秸稈顆粒機買賣合同（精選3篇）
秸稈顆粒機買賣合同 篇1
出賣方：______________(以下簡稱“甲方”)
買受方：______________(以下簡稱“乙方”)
甲乙雙方根據《中華人民共和國民法典》及有關法律法規(guī)的規(guī)定，本著平等、
誠實、信用、互利原則，在充分友好協(xié)商的基礎上，雙方就買賣有關事宜達成一致，特訂立本合同，以供雙方共同遵照執(zhí)行。
第一條：標的
合同總額：_____________元(大寫：______________)
(一)除非本合同其它條款另有規(guī)定外，上述本合同總額已包括但不限丁：______________設備及輔助設備的制造、包裝、稅費、關稅、商檢費及安裝調試、驗收、培訓、技術服務(包括技術資料、圖紙的提供)等甲方因履行本合同所需的一切明示或暗示的全部費用，即除上述總價外，甲方不再另行支付任何費用。
(二)本合同單價為固定單價。合同履行期間，若設備、材料、人工等價格和政府有關稅費標準發(fā)生變化時，甲方自愿承擔相應的風險，并不得請求調整合同單價或主張索賠，也不減少或免除甲方應承擔本合同的義務和責任。
(三)本合同單價和甲方所實際確認的數量的乘積與本合同約定的總價不一致時，以單價乘以甲方實際需要并經驗收合格的所購設備數量為準，并修正本合同總價。
第二條質量
(一)整體質量、性能應當達到：______________
(二)以下部件的質量、性能標準或參數為：______________
1.部件：______________。質量標準或參數：______________
2.部件：______________。質量標準或參數：______________
(三)特殊要求：
鑒丁本合同標的為用丁工程的設備，為實現乙方的合同目的,
甲方除嚴格遵守本合同規(guī)定的質量標準外，還應保證其提供的機械設備須能滿足
乙方工程施工生產的要求，否則仍視為甲方交付的設備質量不合
格。
第三條安裝調試、服務與維修
(一)安裝調試：______________甲方將本合同項下的機械設備交付乙方后—日內應完成現場的安裝調試，以達到乙方的使用要求，并由乙方驗收。乙方對甲方安裝調試
的確認并不減輕或免除乙方應承擔的質量保證責任和后期的維修義務。
安裝調試的其他約定：______________
(二)培訓、指導服務：______________甲方應丁本合同簽署后—日內為乙方安排一次培
訓，培訓時間應不短丁小時，培訓地點為：______________,培訓內容
為：______________，培訓目的為：______________。在本合同有效期間和質量保證期內，甲方應按照乙方的要求委派專業(yè)人員為乙方提供現場指導服
務。甲方因提供上述培訓和指導服務而產生的全部費用已包含在本合同總額中，乙方不再另行支付。
培訓、指導服務的其他約定
(三)維修：______________若質保期內出現任何質量問題，甲方在接到通知后—小時內到場，并丁—小時內完成維修或更換，并承擔修理調換的全部費用;如經甲方兩
次維修仍不能達到本合同約定的質量標準，視作甲方未能按時交貨，乙方有權退貨并追究甲方的逾期交貨和合同解除的違約責任。如因乙方保管不當造成的質量問題，甲方亦應負責修復，但費用由乙方負擔。
甲方須指派專人(姓名：______________身份證號：______________)負責與乙方聯(lián)系售后服務事宜。
第四條包裝
(_)包裝要求：
(若產品屆丁供至國外項目，且須甲方包裝時，則包裝：應按中華人民共和國檢驗檢疫局(CIQ)有關規(guī)定進行產品包裝，木料包裝尚應有“IPPC”標記或提交CIQ熏蒸證明)
(二)甲方所交付的設備要有適合長途運輸和多次搬運、裝卸的堅固包裝，不能造成運輸過程中箱件破損，設備和零件散失。并應按設備特點，按需要分別加上防潮、防霉、防銹、防腐蝕等保護措施，以保證設備在沒有任何損壞和腐蝕情況下安全運抵設備安裝現場。
(三)甲方對包裝箱內和捆內的各散裝部件均應系加標簽，注明合同號、主
機名稱、部件名稱以及該部件在裝配圖中的位號、零件號。備件和工具除注明上述內容外，尚需注明“備件”或“工具”字樣。
(四)每件包裝箱內，應附有包括分件名稱、數量、價格、機組號、圖號的詳細裝箱單、合格證。外購件包裝箱內應有產品出廠質量合格證明書，技術說明
(如有)各一份。
(五)凡由丁甲方包裝或保管不善致使設備遭到損壞或丟失時，不論在何時何地發(fā)現，甲方應負責及時修理、更換或賠償。
(六)包裝物回收：______________。
第五條風險及所有權轉移
(一)設備毀損、滅失的風險，在設備交付前由甲方承擔，交付后由乙方承擔。本合同中的“交付”是指甲方將乙方所采購的設備運至乙方指定地點并經乙方驗收合格后，對驗收合格的設備視作已經交付。
(二)即使設備已經移交乙方，如甲方未按照約定交付有關設備的單證和資料等的，設備毀損、滅失的風險仍應由甲方承擔。
(三)因設備質量不符合質量要求，致使不能實現合同目的的，乙方可以拒絕接受設備或者解除合同。乙方拒絕接受設備或者解除合同的，設備毀損、滅失的風險由甲方承擔。
(四)設備風險的轉移，不影響違約、賠償責任和產品侵權責任的主張。
(五)設備交付后所有權即轉移至乙方。
第六條運輸、交付時間、地點、收貨人
(一)本合同所售設備由負責運輸，運輸費用承擔。
(二)運輸方式為：______________。
(三)交付時間：______________。
(四)交付地點：______________。
(五)收貨人：______________姓名身份證號：______________;聯(lián)系方
式：______________。
(六)甲方運至交付地點后，由方負責卸車。雙方根據合同的規(guī)定辦理驗收及交付手續(xù)，經雙方共同簽字確認。
第七條驗收
(一)初步驗收：______________設備到達目的地后，甲、乙方雙方共同對設備的包裝、外觀及數量進行活點檢驗。乙方如發(fā)現有任何不符之處，有權拒絕接收，甲方應積極處理解決，否則視為甲方未能交貨。
(二)開箱驗收：______________當設備運到現場后，雙方應盡快開箱檢驗，檢驗設備的數量、規(guī)格和質量以及相關的單證和資料，并做好檢驗記錄，雙方代表簽字后各執(zhí)一份。如開箱檢驗時，甲方人員未按時赴到場，乙方有權自行開箱檢驗，檢驗結果和記錄對雙方同樣有效，并作為乙方向甲方要求修理、更換和提出索賠的有效證據。
甲方：______________乙方：______________
簽訂日期：__________簽訂日期：__________
秸稈顆粒機買賣合同 篇2
供方：(以下簡稱甲方)
需方：(以下簡稱乙方)
依照國家的有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，并經甲、乙雙方充分洽談協(xié)商，簽訂本沙石買賣合同以茲雙方共同遵守。
一、供貨內容及地點
甲方按乙方的要求，供應各種石材至乙方場地內。
二、供貨單價(已供貨當日的市場價為準)
1、沙
2、石子
三、質量要求及驗收標準
1、根據雙方確認樣板進行驗收;
四、供貨期限
從乙方發(fā)出材料需求單之日起計，甲方須在一日內將乙方需要的材料供應至乙方指定的地點，如延期，甲方每日支付1000元違約金。(人力不可抗拒除外)
五、運輸費用，包裝標準及費用負擔
1、運輸費及卸車費由乙方承擔。
六、工程款的支付及結算
1、材料每十萬元(含十萬元以上)結算一次，如果一個月不足十萬元石材款則以每月結算一次，每次結算的款項乙方應在10天內支付給甲方。
2、材料到場后，乙方應及時安排有關人員進行驗收，并在驗收合格后將送貨單傳回給甲方，以便甲方結算。
七、違約責任
1、乙方所需的沙石全部從甲方購買。未經甲方書面同意，乙方不得從其他渠道購買沙石，否則乙方應向甲方支付違約金人民幣壹拾萬元，同時甲方有權單方解除沙石買賣合同。
2、如乙甲不能按時、按質地交貨給甲方，乙方有權不支付材料款，并有權要求甲方賠償因此引起的一切經濟損失;
3、甲方無故不交貨或乙方無故退貨，(非質量因素)視為違約，違約方應向對方支付不履行部份貨款的50%作違約金。
八、沙石買賣合同雙方簽字蓋章后生效。
九、沙石買賣合同一式二份。甲乙雙方各執(zhí)一份。
其他未盡事宜雙方協(xié)商決定
甲方：
乙方：
簽訂日期:
秸稈顆粒機買賣合同 篇3
問題的提起：被譽為中國首例信息侵權案的中國經濟信息社訴中國科學技術信息研究所侵犯信息著作權糾紛案，已經北京市海淀區(qū)人民法院在被告缺席的情況下，作出一審判決。法院判定被告中國科學技術信息研究所對中國經濟信息社發(fā)布的新華社信息構成著作權侵權。法院認定，新華社國內外記者所采寫、編輯和分析加工整理的信息屬于著作權的保護范圍，原告系新華社所屬的經濟信息事業(yè)經營單位，被新華社授權經營其國內外記者采編的經濟信息。被告內部不具有獨立法人資格的職能部門“科技成果推廣中心”在其信息服務網站頁面上提供的部分經貿信息(數據)系新華社版權所有的信息，侵犯了原告的著作權。被告對原告所述事實供認不諱，但表示，其所屬信息服務網站上提供的新華社信息，是從北京鴻訊信息咨詢公司購得，在其采購協(xié)議書中，鴻訊公司稱擁有其所提供信息的版權，鴻訊公司轉買新華社信息與被告無關，因此原告應當起訴鴻訊公司，其不應任何法律責任。
筆者認為，一審法院作出此判決應基于兩個理由：一是原告為合法權利人，二是受讓人在購買該知識產權是沒有盡到合理審查的義務。不過令我們深思的是，如何確定受讓人承擔責任的歸責原則，如何認定受讓人是否盡到合理審查的義務。在沒有查清相關基本事實之前，一審法院作出這樣的判決將會引起一系列的法律糾紛，相關當事人將被迫陷于訟累。
首先，沒有出讓人鴻訊公司參與到本案審理中來，法院無法查清案件基本事實。對于原告提出的證明原告是該項知識產權權利人的證據，作為本案被告的受讓人自己是無法提供證據來反駁的。既然受讓人無法應訴，所以干脆不應訴。即使受讓人應訴，其還得請出讓人協(xié)助提供證據，但是出讓人憑什么要幫助受讓人打官司呢?
其次，法院判定受讓人敗訴后，如果受讓人的確是受了冤枉，為保護自己的合法權益，受讓人將被迫以這份生效的法律判決書和從原告獲取的證據作為其證據，以采購協(xié)議書為依據起訴出讓人。由此，將導致第二個訴訟產生。不僅如此，該案件受理法院將不得不面對前一份法院判決書作出法律評判。如出讓人舉證證明其的確是合法的權利人，受讓人前一訴訟敗訴的原因在于其舉證不力，在這種情況下，受讓人不得不再次面臨敗訴。
第三.如受讓人在第二個案件中敗訴，說明前一份判決是錯誤的，或者講有新的證據證明前一份判決是錯誤的。如果這種情況出現，受讓人是否還需要利用從出讓人處獲取的新證據，通過司法途徑(審判監(jiān)督程序或者其他)來糾正前一份司法判決呢?
顯然，出現這樣滑稽現象的原因不僅在于當事人在訴訟程序上應對不力，本質原因是我國缺乏相關法律制度和相關訴訟程序的法律規(guī)定。隨著網絡技術和網絡貿易的發(fā)展，相關糾紛出現的機率大大增加，如不從法律層面上解決問題，會增加從事網絡交易的成本和風險，筆者認為，我國應當加強和健全知識產權交易的.相關立法，以減少交易的成本和保證交易的安全。而在實體法或在程序法上確立權利瑕疵擔保制度是解決問題的關鍵。
不僅上述著作權許可使用合同，其他有關知識產權交易的合同如著作權轉讓合同，專利實施許可合同、專利權轉讓合同、專利申請權轉讓合同、技術秘密轉讓合同等技術轉讓合同的當事人均可能面臨相同的法律地位。即某一受讓人因知識產權許可合同取得了某項知識產權的使用權，受讓人卻遭遇到其他權利人的侵權訴訟，在這種情況下，受讓人應如何應對，法律又如何確定案件相關方的法律地位和法律責任。
一.在法律上設立權利瑕疵擔保制度的必要性。
由于我國沒有從實體法和程序法上確立權利瑕疵擔保制度，使得相關案件在訴訟時無法可依，特別是知識產權的受讓人將被迫陷入無所適從的尷尬境地。以本案為例，原告以該項知識產權的權利人身份起訴該被告(從出讓人處受讓該知識產權)侵權，受讓人以其與出讓人之間的采購協(xié)議作為抗辯。如果說，原告的起訴是依法有據的，那么從道理上講被告的抗辯理由也是合理的。由于被告的抗辯不直接針對原告的證據，根據合同只能約束合同當事人，不得對抗合同以外的人這一合同法基本原則。法院有權判定被告敗訴，并承擔侵權的民事法律責任。為維護自己的合法權益，被告只得依據采購協(xié)議再去起訴出讓人，這時候，出讓人可能會拿出一系列的證據證明其是合法的權利人，受讓人可能再次敗訴。面臨這樣的法律地位，受讓人怎么辦?是咽下該苦果，還是把訴訟進行到底?
一審法院作出上述判決，從法律層面上增加了受讓人在受讓某項知識產權時進行審查的責任。為了避免類似事件發(fā)生，其他商家在準備購買某項知識產權時，不得不把工作作在前頭。受讓方必須要求出讓方提供其為合法權利人的證明文件，還得進行相關調查，以查明真正的權利人。不僅如此，從某種層面上講，受讓人即便是盡了合理審查的義務，還是無法辯明真正的權利人，只要受讓人受讓的知識產權侵犯了其他權利人的合法權益，法律就推定受讓人沒有盡到合理審查的義務。這樣的法律規(guī)定實際是缺乏操作性，而且可能增加社會矛盾的產生。相關交易的成本因此將大大增加，這顯然對整個市場的發(fā)展不利。
同時國際上關于涉外買賣合同的相關法律、公約均規(guī)定了所有權擔保制度、瑕疵擔保制度，因此，我國當事人應培養(yǎng)瑕疵擔保制度的意識，并形成相關案件的訴訟模式，這有助于避免訟累，促進市場交易健康發(fā)展。
二.在現時法律制度下，知識產權的受讓人應在合同中確立瑕疵擔保條款。
為了盡可能避免出現上述尷尬境地，知識產權的受讓人應當學會利用合同保護自己的合法權益，同時在面臨相關訴訟時應積極合理使用法律武器。當事人在合同之中確立權利瑕疵擔保條款，通過合同條款來保障自己的合法權益。首先在與出讓方簽訂的合同中制訂權利瑕疵擔保條款，該條款應包括三個層次的內容：(1)出讓方承諾，一旦受讓方遭遇其他權利人的侵權訴訟，出讓方應當有義務，以第三人的身份參與訴訟;(2)如果法院最終不同意追加第三人，受讓人應當要求其出讓人以其名義參加訴訟;(3)一旦法院判決受讓方侵權，出讓方應承擔侵權責任，同時應承擔對受讓方的違約責任。其次，一旦碰到侵權訴