買賣設(shè)備逾期訴訟和解協(xié)議（通用3篇）
買賣設(shè)備逾期訴訟和解協(xié)議 篇1
甲方：____________地址：____________法定代表人：____________
乙方：____________地址：____________法定代表人：____________
丙方：____________有限公司法定代表人：____________
鑒于：
甲方訴乙方買賣合同糾紛一案，業(yè)經(jīng)____市____區(qū)人民法院于____年____月____日做出________號(hào)判決書判定：乙方于判決生效后十日內(nèi)向甲方支付設(shè)備轉(zhuǎn)讓款________萬元，并于____日內(nèi)向甲方支付逾期付款利息共計(jì)____________萬元，案件受理費(fèi)____________萬元由乙方承擔(dān)。根據(jù)該判決乙方應(yīng)給予甲方共計(jì)________萬元。由于乙方上訴后又于________被準(zhǔn)許撤回上訴，因此一審判決已于____日生效。截止____乙方應(yīng)向甲方支付本金和逾期付款罰息共計(jì)________萬元。另，根據(jù)甲乙雙方簽訂的《合資合同》之約定，乙方購買甲方八臺(tái)設(shè)備，轉(zhuǎn)讓價(jià)款為____________萬元。約定分五期償還全部價(jià)款。但至今乙方最后兩筆轉(zhuǎn)讓款同樣未支付。其中一筆已于____到期，至____本息共計(jì)________萬元。最后一筆轉(zhuǎn)讓款即將于____到期。綜上，截止于____乙方欠甲方本息共計(jì)________萬元。
鑒于此，為保障上述判決盡快順利執(zhí)行完畢，并確保甲方收回所有轉(zhuǎn)讓款甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成如下還款協(xié)議，以資共同信守。
一、乙方同意向甲方支付上述本金及利息共計(jì)________________萬元。
二、付款方式
甲方同意乙方分期付清本協(xié)議第一條約定的款項(xiàng)：
乙方應(yīng)當(dāng)于本協(xié)議簽訂之日起________年內(nèi)向甲方支付全部款項(xiàng)和利息。具體為：____
乙方應(yīng)當(dāng)于___________前，向甲方支付人民幣_(tái)_______________萬元;于2____年_____月_____日前支付人民幣_(tái)___________萬元，于_______________年_____月____日前支付最后一筆轉(zhuǎn)讓款人民幣_(tái)___________萬元。
三、擔(dān)保條款
3.1丙方在充分了解本合同全部條款之情況下，自愿就本合同項(xiàng)下乙方應(yīng)付給甲方的所有款項(xiàng)承擔(dān)連帶保證責(zé)任。
3.2保證期間為本合同生效之日起至主合同項(xiàng)下每期債務(wù)履行期限屆滿之日起兩年。
四、違約責(zé)任
4.1乙方未按照本協(xié)議第二條約定時(shí)間按期付款的，從違約之日起按違約金額的日____分之____向甲方支付逾期付款違約金。如乙方其中任何一期未按時(shí)或未足額支付，則視為全部款項(xiàng)到期，甲方有權(quán)立即要求乙方償還剩余所有款項(xiàng)及利息。同時(shí)，甲方有權(quán)繼續(xù)要求法院強(qiáng)制執(zhí)行。丙方承擔(dān)連帶清償責(zé)任。
4.2如乙方違約，則應(yīng)承擔(dān)甲方為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而實(shí)際發(fā)生的一切費(fèi)用，丙方承擔(dān)連帶清償責(zé)任。
第五條：生效或其他
5.1本協(xié)議履行完畢后，甲乙雙方之間的糾紛即告終結(jié)，雙方互不主張權(quán)利。甲方為達(dá)成和解目的做出妥協(xié)所涉及的案件事實(shí)，不得在其后的訴訟中作為對甲方不利的證據(jù)。乙方不得以本協(xié)議作為其主張權(quán)利的依據(jù).
5.2任何一方在任何時(shí)間沒有行使本協(xié)議項(xiàng)下之權(quán)利，不得解釋為已經(jīng)放棄該權(quán)利。如果本協(xié)議的任何部分或者條款無效不影響本協(xié)議其他部分之效力。
5.3未經(jīng)另一方事先書面同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項(xiàng)下的全部或者部分權(quán)力。
5.4本協(xié)議自甲、乙、丙三方簽字或者蓋章后生效。
5.5本協(xié)議一式三份，三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方：____________法定代表人：________
乙方：____________法定代表人：________
簽署日期：__________
買賣設(shè)備逾期訴訟和解協(xié)議 篇2
購貨單位：(以下簡稱甲方)
供貨單位：(以下簡稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國合同法》甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
一、 合同標(biāo)的(名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)等)
設(shè)備名稱：DH-213D大型塑膠機(jī)
數(shù)量：2臺(tái)
單價(jià)：370萬元 安裝費(fèi)：16萬元 總計(jì)：756萬元
二、合同金額
合同總金額：756萬元人民幣 大 寫：柒佰伍拾陸萬元人民幣
三、付款時(shí)間及方式
合同二次付款：在合同生效后15 天內(nèi)，甲方向乙方支付合同總額60 %貨款;設(shè)備安裝調(diào)試完畢，并初步驗(yàn)收一周內(nèi)，設(shè)備正常運(yùn)行，經(jīng)雙方正式驗(yàn)收合格后一周內(nèi)，甲方向乙方付合同總額 35 %的貨款;質(zhì)保期滿后付清余款
2、在合同款項(xiàng)支付前2 天，乙方向甲方開具同等金額的增值稅票
四、交貨時(shí)間、地點(diǎn)、方式
1、交貨時(shí)間：合同生效后 20 日內(nèi)交貨
2、交貨地點(diǎn)：甲方指定
3、交貨方式：乙方負(fù)責(zé)貨物運(yùn)輸
4、貨運(yùn)方式：汽運(yùn)
5、乙方將合同設(shè)備運(yùn)至企業(yè)并經(jīng)安裝調(diào)試、投入使用并經(jīng)過甲方驗(yàn)收合格后，方為設(shè)備交貨日期。(根據(jù)實(shí)際情況約定交貨日期及何為交貨：如規(guī)定供方將設(shè)備安裝調(diào)試、投入使用視為交貨，則對設(shè)備通過甲方驗(yàn)收合格的時(shí)間約定明確)甲方在合同約定的交貨地點(diǎn)提貨，運(yùn)輸費(fèi)及運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)均由乙方承擔(dān)。 合同設(shè)備的毀損、滅失風(fēng)險(xiǎn)自乙方完成交貨后轉(zhuǎn)移之甲方。
6、乙方應(yīng)在合同設(shè)備發(fā)運(yùn)后一個(gè)工作日內(nèi)將發(fā)運(yùn)情況(發(fā)運(yùn)時(shí)間、件數(shù)等)通知甲方，甲方應(yīng)在合同設(shè)備到達(dá)合同列明的地點(diǎn)后及時(shí)將乙方所托運(yùn)合同設(shè)備提取完畢。
7、甲方提取合同設(shè)備時(shí)，應(yīng)檢查合同設(shè)備外箱包裝情況。合同設(shè)備外箱包裝無損，方可提貨。如合同設(shè)備外箱包裝受損或發(fā)現(xiàn)合同設(shè)備包裝箱件數(shù)不符，應(yīng)在 2 個(gè)工作日內(nèi)通知乙方，以便乙方辦理合同設(shè)備遇險(xiǎn)索賠手續(xù)。
8、甲方對乙方交付的合同設(shè)備，均應(yīng)妥善接收并保管。對誤發(fā)或多發(fā)的貨物，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)妥善保管，并及時(shí)通知乙方，由此發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
9、如甲方要求變更交貨地點(diǎn)，應(yīng)在合同規(guī)定的交貨日期一十五天前通知乙方。由于變更發(fā)貨地址增加的運(yùn)保費(fèi)由甲方承擔(dān)。
五、驗(yàn)收時(shí)間、地點(diǎn)、標(biāo)準(zhǔn)、方式
1、驗(yàn)收時(shí)間：乙方應(yīng)于合同生效后30 天內(nèi)完成設(shè)備安裝調(diào)試，安裝調(diào)試完畢后，甲方應(yīng)在 2天內(nèi)安排初步驗(yàn)收。設(shè)備于合同生效后2 天內(nèi)通過雙方的合格驗(yàn)收并由甲方出具驗(yàn)收合格書。
2、驗(yàn)收地點(diǎn)： 甲方設(shè)備車間
3、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)： 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
六、現(xiàn)場服務(wù)(建議根據(jù)實(shí)際情況加以約定)
1.供方現(xiàn)場人員應(yīng)遵守需方廠規(guī)、制度，如有違規(guī)，乙方負(fù)責(zé)。
2.供方現(xiàn)場人員食宿自理。
3.需方如需邀請供方開展非質(zhì)量問題處理的技術(shù)服務(wù)，供應(yīng)應(yīng)予協(xié)助。
七、人員培訓(xùn)
乙方負(fù)責(zé)對甲方操作、維修人員和有關(guān)的工藝技術(shù)人員進(jìn)行操作培訓(xùn)、維修培訓(xùn)、設(shè)備保養(yǎng)培訓(xùn)，使之完全掌握全部使用技術(shù)，以便使甲方人員正常地使用、維修保養(yǎng)設(shè)備。(根據(jù)設(shè)備的技術(shù)要求，視具體情況加以約定或在技術(shù)協(xié)議詳細(xì)約定;如無必要，可不約定)
八、保修方式
1、自設(shè)備經(jīng)過雙方驗(yàn)收合格之日起按生產(chǎn)廠家規(guī)定的條款進(jìn)行免費(fèi)保修服務(wù)，免費(fèi)保修服務(wù)期限為 5年。保修期內(nèi)，乙方必須在接到甲方保修通知后 3 天內(nèi)派人至甲方現(xiàn)場維修。
2、保修期內(nèi)，如由于火災(zāi)、水災(zāi)、地震、磁電串入、等不可抗拒原因及甲方人為破壞因素造成的損壞，乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修，設(shè)備材料成本費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
3、保修期后，乙方必須在接到甲方維修通知后 天內(nèi)派人至甲方現(xiàn)場維修。設(shè)備的.維修、更換，甲方酌情收取成本費(fèi)和服務(wù)費(fèi)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)另行約定。
九、違約責(zé)任
1、 甲方無故中途退貨，應(yīng)支付乙方合同總額的5%違約金。
2、甲方逾期付款，每逾期一天，應(yīng)支付乙方合同總額2‰的違約金，違約金累計(jì)總額不超過合同總額的5%。
3、乙方逾期交貨，每逾期一天，應(yīng)支付合同總額1%的違約金，違約金累計(jì)總額不超過合同總額的30%。逾期交貨超過 10 天，視為交貨不能，乙方應(yīng)雙倍返回甲方已付款項(xiàng)，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方支付合同金額30%違約金。
4、保修期內(nèi)，乙方未能在合同約定的期限內(nèi)履行保修義務(wù)，每遲延一天，乙方向甲方支付合同金額1%的違約金并賠償甲方其他經(jīng)濟(jì)損失，違約金累計(jì)總額不超過合同總額的30%，乙方超過三十天仍未履行保修義務(wù)，甲方有權(quán)解除合同并要求賠償經(jīng)濟(jì)損失;乙方未能在接到甲方通知三十天內(nèi)將設(shè)備維修至正常使用的狀態(tài)，甲方有權(quán)要求乙方換貨或解除合同并要求乙方賠償經(jīng)濟(jì)損失。保修期后，乙方未能在合同約定的期限內(nèi)履行維修義務(wù)，每遲延一天，乙方向甲方支付合同金額1%的違約金并賠償甲方其他經(jīng)濟(jì)損失，違約金累計(jì)總額不超過合同總額的30%。
5、設(shè)備未按照合同之約定通過甲方驗(yàn)收合格，每遲延一天向甲方支付合同總額1%違約金;超過 天仍未驗(yàn)收合格，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)立即返還已收款項(xiàng)并賠償甲方由此遭受的的其他經(jīng)濟(jì)損失。
十、不可抗力
如發(fā)生不可抗力事件，受不可抗力事件影響的一方應(yīng)取得公證機(jī)關(guān)的不能履行或不能全部履行合同的證明，并在事件發(fā)生后15個(gè)工作日內(nèi)，及時(shí)通知另 一方。雙方同意，可據(jù)此免除全部或部分責(zé)任。
十一、合同變更 未盡事宜，雙方協(xié)商解決;合同的變更及修改須經(jīng)雙方同意，以書面形式變更。
十二、爭議解決方式 雙方如發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決;如協(xié)商不成，任何一方應(yīng)向甲方所在地人民法院提出訴訟。
十三、合同生效及終止 合同自雙方簽字并蓋章后生效，雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢后，合同終止。
十四、合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。
甲方：__________
乙方：__________
______年______月______日
買賣設(shè)備逾期訴訟和解協(xié)議 篇3
買方(即使用方)： (以下稱甲方)
賣方(即制造方)： (以下稱乙方)
甲.乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，就甲方向乙方定購設(shè)備一套，特立和他 如下：
一、 設(shè)備名稱
二、技術(shù)說明(見附件)
三、設(shè)備制造、安裝、調(diào)試：
(1)本設(shè)備從乙方收到甲方所付定金之日起120天內(nèi)，乙方必須準(zhǔn)時(shí)將本設(shè)備制造安裝好。設(shè)備調(diào)試為30個(gè)工作日即本設(shè)備甲方付出定金之日起計(jì)算，乙方必須保證在150天內(nèi)將本設(shè)備交付甲方使用。
(2)因甲方原因?qū)е乱曳讲荒馨磿r(shí)完成本設(shè)備按裝調(diào)試的，工期順延。
(3)自本設(shè)備安裝完成之日起15天內(nèi)，因買方原因不能配合賣方試車，視同試車完成，買方須按合同付款。
四、包裝及運(yùn)輸：本設(shè)備包裝及運(yùn)輸由甲方負(fù)責(zé)。
五、設(shè)備使用培訓(xùn)及保修：
(1)設(shè)備在安裝好好后進(jìn)入設(shè)備調(diào)試階段，乙方負(fù)責(zé)對甲方人員進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn)，培訓(xùn)期為十五天。(在此期間甲方無償為乙方提供食宿)
(2)設(shè)備正式通過甲方簽字收之日起本設(shè)備由乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)保修壹年。
(3)在保修期內(nèi)，如因非乙方原因造成的設(shè)備損壞，甲方須向乙方支付零件費(fèi)及差旅費(fèi)。
六、設(shè)備單價(jià)及付款方式：本合同中設(shè)備的稅后總價(jià)為人民幣300萬元正，付款方式按以下執(zhí)行：
合同簽訂之日，甲方向乙方支付合同價(jià)款的50%即人民幣壹佰伍拾萬圓整(¥1500000元)作為設(shè)備定金，設(shè)備制造過程中(合同簽訂40天時(shí))甲方向乙方支付合同價(jià)款17%，即人民幣伍拾萬圓整(¥500000元)，即仍做為進(jìn)度款。設(shè)備制造完成后，甲方向乙方支付合同價(jià)款的10%，即人民幣叁拾萬圓整(¥300000元)，款到發(fā)貨。設(shè)備安裝完成之日，甲方向乙方支付合同價(jià)款的20%，即人民幣陸拾萬(¥600000)。設(shè)備調(diào)試完成之日，甲方向乙方支付合同價(jià)款的3%，即人民幣拾萬元整(¥100000元)，自本設(shè)備收之日起120天后的第一周內(nèi)由甲方向乙方支付。
七、違約處罰
(1)乙方承攬?jiān)O(shè)計(jì)、生產(chǎn)本合同設(shè)備整機(jī)，要認(rèn)真負(fù)責(zé)嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)地加工制造本設(shè)備，并保質(zhì)、保量、準(zhǔn)時(shí)將本設(shè)備交付甲方使用，若乙方逾期交付的，每逾期一日甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)逾期交付部份貨物價(jià)值萬分之一的違約金，但累計(jì)最高不超過合同總額的百分之五。
(2)本合同簽訂后甲方不按期付款給乙方，即等于甲方違約，乙方有權(quán)追討甲方欠款總額月息百分之二，且工期順延。
八、在合同簽訂后，如甲方提出修改該設(shè)備，需經(jīng)甲、乙雙方在平等自愿的基礎(chǔ)商討，經(jīng)甲乙雙方同意，且甲乙對該修改項(xiàng)目向乙方作相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償后進(jìn)行，同時(shí)工期順延。
九、本報(bào)價(jià)未含消防，勞動(dòng)單位安檢費(fèi)用及現(xiàn)場電源穩(wěn)壓系統(tǒng)之估價(jià)。
十、本報(bào)價(jià)未含水、電源、壓縮空氣、燃?xì)獾裙苈芳皟?chǔ)存裝置。
十一、本合同發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)通過平等友好的協(xié)商方式予以解決，若協(xié)商不成，由原告方法院裁決。本合同一式二份，雙方各持一份。