建筑工程質量保修協議(精選6篇)
建筑工程質量保修協議 篇1
發包人(全稱):
承包人(全稱):
為保證 (工程名稱)在合同使用期限內正常使用,發包人承包人協商一致簽訂工程質量保修書。承包人在質量保修期內按照有關管理規定及雙方約定承擔工程質量保修責任。
一、工程質量保修范圍和內容
質量保修范圍包括地基基礎工程、主體結構工程、屋面防水工程和雙方約定的其他土建工程,以及電氣管線、上下水管線的安裝工程,供熱、供冷系統工程等項目。具體質量保修內容雙方約定如下:
二、質量保修期
質量保修期從工程實際竣工之日算起。分單項竣工驗收的工程,按單項工程分別計算質量保修期。
1、地基基礎、主體結構工程為 設計使用年限 年;
2、屋面防水工程及有關防水要求為 年;
3、裝飾裝修工程為 年;
4、除燈器、插座外,電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為 2年;
5、供熱及供冷為 采暖及供冷期;
6、室外的上下水和小區道路等市政公用工程為 年;
7、其他約定:
三、質量保修責任
1、屬于保修范圍和內容的項目,承包人應在接到修理通知之后7天內派人修理。承包人不在約定期內派人修理,發包人可委托其他人員修理,保修費用從質量保修金內扣除。
2、發生須緊急搶修事故(如上水跑水、暖氣漏水漏氣、燃氣漏氣等),承包人接到通知后,應立即到達事故現場搶修。非承包人施工質量引起的事故,搶修費用由發包人承擔。
3、在國家規定的工程合理使用期限內,承包人確保地基基礎工程和主體結構的質量。因承包人原因致使工種在合同使用期限內造成人身和財產損害的,承包人應承擔損害賠償責任。
四、質量保修金的支付
本工程約定的工程質量保修金為施工合同價款的 5 %。質量保修金銀行利率為零。
五、質量保修金的返還和追加
保修金由發包人在應付款中扣出。如未發生工程質量保修金行為的,在工程竣工驗收合格滿一年后14天內返還50%的質量保修金,在滿兩年后14天內再返還50%的質量保修金,質量保修金不計利息。在保修金不足以支付工程維修的,發包人有權要求承包人追加。
六、其他
雙方約定的其他工程質量保修事項:
本工程質量保修書作為施工合同附件,由施工合同發包人承包人雙方共同簽署。
發包人(公章): 承包人(公章):
法定代表人(簽字): 法定代表人(簽字):
年 月 日 年 月 日
建筑工程質量保修協議 篇2
發包人:
承包人:
根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建筑工程質量保修辦法》,經協商一致,對________________________________________________簽定工程質量保修書。
一、工程質量保修范圍和內容
承包人在質量保修期內,按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定,承擔本工程質量保修責任。
質量保修范圍包括地基基礎工程、主體結構工程,屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏,供熱與供冷系統,電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程,以及雙方約定的其他項目。具體保修的內容,雙方約定如下:
二、質量保修期
雙方根據《建設工程質量管理條例》及有關規定,約定本工程的質量保修期如下:
⒈地基基礎工程和主體結構工程為設計文件規定的該工程合理使用年限;
⒉屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏為______________年;
⒊裝修工程為____________年;
⒋電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為________________年;
⒌供熱與供冷系統為__________________個采暖期、供冷期;
⒍住宅小區內的給排水設施、道路等配套工程為________________年;
⒎其他項目保修期限約定如下:質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算。
三、質量保修責任
⒈屬于保修范圍、內容的項目,承包人應當在接到保修通知之日起7天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的,發包人可以委托他人修理。
⒉發生緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知后,應當立即到達事故現場搶修。
⒊對于涉及結構安全的質量問題,應當按照《房屋建筑工程質量保修辦法》的規定,立即向當地建設行政主管部門報告,采取安全防范措施;由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案,承包人實施保修。
⒋質量保修完成后,由發包人組織驗收。
四、保修費用
保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。
五、其他
雙方約定的其他工程質量保修事項:
本工程質量保修書,由施工合同發包人、承包人雙方在竣工驗收前共同簽署,作為施工合同,其有效期限至保修期滿。
發包人:承包人:
法定代表人:法定代表人:
日期:日期:
建筑工程質量保修協議 篇3
發包人、承包人根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建筑工程質量保修辦法》,經協商一致,對____簽定工程質量保修書。
一、工程質量保修范圍和內容
承包人在質量保修期內,按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定,承擔本工程質量保修責任。
質量保修范圍包括地基基礎工程、主體結構工程,屋面防水工程、有防水要求的—衛生間、房間和外墻面的防滲漏,供熱與供冷系統,電氣管線、給排水管道設備安裝和裝修工程,以及雙方約定的其他項目。具體保修的內容,雙方約定如下:____。
二、質量保修期
雙方根據《建設工程質量管理條例》及有關規定,約定本工程的質量保修期如下:
1.地基基礎工程和主體結構工程為設計文件規定的該工程合理使用年限;
2.屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏為____年;
3.裝修工程為____年;
4.電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為_________年;
5.供熱與供冷系統為________個采暖期、供冷期;
6.住宅小區內的給排水設施、道路等配套工程為_______年;
7.其他項目保修期限約定如下:_______________________。
質量保修期自工程竣工驗收合格之曰起計算。
三、質量保修責任
1.屬于保修范圍、內容的項目,承包人應當在接到保修通知之曰起7天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的,發包人可以委托他人修理。
2.發生緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知后,應當立即到達事故現場搶修。
3.對于涉及結構安全的質量問題,應當按照《房屋建筑工程質量保修辦法》的規定,立即向當地建設行政主管部門報告,采取安全防范措施;由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案,承包人實保修。
4.質量保修完成后,由發包人組織驗收。
四、保修費用
保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。
五、其他
雙方約定的其他工程質量保修事項:________________________。
本工程質星保修書,由施工合同發包人、承包人雙方在竣工驗收前共同簽署,作為施工合同附件其有效期限至保修期滿。
發包人:
承包人:
法定代表人:
法定代表人:
年月日
年月日
建筑工程質量保修協議 篇4
工程名稱:
工程地點:
委托單位:
檢測單位:
簽訂地點:
簽訂日期: 年 月 日
甲方(委托單位):
乙方(檢測單位):
根據《中華人民共和國民法典》以及其他有關建設工程質量檢測法律法規的規定,雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲、乙雙方就本建設工程檢測事項協商一致,簽訂本合同。
工程概況:
工程名稱:
工程地址:
建設單位:
設計單位:
監理單位:
總承辦單位:
施工單位:
第一條 檢測項目
甲方委托乙方檢測的檢測項目包括(以打“√”為準):
□建筑材料檢測 □主體結構工程檢測 □地基基礎工程檢測
□鋼結構工程檢測 □室內環境檢測 □變形測量
□建筑節能檢測 □市政道路工程檢測 □建筑機械檢測
□建筑幕墻工程檢測 □通風與空調工程檢測 □基坑監測
□裝飾裝修材料有害物質檢測
□其他:________________________________________。
說明:因施工質量、試件制作等原因產生的各類現場實體檢測甲方另行委托,費用按實際計算。
第二條 檢測標準
1.甲方明確檢測標準(可以是國家標準、行業標準或企業標準)情況下,按甲方指定標準進行檢測。
2.甲方未明確檢測標準,按工程施工驗收規定的標準執行。
3.各類標準執行優先后等級:國家標準>行業標準>企業標準。
第三條 檢測費用的核算和支付
1. 檢測費用按20__年《廣西建設工程質量檢測和建筑材料試驗收費項目及標準指導性意見》文件執行,文件中未明確規定單價的項目費用雙方協商確定。
2. 本合同各檢測項目單價見20__年《廣西建設工程質量檢測和建筑材料試驗收費項目及標準指導性意見》文件執行,總檢測費用為(大寫) 元
(小寫) 元。
3. 雙方同意按照下列 種支付方式支付檢測費用。
1) 自本合同簽訂之日起_____日內,甲方支付全部檢測費用。
2) 自乙方提交檢測報告之日起______日內,甲方支付該檢測項目的檢測費用。
3) 自本合同簽訂之日起每______日,甲方按乙方實際完成的檢測數量支付檢測費用。
4) 自本合同簽訂之日起 日,甲方向乙方支付合同總檢測費的30%,主體工程封頂甲方向乙方支付合同總檢測費的40%,工程竣工驗收前甲方向乙方支付合同總檢測費的30%。
4.甲方對檢測項目費用有異議的,應及時與乙方進行協商,但不得拖延其他無異議項目檢測費用的支付。
第四條 檢測報告的交付
乙方交付檢測報告時間如遇特殊情況(設計變更、檢測量變化、自然條件影響以及非檢測人原因造成的停工等)時,報告交付時間順延;乙方交付檢測報告一式 份,并對其準確性和可靠性負責。當甲方對部分檢測項目的檢測報告份數有特殊需要時,可另行約定。
雙方約定按照下列第 種方式交付檢測報告
第五條 檢測樣品的運輸
雙方約定按以下第______種方式運輸檢測樣品。乙方按有關規定對檢測后的樣品進行留樣。
第六條 甲方的權利和義務
1. 甲方不得將同一單位工程中的同一類型檢測項目委托其他檢測機構進行檢測。
2. 甲方應于檢測活動開始前______日內向乙方提供與本檢測業務有關的資料及文件,并對資料的可靠性負責。
3. 委托檢測前,甲方應將見證單位和見證人員以書面形式通知乙方。見證人員發生變更的,甲方應及時書面告知乙方。
4. 在委托見證取樣類樣品檢測前,甲方應填寫檢測委托單,并經見證人員和取樣人員當場簽字確認。
5. 檢測項目屬于工程類檢測的,甲方應提前______日將現場檢測日期通知乙方,并確保現場具備檢測所需的條件。見證人員應對工程現場檢測進行見證,并簽字確認。
6. 甲方應為乙方提供必要的外部工作條件。
7. 甲方不得以任何方式要求乙方出具虛假檢測報告。
第七條 乙方的權利義務
1. 乙方應向甲方提供與本工程檢測業務有關的資料,包括營業執照、建設工程檢測資質證書等。
2. 檢測項目屬于工程類檢測的,乙方應事先編制檢測方案報送甲方。
3. 乙方應在甲方通知的日期進場開展檢測活動。
4. 乙方現場檢測時應遵守工程安全管理及其他工程現場管理制度。
5. 對于已納入廣西建設工程檢測信息管理系統內的檢測項目,乙方應使用該系統實施檢測和管理,并出具檢測報告。
6. 檢測結果不合格的,乙方應在獲得檢測結果后______日內通知甲方。
第八條 對檢測結論異議的處理
甲方對檢測結論有異議的,可由雙方共同認可的檢測機構復檢。復檢結論與原檢測結論相同,由甲方支付復檢費用;反之,則由乙方承擔復檢費用。對復檢結論仍有異議的,可向建設主管部門申請專家論證解決。
第九條 違約責任
1. 甲方逾期支付檢測費用的,每逾期一日應按未支付費用_____的______%向乙方支付違約金。
2. 因甲方未履行義務而造成乙方無法按時保質地完成檢測業務的,甲方應當承擔相應的經濟損失,并賠償由此給乙方造成的損失。完成檢測業務的時限由雙方另行約定。
3. 乙方未按照合同約定時間提交檢測報告,每逾期一日應按相關檢測項目檢測費用的_____%向甲方支付違約金。
4. 檢測報告信息錯誤、未按照約定檢測依據進行檢測或者檢測結論判斷錯誤的,乙方應進行更正或免費重新進行檢測,給甲方造成損失的應予以賠償,由甲方原因造成上述錯誤的除外。
5. 其他違約責任: 。
第十條 其他約定事項
________________________________________________________。
第十一條 爭議的解決方式
雙方發生爭議的,可協商解決,或向有關部門申請調解;也可提請桂林市仲裁委員會仲裁。雙方當事人未在合同中約定仲裁機構,事后又未達成仲裁書面協議的,可向人民法院起訴。
第十二條 附則
1. 本合同自雙方簽字或者蓋章之日起生效。本合同一式_____份,雙方各執_____份。
2. 雙方履行完合同規定的義務后,本合同即行終止。
3. 本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協議,有關協議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等,均為本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方: (蓋章)
法定代表人/委托代理人: (簽名)
年 月 日
乙方: (蓋章)
法定代表人/委托代理人: (簽名)
年 月 日
建筑工程質量保修協議 篇5
甲方:
乙方(施工方):
甲、乙雙方就工程質量保證金事宜,經協商,達成協議如下:
1.就項目,乙方作為施工單位,應于年月日之前將質量保證金人民幣共計元存入甲方賬戶,甲方收到該保證金后應向乙方出具收條。
2.工程出現質量缺陷問題,經甲方書面通知后,如乙方在接到相關通知后在約定的時間內不履行維修職責,甲方可委托具有相應資質的單位進行維修,實際發生的費用可以從質量保證金中支付;但甲方委托的單位進行維修后的工程出現的工程質量問題由甲方負責,乙方不再承擔責任。
3.工程質保期滿后3日內,甲方應將已收取的質量保證金扣除合理支付(如有)部分后的余額返還乙方。
4.甲方挪用該質量保證金、管理質量保證金不當,或逾期不返還質量保證金的,甲方承擔由此引起的所有法律責任。
5.未盡事宜,另行協商。
在本協議履行過程中,如存在爭議,經協商不成的,雙方同意由乙方所在地的有管轄權的人民法院裁決。
6.本協議一式二份,甲、乙方各執一份,經雙方簽字或蓋章后生效。
甲方(簽章):_________
乙方(簽章):___________
______年___月___日
簽訂地點:_____________
建筑工程質量保修協議 篇6
建筑工程質量保證書范本
發包人(甲方):_____________________
承包人(乙方):_____________________
發包人、承包人根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建筑工程質量保修辦法》,經協商一致,對_______(工程全稱)簽定工程質量保證書。
2?該工程在市質量監督站、市安全監督站及許昌安全管理局監督下,施工中嚴格執行工程建設強制性標準,安全生產、文明施工、百年大計、質量第一。
第一條?工程質量承包范圍和內容
承包人在質量保修期內,按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定,承擔本工程質量保修責任。
質量保修范圍包括地基基礎工程、主體結構工程,屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏,電氣管線、給排水管道,以及雙方約定的其他項目。
第二條?質量保證條款明細:
雙方根據《建設工程質量管理條例》及有關規定,約定本工程的質量保證如下:
1.保證地基基礎工程和主體結構工程能達到合理使用年限;
強化技術管理人員、技術工程師的質量意識,加大質量宣傳教育力度,明確質量目標和落實質量責任制。保障施工準備、施工中和系統調試運行,竣工后服務保證幾個階段的工作內容、工作程序、權限和方法,使質量在整個施工過程中處于受空狀態。
2.保證屋面具有防水能力,房間樓層和外墻面及洗手間等具防滲漏性能。
購貨方嚴格按產品包裝上注明的`貯藏條件貯藏?因購貨方對產品保管養護不善而造成產品質量問題由購貨方負責。
3.保證整體樓層具有抗風防水抗震能力。
4.保證樓層有加高再建承受能力;
5.保證房屋各樓層建筑高度達到發包方要求;
6.保證房屋建筑格局適用于甲方需求。
7.其他項目保證條約:___________________________________。
質量保證自工程竣工驗收合格之日起生效。
年?月?日?年?月?日
第三條?質量保修責任
本工程質量保修書,由施工合同發包人、承包人雙方在竣工驗收前共同簽署,作為施工合同附件,其有效期限至保修期滿。
2.發生緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知后,應當立即到達事故現場搶修。
嚴格按有關規定組織有關人員進行檢驗施工質量檢查評定。做到對重要功能性分部工程質量先經自檢合格,在報建設方,驗收合格后再行投運;
3.對于涉及結構安全的質量問題,應當按照《房屋建筑工程質量保修辦法》的規定,立即向當地建設行政主管部門報告,采取安全防范措施;由當地安全建筑管理部門或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案,承包人實施保修。
4.除不可抗力以外造成的房屋倒塌、裂縫、傾斜等因素,乙方負全部責任。
(不可抗力:指因戰爭、_____、空中飛行物體墜落或其他非甲乙方責任造成的爆炸、火災、以及特大自然災害。)
第四條?保修費用
因建筑質量出現問題而造成的修建費用由乙方承擔。
第五條?其他
雙方約定的其他工程質量其它注意事項:________________________.
(二)?發生須緊急搶修事故(如上水跑水,暖氣漏氣漏水、燃氣泄露、電器、設備故障造成停電等),本公司接到通知后,立即到達事故現場組織承包方或物業管理部門進行搶修。非施工質量引起的事故,搶修費用由本公司或造成事故者承擔。
本工程質量保證書,由甲乙雙方在竣工前共同簽署,自簽訂之日起即產生法律效力,本合同簽訂后,甲乙雙方如需要提出修改時,經雙方協商一致后,可以簽訂補充協議,作為本合同的補充合同。
甲方:?___________?乙方:____________
法定代表人(簽字):?__________?法定代表人(簽字):____________
因我方供應貨物的質量問題,對貴公司造成了不良影響的,我方愿承擔該批貨物價款1-10倍的罰款,并承擔由此所造成的經濟損失及法律責任。
___年___月___日?___年___月___日
