裝飾裝修合同樣本(精選15篇)
裝飾裝修合同樣本 篇1
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方委托乙方進(jìn)行裝修裝飾。為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地址:____________________
2、工程概況: ____________________(詳見本合同附件)
總計:施工面積____________平方米。
3、施工內(nèi)容:詳見本合同附件《裝修裝飾施工內(nèi)容單》和施工圖。
4、委托方式:______________。
5、工程開工日期:______年______月______日
6、工程竣工日期:______年______月______日
7、工程總天數(shù):________天
第二條:工程價款(人民幣:元)
工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《裝潢工程材料預(yù)算表》。
1、材料款__________元; 2、人 工 費__________元;
3、設(shè)計費__________元; 4、施工清運費__________元;
5、搬卸費__________元; 6、管 理 費__________元;
7、稅金___________元;
8、其他費用(注明內(nèi)容)____________元。
第三條:質(zhì)量要求
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。詳見本合同附件《裝修裝飾工程材料決算清單》。
2、工程驗收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,乙方應(yīng)按照甲方的要求完成,甲方應(yīng)支付因此增加的費用,如因此導(dǎo)致工程量重大增加的,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù),但乙方應(yīng)當(dāng)及時提出專業(yè)的合理意見,如甲方自行采購的材料、設(shè)備有明顯的質(zhì)量問題,乙方?jīng)]有提出異議的,乙方應(yīng)當(dāng)對因此造成的損失承擔(dān)___%的賠償責(zé)任;施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
6、施工中,甲方有權(quán)隨時對乙方的工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和檢查,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方有權(quán)要求乙方返工重做,檢查和返工費由乙方承擔(dān),工期不變。甲方對乙方的施工提出修改建議,乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方的要求辦理。
第四條:材料供應(yīng)
1、乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標(biāo)價。詳見本合同附件《裝修裝飾工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝修裝飾工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補(bǔ)償給甲方。
2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3、甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,詳見本合同附件《甲方提供裝修裝飾材料清單》的內(nèi)容,應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條:付款方式
1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付工程價款的____%作為預(yù)付款;當(dāng)工期進(jìn)度過半( 年 月 日),甲方即支付工程價款的____%作為進(jìn)度款。甲方工
程竣工驗收合格并且乙方向甲方交付全部工程后,雙方進(jìn)行決算,決算完成后甲方支付雙方?jīng)Q算工程總價款的_____%。余款作為工程質(zhì)量保證金,質(zhì)保期滿后,甲方一次性付清。質(zhì)保期為一年,自甲方工程竣工驗收合格之日起計算。
2、付款要求
3、付款時間
4、甲方工程竣工驗收合格,乙方立即向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,詳見本合同附件《裝修裝飾工程質(zhì)量保修卡》。雙方?jīng)Q算后,甲方除質(zhì)保金外,付清其他工程價款,乙方應(yīng)按甲方要求及時開具合法的統(tǒng)一發(fā)票。工程施工中如有項目增減或需要變動,詳見本合同附件《裝修裝飾工程項目變更表》,雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同,并經(jīng)甲方同意由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項目的價款,完工驗收合格后單獨結(jié)清。
第六條:工程工期
1、在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
第七條:工程驗收
1、工程質(zhì)量驗收,詳見本合同附件《裝修裝飾工程質(zhì)量驗收表》,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結(jié)束后三日內(nèi),乙方應(yīng)書面通知并組織甲方進(jìn)行竣工驗收。經(jīng)甲方驗收合格,乙方向甲方移交全部工程,雙方辦理工程結(jié)算手續(xù)。
2、乙方書面通知甲方進(jìn)行工序驗收及竣工驗收后,甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負(fù)責(zé)任。甲方自行搬進(jìn)入住,視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應(yīng)及時通知乙方,另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費和相關(guān)費用。
第八條:其他事項
1、甲方
1.1、必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。
1.2、二次裝飾工程,應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等,須采取必要的保護(hù)措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費用。
1.3、如確實需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線,應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費用。施工中如需臨時使用公用部位,應(yīng)事先取得相鄰方及物業(yè)管理部門的同意。
2、乙方
2.1、應(yīng)主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質(zhì);如是下屬分支機(jī)構(gòu),也須有上級公司出具的證明;經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必須有法人代表的委托證書。
2.2、指派(姓名)__________為乙方工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
2.3、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全,嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
2.4、嚴(yán)格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
2.5、在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為 個月。
2.6、乙方負(fù)責(zé)乙方工人的文明安全施工,如乙方工人發(fā)生事故造成任何人身損害或財產(chǎn)損失的,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任,如因此給甲方造成損失的,乙方應(yīng)予以賠償。
2.7、未經(jīng)甲方同意,乙方不得擅自將工程轉(zhuǎn)包或分包。
第九條:違約責(zé)任
1、合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的 %作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
2、甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)在逾期___日后停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時,不得交付使用。
3、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的 %支付給乙方。
4、如果因乙方原因而延遲完工,每日按工程價款的 %作為違約金支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的 %作為誤工費支付給乙方。
5、由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔(dān),但甲方自行采購的材料、設(shè)備有明顯的質(zhì)量問題,乙方?jīng)]有提出異議的,乙方應(yīng)當(dāng)對因此造成的損失承擔(dān)___%的賠償責(zé)任;由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變,因此發(fā)生人身損害及財產(chǎn)損失的,乙方承擔(dān)全部賠償責(zé)任。
6、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需甲方簽證,工期順延,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。
7、施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改乙方施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負(fù)責(zé)任。
第十條:爭議解決
1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決;驊{本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)票向 行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會投訴。
2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以選擇一下第 種方式解決:
10.2.1 按照本合同約定向 仲裁委員會申請仲裁。
10.2.2 向工程所在地法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止
1、合同經(jīng)雙方蓋章簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同,提出終
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效
1、本合同和合同附件自雙方蓋章,簽字后生效。
2、補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補(bǔ)充合同)一式 份,
甲方:(蓋章)法定代表人:委托代表人:日期:電話:開戶銀行:帳號:份,乙方 份。
乙方:(蓋章) 法定代表人: 委托代表人: 日期: 電話: 開戶銀行: 帳號:
裝飾裝修合同樣本 篇2
_________(以下簡稱甲方)
立協(xié)議人____為裝修____房屋(四小區(qū)10-2-12),經(jīng)________(以下簡稱乙方)
雙方協(xié)商,訂立本協(xié)議,以共同恪守。在雙方同意的情況下,本協(xié)議由____起草。
一、工程項目:
1、三個房間(兩臥室、一客廳,以下簡稱三個房間)打地角線,包暖氣及管線(客廳要對稱),房頂四周打石膏線,包三個房間的門、窗;客廳、臥室鋪強(qiáng)化木地板;清除所有房間原有涂料,客廳、臥室打膩子,刷立邦漆兩次。
2、通陽臺的門窗處打一吧臺,上方根據(jù)甲方要求(圖紙)做一置物架;陽臺東側(cè)打一多用途柜(底下放鞋、上面書柜)、西側(cè)打一吊柜,包陽臺、鋪磁磚、吊PVC板。
3、衛(wèi)生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂,屋頂?shù)鮌VC板;廚房地面鋪磁磚,打一灶臺。
4、房間電源線路根據(jù)甲方要求適當(dāng)調(diào)整,客廳門后一多用途柜(底下放鞋,上面掛衣服)。
5、未盡細(xì)節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。
二、承包方式:
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方負(fù)責(zé)施工。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn),雙方認(rèn)可。
四、施工期限:
二○○六年八月二十日至二○○六年十月十日,如不能按期完成,每天將處罰金五十圓。
五、工程造價:
材料由甲方提供,甲方只支付乙方裝修人工費伍仟陸佰圓人民幣。
六、付款方式:
工程完工后,經(jīng)甲方驗收,如符合以上施工項目和設(shè)計要求,三天內(nèi)一次將裝修人工費付清。
七、其它問題:
裝修項目的具體要求,由甲方提出,乙方實施。本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
八、本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有相同效應(yīng)。
甲方:乙方:
簽字(蓋章):簽字(蓋章):
年 月 日 年 月 日
裝飾裝修合同樣本 篇3
裝修人: (以下簡稱甲方)
裝飾裝修企業(yè): (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、中華人民共和國建設(shè)部令《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及有關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、裝飾施工項目
1、裝飾工程地點: 。
2、房屋結(jié)構(gòu): 。
3、裝飾施工內(nèi)容及要求:[詳見附表1-1、1-2:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認(rèn)表(一)、(二);附表2:家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙,一式二份,甲乙雙方各一份,并雙方各一份,并雙方確認(rèn)]。
4、 工程承包方式:雙方商定采取下列第 種承包方式:
(1) 乙方包工、包料(詳見附表第5:裝修企業(yè)提供裝飾裝修材料明細(xì)表);
(2) 乙方包、部分包料,甲方提供部分材料(詳見附表4:裝修人提供裝飾裝修材料明細(xì)表);
(3) 乙方包工、甲方包料,即清包工(詳見附表4:裝修人提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
二、工程期限
工程期限 天,開工日期: 年 月 日,竣工日期: 年 月 日。
出現(xiàn)以下情形經(jīng)發(fā)包方人確認(rèn),工程相應(yīng)順延:
(1) 工程量變化和設(shè)計變更;
(2) 不可抗力;
(3) 發(fā)包人同意順延的其他情況。
如因項目變更經(jīng)雙方協(xié)商,工程相應(yīng)調(diào)整。
三、工程造價及付款方式
1、工程總造價:(大寫): (小寫) 元,
其中含:設(shè)計費 元,管理費 元,稅金 元(詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。
2、付款方式:合同約定的開工日期前三日,甲方支付工程總價款的40%,計 元,其余價款根據(jù)施工進(jìn)度計劃分期支付;
(1)木工進(jìn)場前,支付總價款40%,計 元;
(2)油漆工進(jìn)場前,支付總價款17%,計 元;
(3)余款3% 元,工程驗收合格后一次付清。
包清工工程,開工前工程款一次付清。
凡因工程量變化、設(shè)計方案等原因調(diào)整工程造價的,應(yīng)在工程驗收合格后按工程決算結(jié)清。
雙方款項往來,均就出具發(fā)票或正式收據(jù)。
四、材料、設(shè)備的供應(yīng)
1、甲方提供的材料、設(shè)備見附表4:
本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)符合國家規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),否則由此引發(fā)發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量問題和其他問題、乙方不承擔(dān)責(zé)任。甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料應(yīng)按施工進(jìn)度計劃及供應(yīng)到現(xiàn)場,經(jīng)乙方驗收簽字,并由乙方負(fù)責(zé)保管。由于保管不當(dāng)造成損失的,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2、乙方采購的材料、設(shè)備見附表5:
凡由乙方采購的材料、設(shè)備必須與報價單中注明的品牌、規(guī)格、型號、質(zhì)量相符,并應(yīng)向業(yè)主提交檢測報告,其中包括環(huán)保檢測資料。
乙方采購的材料、設(shè)備,應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn),否則對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé);如乙方采購的材料、設(shè)備是經(jīng)甲方指定的,出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方不承擔(dān)責(zé)任。
五、工程變更
1、 施工過程中甲方提出修改設(shè)計及增減工程項目時,須提前與乙方代表聯(lián)系并簽訂變更單,明確變更的價款、工期后方能進(jìn)行調(diào)整,由此引起增減費用、工程變動,應(yīng)在油漆工程進(jìn)場前按付款比例付款。(見附表6:家庭居室裝飾裝修工程變更單)。
2、 凡甲方私自與乙方施工人員商定變更施工內(nèi)容所引起的一切后果,由甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)當(dāng)賠償。
六、施工安全
1、 甲方或乙方提供的施工圖紙或工藝質(zhì)量說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
2、 乙方在施工期內(nèi)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》,確保施工安全。
3、 由于甲方或乙方提供的圖紙、工藝質(zhì)量說明違反有關(guān)安全操作規(guī)程和防火設(shè)計規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,其責(zé)任就由圖紙?zhí)峁┓截?fù)責(zé)并承擔(dān)引產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
4、 由于乙方在施工過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任并賠償甲方的經(jīng)濟(jì)損失。
七、工程質(zhì)量、驗收及結(jié)算
1、 工程質(zhì)量按20xx年1月10日發(fā)布的《江蘇省DB32/381—20xx住宅裝飾質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行,并按本合同約定履行。
2、 甲、乙雙方應(yīng)按以下幾個階段對隱蔽工程和中間工程進(jìn)行檢查驗收,并填寫工程驗收單(見附表7:家庭居室裝飾裝修工程驗收單):(1)雜工拆舊;(2)水電敷設(shè);(3)瓦工砌帖;(4)木工制作;(5)漆工刷涂;(6)打掃衛(wèi)生。
3、 工程竣工后,乙方應(yīng)書面通知甲方竣工驗收。甲方自接到驗收通知3日內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單(詳見附表7:家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收,需及時通知乙方,另行確定驗收日期,但甲方應(yīng)承認(rèn)實際竣工時間為竣工日期,并承擔(dān)乙方因延期所發(fā)生的相關(guān)費用。
4、 工程驗收合格后,乙方應(yīng)向甲方提交工程結(jié)算單和工程決算表及有關(guān)資料(詳見附表8:家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單;附表8—2:家庭居室裝飾裝修工程決算表)甲方自接到上述資料5天內(nèi)給予批準(zhǔn)或提出修改意見,到期未提出異議,視為同意。甲方應(yīng)在工程決算批準(zhǔn)后的3日內(nèi)結(jié)清余款。
5、 工程未經(jīng)竣工驗收,或竣工驗收未通過的,如甲方擅自使用由此所發(fā)生的質(zhì)量問題和其他問題由甲方自行承擔(dān)責(zé)任。
6、 工程竣工后,空氣質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。如甲方提出對室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量進(jìn)行檢測時,甲方應(yīng)當(dāng)在檢測前15日保持每日通風(fēng)4小時的情況下委托具有相應(yīng)資質(zhì)的建設(shè)工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)對室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量進(jìn)行檢測,檢測不合格的,屬于甲方或乙方的原因,應(yīng)由甲方或乙方各自承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
八、工程保修
在正常作用條件下,工程保修期為二年,自工程竣工驗收合格之日起計算。
九、其它一般規(guī)定
對甲方的規(guī)定:
1、 甲方開工前應(yīng)當(dāng)向物業(yè)管理企業(yè)或房產(chǎn)管理部門申報登記,并告知鄰里,負(fù)責(zé)處理鄰里關(guān)系。
2、 甲方形式前向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或工藝質(zhì)量說明份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底;全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)取保護(hù)措施。
3、 向乙方提供施工需要的水、電等施工條件,并說明使用注意事項。
4、 如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,應(yīng)負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相關(guān)的審批手續(xù)。未經(jīng)有權(quán)部門同意,乙方不得擅自拆改,否則乙方應(yīng)承擔(dān)由,此產(chǎn)生的全部責(zé)任。
5、 由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方向甲方提出后,甲方仍堅持使用而影響工程質(zhì)量,其返工費用和工程質(zhì)量等問題均由甲方承擔(dān),工程相應(yīng)順延。
6、 負(fù)責(zé)提請有關(guān)部門做好安全、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費用。
7、 甲方要求按合同約定的工程提前竣工時,需征得乙方同意并應(yīng)支付相應(yīng)費用。
8、 甲方指派 為代表,對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理變更、驗收、結(jié)算等手續(xù)。甲方其他家庭成員對工程和乙方施工提出意見、要求均應(yīng)通過甲方代表與乙方聯(lián)系。
對乙方的規(guī)定:
1、 乙方不得將工程轉(zhuǎn)包給他人施工。
2、 工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行管理。
3、 乙方指派 為駐工地代表,負(fù)責(zé)與甲方聯(lián)系協(xié)調(diào),代表乙方辦理變更、驗收、結(jié)算等手續(xù)。
十、工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理,甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)通知乙方。
十一、其它約定
十二、違約責(zé)任
甲、 乙方違反本合同條款應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任,賠償對方因此造成的經(jīng)濟(jì)損失:甲方未按合同規(guī)定的時間和要求提供原料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料以及由甲方引起的其它原因等,除工程日期得予順延外,還應(yīng)償付乙方因此造成停工、誤工的實際損失。每停工或誤工一天,甲方應(yīng)按工程總造價的0.5‰賠償乙方損失。
甲方未按合同的約定付款,每逾期一天,按逾期未付款的0.5‰支付違約金。
乙方擅自轉(zhuǎn)包工程,甲方有權(quán)要求停工,乙方應(yīng)承擔(dān)工程總造價10%的違約金并賠償甲方由此而造成的其他經(jīng)濟(jì)損失。
乙方因自身原因逾期竣工,每逾期一天,乙方按甲方已累計付款額的0.5‰支付違約金。本合同生效后甲乙雙方不得擅自變更或解除合同,否則違約方將按工程預(yù)算總造價10%向?qū)Ψ街Ц哆`約金,并賠償由此而造成的其他經(jīng)濟(jì)損失。
十三、爭議或糾紛的處理
甲、 乙雙方履行本合同如發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決或請揚州市裝飾行業(yè)協(xié)會、揚州市工商行政管理局行政調(diào)解中心進(jìn)行調(diào)解。雙方協(xié)商或調(diào)解不成的,同意提交揚州仲裁委員會仲裁。(當(dāng)事人如不同意提交仲裁的,則在以下空格中注明,可依法向人民法院提起訴訟 。)
十四、附則
本合同正本一式二份,雙方各執(zhí)一分,附件 份,有同等法律效力。
本合同系規(guī)范文本,不得翻印或復(fù)印。
甲方:乙方:年月日:
裝飾裝修合同樣本 篇4
發(fā)包方(簡稱甲方):_______________
承包方(簡稱乙方):_______________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護(hù)法》、《中華人民共和國價格法》,中華人民共和國建設(shè)部( 1997 ) 92 號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護(hù)雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
一、概況
1 、甲方裝飾住房系合法居住。
乙方為本市經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門審定具有民用裝飾《資質(zhì)證書》的企業(yè)法人。
2 、裝飾施工地點:__區(qū)(縣)___路 ___號__樓___室。
3 、住房結(jié)構(gòu):_____房型____房___廳___套,施工面積___平方米。
4 、裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。裝飾裝修工程施工合同5 、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。
6 、總價款:¥____元,大寫(人民幣):_____
其中:
材 料 費:______,人工費:______
管 理 費:______,設(shè)計費:______
垃圾清運費:______,稅金( 3.41 %):____
其 他 費 用:______
經(jīng)雙方認(rèn)可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
7 、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。
二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定:
1 、甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料、設(shè)備表》。
本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)乙方驗收,由乙方負(fù)責(zé)保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2 、乙方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。
3 、乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
4 、乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品,應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定:
1 、本工程執(zhí)行 DBJ08-62-97 《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、 DB31/T30-1999
《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2 、本工程由___方設(shè)計施工方案。
3 、甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
4 、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
5 、在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,方能進(jìn)行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
6 、工程驗收。
甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收,由乙方組織人員進(jìn)行驗收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。事后,若甲方要求復(fù)驗,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,其復(fù)驗及返工費用由甲方承擔(dān),工期也予順延。
7 、工程竣工:乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗收,甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)(詳見附件《工程質(zhì)量驗收單》)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應(yīng)承認(rèn)原竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。
四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定:
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
五、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定:
1 、工程款付款方式列下表:
付款時間 付款百分比 金額
對預(yù)算設(shè)計認(rèn)可 簽訂合同之日 1000 元,第二次付款時扣除
合同簽訂后 開工前二至五天 65 % 元
施工過程中 工期進(jìn)度過半 30 % 元
竣工驗收 當(dāng)天 5 % 元
增加工程項目 簽訂項目變更表 100 % 元
注:裝飾工程有形市場另有規(guī)定的,亦可按市場規(guī)定辦理。
2 、工程結(jié)算:詳見附件六《工程結(jié)算單》。
3 、工程保修期壹年。須工程款全部結(jié)清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七),保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4 、雙方款項往來,均應(yīng)出具收據(jù),施工結(jié)束須開具發(fā)票。
六、其它事項
1 、甲方工作:
( 1 )甲方應(yīng)在開工前一天,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙或做法說明____份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
( 2 )做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
( 3 )如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線,負(fù)責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù),并承擔(dān)承擔(dān)有關(guān)費用。
2 、乙方工作:
( 1 )參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。
( 2 )指派____為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜,對其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。如更換人員,乙方應(yīng)及時書面通知甲方。
( 3 )未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。
七、違約責(zé)任:
1 、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的__%支付違約金。
2 、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。
3 、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4 、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、糾紛處理方式:
1 、因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,憑本合同文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票,可向上海市建筑裝飾協(xié)會家庭裝飾委員會商請調(diào)解,也可向所在區(qū)、縣建設(shè)行政主管部門或消費者協(xié)會投拆。
2 、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向
―――市仲裁委員會申請仲裁
―――人民法院提起訴訟。
(將不選定的解決方式劃出)
九、合同的變更和解除:
1 、合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證)生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款___%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2 、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
十、其它約定:
1.
2.
3.
十一、 本合同一式 _____ 份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
委托代理人: 法定代表人:
住 址: 地 址:
電 話: 電 話:
郵 編: 郵 編:
簽訂日期: 年 月 日
簽訂地點:
裝飾裝修合同樣本 篇5
______,(以下簡稱甲方)為裝修信息性房屋(__組團(tuán)__棟__單元__室),經(jīng)與______(以下簡稱乙方)雙方協(xié)商,訂立本協(xié)議,以共同恪守。
一、工程項目:
1、四個房間(三臥室、一客廳,以下簡稱四個房間)鋪木地板
2、兩個衛(wèi)生間做防水,鋪地磚及瓷磚
3、主臥衛(wèi)生間安裝馬桶及臺柱盆;
4、公用衛(wèi)生間安裝臺柱盆;
5、廚房做防水,安裝櫥柜;
6、包臥室、衛(wèi)生間門
7、未盡細(xì)節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。
二、承包方式:甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方負(fù)責(zé)施工。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量要符合安全要求和國家要求的裝修標(biāo)準(zhǔn),裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn),雙方認(rèn)可。
四、施工期限:____年__月__日至__年__月__日,如不能按期完成,每天將處罰金五十元。
五、工程造價:按照附表價格,由乙方采購材料并安裝。如有變更,以雙方認(rèn)可的變更單結(jié)算為準(zhǔn)。
六、付款方式:合同簽訂后,甲方支付現(xiàn)金______(大寫:人民幣__萬元整)經(jīng)甲方驗收,如符合以上施工項目和設(shè)計要求,三天內(nèi)一次將剩余裝修費付清。
七、其它問題:裝修項目的具體要求,由甲方提出,乙方實施。本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
八、本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有相同效應(yīng)。
甲方: 乙方:
____年__月__日
裝飾裝修合同樣本 篇6
裝修人: (以下簡稱甲方)
裝飾裝修企業(yè): (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、裝飾施工項目
1、裝飾工程地點:瑞立中央花城1幢1單元303室.
2、 工程承包方式: 乙方包工、包料。
二、工程期限
工程期限60天,開工日期20xx年2月19日,竣工日期:20xx年4月19日。
三、工程造價及付款方式
1、工程總造價80000元,設(shè)計費3000元。
2、付款方式:合同簽訂后,甲方支付工程總價款的40%,計 320xx元,其余價款根據(jù)施工進(jìn)度計劃分期支付;
(1)木工進(jìn)場前,支付總價款40%,計 320xx元;
(2)油漆工進(jìn)場前,支付總價款17%,計13600元;
(3)余款3%,工程驗收合格后一次付清。
四、材料、設(shè)備的供應(yīng)
凡由乙方采購的材料、設(shè)備必須與報價單中注明的品牌、規(guī)格、型號、質(zhì)量相符,并應(yīng)向業(yè)主提交檢測報告,其中包括環(huán)保檢測資料。乙方采購的材料、設(shè)備,應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn),否則對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé);如乙方采購的材料、設(shè)備是經(jīng)甲方指定的,出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方不承擔(dān)責(zé)任。
工程竣工后,乙方應(yīng)書面通知甲方竣工驗收。甲方自接到驗收通知3日內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收,需及時通知乙方,另行確定驗收日期,但甲方應(yīng)承認(rèn)實際竣工時間為竣工日期,并承擔(dān)乙方因延期所發(fā)生的相關(guān)費用。
工程未經(jīng)竣工驗收,或竣工驗收未通過的,如甲方擅自使用由此所發(fā)生的質(zhì)量問題和其他問題由甲方自行承擔(dān)責(zé)任。
八、工程保修
在正常作用條件下,工程保修期為二年,自工程竣工驗收合格之日起計算。
十一、其它約定
十二、違約責(zé)任
甲、 乙方違反本合同條款應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任,賠償對方因此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
甲方未按合同的約定付款,每逾期一天,按逾期未付款的0.5‰支付違約金。 乙方擅自轉(zhuǎn)包工程,甲方有權(quán)要求停工,乙方應(yīng)承擔(dān)工程總造價10%的違約金并賠償甲方由此而造成的其他經(jīng)濟(jì)損失。
乙方因自身原因逾期竣工,每逾期一天,乙方按甲方已累計付款額的0.5‰支付違約金。本合同生效后甲乙雙方不得擅自變更或解除合同,否則違約方將按工程預(yù)算總造價40%向?qū)Ψ街Ц哆`約金,并賠償由此而造成的其他經(jīng)濟(jì)損失。
十三、爭議或糾紛的處理
甲、 乙雙方履行本合同如發(fā)生爭議,可依法向人民法院提起訴訟。
十四、附則
本合同正本一式二份,雙方各執(zhí)一分,附件 份,有同等法律效力。 本合同系規(guī)范文本,不得翻印或復(fù)印。
甲方: 乙方:
年月日:
裝飾裝修合同樣本 篇7
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
委托代理人(或甲方代表): 身份證號碼:
聯(lián)系地址: 聯(lián)系電話:
承包方(以下簡稱乙方):
營業(yè)執(zhí)照號:
建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書號:
注冊地址(或辦公地址):
法定代表人或負(fù)責(zé)人: 聯(lián)系電話:
工程設(shè)計人: 聯(lián)系電話:
施工負(fù)責(zé)人: 聯(lián)系電話:
依照《中華人民共和國合同法》、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致,達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程概況
(一)工程地點:
(二)工程內(nèi)容(見附表一和四)
(三)工程承包方式,采取下列第 種方式:
1、乙方包工、包全部材料(見附表三)。
2、乙方包工、包部分材料,甲方提供其余材料(見附表二和三)。
3、乙方包工、甲方提供全部材料(見附表二)。
(六)工程期限 日。
開工日期: 年 月 日;
竣工日期: 年 月 日。
(七)工程價款(見附表一):
本合同工程造價為(人民幣) 元;
金額大寫: 。
其中:材料費: 元,人工費: 元,
設(shè)計費: 元, 垃圾清運費: 元,
管理費: 元,其他費用: 元。
(八)合同簽訂生效后,若要變更施工內(nèi)容、材料或?qū)嶋H工程量增減,工程價款按實結(jié)算。
(九)乙方提出的工程報價,不得故意漏項、缺項。在甲方未對施工項目進(jìn)行變更的前提下,竣工結(jié)算價的增幅不超過第一條(七)款所約定工程價款的5%,超出5%的部分,由乙方承擔(dān)。
二、工程設(shè)計
(一)見重慶市住宅裝飾設(shè)計合同,其設(shè)計方應(yīng)提供施工圖紙或作法說明,應(yīng)付的設(shè)計費由甲方另行結(jié)算。
(二)設(shè)計施工圖紙應(yīng)符合國家有關(guān)設(shè)計規(guī)范要求,經(jīng)雙方簽字認(rèn)可,將會審意見記載于附表四內(nèi)。
(三)施工圖紙所標(biāo)示項目與工程報價表所列項目有差異或抵觸時,以工程報價表為準(zhǔn)。
三、工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理,由甲方與具備相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)范圍等書面通知乙方。
四、甲方義務(wù)
(一)對所裝飾裝修的住房擁有合法的所有權(quán)或使用權(quán),或已取得了合法所有權(quán)或使用權(quán)人的委托,有權(quán)對該房屋進(jìn)行裝飾裝修。
(二)甲方委派代表全權(quán)負(fù)責(zé)合同履行及與乙方接洽,對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續(xù)和其它事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方接洽。若需更換甲方代表,甲方應(yīng)提前三日以書面方式告知乙方。
(三) 施工前,向工程所在地物業(yè)管理單位申報登記。
(四)開工日前 天,若非乙方設(shè)計,甲方負(fù)責(zé)督促設(shè)計人向乙方提供符合國家有關(guān)設(shè)計規(guī)范要求的施工圖紙或作法說明,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。
(五)為乙方入場施工創(chuàng)造條件,包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè),或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則。
(六)負(fù)責(zé)提供水源、電源為乙方施工使用,并承擔(dān)其費用。
(七)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)裝飾公司與鄰里之間的關(guān)系,協(xié)助乙方做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作。
(八)如確需拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費用。
(九)施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防工作。
(十)施工期內(nèi),將進(jìn)戶門鑰匙交給乙方代表負(fù)責(zé)保管。工程竣工驗收合格移交時,甲方啟用正式鑰匙或提供新鎖,當(dāng)場由乙方安裝后交付甲方。
五、乙方義務(wù)
(一)應(yīng)當(dāng)具備工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照,和建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》,并不得超越其資質(zhì)證書許可的范圍承攬工程。
(二)乙方委派代表,全權(quán)負(fù)責(zé)合同履行,按設(shè)計要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)處理的各項事宜,其簽訂的文件視為乙方對有關(guān)事宜的確認(rèn)。若需更換乙方代表,乙方應(yīng)提前三日以書面方式告知甲方。
(三)嚴(yán)格執(zhí)行《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(GB50327—2019),確保工程質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行國家及地方有關(guān)防火、安全、環(huán)境保護(hù)的規(guī)定,做好施工現(xiàn)場管理,施工現(xiàn)場應(yīng)配備干粉滅火器。
(四)保護(hù)好原居室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍住戶(單位)的關(guān)系。
(五)保證施工現(xiàn)場的清潔,做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、垃圾處理工作。
(六)合理使用甲方提供的水、電等條件和設(shè)施,不得浪費。
(七)工程竣工但未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
(八)若因乙方在施工中違反國家法律、法規(guī)或物業(yè)管理等有關(guān)規(guī)定而受到罰款和引起的賠償責(zé)任,均由乙方承擔(dān)。
(九)施工工人及管理人員應(yīng)持有相關(guān)資格證或上崗證,甲方有權(quán)查驗。
(十)負(fù)責(zé)施工人員的管理及施工安全。
六、工程變更
(一)工程項目及做法的變動,必須經(jīng)雙方協(xié)商一致,以甲方代表與乙方簽定書面變更單為準(zhǔn)(見附件五),確定增減項目及價差后再施工,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。
(二)若甲方私自與乙方工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,由甲方承擔(dān);給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
七、材料供應(yīng)
(一) 按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備(見附表二)應(yīng)為符合設(shè)計要求和合同約定的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到施工現(xiàn)場,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù),由乙方負(fù)責(zé)保管。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題的損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
(二)按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備(見附表三)應(yīng)按時供應(yīng)到施工現(xiàn)場,雙方共同驗收,由乙方負(fù)責(zé)保管。如未經(jīng)甲方驗收或不符合附表三要求的,應(yīng)禁止使用;若已使用,對工程造成的損失,責(zé)任由乙方承擔(dān)。
(三)甲、乙雙方采購供應(yīng)的裝飾材料、設(shè)備均應(yīng)用于本合同規(guī)定的室內(nèi)裝飾裝修,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作它用或替換為價廉質(zhì)劣的裝飾材料、設(shè)備。如乙方違反此約定,應(yīng)按挪用或替換材料、設(shè)備價款的雙倍金額賠償給甲方。
(四)乙方提供的材料、設(shè)備是假冒偽劣產(chǎn)品的,應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍金額賠償給甲方。
(五)甲方和乙方提供的材料和設(shè)備應(yīng)當(dāng)符合《室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量》10項強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn),禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備不符合有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的,乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,甲方堅持使用的,由此造成的損失,由甲方承擔(dān)。
(六)若發(fā)生材料、設(shè)備質(zhì)量爭議,可委托有關(guān)法定機(jī)構(gòu)鑒定,鑒定費用的墊付由雙方協(xié)商解決,如不能協(xié)商一致,采取“誰提出誰墊付”的原則處理。經(jīng)鑒定,質(zhì)量不符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,鑒定費用由責(zé)任方承擔(dān);質(zhì)量符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,鑒定費用由質(zhì)量問題提出方承擔(dān)。
八、工期
(一)因下列原因造成工期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
1、工程量變化或設(shè)計變更;
2、不可抗力;
3、甲方同意工期順延的其它情況。
(二)甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,支付乙方趕工費并簽訂工期變更協(xié)議。
(三)因甲方未按合同完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作和未按期支付工程進(jìn)度款而影響工期的,工期相應(yīng)順延。
(四)因乙方責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費由乙方承擔(dān),工期不順延。
九、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
(一)本工程施工質(zhì)量按下列第 項標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行
1、《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB50210—2019)
2、《重慶市住宅裝飾裝修工程驗收規(guī)程》(DBJ/T50-053-2019)
3、雙方約定: 。
(二)工程施工室內(nèi)環(huán)境污染控制,按照《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(GB50325-2019)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
(三)施工過程中雙方對施工質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量發(fā)生爭議,可委托有關(guān)法定機(jī)構(gòu)鑒定,鑒定費用的墊付由雙方協(xié)商解決,如不能達(dá)成協(xié)議,采取“誰提出誰墊付”的原則處理。經(jīng)鑒定,質(zhì)量不符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,鑒定費用由責(zé)任方承擔(dān);質(zhì)量符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,鑒定費用由質(zhì)量問題提出方承擔(dān)。
(四)木材、石材為天然物品,允許有自然色差與紋理,乙方有義務(wù)提醒甲方。
十、工程驗收、工程價款結(jié)算及保修
(一)乙方應(yīng)提前二日通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),如果甲方在約定時間內(nèi)不能參加驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,由此造成停工的,工期順延。若甲方既不及時通知乙方,也不按時參加驗收,乙方可自行驗收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用,若造成停工,工期順延;若復(fù)驗不合格,其復(fù)驗、返工費用由乙方承擔(dān),工期不予順延。
(二) 雙方約定在施工過程中分為下列幾個階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收,驗收合格后填寫工程驗收單(見附表六):
1、
2、
3、
(三)工程按時竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知之日起三日內(nèi)組織驗收,驗收合格后辦理移交手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。若在工程竣工驗收中,存在須由乙方整改返工的部分工程項目,乙方應(yīng)在五日內(nèi)完成(特殊項目可由雙方在第十六條中另行商定),并及時通知甲方對其復(fù)驗。因乙方責(zé)任返工造成的工程延期交付視同工期延誤。
(四)工程竣工后,雙方約定由 對本工程進(jìn)行室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測,費用由 方承擔(dān)。
(五)驗收不合格,乙方負(fù)責(zé)在約定的期限內(nèi)返工,甲方不得使用,否則由此造成的損失由甲方承擔(dān)。
(六)竣工驗收在工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量以及經(jīng)濟(jì)方面存在個別的不涉及較大問題時經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協(xié)議”(作為工程驗收單的附件)后亦可先行入住。
(七)工程竣工驗收合格后,乙方應(yīng)提交工程結(jié)算單(見附表七),并將施工部分的水電改造等涉及隱蔽工程的走向圖等有關(guān)資料提交給甲方。乙方負(fù)責(zé)提供材料的,還應(yīng)向甲方提交所提供材料的說明書、保修單和環(huán)保說明書等資料;甲方在收齊資料之日起三日內(nèi)對工程結(jié)算單進(jìn)行審核,若到期未提出異議,視為同意。
(八)驗收合格后,雙方辦理移交手續(xù),結(jié)清應(yīng)付款項,填寫工程保修單(見附件八)。
(九)本工程自竣工驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下,保修期按下列第 項執(zhí)行:
1、除有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和因裝修施工引起的外墻面的防滲漏保修為五年外,其余項目的保修期為二年。
2、
(注:第2項所約定的保修標(biāo)準(zhǔn)不得低于第1項所約定的保修標(biāo)準(zhǔn))
(十)因甲方購買的材料未達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)而導(dǎo)致的工程質(zhì)量問題,乙方不負(fù)責(zé)保修。
十一、安全施工和防火
(一)甲方或乙方提供的施工圖或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范,主要包括電氣線路、管道、自來水和其它線路管道暢通、合格。若乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的施工圖或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范,應(yīng)及時向甲方指出,乙方有權(quán)并且應(yīng)當(dāng)拒絕施工,由此造成的停工等損失由甲方自行承擔(dān)。
(二)甲方未辦理有關(guān)手續(xù),不得擅自要求乙方變動建筑主體、承重結(jié)構(gòu)或拆改燃?xì)夤艿、設(shè)施,乙方有權(quán)并且應(yīng)當(dāng)拒絕施工,由此造成的停工等損失由甲方自行承擔(dān)。
(三)乙方擅自變動建筑主體、承重結(jié)構(gòu)或拆改燃?xì)夤艿、設(shè)施,由此造成的損失和責(zé)任,由乙方負(fù)責(zé)賠償和承擔(dān)。
(四)乙方在施工期內(nèi)應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》和《建筑安裝工人安全技術(shù)操作規(guī)程》,注意施工安全。
(五)由于乙方在施工過程中違反有關(guān)操作規(guī)程、消防條例等規(guī)定,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,由此產(chǎn)生的一切責(zé)任和損失,由乙方承擔(dān)和賠償。
十二、工程價款支付方式
(一)雙方約定按下表中第 種方式支付工程款:
1、一次性付款:于簽訂合同時一次性支付工程款 元(大寫 )。
2、根據(jù)工工程進(jìn)度分期付款:
合同簽定時第一次支付工程款的40%: ;
于吊頂工程,廚、衛(wèi)墻磚工程,水管、線管布線完工第一次支付工程款的40%: ;于木工和泥工基本完工、漆工進(jìn)場第三次支付工程款的15%: ;于竣工驗收合格之日起一周之內(nèi)支付工程款的5%: ;
3、雙方約定的其他付款方式:
(二)甲方應(yīng)按第十二條(一)款的約定向乙方支付工程款,乙方應(yīng)向甲方開具有效的收款憑據(jù)。
(三)乙方施工質(zhì)量不合格,甲方有權(quán)拒付工程款,直至乙方整改合格后為止。
十三、違約責(zé)任
(一)本合同生效后,甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所約定的各項條款。若任何一方需變更合同內(nèi)容的,應(yīng)雙方協(xié)商一致后,簽定補(bǔ)充協(xié)議。合同簽定后施工前,一方無法定事由要求終止合同的,應(yīng)以書面形式提出,并按合同總價款的 %支付違約金,辦理終止合同手續(xù)。
(二)施工過程中任何一方無法定事由要求終止合同的,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意后辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,并由責(zé)任方按合同總價款的 %賠償,解除本合同。
(三)因施工質(zhì)量不合格,乙方不予整改、未在約定期限內(nèi)整改,或經(jīng)整改后仍不合格的,甲方可另請他人整改,與整改有關(guān)的一切費用由乙方承擔(dān)。
(四)任何一方因違反法律、法規(guī)等規(guī)定而受到罰款或給對方造成損失的,由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償對方損失。
(五)甲方責(zé)任
1、未按規(guī)定的時間和要求提供材料、場地、技術(shù)資料以及由甲方引起的其它原因,造成乙方停工、誤工的,除工期順延外,每停工或誤工一天,由甲方向乙方支付工程款 ‰的違約金。
2、甲方未按期支付或未按期完全支付合同約定款項,每逾期一天,由甲方向乙方支付遲延部分工程款 ‰的違約金。
3、工程未經(jīng)驗收,甲方提前使用,由此造成無法驗收和損失的,由甲方自行承擔(dān)。
(六)乙方責(zé)任
1、應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和其它物品,如有損壞,應(yīng)照價賠償。
2、經(jīng)專業(yè)部門檢測,室內(nèi)空氣質(zhì)量不達(dá)標(biāo)且屬于乙方責(zé)任的,乙方應(yīng)進(jìn)行綜合治理。因治理造成工程延期交付的視同工期延誤。若乙方不予治理或未在約定期限內(nèi)治理,甲方有權(quán)另請他人治理,與治理有關(guān)的一切費用由乙方承擔(dān),若治理后仍不達(dá)標(biāo)的,乙方應(yīng)賠償由此給甲方造成的損失。若甲方對不達(dá)標(biāo)也負(fù)有責(zé)任的,雙方應(yīng)根據(jù)責(zé)任大小合理分擔(dān)有關(guān)費用和損失。
3、由于乙方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)返工,工期不得順延。
4、由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天,由乙方向甲方支付工程款 ‰的違約金。
十四、爭議解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或向有關(guān)部門申請調(diào)解。不愿協(xié)商、調(diào)解或者協(xié)商、調(diào)解不成的,當(dāng)事人也可按下列第 種方式解決:
1、提交重慶仲裁委員會仲裁;
2、依法向人民法院起訴。
十五、附則
1、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字或蓋章后生效。
2、合同簽定后工程不得轉(zhuǎn)包,否則甲方有權(quán)拒付工程款。
3、本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
4、合同附表為本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。
十六、其它約定條款:
合同附件:
附表一:住宅裝飾裝修工程報價表(見詳細(xì)預(yù)算表)
附表二:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表 (見預(yù)算表的主材表)
附表三:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表(見預(yù)算表的基材表)
附表四:住宅裝飾裝修工程設(shè)計圖紙(見預(yù)算表的附件)
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
裝飾裝修合同樣本 篇8
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議。
第一條 工程概況
1.1工程名稱:
1.2工程地點:
1.3承包方式: 包工包輔料
1.4工期:總工期為: 日歷天,本工程自 年 月 日開工,于 年 月 日竣工。
1.5工程質(zhì)量:按國家有關(guān)裝飾裝修標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量合格及以上。
1.6合同價款(人民幣大寫):
第二條 甲方工作
2.1開工前 2 天,向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施,并附物品詳細(xì)清單。向乙方提供施工所需的水、電等設(shè)備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2指派 為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3委托 / 監(jiān)理公司進(jìn)行工程監(jiān)理,監(jiān)理公司任命 / 為總監(jiān)理工程師,其職責(zé)在監(jiān)理合同中應(yīng)明確,并將合同副本交乙方 / 份。工程監(jiān)理費用由甲方承擔(dān)。
2.4負(fù)責(zé)保護(hù)好周圍建筑及裝修,做好設(shè)備管線、古樹名木等不受損壞,并承擔(dān)相應(yīng)費用。
2.5如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
2.6協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費用。
第三條 乙方工作
3.1向甲方提供整體效果圖、局部效果圖、施工圖紙以及具體的施工方法說明,擬定施工方案和進(jìn)度計劃,交甲方審定同意,并簽字認(rèn)可后方可施工。
3.2指派田海繼(聯(lián)系電話:)為乙方駐工地代表。負(fù)責(zé)合同履行,按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項工程相關(guān)事宜。
3.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或做法說明進(jìn)行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結(jié)算。
3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的關(guān)系。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線,由于乙方違反物業(yè)管理規(guī)定所造成罰款和賠償費用,由乙方負(fù)責(zé)在工程結(jié)算款中扣除。
3.6工程施工過程中以及竣工未移交甲方之前,由乙方負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù),若損壞由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)損失。
第四條 工程變更
4.1 甲、乙雙方均有責(zé)任核實工程項目及工程量。乙方以施工報價單上寫明的項目為準(zhǔn);發(fā)生變更的,以變更單載明的內(nèi)容為準(zhǔn);工程量按工程中實際發(fā)生的為準(zhǔn)。
4.2 在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時,必須提前與乙方代表聯(lián)系,在簽定變更單后方能進(jìn)行該項目施工。為保證工程統(tǒng)一管理和保護(hù)甲方利益,乙方嚴(yán)禁施工工人與任何人(包括甲方)私下商定變更或進(jìn)行其他私下交易。與工程相關(guān)所有事宜,甲方應(yīng)與乙方的工程代表聯(lián)系解決,否則由此引起的一切后果由甲方負(fù)責(zé),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
4.3 已施工完成的項目如需變更,則完成部分將按實際工程量據(jù)實結(jié)算。
第五條 關(guān)于工期的約定
5.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用,以乙方列出的單據(jù)為憑證。
5.2因甲方未按約定完成工作,如甲方未按時支付工程款等,影響工期,工期順延。甲方未按約定支付每一筆款項,超過5天乙方有權(quán)單方面解除合同并追究甲方的違約責(zé)任,同時乙方不承擔(dān)任何違約責(zé)任。
5.3因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無效停工,影響工期,工期不順延,相應(yīng)損失由乙方承擔(dān)。
5.4因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致連續(xù)停工8小時以上,工期相應(yīng)順延。
第六條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
6.1本工程以施工圖紙、施工方法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(GB50210-20xx)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-20xx)、等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)并需符合國家有關(guān)環(huán)保方面的要求。
6.2本工程質(zhì)量必須達(dá)到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)。在設(shè)計方案不變、材料品牌不變的情況下,部分工程項目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn),不另向乙方支付由此增加的費用。
6.3乙方必須及時通知甲方對階段工程、隱蔽工程進(jìn)行驗收,甲方接到通知后必須在兩日內(nèi)完成對該段工程的檢查和驗收,并完成相關(guān)手續(xù)。如甲方不按時參加階段工程的驗收,乙方可自行驗收,甲方必須應(yīng)予承認(rèn)。
6.4工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知 5 日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但兩次驗收時間差不得超過5天,否則甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
第七條 關(guān)于工程價款費用、工程結(jié)算和保修
7.1付款方式
本合同生效后,甲方分 5 次,按下表約定支付工程款,尾款分兩次結(jié)清。
7.2 經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,同意工程款支付至下列制定賬戶: 姓名:
賬號:
開戶銀行:
每次支付工程款后,由乙方出具收據(jù),并捺印。
7.3 經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,工程質(zhì)量保證金為工程結(jié)算價格的5%。工程總體保質(zhì)期為 年( 年 月 日至 年 月 日),甲方在保修期滿一年后,保修期止2日內(nèi)向乙方結(jié)清所預(yù)留質(zhì)保金,每延誤一天向乙方支付0.1%滯納金。
7.4工程竣工驗收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料 5 天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在5天內(nèi)結(jié)清尾款,如超過5 天,每延誤一天向乙方支付0.1%的滯納金。
7.5 乙方應(yīng)認(rèn)真核對施工圖紙,仔細(xì)報價,工程結(jié)算總價不能超過合同價格的5%,若超出合同價格的5%視為甲方無支付能力,不予結(jié)算。
7.6 乙方在收到甲方結(jié)算款后,向甲方交回鑰匙并開具工程保修單。(未出現(xiàn)在報價單上及變更單上的項目,乙方均不予保修及承擔(dān)任何責(zé)任)
7.7如果本工程結(jié)束,驗收及交接手續(xù)未辦清之前,甲方就開始使用該場地,本工程則視為合格工程。
第八條 關(guān)于材料供應(yīng)的約定
8.1凡由乙方采購的材料,進(jìn)入施工現(xiàn)場前需經(jīng)甲方或監(jiān)理確認(rèn),方可使用。如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用,若乙方使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
8.2 本工程按照報價圖紙規(guī)定,應(yīng)由甲方自購的施工材料,應(yīng)在分項工程開工前3天內(nèi)由甲方采購供應(yīng)到施工現(xiàn)場,甲方對材料的質(zhì)量、數(shù)量負(fù)責(zé)。甲方供應(yīng)的材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負(fù)責(zé)保管。由于乙方保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第九條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
9.1 甲、乙雙方之間的一切約定應(yīng)簽訂文字協(xié)議,所有口頭承諾均無效。
9.2甲方提供的施工圖紙或做法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
9.3乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
9.4由于乙方提供的圖紙或做法在施工中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全事故,由乙方承擔(dān)一切責(zé)任。如果屬于不可抗力原因,乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。
9.5由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第十條 獎勵和違約責(zé)任
10.1 由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天, 乙方支付甲方 500 元違約金。由于甲方原因,逾期付款,寬限期過后(寬限期為5日),每逾期一天,甲方需向乙方支付 500 元違約金,以此類推。
10.2乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和工程成品,如造成損失,應(yīng)照價賠償。
10.3甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
10.4未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
10.5未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自運用,視為已驗收合格。
10.6因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應(yīng)通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第十一條 爭議或糾紛處理
11.1甲、乙雙方簽定合同后,任何一方不得以任何理由單方面終止此合同(除合同條款規(guī)定的以外)。
11.2合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
11.3當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時,本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議,雙方同意由管轄地人民法院仲裁。
第十二條 附則
12.1本工程按現(xiàn)場情況或者甲方意愿需要增加工程時,應(yīng)另訂協(xié)議。
12.2本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。副本 2 份,甲方執(zhí) 1 份,乙方執(zhí) 1 份。
12.3本合同履行做法說明,項目施工前,乙方應(yīng)充分考慮施工工藝以及施工成本,不得以任何理由增加施工預(yù)算。
12.4附件
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人:身份證號:代理人:身份證號:年 月 日
法定代表人: 身份證號: 代理人: 身份證號: 年 月日
裝飾裝修合同樣本 篇9
_________(以下簡稱甲方)
立協(xié)議人____為裝修____房屋(四小區(qū)10-2-12),經(jīng)________(以下簡稱乙方)
雙方協(xié)商,訂立本協(xié)議,以共同恪守。在雙方同意的情況下,本協(xié)議由____起草。
一、工程項目:
1、三個房間(兩臥室、一客廳,以下簡稱三個房間)打地角線,包暖氣及管線(客廳要對稱),房頂四周打石膏線,包三個房間的門、窗;客廳、臥室鋪強(qiáng)化木地板;清除所有房間原有涂料,客廳、臥室打膩子,刷立邦漆兩次。
2、通陽臺的門窗處打一吧臺,上方根據(jù)甲方要求(圖紙)做一置物架;陽臺東側(cè)打一多用途柜(底下放鞋、上面書柜)、西側(cè)打一吊柜,包陽臺、鋪磁磚、吊PVC板。
3、衛(wèi)生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂,屋頂?shù)鮌VC板;廚房地面鋪磁磚,打一灶臺。
4、房間電源線路根據(jù)甲方要求適當(dāng)調(diào)整,客廳門后一多用途柜(底下放鞋,上面掛衣服)。
5、未盡細(xì)節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。
二、承包方式:
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方負(fù)責(zé)施工。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn),雙方認(rèn)可。
四、施工期限:
二○○六年八月二十日至二○○六年十月十日,如不能按期完成,每天將處罰金五十圓。
五、工程造價:
材料由甲方提供,甲方只支付乙方裝修人工費伍仟陸佰圓人民幣。
六、付款方式:
工程完工后,經(jīng)甲方驗收,如符合以上施工項目和設(shè)計要求,三天內(nèi)一次將裝修人工費付清。
七、其它問題:
裝修項目的具體要求,由甲方提出,乙方實施。本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
八、本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有相同效應(yīng)。
甲方:乙方:
簽字(蓋章):簽字(蓋章):
年 月 日 年 月 日
裝飾裝修合同樣本 篇10
工程名稱:
甲 方:
乙 方:重慶時報便民服務(wù)裝修部
簽定日期:
重慶市建筑裝飾協(xié)會
重慶市裝飾裝修工程施工合同
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
委托代理人(或甲方代表): 單位:
聯(lián)系電話:
承包方(以下簡稱乙方): 重慶時報便民服務(wù)裝修部
營業(yè)執(zhí)照號:渝高注冊號:500901000014343 聯(lián)系電話:
注冊地址(或辦公地址): 重慶高新區(qū)石橋鋪西部商城C座8-14
委托代理人(或乙方代表) 聯(lián)系電話:
本工程設(shè)計: 聯(lián)系電話:
施工負(fù)責(zé)人: 聯(lián)系電話:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合本市裝飾裝修的特點,
甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致,就乙方承包甲方發(fā)包的裝飾裝修工程(以下
簡稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 工程 概 況
1.1工程地點 。
1.2工程承包方式,雙方商定采取下列第 種承包方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(預(yù)算項目每單項造價內(nèi)雙方確認(rèn)價格包干)。
(2) 乙方包工、包部分材料,甲方提供部分材料。(預(yù)算項目每單項造價內(nèi)價格包干)。
(3) 乙方包工、不包全部材料,甲方提供全部材料。(預(yù)算項目每單項造價內(nèi)人工價格包干)
1.3工程期限 天
開工日期 年 月 日
竣工日期 年 月 日
1.4合同價款:本合同工程造價為(人民幣) 元。
金額大寫:
詳見附表:工程報價書(工程涉及所有內(nèi)容均以報價書為據(jù),包干使用,自負(fù)盈虧)
第一條 甲 方 工 作
2.1 由甲方業(yè)主委派 為甲方代表,負(fù)責(zé)合同履行及與乙方接洽,對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續(xù)和其他事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方洽談。
2.2 開工前三天,乙方負(fù)責(zé)提供平面布置圖、水電圖給甲方,方便甲方及時辦理好入場手續(xù),為乙方入場施工創(chuàng)造條件,包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為條件。
2.3 甲方無償負(fù)責(zé)提供水源、電源為乙方使用,并承擔(dān)相關(guān)費用。
2.4 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方與鄰里之間的關(guān)系,協(xié)助乙方做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費用。
2.5 如確需拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,甲方委托乙方負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù),并承擔(dān)相應(yīng)費用。
第二條 乙 方 工 作
3.1 由乙方公司委派 游連發(fā) 為乙方代表,負(fù)責(zé)合同履行,嚴(yán)格執(zhí)行工程的安全操作規(guī)范、防火規(guī)范、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程。
3.2 嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程,安全、環(huán)境保護(hù)規(guī)定并做好施工現(xiàn)場管理。
3.3 保護(hù)好施工現(xiàn)場的家具和陳設(shè),保證廚衛(wèi)上、下水管道的暢通,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
3.4 施工期間乙方因工程需要需使用該場地,乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作。保證施工現(xiàn)場的清潔,做好施工現(xiàn)場治安保衛(wèi)、清潔及垃圾處理工作。
3.5 工程竣工未移交甲方之前負(fù)責(zé)對現(xiàn)場一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第三條 工 程 變 更
工程項目及做法如需變更,雙方必協(xié)商一致,由甲方代表與乙方簽定書面變更單,支付增減項目價差之后再施工,同時調(diào)整相關(guān)費用及工期(見附表三:工程變更單)。凡甲方私自與乙方工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負(fù);給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
第五條 材 料 供 應(yīng)
5.1 按合同約定由甲方提供的1、廚房:排氣扇,抽煙機(jī),洗菜盆,灶具、
2、衛(wèi)生間:洗浴三件套及蹲便器、排氣扇3、廳內(nèi)及臥室吸頂燈電視墻射燈、壁燈4、室內(nèi)三部空調(diào)并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。由甲方提供的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對工程造成質(zhì)量問題或損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
5.2 按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用.
費由甲方承擔(dān),工期相應(yīng)順延;甲方未按期支付工程價款,合同工期相應(yīng)順延,以拖延付款累計天數(shù)為延期竣工時間。
6.4 因乙方責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
第七條 質(zhì) 量 標(biāo) 準(zhǔn)
7.1 本工程施工質(zhì)量按下列第____(1)___項標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行:
(1) 以施工圖紙、設(shè)計變更的內(nèi)容和《重慶市住宅裝飾工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》。
(2) 簽定工程報價書的項目與甲乙雙方簽定認(rèn)可的設(shè)計圖紙。
7.2 施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,申請由有管轄權(quán)的相關(guān)部門對工程質(zhì)量予以認(rèn)證,認(rèn)證所需費用采取“誰提出誰墊付”的原則。經(jīng)認(rèn)證,工程質(zhì)量不符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,認(rèn)證所需費用由責(zé)任方承擔(dān),工程質(zhì)量符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,認(rèn)證所需費用由甲方承擔(dān)。
7.3 整個過程使用墻面材料和地板、衣柜、蓄物柜、書柜等材料必須符合國家規(guī)定的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。
第八條 工 程 驗 收 、價 款 結(jié) 算 及 保 修
8.1 甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和竣工后表面工程的檢查與驗收手續(xù),甲方不按時參加隱蔽工程和竣工后表面工程驗收,乙方可自行驗收,甲方對驗收結(jié)果視為接受。
8.2 雙方約定在施工過程中分為下列兩個階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收:
(1) 隱蔽工程驗收(水電、防水工程)
(2) 竣工后表面工程驗收,乙方應(yīng)提前二天通知甲方參加驗收,階段合格后應(yīng)填寫工程驗收單(見附表四:工程驗收單)
8.3 工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知后一周內(nèi)組織驗收,并辦理驗
收移交手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工工期。
8.4 工程竣工驗收合格后,甲方應(yīng)在一月結(jié)清尾款,從竣工驗收合格起計算,每超逾期一天甲方按合同未付價款的1%累計計算向乙方支付違約金。
8.5 本工程自驗收合格雙方簽字之日起隱蔽工程保修期為五年,墻體表面工程保修期為二年。驗收合格簽字并結(jié)清尾款后,填寫工程保修單。
8.6 驗收不合格,乙方負(fù)責(zé)返工;甲方未經(jīng)乙方同意擅自提前入住或收回鑰匙,視為自動交房并合格竣工。
8.7因甲方自購材料或甲方要求乙方使用的材料未達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)而出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題, 乙方不負(fù)責(zé)保修。
8.8因甲方原因工程價款未結(jié)清,乙方不負(fù)責(zé)保修。
第九條 安 全 生 產(chǎn)
9.1乙方在施工期內(nèi)應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工人安全技術(shù)規(guī)范》和《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》,注意施工安全。
9.2 乙方應(yīng)主動在施工前聯(lián)系物管部門、了解施工場地電源線布網(wǎng)設(shè)計,并嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)范施工,如果由此發(fā)生和火災(zāi),或冒險作業(yè)發(fā)生事故乙方應(yīng)承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)損失。
9.3 由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生冶安安全人生安全、火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的經(jīng)濟(jì)損失,并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
第十條 工 程 價款 支 付 方 式(報價書中未列項目不包含在此工程價款內(nèi))
合同生效后,甲方按下表中的約定向乙方支付工程款:
支付次數(shù)
支付時間
支付金額
占總金額的%
第一次
合同簽訂,第一批材料進(jìn)場:
40%
第二次
水電布線、布管水泥工進(jìn)場:
40%
第二次
木工和泥工基本完工、漆工進(jìn)場即:
17%
第四次
工程完工驗收合格一月內(nèi)結(jié)清,
3%
注:支付時間按工種進(jìn)場為準(zhǔn); 合計:
第十一條 違 約 責(zé)任
11.1 合同雙方當(dāng)事人中的任一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī),受到罰款或給對方造成損失均由責(zé)任方承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
11.2 因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,應(yīng)及時通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
11.3 本合同生效后甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的各項條款,不得擅自變更或解除合同,否則違約方將支付對方工程價款20%的違約金,并承擔(dān)因此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
甲方責(zé)任:
A、未辦理任何手續(xù),乙方有權(quán)拒絕拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線,甲方強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)承擔(dān)損失。
B、按合同規(guī)定的時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料以及由甲方引起的其他原因等,導(dǎo)致工程無法正常順利進(jìn)行,除工期得以順延外,還應(yīng)償付乙方因此造成的停工、誤工的實際損失。
C、工程未經(jīng)驗收,甲方提前使用,出現(xiàn)質(zhì)量問題,由甲方承擔(dān)責(zé)任。
D、甲方未按期支付工程款或未按期完全履行合同約定款項,每逾期一天,按未付款額的1%支付違約金。
乙方責(zé)任:
A、妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和其他物品,如有損壞,應(yīng)照價賠償。
B、未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改變更原有建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線、設(shè)計方案,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)全部損失。
C、由于乙方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)返工,工期不予順延。
D、因乙方原因,造成工期延誤使工程不能及時完成,乙方應(yīng)按每拖延一天支付甲方工程價款2%的違約金。
E、因乙方保衛(wèi)工作不當(dāng)造成材料丟失,被盜,造成損失由乙方全部賠償并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
第十二條 爭 議 解 決 方 式
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時,按下列第___1 ____種方式解決:
1、重慶市家裝仲裁委員會申請仲裁。
2、當(dāng)?shù)赜泄茌牂?quán)的人民法院起訴。
第十三條 具 體 事 項 說 明 及 規(guī) 定
13.1 各個小區(qū)或樓盤不論以任何形式收取裝飾公司的保證金、電梯費,裝修管理費和工人出入證費等所有費用,如產(chǎn)生以上相關(guān)費用均由甲方自理。乙方負(fù)責(zé)出具相關(guān)手續(xù)。
13.2 因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負(fù)責(zé)運出施工現(xiàn)場,并負(fù)責(zé)將垃圾運到指定地點。如要求將垃圾運到垃圾場,則甲方負(fù)責(zé)支付從指定地點運到垃圾場的垃圾清運費用(人民幣)_______元(此費用不在工程價款內(nèi))。
13.3 施工期間,甲方將進(jìn)戶門鑰匙___1__把交給乙方代表_____ __負(fù)責(zé)保管。工程竣工后,甲方負(fù)責(zé)提供新鎖______把,由乙方負(fù)責(zé)安裝交付使用。
13.4 乙方按合同約定和規(guī)范施工,如甲方有特殊要求,需在施工前以書面形式通知乙方,事后要求,乙方不予辦理。
13.5 甲方交款必須到乙方公司財務(wù)辦理,私自將款項交與公司其他人員因此而帶來的全部經(jīng)濟(jì)損失均由甲方承擔(dān),包括給乙方帶來的經(jīng)濟(jì)損失。
第十四條 附 則
14.1 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
14.2 本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具同等法律效力。
合 同 附 件:
附表一:工程預(yù)算報價說明
附表二:工程設(shè)計圖紙(見附件)
第十五條 其 他 約定 條 款
甲 方: 乙 方:重慶時報便民服務(wù)裝修部
甲方代理人: 委托代理人:
年 月 日 年 月 日
裝飾裝修合同樣本 篇11
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》,以及裝飾行業(yè)的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,并共同履行。
第一條 工程項目
甲方委托乙方承擔(dān)以下家裝設(shè)計任務(wù):工程地址:_____________________________
第二條 設(shè)計收費及支付方法
(一) 本工程設(shè)計收費按照國家和現(xiàn)行市場收費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
經(jīng)甲乙雙方商定設(shè)計收費為 元/平方米(套內(nèi)使用面積,不含電腦效果圖),估算總收費元,金額大寫 元。
(二)付款方式
甲乙雙方采用以下付款方式
1、 量房前付預(yù)付款1000元(其中200元上門測量費和800元方案費);
2、 方案通過后,出全套施工圖,客戶付清余款并可帶走全套圖紙;
3、出電腦效果圖,價格:800元/張 (a4);
第三條 設(shè)計內(nèi)容及完成日期的約定
(一) 乙方提供的設(shè)計圖中應(yīng)有詳細(xì)的設(shè)計說明。
(二) 平立面圖
1、 原房型圖
2、 墻體改造圖
3、 平面家具布置圖
4、地面圖
5、天花圖
6、現(xiàn)場制作的家具立面圖(根據(jù)實際情況出或者不出)
7、門立面圖(根據(jù)實際情況出或者不出)
6、廚房、衛(wèi)生間局部立面圖(定做的廚房除外)
7、電視背景墻立面圖
8、其它現(xiàn)場需施工墻面的立面圖
(三) 剖面圖
1、應(yīng)標(biāo)明材質(zhì)、用料、顏色等
2、門窗套剖面圖
3、玄關(guān)剖面圖
4、天花剖面圖
5、電視背景墻剖面圖
6、其它需施工處剖面圖
(四) 水電施工圖
(五) 甲乙雙方約定,從合同生效之日起,7天內(nèi)完成平面方案圖;
平面方案甲方通過后,乙方在7天內(nèi)完成全套施工圖。
第四條 雙方責(zé)任
(一)甲方責(zé)任
1、如期向乙方提交設(shè)計所需的資料(物業(yè)認(rèn)可的房型圖、結(jié)構(gòu)平面圖),并保證所提交資料質(zhì)量達(dá)到工程設(shè)計要求;
2、按約定的日期和數(shù)量付給乙方預(yù)付款和工程設(shè)計費;
3、本工程建筑材料、設(shè)備的加工定貨如需乙方設(shè)計人員配合時,所需費用由甲方承擔(dān);
4、在甲乙雙方確定方案后,進(jìn)行施工圖設(shè)計階段過程中,由于甲方原因需要變更原設(shè)計方案的(如整體風(fēng)格的變動、整體方案的推翻等,不包括個別房間布置和擺設(shè)的局部修改),甲方須一次性付給乙方30%設(shè)計返工費,再進(jìn)行第二次方案設(shè)計;
(二)乙方責(zé)任
1、如期向甲方將付本合同規(guī)定的設(shè)計文件,并保證設(shè)計文件的質(zhì)量符合國家的有關(guān)規(guī)定、規(guī)范的要求,符合甲方的建設(shè)使用要求;
2、負(fù)責(zé)本合同所列工程設(shè)計項目開工前的設(shè)計交底工作(限一次);
第五條 違約責(zé)任
(一)由于乙方原因而沒有按本合同規(guī)定的時間提交設(shè)計文件時,乙方從應(yīng)提交日期的次日起計算,向甲方賠償延誤設(shè)計損失100元違約金/天;
(二)乙方不履行合同時,應(yīng)雙倍返還甲方預(yù)付款,同時返還已收取預(yù)付款外的全部設(shè)計費;
(三)甲方未通過乙方所做的方案,乙方退還甲方預(yù)付款中的方案費,但測量費不退,同時方案圖紙歸乙方所有;
(四)甲方通過方案,但不認(rèn)可施工圖,則甲方不退還所有預(yù)付款,同時不得帶走施工圖紙。
第六條 合同生效、中止與結(jié)束
(一) 本合同需經(jīng)甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章(非法人公司需負(fù)責(zé)人章)后有效,本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字(或蓋章)的日期為準(zhǔn)。
(二) 本合同以乙方向甲方提供本合同中規(guī)定的全部家裝設(shè)計文件,甲方按本合同規(guī)定付清全部設(shè)計費之日起,結(jié)束本合同關(guān)系,本合同另有條款約定的除外。
第七條 合同糾紛解決方式
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不成時,采取下列第____種方式解決:
一、 向消費者委員會申請調(diào)解;
二、 向有管轄權(quán)的人民法院起訴;
三、 其它解決方式:_______________ 。
第八條 未盡事宜與附加條款
(一)本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商確定,并形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。
(二)本合同附加條款如下:
1、 設(shè)計師負(fù)責(zé)本合同所列工程設(shè)計項目開工前的設(shè)計交底工作(限一次);
2、 設(shè)計師免費提供該項目施工期間及時解決與設(shè)計有關(guān)的技術(shù)問題(上門服務(wù)二次);
3、 設(shè)計師免費參加工程竣工的驗收(工地現(xiàn)場圖紙驗收)(一次);
4、 設(shè)計師提供陪同挑選家具和軟裝飾的服務(wù)(一次);
第九條 合同文本
一、 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
二、 本合同簽訂后乙方不得轉(zhuǎn)包設(shè)計工程。
三、 本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
四、 合同履行完后自動終止。
甲 方: 乙 方:
簽 章: 簽 章:
簽約地址: 簽約地址:
簽約日期: 簽約日期:
裝飾裝修合同樣本 篇12
甲方:__________________________
乙方:__________________________
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,結(jié)合本裝飾裝修工程施工具體情況,雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議。
第一條;工程概況
1 工程地點:臨滄市萬森建材門口第一棟7-8號。
2 工程內(nèi)容:總建筑面積165平方米。
3 承包范圍;裝飾裝修人工費用;
4 開工日期:20xx年07月5日;竣工日期:20xx年08月5日;總工期(包括法定節(jié)假日):29個工作日。
第二條;合同價款
1 裝飾裝修人工費用總金額(人民幣大寫):壹拾叁萬貳仟元;¥:72083。
2、簽訂合同當(dāng)日甲方支付裝飾裝修工程人工總費用的30%;¥:21624
3、工程竣工驗收合格甲方支付裝修裝飾費用95%,¥:46854.85
5、乘于的5%做為工程質(zhì)量保證金,保證金在工程竣工驗收后的一年內(nèi)支付,¥:3604
第三條;甲方責(zé)任
1 指派_________為發(fā)包人駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,對工程質(zhì)量、進(jìn)度、材料進(jìn)場進(jìn)行監(jiān)督檢查,和其他事宜。
2 裝飾裝修工程開工前,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理審批手續(xù)。
3 向承包人提供施工所需的水源、電源,并說明使用注意事項。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與周圍的鄰里關(guān)系。 4 開工前應(yīng)確認(rèn)施工圖紙或作法說明,并向承包人進(jìn)行現(xiàn)場交底。
5 負(fù)責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作,
第四條;乙方責(zé)任
1 指派_________為承包人駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)。
2 嚴(yán)格按照圖紙進(jìn)行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄,嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。
3 嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關(guān)系。
4 工程竣工未移交發(fā)包人之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。 5 保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔,竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
第五條;材料供應(yīng)
1 裝飾裝修工程使用的材料和設(shè)備必須符合國家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量檢驗合格證明和有中文標(biāo)識的產(chǎn)品名
稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。
2 由發(fā)包人供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,責(zé)任由發(fā)包方承擔(dān)。 3 凡由承包人采購的材料、設(shè)備應(yīng)按照設(shè)計、規(guī)范和樣品要求采購工程需要的材料,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由承包人負(fù)責(zé)。
第六條;安全責(zé)任
1 發(fā)包人提供確認(rèn)的圖紙施工說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防規(guī)定和防火設(shè)計規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
2 承包人進(jìn)行裝飾裝修活動,要嚴(yán)格遵守施工安全操作規(guī)程,按照規(guī)定采取必要的安全防護(hù)和消防措施,不得擅自動用明火和進(jìn)行焊接作業(yè),保證作業(yè)人員和周圍住房及財產(chǎn)的安全。
3 由于承包人在施工過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程,導(dǎo)致發(fā)生安全事故(包括人身事故),應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切責(zé)任。
第七條;質(zhì)量驗收
1 本工程以施工圖紙、效果圖、作法說明、為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2 發(fā)承包雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間的檢查與驗收手續(xù)。發(fā)包人不按時參加隱蔽工程和中間驗收,承包人可自行驗收,發(fā)包人應(yīng)予承認(rèn)。
3 工程竣工后,承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人自接到驗收通知兩日內(nèi)應(yīng)組織驗收,并辦理驗收和移交手續(xù)。
第八條;工程變更
1 發(fā)包人對工程項目及施工方式如需變更,雙方均應(yīng)及時溝通簽證,方能進(jìn)行該項目施工并以此為依據(jù)相應(yīng)變更價款及工期。
2 承包人提出合理化建議變更設(shè)計方案和材料的換用,必須經(jīng)設(shè)計師、發(fā)包人同意方可變更方案。
第九條;工程保修
1 驗收合格后,承包人應(yīng)當(dāng)出具住宅室內(nèi)裝飾裝修質(zhì)量保修書。工程(保修一年)。
第十條;違約責(zé)任
1 由于發(fā)包人原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。每停工或窩工一天,發(fā)包人支付給承包人1000元。發(fā)包人不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的5%支付滯納金。
2 由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天,承包人支付發(fā)包人1000元違約金。工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),扣除工程總價的_________%。
3 承包人應(yīng)妥善保護(hù)發(fā)包人提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和工程成品,如造成損失,應(yīng)照價賠償。
4 未經(jīng)發(fā)包人同意,承包人擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由承包人負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
5 承包人向發(fā)包人推薦使用不符合國家標(biāo)準(zhǔn)的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標(biāo)的,應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。
6 未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用,造成損失由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
7 因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應(yīng)通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第十一條;爭議解決
1 本合同正本兩份,具有同等效力,由發(fā)包人、承包人分別保存一份。
2 在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,可提交大連仲裁委員會仲裁;或依法向工程所在地人民法院起訴。
發(fā)包方(蓋章):_________ 承包方(蓋章):_________
發(fā)包方電話 承包方電話
_________年____月____日
簽訂地點:_________
_________年____月____日 簽訂地點:_________
裝飾裝修合同樣本 篇13
上訴人:_________________曹某某,男,漢族,19__________年_____月_____日出生,住__________省__________縣__________鎮(zhèn)__________村二組。電話:_________________
被上訴人:_________________李某某,男,漢族,19__________年_____月4_____日出生,住__________縣__________街4號,電話:_________________
上訴請求:_________________
1、撤銷__________縣人民法院(20__)_____民初字第__________號民事裁定;
2、責(zé)令原審法院依法作出判決。
事實與理由:_________________
一、原審以被上訴人為被告并無不當(dāng),符合法律規(guī)定。
民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商戶的訴訟主體地位的明確,但該條文并不否認(rèn)個體工商戶的經(jīng)營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商戶(字號)的名義進(jìn)行民事活動,也可以一般自然人的名義進(jìn)行民事活動。
個體工商戶(字號)為訴訟主體的情況,要看爭議是否在登記經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)生,要看民事活動是否是以個體工商戶(字號)的名義進(jìn)行的。
本案裝修施工不是在登記經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)生,相關(guān)證據(jù)上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的。更重要的是,雙方20__年10月到20__年2月簽訂、履行(口頭)合同時,“__________商務(wù)酒店”尚不存在(酒店核準(zhǔn)日期20__年5月28日)。因此,相關(guān)責(zé)任應(yīng)該由被上訴人以一般自然人的名義承擔(dān)。
二、退一萬步講,原審以被上訴人為被告就算顯屬不當(dāng),原審法院也不應(yīng)該直接駁回上訴人起訴。
從立法本意上講,最高法院將個體工商戶字號列為當(dāng)事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當(dāng),原審法院也可以通過向上訴人進(jìn)行釋明或者直接予以更改,而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累,浪費司法資源。
綜上,原審裁定嚴(yán)重錯誤,望二審法院依法主持正義,支持上訴人的上訴請求。
此致
___________人民法院
具狀人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
裝飾裝修合同樣本 篇14
甲方:__________________________
乙方:__________________________
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,結(jié)合本裝飾裝修工程施工具體情況,雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議。
第一條;工程概況
1工程地點:。
2工程內(nèi)容:總建筑面積 平方米。
3承包范圍;裝飾裝修人工費用;
4開工日期:2019年 月 日;竣工日期:2019年 月 日;總工期(包括法定節(jié)假日):29個工作日。
第二條;合同價款
1裝飾裝修人工費用總金額(人民幣大寫):壹拾叁萬貳仟元;¥:。
2、簽訂合同當(dāng)日甲方支付裝飾裝修工程人工總費用的30%;¥:。
3、裝修裝飾工程完成80%,甲方第二次支付費用40%,¥:。
4、工程竣工驗收合格甲方支付裝修裝飾費用25%,¥:。
5、乘于的5%做為工程質(zhì)量保證金,保證金在工程竣工驗收后的一年內(nèi)支付,¥:。
第三條;甲方責(zé)任
1指派_________為發(fā)包人駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,對工程質(zhì)量、進(jìn)度、材料進(jìn)場進(jìn)行監(jiān)督檢查,和其他事宜。
2裝飾裝修工程開工前,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理審批手續(xù)。
3向承包人提供施工所需的水源、電源,并說明使用注意事項。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與周圍的鄰里關(guān)系。
4開工前應(yīng)確認(rèn)施工圖紙或作法說明,并向承包人進(jìn)行現(xiàn)場交底。
5負(fù)責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作,
第四條;乙方責(zé)任
1指派_________為承包人駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)。
2嚴(yán)格按照圖紙進(jìn)行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄,嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。
3嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關(guān)系。
4 工程竣工未移交發(fā)包人之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
5保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔,竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
第五條;材料供應(yīng)
1裝飾裝修工程使用的材料和設(shè)備必須符合國家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量檢驗合格證明和有中文標(biāo)識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。
2由發(fā)包人供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,責(zé)任由發(fā)包方承擔(dān)。
3凡由承包人采購的材料、設(shè)備應(yīng)按照設(shè)計、規(guī)范和樣品要求采購工程需要的材料,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由承包人負(fù)責(zé)。
第六條;安全責(zé)任
1發(fā)包人提供確認(rèn)的圖紙施工說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防規(guī)定和防火設(shè)計規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
2承包人進(jìn)行裝飾裝修活動,要嚴(yán)格遵守施工安全操作規(guī)程,按照規(guī)定采取必要的安全防護(hù)和消防措施,不得擅自動用明火和進(jìn)行焊接作業(yè),保證作業(yè)人員和周圍住房及財產(chǎn)的安全。
3由于承包人在施工過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程,導(dǎo)致發(fā)生安全事故(包括人身事故),應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切責(zé)任。
第七條;質(zhì)量驗收
1本工程以施工圖紙、效果圖、作法說明、為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2發(fā)承包雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間的檢查與驗收手續(xù)。發(fā)包人不按時參加隱蔽工程和中間驗收,承包人可自行驗收,發(fā)包人應(yīng)予承認(rèn)。
3工程竣工后,承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人自接到驗收通知兩日內(nèi)應(yīng)組織驗收,并辦理驗收和移交手續(xù)。
第八條;工程變更
1發(fā)包人對工程項目及施工方式如需變更,雙方均應(yīng)及時溝通簽證,方能進(jìn)行該項目施工并以此為依據(jù)相應(yīng)變更價款及工期。
2承包人提出合理化建議變更設(shè)計方案和材料的換用,必須經(jīng)設(shè)計師、發(fā)包人同意方可變更方案。
第九條;工程保修
1驗收合格后,承包人應(yīng)當(dāng)出具住宅室內(nèi)裝飾裝修質(zhì)量保修書。工程(保修一年)。
第十條;違約責(zé)任
1由于發(fā)包人原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。每停工或窩工一天,發(fā)包人支付給承包人1000元。發(fā)包人不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的5%支付滯納金。
2由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天,承包人支付發(fā)包人1000元違約金。工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),扣除工程總價的_________%。
3承包人應(yīng)妥善保護(hù)發(fā)包人提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和工程成品,如造成損失,應(yīng)照價賠償。
4未經(jīng)發(fā)包人同意,承包人擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由承包人負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
5承包人向發(fā)包人推薦使用不符合國家標(biāo)準(zhǔn)的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標(biāo)的,應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。
6未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用,造成損失由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
7因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應(yīng)通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第十一條;爭議解決
1 本合同正本兩份,具有同等效力,由發(fā)包人、承包人分別保存一份。
2 在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,可提交大連仲裁委員會仲裁;或依法向工程所在地人民法院起訴。
發(fā)包方(蓋章):_________承包方(蓋章):_________
發(fā)包方電話 承包方電話
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾裝修合同樣本 篇15
合同文本包括正本和附件,要求完整、齊全。
基礎(chǔ)文件資料如工程設(shè)計圖紙、工程預(yù)算表等必須事先完成。
對雙方達(dá)成的約定內(nèi)容要詢問、審核清楚后再落筆。
對補(bǔ)充條款應(yīng)該明確的事項一定要闡述清楚。
對消費者來說,補(bǔ)充條款往往是最關(guān)鍵的部分。
裝修合同補(bǔ)充條款應(yīng)該明確的事項應(yīng)當(dāng)包括以下幾個方面: 工程委托的方式。
委托的方式一般有全包、半包和清包這三種方式。
全包是指工程所需的材料全部委托裝修公司承辦。
半包是指部分材料由裝潢公司承擔(dān),其余部分由裝修業(yè)主自己提供,施工由裝修公司承擔(dān)。
清包是指裝修公司承擔(dān)工程的施工,材料全部由業(yè)主提供,即通常所說的包工不包料。
這三種委托方式對裝修公司和業(yè)主來說,權(quán)利和義務(wù)各不相同,應(yīng)該在合同中明確材料出現(xiàn)質(zhì)量問題,誰提供材料誰負(fù)責(zé)的原則。
合同履行方式。
一般有開口和閉口兩種方式。
開口方式是指雙方約定根據(jù)設(shè)計圖紙編造工程預(yù)算,然后報價,雙方確認(rèn)后簽約履行,在履約后期按實做實算進(jìn)行結(jié)算。
應(yīng)按原工程設(shè)計圖紙和預(yù)算的內(nèi)容,對裝修中所進(jìn)行的施工項目、材料、人工等雙方認(rèn)可的憑證進(jìn)行必要的確認(rèn)后,再最后結(jié)算。
閉口方式是指雙方根據(jù)設(shè)計圖紙和編制的工程預(yù)算進(jìn)行核價,雙方確認(rèn)后簽約履行。
除非在裝修過程中對原設(shè)計的施工內(nèi)容和預(yù)算內(nèi)容有變動或項目有增減的情況發(fā)生,雙方就按原編制的工程預(yù)算約定進(jìn)行結(jié)算。
這兩種履約方式各有利弊。
開口合同對雙方來說自由度更大,而閉口合同則小一些,但約定的精確度也要高一些。
對消費者來說,簽了閉口合同不等于不可改變,通常來說,裝修過程中變動的情況肯定會發(fā)生,如果確實需要變動裝修項目、材料等,只要及時辦理手續(xù)就可以避免矛盾的發(fā)生。
!~~
