房屋裝修合同起訴書（通用3篇）
房屋裝修合同起訴書 篇1
原告：_________________
法定代表人：_________________
被告：_________________
法定代表人：________________
訴訟請求：
一、請求依法判令被告支付原告工程款人民幣206409元，并支付原告上述款項自20__年2月22日起至實際支付之日止的利息損失(按中國人民銀行同期同檔次貸款基準利率計算);
二、本案訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：
20__年12月8日，被告將甌海*廠房防腐工程發包給原告，并與原告簽訂了《*廠房防腐施工合同》，合同約定：施工面積約為1350㎡，總工程價約為100000元，按實際施工面積結算工程款。在原告施工過程中，被告又增加了*廠房三樓、四樓的地坪防腐工程。合同對如何支付工程款作了約定：
1、合同簽訂后，被告向原告支付總款30%作為合同定金;
2、工程全部完成，經現場驗收合格，核對施工數量，被告向原告付清工程款65%，余下5%質量保證金，待保修期滿一年后，一次性付清。合同中明確約定工程保修期為壹年，保修期自竣工驗收簽字之日起計。合同簽訂后，被告支付了5萬元的定金。20__年2月21日，被告驗收了該工程，并對原告實際施工面積和工程總價款都予以了簽字確認。原告實際施工防腐面積為3237.7㎡，工程總價款為256409元。時至今日，該工程的保修期早已屆滿，但被告分文未付余下工程款206409元。原告曾多次催討該款項，但被告均以各種理由推脫，至今未付。
綜上所述，被告的行為已嚴重損害了原告的合法權益。為此，為使原告的合法權益得到保護，根據我國相關法律法規之有關規定，特向貴院提起訴訟，請依法予以判決。
此致
_________________ 區人民法院
具狀人：_________________
_________________ 年_________________月_________________日
房屋裝修合同起訴書 篇2
甲方：________________(以下簡稱甲方)---裝修單位
乙方：________________(以下簡稱乙方)---裝飾公司
依照《民法典》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規定，經雙方協商簽定合同如下：
一、工程概況及承包方式
1、工程名稱：________________
2、工程地點：________________________________
3、工程承包方式：包工包料。
4、工程概況：建筑面積__________平方米。
二、工程裝修內容
_______________________________________等裝飾工程。
三、工程造價
工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;
工程造價為：________________元。(以甲方認定的單價為準，工程量竣工后以審計為準)
四、工程期限
工程開工日期：________年____月____日。
工程竣工日期：________年____月____日。
五、質量要求
按國家建設部行業標準g7391《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定，及省、市建委、消防部門規定的標準執行，工程質量達到市優。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質量問題除外)，屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為________年，終身維修。
六、付款方式
1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價的_________%;
2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的_________%;
3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的_________%;
4、乙方剩余工程款作為質保金____日內付清。
七、雙方責任
1、甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜
經甲乙雙方商定做出如下協議：
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時，需甲方認定綜合單價后，以現場簽證形式由甲方現場負責人簽字為準，并列入竣工決算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時，甲方已認可，但甲方沒簽證的，其所發生的費用同樣生效。)
3、工程量發生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執行的，可向上級主管部門或_________仲裁機構申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協商解決。
6、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。
甲方單位名稱：__________________ 乙方單位名稱：__________________
(蓋公章)__________________(蓋公章)__________________
簽約日期：________年____月____日 簽約日期：________年____月____日
房屋裝修合同起訴書 篇3
委托方(以下稱甲方)：
被委托方(以下稱乙方)：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝修。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
一、工程項目
(一)三個房間(兩臥室、一客廳，以下簡稱三個房間)打地角線，包暖氣及管線(客廳要對稱)，房頂四周打石膏線，包三個房間的門、窗;客廳、臥室鋪強化木地板;清除所有房間原有涂料，客廳、臥室打膩子，刷立邦漆兩次。
(二)通陽臺的門窗處打一吧臺，上方根據甲方要求(圖紙)做一置物架;陽臺東側打一多用途柜(底下放鞋、上面書柜)、西側打一吊柜，包陽臺、鋪磁磚、吊PVC板。
(三)衛生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂吊PVC板;廚房地面鋪磁磚，打一灶臺。
(四)房間電源線路根據甲方要求適當調整，客廳門后一多用途柜(底下放鞋，上面掛衣服)。
(五)未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。
二、承包方式
甲方按包工包料的方式承包給乙方進行裝修。
三、質量標準
施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。
四、施工期限
20xx月7至5日至20xx年8月20日。
五、工程造價
全部包工包料費用為￥56000元(人民幣大寫：伍萬陸仟元整)。
六、付款方式
簽訂合同時甲方預付全部費用的30%給乙方，工程完工后，經甲方驗收，如符合施工項目和設計要求，三天內一次將余款付清。
七、違約責任
(一)乙方如不能如約保證質量，應返工，費用自負。
(二)合同生效后，履行期屆滿前，擅自解除合同的一方，應按合同價款的150%支付違約金。
(三)由于一方要求解除合同，造成對方經濟損失的，按實際造成的損失賠償。
八、其它問題
(一)裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。
(二)本協議未盡事宜，由雙方協商解決。
(三)本協議自雙方簽字之日起生效。
八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日