答辯狀（委托合同糾紛）（精選25篇）
答辯狀（委托合同糾紛） 篇1
答辯人：__________，男，______歲，____族，_______省_____市人，現(xiàn)住_______市_____區(qū)_______路______號(hào)。
答辯人因_______訴我離婚一案，現(xiàn)提出答辯如下：
答辯人認(rèn)為原、被告夫妻感情沒(méi)有破裂，不同意離婚，理由有三：
一、原、被告夫妻系自由戀愛(ài)，有感情基礎(chǔ);
二、原、被告性格相近，愛(ài)好相同;
三、原、被告共同生活中，一直和睦相處。
答辯人認(rèn)為原告在訴狀里談到的夫妻經(jīng)常吵架，不是事實(shí)，我們結(jié)婚十余年，有深厚的感情基礎(chǔ)，雙方價(jià)值觀、人生觀基本一致，偶爾為點(diǎn)家庭瑣事?tīng)?zhēng)吵幾句屬正常現(xiàn)象，根本不會(huì)影響夫妻感情，原告屬一時(shí)沖動(dòng)提出離婚，請(qǐng)求法院判決駁回原告的訴訟請(qǐng)求。
此致
______市______區(qū)人民法院
答辯狀（委托合同糾紛） 篇2
仲裁答辯狀
答辯人：
地址：
聯(lián)系電話：
代理人：
被答辯人：
地址：
法定代表人：
就被答辯人申請(qǐng)仲裁（ 糾紛）一案，我方現(xiàn)答辯如下：
我公司與申請(qǐng)人于20__年4月25日簽訂了《（20__）設(shè)計(jì)合同》，根據(jù)合同條款即付申請(qǐng)人4萬(wàn)元定金（是設(shè)計(jì)總額的20%）。后因工程建設(shè)投資較大，我公司只能是入股經(jīng)營(yíng)，與我公司合資的另一方要求從設(shè)計(jì)到施工完全由他們負(fù)責(zé)。因此我公司于20__年8月1日向申請(qǐng)人說(shuō)明情況提出終止設(shè)計(jì)合同。事后雙方經(jīng)過(guò)多次磋商，由于申請(qǐng)人索取費(fèi)用太高，雙方未能達(dá)成協(xié)議，于是申請(qǐng)人向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁，現(xiàn)就申請(qǐng)人提出的請(qǐng)求和理由作出如下答辯：
一、申請(qǐng)人要求我公司支付方案設(shè)計(jì)費(fèi)6萬(wàn)元是沒(méi)有法律根據(jù)的。
根據(jù)國(guó)家計(jì)委編印的《工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》總說(shuō)明中第十七條的規(guī)定，“設(shè)計(jì)費(fèi)按設(shè)計(jì)進(jìn)度分期撥付，設(shè)計(jì)合同生效后，委托方應(yīng)向設(shè)計(jì)單位預(yù)付設(shè)計(jì)費(fèi)20%作為定金，初步設(shè)計(jì)完成后付30%，施工圖完成后付50%。申請(qǐng)人向我方提交的《方案意見(jiàn)書(shū)》，并不是初步設(shè)計(jì)書(shū)，這是我們雙方之間的分歧意見(jiàn)之一。根據(jù)規(guī)定，初步設(shè)計(jì)書(shū)應(yīng)具有初步設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)，初步設(shè)計(jì)概算書(shū)及設(shè)備、結(jié)構(gòu)、電器三個(gè)專業(yè)的圖紙。而申請(qǐng)人只交付方案意見(jiàn)收由我公司審批，沒(méi)有初步設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)、概算書(shū)及三個(gè)專業(yè)圖紙，我公司認(rèn)為申請(qǐng)人沒(méi)有完成初步設(shè)計(jì)，因此不能按規(guī)定支付設(shè)計(jì)費(fèi)。 另外，就我公司與申請(qǐng)人 設(shè)計(jì)合同第八條第二款規(guī)定：“方案設(shè)計(jì)完成后15天內(nèi)，甲方即向乙方支付設(shè)計(jì)費(fèi)6萬(wàn)元”。此合同之規(guī)定也是指初步設(shè)計(jì)書(shū)完成后付設(shè)計(jì)費(fèi)6萬(wàn)元，并不是指“方案意見(jiàn)書(shū)”完成后即付6萬(wàn)元。作為申請(qǐng)人來(lái)說(shuō)，他們完全懂得“方案意見(jiàn)書(shū)”和“初步設(shè)計(jì)書(shū)”的不同概念和內(nèi)容。而申請(qǐng)人卻把兩個(gè)概念及內(nèi)容混為一談，向我公司追索6萬(wàn)元，既不符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，也不符合設(shè)計(jì)合同條款的規(guī)定。因此我公司拒絕申請(qǐng)人的請(qǐng)求是有道理的。據(jù)此，申請(qǐng)人請(qǐng)求我公司支付延期款0.3萬(wàn)元也是沒(méi)有根據(jù)的。
二、申請(qǐng)人要求我公司賠償經(jīng)濟(jì)損失2.7萬(wàn)元（施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)2.4萬(wàn)元；逾期違約金0.3萬(wàn)元），這個(gè)請(qǐng)求是毫無(wú)根據(jù)的。
根據(jù)雙方簽訂的設(shè)計(jì)合同中規(guī)定“寫字商住樓的基礎(chǔ)圖，是在設(shè)計(jì)方案認(rèn)可后兩個(gè)月及收到勘探資料后一個(gè)月后交付施工圖”，而申請(qǐng)人在我公司對(duì)方案意見(jiàn)書(shū)尚未認(rèn)可的情況下，違反雙方簽訂的設(shè)計(jì)合同條款規(guī)定，這種不履行合同的行為屬于無(wú)效行為，我公司不承擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)損失，因此我公司不能承擔(dān)申請(qǐng)人提出的施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)2.4萬(wàn)元及其他經(jīng)濟(jì)損失。
三、我公司支付的定金應(yīng)抵作設(shè)計(jì)費(fèi)用。
根據(jù)《根據(jù)工程勘察設(shè)計(jì)條例》第七條規(guī)定：“按規(guī)定收取費(fèi)用的勘察設(shè)計(jì)合同生效后，委托方應(yīng)向承包方付給定金。勘察設(shè)計(jì)合同履行后，定金抵作勘探、設(shè)計(jì)費(fèi)”。又規(guī)定：“委托方不履行合同的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金”。依據(jù)以上條款規(guī)定，我公司與申請(qǐng)人簽訂合同后，按規(guī)定支付4萬(wàn)元定金，并且申請(qǐng)人也提交“方案意見(jiàn)書(shū)”，雙方均在履行合同，所以申請(qǐng)人毫無(wú)理由扣我公司的4萬(wàn)元定金，又另外要求收取方案設(shè)計(jì)費(fèi)6萬(wàn)元。我公司認(rèn)為該定金應(yīng)抵作申請(qǐng)人所提供的“方案意見(jiàn)書(shū)”的設(shè)計(jì)費(fèi)用。
四、我公司支付的設(shè)計(jì)趕工費(fèi)應(yīng)抵作設(shè)計(jì)費(fèi)用。
我公司與申請(qǐng)人在友好合作的基礎(chǔ)上，接受申請(qǐng)人的要求，以設(shè)計(jì)趕工費(fèi)的名義支付現(xiàn)金3000元，作為資金使用，該款項(xiàng)在雙方簽訂的合同中沒(méi)有明文規(guī)定，我公司要求將設(shè)計(jì)趕工費(fèi)抵作設(shè)計(jì)費(fèi)用。
以上意見(jiàn)，請(qǐng)求仲裁委員會(huì)公正裁決。
此致
仲裁委員會(huì)
答辯人（簽名或蓋章）：
年 月 日
答辯狀（委托合同糾紛） 篇3
答辯意見(jiàn)
答辯人保定電視臺(tái)就上訴人上訴委托合同糾紛，現(xiàn)發(fā)表如下答辯意見(jiàn)。
答辯人認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚、適用法律正確，懇請(qǐng)法院依法駁回其上訴請(qǐng)求，理由 如下：
一、答辯人訴求的保險(xiǎn)數(shù)額是根據(jù)社保機(jī)構(gòu)的要求所應(yīng)申報(bào)和繳納的真實(shí)數(shù)據(jù)，同時(shí)答辯人提交了長(zhǎng)達(dá)78頁(yè)的上訴人職工欠繳保險(xiǎn)明細(xì)，均嚴(yán)格按照社保部門要求的標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合每個(gè)職工的檔案工資核算的養(yǎng)老、醫(yī)療等各項(xiàng)費(fèi)用。答辯人提供的證據(jù)真實(shí)、充分，足以證實(shí)上訴人每個(gè)職工應(yīng)繳社保費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算過(guò)程。
二、上訴人以被法院劃扣款項(xiàng)為由拒付保險(xiǎn)費(fèi)用不能成立。
上訴人因他案被法院劃扣款項(xiàng)，系因上訴人剝離了答辯人全部的可經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)成立，因而判定上訴人應(yīng)承擔(dān)還款責(zé)任，與本案應(yīng)付保險(xiǎn)費(fèi)用事宜沒(méi)有任何關(guān)聯(lián)性，更無(wú)可以抵消的法定事由。答辯人訴求的費(fèi)用系上訴人應(yīng)為其職工繳納的保險(xiǎn)，關(guān)系到上訴人及答辯人職工的基本生存需要，上訴人不應(yīng)以任何理由拖延和拒付。
三、上訴人要求答辯人返還其20__年12月補(bǔ)交4萬(wàn)多元的保險(xiǎn)不能成立。
上訴人20__年12月繳納的費(fèi)用，系其根據(jù)上訴人核算的標(biāo)準(zhǔn)，并按照上訴人的要求補(bǔ)繳的20__年8月-12月的保險(xiǎn)費(fèi)用，答辯人向上訴人出具了收費(fèi)票據(jù)，并已按此時(shí)間段將上述費(fèi)用交到社保部門。目前，上訴人除了一審中確定的數(shù)額外，仍拖欠答辯人 元保險(xiǎn)。上訴人要求答辯人返還上述費(fèi)用毫無(wú)事實(shí)依據(jù)。
因此，在上訴人欠繳保險(xiǎn)費(fèi)事實(shí)已經(jīng)非常明確的情況下，上訴人仍故意找種種理由拖延支付保險(xiǎn)費(fèi)用，已經(jīng)嚴(yán)重影響了雙方職工保險(xiǎn)的繳納，并引發(fā)了社會(huì)事件。因此，為了維護(hù)廣大職工的合法權(quán)益，懇請(qǐng)二審法院依法駁回上訴人的訴訟請(qǐng)求。
答辯人：
20__年1月30日
答辯狀（委托合同糾紛） 篇4
民事答辯狀
答辯人：
注冊(cè)地址：
法定代表人：
被答辯人：
注冊(cè)地址：
法定代表人：
年 月 日，答辯人因收到 人民法院轉(zhuǎn)來(lái)關(guān)于 與原告 因 糾紛一案，現(xiàn)依法提出如下答辯意見(jiàn)：
答辯事項(xiàng)：
答辯人請(qǐng)求人民法院依法駁回被答辯人不合理且不合法的訴訟請(qǐng)求。
事實(shí)和理由：
一、答辯人與原告、被告均不存在雇傭關(guān)系。
1.答辯人與原告 不存在雇傭關(guān)系。原告受雇于被告 而非答辯人，且其報(bào)酬由被告何劍支付，足見(jiàn)原告事實(shí)上系受雇于被告 ，其與答辯人不存在雇傭關(guān)系。
2.答辯人與被告 系承攬合同關(guān)系，而非雇傭關(guān)系。《民法典》第二百五十一條規(guī)定，承攬合同是承攬人按照定做人的要求完成工作，交付工作成果，定做人給付報(bào)酬的合同。本案中，答辯人將搬運(yùn)工地提升架的任務(wù)交由被告 承攬，并一次性支付其承攬報(bào)酬；且被告何劍為完成承攬任務(wù)，還雇請(qǐng)了原告為其提供勞務(wù)。由此可知答辯人與被告間為承攬合同關(guān)系。
二、原告以答辯人系發(fā)包人應(yīng)對(duì)其損失承擔(dān)連帶賠償責(zé)任無(wú)事實(shí)和法律依據(jù)。
1.答辯人認(rèn)為，作為搬運(yùn)工地提升架的承攬人并不需要有相關(guān)資質(zhì)，故原告依照《最高人民法院關(guān)于審理人身?yè)p害賠償案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十一條的規(guī)定向答辯人主張賠償無(wú)事實(shí)依據(jù)。
2.此外，《最高人民法院關(guān)于審理人身?yè)p害賠償案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十一條中所述發(fā)包人應(yīng)限于僅指《民法典》中建設(shè)工程合同關(guān)系或與建設(shè)工程合同類似的合同關(guān)系中的發(fā)包人。
因建設(shè)工程事務(wù)中，若施工承包方無(wú)相關(guān)資質(zhì)則勞動(dòng)者遭受意外傷害的風(fēng)險(xiǎn)將劇增，故司法解釋以保護(hù)勞動(dòng)者權(quán)益為考量而有此規(guī)定。但若對(duì)發(fā)包人的定義進(jìn)行任意擴(kuò)張解釋，將大多數(shù)普通、簡(jiǎn)單的承攬合同關(guān)系中的定做人都?xì)w類為發(fā)包人，則會(huì)不當(dāng)?shù)膶?duì)定做人苛以重責(zé)，不符合社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活實(shí)踐，亦有違民法公平之原則。
故答辯人認(rèn)為本案不應(yīng)適用《最高人民法院關(guān)于審理人身?yè)p害賠償案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十一條第二款的相關(guān)規(guī)定。
三、除上述觀點(diǎn)外，答辯人對(duì)于本案保留以下答辯意見(jiàn)：
1.對(duì)于本案損害結(jié)果的發(fā)生，答辯人即使存在過(guò)錯(cuò)，亦屬輕微過(guò)失，不應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任，且應(yīng)由作為雇主的被告 及直接侵權(quán)人被告許美麗對(duì)原告的損失承擔(dān)主要的賠償責(zé)任。
2.關(guān)于賠償數(shù)額，答辯人認(rèn)為：
（1）誤工費(fèi)計(jì)算不符合客觀事實(shí)，誤工時(shí)間為 天，以農(nóng)林牧漁業(yè)職工平均工資人民幣 元/年計(jì)算為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，誤工費(fèi)應(yīng)為人民幣 元。
（2）護(hù)理費(fèi)用不符合客觀事實(shí)，護(hù)理期限為 天，以農(nóng)林牧漁業(yè)職工平均工資人民幣 元/年為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，護(hù)理費(fèi)應(yīng)為人民幣 元。
（3）原告主張交通費(fèi)的損失，但其提供的部份證據(jù)的真實(shí)性、與治療之間的關(guān)聯(lián)性均存在疑問(wèn)，故答辯人對(duì)此不予認(rèn)可。
（4）住院伙食補(bǔ)助費(fèi)應(yīng)為人民幣 元/天，計(jì)算 天共人民幣 元。
（5）營(yíng)養(yǎng)費(fèi)數(shù)額偏高，應(yīng)為人民幣 元。
（6）殘疾賠償金數(shù)額過(guò)高，原告為農(nóng)村居民，故以農(nóng)村居民人均純收入人民幣 元/年為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，傷殘九級(jí)十級(jí)，殘疾賠償金應(yīng)為人民幣 元。
（7）精神損失撫慰金數(shù)額過(guò)高，可由法院依法裁決。
綜上，原告向答辯人主張損害賠償無(wú)事實(shí)和法律依據(jù)依法應(yīng)駁回其對(duì)答辯人的訴求。即使答辯人對(duì)損害的發(fā)生存在過(guò)錯(cuò)，亦屬輕微過(guò)失；且主張的部分賠償項(xiàng)目及金額欠缺理?yè)?jù)，故懇請(qǐng)貴院酌情考量本人的答辯意見(jiàn)并依法作出裁判。
此致
人民法院
簽署時(shí)間： 年 月 日
答辯人：
附：答辯書(shū)副本 份；
證據(jù)材料 份
答辯狀（委托合同糾紛） 篇5
答辯狀
答辯人：
聯(lián)系電話：
代理人：
被答辯人：
就 與 的 勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁 一案，答辯人現(xiàn)答辯如下：
一、答辯人與被答辯人迄今未簽訂勞動(dòng)合同，系被答辯人自身拒絕簽訂勞動(dòng)合同所致，故其以未簽勞動(dòng)合同為由要求答辯人支付雙倍工資沒(méi)有事實(shí)依據(jù)。
20__年2月，被答辯人進(jìn)入答辯人處工作，從事車工工作。雙方口頭約定試用期1個(gè)月，月工資1500元，期滿后雙方再簽訂正式書(shū)面勞動(dòng)合同。
20__年3月，答辯人提出與被答辯人簽訂書(shū)面勞動(dòng)合同。但被答辯人表示簽訂合同意味上保險(xiǎn)自己也要負(fù)擔(dān)部分費(fèi)用，今后發(fā)放的工資會(huì)減少，由于自身經(jīng)濟(jì)困難，暫時(shí)不需簽訂勞動(dòng)合同。后答辯人多次要求與被答辯人簽訂勞動(dòng)合同，都被被答辯人以各種理由推諉。如今，被答辯人以未簽勞動(dòng)合同為由，向答辯人要求支付雙倍工資，答辯人不得不嚴(yán)重質(zhì)疑被答辯人當(dāng)時(shí)拒絕簽訂勞動(dòng)合同的動(dòng)機(jī)。
二、雙方口頭約定被答辯人的月工資為1500元，而實(shí)際答辯人每月發(fā)放給被答辯人的月工資均超過(guò)20__元，其中已經(jīng)包含了加班、加點(diǎn)費(fèi)。
一直以來(lái)，答辯人按照國(guó)家法律規(guī)定安排生產(chǎn)，發(fā)放工資。因答辯人所在行業(yè)是生產(chǎn)性行業(yè)，有淡季旺季。6個(gè)月以來(lái)，被答辯人每月平均工作天數(shù)在21-25天，每天平均工作時(shí)間也只有8-9小時(shí)。對(duì)于確實(shí)因生產(chǎn)需要安排被答辯人加班的，答辯人已經(jīng)在每月應(yīng)發(fā)放的工資中增加了幾百元作為津貼發(fā)放給被答辯人。被答辯人所陳述情況與事實(shí)不符合。
三、被答辯人在答辯人處工作期間，違反公司紀(jì)律長(zhǎng)期擅自離職，其以答辯人非法解除勞動(dòng)關(guān)系為由要求經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償毫無(wú)依據(jù)。
20__年2月以來(lái)，被答辯人曾兩次沒(méi)有任何理由，就擅自離崗礦工數(shù)星期。答辯人從未向被答辯人提出解除雙方勞動(dòng)關(guān)系，故被答辯人稱因答辯人無(wú)故解除勞動(dòng)關(guān)系，要求答辯人支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金毫無(wú)任何事實(shí)依據(jù)，也沒(méi)有法律依據(jù)。一直以來(lái)，答辯人關(guān)心被答辯人，在被答辯人遇到困難的時(shí)候，答辯人曾伸出援手予以幫助。如今被答辯人的做法，實(shí)在令答辯人不解，也感到心寒。
鑒于被答辯人的所作所為，給答辯人聲譽(yù)造成了影響，經(jīng)濟(jì)上帶來(lái)了損失，答辯人將另案對(duì)被答辯人提起訴訟，追究被答辯人的責(zé)任。
綜上所述，答辯人請(qǐng)求勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)依法駁回被答辯人的所有仲裁請(qǐng)求。
此致
勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁委員會(huì)
答辯人（簽名或蓋章）：
年 月 日
答辯狀（委托合同糾紛） 篇6
答辯人：______
地址： ______，
聯(lián)系電話：______
被答辯人：______
地址： __________________，
聯(lián)系電話： _________
答辯人與被答辯人之間的承攬合同糾紛一案，日前答辯人已向上海仲裁委員會(huì)提起仲裁申請(qǐng)，貴會(huì)已予以立案受理。現(xiàn)被答辯人向貴會(huì)提出對(duì)仲裁協(xié)議效力及仲裁管轄異議，對(duì)此，答辯人特作如下答辯：
一、在雙方簽署的《定作物合同》第十六條中約定：“如經(jīng)協(xié)商仍不能達(dá)成一致，甲乙雙方中任何一方可向上海市仲裁委員會(huì)提起仲裁。”雖然該約定上海市仲裁委員會(huì)與上海仲裁委員會(huì)有一字之差，但是能夠確定就是指上海仲裁委員會(huì)。
二、盡管上海市的區(qū)域內(nèi)有二家仲裁機(jī)構(gòu)，但是屬于上海市的仲裁機(jī)構(gòu)僅此一家，另一仲裁機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)上海分會(huì)，顧名思義不屬上海市，他只是中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)派出機(jī)構(gòu)，不屬上海市。
根據(jù)最高院關(guān)于適用《中華人民共和國(guó)仲裁法》解釋第三條規(guī)定，“仲裁協(xié)議約定的仲裁機(jī)構(gòu)名稱不準(zhǔn)確，但能夠確定具體的仲裁機(jī)構(gòu)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定選定了仲裁機(jī)構(gòu)”。因此，雖然雙方約定是上海市仲裁委員會(huì)，名稱不夠準(zhǔn)確，但無(wú)可爭(zhēng)議就是上海仲裁委員會(huì)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定選定了仲裁機(jī)構(gòu)。該仲裁協(xié)議有效，上海仲裁委員會(huì)具有管轄權(quán)。
綜上所述，答辯人根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，特向貴會(huì)申請(qǐng)仲裁，貴會(huì)受理本案符合法律規(guī)定，被答辯人提出管轄權(quán)異議于法相悖，懇請(qǐng)貴委依法作出決定予以駁回。
此致
上海仲裁委員會(huì)
答辯人：
特別授權(quán)代理人：
答辯狀（委托合同糾紛） 篇7
答辯人：
地址：
人：
被答辯人：
地址
被答辯人：
地址：
風(fēng)險(xiǎn)提示：
一份嚴(yán)謹(jǐn)?shù)拿袷略V訟答辯狀，首先需要分清是否屬于法院主管，是否有需要寫民事訴訟答辯狀;
其次是弄清楚受理法院的管轄;
再有就是檢查訴訟主體是否遺漏，是否有誤;
此外還應(yīng)該注意起訴期限和訴訟時(shí)效的問(wèn)題。
在明顯存在上述問(wèn)題時(shí)，不要急于答辯，答辯時(shí)在答辯中明確提出異議，往往能事半功倍，即可令對(duì)方“敗訴”。
代理人就王某某(以下簡(jiǎn)稱原告)_
_____年______月______日向人民法院訴龍某某(以下簡(jiǎn)稱被告)房屋買賣一案，現(xiàn)作如下答辯：
答辯事項(xiàng):
被答辯人起訴的主張違背事實(shí)，不符合法律規(guī)定，請(qǐng)求依法駁回其訴訟請(qǐng)求。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
制作民事答辯狀時(shí)，應(yīng)當(dāng)圍繞原告在民事中敘述的事實(shí)和理由進(jìn)行。
答辯人有權(quán)否認(rèn)對(duì)自己不利的“不能成立的”和“無(wú)證據(jù)證明的”事實(shí)。
進(jìn)而有取舍地闡述對(duì)自己有利的，及對(duì)方當(dāng)事人沒(méi)有提及的事實(shí)，特別在一些雙方當(dāng)事人存在“混合過(guò)錯(cuò)”或都有違約行為的案件，答辯人更應(yīng)當(dāng)注意如何“承認(rèn)”、如何“反駁”及如何“確立”自己的觀點(diǎn)。
從而達(dá)到以自己的“事實(shí)和理由”和對(duì)方的“事實(shí)和理由”相抗衡。
事實(shí)與理由:
一、根據(jù)原被告雙方訂立的《房屋買賣合同》第四條和第六條第1項(xiàng)約定內(nèi)容充分而且十分明顯反映了______和______二人違背了《中華人民共和國(guó)》第六條當(dāng)事人行使權(quán)利、履行義務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用原則。
誠(chéng)實(shí)信用原則要求當(dāng)事人在訂立履行合同以及后的全過(guò)程，都要誠(chéng)實(shí)，講信用、相互協(xié)作。
在現(xiàn)實(shí)生活中，我們老百姓也不會(huì)原諒一個(gè)出爾反爾、不守信用、說(shuō)話不算數(shù)的人，這說(shuō)明二位原告在合同簽訂之初，就利用被告的處境，有乘人之危之嫌。
二、二位原告在起訴書(shū)中的訴訟請(qǐng)求第一項(xiàng)稱“依法確認(rèn)原被告于______年______月______日簽訂的房屋買賣合同無(wú)效”是沒(méi)有法律、沒(méi)有行政法規(guī)、沒(méi)有地方性法規(guī)、沒(méi)有規(guī)范性文件的規(guī)定。
在調(diào)整民事法律關(guān)系的民法中也根本找不出，也不可能找出法律根據(jù)。
根據(jù)第55條和《中華人民共和國(guó)民法典》第44條第1款規(guī)定，依法成立的合同，自成立時(shí)生效。
結(jié)合本案實(shí)際情況，______當(dāng)時(shí)是非常清楚標(biāo)的物的實(shí)際情況而強(qiáng)烈要求購(gòu)買，說(shuō)明買賣雙方的行為是真實(shí)意思表示。
不存在重大誤解、脅迫、乘人之危等情形。
二位原告與我的當(dāng)事人所簽合同正是如此。
無(wú)論是從合同的簽訂過(guò)程、或者從合同的簽訂內(nèi)容來(lái)看都沒(méi)有違背《中華人民共和國(guó)民法典》第52條第1款的(一)至(五)項(xiàng)中的任何一項(xiàng)規(guī)定，同時(shí)也沒(méi)有違背《中華人民共和國(guó)民法典》第53條第1款的(一)(二)兩項(xiàng)規(guī)定。
請(qǐng)法院依法駁回二位原告的全部訴訟請(qǐng)求。
三、二位原告在起訴狀的事實(shí)與理由部分所稱“原被告初步達(dá)成購(gòu)買協(xié)議并繳納定金______元不屬實(shí)，有捏造事實(shí)進(jìn)行敲詐的嫌疑。
如果二位原告確實(shí)有充分的證據(jù)證明繳納定金______元給被告，請(qǐng)?jiān)诜ㄍギ?dāng)庭舉證，并經(jīng)龍某本人或者其代理人質(zhì)證后法院方可采信。
在本合同中，原告和被告在合同的付款方式中也沒(méi)有約定繳納定金______元的內(nèi)容。
這從另一個(gè)方面說(shuō)明，二位原告想通過(guò)這種方法獲得，這種行為不應(yīng)受到法律的保護(hù)。
當(dāng)然，二位原告在起訴書(shū)中的訴訟請(qǐng)求第二項(xiàng)稱“依法判令四被告返還已收取的購(gòu)房款和定金______元”也沒(méi)有事實(shí)依據(jù)，當(dāng)然本案用由二位原告承擔(dān)。
再次請(qǐng)法院依法駁回二位原告的全部訴訟請(qǐng)求。
二原告在起訴狀的事實(shí)與理由部分所稱“合同簽訂后，原告______按照合同約定支付購(gòu)房款______萬(wàn)元”不屬實(shí)，被告龍某親筆書(shū)寫了收條就更不屬實(shí)。
四、二位原告在起訴狀的事實(shí)與理由部分所稱“后原告經(jīng)多方了解得知原被告之間的房屋買賣合同屬無(wú)效合同，不受法律保護(hù)。
這實(shí)屬找借口，“多方了解”的人都有誰(shuí)，有無(wú)公信力并無(wú)相關(guān)證明。
但據(jù)本案被告龍某提供的______法律服務(wù)所對(duì)該房屋買賣合同進(jìn)行了見(jiàn)證，結(jié)論是：“其訂立的合同真實(shí)、合法、有效。
”并蓋有公章，具有信服力。
五、二位原告購(gòu)買的房屋雖然未取得房屋產(chǎn)權(quán)證書(shū)，這說(shuō)明所有權(quán)沒(méi)有轉(zhuǎn)移，而不是債權(quán)不成立或無(wú)效，合同是債權(quán)，請(qǐng)二位原告把債權(quán)和物權(quán)分開(kāi)，切忌混淆。
再加上本案的標(biāo)的物是頂層，就是農(nóng)村人所說(shuō)的朵尖子，不是純粹的完整的一層房屋，經(jīng)咨詢_____縣人民政府相關(guān)部門，這種情形是可以補(bǔ)辦房屋產(chǎn)權(quán)證的。
因此原告的主張不能得到支持，法院理應(yīng)駁回起無(wú)理要求。
綜上所述，答辯人認(rèn)為，法官一定會(huì)維護(hù)社會(huì)誠(chéng)信，不會(huì)支持狡詐，被告請(qǐng)求人民法院依法確認(rèn)該合同有效，并且按合同約定的數(shù)額支付原告并承擔(dān)相應(yīng)的損失。
請(qǐng)尊敬的審判員采納我的答辯意見(jiàn)。
此致
______縣人民法院
答辯人：龍某某
_____年_____月_____日
風(fēng)險(xiǎn)提示：
在答辯時(shí)，答辯人(被告)對(duì)自己所提出的主張負(fù)有舉證責(zé)任。
注意，列書(shū)證，要附上原件或復(fù)制件，如系摘錄或抄件，要如實(shí)反映原件本意，切忌斷章取義、并應(yīng)注明材料的出處;
列舉物證，要寫明什么樣的物品，在什么地方由誰(shuí)保存著;
列舉，要寫明證人的姓名、住址，他能證明什么問(wèn)題等。
另外，證據(jù)和證據(jù)來(lái)源，雖然法律規(guī)定必須提交，但提交時(shí)的說(shuō)明應(yīng)能簡(jiǎn)就簡(jiǎn)，盡可能在法律許可的范圍內(nèi)保留自己的殺手锏，在庭審辯論中占據(jù)主動(dòng)。
附：答辯書(shū)副本_____份;
證據(jù)材料______份。
答辯狀（委托合同糾紛） 篇8
委托人：____________，____邦律師事務(wù)所
被答辯人：____________，男，________年________月________日生，漢族，住____縣____鎮(zhèn)________街。
因被答辯人訴答辯人民間借貸糾紛一案，答辯人現(xiàn)答辯如下：
1、答辯人不是本案實(shí)際借款人，被答辯人將答辯人列為本案被告屬于錯(cuò)誤。
被答辯人所提交的書(shū)面欠據(jù)借款人處并無(wú)答辯人署名，被答辯人提也無(wú)證據(jù)證明答辯人系該筆款項(xiàng)的實(shí)際借款人，故該筆欠款與答辯人無(wú)關(guān)，答辯人不是借款人。被答辯人將答辯人列為本案被告屬于錯(cuò)誤，被答辯人無(wú)權(quán)請(qǐng)求答辯人還款，應(yīng)駁回被答辯人對(duì)答辯人的一切訴訟請(qǐng)求。
2、被答辯人所述與事實(shí)不符，即使程某曾向被答辯人借款，該筆欠款也不屬于夫妻共同債務(wù)，答辯人不必承擔(dān)任何還款責(zé)任。
收到貴院送來(lái)的相應(yīng)訴訟材料之前，答辯人并不知曉該筆借款的發(fā)生，被答辯人主張的欠款數(shù)額達(dá)80萬(wàn)元，對(duì)于如此巨大的一筆款項(xiàng)被答辯人卻從未見(jiàn)過(guò);答辯人自始至終未曾聽(tīng)說(shuō)過(guò)該筆借款，也未與程某形成共同舉債的合意，被答辯人也并無(wú)證據(jù)證明該筆借款被用于答辯人共同經(jīng)營(yíng)或其收入被用于共同生活，故該筆欠款不屬于夫妻共同債務(wù)，答辯人不必承擔(dān)任何還款責(zé)任，被答辯人向答辯人主張還款無(wú)事實(shí)與法律依據(jù)，應(yīng)予以駁回其訴訟請(qǐng)求。
此致
____市____區(qū)人民法院
答辯人：________
________年________月________日
答辯狀（委托合同糾紛） 篇9
答辯人：______________，男，_______________年_______________月_______________日出生，住。
被答辯人：______________，女，_______________年_______________月_______________日出生，住。
被答辯人訴答辯人離婚糾紛一案，現(xiàn)提出如下答辯意見(jiàn)。
同意離婚但要求孩子撫養(yǎng)權(quán)。
孩子一直由男方父母照顧，感情深厚。
我工作穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)收入較高，原告無(wú)固定收入無(wú)固定工作。
答辯人家附近教育條件好。
等等
答辯人：______________
_______________年_______________月_______________日
答辯狀（委托合同糾紛） 篇10
答辯人：地址：
法定代表人：委托人：
再有就是檢查訴訟主體是否遺漏，是否有誤;
此外還應(yīng)該注意起訴期限和訴訟時(shí)效的問(wèn)題。
在明顯存在上述問(wèn)題時(shí)，不要急于答辯，答辯時(shí)在答辯中明確提出異議，往往能事半功倍，即可令對(duì)方“敗訴”。
因______紙箱機(jī)械廠(以下簡(jiǎn)稱_____)訴答辯人加工一案，現(xiàn)答辯人依法答辯如下。
風(fēng)險(xiǎn)提示：制作民事答辯狀時(shí)，應(yīng)當(dāng)圍繞原告在民事中敘述的事實(shí)和理由進(jìn)行。
答辯人有權(quán)否認(rèn)對(duì)自己不利的“不能成立的”和“無(wú)證據(jù)證明的”事實(shí)。
進(jìn)而有取舍地闡述對(duì)自己有利的，及對(duì)方當(dāng)事人沒(méi)有提及的事實(shí)，特別在一些雙方當(dāng)事人存在“混合過(guò)錯(cuò)”或都有違約行為的案件，答辯人更應(yīng)當(dāng)注意如何“承認(rèn)”、如何“反駁”及如何“確立”自己的觀點(diǎn)。
從而達(dá)到以自己的“事實(shí)和理由”和對(duì)方的“事實(shí)和理由”相抗衡。
一、本案的案由不是“加工合同糾紛”而是“買賣合同糾紛”。
根據(jù)規(guī)定：加工合同是指承攬人以自己的技能、設(shè)備、和勞力，按照定作人的要求，將定作人提供的原材料加工為成品，定作人接受該成品并支付報(bào)酬的合同。
而_____提供的合同，表面上寫的是《加工定作合同》，但定作人_____并未提供原材料，也未提供加工成品的圖紙、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)，_____提供的所謂“定作成品”實(shí)際上是_____自己生產(chǎn)的產(chǎn)品。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》第130條之規(guī)定，_______與____簽訂的是《買賣合同》，它們之間發(fā)生糾紛的案由應(yīng)定為“買賣合同糾紛”。
二、答辯人不是本案適格的被告，只能作為第三人參與訴訟。
縱觀本案_____向法院提供的合同及，上面沒(méi)有答辯人的公章，也沒(méi)有答辯人的法定代表人簽名，所以答辯人不是本案適格的被告，但由于_____與_____買賣的設(shè)備最終是答辯人使用，故答辯人可以作為第三人參與本案的訴訟。
三、_____提供的產(chǎn)品夸大宣傳，是不合格產(chǎn)品，不符合國(guó)家和行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。
首先，_____只不過(guò)是_____的一個(gè)個(gè)體工商戶，但他在企業(yè)介紹時(shí)宣傳是______公司，號(hào)稱“重質(zhì)量、講信譽(yù)”，卻連一個(gè)完整的企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)都沒(méi)有。
其次，像_____提供的ysf-d四色瓦楞紙板水性印刷輪轉(zhuǎn)模切開(kāi)槽機(jī)、圓壓圓模切機(jī)、薄刀分紙機(jī)、網(wǎng)紋線等產(chǎn)品，根本達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。
產(chǎn)品既沒(méi)有出廠合格證，也沒(méi)有使用說(shuō)明書(shū)，產(chǎn)品也沒(méi)有安裝調(diào)試，人員培訓(xùn)更沒(méi)有。
最后，答辯人聲明，保留向_____追償因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題而對(duì)答辯人造成的一切經(jīng)濟(jì)損失的權(quán)利。
綜上所述，答辯人使用的雖然是_____的產(chǎn)品，但是與_____簽訂的《買賣協(xié)議》，與_____無(wú)關(guān)，答辯人付款也是付給_____的，況且款項(xiàng)已基本付清。
_____所寫的欠條應(yīng)由其個(gè)人承擔(dān)，_____應(yīng)承擔(dān)其生產(chǎn)的產(chǎn)品售后服務(wù)的責(zé)任。
懇請(qǐng)法院查明事實(shí)，駁回_____對(duì)答辯人的訴請(qǐng)!
此致_____人民法院答辯人：___________年___月___日
附：答辯書(shū)副本_____份;
證據(jù)材料______份。
答辯狀（委托合同糾紛） 篇11
答辯人：
地址：
法定代表人：
被答辯人：
地址：
法定代表人：
______年______月______日，答辯人因收到______人民法院轉(zhuǎn)來(lái)——____________關(guān)于“_______與_______訂立的裝修合同糾紛”一案，現(xiàn)依法提出如下答辯意見(jiàn)：
答辯事項(xiàng)：
答辯人請(qǐng)求人民法院依法駁回_____________不合理且不合法的訴訟請(qǐng)求。
事實(shí)和理由：
一、被答辯人所稱答辯人拖延工期這一說(shuō)法與事實(shí)不符。事實(shí)是答辯人按照雙方約定內(nèi)容在合理的工期內(nèi)完成了裝修工程，但被答辯人在驗(yàn)收后以各種理由拒不簽定工程驗(yàn)收單。
二、被答辯人所稱答辯人安裝的_______不符合約定這一說(shuō)法不符合事實(shí)情況。______部分的安裝工程不屬于答辯人的工程范圍之內(nèi)，在雙方簽訂的《室內(nèi)裝修工程合同》及《_________》中明確約定了答辯人負(fù)責(zé)裝修的內(nèi)容，其中沒(méi)有關(guān)于_________安裝的約定，_____實(shí)際上是被答辯人從另外一家公司購(gòu)買，并負(fù)責(zé)安裝的。故答辯人不應(yīng)對(duì)______的問(wèn)題承擔(dān)責(zé)任。并且________樣式及安裝要求完全都是按照于被答辯人的約定安裝的，后被答辯人因不滿意_______樣式要求退還______款是沒(méi)有任何依據(jù)的。
三、被答辯人所稱答辯人裝修質(zhì)量不符合約定這一說(shuō)法與事實(shí)不符。我公司是正規(guī)的室內(nèi)裝飾裝修公司，裝修質(zhì)量完全符合國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)，在為被答辯人室內(nèi)裝修工程是完全按照雙方約定進(jìn)行的。改動(dòng)之處也是經(jīng)過(guò)雙方協(xié)商之后，經(jīng)過(guò)被答辯人的同意才進(jìn)行改動(dòng)的。固被答辯人要求答辯人退還已付工程款沒(méi)有任何的事實(shí)和法律依據(jù)。
綜上所述，被答辯人在申請(qǐng)中所稱的情況根本不存在，我公司嚴(yán)格按照合同約定為被答辯人提供商鋪裝修服務(wù)。懇請(qǐng)駁回被答辯人的全部仲裁請(qǐng)求。
此致
________________人民法院
答辯人：________________
______年_____月_____日
附：答辯書(shū)副本_____份；
證據(jù)材料______份
答辯狀（委托合同糾紛） 篇12
答辯人：
住址：
被答辯人：
法定代理人：
住址：
答辯人孫X因被答辯人起訴其撫養(yǎng)費(fèi)糾紛一案，現(xiàn)提出如下答辯意見(jiàn)：
答辯事項(xiàng)：答辯人請(qǐng)求人民法院依法駁回被答辯人不合理且不合法的訴訟請(qǐng)求。
事實(shí)與理由：
一、被答辯人在民事起訴狀中所述事實(shí)與實(shí)際不符。
______年______月______日，答辯人與被答辯人之母肖X登記結(jié)婚，______年______月______日生育被答辯人。后雙方之間因感情不和，于______年______月______日經(jīng)______區(qū)人民法院判決離婚。
在答辯人與被答辯人之母肖X婚姻關(guān)系存續(xù)期間，家里所有經(jīng)濟(jì)來(lái)源均由肖X掌控，包括六年房租及村民收益分配款等被肖X據(jù)為己有，沒(méi)有用一分錢補(bǔ)貼家用。而答辯人及其前妻子女的生活、上學(xué)都成為問(wèn)題，不得已只能舉債度日。
______年______月______日，______區(qū)人民法院的離婚_(kāi)____只對(duì)答辯人和肖X的夫妻共同財(cái)產(chǎn)中的房屋進(jìn)行了分割，對(duì)肖X據(jù)為己有的六年房租和村民收益分配款只字未提。因此，離婚時(shí)答辯人已有負(fù)債，沒(méi)有任何積蓄。
離婚后，答辯人在經(jīng)濟(jì)上和日常生活中，對(duì)被答辯人及肖X仍積極照顧，經(jīng)常給予相關(guān)補(bǔ)貼，時(shí)不時(shí)給被答辯人不等數(shù)額的零用錢。因答辯人和肖X房屋在一起，肖X所有房屋的水電費(fèi)及垃圾清運(yùn)費(fèi)等均由答辯人墊付，這一部分費(fèi)用已經(jīng)高于原民事_____中的子女撫養(yǎng)費(fèi)。因此，答辯人從來(lái)沒(méi)有拒付過(guò)子女撫養(yǎng)費(fèi)。
______年______月，答辯人患病，經(jīng)醫(yī)院確診為腦梗、冠心病，但答辯人經(jīng)濟(jì)拮據(jù)，無(wú)力承擔(dān)昂貴醫(yī)藥費(fèi)，只能借錢治療，后花費(fèi)醫(yī)療費(fèi)______萬(wàn)余元。現(xiàn)答辯人身體狀況極差，不能干活，沒(méi)有經(jīng)濟(jì)來(lái)源，只能靠前妻子女生活，且負(fù)債累累，無(wú)力向被答辯人承擔(dān)過(guò)多的撫養(yǎng)費(fèi)。
因此，被答辯人在民事起訴狀中所述事實(shí)與實(shí)際不符。
二、被答辯人要求答辯人每月支付______元撫養(yǎng)費(fèi)，于法無(wú)據(jù)。
因此，被答辯人主張的______元/月的撫養(yǎng)費(fèi)，明顯高于法律規(guī)定，于法無(wú)據(jù)。
三、被答辯人主張的第二項(xiàng)訴訟請(qǐng)求于法無(wú)據(jù)，應(yīng)予駁回。
《最高人民法院關(guān)于適用《_____》若干問(wèn)題的解釋（一）》第二十一條規(guī)定：_____第二十一條所稱“撫養(yǎng)費(fèi)”，包括子女生活費(fèi)、教育費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)等費(fèi)用。
本案中，______區(qū)人民法院（_________）______民初字第______號(hào)離婚民事_____中，已判決由答辯人支付被答辯人撫養(yǎng)費(fèi)，撫養(yǎng)費(fèi)已將子女生活費(fèi)、教育費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)等包括在內(nèi)。被答辯人提起本案之前的撫養(yǎng)費(fèi)，答辯人如果未支付的，肖X可根據(jù)判決申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，而不能提起訴訟。況且答辯人已如數(shù)支付撫養(yǎng)費(fèi)。
提起本案之后的撫養(yǎng)費(fèi)，也將子女生活費(fèi)、教育費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)等包含在內(nèi)。被答辯人在民事起訴狀中的第一項(xiàng)訴訟請(qǐng)求，已將第二項(xiàng)訴訟請(qǐng)求包含在內(nèi)，提起第二項(xiàng)訴訟請(qǐng)求明顯重復(fù)。
因此，被答辯人主張的第二項(xiàng)訴訟請(qǐng)求于法無(wú)據(jù)，應(yīng)予駁回。
此致
______區(qū)人民法院
答辯人：____________
______年_____月_____日
附：答辯書(shū)副本_____份；
證據(jù)材料______份。
答辯狀（委托合同糾紛） 篇13
答辯人：地址：被答辯人：地址：風(fēng)險(xiǎn)提示：
一份嚴(yán)謹(jǐn)?shù)拿袷略V訟答辯狀，
首先需要分清是否屬于法院主管，是否有需要寫民事訴訟答辯狀；
其次是弄清楚受理法院的管轄；再有就是檢查訴訟主體是否遺漏，是否有誤；此外還應(yīng)該注意起訴期限和訴訟時(shí)效的問(wèn)題。在明顯存在上述問(wèn)題時(shí)，不要急于答辯，答辯時(shí)在答辯中明確提出異議，往往能事半功倍，即可令對(duì)方敗訴。因原告________訴答辯人離婚一案，案號(hào)為_(kāi)_______________________，提出如下答辯意見(jiàn)：風(fēng)險(xiǎn)提示：
制作民事答辯狀時(shí)，應(yīng)當(dāng)圍繞原告在民事起訴狀中敘述的事實(shí)和理由進(jìn)行。答辯人有權(quán)否認(rèn)對(duì)自己不利的不能成立的和無(wú)證據(jù)證明的事實(shí)。進(jìn)而有取舍地闡述對(duì)自己有利的，及對(duì)方當(dāng)事人沒(méi)有提及的事實(shí)，特別在一些雙方當(dāng)事人存在混合過(guò)錯(cuò)或都有違約行為的案件，答辯人更應(yīng)當(dāng)注意如何承認(rèn)、如何反駁及如何確立自己的觀點(diǎn)。從而達(dá)到以自己的事實(shí)和理由和對(duì)方的事實(shí)和理由相抗衡。事實(shí)和理由：
一、答辯人與原告________的感情確已破裂，無(wú)和好的可能，同意解除與原告________的婚姻關(guān)系。
（一）答辯人與________雖自愿結(jié)婚，但婚后性格不合，共同生活期間又未能做到互諒互助，致使夫妻感情日益淡薄，產(chǎn)生矛盾，現(xiàn)原告堅(jiān)持要求離婚，答辯人表示同意。
（二）原告在訴狀中稱答辯人拋妻棄子，對(duì)家庭不負(fù)責(zé)任，又惡言辱罵、毆打、傷害原告及與他人有不正當(dāng)?shù)哪信P(guān)系的事實(shí)與實(shí)際情況不符。實(shí)際上，答辯人從________年____月開(kāi)始，便患有精神障礙，就診于________________醫(yī)院，治療期間答辯人的病情一直處于不穩(wěn)定狀態(tài)，精神也容易受外界刺激，且由于生活所需，答辯人一直未接受住院治療，本來(lái)身患疾病是需要家人的關(guān)心與體諒，但原告不僅沒(méi)能從生活及精神上給予幫助，反而經(jīng)常責(zé)怪答辯人，并為一些家庭瑣事與答辯人爭(zhēng)吵，不斷地刺激答辯人，以致答辯人的病情一直未有好轉(zhuǎn)，精神壓力也不斷增大。同時(shí)，因答辯人經(jīng)常出差，雙方缺少溝通，原告便多加猜疑，并對(duì)答辯人施加種種限制，因此，原告所述的事實(shí)與實(shí)際情況不符。
二、婚生子________由答辯人撫養(yǎng)，原告每月支付答辯人________元撫養(yǎng)費(fèi)。本案中，原告稱將來(lái)的經(jīng)濟(jì)收入不穩(wěn)定，自身無(wú)經(jīng)濟(jì)能力撫養(yǎng)小孩，考慮到原告由于工作原因無(wú)法與小孩共同生活，而答辯人目前有固定收入，工作較穩(wěn)定，答辯人父母也愿協(xié)助撫養(yǎng)小孩，因此，請(qǐng)法院判令婚生子________由答辯人撫養(yǎng)。
三、如法院判決孩子由原告撫養(yǎng)，那么答辯人可以承擔(dān)的撫養(yǎng)費(fèi)為每月________元至孩子成年，原告訴求的撫養(yǎng)費(fèi)________________元數(shù)額過(guò)高，超過(guò)答辯人的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)能力，理由為：
（一）孩子尚年幼，一直在________市與原告的父母共同生活，從當(dāng)?shù)氐膶?shí)際生活水平來(lái)看，小孩每月的撫養(yǎng)費(fèi)在________元顯然過(guò)高，也與小孩目前的實(shí)際花銷不符，并且孩子的撫養(yǎng)費(fèi)是雙方均應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)，原告不應(yīng)將撫養(yǎng)的義務(wù)全部推給答辯人。
（二）答辯人目前也沒(méi)有太多的經(jīng)濟(jì)能力支付兒子的撫養(yǎng)費(fèi)。答辯人自________年____月開(kāi)始至今，每月所支付的醫(yī)療費(fèi)約在________元左右，而答辯人現(xiàn)每月的固定的工資收入約在________元（考核工資是不固定的），答辯人除了日常的生活支出外，因小孩在________生活，答辯人仍需支付每次行使探望權(quán)的長(zhǎng)途費(fèi)用，因此，支付兒子________元的撫養(yǎng)費(fèi)已超出答辯人的經(jīng)濟(jì)能力范圍，請(qǐng)法庭慎重考慮答辯人自身的負(fù)擔(dān)能力。
四、原告要求將婚前共有房產(chǎn)歸原告所有并不得向其追討房款沒(méi)有法律依據(jù)。本案涉案房產(chǎn)系答辯人與________以兩人名義在婚前購(gòu)買取得，并且已經(jīng)國(guó)家房地產(chǎn)權(quán)利登記部門登記確認(rèn)，屬于共有房產(chǎn)，由于該房產(chǎn)在購(gòu)置時(shí)，答辯人的出資占主要部分，且房產(chǎn)的內(nèi)部裝修費(fèi)用均由答辯人承擔(dān)，因此，在共有關(guān)系終止時(shí)，對(duì)共有財(cái)產(chǎn)的分割，應(yīng)根據(jù)法律有關(guān)規(guī)定，按雙方的出資比例分割，現(xiàn)原告將訴求的房產(chǎn)歸其所有沒(méi)有任何法律依據(jù)。
五、涉案房屋屋內(nèi)的家私、家電全部應(yīng)歸答辯人所有。本案涉案房屋屋內(nèi)的全部家私、家電，均由答辯人婚前購(gòu)買，該財(cái)產(chǎn)應(yīng)屬于答辯人婚前個(gè)人財(cái)產(chǎn)，根據(jù)法律有關(guān)規(guī)定，該財(cái)產(chǎn)應(yīng)歸答辯人個(gè)人財(cái)產(chǎn)，因此，請(qǐng)求法院判令該財(cái)產(chǎn)歸答辯人所有。上述答辯意見(jiàn)，請(qǐng)法院采納。此致________人民法院答辯人：________年____月____日風(fēng)險(xiǎn)提示：
在答辯時(shí)，答辯人（被告）對(duì)自己所提出的主張負(fù)有舉證責(zé)任。
注意，列書(shū)證，要附上原件或復(fù)制件，如系摘錄或抄件，要如實(shí)反映原件本意，切忌斷章取義、并應(yīng)注明材料的出處；列舉物證，要寫明什么樣的物品，在什么地方由誰(shuí)保存著；列舉證人，要寫明證人的姓名、住址，他能證明什么問(wèn)題等。
另外，證據(jù)和證據(jù)來(lái)源，雖然法律規(guī)定必須提交，但提交時(shí)的說(shuō)明應(yīng)能簡(jiǎn)就簡(jiǎn)，盡可能在法律許可的范圍內(nèi)保留自己的殺手锏，在庭審辯論中占據(jù)主動(dòng)。 附：答辯書(shū)副本_____份；證據(jù)材料______份。
答辯狀（委托合同糾紛） 篇14
答辯人就與________公司建設(shè)工程合同糾紛一案，答辯如下：
一、原審法院認(rèn)定事實(shí)準(zhǔn)確，適用法律適當(dāng)，沒(méi)有出現(xiàn)事實(shí)認(rèn)定和判決結(jié)果不一致這樣的低級(jí)錯(cuò)誤，認(rèn)定答辯人承建的________為死包也具有事實(shí)和法律依據(jù)。
答辯人承建的______，雖然是以________公司的名義簽訂的，但該工程屬于死包工程，盈虧均由答辯人負(fù)責(zé)，該工程款的所有權(quán)屬于答辯人所有。對(duì)這一事實(shí)答辯人有兩方面的證據(jù)可以證實(shí)。第一，____年____月____日________與________公司簽訂的《內(nèi)部工程承包合同》明確約定：“各承包集團(tuán)對(duì)承包工程全過(guò)程負(fù)責(zé)，從工程開(kāi)工前準(zhǔn)備到工程竣工后交付使用后的回訪，維修都由工程集團(tuán)負(fù)責(zé)，所拖欠的工程款項(xiàng)由承包集團(tuán)負(fù)責(zé)回收。”第7條第2項(xiàng)又約定“工程竣工交工后，承包集團(tuán)負(fù)責(zé)結(jié)清所有債權(quán)債務(wù)，承包集團(tuán)解體后，公司概不負(fù)責(zé)債權(quán)債務(wù)問(wèn)題，一切由承包經(jīng)理負(fù)責(zé)，給公司造成損失或弄虛作假，公司追究承包經(jīng)理責(zé)任。”上述約定說(shuō)明該工程是死包工程，所得款項(xiàng)應(yīng)由承包集團(tuán)所有，________公司沒(méi)有任何權(quán)利主張。第二，_____年，________公司有人以答辯人侵占________樓工程款為由向檢查機(jī)關(guān)舉報(bào)，檢查機(jī)關(guān)審查后認(rèn)為_(kāi)______涉嫌侵占罪(即侵占了___樓工程款_____萬(wàn)元)向人民法院提起公訴。法庭上控辯雙方爭(zhēng)論的焦點(diǎn)就是，此款究竟是屬于________公司所有，還是屬于答辯人所有。如果屬于________公司所有，答辯人就構(gòu)成侵占罪。此案經(jīng)____法院和______市中級(jí)人民法院審理，認(rèn)為_(kāi)_______樓屬于答辯人死包工程，此款不屬于單位財(cái)產(chǎn)，答辯人不構(gòu)成侵占罪，判決答辯人無(wú)罪。因此，被答辯人的上訴請(qǐng)求是沒(méi)有事實(shí)根據(jù)的，相信二審法院也不會(huì)支持其上訴請(qǐng)求。
二、上訴人第二項(xiàng)上訴理由沒(méi)有根據(jù)，______是否具有承建工程的主體資格，并不是本案要解決的問(wèn)題，________的工程已經(jīng)完工，即便其不具有承建工程的資質(zhì)和主體資格，也不影響其要求支付工程款的權(quán)利。而且，被答辯人不應(yīng)忽略一個(gè)事實(shí)，就是《內(nèi)部工程承包合同》是由被答辯人跟答辯人簽訂的，作為專業(yè)的建筑工程公司，不應(yīng)該不懂得建筑資質(zhì)對(duì)合同主體的重要性，既然被答辯人認(rèn)為_(kāi)_______不具有承建工程的主體資格，還明知故犯，與其簽訂“內(nèi)部”工程承包合同，那么答辯人認(rèn)為，一方面被答辯人對(duì)______建設(shè)工程有限責(zé)任公司應(yīng)承擔(dān)違法轉(zhuǎn)包的違約責(zé)任，另一方面對(duì)答辯人而言，這是被答辯人對(duì)自身權(quán)利的處分，或者是對(duì)答辯人的一種授權(quán)，答辯人當(dāng)然享有對(duì)______的承建權(quán)利，而且從雙方合同內(nèi)容來(lái)看，性質(zhì)為死包，盈虧均由答辯人自己承擔(dān)，工程款(實(shí)際應(yīng)為賠償款)當(dāng)然也應(yīng)由答辯人享有。至于答辯人所用的收據(jù)和公章真實(shí)性的問(wèn)題，實(shí)質(zhì)并不影響工程款的權(quán)屬，同時(shí)_______建設(shè)工程有限責(zé)任公司對(duì)收據(jù)和公章的真實(shí)性也只負(fù)有形式審查的義務(wù)，將工程款支付給答辯人沒(méi)有不當(dāng)之處。
三、如果法院判決____萬(wàn)元的權(quán)利人屬于被答辯人，將會(huì)造成法院同一案件民事判決和刑事判決不一致的奇怪現(xiàn)象，更嚴(yán)重的是，將會(huì)導(dǎo)致用民事判決否定生效的刑事判決，用民事判決間接宣告答辯人有罪的嚴(yán)重后果，同時(shí)，也違背了基本的法理。
因此，希望二審法院堅(jiān)持一審判決認(rèn)定的事實(shí)，駁回被答辯人曠日持久的無(wú)理纏訟。
此致
______人民法院
答辯人：__________
_____年____月____日
附：
答辯書(shū)副本_____份;
證據(jù)材料______份。
答辯狀（委托合同糾紛） 篇15
答辯人：
聯(lián)系電話：
答辯人：
聯(lián)系電話：
被答辯人：
聯(lián)系電話：
被答辯人：
聯(lián)系電話：
答辯人_____、_____現(xiàn)針對(duì)原告_____、_____訴其法定繼承糾紛一案的訴訟請(qǐng)求，作出如下答辯：
原告_____、_____的三項(xiàng)訴訟請(qǐng)求均沒(méi)有事實(shí)依據(jù)和法律依據(jù)。
理由如下：
二位原告沒(méi)有盡到贍養(yǎng)其老父親的責(zé)任。不享有繼承份額。
一、事實(shí)依據(jù)：
1、原告_____、_____在起訴書(shū)中訴稱，______系原告的父親，系被告_____配偶，系被告_____父親，__________，__________年______與______離婚，后與被告_____結(jié)婚，直至______死亡，在______與被告_____婚姻存續(xù)期間，共同購(gòu)買了一套某縣竹陽(yáng)鎮(zhèn)的房屋，被繼承人于_______年_____月__________日因病去世，這些都是屬實(shí)的。但是，在______去世后，被告并沒(méi)有將被繼承人______留下的遺產(chǎn)據(jù)為已有，也沒(méi)有侵犯了原告合法的繼承權(quán)。而是合法占有按照法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)屬于被告的合法財(cái)產(chǎn)（房屋）。相反，被告認(rèn)為，原告根據(jù)《民法典》及相關(guān)法律規(guī)定，提起訴訟，原告的訴訟請(qǐng)求不能得到法院的依法支持。
2、______從______年生病（內(nèi)風(fēng)濕等）到______年_____月__________日因病去世，______曾經(jīng)長(zhǎng)期生病（包括腳摔斷了）多次在某縣人民醫(yī)院和某縣骨科醫(yī)院住院，有醫(yī)院的病案資料為證。二位原告不但未去探望，甚至也不知道父親為何住院，在哪里住院。更不要說(shuō)是出錢為父親治病。______為了治病和在外面買藥（包括網(wǎng)上買藥）四處借債。至今未還。有醫(yī)院的發(fā)票和藥店的收款收據(jù)及證人證言為憑。兩位親生兒子不孝順，______多次生病住院治療二位原告即_____、_____不但沒(méi)有去看過(guò)、關(guān)心過(guò)、更不說(shuō)出錢進(jìn)行治療的。即沒(méi)有盡到贍養(yǎng)老人的義務(wù)。______在過(guò)生日、過(guò)年或者生活特別困難的時(shí)候、而二位原告即_____、_____也沒(méi)有關(guān)心過(guò)、從來(lái)就沒(méi)有去看過(guò)、更不說(shuō)買東西孝敬老人的。即沒(méi)有盡到贍養(yǎng)老人的義務(wù)。其中有一個(gè)原因就是在__________年______月______日的時(shí)候，______與_____有一個(gè)斷絕父子關(guān)系的字句。所以就不贍養(yǎng)老人。_______年_____月__________日______因病去世，二位被告通過(guò)他人聯(lián)系二位原告即原告的母親告知______因病去世的信息。二位原告置之不理。連最后一面也不想見(jiàn)______。二位原告既不對(duì)被繼承人______進(jìn)行養(yǎng)老，也不送終。被告認(rèn)為，二位原告不享有繼承權(quán)，當(dāng)然就不享有繼承份額。
二、法律依據(jù)：
根據(jù)《民法典》第一千一百三十條第四款規(guī)定有扶養(yǎng)能力和有扶養(yǎng)條件的繼承人，不盡扶養(yǎng)義務(wù)的，分配遺產(chǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)不分或者少分。結(jié)合本案實(shí)際情況，二位原告即_____、_____沒(méi)有盡到贍養(yǎng)老人的義務(wù)。______年______因病去世，二位原告置之不理。因此被告認(rèn)為，二位原告不享有繼承權(quán)，當(dāng)然就不享有繼承份額。
綜上所述，請(qǐng)求法庭查明本案事實(shí)真相，依法審理并作出駁回二位原告的全部訴訟請(qǐng)求公正判決。
此致
________人民法院
答辯人：____________
______年_____月____日
附：答辯書(shū)副本_____份；
證據(jù)材料______份。
答辯狀（委托合同糾紛） 篇16
答辯人：
地址：
被答辯人：
地址：
答辯人就被答辯人_________起訴離婚一案，提出以下答辯意見(jiàn)：
事實(shí)與理由：
一、被答辯人所述與實(shí)不符。雙方感情確已破裂，答辯人同意離婚。
1、被答辯人主張答辯人在家中無(wú)事生非，常常人為制造矛盾和磨擦，導(dǎo)致感情破裂與實(shí)不符。實(shí)際情況是，被答辯人及家人重男輕女，其家人對(duì)答辯人揚(yáng)言“生男管，生女不管”，在答辯人生下一女孩后，根本沒(méi)有準(zhǔn)備任何孩子用品（包括奶粉），一切都是答辯人母親準(zhǔn)備的，被答辯人和他的家人不聞不問(wèn)，因?yàn)槭桥ⅲ淮疝q人家中十分不滿，答辯人還在坐月子期間，被答辯人對(duì)答辯人置之不理，更談不上照顧日常生活，答辯人無(wú)奈，強(qiáng)忍著熬過(guò)月子，滿月后沒(méi)有辦法為了照顧孩子才借錢回娘家生活。而不是像被答辯人所說(shuō)的制造矛盾后不辭而別。
2、答辯人于________年確曾因感情破裂提起過(guò)離婚訴訟，但在訴訟過(guò)程中，被答辯人威脅答辯人，如果離婚要傷害答辯人家人等等，答辯人及于被答辯人的強(qiáng)勢(shì)威脅，在法官做工作的前提下，無(wú)奈才撤回訴訟，但這并不表明答辯人不同意與被答辯人解除婚姻關(guān)系，事實(shí)上被答辯人的行為讓答辯人傷透了心，失望至極，答辯人日日都在盼望能從這個(gè)婚姻中解脫出來(lái)。
3、被答辯人主張多次前往答辯人娘家看望，與實(shí)不符。自答辯人無(wú)奈回娘家后，被答辯人只去過(guò)一次，且沒(méi)有給女兒任何撫養(yǎng)費(fèi)用，無(wú)論從感情上還是金錢上，答辯人都愧對(duì)為人父的責(zé)任。
本案中，答辯人與被答辯人無(wú)論從性格還是生活上都有很多不同，但答辯人都有思想準(zhǔn)備，也在努力去做，為的就是組成一個(gè)家庭不容易，要為對(duì)方多考慮，要為孩子多考慮，要為家庭多考慮，所以答辯人在與被答辯人生活中能忍則忍，能讓則讓，為的就是家庭能夠和諧美好。但被答辯人及其家人的行為太讓其失望，被答辯人重男輕女，對(duì)子女不管不問(wèn)，不承擔(dān)撫養(yǎng)義務(wù)，虐待答辯人，威脅答辯人的行為已徹底傷透了答辯人的心，夫妻感情也確已破裂，答辯人請(qǐng)求法院判決離婚。
二、婚生女孩________由答辯人撫養(yǎng)，被答辯人按法律規(guī)定承擔(dān)撫養(yǎng)費(fèi)用。
為了孩子的健康成長(zhǎng)，答辯人要求撫養(yǎng)女兒。具體理由有三點(diǎn)：第一，孩子從出生一直由答辯人撫養(yǎng)，其已經(jīng)適應(yīng)目前的生活方式，被答辯人重男輕女，對(duì)孩子不管不問(wèn)，跟隨其生活不利于孩子的成長(zhǎng)。二，孩子現(xiàn)在不滿________歲，日常生活需要母親照顧，且女孩跟隨母親無(wú)論從以后的生活還是生理期教育都對(duì)孩子有益。三，被答辯人長(zhǎng)期跑業(yè)務(wù)，根本無(wú)暇照顧孩子，孩子跟隨其生活不利用孩子的健康成長(zhǎng)。綜上，及于孩子成長(zhǎng)考慮，由答辯人撫養(yǎng)更有利于孩子的成長(zhǎng)。
被答辯人應(yīng)支付撫養(yǎng)費(fèi)用。撫養(yǎng)費(fèi)義務(wù)是一項(xiàng)法定的義務(wù)，撫養(yǎng)費(fèi)用也是法定的費(fèi)用，我國(guó)《民法典》第三十七條離婚后，一方撫養(yǎng)的子女，另一方應(yīng)負(fù)擔(dān)必要的生活費(fèi)和教育費(fèi)的一部或全部，負(fù)擔(dān)費(fèi)用的多少和期限的長(zhǎng)短，由雙方協(xié)議。協(xié)議不成時(shí)，由人民法院判決。關(guān)于子女生活費(fèi)和教育費(fèi)的協(xié)議或判決，不妨礙子女在必要時(shí)向父母任何一方提出超過(guò)協(xié)議或判決原定數(shù)額的合理要求。之規(guī)定，子女不管跟隨哪方撫養(yǎng)，對(duì)方都要承擔(dān)撫養(yǎng)費(fèi)用，據(jù)此，依照法律規(guī)定被答辯人應(yīng)支付撫養(yǎng)費(fèi)用。
三、夫妻共同財(cái)產(chǎn)依法分割。
雙方結(jié)婚后，對(duì)家庭房屋進(jìn)行了翻新加工，依據(jù)《民法典》第十七條夫妻在婚姻關(guān)系存續(xù)期間所得的下列財(cái)產(chǎn)，歸夫妻共同所有：（一）工資、獎(jiǎng)金。（二）生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的收益。（三）知識(shí)產(chǎn)權(quán)的收益。（四）繼承或贈(zèng)與所得的財(cái)產(chǎn)，但本法第十八條第三項(xiàng)規(guī)定的除外。（五）其他應(yīng)當(dāng)歸共同所有的財(cái)產(chǎn)。夫妻對(duì)共同所有的財(cái)產(chǎn)，有平等的處理權(quán)。之規(guī)定，請(qǐng)求法院依法分割共同財(cái)產(chǎn)。
四、被答辯人應(yīng)支付答辯人生活困難補(bǔ)助費(fèi)________________元。
答辯人結(jié)婚后辭去了工作，在家照顧家庭，懷育孩子，不是為了家庭的幸福生活，答辯人是不可能將來(lái)之不易的工作給辭去，答辯人之所以這么做，是出于對(duì)被答辯人的信任，將后半生，甚至是一輩子托付給了自己最親近的人。然世事難料，現(xiàn)在被答辯人起訴要求離婚，答辯人現(xiàn)無(wú)住房，經(jīng)濟(jì)條件比較困難，依據(jù)《民法典》第四十二條“離婚時(shí)，如一方生活困難，另一方應(yīng)從其住房等個(gè)人財(cái)產(chǎn)中給予適當(dāng)幫助。具體辦法由雙方協(xié)議。協(xié)議不成時(shí)，由人民法院判決。”之規(guī)定，被答辯人應(yīng)支付答辯人生活困難補(bǔ)助費(fèi)，以便答辯人渡過(guò)難關(guān)，保護(hù)答辯人作為婦女的合法權(quán)益。
綜上，答辯人答辯意見(jiàn)供合議庭參考。
此致
_____________人民法院
答辯人：_________________________
______年_____月_____日
附：答辯書(shū)副本_____份；證據(jù)材料______份。
答辯狀（委托合同糾紛） 篇17
答辯人：_________________，女，19__________年__________月__________日生，漢族，住__________縣__________鎮(zhèn)__________村程莊村36號(hào)。委托人：___________________________，__________事務(wù)所
被答辯人：___________________________，男，19__________年__________月__________日生，漢族，住__________縣__________鎮(zhèn)_____________街。因被答辯人訴答辯人民間借貸糾紛一案，答辯人現(xiàn)答辯如下：_________________綜上所述，答辯人不是本案適格被告，該筆欠款不屬于共同債務(wù)，被答辯人向答辯人主張還款無(wú)事實(shí)與法律依據(jù)，請(qǐng)求法院查明本案事實(shí)，駁回被答辯人的訴訟請(qǐng)求。
此致__________市__________區(qū)人民法院
答辯人：______________
二〇__________年__________月__________日
答辯狀（委托合同糾紛） 篇18
答辯人：______________，女，_____________生，住_________________號(hào)，身份證號(hào)：______________，電話：______________。
被答辯人：______________，男，_______________生，住_____________，聯(lián)系電話：______________。
答辯人因_______________起訴離婚一案，根據(jù)相關(guān)事實(shí)及法律答辯如下：
1.答辯人同意解除與_______________的婚姻關(guān)系。
2.婚生子_____________由答辯人撫養(yǎng),被答辯人定期給付撫養(yǎng)費(fèi)。
3.請(qǐng)求法院判決將雙方共同財(cái)產(chǎn)依法分割，
4.本案所有訴訟費(fèi)用由被答辯人承擔(dān)。
此致
_____________人民法院
答辯人：_________________
_____________年__________月__________日
答辯狀（委托合同糾紛） 篇19
未簽訂勞動(dòng)合同答辯狀
答辯人：_________________
地址：_________________
電話：_________________
法定代表人：_________________
職務(wù)：_________________
委托代理人：_________________
對(duì)__________勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁申訴一案提出答辯如下：_________________
事實(shí)與理由：_________________
向貴會(huì)申訴之我公司員工__________，與其解除合同理由如下：_
一、__________
二、__________
根據(jù)《勞動(dòng)法》、《__________省勞動(dòng)合同條例》以及雙方簽訂的勞動(dòng)合同，我公司做出的決定合法合理，有根有據(jù)。
_________________
總之，一句話，敬請(qǐng)仲裁委員會(huì)充分考慮我公司之答辯，駁回申訴人提出的所有申訴要求。
此致
__________市勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)
答辯人：_________________
__________年__________月__________日
答辯狀（委托合同糾紛） 篇20
答辯人：
法定負(fù)責(zé)人：
住所地：
被答辯人：
住所地：
被答辯人訴答辯人借記卡糾紛一案，答辯人依據(jù)本案事實(shí)和相關(guān)法律，現(xiàn)提出答辯意見(jiàn)如下：
答辯事項(xiàng)：答辯人請(qǐng)求人民法院依法駁回被答辯人不合理且不合法的訴訟請(qǐng)求。
事實(shí)與理由：
一、被答辯人證據(jù)不足，不能證明起訴狀所述待證事實(shí)，被答辯人訴訟請(qǐng)求應(yīng)不予支持。
被答辯人提交的證據(jù)可分為三組，第一組為郵政儲(chǔ)蓄綠卡對(duì)賬單、活期明細(xì)、短信，該組證據(jù)僅能證明交易卡號(hào)末四位3404的郵政儲(chǔ)蓄綠卡于______年______月______日______時(shí)發(fā)生交易，交易金額合計(jì)______萬(wàn)元。
第二組為中國(guó)移動(dòng)通信客戶詳單，該組證據(jù)僅能證明被答辯人在交易發(fā)生后進(jìn)行了電話掛失、電話報(bào)警。
第三組為銀行卡、存折，該組證據(jù)僅能證明被答辯人在答辯人處開(kāi)立了交易賬戶。
被答辯人訴稱：人在某市，卡未離身，交易系他人使用偽造的銀行卡在異地盜取，銀行存在管理漏洞。
而縱觀上述三組證據(jù)，均不能證明被答辯人訴稱的待證事實(shí)，與待證事實(shí)無(wú)任何關(guān)聯(lián)性。
被答辯人訴稱：資金在相距遙遠(yuǎn)的異地取走，可以認(rèn)為系他人支取。
答辯人認(rèn)為該推斷不成立，交易發(fā)生時(shí)間為_(kāi)_____年______月______日______時(shí)，被答辯人報(bào)案時(shí)間為次日，按當(dāng)下交通之發(fā)達(dá)，完全有充足的時(shí)間完成異地交易行為，且交易及報(bào)案時(shí)卡是否在被答辯人身上，交易是否被答辯人授意他人代為實(shí)施尚不得而知。
因此，被答辯人證據(jù)不足，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第七十六條的規(guī)定，其主張應(yīng)不予支持。
二、被答辯人未妥善保管密碼，責(zé)任應(yīng)自行承擔(dān)。
被答辯人在答辯人處辦理了郵政儲(chǔ)蓄綠卡，根據(jù)雙方簽訂的《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行綠卡章程》第八條的約定，持卡人應(yīng)妥善保管綠卡和密碼，凡使用密碼進(jìn)行的交易，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行均視為持卡人本人所為。
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行依據(jù)密碼為持卡人辦理交易所產(chǎn)生的電子信息記錄為該項(xiàng)交易的有效憑據(jù)。
因密碼泄露造成的經(jīng)濟(jì)損失，由持卡人本人負(fù)責(zé)。
銀行卡密碼系被答辯人自行設(shè)定，具有私密性和唯一性的特點(diǎn)，答辯人及任何第三人無(wú)從知曉。
被答辯人訴稱：交易非本人實(shí)施。
假定該訴稱成立，則持卡人必須知曉正確的密碼方能進(jìn)行交易，持卡人獲得密碼只有兩種可能：一是被答辯人故意告知，該情形下應(yīng)視為被答辯人自行交易或授意交易，責(zé)任當(dāng)然自擔(dān)；二是被答辯人無(wú)意之間泄露，該情形下被答辯人應(yīng)對(duì)其未盡妥善保管密碼之義務(wù)導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)損失自行承擔(dān)責(zé)任。
三、答辯人業(yè)務(wù)合法合規(guī)，不存在任何違規(guī)操作，不應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。
答辯人系經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審查批準(zhǔn)的合法、有效存續(xù)的金融機(jī)構(gòu)，有健全的組織機(jī)構(gòu)和管理制度，有符合要求的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、安全防范措施，有經(jīng)過(guò)國(guó)家認(rèn)證和檢驗(yàn)合格的安全交易設(shè)施。
答辯人依據(jù)持卡人密碼正確的操作指令辦理交易，完全合法合規(guī)，不存在任何違規(guī)操作，不應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。
綜上，被答辯人無(wú)任何證據(jù)證明存在偽造的銀行卡、交易系他人所為，而被答辯人有泄露密碼的高度蓋然性，且答辯人業(yè)務(wù)合法合規(guī)，不存在任何違規(guī)操作，因此，被答辯人的訴訟請(qǐng)求均不應(yīng)支持。
此致
______區(qū)人民法院
答辯人：_____________
_____年_____月_____日
附：答辯書(shū)副本_____份；
證據(jù)材料______份。
答辯狀（委托合同糾紛） 篇21
答辯人：_________________
名稱：_________________地址：_____________電話：______________
法定代表人：_________________姓名：_____________
職務(wù)：______________
委托代理人：_________________姓名：_____________
性別：_________________
年齡：______________
民族：_____________職務(wù)：_____________工作單位：________________
住所：_____________
電話：______________
因________________訴我單位_______________一案，茲答辯如下：_________________
此致
___________人民法院
答辯人：_____________(蓋章)
法定代表人：_____________(簽章)
__________年_____月_____日
附：_________________答辯書(shū)副本______份。
其它文件__________份
答辯狀（委托合同糾紛） 篇22
答辯人：地址：代理人：被答辯人：地址：風(fēng)險(xiǎn)提示：
一份嚴(yán)謹(jǐn)?shù)拿袷略V訟答辯狀，
首先需要分清是否屬于法院主管，是否有需要寫民事訴訟答辯狀；
其次是弄清楚受理法院的管轄；再有就是檢查訴訟主體是否遺漏，是否有誤；此外還應(yīng)該注意起訴期限和訴訟時(shí)效的問(wèn)題。在明顯存在上述問(wèn)題時(shí)，不要急于答辯，答辯時(shí)在答辯中明確提出異議，往往能事半功倍，即可令對(duì)方敗訴。答辯人就被答辯人訴請(qǐng)的購(gòu)銷合同糾紛一案提供如下答辯意見(jiàn)：答辯事項(xiàng)：答辯人已經(jīng)按照雙方簽訂的《預(yù)拌商品混凝土購(gòu)銷合同》所確定的付款方式支付了相應(yīng)款項(xiàng)，但涉案工程因發(fā)包人______房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱______公司欠付答辯人巨額工程款，目前，答辯人已將______公司訴至______省高級(jí)人民法院，該案目前正在審理之中。法院應(yīng)當(dāng)將______公司追加為本案被告，在其欠付答辯人工程款的范圍內(nèi)對(duì)被答辯人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。風(fēng)險(xiǎn)提示：
制作民事答辯狀時(shí)，應(yīng)當(dāng)圍繞原告在民事起訴狀中敘述的事實(shí)和理由進(jìn)行。答辯人有權(quán)否認(rèn)對(duì)自己不利的不能成立的和無(wú)證據(jù)證明的事實(shí)。進(jìn)而有取舍地闡述對(duì)自己有利的，及對(duì)方當(dāng)事人沒(méi)有提及的事實(shí)，特別在一些雙方當(dāng)事人存在混合過(guò)錯(cuò)或都有違約行為的案件，答辯人更應(yīng)當(dāng)注意如何承認(rèn)、如何反駁及如何確立自己的觀點(diǎn)。從而達(dá)到以自己的事實(shí)和理由和對(duì)方的事實(shí)和理由相抗衡。事實(shí)與理由：
一、答辯人已經(jīng)按照合同約定足額支付了相應(yīng)款項(xiàng)，不存在違約，合同約定的支付余款的付款條件未成就。答辯人與被答辯人簽訂的《預(yù)拌商品混凝土購(gòu)銷合同》第五條商品混凝土付款方式和期限約定工程施工至框架十五層，甲方開(kāi)始支付已結(jié)算工程量的______%工程款，十五層后按月進(jìn)度的______%支付，余款在工程竣工驗(yàn)收合格后一次性付清。即使按照被答辯人所稱的合同總值______萬(wàn)元，答辯人已經(jīng)向被答辯人支付商品混凝土款______萬(wàn)元，已付款比例占合同總額為_(kāi)_____%，已超過(guò)合同約定的工程施工至框架十五層，甲方開(kāi)始支付已結(jié)算工程量的______%工程款；答辯人已遵守合同的約定，履行了約定的付款義務(wù)。至于余款，合同約定在工程竣工驗(yàn)收合格后支付，目前該工程只是主體工程完工，尚未完成室內(nèi)安裝等工程，工程并未進(jìn)行竣工驗(yàn)收，因此并不符合余款在工程竣工驗(yàn)收合格后一次性付清的付款條件。
二、涉案工程發(fā)包人______公司應(yīng)當(dāng)在欠付答辯人的工程款范圍內(nèi)向被答辯人承擔(dān)相應(yīng)的付款責(zé)任。因工程發(fā)包人新XX公司欠付答辯人巨額工程款______億元，工程自________年____月____日起不得已停工，答辯人就工程款追償糾紛將新XX公司訴至______省高級(jí)人民法院，目前該案正在審理之中。鑒于由于______公司的原因致使工程停工，且導(dǎo)致工程不能按期竣工驗(yàn)收，從而也導(dǎo)致答辯人無(wú)法對(duì)被答辯人支付剩余款項(xiàng)，建議法院追加______公司為本案被告，在其欠付答辯人工程款的范圍內(nèi)向被答辯人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。綜上，答辯人與被答辯人權(quán)利義務(wù)關(guān)系明確，但合同約定的付款條件并未成就，因此請(qǐng)求法院駁回原告的訴訟請(qǐng)求。或者為盡快化解本案當(dāng)事人之間的矛盾，答辯人也請(qǐng)求法院將涉案工程的發(fā)包人______公司追加為被告，由______公司在欠付答辯人的工程款范圍內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)的付款責(zé)任。此致______縣人民法院答辯人：________年____月____日風(fēng)險(xiǎn)提示：
在答辯時(shí)，答辯人（被告）對(duì)自己所提出的主張負(fù)有舉證責(zé)任。
注意，列書(shū)證，要附上原件或復(fù)制件，如系摘錄或抄件，要如實(shí)反映原件本意，切忌斷章取義、并應(yīng)注明材料的出處；列舉物證，要寫明什么樣的物品，在什么地方由誰(shuí)保存著；列舉證人，要寫明證人的姓名、住址，他能證明什么問(wèn)題等。
另外，證據(jù)和證據(jù)來(lái)源，雖然法律規(guī)定必須提交，但提交時(shí)的說(shuō)明應(yīng)能簡(jiǎn)就簡(jiǎn)，盡可能在法律許可的范圍內(nèi)保留自己的殺手锏，在庭審辯論中占據(jù)主動(dòng)。 附：答辯書(shū)副本_____份；證據(jù)材料______份。
答辯狀（委托合同糾紛） 篇23
答辯人：
地址：
被答辯人：
地址：
本人（被告）就原告王起訴與我離婚一案作如下答辯：
請(qǐng)求事項(xiàng)：請(qǐng)求法院駁回原告訴訟請(qǐng)求。
事實(shí)與理由：
本人于__________年__________月__________日與原告相識(shí)并同居，__________年__________月__________日婚生一男孩取名__________，__________年__________月__________日正式登記結(jié)婚，直到__________年__________月__________日原告不辭而別后至今未歸。期間兩人感情一直很好，孩子也十分可愛(ài)，本以為自由相愛(ài)的夫妻能夠相守一生，沒(méi)想到原告與我共度__________年就突然提出與我離婚，讓我很難接受。
首先，夫妻融洽，感情沒(méi)有破裂。__________年__________月我和原告在__________打工相識(shí)，一見(jiàn)如故，不久同居，期間我們的婚姻曾遭到岳父母的堅(jiān)決反對(duì)，而原告堅(jiān)定意志，與我相親相愛(ài)。為了使岳父母對(duì)我改變看法，從而接納我。我的誠(chéng)實(shí)和勤勞最終得到了岳父母的認(rèn)可。原告與我結(jié)婚時(shí)已是__________歲的成人，有著完全民事行為能力，如果說(shuō)當(dāng)初與我同居是草率，那么同居__________年后就不可能再次草率同意與我結(jié)婚并把她的戶口從娘家遷到我家來(lái)。原告是__________文化，我是__________文化，在思想和認(rèn)知能力諸方面我只會(huì)強(qiáng)于原告。我自知家境清貧，能有相愛(ài)的妻子和可愛(ài)的兒子，十分滿足和珍惜，日常生活中對(duì)原告也是格外呵護(hù)和謙讓。共同生活的__________年里，我和原告不但沒(méi)有吵過(guò)架，更沒(méi)有發(fā)生過(guò)毆打，鄉(xiāng)鄰都可為證。我們也沒(méi)有經(jīng)濟(jì)上和感情上的矛盾，何必憑借一時(shí)沖動(dòng)，執(zhí)意離婚，遺恨終生。原告說(shuō)與我夫妻關(guān)系惡化，感情破裂無(wú)事實(shí)依據(jù)。相愛(ài)夫妻，無(wú)緣無(wú)故豈能說(shuō)散就散
其次，夫妻離婚，最大的受害者是孩子，這是人所皆知的道理。我和原告婚生的孩子__________快__________歲了，活潑可愛(ài)，我們?nèi)绻x婚，必將迫使孩子在成長(zhǎng)過(guò)程中面對(duì)繼父或繼母，這對(duì)孩子的心理健康是極為不利的。為了孩子的健康成長(zhǎng)，我和原告不能離婚。
最后，原告與我一旦離婚，我們的良心將受到永久譴責(zé)和不安。原告在孩子出生__________歲多，且患有嚴(yán)重感冒的時(shí)候，就拋夫棄子不辭而別，對(duì)孩子未盡義務(wù)，現(xiàn)在又干脆提出離婚拋棄孩子，這給孩子心靈上的打擊是致命的。都說(shuō)可憐天下父母心，在孩子最需要母愛(ài)的幼小年齡，原告離開(kāi)自己的骨肉，如何能夠心安理得原告自從離開(kāi)孩子，我既當(dāng)父又當(dāng)母，特別是原告剛離開(kāi)幾個(gè)月的期間，孩子想媽，成天哭鬧不止，我為了帶好孩子，整天累得心力憔悴，無(wú)法掙錢養(yǎng)家。孩子受到了委屈，我也感到對(duì)不住孩子，我責(zé)備自己沒(méi)有給孩子一個(gè)完整的家，可我又能奈何隨著孩子一天天地長(zhǎng)大，孩子對(duì)父母的心靈依賴也會(huì)一天天地增強(qiáng)，如果父母不能給予孩子應(yīng)有的愛(ài)，孩子就不能健康地成長(zhǎng)。為此，我和原告更不能離婚。
原告現(xiàn)在要和我離婚的真正理由，無(wú)非嫌我貧窮。窮，是暫時(shí)的。我除了貧窮以外，沒(méi)有任何不良嗜好，不但勤勞儉樸，而且熱心顧家。我和原告都還年輕，孩子還小，憑借我勤勞的雙手，我有信心讓目前的貧窮面貌在不久的將來(lái)成為歷史，使原告過(guò)上幸福生活，使這個(gè)三口之家變得和諧溫馨。況且婚姻是建立在感情的基礎(chǔ)上的，并非與貧富有關(guān)。既然我們千里有緣，相親相愛(ài)并已經(jīng)結(jié)婚生子，就應(yīng)共同面對(duì)暫時(shí)的貧窮，攜手共創(chuàng)美好未來(lái)。
此致
_____________人民法院
答辯人：_________________________
______年_____月_____日
附：答辯書(shū)副本_____份；證據(jù)材料______份。
答辯狀（委托合同糾紛） 篇24
答辯人：_________，女，_________年___月___日出生，_____族，__________市_________退休職工，住__________市____________室。
答辯人就上訴人________不服(________)市商初字第______號(hào)民事判決上訴一案，提出答辯意見(jiàn)。
答辯人認(rèn)為：一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，上訴人上訴理由不成立，應(yīng)依法駁回上訴人的上訴請(qǐng)求，維持一審判決。
一、被上訴人與上訴人之間存在借貸關(guān)系，事實(shí)清楚，關(guān)系明確。
在范______出具的借條中明確出借人為_(kāi)________(即被上訴人)借款人為_(kāi)_____(即上訴人)，建-行轉(zhuǎn)賬憑條中亦明確付款方為為_(kāi)________(即被上訴人)收款方為王______(即上訴人)，以上可證實(shí)被上訴人借款__________元人民幣給上訴人;銀行對(duì)賬明細(xì)中可明確體現(xiàn)上訴人及_______向被上訴人履行還款義務(wù)之事實(shí)，_________(即被上訴人)向_________(即上訴人)出具的收條亦可證明上訴人向被上訴人履行還款義務(wù)的事實(shí)。
涉案借條雖然不是由_________(即上訴人)直接出具，但其后該借款均是由上訴人予以償還，且償還的具體方式亦能同借條約定的內(nèi)容相吻合。如，_____年_____月_____日、_____年_____月_____日均是按照借條約定的“_____%”的利率支付利息，_____年_____月_____日、_____日、同年_____月_____日、_____日由上訴人實(shí)際償還本金。同時(shí)結(jié)合被上訴人向上訴人出具的收條內(nèi)容也足以說(shuō)明該借條上訴人是明知的。雖然是第三人出具借條，但是借款人實(shí)際履行還款義務(wù)的，理應(yīng)由實(shí)際借款人承擔(dān)還款義務(wù)。
故被上訴人與上訴人之間存在借貸關(guān)系，事實(shí)清楚，借貸關(guān)系明確，應(yīng)由上訴人承擔(dān)還款義務(wù)。
二、被上訴人與________不存在借貸關(guān)系，被上訴人出借給上訴人的借款并非投資，更不是所謂非法集資款。
被上訴人與________不存在借貸關(guān)系，被上訴人借款給上訴人完全是基于對(duì)被上訴人及_________的信任，二人身份均是國(guó)家公務(wù)員且含以6%利率的誘惑。被上訴人若是借款給_________，其完全沒(méi)有必要讓上訴人及__________出具借條，而后又出現(xiàn)上訴人及_________償還本金及利息的繁瑣程序。假設(shè)_________借款事實(shí)成立，則具體的借款本金及利息是應(yīng)該由__________來(lái)償還的，而事實(shí)上均是由上訴人及_________來(lái)償還該部分款項(xiàng)。且借條也很明確借款人為_(kāi)______(即上訴人)，如果當(dāng)時(shí)實(shí)際借款人為_(kāi)_________，排除_________及被上訴人惡意串通陷害上訴人的話，事實(shí)上沒(méi)有，該“__________”處應(yīng)為“__________”。故被上訴人與__________不存在借貸關(guān)系。
上訴人將其款項(xiàng)轉(zhuǎn)入_________賬戶是上訴人獲得收益或者是其他用途的一種表現(xiàn)形阿式，其二人之間的款項(xiàng)互轉(zhuǎn)行為與被上訴人無(wú)關(guān)，其二人之間是否收益、如何操作、是何種性質(zhì)的款項(xiàng)被上訴人均不知情，被上訴人更無(wú)法知道他們之間互轉(zhuǎn)的款項(xiàng)為非法集資款，這同被上訴人借款給上訴人為得到高額利息的行為不相沖突。即使是上訴人及_________參與非法集資的違法活動(dòng)，在被上訴人不知情的情況下(上訴人借款的名義為開(kāi)辦服裝廠需要用錢)也不能以此來(lái)成為上訴人不償還被上訴人本金及利息的理由。也不能因上訴人未獲得相應(yīng)利益或者為實(shí)現(xiàn)其其他目的而剝奪被上訴人要求上訴人償還本金及借條約定的相應(yīng)利息的權(quán)利。至于上訴人與__________的非法集資行為應(yīng)由司法機(jī)關(guān)通過(guò)法律程序追究其相應(yīng)法律責(zé)任，而不能把上訴人與_________的違法行為的后果承擔(dān)轉(zhuǎn)嫁到被上訴人身上。
綜上所述，上訴人上訴理由不能成立，一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確。請(qǐng)求上級(jí)人民法院依法駁回上訴，維持原判。
此致
___________市中級(jí)人民法院
訴訟代理人：_________
______年___月___日
答辯狀（委托合同糾紛） 篇25
就張與李房屋轉(zhuǎn)租合同糾紛一案，張答辯如下：
一、某年某月某日，原告和答辯人簽訂轉(zhuǎn)讓合同，合同約定答辯人轉(zhuǎn)讓店鋪的裝飾裝修、設(shè)備和已交房屋租金等，轉(zhuǎn)讓費(fèi)20萬(wàn)元，期限到原店鋪租賃合同到期日某年某月某日為止，店鋪轉(zhuǎn)讓以后，原告履行原店鋪?zhàn)赓U合同中所規(guī)定的條款，轉(zhuǎn)讓合同約定三方簽字之日生效。雖然事實(shí)上轉(zhuǎn)讓合同只有原告和答辯人簽字卻沒(méi)有房東的簽字，但是，轉(zhuǎn)讓合同經(jīng)過(guò)原告和答辯人雙方的簽字認(rèn)可，是雙方的真實(shí)意思，合同內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，答辯人也接受了原告向答辯人支付的全部轉(zhuǎn)讓費(fèi)，該轉(zhuǎn)讓合同合法有效。
二、轉(zhuǎn)讓合同對(duì)雙方都具有法律約束力，雙方都應(yīng)當(dāng)重視轉(zhuǎn)讓合同并積極履行合同義務(wù)。答辯人一貫重信守諾，轉(zhuǎn)讓合同簽訂之后，答辯人在約定的日期通知原告按期交接，原告以沒(méi)有三方簽字房東不同意為由不辦理交接，并要求答辯人返還已經(jīng)支付的款項(xiàng)。在答辯人多次溝通原告仍不辦理交接后，答辯人在約定的日期屆滿之后七日內(nèi)將交接物品整理完畢后退出涉案店鋪，并再次通知原告交接，直到現(xiàn)在為止原告仍拒不交接。上述事實(shí)說(shuō)明，是原告不按期接收店鋪而非答辯人沒(méi)有按期交付。
三、答辯人從房東處承租的房屋，和房東之間有房屋租賃合同，本次轉(zhuǎn)讓事先經(jīng)過(guò)了房東的同意，某年某月某日，房東出具了追認(rèn)同意轉(zhuǎn)讓的書(shū)面文件。房東一直都沒(méi)有向答辯人或者原告收回轉(zhuǎn)租房屋，沒(méi)有影響到
答辯人和原告之間轉(zhuǎn)讓合同的履行，沒(méi)有影響到原告經(jīng)營(yíng)，更沒(méi)有導(dǎo)致原告不能實(shí)現(xiàn)合同目的，原告以此為理由請(qǐng)求答辯人返還已經(jīng)支付款項(xiàng)沒(méi)有依據(jù)。
綜上，自簽訂轉(zhuǎn)讓合同以來(lái)，答辯人積極履行合同義務(wù)，不存在違約行為。請(qǐng)駁回原告的訴訟請(qǐng)求。
答辯人：張
代理人：湯忠良
20xx年11月10日