2024年裝修合同范文（通用32篇）
2024年裝修合同范文 篇1
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
裝修工程項目：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證裝修工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。
第一條：裝修工程概況
1.裝修工程地址：___________________________________
2.居室規格：
總計：施工面積____________平方米。
3.施工內容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4.裝修工程開工日期：______年______月______日
5裝修工程竣工日期：______年______月______日
裝修工程總天數：________天
第二條：裝修工程價款
裝修工程價款(金額大寫)___________________元，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢裝修工程材料預算表》。
第三條：質量要求
1.裝修工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢裝修工程材料決算清單》。
2.裝修工程驗收標準，雙方同意參照浙江省地方標準《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。
3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
第四條：付款方式
1. 合同一經簽訂，甲方即應付100%裝修工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半( 年 月 日)，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對裝修工程竣工驗收后結算。(注：施工工費包括人工費)
甲方付清裝修工程價款，，乙方開具統一發票，向甲方辦理移交及發放裝潢裝修工程保修卡，
甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清裝修工程價款時，不得交付使用。
2.裝修工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。
3.甲方未按本合同規定期限預付裝修工程價款的，每逾期一天按未付裝修工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。
第五條：違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第六條：合同的變更和終止
1.合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。
2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。
第七條：合同生效
1.本合同由雙方蓋章，簽字后生效。
2.本合同一式 份，甲乙雙方及見證部門各執壹份。
甲方(業主)：(簽章) 乙方：(簽章)
電 話： 電 話：
2024年裝修合同范文 篇2
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程施工合同示范文本》的規定，結合本工程具體情況，雙方可達成如下協議。
第一條：工程概況
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
1.3承包范圍：報價書及效果圖、施工圖顯示的工作內容
1.4承包的方式：包工包料
1.5工期：本工程自20xx年08月01日開工，于20xx年09月08日竣工。
1.6工程質量：達到國家及地方質量評估合格標準。
1.7合同價款(人民幣大寫)：
第二條：甲方工作
2.1開工前叁天，向乙方提供經確認的施工圖紙或做法說明貳份，并承擔設計圖紙的相關費用，向乙方進行現場交底。
2.2指派徐曼為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變 更、登記手續和其他事宜。
第三條：乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2指派張耀剛為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或做法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑結構及各種設備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程品進行保護。
第四條：關于工期的約定
4.1因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.2因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.3因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內累計計算)，工期應相應順延。
第五條：關于工程質量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、作法說明，設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JGJ73—91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300—88)和《河南省建筑裝飾裝修工程質量檢驗評定標準》(YJG33—97)等國家、省制訂的規范及標準為質量評定驗收標準。
5.2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期延續;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5.3由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.4工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自解到驗收通知七日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第六條：關于工程價款及結算的約定
6.1雙方商定本合同價款采用固定價格。(報價單以外零星施工項目的費用另計)
6.2工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料10天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在15天內，結清尾款。
第七條：關于材料供應的約定
凡由乙方采夠的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第八條：有關安全生產和防火的約定
8.1甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火規范。
8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規、規范。
8.3由于一方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方承擔由此引發的一切經濟損失。
第九條：獎勵和違約責任
9.1由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方500元。甲方不按合同的約定撥付款，每拖延一天，按付款額的1‰支付滯納金
9.2由于乙方的原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方500元違約金。
9.3未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。
2024年裝修合同范文 篇3
業主(以下簡稱甲方)：
聯系電話：
施工隊(以下簡稱乙方)：
聯系電話：
身份證號碼及復印件
工程項目：居室裝潢
甲、乙雙方經過多次友好洽談和協商，現甲方決定將居室裝潢權委托給乙方。為了保證工程順利的進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。
一、工程概況
1、工程地址：
2、居室規格： 房型 層 (式) 室 廳 廚 衛
總計：施工面積 平方米;
3、施工內容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工項目明細》和戶型施工圖。
4、委托方式：
二、工程價款
清包工費： 元，大寫：
三、付款方式
1、施工隊進場，預支生活費： 元，
2、水電工完工，付 元
3、木工完成，付 元，
4、泥工完成，付 元，
5、工程竣工，付 元，
6、工程施工中如有項目增減或需要變動，增減項目的價款甲乙雙方協商后，待增減項目完工時一并結清。
7、工程質量保修金 元，從竣工之日起1年后支付。
8、若工程竣工時所有驗收項目均達到甲方驗收標準且驗收滿意，甲方將多支付乙方額外的工程獎勵基金元。
四、設計
1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，并負責交底工作;
2、甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認可。
五、材料
1、乙方應提前3天向甲方提供需購材料清單，甲方應在4天內及時采購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失。
2、凡由甲方所提供的所有建筑材料，經由乙方驗收后并給予保管，非經甲方同意，不得挪作他用;乙方如挪作他用或保管不當造成遺失的，應按材料的實際價格的2倍補償給甲方。
3、未經甲方同意，乙方不得自行采購材料;若已采購，甲方有權無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用。
4、若需乙方代購部分材料，乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料，并開具正式發票。
5、乙方應驗收甲方所購建材的質量，發現質量問題應向甲方及時提出并有權拒絕使用。若甲方堅持使用，應書面要求乙方，并承擔因材料質量引起的損失。
6、乙方應幫甲方收貨，核對數量和配件的準確性。
7、乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進入工地現場。
8、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發現此類現象，按材料價格加倍從人工費中扣除。
六、工期及工程質量檢查與驗收
1、從 年 月 日起至 年 月 日止，工期為 天，因甲方因素拖延，工期順延;因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費50元/天。
2、施工期間，乙方每天的工作時間為：上午_________點_______分至____點_______分;下午_________點_______分至______點_______分。
3、工程質量檢查及驗收
a、本工程質量評定驗收標準的依據：
�、偈┕D紙、作法說明、設計變更;
②《住宅裝飾裝修工程施工規范
③《市家庭居室裝飾工程質量驗收標準》
b、過程驗收項目：基礎改造工程、水電線路改造工程(封閉前)，防水工程(鋪設瓷片前)，吊頂工程(封石膏板涂料前)，門窗工程、細木工程、墻漆工程;
c、驗收合格項目雙方確認;不合格項目限期整改，另行驗收，直至合格為止。
七、材料搬運
甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方任何施工人員應無條件搬運。
八、垃圾清運
1、垃圾袋裝化;
2、垃圾應日日清;
3、垃圾應由乙方清運至物業指定的垃圾堆放場所。、
九、勞動力管理
1、開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件;
2、未經甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜;
3、乙方應具備在長沙市暫住的一切證件，因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔;
4、乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員;
5、未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或怠工。
十、施工機具
乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費。
十一、工地現場管理
1、現場禁止使用明火;
2、油漆材料必須和其他材料分開放置。
十二、維修
1、因乙方施工原因導致的質量問題，
乙方應在兩年內無償維修。
2、普通維修乙方應在甲方通知乙方后三天內及時維修，特殊情況(水、電問題)乙方必須在24小時內趕到并維修。
3、若因乙方未能按合同及時完成維修，甲方可以安排其他施工隊進行維修工作，所發生的人工費用按實從工程保修金中扣除。
十三、合同附件
1、施工內容項目及造價明細。
十四、合同爭議
1、出現爭議甲乙雙方先協商。
2、協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。
十五、其它說明和要求：
1、須隱蔽的管線應在甲方驗收合格后再進行隱蔽作業，竣工交驗前應向甲方提供室內水電管線的竣工圖。
2、除上述裝潢要求外，如有增加工作，雙方另行協商，施工費不得高于同類平均水平。
3、工程為清包，甲方只提供材料。施工工具等設備由乙方施工承包人自備自理。
4、乙方施工單位必須保證施工質量，發生施工質量問題，施工單位應及時予以改正。如竣工驗收時如發現質量問題，施工單位應立即予以改正，在未達到甲方的整改要求前甲方有權拒付人工費。
5、乙方應指派(姓名)為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。
6、施工人員要文明施工，禁止野蠻施工。、
7、施工單位負責及時清理建筑垃圾至規定位置，工程施工結束后，施工人員負責場內建筑垃圾清運，完畢后方可立離場。
8、乙方應加強對現場施工人員防火防盜安全教育，施工人員不得在施工現場違法亂紀，一旦發生問題，后果自負。
9、附則
�、俦竞贤杉住⒁译p方直拉簽訂，合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
②本合同簽訂后工程不得轉包。
③工程竣工完結后合同履行完后自動終止。
④本合同的附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。
甲 方： 乙 方：
簽 章： 簽 章：
簽約日期：
2024年裝修合同范文 篇4
甲方：______________________
乙方：______________________
甲方委托乙方承擔本工程的施工、安裝任務，為明確雙方權利和義務，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在遵循自愿、平等、誠信的基礎上，經雙方協商一致，簽訂本合同。
一、工程概況和造價
1、工程名稱：___________
2、工程地點：___________
3、住房結構：房廳22。
4、建筑面積：,施工面積：___m。
5、裝飾施工內容：見附件一《裝飾施工內容表》
6、承包方式：(包工包料、清包工、部分承包)。
7、總價款：￥元，人民幣(大寫)：元。其中：設計費：___元，管理費：___元。
材料費：___元，人工費：___元。
稅金：___元，其他費用：___元。
工程施工安裝內容以雙方簽訂的工程報價單中項目為準;施工費用以雙方簽訂的工程報價單中單價為依據。按實際工程質量結算，增減項目需經甲乙雙方協商確定后生效。
8、工期：
自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期為___天。
二、甲方工作
1、開工前，全部騰空或部分騰空房屋，清楚影響施工的障礙物，對只能部分騰空的房屋中所滯留的家居，陳設等應采取保護和安放措施，若因甲方不采取必要的保護和安放措施而造成家居、陳設的損失由乙方承擔。
2、向乙方提供施工所需的水、電等設施。
3、協助乙方辦理施工申請，審批等手續，并負責繳納物業管理處報批的一切費用。
4、對工程質量、進度進行監督檢查，及時辦理驗收結算。
5、甲方指派人員參與或監督工程施工的，甲方所派人員的行為，甲方應予以承認。
6、及時履行乙方的其他協助義務。
三、乙方工作
1、乙方派出專職工地工程監理，負責合同的履行，按合同要求組織施工，保質、保量按期完成施工任務;解決由乙方負責的各項事宜。
2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定，對施工現場的防火安全負責。
3、嚴格按照雙方簽訂的圖紙或說明進行施工，做好各項質量檢查和施工記錄。
4、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的設施和施工成品進行保護。
四、工程價款及結算
1、工程款付款方式：
(1)、工程款付款按下表支付
工程款付款時間表
雙方同意以《報價單》為本工程單價及數量的'基礎約定，結算時以實際工程量為準。雙方款項往來均應出具收據。
五、關于雙方責任的約定
1、甲方責任：
因甲方原因影響工期，工期相應順延，并承擔C、D、E、F條款原因造成乙方的的損失;
A、不能按期、按時供時供水電;
B、不能保證每天由10小時工作時間(含加班時間);
C、不能按期提供自購的材料、設備;
D、提供的材料設備不符合質量或規格造成反工;
E、不能按期付工程款;
F、變更設計及因變更設計造成的材料、人工的浪費;
G、逾期驗收;
H、因甲方原因終止合同，而施工工程質量未過半，乙方除收取已施工項目的費用外另收工程設計費;
I、非乙方造成的其他不可預見的原因。
2、乙方責任：
A、不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，相應損失由乙方承擔;B、
六、工程質量及驗收
1、乙方必須嚴格按甲方簽訂的圖紙施工安裝。
2、在施工過程中，甲方提出變更設計，增減項目，應及時通知乙方。
3、隱蔽工程在隱蔽前由乙方通知甲方到場驗收，甲方兩天內不驗收，乙方可自檢后隱
4、工程竣工后，乙方通知甲方驗收。甲方應在接到通知后兩天內驗收，并辦理驗收、
5、工程竣工，甲方付清工程尾數后，甲、乙雙方簽署《工程保修單》。乙方同時提供
七、違約責任
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工、
2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付
3、工程未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成的損失由甲方負責，并視為
4、因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
八、雙方簽訂的裝飾工程報價單、施工圖和經雙方協商達成一致的其它具體問題協議，作為合同附件，與合同據、具同等效力。
九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
甲方：(簽字)____________
乙方簽字：_________
20___年_____月_____日
20___年_____月_____日
2024年裝修合同范文 篇5
甲方（發包方）：______________________
乙方（承包方）：______________________
根據《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，為保證甲方酒店裝飾裝修工程順利進行，結合本工程的具體情況，經友好協商簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱：______________________酒店
1.2工程地點：______________________
1.3工程內容：酒店客房拆遷，酒店大堂、客房、餐廳、門前外墻、廣告牌（詳見：《施工圖紙》，施工圖紙由甲方加盟的酒店管理公司提供及加盟酒店施工隊提供的裝修預算項目作參考）。
1.4工程承包方式：雙方商定乙方采取包工、包料、包設備全承包方式。
（1）乙方裝飾、裝修所需一切材料由乙方提供，乙方保證施工所用裝飾、裝修材料必須按照×酒店統一規格要求標準統購一切物資，保證符合加盟酒店材料標準。乙方在采購A類裝飾裝修所用材料要求達到×酒店加盟要求品牌采購施工。
�。�2）乙方提供所有裝飾裝修材料及設施、設備，甲方只負責采購酒店所需日耗品（牙刷、拖鞋、洗發水等日用品）。
1.5 工程期限為_________天，開工日期____________年________月________日，竣工日期____________年________月________日（施工期以甲方書面通知第二天起計算，竣工日期以甲方驗收合格為準）。
1.6合同價款：本合同工程造價為固定價，包工包料包設施設備、包公共區域，每間總造價為___________________元，大寫___________________。酒店約126間客房，具體以實際客房結算。
第二條 施工圖紙
本次裝飾、裝修圖紙由甲方提供，如有變更，由甲方現場管理人員通知乙方并簽字或蓋章確認。
第三條 甲方義務
3.1 指派___________________為甲方現場代表，簽收各項文件，負責本合同履行；
3.2 負責提供施工所需的水源、電源，費用由甲方負責繳納；
3.3負責協調乙方與鄰里之間、物業管理處之間的關系；
3.4參與工程質量和施工進度的檢查監督，協調管理公司與乙方關系，乙方施工完畢后，向甲方申報驗收。
第四條 乙方義務
4.1 指派___________________為乙方現場代表，負責本合同履行；按要求組織施工，保質保量，按期完成施工任務，處理解決由乙方負責的各項事宜。
4.2施工中嚴格執行安全文明施工操作規范、防火安全規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程，施工期間如出現任何安全事故由乙方全部負責。
4.3嚴格執行有關施工現場管理規定，嚴格按圖紙或說明進行安全文明施工，做好各項質量檢查和施工記錄；
4.4保護好原場所室內的家具和陳設，保證室內上、下水管道的暢通；
4.5保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場；
4.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第五條 工程款支付方式
5.1合同生效后，甲方按下規定中的約定直接向乙方支付工程款：
第一筆：甲、乙雙方簽合同當日起10日內，甲方支付總工程款的10%，即___________________元。
第二筆：甲、乙雙方簽合同當日起25日內，甲方支付總工程款的40%，即___________________元。
第三筆：施工進度至80%時，甲方再支付給乙方工程款總價的20%，即___________________元。
第四筆：工程經甲方驗收合格，余款甲方余×萬元作質保金，剩余所有工程款甲方于驗收合格后七日內一次性支付。
第五筆：工程保修期到期后，如無質量問題，甲方應在保修期到期后三日內退還質量保證金___________萬元。
5.2 乙方收到工程款后，應向甲方開具普通發票。
第六條 驗收
6.1 甲方在收到乙方書面驗收通知報告后三日內應組織相關人員進行驗收，逾期七日未經驗收或未經驗收甲方提前使用視為驗收合格，一切損失由甲方負責。
6.2 本工程驗收合格后，保修期為驗收合格之日起________月。
第七條 工期延誤處理
7.1以下甲方原因造成工期延誤，損失由甲方負責，工期應當順延：
（1）不能提供水、電；
�。�2）不能保證每天8小時以上工作時間；
（3）不能按期支付工程款影響正常施工的；
�。�4）未按約定協調好物業等相鄰各方關系而影響工期的，工期順延；
�。�5）工程量變化和設計變更；
�。�6）不可抗力。
7.2對以下原因造成工期延誤，工期不順延：
�。�1）因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的，工期不順延；
（2）因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。
（3）乙方施工過程中違反安全操作規范造成人員傷害的，由乙方負責；
�。�4）乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償；
�。�5）乙方違反物業管理規定造成的損失，由乙方負責；
�。�6）乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。
第八條 違約責任
8.1 合同施工期限為__________天，如乙方提前完工，每提前一天，甲方給予乙方__________元獎勵；如逾期完工，乙方每逾期一天，賠償甲方__________元。
8.2 甲方逾期付款的，每日應支付乙方拖欠工程款的千分之一作為違約金。
8.3 如未經甲方核準的裝飾裝修材料直接用于酒店裝飾裝修施工，甲方可要求乙方將該部分工程無條件返工，如乙方不進行返工，甲方有權單方終止合同并不支付已裝修工程部分的工程款。
第九條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決；協商或調解不成的，可依法向酒店所在地人院提起訴訟。
第十條 通知與送達
10.1 根據本協議需要，一方向另一方發出的通知以及文件往來等與本協議有關的通知、文件或者相關材料，應當通過本協議載明的地址郵寄、電話語音或發送短信、微信等方式送達，或者通過電子郵件方式送達。通過郵寄方式送達的，以郵件交快遞公司三天寄出即視為送達；通過電話語音方式送達的，以電話接通視為送達；通過短信、微信、電子郵件方式送達的，以短信、微信、電子郵件發送視為送達。
10.2 各方在本協議載明的地址、電話、微信、電子郵件等均為有效送達地址或送達渠道。任何一方如變更聯系人、地址、聯系電話等信息，均應以書面形式通知對方，否則按原送達地址或者送達渠道進行送達的均視為送達。
第十一條 附則
11.1 本合同如有未盡事宜，雙方本著友好互利原則協商解決，重新簽訂補充協議，補充協議與本合同有同等法律效力。
11.2 本合同簽訂后工程不得轉包。
11.3 本合同一式貳份，雙方各執壹份，自雙方簽字蓋章后生效，具同等法律效力。
11.4 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
甲方：______________________
法定代表人：______________________
住所地：______________________
電話：______________________
日期：____________年________月________日
乙方：______________________
法定代表人：______________________
住所地：______________________
電話：______________________
日期：____________年________月________日
2024年裝修合同范文 篇6
委托方(甲方)：____________
承接方(乙方)：____________
工程項目：____________ 甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。 本文由城市獵房編輯整理，轉載自城市獵房|福州房產網 ____________,感謝您轉載保留出處。
第一條：工程概況
1. 工程地址：______________________________________________________________
2. 居室規格：____________房型 施工面積__________ 平方米;
3. 施工內容：____________詳見施工圖。
4. 委托方式：_________________________________________________
5. 工程開工日期：___________________年 _______月 ________日
6. 工程竣工日期：____________ __________年_________________月_________________日
工程總天數：_________________________ 天
第二條：工程價款
工程價款(金額大寫) ________元，詳見《工程報價表》。
第三條：質量要求
1. 工程使用主要材料的品種、規格、名稱、經雙方認可。
2. 工程驗收標準，雙方同意參照市地方標準DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。
3. 施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4. 質量檢查監督部門：__________________________________。
5. 凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
第四條：材料供應
1. 乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2. 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3. 甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延。
第五條：付款方式
第一批款：____________工程款的30% ：____________ ________元;(敲墻拆舊完成)
第二批款：____________工程款的30% ：____________ ________元;(水電完成)
第三批款：____________工程款的35% ：____________ ________元;(泥木完成)
第四批款：____________工程款的5% ：____________ ________元;(驗收結束)
1.甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用,乙方不予后期質保。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，下批工程款結清。
3.甲方未按合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
第六條：工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按裝潢工程款中人工費的0.05%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的0.05%作為誤工費支付給乙方。
2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費及造成的甲方材料損失由乙方承擔，工期不變。
3.在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
5.施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。
6、如遇天氣等不可抗拒原因造成的工程工期延誤，按實際情況工程工期順延。
第七條：工程驗收
1. 工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
2. 乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。
3. 甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用。
第八條：其他事項
一. 甲方
1、必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。
2、二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的 保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。
3、如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。
二. 乙方
1. 應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;如是下屬分支機構，也須有上級公司出具的證明;經辦業務員必需有法人代表的委托證書。
2. 指派(姓名) 為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。
3. 負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬X發生，必需盡快負責修復或賠償。并負責施工人員的安全問題，如發生一概與甲方無關。
4. 嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約處。
5. 在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為隱蔽部分兩年，基礎裝修部分五年 。
第九條：違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第十條：爭議解決
1、本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。或憑本合同向市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會投訴，請求解決。
2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向-仲裁委員會申請仲裁;或向人民法院提起訴訟。
第十一條： 合同的變更和終止
1. 合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。
2. 施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。
第十二條：合同生效
1. 本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
2. 補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3. 本合同(包括合同附件、補充合同)一式二份，甲乙雙方各執壹份。
甲方(業主)：____________ (簽章) 乙 方：____________ (簽章)
身份證號：____________
住所地址：____________ 地 址：____________
簽訂時間：______________年 ________月 ________日 簽訂時間：__________年 ________月 ________日
2024年裝修合同范文 篇7
甲方：
乙方：
甲方將_______________________工程發包給乙方施工，為了明確雙方責任、保證施工順利進行，經雙方充分協商，特簽訂本合同，雙方共同遵守執行。
第一條工程名稱：
第二條工程地點：
第三條工程內容：
第四條工程造價及結算方式
1、本工程平涂面積______m2，單價為______元/m2（此單價不含稅金、配合費）。
2、工程總造價為___________，以現金結算，乙方包工包料，完工后按實際完成工程量（門窗不除空、不除踢腳線）計算，并結合簽證按實際結算。
第五條合同工期
甲方發出進場通知后，______天內乙方必須安排工人進場施工，有效工期為______天。
在施工過程中如遇以下任何一種情況，工期順延：
1、遇到不可抗拒的災害或事故。
2、甲方要求變更設計圖紙，工程內容或增加項目。
第六條工程款支付
甲方在乙方將工程材料送至現場時應付乙方材料款的_____（按送貨單）。乙方工程分四次工程量（第一遍膩子粉，第二遍膩子粉，第一遍墻漆，第二遍墻漆），甲方應在乙方每完成一次工程量付工程進度款_________萬元整。工程竣工驗收合格，剩余工程款一次性付清。
第七條甲方、乙方責任范圍
一、甲方責任
1、甲方提供用水、用電和工人住宿位置，甲方承擔此費用。
2、按第六條支付乙方進度款。
3、負責提供施工相關的資料。
4、甲方派__________為工地現場代表，幫助乙方解決應由甲方負責的問題，與乙方協商解決施工中出現的問題，及時辦理乙方送達的關于工程進度現場簽證工作。
5、負責組織工程的竣工驗收。
二、乙方責任
1、嚴格按甲方確定的'施工圖及說明進行施工，保證質量，按時完工并交付使用。
2、乙方要派__________為工地現場代表，負責行使乙方的權力和義務。
3、乙方進場人員由專人管理并服從甲方統一管理。
4、做好文明施工，工完場清工作。
第八條違約責任及爭議解決辦法
1、乙方按合同規定的質量標準進行施工，如屬乙方責任所發生施工質量問題，乙方必須返工，由此產生的費用均由乙方承擔。
2、合同履行過程中如果發生爭議，雙方協商解決，如果無法達成協議，提交有關_____機構或向法院起訴解決。
第九條其他事項
1、合同未盡事宜，雙方另行簽訂補充協議，補充協議具有同等法律效力。
2、本合同壹式叁份，甲方執壹份，乙方執貳份，經雙方簽字蓋章生效，至工程價款全部結清后自動失效。
3、合同簽訂地點：
甲方：
甲方代表：
電話：
地址：
乙方：
乙方代表：
電話：
地址：
_______年_______月_______日
2024年裝修合同范文 篇8
甲方(委托方)：簽約時間：
乙方(施工方)： 簽約地點：
為規范住宅裝飾裝修施工，保護雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、建設部令第110號《住宅室內裝飾裝修管理辦法》、石家莊人民政府令第141號《石家莊城鎮住宅裝修管理辦法》以及其他有關法律、法規規定的原則，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。
一、工程概況
1.甲乙雙方的條件：甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核準登記，并取得房產管理部門頒發的住宅裝飾裝修資質證書的單位。
2.裝飾施工地點： 區 路(小區) 幢 號(單元) 室。
3.住房結構： 室 廳結構 建筑面積 平方米。
4.裝飾施工內容：詳見附件一《施工圖紙》。
5.承包方式：(包工包料，包清工，部分承包) 。
6.本工程由設計。
7.工期：工程期限 從年月 日開工，至 年 月日竣工。
二、工程價款及結算方式
1.(大寫) 元(其中：設計費 ( 元，稅金%) 元)。經雙方認可變更施工內容的，變更部分的工程款按實另計。
2.合同簽訂后，甲方支付總價款的%，計 元。
前，甲方支付總價款的 %，計 元；
前，甲方支付總價款的 %，計 元；
前，甲方支付總價款的 %，計 元；尾款甲方
應在本工程竣工驗收合格后日內一次付清。
三、施工準備及雙方的義務
(一)甲方工作
1.甲方開工前，應向物業管理單位或產權單位登記備案；確需改變房屋結構和使用性質的，應當請具備相應資質的單位出具鑒定和加固方案，經房產管理部門核準后，領取住宅裝修許可單。
2.甲方應在開工前 天，向乙方進行現場交底。騰空房屋，清除影響施工的障礙物，對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電，并說明使用注意事項。
3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等行為的協調工作。
4.指派為甲方代表，負責合同履行，對工程質量、進度進行監理、驗收、變更、登記手續和其他事項。
(二)乙方工作
1.甲方進行施工圖紙或做法說明的現場交底，擬定方案和進度計劃，交甲方審定。
2.指派為乙方代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.未經甲方同意和所在地房產管理部門批準，不得隨意改變房屋結構和使用性質。
4.與所在地物業管理單位簽訂《住宅室內裝飾裝修管理服務協議》。
5.嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。
四、材料的供應
1.甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供的材料、設備清單》本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，必須符合國家標準，有質量環保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。并應按時供應到現場，
乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異或無法提供有關證明的，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，經書面認可，可繼續使用，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。
2.乙方提供的材料：詳見附件三《乙方提供的材料清單》乙方提供的材料，必須符合國家標準，有質量環保合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備，并應得到甲方認可，用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定的，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應按提供材料價款的雙倍補償給甲方。乙方提供的材料、設備，如不符合質量環保要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
五、安全生產
甲方提供的施工圖紙或做法說明以及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣、通訊線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞。滲漏水、停電、物品損壞等事故的發生。裝修過程中形成的各種固體、可燃液體等廢物，應當按規定的位置、方式和時間堆放和清運。如上述情況發生，屬甲方責任的,甲方負責賠償；屬乙方責任的，乙方負責修復和賠償。乙方在施工期間應加強安全生產，文明施工。凡發生工傷及死亡事故均由乙方自行負責。
六、施工內容和工期的變更
在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系,在簽訂《工程項目變更單》后(詳見附件四)，方能進行該項目的施工，由此造成費用增減或工期改變的，由甲乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。
七、工程質量及竣工驗收的辦法
1.本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《石家莊住宅裝飾裝修工程施工質量行業規范》為質量評定驗收標準。
2.裝飾裝修工程竣工后，工程質量和環保要求應當符合國家有關標準。
3.由于甲方原因造成的工程質量問題，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
4.由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
5.乙方應及時通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(見附件五《工程質量驗收單》)，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予書面承認。
6.工期竣工后，乙方應及時通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知七日內進行驗收。
八、違約責任
1.本合同簽訂生效后，甲乙雙方應覆行合同所規定的各項條款(包括經雙方確認的合同附件、預算及圖紙等)，不得擅自變更或解除，否則違約方將付給對方工程預算總造價的10%的違約金，并承擔因此造成的其他經濟損失。
2.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方 元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的 %支付違約金。
3.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方元。
4.甲方未辦理任何手續，要求乙方改變房屋結構和使用性質，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔損失。
5.未經甲方同意，乙方擅自改變房屋結構和使用性質，由此發生的`損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。
九、工程保修
1.凡包工包料的“雙包”工程，從竣工驗收合格之日計算，保修期為二年。有防水要求的廚房 、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
2.由于乙方原因造成質量問題，乙方無條件地進行維修。
3.由于甲方使用不當造成損壞，或不能正常使用，不屬保修范圍。
4.本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章后有效。
十、糾紛處理住宅室內裝飾裝修工程發生糾紛的，可以協商或者調解解決。不愿協商、調解或者協商、調解不成的，當事人可按下列第 種方式處理：
(1)提交石家莊仲裁委員會仲裁；
(2)依法向人民法院起訴；
2024年裝修合同范文 篇9
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
工程項目：根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》、建設部《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則， 甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1.甲方裝飾住房系合法居住。
乙方為本市經工商行政管理機關核準登記，并持有市建委頒發的《建筑業企業資質證書》的企業。
2. 工程地址：__________________________________________________
3. 居室規格：__________房型______房_____廳_____套，施工面積___________平方米。
�、臺___室，計__________ 平方米;
�、芲____廳，計__________ 平方米;
�、莀____廚房，計__________ 平方米;
�、萠____衛生間，計__________平方米;
⑸_____ 陽臺，計__________平方米;
⑹______過道，計_______平方米;
�、似渌�(注明部位)__________，計_______平方米;
4.工程內容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
5.委托方式：_____________________________________
6.工程開工日期：_______年 _______月 ________日
7.竣工日期： __________年_________ 月_________ 日
工程總天數：_____________ 天
第二條：工程價款
工程價款(金額大寫) 元，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
1.材料款_______ 元;
2.人工費 _________元;
3.設計費 ________元;
4.施工清運費 _________元;
5.搬卸費 ________元;
6.管理費 __________元;
7.稅金(3.41%)___________ 元;
8.其他費用(注明內容) _____________元;
第三條：質量要求
1. 工程使用主要材料的品種、規格、名稱、經雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2. 工程驗收標準，雙方同意參照市地方標準DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。
3. 施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4. 質量檢查監督部門：市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會。
5. 凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
6. 甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條：材料供應
1. 乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2. 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
第五條：付款方式
1.合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半( 年 月 日)，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注：施工工費包括人工費)
付款百分比按付款方式表進行：
付款要求 付款時間 付款百分比 金 額： 元
進程內容 對設計、預算 1000元簽訂合同
簽訂意向之日認可付款時扣除
簽訂合同簽訂合同之日 元
材料款100% 元
施工工費50%
合計
工期進度過半
施工過程中施工工費40%
年月 日
竣工驗收 10%
增加工程項目簽訂項目變更 100%
表應在補辦手續時結算
甲方付清工程價款，詳見本合同附件(七)《家庭裝潢工程結算表》，乙方開具統一發票，向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡，詳見本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質量保修卡》。
甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。
3.甲方未按合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。
第六條：工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方 元。
2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3.在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
5.施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。
第七條：工程驗收
1. 工程質量驗收，詳見本合同附件(六)《家庭裝潢工程質量驗收表》，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
2. 乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。
3. 甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用。
第八條：其他事項
1. 甲方
1、必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。
2、二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。
3、如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。
2. 乙方
1. 應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;如是下屬分支機構，也須有上級公司出具的證明;經辦業務員必需有法人代表的委托證書。
2. 指派(姓名) 為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。
3. 負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。
4. 嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約處。
5. 在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。
第九條：違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第十條：爭議解決
1、本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。或憑本合同和乙方開具的統一發票向市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會投訴，請求解決。
2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向—仲裁委員會申請仲裁;--人民法院提起訴訟。
第十一條：合同的變更和終止
1. 合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。
2. 施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。
第十二條：合同生效
1. 本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
2. 補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3. 本合同(包括合同附件、補充合同)一式份，甲乙雙方及見證部門各執壹份。
甲方(業主)： (簽章) 乙方： (簽章)
住所地址： 企業地址：
郵政編碼： 郵政編碼：
工作單位： 法人代表：
2024年裝修合同范文 篇10
甲方：
乙方：
甲方座落在余井北商住樓(?)幢外墻裝修工程由乙方承擔施工，經雙方協商達成如下意見：
一、工程性質：由乙方包工包料(雙包)。
二、施工工藝：刮白水泥兩遍，砂紙打磨一遍，外墻漆兩遍(白色)。
三、質量要求：不起皮、不脫落、光亮、中檔以上外墻漆。保質期三年(期內包修)。
四、工程造價：每平方米玖元玖角(9.9元/m2)，按實際完成面積計算工程款。
五、付款方式：工程結束驗收后付總額的?，余額作為質量保證金在?前付清。
六、安全：按施工規范操作，一切安全責任乙方負責。
七、甲方工地現有腳手架，乙方可借用施工，檢查加固安全由乙方自行負責。
八、工期：自開工之日起?天內完成工程任務。
九、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，簽字后生效。
甲方：?乙方：
年?月?日
2024年裝修合同范文 篇11
上訴人（原審被告）：____置業顧問有限公司
地址：____市ZZ區美湖路ZZ號
法定代表人：_________
被上訴人（原審原告）：_________女士
地址：____市____區____街
原審被告：____A房地產開發有限公司
地址：____市____區____東路____號
法定代表人：
上訴請求：
1、撤銷原審判決之第一、二項，改判駁回被上訴人的全部訴訟請求；
2、改判由被上訴人承擔本案一審及二審全部訴訟費用。
上訴人____V置業顧問有限公司、____A房地產開發有限公司與許《委托購房及裝修咨詢合同》糾紛案件，上訴人不服原審判決之第一、二項，特提起上訴，具體事實與理由如下：
一、上訴人已經充分履行了委托合同項下的裝修咨詢義務，原審認定事實不清。
首先，上訴人委托合同項下義務為提供裝修咨詢服務，而不是進行實際的裝修施工。
其次，上訴人已經為許華提供了____苑精裝修選集。該選集根據不同戶型及各個類型的潛在客戶群，分別制作了不同風格及多元功能的裝修方案，該選集并附有各方案項下之圖紙，可以說，上訴人已經充分、有效、善意的履行了裝修咨詢義務。
最后，至于裝修方案最終未能付諸實施，原因并不在上訴人或者同洲公司，而在許華，原因正是許華不履行認購書、拒絕簽署正式的商品房買賣合同。
因此，上訴人已經充分履行了委托合同的裝修咨詢義務。
原審法院并未對上訴人充分履行裝修咨詢服務義務的事實予以認定，系屬認定事實不清。
二、委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，不存在單方解除的前提，原審適用法律錯誤，并導致了錯誤判決。
前已述之，上訴人充分履行裝修咨詢服務義務，那么，根據合同法第405條“受托人完成委托事務的，委托人應當向其支付報酬……”及合同約定，上訴人就應該依約足額相應報酬，事實上，許華也付清了相應的裝修咨詢報酬。因此，委托購房及裝修咨詢合同已因相對方均充分履行合同義務而終止，客觀上不存在委托人單方解除委托合同的前提。
反觀原審判決，在認定上訴人與許華之間就裝修咨詢事項的委托關系的情況下，逕行根據，合同法第四百一十條“委托人或者受托人可以隨時解除委托合同。因解除合同給對方造成損失的，除不可歸責于該當事人的事由以外，應當賠償損失”的規定支持了許華解除合同的訴求，系屬適用法律錯誤。
總之，上訴人認為，原審認定事實、適用法律均有誤。委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，上訴人獲取報酬有充分的事實與法律依據，無需向許華退還任何款項。請貴院支持上訴人的全部上訴請求。
此致
____市中級人民法院
上訴人：____置業顧問有限公司
�。ㄉw章）
日期：20_________年_________月_________日
2024年裝修合同范文 篇12
委托方(甲方)：承接方(乙方)：
一、工程地點：_________________f___
二、形式結構：_________室_________廳_________衛，為平層
三、工程項目：(附施工說明、施工圖及工程報價單)。。
四、承包方式：乙方包工、包輔助施工材料，甲方提供主材(見甲方提供材料明細表)。
五、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可，以《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB50210—20__)為質量評定的最低標準;以《建筑裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準》和《民用建筑工程室內環境污染控制規范》為室內環境達標標準。
六、合同付款：(大寫)_________元。竣工后據實復核結算□;合同款包干□。
七、付款方式：合同協議后，甲方預付35%工程款_________元;水電等隱蔽工程驗收后支付40%工程款_________元;泥工，木工中間工程驗收后支付20%工程款_________元，工程竣工驗收合格后5日內支付5%的尾款_________元。
八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。
甲方：乙方：
聯系電話：聯系電話：
年月日
2024年裝修合同范文 篇13
發包方(以下簡稱甲方)：_________
委托代理人(姓名)：___ 民族：___住所：__身份證號：__聯系電話：__手機號：____
承包方(以下簡稱乙方)：_________
營業執照號：______住所：______
法定代表人：______聯系電話：_____
委托代理人：______聯系電話：____建筑資質等級證書號：______
本工程設計人：____聯系電話：_____
施工隊負責人：___ 聯系電話：______
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，結合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：
第一條 工程概況
1.1 工程地點：_________
1.2 工程裝飾裝修面積：_________
1.3 工程戶型：_________
1.4 工程內容及做法(見報價單和圖紙);
1.5 工程承包，采取下列第_________種方式： (1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。 (2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料(見附表二、三)。
1.6 工程期限___日(以實際工作日計算); 開工日期___年__月___日; 竣工日期__年___月___日。
1.7 工程款和報價單 (1)工程款：本合同工程造價為(人民幣)_________。 金額大寫：_________ (2)報價單應當以《北京市家庭裝飾工程參考價格》為參考依據，根據市場經濟運作規則，本著優質優價的原則由雙方約定，作為本合同的附件。 (3)報價單應當與材料質量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的根據。
第二條 工程監理
若本工程實行工程監理，甲方應當與具有經建設行政主管部門核批的工程監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。
第三條 施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書
3.1 施工圖紙采取下列第_________種方式提供： (1)甲方自行設計的，需提供施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份，甲方執一份，乙方執二份。 (2)甲方委托乙方設計的，乙方需提供施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份，甲方執一份，乙方執二份。
3.2 雙方提供的施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書必須符合《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(GB50325-20xx)的要求。
3.3 雙方應當對施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書予以簽收確認。
3.4 雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉讓給第三方，也不得用于本合同以外的項目。
第四條 甲方工作
4.1 開工三日前要為乙方入場施工創造條件，以不影響施工為原則。
4.2 無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。
4.3 負責辦理物業管理部門開工手續和應當由業主支付的有關費用。
4.4 遵守物業管理部門的各項規章制定。
4.5 負責協調乙方施工人員與鄰里之間的關系。
4.6 不得有下列行為：
(1)隨意改動房屋主體和承重結構。
(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。
(3)在室內鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。
(5)強令乙方違章作業施工的其他行為。
4.7 凡必須涉及4.6款所列內容的，甲方應當向房屋管理部門提出申請，由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明，再由房屋管理部門批準。
4.8 施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應當負責配合乙方做好保衛及消防工作。
4.9 參與工程質量施工進度的監督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
第五條 乙方工作
5.1 施工中嚴格執行施工規范、質量標準、安全操作規程、防火規定，安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容。
5.2 嚴格執行市建設行政主管部門施工現場管理規定：
(1)無房屋管理部門審批手續和加固圖紙，不得拆改工程內的建筑主體和承重結構，不得加大樓地面荷載，不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。
(2)不得擾民及污染環境，每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產生噪聲的裝飾裝修活動。
(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔修理和損失賠償的責任。
(4)負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護。
(5)保證居室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔。
(6)保證施工現場的整潔，每日完工后清掃施工現場。
2024年裝修合同范文 篇14
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程地點：
2、工程承包方式，雙方商定采取下列第(1)種承包方式：
(1)乙方包工、包全部材料;
(2)乙方包工、部分包料，甲方帶給部分材料。
(3)乙方包工、甲方包全部材料。裝修房屋合同3、總價款：
4、開工日期月年
第二條：質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。
2、工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負，施工質量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
甲方(業主)：乙方：
銀行賬號：
2024年裝修合同范文 篇15
立合同人楊永德（以下簡稱甲方）與合同人黃輝明（以下簡稱乙方）,今雙方本著自愿的原則擬立一份建房合同書。
甲方在自家宅基地（位于紅安縣二程鎮三里崗村五組）籌建面積為73.6平米的兩層紅瓦封頂樓房，建房工程實行正負零以上工序全部承包給乙方。乙方施工所有大工、小工（包括打胎板）人員全部由乙方自行招用，甲方不得安排其他人員參與工程施工。工程自20xx年4月11日起至20xx年6月30日止，總工期80天，在預定工期內乙方需完成全部工程并交付甲方居住，在工程經驗收合格后甲方應付給乙方總工程款共計叁萬零五百圓整。
一、雙方權利和義務
1.甲方有負責提供合格的建材，如石料、砂磚、水泥、鋼材、沙子等建材以及水源的義務，但在施工期內乙方對所需建材應提前2到3天通知乙方；
2.施工期內甲方有向乙方提供茶水的義務，同時在澆注大梁和腰箍以及封頂時各提供一個工作日的午餐；
3.甲方在購買建材時應主動與乙方協商，做到既不購買劣質建材又不浪費資金，乙方也應本著為甲方節約著想的原則，不介入甲方夠料的來源；
4.乙方應加強施工安全管理，施工期間所有安全責任由乙方自行承擔，使用的機械設備（包括腳手架等）必須符合安全要求，同時乙方在雇傭工人方面必須聘用身體健康，安全責任意識強和有從事建筑施工經驗的人員，不得雇傭年老體弱和有疾病人員，并對雇工經常加強安全監管和提醒；
5.在有涉及開門窗、建樓梯、修廁所等工程事項時，乙方應提前與甲方協商，以便合理利用空間，節約資源，不得為節省工時而不采納甲方意見。
二、質量要求
1.所澆注的大梁、挑、腰箍、掛梁，房頂鋪蓋，砌水溝，做捆山等工程乙方必須聘請專業人員施工，不得由小工代替大工施工，做完上述工程經甲方驗收合格后方能進行下一步施工；
2.裝修的墻面必須做到外墻不滲水，內墻平整（過刮尺），一樓地面以及二樓樓板正反兩面需刮平整（墻面刷白未承包）；
3.衛生間貼墻面磚、地面磚、做防水層，外墻貼瓷磚等工程包括在全部工程內，乙方不再向甲方追加工程款；
三、付款方式
根據乙方施工進度，甲方對乙方進行分期付款，具體如下：
1.一樓蓋板后付款20％，共計六千五百元整；
2.二樓封頂及做完水溝等付款35％，共計壹萬圓整；
3.室內外裝修完工、廁所竣工、門面墻磚貼完后付款35％，共計壹萬壹仟圓整；
4.房屋全部竣工后，一年內付清剩余欠款叁仟圓整，此款也作為工程質量保證金。
四、補充說明
1.因農事乙方需暫停施工時，應事先與甲方磋商，并妥善安排好甲方購進水泥等事宜；
2.上述各項條款甲乙雙方應嚴格遵守，并履行各自責任和義務，否則視為違約，違約方應賠償對方經濟損失。
此合同書一式兩份，甲乙雙方各執一份
立合同人簽名：
甲方簽名：
乙方簽名：
20xx年4月9日
2024年裝修合同范文 篇16
發包人（甲方）：__________________
住 所：______
電話：______
傳真：______
委托代理人：______
電話：______
傳真：______
承包人（乙方）：__________________
住 所：______
電話：______
法定代表人：______
電話：______
本工程設計人：______
電話：______
施工隊負責人：______
電話：______
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等 、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室室內裝飾裝修有關事宜（以下稱工程），達成如下協議：
第一條 工程概況
1、工程名稱：________
2、工程地點：________
3、承包范圍：參見合同附件之預算表。
4、工程承包方式：雙方商定采取下列第_種承包方式。
（1）承包人包工、包料；
（2）承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料；
�。�3）承包人包工，發包人包料。
（附件：經雙方當事人簽字確認的《承包人/發包人提供裝飾裝修材料明細表》）
第二條 施工圖紙
雙方施工圖采取下列第 種方式提供：
a.發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份；
b.發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費（大寫）________ 元，由發包人支付（此費用不在工程價款內）。
施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前________ 天取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
第三條 甲方工作
1、 開工前________ 天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物（合同已經包清理的除外），對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、 辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、 提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。
4、 參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、 施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、 按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
第四條 乙方工作
1、參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認；
2、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程；
3、未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線；
4、保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的暢通；
5、對于施工過程中的有關事項（如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等）需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間；
6、嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場；
7、工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。
第五條 工期
1、工程期限___天，開工日期__年__月__日�？⒐と掌赺_年__月__日。
2、因甲方及其代理人（代表）原因（物料供應不及時、不按期支付工程款等）導致工期延誤的，工期順延。因乙方及其代理人（代表）原因導致工期延誤的，工期不予順延。
3、因為如下因素影響而導致不能完成工作的，工期順延，雙方互不承擔責任：
a. 遭遇嚴重影響施工的惡劣天氣、停水停電、天災、戰爭等不可抗力的。
b. 經雙方同意的工程量變化和設計變更；
c. 因與甲方和乙方無關的第三方的原因造成的工程延誤。第三方因素包括但不限于所在地（小）區的管理機構和隔壁鄰居的無理行為。
d. 經甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導致的工期拖延或試驗時間浪費。
e. 經甲乙雙方同意工期順延的其它情況。
第六條 材料供應和保管
1、 任何一方負責提供的材料和設備，均須是符合法律、法規規定的合格產品，還必須符合本合同約定的標準和設計的要求。提供方應當將材料和設備按時按量運送到施工現場，并通知對方當事人驗收簽字確認。
2、 對于一方提供的任何材料和設備，如不符質量要求或規格有差異的，對方有權要求更換，提供方應當予以更換。對于因此造成的費用增加部分，由提供方承擔。
3、 材料和設備進場后，統一由乙方負責保管和使用，如因保管不善或者使用不當造成的不必要的浪費、損壞或者丟失，應當由乙方負責，施工過程中的正常消耗除外。
第七條質量和驗收
1、 工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和中華人民共和國國家標準《住宅裝飾裝修工程施工規范》（GB 50327-________）為質量評定驗收標準。
2、 甲、乙方雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查和驗收手續。甲方不按時參加驗收的，工期應予順延。
3、 由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進行施工所導致的工程質量，由甲方自行負責。由乙方負責返工的，返工費用由甲方負責。
4、 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應當自接到驗收通知后 ________天內組織驗收，并辦理驗收移交手續。
5、 驗收時，工程項目合格率達到________ %時（以工程價款比例為準），其它不合格項目（不包括工程項目未完成或成品程序未完成的）的維修或返工不影響竣工日期的確立，甲方應予以承認。
6、 乙方承諾自竣工日期起，為工程項目保修________ 年。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。國家行政部門或者行業機構在本合同簽置生效之前已經發布對個別的工程項目或材料有特定保修年限或豁免保修的，以國家行政部門或者行業機構的規定為準。
7、 甲乙兩方約定的其他保修或免保修情況：
8、 工程未驗收的，甲方不得先行使用。
第八條 工程價款及結算
1、 雙方約定按以下第____種方式支付工程款：
a.合同生效后，發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：
支付次數 支付階段或時間 支付金額
第一次 支付________元 ；
第二次 支付________元；
第三次 支付________元 ；
第四次 工程驗收后 天 工程總造價的5%約________元。
b. 其他支付方式：_____________
2、雙方同意工程的結算方法按下列第 種進行結算：
a、固定價格，本工程總價款為________元；
b、單價不變，按實際數量加損耗率計算，但是，總價不得超過________元；
b1.乳膠漆和油漆類為：墻面面積（減門不減窗）+墻面面積頂面面積+6%（前兩者的和）
b2.瓷磚面積為：實際面積+6%
b3.實木地板面積為：實際面積+6%，拼花部分+10%
b4.木工衣柜類面積為：實際面積平方米取整數值，小數位不夠0.5平方米按0.5平方米計算，超出0.5平方米的按一平方米計算。
B5.其他按項項目按項計算。
B6 .其他按平方米計算的項目為：實際面積+6%（實際面積）
B7.估價項目測量后再具體報價。
B8.經甲方同意代購的項目按預算內造價購買，經甲方同意可以調整。
3、特別費用的約定
a. 施工過程中，施工現場發生的一切水電費用由甲方負責。
b. 施工過程中，因為乙方的因素違規被執法機構或管理機構罰款的，罰款由乙方支付。如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發生的，罰款由甲方負責。
c. 合同附件預算表中沒有列明稅費的，稅費由甲方按實際征稅額向有關部門繳納。已經列明稅費的，由乙方負責繳交。
d. 物業管理機構收取超過正常的物業小區內運輸費用的，由甲方應當負責交涉或向乙方補貼差額。
4、乙方按雙方簽署的預算附件項目執行。如甲方增加新的工程項目，另行簽署合同。其中涉及款項甲方應按預付50%，項目完工50%的辦法在工程驗收前支付給乙方。如其中物料款項大于該項目的50%的，甲方應實際比例先支付給乙方備料。
5、工程驗收合格后，乙方應將有關資料送交甲方，雙方進行工程結算。發包人接到資料后__日內未有異議，即視為同意按照該資料進行工程結算，雙方應填寫工程結算單并簽字，甲方應按照前述期限約定付清乙方工程款。
第九條：工程預算文件（表）屬于本合同附件，所列工程項目除經過甲乙雙方同意外，不得隨意添加、更改、刪除。
第十條、責任與罰則
1、 施工調度、安全管理等事務由乙方負責，其他人士包括甲方均不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進行任何操作，由此引起的損失和事故由甲方負全責。
2、 因乙方及其代理人（代表）的原因造成工期延誤的，每拖延一天，應向甲方支付 的違約金。
3、 因甲方及其代理人（代表）的原因造成工期延誤的，應當賠償乙方因此造成的人工費損失。
4、 甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的，應當按照 支付乙方延期付款違約金。
5、 未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由其自行負責
6、 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
7、 乙方在遭遇不可抗力影響施工的，應當及時采取措施避免損失的擴大，并將有關情況通知甲方。否則，應當對造成的損失擴大部分承擔賠償責任。
第十一條 爭議解決方式
雙方如對合同的執行發生爭議，應通過友好協商解決。如協商無效的，可提交人民法院訴訟。
第十二條、附則
1、本合同一式兩份，雙方各執一份，同具法律效力。
2、本合同履行完成后自動終止。
甲方：________（簽字）乙方公司（蓋章）：________
現場代表（簽字）________現場代表：（簽字）________
證件名稱：____________證件名稱：____________
證件號碼：____________證件號碼：____________
日期：________日期：________
2024年裝修合同范文 篇17
發包方(簡稱甲方)：
承包方(簡稱乙方)：
經雙方平等自愿，協商一致的基礎上就裝修工程有關事宜達成以下幾點協議：
一、工程單位名稱地點：廠區辦公室。
二、承包方式：乙方包工包料。
三、工程施工：一至三層地面貼磚，樓梯踏步做油漆，衛生間墻面貼磚、吊頂、小便池4只、蹲坑4只、格柵燈8只、墻面頂面做涂料、窗簾、防盜門1扇、防盜窗1扇，具體以報價單為準。
四、工程期限：開工日期：年月日至年月日。
五、工程總造價元(不含稅)。
六、協議簽訂后，乙方組織人員進場施工。
七、在施工中如甲方有需增加項目或減項目則應增補與相應減少所支費用。
八、付款方式：協議簽訂后即付30%(即________元)購置所需材料，工作量約過半支付30%(即__________元)，余款工程竣工后一次付清。
九、為了更快更好完成工程，甲方應配合乙方供電供水，工程款即時到位。
十、乙方必須遵守甲方廠區規章制度，做到文明施工。
十一、未盡事宜另行協商。
十二、本協議甲、乙雙方簽字生效，并具有法律效力，本協議一式兩份，雙方各持一份，工程款付清后自行終止。
甲方(簽字)：
乙方(簽字)：
日期：
2024年裝修合同范文 篇18
合同編號：
發包人(簡稱甲方)：
承包人(簡稱乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其他有關法律法規的規定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的原則基礎上，經雙方協商一致，簽訂本合同。
第一條 工程概況和造價
1、甲方裝飾裝修(以下簡稱裝飾)的住房系合法擁有。
甲方承諾有權對該住房進行裝飾，由此而產生的一切后果由甲方承擔責任。
乙方為經工商行政管理部門核準登記的企業。
2、裝飾施工地址 區(縣) 路 弄(村) 號 樓 室。
3、住房結構 房型 房 廳 廚 衛 陽臺，套內施工面積 平方米。
5、裝飾施工內容：見附件一《裝飾施工內容表》。
6、承包方式 (包工包料、清包、部分承包)。
7、總價款￥ 元，人民幣(大寫) 元。
其中：材料費 元，人工費 元，
拆除費 元，清潔、搬運、運輸費 元，
其他費用 元，管理費 元，
稅金(3、41%) 元。
“管理費”為上述費用的總和(稅金除外)的 %。
“總價款”是甲、乙雙方對設計方案、工程報價確認后的金額，在一般情況下,竣工結算的上下增減幅度在沒有項目變更的情況下不超過預算價的5%。
合同簽訂生效后，如變更施工內容、材料，這部份的工程款應當按實計算。
8、工期：
自 年 月 日開工，至 年 月 日竣工，工期 天。
第二條 材料供應
1、甲方提供的材料、設備：見附件二《甲方提供材料、設備表》。
甲方負責采購供應的材料、設備，應是符合設計要求的合格產品。甲方提供的材料、設備按時送達現場后，甲、乙雙方應辦理驗收交接手續，由乙方負責保管，保管費由雙方約定。由于保管不當造成損失的，由乙方負責賠償。
2、甲方采購供應的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方提供的材料、設備：見附件三《工程主材料報價單》。
乙方提供的材料、設備，應提前 2天通知甲方驗收。未經甲方驗收及不符合工程主材料報價單要求的，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。甲方不按時驗收，應視作驗收，但不免除乙方不按工程主材料報價單選購及使用材料所引起的責任。
4、施工中如乙方發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出。甲方仍表示使用的，由此造成工程質量問題，責任由甲方承擔。
5、甲方或者乙方提供的材料應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準》。
第三條 工程質量及驗收
1、 本工程執行國家現行的《住宅裝飾裝修工程施工規范》和本市現行的《住宅裝飾裝修驗收標準》。
2、 本工程由 乙 方設計，提供施工圖紙一式 2 份。
3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
甲方： 乙方：
簽字(蓋章)： 簽字(蓋章)：
聯系電話： 聯系電話：
年 月 日 年 月 日
2024年裝修合同范文 篇19
發包方(簡稱甲方)：_________________________
承包方(簡稱乙方)：_________________________
甲乙雙方經友好協商，甲方決定委托乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。
一、工程概況
1.裝飾施工地點：
2.住房結構： 房型 房 廳 套，施工面積 平方米。
3.裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。
4.承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。
5.工期：自________年________月________日開工，至________年________月________日竣工，________工期________天。
二、工程價款及結算的約定
1.工程總價款：_________元，大寫(人民幣)：________________詳見本合同裝修工程報價單。
2.工程款付款方式按下列方式支付：
(1)第一次，對預算設計認可簽訂合同之日。支付10000元訂金，第二次付款時扣除
(2)第二次合同簽定后開工前支付工程總造價50%合計_________元
(3)第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價40%合計_________元
(4)第四次竣工驗收當天支付工程總造價10%合計_________元
(5)工程保修期兩年。工程款全部結清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。
三、關于材料供應的約定
1.甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
四、關于工程質量及驗收的約定
1.本工程執行dbj08–62–97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、db31/t30–1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的'其它地方標準、質量評定驗收標準。
2.本工程由________方設計施工方案。
3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費由甲方承擔，工期順延。由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
4.在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，雙方同意后，方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。
5.工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。
6.工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。
五、有關安全生產和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。
六、其它事項
1、甲方應在開工前，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙，并向乙方進行現場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協調工作。
2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
七、違約責任
1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。
八、糾紛處理方式
雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，可以提交人民法院訴訟。
九、合同的變更和解除
合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。
十、本合同一式份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方：
乙方：
____年__月__日
2024年裝修合同范文 篇20
1、關于合同文件
根據經驗，一個比較完整的家裝合同除了工程預算、設計圖紙以外，還應該包括關鍵施工項目的施工工藝、施工計劃以及甲乙雙方的材料采購單。施工工藝是一個約束施工方嚴格執行約定工藝做法、防止偷工減料的法寶。而在合同中要有一個施工計劃，主要是因為目前家庭裝修拖延工期的現象比比皆是，而消費者又很難在施工方開始拖延工期的時候就發現問題，因此，一份比較嚴謹的施工計劃就是消費者保護自己的必要武器。
2、簽訂裝修合同要仔細
一些消費者在與裝修公司簽訂合同時比較隨意，不認真看合同條款，對合同條款不明確，含糊的用語不問清楚，以致于產生投訴時難以確定責任。對此，消費者一定要注意在簽訂合同時，將使用的材料具體品牌、型號、裝修完工日期等在合同中寫明，以防備裝修公司以次充好，拖延工期等情況發生。
3、關于設計圖紙
根據小編的統計，很多家庭裝修的糾紛都反映在對工程項目的理解上。比如對一些項目造型的理解，由于沒有較為詳細的圖紙，可能設計師和消費者在理解上會有一些差距，有的項目由于圖紙不明確，在具體尺寸上也會存在差距。因此，建議您在簽合同的時候，盡量把各種圖紙準備齊全。
4、對裝修價格心中有數
很多消費者擔心價格會對裝修質量有影響，害怕裝修公司在施工過程中做手腳，對裝修報價不仔細核對。對此，消費者在裝修前一定要行結合自己的實際收入，對裝修的價位心中有數。同時對所使用的材料價格作一些了解，選擇比較多家公司的裝修報價。還應注意在裝修過程慎重對待裝修公司提出的追加投資的建議，不要輕易更改裝修項目、材料的約定等內容。
5、選擇好裝修原材料
在進行裝修時，一定要選擇符合國家標準、環保型的建材，盡量避免到路邊小店購買，對裝修公司購買的原材料要堅持驗貨查收，同時查看購貨明細表，保存好購貨憑證，便于出現問題時查詢。
6、定期驗收施工質量
施工質量差往往容易出現衛生間滲水、乳膠漆鼓包、管線掩埋不符合行業標準等。因此，消費者在選擇家裝公司時不僅要對裝修公司的技術水平、服務質量作詳細了解，還要對裝修公司的誠信程度進行了解，確認裝修公司是否具有合法的工商營業執照以及應具備的建筑裝飾工程施工的資質證書。
7、售后服務不能忽視
最突出的問題是保修期內出現問題，裝修公司故意拖延時間或以種種借口不給維修。因此，消費者在簽訂合同時就應在合同中注明保修期限，分期付款方式等內容，以防備裝修公司把風險全部留給消費者。
對房屋進行裝修一般都是全部讓裝修公司負責，為防止裝修公司太高價格而采用低廉的材料，房主在簽訂裝修合同時就要對這些方面多加約定。這樣才能維護自己的合法權益。
2024年裝修合同范文 篇21
業主（以下簡稱甲方）：
聯系電話：
施工隊（以下簡稱乙方）：
聯系電話：
甲乙雙方本著友好合作的態度，按照《合同法》等相關法律，在平等公正的情況下簽定如下合同
一、 工程概況
工程地址：
房屋概況： 室 廳 衛 陽臺 廚
二、 價格
清包工費：
元，大寫：
包括 水電工, 木工, 瓦工, 油漆工 ,垃圾清運費 ,材料搬運費
三、 付款方式
1、進場第一天付10%，水電管線排好經驗收合格后付20%，泥木類工程完工，驗收合格后20%，全部完工驗收合格后40%，竣工之日后3個月5%，6個月5%。
2、全部驗收合格后一年內如無質量問題發生，甲方提供乙方5%-10%的獎勵。
四、 設計
1、 甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，并負責交底工作
2、 甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認可
五、 材料
1、 乙方應提前3天向甲方提供需購材料清單，甲方應在4天內及時采購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失，其中大宗用料乙方須提前七天提報
2、 未經甲方同意，乙方不得自行采購材料，若已采購，甲方有權無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用
3、 對于列入附件3“乙方可臨時采購的材料清單”中的輔料，乙方可在甲方指定的建材供應點購買材料，并開具正式發票
4、 乙方應驗收甲方所購建材的質量，發現質量問題應向甲方及時提出并有權拒絕使用。若甲方堅持使用，應書面要求乙方，并承擔因材料質量引起的'損失
5、 乙方應幫甲方收貨，核對數量和配件的準確性
6、 乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進入工地現場
7、 乙方應保證在本小區內沒有雙包和半包的工程
8、 乙方應做好對施工完成的成品保護工作
9、 未經甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發現偷竊現象，按材料價格加倍從人工費中扣除
10、工人有責任節約材料，超出合理范圍的視為惡意浪費，乙方須承擔相應損失。
六、 工期
從
年 月 日起至
年 月 日止，工期為
天，因甲方因素拖延，工期順延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費 元/天
七、 材料搬運
甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方任何施工人員應無條件搬運
八、 垃圾清運
1、 垃圾袋裝化
2、 垃圾應日日清
3、 垃圾應由乙方清運至物業指定的垃圾堆放場所
九、 勞動力管理
1、 開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件
2、 未經甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜
3、 甲方應及時替乙方辦理小區出入證件并支付相關費用
4、 乙方應具備在上海市暫住的一切證件，因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔
5、 乙方指定由
為工地現場負責人，聯系電話
，替補負責人為
，聯系電話
。
6、 在合同價內，乙方應提供
人次跟隨甲方挑選材料
7、 乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員，工地現場必須保持2人以上的施工人員
8、 未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工
十、 施工機具
1、 乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費
2、 因工具所產生的易耗品（如鉆頭、鋸片等）由甲方承擔，在工程完工后結算
十一、工地現場管理
1、 現場禁止使用明火
2、 現場禁止吸煙
3、 油漆材料必須和其他材料分開放置
4、 工人著裝必須干凈整潔
十二、維修
1、 因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在一年內無償維修，水、電保修期為兩年。在保修期內，損壞后經過修理部分，保修期順延，但最多不超過3年，保修期內費用由乙方全部承擔。
2、 普通維修乙方應在甲方通知乙方后三天內及時維修，特殊情況（水、電問題）乙方必須在24小時內趕到并維修
3、 若因乙方未能按合同及時完成維修，甲方可以安排其他施工隊進行維修工作，所發生的人工費用按實從保修金中扣除
十三、合同附件
1、 施工項目清單
2、 施工要求
3、 乙方可臨時采購的材料清單
4、 施工圖紙
十四、合同爭議
1、 出現爭議甲乙雙方先協商
2、 協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟
十五、附加條款
1、 乙方應嚴格按照《住宅建筑裝飾工程技術規程（DBJ08-62-97）》和合同附件《施工要求》進行施工。因未按以上內容進行施工而造成的損失由乙方負責。
2、 本工地在施工期間，施工人員的人身安全由乙方負責。
3、 乙方應負責施工現場的安全管理，防火、防盜，嚴格管理進入施工現場的人員。施工現場內禁止一切火種，嚴禁在施工現場內生火、吸煙。做飯必須在指定區域內進行。
4、 乙方施工人員不得使用已經安裝完畢的潔具、炊具以及其他設施、設備。
5、 乙方如違反2、3的規定，造成甲方設施、設備、居室等部位損壞以及其他任何損失的，均由乙方負責賠償，并承擔全部責任。
6、 本工程施工期間和保修期間內如因施工質量問題導致相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生，引起財產損失的，由乙方負責修復及賠償。
甲 方：
乙 方：
身份證號碼：
身份證號碼：
簽 章：
簽 章：
簽約日期：
簽約日期：
2024年裝修合同范文 篇22
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
依照《經濟合同法》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規定，經雙方協商簽定合同如下：
一、工程概況及承包方式
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程承包方式：包工包料
4、工程概況：建筑面積 平方米。
二、工程裝修內容
綜合樓室內棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程
三、工程造價
工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;
工程造價為：￥ 元。(以甲方認定的單價為準，工程量竣工后以審計為準)
四、工程期限
工程開工日期： 年 月 日
工程竣工日期： 年 月 日
五、質量要求
按國家建設部行業標準JGJ73—91《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定，及省、市建委、消防部門規定的標準執行，工程質量達到市優。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質量問題除外)，屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為一年，終身維修。辦公室裝修合同范本
六、付款方式
1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價的
2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的
3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的
4、乙方剩余工程款作為質保金 內付清。
七、雙方責任
1、甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜
經甲乙雙方商定做出如下協議：
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時，需甲方認定綜合單價后，以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準，并列入竣工決算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時，甲方已認可，但甲方沒簽證的，其所發生的費用同樣生效。)
3、工程量發生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協商解決。
6、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。
甲方單位名稱： 乙方單位名稱：
(蓋公章) (蓋公章)
法人代表： 法人代表：
委托代理人： 委托代理人：
年 月 日
2024年裝修合同范文 篇23
裝修合同是裝修業主也裝修公司洽談之后對裝修業務的下定，是作為日后裝修業主驗收維權的憑證。因此有什么要求或者協商的相關事項都需要在裝修合同中寫得清清楚楚，白紙黑字真憑實據才是對業主利益最好的保護。簽訂裝修合同前提是簽裝修合同時心中不能再有疑問，要把一切的疑問都解決在簽合同之前，并把所有的條款都寫在合同之上，否者簽合同時的疑問很可能就會變成裝修后的遺憾。
簽裝修合同時有很多細節都是不可忽視的，對整個裝修過程舉足輕重，必須明明白白寫在裝修合同之上。裝酷網現在就給各位業主逐一說說這些簽裝修合同時必須注意的事項。
1、工期約定：一般2居室100平米的房間，簡單裝修的話，工期在35天左右，裝飾公司為了保險，一般會把工期約定到45-50天，如果您著急入住的話，可以在簽訂時和設計商榷此條款。
2、付款方式：一般的裝修合同，約定首付60%，木工驗收合格后交納35%，完工后交納5%。如果按照這樣的付款形式的話，在工期過了一半左右后，您就已經向裝飾公司交了95%左右的費用，如果裝修的后期出了什么問題的話，就很難在錢上面制約裝飾公司了。所以建議在簽訂合同時候，能把首付壓到30%，中期交納30%。中期款：一般合同上約定的中期付款時間，只是簡單的標明“工程過半，木工收口”。但是一個工地往往是多項目交叉作業，正規的工期過半應該是：木器制作結束;廚衛墻、地磚、吊頂結束;墻面找平結束;電改造結束。
3、增減項目：裝修過程中，很容易有增減項目，比如多做個柜子，多改幾米水電路等等。這些都要在完工的時候交納費用的。那么這些項目的單價究竟應該是多少呢?如果等到已經開工后，那這可能就是設計說了算了。所以如果有可能，最好能復印一份裝修公司的最初給您看的完整報價單，以免在簽訂合同或是增減項目時，裝修公司偷梁換柱，改換價格。還要注意一點，最后結算費用的時候，你應該支付的增減費用，都應該是在該項目施工前，由您簽字認可的，如果是您沒有簽字認可的，您一概可以不支付相應的費用。
4、保修條款：裝修的整個過程現在主要還是以手工現場制作為主，沒有實現全面工廠化，所以難免會有各種各樣的細碎質量問題。保修時間內，裝飾公司應該實施的責任就尤為重要了。比如出了問題，裝修公司是包工包料全全負責保修，還是只包工，不負責材料保修，或是還是有其他制約條款，這些都一定要在合同中寫清楚。
5、水電費用：裝修過程中，現場施工都會用到水，電，煤氣等。一般到工程結束，水電費加起來是筆不小的數字，這筆費用應該誰來支付，在合同中也應該標明。
6、按圖施工：嚴格按照您簽字認可的圖紙施工，如果在細節尺寸上和您在設計圖紙上的不符合，您可以要求返工。
7、監理和質檢到場時間和次數：一般的裝修公司都將工程分給各個施工隊來完成，質檢人員和監理是裝飾公司對他們最重要的監督手段，他們到場巡視的時間間隔，對工程的質量尤為重要。監理和質檢，每隔2天應該到場一次。設計也應該3-5天到場一次，看看現場施工結果和自己的設計是否相符合。
8、工程完工后不同的項目有不同的保修期，業主可依具體情況與公司商議，保留原證件或扣留部分工程款作為裝修的質量保證金。
9、預算項目變更時，雙方應該重新簽訂協議。
10、合同要由法定代表人簽訂，如有委托代理人的，需要復印委托書，同時向裝飾公司索要工商執照的復印件和資質證明的復印件，這兩個復印件都應該加蓋公司章，還要索要項目經理和工程負責人的身份證復印件或公司正式職工的工作證復印件以及聯系電話。
11、裝修合同注意事項中售后服務不能忽視。最突出的問題是保修期內出現問題，裝修公司故意拖延時間或以種種借口不給維修。因此，消費者在簽訂合同時就應在合同中注明保修期限，分期付款方式等內容，以防備裝修公司把風險全部留給消費者。
12、上述裝修合同有三種形式：即承包人包工包料，部分包料，承包人包工、住戶自己包料，在裝修中還應注意以下幾種情況，裝修公司包料的，要向其索要購買的材料明細表、合格證、發票;業主自己包料的，選用的材料必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明、有中文標志的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，禁止使用國家明令淘汰的裝修材料。
2024年裝修合同范文 篇24
甲方(發包方)：_________ 身份證號碼：_________ 電話：_________
乙方(承包方)：_________ 資質證書號：_________ 身份證號碼：_________電話：_________
第一條 工程概況
1.1工程地點：_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1.2 住房結構：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。
1.3工程造價：家庭居室裝飾裝修工程的價格，根據市場競爭、優質優價的原則，約定如下：總價款：_________元，大寫(人民幣)：_________。其中：材料費：_________，人工費：_________，管理費：_________，設計費：_________，垃圾清運費：_________，稅金：_________，其他費用：_________。(詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。
1.4 工程承包方式：雙方商定采取下列第_________種方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)
(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.5工程期限_________天;開工日期_________年_________月_________日，竣工日期_________年_________月_________日
1.6 工程內容及做法(見附表一：裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二：裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
第二條 施工單位資格
2.1 凡承接家庭居室裝飾裝修工程的單位，應當持有建設行政主管部門頒發的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業企業資質證書》。
2.2乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償損失。
2.3對于承接家庭居室裝飾裝修工程的個體裝飾裝修從業者，應當持所在地鄉鎮以上人民政府有關主管部門出具的務工證明、本人身份證、暫時居住證，向工程所在地的建設行政主管部門或者其指定的機構登記備案，實行“登記注冊、培訓考核、技能鑒定、持證上崗”的制度。具體辦法由省、自治區、直轄市人民政府建設行政主管部門制訂。
2.4 凡沒有《建筑業企業資質證書》或者建設行政主管部門發放的個體裝飾裝修從業者上崗證書的單位和個人，不得承接家庭居室裝飾裝修工程。
第三條 工程監理
若本工程實行工程監理，甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。
第四條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：
4.1甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為_________年_________月_________日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份。(見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙);
4.2甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份(見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);
4.3 施工圖紙雙方簽字后生效。
第五條 甲方權利義務
5.1開工前_________天，為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護，并且雙方簽訂“物品清單”;
5.2 開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項;
5.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
5.4 禁止拆動室內承重結構，如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相應的審批手續;
5.5 參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;
5.6 工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用，由甲方交納(出入證除外)，乙方協助提供物業管理所需的相關材料;
5.7 未經原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案，甲方不得變動建筑主體和承重結構;
5.8 甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;
5.9房屋裝飾裝修所產生的廢棄物不得亂倒亂放，甲方應當按照物業管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規定的地點、方式、時間堆放，并按有關規定清運;
5.10 甲方不得拒絕和阻礙物業管理單位依據住宅室內裝飾裝修管理服務協議的約定，對住宅室內裝飾裝修活動的監督檢查;
5.11 甲方進行裝修不得損壞房屋原有節能設施，降低節能效果;
5.12未經批準，甲方不得隨意在承重墻上穿洞，拆除連接陽臺門窗的墻體，擴大原有門窗尺寸或者另建門窗;不得隨意增加樓地面靜荷載，在室內砌墻或者超負荷吊頂、安裝大型燈具及吊扇;不得任意刨鑿頂板，不經穿管直接埋設電線或者改線;
5.13 未經批準，甲方不得損壞給排水、供電、供氣、消防、通訊等公共設施，不得損壞他人的房屋及物品。
5.14因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等，應由甲方負責修復和賠償;如屬乙方的責任，由甲方找被乙方負責修復和賠償。
第六條 乙方權利義務
6.1 施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》，保證工程質量，按期完成工程;
6.2 安承接家庭居室裝飾裝修工程的單位和個人，應當采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員和相鄰居民的安全;
6.3 保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下管道的暢通;
6.4家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品;
6.5乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯系，以確保工程中的統一指揮和管理;
6.6 乙方自行采購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成空氣污染超標的，造成損失的，依法承擔賠償責任;
6.7 乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。
6.8 乙方施工應符合有關規范要求，不得偷工減料、粗制濫造;
6.9 乙方不得野蠻施工，危及建筑物自身的安全;
6.10 乙方不得欺行霸市、強迫交易;
6.11 乙方不得冒用其他企業名稱和商標;
6.12 乙方不得損害居民和其他經營者權益;
6.13 在居民居住的地域，十二時三十分至十四時三十分、十九時至次日七時之間，乙方不得從事產生噪聲的房屋裝飾裝修活動。
第七條 工程變更
7.1為確保甲方工程質量、工期及保修服務，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協商后簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七：家庭裝飾裝修工程變更單)，同時調整相關工程費用及工期，口頭承諾或口頭協議均視為無效;凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果，均由甲方承擔;
7.2合同簽訂后，甲方工程減項超過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場，甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;
7.3 甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
第八條 材料的提供
8.1由甲方提供的材料、設備，其規格、質量應符合設計要求(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔;
8.2由乙方提供的材料、設備的(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承提;
8.3甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購)，在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的_________%)+材料運輸費(根據實際情況確定);若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔任;
8.4除合同注明外，五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現場;若需要乙方代購，加收所購材料款_________%的采購費及運輸費。
第九條 工期延誤
9.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
9.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延;
9.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延;
9.4 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第十條 質量標準
10.1 工程質量
(1)乙方必須按照設計文件和國家現行的技術標準、規范進行施工。
(2)乙方所承包的工程，必須全部達到國家現行的工程質量驗收標準，工程一次驗收合格率達到100%，優良率達到_________。
(3)凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程，乙方應在甲方規定的時間內無償返工，達到工程質量驗收標準。返工后仍達不到的，由乙方承擔違約責任。由于甲方原因達不到工程質量標準的，由甲方承擔返工責任及經濟支出。
10.2 雙方約定本工程施工質量按下列第_________項標準驗收：
(1)《gb50210-__建筑裝飾裝修工程質理驗收規范》
(2)《北京市家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規定》
(3)其它驗收標準：__________________
10.3 施工過程中雙方對工程質量發生爭議時：
(1)可向北京市消費者協會家庭裝飾裝修投訴中心或北京市建筑裝飾協會投訴進行調解;
(2)如不服調解，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。
第十一條 工程驗收和保修
11.1 雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收：
(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;
(2)油漆、面層涂料施工前驗收;
(3)竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附件八：工程驗收單)。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;
11.2 保修
(1)工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(見附件九：工程結算單)，并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十：工程保修單)。
(2)在正常使用條件下，住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
第十二條 工程款支付方式
12.1 雙方約定按下列第_________種方式支付工程款：
(1)本合同簽訂后，開工前_________至_________日，甲方支付相當于總價款_________%的工程款;
(2)完成_________%的工程量之日后的_________日內，甲方支付相當于總價款_________%的工程款;
(3)竣工驗收后_________日內，甲方支付相當于總價款_________%的工程款。
(4)竣工驗收合格_________年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當于總價款_________%的工程款。
甲方支付工程款，乙方的業務員或施工人員收取的，視為乙方收取。
12.2 因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
12.3 雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發票。
12.4竣工驗收合格后，甲方有權留取相當于工程總價款的_________%的保修基金�？⒐を炇蘸细窈骭________年內沒有發生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。
第十三條 違約責任
13.1合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程造價_________%的違約金;若因此造成損失的，違約方應予以賠償。
13.2工程未驗收合格或未結清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負責，并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利。
13.3 甲方未按期支付工程款的，乙方有權停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金。
13.4 由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。
13.5 由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。
第十四條 合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第_________種方式解決：
14.1 向_________仲裁委員會申請仲裁;
14.2 向人民法院起訴。
第十五條 其他具體規定
15.1 工程地在_________市區以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費;
15.2因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點，甲方應支付垃圾清運費用(人民幣)_________元，(此費用不在工程款內);
15.3施工期間，甲方將外屋門鑰匙_________把，交給乙方施工負責人_________負責保管。工程竣工移交后，甲方負責提供新鎖_________把，由乙方當場負責安裝好交付甲方使用;
15.4施工期間，乙方每天的工作時間為：上午_________點_________分至_________點_________分;下午_________點_________分至_________點_________分。
第十六條 附則
16.1 本合同簽訂后工程不得轉包。
16.2 甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字(蓋章)后生效，甲、乙雙方各持一份。
16.3 凡在_________市各家庭裝飾裝修市場內簽訂合同的，本合同一式三份，甲、乙雙方及市場有關部門簽字(蓋章)后生效，三方各持一份。
16.4 合同履行完后自動終止。
16.5 本合同實行當事人自愿鑒證，以保護合同當事人的合法權益。
16.6 合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。
第十七條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
甲方(簽字)：_________________ 乙方(簽字)：_________________
簽訂地點：_________
_________年____月____日
家庭裝飾裝修市場合同認證意見(商場合同認證章)：_________
委托代理人(簽字)：_________
聯系電話：_________________
簽訂地點：_________________
_________年____月____日
2024年裝修合同范文 篇25
甲方（發包方）：_______裝修合同報價清單__裝修合同怎么寫
單位名稱：_________電話：_________
住址：_________通訊地址：_________
乙方（承包方裝修合同電子版）：_________
法定住址：______裝修合同范本簡單___法定代表人：_________職務：_________
聯系人：_________身份證號碼：_________電話：_________
通訊地址：_________郵政編碼：_________
第一條工程概況
1.1
工程地點：_________市_________區（縣）_________路________裝修合同報價清單_號_________樓_________室。
1.2住房結構：_________房型_________房_________廳_________套，施工裝修合同簡單版面積_________平方米。
1.3
工程造價：家庭居室裝飾裝修裝修合同報價清單工程的裝修合同報價清單價格，根據市場競爭、優質優價的原則，約定如下：總價款：_________元，大寫（人民幣）：_________。其中：材料費：_________，人工費：_________，管理費：_________，設計費：_________，垃圾清運費：_________，稅金：_________，其他費用：____裝修合同_____。（詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單）。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。
1.4工程承包方式：雙方商定采取下列第__裝修合同怎么寫_______種方式。
�。�1）乙方裝修合同報價清單包工、包全部材料。（見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）
�。�2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）；
�。�3）乙方包工、甲方包全部材料（見附裝修合同模板電子版件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表）。
1.5工程期裝修合同模板限_________天；開工日期_________年_______裝修合同報價清單__月_________日，竣工日期_________年_________月_________日
第二條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供裝修合同電子版：
1、甲方自行設計裝修合同報價清單并提供施工圖紙，交圖時間為_____裝修合同注意事項別忽視____年_________月_________日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份。（見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙）；
2、甲方委托乙方設計施工圖紙，圖裝修合同注意事項別忽視紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份（見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙），設計費由甲方支付（此費用不在工程價款內）；
3、施工圖紙雙方簽字后生效。
第三條甲方權利義務
1 、開工前提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項；
2 、參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收；
3 、工程裝修合同范本簡單所在的物裝修合同書業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用，由甲方交納（出入證除外），乙方協助提供物業管理所需的相關材料；
4、房屋裝飾裝修所產生的廢裝修合同報價清單棄物不得亂倒亂放，甲方應當按照物裝修合同模板電子版業管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規定的地點、方式、時間堆放，并按有關規定清運；
5 、因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等，如屬乙方的責任，由甲方找被乙方負責修復和賠償。
第四條乙方權利義務
1 、施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工裝修合同書程施工規范》，保證工程質量，按期完成工程；
2、安承接家庭居室裝飾裝修合同裝修工程的單位和個人裝修合同模板，應當采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員和相鄰居民的裝修合同報價清單安全；
3、保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上裝修合同模板、下管道的暢通；
4、家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品；
5 、乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后裝修合同簡單版，乙方執行工程施工的代表人，關于工程的相關事宜均應與甲方聯系，以確保工裝修合同簽訂需要注意的細節程
6、乙方自行裝修合同報價清單采購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成空氣污染超裝修合同模板標的，造成損失的，依法承擔賠償責任；
7 、乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。
8 、乙方施工應符裝修合同書合有關規范要求，不得偷工減料、粗制濫造；裝修合同模板
9 、乙方不得野蠻施工，危及建筑物自身的安全；
第五條材料的提供
1、由甲方提供的`材料、設備，其規格、質量應裝修合同簽訂需要注意的細節符合設計要求（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表）。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理裝修合同簡單版交接手續；若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔；
2、由乙方提供的材料、設備的（見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表），乙方應在材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收；若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承提；
3、甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購），在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管裝修合同模板電子版費（材料款的_________%）+材料運輸費（根據實際情況確定）；若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔任；
4、除合同注明外，五金（門鎖、拉手、水龍頭等）、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現場。
第六條工期延誤
1 、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延裝修合同書；因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延；
2 、裝修合同范本簡單甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延；
3 、因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第七條質量標準
�。�1）乙方必須按照設計文件和國裝修合同簡單版家現行的技術裝修合同注意事項別忽視標準、規范進行施工。
�。�2）裝修合同簽訂需要注意的細節乙方所承包的工程，必須全部達到國家現行裝修合同注意事項別忽視的工程質量驗收標準驗收。
�。�3）凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程，乙方應在甲方規定的時間內無裝修合同電子版償返工，達到工程質量驗收標準。返工后仍達不到的，由乙方承擔違約責任。由于甲方原因達不到工程質量標準的，由甲方承擔返工責任及經濟支出。
第八條工程驗收和保修
1、雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收：
�。�1）水、電管線，防裝修合同報價清單水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收；
�。�2）油漆、面層涂料施工前驗收；
（3）竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的裝修合同工期延誤及其它損失均由甲方承裝修合同怎么寫擔；
2、保修
（1）工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續（見附件九：工程結算單），并填寫工程保修單（保修期為貳年）（見附件十：工程保修單）。
�。�2裝修合同報價清單）在正常使用條件下，住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防裝修合同簡單版水要求的廚房、衛生間和外墻面的裝修合同注意事項別忽視防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣裝修合同電子版工驗收合格之日起裝修合同模板電子版計算。
第九條工程款支付方式
1 、竣工驗收后_________日內，甲方支付相當于總價款_________%的工程款。
甲方支付工程款，乙方的業務員裝修合同簽訂需要注意的細節或施工人員收取的，視為乙方收取。
2 、因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
3、雙裝修合同方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發票。
第十條違約責任
11.1
合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無裝修合同注意事項別忽視論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同裝修合同報價清單意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程造價_________%的違約金；若因此造成損失的，違約方應予以賠償。
11.4由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。
11.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由裝修合同怎么寫責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。
第十一條附則
12.1本合同簽訂后工程不得轉包。
12.2甲、乙雙方直接簽訂合同的，本裝修合同簽訂需要注意的細節合同一式兩份，雙方簽字（蓋章）后生效，甲、乙雙方各持一份。
12.4合同履行完后自動終止。
12.5本合同實行當事人自愿鑒證，以保護合同當事人的合法權益。
12.6合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。
甲方（簽字）：_________乙方（蓋章）：_________
法定代表人（簽字裝修合同書）：_________委托代理人（簽字）：_________
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
_________年____月____日____裝修合同_____年____月____日
家庭裝飾裝裝修合同注意事項別忽視修市場合同認證意見（裝修合同書商場合同認證章）：_________裝修合同電子版
委托代理人（簽字）：裝修合同報價清單_________
聯系電話：_________
簽訂地點：_________
_________年____月____日
2024年裝修合同范文 篇26
一、合同方
1、發包方(以下簡稱甲方)：
2、承包方(以下簡稱乙方)：
二、總則
甲、乙雙方經過全面充分磋商，甲方同意委托乙方承接專賣店，為明確雙方的權利、義務和責任，保證工程按質按量順利進行，本著信任、協作、配合、守約的原則，特訂立本合同，以便遵循。
三、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地址：
五、工程造價及承包方式：
1、本工程以人民幣進行報價，采取全部包工、包料的承包形式。
2、工程項目造價以審計審定的預算造價，為萬元。以后項目有增減，按審計審定單價和甲方簽訂預算進行計算。
六、工程項目
以本工程預算表為準。
七、施工期限：
1、本工程正式施工從年日，施工期為天。如有不可抗拒的因素，工期順延。若乙方提前一天完成甲方按200元/天獎勵乙方，若乙方不能按時完工甲方扣乙方200元/天。
2、甲方如提出增減項目或要求修改設計，應在該項目材料進場之前或未施工之前發出書面通知，由乙方技術負責人及主管簽字認可，對增減項目乙方應在較短的時間內拿出預算交甲方認可。
八、工程管理和質量驗收：
1、根據甲、乙雙方認可的設計圖紙、工程預算內容及工程預算項目的質量要求進行施工。在施工期間如有變更需經甲、乙雙方協商解決，確保施工質量和設計效果。
2、甲、乙雙方指定專人負責管理、監督、檢查工程進度和質量、互相協調配合，保證工程順利進行。
3、由甲方、乙方確定專人組成工程質量驗收小組，竣工時進行整體驗收，合格后以雙方有關負責人簽字為準。
4、乙方在施工過程中應接受甲方現場管理人員統一安排，乙方在施工中不得偷工減料，以次充好，如經甲方發現有權停止施工，損失由乙方負責承擔。
九、安全：
乙方加強安全教育和檢查工作，預防發生事故，確保安全施工，如發生人為責任安全事故由乙方負責。
十、現場：
甲方應在乙方進場時提供必要的施工條件，保證現場免費用水用電。
十一、付款方式和結算：
合同簽訂后，甲方須該項工程總造價的60%做為乙方進場施工費，待木工工程完工后甲方應支付該項工程總造價的30%做為乙方進度款，工程完成驗收合格后三天之內。甲方應支付乙方該項工程總造價10%的余款。
十二、其它事項：
1、本工程合同簽訂后，不得轉包其他單位施工，否則按違約處理，終止合同。
2、工程竣工驗收后保修期三個月，保修期內如因施工質量和材料不符合標準所發生的維修費用由乙方負責支付。
3、本合同簽字后生效，具有法律效力。
4、本合同未盡事宜，可另行補充合同解決或協商解決，補充合同與本合同有矛盾時，以補充合同為準，并具有同等法律效力。
5、本合同附件含預算二份。
6、本合同附件含施工圖二份。
十三、本合同一式二份(甲、乙雙方各執1份)
甲方：乙方：
地址：地址：
代表人：代表人：
電話：電話：
簽約日期：年月日簽約日期：年月日
專賣店裝修合同3
甲方：
乙方：
裝修店店名：裝修店地址：
裝修后店面性質：專賣店店中店其他
現甲方為支持乙方的銷售，雙方經過友好協商，達成如下協議：
一、裝修前提;
1、乙方必須為甲方合法簽約“德國鯊魚”產品經銷商。2、乙方擁有本店一年以上合法使用權。
二、裝修費用申請、報銷程序;
1、簽訂此合同前，乙方必須向甲方提出書面申請，并出具房屋使用合同(租貸合同或產權證等能證明使用期限的資料);2、申請內容必須含：
(1)店面裝修前各部位詳細照片及內部結構總體平面圖;
(2)店面裝修部位平面示意圖(必須標明真實尺寸)
3、甲方根據乙方提供的合格資料予以設計、預算之后，向乙方提供《經銷店裝修合同》。
4、若乙方認可，則在《經銷店裝修合同》、《裝修合同附件》蓋章、簽字確認后回傳甲方，甲方蓋章、簽字確認后將合同及附件回傳乙方，此裝修項目即刻生效(注：生效前提為《經銷店裝修合同》、《裝修店合同附件》二內容須同具備)。
5、(1)乙方報銷時須及時提供本店裝修后詳細照片，否則甲方有權不予承擔任何費用。
(2)乙方未按《裝修合同附件》(施工明細表、施工圖)施工而擅自改動裝修內容，甲方有權少承擔費用或不予以承擔費用。
(3)費用結算：裝修完工甲方驗收合格后，予以核報總費用的40%，其余部分視乙方后期銷售實績予以分階段報銷。
三、甲、乙方責任：
1、店面裝修后銷售“德國鯊魚”產品時限要求：在非甲方主動終止銷售合作的情況下，此店自裝修結束后，X年X月X日前必須銷售“德國鯊魚”的產品，不得在本店內(或展廳)銷售非“德國鯊魚”之產品，否則，甲方有權要求乙方向甲方賠償本店所有裝修費用。
2、若因使用權等乙方原因造成本店裝修后不能達到第三條第(1)項時限內銷售“德國鯊魚”之產品，則甲方有權要求乙方向甲方賠償本店所有裝修費用。
四、合同的變更和終止：
若乙方在裝修過程中中途停止裝修，其所有費用乙方自行承擔本合同雙方簽字、蓋章后生效。
甲方：(章)乙方：(章)
簽約代表：簽約代表：
簽訂日期：簽訂日期：
專賣店裝修合同協議范本
2024年裝修合同范文 篇27
1、簽訂合同一定要細化。即便在示范合同中，不同的選項所代表的責任差別很大，裝修公司往往該選的不選，該約定的不約定。許多消費者只注意在合同正本中約定預算總額的多少，忽視在附件中對材料產地、規格、價格作細分�！斑@其實正中了裝修公司的下懷”。
2、裝修出了問題，消費者索賠的關鍵還得看證據。譬如，對于普遍存在的偷工減料，簽訂裝修合同時，可以約定若施工項目所用材料不合格，則此項施工費用，包括材料費應從總價款中扣除;已付款的，應由裝修公司退回。也可以約定如果某個施工項目因施工不規范造成部分工程不合格，如部分墻磚脫落或部分墻面起泡等，則應按不合格部分占此項目的比例，扣除此項目的價款。一旦合同中沒有約定，消費者要求裝修方賠償實際損失，就得委托評估機構進行評估。至于主張材料假劣或者工程瑕疵，還得請專門機構鑒定。
3、關于工程預算：一般來說，一份根據《家庭居室裝飾裝修工程施工合同》做出來的工程預算基本上不會有什么缺陷。但有的消費者反映，結算金額與自己的預期時常有差距。其實，除了在施工過程中的工程變更所發生的費用變化外，主要的原因在水電改造上。在消費者簽訂家裝合同時，由于現場的一些情況在這個時候不是很清楚，所以工程總費用里不包含水電改造的費用。而結算時做的是所有工程項目的結算，出現差距就是必然的了。因此，建議您，盡量要求裝飾公司在工程報價里給您一個水電改造的參考報價。
4、關于設計圖紙：根據筆者的統計，很多家庭裝修的糾紛都反映在對工程項目的理解上。比如對一些項目造型的理解，由于沒有較為詳細的圖紙，可能設計師和消費者在理解上會有一些差距，有的項目由于圖紙不明確，在具體尺寸上也會存在差距。因此，建議您在簽合同的時候，盡量把各種圖紙準備齊全。
5、關于合同文件：根據經驗，一個比較完整的家裝合同除了工程預算、設計圖紙以外，還應該包括關鍵施工項目的施工工藝、施工計劃以及甲乙雙方的材料采購單。施工工藝是一個約束施工方嚴格執行約定工藝做法、防止偷工減料的法寶。而在合同中要有一個施工計劃，主要是因為目前家庭裝修拖延工期的現象比比皆是，而消費者又很難在施工方開始拖延工期的時候就發現問題，因此，一份比較嚴謹的施工計劃就是消費者保護自己的必要武器
2024年裝修合同范文 篇28
裝修材料“陷阱”小心翼翼還是買到“歪”瓷磚
自貢市民范女士，在貢井藍光·貢山1號買了套房，今年開春后，就開始正式裝修�！拔彝信笥颜伊艘患铱此票容^正規的小型裝修公司，和他們約定，材料由我自己負責購買，他們只負責設計和施工�！�
范女士解釋說，因為她有一位朋友對裝修材料比較懂行，在這行也有一些熟人，所以就托這位朋友帶著她去購買材料。
“那段時間，朋友還特地請假，帶著我到馬吃水建材市場等地方選購材料，在選瓷磚時，最終選購了一款較為知名的品牌瓷磚。”范女士說，在朋友的鑒別下，范女士用不菲的價格，購買了這款瓷磚。
滿以為買到高品質瓷磚的范女士怎么也沒有想到，自己買到的其實是“仿貨”。沒隔多久，范女士老公的一位對裝修比較熟悉的朋友前來參觀新房，看到新房里堆放的瓷磚。仔細鑒別后，告訴他們，應該是買到了“仿貨”，范女士聽后，又拿去請其他的專業人士鑒別，最終證實，確實是買到了“仿貨”。讀本支招選擇裝修公司可到相關部門查證資質
“如果非常注重新居的設計和品質，還是應找當地最知名的裝修公司，這類公司一般都有資質，而且經驗豐富，設計的質量和裝修的品質都較高，遭騙的可能性較小�！币言谘b飾裝修行業干了10多年的自貢市民高先生介紹，這類公司一般都已在當地形成品牌效應，或者是全國、全省連鎖的裝修品牌企業，對施工質量、流程管理等都比較嚴格，也比較在意公司的外在形象，不會輕易做出欺詐消費者的事情。
他介紹說，如果覺得大公司價格太貴，可以找一些有資質但是規模一般的公司。另外，還可以到當地工商部門查證該裝修公司是否有資質，不要輕信過分夸大的廣告和價格過低的裝修公司。“一個比較好的辦法，就是你的親朋好友要是有人最近裝修過的房子，你去看一下，誰的裝修質量最過關，而且價格相對低廉，那么這家公司就值得你參考。”
“裝修房屋，消費者還是應該根據自己的.需求來。”高先生說，如果有某方面的資源，比如能找到熟人設計出滿意的方案和效果，就不必花這筆錢再請裝修公司來設計。如果消費者比較懂行，也可以自行購買材料�？傊�，把沒有把握的，交給專業的人員來做，而自己有把握的，可以自行解決。這樣一可以省一點花銷，二也可以避免在這些環節被忽悠。
簽訂裝修合同 細節越多越全越保險
“裝修合同一定要簽，而且一定要在裝修前簽，并且將裝修過程中盡可能多的細節全部想到，在合同上明確好權利義務，避免最后出現分歧時大家‘扯經’�！备呦壬f，合同是裝修過程中最重要的一個環節，消費者千萬不要輕視。如果一家裝修公司不愿意簽合同，那你最好別找他們為你裝修，說不定其中就有“貓膩”。
他介紹說，合同中最重要的，是規范好一些重要的細節問題，比如進場時間，完工時間，各種材料的品牌、型號、數量，施工具體要求，出現糾紛如何解決，違約責任，等等。“另外在付款方面，最好和裝修公司約定付款方式，進行分期付款。比如簽訂合同進場后，支付一部分，水電排線等工程完成后，再支付一部分，最后木工、油漆工完工后，支付一部分，全部竣工驗收合格后，支付剩余金額。具體的情況，可以與裝修公司進行協商具體的支付辦法，這樣可以盡可能地避免被裝修公司忽悠，減少風險�！�
“另外，在材料費、結賬單、購買材料等幾個環節，最容易出現消費者被忽悠的情況。”高先生說，一是因為消費者本身對這個行業不熟悉不專業，對比如購買材料如何識別真假等，無法很明確地進行判斷。二是疏忽大意，比如在結賬單及合同上，一些裝修公司故意多算賬目，或者合同內容含混不清，導致最后合同沒有效力，對消費者來說，最容易導致不必要的損失，費心又費力。
2024年裝修合同范文 篇29
發包人（甲方）：
承包人（乙方）：
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合室內裝飾裝修工程施工的特點，雙方在協商一致的基礎上，就發包方的室內裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：
第一條 工程概況
1.1 工程地點：
1.2 工程內容及做法（室內裝飾裝修工程施工項目預算表）。
1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第（1）種承包方式。
�。�1）承包方包工、包料；
（2）承包方包工、部分包料；
�。�3）承包方包工、發包方包料（發包方提供裝飾裝修材料明細表）。
1.4 工程期限______個工作日，開工日期________年____月____日，竣工日期______年________月________日。
1.5 合同價款：本合同工程造價為（大寫）： ,小寫： 元。本價格為裝飾工程預算書
第二條 施工圖紙 雙方商定施工圖紙采取下列第（2）種方式提供：
�。�1）發包方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包方、承包方各一份（詳見裝飾裝修工程設計圖紙）；
（2）發包方委托承包方設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包方、承包方各一份（詳見裝飾裝修工程設計圖紙）；
第三條 發包方義務
3.1 開工前____2____天，為承包方入場施工創造條件。包括：清理施工現場，以不影響施工為原則；
3.2 提供施工期間的水源、電源；
3.3 負責協調施工隊與周邊鄰居之間的關系；
3.4 不拆室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續；
3.5 參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。
第四條 承包方義務
4.1 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程；
4.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；
4.3 保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
第五條 工程變更 工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議（或變更項目預算表），同時調整相關工程費用及工期。
第六條 材料的提供
6.1 由發包方提供的材料、設備。發包方應在材料運到施工現場前通知承包方，雙方共同驗收并辦理交接手續；
6.2 由承包方提供的材料、設備（承包方提供裝飾裝修材料表），承包方應在材料運到施工現場前通知發包方，并接受發包方檢驗。
第七條 工期延誤
7.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經發包方確認，工期相應順延：
�。�1）工程量變化和設計變更；
（2）不可抗力；
�。�3）發包方同意工期順延的其他情況。
7.2 因發包方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延； 因發包方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包方承擔，工期順延。
7.3 發包方未按期支付工程款，工期相應順延。
7.4 因承包方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延； 因承包方原因造成工程質量存在問題的，在三日內由甲方或甲方代表提出具體整改方案的，返工費用由承包方承擔。
第八條 質量標準：
雙方約定本工程施工質量標準：，施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由洛陽市裝飾辦對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同 約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包方承擔；經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包方承擔。
第九條 工程驗收和保修
9.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：
（1）水電施工改造完工， 開關插座定位驗收； 防水層經48小時試水不漏；
（2）泥工粉砌新墻完畢， 墻、地磚鋪貼完工；
�。�3）木工吊頂，木制品完工；
�。�4）全部工程完工。 承包方應提前兩天通知發包方進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單（室內裝飾裝修工程驗收單）。
9.2 工程竣工后，承包方應通知發包方驗收，發包方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單（室內裝飾裝修工程驗收單）。在工程款結清后，辦理移交手續。
9.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為12個月，12個月后收費保修。保修內容為本公司施工過的項目，因外力引起的損壞和其它單位提供的設備，工程項目收費維修。
第十條 工程款支付方式
10.1 合同簽定后，發包方按約定向承包方預付工程款總價的70%,即 ；隨進度到批刮墻面前付到工程款25%，即 ；剩余5%，即 工程驗收后付清。
10.2 工程驗收合格后，承包方應向發包方提出工程結算，并將有關資料送交發包方。發包方接到資料后三日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程驗收單（室內裝飾裝修工程驗收單）并簽字。
10.3 如甲方需要發票，工程款全部結清后，承包方向發包方開具正式統一發票（稅金另計）。
第十一條 違約責任
11.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。
11.2 未辦理驗收手續，發包方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包方負責。
11.3 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
11.4 發包方未按期支付每次工程進度款的（驗收簽字三日內），每延誤一天向對方支付違約金發包價2‰元，七天后乙方可中止合約。
11.5 由于承包方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金發包價2‰元。
第十二條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第二種方式解決：
�。ㄒ唬┨峤宦尻柺醒b飾辦處理。
（二）依法向人民法院提起訴訟。
第十三條 幾項具體規定
工程施工中產生的垃圾，由承包方負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點。
第十四條 其他約定事項： _______________.
第十五條 附則
15.1 本合同 經雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。
15.2 本合同簽訂后工程不得轉包。
15.3 本合同一式____貳____份，雙方各執___壹___份。
15.4 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律 效力。
附件一：室內裝飾裝修工程施工項目預算表；
附件二：甲方提供材料，設備表；
附件三：工程項目變更單
附件四：工程質量驗收單
附件五：工程結算單
附件六：工程保修單
承 包 方（簽字）： 發 包 方（簽字）：
年 月 日 年 月 日
2024年裝修合同范文 篇30
發包方(簡稱甲方)：_________________________
承包方(簡稱乙方)：_________________________
甲乙雙方經友好協商，甲方決定委托乙方進行員工文化室裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。
一、工程概況
1.裝飾施工地點：
2.住房結構：施工面積____平方米。
3.裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。
4.承包方式包工包料。
5.工期：自________年_____月_____日開工，至________年_____月_____日竣工，________工期________天。
二、工程價款及結算的約定
1.工程總價款：￥_________元，大寫(人民幣)：________________詳見本合同裝修工程報價單。
2.工程款付款方式按下列方式支付：
(1)第一次，對預算設計認可簽訂合同之日施工方進場支付_______元訂金，第二次付款時扣除
(2)第二次施工過程中工期進度過半支付工程總造價___%合計_________元
(3)第三次竣工驗收當天支付工程總造價___%合計_________元
(4)第四次竣工后三個月工程無質量問題，剩于10%甲方支付乙方合計_________元
(5)工程保修期兩年。工程款全部結清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。
三、關于材料供應的約定
1.甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
四、關于工程質量及驗收的約定
1.本工程執行DBJ08–62–97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、DB31/T30–1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2.本工程由________方設計施工方案。
3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費由甲方承擔，工期順延。由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
4.在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，雙方同意后，方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。
5.工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。
6.工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。
五、有關安全生產和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。
六、其它事項
1、甲方應在開工前，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙，并向乙方進行現場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協調工作。
2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
七、違約責任
1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。
八、糾紛處理方式
雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，可以提交人民法院訴訟。
九、合同的變更和解除
合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。
十、本合同一式___份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章)：___________乙方(簽章)：___________
簽訂日期：_______年____月____日_______年____月____日
2024年裝修合同范文 篇31
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
資質等級:
甲乙雙方根據我國法律規定，在審核乙方的裝修資質后，簽訂本裝修合同，具體條款如下：
1、工程概況：
2、工程名稱 地點 承包范圍 承包方式 承包內容
3、工期
4、工程質量標準：
5、工程造價：
6、付款方式：合同生效后，甲方下列方式直接向乙方支付工程款：
7、工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后________日后如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單(見附表九：工程結算單)并簽字，甲方應在簽字時向乙方結清工程尾款。
8、工程款全部結清后，乙方應向甲方開具正式統一發票。
9、違約責任
1)、合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失，未造成損失的，應支付合同總價的5%為違約金。;
2)、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責;
3)、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失;
4)、甲方未按期支付第二(三)次工程款的，每延誤一天向對方支付合同總價的1%為違約金;
5)、由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延;
6)、由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付合同總價的1%為違約金;
10、合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第__________種方式解決：
1.向甲方所在地仲裁委員會申請仲裁;
2.向合同簽訂地人民法院起訴。
11、其他具體規定。
2024年裝修合同范文 篇32
裝修合同在裝修中是非常重要的，他可能會直接關系到您新居的`裝修質量等，簽訂家裝合同是裝修新居的第一步，消費者在裝修之前來到家裝公司的時候，要了解的東西很多：有關于工程質量方面的、裝飾材料的、設計的、售后服務的、投訴方面的和裝修合同的等等。對于這些問題如果心里沒底，就盡量不要急于簽合同。另外，如果裝飾公司在談判過程中頻繁地變換談判人員，就應該了解清楚原因是什么，如果是因為人員流動，簽合同就應該更加謹慎。家裝合同的糾紛經常出現在以下幾個方面：
關于合同文件一個比較完整的家裝合同除了工程預算、設計圖紙以外，還應該包括關鍵施工項目的施工工藝、施工計劃以及甲乙雙方的材料采購單。
工工藝是一個約束施工方嚴格執行約定工藝做法、防止偷工減料的法寶。在合同當中要有一個施工計劃，主要是因為目前家庭裝修拖延工期的現象比較嚴重，而消費者又很難在施工方開始拖延工期的時候就發現問題。因此，一份比較嚴謹的施工計劃就是消費者保護自己的必要武器�，F在很多的家裝合同對于合同甲乙雙方的材料采購單都不太重視，盡管合同里作了一些規定，但是大多比較粗淺，主要反映在對于材料的品牌、采購的時間期限以及驗收的辦法以及驗收人員沒有作出明確規定的方面。因此，上述在家庭裝修合同當中一般容易忽視的一些文件盡量不要遺漏。
關于設計圖紙很多家庭裝修的糾紛都反映在對工程項目的理解上。比如對一些項目造型的理解，由于沒有較為詳細的圖紙，可能設計師和消費者在理解上會有一些差距，有的項目由于圖紙不明確，在具體尺寸上也會存在差距。
此，在簽合同的時候，盡量把圖紙準備齊全，避免開工以后再進行這些方面的工作，出現不必要的麻煩。
關于工程預算家庭裝修的工程預算，目前正規裝飾公司交給消費者的一般是比較完整的。一份根據目前使用的相關表格做出來的工程預算，包括工程項目、數量、單價和參考材料等等。
有的消費者反映，做工程結算的時候，結算金額與自己的預期時常有差距。其實，除了在施工過程當中的工程變更所發生的費用變化以外，主要的原因在水電改造上。原來，在裝飾公司和消費者簽訂家裝合同的時候，由于現場一些情況在當時不是很清楚，所以報價時一般標注的是水電改造的項目單價，工程總費用里不包含水電改造的費用。工程結算的時候，做的是所有工程項目的結算，出現差異就是必然的了。因此，筆者在這里建議您，盡量要求裝飾公司在工程報價里給您一個水電改造的參考報價。
避免做不到的條款許多家庭裝修的投訴都是由不切實際的合同條款帶來的。有的合同條款規定了在相關的工程報價之下根本達不到的施工質量，有的合同條款規定了在任何條件下都不可能做到的室內空氣環境條款。比如曾有一位業主在合同的附加條款中要求“裝修完工以后，請專業監測機構對室內環境進行監測，要求室內絕對環�！�。但什么是“絕對環保”? 首先在概念上搞不清楚，更何況凡是裝修過的住宅都會不同程度地存在環境污染問題，任何人或任何公司都做不到“絕對環�！薄Ｒ虼耍袌鲈谶M行合同認證時對這一要求一般不予支持。所以，簽合同的時候不要考慮那些在目前市場現實之下達不到的要求。因為即使這樣做了，裝飾公司為了簽合同也同意了，事后還是少不了麻煩。