監控設備安裝委托工程合同（通用3篇）
監控設備安裝委托工程合同 篇1
甲方：
乙方：
甲方現委托 (以下簡稱乙方)承攬 監控系統工程。經甲、乙雙方充分協商，簽訂合同如下
一、工程概況：
1.工程名稱：
2.工程地址：
3.工程概況：系統包括：監控設備安裝、系統調試等。
二、甲乙雙方的責任和義務
1.甲方負責提供整個系統的布線和施工人員的住所及施工場地、樓層施工用電和用水;并提供施工現場專用的有安全防盜措施的倉庫，以保證乙方能如期完成工程工期。并承擔以下義務：
按時對工程、施工及工程進度實施監控和驗收。
按時支付工程進度款。
2.乙方應按合同規定的時間及時提供工程所需的設備材料;在保證工程質量和工程進度的前提下完成如下工作：
設備的安裝調試:
三、工程時間和進度
1、自合同簽訂之日起，甲方開始對現場進行布線施工和測試線路，完成后甲方通知乙方技術人員入場。
2、工程中甲方對信息點進行增減，則由甲方向乙方出具工程聯系單，
3、在實際施工過程中，根據具體情況，甲乙雙方友好協商解決。
四、工程及工程量的變更
1、 由于甲方原因，對工程中提出的修改項目，必須向乙方出具工程聯系單，確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如甲方不出具工程聯系單，乙方有權利要求甲方按照原設計方案施工。
2、 由于乙方因設備停產、施工現場條件限制等原因對工程中提出的修改項目，必須向甲方出具工程聯系單，確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如乙方不出具工程聯系單，甲方有權利要求甲方按照原設計方案施工。
五、工程驗收：采用完工總驗收的方式。
六、系統售后及工程維護
在工程驗收之日起，乙方提供( )月免費維護，因設備質量問題發生故障，由乙方免費更換。如甲方在使用過程中因使用或管理不當造成設備損壞，乙方有償提供設備配件。一年后按成本維護，響應時間24小時。
六、設備明細(另附)
七.支付條款：合計總價款為： 元。
付款方式：
八、設備標準、貨運方式及驗收
乙方提供的產品必須是產品生產廠家的原裝產品。甲乙雙方應嚴格按照產品更新換代生產廠家的生產標準對設備進行驗收。
九、人力不可抗拒因素
如因戰爭、嚴重火災、水災、臺風、地震和其它經甲乙雙方認可的人力不可抗拒因素，導致工期延誤，則工期順延。在工程無法完成的情況下，由甲乙雙方另行商定解決方法。
甲、乙同意上述條款，并簽字確認如下：
甲方：
甲方代表： 乙方：
電話： 電話： 傳真：
時間： 年 月 日 時間： 年 月 日
監控設備安裝委托工程合同 篇2
甲方：_______________
乙方：_______________
甲方現委托(以下簡稱乙方)承擔監控系統工程。為明確甲、乙雙方的權利、義務和經濟責任，本著平等互利、等價有償的原則，經過認真協商達成本協議。
一、工程概況
1、工程名稱：_______________監控系統
2、工程地點：_______________
3、工程內容：_______________監控系統安裝調試
4、合同簽訂地：_______________
二、雙方的責任和義務
1、甲方負責提供整個工程的工程圖紙、樓層施工用電、用水;并提供施工現場專用的有安全防范措施的倉庫，以保證乙方能如期完成工程工期。并承擔以下義務：
按時對工程、施工及工程進度實施監控和驗收。
按時支付工程進度款。
2、乙方應按合同規定的時間及時提供工程所需的設備材料，在保證工程質量和工程進度的前提下，完成設備的集成和安裝調試工作。
三、工程的時間和進度
1、工期為自開工之日起至驗收完畢，共日。
2、如遇下列情況，乙方可順延工期：
施工現場電源未接通，或障礙物未清除，影響施工;
因甲方簽約時未曾說明的施工限制而影響進度;
甲方對雙方簽約認可的設計、配置提出改動而影響工程進度;
在安裝調試中停電小時以上或連續間歇性停電天以上;
因甲方決策不及時而影響工程進度;
因甲方未按合同規定支付乙方有關款項而影響工程進度;
因不可抗力而延誤工期。
3、工程中甲方對監控點進行增減，則由甲方向乙方出具工程聯系單。
4、在實際施工過程中，根據具體情況，甲乙雙方友好協商解決。
四、人力不可抗拒因素
如因戰爭、嚴重火災、水災、臺風、地震和其他經甲乙雙方認可的人力不可抗拒因素，導致工期延誤，則工期順延。在工程無法完成的情況下，由甲乙雙方另行商定解決方法。
五、工程及工程量的變更
1、由于甲方原因，對工程中提出的修改項目，必須向乙方出具工程聯系單，確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如甲方不出具工程聯系單，乙方有權利要求甲方按照原設計方案施工。
2、由于乙方因設備停產、施工現場條件限制等原因對工程中提出的修改項目，必須向甲方出具工程聯系單，確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如乙方不出具工程聯系單，甲方有權利要求乙方按照原設計方案施工。
六、工程驗收
1、甲方有權要求驗收工程的部分或全部乙方所供設備，乙方應協助甲方的驗收。
2、甲方按附件(監控系統工程預算清單)的設備配置驗收乙方提供的設備，整體工程驗收遵從附件(監控系統工程預算清單)商定之標準。
3、甲方在收到乙方系統安裝調試完畢或工程完工通知之日起日內完成系統的驗收。在此期間內，如甲方沒有異議，應即時簽署工程驗收合格證書，如甲方屆時未提出書面異議，也未簽署驗收合格證書，則視為驗收合格;如甲方提出書面異議，甲乙雙方應在日內達成處理意見。
4、甲方收到乙方驗收工程通知之日起日內不驗收，視為驗收合格。
5、有關驗收的一切費用由甲方負擔。
6、工程驗收合格后，由雙方人員簽字，甲方方可使用。
七、工程質量與售后服務
1、工程的設計、設備供應、施工及工程質量遵從雙方共同商定之標準。
2、乙方負責對甲方的操作和維護人員安排一次集中培訓，幫助他們學會系統的操作和日常維護。
3、乙方對工程實行年保修，負責更換或/和修復有質量問題的設備，但不承擔因天災、人為操作及其他非產品工程本身質量問題而引起的設備損壞責任。對保修期后的系統故障或損害，公司提供有償維修服務，并在設備修理期間盡量為客戶提供暫用替換設備，以減少甲方系統的停運時間。
4、乙方在全部工程完工后，向甲方提供所有設備之安裝及操作手冊一套。
八、工程造價
監控設備金額為：_______________元(人民幣：_______________)
安裝調試費金額為：_______________元(人民幣：_______________)
工程總造價為：_______________元(人民幣：_______________)
九、工程付款方式
1、本合同簽訂之日起日內，甲方支付乙方工程總造價30%的預付款，作為定金及購置相關工具和設備。
2、工程施工到攝像機安裝時約工程量的50%后日內，甲方向乙方支付工程總造價%的工程進度款。
3、工程驗收合格之日起日內，甲方向乙方付清剩余%的工程款項。
十、違約責任
1、甲乙雙方若一方發生違約情況，則違約方應按國家民法典有關條款對另一方進行賠償。
2、因乙方原因導致工期延誤，由乙方償付逾期違約金。
3、如甲方未能按照合同條款九按工程進度向乙方支付工程款，甲方須另加應付款項的千分之一/每天的逾期違約金作為乙方的補償;乙方并有權利暫停工程的施工，待甲方向乙方支付相應的工程款和逾期違約金后恢復施工，乙方不承擔由此引起的工期延期責任。甲方已付金額不足乙方所供設備款時，乙方有權收回所供設備，并由甲方賠償乙方由此產生的一切經濟損失。
4、在甲乙雙方不能就造價變更及其付款方式達成一致協議的情況下，乙方有權拒絕甲方更改設計或設備配置的要求。
5、工程中途停建、緩建，甲方應采取措施彌補或減少損失，同時賠償乙方由此造成的返工、停工、窩工、倒運、人員設備調遷、設備材料積壓的實際損失。
6、工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用有關設備，由此而發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。
十一、解決合同爭議的方式
本合同執行過程中若有爭議，雙方應友好協商解決。如協商不能解決，可向合同簽署地人民法院提出訴訟。
十二、合同附件(監控系統工程預算清單)作為合同不可分割的一部分，同樣具備法律效力。
十三、合同附則
1、本合同一式份，甲乙雙方各執份。
2、本合同自雙方代表簽字即生效;工程驗收合格，結清全部工程款后終止。
3、本合同簽訂后，甲乙雙方可簽訂補充協議以修改或補充本合同，沖突之處以最后簽署生效之協議為準。
4、本合同未盡事宜雙方協商解決。
甲乙雙方同意上述條款，并簽字確認如下：_______________
甲方：_______________乙方：_______________
代表人：_______________代表人：_______________
聯系電話：_______________聯系電話：_______________
簽訂時間：_______________年月日簽訂時間：_______________年月日
監控設備安裝委托工程合同 篇3
委托方(以下簡稱甲方)： 承包方(以下簡稱乙方)： 根據《中華人民共和國合同法》及國家有關規定，結合工程具體情況，經甲乙雙方協商，簽訂本合同。
一、工程慨況：
1. 工程名稱：
2. 交付設備及工程安裝地點：
3.承攬方式和范圍：本工程以包工包料、包質量、包工期、包設計(設計方案以甲方書面認可為準)的形式由乙方承攬，乙方必須按照甲方確定的設計方案、系統功能、設備材料，承包整個工程的設備供應及安裝和調試。
二、工程造價：
1.本工程總造價為人民幣：( 元)(大寫： )。
2.整個工程必須滿足甲方認可的設計方案和功能要求，以甲方書面審定的設計方案為標準，在此基礎上單價不再作任何調整(甲方要求增加工程除外)。
三、工程付款方式：
1. 甲乙雙方簽訂本合同之日起( 個工作日內)甲方一次性向乙方支付工程總造價的( )即( 元)。(大寫： 整)。
2. 線纜敷設完畢，設備全部進場經甲方檢驗符合合同要求后( 個工作日內)甲方一次性向乙方支付工程總造價的( )即( 元)。(大寫： 整)。
3.工程完工通過甲方驗收合格雙方在( 個工作日內)辦理完結算，在辦理完結算后，甲方一次性向乙方支付工程總造價的( )即( 元)(大寫： 整)。
4.質量保證期滿后，乙方履行了保修義務后( 個工作日內)，甲方一次性向乙方支付工程總造價的( )即( 元)(大寫： 整)。
5.乙方必須提供當期工程款同等金額的工程發票，否則甲方有權不付或者緩付工程款。
三、工期：
1.本合同簽訂后，乙方在( )日內組織施工人員及相關設備進場，整個施工及安裝調試工期為( )天，從甲方支付首期工程款之日起計算。
2.在履約過程中，由于甲方單方面變更原有設計方案所影響的工期由甲方負責,由于不可抗拒因素等造成工期延期的，經甲乙雙方協商認可后作出工期調整，以此確定竣
工日期。
四 、供貨及安裝
1.乙方使用的材料、設備必須符合國家相關規定和行業規范以及甲方認可的設計方案的規定。否則，甲方有權要求乙方更換，有關費用由乙方承擔。
2.乙方使用的材料必須先提供樣品和質檢證書并經甲方書面認可，方可采購進場安裝。
五、售后維修：
1.本工程設備保修期為 壹 年，自工程完工并通過甲方及相關部門驗收合格之日起計。保修期內，設備出現的質量問題或故障，乙方在接到甲方通知后24小時內派人維修，遇到特殊情況如設備反廠維修的維修時間相應推遲,維修費用由乙方承擔。
2.保修期屆滿后，乙方應對甲方提供優惠的有償維護。
3.保修期內人為因素或自然災害引起的故障或損壞，僅收取維修成本費。以下情況在保修期內不屬于保修范圍：人為因素或自然災害引起的故障或損壞，自行拆卸改換設備任何部件(如：線路、零件)后造成損壞，非乙方指定的專業技術人員指導安裝而引起的故障。
六、甲乙雙方責任：
(一)、甲方責任：
1.甲方應審核并批準乙方提供的設計方案、安裝施工方案，在收到后的兩日內完成，并向乙方提供必要的場地及施工用電。
2.甲方應按約定向乙方支付工程款。
3.甲方應委派 姓名: 電話: 為現場管理代表，監督、檢查工程質量、進度，處理并協調甲乙雙方在施工中發生的有關事宜。
4.在乙方供貨后，甲方應組織人員對設備進行驗收。
5.工程完工后，甲方在接到乙方書面驗收申請后，應組織人員對工程進行竣工驗收和辦理竣工結算,如超過5個工作日未安排工作人員進行驗收的視為驗收合格。
(二)、乙方責任：
1. 乙方在本合同簽定后5個工作日內向甲方提供施工方案，經甲方書面批準后按施工方案進行施工。
2.乙方按本合同確定的時間進場施工，并按工期要求完工。
3.乙方應按施工安全規范做好施工質量、安全管理，凡施工期間發生的施工質量問題、安全事故，均由乙方負責并及時報告甲方及有關部門。
4. 施工中因乙方原因造成的停工、返工、材料、設備損失等均由乙方承擔，所有設備和材料驗收前均由乙方妥善保管，如有損壞和遺失均由乙方負責。
5. 乙方應對驗收后保修期內發現的施工質量問題負責免費維修或更換。
6. 乙方應對現場所有已完工的建筑裝修、設備具有保護的責任，施工時如損壞甲方財產，由乙方負責賠償。
7. 乙方應遵守甲方有關場地管理的規定并辦理相關手續。
七、違約責任：
1.甲方如未按本合同的規定付款，每延遲一日，以按未付款項的5%計付違約金。
2.由于乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，向甲方支付500元違約金;逾期10日后甲方有權單方面解除合同。
3.除不可抗拒因素(如戰爭、天災等)外，甲乙任何一方違約導致合同不能履行或終止的，違約方須向守約方支付工程總造價30%的違約金，違約金不足以彌補另一方損失的，違約方還應就不足部分承擔賠償責任。
4、工程中途停建、緩建，甲方應采取措施彌補或減少損失，同時賠償乙方由此造成的返工、停工、人員設備調遷、設備材料積壓的實際損失。
5、工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用有關設備，由此而發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。
八、其他事宜：
1.按本合同規定應該償付的違約金、賠償金和各種經濟損失，在明確責任后3天內付清。
2.本合同如有未盡事宜，經雙方友好協商，另簽補充協議。
3.雙方執行本合同中發生糾紛，雙方應先行協商，若協商不成時，任何一方可以向工程所在地人民法院提起訴訟。
4.雙方簽訂認可的工程設計和施工方案及其它經雙方簽字確認的書面材料均為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。
5. 本合同及其附件自雙方簽字、蓋章之日起生效，保修期屆滿結清余款后失效。
6.本合同一式二份，甲方執一份，乙方執一份，具有同等法律效力，雙方簽字、蓋章后生效。
甲方： 乙方：
(蓋章) (蓋章)
簽約代表(簽字) 簽約代表(簽字)
年 月 日 年 月 日