江蘇裝修合同（通用3篇）
江蘇裝修合同 篇1
甲方：___________________代表人：___________________乙方：________________代表人：___________________
一、裝飾施工項目：________________
1、裝飾施工地點：_________________區_______________路___________弄_______________號___________樓___________室。
2、房屋結構：________________。
3、裝飾施工內容及要求：________________。
二、工程期限及保修期：________________
1、工期________________天：________________自___________年___________月___________日起至___________年_______________月_______________日止。
2、工程保修期：_________________月。保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起，由乙方開具工程保修單。
三、工程造價及付款方式：________________
工程總造價：_____________________________________________元
其中：________________設計費_____________元，人工費________________元，材料費________________元。
合同生效時，甲方支付總價款的_______________%，計___________元，其余價款根據施工進度計劃分期支付：________________
_______________年_______________月___________日前，支付總價款的__________%，計_______________元
_______________年_______________月___________日前，支付總價款的__________%，計_______________元
_______________年_______________月___________日前，支付總價款的__________%，計_______________元
余款：_________________元，工程驗收后一次付清。
雙方款項往來，均應出具發票。
四、材料、設備的供應
1、甲方提供的材料、設備
本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按施工進度計劃及時供應到現場。
甲方提供的材料抵現場后，經乙方驗收簽字，并由乙方負責保管，由于保管不當造成損失的，由乙方負責賠償。
2、乙方采購的材料、設備
凡由乙方采購的材料、設備必須與報價單中注明的品牌、規格、型號、質量、計量標準相符，并提交購貨發票，經甲方簽字認可后再行使用。
乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異應禁止使用，如已作用，對工程造成的損失由乙方負責。
五、施工前準備細則
1、甲方
開工前，向乙方提供經確認的施工圖紙或工藝質量說明1份，并向乙方進行現場交底，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。
向乙方提供施工需用的水、電等必備設施，并說明使用注意事項。
施工中使用公用部位操作，由甲方負責協調鄰里關系，保證乙方正常施工。
如確實需要拆革原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續。
協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，需征得乙方同意并應支付趕工費，待簽訂工期變更協議、確定趕工費后再行趕工。
甲方代表對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續。甲方其他家庭成員對工程及乙方的意見均需通過甲方代表與乙方接觸。
2、乙方
組織施工圖紙或工藝質量說明的現場交底，擬定施工方案、進度計劃，交甲方審定并簽字認可。
工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
乙方委派：________________為駐工地代表，負責合同履行，按要求組織施工，協調由乙方負責的各項事宜。
六、施工安全與防火
1、甲方或乙方提供的施工圖紙或工藝質量說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
2、乙方在施工期內應遵守1993年7月29日發布的中華人民共和國行業標準《室內裝飾工程質量規范》、《建筑安裝工人安全操作規范》，注意施工安全。
3、由于甲方提供的圖紙或工藝質量說明違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔責任并承擔由此產生的一切經濟損失。
4、由于乙方在施工過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔責任并承擔由此引發的一切經濟損失。
七、工程施工變更
1、工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方代表聯系，簽訂變更單后方能進行該項目施工，所引起增減費用，可在工程結束時，一并結算。
2、凡私自與工人商定更革施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方還應賠償。
八、工程質量、驗收及結算
1、工程質量按1997年9月3日發布的中華人民共和國行業標準《家庭裝飾質量規范》以施工圖紙、工藝質量說明，設計變更的內容為合格標準依據。
2、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。
3、工程竣工驗收，乙方應通知甲方竣工驗收。甲方自接到驗收通知3日內組織驗收，驗收合格辦理移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。
4、工程竣工結算，乙方應提交工程結算單及有關資料給甲方，甲方自接到上述資料5天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在3天內結清尾款。
九、違約責任
1、甲方責任
未按合同規定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料以及由甲方引起的其它原因等，除工程日期得予順延外，還應償付乙方因此造成停工、誤工的實際損失。每停工或誤工一天，甲方支付乙方工程總造價的1‰。
由于甲方提供的材料、設備質量問題或規格差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用的而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
工程未經驗收，提前使用，發現質量問題，自己承擔責任。
甲方未按合同的約定付款，每逾期一天，按逾期未付款的1‰支付違約金。
甲方未辦理任何手續，要求乙方拆改原有建筑結構及設備管線，乙方有權拒絕施工。
2、乙方責任
工程質量不符合合同規定，甲方有權要求限期無償修理或返工，造成損失由乙方負責。
由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方按甲方已累計付款的1‰支付違約金，逾期_______________天以上，乙方應將甲方支付的全部款項如數退還甲方。
乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場陳設和其他物品，如有損壞，應視情況予以賠償。
未經甲方同意，擅自拆改原有建筑結構或設備管線，由此發生的損失或事故由乙方負責。
3、本合同生效后甲乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款，不得擅自變更或解除合同，否則違約方將付給對方工程預算總造價10%的違約金，并承擔因此造成的其他經濟損失。
十、爭議或糾紛的處理
1、合同履行期間雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請家庭裝飾市場管理辦公室及有關部門進行調解。
2、雙方協商或調解不成時，雙方同意由________________仲裁委員會仲裁。
十一、附則
1、本合同正本一式二份，雙方各執一份，副本_______________份，有同等法律效力。
2、本合同甲乙雙方簽字、蓋章后生效。
十二、其它約定
1、___________________
甲方：_____________乙方：_____________
代表人：________________法定代表人：________________
家庭住址：___________________單位地址：_____________
郵政編碼：___________________郵政編碼：_____________
電話：_____________電話：_____________
簽章：_____________簽章：_____________
___________年__________月__________日_______________年__________月__________日以上就是有關江蘇省裝修合同范本的情況。
江蘇裝修合同 篇2
反訴人;______(化名)，男，__________年______月______日生，______族，住__________________
被反訴人：_____________________________有限公司
地址：_____________________________
反訴請求：_________________
1、依法判決被反訴人支付反訴人整改費用______元;
2、因工程延誤工期，請求依法判決被反訴人支付反訴人違約金元____________元(______元/天__________天);
3、反訴費用由被反訴人承擔。
事實與理由：
______年______月，反訴人與被反訴人簽訂了家庭裝修施工合同。工程施工地點位于__________________。合同約定工程期限______天，竣工日期______年______月______日;工程實行工程監理;工程竣工后，被反訴人應通知反訴人驗收，經驗收合格后，雙方進行工程結算;由于被反訴人延誤工期的，每延誤一天應支付違約金______元。______年______月經監理方階段驗收并提出多處整改意見。但被反訴人未依該意見進行整改。無奈，后反訴人另找他人部分整改，并支付費用______元。另，被反訴人直至______年______月______日木工工程部分才全部結束，已延誤工期______天。
綜上所述，為了依法維護反訴人的合法權益，今特向貴院提起反訴，請求依法判決。
甲方：_________________
___________年_______月_____日
乙方：_________________
___________年_______月_____日
江蘇裝修合同 篇3
委托方（甲方）承接方（乙方）
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設，訂立本協議，以共同恪守。
一、工程地點：____區____街____單元____室
二、形式結構：____層式____室____廳____廚____衛
三、工程項目：
1、四個房間（兩臥室、兩客廳）地面鋪設80*80瓷磚，打地角線，要求平整；一個廚房，一個衛生間墻面25*40鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪30*30瓷磚，要求平整；兩個陽臺地面鋪設30*30瓷磚，要求平整。
2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。
四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料（乙方需提前通知甲方），和施工期間的午餐供應，乙方負責施工。
五、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。
六、工程造價：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費_________元人民幣。
七、付款方式：為確保工程質量，暫扣500元押金，XX年4月__日至XX年7月日內無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內付清乙方人工費，
八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。