買賣設(shè)備逾期訴訟和解協(xié)議（通用3篇）
買賣設(shè)備逾期訴訟和解協(xié)議 篇1
甲方：____________地址：____________法定代表人：____________
乙方：____________地址：____________法定代表人：____________
丙方：____________有限公司法定代表人：____________
鑒于：
甲方訴乙方買賣合同糾紛一案，業(yè)經(jīng)____市____區(qū)人民法院于____年____月____日做出________號判決書判定：乙方于判決生效后十日內(nèi)向甲方支付設(shè)備轉(zhuǎn)讓款________萬元，并于____日內(nèi)向甲方支付逾期付款利息共計____________萬元，案件受理費____________萬元由乙方承擔。根據(jù)該判決乙方應(yīng)給予甲方共計________萬元。由于乙方上訴后又于________被準許撤回上訴，因此一審判決已于____日生效。截止____乙方應(yīng)向甲方支付本金和逾期付款罰息共計________萬元。另，根據(jù)甲乙雙方簽訂的《合資合同》之約定，乙方購買甲方八臺設(shè)備，轉(zhuǎn)讓價款為____________萬元。約定分五期償還全部價款。但至今乙方最后兩筆轉(zhuǎn)讓款同樣未支付。其中一筆已于____到期，至____本息共計________萬元。最后一筆轉(zhuǎn)讓款即將于____到期。綜上，截止于____乙方欠甲方本息共計________萬元。
鑒于此，為保障上述判決盡快順利執(zhí)行完畢，并確保甲方收回所有轉(zhuǎn)讓款甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商一致，達成如下還款協(xié)議，以資共同信守。
一、乙方同意向甲方支付上述本金及利息共計________________萬元。
二、付款方式
甲方同意乙方分期付清本協(xié)議第一條約定的款項：
乙方應(yīng)當于本協(xié)議簽訂之日起________年內(nèi)向甲方支付全部款項和利息。具體為：____
乙方應(yīng)當于___________前，向甲方支付人民幣________________萬元;于2____年_____月_____日前支付人民幣____________萬元，于_______________年_____月____日前支付最后一筆轉(zhuǎn)讓款人民幣____________萬元。
三、擔保條款
3.1丙方在充分了解本合同全部條款之情況下，自愿就本合同項下乙方應(yīng)付給甲方的所有款項承擔連帶保證責任。
3.2保證期間為本合同生效之日起至主合同項下每期債務(wù)履行期限屆滿之日起兩年。
四、違約責任
4.1乙方未按照本協(xié)議第二條約定時間按期付款的，從違約之日起按違約金額的日____分之____向甲方支付逾期付款違約金。如乙方其中任何一期未按時或未足額支付，則視為全部款項到期，甲方有權(quán)立即要求乙方償還剩余所有款項及利息。同時，甲方有權(quán)繼續(xù)要求法院強制執(zhí)行。丙方承擔連帶清償責任。
4.2如乙方違約，則應(yīng)承擔甲方為實現(xiàn)債權(quán)而實際發(fā)生的一切費用，丙方承擔連帶清償責任。
第五條：生效或其他
5.1本協(xié)議履行完畢后，甲乙雙方之間的糾紛即告終結(jié)，雙方互不主張權(quán)利。甲方為達成和解目的做出妥協(xié)所涉及的案件事實，不得在其后的訴訟中作為對甲方不利的證據(jù)。乙方不得以本協(xié)議作為其主張權(quán)利的依據(jù).
5.2任何一方在任何時間沒有行使本協(xié)議項下之權(quán)利，不得解釋為已經(jīng)放棄該權(quán)利。如果本協(xié)議的任何部分或者條款無效不影響本協(xié)議其他部分之效力。
5.3未經(jīng)另一方事先書面同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項下的全部或者部分權(quán)力。
5.4本協(xié)議自甲、乙、丙三方簽字或者蓋章后生效。
5.5本協(xié)議一式三份，三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方：____________法定代表人：________
乙方：____________法定代表人：________
簽署日期：__________
買賣設(shè)備逾期訴訟和解協(xié)議 篇2
買方(即使用方)： (以下稱甲方)
賣方(即制造方)： (以下稱乙方)
甲.乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，就甲方向乙方定購設(shè)備一套，特立和他 如下：
一、 設(shè)備名稱
二、技術(shù)說明(見附件)
三、設(shè)備制造、安裝、調(diào)試：
(1)本設(shè)備從乙方收到甲方所付定金之日起120天內(nèi)，乙方必須準時將本設(shè)備制造安裝好。設(shè)備調(diào)試為30個工作日即本設(shè)備甲方付出定金之日起計算，乙方必須保證在150天內(nèi)將本設(shè)備交付甲方使用。
(2)因甲方原因?qū)е乱曳讲荒馨磿r完成本設(shè)備按裝調(diào)試的，工期順延。
(3)自本設(shè)備安裝完成之日起15天內(nèi)，因買方原因不能配合賣方試車，視同試車完成，買方須按合同付款。
四、包裝及運輸：本設(shè)備包裝及運輸由甲方負責。
五、設(shè)備使用培訓及保修：
(1)設(shè)備在安裝好好后進入設(shè)備調(diào)試階段，乙方負責對甲方人員進行免費培訓，培訓期為十五天。(在此期間甲方無償為乙方提供食宿)
(2)設(shè)備正式通過甲方簽字收之日起本設(shè)備由乙方負責免費保修壹年。
(3)在保修期內(nèi)，如因非乙方原因造成的設(shè)備損壞，甲方須向乙方支付零件費及差旅費。
六、設(shè)備單價及付款方式：本合同中設(shè)備的稅后總價為人民幣300萬元正，付款方式按以下執(zhí)行：
合同簽訂之日，甲方向乙方支付合同價款的50%即人民幣壹佰伍拾萬圓整(¥1500000元)作為設(shè)備定金，設(shè)備制造過程中(合同簽訂40天時)甲方向乙方支付合同價款17%，即人民幣伍拾萬圓整(¥500000元)，即仍做為進度款。設(shè)備制造完成后，甲方向乙方支付合同價款的10%，即人民幣叁拾萬圓整(¥300000元)，款到發(fā)貨。設(shè)備安裝完成之日，甲方向乙方支付合同價款的20%，即人民幣陸拾萬(¥600000)。設(shè)備調(diào)試完成之日，甲方向乙方支付合同價款的3%，即人民幣拾萬元整(¥100000元)，自本設(shè)備收之日起120天后的第一周內(nèi)由甲方向乙方支付。
七、違約處罰
(1)乙方承攬設(shè)計、生產(chǎn)本合同設(shè)備整機，要認真負責嚴謹科學地加工制造本設(shè)備，并保質(zhì)、保量、準時將本設(shè)備交付甲方使用，若乙方逾期交付的，每逾期一日甲方有權(quán)要求乙方承擔逾期交付部份貨物價值萬分之一的違約金，但累計最高不超過合同總額的百分之五。
(2)本合同簽訂后甲方不按期付款給乙方，即等于甲方違約，乙方有權(quán)追討甲方欠款總額月息百分之二，且工期順延。
八、在合同簽訂后，如甲方提出修改該設(shè)備，需經(jīng)甲、乙雙方在平等自愿的基礎(chǔ)商討，經(jīng)甲乙雙方同意，且甲乙對該修改項目向乙方作相應(yīng)的經(jīng)濟補償后進行，同時工期順延。
九、本報價未含消防，勞動單位安檢費用及現(xiàn)場電源穩(wěn)壓系統(tǒng)之估價。
十、本報價未含水、電源、壓縮空氣、燃氣等管路及儲存裝置。
十一、本合同發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)通過平等友好的協(xié)商方式予以解決，若協(xié)商不成，由原告方法院裁決。本合同一式二份，雙方各持一份。
買賣設(shè)備逾期訴訟和解協(xié)議 篇3
甲方(賣方)武漢衡益鑫工程機械設(shè)備有限公司 簽訂地點： 乙方(買方)： 簽訂時間： 年___月___日
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律的規(guī)定，甲、乙雙方協(xié)商簽訂如下合同：
第一章 合同標的
第一條 合同標的要求：
1、設(shè)備名稱、品牌、型號： 。
2、產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期： 。
3、質(zhì)量標準：
按原廠質(zhì)量標準，即以說明書為準。說明書所載明的質(zhì)量標準應(yīng)當符合國家標準、行業(yè)標準、通常標準或者符合合同目的的特定標準。
第二章 合同價款及支付方式
第二條 合同價款：
1、本合同所列 設(shè)備 臺的合同總價款為人民幣： 。
2、該合同價格包括：設(shè)備主機價(含200米管件)。
第三條 支付方式：
1、第一期付款：合同簽訂后 20 個工作日內(nèi)支付合同總價款的 100 %。
第三章 設(shè)備驗收
第四條 設(shè)備的驗收程序：
1、設(shè)備進場后，在20個工作日內(nèi)使用正常，乙方付清全部款項。
2、設(shè)備進場后，在20個工作日內(nèi)由于各種原因，使用不正常，乙方按2.3萬每月付甲方一個月租金，設(shè)備進場費由乙方負責，設(shè)備出場費由甲方負責。
第四章 其他
第五條 本合同自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起生效。
第六條 本合同一式四份，甲方二份，乙方二份。
甲方(賣方)： 乙方(買方)： 地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 聯(lián)系人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
聯(lián)系人： 電話： 傳真： 開戶銀行：