裝飾裝修合同合集(精選31篇)
裝飾裝修合同合集 篇1
合同編號:_____________
發(fā)包人(簡稱甲方):________________承包人(簡稱乙方):________________
依據(jù)《中華人民共和國民法典》和《遼寧省合同監(jiān)督條例》以及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信原則的基礎(chǔ)上,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條 工程概況和造價
1.甲方裝飾裝修(以下簡稱裝飾)的住房系合法擁有。甲方的有效證明(產(chǎn)權(quán)證書登記號):________________________________乙方為經(jīng)工商行政管理部門注冊登記的企業(yè),企業(yè)資質(zhì)情況(證書登記號):_________
2.裝飾施工地址:_________區(qū)(縣)_________路(街)_________號_________樓_________室。
3.住房結(jié)構(gòu):________________房型________房_________廳_________廚________衛(wèi)________陽臺,套內(nèi)施工面積_________平方米。
4.裝飾施工內(nèi)容
5.承包方式:________________(包工包料、清包工、部分包工包料)。
6.工期:自________年_________月_________日開工,至________年_________月_________日竣工,工期_________天。
7.總價款:¥________元。人民幣(大寫):________________其中:________________________材料費:________元,人工費:________元,拆除費:________元,清潔、搬運、運輸費:_________元,管理費:_________元,稅金:________元,其他費用(注明內(nèi)容):________________元。雙方約定,合同簽訂生效后,如變更施工內(nèi)容、材料,該部分的工程款應(yīng)當(dāng)按實計算。
第二條 材料供應(yīng)
1.甲方提供的材料、設(shè)備:(見附件二)。甲方負責(zé)供應(yīng)的林料、設(shè)備應(yīng)是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時送到施工現(xiàn)場,甲乙雙方應(yīng)辦理驗收交接手續(xù)。甲方提供的材料按時送到現(xiàn)場后,由乙方負責(zé)保管。由于保管不當(dāng)造成的'損失,由乙方負責(zé)賠償。施工中如乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料、設(shè)備有質(zhì)量問題或規(guī)格、色調(diào)差異,應(yīng)及時向甲方提出;甲方仍表示使用的,由此造成工程質(zhì)量問題或影響裝飾設(shè)計效果,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
2.乙方提供的材料、設(shè)備及報價:(見附件三)。乙方提供的材料、設(shè)備應(yīng)當(dāng)符合本合同主材料、設(shè)備報價單的規(guī)定。乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,甲方有權(quán)到現(xiàn)場驗收,如不符合設(shè)計、施工要求或規(guī)格、色調(diào)、品質(zhì)有差異,應(yīng)停止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責(zé)。
3.甲方或乙方提供的材料,應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量10項強制性國家標(biāo)準(zhǔn)。
第三條 工程質(zhì)量及驗收
1.本工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計變更和國家現(xiàn)行的《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》及本省現(xiàn)行的《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》進行驗收。
2.本工程由_________方設(shè)計,提供施工圖紙一式_________份。設(shè)計圖紙費用________元,由________方承擔(dān)。
3.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
甲方(蓋章):_________________
_______年_______月_____日
乙方(簽名):_________________
_______年_______月_____日
裝飾裝修合同合集 篇2
甲方:乙方:現(xiàn)住地址:
公司地址:營業(yè)執(zhí)照號:工程設(shè)計:項目經(jīng)理:
聯(lián)系電話:(手機)(住宅電話)(辦公電話)
依照《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律法規(guī)保護雙方的合法權(quán)益,結(jié)合家庭居室現(xiàn)場裝修裝飾工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就甲方的住宅裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜達成如下協(xié)議,并共同遵守。
第一條工程概況:
1、工程項目:以雙方簽字確認的工程預(yù)算所列項目為準(zhǔn)。
2、工程地址:。
3、工程內(nèi)容及做法:詳見設(shè)計圖紙、預(yù)算書。
4、工程方式:雙方商定采用下列第種方式進行施工:
1)包工包料
2)部分包工包料。
5、工程期限天,開工日期 年 月 日,竣工日期 年 月 日。
6、工程造價:甲方代扣稅后工程總造價為人民幣 元。(¥:元)。
第二條工程施工圖紙
1、甲方委托乙方設(shè)計完成后且經(jīng)甲方確認簽字的施工圖紙一式二份,雙方各持一份。
第三條雙方責(zé)任
1、甲方責(zé)任:
[1]開工前以及施工過程中到工程竣工止,甲方必須為乙方進場施工創(chuàng)造條件,與物業(yè)管理部門協(xié)調(diào)裝修工程事宜,做到水通、電通、場地通。
[2]物業(yè)收取的一切費用由甲方負責(zé)支付。
[3]甲方負責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系。
[4]甲方若要改動結(jié)構(gòu)、敲墻、打洞等必須經(jīng)得物業(yè)管理部門或其它相關(guān)部門的書面批準(zhǔn),否則乙方恕不動工。
[5]甲方有權(quán)對乙方采購材料進場進行驗收,有權(quán)對施工質(zhì)量和進度進行臨督。
[6]甲方對乙方施工管理和服務(wù)不滿意,有權(quán)向乙方總經(jīng)理辦公室投訴。
2、乙方責(zé)任:
⑴乙方在施工中嚴(yán)格按照《施工工藝規(guī)范》及《工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》施工,按期保質(zhì)完成工程。
⑵乙方保證施工現(xiàn)場整潔,材料分類堆放合理有序。
⑶乙方負責(zé)將工程施工產(chǎn)生的垃圾送至指定地點,并負責(zé)運走。
第四條工程變更
1、施工過程中,甲方確需對設(shè)計、施工項目、材料、工藝等變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,必須填寫《工程項目變更單》,經(jīng)甲乙雙方確認簽字,乙方方可實施變更項目,同時工期順延。
第五條工程材料提供
1、甲方負責(zé)監(jiān)督乙方采購材料,乙方應(yīng)提前兩天通知甲方,乙方根據(jù)甲方提交的規(guī)格、數(shù)量、時間要求送達施工現(xiàn)場。
2、乙方負責(zé)采購的材料品種如有與預(yù)算不符,甲方有權(quán)拒收或要求退換,由此造成的誤工由乙方負責(zé)。
第六條工期延誤對以下原因造成工期延誤:
[1]不可抗力因素如:空氣相對濕度過大;交通不便;自然災(zāi)害等。
[2]甲方在原預(yù)算基礎(chǔ)上工程量增加,工期順延。
[3]施工中甲方要求設(shè)計變更,工期順延。
[4]因甲方提供的設(shè)備不能及時到達現(xiàn)場、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工期的,工期順延,返工費由甲方負擔(dān)。
[5]因甲方原因,造成停工、窩工、工期延誤由甲方負責(zé)。
[6]因甲方未按合同規(guī)定支付二期工程款造成的停工,工期順延。
[7]因乙方責(zé)任不能按期開工的,工期不順延。
[8]因乙方責(zé)任無故中途停工而影響工期的,工期不順延。
[9]因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題而返工的,工期不順延,返工費由乙方負責(zé)。
第七條工程質(zhì)量
嚴(yán)格按照雙方認可的預(yù)算書中要求的材料、設(shè)計圖紙的方案和《工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》進行施工。
第八條工程驗收
乙方為了對甲方負責(zé),將根據(jù)具體施工流程,采取部分完工,部分驗收與整體驗收相結(jié)合的形式進行驗收。
1、分階段工程驗收
⑴隱蔽工程(水路、電路改造)⑵泥工工程⑶木工工程⑷飾面(油漆)工程
2、整體工程驗收:
⑴工程竣工后,乙方應(yīng)提前兩天通知甲方對整體工程驗收,甲方必須在接到驗收通知后三天內(nèi)配合驗收,填寫工程驗收單。
⑵甲方收到驗收通知超過竣工日三天未參與驗收,該工程將視為合格工程。
第九條售后服務(wù)(保修)
1、工程自驗收合格雙方簽字之日起,甲方到乙方公司辦理售后服務(wù)手續(xù)后,乙方向甲方簽發(fā)售后服務(wù)保修卡(整體工程保修一年,水電工程保修二年)。
2、在保修期內(nèi),如出現(xiàn)裝修裝飾質(zhì)量問題,乙方在接到甲方通知24小時之內(nèi)趕到現(xiàn)場進行維修,所需一切費用,全部由乙方承擔(dān)。
3、保修期內(nèi),若是房屋土建質(zhì)量問題(如預(yù)制板連接縫收縮、開裂、頂部及墻體收縮下沉引起墻面開裂漏水、起鼓),甲方自行設(shè)備安裝損壞或人為損壞等,如需乙方維修,甲方應(yīng)另付工程費用。
第十條工程款支付1、甲方工程款分四期支付。
2、本合同簽訂之日后,乙方進場首期支付工程款即人民幣元,在工程進入中途付工程款即人民幣元。
工程結(jié)尾支付工程款即人民幣元,余款元,等工程完工驗收合格后一次性付清。
3、甲方未按本合同中規(guī)定日期交納工程款,乙方有權(quán)停工。
4、甲方所支付的工程款只能交給乙方財務(wù),并開具財務(wù)收據(jù)。
第十一條違約責(zé)任
1、因合同雙方中的任一方原因,未能履行合同約定或違反國家法律法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的,由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
2、因合同雙方中的任一方原因,造成合同無法履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)經(jīng)濟損失。
第十二條其它責(zé)任
1、合同執(zhí)行過程中,甲方為第一責(zé)任人,涉及到工程項目變更等事宜,乙方僅與甲方第一責(zé)任人協(xié)商確定,其它人士意見恕不照辦。
甲方:_________________
乙方:_________________
___________年___________月_________日
裝飾裝修合同合集 篇3
發(fā)包人(全稱):楊應(yīng)萍
承包人(全稱)黔南州第二建筑安裝工程有限責(zé)任公司 按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,甲、乙雙方本著自愿、平等、誠實、信任的原則協(xié)商一致,共同訂立如下條款,以資雙方共同信守。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱:都勻市財政局職工福利房。
1.2 工程地點:原沙包堡財政所。
1.3 工程項目及承包范圍:具體說見《工程預(yù)算書》。
1.4 施工日期:自20xx年x月25日始,至20xx年x月25日止,工期共5個月。
1.5 工程總額:包工包料合同總造價人民幣肆拾伍萬元整(¥450000.00元)。
第二條 工程款付款方式的約定裝修房屋合同2.1于簽署本合同7日內(nèi),甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款,裝修工程余款,自雙方驗收合格之日起7個自然日內(nèi)由甲方扣除工程質(zhì)量保修金計14000.00元后,剩余部分一次性向乙方支付完畢。
2.2因工程項目(內(nèi)容)變更或增加引起工程預(yù)算造價變更,甲方應(yīng)簽定《項目變更單》,因此而增加的費用應(yīng)在簽定之后作為決算附件。
2.3工程竣工辦理移交手續(xù)后之工程尾款,如未按以上約定付款方式及時付清款項,每延誤一天,乙方有權(quán)向甲方按工程未支付尾款的1%的標(biāo)準(zhǔn)收取滯期費,直至甲方付清為止。
2.4甲方應(yīng)付的工程款項,不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委托人。否則,由此產(chǎn)生的一切后果由甲方自行承擔(dān)。
第三條 工期約定
3.1施工過程中,甲方要求修改較大設(shè)計方案工期順延;
3.2施工過程中,隱蔽工程施工完畢,甲方在接到《工程驗收通知單》后,因故未能及時進行隱蔽工程驗收并要求復(fù)驗的,由此造成的工期延誤,工期順延。第一范文網(wǎng)
3.3因非甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`,工期不順延。
3.4工期不順延條款造成合同工期延誤,由乙方按每日500元標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付延誤費。
第四條 工程項目(內(nèi)容)變更的約定
4.1簽署本施工合同后正式施工前,如甲方要求刪減部分工程項目(內(nèi)容),甲、乙雙方須簽署《工程項目(內(nèi)容)變更確認單》;
第五條 工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1乙方須按照本合同之附件《工程預(yù)算書》所列明的材料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)采購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所采購材料按所列明標(biāo)準(zhǔn)進行驗收。
5.2乙方須按照本合同之附件《工程預(yù)算書》中所規(guī)定施工工藝及施工內(nèi)容進行施工。
5.3甲乙雙方按國家《工程工質(zhì)量驗收規(guī)范》進行施工質(zhì)量驗收。
5.4竣工工程驗收:工程施工完畢,乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內(nèi),須協(xié)同乙方進行竣工工程驗收,竣工驗收完畢,甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》并辦理工程移交手續(xù)。
第六條 工程結(jié)算的約定
6.1工程竣工,甲乙雙方辦理完移交手續(xù)后,乙方須在2個日歷天內(nèi)向甲方送達《工程結(jié)算表》,甲方須在工程驗收合格后7個工作日內(nèi)付清所有應(yīng)結(jié)算款項。
6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質(zhì)量保修單。
第七條 服務(wù)的約定
7.1工程竣工結(jié)算完畢,甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據(jù)。
7.2保修服務(wù)時間及保修金退還約定:工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內(nèi),即一年。保修期內(nèi),乙方應(yīng)在接到甲方保修通知兩日內(nèi)及時履行保修義務(wù),緊急保修事項則應(yīng)在接到保修通知后一小時內(nèi)進行保修,否則承擔(dān)因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質(zhì)保期屆滿后三日內(nèi),甲方應(yīng)在乙方按約履行質(zhì)保義務(wù)下無息退還質(zhì)保金。
7.3保修內(nèi)容及保修范圍:
7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質(zhì)量、施工工藝不當(dāng)引起的質(zhì)量問題,乙方實行全部免費保修;并承擔(dān)甲方所有損失。
7.4.2乙方施工項目超過保修期的,對甲方實行優(yōu)惠有償維護,收費內(nèi)容為:材料費、人工費。
第八條 其他約定
8.1本合同自雙方簽署后,即發(fā)生法律效力,未正式履行該合同條款之前,如甲乙任何一方單方面終止該合同,須按合同預(yù)算總額的20%向?qū)Ψ接枰再r償。
8.2施工期間,乙方因施工耗用的施工現(xiàn)場水、電、氣費由甲方承擔(dān)。
8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前,造成的一切安全及人身傷亡由乙方負全部責(zé)任,甲方概不承擔(dān)。
8.4施工完畢,乙方須對施工現(xiàn)場進行清潔整理。
8.5由于不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響,根據(jù)程度不同,甲乙雙方協(xié)商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。
第九條 爭議解決的約定
1.與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關(guān)的爭議,甲乙雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的應(yīng)向合同履行地都勻市人民法院起訴。
第十條 附則
10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效,一式肆份,雙方各執(zhí)二份,具同等法律效力,雙方應(yīng)共同遵守。
10.2本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
簽署日期: 簽署日期:
簽署地點: 簽署地點:
裝飾裝修合同合集 篇4
發(fā)包人:
營業(yè)執(zhí)照號:
聯(lián)系方式:
住所:
承包人:
本工程設(shè)計人:
施工隊負責(zé)人:
聯(lián)系方式:
住所:
依照《_____》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合餐廳裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
第一條?工程概況
1、工程地點:___________________________________________________________________。
2、工程內(nèi)容及做法:
(1)餐廳裝飾裝修工程施工項目確認表。
(2)餐廳裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表。
3、工程承包方式:雙方商定采取下列第___種承包方式。
(1)承包人包工,包料:承包人提供裝飾裝修材料明細表。
(2)承包人包工,部分包料,發(fā)包人提供部分材料:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表、承包人提供裝飾裝修材料明細表。
(3)承包人包工,發(fā)包人包料:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表。
4、工程期限____天,開工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。
5、合同價款:本合同工程造價為(大寫):____________元。
第二條?工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理,發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的,單位,聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知承包人。
第三條?施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙,圖紙一式____份,發(fā)包人,承包人各____份。
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙,圖紙一式____份,發(fā)包人,承包人各一份,設(shè)計費(大寫)______元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi))。
第四條?材料的提供
1、由發(fā)包人提供的材料,設(shè)備,發(fā)包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。
2、由承包人提供的材料,設(shè)備,承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。
第五條?工程款支付方式
1、雙方約定支付工程款:
開戶銀行:
戶名:
賬號:
2、工程驗收合格后,承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后____日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字,發(fā)包人應(yīng)在簽字時向承包人結(jié)清工程尾款。
3、工程款全部結(jié)清后,承包人應(yīng)向發(fā)包人開具正式發(fā)票。
第六條?發(fā)包人義務(wù)
1、開工前____天,為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家具,陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具,陳設(shè)歸堆,遮蓋,以不影響施工為原則。
2、提供施工期間的水源,電源。
3、負責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系。
4、不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。
5、施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的,負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作。
6、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責(zé)材料進場,竣工驗收。
第七條?承包人義務(wù)
1、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工作規(guī)范,防火規(guī)定,施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程。
2、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
3、保護好原餐廳內(nèi)的陳設(shè),保證餐廳內(nèi)上,下水管道的暢通。
4、保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
第八條?工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。
第九條?工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認,工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化和設(shè)計變更。
(2)不可抗力。
(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
2、因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料,設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由發(fā)包人承擔(dān),工期順延。
3、發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
4、因承包人責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由承包人承擔(dān),工期不順延。
第十條?質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):___________________________________________。
施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由_________部門對工程質(zhì)量予以認證,經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認證過程支出的相關(guān)費用由承包人承擔(dān);經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認證過程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔(dān)。
第十一條?工程驗收和保修
1、承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進行驗收,階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單。
2、工程竣工后,承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)。
3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字后,填寫工程保修單。
第十二條?違約責(zé)任
1、合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律,法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
2、未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負責(zé)。
3、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。
4、發(fā)包人未按期支付工程款的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金____元。
5、由于承包人原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),承包人負責(zé)修理,工期不予順延。
6、由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金____元。
第十三條?合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,?則依法向____________人民法院提起訴訟。
第十四條?具體規(guī)定
1、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由承包人負責(zé)運出施工現(xiàn)場,并負責(zé)將垃圾運到指定的地點,發(fā)包人負責(zé)支付垃圾清運費用(大寫)________元(此費用不在工程價款內(nèi))。
2、施工期間,發(fā)包人將外屋鑰匙____把,交給承包人保管。工程竣工驗收后,發(fā)包人負責(zé)提供新鎖____把,由承包人當(dāng)場負責(zé)安裝交付使用。
3、施工期間,承包人每天的工作時間為:上午____點___分至___點___分;下午___點___分至___點___分。
第十五條?其他約定事項:
________________________________________________________________。
第十六條?其他
1、本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3、本合同一式____份,雙方各執(zhí)____份。
發(fā)包人(簽字):
經(jīng)辦人:
簽訂日期:
簽訂地點:
承包人(蓋章):
經(jīng)辦人:
簽訂日期:
簽訂地點:
裝飾裝修合同合集 篇5
合同文本包括正本和附件,要求完整、齊全。
基礎(chǔ)文件資料如工程設(shè)計圖紙、工程預(yù)算表等必須事先完成。
對雙方達成的約定內(nèi)容要詢問、審核清楚后再落筆。
對補充條款應(yīng)該明確的事項一定要闡述清楚。
對消費者來說,補充條款往往是最關(guān)鍵的部分。
裝修合同補充條款應(yīng)該明確的事項應(yīng)當(dāng)包括以下幾個方面: 工程委托的方式。
委托的方式一般有全包、半包和清包這三種方式。
全包是指工程所需的材料全部委托裝修公司承辦。
半包是指部分材料由裝潢公司承擔(dān),其余部分由裝修業(yè)主自己提供,施工由裝修公司承擔(dān)。
清包是指裝修公司承擔(dān)工程的施工,材料全部由業(yè)主提供,即通常所說的包工不包料。
這三種委托方式對裝修公司和業(yè)主來說,權(quán)利和義務(wù)各不相同,應(yīng)該在合同中明確材料出現(xiàn)質(zhì)量問題,誰提供材料誰負責(zé)的原則。
合同履行方式。
一般有開口和閉口兩種方式。
開口方式是指雙方約定根據(jù)設(shè)計圖紙編造工程預(yù)算,然后報價,雙方確認后簽約履行,在履約后期按實做實算進行結(jié)算。
應(yīng)按原工程設(shè)計圖紙和預(yù)算的內(nèi)容,對裝修中所進行的施工項目、材料、人工等雙方認可的憑證進行必要的確認后,再最后結(jié)算。
閉口方式是指雙方根據(jù)設(shè)計圖紙和編制的工程預(yù)算進行核價,雙方確認后簽約履行。
除非在裝修過程中對原設(shè)計的施工內(nèi)容和預(yù)算內(nèi)容有變動或項目有增減的情況發(fā)生,雙方就按原編制的工程預(yù)算約定進行結(jié)算。
這兩種履約方式各有利弊。
開口合同對雙方來說自由度更大,而閉口合同則小一些,但約定的精確度也要高一些。
對消費者來說,簽了閉口合同不等于不可改變,通常來說,裝修過程中變動的情況肯定會發(fā)生,如果確實需要變動裝修項目、材料等,只要及時辦理手續(xù)就可以避免矛盾的發(fā)生。
!~~
裝飾裝修合同合集 篇6
發(fā)包人(全稱):(以下簡稱甲方)
承包人(全稱):(以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,甲、乙雙方本著自愿、平等、誠實、信任的原則協(xié)商一致,共同訂立如下條款,以資雙方共同信守。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱:都勻市財政局職工福利房。
1.2 工程地點:原沙包堡財政所。
1.3 工程項目及承包范圍:具體說見《工程預(yù)算書》。
1.4 施工日期:自20xx年2月25日始,至20xx年7月25日止,工期共5個月。
1.5 工程總額:包工包料合同總造價人民幣肆拾伍萬元整(¥450000.00元)。
第二條 工程款付款方式的約定
2.1于簽署本合同7日內(nèi),甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款,裝修工程余款,自雙方驗收合格之日起7個自然日內(nèi)由甲方扣除工程質(zhì)量保修金計14000.00元后,剩余部分一次性向乙方支付完畢。
2.2因工程項目(內(nèi)容)變更或增加引起工程預(yù)算造價變更,甲方應(yīng)簽定《項目變更單》,因此而增加的費用應(yīng)在簽定之后作為決算附件。
2.3工程竣工辦理移交手續(xù)后之工程尾款,如未按以上約定付款方式及時付清款項,每延誤一天,乙方有權(quán)向甲方按工程未支付尾款的1%的標(biāo)準(zhǔn)收取滯期費,直至甲方付清為止。
2.4甲方應(yīng)付的工程款項,不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委托人。否則,由此產(chǎn)生的一切后果由甲方自行承擔(dān)。
第三條 工期約定
3.1施工過程中,甲方要求修改較大設(shè)計方案工期順延;
3.2施工過程中,隱蔽工程施工完畢,甲方在接到《工程驗收通知單》后,因故未能及時進行隱蔽工程驗收并要求復(fù)驗的,由此造成的工期延誤,工期順延。
3.3因非甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`,工期不順延。
3.4工期不順延條款造成合同工期延誤,由乙方按每日500元標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付延誤費。
第四條 工程項目(內(nèi)容)變更的約定
4.1簽署本施工合同后正式施工前,如甲方要求刪減部分工程項目(內(nèi)容),甲、乙雙方須簽署《工程項目(內(nèi)容)變更確認單》;
第五條 工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1乙方須按照本合同之附件《工程預(yù)算書》所列明的材料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)采購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所采購材料按所列明標(biāo)準(zhǔn)進行驗收。
5.2乙方須按照本合同之附件《工程預(yù)算書》中所規(guī)定施工工藝及施工內(nèi)容進行施工。
5.3甲乙雙方按國家《工程工質(zhì)量驗收規(guī)范》進行施工質(zhì)量驗收。
5.4竣工工程驗收:工程施工完畢,乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內(nèi),須協(xié)同乙方進行竣工工程驗收,竣工驗收完畢,甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》并辦理工程移交手續(xù)。
第六條 工程結(jié)算的約定
6.1工程竣工,甲乙雙方辦理完移交手續(xù)后,乙方須在2個日歷天內(nèi)向甲方送達《工程結(jié)算表》,甲方須在工程驗收合格后7個工作日內(nèi)付清所有應(yīng)結(jié)算款項。
6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質(zhì)量保修單。
第七條 服務(wù)的約定
7.1工程竣工結(jié)算完畢,甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據(jù)。
7.2保修服務(wù)時間及保修金退還約定:工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內(nèi),即一年。保修期內(nèi),乙方應(yīng)在接到甲方保修通知兩日內(nèi)及時履行保修義務(wù),緊急保修事項則應(yīng)在接到保修通知后一小時內(nèi)進行保修,否則承擔(dān)因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質(zhì)保期屆滿后三日內(nèi),甲方應(yīng)在乙方按約履行質(zhì)保義務(wù)下無息退還質(zhì)保金。
7.3保修內(nèi)容及保修范圍:
7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質(zhì)量、施工工藝不當(dāng)引起的質(zhì)量問題,乙方實行全部免費保修;并承擔(dān)甲方所有損失。
7.4.2乙方施工項目超過保修期的,對甲方實行優(yōu)惠有償維護,收費內(nèi)容為:材料費、人工費。
第八條 其他約定
8.1本合同自雙方簽署后,即發(fā)生法律效力,未正式履行該合同條款之前,如甲乙任何一方單方面終止該合同,須按合同預(yù)算總額的20%向?qū)Ψ接枰再r償。
8.2施工期間,乙方因施工耗用的施工現(xiàn)場水、電、氣費由甲方承擔(dān)。
8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前,造成的一切安全及人身傷亡由乙方負全部責(zé)任,甲方概不承擔(dān)。
8.4施工完畢,乙方須對施工現(xiàn)場進行清潔整理。
8.5由于不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響,根據(jù)程度不同,甲乙雙方協(xié)商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。
第九條 爭議解決的約定
1.與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關(guān)的爭議,甲乙雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的應(yīng)向合同履行地都勻市人民法院起訴。
第十條 附則
10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效,一式肆份,雙方各執(zhí)二份,具同等法律效力,雙方應(yīng)共同遵守。
10.2本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾裝修合同合集 篇7
裝修人: ________(以下簡稱甲方)
裝飾裝修企業(yè): ________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、中華人民共和國建設(shè)部令《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及有關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、裝飾施工項目
1、裝飾工程地點:________。
2、房屋結(jié)構(gòu):________。
3、裝飾施工內(nèi)容及要求:___。
4、 工程承包方式:雙方商定采取下列第 種承包方式:
(1) 乙方包工、包料;
(2) 乙方包、部分包料,甲方提供部分材料;
(3) 乙方包工、甲方包料,即清包工。
二、工程期限
工程期限________天,開工日期:________年 ________月________日,竣工日期: ________年 ________月 ________日。
出現(xiàn)以下情形經(jīng)發(fā)包方人確認,工程相應(yīng)順延:
(1) 工程量變化和設(shè)計變更;
(2) 不可抗力;
(3) 發(fā)包人同意順延的其他情況。
如因項目變更經(jīng)雙方協(xié)商,工程相應(yīng)調(diào)整。
三、工程造價及付款方式
1、工程總造價:(大寫): (小寫) 元,
其中含:設(shè)計費 元,管理費 元,稅金 元。
2、付款方式:合同約定的開工日期前三日,甲方支付工程總價款的40%,計 元,其余價款根據(jù)施工進度計劃分期支付;
(1)木工進場前,支付總價款40%,計 元;
(2)油漆工進場前,支付總價款17%,計 元;
(3)余款3% 元,工程驗收合格后一次付清。
包清工工程,開工前工程款一次付清。
凡因工程量變化、設(shè)計方案等原因調(diào)整工程造價的,應(yīng)在工程驗收合格后按工程決算結(jié)清。
雙方款項往來,均就出具發(fā)票或正式收據(jù)。
四、材料、設(shè)備的供應(yīng)
1、甲方提供的材料、設(shè)備:
本工程甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)符合國家規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),否則由此引發(fā)發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量問題和其他問題、乙方不承擔(dān)責(zé)任。甲方負責(zé)供應(yīng)的材料應(yīng)按施工進度計劃及供應(yīng)到現(xiàn)場,經(jīng)乙方驗收簽字,并由乙方負責(zé)保管。由于保管不當(dāng)造成損失的,由乙方負責(zé)賠償。
2、乙方采購的材料、設(shè)備:
凡由乙方采購的材料、設(shè)備必須與報價單中注明的品牌、規(guī)格、型號、質(zhì)量相符,并應(yīng)向業(yè)主提交檢測報告,其中包括環(huán)保檢測資料。
乙方采購的材料、設(shè)備,應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn),否則對工程造成的損失由乙方負責(zé);如乙方采購的材料、設(shè)備是經(jīng)甲方指定的,出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方不承擔(dān)責(zé)任。
五、工程變更
1、 施工過程中甲方提出修改設(shè)計及增減工程項目時,須提前與乙方代表聯(lián)系并簽訂變更單,明確變更的價款、工期后方能進行調(diào)整,由此引起增減費用、工程變動,應(yīng)在油漆工程進場前按付款比例付款。
2、 凡甲方私自與乙方施工人員商定變更施工內(nèi)容所引起的一切后果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應(yīng)當(dāng)賠償。
六、施工安全
1、 甲方或乙方提供的施工圖紙或工藝質(zhì)量說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
2、 乙方在施工期內(nèi)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》,確保施工安全。
3、 由于甲方或乙方提供的圖紙、工藝質(zhì)量說明違反有關(guān)安全操作規(guī)程和防火設(shè)計規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,其責(zé)任就由圖紙?zhí)峁┓截撠?zé)并承擔(dān)引產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
4、 由于乙方在施工過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任并賠償甲方的經(jīng)濟損失。
七、工程質(zhì)量、驗收及結(jié)算
1、 工程質(zhì)量按20xx年1月10日發(fā)布的《江蘇省DB32/381—20xx住宅裝飾質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行,并按本合同約定履行。
2、 甲、乙雙方應(yīng)按以下幾個階段對隱蔽工程和中間工程進行檢查驗收,并填寫工程驗收單:
(1)雜工拆舊;
(2)水電敷設(shè);
(3)瓦工砌帖;
(4)木工制作;
(5)漆工刷涂;
(6)打掃衛(wèi)生。
3、 工程竣工后,乙方應(yīng)書面通知甲方竣工驗收。甲方自接到驗收通知3日內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收,需及時通知乙方,另行確定驗收日期,但甲方應(yīng)承認實際竣工時間為竣工日期,并承擔(dān)乙方因延期所發(fā)生的相關(guān)費用。
4、 工程驗收合格后,乙方應(yīng)向甲方提交工程結(jié)算單和工程決算表及有關(guān)資料,甲方自接到上述資料5天內(nèi)給予批準(zhǔn)或提出修改意見,到期未提出異議,視為同意。甲方應(yīng)在工程決算批準(zhǔn)后的3日內(nèi)結(jié)清余款。
5、 工程未經(jīng)竣工驗收,或竣工驗收未通過的,如甲方擅自使用由此所發(fā)生的質(zhì)量問題和其他問題由甲方自行承擔(dān)責(zé)任。
6、 工程竣工后,空氣質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。如甲方提出對室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量進行檢測時,甲方應(yīng)當(dāng)在檢測前15日保持每日通風(fēng)4小時的情況下委托具有相應(yīng)資質(zhì)的建設(shè)工程質(zhì)量檢測機構(gòu)對室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量進行檢測,檢測不合格的,屬于甲方或乙方的原因,應(yīng)由甲方或乙方各自承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
八、工程保修
在正常作用條件下,工程保修期為二年,自工程竣工驗收合格之日起計算。
九、其它一般規(guī)定
對甲方的規(guī)定:
1、 甲方開工前應(yīng)當(dāng)向物業(yè)管理企業(yè)或房產(chǎn)管理部門申報登記,并告知鄰里,負責(zé)處理鄰里關(guān)系。
2、 甲方形式前向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或工藝質(zhì)量說明份,并向乙方進行現(xiàn)場交底;全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)取保護措施。
3、 向乙方提供施工需要的水、電等施工條件,并說明使用注意事項。
4、 如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,應(yīng)負責(zé)到有關(guān)部門辦理相關(guān)的審批手續(xù)。未經(jīng)有權(quán)部門同意,乙方不得擅自拆改,否則乙方應(yīng)承擔(dān)由,此產(chǎn)生的全部責(zé)任。
5、 由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方向甲方提出后,甲方仍堅持使用而影響工程質(zhì)量,其返工費用和工程質(zhì)量等問題均由甲方承擔(dān),工程相應(yīng)順延。
6、 負責(zé)提請有關(guān)部門做好安全、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費用。
7、 甲方要求按合同約定的工程提前竣工時,需征得乙方同意并應(yīng)支付相應(yīng)費用。
8、 甲方指派 為代表,對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理變更、驗收、結(jié)算等手續(xù)。甲方其他家庭成員對工程和乙方施工提出意見、要求均應(yīng)通過甲方代表與乙方聯(lián)系。
對乙方的規(guī)定:
1、 乙方不得將工程轉(zhuǎn)包給他人施工。
2、 工程竣工未移交甲方之前,負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行管理。
3、 乙方指派 為駐工地代表,負責(zé)與甲方聯(lián)系協(xié)調(diào),代表乙方辦理變更、驗收、結(jié)算等手續(xù)。
十、工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理,甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)通知乙方。
十一、違約責(zé)任
甲、 乙方違反本合同條款應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任,賠償對方因此造成的經(jīng)濟損失:甲方未按合同規(guī)定的'時間和要求提供原料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料以及由甲方引起的其它原因等,除工程日期得予順延外,還應(yīng)償付乙方因此造成停工、誤工的實際損失。每停工或誤工一天,甲方應(yīng)按工程總造價的0.5‰賠償乙方損失。
甲方未按合同的約定付款,每逾期一天,按逾期未付款的0.5‰支付違約金。
乙方擅自轉(zhuǎn)包工程,甲方有權(quán)要求停工,乙方應(yīng)承擔(dān)工程總造價10%的違約金并賠償甲方由此而造成的其他經(jīng)濟損失。
乙方因自身原因逾期竣工,每逾期一天,乙方按甲方已累計付款額的0.5‰支付違約金。本合同生效后甲乙雙方不得擅自變更或解除合同,否則違約方將按工程預(yù)算總造價10%向?qū)Ψ街Ц哆`約金,并賠償由此而造成的其他經(jīng)濟損失。
十二、爭議或糾紛的處理
甲、 乙雙方履行本合同如發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決或請揚州市裝飾行業(yè)協(xié)會、揚州市工商行政管理局行政調(diào)解中心進行調(diào)解。雙方協(xié)商或調(diào)解不成的,同意提交揚州仲裁委員會仲裁。(當(dāng)事人如不同意提交仲裁的,則在以下空格中注明,可依法向人民法院提起訴訟 。)
十三、附則
本合同正本一式二份,雙方各執(zhí)一分,附件 份,有同等法律效力。
甲方:________乙方:________
________年________月________日
裝飾裝修合同合集 篇8
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》,《中華人民共和國建筑法》,《建筑工程質(zhì)量管理條例》及有關(guān)的規(guī)定,為了明確甲乙雙方責(zé)任權(quán)利,能確保工程安全,文明,順利施工,結(jié)合本工程具體情況,為了明確雙方責(zé)任,經(jīng)雙方在平等,團結(jié)的原則下,經(jīng)雙方協(xié)商一致認可下,特簽訂本合同。
一、工程名稱:
_____煤礦建筑室內(nèi)裝修工程。
二、工程地點:
_____煤礦。
三、承包輕工:
硅酸鈣板吊頂,鋁單板吊頂?shù)取?/p>
四、承包價格:
1、更衣間、洗浴室吊頂:
硅酸鈣板吊頂和鋁單板吊頂(其中有平板和異形及鋁格柵方管吊頂),工費:25元/M2,按占地面積計算。
2、走廊吊頂:鋁單板吊頂,木工板做燈槽,木工板加硅酸鈣板。工費:30元/M2按占地面積計算。 ,
3、每間房有窗口的:木工板底加硅酸鈣板,工費:25元/M2,按展開面積計算。
五、甲方負責(zé)提供施工材料,電源到位,其它以外,其它一切機械與工具等均由乙方自理負責(zé)配備。
六、工期要求:
1、工期:_____年___月___日-_____年___月___日。
2、乙方根據(jù)甲方的總、月、日施工進度計劃和施工員下達的施工任務(wù),單所規(guī)定的期限內(nèi)完成。如乙方逾期完成,甲方有權(quán)對乙方以相應(yīng)的處罰,按延誤一天罰500-1000元。
七、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗收要求:
1、本工程施工,乙方應(yīng)嚴(yán)格按照現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)與所在地區(qū)有關(guān)本工程質(zhì)量驗收評定標(biāo)準(zhǔn),乙方在完成每項施工部位或工序后,應(yīng)認真自檢互檢后報甲方復(fù)檢驗收,并按國家標(biāo)準(zhǔn)(GB50300-20__)工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)進行實測。
2、按照《建筑工程管理條例》的規(guī)定,乙方對承包的工程向甲方承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任,乙方必須遵照設(shè)計院、甲方、監(jiān)理及有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量交底,精心組織施工,出現(xiàn)問題必須服從甲方整改意見,限期整改,如逾期整改,甲方有權(quán)對乙方照章罰款,因乙方施工質(zhì)量低劣,且屢催無法履行合同,甲方有權(quán)終止合同,并由乙方承擔(dān)由本次而造成的一切損失。
3、乙方對現(xiàn)場所有已完工的工程,對成品有保護的義務(wù),如有損壞,乙方須自費修復(fù)至原狀。
4、對自承包分項工程中,對成品有保護的義務(wù),凡在保修期內(nèi)出現(xiàn)吊頂不平、脫落等現(xiàn)象,均由乙方無償修復(fù)。
5、施工整體質(zhì)量必須達到樣板間的質(zhì)量要求。
6、乙方施工的工程未能達到上述質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全生產(chǎn)、文明施工、施工進度嚴(yán)重滯后等,甲方將對乙方采取罰款處理。
八、付款方式:
乙方在施工中途支付生活費,施工完后支付55%,竣工驗收后支付100%。
九、衛(wèi)生:
1、每天做好施工現(xiàn)場的工后落手清,打掃宿舍內(nèi)外環(huán)境,確保施工現(xiàn)場文明、整潔和生活區(qū)干凈衛(wèi)生。
2、施工后要清理垃圾。
十、施工期人為造成的安全事故,均由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
十一、嚴(yán)禁打架、斗毆、集體鬧事、如有發(fā)生甲方將對乙方每次罰款200-500元。
十二、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方共同簽字后生效,保修期滿后,保修條款亦自動失效。
甲方: 乙方:
委托代理人: 委托代理人:
_____年_______月_______日
裝飾裝修合同合集 篇9
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1.工程地址:___________________________________
2.居室規(guī)格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛(wèi),總計施工面積____________平方米。
3.施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
4.委托方式:____________________________________________
5.工程開工日期:______年______月______日
6.工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數(shù):________天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)___________________元《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
1、材料款__________元;
2、人工費__________元;
3、設(shè)計費__________元;
4、施工清運費__________元;
5、搬卸費__________元;
6、管理費__________元;
7、其他費用(注明內(nèi)容)______________元。
第三條:質(zhì)量要求
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可。
2.工程驗收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認,增加的費用,應(yīng)另簽訂補充合同。
4.凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責(zé)。
5.甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應(yīng)
1.乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標(biāo)價。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責(zé)。
3.甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負責(zé)賠償。
第五條:付款方式
1.合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費的50%;當(dāng)工期進度過半(_______年_______月_______日),甲方即第二次付施工工費的40%.剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。(注:施工工費包括人工費)。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時,不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應(yīng)簽訂補充合同,并由乙方負責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負責(zé)人。增減項目的價款,當(dāng)場結(jié)清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
第六條:工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。
2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
3.在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或_____部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔(dān)全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。
5.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負責(zé)任。
第七條:工程驗收
1.工程質(zhì)量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2.乙方通知甲方進
行工序驗收及竣工驗收后,甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責(zé)任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應(yīng)及時通知乙方,另定日期。但甲方應(yīng)承認工序或工程的竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費和相關(guān)費用。
第八條:其他事項
1.甲方責(zé)任
1)必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的`房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現(xiàn)場交底。
2)二次裝飾工程,應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費用。
3)如確實需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線,應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費用。施工中如需臨時使用公用部位,應(yīng)向鄰里打好招呼。
2.乙方責(zé)任
1)應(yīng)主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質(zhì);經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書。
2)指派一名工作人員為乙方工地代表,負責(zé)合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
3)負責(zé)施工現(xiàn)場的安全,嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負責(zé)修復(fù)或賠償。
4)嚴(yán)格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
5)在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。
第九條:違約責(zé)任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進行補償。
第十條:爭議解決
本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效
1.本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式份,甲乙雙方各執(zhí)份。
甲方(業(yè)主):(簽章)
法人代表:
編碼:
委托代理人:
電話:
簽約日期:
乙方:(簽章)
企業(yè)地址:
編碼:
工作單位:
委托代理人:
電話:
裝飾裝修合同合集 篇10
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
委托代理人(或甲方代表): 身份證號碼:
聯(lián)系地址: 聯(lián)系電話:
承包方(以下簡稱乙方):
營業(yè)執(zhí)照號:
建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書號:
注冊地址(或辦公地址):
法定代表人或負責(zé)人: 聯(lián)系電話:
工程設(shè)計人: 聯(lián)系電話:
施工負責(zé)人: 聯(lián)系電話:
依照《中華人民共和國合同法》、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致,達成如下協(xié)議:
一、工程概況
(一)工程地點:
(二)工程內(nèi)容(見附表一和四)
(三)工程承包方式,采取下列第 種方式:
1、乙方包工、包全部材料(見附表三)。
2、乙方包工、包部分材料,甲方提供其余材料(見附表二和三)。
3、乙方包工、甲方提供全部材料(見附表二)。
(六)工程期限 日。
開工日期: 年 月 日;
竣工日期: 年 月 日。
(七)工程價款(見附表一):
本合同工程造價為(人民幣) 元;
金額大寫: 。
其中:材料費: 元,人工費: 元,
設(shè)計費: 元, 垃圾清運費: 元,
管理費: 元,其他費用: 元。
(八)合同簽訂生效后,若要變更施工內(nèi)容、材料或?qū)嶋H工程量增減,工程價款按實結(jié)算。
(九)乙方提出的工程報價,不得故意漏項、缺項。在甲方未對施工項目進行變更的前提下,竣工結(jié)算價的增幅不超過第一條(七)款所約定工程價款的5%,超出5%的部分,由乙方承擔(dān)。
二、工程設(shè)計
(一)見重慶市住宅裝飾設(shè)計合同,其設(shè)計方應(yīng)提供施工圖紙或作法說明,應(yīng)付的設(shè)計費由甲方另行結(jié)算。
(二)設(shè)計施工圖紙應(yīng)符合國家有關(guān)設(shè)計規(guī)范要求,經(jīng)雙方簽字認可,將會審意見記載于附表四內(nèi)。
(三)施工圖紙所標(biāo)示項目與工程報價表所列項目有差異或抵觸時,以工程報價表為準(zhǔn)。
三、工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理,由甲方與具備相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)范圍等書面通知乙方。
四、甲方義務(wù)
(一)對所裝飾裝修的住房擁有合法的所有權(quán)或使用權(quán),或已取得了合法所有權(quán)或使用權(quán)人的委托,有權(quán)對該房屋進行裝飾裝修。
(二)甲方委派代表全權(quán)負責(zé)合同履行及與乙方接洽,對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續(xù)和其它事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方接洽。若需更換甲方代表,甲方應(yīng)提前三日以書面方式告知乙方。
(三) 施工前,向工程所在地物業(yè)管理單位申報登記。
(四)開工日前 天,若非乙方設(shè)計,甲方負責(zé)督促設(shè)計人向乙方提供符合國家有關(guān)設(shè)計規(guī)范要求的施工圖紙或作法說明,并向乙方進行現(xiàn)場交底。
(五)為乙方入場施工創(chuàng)造條件,包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè),或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則。
(六)負責(zé)提供水源、電源為乙方施工使用,并承擔(dān)其費用。
(七)負責(zé)協(xié)調(diào)裝飾公司與鄰里之間的關(guān)系,協(xié)助乙方做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作。
(八)如確需拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費用。
(九)施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防工作。
(十)施工期內(nèi),將進戶門鑰匙交給乙方代表負責(zé)保管。工程竣工驗收合格移交時,甲方啟用正式鑰匙或提供新鎖,當(dāng)場由乙方安裝后交付甲方。
五、乙方義務(wù)
(一)應(yīng)當(dāng)具備工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照,和建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》,并不得超越其資質(zhì)證書許可的范圍承攬工程。
(二)乙方委派代表,全權(quán)負責(zé)合同履行,按設(shè)計要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責(zé)處理的各項事宜,其簽訂的文件視為乙方對有關(guān)事宜的確認。若需更換乙方代表,乙方應(yīng)提前三日以書面方式告知甲方。
(三)嚴(yán)格執(zhí)行《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(GB50327—2019),確保工程質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行國家及地方有關(guān)防火、安全、環(huán)境保護的規(guī)定,做好施工現(xiàn)場管理,施工現(xiàn)場應(yīng)配備干粉滅火器。
(四)保護好原居室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍住戶(單位)的關(guān)系。
(五)保證施工現(xiàn)場的清潔,做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、垃圾處理工作。
(六)合理使用甲方提供的水、電等條件和設(shè)施,不得浪費。
(七)工程竣工但未移交甲方之前,負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
(八)若因乙方在施工中違反國家法律、法規(guī)或物業(yè)管理等有關(guān)規(guī)定而受到罰款和引起的賠償責(zé)任,均由乙方承擔(dān)。
(九)施工工人及管理人員應(yīng)持有相關(guān)資格證或上崗證,甲方有權(quán)查驗。
(十)負責(zé)施工人員的管理及施工安全。
六、工程變更
(一)工程項目及做法的變動,必須經(jīng)雙方協(xié)商一致,以甲方代表與乙方簽定書面變更單為準(zhǔn)(見附件五),確定增減項目及價差后再施工,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。
(二)若甲方私自與乙方工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,由甲方承擔(dān);給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
七、材料供應(yīng)
(一) 按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備(見附表二)應(yīng)為符合設(shè)計要求和合同約定的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到施工現(xiàn)場,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù),由乙方負責(zé)保管。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題的損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
(二)按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備(見附表三)應(yīng)按時供應(yīng)到施工現(xiàn)場,雙方共同驗收,由乙方負責(zé)保管。如未經(jīng)甲方驗收或不符合附表三要求的,應(yīng)禁止使用;若已使用,對工程造成的損失,責(zé)任由乙方承擔(dān)。
(三)甲、乙雙方采購供應(yīng)的裝飾材料、設(shè)備均應(yīng)用于本合同規(guī)定的室內(nèi)裝飾裝修,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作它用或替換為價廉質(zhì)劣的裝飾材料、設(shè)備。如乙方違反此約定,應(yīng)按挪用或替換材料、設(shè)備價款的雙倍金額賠償給甲方。
(四)乙方提供的材料、設(shè)備是假冒偽劣產(chǎn)品的,應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍金額賠償給甲方。
(五)甲方和乙方提供的材料和設(shè)備應(yīng)當(dāng)符合《室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量》10項強制性國家標(biāo)準(zhǔn),禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備不符合有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的,乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,甲方堅持使用的,由此造成的損失,由甲方承擔(dān)。
(六)若發(fā)生材料、設(shè)備質(zhì)量爭議,可委托有關(guān)法定機構(gòu)鑒定,鑒定費用的墊付由雙方協(xié)商解決,如不能協(xié)商一致,采取“誰提出誰墊付”的原則處理。經(jīng)鑒定,質(zhì)量不符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,鑒定費用由責(zé)任方承擔(dān);質(zhì)量符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,鑒定費用由質(zhì)量問題提出方承擔(dān)。
八、工期
(一)因下列原因造成工期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應(yīng)順延:
1、工程量變化或設(shè)計變更;
2、不可抗力;
3、甲方同意工期順延的其它情況。
(二)甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,支付乙方趕工費并簽訂工期變更協(xié)議。
(三)因甲方未按合同完成其應(yīng)負責(zé)的工作和未按期支付工程進度款而影響工期的,工期相應(yīng)順延。
(四)因乙方責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費由乙方承擔(dān),工期不順延。
九、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
(一)本工程施工質(zhì)量按下列第 項標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行
1、《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB50210—2019)
2、《重慶市住宅裝飾裝修工程驗收規(guī)程》(DBJ/T50-053-2019)
3、雙方約定: 。
(二)工程施工室內(nèi)環(huán)境污染控制,按照《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(GB50325-2019)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
(三)施工過程中雙方對施工質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量發(fā)生爭議,可委托有關(guān)法定機構(gòu)鑒定,鑒定費用的墊付由雙方協(xié)商解決,如不能達成協(xié)議,采取“誰提出誰墊付”的原則處理。經(jīng)鑒定,質(zhì)量不符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,鑒定費用由責(zé)任方承擔(dān);質(zhì)量符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,鑒定費用由質(zhì)量問題提出方承擔(dān)。
(四)木材、石材為天然物品,允許有自然色差與紋理,乙方有義務(wù)提醒甲方。
十、工程驗收、工程價款結(jié)算及保修
(一)乙方應(yīng)提前二日通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),如果甲方在約定時間內(nèi)不能參加驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,由此造成停工的,工期順延。若甲方既不及時通知乙方,也不按時參加驗收,乙方可自行驗收,甲方應(yīng)予承認。若甲方要求復(fù)驗,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用,若造成停工,工期順延;若復(fù)驗不合格,其復(fù)驗、返工費用由乙方承擔(dān),工期不予順延。
(二) 雙方約定在施工過程中分為下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收,驗收合格后填寫工程驗收單(見附表六):
1、
2、
3、
(三)工程按時竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知之日起三日內(nèi)組織驗收,驗收合格后辦理移交手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應(yīng)承認竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。若在工程竣工驗收中,存在須由乙方整改返工的部分工程項目,乙方應(yīng)在五日內(nèi)完成(特殊項目可由雙方在第十六條中另行商定),并及時通知甲方對其復(fù)驗。因乙方責(zé)任返工造成的工程延期交付視同工期延誤。
(四)工程竣工后,雙方約定由 對本工程進行室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測,費用由 方承擔(dān)。
(五)驗收不合格,乙方負責(zé)在約定的期限內(nèi)返工,甲方不得使用,否則由此造成的損失由甲方承擔(dān)。
(六)竣工驗收在工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量以及經(jīng)濟方面存在個別的不涉及較大問題時經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協(xié)議”(作為工程驗收單的附件)后亦可先行入住。
(七)工程竣工驗收合格后,乙方應(yīng)提交工程結(jié)算單(見附表七),并將施工部分的水電改造等涉及隱蔽工程的走向圖等有關(guān)資料提交給甲方。乙方負責(zé)提供材料的,還應(yīng)向甲方提交所提供材料的說明書、保修單和環(huán)保說明書等資料;甲方在收齊資料之日起三日內(nèi)對工程結(jié)算單進行審核,若到期未提出異議,視為同意。
(八)驗收合格后,雙方辦理移交手續(xù),結(jié)清應(yīng)付款項,填寫工程保修單(見附件八)。
(九)本工程自竣工驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下,保修期按下列第 項執(zhí)行:
1、除有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和因裝修施工引起的外墻面的防滲漏保修為五年外,其余項目的保修期為二年。
2、
(注:第2項所約定的保修標(biāo)準(zhǔn)不得低于第1項所約定的保修標(biāo)準(zhǔn))
(十)因甲方購買的材料未達到國家標(biāo)準(zhǔn)而導(dǎo)致的工程質(zhì)量問題,乙方不負責(zé)保修。
十一、安全施工和防火
(一)甲方或乙方提供的施工圖或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范,主要包括電氣線路、管道、自來水和其它線路管道暢通、合格。若乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的施工圖或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范,應(yīng)及時向甲方指出,乙方有權(quán)并且應(yīng)當(dāng)拒絕施工,由此造成的停工等損失由甲方自行承擔(dān)。
(二)甲方未辦理有關(guān)手續(xù),不得擅自要求乙方變動建筑主體、承重結(jié)構(gòu)或拆改燃氣管道、設(shè)施,乙方有權(quán)并且應(yīng)當(dāng)拒絕施工,由此造成的停工等損失由甲方自行承擔(dān)。
(三)乙方擅自變動建筑主體、承重結(jié)構(gòu)或拆改燃氣管道、設(shè)施,由此造成的損失和責(zé)任,由乙方負責(zé)賠償和承擔(dān)。
(四)乙方在施工期內(nèi)應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》和《建筑安裝工人安全技術(shù)操作規(guī)程》,注意施工安全。
(五)由于乙方在施工過程中違反有關(guān)操作規(guī)程、消防條例等規(guī)定,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,由此產(chǎn)生的一切責(zé)任和損失,由乙方承擔(dān)和賠償。
十二、工程價款支付方式
(一)雙方約定按下表中第 種方式支付工程款:
1、一次性付款:于簽訂合同時一次性支付工程款 元(大寫 )。
2、根據(jù)工工程進度分期付款:
合同簽定時第一次支付工程款的40%: ;
于吊頂工程,廚、衛(wèi)墻磚工程,水管、線管布線完工第一次支付工程款的40%: ;于木工和泥工基本完工、漆工進場第三次支付工程款的15%: ;于竣工驗收合格之日起一周之內(nèi)支付工程款的5%: ;
3、雙方約定的其他付款方式:
(二)甲方應(yīng)按第十二條(一)款的約定向乙方支付工程款,乙方應(yīng)向甲方開具有效的收款憑據(jù)。
(三)乙方施工質(zhì)量不合格,甲方有權(quán)拒付工程款,直至乙方整改合格后為止。
十三、違約責(zé)任
(一)本合同生效后,甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所約定的各項條款。若任何一方需變更合同內(nèi)容的,應(yīng)雙方協(xié)商一致后,簽定補充協(xié)議。合同簽定后施工前,一方無法定事由要求終止合同的,應(yīng)以書面形式提出,并按合同總價款的 %支付違約金,辦理終止合同手續(xù)。
(二)施工過程中任何一方無法定事由要求終止合同的,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意后辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,并由責(zé)任方按合同總價款的 %賠償,解除本合同。
(三)因施工質(zhì)量不合格,乙方不予整改、未在約定期限內(nèi)整改,或經(jīng)整改后仍不合格的,甲方可另請他人整改,與整改有關(guān)的一切費用由乙方承擔(dān)。
(四)任何一方因違反法律、法規(guī)等規(guī)定而受到罰款或給對方造成損失的,由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償對方損失。
(五)甲方責(zé)任
1、未按規(guī)定的時間和要求提供材料、場地、技術(shù)資料以及由甲方引起的其它原因,造成乙方停工、誤工的,除工期順延外,每停工或誤工一天,由甲方向乙方支付工程款 ‰的違約金。
2、甲方未按期支付或未按期完全支付合同約定款項,每逾期一天,由甲方向乙方支付遲延部分工程款 ‰的違約金。
3、工程未經(jīng)驗收,甲方提前使用,由此造成無法驗收和損失的,由甲方自行承擔(dān)。
(六)乙方責(zé)任
1、應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和其它物品,如有損壞,應(yīng)照價賠償。
2、經(jīng)專業(yè)部門檢測,室內(nèi)空氣質(zhì)量不達標(biāo)且屬于乙方責(zé)任的,乙方應(yīng)進行綜合治理。因治理造成工程延期交付的視同工期延誤。若乙方不予治理或未在約定期限內(nèi)治理,甲方有權(quán)另請他人治理,與治理有關(guān)的一切費用由乙方承擔(dān),若治理后仍不達標(biāo)的,乙方應(yīng)賠償由此給甲方造成的損失。若甲方對不達標(biāo)也負有責(zé)任的,雙方應(yīng)根據(jù)責(zé)任大小合理分擔(dān)有關(guān)費用和損失。
3、由于乙方原因,工程質(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負責(zé)返工,工期不得順延。
4、由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天,由乙方向甲方支付工程款 ‰的違約金。
十四、爭議解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或向有關(guān)部門申請調(diào)解。不愿協(xié)商、調(diào)解或者協(xié)商、調(diào)解不成的,當(dāng)事人也可按下列第 種方式解決:
1、提交重慶仲裁委員會仲裁;
2、依法向人民法院起訴。
十五、附則
1、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字或蓋章后生效。
2、合同簽定后工程不得轉(zhuǎn)包,否則甲方有權(quán)拒付工程款。
3、本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
4、合同附表為本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。
十六、其它約定條款:
合同附件:
附表一:住宅裝飾裝修工程報價表(見詳細預(yù)算表)
附表二:甲方提供裝飾裝修材料明細表 (見預(yù)算表的主材表)
附表三:乙方提供裝飾裝修材料明細表(見預(yù)算表的基材表)
附表四:住宅裝飾裝修工程設(shè)計圖紙(見預(yù)算表的附件)
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
裝飾裝修合同合集 篇11
甲方:
乙方(業(yè)主):
乙方所購買房屋的房號為:
為規(guī)范房屋的裝飾裝修行為,保持房屋的整體質(zhì)量和使用安全,保障全體業(yè)主和使用人的合法權(quán)益,根據(jù)《前期物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議》、《臨時管理規(guī)約》中的相關(guān)約定和國家、省、市的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商達成如下協(xié)議:
第一條裝飾裝修管理細則
一、乙方保證裝修施工時間為每日8:00-12:00、14:00-18:00。其他時間一律不
得施工;19:00點后施工人員必須撤離施工現(xiàn)場,以確保小區(qū)安全;在國家法定節(jié)假日、高考和中考期間等其他特殊時間段,甲方有權(quán)調(diào)整施工時間。
二、裝修期間,施工人員服從甲方的監(jiān)督管理;乙方對裝修施工人員的行為
及其后果承擔(dān)連帶責(zé)任。
三、裝修期間,甲方將派人員按本協(xié)議對裝修工程進行監(jiān)督管理,乙方、施
工人員必須服從監(jiān)督管理。如發(fā)現(xiàn)違規(guī)裝修,甲方人員有權(quán)責(zé)令停工或恢復(fù)原狀;造成損失的,由乙方負責(zé)賠償并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任;妨礙他人正常使用物業(yè)的而造成他人損失或損害的,由乙方承擔(dān)賠償及其他一切責(zé)任。
第二條裝飾裝修乙方必須遵守的規(guī)定
一、禁止一樓住戶下挖地面。
二、禁止拆改梁、板、柱、承重墻等房屋承重結(jié)構(gòu)構(gòu)件;不得挖槽、切割、
砍鑿承重墻和柱,不得鑿穿陽臺隔斷板,以及毗鄰房屋共用之隔墻。
三、禁止隨意增加房屋荷載,尤其是樓面裝修不得使用超重材料等,總體負
荷不超過住宅使用中的約定。
四、禁止不經(jīng)批準(zhǔn)拆改水電管線、采暖管線、煤氣管線、有線電視線路等附
屬設(shè)施,如確需改動,須向機房及相關(guān)部門提出書面申請;經(jīng)書面同意后,乙方拆改以上附屬設(shè)施時,應(yīng)保證線路及管道暢通,不得影響原有設(shè)施的
整體功能及相鄰住戶的正常生活;如因違規(guī)裝修造成的滲水、漏電、斷電
等事故,由乙方承擔(dān)全部的維修責(zé)任及費用損失。
五、衛(wèi)生間、廚房均已做好地面防水層,裝修中禁止在地面防水層上打孔,
以免破壞防水層,導(dǎo)致毗連層滲漏,如有破損需重做防水處理,并需進行
24小時閉水實驗,不得將沒有防水要求的廚房設(shè)為衛(wèi)生間、廚房間。
六、除空調(diào)外掛機等必要設(shè)備,防盜網(wǎng)等不得在外墻懸掛。
七、禁止違反消防規(guī)定進行裝修,否則引起的一切后果由乙方承擔(dān);施工現(xiàn)
場禁止有明火源。
八、禁止高空拋物、裝修垃圾嚴(yán)禁亂扔亂倒。
九、所有材料、工具及廢物等在任何時候都必須放置在所屬房屋內(nèi),不得阻
塞公共走廊或任何公共場所。
十、因裝修施工或搬運裝修材料、器具等造成下水管道堵塞、滲漏、停電
損壞共用部位、共用設(shè)施設(shè)備或造成他人財物損失和人身傷害等,由乙方負責(zé)修復(fù)和賠償,并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
十一、因搬運、裝飾裝修原因確需合理使用共用部位、共用設(shè)施設(shè)備的,必須事先通知甲方,并在約定的期限內(nèi)恢復(fù)原狀,按約定交納費用。造成損失的,責(zé)任人必須給予賠償。
十二、乙方必須確保施工人員在裝修中不損壞小區(qū)公共設(shè)備、設(shè)施,如有任何損壞,當(dāng)事人必須賠償損失。
十三、無論什么時候,不準(zhǔn)在公共場地內(nèi)進行施工;公共場所、公共配套設(shè)施的裝修應(yīng)經(jīng)過市、縣有關(guān)部門的審批后方可施工。
第三條裝飾裝修注意事項
一、裝修必須嚴(yán)格按照以書面審批的圖紙及說明進行。
二、所有電器的安裝必須遵守低壓用電規(guī)程和管理公司有關(guān)規(guī)定,電線必須
要保護在阻燃塑料套管內(nèi)。
三、為了保證小區(qū)的整體美觀和相鄰業(yè)主的安全,乙方安裝防盜網(wǎng)須到甲方
處登記,由甲方指定統(tǒng)一樣式的防盜網(wǎng),并且要符合甲方安裝規(guī)定。
四、乙方應(yīng)按設(shè)計預(yù)留的位置安裝空調(diào),未預(yù)留設(shè)計位置的,應(yīng)按甲方指定
的位置安裝,并按要求做好噪音及冷凝水的處理,外立面冷凝管、線必須規(guī)范安裝,以保持物業(yè)外立面整齊美觀。
五、樓房外墻面已做保溫處理,乙方如需安裝空調(diào),必須在固定處做好防水
處理,以防發(fā)生滲水現(xiàn)象,由此造成的損失由業(yè)主自己承擔(dān)。
六、所有外墻、房頂、陽臺不許安裝招牌及廣告以免影響建筑物外觀,室內(nèi)
裝修不能伸出公共走廊、窗臺、陽臺。
七、所有內(nèi)部隔墻應(yīng)使用重量較輕和干式結(jié)構(gòu)的材料,列如:空心板、GRC 隔板,如果是木框架或板墻,必須要涂上防火漆;所有木制吊頂必須涂上防火漆(或防火涂料)。
八、任何施工程序,包括鑿刻、鉆洞等均不許危及墻壁及地板的結(jié)構(gòu);鋪裝地板時應(yīng)保護好暗敷的水、暖管道及配電線路。
九、所有發(fā)出的噪音、震動聲的工程,必須在指定時間內(nèi)進行,其他時間不得擾及其他業(yè)主。
十、室內(nèi)給排水管道安裝完畢后,必須作閉水滲漏實驗,確認無滲水后進行下一步工作。
十一、甲方保留以上有關(guān)內(nèi)容的修改和補充的權(quán)利;乙方如對上述任何一項有疑問,請向甲方管理處咨詢。
第四條防火責(zé)任明細
一、消防工作重于泰山,本物業(yè)執(zhí)行“誰裝修,誰負責(zé)”的消防工作原則和
“預(yù)防為主,防消結(jié)合”的消防工作方針,積極落實消防崗位責(zé)任制。二、乙方防火職責(zé)范圍為:一切因乙方裝飾裝修工程,所能引起事故的防火
消防區(qū)域及隱患。
三、乙方防火職責(zé)為:
1、協(xié)助小區(qū)防火責(zé)任人搞好消防工作,共同維護小區(qū)防火安全。
2、負責(zé)本區(qū)域范圍內(nèi)的防火工作,確保本區(qū)域安全。
3、認真貫徹、宣傳、執(zhí)行《中華人民共和國消防法》以及其他消防規(guī)定。
4、協(xié)助甲方保護好本小區(qū)公共場所的消防設(shè)施、設(shè)備,愛護消防器材。
5、協(xié)助小區(qū)防火責(zé)任人定期組織消防檢查,改善消防安全條件,完善消防設(shè)施,
把火災(zāi)事故消滅在萌芽狀態(tài)。
6、檢查、上報本區(qū)域裝修工程,糾正處理本區(qū)域的違反消防法規(guī)的現(xiàn)象和行為。第五條竣工驗收
裝修完成后,乙方須提前書面通知甲方約定竣工驗收時間,甲方自接到乙方正式驗收申請五個工作日內(nèi),由工程、業(yè)主、裝修公司負責(zé)人及裝修施工相關(guān)技術(shù)人員共同驗收,驗收不合格項目由施工單位限期整改,因整改造成的各項損失費用,均有施工方承擔(dān)。
第六條裝修保證金
一、為保證業(yè)主的利益和樓宇結(jié)構(gòu)及配套設(shè)備的安全,甲方收取乙方保證金
每戶20__元。
二、裝修完畢經(jīng)甲方驗收合格后,扣除實際發(fā)生的費用(以甲方驗收合格之
日停止計費),3個月未發(fā)生質(zhì)量問題,按規(guī)定退還尾款。如驗收不合格,甲方繼續(xù)收取乙方整改期間的相關(guān)費用。
第七條其它事項
一、因裝修所造成的房屋損害及非法拆改附屬設(shè)施造成的損失,由乙方連帶
承擔(dān)一切責(zé)任。
二、本協(xié)議一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
甲方簽章:
代表人:年月日
乙方簽章:
代表人:年月日
裝飾裝修合同合集 篇12
發(fā)包方:______________________
承包方:______________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、概況
1.承包方為經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)登記并有關(guān)機關(guān)審定具有裝飾資質(zhì)證書的企業(yè)法人。
2.裝飾施工地點
3.住房結(jié)構(gòu):__________房型________房______廳______套,施工面積______平方米。
4.裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
5.承包方式:__________(包工包料、清包工、部分承包)。
6.總價款:¥________元,大寫(人民幣):__________其中:
材料費:____________,人工費:____________
管理費:____________,設(shè)計費:____________
垃圾清運費:____________,稅金(3.41%):________
其他費用:____________
經(jīng)雙方認可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
7.工期:自______年______月______日開工,至______年______月______日竣工,工期______天。
二、材料供應(yīng)
1.發(fā)包方提供的材料:詳見附件二《發(fā)包方提供材料、設(shè)備表》。本工程發(fā)包方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,承包方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如發(fā)包方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,承包方應(yīng)及時向發(fā)包方書面提出,發(fā)包方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由發(fā)包方承擔(dān)。發(fā)包方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)承包方驗收,由承包方負責(zé)保管,承包方可收取發(fā)包方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當(dāng)造成的損失,由承包方負責(zé)賠償。
2.承包方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。
3.承包方對發(fā)包方采購的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝飾,非經(jīng)發(fā)包方同意,不得挪作他用。如承包方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給發(fā)包方。
4.承包方供應(yīng)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由承包方負責(zé)。如承包方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品,應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給發(fā)包方。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定:
1.本工程執(zhí)行DBJ08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.本工程由______方設(shè)計施工方案。
3.發(fā)包方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由發(fā)包方承擔(dān),工期順延。
4.由于承包方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由承包方承擔(dān),工期不變。
5.在施工過程中,發(fā)包方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與承包方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期雙方商定。凡發(fā)包方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,發(fā)包方自負,給承包方造成損失的,發(fā)包方應(yīng)予賠償。
6.工程驗收。甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),發(fā)包方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收,由承包方組織人員進行驗收,發(fā)包方應(yīng)予承認。事后,若發(fā)包方要求復(fù)驗,承包方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,其復(fù)驗及返工費用由發(fā)包方承擔(dān),工期也予順延。
7.工程竣工:承包方應(yīng)提前三天通知發(fā)包方驗收,發(fā)包方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)(詳見附件《工程質(zhì)量驗收單》)。如發(fā)包方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知承包方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,發(fā)包方應(yīng)承認原竣工日期,并承擔(dān)承包方的看管費用和其他相關(guān)費用。
四、安全生產(chǎn)
發(fā)包方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。承包方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬發(fā)包方責(zé)任的,發(fā)包方負責(zé)和賠償;屬于承包方責(zé)任的,承包方負責(zé)修復(fù)和賠償。
五、工程價款
1.工程款付款方式列下表:
2.工程結(jié)算:詳見《工程結(jié)算單》。
3.工程保修期壹年。雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4.雙方款項往來,均應(yīng)出具收據(jù),施工結(jié)束須開具發(fā)票。
六、其它事項
1.發(fā)包方工作:(1)發(fā)包方應(yīng)在開工前一天,向承包方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明________份,并向承包方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護措施。向承包方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。(3)如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線,負責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù),并承擔(dān)承擔(dān)有關(guān)費用。
2.承包方工作:(1)參加發(fā)包方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。(2)指派________為承包方駐工地代表,負責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由承包方負責(zé)的各項事宜,對其行為承包方應(yīng)予認可。如更換人員,承包方應(yīng)及時書面通知發(fā)包方。(3)未經(jīng)發(fā)包方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。
七、違約責(zé)任
1.由于發(fā)包方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,發(fā)包方應(yīng)補償承包方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,發(fā)包方付承包方____元;發(fā)包方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的____%支付違約金。
2.由于承包方原因逾期竣工的,每逾期一天,承包方按發(fā)包方已付款的______%向發(fā)包方支付違約金。
3.發(fā)包方未辦理有關(guān)手續(xù),強行要求承包方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由發(fā)包方負責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4.承包方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由承包方負責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、爭議解決
雙方約定,在履行本設(shè)計協(xié)議過程中產(chǎn)生爭議時,雙方協(xié)商解決,如在30日內(nèi)無法協(xié)商解決,任何一方均可向發(fā)包方所在地人民法院提起訴訟。在爭議協(xié)商或訴訟期間,承包方應(yīng)繼續(xù)按約定履行義務(wù)。如果承包方停工視為違約,按本合同承擔(dān)違約責(zé)任。
九、變更和解除
合同經(jīng)雙方簽章生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款______%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。2施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
十、其它約定
本合同一式_____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
發(fā)包方(簽章):________ 承包方(簽章):________
委托代理人:____________ 法定代表人:____________
裝飾裝修合同合集 篇13
合同編號:_________
發(fā)包方(以下簡稱甲方):_________
委托代理人:_________
單位:_________
住所地址:_________
聯(lián)系電話:_________
承包方(以下簡稱乙方):_________
法定代表人:_________
注冊地址:_________
聯(lián)系電話:_________
依照《中華人民共和國民法典》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,為保證工程順利進行,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條 工程概況
1.1 工程地點:_________市_________區(qū)(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1.2 住房結(jié)構(gòu):_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1.3 工程承包方式,雙方商定采取下列第_________種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4 總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設(shè)計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經(jīng)雙方認可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
1.5 工程期限_________天; 開工日期_________天_________月_________日; 竣工日期_________天_________月_________日;
1.6 工程內(nèi)容及做法(見附表一:裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二:裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。
第二條 施工單位資格
乙方是經(jīng)過工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人,通過最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設(shè)行政主管機關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的,甲方有權(quán)終止本合同,乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費用,并賠償乙方損失。
第三條 材料供應(yīng)
3.1 按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表),甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
3.2 按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方,雙方共同驗收。
第四條 工程質(zhì)量
4.1 本工程執(zhí)行_________(填建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程)、_________(填裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn))和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
4.2 本工程由_________方設(shè)計施工方案。
4.3 甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
4.4 由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
4.5 在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
4.6 施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,申請由_________部門對工程質(zhì)量予以認證,經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認證過程支出的相關(guān)費用由乙方負責(zé),經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認證過程支出的相關(guān)費用由甲方負責(zé)。
第五條 工程驗收
5.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收:_________。
乙方應(yīng)提前_________天通知甲方參加驗收,階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單);
5.2 工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單)。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)(見附表九:工程結(jié)算單);
5.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_________年。驗收合格簽字后,填寫工程保修單(見附表十:工程保修單)。
第六條 工程款支付方式
6.1 雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:
(1)本合同簽訂后,開工前_________至_________日,甲方支付相當(dāng)于總價款_________%的工程款;
(2)完成_________%的工程量之日后的_________日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價款_________%的工程款;
(3)竣工驗收后_________日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價款_________%的工程款。
(4)竣工驗收合格_________年后或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當(dāng)于總價款_________%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的,視為乙方收取。
6.2 因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
6.3 雙方款項往來,均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束,甲方全額付清應(yīng)付款項后,乙方應(yīng)當(dāng)出具合法發(fā)票。
6.4 竣工驗收合格后,甲方有權(quán)留取相當(dāng)于工程總價款的_________%的保修基金。竣工驗收合格后_________年內(nèi)沒有發(fā)生工程質(zhì)量問題的,甲方應(yīng)將保修基金全額退還乙方。
第七條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的,乙方負責(zé)修復(fù)和賠償。
第八條 工程監(jiān)理
8.1 本工程甲方委托監(jiān)理,應(yīng)與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同。并在本合同協(xié)議條款內(nèi)明確監(jiān)理單位、總監(jiān)理工程師及其應(yīng)履行的職責(zé)。
8.2 本合同中總監(jiān)理工程師和甲方代表的職責(zé)不能相互交叉。非經(jīng)甲方同意,總監(jiān)理工程師及其代表無權(quán)解除本合同中乙方的任何義務(wù)。合同履行中,發(fā)生影響甲、乙雙方權(quán)利和義務(wù)的事件時,總監(jiān)理工程師應(yīng)作出公正的處理。
8.3 為保證施工正常進行,甲乙雙方應(yīng)尊重總監(jiān)理工程師的決定。對總監(jiān)理工程師的決定有異議時,按協(xié)議條款的約定處理。總監(jiān)理工程師易人,甲方接到監(jiān)理單位通知后應(yīng)同時通知乙方,后任繼續(xù)履行賦予前任的權(quán)利和義務(wù)。
第九條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
9.1 甲方在開工日期_________天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù),向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數(shù),甲方應(yīng)代為復(fù)制,復(fù)制費用由乙方承擔(dān)。
9.2 甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙,圖紙一式_________份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附表六:家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙),設(shè)計費_________元由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi))。
9.3 使用境外圖紙,不能滿足施工需要時,雙方應(yīng)在協(xié)議條款內(nèi)約定復(fù)制、重新繪制、翻譯、購買標(biāo)準(zhǔn)圖紙等事項。
第十條 乙方駐工地代表
乙方任命駐工地負責(zé)人,按以下要求行使合同約定的權(quán)利,履行合同約定的義務(wù):
10.1 乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表,甲方代表在回執(zhí)行上簽署姓名及收到時間后生效。
10.2 乙方代表按甲方代表批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(或施工方案)和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下,可采取保護人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施,并在采取措施后24小時內(nèi)向甲方代表送交報告。責(zé)任在甲方,由甲方承擔(dān)由此發(fā)生的追加合同價款,相應(yīng)順延工期;責(zé)任在乙方,由乙方承擔(dān)費用。
10.3 乙方代表易人,乙方應(yīng)于易人前_________天通知甲方,后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權(quán)利和義務(wù)。
第十一條 甲方工作
11.1 甲方應(yīng)在開工前_________天,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明_________份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
11.2 做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
11.3 如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線,負責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費用。
11.4 不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
11.5 施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;
11.6 參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責(zé)材料進場、工程竣工驗收。
第十二條 乙方工作
12.1 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程;
12.2 嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
12.3 保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;
12.4 保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
12.5 參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。
12.6 指派_________為乙方駐工地代表,負責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責(zé)的各項事宜,對其行為乙方應(yīng)予認可。如更換人員,乙方應(yīng)及時書面通知甲方。
12.7 乙方應(yīng)當(dāng)提交說明書、保修單、環(huán)保說明書和購貨發(fā)票復(fù)印件,甲方要求與原件核對的,乙方應(yīng)當(dāng)同意。發(fā)票上應(yīng)當(dāng)載明產(chǎn)品名稱、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數(shù)量。
第十三條 工程變更
工程項目或施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(見附表七:裝飾裝修工程變更單)。
第十四條 工期延誤
14.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化或設(shè)計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
14.2 因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
14.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
14.4 因乙方責(zé)任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
第十五條 違約責(zé)任
15.1 合同雙方當(dāng)事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成經(jīng)濟損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失;
15.2 未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責(zé);
15.3 因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失;
15.4 由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
15.5 由于乙方原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負責(zé)修理,工期不予順延;
15.6 由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
15.7 甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
15.8 乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
第十六條 合同的變更和解除
17.1 合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證)生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款_________%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
17.2 施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
第十七條 垃圾清運
因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負責(zé)運出施工現(xiàn)場,并負責(zé)將垃圾運到指定的_________地點,甲方負責(zé)支付垃圾清運費用(人民幣)_________元(此費用不在工程價款內(nèi))。
第十八條 聲明及保證
甲方:
18.1 甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
18.2 甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
18.3 在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18.4 甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方:
18.1 乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
18.2 乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
18.3 在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18.4 乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十九條 保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務(wù)的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。
第二十條 不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第二十一條 通知
21.1 根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
21.2 各方通訊地址如下:_________。
21.3 一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第二十二條 爭議的處理
22.1 本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
22.2 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十三條 解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。
第二十四條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十五條 合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
委托代理人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
附件
附件一:裝飾裝修工程施工項目確認表
附件二:家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表
附件三:家庭居室裝飾裝修工程報價表
附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表
附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表
附件六:家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙
附件七:裝飾裝修工程變更單
附件八:工程驗收單
附件九:工程結(jié)算單
附件十:工程保修單
裝飾裝修合同合集 篇14
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱) 建筑安裝工程有限責(zé)任公司 按照《中華人民共和國民法典》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,甲、乙雙方本著自愿、平等、誠實、信任的原則協(xié)商一致,共同訂立如下條款,以資雙方共同信守。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱:
1.2 工程地點:
1.3 工程項目及承包范圍:具體說見《工程預(yù)算書》。
1.4 施工日期:自 年 月 日始,至 年 月 日止,工期共 個月。
1.5 工程總額:包工包料合同總造價人民幣肆拾伍萬元整(¥450000.00元)。
第二條 工程款付款方式的約定裝修房屋合同
2.1于簽署本合同7日內(nèi),甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款,裝修工程余款,自雙方驗收合格之日起7個自然日內(nèi)由甲方扣除工程質(zhì)量保修金計14000.00元后,剩余部分一次性向乙方支付完畢。
2.2因工程項目(內(nèi)容)變更或增加引起工程預(yù)算造價變更,甲方應(yīng)簽定《項目變更單》,因此而增加的費用應(yīng)在簽定之后作為決算附件。
2.3工程竣工辦理移交手續(xù)后之工程尾款,如未按以上約定付款方式及時付清款項,每延誤一天,乙方有權(quán)向甲方按工程未支付尾款的1%的標(biāo)準(zhǔn)收取滯期費,直至甲方付清為止。
2.4甲方應(yīng)付的工程款項,不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委托人。否則,由此產(chǎn)生的一切后果由甲方自行承擔(dān)。
第三條 工期約定
3.1施工過程中,甲方要求修改較大設(shè)計方案工期順延;
3.2施工過程中,隱蔽工程施工完畢,甲方在接到《工程驗收通知單》后,因故未能及時進行隱蔽工程驗收并要求復(fù)驗的,由此造成的工期延誤,工期順延。
3.3因非甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`,工期不順延。
3.4工期不順延條款造成合同工期延誤,由乙方按每日500元標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付延誤費。
第四條 工程項目(內(nèi)容)變更的約定
4.1簽署本施工合同后正式施工前,如甲方要求刪減部分工程項目(內(nèi)容),甲、乙雙方須簽署《工程項目(內(nèi)容)變更確認單》;
第五條 工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1乙方須按照本合同之附件《工程預(yù)算書》所列明的材料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)采購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所采購材料按所列明標(biāo)準(zhǔn)進行驗收。
5.2乙方須按照本合同之附件《工程預(yù)算書》中所規(guī)定施工工藝及施工內(nèi)容進行施工。
5.3甲乙雙方按國家《工程工質(zhì)量驗收規(guī)范》進行施工質(zhì)量驗收。
5.4竣工工程驗收:工程施工完畢,乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內(nèi),須協(xié)同乙方進行竣工工程驗收,竣工驗收完畢,甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》并辦理工程移交手續(xù)。
第六條 工程結(jié)算的約定
6.1工程竣工,甲乙雙方辦理完移交手續(xù)后,乙方須在2個日歷天內(nèi)向甲方送達《工程結(jié)算表》,甲方須在工程驗收合格后7個工作日內(nèi)付清所有應(yīng)結(jié)算款項。
6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質(zhì)量保修單。
第七條 服務(wù)的約定
7.1工程竣工結(jié)算完畢,甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據(jù)。
7.2保修服務(wù)時間及保修金退還約定:工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內(nèi),即一年。保修期內(nèi),乙方應(yīng)在接到甲方保修通知兩日內(nèi)及時履行保修義務(wù),緊急保修事項則應(yīng)在接到保修通知后一小時內(nèi)進行保修,否則承擔(dān)因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質(zhì)保期屆滿后三日內(nèi),甲方應(yīng)在乙方按約履行質(zhì)保義務(wù)下無息退還質(zhì)保金。
7.3保修內(nèi)容及保修范圍:
7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質(zhì)量、施工工藝不當(dāng)引起的質(zhì)量問題,乙方實行全部保修;并承擔(dān)甲方所有損失。
7.4.2乙方施工項目超過保修期的,對甲方實行優(yōu)惠有償維護,收費內(nèi)容為:材料費、人工費。
第八條 其他約定
8.1本合同自雙方簽署后,即發(fā)生法律效力,未正式履行該合同條款之前,如甲乙任何一方單方面終止該合同,須按合同預(yù)算總額的20%向?qū)Ψ接枰再r償。
8.2施工期間,乙方因施工耗用的施工現(xiàn)場水、電、氣費由甲方承擔(dān)。
8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前,造成的一切安全及人身傷亡由乙方負全部責(zé)任,甲方概不承擔(dān)。
8.4施工完畢,乙方須對施工現(xiàn)場進行清潔整理。
8.5由于不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響,根據(jù)程度不同,甲乙雙方協(xié)商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。
第九條 爭議解決的約定
1.與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關(guān)的爭議,甲乙雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的應(yīng)向合同履行地都勻市人民法院起訴。
第十條 附則
10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效,一式肆份,雙方各執(zhí)二份,具同等法律效力,雙方應(yīng)共同遵守。
10.2本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
簽署日期: 簽署日期:
簽署地點: 簽署地點:
裝飾裝修合同合集 篇15
原告:_____________裝飾設(shè)計工程有限公司
法定代表人:______________,_____________裝飾設(shè)計工程有限公司董事長。
被告:_________________,男,_____年_____月_____日出生,漢族,住__________市__________區(qū)__________路27號院1號樓25號。
訴訟請求
一、判令被告支付原告工程款______元,違約金______元;
二、本案訴訟費由被告承擔(dān)。
事實與理由
原告于_____年_____月_____日同被告簽訂《建筑裝飾裝修工程施工合同》,合同約定由原告承包被告發(fā)包的_____________項目,合同價款為人民幣72萬元,雙方約定合同生效后由被告分四次向原告支付,具體付款方式為:_________________簽訂合同當(dāng)日支付42萬元;本項目二樓、三樓地下室及一樓后包房完工支付20萬元;項目整體完工后三個月至一百天內(nèi)支付9萬元,并約定如在一百天后支付每延期一天被告應(yīng)按照1000元/天的標(biāo)準(zhǔn)向原告支付滯納金(違約金);工程驗收12個月后20天內(nèi)支付剩余1萬元。合同簽訂后,原告如約履行了合同義務(wù),而被告卻在支付第一筆合同價款和第二筆價款的一半(即1萬元)后以種種理由推拖支付剩余款項。由此給原告造成了巨大的經(jīng)濟損失,為維護原告的合法權(quán)益,特依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第119條之規(guī)定訴至貴院,請依法判決,以維護原告的合法權(quán)益。。
此致
__________市__________區(qū)人民法院
具狀人:______________裝飾設(shè)計工程有限公司
_____年_____月_____日
附:合同副本__________份。
本訴狀副本______份。
其它證明文件_____份。
裝飾裝修合同合集 篇16
甲方(發(fā)包方):
聯(lián)系電話:
乙方(承包方):
聯(lián)系電話: _______
根據(jù)《中華人民共和國民法典》和建設(shè)部《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》,結(jié)合本工程實際情況,遵守平等、自愿、公平和誠實信用原則,就甲方委托乙方負責(zé)房屋設(shè)計及裝修施工等事宜,經(jīng)雙方協(xié)商達成如下協(xié)議:
第1條 工程概況
1.1工程施工地址:
預(yù)算面積: 戶型: 室 廳 衛(wèi)
1.2工程預(yù)算為人民幣(大寫): 整,¥ 元整,(工程預(yù)算項目及報價詳見《預(yù)算表》)。工程內(nèi)容為雙方認可的施工圖紙和預(yù)算表中注明的項目。
1.3工程期限: 日。開工日期: 年 月 日;竣工日期: 年 月 日。但若因甲方原因(如延遲付款、未在施工前選定材料型號)、或自然不可抗力限制(如停水停電等)造成工程延遲,竣工日期順延,國家法定節(jié)假日施工工期自動順延。
第2條 甲乙雙方權(quán)利與義務(wù)
本合同簽訂生效后,甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的各項條款,如有變動,應(yīng)經(jīng)雙方友好協(xié)商確定后執(zhí)行,協(xié)商不成按原合同執(zhí)行。
2.1甲方的權(quán)利與義務(wù):
2.1.1甲方保證對所裝修的房屋具有所有權(quán)或已取得了所有權(quán)人的合法委托,有權(quán)對本合同房屋進行裝修。甲方指定 為己方的全權(quán)代表,全權(quán)負責(zé)合同履行及與乙方接洽,對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續(xù)和其它事宜。施工過程中乙方只認可甲方或甲方代表的意見,如有工程變更,須有甲方或甲方委托人的簽字確認。
2.1.2甲方有權(quán)對裝飾工程的設(shè)計圖紙、預(yù)(結(jié))算表進行審核,經(jīng)甲方簽字認可后,雙方各持一份,作為工程驗收、結(jié)算的依據(jù)。
2.1.3乙方進場施工前,由甲方負責(zé)協(xié)調(diào)物業(yè)管理部門關(guān)系,并承擔(dān)物業(yè)管理部門收取的裝修物業(yè)管理費用,包括物業(yè)單位規(guī)定的強制裝飾公司交納的裝修押金、裝修管理費、垃圾外運費用、施工期間的水電費用等。
2.1.4簽訂裝飾施工合同后,其裝飾業(yè)務(wù)牽涉到須在物業(yè)部門或政府有關(guān)職能部門辦理相關(guān)手續(xù)的,由甲方負責(zé)辦理,所發(fā)生的費用由甲方負責(zé),包含但不限于物業(yè)裝修押金、消防、城管、渣土等管理部門收取的行政及相關(guān)費用。
2.1.5如因乙方施工人員擅自違反物業(yè)合理規(guī)定造成的扣款,由乙方承擔(dān)相關(guān)責(zé)任或相關(guān)費用。
2.1.6甲方有義務(wù)將乙方施工所需的水、電開通入戶,并承擔(dān)水電費用。
2.1.7乙方采購的材料如不符合質(zhì)量要求,致使室內(nèi)甲醛等有害物質(zhì)濃度含量超標(biāo),造成環(huán)境污染,甲方有權(quán)請求乙方承擔(dān)其責(zé)任并賠償其相應(yīng)損失,但乙方按甲方要求采購的除外。
2.1.8甲方或與甲方相關(guān)的第三方人為的原因造成工地停工、怠工,給乙方造成的經(jīng)濟損失由甲方全額承擔(dān);由于乙方自身管理原因造成的工程虧損,甲方不負任何責(zé)任。
2.1.9甲方有權(quán)外請工人協(xié)助裝修,但由此產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù)乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。甲方若要改動煤氣管道、智能網(wǎng)絡(luò)線等,應(yīng)由甲方聘請具有相關(guān)資質(zhì)的專業(yè)公司負責(zé)施工,乙方不承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。
2.1.10 甲方負責(zé)協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系,協(xié)助乙方做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾清理等工作。
2.1.11 甲方根據(jù)乙方施工進度及通知,及時到場對階段工程進行驗收;若有工程變更,甲方及時按乙方流程要求辦理現(xiàn)場簽證。
2.2乙方的權(quán)利與義務(wù):
2.2.1在甲方向物業(yè)管理部門辦理相關(guān)手續(xù)時,乙方有義務(wù)配合甲方工作的開展。
2.2.2若由甲方提出變更設(shè)計方案,經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見后,甲方應(yīng)簽署《變更單》,并經(jīng)乙方相關(guān)人員簽字后方可實施,否則乙方有權(quán)按原設(shè)計施工。甲方與項目經(jīng)理私自達成的變更協(xié)議對乙方無任何約束力,乙方不負有任何法律責(zé)任。
2.2.3乙方有義務(wù)協(xié)助甲方辦理物業(yè)方面相關(guān)手續(xù),因本公司施工人員違反物業(yè)合理規(guī)定造成的扣款或罰款,由乙方承擔(dān)費用。
2.2.4如甲方未開通入戶的水源、電源,需乙方從戶外接入戶內(nèi),產(chǎn)生的費用由甲方承擔(dān)。
2.2.5由乙方負責(zé)提供的材料,乙方有義務(wù)按照合同及預(yù)算的規(guī)定送達施工現(xiàn)場并通知甲方確認簽收。甲方應(yīng)在接到通知后24小時內(nèi)簽字確認,否則由此導(dǎo)致乙方無法正常施工的,甲方應(yīng)承擔(dān)乙方因此增加的施工費用,施工期限做相應(yīng)延長。甲方無法在24小時內(nèi)確認簽收的,為了保證工程進度,乙方有權(quán)在確認主材與甲方選材一致時,代為簽收。
2.2.6乙方必須確保房屋結(jié)構(gòu)牢固,如要改動結(jié)構(gòu),敲墻必須征求甲方和物業(yè)管理部門的書面批準(zhǔn),否則,乙方不得動工。如甲方經(jīng)乙方告知改動結(jié)構(gòu)后的嚴(yán)重影響后,仍強制要求乙方改動結(jié)構(gòu),乙方可拒絕施工。甲方如擅自改動結(jié)構(gòu),乙方不負任何責(zé)任。
2.2.7甲方的裝飾垃圾,乙方負責(zé)清運到小區(qū)內(nèi)物業(yè)指定位置,垃圾外運由業(yè)主與物業(yè)公司負責(zé)。如小區(qū)物業(yè)在本小區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)傾倒裝飾垃圾的,由此產(chǎn)生的外運費用由甲方承擔(dān)。
2.2.8甲方應(yīng)知會鄰里在施工期間產(chǎn)生的灰塵和噪音可能對其生活和工作環(huán)境造成的影響,協(xié)調(diào)關(guān)系獲得理解并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
2.2.9甲方有義務(wù)事先告知乙方未知的與本工程質(zhì)量相關(guān)的事項,如甲方知道或根據(jù)經(jīng)驗應(yīng)該知道的有關(guān)質(zhì)量問題而未告知乙方,則造成的損失由甲方承擔(dān)。
2.2.10乙方在施工中應(yīng)妥善保管甲方堆放在現(xiàn)場的家俬、陳設(shè)以及工程成品;工程竣工未移交甲方之前,負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
第3條 工程變更
3.1簽訂合同后,甲方未與乙方協(xié)商,不得擅自單方修改、變更設(shè)計,若有修改意見雙方應(yīng)該協(xié)商一致,簽訂乙方提供的《中期施工增(減)項目變更申請單》(以下簡稱《變更單》),并經(jīng)甲方、設(shè)計師、項目經(jīng)理、監(jiān)理、預(yù)算員、物料員簽字認可后方能生效。如甲方修改原設(shè)計方案造成工程延期,則有義務(wù)簽訂工程延期單,工期相應(yīng)順延。
3.2如乙方在施工過程中遇到設(shè)計與現(xiàn)場情況相沖突的時候,在保證工程質(zhì)量和美觀的前提下,經(jīng)與甲方共同協(xié)商,可以變更解決。
3.3簽訂施工合同三日后乙方開始采購、定制相關(guān)主材及輔料,如果甲方在合同簽訂三日之后要求減少工程項目,須經(jīng)甲乙雙方協(xié)商并取得一致后方可實施變更程序。
3.4乙方根據(jù)現(xiàn)場實際情況提出合理建議涉及到變更設(shè)計和對原定材料的變更,以及增加工程量,必須經(jīng)甲方或甲方代表批準(zhǔn),并簽字確認。未經(jīng)甲方批準(zhǔn)簽字,乙方擅自變更設(shè)計或?qū)υú牧细鼡Q,甲方有權(quán)不認可,發(fā)生的全部費用由乙方承擔(dān),且工期不順延。
3.5對于甲方提出的不可行的設(shè)計變更,乙方有義務(wù)事先告甲方將由此產(chǎn)生的質(zhì)量問題及后果。若甲方強行進行設(shè)計變更,從而造成工程質(zhì)量問題,由甲方承擔(dān)。
3.6乙方按照甲方簽字認可的設(shè)計方案予以施工的項目,甲方不得以不美觀或不滿意為由要求更改設(shè)計。若甲方強行更改設(shè)計與材料,其返工費,材料損耗費等損失由甲方承擔(dān)。
第4條 付款方式及結(jié)算的約定
4.1本合同簽訂后,甲方應(yīng)在當(dāng)日向乙方支付本合同總金額的65%,即人民幣¥ 元(大寫 )。在泥作工程、木制作基本完工、漆工進場前,甲方向乙方支付二期工程款,合同總金額的30%,即人民幣¥ 元(大寫: )。余款5% 即人民幣¥ 元(大寫: )在雙方制安驗收合格的三日內(nèi)付清。
4.2甲方如沒有按時付款,本工程工期自然順延,乙方有權(quán)拒絕向甲方交付主材及進行后續(xù)項目施工,并且無須承擔(dān)甲方房屋裝飾的保修義務(wù)。甲方拖欠工程款的,按30元/天向乙方支付違約金。甲方在交付二期工程款前進行變更導(dǎo)致工程款增加的,應(yīng)在交納二期款時向乙方繳清;二期款后進行施工項目變更導(dǎo)致工程款增加的,應(yīng)在增項項目開工前全額交納增加款項,否則乙方有權(quán)停止施工,相應(yīng)責(zé)任由甲方承擔(dān)。
4.3工程結(jié)算由乙方根據(jù)實際工程量做出《裝修工程業(yè)主繳款結(jié)算單》,經(jīng)甲方確認后按實結(jié)算,多退少補。
4.4甲方支付乙方的款項,只能交付給乙方公司,并開具乙方財務(wù)收據(jù)。如甲方將現(xiàn)金交付給其他人代繳而造成損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
第5條 工程工期
5.1因甲方未按合同約定完成工作,甲方自購的材料不能按時送達現(xiàn)場或因甲方提供的材料用品不合格造成返工而影響工程工期,原定工期順延,并由甲方承擔(dān)因此造成的一切費用。
5.2由于乙方原因不能按期開工、中途停工或因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題而返工,影響工程工期損失由乙方自行承擔(dān),原定工期不順延。
5.3由于變更或非乙方原因造成的停水、停電及其它不可抗拒的因素而影響工期的,工期相應(yīng)順延。
5.4部分工作和部分制作需在施工過程中由甲方配合、確認,而甲方遲遲不予表態(tài)確認也不予以配合,則視作甲方有意拖延工期,其工期順延。
第6條 驗收結(jié)算
6.1本工程質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)
(1)施工圖紙
(2)預(yù)算表中所載明的主材說明及工藝備注
(3)中期變更單;
6.2工程驗收項目:基礎(chǔ)改造工程、水電線路改造工程(封閉前)、防水工程(鋪設(shè)瓷片前)、吊頂工程(涂料前)、細木工程(油漆前),泥作工程、油漆工程。
6.3甲乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。當(dāng)工程具備覆蓋、遮蓋條件或達到中間驗收標(biāo)準(zhǔn)(如水管及電線管的鑿槽暗敷恢復(fù)工作),乙方自檢,并于48小時前通知甲方參加,驗收合格,甲方或甲方代表在驗收記錄上簽字后,方可進行隱蔽和繼續(xù)施工;工程質(zhì)量符合規(guī)范要求,甲方或甲方代表不在驗收記錄上簽字,可視為甲方批準(zhǔn),乙方可進行隱蔽和繼續(xù)施工;甲方或甲方代表不參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,視為甲方已同意。因甲方不正確糾正或其他非乙方原因引起的經(jīng)濟支出,由甲方承擔(dān)。若甲方要求復(fù)驗時,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗;若復(fù)驗合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用,由此造成停工,工期順延;若復(fù)驗不合格,其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔(dān),且工期不順延。
6.4由于乙方施工質(zhì)量問題造成材料、設(shè)備的損壞,其返工費用由乙方承擔(dān)。
6.5甲方直接發(fā)包的工程遇交叉作業(yè)時,乙方和甲方直接發(fā)包的施工方應(yīng)對各自的工程質(zhì)量負責(zé),若發(fā)生質(zhì)量問題,由責(zé)任方承擔(dān)。
6.6工程竣工后,乙方可口頭、電話、短信、郵件等方式通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知三日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。若甲方既不另行通知乙方延期驗收時間,又不按約定時間驗收,視為默認驗收合格。
6.7工程竣工后,甲方未經(jīng)驗收擅自使用,視為甲方驗收合格。
6.8驗收合格項目,雙方簽字確認;不合格項目限期整改,另行驗收,直至合格為止。
第7條 工程保修
7.1本工程保修責(zé)任期以公司完工后發(fā)放的《保修單》所載明的期限為準(zhǔn):
1)屋內(nèi)防水工程、防漏工程保修期為5年,水電工程保修期為5年,木工、泥工、油漆工程保修期為2年;
2)基礎(chǔ)裝修施工項目非人為及自然不可抗力原因造成損壞公司提供終身維護;
3)公司所代購的主材保修期為1年;
4) 家具、燈管保修期為3個月;
5)家電保修期以家電保修卡規(guī)定的期限為準(zhǔn),保修義務(wù)由電器供應(yīng)商履行;
7.2保修范圍為乙方施工的工程項目。甲方在交納尾款后,乙方為甲方開具工程保修卡。
7.3施工質(zhì)量問題和乙方提供材料原因造成的損壞,由乙方保修。
7.4由于甲方提供的材料質(zhì)量問題、人為造成的損壞和不可避免因素造成的損壞不在保修范圍之內(nèi)。
7.5在保修期間內(nèi),乙方工程質(zhì)量原因造成的直接損失,由乙方按當(dāng)時市場價格全額賠償。
7.6乙方驗收交房后,甲方如在使用過程中發(fā)現(xiàn)電路短路及其他問題,應(yīng)及時通知乙方派專業(yè)人員檢修,不得擅自請其他行外人員進行維修,否則因此導(dǎo)致的次生災(zāi)害事故等由甲方承擔(dān)。
7.7未辦理工程驗收手續(xù)并開具工程質(zhì)量保修單,甲方提前入住使用視為默認驗收,造成的一切損失由甲方負責(zé),乙方有權(quán)拒絕保修。
第8條 爭 議
8.1本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方應(yīng)積極協(xié)商解決,否則由責(zé)任方承擔(dān)由此發(fā)生的損失。
8.2協(xié)商不成可通過廣西建筑裝飾協(xié)會進行調(diào)解;調(diào)解不成,任何一方均可向工程所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴解決。
第9條 合同解除和終止
9.1由下列情形之一的,可以解除合同。
(1)甲乙雙方協(xié)商一致;
(2)不可抗力致使合同無法履行;
(3)因一方違約致使合同無法履行。
(4)客戶原因要求解除合同的,開工前,材料未進場,客戶需要承擔(dān)相應(yīng)的`違約金;材料進場后,客戶需要承擔(dān)相應(yīng)的違約金。
9.2甲乙方履行完本合同全部義務(wù),工程竣工,結(jié)算款項支付完畢后,本合同即告終止(但本合同保修及爭議解決條款除外)。
第10條 其他約定事項
第11條 合同附件:
11.1、工程預(yù)算書一份
11.2、A3紙CAD黑白設(shè)計施工圖一份
第12條 本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,雙方簽字(蓋章)后生效。
甲方(簽名):
___年____月____日
乙方:(蓋章)
___年____月____日
裝飾裝修合同合集 篇17
發(fā)包人:
營業(yè)地址:_____________
委托代理人:_________營業(yè)執(zhí)照號:___________
電話:_______________法定代表人:___________電話:_________
承包人:
委托代理人:___________電話:_________
本工程設(shè)計人:_________電話:_________
施工隊負責(zé)人:_________電話:_________
依照<<中華人民共和國合同法>>及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的場所裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1.1 工程地點:___________________________________________
1.2 工程內(nèi)容及做法(詳見:預(yù)算表。施工圖紙)。
1.3 工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)承包人包工、包料
(2)承包人包工、部分包料,發(fā)包人提供部分材料(詳見發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表。承包人提供裝飾裝修材料明細表);
(3)承包人包工、發(fā)包人包料(詳見發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4 工程期限_____天,開工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。
1.5合同價款:本合同工程造價為(大寫):______________元(詳見預(yù)算報價單)。
第二條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_______種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(詳見:裝飾裝修工程設(shè)計圖紙);
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(詳見:裝飾裝修工程設(shè)計圖紙),設(shè)計費__________元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi))。
第三條 發(fā)包人義務(wù)
3.1 開工前______天,為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
3.2 提供施工期間的水源、電源;
3.3 負責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;
3.4 不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
3.5 施工期間發(fā)包人仍需部分使用該場所,負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;
3.6 參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責(zé)材料進場、竣工驗收。
第四條 承包人義務(wù)
4.1 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程;
4.2 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
4.3 保護好原場所室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證室內(nèi)上、下水管道的暢通;
4.4 保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
第五條 工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。
第六條 材料的提供
6.1 由發(fā)包人提供的材料、設(shè)備(詳見發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表),發(fā)包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
6.2 由承包人提供的材料、設(shè)備(詳見承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。
第七條 工期延誤
7.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認,工期相應(yīng)順延;
(1)工程量變化和設(shè)計變更;
(2)不可抗力;
(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
7.2 因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由發(fā)包人承擔(dān),工期順延。
7.3 發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
7.4 因承包人責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由承包人承擔(dān),工期不順延。
第八條 工程款支付方式
8.1 雙方約定按以下第 種方式支付工程款:
(1)合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:
支付方式 支付時間 支付金額
第一次 開工前三日 支付 元
第二次 工程進度過半 支付 元
第三次 雙方驗收合格 支付 元
工程進度過半指:________________________________________
(2)其他支付方式:________________________________________
8.2 工程驗收合格后,承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后 日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字,發(fā)包人應(yīng)在簽字時向承包人結(jié)算工程尾款。
8.3 工程款全部結(jié)清后,承包人應(yīng)向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
8.4 本工程驗收合格后,保修期為自雙方簽字之日起 月
第九條 違約責(zé)任
9.1 合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
9.2 未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負責(zé)。
9.3 因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。
9.4 發(fā)包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_________元。
9.5 由于承包人原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),承包人負責(zé)修理,工期不予順延。
9.6 由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金________元。
第十條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第______種方式解決:
(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十一條 附則
11.1 本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
11.2 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
11.3 本合同一式_______份,雙方各執(zhí)________份,_________部門___________份。
11.4 合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
發(fā)包人:____________(簽字) 承包人:_______________(簽章)
法定代理人:_____________ 法定代理人:_____________
委托代理人:_____________ 委托代理人:_____________
________年_____月_____日 _________年_____月_____日
裝飾裝修合同合集 篇18
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國民法典》及國家建設(shè)部、省市建委對裝飾工程的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下:
一、工程項目
1、工程名稱:
2、工程地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院
3、工程承包方式:包工包料
二、工程裝修內(nèi)容
三、工程造價
工程造價以甲方的使用要求及設(shè)計要求為依據(jù);
工程造價為:¥ 元。
四、工程期限
工程開工日期:
工程竣工日期: 年 月 日
五、質(zhì)量要求
按國家建設(shè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JGJ73—91《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定,及省、市建委、消防部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,工程質(zhì)量達到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質(zhì)量問題除外),屬于乙方責(zé)任的,乙方無償保修,保修期為一年,終身維修。
六、付款方式
1、合同簽定后。
2、工程進展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的。
3、工程竣工驗收合格后,甲方即付給乙方全部工程款。
七、雙方責(zé)任
1、甲方:負責(zé)提供整個工程的使用、設(shè)計要求;提供現(xiàn)場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設(shè)計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應(yīng)負責(zé)指明;施工場地要平整。
2、乙方:向甲方提供工程裝飾施工設(shè)計圖紙及工程報價。
八、其它事宜
經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議:
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失,由違約方承擔(dān)。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質(zhì)、工藝放生變化時,需甲方認定綜合單價后,以“現(xiàn)場簽證”形式由甲方現(xiàn)場負責(zé)人簽字為準(zhǔn),并列入竣工結(jié)算追加當(dāng)中。(如本工程報價外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時,甲方已認可,但甲方?jīng)]簽證的,其所發(fā)生的費用同樣有效。)
3、如甲方或乙方違約,而沒有按合同執(zhí)行的,可向上級主管部門或仲裁機構(gòu)申訴。
4、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
5、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持壹份,并具有同等法律效力。
甲方單位名稱:
(蓋公章)
年 月 日
乙方單位名稱:
(蓋公章)
年 月 日
裝飾裝修合同合集 篇19
發(fā)包方(簡稱甲方):X身份證號:
承包方(簡稱乙方):X身份證號:
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行住房裝修,為保護雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、工程概況
1.裝飾施工地點:。
2.住房結(jié)構(gòu):房型房X廳套,施工面積X平方米。
3.裝飾施工內(nèi)容:X。
4.承包方式:X(包工包料、清包工、部分承包)。
5.工期:自X年X月X日開工,至X年X月X日竣工,工期天。
二、工程價款及結(jié)算的約定
1.工程總價款:¥X元,大寫(人民幣):詳見本合同裝修工程報價單。
2.工程款付款方式按下列方式支付:
(1)第一次,對預(yù)算設(shè)計認可簽訂合同之日。支付X元訂金,第二次付款時扣除
(2)第二次合同簽定后開工前支付工程總造價%合計X元
(3)第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價%合計X元
(4)第四次竣工驗收當(dāng)天支付工程總造價%合計X元
(5)工程保修期X年。工程款全部結(jié)清后,甲、乙雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。
三、關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1.甲方提供的材料:詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)乙方驗收,由乙方負責(zé)保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負責(zé)賠償。
2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系為偽劣商品,應(yīng)按材料、設(shè)備價款的.雙倍補償給甲方。
四、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
1.本工程執(zhí)行DBJ08 – 62 – 97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、DB31/T30 –1999《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.本工程由方設(shè)計施工方案。
3.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費由甲方承擔(dān),工期順延。由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
4.在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,雙方同意后,方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期,甲、乙雙方商定。
5.工程驗收甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應(yīng)予承認。事后,若甲方要求復(fù)驗,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,其復(fù)驗及返工費用由甲方承擔(dān),工期也予順延。
6.工程竣工:乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗收,甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。
五、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任,甲方負責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的,乙方負責(zé)修復(fù)和賠償。
六、其它事項
1.甲方應(yīng)在開工前,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙,并向乙方進行現(xiàn)場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
2.乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底。按要求組織施工,保質(zhì)保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責(zé)的各項事宜,對其行為乙方應(yīng)予認可。未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。
七、違約責(zé)任
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工一天,甲方付乙方XX元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,支付XX元違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的 %向甲方支付違約金。
八、糾紛處理方式
雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商無效的,可以提交人民法院訴訟。
九、合同的變更和解除
合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。
十、本合同一式份,甲、乙雙方各執(zhí)份,具有同等法律效力。
甲方(簽字/蓋章):乙方(簽字/蓋章):
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
X年X月X日X年X月X日
裝飾裝修合同合集 篇20
甲方:___________聯(lián)系電話:_____________________
乙方:___________聯(lián)系電話:_____________________
甲方就乙方對 商鋪進行裝修改造活動,根據(jù)《____________市商場市場消防安全管理規(guī)定》、及其它各項規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 裝修商鋪
本合同裝修場地位于____________________________________商鋪。
第二條 裝修期限
裝修期限自_________年______月______日起至_________年______月______日止。
第三條 裝修押金
乙方進入場地裝修前,需向商廈管理處繳納裝修抵押金____________元,裝修完成后,經(jīng)商廈管理處確認無損壞、破壞商鋪環(huán)境、設(shè)施設(shè)備等條件后,一個月后無息退還裝修抵押金予乙方。
第四條 裝修條例
1、甲方有權(quán)對乙方提出的商鋪裝修改造方案進行審核,乙方必須在得到甲方的書面批復(fù)后方可進行裝修改造。
2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內(nèi)容等詳盡信息。
3、裝修期間所產(chǎn)生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔(dān)。
4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設(shè)施、設(shè)備等造成損毀的由乙方負全責(zé)并承擔(dān)所有維修費用。
5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規(guī)定期間內(nèi)完成,否則每逾期一日應(yīng)交納違約金(日租的兩倍)__________元,租期不順延。
6、乙方需要改造商鋪(包括在場地內(nèi)設(shè)置固定裝置),應(yīng)經(jīng)甲方事先書面同意。未經(jīng)書面同意改造的,乙方應(yīng)負責(zé)恢復(fù)原狀,并賠償因此給商廈所造成的損失。
7、乙方如需對商鋪的電力系統(tǒng)進行改造,或增加照明設(shè)施等,須報經(jīng)商廈管理處審核,并經(jīng)書面回復(fù)后嚴(yán)格按照《________市地區(qū)電氣安全工作規(guī)程》、《________地區(qū)電氣安裝標(biāo)準(zhǔn)》進行施工。如擅自施工將對乙方處以____________元罰款,乙方擅自更改的,要恢復(fù)原狀,并承擔(dān)由此造成的一切費用和損失。
8、乙方對商鋪的裝修改造均不應(yīng)對建筑物的主體結(jié)構(gòu)安全,消防、電路、空調(diào)和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響,并不得影響甲方或第三方的經(jīng)營,否則,乙方應(yīng)立即改正,并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
9、乙方裝修改造所產(chǎn)生的垃圾、廢料等必須及時清掃干凈,不得影響商廈內(nèi)的整體環(huán)境美觀,否則,將處以____________元的罰款。
10、乙方不得在商鋪內(nèi)的墻壁、地面鉆孔,不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件,如有違反,將處以____________元罰款。
11.乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規(guī)定的防火和環(huán)保要求。
第五條 合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)____份。
甲方(簽章):_____________乙方(簽章):_____________
_________年______月______日_________年______月______日
裝飾裝修合同合集 篇21
發(fā)包方(甲方) 身份證號碼:
承包方(乙方) 身份證號碼:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包的家庭居室裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜達成如下協(xié)議:
一、工程概況
1、工程名稱:
2、承包范圍:整套房子的裝飾裝修及水電改造。
3、承包方式:
4、開工日期:本工程從年月日至年月
5、工程質(zhì)量:按甲方施工項目施工,按相關(guān)裝修標(biāo)準(zhǔn)驗收。
二、甲方工程項目清單
1、泥工部分:餐廳、客廳、主臥、次臥、復(fù)合地板、廚房衛(wèi)生間陽臺墻面300×600墻面磚、地面磚300×300地磚、衛(wèi)生間大便器安裝。
3、木制作部分:客廳做電視柜、空中花園做書柜、客廳過道、空中花園、陽臺部分吊石膏板、客廳和空中花園做包門門套。
4、油工部分:客廳、餐廳、電視機背景墻貼石膏線、全房內(nèi)888處理打磨、木制作做清面油漆4遍。
5、水電部分:全房水電改造,聯(lián)線移位空調(diào)走專線,客廳餐廳
三、乙方用材品牌
1、木工制作用福湘、龍牌石膏板、雪嶺乳膠,全杉木木方,面板木線封口線采用全天然標(biāo)準(zhǔn)厚度。
2、水電:金杯、電線2.5-4㎡,天力PPR,熱水家裝管西蒙開關(guān)面板。
3、油漆:華潤油漆、墻漆。
四、甲方義務(wù)及職責(zé)
1、開工前為乙方施工進場提供水源、電源。
2、甲方參與工程質(zhì)量施工進度的監(jiān)督,參加材料的驗收,隱蔽工程驗收,單一項目驗收。
五、乙方義務(wù)及職責(zé)
1、施工中嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定,保證質(zhì)量完成合同約定工程內(nèi)容。
2、乙方施工過程中保證材料、工程質(zhì)量現(xiàn)場整潔及垃圾清運。
3、本工程保質(zhì)期為二年。
六、工程造價
本工程經(jīng)甲乙雙方協(xié)定采取人民幣(大寫) 萬元整包干形式支付,除此之外甲方無義務(wù)再支付任何費用。
七、款項支付
本工程分三次付款,第一次付總工程50%,第二次付總工程25%,
第三次工程竣工后甲方驗收合格后余款結(jié)清。
八、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:
乙方:
日期:
裝飾裝修合同合集 篇22
建設(shè)方(簡稱甲方):______
承建方(簡稱乙方):______
根據(jù)《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國價格法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一. 施工地址: ___市湖濱區(qū)財政局二樓機房 。
二. 承包方式: 全包 (包工.包料、全包、部分承包)。
三. 總價款:¥ 118038.3 元,大寫(人民幣): 壹拾壹萬捌仟零叁拾捌元叁角其中: 材 料 費: 99966 .63 元,人工費:3654.2元 他費用: 14417.47元 經(jīng)雙方認可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
四. 付款方式:合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費的50%;當(dāng)工期進度過半(_____年_________月_________日),甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。(注:施工工費包括人工費)
五. 合同組成
本合同的組成包括:本合同文本、預(yù)算清單。
六. 工期:自 _____年_________月_________日開工,至 _____年_________月_________日竣工,工期 26 天。
七. 本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章) :
乙方(簽章):
建設(shè)方代表(簽字):
承建方代表(簽字):
簽訂日期: 年 月 日
裝飾裝修合同合集 篇23
今天為大家推薦的是商場裝飾裝修合同范本標(biāo)準(zhǔn)版,希望能滿足各位的閱讀需求,看完后對您有參考價值。
發(fā)包方(簡稱甲方):_____________
承包方(簡稱乙方):_____________
根據(jù)《民法典》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、 概況及要求
1、裝飾施工地點:
2、裝飾施工內(nèi)容:
3、承包方式:_____
4、總價款:¥____元,大寫(人民幣):_____
經(jīng)雙方認可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
5、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。
甲方要求:
1、裝修要求以商場為準(zhǔn),且必須通過商場的驗收合格;
2、以裝修效果圖為準(zhǔn);
3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執(zhí)行;
4、按照商場所規(guī)定的裝修時間完工并順利通過驗收;
二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定:
1、乙方提供的材料:詳見附件《主材料報價單》。
2、乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品,應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定:
1、本工程執(zhí)行DBJ08-62-97《建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、DB31/T30-1999《裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、本工程由___方設(shè)計施工方案。
3、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
4、在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收為準(zhǔn),驗收合格后付款。
四、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定:
工程款付款方式列下表: 付款時間 :合同簽定后
第一次付款: 金額 : 大寫:
第二次付款工期進度過半付: 元
竣工驗收合格后 付其余款 : 元
五、違約責(zé)任:
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,工期順延。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。
3、如未按甲方質(zhì)量進行施工制作,一切損失由乙方承擔(dān),并賠付甲方相應(yīng)違約金為加工費的20%。且甲方有權(quán)不支付后續(xù)工程款。
4、如乙方中途違約除退還甲方預(yù)付款,并賠償條款20%的相應(yīng)違約金
六、糾紛處理方式:
1、因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,憑本合同文本,可向建筑裝飾協(xié)會裝飾委員會商請調(diào)解,也可向所在區(qū)、縣建設(shè)行政主管部門或消費者協(xié)會投拆。
2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。(將不選定的解決方式劃出)
七、合同的變更和解除:
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款___%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
八、其它約定:
九、本合同一式_____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
法定代表人: 委托代理人:
住 址: 地 址:
電 話: 電 話:
郵 編: 郵 編:
簽訂日期: 年 月 日
簽訂地點:
裝飾裝修合同合集 篇24
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
鑒于裝飾裝修工程的實際情況需要,按照《中華人民共和國合同法》及建設(shè)部《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,現(xiàn)達成以下合同條款,雙方自覺遵守。
一、工程概況
工程名稱:匯金廣場改造 工程地點:滸關(guān)鎮(zhèn)興賢路 工程內(nèi)容:扶手電梯上、下口及電梯井道開挖、基礎(chǔ)澆筑
二、工程承包范圍
承包范圍:包工、包料
三、合同工期:
開工日期: 竣工日期: 合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天。遇不可抗因素影響,工期須延。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):按照圖紙要求、達標(biāo)
五、合同價款
金額(大寫):伍萬元整 (人民幣)¥: 50000 元
六、付款方式:
1、工程完成后天內(nèi),一次性付清全部合同價款。
七、驗收交付
1、按照圖紙施工要求完成后驗收,驗收合格后即交付。
八、附則
1、本合同條款未盡事宜,雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議作為附件,附件與本合同具同等效力,雙方簽定之日起生效。
2、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,自雙方簽訂之日起生效。工程價款付清后即失效。
3、附件: (1)施工圖紙 (2)工程報價清單 (3)其他 發(fā)包人:(公章) 住所: 法定代表人: 委托代表人: 電話: 傳真: 開戶銀行: 賬號: 郵政編碼: 承包人:(公章)住所: 法定代表人: 委托代表人:
電話: 傳真: 開戶銀行: 賬號:
郵政編碼:
裝飾裝修合同合集 篇25
甲方(委托方):________________________
乙方(施工方):________________________
為規(guī)范住宅裝飾裝修施工,保護雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、____________人民政府第141號《____________市城鎮(zhèn)住宅裝修管理辦法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本工程的家體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、 工程概況
1.甲乙雙方的條件:
甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)登記,并取得房產(chǎn)管理部門頒發(fā)的住宅裝飾裝修資質(zhì)證書的單位。
2.裝飾施工地點:____________________________________。
3.住房結(jié)構(gòu):____________結(jié)構(gòu),建筑面積____________平方米。
4.裝飾施工內(nèi)容:_________________________________
5.承包方式樣 :(包工包料,包清工,部分承包) .
6.本工程由_________設(shè)計。
7.工期:工程期限_____天,從__________年________月______日開工至__________年________月______日竣工。
二、工程價款及結(jié)算方式
1. 總價款:(大寫)____________元(其中:設(shè)計費____________元,管理費(______%)元,稅金(______%)元)。經(jīng)雙方認可變更施工內(nèi)容的,變更部分的工程款按實另計。
2. 合同簽訂后,甲方支付總價款的______%,計元。年月日前,甲方支付總價款的______%,計天:__________年________月______日前,甲方支付總價款的______%,計元:__________年________月______日前,甲方支付總價款的______%,計____________元:尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗收合格后日內(nèi)一次付清。
三、施工準(zhǔn)備及雙方的義務(wù)
(一) 甲方工作
1. 甲方開工前,應(yīng)向物業(yè)管理單位或產(chǎn)權(quán)單位登記備案:確需改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)的,應(yīng)當(dāng)請具備相應(yīng)資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案,經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準(zhǔn)后,領(lǐng)取住宅裝修許可單。
2. 甲方應(yīng)在開工前天,向乙方進行現(xiàn)場交底。騰空房屋,消除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電,并說明使用注意事項。
3. 做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等行為的協(xié)調(diào)工作。
4. 指派為甲方代表,負責(zé)合同履行,對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)理、驗收、變更、登記手續(xù)和其他事項。
(二) 乙方工作
1. 對甲方進行施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底,擬定方案和進度計劃,交甲方審定。
2. 指派為乙方代表,負責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責(zé)的各項事宜。
3. 未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門批準(zhǔn),不得隨意改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)。
4. 與所在地物業(yè)管理單位《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議》。
5. 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
四、材料的供應(yīng)
1. 甲方提供的材料:
本工程甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,必須符合國家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標(biāo)識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異或無法提供有關(guān)證明的,乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,經(jīng)書面認可,可繼續(xù)使用,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
2. 乙方提供的材料:
乙方提供的材料,必須符合國家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標(biāo)識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備,并應(yīng)得到甲方認可,用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的,應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應(yīng)按提供材料價款的雙倍補償經(jīng)甲方。
乙方提供的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量環(huán)保要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責(zé)。
五、安全生產(chǎn)
甲方提供的施工圖紙或做說明及施工現(xiàn)場地應(yīng)符合防火。防事故的要求,主要包括電氣、通訊線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞。滲漏水、停電、物品損壞等事故的發(fā)生。裝運修過程中形成的各種固體、可燃液體等廢物,應(yīng)當(dāng)按規(guī)定的位置、方式和時間堆放和清運。如上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負責(zé)賠償:屬乙方負責(zé)修復(fù)和賠償。
乙方在施工期間應(yīng)加強安全生產(chǎn),文明施工。凡發(fā)生工傷及死亡事故均由乙方自行負責(zé)。
六、施工內(nèi)容和工期變更
在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》后(詳見附件四),方能進行該項目的施工,由此造成費用增減或工期改變的,由甲乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
七、工程質(zhì)量及竣工驗收辦法
1. 本工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計變更和《杭州市住宅裝飾裝修工程施工質(zhì)量行業(yè)規(guī)范》為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2. 裝飾裝修工程竣工后,工程質(zhì)量和環(huán)保要求應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
3. 由于甲方原因造成的工程質(zhì)量問題,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
4. 由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
5. 乙方應(yīng)及時通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)(見附件五《工程質(zhì)量驗收單》),甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應(yīng)予以書面承認。
6. 工期竣工后,乙方應(yīng)及時通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知七日內(nèi)進行驗收。
八、違約責(zé)任
1. 本合同簽訂生效后,甲方雙方應(yīng)履行合同規(guī)定的各項條款(包括經(jīng)雙方確認的合同附件、預(yù)算及圖紙等),不得擅自變更或解除,否則違約方將付給對方工程預(yù)算總造價的______%的違約金,并承擔(dān)因此造成的其他經(jīng)濟損失。
2. 由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工______甲方支付乙方 元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期______按逾期未付款的______%支付違約金。
3. 由于乙方原因逾期竣工的,每逾期______乙方支付甲方______元。
4. 甲方未輸任何手續(xù),要求乙方改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責(zé)并承擔(dān)損失。
5. 未經(jīng)甲方同意,乙方擅自改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責(zé)并承擔(dān)損失。
九、工程保修
1. 凡包工包料的"雙包"工程,從竣工驗收合格之日計算,保修期為二年。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
2. 由于乙方原因造成質(zhì)量問題,乙方無條件地進行維修。
3. 由于甲方使用不當(dāng)造成損壞,或不能正常使用,不屬保修范圍。
4. 本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章后有效。
十、糾紛處理
住宅寅裝飾裝修工程發(fā)生糾紛的,可以協(xié)商或者調(diào)解解決。不愿協(xié)商、調(diào)解或者協(xié)商、調(diào)解不成的,當(dāng)事人可按下列第 種方式處理:
(1) 提交杭州仲裁委員會仲裁;
(2) 依法向人民法院起訴;
十一、其它約定事項
1.________________________。
2.________________________。
十二、本合同一式______份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章):_______________乙方(簽章):_______________
__________年________月______日__________年________月______日
裝飾裝修合同合集 篇26
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1.工程地址:___________________________________
2.居室規(guī)格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛(wèi),總計施工面積____________平方米。
3.施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
4.委托方式:____________________________________________
5.工程開工日期:______年______月______日
6.工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數(shù):________天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)___________________元《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
1、材料款__________元;
2、人工費__________元;
3、設(shè)計費__________元;
4、施工清運費__________元;
5、搬卸費__________元;
6、管理費__________元;
7、其他費用(注明內(nèi)容)______________元。
第三條:質(zhì)量要求
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可。
2.工程驗收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認,增加的費用,應(yīng)另簽訂補充合同。
4.凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責(zé)。
5.甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應(yīng)
1.乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標(biāo)價。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責(zé)。
3.甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的.材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負責(zé)賠償。
第五條:付款方式
1.合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費的50%;當(dāng)工期進度過半(_______年_______月_______日),甲方即第二次付施工工費的40%.剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。(注:施工工費包括人工費)。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時,不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應(yīng)簽訂補充合同,并由乙方負責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負責(zé)人。增減項目的價款,當(dāng)場結(jié)清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
第六條:工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。
2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
3.在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或_____部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔(dān)全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。
5.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負責(zé)任。
第七條:工程驗收
1.工程質(zhì)量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2.乙方通知甲方進
行工序驗收及竣工驗收后,甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責(zé)任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應(yīng)及時通知乙方,另定日期。但甲方應(yīng)承認工序或工程的竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費和相關(guān)費用。
第八條:其他事項
1.甲方責(zé)任
1)必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現(xiàn)場交底。
2)二次裝飾工程,應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費用。
3)如確實需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線,應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費用。施工中如需臨時使用公用部位,應(yīng)向鄰里打好招呼。
2.乙方責(zé)任
1)應(yīng)主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質(zhì);經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書。
2)指派一名工作人員為乙方工地代表,負責(zé)合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
3)負責(zé)施工現(xiàn)場的安全,嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負責(zé)修復(fù)或賠償。
4)嚴(yán)格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
5)在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。
第九條:違約責(zé)任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進行補償。
第十條:爭議解決
本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效
1.本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式份,甲乙雙方各執(zhí)份。
甲方(業(yè)主):(簽章)
法人代表:
編碼:
委托代理人:
電話:
簽約日期:
乙方:(簽章)
企業(yè)地址:
編碼:
工作單位:
委托代理人:
電話:
簽約地址:
裝飾裝修合同合集 篇27
上訴人:_________________,男,漢族,__________年_____月_____日出生,住__________省__________縣__________鎮(zhèn)__________村二組。電話:_________________
被上訴人:_________________,男,漢族,__________年_____月4_____日出生,住__________縣__________街4號,電話:_________________
上訴請求:_________________
1、撤銷__________縣人民法院(_______)_____民初字第__________號民事裁定;
2、責(zé)令原審法院依法作出判決。
事實與理由:_________________
一、原審以被上訴人為被告并無不當(dāng),符合法律規(guī)定。
民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商戶的訴訟主體地位的明確,但該條文并不否認個體工商戶的經(jīng)營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商戶(字號)的名義進行民事活動,也可以一般自然人的名義進行民事活動。
個體工商戶(字號)為訴訟主體的情況,要看爭議是否在登記經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)生,要看民事活動是否是以個體工商戶(字號)的名義進行的。
本案裝修施工不是在登記經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)生,相關(guān)證據(jù)上又是以一般自然人“___________”的名義簽字的。更重要的是,雙方_____年____月到_______年____月簽訂、履行(口頭)合同時,“__________商務(wù)酒店”尚不存在(。因此,相關(guān)責(zé)任應(yīng)該由被上訴人以一般自然人的名義承擔(dān)。
二、退一萬步講,原審以被上訴人為被告就算顯屬不當(dāng),原審法院也不應(yīng)該直接駁回上訴人起訴。
從立法本意上講,最高法院將個體工商戶字號列為當(dāng)事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當(dāng),原審法院也可以通過向上訴人進行釋明或者直接予以更改,而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累,浪費司法資源。
綜上,原審裁定嚴(yán)重錯誤,望二審法院依法主持正義,支持上訴人的上訴請求。
此致
______________人民法院
上訴人:_________________
裝飾裝修合同合集 篇28
裝修人: ________(以下簡稱甲方)
裝飾裝修企業(yè): ________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、中華人民共和國建設(shè)部令《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及有關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、裝飾施工項目
1、裝飾工程地點:________。
2、房屋結(jié)構(gòu):________。
3、裝飾施工內(nèi)容及要求:[詳見附表1-1、1-2:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表(一)、(二);附表2:家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙,一式二份,甲乙雙方各一份,并雙方各一份,并雙方確認]。
4、 工程承包方式:雙方商定采取下列第 種承包方式:
(1) 乙方包工、包料(詳見附表第5:裝修企業(yè)提供裝飾裝修材料明細表);
(2) 乙方包、部分包料,甲方提供部分材料(詳見附表4:裝修人提供裝飾裝修材料明細表);
(3) 乙方包工、甲方包料,即清包工(詳見附表4:裝修人提供裝飾裝修材料明細表)。
二、工程期限
工程期限________天,開工日期:________年 ________月________日,竣工日期: ________年 ________月 ________日。
出現(xiàn)以下情形經(jīng)發(fā)包方人確認,工程相應(yīng)順延:
(1) 工程量變化和設(shè)計變更;
(2) 不可抗力;
(3) 發(fā)包人同意順延的其他情況。
如因項目變更經(jīng)雙方協(xié)商,工程相應(yīng)調(diào)整。
三、工程造價及付款方式
1、工程總造價:(大寫): (小寫) 元,
其中含:設(shè)計費 元,管理費 元,稅金 元(詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。
2、付款方式:合同約定的開工日期前三日,甲方支付工程總價款的40%,計 元,其余價款根據(jù)施工進度計劃分期支付;
(1)木工進場前,支付總價款40%,計 元;
(2)油漆工進場前,支付總價款17%,計 元;
(3)余款3% 元,工程驗收合格后一次付清。
包清工工程,開工前工程款一次付清。
凡因工程量變化、設(shè)計方案等原因調(diào)整工程造價的,應(yīng)在工程驗收合格后按工程決算結(jié)清。
雙方款項往來,均就出具發(fā)票或正式收據(jù)。
四、材料、設(shè)備的供應(yīng)
1、甲方提供的材料、設(shè)備見附表4:
本工程甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)符合國家規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),否則由此引發(fā)發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量問題和其他問題、乙方不承擔(dān)責(zé)任。甲方負責(zé)供應(yīng)的材料應(yīng)按施工進度計劃及供應(yīng)到現(xiàn)場,經(jīng)乙方驗收簽字,并由乙方負責(zé)保管。由于保管不當(dāng)造成損失的,由乙方負責(zé)賠償。
2、乙方采購的材料、設(shè)備見附表5:
凡由乙方采購的材料、設(shè)備必須與報價單中注明的品牌、規(guī)格、型號、質(zhì)量相符,并應(yīng)向業(yè)主提交檢測報告,其中包括環(huán)保檢測資料。
乙方采購的材料、設(shè)備,應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn),否則對工程造成的損失由乙方負責(zé);如乙方采購的材料、設(shè)備是經(jīng)甲方指定的,出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方不承擔(dān)責(zé)任。
五、工程變更
1、 施工過程中甲方提出修改設(shè)計及增減工程項目時,須提前與乙方代表聯(lián)系并簽訂變更單,明確變更的價款、工期后方能進行調(diào)整,由此引起增減費用、工程變動,應(yīng)在油漆工程進場前按付款比例付款。(見附表6:家庭居室裝飾裝修工程變更單)。
2、 凡甲方私自與乙方施工人員商定變更施工內(nèi)容所引起的一切后果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應(yīng)當(dāng)賠償。
六、施工安全
1、 甲方或乙方提供的施工圖紙或工藝質(zhì)量說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
2、 乙方在施工期內(nèi)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》,確保施工安全。
3、 由于甲方或乙方提供的圖紙、工藝質(zhì)量說明違反有關(guān)安全操作規(guī)程和防火設(shè)計規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,其責(zé)任就由圖紙?zhí)峁┓截撠?zé)并承擔(dān)引產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
4、 由于乙方在施工過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任并賠償甲方的經(jīng)濟損失。
七、工程質(zhì)量、驗收及結(jié)算
1、 工程質(zhì)量按20xx年1月10日發(fā)布的《江蘇省DB32/381—20xx住宅裝飾質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行,并按本合同約定履行。
2、 甲、乙雙方應(yīng)按以下幾個階段對隱蔽工程和中間工程進行檢查驗收,并填寫工程驗收單(見附表7:家庭居室裝飾裝修工程驗收單):(1)雜工拆舊;(2)水電敷設(shè);(3)瓦工砌帖;(4)木工制作;(5)漆工刷涂;(6)打掃衛(wèi)生。
3、 工程竣工后,乙方應(yīng)書面通知甲方竣工驗收。甲方自接到驗收通知3日內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單(詳見附表7:家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收,需及時通知乙方,另行確定驗收日期,但甲方應(yīng)承認實際竣工時間為竣工日期,并承擔(dān)乙方因延期所發(fā)生的相關(guān)費用。
4、 工程驗收合格后,乙方應(yīng)向甲方提交工程結(jié)算單和工程決算表及有關(guān)資料(詳見附表8:家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單;附表8—2:家庭居室裝飾裝修工程決算表)甲方自接到上述資料5天內(nèi)給予批準(zhǔn)或提出修改意見,到期未提出異議,視為同意。甲方應(yīng)在工程決算批準(zhǔn)后的3日內(nèi)結(jié)清余款。
5、 工程未經(jīng)竣工驗收,或竣工驗收未通過的,如甲方擅自使用由此所發(fā)生的質(zhì)量問題和其他問題由甲方自行承擔(dān)責(zé)任。
6、 工程竣工后,空氣質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。如甲方提出對室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量進行檢測時,甲方應(yīng)當(dāng)在檢測前15日保持每日通風(fēng)4小時的情況下委托具有相應(yīng)資質(zhì)的建設(shè)工程質(zhì)量檢測機構(gòu)對室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量進行檢測,檢測不合格的,屬于甲方或乙方的原因,應(yīng)由甲方或乙方各自承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
八、工程保修
在正常作用條件下,工程保修期為二年,自工程竣工驗收合格之日起計算。
九、其它一般規(guī)定
對甲方的規(guī)定:
1、 甲方開工前應(yīng)當(dāng)向物業(yè)管理企業(yè)或房產(chǎn)管理部門申報登記,并告知鄰里,負責(zé)處理鄰里關(guān)系。
2、 甲方形式前向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或工藝質(zhì)量說明份,并向乙方進行現(xiàn)場交底;全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)取保護措施。
3、 向乙方提供施工需要的水、電等施工條件,并說明使用注意事項。
4、 如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,應(yīng)負責(zé)到有關(guān)部門辦理相關(guān)的審批手續(xù)。未經(jīng)有權(quán)部門同意,乙方不得擅自拆改,否則乙方應(yīng)承擔(dān)由,此產(chǎn)生的全部責(zé)任。
5、 由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方向甲方提出后,甲方仍堅持使用而影響工程質(zhì)量,其返工費用和工程質(zhì)量等問題均由甲方承擔(dān),工程相應(yīng)順延。
6、 負責(zé)提請有關(guān)部門做好安全、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費用。
7、 甲方要求按合同約定的工程提前竣工時,需征得乙方同意并應(yīng)支付相應(yīng)費用。
8、 甲方指派 為代表,對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理變更、驗收、結(jié)算等手續(xù)。甲方其他家庭成員對工程和乙方施工提出意見、要求均應(yīng)通過甲方代表與乙方聯(lián)系。
對乙方的規(guī)定:
1、 乙方不得將工程轉(zhuǎn)包給他人施工。
2、 工程竣工未移交甲方之前,負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行管理。
3、 乙方指派 為駐工地代表,負責(zé)與甲方聯(lián)系協(xié)調(diào),代表乙方辦理變更、驗收、結(jié)算等手續(xù)。
十、工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理,甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)通知乙方。
十一、其它約定
十二、違約責(zé)任
甲、 乙方違反本合同條款應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任,賠償對方因此造成的經(jīng)濟損失:甲方未按合同規(guī)定的時間和要求提供原料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料以及由甲方引起的其它原因等,除工程日期得予順延外,還應(yīng)償付乙方因此造成停工、誤工的實際損失。每停工或誤工一天,甲方應(yīng)按工程總造價的0.5%賠償乙方損失。
甲方未按合同的約定付款,每逾期一天,按逾期未付款的0.5%支付違約金。
乙方擅自轉(zhuǎn)包工程,甲方有權(quán)要求停工,乙方應(yīng)承擔(dān)工程總造價10%的違約金并賠償甲方由此而造成的其他經(jīng)濟損失。
乙方因自身原因逾期竣工,每逾期一天,乙方按甲方已累計付款額的0.5%支付違約金。本合同生效后甲乙雙方不得擅自變更或解除合同,否則違約方將按工程預(yù)算總造價10%向?qū)Ψ街Ц哆`約金,并賠償由此而造成的其他經(jīng)濟損失。
十三、爭議或糾紛的處理
甲、 乙雙方履行本合同如發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決或請揚州市裝飾行業(yè)協(xié)會、揚州市工商行政管理局行政調(diào)解中心進行調(diào)解。雙方協(xié)商或調(diào)解不成的,同意提交揚州仲裁委員會仲裁。(當(dāng)事人如不同意提交仲裁的,則在以下空格中注明,可依法向人民法院提起訴訟 。)
十四、附則
本合同正本一式二份,雙方各執(zhí)一分,附件 份,有同等法律效力。
甲方:________
乙方:________
________年________月________日
裝飾裝修合同合集 篇29
發(fā)包方:______________________
承包方:______________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、概況
1.承包方為經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)登記并有關(guān)機關(guān)審定具有裝飾資質(zhì)證書的企業(yè)法人。
2.裝飾施工地點
3.住房結(jié)構(gòu):__________房型________房______廳______套,施工面積______平方米。
4.裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
5.承包方式:__________(包工包料、清包工、部分承包)。
6.總價款:¥________元,大寫(人民幣):__________其中:
材料費:____________,人工費:____________
管理費:____________,設(shè)計費:____________
垃圾清運費:____________,稅金(3.41%):________
其他費用:____________
經(jīng)雙方認可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
7.工期:自______年______月______日開工,至______年______月______日竣工,工期______天。
二、材料供應(yīng)
1.發(fā)包方提供的材料:詳見附件二《發(fā)包方提供材料、設(shè)備表》。本工程發(fā)包方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,承包方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如發(fā)包方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,承包方應(yīng)及時向發(fā)包方書面提出,發(fā)包方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由發(fā)包方承擔(dān)。發(fā)包方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)承包方驗收,由承包方負責(zé)保管,承包方可收取發(fā)包方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當(dāng)造成的損失,由承包方負責(zé)賠償。
2.承包方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。
3.承包方對發(fā)包方采購的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝飾,非經(jīng)發(fā)包方同意,不得挪作他用。如承包方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給發(fā)包方。
4.承包方供應(yīng)的'材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由承包方負責(zé)。如承包方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品,應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給發(fā)包方。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定:
1.本工程執(zhí)行DBJ08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.本工程由______方設(shè)計施工方案。
3.發(fā)包方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由發(fā)包方承擔(dān),工期順延。
4.由于承包方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由承包方承擔(dān),工期不變。
5.在施工過程中,發(fā)包方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與承包方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期雙方商定。凡發(fā)包方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,發(fā)包方自負,給承包方造成損失的,發(fā)包方應(yīng)予賠償。
6.工程驗收。甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),發(fā)包方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收,由承包方組織人員進行驗收,發(fā)包方應(yīng)予承認。事后,若發(fā)包方要求復(fù)驗,承包方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,其復(fù)驗及返工費用由發(fā)包方承擔(dān),工期也予順延。
7.工程竣工:承包方應(yīng)提前三天通知發(fā)包方驗收,發(fā)包方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)(詳見附件《工程質(zhì)量驗收單》)。如發(fā)包方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知承包方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,發(fā)包方應(yīng)承認原竣工日期,并承擔(dān)承包方的看管費用和其他相關(guān)費用。
四、安全生產(chǎn)
發(fā)包方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。承包方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬發(fā)包方責(zé)任的,發(fā)包方負責(zé)和賠償;屬于承包方責(zé)任的,承包方負責(zé)修復(fù)和賠償。
五、工程價款
1.工程款付款方式列下表:
2.工程結(jié)算:詳見《工程結(jié)算單》。
3.工程保修期壹年。雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4.雙方款項往來,均應(yīng)出具收據(jù),施工結(jié)束須開具發(fā)票。
六、其它事項
1.發(fā)包方工作:
(1)發(fā)包方應(yīng)在開工前一天,向承包方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明________份,并向承包方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護措施。向承包方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
(3)如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線,負責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù),并承擔(dān)承擔(dān)有關(guān)費用。
2.承包方工作:
(1)參加發(fā)包方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。
(2)指派________為承包方駐工地代表,負責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由承包方負責(zé)的各項事宜,對其行為承包方應(yīng)予認可。如更換人員,承包方應(yīng)及時書面通知發(fā)包方。
(3)未經(jīng)發(fā)包方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。
七、違約責(zé)任
1.由于發(fā)包方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,發(fā)包方應(yīng)補償承包方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,發(fā)包方付承包方____元;發(fā)包方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的____%支付違約金。
2.由于承包方原因逾期竣工的,每逾期一天,承包方按發(fā)包方已付款的______%向發(fā)包方支付違約金。
3.發(fā)包方未辦理有關(guān)手續(xù),強行要求承包方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由發(fā)包方負責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4.承包方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由承包方負責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、爭議解決
雙方約定,在履行本設(shè)計協(xié)議過程中產(chǎn)生爭議時,雙方協(xié)商解決,如在30日內(nèi)無法協(xié)商解決,任何一方均可向發(fā)包方所在地人民法院提起訴訟。在爭議協(xié)商或訴訟期間,承包方應(yīng)繼續(xù)按約定履行義務(wù)。如果承包方停工視為違約,按本合同承擔(dān)違約責(zé)任。
九、變更和解除
合同經(jīng)雙方簽章生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款______%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。2施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
十、其它約定
本合同一式_____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
發(fā)包方(簽章):________
_________年____月____日
承包方(簽章):________
_________年____月____日
裝飾裝修合同合集 篇30
發(fā)包方:__________(以下簡稱甲方)身份證號碼:__________
承包方:__________(以下簡稱乙方)承包方負責(zé)人:__________身份證號碼:__________
一、協(xié)議內(nèi)容:甲方委托乙方對甲方屬下需裝修的店內(nèi)裝飾進行設(shè)計及施工。
二、乙方按甲方書面確認的裝飾方案進行施工(設(shè)計方案包括平面圖、水電圖、施工布置圖、附件施工要求及施工工藝流程表等)。
三、甲方的權(quán)利和義務(wù)
(一)甲方的權(quán)利
1.甲方有權(quán)對不符合甲方設(shè)計意圖的地方要求返工的權(quán)利;2.對乙方裝修過程中的重大質(zhì)量問題,甲方除有要求乙方賠償?shù)臋?quán)利外,還有終止合同的權(quán)利。
四、乙方的權(quán)利和義務(wù)
(一)乙方的權(quán)利乙方有按時取得勞動報酬的權(quán)利,甲方應(yīng)按合同約定的付款方式支付裝飾款。
(二)乙方的義務(wù)
1.乙方應(yīng)做到安全文明施工,如有違法被罰則與甲方無關(guān)由乙方自負;乙方的施工人員必須注意安全,在施工期間發(fā)生的一切工傷事故與甲方無關(guān)由乙方自負;因乙方原因造成的火災(zāi)事故,材料損壞,已完工的成品破壞由乙方負責(zé)賠償相應(yīng)損失。
2.自甲方交付乙方之日起,乙方應(yīng)協(xié)助甲方保管施工現(xiàn)場各類物品,否則造成的材料丟失與誤工由乙方負責(zé)。
3.嚴(yán)格按甲方要求施工,乙方有義務(wù)憑其豐富的經(jīng)驗向甲方提供建設(shè)性意見供甲方參考,直至甲方滿意;4.愛惜甲方原材料,精打細算,如因故意或技術(shù)原因造成原材料的浪費、短少由乙方負責(zé)賠償;5.精心施工,認真負責(zé),打造精品工程,質(zhì)量要求:(1)所有墻壁外向?qū)谴纱u的鋪貼均采用45度切對角,切角過程包括:機器切割(不得出現(xiàn)磕碰瓷磚表面導(dǎo)致參差不齊)和人工打磨(用砂紙磨薄切角邊緣)。
(2)地面磚及墻面磚鋪貼后不得出現(xiàn):接縫不嚴(yán)不平,板面紋理不順,反花、磕碰、分縫不勻等現(xiàn)象;瓷磚的鋪貼后還不得有出現(xiàn)地面不平和積水的現(xiàn)象。
(3)墻面括完后,不得有不平,括刷痕跡、劃傷及不光滑現(xiàn)象。
(4)工藝天花板不得有接縫不嚴(yán)不平,接角脫落及明釘眼等現(xiàn)象。
具體質(zhì)量要求參照乙方在____店的施工質(zhì)量;施工質(zhì)量要符合設(shè)計要求和國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),否則甲方有權(quán)要求乙方返工,返工所發(fā)生的一切費用由乙方負擔(dān);施工過程中如因施工不當(dāng)所造成的材料破損由乙方負責(zé)按原價賠償。
五、工程內(nèi)容及合同金額:
(一)工程內(nèi)容及單價按甲乙雙方認定的裝飾項目預(yù)算單按實際項目計算;(二)合同預(yù)算金額:本協(xié)議裝飾預(yù)算金額為人民幣:__________(大寫)__________(小寫)為了防止乙方在設(shè)計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程項目,然后要求在施工過程中增加,乙方必須遵守在裝飾設(shè)計時就按合同:四、(二)、3及時向甲方提出建議,并得到乙方的認可。
要求:最終裝飾總金額不得超出預(yù)算金額的10%,超出部分友好協(xié)商,協(xié)商不成功,則由乙方完全負責(zé)。
六、分期付款方式:首期:甲方先付工程預(yù)算造價的5%訂金給承包方(乙方),即籌備施工圖。
二期:乙方電工、水工材料進場開工十天內(nèi)甲方付預(yù)算金額的30%給乙方。
三期:木工材料進場后十天內(nèi)甲方付預(yù)算金額的25%給乙方。
四期:工程完工后二十天內(nèi)進行驗收,合格后,甲方付預(yù)算金額的35%給乙方。
余款5%作為乙方對整個工程的質(zhì)量保證金,在保修期滿后五天內(nèi)支付給乙方。
七、協(xié)議工程完成期限:本工程施工期限自_____年___月___日起至_____年___月___日止,共計___天。
本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)商簽訂后共同遵守,除甲方因本協(xié)議第三、
(一)、2原因有權(quán)終止合同外,未經(jīng)雙方同意,不得以其它任何理由終止合同。
八、違約責(zé)任:甲方在乙方施工過程中發(fā)現(xiàn)有重大質(zhì)量問題或乙方在設(shè)計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程項目,然后在施工過程中要求增加并抬高單價,甲乙雙方在協(xié)商不成功的條件下,甲方有權(quán)中止合同,合同中止后,乙方應(yīng)該賠償甲方30%的違約金作為甲方另找裝飾公司的損失,而已經(jīng)完工的合格工程量甲方可按裝飾預(yù)算單價支付給乙方。
除此類原因外,甲方未經(jīng)乙方同意不得終止合同,否則甲方必須賠償乙方總工程款的30%作為違約金;乙方未經(jīng)甲方同意中止合同,則乙方必須賠償甲方總工程款的30%作為違約金,并退回已經(jīng)預(yù)付的所有款項。
而戰(zhàn)爭及自然災(zāi)害的因素、法律、國家政策等不可抗力等原因造成協(xié)議無法履行除外。
本協(xié)議未完善之外、雙方友好、平等協(xié)商解決,如協(xié)商不成按本合同及中華人民共和國民法典及相關(guān)的法律法規(guī)處置。
九、
若由于甲方未能按協(xié)議規(guī)定的日期交付工程款給乙方,或由于甲方原因或因停電、停水造成的誤工,則工期順延。
若乙方原因拖延工期,工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費_____元。
十、
本工程有部分材料為甲方購買,此類材料的質(zhì)量不在乙方的保修范圍內(nèi),但乙方有義務(wù)憑其豐富的經(jīng)驗向甲方提供建設(shè)性意見供甲方參考直至甲方滿意;如因甲方拖欠此類材料造成的誤工,則工期順延。
若乙方原因拖延工期,工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費_____元。
十
一、工程期間,裝飾押金為甲方支付,辦理屋村出入證等.工程所使用的水電費用如不超過 元,由甲方負責(zé),如超出部分則由乙方負責(zé)。
十二、甲方必須在工程完工后二十天內(nèi)進行工程驗收,不經(jīng)驗收而經(jīng)營則視為甲方已驗收合格而經(jīng)營。
十三、保修期限:自甲方驗收合格起算,保修時間為一年。
十四、協(xié)議到期甲方如有意續(xù)約,應(yīng)在計劃時間內(nèi)與乙方進行協(xié)商。
本協(xié)議共2頁一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
十五、本協(xié)議附附件一份。
(附裝飾項目預(yù)算單一份)
甲方(發(fā)包方):____________乙方(承包方):_________
電話:___________電話:___________
確認日期:_____年___月___日
裝飾裝修合同合集 篇31
合同編號:________
發(fā)包人:________承包人:________
住所:________住所:________
委托代理人:________
營業(yè)執(zhí)照號:________電話:________
委托代理人:________電話:________
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家庭居室裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1.1工程地點:______________________________________.
1.2工程內(nèi)容及做法(家庭居室裝飾裝修工程施工項目預(yù)算表)
1.3工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、部分包料(承包人提供裝飾裝修材料表),發(fā)包人提供部分材料(發(fā)包人提供裝飾裝修材料表);
(3)承包人包工、發(fā)包人包料(發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表)
1.4工程期限________天,開工日期________年____月____日,竣工日期______年____月____日。
1.5合同價款:本合同工程造價為(大寫)________________________元,小寫:______________元(家庭居室裝飾裝修工程報價單)
第二條 工程監(jiān)理若本工程實行工程監(jiān)理,發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知承包人。
第三條 施工圖紙雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(詳見家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙);
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(詳見家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙),設(shè)計費(大寫)____________元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi))
第四條 發(fā)包人義務(wù)
4.1開工前________天,為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
4.2提供施工期間的水源、電源;
4.3負責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;
4.4不拆室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
4.5施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的,負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;
4.6參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責(zé)材料進場、竣工驗收。
第五條 承包人義務(wù)
5.1施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程;
5.2嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
5.3保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;
5.4保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
