貸款后,將余款匯給甲方。
2、甲乙雙方辦理過戶后,乙向甲交房。(交付鑰匙等)
第四條:如因甲方產權權屬在房地產管理部門不能過戶。則雙方另行協商。
第五條:甲方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛,如交接后發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛,由甲方承擔全部責任。
第六條:本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協議,補充協議與本合同具同等法律效力。
第七條:本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
第八條:甲、乙雙方各執一份。均具有同等效力。
甲方(簽章):
房屋共有產權人:
聯系電話:
乙方(簽章):
聯系電話:
_________年____月____日
買賣合同(羊肉) 篇23
購貨單位:__________________,以下簡稱甲方;
供貨單位:__________________,以下簡稱乙方。
經甲乙雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。 (規 定送貨或代運的產品的交貨日期,以甲方發運產品時承運部門簽發的戳記日期為準,當事人另有約定者,從約定;合同規定甲方自提產品的交貨日期,以乙方按合同 規定通知的提貨日期為準。乙方的提貨通知中,應給予甲方必要的途中時間,實際交貨或提貨日期早于或遲于合同規定的日期,應視為提前或逾期交貨或提貨。)乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成貨物損壞或滅失的',乙方應當負責賠償。
1.乙方逾期交貨的,應比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交貨部分貨款計算,向甲方償付逾期交貨的違約金,并承擔甲方因此所受的損失費用。
2.乙方提前交貨的產品、多交的產品的品種、型號、規格、花色、質量不符合規定的產品,甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,應當由乙方承擔。
3.產品錯發到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運交合同規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金。
4. 乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規定的交貨時間付款;合同規定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商,甲方仍需要 的,乙方應照數補交,并負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知后15天內通知乙方,辦理解除合同手續。逾期不答復的,視為同意發貨。
購貨單位(甲方):________(公章)
供貨單位(乙方):______(公章)
________年____月____日
買賣合同(羊肉) 篇24
買方:
法定代表人:
地址:
聯系方式:
賣方:
法定代表人:
地址:
聯系方式:
經買賣雙方在平等、互利原則上協商一致,達成本協議各條款,共同履行:
第1條貨物名稱:
第2條產地:
第3條數量:
第4條商標:
第5條價格:
第6條包裝:
第7條付款條件:簽訂合同后買方于個銀行日內開出以賣方為受益人的、經確認的、不可撤銷的、可分割、可轉讓的、不得分批裝運的、無追索權的信用證。
第8條裝船:從賣方收到買方信用證日期算起,天內予以裝船,若發生買方所訂船舶未按時到達裝貨,按本合同規定,賣方有權向買方索賠損毀/耽擱費,按總金額%計算為限。因此,買方需向賣方提供銀行保證。
第9條保證金:賣方收到買方信用證的個銀行日內,向買方寄出%的保證金或銀行保函。若賣方不執行本合同,其保證金買方予以沒收。
第10條應附的單據:賣方向買方提供:
10.1全套清潔提貨單;
10.2一式四份經簽字的商業發票;
10.3原產地證明書;
10.4裝箱單;
10.5為出口所需的其他主要單據。
第11條裝船通知:賣方在規定的裝貨時間至少天前用電報方式將裝船條件告知買方,買方或其代理人將裝貨船估計到達裝貨港的時間告知賣方。
第12條其他條款:質量、數量和重量的檢驗可于裝貨港一次進行,若要求提供所需的其他證件,其辦理手續費、領事簽證費應由買方負擔。
第13條裝船時間:。
第14條裝貨效率:每一個晴天工作日,除星期日、節假日外,每艙口進貨為立方(噸)。
第15條延期費/慢裝卸罰款:對于載重噸船來說,每天u.s.d.。
第16條不可抗力:簽約雙方的任何一方由于臺風、地震和雙方同意的不可抗力事故而影響合同執行時,則延遲合同的期限應相當于事故所影響的時間。
第17條合同爭議的'解決
因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,由合同各方協商解決,也可由有關部門調解。協商或調解不成的,按下列第種方式解決:
(1)提交位于(地點)的 仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的,對各方均有約束力;
(2)依法向所在地有管轄權的人民法院起訴。
第18條本合同于年月日在市用文簽署,正本一式兩份,買賣雙方各執一份,買賣雙方簽字生效。
簽署時間:年月日
買方(簽字或蓋章):
賣方(簽字或蓋章):
買賣合同(羊肉) 篇25
一、什么是買賣合同?
買賣合同是一方轉移標的物的所有權于另一方,另一方支付價款的合同。轉移所有權的一方為出賣人或賣方,支付價款而取得所有權的一方為買受人或者買方。
買賣是商品交換最普遍的形式,也是典型的有償合同。根據合同法第174條、第175條的`規定,法律對其他有償合同的事項未作規定時,參照買賣合同的規定;互易等移轉標的物所有權的合同,也參照買賣合同的規定。
二、買賣合同有哪些特征?
1.買賣合同是有償合同。買賣合同的實質是以等價有償方式轉讓標的物的所有權,即出賣人移轉標的物的所有權于買方,買方向出賣人支付價款。這是買賣合同的基本特征,使其與贈與合同相區別。是有償民事法律行為。
2.買賣合同是雙務合同。買賣合同中,買方和賣方都享有一定的權利,承擔一定的義務。而且,其權利和義務存在對應關系,即買方的權利就是賣方的義務,買方的義務就是賣方的權利。是雙務民事法律行為。
3.買賣合同是諾成合同。買賣合同自雙方當事人意思表示一致就可以成立,不以一方交付標的物為合同的成立要件,當事人交付標的物屬于履行合同。
4.買賣合同一般是不要式合同。通常情況下,買賣合同的成立、有效并不需要具備一定的形式,但法律另有規定者除外。
5.買賣合同是雙方民事法律行為。
買賣合同是當事人雙方為了明確彼此的權利義務而根據我國合同法的規定簽訂的協議,買賣合同是賣方和買方意思自治的產物,法律要求一旦買賣合同簽字生效,雙方就要嚴格遵守其中的約定,否則就要承擔相應的法律責任。
買賣合同(羊肉) 篇26
需方:(簡稱甲方)
供方:(簡稱乙方)
依據《中華人民共和國合同法》等相關法律法規的規定,甲乙雙方在自愿、平等、公平、誠實信用的基礎上,就宣城水東親心谷一期健康養生中心、游客接待中心建設工程的鋼材買賣事宜協商一致,特訂立如下合同。
第一條、工程概況
1、建設單位:
2、施工單位:
3、工程名稱
4、工程地點:
第二條、產品名稱、商標、型號、廠家、數量、金額、供貨時間:
產品名稱牌號
商標規格
型號生產廠家單價
(元/噸)計劃
數量(噸)總金額
螺紋鋼、線材8-25mm馬長江參照安徽合肥“我的鋼鐵網”當日價格下浮50元/噸約1500噸
新興
富鑫
貴航
臨鋼
合計人民幣金額(大寫):
1、上表中的鋼材單價為供方送到工程施工現場的價格,該價格已包含了運輸費、裝卸費等費用。
2、稅率為17%,稅金按照實際供貨價款金額計取由供貨方承擔,供貨方應當開具增值稅專用發票。
3、上表中的數量為計劃數量,最終結算貨款以雙方實際交付量為準。
第三條、質量要求、技術標準:乙方所提供的鋼材質量必須符合國家標準GB1499.2—20xx鋼筋混凝土用鋼標準規定以及其他相應國家標準,鋼筋直徑的偏差值必須控制在GB1499.2—20xx表3中的數值規定;若達不到該標準規定,甲方有權拒絕簽收,其相應的違約責任按照本合同第十條條款處理。
第四條、交貨時間、方式:
1、甲方根據工程進度需要,分期分批次向乙方購買所需要鋼材,甲方每次要貨時應提前三天把需要鋼材的規格、型號、數量等要求通知乙方,乙方接到通知后兩天內將所需要鋼材送貨到工程施工現場。
2、乙方應按甲方的要求,按時、按質、按量、按規格,自行備車送貨到工程施工現場,并自行組織裝卸貨物。
第五條包裝標準、包裝物的供應與回收:鐵皮整件包扎,不回收。
第六條、合理損耗及計算方法:
1、螺紋鋼,按國標理論計算重量;圓鋼,按國標理論計算重量,但鋼筋的規格直徑必須符合國標規定。
2、線材,甲方對線材可按吊牌或過磅抽檢重量,若乙方貨單數量實際少于過磅抽檢重量的3‰時,同批次所供貨單重量按該過磅抽查重量缺少比例的3倍扣減。
3、甲方必要時可以對磅秤進行檢查。
第七條、驗收標準、方法:
1、按本合同第三條約定標準進行驗收。
2、乙方必須隨車附帶有效的鋼材出廠質量合格證明文件,應提供廠方的生產許可證。甲方安排驗收人員對進場鋼材進行數量以及表觀質量驗收;如質量有異議,甲方負責送有關檢測機構檢測,若檢測該批次鋼材為不合格鋼材由乙方負責退回,檢測費用和運輸費等費用由乙方承擔,乙方除重新補齊合格鋼材外,還需承擔給甲方造成的損失。
第八條、貨物簽收和核對方法:
甲方授權數量簽收人員盧純榮(李茂龍),聯系電話:,簽收人員僅對貨物的數量和外觀質量進行簽收,無權對價格、金額、違約金等進行調整或結算;超出授權范圍,甲方有權不予認可;未經書面授權變更簽收人員的`簽單,不能作為雙方結算憑證。
第九條、結算方式、支付方式及期限:
1、每月 25 號,乙方憑上述數量簽收人員簽字的送貨單,報到甲方財務部門進行核對,經核對無誤后,再由甲方項目負責人陳建新和(或)甲方授權結算人員 簽字確認,結算單據方可生效。
2、甲乙雙方一致同意選擇A (A?B)種期限、方式結算:
A、乙方根據結算單據開具稅率為17%的增值稅專用發票,甲方收到結算單、送貨單和發票(三者同時具備)后當月內,支付乙方鋼材款的100%。如逾期支付的,按照逾期支付金額的日萬分之六向乙方支付違約金,所產生的違約金須在20xx年9月1日前全部付清。
B、乙方同意為本工程項目墊資萬元,貨款的結算方式為:
①在墊資額度 萬元以內(含本數),乙方不向甲方計取利息;達到該額度的,乙方即可于三個工作日內向甲方結算墊資部分貨款,墊資部分貨款自結算次日起按日息萬分之三由甲方承擔墊資利息。
②超過墊資額度 萬元部分的貨款,甲、乙雙方應每月結算一次,且甲方應于結算后五個工作日內將該超過墊資部分的貨款支付給乙方,如逾期支付的,自第六日開始按照逾期支付金額的日萬分之三向乙方支付違約金。
③墊資部分貨款,甲方同意在本工程主體封頂后_ (建議時間為三個月左右)個月內付清。如逾期支付的,甲方同意墊資部分的利息自逾期日起從日萬分之三提高至日萬分之五,但不另行計取違約金。
3、甲方所付款項均系優先用于支付貨款本金和墊資款本金,再支付墊資款利息、逾期支付貨款違約金;甲方如確有違約逾期支付貨款須承擔違約金的,違約金應在最后一期貨款支付的同時一并結算支付。
第十條、違約責任:
1、乙方如遲延供貨,除賠償甲方損失外,遲延期間應向需方支付違約金,違約金每日按應供貨物價款的萬分之六計算;
2、乙方所交產品品種、型號、商標、規格、廠家、質量不符合同約定的,由乙方負責調換,并承擔調換或退貨而支付的實際費用,同時賠償由此給甲方造成的損失。乙方不能調換的,按不能交貨處理。
3、如乙方未按合同履行,甲方有權通知乙方解除合同,除賠償甲方損失外,還應向甲方支付未履行部分合同金額20%的違約金。
第十一條、雙方約定的其他事項:
1、本合同所訂一切條款,供、需雙方任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同,對方有權拒絕生產或收貨,并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。
2、當價格降幅達15%以上時,雙方協商調整價格,協商不成需方可解除合同。
3、乙方在結算單或送貨單上等單方制作的任何條款或文字說明均不視為雙方的約定,也不得作為變更本合同的依據和條件,如合同單價、付款方式、違約責任等重要條款如需調整,須以雙方另行簽訂補充協議。
4、本合同履行中如甲方出具了蓋有項目部“工程技術資料專用章”的有關結算、簽收單或欠款等的憑證的,不得作為合同的結算依據。
5、每次付款前,乙方必須向甲方提供稅率為17%的增值稅專用發票。由于乙方未按時向甲方提供稅務發票,甲方可以拒絕支付貨款,由此導致甲方延期支付的,不視為甲方違約,乙方不得向甲方主張此期間的違約金或利息等。
6、甲方的稅務信息:
統一社會信用代碼:,戶名:歌山建設集團有限公司;開戶行:;銀行賬號:;地址及電話:。
7、乙方稅務信息:
統一社會信用代碼: ,戶名: ;開戶行:;銀行賬號: ;地址及電話: 。
第十二條解決爭議方式:發生糾紛時,雙方協商解決,協商不成其解決爭議方式為向浙江省東陽市人民法院起訴。
第十三條合同生效:
本合同經雙方經辦人員簽字并加蓋雙方公司合同專用章或法人章后生效。
本合同一式陸份,甲、乙雙方各執三份。
需方(蓋章):供方(蓋章):
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
簽訂時間:簽訂時間:
買賣合同(羊肉) 篇27
甲方(買方):
聯系電話:
乙方(賣方):
法定代表人:
聯系電話:
依據《中華人民共和國合同法》有關規定,甲、乙雙方本著平等互利的原則,經共同協商為明確雙方權利和義務,特訂立本合同,以便共同遵守:
一、材料名稱、數量、價格
材料名稱:_______柴油;
數量:________升;
價格:單價_____元/升。
二、卸貨地點及要求
在甲方提前一日通知乙方送油后,乙方必須按甲方要求的數量將柴油在甲方指定的時間內運送至甲方指定的地點,確保甲方機械的'正常運轉。
三、質量要求、技術標準:以國家標準所規定的要求為準。
四、驗收標準
每次送油時,甲、乙雙方指定專人對柴油的質量和數量進行驗收。如質量不合格,甲方有權退貨并終止合同,由此所造成的相應損失由乙方全部承擔;當月由于乙方單次計量儀器有誤,導致加油量不足時,甲方有權要求乙方將本次加油不足部分補齊;如一個月內累計發現三次計量儀器有誤且給甲方造成損失時,按照當月三次計量缺少的比例,在月度累計結算時,甲方將以3倍的補償扣除乙方結算貨款并終止合同。
五、付款方式
甲方以現金、支票、轉賬等乙方認可的方式付款,結算周期按甲方工程計量撥款周期支付。付款時乙方須為甲方提供有效燃油發票
六、其他責任事項
在柴油運輸過程中,所發生的丟失、消防、運輸安全等一切事故由乙方承擔,甲方對此不承擔連帶責任。
七、本合同所訂一切條款,甲、乙雙方不得擅自變更或修改,如一方單獨變更、修改本合同,由修改合同方賠償對方由此引起的一切損失。如甲、乙雙方有任何一方違約,守約方可單方面解除合同。
八、本合同未盡事宜由甲、乙雙方共同協商并簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
九、本合同在執行過程中如發生爭議或糾紛,由甲、乙雙方另行協商解決,如無法協商解決可向合同簽訂地人民法院起訴。
十、本合同一式_____份。甲方_____份,乙方____份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方:
_____年____月____日
簽訂地點:
乙方:
法定代表人:
_____年____月____日
買賣合同(羊肉) 篇28
轉讓方(甲方): 身份證號碼:
住 址:
受讓方(乙方): 身份證號碼:
住 址:
出租方(丙方): 身份證號碼:
住 址:
根據我國《門面買賣合同法》的有關規定,經甲、乙、丙三方友好協商,就下述門面轉讓事宜達成如下協議:
一、轉讓門面
轉讓門面位于 ,建筑面積 平方米丙方為上述轉讓門面的所有權人和出租方。現對甲、乙雙方根據本門面買賣合同約定轉讓上述門面承租權的行為,丙方表現同意。
原甲、丙雙方所簽門面租賃門面買賣合同的權利與義務轉由乙方享有和履行,乙方與丙方不再另行簽訂租賃門面買賣合同。本門面買賣合同生效和門面交接完畢后,甲、丙雙方之間原門面租賃門面買賣合同終止履行,權利義務自行解除。
二、租金的結算與支付
丙方與甲方原租賃門面買賣合同,約定的租賃期間為一年,即自 年 月 日起 年 月 日止,月租金為 元人民幣,現甲方剩余租期為 月,門面轉讓前尚欠租金、水電費、物業管理費等共計人民幣 元,上述欠交款項由乙方在本門面買賣合同生效后三日內支付給甲方。
門面轉讓乙方后,甲、丙雙方原門面租賃門面買賣合同中所約定的租金轉由乙方根據該門面買賣合同約定(指有關金額、時間、付款方式和違約責任等條款)向丙方支付,甲方不再負有支付義務。
三、門面設施、設備的歸屬
轉讓門面現有裝修設施在轉讓后歸乙方所有。
轉讓門面租賃期(含門面租賃門面買賣合同續簽期限)屆滿后,該門面裝修設施的不動產歸丙方所有,營業設備等動產歸乙方(動產與不動產的劃分按原有租賃門面買賣合同執行)所有。
乙方在接收該門面后,有權根據經營需要,在保證房屋安全使用的`情況下進行再次裝修。
四、門面轉讓費的支付
乙方于本門面買賣合同簽訂之日向甲方支付定金 元。甲方在門面買賣合同簽訂次日向乙方騰讓門面并交付鑰匙,同時乙方向甲方支付轉讓費共計人民幣 元,(大寫: ),上述費用已包括第三條所述的裝修、裝飾、設備(詳見《轉讓財物交接清單》)及其他相關費用,此外甲方不得再向乙方索取任何其他費用。
五、債權債務的處理
乙方接手前該店鋪所有的一切債權、債務均由甲方負責;接手后的一切經營行為及產生的債權、債務由乙方負責。
六、交接條件、時間及方式
轉讓門面定于 年 月 日正式交接。
門面交接時,甲方應騰空非《轉讓財物交接清單》范圍內的一切設施、物品和貨物,保持門面已有裝修、裝飾、設施、設備、門窗、墻面、地面和天花板面的完好和完整,以便于使用。
辦理門面交接手續時,由甲、乙、丙三方共同進行現場驗收,按照《轉讓財物交接清單》點驗、接收有關財物,交接完畢后,甲、乙、丙三方應共同簽署《轉讓財物交接清單》,在丙方的現場監督下,甲方向乙方交付門面鑰匙。門面鑰匙一經交付,轉讓門面即告驗收、交付完畢。
轉讓門面不符合約定的交接條件時,乙方有權拒絕交接,甲方應及時整改、修復,直至符合交接條件為止。并將視為甲方逾期交付門面,由甲方承擔逾期交付的違約責任。
七、違約責任:
甲方保證該門面有合法承租權并有權依法轉讓,應該按時交付門面,甲方逾期交付門面時,按下列方式計算違約金:逾期交付天數× 元/天;超過30天甲方仍不能交付轉讓門面時,乙方有權通知甲方解除門面買賣合同,返還已支付的門面轉讓費,和按上述約定追償違約金。
乙方應按時接收門面和支付門面轉讓費。乙方逾期接收門面超過7天時,甲方有權通知乙方解除門面買賣合同,不予返還已支付的門面轉讓費。乙方逾期支付門面轉讓費時,按下列方式計算違約金:逾期付款天數× 元/天。
七、如遇自然災害等不可抗力造成本門面買賣合同不能履行或不能繼續履行的,門面買賣合同各方均不承擔違約責任。但遇政府規劃,國家征用拆遷門面等原因本門面買賣合同不能履行或不能繼續履行的,則應由丙方按照本門面買賣合同約定的門面轉讓費標準補償給乙方(如乙方未按本門面買賣合同約定向甲方支付門面轉讓費,則該項補償由丙方支付給甲方)。
八、門面買賣合同爭議的解決
本門面買賣合同如發生爭議,可先由門面買賣合同三方協商處理;協商不成,任何一方均可將爭議提交長沙仲裁委員會,通過仲裁程序解決。
九、其他規定
原《門面租賃門面買賣合同》和《財物交接清單》為本門面買賣合同附件,是本門面買賣合同的有效組成部分,具有法律效力。
本門面買賣合同由三方簽署后生效。一式三份,三方各執一份。
甲方(簽字): 乙方(簽字):
丙方(簽字):
簽約時間:
簽訂地點:
買賣合同(羊肉) 篇29
( )購字:__________
簽訂日期:______年____月____日
簽訂地點:____________________
需方:________________________ 代表:____________ 電話:_____________
供方:________________________ 代表:____________ 電話:_____________
經雙方協商,簽訂本合同并嚴肅地履行。
1.交貨期限和地址:_______________________________________
2.質量標準:_____________________________________________
3.包裝及費用負擔:_______________________________________
4.交貨方式及費用負擔:___________________________________
5.副次品率及處理:_______________________________________
6.數量超差幅度:_________________________________________
7.驗收方式:_____________________________________________
8.結算方式:_____________________________________________
9.違約罰則:按《民法典》及其它相關規定執行。
10.爭議解決辦法:________________________________________
11.附則:________________________________________________
本合同另附件________張,本合同一式______份,雙方各執正本一份。
有效期自________年_______月_______日至________年_______月_______日止。
供方:需方:
開戶銀行:開戶銀行:
帳號:帳號:
(蓋章)(蓋章)
年 月 日年 月 日
買賣合同(羊肉) 篇30
甲方:
乙方:
為維護消費者、經營者的合法權益,根據《中華人民共和國消費者保護權益法》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國質量法》及有關規定,簽訂本合同,并共同遵守。
一、商品內容、金額及其他計費
二、付款方式及違約責任
1、預付款___________余款____________
2、違約責任:
A、采用預付款方式,單方違約按家具合同總金額的0。01%扣除違約金;
B、采用定金方式付款的,買方違約中途解除合同無權要求返還定金;賣方違約中途解除合同,應雙倍返還定金;
C、遲延送貨或提貨的,違約方每日向對方支付延遲部分家具款的1%作為違約金;超過15天,甲方有權終止合同,乙方除全額返還甲方定金,并需每日按合同貨款的1%承擔違約金。
三、交貨及驗收
1、甲方提貨__________乙方送貨__________送貨費用由________承擔。交貨時間__________地點
2、對于家具的數量、結構、顏色等表面瑕疵,甲方應在驗貨時當場提出異議,否則乙方不承擔責任。
四、非質量問題的換貨
甲方對已購商品不滿意,7日內在包裝和商品沒有損壞、不影響二次銷售的情況下,可以辦理換貨(定做商品、處理品除外),因換貨產生的運輸費及勞務費由甲方承擔。
五、質量“三包”規定
家具“三包”有效期為一年。即90日內出現嚴重質量問題,甲方可以選擇退貨、換貨或修理;180日內出現嚴重質量問題,甲方可以選擇免費修理或換貨;三包有效期余下的時間內出現質量問題,乙方負責免費修理;“三包期限”計算方法按《北京市家具產品修理、更換、退貨責任規定》執行。
六、爭議解決方式
甲方和乙方出現質量或服務糾紛,雙方應友好協商解決。甲方可到愛家投訴,或依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。
七、其他約定事項
八、對經愛家蓋章確認的合同,愛家將嚴格按照上述條款的規定執行。否則,在商品交易和售后服務過程中出現的質量或服務問題,愛家不承擔任何責任。
甲方(買方)簽字:_______________
乙方(賣方)章:________________
合同簽訂日期:______年______月______日
買賣合同(羊肉) 篇31
甲方 ,漢,現年 歲,生于月日,家住縣鎮 村 組,身份證號碼: 。
乙方 ,漢,現年 歲,生于月日,家住縣鎮 村 組,身份證號碼: 。
甲、乙方經協商,就甲方位于 村 組(小地名 )的平方米農村土地轉讓給乙方一事,達成如下協議。
1、甲方將其合法擁有的土地共 (其中靠寬 米,至向外延伸米)的經營使用權永久轉讓給乙方。此塊土地的具體四界為以 為參照,上至 ,左抵 ,右至
2、甲方保證此塊土在轉讓之前的經營使用權合法屬于甲方,且無任何糾紛及債務抵押,否則由此給乙方造成的損失,甲方應承擔一切損失。
3、乙方的轉讓金支付按照每平米 萬元。甲方在支付轉讓金是,乙方應立即將該土地實際交付乙方,同時系于該土地的'一切權利也一并移轉給甲方。在以后因國家政策等原因應續簽承包使用合同時,甲方必須就相關簽訂事宜協助配合乙方辦理。
4、今后乙方需要甲方協助辦理在該土地上建房等相關的事宜時,甲方均不得拒絕、推諉、拖延等,否則必須支付該轉讓金雙倍違約金給乙方,并且賠償乙方相應的損失。
5、甲方向乙方承諾,現轉讓的土地屬于基本用地以外的土地,如出現第三人追索的事宜等,需雙倍支付乙方給付的土地轉讓金及賠償相關損失。
6、甲方應為乙方提供必要雨水污水的排出場地和必要的通行道路。
7、本協議簽定后,乙方先支付萬元給甲方。余款在甲方協助乙方辦理好相關轉讓手續后,乙方一次性全部付清。
8、本合同一式三份,甲、乙雙方各執一份,村民委員會存檔一份。自簽定之日起生效。
9、未盡事宜,由甲乙雙方本著實事求是的原則協商處理。
甲方: 乙方:
年月日 年月日
村委會主任: :
年月日 年月日
見證人簽字:
作者:余喬
敬請斧正!!!!!!!!
