廣告牌施工合同（通用20篇）
廣告牌施工合同 篇1
委托方(以下簡稱甲方)：
承攬方(以下簡稱乙方)：
經甲乙雙方共同協商，甲方委托乙方承建戶外廣告牌,為明確雙方的權利義務,特訂立本合同。
一、工程概況：
1合同標的為高__米，寬約__米角鋼框架表面安裝鍍鋅板廣告牌廣告工程,數量為__個。
2戶外大型廣告牌的名稱：
3施工地點：
4上述廣告牌的主材品名、規格、數量、見本合同附件一。
5上述廣告牌工程施工圖紙，見本合同附件二。
二、甲方的責任：
1辦理土地征用、拆遷補償、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，在開工后繼續負責解決以上問題。
2將施工所需水、電、線路從施工場地外部接至施工地點,保證施工期間的需要。
3開通施工場地與城鄉公共道路的通道，以及施工場地內的主要道路，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通。
4向乙方提供施工場地的工程地質和地下管線資料，對資料的真實準確性負責。
5辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、用水、用電、道路交通等的申請批準手續。
6 提供施工圖紙并進行技術交底。
8應由甲方承擔的其它工作。
9甲方未能履行本義務，導致工期延誤或給乙方造成損失的，甲方賠償乙方的損失，順延延誤的工期。
10如基礎位置土質含水豐富或有流沙土層需降水后挖槽，降水由甲方負責按基礎深度低1-2米執行，費用由甲方承擔。
11該廣告牌制作期間如因甲方原因造成乙方職員誤工每人每天補償90元。如該廣告牌因故停工甲方向乙方支付該廣告牌制作期間實際產生的`材料費、工資、交通、生活、管理等費用，按時與乙方結算。如甲方不履行或不能完全履行本合同第二項第1、3、4、5條內容，出現扣留、罰沒、罰款等結果由甲方負責處理，產生費用由甲方承擔，給乙方造成經濟損失的由甲方負責等值賠償，影響工期的后果由甲方自行承擔。
12根據工程進度依據合同約定內容對乙方的工作結果給予驗收評定。
三、乙方的責任：
1按合同和合同附件約定內容，保質保量完成本協議工程項目。
2根據工作需要，提供和維修施工使用的照明、圍欄設施，并負責安全保衛。
3已竣工工程未交付甲方之前，乙方負責已完成工程的保護工作，保護期間發生損壞，乙方自費予以修復。
4乙方接受甲方依據本合同相關條款對本工程全程監督，依據實際結果給乙方驗收評定。甲方提出施工中出現的違規問題，乙方應即刻給予答復并及時處理，否則，由此產生的經濟損失和后果由乙方承擔。
5乙方在工程施工前期向甲方提供營業執照，所用材料的品名、規格、數量、清單，以及詳細施工方案，包括進場日期、施工進度表。
6乙方做好廣告牌避雷事宜。
7乙方承諾依據本合同約定內容和合同附件清單用料進料施工，所使用的鋼材符合國家標準q235或q235b。乙方在工程開工前送本合同約定的材料樣本給甲方檢驗，經檢驗合格，甲方在材料樣本上簽字并封存，材料樣本一式兩份，甲、乙雙方各一份，乙方收到甲方簽字并封存的材料樣本后按材料樣本質量標準進料，材料和加工件進場甲方按樣本質量進行驗收，驗收同時乙方向甲方提供廠家的《產品質量證明書》，乙方在工程施工中如出現上述主材在甲方驗收過程中不符合本合同約定內容，責任全權由乙方承擔。
甲方：
乙方：
日期：
廣告牌施工合同 篇2
甲方：___________
乙方：___________
經甲乙雙方共同協商，甲方委托乙方承建戶外廣告牌,為明確雙方的權利義務,特訂立本合同。
一、工程概況：
1、合同標的為高_____米，寬約_____米角鋼框架表面安裝鍍鋅板廣告牌廣告工程,數量為_____個。
2、戶外大型廣告牌的名稱：
3、施工地點：
4、上述廣告牌的主材品名、規格、數量、見本合同附件一。
5、上述廣告牌工程施工圖紙，見本合同附件二。
二、甲方的責任：
1、辦理土地征用、拆遷補償、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，在開工后繼續負責解決以上問題。
2、將施工所需水、電、線路從施工場地外部接至施工地點,保證施工期間的需要。
3、開通施工場地與城鄉公共道路的通道，以及施工場地內的主要道路，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通。
4、向乙方提供施工場地的工程地質和地下管線資料，對資料的真實準確性負責。
5、辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、用水、用電、道路交通等的申請批準手續。
6、提供施工圖紙并進行技術交底。
7、應由甲方承擔的其它工作。
8、甲方未能履行本義務，導致工期延誤或給乙方造成損失的，甲方賠償乙方的損失，順延延誤的工期。
9、如基礎位置土質含水豐富或有流沙土層需降水后挖槽，降水由甲方負責按基礎深度低1-2米執行，費用由甲方承擔。
10、該廣告牌制作期間如因甲方原因造成乙方職員誤工每人每天補償90元。如該廣告牌因故停工甲方向乙方支付該廣告牌制作期間實際產生的材料費、工資、交通、生活、管理等費用，按時與乙方結算。如甲方不履行或不能完全履行本合同第二項第1、3、4、5條內容，出現扣留、罰沒、罰款等結果由甲方負責處理，產生費用由甲方承擔，給乙方造成經濟損失的由甲方負責等值賠償，影響工期的后果由甲方自行承擔。
11、根據工程進度依據合同約定內容對乙方的工作結果給予驗收評定。
三、乙方的責任：
1、按合同和合同附件約定內容，保質保量完成本協議工程項目。
2、根據工作需要，提供和維修施工使用的照明、圍欄設施，并負責安全保衛。
3、已竣工工程未交付甲方之前，乙方負責已完成工程的保護工作，保護期間發生損壞，乙方自費予以修復。
4、乙方接受甲方依據本合同相關條款對本工程全程監督，依據實際結果給乙方驗收評定。甲方提出施工中出現的違規問題，乙方應即刻給予答復并及時處理，否則，由此產生的經濟損失和后果由乙方承擔。
5、乙方在工程施工前期向甲方提供營業執照，所用材料的品名、規格、數量、清單，以及詳細施工方案，包括進場日期、施工進度表。
6、乙方做好廣告牌避雷事宜。
7、乙方承諾依據本合同約定內容和合同附件清單用料進料施工，所使用的鋼材符合國家標準q235或q235b。乙方在工程開工前送本合同約定的材料樣本給甲方檢驗，經檢驗合格，甲方在材料樣本上簽字并封存，材料樣本一式兩份，甲、乙雙方各一份，乙方收到甲方簽字并封存的材料樣本后按材料樣本質量標準進料，材料和加工件進場甲方按樣本質量進行驗收，驗收同時乙方向甲方提供廠家的《產品質量證明書》，乙方在工程施工中如出現上述主材在甲方驗收過程中不符合本合同約定內容，責任全權由乙方承擔。
8、開工前乙方向甲方提供工程進度項目驗收單，甲方按單根據工程進度進行項目驗收。
9、立柱的主體鋼結構部分乙方按合同要求自行在乙方廠內加工。
10、該廣告工程竣工后在質保期內因人為所致、養護不力產生銹蝕所致、不可抗力所致產生的結果，乙方不予承擔責任。確系質量問題造成的無法修復的嚴重損壞乙方向甲方賠償該廣告牌等值費用，產生的后果由乙方承擔。出現可修復質量問題，由乙方免費修理。
四、工程施工工期：
自甲方通知進場施工起___個工作日工程竣工。因以下原因造成工期延誤，工期相應順延，并由甲方承擔延期竣工的相應損失。
1、甲方未能按約定提供開工條件。
2、設計變更和工程量增加。
3、非乙方原因停水、停電、停氣等造成停工。
4、不可抗力。
5、經雙方協商同意工期順延。
6、春節假期（年28-年初16）
7、吊裝期內因4級以上風（含4級風）不利于吊車安全吊裝，因雨地陷不利于吊車安全進場造成停工。
8、甲方未按約定時間付款的延期時日。
五、合同總價：
經雙方商定，每個高立柱廣告牌施工承包價_____元(不含畫布、照明電器工程、照明主電纜部分)，共計小寫：￥_____元整_____；_____大寫：人民幣_____元整；照明工程造價共計小寫：￥_____元_____整；_____大寫：人民幣_____元整；總計小寫：￥_____元_____整；_____大寫：人民幣_____元整。
六、付款方式：
合同簽訂生效后,甲方付乙方合同總款10%計：_________元定金；工人、機具和基礎材料（詳見施工用料明細第一部分中的預埋鋼筋、地螺栓、法蘭）到場后付合同總款10%款項計：_____元整；;獨立鋼筋混凝土施工結束甲方付給乙方合同總款10%款項計：______元;整；立柱主材進場甲方向乙方支付合同款30%款項計__________________元整;部分牌面材料進場牌面制作前甲方向乙方支付合同總款百分之20%款計：_____元整，基礎、立柱、牌面項目工程竣工之日至次日甲方向乙方支付合同總款10%款項計：_____元整，吊裝結束經甲方驗收合格甲方付給乙方合同款百分7%計：____________元整;余款3%計：_______元整待該工程竣工滿一年內支付。以上款項甲方應按時匯入乙方提供的帳戶，乙方按甲方匯款進度同期進行施工進度安排。本工程竣工后7日內甲方依據本合同相關條款給乙方結算工程款。本工程造價為協議造價不接受任何形式的審計、比較壓價。_______
七、乙方應遵守安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方自行承擔。甲方不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工，因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔相應責任。
八、乙方應保證工程質量，標準為本合同和合同附件約定內容。質保時間為三年，按時養護確保正常使用年限不低于XX年，一年內由乙方免費保養，從第二年起由甲方負責每年的`維護（照明項目部分由乙方提供的，燈具及電器部分質保期為6個月）。
九、工程竣工時乙方應通知甲方，甲方按合同和合同約定相關驗收內容要求對工程進行驗收。自工程竣工乙方通知甲方之日起超過七日，甲方仍未驗收的，視為驗收完畢，驗收之日即為合同標的物交付之日。
十、在本合同履行過程中，乙方違約按每日500元向甲方支付違約金；甲方違約，應按每日500元向乙方支付違約金。
十一、在工程施工過程中，如出現第三方干涉工程施工情況，乙方應在第一時間內向甲方通報。甲方應及時予以解決。乙方在施工期間，應與周邊相關群眾融洽相處，如因不能避免的工作原因，第三方與乙方發生正面沖突，甲方未及時處理或處理不力使第三方和乙方產生的矛盾造成乙方職員潛在人身安全隱患，致使工作無法正常開展，產生惡劣后果，乙方有權單方暫停履行本合同，直至甲方排除相應矛盾。所產生的后果及因此給乙方造成的所有經濟損失由甲方承擔并賠付。
十二、本合同未完全履行完畢，甲方無權出售、處置上述廣告牌。如工程竣工后出現甲方扣、壓乙方工程款，視為甲方放棄乙方提供的質保，自甲方扣、壓乙方工程款形成事實之日起，為甲方放棄乙方提供質保之日始。乙方在此后的工程款索要過程中可向甲方追討因扣、壓工程款產生的利息損失。甲方扣、壓乙方工程款自約定付款之日起計算滿六個月時間，乙方有權不通知甲方將上述廣告牌拆除變賣抵付欠款。
十三、本合同的附件為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
十四、未經合同對方書面同意，任何一方不得將其在本合同中的權利及義務轉讓或托付給任何第三方。
十五、本合同如有未盡事宜雙方協商解決，可以另行簽定補充協議，作為本合同的組成部分。
十六、本合同履行若發生爭議雙方應協商解決，解決不成的，應向原告方所在地人民法院起訴。
十七、本合同自雙方簽章之日生效，.本合同一式兩份，雙方各執一份。
臨時重點補充：因近期原材料價格浮動較大，漲價頻繁，本合同在履行過程中如因甲方原因造成合同期延長，延長期間發生原材料漲價，原材料漲價部分由甲方承擔。
甲方：___________乙方：___________
日期：___________日期：___________
廣告牌施工合同 篇3
甲方： 乙方：
依照《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經甲、乙雙方協商，訂立本合同，具體內容如下：
一、甲方將望謨縣桑郎鎮磚廠路口的廣告牌發包給乙方。
1、發包方式：包工包料，乙方所使用的材料必須是國家合格產品。
2、施工方式：乙方必須按照甲方事先規定的方案施工。 3、工程承包按廣告牌牌面面積計算，高5米，長12米，共120平方米，安裝時離地0.5米-1米，每平方250元，合計：叁萬圓整(30000.00元)。(包括挖坑、灌水泥漿、不包括廣告布)
4、付款方式：整個工程由乙方執行資金購材料施工。施工完畢，經驗收合格，由乙方開發票到甲方一次性結清。
5、施工的工期為15天(20xx年3月10日至20xx年3月25日)，如遇雨天往后推遲。
二、本合同未盡事宜，雙方協商解決。
三、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持一份，雙方簽字蓋章之日起生效，具有法律效力。
甲方： 乙方：
年月日：
廣告牌施工合同 篇4
委托方(以下簡稱甲方)：
承攬方(以下簡稱乙方)：
經甲乙雙方共同協商，甲方委托乙方承建戶外廣告牌,為明確雙方的權利義務,特訂立本合同。
一、工程概況：
1合同標的為高米，寬約米角鋼框架表面安裝鍍鋅板廣告牌廣告工程,數量為個。
2戶外大型廣告牌的名稱：
3施工地點：
4上述廣告牌的主材品名、規格、數量、見本合同附件一。
5上述廣告牌工程施工圖紙，見本合同附件二。
二、甲方的責任：
1辦理土地征用、拆遷補償、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，在開工后繼續負責解決以上問題。
2將施工所需水、電、線路從施工場地外部接至施工地點,保證施工期間的需要。
3開通施工場地與城鄉公共道路的通道，以及施工場地內的主要道路，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通。
4向乙方提供施工場地的工程地質和地下管線資料，對資料的真實準確性負責。
5辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、用水、用電、道路交通等的申請批準手續。
6提供施工圖紙并進行技術交底。
8應由甲方承擔的其它工作。
9甲方未能履行本義務，導致工期延誤或給乙方造成損失的，甲方賠償乙方的損失，順延延誤的工期。
10如基礎位置土質含水豐富或有流沙土層需降水后挖槽，降水由甲方負責按基礎深度低1-2米執行，費用由甲方承擔。
11該廣告牌制作期間如因甲方原因造成乙方職員誤工每人每天補償90元。如該廣告牌因故停工甲方向乙方支付該廣告牌制作期間實際產生的材料費、工資、交通、生活、管理等費用，按時與乙方結算。如甲方不履行或不能完全履行本合同第二項第1、3、4、5條內容，出現扣留、罰沒、罰款等結果由甲方負責處理，產生費用由甲方承擔，給乙方造成經濟損失的由甲方負責等值賠償，影響工期的后果由甲方自行承擔。
12根據工程進度依據合同約定內容對乙方的工作結果給予驗收評定。
三、乙方的責任：
1按合同和合同附件約定內容，保質保量完成本協議工程項目。
2根據工作需要，提供和維修施工使用的照明、圍欄設施，并負責安全保衛。
3已竣工工程未交付甲方之前，乙方負責已完成工程的保護工作，保護期間發生損壞，乙方自費予以修復。
4乙方接受甲方依據本合同相關條款對本工程全程監督，依據實際結果給乙方驗收評定。甲方提出施工中出現的違規問題，乙方應即刻給予答復并及時處理，否則，由此產生的經濟損失和后果由乙方承擔。
5乙方在工程施工前期向甲方提供營業執照，所用材料的品名、規格、數量、清單，以及詳細施工方案，包括進場日期、施工進度表。
6乙方做好廣告牌避雷事宜。
7乙方承諾依據本合同約定內容和合同附件清單用料進料施工，所使用的鋼材符合國家標準q235或q235b。乙方在工程開工前送本合同約定的材料樣本給甲方檢驗，經檢驗合格，甲方在材料樣本上簽字并封存，材料樣本一式兩份，甲、乙雙方各一份，乙方收到甲方簽字并封存的材料樣本后按材料樣本質量標準進料，材料和加工件進場甲方按樣本質量進行驗收，驗收同時乙方向甲方提供廠家的《產品質量證明書》，乙方在工程施工中如出現上述主材在甲方驗收過程中不符合本合同約定內容，責任全權由乙方承擔。
8 開工前乙方向甲方提供工程進度項目驗收單，甲方按單根據工程進度進行項目驗收。
9 立柱的主體鋼結構部分乙方按合同要求自行在乙方廠內加工。
10 該廣告工程竣工后在質保期內因人為所致、養護不力產生銹蝕所致、不可抗力所致產生的結果，乙方不予承擔責任。確系質量問題造成的無法修復的嚴重損壞乙方向甲方賠償該廣告牌等值費用，產生的后果由乙方承擔。出現可修復質量問題，由乙方免費修理。
四、工程施工工期：
自甲方通知進場施工起___個工作日工程竣工。因以下原因造成工期延誤，工期相應順延，并由甲方承擔延期竣工的相應損失。
1 甲方未能按約定提供開工條件。
2 設計變更和工程量增加。
3 非乙方原因停水、停電、停氣等造成停工。
4 不可抗力。
5 經雙方協商同意工期順延。
6 春節假期(年28-年初16)
7 吊裝期內因4級以上風(含4級風)不利于吊車安全吊裝，因雨地陷不利于吊車安全進場造成停工。
8 甲方未按約定時間付款的延期時日。
五、 合同總價：
經雙方商定，每個高立柱廣告牌施工承包價 元(不含畫布、照明電器工程、照明主電纜部分)，共計小寫：￥ 元整 ; 大寫：人民幣 元整;照明工程造價共計小寫：￥ 元 整; 大寫：人民幣 元整;總計小寫：￥ 元 整; 大寫：人民幣 元整。
六、 付款方式：
合同簽訂生效后,甲方付乙方合同總款10%計：____ 元定金;工人、機具和基礎材料(詳見施工用料明細第一部分中的預埋鋼筋、地螺栓、法蘭)到場后付合同總款10%款項計： 元整;;獨立鋼筋混凝土施工結束甲方付給乙方合同總款10%款項計：_ 元;整;立柱主材進場甲方向乙方支付合同款30%款項計 __ _ 元整;部分牌面材料進場牌面制作前甲方向乙方支付合同總款百分之20%款計： 元整，基礎、立柱、牌面項目工程竣工之日至次日甲方向乙方支付合同總款10%款項計：元整，吊裝結束經甲方驗收合格甲方付給乙方合同款百分7%計： __ 元整;余款3%計：_ _元整待該工程竣工滿一年內支付。以上款項甲方應按時匯入乙方提供的帳戶，乙方按甲方匯款進度同期進行施工進度安排。本工程竣工后7日內甲方依據本合同相關條款給乙方結算工程款。本工程造價為協議造價不接受任何形式的審計、比較壓價。
七、 乙方應遵守安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方自行承擔。甲方不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工，因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔相應責任。
八、乙方應保證工程質量，標準為本合同和合同附件約定內容。質保時間為三年，按時養護確保正常使用年限不低于xx年，一年內由乙方免費保養，從第二年起由甲方負責每年的維護(照明項目部分由乙方提供的，燈具及電器部分質保期為6個月)。
九、工程竣工時乙方應通知甲方，甲方按合同和合同約定相關驗收內容要求對工程進行驗收。自工程竣工乙方通知甲方之日起超過七日，甲方仍未驗收的，視為驗收完畢，驗收之日即為合同標的物交付之日。
十、 在本合同履行過程中，乙方違約按每日__500元_向甲方支付違約金;甲方違約，應按每日_500元向乙方支付違約金。
十一、在工程施工過程中，如出現第三方干涉工程施工情況，乙方應在第一時間內向甲方通報。甲方應及時予以解決。乙方在施工期間，應與周邊相關群眾融洽相處，如因不能避免的工作原因，第三方與乙方發生正面沖突，甲方未及時處理或處理不力使第三方和乙方產生的矛盾造成乙方職員潛在人身安全隱患，致使工作無法正常開展，產生惡劣后果，乙方有權單方暫停履行本合同，直至甲方排除相應矛盾。所產生的后果及因此給乙方造成的所有經濟損失由甲方承擔并賠付。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
委托代理人(簽字)：_________委托代理人(簽字)：_________
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
_________年____月____日_________年____月____日
廣告牌施工合同 篇5
委托方(以下簡稱甲方)：
承攬方(以下簡稱乙方)：
經甲乙雙方共同協商，甲方委托乙方承建戶外廣告牌,為明確雙方的權利義務,特訂立本合同。
一、工程概況：
1 合同標的為高 米，寬約 米角鋼框架表面安裝鍍鋅板廣告牌廣告工程,數量為 個。
2 戶外大型廣告牌的名稱：
3 施工地點：
4 上述廣告牌的主材品名、規格、數量、見本合同附件一。
5 上述廣告牌工程施工圖紙，見本合同附件二。
二、甲方的責任：
1 辦理土地征用、拆遷補償、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，在開工后繼續負責解決以上問題。
2 將施工所需水、電、線路從施工場地外部接至施工地點,保證施工期間的需要。
3 開通施工場地與城鄉公共道路的通道，以及施工場地內的主要道路，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通。
4 向乙方提供施工場地的工程地質和地下管線資料，對資料的真實準確性負責。
5 辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、用水、用電、道路交通等的申請批準手續。
6 提供施工圖紙并進行技術交底。
8 應由甲方承擔的其它工作。
9 甲方未能履行本義務，導致工期延誤或給乙方造成損失的，甲方賠償乙方的損失，順延延誤的工期。
10 如基礎位置土質含水豐富或有流沙土層需降水后挖槽，降水由甲方負責按基礎深度低1-2米執行，費用由甲方承擔。
11 該廣告牌制作期間如因甲方原因造成乙方職員誤工每人每天補償90元。如該廣告牌因故停工甲方向乙方支付該廣告牌制作期間實際產生的材料費、工資、交通、生活、管理等費用，按時與乙方結算。如甲方不履行或不能完全履行本合同第二項第1、3、4、5條內容，出現扣留、罰沒、罰款等結果由甲方負責處理，產生費用由甲方承擔，給乙方造成經濟損失的由甲方負責等值賠償，影響工期的后果由甲方自行承擔。
12 根據工程進度依據合同約定內容對乙方的工作結果給予驗收評定。
三 、乙方的責任：
1 按合同和合同附件約定內容，保質保量完成本協議工程項目。
2 根據工作需要，提供和維修施工使用的照明、圍欄設施，并負責安全保衛。
3 已竣工工程未交付甲方之前，乙方負責已完成工程的保護工作，保護期間發生損壞，乙方自費予以修復。
4 乙方接受甲方依據本合同相關條款對本工程全程監督，依據實際結果給乙方驗收評定。甲方提出施工中出現的違規問題，乙方應即刻給予答復并及時處理，否則，由此產生的經濟損失和后果由乙方承擔。
5 乙方在工程施工前期向甲方提供營業執照，所用材料的品名、規格、數量、清單，以及詳細施工方案，包括進場日期、施工進度表。
6 乙方做好廣告牌避雷事宜。
7 乙方承諾依據本合同約定內容和合同附件清單用料進料施工，所使用的鋼材符合國家標準Q235或Q235B。乙方在工程開工前送本合同約定的材料樣本給甲方檢驗，經檢驗合格，甲方在材料樣本上簽字并封存，材料樣本一式兩份，甲、乙雙方各一份，乙方收到甲方簽字并封存的材料樣本后按材料樣本質量標準進料，材料和加工件進場甲方按樣本質量進行驗收，驗收同時乙方向甲方提供廠家的《產品質量證明書》，乙方在工程施工中如出現上述主材在甲方驗收過程中不符合本合同約定內容，責任全權由乙方承擔。
8 開工前乙方向甲方提供工程進度項目驗收單，甲方按單根據工程進度進行項目驗收。
9 立柱的主體鋼結構部分乙方按合同要求自行在乙方廠內加工。
10 該廣告工程竣工后在質保期內因人為所致、養護不力產生銹蝕所致、不可抗力所致產生的結果，乙方不予承擔責任。確系質量問題造成的無法修復的嚴重損壞乙方向甲方賠償該廣告牌等值費用，產生的后果由乙方承擔。出現可修復質量問題，由乙方免費修理。
四、工程施工工期：
自甲方通知進場施工起___個工作日工程竣工。因以下原因造成工期延誤，工期相應順延，并由甲方承擔延期竣工的相應損失。
1 甲方未能按約定提供開工條件。
2 設計變更和工程量增加。
3 非乙方原因停水、停電、停氣等造成停工。
4 不可抗力。
5 經雙方協商同意工期順延。
6 春節假期(年28-年初16)
7 吊裝期內因4級以上風(含4級風)不利于吊車安全吊裝，因雨地陷不利于吊車安全進場造成停工。
8 甲方未按約定時間付款的延期時日。
五、 合同總價：
經雙方商定，每個高立柱廣告牌施工承包價 元(不含畫布、照明電器工程、照明主電纜部分)，共計小寫：￥ 元整 ; 大寫：人民幣 元整;照明工程造價共計小寫：￥ 元 整; 大寫：人民幣 元整;總計小寫：￥ 元 整; 大寫：人民幣 元整。
六、 付款方式：
合同簽訂生效后,甲方付乙方合同總款10%計：____ 元定金;工人、機具和基礎材料(詳見施工用料明細第一部分中的預埋鋼筋、地螺栓、法蘭)到場后付合同總款10%款項計： 元整;;獨立鋼筋混凝土施工結束甲方付給乙方合同總款10%款項計：_ 元;整;立柱主材進場甲方向乙方支付合同款30%款項計 __ _ 元整;部分牌面材料進場牌面制作前甲方向乙方支付合同總款百分之20%款計： 元整，基礎、立柱、牌面項目工程竣工之日至次日甲方向乙方支付合同總款10%款項計： 元整，吊裝結束經甲方驗收合格甲方付給乙方合同款百分7%計： __ 元整;余款3%計：_ _元整待該工程竣工滿一年內支付。以上款項甲方應按時匯入乙方提供的帳戶，乙方按甲方匯款進度同期進行施工進度安排。本工程竣工后7日內甲方依據本合同相關條款給乙方結算工程款。本工程造價為協議造價不接受任何形式的審計、比較壓價。 __
七、 乙方應遵守安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方自行承擔。甲方不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工，因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔相應責任。
八、乙方應保證工程質量，標準為本合同和合同附件約定內容。質保時間為三年，按時養護確保正常使用年限不低于20xx年，一年內由乙方免費保養，從第二年起由甲方負責每年的維護(照明項目部分由乙方提供的，燈具及電器部分質保期為6個月)。
九、工程竣工時乙方應通知甲方，甲方按合同和合同約定相關驗收內容要求對工程進行驗收。自工程竣工乙方通知甲方之日起超過七日，甲方仍未驗收的，視為驗收完畢，驗收之日即為合同標的物交付之日。
十、 在本合同履行過程中，乙方違約按每日__500元_向甲方支付違約金;甲方違約，應按每日_500元向乙方支付違約金。
十一、在工程施工過程中，如出現第三方干涉工程施工情況，乙方應在第一時間內向甲方通報。甲方應及時予以解決。乙方在施工期間，應與周邊相關群眾融洽相處，如因不能避免的工作原因，第三方與乙方發生正面沖突，甲方未及時處理或處理不力使第三方和乙方產生的矛盾造成乙方職員潛在人身安全隱患，致使工作無法正常開展，產生惡劣后果，乙方有權單方暫停履行本合同，直至甲方排除相應矛盾。所產生的后果及因此給乙方造成的所有經濟損失由甲方承擔并賠付。
十二、本合同未完全履行完畢，甲方無權出售、處置上述廣告牌。如工程竣工后出現甲方扣、壓乙方工程款，視為甲方放棄乙方提供的質保，自甲方扣、壓乙方工程款形成事實之日起，為甲方放棄乙方提供質保之日始。乙方在此后的工程款索要過程中可向甲方追討因扣、壓工程款產生的利息損失。甲方扣、壓乙方工程款自約定付款之日起計算滿六個月時間，乙方有權不通知甲方將上述廣告牌拆除變賣抵付欠款。
十三、本合同的附件為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
十四、未經合同對方書面同意，任何一方不得將其在本合同中的權利及義務轉讓或托付給任何第三方。
十五、本合同如有未盡事宜雙方協商解決，可以另行簽定補充協議，作為本合同的組成部分。
十六、本合同履行若發生爭議雙方應協商解決，解決不成的，應向原告方所在地人民法院起訴。
十七、本合同自雙方簽章之日生效，.本合同一式兩份，雙方各執一份。
臨時重點補充：因近期原材料價格浮動較大，漲價頻繁，本合同在履行過程中如因甲方原因造成合同期延長，延長期間發生原材料漲價，原材料漲價部分由甲方承擔。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
電話： 電話：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
簽訂日期： 簽訂日期：
廣告牌施工合同 篇6
委托方(以下簡稱甲方)：
承攬方(以下簡稱乙方)：
經甲乙雙方共同協商，甲方委托乙方承建戶外廣告牌,為明確雙方的權利義務,特訂立本合同。
一、工程概況：
1 合同標的為高 米，寬約 米角鋼框架表面安裝鍍鋅板廣告牌廣告工程,數量為 個。
2 戶外大型廣告牌的名稱：
3 施工地點：
4 上述廣告牌的主材品名、規格、數量、見本合同附件一。
5 上述廣告牌工程施工圖紙，見本合同附件二。
二、甲方的責任：
1 辦理土地征用、拆遷補償、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，在開工后繼續負責解決以上問題。
2 將施工所需水、電、線路從施工場地外部接至施工地點,保證施工期間的需要。
3 開通施工場地與城鄉公共道路的通道，以及施工場地內的主要道路，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通。
4 向乙方提供施工場地的工程地質和地下管線資料，對資料的真實準確性負責。
5 辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、用水、用電、道路交通等的申請批準手續。
6 提供施工圖紙并進行技術交底。
8 應由甲方承擔的其它工作。
9 甲方未能履行本義務，導致工期延誤或給乙方造成損失的，甲方賠償乙方的損失，順延延誤的工期。
10 如基礎位置土質含水豐富或有流沙土層需降水后挖槽，降水由甲方負責按基礎深度低1-2米執行，費用由甲方承擔。
11 該廣告牌制作期間如因甲方原因造成乙方職員誤工每人每天補償90元。如該廣告牌因故停工甲方向乙方支付該廣告牌制作期間實際產生的材料費、工資、交通、生活、管理等費用，按時與乙方結算。如甲方不履行或不能完全履行本合同第二項第1、3、4、5條內容，出現扣留、罰沒、罰款等結果由甲方負責處理，產生費用由甲方承擔，給乙方造成經濟損失的由甲方負責等值賠償，影響工期的后果由甲方自行承擔。
12 根據工程進度依據合同約定內容對乙方的工作結果給予驗收評定。
三 、乙方的責任：
1 按合同和合同附件約定內容，保質保量完成本協議工程項目。
2 根據工作需要，提供和維修施工使用的照明、圍欄設施，并負責安全保衛。
3 已竣工工程未交付甲方之前，乙方負責已完成工程的保護工作，保護期間發生損壞，乙方自費予以修復。
4 乙方接受甲方依據本合同相關條款對本工程全程監督，依據實際結果給乙方驗收評定。甲方提出施工中出現的違規問題，乙方應即刻給予答復并及時處理，否則，由此產生的經濟損失和后果由乙方承擔。
5 乙方在工程施工前期向甲方提供營業執照，所用材料的品名、規格、數量、清單，以及詳細施工方案，包括進場日期、施工進度表。
6 乙方做好廣告牌避雷事宜。
7 乙方承諾依據本合同約定內容和合同附件清單用料進料施工，所使用的鋼材符合國家標準q235或q235b。乙方在工程開工前送本合同約定的材料樣本給甲方檢驗，經檢驗合格，甲方在材料樣本上簽字并封存，材料樣本一式兩份，甲、乙雙方各一份，乙方收到甲方簽字并封存的材料樣本后按材料樣本質量標準進料，材料和加工件進場甲方按樣本質量進行驗收，驗收同時乙方向甲方提供廠家的《產品質量證明書》，乙方在工程施工中如出現上述主材在甲方驗收過程中不符合本合同約定內容，責任全權由乙方承擔。
甲方：乙方：年月日：
廣告牌施工合同 篇7
甲方：
乙方：
按照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。
第1條 工程概況
1.1 工程名稱：
1.2 工程地點：
1.3 工期：本工程自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工。
1.4 合同價款：小寫人民幣： 元
即大寫人民幣：
第2條 甲方權責
2.1 向建筑施工單位協調好乙方施工所需的場地、水、電等。
2.2 指派 為甲方代表，負責合同履行及工程審核。
2.3 指派 為甲方駐工地代表，對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、登記手續和其他事宜。
2.4 參加乙方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，審核乙方的施工方案和進度計劃，驗收工程。
2.5 確保在 年 月 日交付施工現場于乙方。
2.6 組織人員驗收乙方的工程。
2.7 確保按照合同確認之日期支付款項于乙方。
2.8 甲方負責此項廣告工程的報批。
第3條 乙方權責
3.1 開工前 天，乙方向甲方提供經確認的施工圖紙或做法說明 份，并向甲方現場交底。
3.2 指派 為乙方代表，負責解決乙方負責的各項事宜和合同履行。
3.3 指派 為乙方工地代表，按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務。
3.4 嚴格執行施工規范、安全操作流程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。做好工程進度表，并提供給甲方參考。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.5 遵守國家或地方政府有關部門對施工現場管理的規定，管理好施工隊伍，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾處理等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位（住戶）的關系。
3.6 施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，經甲方同意后辦理相應審批手續方可施工。
3.7 工程竣工未移交甲方之前，對現場的一切設施和工程成品進行保護。
3.8 乙方現場施工時必須全程戴印有博藝廣告字樣的安全帽，穿著印有xx公司字樣的工作服。
3.9 現場施工場地或水、電、設備等產生的費用由乙方自理。
3.10全力配合甲方或甲方的關聯單位、監理單位組織的檢查和驗收工作。
第4條 關于工期的約定
4.1 因甲方未按約定完成工作，影響工期的，工期相應順延。
4.2 因甲方未能按時交施工現場給乙方，影響工期的，工期相應順延。
4.3 因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期的，工期不能相應順延。
4.4 因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導致停工 小時以上（一周內累計計算），工期相應順延。
第5條 關于工程質量及驗收的約定
5.1 本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和國家制訂的施工及驗收規范《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》（gb50210－）為質量評定驗收標準。
5.2 本工程質量應達到國家質量評定合格標準。
5.3 甲、乙雙方應及時辦理中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加中間工程的驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，如造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延，但乙方必須盡力配合甲方盡快完成工作。
5.4 由于乙方原因造成質量或人員事故，其一切后果由乙方承擔，工期不順延。
5.5 工程竣工后，乙方應及時通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知 3日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定的 日內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。如甲方在乙方發出驗收通知后的 日內仍未組織驗收，并辦理驗收、移交手續的，視為已經驗收和交接。但假若驗收不合格，乙方應該配合甲方在最短的時間內改善工程，工程時間可由甲乙雙方協商確定，期間所產生的所有費用乙方自理。
第6條 關于工程價款及結算的約定
6.1 本合同生效后，甲方分 次，按下表約定支付工程款。
撥款分 次進行
撥款占總額的百分比
金額(元)
簽定合同后，開工的第一日
工程進行到三分一時
工程進行到三分二時
完工時
工程完成并經驗收合格后3日內
工程完成并經驗收合格后的十二個月
6.2 工程竣工后，乙方提出將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料 五 天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。
6.3 本項目造價根據結算書和現有設計圖紙內容進行項目造價包干（甲方要求增加的工程除外）。
第7條 關于材料供應的約定
7.1 本工程的材料全部由乙方自行采購，材料必須符合合格的國標產品。
7.2 凡由乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，與樣板材料不一致的，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第8條 有關安全生產和防火的約定
8.1 甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規格》、《中華人民共和國消防條例》、其它相關的法規、規范和現場建筑施工單位的規定。
8.3 由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4 由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全、火災事故或人員傷亡事故，其一切后果由乙方承擔。
第9條 違約責任
9.1 若因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 0.3% 違約金。
9.2 乙方除自然力（臺風、龍卷風、地震、冰雹、大雨等）、政府、戰爭、火災等不可抗力之因素外，應按本協議約定之要求，完成各項工作，否則視為乙方違約，在這種情況下，甲方有權單方面終止執行本協議，有權拒付費用，并向乙方索取由此造成一切損失。
9.3 如甲方未能按本協議約定的時間內付款，使乙方不能及時開展各項工作，因此而給乙方造成的工作延誤或影響，乙方不承擔任何損失或責任，乙方保留單方面終止合作和追討經濟損失的權利。
9.4 若甲方在以上規定的時間內逾期未付款，則自本協議約定的付款時間算起，每日按拖欠款金額的 0.3% 向乙方支付滯納金；若經甲乙雙方協商后對工作一致推遲，則收款時間相應順延。
9.5 因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第10條 爭議或糾紛處理
10.1 本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
10.2 當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，本合同在執行中發生的爭議可向甲方所在地的仲裁委員會申訴或向人民法院起訴。
第11條 附則
11.1 本工程鋼結構架保修期為_三 年；在保修期內，甲方應按國家標準每年為鋼結構架上防護油漆一次，如甲方未按期加以防護，乙方不保修；霓虹燈保修期為_一 年；如本工程鋼結構架和霓虹燈在保修期內有質量問題由乙方負責及時免費維護修復。
11.2 本合同一式 份，每份包括合同正本和合同副本。甲乙雙方各持正本 1 份，副本 1 份。均具有同等法律效力。
11.3 在合作過程中如有未盡事宜，可另行簽定補充協議，并具有同等法律效率。
11.4 本合同履行完成后自動終止，甲乙雙方同時簽定維護保養合同。
11.5 副本一：《樓頂霓虹燈工程預（結）算表》
甲 方： 乙 方：
法人代表： 法人代表：
法人代表委托人： 法人代表委托人：
地 址： 開戶銀行：
電 話： 帳 號：
傳 真： 地 址：
網 址： 電 話：
電子郵箱： 傳 真：
簽字日期：網 址：
電子郵箱：
簽字日期：
廣告牌施工合同 篇8
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經甲、乙雙方協商，訂立本合同，具體內容如下：
一、甲方將望謨縣桑郎鎮磚廠路口的廣告牌發包給乙方。
1、發包方式：包工包料，乙方所使用的材料必須是國家合格產品。
2、施工方式：乙方必須按照甲方事先規定的方案施工。
3、工程承包按廣告牌牌面面積計算，高5米，長12米，共120平方米，安裝時離地0.5米-1米，每平方250元，合計：叁萬圓整(30000.00元)。(包括挖坑、灌水泥漿、不包括廣告布)
4、付款方式：整個工程由乙方執行資金購材料施工。施工完畢，經驗收合格，由乙方開發票到甲方一次性結清。
5、施工的工期為15天(20xx年3月10日至20xx年3月25日)，如遇雨天往后推遲。
二、本合同未盡事宜，雙方協商解決。
三、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持一份，雙方簽字蓋章之日起生效，具有法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
廣告牌施工合同 篇9
甲方：
乙方：
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內容：設計、制作、安裝鋼柱支架廣告牌6座，整體廣告牌高8米、寬10米，其中宣傳版面部分高6米、寬10米，鋼支柱部分高2米，宣傳版面由4跟D200鋼管等距固定支撐。
工期要求：本工程自20xx年7月17日開工，于20xx年7月20日竣工，工期4天。
合同價款：￥120xx0.00元(壹拾貳萬元整)。合同價款包括6個大型廣告版面設計制作費，鋼骨架設計費、材料費、焊接安裝費、運輸費及整個廣告牌維修保養費等。
二、甲方權責
1、保證施工現場“三通”(通水、通電、通路)，協調好乙方施工所需的場地等事宜。
2、甲方指派駐工地代表，對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、登記手續和其他事宜。
3、確保按照合同確認之日期支付乙方款項。
三、乙方權責
1、指派乙方代表，負責解決乙方負責的各項事宜和合同履行，按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務。
2、嚴格執行施工規范、安全操作流程。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。
3、遵守國家或地方政府有關部門對施工現場管理的規定，管理好施工隊伍，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線不受損壞。
4、施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，經甲方同意后辦理相應審批手續方可施工。
5、工程竣工未移交甲方之前，對現場的一切設施和工程成品進行保護。
6、宣傳內容依據甲方提供的規劃設計資料、影像資料為基礎，充分體現甲方宣傳意圖。
7、乙方應注意安全施工，因施工引起的不安全事故由乙方承擔責任。
四、關于工期的約定
1、因甲方未按約定完成工作，影響工期的，工期相應順延。
2、因甲方未能按時交施工現場給乙方，影響工期的，工期相應順延。
3、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期的，工期不能相應順延。
4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導致停工，工期相應順延。
五、關于工程質量及驗收的約定
1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和國家制訂的施工及驗收規范《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB50210-20xx)為質量評定驗收標準。
2、本工程質量應達到國家質量評定合格標準。
3、甲、乙雙方應及時辦理中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加中間工程的驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，如造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延，但乙方必須盡力配合甲方盡快完成工作。
4、由于乙方原因造成質量或人員事故，其一切后果由乙方承擔，工期不順延。
5、工程竣工后，乙方應及時通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知 3日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時日內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。如甲方在乙方發出驗收通知后的3日內仍未組織驗收，并辦理驗收、移交手續的，視為已經驗收和交接。若驗收不合格，乙方應該配合甲方在最短的時間內改善工程，工程時間可由甲乙雙方協商確定，期間所產生的所有費用乙方自理。
六、關于工程價款及結算的約定
工程竣工驗收合格后，乙方提前將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料審查完畢后一次性支付全額工程款項的90%,剩余10%工程款待驗收之日起一年后付清。
七、關于材料供應的約定
1、本工程的材料全部由乙方自行采購，材料必須符合國家相關標準，按照雙方約定的規格采購安裝。
2、凡由乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，與樣板材料不一致的，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責并承擔材料差價費用。
八、違約責任
1、若因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方3000元違約金。
2、乙方除不可抗力因素外，應按本協議約定要求，完成各項工作，否則視為乙方違約，在這種情況下，甲方有權單方面終止執行本協議，有權拒付費用，并向乙方索取由此造成一切損失。
3、因單方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
九、爭議或糾紛處理
1、本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
2、當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，本合同在執行中發生的爭議可向甲方所在地的仲裁委員會申訴或向人民法院起訴。
十、附則
1、本工程鋼結構骨架保修期為三年;在保修期內，甲方應按國家標準對鋼構架進行防護，如甲方未按期加以防護，乙方不保修;噴繪版面保修期為一年，如本工程鋼結構架和噴繪版面在保修期內有質量問題由乙方負責及時免費維護修復。若因人為和不可抗力因素導致宣傳牌損壞的不在保修范圍內。
2、本合同一式貳份，甲乙雙方各持壹份。均具有同等法律效力。
3、在合作過程中如有未盡事宜，可另行簽定補充協議，并具有同等法律效率。
4、本合同自簽訂之日起執行。
甲方法人代表或委托授權人(簽字)：
甲方(蓋章)：
乙方法人代表或委托授權人(簽字)：
乙方(蓋章)：
簽約時間：
簽約地點：
廣告牌施工合同 篇10
甲方:
乙方:____________________________
簽訂時間:______年____月____日
簽訂地點:嘉興市______區
根據《中華人民共和國合同法》有關規定，為明確雙方在施工過程中的權利，義務，和經濟責任，經雙方協商同意簽訂本合同。
第一條：工程項目
一、工程名稱：戶外廣告牌制作工程
二、工程地點：嘉興市_________________________
第二條：施工準備
一、甲方：雙方正式簽訂施工合同起7天內，甲方負責協調施工現場的用電需要。
二、乙方：組織施工管理人員和材料、施工機械進場。
第三條：工程期限
一、總工程從______年____月____日起至______年____月____日.全部安裝完畢。(遇雨天順延)
二、如遇到下列情況，經甲、乙雙方現場協商后，工期相應順延：
1、非乙方原因而影響施工。
2、由于人力不可抗拒或政府原因影響施工，乙方不承擔責任。
第四條：工程質量，施工安全
一、乙方必須嚴格按照施工圖紙進行施工。
二、因制造、安裝造成的質量事故和質量缺陷，給人員造成傷亡，或給設備造成損失，或給第三方造成損害，全部由乙方負責賠償和承擔。
三、在施工過程中，乙方對施工安全負責到底。如在施工過程中發生人參傷亡事故、設備丟失、損壞事故和施工質量事故，以及對第三方造成損失，除由于不可抗拒因素外， 由乙方承擔責任。
四、在施工過程中，乙方對施工現場的安全保衛工作全權負責，做到一切安全保障措施，施工現場發生安全問題造成的損失全部由乙方承擔。
第五條：工程價款的結算與支付
廣告制作工程完工，甲方驗收完畢后柒日內甲方向乙方付清工程款。
第六條：項目驗收
一、乙方完成承包項目的全部施工內容。
二、竣工后，乙方完成現場清理工作。
第七條：糾紛解決方法：
任何一方違反規定，雙方友好協商解決，若協商無果，可向當地人民法院起訴。
第八條：附則
一、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
二、本合同簽訂后，甲乙雙方如需提出修改合同，經雙方協議一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同，為本合同的一部分，具有同等的法律效應。
三、本合同自雙方代表簽字，加蓋公章或合同專用章后立即生效。
甲方(蓋章) 乙方：(蓋章)
法定代表人： 法定代表人：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳號：
年 月 日 年 月 日
廣告牌施工合同 篇11
甲方：
乙方：
甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》及其他法律、法規之規定，現就乙方承攬蘇州市相城區華元路與227省道交匯處瑞雪大廈樓頂的廣告牌(以下簡稱廣告牌)的制作安裝事宜達成如下一致協議：
第一條：廣告牌制作
1、 廣告牌規格;
(1)、樓頂廣告牌店招。
具體制作規格為：36米*6米、32米*6米(板面尺寸為：36米*4米、32米*4米)
2、 包含內容
所有鋼架、吸塑字、安裝等。
3、 樣式：
參考附件。廣告牌平面內容為“合力叉車”戶外形象廣告。
第二條：廣告牌安裝
1、安裝地點
2、安裝后必須保證穩固。
第三條：工程造價及支付方式
1.仟元整)。廣告牌店招審批發布費￥：30000.00元(大寫：人民幣叁萬元整)。即合同總價款為￥：225000.00元(大寫：人民幣貳拾貳萬伍仟元整)。
2、此價款已含廣告牌相應的制作、安裝所需的人工、材料、審批發布、稅收費用。
3、支付方式：
3.1 甲方與乙方簽訂合同后(同時政府審批通過后，合同方視為生效)。合同生效后，甲方即支付給乙方工程造價款中的30%￥：58500.00元(即：人民幣伍萬捌仟伍佰元整)，以及廣告牌店招審批發布￥：30000.00元(大寫：人民幣叁萬元整)。合計￥：88500.00元(大寫：人民幣捌萬捌仟伍佰元整)。乙方方可開始施工制作。
3.2 廣告牌店招施工完畢后三日內，甲方即支付給乙方工程造價款的60%￥：;
3.3工程全部竣工后合同總款的10%￥：次性無息支付給乙方(即：人民幣壹萬玖仟伍佰元整);
3.4 乙方在收到甲方支付的每筆款項的同時，向甲方提交具同等金額的有效發票。
第四條： 工程施工期限
自合同簽訂之日起(包括甲方審批時間，不包括陰雨延續);
第五條：關于驗收
乙方保證本廣告位之安全，無傾覆之危險，因本廣告位之整體或部件之墜落而致損害賠償責任全部由乙方負責。
第六條、保修期限
1、自甲方驗收合格之日起，該工程項目框架整體保質期叁年，吸塑字保質期壹年。質保期內免費保養廣告牌鐵架，平時維修乙方免費負責。(如地震、特大臺風等自然災害或不可抗力因素造成的損失不質保)。
2、在質保期內，乙方必須保證工程質量。
第七條、雙方權利、義務
甲方：
1、 按本合同第三條規定支付廣告牌的制作、安裝費用;
2、 對乙方工程質量和進度進行監督;
3、 施工期間，甲方負責有關部門的協調，不得阻礙乙方正常施工。
乙方：
1、 乙方負責此廣告牌的所有相關審批事宜，一切審批產生的所有費用由乙方自行承擔;如最后政府部門不予批準通過審批，則此合同自動終止，將甲方已支付給乙方的首付金額款項無條件及時全額退還給甲方。
2、 乙方在確認甲方已得到政府部門審批同意的書面材料后方可施工。
3、 按合同約定的安裝地點和時間制作施工并安裝完畢。
第八條、違約責任
1、如因甲方原因造成合同無法履行，甲方將按照乙方實際完成的工作量按質、按量予以賠償;并按合同約定總價20%支付違約金。
2、甲方必須按本合同約定時間付款。每逾期一日，甲方應向乙方支付合同總金額的千分之五作為違約金，延期超過7日以上，則乙方有權單方解除合同，甲方將按照乙方實際完成的工作量按質、按量予以賠償，甲方按本合同約定總價20%支付違約金。
3、乙方如無正當理由未能按本合同第四條規定按時制作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金，延期超過7日以上，則甲方有權單方解除合同，乙方按本合同約定總價20%支付違約金。
4、乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到相關要求。如未達標乙方應承擔返工等所有損失，并每次按合同總價10%向甲方支付違約金。
5、在保質期內出現的質量問題，乙方必須在一周內完成修復工作，如破損三次，均未能按期完成整修，則甲方可解除合同，乙方按本合同約定總價10%支付違約金。
第九條、附則：
1、本合同及附件均一式叁份，甲方貳份，乙方壹份，每份具有同等法律效力。
2、合同中未盡事宜或本合同如需修改，可簽訂補充協議。
3、最后政府部門不予批準通過審批，則此合同自動終止，將甲方已支付給乙方的首付金額款項無條件及時退還給甲方。
4、如果該廣告牌在發布期間內因為發布手續不規范而被有關政府部門罰款，所造成的所有損失由乙方負責。
5、本合同附帶附件兩份(廣告牌制作報價單)，甲乙雙方各執一份。
6、發布日期見發布通知單。
7、乙方需嚴格按照廣告牌制作報價單所標明的材料，并保證質量。如吸塑字整體在質保期內發生破損或不亮等情況，由乙方負責免費更換。
8、本合同自雙方簽字蓋章之日生效。
9、雙方如遇爭議，應進行友好協商，協商不成，提交甲方項目所在地人民法院訴訟解決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
廣告牌施工合同 篇12
甲方：
乙方：
為加大甲方開發的“世紀嘉苑”商住小區的宣傳力度，經甲、乙雙方友好協商，就“世紀嘉苑”小區臨益陽大道廣告牌的制作、報建、審批、安裝、發布維護等事宜達成共識，現簽定“世紀嘉苑”廣告牌制作。施工承包合同。具體內容如下;
一、 承包方式
根據乙方提供的設計方案，由乙方采取包工、包料、包制作施工、包質量、包念收。包報建、審批、首次發布的承包方式。
二、 合同承包內容
2、1、廣告位地址：位于變速箱廠臨益陽大道廠區大門左側。 2、2、廣告牌規格：噴繪畫面尺寸為10米高30米寬，凈面積300平方米。廣告牌離地面高度為2.5米，廣告牌總高度為12.5米。噴繪畫面的清晰度：為高精度噴繪畫面。
三、合同承包工期與質量
3、1、合同簽定后;乙方須在 20日內將廣告安裝發布到位。每延遲一天罰款800元人民幣，可累加追究責任(人力不可抗拒除外)。
3、2、甲方向乙方提供廣告牌發布內容，乙方負責工商審批制作、安裝、發布、一年以內的維護保養，所有費用由乙方負責。
乙方必須保證該廣告牌制作所使用的材料為正品(材質標準和數量、尺寸按乙方提供的設計預算驗收)。施工用材必須經過甲方認可。
3、3、廣告牌須有三年保質期，具備抗受10級風的能力(如10級以下風力使廣告牌損壞，由此產生的一切損失由乙方負責)。
四、合同承包價格和付款方式
4、1、合同總價款為81300人民幣(捌萬壹仟叁佰元 )。此價款包括此廣告的基礎、材料、制作費用、城建報批、工商廣告審批發布、稅務、噴繪、安裝等費用。
4、2、付款方式：合同簽定后，甲方即付合同總價款的40%給乙方，計價款 32520元;廣告牌制作、安裝發布驗收后甲方即付總價款的55%;計價款44715元;本承包工程質保金為合同總價款的5%。計價款 4065元：質保金在合同期滿一年時付清。
五、甲方責任
甲方應保證乙方在施工期間的施工環境良好，做好相關協調工作，保證供電、供水，因甲方原因導致工程中斷造成乙方經濟損失，甲方承擔延誤責任。
六、 乙方責任
6、1、保修期內廣告牌如有破損乙方負責修復，所有破損乙 方應在12小時內修復完畢。
6、2、乙方施工期間應負責維持施工現場的正常秩序及環境衛生。達到城市管理要求。
6、3、施工期間的人員、設備等在施工過程中的安全事故由 乙方負責。
七、違約責任
7、1、乙方原因(施工方法、材料質量、基礎質量要求等)違章作業等引發的安全事故、工程質量所造成的一切經濟損失由 方自行負責。具體執行標準：自接到甲方修復通知起24小時內， 方應將廣告牌修復到位。如果24小時內未能按時將廣告牌修復到位，甲方將對乙方處以合同總價款5%的處罰。
7、2、如果甲方不按合同約定付清工程款， 乙方將對甲方處以合同總價款5%的處罰。
八、雙方約定;在履行合同過程中產生爭議，如雙方協商不成，向所在地人民法院提起訴訟。
九、本合同一式四份，雙方各執貳份，本合同自雙方簽字之日起生效。
甲方： 乙方：
甲方代表： 乙方代表：
合同簽訂日期
廣告牌施工合同 篇13
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規之規定，現就乙方承攬單柱三面廣告牌(以下簡稱廣告牌)的制作安裝事宜達成如下一致協議。
一、廣告牌制作
1、廣告牌規格：單立柱三面，牌面
2、材質：螺旋焊管立柱、螺旋管橫梁及槽鋼鋼網架結構，彩鋼牌面。
3、要求：焊接點結實，牌面平整，整體美觀。
4、廣告牌設計(包括基礎、立柱、牌面)要出具正規設計圖紙，明確設計方和施工方的相關責任。
二、廣告牌安裝
安裝地點：
三、工程造價及支付方式
1、廣告牌制作費(即合同總價款)：共計人民幣萬元，大寫萬元整。
2、支付方式：
合同簽訂時甲方預付百分之八十工程款，計萬元。
制作安裝完成后，經甲方驗收合格，付清其余工程款項，計萬元。
四、工程期限
1、自合同簽訂甲方預付工程款之日起天。
如遇不可抗力因素(如雨、四級以上大風)工期順延。
2、因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協商確定延期時間。
五、雙方權利、義務
甲方的權利、義務
1、辦理廣告牌設置、安裝所必須的報批手續及相關費用。
如因甲方批準手續不全，施工期間遇到監察機關糾察和當地村民阻撓時，甲方負責協調至正常施工止，協調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人200元計，工期相應順延。
2、有權對乙方的設計提出建議和修改意見，以使乙方設計的作品更符合甲
方單位文化內涵。
3、向乙方提供廣告牌位置并確保此位置無管道線路，可以施工。
4、有義務提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考。
5、按本合同規定結算廣告牌的制作、安裝費用。
乙方的權利、義務
1、自甲方通知可以現場施工起，按甲方提供的安裝地點在規定的時間內制作施工并安裝完畢。
2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。
如現場條件與施工圖紙方案不符，應及時報請甲方修改確定。
3、乙方對設計的作品享有著作權。
六、關于驗收
1、乙方全部制作安裝完工后一周內，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工后一周內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。
2、工程質量驗收以國家鋼結構施工標準為依據，廣告結構制作安裝應當牢固，抗風力應達到7級。
七、違約責任
1、甲方未能按本合同第三條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2、乙方如無正當理由未能按合同第四條規定按時制作，安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3、乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。
如未達標乙方應承擔返工及相應損失，若在正常使用過程中，廣告牌出現倒塌、跌落造成人員意外傷和其他經濟損失的，由乙方承擔全部賠償責任。
4、如屬甲方原因，造成中途停工、停建、拆除等，均由甲方負責。
乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完成部分或全部的制作費。
八、因廣告所產生責任的承擔
1、在本廣告的制作、設置過程中，如因乙方原因造成第三人的人身或財產損害，均與甲方無關。
2、由于商標、肖像、廣告詞及其他因甲方提供的廣告內容而產生的糾紛由甲方承擔全部的責任。
九、保修期限
1、自驗收合格之日起，乙方制作的工程項目鋼體質保一年。
人為損毀乙方不負責保修。
2、保修期滿后，雙方另簽維修協議進行維修。
十、雙方因本合同發生爭議，應友好協商解決，協商不成的由武威市仲裁委員會仲裁。
十一、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
十二、本合同一經簽訂即產生法律效力。
甲方(蓋章)：
法人授權代表(簽字)：
聯系電話：
年月日
乙方(蓋章)：
法人授權代表(簽字)：
聯系電話：
年月日
廣告牌施工合同 篇14
發包人（全稱）：
承包人（全稱）：
依照《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律，行政法規，遵循平等.自愿.公平.和誠實信用的原則，雙方就本廣告牌制作安裝協商一致，訂立本合同。
一.工程概況
1.工程名稱：廣告牌制作安裝
2.工程地點：
二.工程承包范圍：按照發包方提供的施工圖紙進行施工。
三.合同工期與工期順延
具備安裝條件后，__年__月__日前安裝完畢，以發包方通知為準，除不可抗力外，工期均不得順延。
四.質量標準與工程量確認
1.工程質量標準：按圖紙要求的標準進行施工，詳見附圖，雙方簽字為準。
2.工程量確認：固定單價一次性包干，施工面積為162平方米（暫定），以實際驗收為準。
3.如發生合同以外的工程量變更以實際增加或減少的工程量另行計費。
五.承包價格：每平方197.53元，其面積為162平方米，總計32000.00元，大寫：叁萬貳仟元整。
六.合同價款及支付方式：現金或承包人指定賬戶合同簽定后，發包方預付給承包方15000.00元進度款，剩余合同總價款的余款17000.00元待工程竣工后10日內一次性無息付清。
七.違約責任：
①承包人應按合同工期完成工程（工程量），否則每拖延一天罰承包人500元。（由于發包方進度款資金不到位.其他工種延誤所造成的拖延工期除外）。
②因承包人不履行合同義務，造成工程停工或延期，承包方應承擔相應的違約責任。
八.發包人責任：
①因發包人進度款資金不到位，不能如期撥付所造成的停工責任應由發包方全面承擔。
②發包方進度款超過3天不能如期撥付，逾期1天罰款500元，承包方有權自行停工，并追究其相應的違約責任。
九.現場管理
①現場應做到活完場凈，文明施工，以利于下道工序的
施工。承包方必須保證施工現場的合理節約，否則造成的浪費的`所有材料費用由承包方負責。
②承包方進場后必須服從發包方的統一指揮管理，遵守工地的各項規章制度。
十.在施工過程中所發生的工商.稅務以及合同價款以外產生的費用均由發包方承擔。如因發包方先期各種施工手續不全造成停工.拆除等損失，由發包方承擔。
十一.爭議解決方式：
由工程所在地仲裁委員會進行仲裁。
十二.合同份數：本合同一式二份，發包人執一份，承包人執一份。
十三.合同生效與終止：本合同經雙方簽字或蓋章后生效，工程竣工.工程總額余款付清后終止。
發包人：
承包人：
__年__月__日
廣告牌施工合同 篇15
發包人(全稱)：
承包人(全稱)：
依照《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律，行政法規，遵循平等、自愿、公平、和誠實信用的原則，雙方就本廣告牌制作安裝協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
1.工程名稱：廣告牌制作安裝
2.工程地點：
二、工程承包范圍：按照發包方提供的施工圖紙進行施工。
三、合同工期與工期順延
具備安裝條件后，年月日前安裝完畢，以發包方通知為準，除不可抗力外，工期均不得順延。
四、質量標準與工程量確認
1.工程質量標準：按圖紙要求的標準進行施工，詳見附圖，雙方簽字為準。
2.工程量確認：固定單價一次性包干，施工面積為162
3.如發生合同以外的工程量變更以實際增加或減少的工程量另行計費。
五、承包價格：每平方197.53元，其面積為162平方米，總計320xx.00元，大寫：叁萬貳仟元整。
六、合同價款及支付方式：現金或承包人指定賬戶
七、違約責任：
①承包人應按合同工期完成工程(工程量)，否則每拖延一天罰承包人500元。(由于發包方進度款資金不到位、其他工種延誤所造成的拖延工期除外)。
②因承包人不履行合同義務，造成工程停工或延期，承包方應承擔相應的違約責任。
八、發包人責任：
①因發包人進度款資金不到位，不能如期撥付所造成的停工責任應由發包方全面承擔。
②發包方進度款超過3天不能如期撥付，逾期1天罰款500元，承包方有權自行停工，并追究其相應的違約責任。
九、現場管理
①現場應做到活完場凈，文明施工，以利于下道工序的
施工。承包方必須保證施工現場的合理節約，否則造成的浪費的所有材料費用由承包方負責。
②承包方進場后必須服從發包方的統一指揮管理，遵守工地的各項規章制度。
十、在施工過程中所發生的工商、稅務以及合同價款以外產生的費用均由發包方承擔。如因發包方先期各種施工手續不全造成停工、拆除等損失，由發包方承擔。
十一、爭議解決方式：
由工程所在地仲裁委員會進行仲裁。
十二、合同份數：本合同一式二份，發包人執一份，承包人執一份。
十三、合同生效與終止：本合同經雙方簽字或蓋章后生效，工程竣工、工程總額余款付清后終止。
發包人： 承包人：
聯系電話： 聯系電話：
年 月 日 年 月 日
廣告牌施工合同 篇16
甲方：
乙方：____________________________
簽訂時間：______年____月____日
簽訂地點：嘉興市______區
根據《中華人民共和國合同法》有關規定，為明確雙方在施工過程中的權利，義務，和經濟責任，經雙方協商同意簽訂本合同。
第一條：工程項目
一.工程名稱：戶外廣告牌制作工程
二.工程地點：嘉興市_________________________
第二條：施工準備
一.甲方：雙方正式簽訂施工合同起7天內，甲方負責協調施工現場的用電需要。
二.乙方：組織施工管理人員和材料.施工機械進場。
第三條：工程期限
一.總工程從______年____月____日起至______年____月____日.全部安裝完畢。（遇雨天順延）
二.如遇到下列情況，經甲.乙雙方現場協商后，工期相應順延：
1.非乙方原因而影響施工。
2.由于人力不可抗拒或政府原因影響施工，乙方不承擔責任。
第四條：工程質量，施工安全
一.乙方必須嚴格按照施工圖紙進行施工。
二.因制造.安裝造成的質量事故和質量缺陷，給人員造成傷亡，或給設備造成損失，或給第三方造成損害，全部由乙方負責賠償和承擔。
三.在施工過程中，乙方對施工安全負責到底。如在施工過程中發生人參傷亡事故.設備丟失.損壞事故和施工質量事故，以及對第三方造成損失，除由于不可抗拒因素外，由乙方承擔責任。
四.在施工過程中，乙方對施工現場的`安全保衛工作全權負責，做到一切安全保障措施，施工現場發生安全問題造成的損失全部由乙方承擔。
第五條：工程價款的結算與支付
廣告制作工程完工，甲方驗收完畢后柒日內甲方向乙方付清工程款。
第六條：項目驗收
一.乙方完成承包項目的全部施工內容。
二.竣工后，乙方完成現場清理工作。
第七條：糾紛解決方法：
任何一方違反規定，雙方友好協商解決，若協商無果，可向當地人民法院起訴。
第八條：附則
一.本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
二.本合同簽訂后，甲乙雙方如需提出修改合同，經雙方協議一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同，為本合同的一部分，具有同等的法律效應。
三.本合同自雙方代表簽字，加蓋公章或合同專用章后立即生效。
甲方（蓋章）
乙方：（蓋章）
__年__月__日
廣告牌施工合同 篇17
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國民法典》，為明確甲、乙雙方各自的權利及義務關系，結合本產品具體情況，經雙方協商一致，簽定如下條款，共同遵守。
第一條概況：
一、工程名稱和地點
1、工程名稱：戶外落地式鋼結構廣告牌
2、工程地點：房地產項目工地外圍墻
二、工程內容
規格：戶外落地式鋼結構廣告牌一塊，總高4.3米、長米具體施工要求為準。
第二條承包方式和總價
1、包工包料。
2、戶外落地式鋼結構廣告牌總價為：萬元。
3、工程期限為15天。自___年____月____日止。
第三條圖紙：
1.本合同附戶外落地式鋼結構廣告牌施工結構剖面圖1張。
第四條質保：
1.經甲、乙雙方商定乙方為甲方施工建設的戶外落地式鋼結構廣告牌質保期為壹年，質保期內甲方的戶外落地式鋼結構廣告牌因乙方設計要求、施工技術、材料、加工工藝等出現質量問題均由乙方全部負責修復，費用由乙方承擔。質保期內甲方的戶外落地式鋼結構廣告牌因人為破壞等原因造成此廣告牌出現的損壞，乙方不承擔任何責任。
第五條結算：
1.合同簽定當日甲方支付給乙方人民幣乙方開始施工;
2.乙方施工完成后，甲方向乙方支付剩余工程款人民幣。
第六條甲方責任：
1.甲方委派魏鵬為本工程駐工地代表，對工程進度，工程質量進行監督。辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問題以及其它事宜。
2.甲方負責戶外落地式鋼結構廣告牌施工前期審批手續，乙方在施工期間如遇路政、交警部門、園林處以及其它行政部門干涉時，甲方應負責協調。
3.若遇甲方原因及第三方原因延誤的工期因順延。
第七條乙方責任：
1.乙方委派為本工程駐工地代表，負責施工現場日常事務工作。
2.乙方負責施工現場的安全工作并對因乙方原因在施工中出現的損失及人員傷亡事故負全部責任。乙方負責制作地基挖掘地基時，因注意地下管網線，如有損壞乙方負責修復。
3.在施工中嚴格執行國家相關施工規范并及時解決施工中出現的問題，按期完工。
4.在質保期內，屬乙方責任造成工程質量問題由乙方負責無償修理。
5.乙方按合同進度施工，自行解決建造戶外落地式鋼結構廣告牌所需的各種施工設施、工具、鋼結構主體及零部件的運輸等問題，甲方無償向乙方提供施工所需的水、電，負責材料的管理和施工現場的整潔衛生。
第八條違約責任
1.在本合同履行過程中,任何一方違反本合同約定條款時，違約方按合同總額的10%支付守約方違約金，并承擔因違約給守約方造成的全部經濟損失及相關法律責任。
第九條免責條款：
1.如遇不可抗力致使戶外落地式鋼結構廣告牌損毀雙方免責。。
第十條合同變更：
本合同的變更必須由雙方協商一致，并以書面形式確定。一方變更駐工地代表或工程內容的，應當及時以書面形式通知另一方。未及時通知并影響本合同履行或造成損失的，應承擔相應的責任。
第十一條合同解除：
雙方確定出現下列情形使合同的履行成為不必要或不可能的，可以解除本合同。
1.發生不可抗力的;
2.雙方同意不執行本合同的。
第十二條爭議解決：
雙方因履行本合同而發生爭議，由雙方協商解決，協商不能解決時，任何一方可向雙方所在地人民法院提起訴訟解決糾紛。
第十四條附則：
1.合同未盡事宜，由雙方協商解決。
2.本合同一式貳份共叁頁，具有同等法律效力，甲方貳份，乙方貳份。
3.本合同自雙方蓋章之日起生效，至工程質保期結束后失效。
甲方：_________
法定代表人：_________
_________年____月____日
乙方：_________
法定代表人：_________
_________年____月____日
廣告牌施工合同 篇18
甲方：
乙方：
為加大甲方開發的“世紀嘉苑”商住小區的宣傳力度，經甲.乙雙方友好協商，就“世紀嘉苑”小區臨益陽大道廣告牌的制作.報建.審批.安裝.發布維護等事宜達成共識，現簽定“世紀嘉苑”廣告牌制作。施工承包合同。具體內容如下；
一.承包方式
根據乙方提供的設計方案，由乙方采取包工.包料.包制作施工.包質量.包念收。包報建.審批.首次發布的承包方式。
二.合同承包內容
2.1.廣告位地址：位于變速箱廠臨益陽大道廠區大門左側。
2.2.廣告牌規格：噴繪畫面尺寸為10米高30米寬，凈面積300平方米。廣告牌離地面高度為2.5米，廣告牌總高度為12.5米。噴繪畫面的清晰度：為高精度噴繪畫面。
三.合同承包工期與質量
3.1.合同簽定后；乙方須在20日內將廣告安裝發布到位。每延遲一天罰款800元人民幣，可累加追究責任（人力不可抗拒除外）。
3.2.甲方向乙方提供廣告牌發布內容，乙方負責工商審批制作.安裝.發布.一年以內的維護保養，所有費用由乙方負責。
乙方必須保證該廣告牌制作所使用的材料為正品（材質標準和數量.尺寸按乙方提供的設計預算驗收）。施工用材必須經過甲方認可。
3.3.廣告牌須有三年保質期，具備抗受10級風的能力（如10級以下風力使廣告牌損壞，由此產生的一切損失由乙方負責）。
四.合同承包價格和付款方式
4.1.合同總價款為81300人民幣（捌萬壹仟叁佰元）。此價款包括此廣告的基礎.材料.制作費用.城建報批.工商廣告審批發布.稅務.噴繪.安裝等費用。
4.2.付款方式：合同簽定后，甲方即付合同總價款的40%給乙方，計價款32520元；廣告牌制作.安裝發布驗收后甲方即付總價款的`55%；計價款44715元；本承包工程質保金為合同總價款的5%。計價款4065元：質保金在合同期滿一年時付清。
五.甲方責任
甲方應保證乙方在施工期間的施工環境良好，做好相關協調工作，保證供電.供水，因甲方原因導致工程中斷造成乙方經濟損失，甲方承擔延誤責任。
六.乙方責任
6.1.保修期內廣告牌如有破損乙方負責修復，所有破損乙方應在12小時內修復完畢。
6.2.乙方施工期間應負責維持施工現場的正常秩序及環境衛生。達到城市管理要求。
6.3.施工期間的人員.設備等在施工過程中的安全事故由乙方負責。
七.違約責任
7.1.乙方原因（施工方法.材料質量.基礎質量要求等）違章作業等引發的安全事故.工程質量所造成的一切經濟損失由方自行負責。具體執行標準：自接到甲方修復通知起24小時內，方應將廣告牌修復到位。如果24小時內未能按時將廣告牌修復到位，甲方將對乙方處以合同總價款5%的處罰。
7.2.如果甲方不按合同約定付清工程款，乙方將對甲方處以合同總價款5%的處罰。
八.雙方約定；在履行合同過程中產生爭議，如雙方協商不成，向所在地人民法院提起訴訟。
九.本合同一式四份，雙方各執貳份，本合同自雙方簽字之日起生效。
甲方：
乙方：
合同簽訂日期
廣告牌施工合同 篇19
甲方： 乙方：
根據《中華人民共和國合同法》，為明確甲、乙雙方各自的權利及義務關系，結合本產品具體情況，經雙方協商一致，簽定如下條款，共同遵守。
第一條 概況：
一、工程名稱和地點
1、工程名稱：戶外落地式鋼結構廣告牌
2、工程地點：西寧市南川東路海星陽光房地產項目工地外圍墻(原西寧電動工具廠)
二、工程內容
規格：1、戶外落地式鋼結構廣告牌一塊，總高4.3米、長 米具體施工要求以《附件1》為準。
第二條 承包方式和總價
1、包工包料(不含燈具、含稅金)。
2、戶外落地式鋼結構廣告牌總價為： 萬元(大寫金額： 萬 仟元整)。
3、工程期限為15天。自20xx年3月1日起至20xx年3月15日止。
第三條 圖紙：
1.本合同附戶外落地式鋼結構廣告牌施工結構剖面圖1張。
第四條 質保：
1. 經甲、乙雙方商定乙方為甲方施工建設的戶外落地式鋼結構廣告牌(含主體鋼結構前后面，不含廣告畫面)質保期為壹年(自甲方驗收合格之日算起)，質保期內甲方的戶外落地式鋼結構廣告牌因乙方設計要求、施工技術、材料、加工工藝等出現質量問題均由乙方全部負責
第五條 結算：
1.合同簽定當日甲方支付給乙方人民幣 元(大寫：壹萬陸仟元整元整 )乙方開始施工;
2.乙方施工完成后，甲方向乙方支付剩余工程款人民幣 元(大寫： 元整 )。
第六條 甲方責任：
1.甲方委派魏鵬為本工程駐工地代表，對工程進度，工程質量進行監督。辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問題以及其它事宜。
2.甲方負責戶外落地式鋼結構廣告牌施工前期審批手續，乙方在施工期間如遇路政、交警部門、園林處以及其它行政部門干涉時，甲方應負責協調。
3.若遇甲方原因及第三方原因延誤的工期因順延。
第七條 乙方責任：
1.乙方委派 為本工程駐工地代表，負責施工現場日常事務工作。
2.乙方負責施工現場的安全工作并對因乙方原因在施工中出現的損失及人員傷亡事故負全部責任。乙方負責制作地基挖掘地基時，因注意地下管網線，如有損壞乙方負責修復(甲方有義務提前以書面形式告知乙方)。
3.在施工中嚴格執行國家相關施工規范并及時解決施工中出現的問題，按期完工。
4.在質保期內，屬乙方責任造成工程質量問題由乙方負責無償修理。
5.乙方按合同進度施工，自行解決建造戶外落地式鋼結構廣告牌所需的各種施工設施、工具、鋼結構主體及零部件的運輸等問題，甲方無償向乙方提供施工所需的水、電，負責材料的管理和施工現場的整潔衛生。
第八條 違約責任
1.在本合同履行過程中,任何一方違反本合同約定條款時，違約方按合同總額的10%支付守約方違約金，并承擔因違約給守約方造成的全
第九條 免責條款：
1.如遇不可抗力致使戶外落地式鋼結構廣告牌損毀雙方免責。(指地震等自然災害及人類不可抗力)。
第十條 合同變更：
本合同的變更必須由雙方協商一致，并以書面形式確定。一方變更駐工地代表或工程內容的，應當及時以書面形式通知另一方。未及時通知并影響本合同履行或造成損失的，應承擔相應的責任。
第十一條 合同解除：
雙方確定出現下列情形使合同的履行成為不必要或不可能的，可以解除本合同。
1.發生不可抗力的; 2.雙方同意不執行本合同的。
第十二條 爭議解決：
雙方因履行本合同而發生爭議，由雙方協商解決，協商不能解決時，任何一方可向雙方所在地人民法院提起訴訟解決糾紛。
第十四條 附則：
1.合同未盡事宜，由雙方協商解決。
2.本合同一式貳份共叁頁，具有同等法律效力，甲方貳份，乙方貳份。
3.本合同自雙方蓋章之日起生效，至工程質保期結束后失效。
4.附件： (1) 戶外落地式鋼結構廣告牌施工結構剖面圖1張; 甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
委托代理人 ： 委托代理人 ：
聯 系 方 式： 聯 系 方 式：
簽 訂 日 期： 簽 訂 日 期：
廣告牌施工合同 篇20
甲方：
乙方：
一、項目名稱和地點:
1、工程名稱：
2、工程地點：
二、工程內容：
1、大型不銹鋼廣告牌依據甲乙雙方確認的附表內容施工，不鐵鋼采用槽鋼結構加工包括結構表面采用不銹鋼拆板，尺寸為主體畫面部分為。委托加工數量為1塊。其它二塊宣傳欄均采用不銹鋼及鋁塑板制作，車間二側墻體宣傳標語采用鋁塑板表面帖反光字，規格為,共塊。
三、工程價款支付、結算方式：
四、雙方責任
1、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現場20米以內。甲方協助乙方選好材料堆放場地。
2、材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。
3、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。
4、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。
乙方責任
1、乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容，并確保廣告塔結構安全性。保修期為1年，在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發生結構破壞，經檢驗屬于配件質量或設計問題，由乙方負責其直接損失;
2、在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現的人員傷亡事故，由乙方負責;
3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。
4、施工中出現的問題由甲、乙雙方協商解決。如遇到無法抗拒自然災害或停電原因，工期順延。
6、在保修期內，乙方首年對廣告塔維護、保養一次，以后的設施維護由甲方按使用情況定期檢修和維護。
五、本合同一式二份，甲乙各持一份。
甲方代表簽字：
年月日
乙方代表簽字：
年月日