家庭居室設計裝飾裝修協議（精選16篇）
家庭居室設計裝飾裝修協議 篇1
甲方：_________
乙方：_________協議標的：甲方位于“_________”的居室，以下簡稱標的。
經雙方友好協商，就甲乙雙方針對標的居室所簽定的《家庭居室裝飾裝修工程施工合同》(合同編號：_________，以下簡稱《裝修合同》)中的未盡事宜，簽訂以下補充協議。
本補充協議作為《裝修合同》的附件，與《裝修合同》具有同等法律效力。
一、施工人員準則：
1.施工過程中，乙方施工人員應認真施工，不在標的居室內飲酒、隨地吐痰，如施工人員吸煙必須遠離易燃易爆物品。
2.乙方施工人員不得使用標的居室內已安裝好的設施、設備(如炊具、潔具及其他設施、設備)(水、電、施工人員自備炊具、潔具除外)。
3.乙方施工人員不得使用明火做飯，不得在材料上堆放餐具，剩飯菜及棄物，應于餐后立即整理餐具，剩飯菜及棄物。
4.乙方應設置專門的垃圾堆放處，及時清運垃圾，并保持居室內的清潔和衛生。
5.安裝地板、地磚后，乙方施工人員須著軟底鞋在標的居室內施工，并嚴禁將尖利或腐蝕性或易造成地板、地磚染色的物品直接放置在地板、地磚上，所有物品均輕拿輕放，嚴禁在地板、地磚上拖動物品。
6.有違反以上
第一條1、2、3、4、5項，甲方經過提醒、警告，乙方仍違反的，甲方可以每次扣除乙方_________元的工程款;如果因違反以上
第一條1、2、3、4、5項給甲方造成損失的，乙方應賠償損失。
7.如由于乙方或其施工人員過失，造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里，物業管理公司等第三方的設施、設備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失，由乙方負責賠償或從工程款中扣除，并承擔全部責任。
8.乙方在施工中要注意安全，如因乙方操作不當造成人員傷亡的，甲方不負任何責任。
二、材料
9.凡運抵甲方標的居室的合同規定由乙方提供的所有材料不得在驗收合格前拆封(不需拆封的.材料除外)，必須在運抵標的居室時當場由甲方，乙方對照《裝修合同》附表5(《乙方提供裝飾材料明細表》)中規定的品名、質量、數量、規格、等級等驗收，由甲方認可簽字后方可拆封、使用。
如果乙方運抵材料與合同不符，乙方必須采取更換，補救措施。
10.乙方應當就其提供的材料向甲方出示購買憑證(發票或者購物票據)、環保證明、保修證明、材料來源、說明書等相關材料，甲方有權向廠商或者經銷商核實材料的真實性，如果發現系假冒偽劣材料，乙方必須更換為合同中標定的產品，并按照合同標定價格的雙倍對甲方進行賠償;如果乙方能提出法律上認可的證據充分證明是由于供應商的責任，甲方可以根據具體情況適當降低要求賠償的額度，乙方可以向材料供應商追究相應的責任。
11.由于乙方提供材料質量、規格等原因，造成工程質量出現問題時，乙方須采取更換、補齊、修理等方式彌補，如不能彌補，乙方須以其他方式補償乙方，甲方可以依不同情況扣除支付工程款項;由于乙方提供材料質量，規格等原因，造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里，物業管理公司等第三方的設施、設備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失，由乙方負責賠償或從工程款中扣除，并承擔全部責任。
12.由乙方購買的材料，乙方承諾對其質量負責，并負責在裝修工程保修期內進行維修和更換。
在甲方正常使用的情況下，因為乙方提供材料的質量問題而導致甲方的任何損失，乙方應負全部責任。
13.對于乙方在《裝修合同》中約定的材料，因市場斷貨等特殊情況無法購買或無法運抵標的居室，乙方必須更換相同或更高質量、等級、規格的材料，且必須經過甲方的簽字同意。
14.甲、乙方提供的材料進入標的居室后，乙方必須在適當的位置平整堆放材料，并妥善保管，因未妥善保管造成材料變質、變形、損壞、損耗、丟失的，乙方必須根據甲方要求更換、補齊、賠償。
15.乙方無權擅自更換甲方提供的材料，如果發現問題應及時向甲方提出，甲方采取更換、補齊等補救措施。
如乙方已確認并使用了甲方提供的材料，之后因工程質量出現爭議時，乙方不得以甲方提供的材料不合格為理由，拒絕修理或賠償。
16.乙方對甲方提供的材料如果造成正常損耗外的損失，乙方負責賠償。
17.《裝修合同》附件中，所有的_________改為_________(_________厚)，每張板(均為標準尺寸_________×_________)補交_________元的材料費，金額按實際工程量結算。
三、施工
18.乙方必須在工程交底日，即________年____月____日，向甲方提供書面的工程進度表和甲方采購材料進度表。
19.進行施工工程前，乙方和其設計師應當就設計思路，工程要點對工長、工人進行培訓。
20.開始施工后，乙方質檢人員應當隨時了解工程狀況和進展情況，至少每三天到甲方標的居室檢查工程情況，并作書面登記。
乙方質檢人員必須嚴格履行質檢的制度，相關驗收單必須齊全，作為甲方各項驗收的參考之一。
21.在進行施工時，乙方有義務向甲方說明施工方式，并經過甲方確認后方可進行施工。
如未經甲方確認，施工后發生不符合甲方要求的問題時，乙方應無條件進行整改，并賠償由此而帶來的損失。
甲方：_______________代表簽字：_____________
______年____月____日
乙方：_______________代表簽字：___________
________年____月____日
家庭居室設計裝飾裝修協議 篇2
發包方：身份證號碼：（以下簡稱甲方）
承包方：承包方負責人：身份證號碼：（以下簡稱乙方）
一、協議內容：
甲方委托乙方對甲方屬下需裝修的店內裝飾進行設計及施工。
二、乙方按甲方書面確認的裝飾方案進行施工（設計方案包括平面圖、水電圖、施工布置圖、附件施工要求及施工工藝流程表等）。
三、甲方的權利和義務
（一）甲方的權利
1.甲方有權對不符合甲方設計意圖的地方要求返工的權利；
2.對乙方裝修過程中的重大質量題目，甲方除有要求乙方賠償的權利外，還有終止合同的權利。
四、乙方的權利和義務
（一）乙方的權利
1.乙方有按時取得勞動報酬的權利，甲方應按合同約定的付款方式支付裝飾款。
（二）乙方的義務
1.乙方應做到安全文明施工，如有違法被罰則與甲方無關由乙方自負；乙方的施工職員必須留意安全，在施工期間發生的一切工傷事故與甲方無關由乙方自負；因乙方原因造成的火災事故，材料損壞，已完工的成品破壞由乙方負責賠償相應損失。
2.自甲方交付乙方之日起，乙方應協助甲方保管施工現場各類物品，否則造成的材料丟失與誤工由乙方負責。
3.嚴格按甲方要求施工，乙方有義務憑其豐富的經驗向甲方提供建設性意見供甲方參考，直至甲方滿足；
4.愛惜甲方原材料，精打細算，如因故意或技術原因造成原材料的浪費、短少由乙方負責賠償；
5.精心施工，認真負責，打造精品工程，質量要求：
（1）所有墻壁外向對角瓷磚的展貼均采用45度切對角，切角過程包括：機器切割（不得出現磕碰瓷磚表面導致參差不齊）和人工打磨（用砂紙磨薄切角邊沿）。
（2）地面磚及墻面磚展貼后不得出現：接縫不嚴不平，板？評聿凰常反花、磕碰、分縫不勻等現象；瓷磚的展貼后還不得有出現地面不平和積水的現象。
（3）墻面括完ICI后，不得有不平，括刷痕跡、劃傷及不光滑現象。
（4）工藝天花板不得有接縫不嚴不平，接角脫落及明釘眼等現象。
具體質量要求參照乙方在XX店的施工質量；施工質量要符合設計要求和國家規范標準，否則甲方有權要求乙方返工，返工所發生的一切用度由乙方負擔；施工過程中如因施工不當所造成的材料破損由乙方負責按原價賠償。
五、工程內容及合同金額：
（一）工程內容及單價按甲乙雙方認定的裝飾項目預算單按實際項目計算；
（二）合同預算金額：
本協議裝飾預算金額為人民痹逗（大寫）
本協議裝飾預算金額為人民痹逗（小寫）
（為了防止乙方在設計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程項目，然后要求在施工過程中增加，乙方必須遵守在裝飾設計時就按合同：四、（二）、3及時向甲方提出建議，并得到乙方的認可。）要求：終極裝飾總金額不得超出預算金額的10%，超出部分友好協商，協商不成功，則由乙方完全負責。
六、分期付款方式：
首期：甲方先付工程預算造價的5%訂金給承包方（乙方），即籌備施工圖。
二期：乙方電工、水工材料進場開工十天內甲方付預算金額的30%給乙方。
三期：木工材料進場后十天內甲方付預算金額的25%給乙方。
四期：工程完工后二十天內進行驗收，合格后，甲方付預算金額的35%給乙方。
余款5%作為乙方對整個工程的質量保證金，在保修期滿后五天內支付給乙方。
七、協議工程完成期限：
本工程施工期限自公元年月日起至年月日止，共計天。
本協議經雙方協商簽訂后共同遵守，除甲方因本協議第三、（一）、2原因有權終止合同外，未經雙方同意，不得以其它任何理由終止合同。
八、違約責任：
甲方在乙方施工過程中發現有重大質量題目或乙方在設計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程項目，然后在施工過程中要求增加并抬高單價，甲乙雙方在協商不成功的條件下，甲方有權中止合同，合同中止后，乙方應該賠償甲方30%的違約金作為甲方另找裝飾公司的損失，而已經完工的合格工程量甲方可按裝飾預算單價支付給乙方。除此類原因外，甲方未經乙方同意不得終止合同，否則甲方必須賠償乙方總工程款的30%作為違約金；
乙方未經甲方同意中止合同，則乙方必須賠償甲方總工程款的30%作為違約金，并退回已經預支的所有款項。
而戰爭及自然災難的因素、法律、國家政策等不可抗力等原因造成協議無法履行除外。本協議未完善之外、雙方友好、同等協商解決，如協商不成按本合同及中華人民共和國合同法及相關的法律法規處置。
九、若由于甲方未能按協議規定的日期交付工程款給乙方，或由于甲方原因或因停電、停水造成的誤工，則工期順延。若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費元。
十、本工程有部分材料為甲方購買，此類材料的質量不在乙方的保修范圍內，但乙方有義務憑其豐富的經驗向甲方提供建設性意見供甲方參考直至甲方滿足；如因甲方拖欠此類材料造成的誤工，則工期順延。若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費元。
十一、工程期間，裝飾押金為甲方支付，辦理屋村出進證等。工程所使用的水電用度如不超過200元，由甲方負責，如超出部分則由乙方負責。
十二、甲方必須在工程完工后二十天內進行工程驗收，不經驗收而經營則視為甲方已驗收合格而經營。
十三、保修期限：自甲方驗收合格起算，保修時間為一年。
十四、協議到期甲方如有意續約，應在計劃時間內與乙方進行協商。本協議共2頁一式二份，甲乙雙方各執一份。
十五、本協議附附件一份。（附裝飾項目預算單一份）
甲方（發包方）：乙方（承包方）：
身份證號：身份證號：
電話（或手機）：電話（或手機）：
確認日期：年月日確認日期：年月日
家庭居室設計裝飾裝修協議 篇3
甲方：
乙方：
依據《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和國家工商行政管理局、建設部頒發的《建筑工程施工合同范文本》(CGF-9-02)就本工程施工有關事項經雙方協商達成如下協議：
第一條、 工程概況
1、 工程名稱： 工程地點： 承包范圍
2 工程質量：以及雙方最終確認的工程材料樣板為準及按圖進
入施工。
第二條、 工程期限
開工日期： 竣工日期：
第三條、工程總造價：人民幣(大寫)： 元整(¥ ) 付款方式：手續辦完付款20%，材料進入且開始施工付款30%，竣工驗收后付款40%，余款10%在六十天后無質量問題五天內結清。
第四條、雙方職責
1、 工地開工前甲方負責辦理所有施工現場應有的相關手續。若在施工過程中有執法部出來干涉、均甲方負責。
2、甲方負責提供現場安裝的水、電等作業條件(乙方不承擔該項費用)。 已安裝并經驗收的產品非乙方原因造成污染及損壞，由甲方負責及經濟損失。
3 甲方修改已確定的設計方案或增加工程承包范圍以外的工程項目，工期將根據因此增加的工作量適當延長，所產生的費用由甲方承擔。此時，甲方需書面通知乙方進行修改，乙方將此文件作為工程結款的依據。
4 乙方在現在施工中遵守甲方及總包方有關施工文明安全、消防、勞動保護的各項規定，因乙方自原因造成的產品損壞，由乙方承擔責任。
5 乙方保證質量按時完工，保證達到工程合格為準，未能按時完工每天扣工程總造價的0.02%。
第六條、保修期限
1、 本工程自驗收合格并取得簽證之日起計算終身保修，在保修期內因產品或施工本身質量問題造成損壞，乙方負責及時免費維修。
2、 凡因甲方管理或用戶使用不當的原因，和不可抗力的自然損壞原因，造成的損壞，乙方負責有償服務。
第七條、合同方式
1、 本合同式二份，甲、乙雙方各執一份，自簽字(蓋章)后即可生效，并具有同等效力。
2、 本合同附件為工程報價單及施工圖。
第八條、爭議解決方法
本合同履行中發生爭議，雙方應及時協商解決，協商不成時，雙方均可向當地人民法院起訴。
甲方簽字(蓋章)： 乙方簽字(蓋章)：
委托代理人簽字： 委托代理人簽字：
聯系電話： 聯系電話：
年 月 日 年 月 日
家庭居室設計裝飾裝修協議 篇4
發包方：_____________
承包方：_____________
根據、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。
一、概況及要求
1、裝飾施工地點：
2、裝飾施工內容：
3、承包方式：_____
4、總價款：____元，大寫：_____經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。
5、工期：自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工，工期___天。甲方要求：
1、裝修要求以商場為準，且必須通過商場的驗收合格
2、以裝修效果圖為準
3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行
4、按照商場所規定的裝修時間完工并順利通過驗收
二、關于材料供應的約定：
1、乙方提供的材料：詳見附件《主材料報價單》。
2、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
三、關于工程質量及驗收的約定：
1、本工程執行08-62-97《建筑裝飾工程技術規程》、3130-1999《裝飾裝修驗收標準》____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由___方設計施工方案。
3、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
4、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，在簽訂《工程項目變更單》后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。
5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收為準，驗收合格后付款。
四、關于工程價款及結算的約定：工程款付款方式列下表：付款時間：合同簽定后
第一次付款：金額：大寫：
第二次付款工期進度過半付：元竣工驗收合格后付其余款：元
五、違約責任：
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，工期順延。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。
3、如未按甲方質量進行施工制作，一切損失由乙方承擔，并賠付甲方相應違約金為加工費的20%。且甲方有權不支付后續工程款。
4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,并賠償條款20%的相應違約金
六、糾紛處理方式：
1、因工程質量雙方發生爭議時，憑本合同文本，可向建筑裝飾協會裝飾委員會商請調解，也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。
2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。
七、合同的變更和解除：
1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款___%支付違約金，并辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。
八、其它約定：
九、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方：乙方：
法定代表人：委托代理人：
住址：地址：
電話：電話：
郵編：郵編：
簽訂日期：________年____月____日
簽訂地點：
家庭居室設計裝飾裝修協議 篇5
甲方：乙方：現住地址：
公司地址：營業執照號：工程設計：項目經理：
聯系電話：(手機)(住宅電話)(辦公電話)
依照《中華人民共和國民法典》及有關法律法規保護雙方的合法權益，結合家庭居室現場裝修裝飾工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方的住宅裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜達成如下協議，并共同遵守。
第一條工程概況：
1、工程項目：以雙方簽字確認的工程預算所列項目為準。
2、工程地址：。
3、工程內容及做法：詳見設計圖紙、預算書。
4、工程方式：雙方商定采用下列第種方式進行施工：
1)包工包料
2)部分包工包料。
5、工程期限天，開工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。
6、工程造價：甲方代扣稅后工程總造價為人民幣 元。(￥：元)。
第二條工程施工圖紙
1、甲方委托乙方設計完成后且經甲方確認簽字的施工圖紙一式二份，雙方各持一份。
第三條雙方責任
1、甲方責任：
[1]開工前以及施工過程中到工程竣工止，甲方必須為乙方進場施工創造條件，與物業管理部門協調裝修工程事宜，做到水通、電通、場地通。
[2]物業收取的一切費用由甲方負責支付。
[3]甲方負責協調施工隊與鄰里之間的關系。
[4]甲方若要改動結構、敲墻、打洞等必須經得物業管理部門或其它相關部門的書面批準，否則乙方恕不動工。
[5]甲方有權對乙方采購材料進場進行驗收，有權對施工質量和進度進行臨督。
[6]甲方對乙方施工管理和服務不滿意，有權向乙方總經理辦公室投訴。
2、乙方責任：
⑴乙方在施工中嚴格按照《施工工藝規范》及《工程質量驗收標準》施工，按期保質完成工程。
⑵乙方保證施工現場整潔，材料分類堆放合理有序。
⑶乙方負責將工程施工產生的垃圾送至指定地點,并負責運走。
第四條工程變更
1、施工過程中，甲方確需對設計、施工項目、材料、工藝等變更，雙方應協商一致，必須填寫《工程項目變更單》，經甲乙雙方確認簽字，乙方方可實施變更項目，同時工期順延。
第五條工程材料提供
1、甲方負責監督乙方采購材料，乙方應提前兩天通知甲方，乙方根據甲方提交的規格、數量、時間要求送達施工現場。
2、乙方負責采購的材料品種如有與預算不符，甲方有權拒收或要求退換，由此造成的誤工由乙方負責。
第六條工期延誤對以下原因造成工期延誤：
[1]不可抗力因素如：空氣相對濕度過大;交通不便;自然災害等。
[2]甲方在原預算基礎上工程量增加，工期順延。
[3]施工中甲方要求設計變更，工期順延。
[4]因甲方提供的設備不能及時到達現場、設備質量不合格而影響工期的，工期順延，返工費由甲方負擔。
[5]因甲方原因，造成停工、窩工、工期延誤由甲方負責。
[6]因甲方未按合同規定支付二期工程款造成的停工，工期順延。
[7]因乙方責任不能按期開工的，工期不順延。
[8]因乙方責任無故中途停工而影響工期的，工期不順延。
[9]因乙方原因造成工程質量存在問題而返工的，工期不順延，返工費由乙方負責。
第七條工程質量
嚴格按照雙方認可的預算書中要求的材料、設計圖紙的方案和《工程質量驗收標準》進行施工。
第八條工程驗收
乙方為了對甲方負責，將根據具體施工流程，采取部分完工，部分驗收與整體驗收相結合的形式進行驗收。
1、分階段工程驗收
⑴隱蔽工程(水路、電路改造)⑵泥工工程⑶木工工程⑷飾面(油漆)工程
2、整體工程驗收：
⑴工程竣工后，乙方應提前兩天通知甲方對整體工程驗收，甲方必須在接到驗收通知后三天內配合驗收，填寫工程驗收單。
⑵甲方收到驗收通知超過竣工日三天未參與驗收，該工程將視為合格工程。
第九條售后服務(保修)
1、工程自驗收合格雙方簽字之日起，甲方到乙方公司辦理售后服務手續后，乙方向甲方簽發售后服務保修卡(整體工程保修一年，水電工程保修二年)。
2、在保修期內，如出現裝修裝飾質量問題，乙方在接到甲方通知24小時之內趕到現場進行維修，所需一切費用，全部由乙方承擔。
3、保修期內，若是房屋土建質量問題(如預制板連接縫收縮、開裂、頂部及墻體收縮下沉引起墻面開裂漏水、起鼓)，甲方自行設備安裝損壞或人為損壞等，如需乙方維修，甲方應另付工程費用。
第十條工程款支付1、甲方工程款分四期支付。
2、本合同簽訂之日后，乙方進場首期支付工程款即人民幣元，在工程進入中途付工程款即人民幣元。
工程結尾支付工程款即人民幣元，余款元，等工程完工驗收合格后一次性付清。
3、甲方未按本合同中規定日期交納工程款，乙方有權停工。
4、甲方所支付的工程款只能交給乙方財務，并開具財務收據。
第十一條違約責任
1、因合同雙方中的任一方原因，未能履行合同約定或違反國家法律法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的，由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。
2、因合同雙方中的任一方原因，造成合同無法履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應經濟損失。
第十二條其它責任
1、合同執行過程中，甲方為第一責任人，涉及到工程項目變更等事宜，乙方僅與甲方第一責任人協商確定，其它人士意見恕不照辦。
甲方：_________________
乙方：_________________
___________年___________月_________日
家庭居室設計裝飾裝修協議 篇6
工程名稱：
甲 方：
乙 方：重慶時報便民服務裝修部
簽定日期：
重慶市建筑裝飾協會
重慶市裝飾裝修工程施工合同
發包方(以下簡稱甲方)：
委托代理人(或甲方代表)： 單位：
聯系電話：
承包方(以下簡稱乙方)： 重慶時報便民服務裝修部
營業執照號：渝高注冊號：500901000014343 聯系電話：
注冊地址(或辦公地址)： 重慶高新區石橋鋪西部商城C座8-14
委托代理人(或乙方代表) 聯系電話：
本工程設計： 聯系電話：
施工負責人： 聯系電話：
根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規，結合本市裝飾裝修的特點，
甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協商一致，就乙方承包甲方發包的裝飾裝修工程(以下
簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：
第一條 工程 概 況
1.1工程地點 。
1.2工程承包方式，雙方商定采取下列第 種承包方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(預算項目每單項造價內雙方確認價格包干)。
(2) 乙方包工、包部分材料，甲方提供部分材料。(預算項目每單項造價內價格包干)。
(3) 乙方包工、不包全部材料，甲方提供全部材料。(預算項目每單項造價內人工價格包干)
1.3工程期限 天
開工日期 年 月 日
竣工日期 年 月 日
1.4合同價款：本合同工程造價為(人民幣) 元。
金額大寫：
詳見附表：工程報價書(工程涉及所有內容均以報價書為據，包干使用，自負盈虧)
第一條 甲 方 工 作
2.1 由甲方業主委派 為甲方代表，負責合同履行及與乙方接洽，對工程質量、進度進行監督檢查，辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續和其他事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方洽談。
2.2 開工前三天，乙方負責提供平面布置圖、水電圖給甲方，方便甲方及時辦理好入場手續，為乙方入場施工創造條件，包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為條件。
2.3 甲方無償負責提供水源、電源為乙方使用，并承擔相關費用。
2.4 負責協調乙方與鄰里之間的關系，協助乙方做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
2.5 如確需拆改原建筑物結構或設備管線，甲方委托乙方負責到有關部門辦理相應的審批手續，并承擔相應費用。
第二條 乙 方 工 作
3.1 由乙方公司委派 游連發 為乙方代表，負責合同履行，嚴格執行工程的安全操作規范、防火規范、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。
3.2 嚴格執行施工規范、安全操作規程，安全、環境保護規定并做好施工現場管理。
3.3 保護好施工現場的家具和陳設，保證廚衛上、下水管道的暢通，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3.4 施工期間乙方因工程需要需使用該場地，乙方負責承擔做好施工現場的保衛及消防等項工作。保證施工現場的清潔，做好施工現場治安保衛、清潔及垃圾處理工作。
3.5 工程竣工未移交甲方之前負責對現場一切設施和工程成品進行保護。
第三條 工 程 變 更
工程項目及做法如需變更，雙方必協商一致，由甲方代表與乙方簽定書面變更單，支付增減項目價差之后再施工，同時調整相關費用及工期(見附表三：工程變更單)。凡甲方私自與乙方工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負;給乙方造成損失的，甲方應予賠償。
第五條 材 料 供 應
5.1 按合同約定由甲方提供的1、廚房：排氣扇，抽煙機，洗菜盆，灶具、
2、衛生間：洗浴三件套及蹲便器、排氣扇3、廳內及臥室吸頂燈電視墻射燈、壁燈4、室內三部空調并應按時供應到現場，雙方共同驗收并辦理交接手續。由甲方提供的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成質量問題或損失，責任由甲方承擔。
5.2 按合同約定由乙方提供的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用.
費由甲方承擔，工期相應順延;甲方未按期支付工程價款，合同工期相應順延，以拖延付款累計天數為延期竣工時間。
6.4 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第七條 質 量 標 準
7.1 本工程施工質量按下列第____(1)___項標準執行：
(1) 以施工圖紙、設計變更的內容和《重慶市住宅裝飾工程質量驗收標準》。
(2) 簽定工程報價書的項目與甲乙雙方簽定認可的設計圖紙。
7.2 施工過程中雙方對工程質量發生爭議，申請由有管轄權的相關部門對工程質量予以認證，認證所需費用采取“誰提出誰墊付”的原則。經認證，工程質量不符合合同約定標準的，認證所需費用由責任方承擔，工程質量符合合同約定標準的，認證所需費用由甲方承擔。
7.3 整個過程使用墻面材料和地板、衣柜、蓄物柜、書柜等材料必須符合國家規定的環保標準。
第八條 工 程 驗 收 、價 款 結 算 及 保 修
8.1 甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和竣工后表面工程的檢查與驗收手續，甲方不按時參加隱蔽工程和竣工后表面工程驗收，乙方可自行驗收，甲方對驗收結果視為接受。
8.2 雙方約定在施工過程中分為下列兩個階段對工程質量進行驗收：
(1) 隱蔽工程驗收(水電、防水工程)
(2) 竣工后表面工程驗收，乙方應提前二天通知甲方參加驗收，階段合格后應填寫工程驗收單(見附表四：工程驗收單)
8.3 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知后一周內組織驗收，并辦理驗
收移交手續。如果甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工工期。
8.4 工程竣工驗收合格后，甲方應在一月結清尾款，從竣工驗收合格起計算，每超逾期一天甲方按合同未付價款的1%累計計算向乙方支付違約金。
8.5 本工程自驗收合格雙方簽字之日起隱蔽工程保修期為五年，墻體表面工程保修期為二年。驗收合格簽字并結清尾款后，填寫工程保修單。
8.6 驗收不合格，乙方負責返工;甲方未經乙方同意擅自提前入住或收回鑰匙，視為自動交房并合格竣工。
8.7因甲方自購材料或甲方要求乙方使用的材料未達到國家標準而出現的工程質量問題， 乙方不負責保修。
8.8因甲方原因工程價款未結清，乙方不負責保修。
第九條 安 全 生 產
9.1乙方在施工期內應嚴格遵守《建筑安裝工人安全技術規范》和《建筑安裝工人安全操作規范》，注意施工安全。
9.2 乙方應主動在施工前聯系物管部門、了解施工場地電源線布網設計，并嚴格遵守相關規范施工,如果由此發生和火災，或冒險作業發生事故乙方應承擔一切經濟損失。
9.3 由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生冶安安全人生安全、火災事故，乙方應承擔由此引發的經濟損失，并承擔相應法律責任。
第十條 工 程 價款 支 付 方 式(報價書中未列項目不包含在此工程價款內)
合同生效后，甲方按下表中的約定向乙方支付工程款：
支付次數
支付時間
支付金額
占總金額的%
第一次
合同簽訂，第一批材料進場：
40%
第二次
水電布線、布管水泥工進場：
40%
第二次
木工和泥工基本完工、漆工進場即：
17%
第四次
工程完工驗收合格一月內結清，
3%
注：支付時間按工種進場為準; 合計：
第十一條 違 約 責任
11.1 合同雙方當事人中的任一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規，受到罰款或給對方造成損失均由責任方承擔相關責任。
11.2 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，應及時通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
11.3 本合同生效后甲乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款，不得擅自變更或解除合同，否則違約方將支付對方工程價款20%的違約金，并承擔因此造成的經濟損失。
甲方責任：
A、未辦理任何手續，乙方有權拒絕拆改原有建筑結構及設備管線，甲方強行要求乙方拆改原有建筑結構及管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責承擔損失。
B、按合同規定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料以及由甲方引起的其他原因等，導致工程無法正常順利進行，除工期得以順延外，還應償付乙方因此造成的停工、誤工的實際損失。
C、工程未經驗收，甲方提前使用，出現質量問題，由甲方承擔責任。
D、甲方未按期支付工程款或未按期完全履行合同約定款項，每逾期一天，按未付款額的1%支付違約金。
乙方責任：
A、妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和其他物品，如有損壞，應照價賠償。
B、未經甲方同意，乙方擅自拆改變更原有建筑結構或設備管線、設計方案，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔全部損失。
C、由于乙方原因，工程質量達不到約定的質量標準，乙方負責返工，工期不予順延。
D、因乙方原因，造成工期延誤使工程不能及時完成，乙方應按每拖延一天支付甲方工程價款2%的違約金。
E、因乙方保衛工作不當造成材料丟失，被盜，造成損失由乙方全部賠償并承擔相應的法律責任。
第十二條 爭 議 解 決 方 式
雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第___1 ____種方式解決：
1、重慶市家裝仲裁委員會申請仲裁。
2、當地有管轄權的人民法院起訴。
第十三條 具 體 事 項 說 明 及 規 定
13.1 各個小區或樓盤不論以任何形式收取裝飾公司的保證金、電梯費，裝修管理費和工人出入證費等所有費用，如產生以上相關費用均由甲方自理。乙方負責出具相關手續。
13.2 因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定地點。如要求將垃圾運到垃圾場，則甲方負責支付從指定地點運到垃圾場的垃圾清運費用(人民幣)_______元(此費用不在工程價款內)。
13.3 施工期間，甲方將進戶門鑰匙___1__把交給乙方代表_____ __負責保管。工程竣工后，甲方負責提供新鎖______把，由乙方負責安裝交付使用。
13.4 乙方按合同約定和規范施工，如甲方有特殊要求，需在施工前以書面形式通知乙方，事后要求，乙方不予辦理。
13.5 甲方交款必須到乙方公司財務辦理，私自將款項交與公司其他人員因此而帶來的全部經濟損失均由甲方承擔，包括給乙方帶來的經濟損失。
第十四條 附 則
14.1 本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
14.2 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具同等法律效力。
合 同 附 件：
附表一：工程預算報價說明
附表二：工程設計圖紙(見附件)
第十五條 其 他 約定 條 款
甲 方： 乙 方：重慶時報便民服務裝修部
甲方代理人： 委托代理人：
年 月 日 年 月 日
家庭居室設計裝飾裝修協議 篇7
發包人(全稱)：楊應萍
承包人(全稱)黔南州第二建筑安裝工程有限責任公司 按照《中華人民共和國合同法》的規定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方本著自愿、平等、誠實、信任的原則協商一致，共同訂立如下條款，以資雙方共同信守。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱：都勻市財政局職工福利房。
1.2 工程地點：原沙包堡財政所。
1.3 工程項目及承包范圍：具體說見《工程預算書》。
1.4 施工日期：自20xx年x月25日始，至20xx年x月25日止，工期共5個月。
1.5 工程總額：包工包料合同總造價人民幣肆拾伍萬元整(￥450000.00元)。
第二條 工程款付款方式的約定裝修房屋合同2.1于簽署本合同7日內，甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款，裝修工程余款，自雙方驗收合格之日起7個自然日內由甲方扣除工程質量保修金計14000.00元后，剩余部分一次性向乙方支付完畢。
2.2因工程項目(內容)變更或增加引起工程預算造價變更，甲方應簽定《項目變更單》，因此而增加的費用應在簽定之后作為決算附件。
2.3工程竣工辦理移交手續后之工程尾款，如未按以上約定付款方式及時付清款項，每延誤一天，乙方有權向甲方按工程未支付尾款的1%的標準收取滯期費，直至甲方付清為止。
2.4甲方應付的工程款項，不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委托人。否則，由此產生的一切后果由甲方自行承擔。
第三條 工期約定
3.1施工過程中，甲方要求修改較大設計方案工期順延;
3.2施工過程中，隱蔽工程施工完畢，甲方在接到《工程驗收通知單》后，因故未能及時進行隱蔽工程驗收并要求復驗的，由此造成的工期延誤，工期順延。第一范文網
3.3因非甲方原因導致的工期延誤，工期不順延。
3.4工期不順延條款造成合同工期延誤，由乙方按每日500元標準向甲方支付延誤費。
第四條 工程項目(內容)變更的約定
4.1簽署本施工合同后正式施工前，如甲方要求刪減部分工程項目(內容)，甲、乙雙方須簽署《工程項目(內容)變更確認單》;
第五條 工程質量及驗收的約定
5.1乙方須按照本合同之附件《工程預算書》所列明的材料品質標準采購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所采購材料按所列明標準進行驗收。
5.2乙方須按照本合同之附件《工程預算書》中所規定施工工藝及施工內容進行施工。
5.3甲乙雙方按國家《工程工質量驗收規范》進行施工質量驗收。
5.4竣工工程驗收：工程施工完畢，乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內，須協同乙方進行竣工工程驗收，竣工驗收完畢，甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》并辦理工程移交手續。
第六條 工程結算的約定
6.1工程竣工，甲乙雙方辦理完移交手續后，乙方須在2個日歷天內向甲方送達《工程結算表》，甲方須在工程驗收合格后7個工作日內付清所有應結算款項。
6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質量保修單。
第七條 服務的約定
7.1工程竣工結算完畢，甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據。
7.2保修服務時間及保修金退還約定：工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內，即一年。保修期內，乙方應在接到甲方保修通知兩日內及時履行保修義務，緊急保修事項則應在接到保修通知后一小時內進行保修，否則承擔因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質保期屆滿后三日內，甲方應在乙方按約履行質保義務下無息退還質保金。
7.3保修內容及保修范圍：
7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質量、施工工藝不當引起的質量問題，乙方實行全部免費保修;并承擔甲方所有損失。
7.4.2乙方施工項目超過保修期的，對甲方實行優惠有償維護，收費內容為：材料費、人工費。
第八條 其他約定
8.1本合同自雙方簽署后，即發生法律效力，未正式履行該合同條款之前，如甲乙任何一方單方面終止該合同，須按合同預算總額的20%向對方予以賠償。
8.2施工期間，乙方因施工耗用的施工現場水、電、氣費由甲方承擔。
8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前，造成的一切安全及人身傷亡由乙方負全部責任，甲方概不承擔。
8.4施工完畢，乙方須對施工現場進行清潔整理。
8.5由于不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響，根據程度不同，甲乙雙方協商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。
第九條 爭議解決的約定
1.與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議，甲乙雙方友好協商解決，協商不成的應向合同履行地都勻市人民法院起訴。
第十條 附則
10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效，一式肆份，雙方各執二份，具同等法律效力，雙方應共同遵守。
10.2本合同未盡事宜，雙方協商解決。
甲方： 乙方：
代表人： 代表人：
簽署日期： 簽署日期：
簽署地點： 簽署地點：
家庭居室設計裝飾裝修協議 篇8
發包方(以下簡稱甲方)：________(業主)
聯絡方式：_______________________
身份證：____________________________
地址：____________________________
承包方(以下簡稱乙方)：________(施工工程隊負責人)
身份證：____________________________
聯絡方式：____________________________
家庭住址：____________________________
家庭固定電話：____________________________
第一條工程概況
1、甲方裝飾住房系合法居住。
2、裝飾施工地點：________________
3、施工范圍：臥室客廳餐廳廚房衛生間陽臺，套內面積_______________平方米。
4、裝飾施工內容：甲方住房的水、電、弱電改造工程，墻體改造，窗套門套的制作，地磚、瓷磚鋪貼，地面龍骨、毛地板鋪設、吊頂安裝，頂面、墻面涂料，廚具、潔具、燈具、房門等設施的安裝，儲藏室、搬運工程等其他雙方約定以及住宅室內裝修工程中應包含的所有工程(打孔工程費用，由甲方自行承擔)。
5、承包方式為乙方包工包部分材料。
6、總價款：________元，大寫________(人民幣)：
其中：
材料費：人民幣________元整。人工費：人民幣________元整。
管理費：無。設計費：無。
垃圾清運費：無。稅金：無。
材料搬運費：無。
其他費用：無。
以上總價款根據乙方實地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后確定，該總價款為閉口價款，包含乙方承擔的裝修工程中所有的人工和附件三《甲方自購材料清單》外其他所有輔料費用。
如因甲方變更施工內容、變更材料而產生的額外材料費用按實另計。
7、工期：自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工，工期__天。
第二條關于雙方職責的約定
1、甲方責任：
(1)甲方應在開工前一天，并向乙方進行現場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。
(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。
(3)如確實需要拆改原建筑結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，并承擔承擔有關費用。
(4)根據乙方提供的需求按時提供自購材料。
2、乙方責任：
(1)參加甲方組織的施工設計方案現場交底，并負責向具體施工人員傳達甲方設計方案和施工效果。
(2)乙方在裝修期間全面全程承擔施工工程隊負責人的管理和施工職責，對本次裝修工程的質量、工期和施工現場安全負責。乙方全面承擔聯絡甲方，保證所提供的材料質量、向甲方提出材料需求，現場管理裝修施工質量和施工人員等職責。
(3)乙方負責人負責組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程，負責施工人員的人身安全。單項工程施工過程中，未經甲方許可，乙方不得擅自更換施工人員;經甲方許可的施工人員更換，必須在確保施工質量的前提下;如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義，乙方應無條件更換。
第三條關于材料供應的約定
1、甲方提供的材料：(見附件三《甲方自購材料清單》)。
甲方負責采購供應的材料、設備，應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，甲、乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失和工期延誤，責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現場后，經甲乙雙方共同驗收，由乙方負責保管并組織施工，由于保管不當或施工工藝不當造成的材料損失，由乙方負責賠償。
2、甲方采購供應的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方提供施工工器具;乙方提供的材料：(見附件二《承包材料報價單》)。
乙方應嚴格按照附件二《承包材料報價單》中規定的品牌、規格、型號等內容和設計施工要求供應材料、設備;未指定品牌的材料應達到國家、行業規定的質量、環保標準;甲方應到現場驗收，如不符合設計、施工要求、質量、環保或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
4、乙方承包的所有材料應自行搬運入戶。
甲方自購的材料，承諾在的前提下盡力要求裝修材料供應商將裝修材料送貨至甲方房屋內。但如遇材料供應商堅持只負責送貨到甲方住宅樓下的情況，則乙方負責將該等裝修材料搬運到房屋內。
5、為保證工程的正常進行，乙方必須至少提前一周書面向甲方提出下一工序需
要購買的材料的清單，以便甲方于周末采購材料。甲方應按時提供乙方需要的材料。乙方同時必須提供大致精確(-10%)的所需材料的數量。由于乙方材料估算誤差大于10%而導致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔，或者由乙方負責運輸退回供應商。
第四條關于工程質量及驗收的約定
1、本工程執行db08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、db3130-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由甲方提供設計施工方案。乙方負責按有關行業規定并參照附件六《施工工藝清單》約定的施工工藝進行施工。
3、關于施工工藝，雙方另做如下約定：
1)、衛生間和廚房要作好防水，并經12小時積水滲漏試驗
2)、衛生潔具固定牢固，管道接口嚴密。
3)、線路穿管后必須可以抽動。
4)、杉木地板與龍骨成45度角鋪，使用木螺釘固定。
5)、墻面乳膠漆，一底兩面
6)、門套和踢角線，一底三面
7)、門，一底三面
4、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
5、由于乙方原因造成質量事故，其返工費和材料損失由乙方承擔。本工地在施工期間和保修期間內如因施工質量問題所引起的周圍鄰居的財產損失，由乙方負責修復及賠償;
6、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目，須提前與乙方聯系后，方能進行該項目的施工。
7、若部分工序由甲方材料供應廠家安裝或由甲方安排其他單位安裝，甲方應事先安排時間并通知乙方，乙方應予以配合，并避免造成整體工期的延誤。
8、工程驗收：甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。工程每一節點，乙方應提前兩天通知甲方進行驗收。未經甲方在附件四《工程質量驗收單》中書面確認，乙方不得進行下一階段工程施工。(參照____市地方標準db3130-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和附件六《施工工藝清單》)。如果甲方在規定時間內不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期。
9、工程竣工：乙方應提前二天通知甲方驗收，甲方在接到通知____日內組織驗收，并書面辦理驗收確認手續(見附件四《工程質量驗收單》)。如果甲方在規定時間內不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期。
10、工程保修期________年，從竣工驗收確認之日起算。保修期內由于乙方施工不當和乙方提供材料質量不合格造成的質量問題，乙方無條件地進行維修，并承擔相應材料費用。因上述原因給甲方造成損失的，乙方應承擔相應的賠償責任;保修期內如屬甲方使用不當造成損壞，直至不能正常使用，乙方可酌情收費。保修期結束后，乙方負責長期為甲方提供維修服務，直至甲方重新進行該房屋的裝修工程。
第五條關于安全生產和防火的約定
1、甲方提供的施工要求應同乙方協商，施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，遵守物業管理部門的裝修指南(見附件一)，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責修復和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。
2、施工中凡涉及改變房屋結構，拆、改承重墻，加大樓(地)面荷載，由甲方向物業管理部門提出協商，經確認后施工。
3、乙方應注意煤氣使用安全，確保登高施工的安全保障等各類安全保證，并提醒施工工程人員注意安全，產生任何事故的責任完全由乙方負責。
第六條關于工程價款及結算的約定
1、工程款付款方式：
工程款及材料款付款時間表
付款時間工程款付款比例金額材料款總計金額
合同簽訂后開工前三天內30%
水電驗收合格時水電驗收合格兩天內0
工期過半油漆工進場前30%
竣工驗收驗收合格當天30%
工程質保尾款驗收合格之日起六個月10%
2、雙方款項往來均應出具收據。
3、工程結算：(見附件五《工程結算單》)。
第七條違約責任
1、由于甲方原因逾期竣工的，至逾期15天后，每逾期一天甲方向乙方支付50元違約金。甲方未按協議約定時間付款的，逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。
2、由于乙方原因逾期竣工的，至逾期15天后，每逾期一天乙方向甲方支付50元違約金。
3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
5、工程未辦理驗收、結算手續，甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的，由甲方負責。
6、工程關鍵節點未辦理驗收，乙方提前進行下一階段工程施工，由此造成損失的，由乙方負責。
7、乙方未按照附件二《承包材料報價單》中規定的品牌、規格、型號等內容和設計施工要求供應材料、設備，應根據假冒偽劣的材料的價款，雙倍賠償甲方;如因此給甲方造成損失的，乙方應承擔全部的賠償責任。
8、如在施工過程中，產生工程和材料質量問題以及各類應由施工工程隊承擔的責任，甲方只向乙方一人追究賠償責任。
第八條糾紛處理方式
因工程質量雙方發生爭議時，雙方應盡量協商。或若協商不成時，可以按照本協約定向上海仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟
第九條協議的變更和解除
1、協議經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更協議內容，應經協商一致后，重新簽訂補充條款。
2、施工過程中任何一方提出終止協議，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止協議協議，解除本協議。
3、如由于乙方施工出現質量問題，甲方可以無條件提出中止協議，而無需獲得乙方的認可。
第十條附則
1、工程開工前，甲方應將房屋外門鑰匙_1_把交乙方施工隊負責人保管。工程竣工驗收時，甲方負責提供新鎖_1_套，由乙方當場負責安裝交付使用。
2、本協議簽訂后，工程不得轉包。
3、本協議一式_____份，甲、乙雙方各執一份，協議附件為本協議的組成部分，具有同等的法律效力。
第十一條協議附件（略）
甲方：__________乙方：__________
家庭居室設計裝飾裝修協議 篇9
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方委托乙方進行裝修裝飾。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程地址：____________________
2、工程概況： ____________________(詳見本合同附件)
總計：施工面積____________平方米。
3、施工內容：詳見本合同附件《裝修裝飾施工內容單》和施工圖。
4、委托方式：______________。
5、工程開工日期：______年______月______日
6、工程竣工日期：______年______月______日
7、工程總天數：________天
第二條：工程價款(人民幣：元)
工程價款(金額大寫)___________________元，詳見本合同附件(二)《裝潢工程材料預算表》。
1、材料款__________元; 2、人 工 費__________元;
3、設計費__________元; 4、施工清運費__________元;
5、搬卸費__________元; 6、管 理 費__________元;
7、稅金___________元;
8、其他費用(注明內容)____________元。
第三條：質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。詳見本合同附件《裝修裝飾工程材料決算清單》。
2、工程驗收標準，雙方同意參照 標準規定。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，乙方應按照甲方的要求完成，甲方應支付因此增加的費用，如因此導致工程量重大增加的，應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負，但乙方應當及時提出專業的合理意見，如甲方自行采購的材料、設備有明顯的質量問題，乙方沒有提出異議的，乙方應當對因此造成的損失承擔___%的賠償責任;施工質量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
6、施工中，甲方有權隨時對乙方的工程質量進行監督和檢查，如發現質量問題，甲方有權要求乙方返工重做，檢查和返工費由乙方承擔，工期不變。甲方對乙方的施工提出修改建議，乙方應當按照甲方的要求辦理。
第四條：材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件《裝修裝飾工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝修裝飾工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的材料、設備，詳見本合同附件《甲方提供裝修裝飾材料清單》的內容，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條：付款方式
1、合同一經簽訂，甲方即應付工程價款的____%作為預付款;當工期進度過半( 年 月 日)，甲方即支付工程價款的____%作為進度款。甲方工
程竣工驗收合格并且乙方向甲方交付全部工程后，雙方進行決算，決算完成后甲方支付雙方決算工程總價款的_____%。余款作為工程質量保證金，質保期滿后，甲方一次性付清。質保期為一年，自甲方工程竣工驗收合格之日起計算。
2、付款要求
3、付款時間
4、甲方工程竣工驗收合格，乙方立即向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡，詳見本合同附件《裝修裝飾工程質量保修卡》。雙方決算后，甲方除質保金外，付清其他工程價款，乙方應按甲方要求及時開具合法的統一發票。工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件《裝修裝飾工程項目變更表》，雙方應簽訂補充合同，并經甲方同意由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，完工驗收合格后單獨結清。
第六條：工程工期
1、在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。
第七條：工程驗收
1、工程質量驗收，詳見本合同附件《裝修裝飾工程質量驗收表》，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后三日內，乙方應書面通知并組織甲方進行竣工驗收。經甲方驗收合格，乙方向甲方移交全部工程，雙方辦理工程結算手續。
2、乙方書面通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用。
第八條：其他事項
1、甲方
1.1、必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。
1.2、二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。
1.3、如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應事先取得相鄰方及物業管理部門的同意。
2、乙方
2.1、應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;如是下屬分支機構，也須有上級公司出具的證明;經辦業務員必須有法人代表的委托證書。
2.2、指派(姓名)__________為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。
2.3、負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。
2.4、嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。
2.5、在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為 個月。
2.6、乙方負責乙方工人的文明安全施工，如乙方工人發生事故造成任何人身損害或財產損失的，由乙方承擔全部責任，如因此給甲方造成損失的，乙方應予以賠償。
2.7、未經甲方同意，乙方不得擅自將工程轉包或分包。
第九條：違約責任
1、合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的 %作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
2、甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權在逾期___日后停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。
3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的 %支付給乙方。
4、如果因乙方原因而延遲完工，每日按工程價款的 %作為違約金支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的 %作為誤工費支付給乙方。
5、由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，但甲方自行采購的材料、設備有明顯的質量問題，乙方沒有提出異議的，乙方應當對因此造成的損失承擔___%的賠償責任;由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變，因此發生人身損害及財產損失的，乙方承擔全部賠償責任。
6、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需甲方簽證，工期順延，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
7、施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改乙方施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。
第十條：爭議解決
1、本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。或憑本合同和乙方開具的統一發票向 行業協會家庭裝潢專業委員會投訴。
2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以選擇一下第 種方式解決：
10.2.1 按照本合同約定向 仲裁委員會申請仲裁。
10.2.2 向工程所在地法院提起訴訟。
第十一條：合同的變更和終止
1、合同經雙方蓋章簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。
第十二條：合同生效
1、本合同和合同附件自雙方蓋章，簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式 份，
甲方：(蓋章)法定代表人：委托代表人：日期：電話：開戶銀行：帳號：份，乙方 份。
乙方：(蓋章) 法定代表人： 委托代表人： 日期： 電話： 開戶銀行： 帳號：
家庭居室設計裝飾裝修協議 篇10
______，(以下簡稱甲方)為裝修信息性房屋(__組團__棟__單元__室)，經與______(以下簡稱乙方)雙方協商，訂立本協議，以共同恪守。
一、工程項目：
1、四個房間(三臥室、一客廳，以下簡稱四個房間)鋪木地板
2、兩個衛生間做防水，鋪地磚及瓷磚
3、主臥衛生間安裝馬桶及臺柱盆;
4、公用衛生間安裝臺柱盆;
5、廚房做防水，安裝櫥柜;
6、包臥室、衛生間門
7、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。
二、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，乙方負責施工。
三、質量標準：施工質量要符合安全要求和國家要求的裝修標準，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。
四、施工期限：____年__月__日至__年__月__日，如不能按期完成，每天將處罰金五十元。
五、工程造價：按照附表價格，由乙方采購材料并安裝。如有變更，以雙方認可的變更單結算為準。
六、付款方式：合同簽訂后，甲方支付現金______(大寫：人民幣__萬元整)經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內一次將剩余裝修費付清。
七、其它問題：裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協議未盡事宜，由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。
八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。
甲方： 乙方：
____年__月__日
家庭居室設計裝飾裝修協議 篇11
發包方：______________承包方：______________甲乙雙方經友好協商，甲方決定委托乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守，
一、工程概況
1、裝飾施工地點：
2、住房結構：_________房型房廳套，施工面積__________平方米。
3、裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。
4、承包方式：_________________。
5、工期：_________自________年________月________日開工，至________年________月________日竣工，________工期________天。
二、工程價款及結算的約定
1、工程總價款：￥_________元，大寫：_________________________詳見本合同裝修工程報價單。
2、工程款付款方式按下列方式支付：第一次，對預算設計認可簽訂合同之日。支付__________元訂金，第二次付款時扣除第二次合同簽定后開工前支付工程總造價_____%合計_________元第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價_____%合計_________元第四次竣工驗收當天支付工程總造價_____%合計_________元工程保修期兩年。工程款全部結清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。
三、關于材料供應的約定
1、甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應.辦-理.驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
四、其它事項1、甲方應在開工前，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙，并向乙方進行現場炕底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協調工作。
2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場炕底。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
五、違約責任
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。
六、糾紛處理方式雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，可以提交人民法院訴訟。
七、合同的變更和解除合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。
八、本合同一式份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力合同附件為本合同的組成部分。
甲方：_________電話：_________乙方：_________電話：_________
簽訂地點：_________簽訂日期：_________
家庭居室設計裝飾裝修協議 篇12
發包人(全稱)：
承包人(全稱) 建筑安裝工程有限責任公司 按照《中華人民共和國民法典》的規定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方本著自愿、平等、誠實、信任的原則協商一致，共同訂立如下條款，以資雙方共同信守。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱：
1.2 工程地點：
1.3 工程項目及承包范圍：具體說見《工程預算書》。
1.4 施工日期：自 年 月 日始，至 年 月 日止，工期共 個月。
1.5 工程總額：包工包料合同總造價人民幣肆拾伍萬元整(￥450000.00元)。
第二條 工程款付款方式的約定裝修房屋合同
2.1于簽署本合同7日內，甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款，裝修工程余款，自雙方驗收合格之日起7個自然日內由甲方扣除工程質量保修金計14000.00元后，剩余部分一次性向乙方支付完畢。
2.2因工程項目(內容)變更或增加引起工程預算造價變更，甲方應簽定《項目變更單》，因此而增加的費用應在簽定之后作為決算附件。
2.3工程竣工辦理移交手續后之工程尾款，如未按以上約定付款方式及時付清款項，每延誤一天，乙方有權向甲方按工程未支付尾款的1%的標準收取滯期費，直至甲方付清為止。
2.4甲方應付的工程款項，不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委托人。否則，由此產生的一切后果由甲方自行承擔。
第三條 工期約定
3.1施工過程中，甲方要求修改較大設計方案工期順延;
3.2施工過程中，隱蔽工程施工完畢，甲方在接到《工程驗收通知單》后，因故未能及時進行隱蔽工程驗收并要求復驗的，由此造成的工期延誤，工期順延。
3.3因非甲方原因導致的工期延誤，工期不順延。
3.4工期不順延條款造成合同工期延誤，由乙方按每日500元標準向甲方支付延誤費。
第四條 工程項目(內容)變更的約定
4.1簽署本施工合同后正式施工前，如甲方要求刪減部分工程項目(內容)，甲、乙雙方須簽署《工程項目(內容)變更確認單》;
第五條 工程質量及驗收的約定
5.1乙方須按照本合同之附件《工程預算書》所列明的材料品質標準采購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所采購材料按所列明標準進行驗收。
5.2乙方須按照本合同之附件《工程預算書》中所規定施工工藝及施工內容進行施工。
5.3甲乙雙方按國家《工程工質量驗收規范》進行施工質量驗收。
5.4竣工工程驗收：工程施工完畢，乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內，須協同乙方進行竣工工程驗收，竣工驗收完畢，甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》并辦理工程移交手續。
第六條 工程結算的約定
6.1工程竣工，甲乙雙方辦理完移交手續后，乙方須在2個日歷天內向甲方送達《工程結算表》，甲方須在工程驗收合格后7個工作日內付清所有應結算款項。
6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質量保修單。
第七條 服務的約定
7.1工程竣工結算完畢，甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據。
7.2保修服務時間及保修金退還約定：工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內，即一年。保修期內，乙方應在接到甲方保修通知兩日內及時履行保修義務，緊急保修事項則應在接到保修通知后一小時內進行保修，否則承擔因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質保期屆滿后三日內，甲方應在乙方按約履行質保義務下無息退還質保金。
7.3保修內容及保修范圍：
7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質量、施工工藝不當引起的質量問題，乙方實行全部保修;并承擔甲方所有損失。
7.4.2乙方施工項目超過保修期的，對甲方實行優惠有償維護，收費內容為：材料費、人工費。
第八條 其他約定
8.1本合同自雙方簽署后，即發生法律效力，未正式履行該合同條款之前，如甲乙任何一方單方面終止該合同，須按合同預算總額的20%向對方予以賠償。
8.2施工期間，乙方因施工耗用的施工現場水、電、氣費由甲方承擔。
8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前，造成的一切安全及人身傷亡由乙方負全部責任，甲方概不承擔。
8.4施工完畢，乙方須對施工現場進行清潔整理。
8.5由于不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響，根據程度不同，甲乙雙方協商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。
第九條 爭議解決的約定
1.與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議，甲乙雙方友好協商解決，協商不成的應向合同履行地都勻市人民法院起訴。
第十條 附則
10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效，一式肆份，雙方各執二份，具同等法律效力，雙方應共同遵守。
10.2本合同未盡事宜，雙方協商解決。
甲方： 乙方：
代表人： 代表人：
簽署日期： 簽署日期：
簽署地點： 簽署地點：
家庭居室設計裝飾裝修協議 篇13
_________(以下簡稱甲方)
協議人____為裝修____房屋(四小區10-2-12)，經________(以下簡稱乙方)
雙方協商，訂立本協議，以共同恪守。在雙方同意的情況下，本協議由____起草。
一、工程項目：
1、三個房間(兩臥室、一客廳，以下簡稱三個房間)打地角線，包暖氣及管線(客廳要對稱)，房頂四周打石膏線，包三個房間的門、窗;客廳、臥室鋪強化木地板;清除所有房間原有涂料，客廳、臥室打膩子，刷立邦漆兩次。
2、通陽臺的門窗處打一吧臺，上方根據甲方要求(圖紙)做一置物架;陽臺東側打一多用途柜(底下放鞋、上面書柜)、西側打一吊柜，包陽臺、鋪磁磚、吊PVC板。
3、衛生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂吊PVC板;廚房地面鋪磁磚，打一灶臺。
4、房間電源線路根據甲方要求適當調整，客廳門后一多用途柜(底下放鞋，上面掛衣服)。
5、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。
二、承包方式：
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，乙方負責施工。個人房屋裝修合同樣本三、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。
四、施工期限：
二○○六年八月二十日至二○○六年十月十日，如不能按期完成，每天將處罰金五十圓。
五、工程造價：
材料由甲方提供，甲方只支付乙方裝修人工費伍仟陸佰圓人民幣。
六、付款方式：
工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內一次將裝修人工費付清。
七、其它問題：
裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協議未盡事宜，由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。
八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。
甲方：乙方：
簽字(蓋章)：簽字(蓋章)：
年 月 日 年 月 日
家庭居室設計裝飾裝修協議 篇14
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
工程項目：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程地址：________________
2、居室規格：房型______層（式）______室______廳______廚______衛，總計施工面積______平方米。
3、施工內容：詳見本合同附件（一）《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4、委托方式：____________
5、工程開工日期：______年______月______日
6、工程竣工日期：______年______月______日
工程總天數：________天
第二條：工程價款
工程價款（金額大寫）_________元，詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、材料款__________元；
2、人工費__________元；
3、設計費__________元；
4、施工清運費__________元；
5、搬卸費__________元；
6、管理費__________元；
7、其他費用（注明內容）______________元。
第三條：質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。
2、工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條：材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條：付款方式
1、合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半（年月日），甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。（注：施工工費包括人工費）。
甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。
3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4、甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件（復印件）交給乙方。
第六條：工程工期
1、如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。
2、由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3、在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
5、施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。
第七條：工程驗收
1、工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用。
第八條：其他事項
1、甲方責任
1）必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。
2）二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。
3）如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。
2、乙方責任
1）應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質；經辦業務員必需有法人代表的委托證書。
2）指派一名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。
3）負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。
4）嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。
5）在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。
第九條：違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第十條：爭議解決
本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。當事人不愿通過協商解決，或協商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十一條：合同的變更和終止
1、合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。
第十二條：合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同（包括合同附件、補充合同）一式份，甲乙雙方各執份。
甲方（業主）：乙方：
（簽章）（簽章）
住所地址：企業地址：
郵政編碼：郵政編碼：
工作單位：法人代表：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
簽約地址：簽約日期：
家庭居室設計裝飾裝修協議 篇15
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國民法典》及國家建設部、省市建委對裝飾工程的有關規定，經雙方協商簽定合同如下：
一、工程項目
1、工程名稱：
2、工程地點：內蒙古自治區人民醫院
3、工程承包方式：包工包料
二、工程裝修內容
三、工程造價
工程造價以甲方的使用要求及設計要求為依據;
工程造價為：￥ 元。
四、工程期限
工程開工日期：
工程竣工日期： 年 月 日
五、質量要求
按國家建設部行業標準JGJ73—91《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定，及省、市建委、消防部門規定的標準執行，工程質量達到市優。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質量問題除外)，屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為一年，終身維修。
六、付款方式
1、合同簽定后。
2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的。
3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方全部工程款。
七、雙方責任
1、甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜
經甲乙雙方商定做出如下協議：
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝放生變化時，需甲方認定綜合單價后，以“現場簽證”形式由甲方現場負責人簽字為準，并列入竣工結算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發生或工程項目材質、工藝發生變化時，甲方已認可，但甲方沒簽證的，其所發生的費用同樣有效。)
3、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
4、其它未盡事宜由雙方協商解決。
5、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持壹份，并具有同等法律效力。
甲方單位名稱：
(蓋公章)
年 月 日
乙方單位名稱：
(蓋公章)
年 月 日
家庭居室設計裝飾裝修協議 篇16
上訴人：_________________曹某某，男，漢族，19__________年_____月_____日出生，住__________省__________縣__________鎮__________村二組。電話：_________________
被上訴人：_________________李某某，男，漢族,19__________年_____月4_____日出生，住__________縣__________街4號,電話：_________________
上訴請求：_________________
1、撤銷__________縣人民法院(20__)_____民初字第__________號民事裁定;
2、責令原審法院依法作出判決。
事實與理由：_________________
一、原審以被上訴人為被告并無不當，符合法律規定。
民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商戶的訴訟主體地位的明確，但該條文并不否認個體工商戶的經營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商戶(字號)的名義進行民事活動，也可以一般自然人的名義進行民事活動。
個體工商戶(字號)為訴訟主體的情況，要看爭議是否在登記經營范圍內產生，要看民事活動是否是以個體工商戶(字號)的名義進行的。
本案裝修施工不是在登記經營范圍內產生，相關證據上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的。更重要的是，雙方20__年10月到20__年2月簽訂、履行(口頭)合同時，“__________商務酒店”尚不存在(酒店核準日期20__年5月28日)。因此，相關責任應該由被上訴人以一般自然人的名義承擔。
二、退一萬步講，原審以被上訴人為被告就算顯屬不當，原審法院也不應該直接駁回上訴人起訴。
從立法本意上講，最高法院將個體工商戶字號列為當事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當，原審法院也可以通過向上訴人進行釋明或者直接予以更改，而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累，浪費司法資源。
綜上，原審裁定嚴重錯誤，望二審法院依法主持正義，支持上訴人的上訴請求。
此致
___________人民法院
具狀人： ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日