建設工程租賃協議書（精選35篇）
建設工程租賃協議書 篇1
建設工程租賃協議書
承租人：
出租人：
甲方因工程建設需要，根據相關法律之規定，雙方就租賃乙方下列物資設備，簽訂本合同。
第一條租賃物的名稱、規格、數量、單價
注：空格如不夠用，可另列租賃物清單
第二條租賃期限
2.1計劃租賃期限：自________年____月____日至________年____月____日止，租賃期限屆滿工程尚未完工，租賃期限最長續展至時止。
第三條租賃物的交付及退還
3.1乙方應按合同約定將租賃物運送至租賃物交付地點，裝卸及運輸費用由乙方承擔。甲方應對租賃物的數量、型號、規格、質量及設備經安裝、調試完畢具備使用性能等情況進行驗收，辦理驗收手續，并以此作為開始計算租金的依據，租賃物交付地點。
3.2退還租賃物時，甲方應提前3____日通知乙方停用日期。乙方接到通知后，應在通知確定的停止使用之日起___來甲方施工現場辦理退還驗收手續。乙方逾期未辦理，則以甲方通知中確認的停用日期為準終止計算租金。退還的租賃物由乙方自行負責從甲方工地現場運走，退還租賃物裝卸及運費承擔租賃物退還地點。
第四條租賃物質量要求
4.1乙方應當保證租賃物資具備施工要求的使用功能，符合相應的國家標準或行業標準，不存在安全隱患。
4.2從外觀上可以發現的缺損或其他質量問題，甲方應于租賃物交付時向乙方提出，并在接收清單或出庫單中載明，當該質量問題影響使用功能或存在安全隱患的，甲方有權拒收。
4.3甲方在使用過程中發現租賃物存在質量問題，應當通知乙方，乙方有義務調換成符合合同約定的租賃物。
4.4根據本合同所涉及租賃物已經使用年限和具體保養情況，甲乙雙方一致認定本租賃物的成新率為%。
第五條租賃物的維修、保養和丟失賠償
5.1租賃物是施工機械的，租賃期間的維修保養由乙方負責。使用過程中，機械出現故障或存在安全隱患的，乙方應當及時維修或更換成符合約定的機械，小故障不得超過8小時，大故障不得超過24小時。
5.2租賃物為鋼化料具的，租賃期間的維修保養由甲方負責。租賃物資退還時，如有損壞、保養不善等，甲方負責維修或向乙方支付維修費用。
5.3租賃物丟失的，在雙方辦理租賃物退還手續時一并折價賠償，賠償價格由雙方協商確定。賠償費用納入乙方應收租金總額，自該部分租賃物折價之日起，不再計算租金。
雙方約定維修單價為：。
雙方約定的賠償辦法為：。
第六條租金的結算和支付
6.1鋼化料具類租金計取期間：甲方接收租賃物之日起至歸還之日止，最長租賃期限不得超過該項目竣工之日。機械設備類租金記取期間：調試安裝驗收合格之日起，至甲方通知乙方機械設備停用之日止。
6.2租賃期間，每月結算一次租金，租金結算單由甲方授權的兩人共同簽字并經乙方授權的人員簽字確認后方可作為支付當期租金的依據。
6.3租賃期滿，甲方應當歸還租賃物，并通知乙方進行結算。結算后的租金、維修費、賠償金和違約金按約定支付。
6.4租金支付：
月租金支付：甲方向監理、建設方提交當月已完工程量報告并經審定，建設單位將該項工程款撥付甲方后，甲方____日內按當月租金額的%向乙方支付。
期末租金支付：甲方承建的工程竣工結算經發包方審核、審計完畢，建設方向甲方支付工程結算尾款后____日內一次性支付剩余租金。
乙方每次申請付款前，應按雙方確認的當期結算金額，向甲方提供足額稅務發票及銀行賬戶。乙方未提供合法有效的發票的，甲方有權拒付該批次款項。
第七條租金減免和優惠
因不可抗力的自燃災害致使施工現場停工，租賃物停止使用，乙方不計收租金。施工期間遇到春節及夏收、秋播忙季時，乙方給甲方減免租金，具體約定如下：。
第八條違約責任、合同的解除
8.1甲方未能按時交納租金，應當就欠付租金部分按照每日萬分之二的標準向乙方支付違約金。
8.2乙方未按約定或甲方要求的時間、數量和質量向甲方及時提供租賃物，或者租賃物出現故障、安全隱患無法正常使用，乙方未能及時維修或更換的，每日按照該部分租賃物或設備日租金的四倍向甲方承擔違約責任，直至乙方提供符合約定要求的租賃物為止。逾期超過____日或嚴重影響甲方施工的，甲方有權單方面解除合同，并可從其他出租方租賃相應物資，由乙方承擔因此而給甲方造成的損失。
8.3乙方提供的租賃物存在質量問題，或者有重大安全隱患未提前申明給甲方造成損失的，由乙方承擔賠償責任。
8.4甲方通知乙方收回租賃物，乙方無正當理由不接受租賃物的，甲方可代為保管租賃物，并有權要求乙方按照當時市場租賃價格的兩倍承擔保管費用，租賃物在此期間滅失、損壞等風險由乙方擔。
8.5租賃物是施工機械的，乙方配備的操作工不具備相應資質，或者不聽取甲方工作安排和指揮，視為乙方提供的租賃物不具備使用功能，乙方應及時更換操作工，并按照本條第4款的約定內容承擔違約責任。
8.6因租賃物權屬不清而致使不能正常使用，影響到甲方正常施工的，甲方有權不予支付租金，并有權要求乙方承擔因此而給甲方造成的經濟損失
建設工程租賃協議書 篇2
委托方：______
受委托方： ______
經雙方協商，由委托方委托受委托方承擔__工程的可行性研究，特訂立本合同。
第一條 委托方在合同簽訂之日起__天以內，向受委托方提供所有與研究工程有關的數據和資料，并對資料的準確性負責。
1.提供數據、資料的內容如下：__(略)。
2.在合同期內，委托方進行與本工程有關的討論、詢價、對外談判、調研考察等所得的信息資料，應及時提供給受委托方，必要時可吸收受委托方參加本工程可行性研究的人員參加。
第二條 受委托方應在__年__月__日以前，向委托方提交本合同工程的可行性報告，并對此承擔責任，可行性報告內容應包括：
1.經營評價指標：
(1)投資內部收益率：____。
(2)投資回收期：____。
2.貸款償還能力分析：____。
3.外匯償還能力分析：____。
4.盈虧平衡、靈敏度分析與風險評價：__。
5.結論：____。
受委托方應向委托方提交可行性報告__份。
委托方如在合同期間對____工程提出重大變更，甚至原始資料、數據有重大變動，有可能導致受委托方對可行性報告作修改甚至返工時，須經雙方協商，對本合同進行修改，或增加任務變更附件，或另訂合同。
第三條 費用支付條款
1.本工程的可行性研究費為人民幣___元整。于合同生效之日，委托方應向受委托方付給上述金額的百分之二十。下余金額于合同期滿時全部付清。
2.委托方中止合同時，無權要求受委托方退還定金。
3.受委托方不履行本合同規定的責任與義務時，應雙倍償還定金。
第四條 違約罰金
1.受委托方不按合同規定的日期提交可行性研究報告時，每拖期一天，應扣除其所應得費用的千分之五，作為違約罰金。
2.受委托方提供的可行性研究報告中出現錯誤，且此等錯誤純屬受委托方造成者，應扣除其所應得費用的10-30%，視錯誤性質嚴重程度而定。
3.因委托方責任造成的可行性研究重大修改，或返工重作，應另行增加費用，其數額由雙方商定。
4.委托方超過合同規定日期付費時，應償付給受委托方以逾期違約罰金，以每逾期一天按合同規定費用的5‰計算。
第五條 本合同自簽訂之日起生效。合同中如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出修改或補充規定。修改或補充規定與本合同具有同等效力。
第六條 本合同正本一式__份，雙方各執一份。合同副本一式__份，送__各一份備案。
委托方：____(蓋章)
地址：____
負責人：____(簽名)
聯系人：____(簽名)
開戶銀行：____
帳號：____
電話號碼：____
受委托方：____(蓋章)
地址：____
負責人：____(簽名)
聯系人：____(簽名)
開戶銀行：____
帳號：____
電話號碼：____
__年__月__日訂立
建設工程租賃協議書 篇3
發包單位(甲方)： 有限公司
承包單位(乙方)：
為確保拆除工程在施工中人身、設備的安全，依據《中華人民共和國安全生產法》、《建筑法》等法律、法規、規定，明確發、承包方安全責任，確保施工安全，保證員工和其他所有職工在工程建設過程中人身健康安全，預防發生各類施工安全事故，經雙方協商，甲乙雙方自愿簽訂本協議。
工程項目名稱：天津
工程地址：天津市 區
工程范圍：天津 拆除專業工程
協議期限：至本工程完工
本協議與工程施工合同同步有效;發包方的安全責任：工程項目發包前，發包方必須對承包方資質和條件進行審查，合格后方可進行工程施工。對乙方的資質進行審查，確認其符合且具備下列條件：持有有相關部門頒發的營業執照和資質證書：持有法定代表人身份證明書、授權委托書。相關負責人、工程技術人員和特種作業人員的配置及持證符合安全生產要求。配備的機械、及安全防護設施、安全用具滿足安全生產需要。應有的安全管理制度齊全。保括各工種的安全操作規程、特種作業人員的審證考核制度、各級安全生產崗位責任制和定期安全檢查、安全教育等制度。具有兩級機構的承包單位設有專職安全管理機構：施工隊伍超過30人的配有專職安全員：30人以下者設有兼專職安全員。在有危險性的電力生產區域內作業，開工前發包方必須對承包方項目負責人等，進行全面的安全技術及文明施工交底，應有完整的交底資料和交底記錄，并經雙方交底人員簽字。并要求承包方事先制定施工方案，明確“三措”(組織措施、安全措施、技術措施)，經發包方工程項目主管機構、技術和安全部門審查合格后方可施工。
一、發包方安全責任：
不定期檢查承包方施工現場，對承包方人員在生產工作中違反有關安全生產規章制度的行為予以制止和糾正，并發出有存底聯的書面整改通知書;對嚴整違章的行為立即勒令停止其工作。所有發包工程在竣工移交前，必須按標準逐項嚴格驗收合格。圖紙資料、試驗報告、現場測試數據和試驗項目不全，不得驗收;驗收不合格的不準投入使用。
二、承包方的安全責任：
1、承包方對所承擔的施工項目，必須制訂施工方案，并結合工程實際制定好保證安全的“三大措施” (組織、技術、安全措施)，經發包方工程項目主管部門、技術、安全審查合格后監督實施。
2、承包方必須貫徹執行國家有關安全生產的方針、政策、法令、法規，遵守國家、行業及公司有關安全施工、文明施工的規定。遵守現場的各項規章制度。
3、工程開工前，承包方必須組織全體施工人員分工種進行安全教育、技能和安規考試，合格后方可進入現場施工。需調換工種、增補或調動人員者，在上崗前均必須進行安全教育和技能安規考試，并報給發包方安全部門備案。特種作業人員，必須持有有效的《特種作業證》。
4、承包方工作人員必須無妨礙工作的病癥，否則不得參與工作。凡已登記的工程施工人員不得隨意更換，不得冒名頂替。
5、工程開工前，必須向施工人員進行安全技術交底，讓全體施工人員掌握工程特點及施工安全措施。
6、承包方進行特殊作業、危險作業的項目施工時，必須事先編制安全施工措施，填寫安全施工作業票;從事電氣上的工作，一切施工活動都要辦理安全施工作業票(或工作票)，并派員監督。
7、承包方應自覺接受發包方安全部門的監督和指導。對發包方安監部門檢查提出的安全整改通知，必須及時整改。施工中一旦發生人身事故或危及生產運行的不安全情況，必須立即報告發包方安全監察部門。
8、承包方必須按國家有關規定，為施工人員配備合格的勞動防護用品及安全用具，并保證施工工具、器械使用安全。
9、開工前應對施工機械、工器具及安全防護設施進行一次檢查，確保符合安全規定并不超過檢驗周期。 承包方施工人員應對所在的施工區域、作業環境、操作設施、設備、工器具等進行認真檢查，發現隱患立即停止施工，并經落實整改后方準繼續施工。在施工期間所使用的各種設備及工用具等均應符合施工要求。對施工現場管網每天開工前須派專人進行檢查，發現隱患應及時整改。各類安全防護設施、遮欄、安全標志牌、警告牌和接地線等承包方不得擅自拆除、更改。
10、承包方承建的項目，禁止再行轉包，非主體工程需要分包的，必須報發包方工程項目主管部門、安全部門批準。發包方必須對承包方進行安全管理與監督。
11、承包方應按《中華人民共和國勞動法》等法律、法規、規定用工，嚴禁使用未成年工和有職業禁忌的人員進行施工作業。
12、承包方應對工作地段采取的安全技術措施、工作班人員狀態以及施工中的安全責任負責;如因承包方采取的安全措施不當、違反有關安全操作規程、規定及本協議所列安全事項而造成的一切事故或對第三方造成損失的，均由承包方承擔所造成的經濟損失及法律責任。
三、承包方必須嚴格控制工程項目的施工范圍。
四、承包方施工人員違反有關安全生產規程制度時，發包方安全部門有權予以糾正制止，有權通知承包方并給予經濟處罰，直至停止承包方的工作。
五、因承包方責任造成的發包方安全事故，由發包方按事故調查規程處理，承包方安全部門參與調查。根據《中華人民共和國建筑法》第四十五條的規定：“施工現場安全由建筑施工企業負責”，因承包方的責任造成的人身傷亡、設備損壞事故及其造成的經濟損失,一切責任由承包方承擔，并通知有關政府部門調查處理、統計上報。
發包單位(章)： 承包單位(章)：
法人代表: 法人代表:
法人委托代理人 : 法人委托代理人:
簽定日期： 年 月 日
注：本責任書一式肆份,由發包方、承包方各執兩份。
建設工程租賃協議書 篇4
建設工程借款合同正文：
借款方：________________________________________________
法定代表人：____________________職務：____________________
地址：____________________郵碼：________電話：________
貸款方：________________________________________________
法定代表人：____________________職務：____________________
地址：____________________郵碼：________電話：________
根據國家法律規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放，建設工程借款合同。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。
第一條借款用途：________________________________________
第二條借款金額：借款方向貸款方借款人民幣____（大寫）元。預計用款為一年____元；____年____元；____年____元；____年____元；____年____元；
第三條借款利率：自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，并計算復利。在合同規定的借款期內，年息為____%.借款方如果不按期歸還貸款，如逾期部分加收利率20%.
第四條借款期限：借款方保證從____年____月起至____年____月止，就國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為____年____元；____年____元；____年____元；____年____元；____年____元；。貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償，合同范本《建設工程借款合同》。
第五條因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。
第六條代款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。
第七條貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的'經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。
借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。
第八條本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國合同法》的有關規定辦理。
第九條本合同經過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份，簽章各方各執一份，報送主管部門、總行、分行各一份。
借款方：____________（蓋章） 貸款方：____________（蓋章）
代表人：____________ 代表人：____________
____年____月____日 ____年____月____日
建設工程租賃協議書 篇5
____________公司(以下簡稱甲方)
住所：________________________
法定代表人：____________
(法定代表人的代理人：____________)
____________公司(以下簡稱乙方)
住所：________________________
法定代表人：____________
(法定代表人的代理人：____________)
鑒于：______年______月______日，甲方與乙方就______(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號：______)，建設工程總價款為：____________萬元整人民幣。該項目已于______年______月______日竣工，已經甲方、乙方及______方驗收，并于______年______月______日甲、乙雙方進行了工程結算，并簽訂了《______工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》，乙方應向甲方支付建設工程款共計____________萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款____________萬元整，尚未支付的建設工程款____________萬元整。雙方在此相互確認：除乙方應按本協議的約定向甲方支付____________萬元外，雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。
雙方對以上所述事實均予以確認，并無異議。
基于以上所述，甲方與乙方經友好協商，就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜，達成本協議如下：
第一條
甲、乙雙方在此確認：乙方應向甲方支付建設工程款共計____________萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款____________萬元整，尚未支付的建設工程款____________萬元整。(見本協議附件：1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。
第二條
甲、乙雙方經協商同意按如下方式，自______年______月______日至______年______月______日止由乙方向甲方支付建設工程款____________萬元整。(見本協議附件：4、還款計劃明細;如系分期支付，請寫明分期付款的階段及數額)。
第三條強制執行條款
1、甲、乙雙方共同確認：根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的了解，經慎重考慮，雙方同意本協議簽訂后向北京市公證處申請辦理公證并賦予本協議強制執行效力。
2、乙方保證承擔舉證義務，自每期(如分期付款)款項付清之日起______個工作日內，向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項，并分別由甲方和承辦公證員核對簽收，否則視為乙方對未支付事實的確認，即乙方未按期履行當期應付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起______個工作日內，乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證，且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時，甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前，將按照乙方在本協議中確定的聯系地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達)，同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時，如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項，或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權，也未與甲方達成任何關于還款的展期協議，則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生，在此情況下，甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。
4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執行。
5、甲方在申請執行證書時，應承擔相應的舉證義務并提供以下文件，保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況：
(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;
(2)《授權委托書》;
(3)《強制執行申請》;
(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如：乙方向甲方履行還款義務的情況，包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);
(5)經公證的具有強制執行效力的本協議;
(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料。
5、乙方承諾愿以其全部資產接受強制執行，其資產中包括但不限于以下所列內容：____________________________________。
第四條雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議意向后即向北京市公證處申請辦理本協議的公證事宜。
2、乙方應按本協議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續，并有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯系地址及北京市公證處指定聯系地址：
甲方聯系地址、電話及傳真如下：______________________________;受件人：____________。
乙方聯系地址、電話及傳真如下：______________________________;受件人：____________。
北京市公證處聯系地址：
地址：__________________________________________
郵編：__________________電話：________________________
承辦公證員：____________
甲、乙雙方在此確定：如任何一方的聯系地址、電話及傳真發生變化，應及時告知給對方和北京市公證處，如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯系的狀況，將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律后果。
第五條不可抗力
1、不可抗力是指本協議雙方不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于下列事件：戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協議規定的全部或部分義務，該方應盡快通知其他方并須在不可抗力發生后____日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協議的影響程度說明。
3、發生不可抗力，任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協議義務而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任盡可能及時采取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的，應承擔賠償責任。
4、各方應根據不可抗力對本協議履行的影響程度，協商確定是否終止本協議，或是繼續履行本協議。
第六條保密
第七條其他
1、本協議自北京市公證處公證后生效，并賦予強制執行效力。
2、本協議未盡事宜，由雙方通過友好協商方式解決，另行簽訂補充協議，并經公證處公證。
3、本協議正本一式______份，每份均具有同等法律效力，雙方各持______份，一份留存于北京市公證處備案。
甲方：__________________公司(印章)乙方：__________________公司(印章)
法定代表人或授權代表：(簽字)________________法定代表人或授權代表：(簽字)________________
________年________月________日
建設工程租賃協議書 篇6
外墻粉刷施工合同 工程承包人（甲方）： 勞務分包人（乙方）： 依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，鑒于公司與工程承包人已經簽訂施工承包合同，雙方就工程外墻抹灰 專業勞務分包事項協商達成一致，訂立本合同。
一、承包內容及承包方式：
1、承包內容：外墻面原基層界面處理和粉刷一道水泥砂漿層；
2、承包形式：包工不包料
二、粉刷質量標準及要求：
1、嚴格按照國家建筑行業質量檢驗評定標準及建筑裝飾裝修工程質量驗收規范（GB50210－20）標準驗收。
2、施工及使用過程中出現的由于乙方施工質量原因空鼓、脫落等引起的經濟損失由乙方負責賠償，同時乙方必須在甲方指定的時間內負責修復完畢并驗收合格。
三、勞務報酬結算與支付：
1、結算價格：完成合同內所有工作內容，按 元∕2進行結算。計算時面積按實際粉刷面積計算。
2、工程付款: 本抹灰分項工程施工至工程量一半時，付完成工作量的50﹪；本抹灰分項工程施工結束后，付工程總價的50﹪；余款在本抹灰分項工程結束后三個月內結清。
四、工期： 本抹灰分項工程工期25天，從________年____月____日開始施工至________年____月____日完工，如遇天氣條件原因導致不能施工的情況下，工期相應順X。
五、甲方責任：
1、變更施工項目內容、規模（數量）、條件時，須書面通知乙方，變更后需重新明確項目內容和數量，進行協商并及時辦理簽訂補充協議。
2、在施工期間乙方施工人員出現以下情形，甲方有權對乙方進行相應的處罰，如乙方的施工人員出現打架、斗毆事件，無論何種原因對乙方處以20.00元處罰，同時乙方承擔全部經濟責任及法律責任；不及時清理衛生對乙方處以300-500元處罰；相應處罰款項自工程款中扣除。
3、如甲方資金不到位，施工方案不確定，造成延誤工期由甲方負責順X。
六、乙方責任：
1、乙方進入施工現場后，必須加強自身隊伍素質教育和管理，做好安全文明施工管理，不得從事和參與各種非法活動，要堅持“安全
第
一、質量第
一、文明施工”的原則。
2、服從甲方的領導指揮，并遵守甲方的規章制度。嚴格按確認的設計要求施工，并按
第二條的質量標準及要求進行施工和驗收。
3、總進場施工人數按施工勞動力計劃。如由于施工技術力量不足，不按甲方要求施工，不能按規定工期完成任務，不按國家質量標準施工，所造成的一切損失由乙方承擔，同時甲方有權解除合同并更換隊伍。
4、做好文明安全施工，并堅持工完場清，施工垃圾每天清除到指定位置，保持現場清潔衛生。
5、加強自身隊伍素質教育和管理，不做違法、違規的事，不從事非法活動，做好安全、防火、防盜工作。
6、乙方現場施工期間水、電管理、衛生管理、住宿管理、治安管理必須按甲方的制度規范要求執行，如造成浪費由乙方承擔。
七、安全施工與檢查：
1、勞務分包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準 進行施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。工程承包人安全防護措施到位后，由于勞務分包人安全措施不力造成事故的責任和因此而發生的費用，由勞務分包人承擔。
2、工程承包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。工程承包人不得要求勞務分包人違反安全管理的規定進行施工。
八、糾紛解決： 在合同履約過程中發生糾紛，雙方友好協商，如協商不成時，可向人民法院提出訴訟。
九、其它：
1、由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方及時協商解決。
2、本合同未盡事宜，雙方友好協商并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方履行完合同全部義務，勞務報酬價款支付完畢，勞務分包人向工程承包人交付勞務作業成果，并經工程承包人驗收合格后，本合同即告終止。
4、本合同共三頁，合同一式叁份，甲方執貳份、乙方執壹份。 工程承包人：勞務分包人： 代表：代表： ________年____月____日
建設工程租賃協議書 篇7
發包人：
承包人：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，發包人、承包人就下列建筑工程施工有關事項達成一致意見，訂立本合同。
一、 工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內容：路基槽下處理80cm 30cm灰土 16cm水穩 7cm油面及
水簸萁、綠化、標志、標線、恢復原有路口等。
資金來源：財政資金
二、 工程承包范圍
承包方式：承包人包工包料
承包范圍：以發包人提供的設計圖紙及發包人要求的工程內容為準。
三、 合同工期
工程合同工期總日歷天數：159天
從20xx年4月10日開始施工，至20xx年9月15日竣工完成。
四、 質量標準
1. 工程質量標準：合格
2. 工程必須嚴格按照施工圖紙及發包人要求施工，認真遵循現行操作規程、施工規范及國家有關驗評標準，不得偷工減料。接受工程建設質量
3. 工程完工后一個月內，承包人負責將施工資料整理成冊，并一式兩份交與發包人，否則由承包人支付竣工資料保證金。
五、 合同價款及付款方式
合同總價(大寫)：
1. 北環路：壹仟捌佰陸拾肆萬伍仟肆佰捌拾玖元柒角壹分(含二標段、
2. 孔西路至馬營橋段(馬營路)：壹仟零陸拾肆萬陸仟壹佰壹拾元捌角
三標段馬營路外購土款：15元/m345117 m3=676755元)
付款方式：1.路基工程完工后，經驗收合格，付合同總價的30%;油面
2.工程款必須打入乙方指定賬戶，否則視為工程款未到帳。
六、 機械設備及其他要求
1.攤鋪設備：攤鋪機采用ABG，雙鋼震動軋路機或同級別攤鋪設備。
2.水穩碎石必須采用廠拌。
3.灰土拌合必須使用灰土拌和機。
4.標志、標線、標牌由公路處指定廠家制作。
5.工程設計中線、設計高程等發包人按線路實際情況在設計圖紙的
6.單項簽證變更造價超過萬元(不含5萬元，以財政最后審核為準)可以調整，否則不予調整。
7.承包人應建立健全安全生產和文明施工制度，發生的人員傷亡事故及其他安全事故損失均與發包人無關。
8.發包人派出的監理人員監督和檢查工程質量、進度，監理人員做出的指令，承包人應予執行。
七、 發包人完成下列工作：
1.20xx年4月10日前辦理土地征用、拆遷工作、平整場地等工作，使施工現場具備施工條件。
2.20xx年4月10日前協調施工所需水、電、通訊線路的接駁。
3.20xx年4月10日前協調處理施工現場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物(含文物保護建筑)、古樹名木的保護工作。
八、承包人完成工作：
20xx年4月15日前完成施工現場辦公和生活的房屋設施的建設。
九、承包人承諾
承包人向發包人承諾按照合同約定施工、竣工，并在質量保修期內承
十、發包人承諾
發包人向承包人承諾按本合同約定的期限和方式，支付工程價款，履行本合同所約定的全部義務。
十一、違約責任
1. 因承包人原因不能按合同工期竣工的，每推遲一天扣合同總價額的千分之一。
2. 因承包人原因造成工程質量達不到約定標準，由承諾人無條件修復，如因此造成合同延期的按本條第1款執行。對由此給發包人造成的經濟損失由承包人負責賠償。
十二、其他
1. 本合同相關招投標文件、適用的技術規范和標準、設計圖紙、質量保修書等均為本合同組成部分。本合同未盡事宜雙方可作出補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
2. 本合同發生糾紛，由雙方協商解決，協商不成由滄州仲裁委員會仲裁解決。
3. 本合同訂立時間：20xx年4月8日
4. 發包人、承包人約定合同自雙方簽字簽章后生效。
5. 本合同訂立地點:南大港管理區
6. 本合同一式四份，發、承包人各執一份，送財政局、建設局各備案一份。
發 包 人：(公章) 承 包 人：(公章) 地 址： 地 址：
法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：電 話： 電 話：
傳 真：開戶銀行：賬 號：郵政編碼：電子郵箱：
傳 真： 開戶銀行： 賬 號： 郵政編碼： 電子郵箱：
建設工程租賃協議書 篇8
甲方：____________有限公司
乙方：____________
丙方：____________
甲乙雙方基于____________年____________月____________日簽訂的二份《借款合同》，甲方借取乙方____________萬元，在借款逾期后，甲方仍然不能還款。針對還款事宜，雙方經過協商一致特簽訂此還款協議：
一、甲方借取乙方的____________萬元本金，自____________年____________月____________日起仍按月利率35‰計息。此____________萬元本息，甲方分三次全部還清，分別于____________ 年____________ 月____________ 日償還乙方本息 萬元、于____________年 ____________月 ____________日償還乙方本息 ____________萬元、余下的借款本息于20____________年____________ 月 ____________日前全部還清。還款方式按先息后本、利隨本清的方式進行。
二、在甲方未還清乙方的____________萬元借款本息前，乙方有權參與甲方的位于____________的______________項目的銷售資金管理，甲方有義務配合和保障乙方參與該項目的銷售資金管理，具體方式是在位于____________區的_____________項目的所有的銷售資金銀行賬戶的印鑒中加入乙方本人的印章，該印章由乙方保管和使用，在甲方還清借款本息后，由甲乙雙方共同取消或變更該印鑒印章，乙方退出該項目的資金管理。
三、甲方若違反本協議約定，除借款本金仍按月利率35‰計息外，還應當向乙方支付違約金 _____________萬元，同時將乙方的借款本息一次性全部還清。
四、丙方自愿為甲方履行上述協議承擔連帶擔保責任，擔保范圍包括但不限于借款本息及違約責任。
五、因履行本合同發生糾紛，由三方協商解決，協商不了，在乙方戶籍所在地人民法院進行訴訟解決。
六、 本協議一式三份，甲、乙、丙各持一份。本協議自甲、乙、丙三方簽字(蓋章)生效。
甲 方：_____________有限公司(蓋章)
甲方代表：_____________
乙 方：_____________ 丙 方：_____________
建設工程租賃協議書 篇9
建設工程保持廉潔協議書
工程項目名稱：_________
發包單位（甲方）：_________
承包單位（乙方）：_________
承包單位所在地址：_________
為了規范建設市場，確保建設工程高效，優質，按時竣工投產，遵照國家建設部，監察部《關于在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神，根據_________有關要求，并經甲乙雙方同意，特簽訂建設工程保持廉潔的協議書。
1.甲方有責任向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規定。
2.甲方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育；督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設中保持廉潔的若干規定，如發現有違反規定的，除給予當事人批評教育外，應視情節輕重，后果大小給予相應的經濟處罰或紀律處分。
3.甲方有權對乙方在工程項目建設中保持廉潔的情況實行監督，定期或不定期檢查甲乙雙方履行本協議情況。
4.甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動，須經主管領導同意，甲方人員不得接受乙方贈送的禮品，禮金和有價證券，難以拒收的，必須按有關規定登記上交。
5.甲方人員在工程建設項目中發現乙方單位有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，并報告主管領導。
6.乙方有權了解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規定，支持甲方執行有關規定和制度。
7.乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育（包括甲方單位制定的有關廉政建設方面的規定），按時出席甲方召集的有關會議。
8.乙方不得以任何名義宴請甲方人員或向甲方人員贈送禮品，禮金及各種有價證券，如乙方違反，根據具體情況和造成的后果，甲方有權向有關部門提出對乙方的依法處罰，直至終止工程合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔。
9.乙方在工程項目建設中賄賂甲方人員，被檢察機關立案查處的，甲方有權取消或終止工程項目施工合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔，并向甲方單位承擔經濟賠償責任。
10.乙方在工程項目建設中發現甲方人員有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，并及時告知甲方單位主管領導；情節嚴重的可向區有關部門投訴或舉報。
11.本協議使用時間：本工程發包，建設，竣工驗收全過程及協議前后甲乙雙方發生的有違反本協議的行為。
12.本協議的甲方指工程建設單位，分包工程的總包方和建設工程受托監理單位。
13.甲乙雙方愿意接受建設主管部門，紀檢監察部門，檢察部門對本協議執行情況的監督檢查直到處罰。
14.本協議一式六份，甲乙雙方各執一份，甲乙雙方主管部門各備案一份，抄報建筑管理所一份，送甲方紀檢（監察），檢察室備案一份。
甲方（蓋章）：_________
乙方（蓋章）：_________
法人代表（簽字）：_________
法人代表（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建設工程租賃協議書 篇10
上訴人(一審被告)：_________________甲公司(原達州__________公司)
住所地：_________________成都市__________路_____號_____樓
法定代表人：_________________黃__________執行董事
被上訴人(一審原告)：_________________萬__________、男、漢族、__________年_____月_____日出生
身份證號：_____________
住所地：_________________成都市__________街_____號_____棟_____單元_____樓_____號
被上訴人(一審被告)：_________________乙公司
住所地：_________________成都市__________巷__________號
法定代表人：_________________劉__________總經理
上訴請求：_________________
1、撤銷成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。
2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔連帶支付責任。
3、判令本案一審、二審訴訟費由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔。
上訴人于年月日收到成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》，上訴人對該判決不服，現提起上訴。
上訴人“甲公司“認為：_________________我單位從沒有參與過“達州市__________路立交橋、__________橋美化、亮化工程的施工，亦沒有從被上訴人“乙公司”處承接過該工程;也從未以被上訴人“乙公司”的名義與達州市建設局簽訂《建設工程施工合同》，更沒有將前述工程交由被上訴人萬__________組織施工。而一審法院卻無視事實真相，錯誤的認定上訴人從被上訴人“乙公司”處承接了__________橋工程，并交由被上訴人萬__________組織施工，實屬事實不清，證據不足，認定錯誤。其理由有三：_________________
一、達州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯營合同》錯誤的認定萬__________以“達州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴，不講事實。
年月日，上訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關于__________街整治工程的《施工聯營合同》是實。該合同約定：_________________乙方以甲方名義進行承包施工，工程名稱為__________街整治工程。后來，由于沒能中標，該合同自然終止，沒能履行。至于同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達州建設局簽訂了關于__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設工程施工合同》，并由萬__________實際組織施工,這與“達州__________公司”則沒有任何關聯。因為，“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交并非__________街立交，__________橋亮化、美化并非__________街亮化、美化。兩者怎么會是同一件事，同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然，一審法院的認定牽強附會，缺乏根據，不能成立。
二、一審判決認定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進行了結算。這也是毫無根據的。首先，萬__________同“達州__________公司”既沒有轉包、分包合同、協議，又沒有結算書依據，哪來的工程結算呢?其次，庭審中萬__________雖然提供一份《建設工程造價預(結)算書》復印件，卻稱拿不出原件，僅說原件在建設局。為什么施工單位沒有結算書原件呢?這可能嗎?況且，這只是張封面沒有具體的結算內容。同時，既沒有發包建設單位建設局蓋章，也沒有承包單位“乙公司”蓋章，僅僅在“施工(編制)單位”一欄，有“四川__________建筑工程有限公司第一項目部”公章，該欄的旁邊有“達州__________公司”公章，而萬__________在上面僅是技術負責人，并非項目經理或承包人。眾所周知，工程竣工造價結算，是發生在建設發包單位同施工承包單位之間，而這份結算書卻不是。如果是轉包結算，那么“乙公司”應有簽字和蓋章。為什么沒有?如果是內部分包結算，那為什么不是萬__________同“達州__________公司”結算，而又是“達州__________公司”同“盛龍建司第一項目部”結算?既然是萬__________個人沒有資質需打“達州__________公司”牌子，那為什么又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質為何還打“達州__________公司”牌子?再則，工程造價一欄為865666元，而一審認定工程總結算價為752700元，稱扣除“乙公司”墊支拆遷費112966元。而事實上，標底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造，均不涉及拆遷，哪來扣拆遷費呢?凡此種種，疑點重重。怎么能采信成為有效證據呢?毫無疑問，這是一份重復復印嫁接“達州__________公司”公章的偽造證據。一審法院卻不加認真核實審查，主觀武斷的認為上訴人甲公司與被上訴人萬__________進行了關于__________橋亮化、美化工程的結算，因此認定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程，這種做法于法無據。
三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前后矛盾的陳述就認定“乙公司”將工程交“達州__________公司”承建，“達州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據規則》。
根據《民事訴訟證據規則》第七十四條規定：_________________“訴訟過程中，當事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委托代理人的代理詞中承認的對己方不利的事實和認可的證據，人民法院應當予以確認，但當事人反悔并有相反證據足以推翻的除外。”顯然，“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述，但第二次又否認。同時，本案有其他證據足以證實“達州__________公司”并未介入該工程。除上列證據外，還有“乙公司”給建設局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達州__________公司”與萬__________發生的分包關系，那既是“達州__________公司”欠萬__________的工程款，“乙公司”就不會說自己欠萬__________的民工工資。因而，一審判決對這一事實的認定顯然不能成立。
綜上所述，一審判決無視本案事實真相，將與上訴人甲公司根本無關的__________橋亮化、美化工程強行認定在上訴人身上，并以一份施工內容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯營合同》來認定為是上訴人與被上訴人萬__________之間的關于__________橋亮化、美化工程約定的依據，同時，在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關的一份無法與原件核對的證據復印件的真實性存在極大異議的情況下，冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔連帶支付責任的做法，實屬認定事實錯誤，沒有任何法律依據，應予改判。請二審法院查明本案事實，依法作出公正判決，以維護上訴人之合法權益。
此致
成都市中級人民法院
上訴人：_________________甲公司
年_____月_____日
建設工程租賃協議書 篇11
建設工程合同范文
根據本保證書，我們(單位名稱)注冊地址為(詳細地址)(以下稱承包人)，和(保證人姓名)注冊地址為(詳細地址)(以下稱保證人)在此以擔保全額為(貨幣名稱、數額)共同格守對(業主名稱)(以下稱為業主)的義務。
根據本保證書，承包人與保證人應保證自己，以及其繼承人和受讓人承擔共同的及各自的對該項支付的義務。
根據以業主為一方，承包人為另一方所達成的協議，承包人已承擔了合同義務(以下稱為所簽合同)去實施并完成某項工程，并在工程出現任何缺陷時，按上述合同中有關條款規定進行修補。
茲將上述書面保證的條件表述如下：如果承包人正確地履行和遵守所簽合同中規定的承包人一方按合向的真實主旨、意向和含義應履行和遵守的所有條款、條件及規定，或者如果承包人違約則保證人就賠償業主因此而蒙受的損失，直到達到上述保證金總額，屆時，本保證書所承擔之義務即告終止和失效。
否則仍保持完全有效。
但所簽合同條款，或對工程的實施。
完成及修補其缺陷的性質和范圍的任何變更，以及業主或監理工程師根據所簽合同給予的時間寬限或業主或上述監理工程師方面對所簽合同有關事宜所做的任何容忍或寬恕均不解除保證人所承擔之上述保證書規定的義務。
但只在下述情況下保證人才承擔清償業主蒙受損失之義務：
收到業主與承包人雙方書面通知，說明業主與承包人已一致同意應向業主支付這一筆損失賠償費;或者保證人收到一份與所簽合同條款規定相一致的、按仲裁程序簽發的、并在法律上證明的裁決書副本，說明應向業主支付這一筆損失賠償費。
代表(承包人名稱)代表(保證人姓名)由(簽字人姓名)由(簽字人姓名)
以_____的資格以_____的資格
在(證明人)證明下在(證明人)證明下
簽于一九九_年_月_日簽于一九九_年_月_日
建設工程租賃協議書 篇12
年度編號:_________
項目級別：_________
立合同單位：
_________（簡稱借款方）
_________銀行_________行（簡稱貸款方）
借款方在_________年為進行基本建設所需資金，經貸款方審查，同意給予貸款。為明確雙方經濟責任，控制年度投資，雙方除遵守_________號臨時借款協議外，特簽訂本年度合同。
第一條 借款方根據批準的年度基本建設計劃，向貸款方借款人民幣（大寫）_________元，用于_________建設工程，不得挪作他用。
預計分季用款：一季_________元；二季_________元；三季_________元；四季_________元。
第二條 貸款利率為年息_________％，計算復利。
第三條 年度中間，國家調整基建投資計劃和利率等，本合同應作相應修訂和補充。
第四條 建設期間或項目竣工后，雙方應簽訂借款合同，借款合同總額包括本合同的借款額。借款合同生效后，本合同同時失效。
第五條 本合同正本2份，簽字雙方各執1份，副本_________份，報主管部門，總、分行各1份。
借款方（蓋章）：_________ 貸款方（蓋章）：_________
地址：_________ 地址：_________
法定代表（簽字）：_________ 法定代表（簽字）：_________
開戶銀行及帳戶：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
貸款種類：_________
編號：_________
申請單位：_________
企業性質：_________
申請時間：_________年_________月_________日
經辦行：中國農業發展銀行_________行
建設工程租賃協議書 篇13
工程項目名稱：_________________
委托方：_________________
服務方：_________________
工程建設項目管理合同
建設單位：_________________
項目管理單位：_________________
根據國家及地方頒布的有關法律、法規及條例，結合工程的具體情況，經甲、乙雙方友好協商，甲方委托乙方對第二條中所明確的工程項目進行全過程項目管理服務，并就具體事項達成如下一致協議。
第一條詞語定義
1.1業主：_________________在協議書中約定，具有項目發包主體資格和支付工程價款能力的當事人或取得該當事人資格的合法繼承人。
1.2項目管理單位：_________________在協議中約定的，具有工程建設項目管理相應資質的和獨立法人資格的，接受業主單位委托的當事人或取得該當事人資格的合法繼承人。
1.3項目經理：_________________企業法定代表人在管理的建設工程項目管理中的具有相應資格的委托代理人。
1.4設計單位：_________________指發包人委托的負責本工程設計并取得相應工程設計資質等級證書的單位。
1.5監理單位：_________________指發包人委托的負責本工程監理并取得相應工程監理資質等級證書的單位。
1.6代理單位：_________________指受發包人的合法委托，以發包人的名義代理實施項目或項目部分內容發包工作，并具有相應資質等級證書的單位。
1.7承包單位：_________________在協議書中約定，被項目發包人接受的具有工程項目施工承包主體資格的當事人或取得當事人資格的合法繼承人。
1.8造價咨詢單位：_________________指業主委托的負責本工程造價咨詢并取得相應工程造價咨詢資質等級證書的單位。
1.9工程：_________________指業主和管理單位在協議書中約定的承包范圍內的工程。
1.10項目管理酬金：_________________指管理單位為進行建設項目籌建、建設、聯合試運轉、驗收總結等工作發生的管理費用。
1.11工程前期：_________________指自工程立項起至工程設計完成止的階段。
1.12施工準備期：_________________自施工圖設計開始起至簽發開工令為止的階段。
1.13施工實施期：_________________自工程開工至按施工合同完成了項目全部任務為止的階段。
1.14竣工驗收期：_________________承包人按施工合同完成了項目全部任務，提出交工至發包人組織驗收通過為止的階段。
1.15造價咨詢：_________________指具有造價咨詢資質的單位受發包方的委托對工程項目進行造價控制的活動。
1.16施工監理：_________________指工程施工階段監理單位對工程質量、進度、投資、安全文明施工進行控制的監理活動。
1.17管理期限：_________________協議書中約定的服務期限。
1.18開工日期：_________________指發包人、承包人在協議書中約定，承包人開始施工的絕對或相對的日期。
1.19竣工日期：_________________指發包人、承包人在協議書中約定，承包人完成承包范圍內工程的絕對或相對的日期。
1.20圖紙：_________________指發包人提供或由承包人提供并經發包人批準，滿足承包人施工需要的所有圖紙(包括文字配套說明和有關資料)。
1.21合同關系：_________________指發包方和承包方通過合同(協議)來約定各自的權利和義務的平等關系。
1.22管理關系：_________________指管理單位按業主授予的權力對被管理單位實施的管理。
1.23施工場地：_________________指由發包人提供的用于工程施工的場所以及發包人在圖紙中具體制定的供施工使用的任何其他場所。
1.24書面形式：_________________指合同書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等或以有形地表現所載內容的形式。
1.25工程項目總投資：_________________指完成工程項目所發生的價款支出。主要包括土地費、設計費、勘察費、配套增容費、建安工程投資(包括設備)、二次精裝修費、工程預備費等。
1.26項目建設周期：_________________指從項目的立項至工程竣工驗收交付使用止的全部時間。
1.27竣工驗收：_________________指承包人按合同完成的項目全部任務，經驗收合格，由發包人組織驗收的活動。
1.28竣工結算：_________________指承包方全部完成了協議書中約定的內容，交工之后，向發包方進行的最終工程價款結算的活動。
1.29竣工決算：_________________指建設項目竣工后，由建設單位編制竣工決算報表和竣工財務情況說明書的活動。
1.30竣工備案：_________________建設單位自工程竣工驗收合格之日起15日內依照有關法規向有關建設行政主管部門進行竣工驗收備案的活動。
1.31聯動試車：_________________指新建企業或新增加生產工藝過程的擴建企業在竣工驗收前，按照設計規定的工程質量標準，進行整個車間的有負荷或無負荷聯合試運行。
1.32違約責任：_________________指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任。
1.33索賠：_________________指在合同履行過程中，對于并非自己的過錯，而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失，向對方提出經濟補償的要求。
1.34不可抗力：_________________指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。
1.35小時或天：_________________本合同規定按小時計算時間的，從事件有效開始時計算(不扣除休息時間);規定按天計算時間的，開始當天不計入，從次日開始計算。時限的最后天是休息日或者其他法定節假日的，以節假日次日為時限的最后一天，但竣工日期除外。時限的最后一天的截止時間為當日24時。
1.36審計：_________________由國家規定的審計所或部門免費對工程各項費用的合法性進行審核的活動。
1.37項目管理月報：_________________由項目管理單位按月向業主報告工程項目實施情況的報告。
1.39指定分包：_________________指由發包方指定單位分包部分工程內容。
1.40竣工資料：_________________指在協議中約定或按國家有關規定，承包方應當提供的有關工程的資料(包括書面、電子、影像資料)。
1.41重大變更：_________________指業主或由于客觀原因改變工程的主要使用功能、建設地點、增減建設規模15%以上，分期或合并建設或提前或推遲3個月以上實施的行為。
1.42業主代表：_________________業主派出的授予處理工程項目建設相關事務的全權代表。
第二條組成本合同的文件
1、本項目管理合同;
2、附件：_________________項目管理的工作內容和職責(若分列);
3、本合同實施過程中經雙方協商一致的補充合同文件。
第三條工程概況
工程名稱：_________________
工程地點：_________________
建筑面積：_________________
項目建安總投資(暫)：_________________
第四條項目管理服務方式
本工程由甲方委托乙方并在甲方領導下實施項目管理，提供全過程建設管理和咨詢服務。
乙方派出由項目經理、專業技術人員、管理工程師等組成的項目管理班子從對工程前期、施工階段、竣工驗收及交付使用諸階段，根據甲方確定的項目功能定位、建設標準、設計方案、投資規模等進行計劃、組織、控制和協調等管理和專業咨詢服務。
第五條項目管理的依據
1、項目管理合同文件;
2、與本工程建設有關的政府部門的批準文件;
3、與本工程有關的其它合同文件;
4、經業主批準的項目管理計劃書;
5、與工程有關的工程建設法規、規范、驗收標準。
甲方(蓋章)
法定代表人(簽章)
乙方(簽章)
年 月 日
建設工程租賃協議書 篇14
年度編號:_________
項目級別：_________
立合同單位：
_________（簡稱借款方）
_________銀行_________行（簡稱貸款方）
借款方在_________年為進行基本建設所需資金，經貸款方審查，同意給予貸款。為明確雙方經濟責任，控制年度投資，雙方除遵守_________號臨時借款協議外，特簽訂本年度合同。
第一條借款方根據批準的年度基本建設計劃，向貸款方借款人民幣（大寫）_________元，用于_________建設工程，不得挪作他用。
預計分季用款：一季_________元；二季_________元；三季_________元；四季_________元。
第二條貸款利率為年息_________％，計算復利。
第三條年度中間，國家調整基建投資計劃和利率等，本合同應作相應修訂和補充。
第四條建設期間或項目竣工后，雙方應簽訂借款合同，借款合同總額包括本合同的借款額。借款合同生效后，本合同同時失效。
第五條本合同正本2份，簽字雙方各執1份，副本_________份，報主管部門，總分行各1份。
借款方（蓋章）：_________貸款方（蓋章）：_________
地址：_________地址：_________
法定代表（簽字）：_________法定代表（簽字）：_________
開戶銀行及帳戶：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
貸款種類：_________
編號：_________
申請單位：_________
企業性質：_________
申請時間：_________年_________月_________日
建設工程租賃協議書 篇15
委托方(以下簡稱甲方):
受托人(以下簡稱乙方):
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和《武漢市非經營性政府投資項目實行代建制管理辦法(試行)》，甲方同意將建設項目委托給乙方實施代建制。根據平等自愿、誠實信用的原則，為明確各方的責任和權利，就代理建設事宜，經協商一致，特訂立本合同。
一、項目概述
1、項目名稱:
2、項目地點:
3、項目(預計)投資:
4、項目批準號:
二、項目建設期
項目總工期(自合同簽訂之日起):
三、質量標準:
四、發包價格
甲方以建委[20xx]249號文項目計劃投資額的%作為乙方的代理建設費、人民幣1萬元。
五、構成合同的文件
1、合同協議書及合同條件；
2、項目建設委托書；
3、項目實施過程中雙方簽署的補充和修訂文本。
六、甲方同意按照本合同規定的期限、方式和貨幣向乙方支付建設費。
七、乙方同意按照本合同的規定，在項目合同文件約定的范圍內承擔項目建設工作。
本合同正本一式兩份，雙方各執一份；四份，雙方各兩份。經雙方簽字蓋章后生效，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建設工程租賃協議書 篇16
發包人： (簡稱甲方) 承包人： (簡稱乙方) 依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協商一致，訂立本合同，供雙方遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點： ;
3、工程范圍：二樓房頂鋼架 。
4、承包方式： 包工包料。
5、承包面積為 ㎡，每平方價格為 元。
二、合同價款 總計合同金額(大寫)(人民幣) ，小寫 。
三、付款方式 付款方式：工程完工后經甲方驗收合格后一周內付清全部工程款。 本合同未盡事宜，經發包人與勘察人協商一致，簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。本合同以雙方簽字蓋章后生效，一式貳份，發包人與承包人各執壹份。 甲方： 乙方：________年____月____日
建設工程租賃協議書 篇17
上訴人(原審被告)內黃__________燃氣有限公司，住所地__________
法定代表人：__________，職務經理。
被上訴人(原審原告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。
被上訴人(原審被告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。
上訴人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______號民事判決，現依法提起上訴。
上訴請求：
請求依法撤銷原判，發回重審，或查明事實后依法改判：駁回被上訴人張_______原審對內黃_______燃氣有限公司訴訟請求。
事實與理由：
原判認定事實不清，要求上訴人承擔本案連帶責任于法無據。
首先，原判認定內_______燃氣有限公司_______項目部是內_______燃氣有限公司是錯誤的。
內_______燃氣有限公司是依法設立的法人企業，自公司成立以來，從未設立任何項目部，更未設立河南**項目部。原判認為“_______燃氣公司的_______項目部與_______簽訂合作協議”無事實根據。上訴人認為，內_______燃氣有限公司與內_______燃氣有限公司河南_______項目部不是同一主體，不存在隸屬關系，也無法律上的任何利害關系。
上訴人在_______部分鄉鎮包括_______開展有天然氣安裝工程業務，但上訴人已將該工程于_____年_____月_____日全部承包給了具有法人資質的河南_____建設工程有限公司，雙方簽訂有《建設工程施工合同》。上訴人與河南_______建設工程有限公司簽訂《建設工程施工合同》后，從未與任何人簽訂任何承包合同或者施工合同，更不可能成立什么河_______項目部。被上訴人_______在原審提交的_______與內_______燃氣有限公司河南**項目部簽訂的燃氣施工內部合作協議與上訴人無關，原判將河南**項目部認定為上訴人的公司屬牽強附會。
上訴人認為，本案應當舉證證明內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部是否具有民事主體資格，是否具有獨立承擔民事責任能力，設立內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部的機構是誰。以上問題弄清楚了，其他問題也就迎刃而解了。依據民事訴訟法第64條規定，查明以上事實舉證責任在被上訴人張_______一方。原判在沒有查明以上事實的前提下，僅憑被上訴人提交的《燃氣施工內部合作協議》冠上了上訴人的名稱就認定是上訴人公司的行為是不負責任的。
其次，原判要求上訴人承擔連帶責任于法無據。
原審原告張_______受雇于被上訴人王_______，張_______在受雇過程中受到傷害，應當得到賠償。而上訴人將該工程整體承包給了河南建設工程有限公司，河南_______建設工程有限公司又將該工程一部分承包給了沒有建筑資質的王_______，對于張_______在工作中受到的傷害應當由王_______承擔賠償責任，河南_______建設工程有限公司承擔連帶責任，現原判要求上訴人承擔連帶責任有悖法律規定。
總之，原判認定事實不清，要求上訴人承擔連帶責任于法無據。望二審法院依法準入上訴人上訴請求。
此致
_______中級人民法院
上訴人：_______燃氣有限公司
_____年_____月_____日
建設工程租賃協議書 篇18
總承包人：_________________(以下簡稱甲方)，地址：_________________，電話號碼：_________________
分包人：_________________(以下簡稱乙方)，地址：_________________，電話號碼：_________________
甲方與乙方達成協議，因有鑒于甲方已進入與雇主簽訂一總包合同，其詳細條款載明于附表一內，作為承擔總包合同工程的一部份。本著誠實守信，本總包合同的各條規定及相關事實，甲乙雙方應充分如實告知相關當事人，甲方提供之本合同之標的應合法有效。現于_____________年_____________月_____________日雙方同意如下條款。
第一條：_________________工程名稱：_________________
第二條：_________________工程地點：_________________
第三條：_________________工程范圍：_________________附件二。
第四條：_________________價款
4.1工程總價：_________________人民幣元整，大寫為______________(此項為投標價，支付以實際工程量為依據，此為稅后價)，乙方包工包料。
4.2按______________年江蘇省單位估價表方式按綜合單價進行結算。材料按市場當月信息價結算，合同另有約定的除外。
4.3以上工程量總包以實際工程量價款中抽取%作為總包管理費。其中包括但不限于下浮點、稅金、配合費等費用。此管理費自每次甲方付款中自動扣除。
4.4此合同開工10天內，乙方向甲方交質量保證金萬元，此保證金應在該分包工程驗收完工后，15天內歸還給乙方。
甲方：_________________
___________年_______月_____日
乙方：_________________
___________年_______月_____日
建設工程租賃協議書 篇19
發包人（甲方）：汽車零部件有限公司 承包人（乙方）：建設工程有限公司 鑒于： 甲方和乙方于________年____月____日簽署的編號為GF-20-0325的《汽車零部件有限公司年產300萬件汽車中間軸智能澆鑄新建項目建設工程施工合同》，因工程變動及建設工程實際情況，現經甲乙雙方協商一致，就原協議第四項（簽約合同價與合同價格形式）第1條內容達成如下補充協議：
1、將合同中第一部分《合同協議書》中第四項（簽約合同價與合同價格形式）第1條的工程原簽約合同價下調7%（百分之七），投標清單中各子項目綜合單價按以上比例作相應調整。
2、本協議作為原合同不可分割的部分，本協議未修改部分，按原合同執行，法律效力保持不變，原合同與本協議相沖突的以本協議為準。
3、本補充協議一式貳份，雙方各執壹份，雙方法定代表人或其授權委托人簽字并蓋章后協議生效。 甲方：汽車零部件乙方：XX公司有限公司 法定代表人或其授權委托人： 法定代表人或其授權委托人： 簽字： 簽字： ________年____月2____日
________年____月2____日
建設工程租賃協議書 篇20
發包人：
承攬人：
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規定，結合本工程具體情況，雙方達成以下合同條款內容：
一、承包項目：甲方有 工程，地址承包給乙方施工，工程項目 ，工程價格 ，其中單價內容有一切輔助用工及圖紙范圍內一切相應工作內容( )等。
二、工程質量：乙方必須嚴格遵守建筑工程施工質量驗收標準，按甲方提供的圖紙施工，確保質量，達到優質工程，所有施工程序必須按有關規定標準要求執行，如乙方出現質量問題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔，在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前，必須經甲方驗收合格后方可進行下道工序施工。
三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行采購，甲方要求檢測的材料需現場取樣檢測合格后方可使用。如因設計方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業主安排。乙方必須按照甲方規定的施工進度計劃如期完成，不準找任何借口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。
四、施工期限：總工期 天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業，從 年 月 日至 年 月 日竣工，乙方必須在規定期限內完成圖紙上的所有工作量，如在規定期限內沒有完成，造成工期拖延的，將以合同總價的5‰每天進行罰款，罰款在合同總價中直接扣除。
五、安全責任：乙方在施工期間要嚴格遵守《建筑安裝工人程安全生產基本規定》，盡心盡責做好安全工作，不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現象。不準無理取鬧、打架斗毆及拋物等現象，出現一次均處500元罰款，并要求肇事者從事發日至工程結束不準進入工地，罰金在合同總價中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔后果，甲方概不負責。施工現場乙方不準帶小孩、閑雜人員進入。
六、文明施工： 乙方必須達到市級文明施工工地要求。
七、施工材料、機械及用具事項：所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作，只負責圖紙和技術服務。
八、付款方式：根據所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙范圍內合同內的所有工作量全部做完并驗收合格后付至總價的90%，留10%作為工程質保金在交付后一年內付清。
九、備注： 本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，字雙方簽字之日起生效。
發包人(簽字)： 承包人(簽字)：
年 月 日 年 月 日
建設工程租賃協議書 篇21
訂立合同雙方：
________ 省 ________ 縣 ________ (單位)，以下簡稱委托方;
________ 省 ________ 設計院，以下簡稱承包方。
經雙方協商，由委托方委托承包方承擔 ____ 工程的可行性研究，特訂立本合同。
第一條 委托方在合同簽訂之日起 ____ 天以內，向承包方提供所有與研究工程有關的數據和資料，并對資料的準確性負責。
1.提供數據、資料的內容如下：(略)。
2.在合同期內，委托方進行與本工程有關的討論、詢價、對外談判、調研考察等所得的信息資料，應及時提供給承包方，必要時可吸收承包方參加本工程可行性研究的人員參加。
第二條 承包方應在 ____ 年 ____ 月 ____ 日以前，向委托方提交本合同工程的可行性報告，并對此承擔責任，可行性報告內容應包括：
1.經營評價指標：
(1)投資內部收益率：_____________________ 。
(2)投資回收期： _____________________ 。
2.貸款償還能力分析：_____________________ 。
3.外匯償還能力分析：_____________________ 。
4.盈虧平衡、靈敏度分析與風險評價：_____________________ 。
5.結論： _____________________ 。
承包方應向委托方提交可行性報告 _____________________ 份。
委托方如在合同期間對 ____________ 工程提出重大變更，甚至原始資料、數據有重大變動，有可能導致承包方對可行性報告作修改甚至返工時，須經雙方協商，對本合同進行修改，或增加任務變更附件，或另訂合同。
第三條 費用支付條款
1.本工程的可行性研究費為人民幣 ____________ 元整。于合同生效之日，委托方應向承包方付給上述金額的百分之二十。下余金額于合同期滿時全部付清。
2.委托方中止合同時，無權要求承包方退還定金。
3.承包方不履行本合同規定的責任與義務時，應雙倍償還定金。
第四條 違約罰金
1.承包方不按合同規定的日期提交可行性研究報告時，每拖期一天，應扣除其所應得費用的千分之五，作為違約罰金。
2.承包方提供的可行性研究報告中出現錯誤，且此等錯誤純屬承包方造成者，應扣除其所應得費用的10-30%，視錯誤性質嚴重程度而定。
3.因委托方責任造成的可行性研究重大修改，或返工重作，應另行增加費用，其數額由雙方商定。
4.委托方超過合同規定日期付費時，應償付給承包方以逾期違約罰金，以每逾期一天按合同規定費用的5‰計算。
第五條 本合同自簽訂之日起生效。合同中如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出修改或補充規定。修改或補充規定與本合同具有同等效力。
第六條 本合同正本一式 ____ 份，雙方各執一份。合同副本一式 ____ 份，送 ____ 各一份備案。
委托方：_____________________ (蓋章)
地址：_____________________
負責人：_____________________ (簽名)
聯系人：_____________________ (簽名)
開戶銀行： _____________________
帳號：_____________________
電話號碼： _____________________
承包方：_____________________ (蓋章)
地址：_____________________
負責人：_____________________ (簽名)
聯系人：_____________________ (簽名)
開戶銀行：_____________________
帳號：_____________________
電話號碼：_____________________
_________年 ____ 月 ____ 日訂立
建設工程租賃協議書 篇22
招標編號：
(投標侯選人名稱)：
鑒于你單位已通過招標人組織的 的投標資格預審，且已確認將按即將發出的招標文件的要求參與上述工程的投標，現邀請貴司作為資格預審合格的投標人就上述工程的施工招標進行密封投標。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程規模：
結構形式：
場地面積：
計劃開工日期：
計劃竣工日期：
質量等級：
資金來源：
招標范圍：
二、招標文件的取得 招標文件將于 年 月 日 時至 時在以下地點發售： 地 址： 聯系人： 每套招標文件售價為 ，以 方式支付給 。(說明費用是否退還，是否要求準備圖紙等的押金以及具體規定，還應說明購買多套招標文件的規定)
三、投標地點及截止時間 本招標工程投標截止時間為 年 月 日 時 分。 投標人應按前款規定的時間或按招標文件規定所延長的時間到以下地點遞交投標文件：
地址：
如果投標人在非投標截止時間當日遞交投標文件，投標人應將投標文件遞送至下列地址： 地 址： 聯系人：
四、開 標 本招標工程將于 年 月 日 時 分在以下地點開標：
地址：
投標人須按招標文件的有關規定派代表出席。
五、自投標截止日期起，投標文件有效期為 日歷天。
六、中標通知書將在 年 月 日之前發出(傳真有效)。
七、如投標人需咨詢有關本工程招標投標的其它事宜，請按下述方式聯系：
地 址：
聯系人： 電話/傳真：
招標人：(蓋章)
法定代表人或授權委托人：(簽字)
日期： 年 月 日
經辦人：
日期： 年 月 日
建設工程租賃協議書 篇23
甲 方：
乙 方：
經營者姓名：
身份證號碼：
經 營 場 所：
茲有 的車棚非機動車輛充電電路安裝工程由乙方經營部施工，為確保工程安全、質量及工程進度，認真執行業主合同，甲乙雙方共同協商達成如下協議：
一、承包內容：
二、承包方式：
三、工程工期：
20xx年 月 日前完工。
四、承包價格：
見附表。
五、甲方工作
1、甲方負責施工現場的施工組織、安全培訓、施工進度，巡視督導、驗收等方面;
2、甲方負責工程測量，預結算，現場管理，業主及外部關系的協調等工作;
3、 甲方參與工程質量和施工進度的監督。
六、乙方工作
1、嚴格遵守甲方制定的施工現場管理制度;
2、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程，如乙方違約，造成的損失由乙方負責;
3、 乙方不得和業主爭吵，有問題須及時向甲方反映，如出現質量問題必須按甲方要求的質量標準和期限整改。乙方負責施工現場安全。
4、嚴格按照甲方的要求管理工期，如因工期管理管理不善造成損失由乙方負責，所增加費用由乙方負擔。
5、文明施工，管理好工程材料，如材料管理不善造成丟失由乙方負責，施工過程中出現工傷事故由乙方負責;
6、保護好已完工程成品，以及其它工種的勞動成果。如有損壞照價賠償。
7、 保證施工現場的整潔，施工現場做到一日一清，施工中產生的垃圾、土渣一律裝袋存放在指定地點，材料、工具按指定位置整齊排放，工程完工后負責清掃施工現場;
8、乙方自行辦理所帶施工人員的公安檢查等一切手續，出現問題甲方不負責。
七、工程質量：
乙方施工的工程質量若不符合優良標準規定，甲方有權責令乙方返工，并賠償甲方的材料損失。且乙方承諾該工程中產品保修 年。在此期間若該工程出現質量問題，乙方需要無條件維修。若乙方不積極配合、屢次整改達不到要求或不執行影響正常使用，甲方有權追究乙方的民事責任，造成的后果由乙方獨立承擔，乙方不得有任何異議。
八、工程變更
工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。如無書面協議結算時不予認可。
九、工程款支付方式
1、工程款撥付方式：
2、撥款程序：
3、甲方按合同約定付款給乙方(建設單位有特殊要求的除外)，工程竣工驗收不合格不予結算。
十、安全施工及現場文明
乙方在施工中必須嚴格遵守建筑工程安全技術規范，自覺遵守工
地的各項安全管理制度，服從項目管理。施工過程做到工完料凈、場地整潔有序，如有違約，乙方需就施工中引發的安全事故承擔全部責任。
十一、其他約定
以上合同經雙方友好協商訂立，如有不盡事宜經雙方妥善研究后再補充協議，補充協議與本合同具有同等的法律效力，雙方應共同遵守。
本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，自簽訂起生效，工程竣工結算款付清后自然失效。
甲方負責人(簽字)：
乙方負責人(簽字)
甲方公章：
乙方公章：
年 月 日：
建設工程租賃協議書 篇24
甲方：__________
乙方：__________
根據《民法典》相關規定，經甲乙雙方友好協商，達成設備安裝合同壹份，內容如下：
一、工程概況：工程名稱：中央空調系統的安裝調試工程地點：項目工地(號)
二、合同范圍：本合同范圍： 項目中央空調系統工程的安裝、調試、驗收及維保。 乙方應提供嶄新的未經使用的安裝設備及材料、技術服務和所需的其他事項。在履行合同過程中，如乙方沒有提供或沒有達到設計圖紙中的技術性能指標，乙方應采取挽救措施，并承擔全部責任。 甲方需要而合同文件中未提出的技術要求，甲方有權發出變更通知，乙方有責任以合理的進度以及最優惠的價格滿足甲方變更的.要求。 招標文件及投標文件作為合同附件，組成本合同不可分割的一部分，甲乙雙方共同承諾、遵守。
三、合同造價：本合同總造價為：__________元 人民幣大寫：__________元整
3.1“合同價格”是指 項目中央空調系統工程，除甲方供應中央空調系統設備以外(甲方供應設備見附表)，從安裝設備及材料、安裝調試、備品備件供應至竣工驗收合格交付使用及維保等的人民幣報價，其中包括材料費、包裝費、運雜費、裝卸費、安裝費、調試費、備品備件供應費、直至驗收合格交付使用的一切費用及維保期內的維保費用等。
3.2合同價格為固定價，包括所有由于以原材料工本或其他條件的價格浮動而導致的全部額外費用，但由于甲方增減工程量引起的價格調整除外。
3.3合同價格包括合同涉及到的，由乙方提供的與設備的安裝與調試期間有關的一切專用工具、測試及所用儀器、耗材的費用，并由乙方負責運進和運離工程現場。
3.4合同價格包括乙方人員到現場的一切交通食宿費，甲方協助乙方人員在現場居住的方便，但有關費用由乙方自理。
3.5除非另有規定，乙方的價格須包括執行和完成合同文件描述的工作以及不可或缺的所有附帶工作及費用，不論它們是否在合同文件中有所說明，也不論它們是否在簽訂合同時可以預料到。
四、付款方式
4.1合同簽訂后，十天內，乙方進場前，甲方支付合同總價30﹪為設備預付款;
4.2主要設備含空調主機及風機盤管末端進場后，甲方支付合同總價30%
4.3工程量進展到一半時，甲方支付合同總價20﹪。
4.4安裝、調試、驗收合格后，甲方支付合同總價15﹪。
4.5質量保證期結束，無質量問題，甲方付清全部余款
五、工程工期：根據發包人使用要求，雙方約定合同簽定后，自乙方收到設備預付款之日起兩個月內，乙方完成本合同全部工程的安裝調試工作。
5.1 乙方進場前向甲方提供施工組織設計和施工總進度計劃。
5.2 在合同生效以后，____日內，乙方完成進場前的準備工作，并組織施工人員進場開始施工。
5.3 乙方須按合同規定的日期完成安裝及調試，協調與消防、裝修的沖突，保證工程順利進行，確保按期完成。
5.4 如工程實際與圖紙設計存在較大差異，無法按圖施工;或圖紙有較大變更，不能按期完成施工，經甲方簽字認可，工期順延。
5.5 遇不可抗力(由于嚴重的自然災害如洪水、地震等不可避免的或不可預見的及非人為所能控制的事件)，工期順延。
六、工程驗收：
6.1 乙方應按國家或國際有關的標準與規范施工。
6.2 安裝施工應以圖紙要求為準，不得私自偷工減料，或更換圖紙規定的安裝材料。對于圖紙未規定的安裝材料，應選用質量較好的材料使用。工程安裝調試完成以后，應達到圖紙設計的功能及使用要求。
6.3 甲方的授權代表有權任何時候檢查乙方的相關工程質量與工程材料的質量，并作為驗收的依據之一。
七、變更通知
7.1乙方如因為甲方原因影響了合同成本或交工期限，須立即以書面形式向甲方提出，甲方核實無誤后將向乙方發出變更通知，但在以下情況中，不得發變更通知。
7.1.1對乙方影響行為是在合同規定內作出的，或是由于乙方未能履行合同要求所必須的義務。
7.1.2乙方合同執行情況是因其自身的失誤、疏忽或未能按合同要求履行而受影響。
7.2 如果乙方認為所作的變更可能會使自己不能履行合同中義務時，須及時向甲方提出。相應設備及工程量的增減，按照國家________年工程定額三類取費進行合同金額修訂。
八、質保期
8.1 質保期從竣工驗收合格之日起計算________年，主機設備保修________年。
8.2 乙方所提供的安裝材料為全新的、且中央空調系統安裝質量符合合同要求。主機為XX公司產品，風機盤管及末端為上海三燕產品。
8.3在質保期內，若非誤操作或人為破壞所致，則合同標的或其部件、安裝材料等損壞應由乙方維修、供應和安裝。
8.4在質保期內，乙方在接到甲方通知后，2小時內作出反應并指導，24小時之內應派有經驗的技術人員到工地現場，履行其保修義務或處理緊急維修工作。超過24小時甲方可請其他人員進行修理，其費用從質保金中扣除。
8.5若質保期內，甲方沒有指出有缺陷，則代表甲方對乙方的工程安裝是滿意的，其質量保證責任已完成，但隱蔽性的、合理的檢查和實驗都不能發現的缺陷除外。
九、違約責任
9.1 由于乙方的原因不能按時交付使用，所使用的安裝材料不符合合同規定，由此造成的損失，應有乙方承擔一切責任。
9.2 若由于甲方原因出現如未按有關要求驗收工程或其他原因致使乙方延期交工等，乙方不負責任。
9.3 乙方原因延誤工期，每延誤一天交付使用，支付金額為合同價款1‰的違約金(無法抗拒因素造成誤工除外)。
十、不可抗力
10.1 如果雙方的任何一方因人力不可抗拒因素(諸如臺風、地震、戰爭或雙方認同的其他情況)而引起合同進度延誤，在此情況下，一方應及時書面通知另一方，并提供當地政府簽發的不可抗力的證明。受不可抗力事件影響一方，就盡力減少事件的影響，盡早恢復工作，雙方應盡早協商并確定新的交工日期，并由甲方發給乙方完工變更通知書，確定合同進度相應順延。
10.2 不可抗力事件給雙方造成任何損失，有各方自行負責，合同價格不得因不可抗力的影響而作任何調整。
十一、責任 乙方負責在工程峻工前，對已完工程的成品保護，在此期間發生的損壞，由乙方負責修復。 乙方承擔在安裝、維修等過程中因施工與質量問題引發的其他事故和由此發生的全部費用。 乙方承擔由于自身安全措施不力造成人身傷亡事故的責任和由此發生的全部費用。
十二、 合同終止
12.1雙方應按照合同的規定，全面履行完全合同義務直至合同終止。
12.2 凡出現以下情形，甲方有權通知乙方終止合同：
12.2.1 不可抗力的原因而不能履行合同。
12.2.2 當甲方確信乙方已無履約能力時。
12.2.3乙方在收到甲方的合同終止書后，應立即終止合同執行，但雙方有權追究在合同終止前的違約索賠。
十三、 仲裁
13.1 本合同適用的法律是《民法典》。
13.2雙方由合同或合同之外引起的所有糾紛，可通過雙方的友好協商來解決，若該協商在糾紛開始后不能在15天內通過協商解決，任何一方可以在一個月內向對方提出書面通知，并將該糾紛提交工程所在地仲裁部門或工程所在地法院進行解決。 13.3仲裁或法院判決對雙方具有約束力，凡產生的仲裁費用或訴訟費用，按照國家相關法律規定執行。
13.4在仲裁和起訴過程中，除非雙方協商同意終止合同，否則雙方必須繼續執行他們各自的合同義務。
十四、 合同生效及其他
14.1本合同應在雙方簽字、蓋章之日起生效。雙方均已履行完合同規定的全部責任和義務時失效。
14.2在合同執行期間，雙方均不得單方隨意作出合同范圍以外的變更或解除合同。
14.3合同若有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等法律效力，若補充規定與合同不一致時，以簽訂日期在后者為準。
14.4合同由協議書與合同附件組成，并具有同等法律效力。
14.5合同一式兩份，甲方、乙方各執一份。
十五、其他未盡事項：
甲方： 乙方： 法定代表人： 法定代表人： 委托人： 委托人： 開戶行及帳號： 開戶行及帳號： 聯系方式： 聯系方式：________年____月____日________年____月____日
建設工程租賃協議書 篇25
發包方(簡稱甲方)：
承包方(簡稱乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律、法規要求，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，將西吉縣什字鄉俊娃肉牛養殖合作社基礎設施建設工程承包給乙方，為了明確甲、乙雙方責任，確保工程質量，保證工程進度，按期交付使用。經甲乙雙方協商一致同意，訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱：西吉縣什字鄉俊娃肉牛養殖合作社基礎設施建設工程
2、工程地點：西吉縣什字鄉馬溝村
3、工程內容：建設暖棚牛舍1座495平方米，冷配改良點1處40平方米。
4、工程造價： 元(大寫： )。
5、資金來源：合作社自籌
6、合同附件：施工圖紙。
二、雙方職責
(一)甲方職責：
1、負責施工現場內占用戶的搬遷和有關手續。
2、指派專人對工程進度、質量進行監督，組織施工驗收。
(二)、乙方職責
1、認真做好施工前的各項準備工作。
2、嚴格按照施工圖紙和技術要求以及操作規程進行施工，確保工程質量，保證施工進度，按期完工。
3、組織好安全施工，施工中發現的一切工傷事故，均由乙方自己負責。
4、工程竣工前，負責現場清理，并按時提交完整的施工驗收資料。
5、本合同不得轉主承包。
三、工程質量，施工驗收及付款方式
1、工程質量必須符合建設要求，隱蔽工程完成后，由甲方檢查驗收后進行下一工序的施工。
2、在施工過程中或竣工驗收中，如發現工程質量不符合規定，乙方應及時負責無償停工或返工，并在雙方議定的措施和期限內完成。經驗收合格后，方可進行下道工序或移交。
3、付款方式：經甲乙雙方協定，工程款項待完工后一次性付款。
四、質量保修及違約嘗賠
1、承包人應按工程質量保修的有關規定，對交付發包方使用的工程在質量保修期內承擔質量保修責任。
2、甲乙雙方必須認真履行職責，嚴格按合同要求辦事，不按合同要求造成損失的，按照合同法有關規定處罰。
五、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
六、本合同自雙方簽訂之日起生效，在全部工程驗收并結算尾款后自動失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設工程租賃協議書 篇26
甲方： 乙方： 根據《民法典》的規定，甲、乙雙方在平等自愿的原則上，經協商一致，簽訂本合同。
一、甲方開發的 土方分項工程由乙方承包施工。
二、承包范圍：
1、新建房屋的基坑土方工程和老建筑物遺留的基礎磚、石、砼的挖掘，破碎、裝卸、運輸和清理棄至場外。
2、施工所需的機械、工具、能耗、維修等均由乙方承擔。
三、承包價格：
1、土方、建筑垃圾、雜物、破碎快料外運，每立方米 元，甲方需留用的土方，乙方應在甲方指定位置及要求堆放，每立方米 元。以上價格的工作內容包括挖、裝、運、卸、外運，還包括途中產生的費用和卸物的地點由乙方解決和費用承擔。
2、施工時遇到體積大于0.6立方米砼、鋼砼，或厚度在30厘米以上的基礎需要破碎，按實際體積計算，破碎費每立方米 元。
3、砼地坪厚度超過20厘米，需要使用炮頭機打，每平方米 元，含破碎物清理外運。
四、工程量、計量方式： 原始地面標高每棟房屋測6-8個點的平均數，由甲、乙雙方共同測量并做好記錄。(監理單位進場后可同時參加)，參加人員簽字后土方開挖，待基坑挖好后，基底標高再測量記錄，經參加人員簽字生效，(砼破碎工程也同樣記錄、簽字生效)。記錄表格采用土方測量記錄單(甲方提供)。
五、施工質量和進度： 乙方在施工進度中應根據甲方和監理人員指定的時間、施工范圍和施工圖要求進行施工，工作完成后應 甲方和監理對質量認可后雙方測量簽單。
六、安全、文明施工：
1、乙方應定期對所屬員工進行安全生產和文明施工教育，并做好安全工作措施，現場管理人員和操作人員必須有上崗證，因安全事故而引起的一切損失由乙方承擔。
2、施工過程中，遇到通信光纜，電纜和文物等重要跡象應立即停止施工，報告現場管理人員或甲方領導，待事情處理后再施工。
七、付款方式：
1、考慮到施工周期(各棟房屋不一定同時開工)，定于每月的 號結算一次，結算根據施工時每棟房子已經簽字的記錄單，按完成量的70﹪付款，余款待小區改期工程全部完工1個月后的3個月工作日內結清。
2、付款時憑稅票并經相關人員簽字注明已完成付款的房屋樓號。
八、其它事項：
1、如甲方需工程進度加快而乙方無法跟進施工時，甲方可另行施工單位進場施工。
2、由于甲方付款不到位，乙方可順延工期。
九、本合同經雙方商定，不得違約，如一方違約，則守約方有權解除合同。 如在合同履行過程中發生爭議，應協商解決。如協商不成，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十、本合同一式四份，雙方各執二份，經雙方簽字蓋章后生效。 甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________ ________年____月____日
________年____月____日
建設工程租賃協議書 篇27
甲方：______ (以下簡稱甲方)
乙方：______ (以下簡稱乙方)
甲方蘭殿濤，需建房屋三間，由承包施工方乙方蘭學東磚工師傅承包建筑。經甲、乙雙方協商，條款如下：
一、甲方建筑范圍
整棟房屋建筑及乙方施工范圍：房屋、墻體、陽臺內部需鋼筋梁柱，樓梯結構、水泥板、前后天溝、雨棚、一樓、二樓、三樓地面內外粉涮，內墻面涮白、天蓋、房屋前面磁磚、階基都由乙方承包施工。
二、甲方要求建筑標準及質量
1、甲方要求一樓高度暫為地面到樓面米，二樓高度為米，三樓陸抖墻縮飛。
2、內部結構需鋼筋梁柱，必須由甲方確定，乙方不得擅自變更。
3、乙方施工必須保證施工質量，誤差不得超過公分。
乙方施工期間，甲方視為質量不滿如需返工，乙方得遵守甲方意見，損失材料費得由乙方承擔賠償。
三、乙方承包施工價格及收費范圍
1、按照雙方磋商，乙方收費為每平方米為壹佰零三元整(103元)，乙方收方一樓、二樓按照東邊墻角到西邊墻角，附加西邊檐邊30公分，側面按照前面墻角到后面墻角，附加后面檐邊40公分，三樓按照一層平方米的三分之一收方。
一樓實體墻附加施工費壹千陸百元整(1600元)。
四、甲方要求期限、付款
1、在甲方材料滿足情況下，乙方不得拖延時間，須按期完工，期限為農歷五月竣工。
2、甲方付款必須照乙方施工進度進行支付。
整棟房屋完全竣工，甲方驗收合格后一切款目付清給乙方。
五、甲方提供
甲方只提供房屋材料、茶水，不提供施工期間早、午、晚餐以及乙方施工工具和跳架。
六、安全措施
甲方要求乙方承包施工，必須安全施工，管理好自己的施工人員，杜絕事故發生。
本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，甲方要求證明人、村委證明。上述合同三方簽字后生效。
甲方簽字：______乙方簽字：______
證明人簽字：______
_________年____月____日
建設工程租賃協議書 篇28
甲方：_________________(以下簡稱甲方)乙方：_________________(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國民法典》和《建筑工程承包合同條例》的有關精神，經甲乙雙方協商，甲方同意將工程承包給乙方，為明確雙方權力與義務，特簽訂如下協議條款，供雙方共同遵守。
一、工程名稱：_________________地點：_________________
二、承包方式
三、工程承包內容
四、合同價款
五、付款方式
六、總工期要求個工作日。
七、甲方責任
1.甲方在通知乙方進場時，施工場地應具備三通一平等開工條件。
2.甲方應按合同付款方式及時支付乙方工程款，若甲方不按合同約定支付工程款，導致施工無法進行，乙方可停止施工，由甲方承擔已完工程損失和乙方所有經濟損失。
八、乙方責任
1.乙方應按照合同約定工期內施工完畢，并符合驗收要求。
2.因乙方原因造成工程質量問題和工期延誤，由乙方承擔責任：_________________質量問題由乙方維修解決至合格，延誤期每日罰款元。
九、工程質量、安全及保修
1.乙方應按照甲方要求精心施工，工程質量符合驗收標準。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責。甲方不承擔任何責任。
3.工程竣工驗收后，乙方對施工的工程質量負責保修一年。
十、爭議及解決辦法
未盡事宜，甲乙雙方協商解決。和解、調解不成的，按以下方式解決爭議：_________________
第一種解決方式：_________________雙方達成仲裁協議，向約定的仲裁委員會申請仲裁;
第二種解決方式：_________________向有管轄權的人民法院起訴。
十一、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方：_________________乙方：_________________
代表：_________________代表：_________________
_____年 _____月____ 日 _____年 _____月____ 日
建設工程租賃協議書 篇29
發包人(全稱)：_______
承包人(全稱)：________
經雙方協商達成一致，銘毅房地產開發大連新視界銘城項目由承包方總承包管理。工程內容包括土建、裝飾、電氣、給排水、采暖、消防、燃氣、機電安裝、景觀園林及外管網等全部內容。如上水，燃氣、機電安裝等專業工程，需發包人通過招標等形式確定專業承包商后，納入本合同承包人的總承包施工范圍，承包方計取總承包管理費，費率為工程造價的3%。凡發包人另行招標的其他項目，在同等條件下優先選用本合同承包人。
結算方式如下
1、本工程結算執行遼寧省定額，材料及人工費均執行施工期間大連市造價信息網網刊價。
2、本工程為總承包形式，如發包人將專業施工項目分包給其他單位的，承包人應收取總承包管理費費率為3%。
3、如本工程需承包方墊資施工，發包方給予墊付工程款利率，按月息0.8%計算。
本框架協議一式六份，自雙方簽訂之日起生效，雙方各執三份。
發包人：______________(公章)
住所：____________________
法定代表人：_____________
委托代表人：_____________
電話：__________________
傳真：__________________
日期：____________
建設工程租賃協議書 篇30
接受勞務方（甲方）：____________________________ 提供勞務方（乙方）：____________________________ 依照《中華人民共和國民法典》和其他相關法律、法規的有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同，并嚴肅履行。
第一條 工程項目
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、勞務承包工程范圍及工作內容（見附表1）
四、工期________年____月____日開工，________年____月____日竣工。
五、承包勞務費用________元。（見附表1）
六、乙方投入工種及人數________人。
第二條 工程結算
第一個月預支生活費，按當月實際進場人數每人100元計算，下月結算時扣回，在工程施工進行中按當月完成的經甲方和監理驗收合格工程量結算，按比例扣除保修金（結款額度不超過已完成量的80%）。工程竣工驗收合格后，予以結算。
第三條 工程質量 甲方根據《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》gb50242-和相關文件組織驗收，乙方按照《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》gb50242-、施工圖紙、進度計劃、技術交底、安全交底要求，精心組織施工，保證工程質量，如因乙方施工原因造成質量不合標準，必須返工修理，其工料費損失，由乙方承擔；如工程質量低劣又無法挽救的，由乙方負責賠償全部工料損失和甲方由此造成的其它損失。
第四條 安全生產
一、甲方對乙方承擔的工作要做安全交底，提出明確的安全要求，并進行監督檢查，檢查發現問題，甲方有權停止其工作并進行經濟處罰。乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度，嚴格遵守安全操作規程，對甲方提供的安全生產用品，乙方經檢查方可使用，施工中如因違反上述規定而發生傷亡事故，由乙方負全部責任。
二、勞動保護用品及施工中屬個人使用的帶電操作具如絕緣手套、膠靴等由乙方自行解決。甲方提供安全帽、工作服和電焊手套。
三、在施工過程中，乙方因違反消防條例和法規造成的火災事故，由乙方負全部責任。
第五條 生活管理
一、乙方工人進場后，由甲方提供住宿，生活用品乙方自備，生活用液化氣由甲方按定量提供。
二、生活需用之食物，由乙方自理。乙方工人如有疾病，醫療費用由乙方負責。
第六條 材料供應管理 乙方應根據甲方的進度要求編制自己的施工進度計劃并據此提出相關材料計劃，材料計劃經甲方工程師和項目負責人審核后方可采購。乙方應及時提供材料計劃并設專人向甲方辦理用料的限額領料手續。乙方應嚴格按照甲方提供的質量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪費及不合理的超出限額部分，由乙方負擔。乙方在施工中做到日用日清，活完料凈，保持現場整潔。
第七條 施工機具及耗材
一、乙方自備所有用到的工具和設備，保證使用需要。
二、甲方提供電線并提供焊條、電錘頭、鋸片等消耗品。
三、對甲方負責供應的用具，乙方應認真保管愛護，如有丟失損壞，乙方負責賠償。
四、施工需用的中、小型機械，一臺機械應配備一名操作工持有相關上崗證）。
五、乙方自備所有水鉆鉆頭，保證使用需要。
第八條 現場管理
一、甲、乙方人員要嚴格遵守現場各項管理制度，在甲方現場負責人統一領導下組織施工，有關計劃、進度、材料供應等工作雙方應密切配合，保證施工順利進行。
二、乙方應對施工人員進行遵紀守法和安全生產、愛護財產的教育，并指定專人負責現場保衛工作，嚴禁偷拿現場用料，如有違反現場管理制度的行為，甲方有權采取必要措施。
三、承包勞務人員要保持相對穩定，出入施工現場要穿戴甲方提供的工作服，戴安全帽，不準合同外人員出入現場和住宿。
第九條 違約責任
一、乙方承包的勞務項目，不得再行分包。在施工過程中經檢驗達不到以上約定驗收標準，不能保證工程質量，甲方有權終止合同，造成返工的損失，乙方應予賠償。
二、合同簽訂后，不經雙方協商同意，任何一方不得隨意變更或解除。如乙方不經甲方同意，單方解除合同時，應由乙方賠償甲方因影響施工計劃造成的經濟損失；如甲方中途解除合同，應賠償乙方因此造成的經濟損失。
三、乙方必須按期保質保量完成工程內容，否則每逾期一天，應償付給甲方按承包工程勞務費1%的逾期違約金。
四、甲乙雙方不得借故拖欠各種應付款項，如拖欠不付，按銀行短期貸款利率，償付給對方逾期付款違約金。
五、由于本合同為包總量合同，除甲方原因外的各種原因造成的怠工和一些不可預見的5個工日以下的怠工，由乙方承擔其費用。
第十條 附則
一、本合同發生糾紛時，當事人雙方應及時協商，協商不成時。可向建筑物所在地經濟合同仲裁委員會申請仲裁或向人民法院起訴。
二、本合同一式 兩 份，甲乙雙方各執一份。
三、雙方商定的其他條款：
第十一條 合同附件及有效期
一、合同附件：
1.附表1；
2.安全協議
二、本合同自雙方蓋章（簽）之日起生效，至工程全部竣工并結算完畢后失效。 接受勞務方：________________________ ________年____月____日 提供勞務方：________________________ ________年____月____日
建設工程租賃協議書 篇31
工程承包人（甲方）：
勞務分包人（乙方）：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，鑒于公司與工程承包人已經簽訂施工承包合同，雙方就工程外墻抹灰 專業勞務分包事項協商達成一致，訂立本合同。
一、承包內容及承包方式：
1、承包內容：外墻面原基層界面處理和粉刷一道水泥砂漿層；
2、承包形式：包工不包料
二、粉刷質量標準及要求：
1、嚴格按照國家建筑行業質量檢驗評定標準及建筑裝飾裝修工程質量驗收規范（GB50210－20）標準驗收。
2、施工及使用過程中出現的由于乙方施工質量原因空鼓、脫落等引起的經濟損失由乙方負責賠償，同時乙方必須在甲方指定的時間內負責修復完畢并驗收合格。
三、勞務報酬結算與支付：
1、結算價格：完成合同內所有工作內容，按 元∕2進行結算。計算時面積按實際粉刷面積計算。
2、工程付款: 本抹灰分項工程施工至工程量一半時，付完成工作量的50﹪；本抹灰分項工程施工結束后，付工程總價的50﹪；余款在本抹灰分項工程結束后三個月內結清。
四、工期：
本抹灰分項工程工期25天，從________年____月____日開始施工至________年____月____日完工，如遇天氣條件原因導致不能施工的情況下，工期相應順X。
五、甲方責任：
1、變更施工項目內容、規模（數量）、條件時，須書面通知乙方，變更后需重新明確項目內容和數量，進行協商并及時辦理簽訂補充協議。
2、在施工期間乙方施工人員出現以下情形，甲方有權對乙方進行相應的處罰，如乙方的施工人員出現打架、斗毆事件，無論何種原因對乙方處以20.00元處罰，同時乙方承擔全部經濟責任及法律責任；不及時清理衛生對乙方處以300-500元處罰；相應處罰款項自工程款中扣除。
3、如甲方資金不到位，施工方案不確定，造成延誤工期由甲方負責順X。
六、乙方責任：
1、乙方進入施工現場后，必須加強自身隊伍素質教育和管理，做好安全文明施工管理，不得從事和參與各種非法活動，要堅持“安全第一、質量第一、文明施工”的原則。
2、服從甲方的領導指揮，并遵守甲方的規章制度。嚴格按確認的設計要求施工，并按第二條的質量標準及要求進行施工和驗收。
3、總進場施工人數按施工勞動力計劃。如由于施工技術力量不足，不按甲方要求施工，不能按規定工期完成任務，不按國家質量標準施工，所造成的一切損失由乙方承擔，同時甲方有權解除合同并更換隊伍。
4、做好文明安全施工，并堅持工完場清，施工垃圾每天清除到指定位置，保持現場清潔衛生。
5、加強自身隊伍素質教育和管理，不做違法、違規的事，不從事非法活動，做好安全、防火、防盜工作。
6、乙方現場施工期間水、電管理、衛生管理、住宿管理、治安管理必須按甲方的制度規范要求執行，如造成浪費由乙方承擔。
七、安全施工與檢查：
1、勞務分包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準進行施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。工程承包人安全防護措施到位后，由于勞務分包人安全措施不力造成事故的責任和因此而發生的費用，由勞務分包人承擔。
2、工程承包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。工程承包人不得要求勞務分包人違反安全管理的規定進行施工。
八、糾紛解決：
在合同履約過程中發生糾紛，雙方友好協商，如協商不成時，可向人民法院提出訴訟。
九、其它：
1、由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方及時協商解決。
2、本合同未盡事宜，雙方友好協商并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方履行完合同全部義務，勞務報酬價款支付完畢，勞務分包人向工程承包人交付勞務作業成果，并經工程承包人驗收合格后，本合同即告終止。
4、本合同共三頁，合同一式叁份，甲方執貳份、乙方執壹份。
工程承包人： 勞務分包人：
代表： 代表：
________年____月____日 ________年____月____日
建設工程租賃協議書 篇32
合同訂立時間：_________________
合同訂立地點：_________________
九、合同生效
本合同雙方約定后生效。
委托人(蓋章)：_________________受托人(蓋章)：_________________
法定代表人(簽字或蓋章)：_________________法定代表人(簽字或蓋章)：_________________授權代理人(簽字或蓋章)：_________________授權代理人(簽字或蓋章)：_________________單位地址：_________________單位地址：_________________
郵政編碼：_________________郵政編碼：_________________
聯系電話：_________________聯系電話：_________________
傳真：_________________傳真：_________________
電子信箱：_________________電子信箱：_________________
開戶銀行：_________________開戶銀行：_________________
帳號：_________________帳號：_________________
建設工程租賃協議書 篇33
發包方：_________(以下稱甲方) 承包方：_________(以下稱乙方) 甲、乙雙方就建設工程項目充分協商簽訂本合同，共同信守。
1.工程名稱：_________
2.工程地點：_________
3.工程面積(包括土建工程、水暖工程、電器工程)：共計_________平方米。
4.承包內容：_________
5.建筑安裝工程造價：共計人民幣_________元。
6.工程價款和費用的結算依據和付款辦法：_________
7.工程開工日期：________年____月____日
8.工程竣工日期：________年____月____日
9.工程質量：以施工圖紙及書、國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準為依據。
10.甲方主要義務： _________ 1
1.乙方主要義務：_________ 1
2.違約責任：
(1)甲方因自己原因延付工程價款時，每逾期一天，按應付款額_________‰計算違約金。
(2)乙方未按合同規定的時間竣工，每逾期一天，按未竣工程造價_________‰計算違約金。
(3)甲方未按約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、技術資料的，乙方可以請求順延工程日期，還可以請求賠償停工、窩工等損失。
(4)工程竣工后保險期________年。采暖工程保修期為一個采暖期，在保修期內，屬承包方施工責任造成的如屋內漏雨、暖氣不熱、管道漏水等，由承包方負責修理。屬發包方或設計責任造成的由甲方自理。
(5)因乙方原因致使建設工程質量不符合約定，造成人身和財產損害的，承包人應當承擔損害賠償責任。 1
3.本合同附件：共_________份。 1
4.合同有效期：本合同經雙方簽字蓋章后生效。至工程竣工辦理交工驗收和款項結清時為止。但保修一條除外。 1
5.本合同正本兩份，雙方各執一份。副本15份，承包方7份，發包方7份，由發包方送XX銀行一份。 發包方(蓋章)：_________
承包方(蓋章)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________ ________年____月____日
________年____月____日 簽訂地點：_________
簽訂地點
建設工程租賃協議書 篇34
甲方： 乙方： 經甲乙雙方共同協商，本著誠信互利的原則，就廣告代理達成如下協議：
一、 甲方委托乙方代理 上海XX公司 廣告業務，代理辦法執行《 上海XX公司 廣告代理實施辦法》（后簡稱 ;辦法;）規定。
二、 甲乙雙方必須遵守《廣告法》以及相關政策法規，未經雙方書面同意，任何一方均不得將本合約之權利或義務轉讓于第三方。
三、 乙方不得損害 上海XX公司 的信譽，不允許用弄虛作假等不法手段欺騙客戶牟取暴利。乙方與客戶發生的經濟糾紛與甲方無關。如乙方出現上述行為，甲方有權取消其代理資格，并保留法律訴訟的權利。
四、 甲乙雙方簽定的廣告合同，乙方按合作協議扣除代理費后，須將播出款項轉付甲方指定的銀行賬戶。
五、 乙方所代理的廣告，按 上海XX公司 正在執行的廣告收費標準執行。
六、 乙方應按甲方的要求把廣告要求和廣告資料提前發送到 上海XX公司 ，廣告發布后甲方提供廣告樣張給乙方，具體事宜按《 上海XX公司廣告 投放說明》辦法處理。
七、 合同付款說明：
1、 遵守先付款后發布的原則。
2、 的確無法做到發布前付款，須在廣告發布前支付30%的發布費，余款須在廣告發布5個工作日內付清。
3、 違反以上款項，視為違約，甲方有權終止其廣告播出。逾期1天，追繳拖欠款5%的滯納金。
八、 如遇特殊情況廣告不能按時播出，甲乙雙方需及時協商解決。
九、 在合同的落實和執行中，有關合同和協議條款確需修訂，須經雙方協定。
十、 未盡事宜，甲乙雙方按本協議第九條規定協商處理。 十
一、 協議、合同均需遵守中華人民共和國民法典及廣告法等有關法律條款。 十
二、 代理期限為：________年____月____日至200________年____月____日。 十
三、 本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力。 （甲乙雙方簽章） 甲方（廣告客戶或代理單位）：____________________________________ 地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________ 法定代表人：____________ 職務：____________ 乙方（廣告發布單位名稱）：____________________________________ 地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________ 法定代表人：____________ 職務：____________ 甲乙雙方根據國務院《中華人民共和國廣告法》及有關規定，簽訂本合同，并共同遵守。
一、甲方委托乙方于________年____月____日至________年____月____日期間發布____ 廣告。
二、廣告發布媒介為________________________________.
三、單位廣告規格為________________________________.
四、廣告采用樣稿（樣帶），未經甲方同意，乙方不得改動廣告樣稿（樣帶）。
五、乙方有權審查廣告內容和表現形式，對不符合法律、法規的廣告內容和表現形式，乙方可要求甲方作出修改，甲方作出修改前，乙方有權拒絕發布。
六、廣告樣稿（樣帶）為合同附件，與本合同一并保存。
七、廣告單價____ 元，加急費____ 元，其他費用____ 元，扣除優惠____ 元，扣除代理費________元，播出（刊登）次數____ ，總計________元。
八、甲方應在________年____月____日前將廣告發布費付給乙方，付款方式____.
九、違約責任________________.
十、合同糾紛解決方式：
（1）由____ 仲裁委員會仲裁；
（2）向____ 人民法院起訴。 十
一、其他： 十
二、廣告的編排方式和發布時間表： 十
三、本合同一式兩份，經雙方代表人簽字后生效。 甲方：____________________ 代表人：________ 乙方：____________________ 代表人：________ ________年____月____日
建設工程租賃協議書 篇35
甲方：蘭殿濤 (以下簡稱甲方)
乙方：蘭學東 (以下簡稱乙方)
甲方蘭殿濤，需建房屋三間，由承包施工方乙方蘭學東磚工師傅承包建筑。經甲、乙雙方協商，條款如下：
一、甲方建筑范圍
整棟房屋建筑及乙方施工范圍：房屋、墻體、陽臺內部需鋼筋梁柱，樓梯結構、水泥板、前后天溝、雨棚、一樓、二樓、三樓地面內外粉涮，內墻面涮白、天蓋、房屋前面磁磚、階基都由乙方承包施工。
二、甲方要求建筑標準及質量
1、甲方要求一樓高度暫為地面到樓面3.5米，二樓高度為3.3米，三樓陸抖墻縮飛。
2、內部結構需鋼筋梁柱，必須由甲方確定，乙方不得擅自變更。
3、乙方施工必須保證施工質量，誤差不得超過0.5公分。乙方施工期間，甲方視為質量不滿如需返工，乙方得遵守甲方意見，損失材料費得由乙方承擔賠償。
三、乙方承包施工價格及收費范圍
1、按照雙方磋商，乙方收費為每平方米為壹佰零三元整(103元)，乙方收方一樓、二樓按照東邊墻角到西邊墻角，附加西邊檐邊30公分，側面按照前面墻角到后面墻角，附加后面檐邊40公分，三樓按照一層平方米的三分之一收方。一樓實體墻附加施工費壹千陸百元整(1600元)。
四、甲方要求期限、付款
1、在甲方材料滿足情況下，乙方不得拖延時間，須按期完工，期限為農歷五月竣工。
2、甲方付款必須照乙方施工進度進行支付。整棟房屋完全竣工，甲方驗收合格后一切款目付清給乙方。
五、甲方提供
甲方只提供房屋材料、茶水，不提供施工期間早、午、晚餐以及乙方施工工具和跳架。
六、安全措施
甲方要求乙方承包施工，必須安全施工，管理好自己的施工人員，杜絕事故發生。
本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，甲方要求證明人、村委證明。上述合同三方簽字后生效。
甲方簽字： 乙方簽字：
證明人簽字：