公司委托合同集錦（精選35篇）
公司委托合同集錦 篇1
甲方：_________________________
乙方：_________________________
甲方將學校物業(yè)管理服務方面的工作委托乙方管理服務。乙方將通過嚴格科學的管理，熱情優(yōu)質(zhì)的服務為學校的教學、科研和生活創(chuàng)造整潔、優(yōu)美、舒適、安全、寧靜、便捷，及時、可靠的環(huán)境，為此雙方達成如下協(xié)議：
一、甲方責任、權(quán)利、義務
1.對校園內(nèi)的一切公共設施及設備享有所有權(quán)，并有對國有資產(chǎn)的保護、使用和監(jiān)督權(quán)。
2.負責對乙方管理與服務進行工作查詢與質(zhì)疑。
3.負責制定學校綠化、美化及設施的更新改造計劃。聽取和采納乙方對校園綠化等改造工作提出的合理化建議。
4.負責按規(guī)定向乙方支付物業(yè)經(jīng)費和運行費。
5.負責了解掌握乙方經(jīng)費運行情況，對違反財務規(guī)定的行為提出意見。
6.甲方可視完成物業(yè)管理的優(yōu)劣向乙方提出獎勵意見和處罰意見。
二、乙方責任、權(quán)利、義務
1.按協(xié)議內(nèi)容保質(zhì)保量地完成物業(yè)管理與服務工作。按文明校園建設標準保持學校的花園式單位及文明校園的稱號。
2.對院內(nèi)的公共設施及地面不得擅自占用或改變其使用功能，如需要改變應經(jīng)甲方同意后方可實施。
3.定期向甲方通報工作情況，對甲方提出的合理的整改意見有義務執(zhí)行。
4.未經(jīng)甲方同意不得將本物業(yè)管理內(nèi)容和責任轉(zhuǎn)移給第三方。
5.乙方應建立并保存詳細的物業(yè)管理檔案資料。
三、委托管理主要內(nèi)容
1.全院的綠化、美化工作。
2.教室的衛(wèi)生保潔服務和管理工作(不含專用教室)。
3.公共環(huán)境、公共場所的保潔服務和管理工作。
4.公共設施、設備的維修、保養(yǎng)、運行和管理工作。
5.公共建筑部分的維修保養(yǎng)工作。
6.自管家屬樓的維修和保養(yǎng)工作。
7.水電暖的維修管理與服務工作。
8.院內(nèi)創(chuàng)收經(jīng)營水電費和供暖費的收支工作。
9.節(jié)能工作。
10.家屬水、電費的統(tǒng)計、收繳工作。
11.飲用水供應和洗浴工作。
12.院領(lǐng)導辦公室的保潔和開水供應工作。
13.家屬門衛(wèi)的管理工作。
14.校內(nèi)各商業(yè)網(wǎng)點的管理工作。
15.學校人防工程的管理工作。
16.其它甲方需要委托的工作。
四、服務標準
乙方應按以下標準實現(xiàn)物業(yè)管理目標。
(一)校園綠化美化工作
1.做到三季有花，四季常青。并承擔甲方大型活動及重大節(jié)日的花卉擺放工作。
2.按不同季節(jié)對花卉苗木的養(yǎng)護要求進行養(yǎng)護，并做到：樹灌木完整，長勢茂盛，無枯枝死杈，無病蟲害，樹木無釘槍捆綁;綠籬、綠地無雜草、雜物，無堆物料。完好率應達到98%以上。
3.校園綠化面積應達到應綠化面積的95%以上。
4.綠地、各種樹木的種植和調(diào)整工作應本著美觀合理的原則進行規(guī)劃管理。對各種古樹應重點保護，防止損傷和壞死。
5.院內(nèi)的建筑物能進行立體綠化的，應進行立體綠化。
6.綠地微噴面積應達到總面積的80%以上。樹木澆水應有計量。
(二)環(huán)境衛(wèi)生工作
1.道路環(huán)境應整潔。清掃要及時，做到無雜物、廢紙、煙頭、果皮、痰跡、積水等。
2.陰井、排水設施應通暢，無污水外溢，排水口處無淤泥和雜物。各井口蓋完好，化糞池應定期清理，無糞便外溢。
3.衛(wèi)生間應保持干凈整潔，無異味、無蚊蠅、無糞便、無污水外溢。4.垃圾樓應保持無蛆、無蠅，四壁清潔，地面和周圍無堆放垃圾，應封閉集裝箱上蓋。應根據(jù)垃圾日產(chǎn)量及時調(diào)整集裝箱數(shù)量。垃圾樓吊裝設備應及時檢修和保養(yǎng)，杜絕事故發(fā)生。
5.院內(nèi)垃圾應日產(chǎn)日清，無暴露垃圾，無衛(wèi)生死角。垃圾箱及果皮箱應完好清潔，周圍地面無雜物污漬。
6.建筑物內(nèi)外無亂寫、亂劃、亂粘貼，無殘標;公共設施、牌匾、路標、雕塑、亭廊、石桌椅應定期擦拭，保持清潔。
7.校園主要干道的地面衛(wèi)生應在每日早7：30以前清掃完畢。公共場所應定期清掃，保持清潔。上課期間不得有任何影響授課的清掃活動。
8.道路、地面不得直接攪拌水泥沙漿，建筑材料應按指定地點擺放整齊。建筑垃圾應按指定地點堆放并及時清運，對建筑垃圾影響道路通暢和環(huán)境衛(wèi)生的現(xiàn)象要及時管理和清運。
9.門前三包工作應符合門前三包的標準和要求。
10.應及時清理院內(nèi)主要干道的積雪，保證道路通暢和安全。如灑鹽水除雪，不得將積雪清掃堆放到綠籬和綠地內(nèi)。
11.根據(jù)節(jié)假日的要求及時掛收國旗、彩旗、燈籠;開關(guān)大門彩燈、射燈。
(三)教室衛(wèi)生工作
1.教室衛(wèi)生應在每日晚自習后清掃完畢，鎖門。第二天早7：00應將各教室門打開(特殊情況除外)。
2.應保持教室地面清潔、四壁潔白、墻裙完好無污漬、黑板完好光亮、無粉筆痕跡、粉筆沫應及時清除;門牌完好、裝訂美觀;門窗、玻璃、紗窗、窗簾、小五金齊全完好;桌椅完好、擺放整齊、桌內(nèi)外無雜物灰塵。
3.吊扇、黑板燈、照明燈、各種開關(guān)及各類設備應完好無損。維修要及時，保持良好狀態(tài)。
4.粉筆(白色、彩色)板擦應保證供給并擺放整齊。要保持講臺、講臺桌的完好整潔。
5.制定教室服務制度化、規(guī)范化、科學化的管理制度，確保教學需要。以上要求的完好率應在98%以上，各階梯教室和大教室的照明燈完好率應在90%以上。
(四)公共場所維護工作
1.各樓道(包括家屬樓物業(yè)范圍)地面清潔、門窗、玻璃、紗窗、小五金齊全完好，墻裙、樓道燈的照明完好率及滿意率應在98%以上。
2.電梯應按規(guī)定做好年檢并取得合格證及運行證，兩證應掛在電梯間內(nèi)。電梯應定期維修保養(yǎng)，不允許帶病開梯，運行應正點。電梯間應干凈、整潔、明亮。電梯工要持證上崗，嚴格執(zhí)行電梯交接班制度，認真做好運行記錄。嚴禁脫崗，確保安全。
3.要保證全院正常供水、供電、供暖工作。水、電、暖設備齊全，服務維修及時到位，設備完好率應在98%以上。
4.水、電、暖維修應24小時值班。要制定應急處置方案。確保服務安全、到位。
5.節(jié)能措施得力，杜絕長明燈、長流水和跑、冒、滴漏現(xiàn)象。
6.按規(guī)定做好飲用水箱的衛(wèi)生防疫和日常管理工作，要定期進行檢查、檢測，確保飲用水安全。
7.按要求供應全院飲用水和洗浴。對茶浴爐房要制定衛(wèi)生安全工作制度，確保正常供水和安全。對浴室內(nèi)衛(wèi)生、各種設施應及時檢修，杜絕發(fā)生事故。8.按要求每年應集中時間對外收取供暖費，并支付供暖費。 9.按要求努力回收學校創(chuàng)收水電費。
10.按要求統(tǒng)計、收繳、上報家屬住戶水電費。
11.按要求對院內(nèi)人防工程進行檢查，防止發(fā)生意外事故。
五、違約責任
1.甲方違反合同規(guī)定，使乙方未能完成合同規(guī)定的服務和管理目標，乙方有權(quán)視不同情況限期向甲方提出解決意見(雙方協(xié)商)。如逾期仍未解決，乙方有權(quán)中止合同，所造成乙方經(jīng)濟損失由甲方予以經(jīng)濟賠償。
2.乙方違反合同所規(guī)定的內(nèi)容或未達到的服務標準，或師生員工反映強烈且不能及時解決的，甲方有權(quán)要求乙方限期改正(雙方協(xié)商)，如逾期不改，甲方有權(quán)終止本合同。另行安排其它物業(yè)管理機構(gòu)替代。給甲方造成的經(jīng)濟損失，乙方應給予賠償。
3.乙方違約擅自提高收費標準和降低服務標準，甲方有權(quán)要求乙方改正并清退多收費用。
六、其它
1.本協(xié)議未盡事宜由雙方協(xié)商解決，并以書面協(xié)議簽定補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議有同等效力。本協(xié)議有效期為一年，自______年______月______日至______年______月______日止。
2.本協(xié)議之委托協(xié)議書均為本協(xié)議的有效組成部分，具有同等法律效力。
3.本協(xié)議共4份，甲、乙雙方各執(zhí)2份，具有同等法律效力。經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________
甲方代表(簽字)：_________ 乙方代表(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
公司委托合同集錦 篇2
原告楊林，男，1966年5月20日出生，漢族，湘潭市人，住湘潭市岳塘區(qū)五里堆晏家塘115號。
委托代理人陳暉，女，1972年3月26日出生，漢族，長沙市人，住長沙市芙蓉區(qū)蔡鍔中路2號12棟2405房。
被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司，住所地：廣州市天河區(qū)體育西路維多利廣場a座1803號。
法定代表人朱芙蓉，該公司總經(jīng)理。
原告楊林與被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司委托合同糾紛一案，于__年7月31日向本院提起訴訟。本院受理后，依法組成由審判員過偉國擔任審判長、審判員雷達、人民陪審員 傅旭光參加的合議庭，于__年9月15日公開開庭進行了審理，書記員謝艷輝擔任法庭記錄。原告楊林及其委托代理人陳暉到庭參加訴訟;被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司經(jīng)本院合法傳喚，無正當理由拒不到庭參加訴訟，本院依法缺席審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告楊林訴稱： 年 月 日與被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司簽訂了《廣州銀曼古貿(mào)易有限公司加盟合作條件確認單》;根據(jù)約定，原告于7月10日當天通過工商銀行向被告賬戶匯入100 000元，被告對原告開具了《收款收據(jù)》確認了與原告的加盟合作關(guān)系，并對原告開具了《授權(quán)書》，授權(quán)原告與步步高商業(yè)連鎖股份有限公司湖南湘潭華隆店洽談合作事宜。原告回到湘潭后，依合同和加盟經(jīng)營的需要完成了全部籌備工作，包括依《授權(quán)書》通過代理人有償取得了和步步高商業(yè)連鎖股份有限公司的百貨專柜審批手續(xù)后，卻突然接到步步高華隆店通知：被告正式通知步步高華隆店取消對原告的授權(quán)，并授權(quán)另一加盟商與步步高華隆店洽談合作事宜。原告詢問被告，被告承認了上述行為，卻沒有給原告終止加盟關(guān)系的理由。被告的行為嚴重侵犯了原告的合法權(quán)益，請求法院判令被告繼續(xù)履行合同并負擔本案的訴訟費。
原告楊林為支持其訴訟請求，向法庭提交以下證據(jù)：
1、 被告單位注冊登記資料，證實被告主體資格;
2、 年 月 日原、被告簽訂的《廣州銀曼古貿(mào)易有限公司加盟合作條件確認單》，證實原、被告之間的加盟合作關(guān)系;
3、被告出具的《法定代表人身份證明書》，證實原告匯款的依據(jù);
4、工商銀行匯款單，證實原告依證據(jù)2的約定向被告賬戶匯入100 000元;
5、 年 月 日被告出具的《收款收據(jù)》，證實被告確認了和原告的加盟合作關(guān)系;
6、被告開具的《授權(quán)書》，證實被告確認了和原告的加盟合作關(guān)系，確定了加盟經(jīng)營的位置;
7、原告和步步高商業(yè)連鎖股份有限公司簽訂的《百貨專柜合同新簽審批表》，證實原告依證據(jù)2、6已經(jīng)完成了基本籌備工作;
8、被告開具的另一份《授權(quán)書》，證實被告無故終止和原告的加盟合作關(guān)系，又授權(quán)另一加盟商與步步高華隆店洽談合作事宜。
被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司書面辯稱：《廣州銀曼古貿(mào)易有限公司加盟合作條件確認單》是一個合作意向書，不具備合同生效條件，原告要求繼續(xù)履行合同的要求不符合實際。答辯人有權(quán)單方面解除合作，將原告的首批貨款無息退還原告即可。
被告沒有向法庭提交證據(jù)材料。
以上證據(jù)被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司沒有到庭質(zhì)證，因被告在向法庭提交的書面答辯意見中認可原告陳述的事實經(jīng)過，因此本院對上述證據(jù)1-8的真實性、合法性、關(guān)聯(lián)性予以確認。
根據(jù)以上認定的證據(jù)，以及原告的陳述和被告的書面答辯意見，本院認定以下事實：
年 月 日，原告楊林與被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司簽訂了《廣州銀曼古貿(mào)易有限公司加盟合作條件確認單》一份，原告依《確認單》之規(guī)定向被告賬戶匯入100 000元，被告對原告開具了《收款收據(jù)》，隨即被告對原告又開具了《授權(quán)書》。原告持被告公司的《授權(quán)書》辦理了和步步高商業(yè)連鎖股份有限公司的百貨專柜審批手續(xù)。但此后，步步高商業(yè)連鎖股份有限公司通知原告，被告又下了另外一份《授權(quán)書》給另一加盟商，終止了原告所持有的《授權(quán)書》的法律效力。經(jīng)原告到步步高商業(yè)連鎖股份有限公司核實，了解到被告在沒有和原告解除加盟關(guān)系的前提下，單方取消了對原告的授權(quán)，終止了和原告的加盟合作關(guān)系，重新對另一加盟商出具了《授權(quán)書》，原告對此向被告提出異議，但被告拒不理睬。原告遂于__年7月31日向本院起訴，提出如訴稱之請求。
本院認為， 年 月 日原、被告雙方簽訂的《廣州銀曼古貿(mào)易有限公司加盟合作條件確認單》雖然沒有標明合同的名稱，但該《確認單》能確定當事人名稱、標的和數(shù)量，具備合同成立的基本要件，同時《確認單》是被告一方預先擬定的合同條款，原告只能表示全部同意或者不同意，《確認單》可以認定為格式合同;當事人訂立合同采取要約、承諾方式，要約到達受要約人時生效，承諾到達要約人時生效，承諾生效時合同成立，該合同應該認定為生效合同;原告按合同約定支付了100 000元，被告認可了雙方的加盟關(guān)系，且原告為履行合同完成了基本準備工作，應當認定為要約不得撤銷;被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司辯稱《廣州銀曼古貿(mào)易有限公司加盟合作條件確認單》是一個合作意向書，不具備合同生效條件，與本案實際情況不符，被告的辯解意見本院不予采信;《合同法》第九十三條規(guī)定，當事人協(xié)商一致，可以解除合同;第九十四條規(guī)定了在五種情形的條件下當事人可以解除合同，但被告未提供證據(jù)證實存在上述五種情形情況的存在。第九十六條規(guī)定，對解除合同有異議的，可以請求人民法院或者仲裁機構(gòu)確認解除合同的效力。因此，被告辯稱其依據(jù)《確認單》中的約定，有權(quán)單方面解除合作，將原告的首批貨款無息退還原告即可。經(jīng)本院審查，《確認單》中對此約定的內(nèi)容為：“在簽訂此合作確認單后一個月，被告若無法與原告確認最終合作事宜，則無條件全額無息退還首批貨款給原告。”該條款是被告免除其責任、加重原告責任、排除對方主要權(quán)利的條款，該條款與《合同法》第四十條的規(guī)定相悖，該條款為無效條款，對原告沒有約束力，故對被告該辯解意見本院不予采信。被告無正當理由終止加盟合作關(guān)系、撤銷授權(quán)的行為已構(gòu)成違約，原告請求判令被告繼續(xù)履行合同并負擔本案訴訟費的訴訟請求本院予以支持。據(jù)此，根據(jù)《中華人民共和國合同法》第十九條、第四十條、第四十一條、第九十六條第一款、第一百零七條、第一百二十五條;最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國合同法》若干問題的解釋(二)第一條;《中華人民共和國民事訴訟法》第一百三十條之規(guī)定，判決如下：
原告楊林與被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司雙方于 年 月 日簽訂的《廣州銀曼古貿(mào)易有限公司加盟合作條件確認單》為格式合同合法有效，被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司在本判決生效之日起繼續(xù)履行合同。
案件受理費100元，由被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司負擔。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數(shù)提出副本，上訴于湖南省湘潭市中級人民法院。
審 判 長 過 偉 國
審 判 員 雷 達
人民陪審員 傅 旭 光
年 月 日
代理書記員 ___
公司委托合同集錦 篇3
委托單位：________________法定代表人：________________
受委托人：姓名：________，工作單位：________________職務：________，職稱：________
姓名：________，工作單位：________________職務：________，職稱：________________
現(xiàn)委托上列受委托人在我單位與________________________因________________糾紛一案中，作為我方訴訟代理人。
代理人____________的代理權(quán)限為：____________________
代理人____________的代理權(quán)限為：____________________
委托單位：________________(蓋章)法定代表人：________________(簽名)
____年____月____日
公司委托合同集錦 篇4
甲方： 代表人： 乙方代表人：
甲乙雙方遵循平等自愿，誠實信用，公平合法的原則，按照國家和地方政府有關(guān)勞動人事政策規(guī)定，就甲方委托乙方代理招工派遣事務，經(jīng)協(xié)商一致達成如下協(xié)議。
一 、合作事項
經(jīng)雙方協(xié)商一致同意乙方在甲方合作企業(yè)委托之下從事漢中地區(qū)招聘事宜 。
二、合作基本條件
1、甲方是由當?shù)厥∈袆趧有姓块T批準，經(jīng)各企業(yè)委派合作，具有協(xié)助就業(yè)服務和人才資質(zhì)的服務機構(gòu);
2、甲乙雙方必須按照本協(xié)議約定誠信履行各自義務，違約不履行義務的要承擔相應的法律責任和經(jīng)濟責任;
3、甲方保證委托代理事項符合國家和地方法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定，并負責向乙方及時提供所需的相關(guān)資料，乙方負責認真及時辦理甲方委托招聘各項事務。
三、本協(xié)議期限為六個月，在本協(xié)議有效期內(nèi)甲方不得在漢中所轄區(qū)開設以甲方為首的代理分支機構(gòu)，只能授權(quán)于乙方發(fā)展所轄區(qū)開設以甲方為首的分支機構(gòu)從事招聘事項.
四、委托服務事項
1、授權(quán)乙方用甲方的資質(zhì)招聘務工人員，以供甲方為招工人員提供給正規(guī)企業(yè)職位;
2、乙方將招聘人員真實身份信息及聯(lián)系方式提供給甲方;
3、乙方將招聘人員按甲方委派地點輸送并上崗;
五、招工返費的支付
1、根據(jù)乙方招聘被錄用并上崗人員滿一個月為依據(jù)，返費標準按甲乙雙方簽定《委托返費協(xié)議》內(nèi)載明的返費金額為準，因所招聘人員的自身原因未能上崗的，甲方不支付返費;乙方所招聘人員已經(jīng)被錄用并上崗但未滿一個月因企業(yè)清退或開除的，須有甲方和企業(yè)及時通知與乙方，并告知乙方被清退或開除的原因以及正當理由，如不告知或無正當理由乙方視為不知情，甲方必須支付《委托返費協(xié)議》內(nèi)注明的返費金額;
2、支付方法 ，按甲乙雙方簽定的《委托返費協(xié)議》內(nèi)注明的價格金額以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付給乙方法人指定的賬戶。
六、違約責任
1、乙方未經(jīng)甲方同意，不得以任何理由擅自收取務工人員任何費用，一旦違反甲方有權(quán)利單方終止此協(xié)議;
2、甲乙雙方違約且給守約方造成經(jīng)濟損失的，違約方必須按照相關(guān)規(guī)定，根據(jù)實際情況補償守約方相應的經(jīng)濟損失;
3、乙方所招聘的人員因自身原因不符合企業(yè)錄用條件導致不能上崗就業(yè)的，甲方不支付乙方費用，也不承擔如何責任;
4、考核期為兩個月一次，若乙方在此協(xié)議有效期內(nèi)未能輸送有效務工人員，則不再續(xù)簽協(xié)議。
本協(xié)議未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商補充附件與協(xié)議具有同等法律效力，協(xié)商解決不成可向所在地人民法院提起訴訟。
本協(xié)議一式兩份，簽字章后生效，甲乙雙方分執(zhí)具有同等法律效力
甲方： 蓋章
甲方法定代表人：
公司委托合同集錦 篇5
致:_________________公司
我單位現(xiàn)委托_______(姓名)作為我單位合法委托代理人，授權(quán)其代表我單位進行____________工作。該委托代理人的授權(quán)范圍為:代表我單位與你們進行磋商、簽署文件和處理______________活動有關(guān)的事務。在整個__________過程中，該代理人的一切行為，均代表本單位，與本單位的行為具有同等法律效力。本單位將承擔該代理人行為的全部法律后果和法律職責。
代理人無權(quán)轉(zhuǎn)換代理權(quán)。特此委托。
代理人姓名:性別:
年齡:_____職務:
身份證號碼:
(代理人簽字樣本)
日期:年月日
競標申請人(蓋章):
法定代表人(簽字):
附:委托代理人身份證復印件
公司委托合同集錦 篇6
用人單位：
法定代表人身份證明書為我單位法定代表人（負責人）
性別：職務：單位地址：
法定代表人（負責人）簽字：
授權(quán)委托書
成都高新區(qū)勞動監(jiān)察隊：
依照法律規(guī)定，現(xiàn)委托下列人員為我方代理人：
（1）姓名： 性別： 電話：
工作單位： 職務：
（2）姓名： 性別： 電話：
工作單位： 職務：
委托事項：提交相關(guān)材料，領(lǐng)取相關(guān)文書，接受詢問調(diào)查等。 委托權(quán)限：一般代理□特別授權(quán)□（√選）
備注：
1、委托人由法定代表人（負責人）簽字；
2、受委托人提交身份證明復印件。
委托人：
受委托人：（單 位 蓋 章） 年 月 日
公司委托合同集錦 篇7
委托方（甲方）：
受托方（乙方）：
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，在自愿、平等協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，甲方委托乙方就機關(guān)職工食堂有關(guān)事宜奠定以下合同。
第一條 委托事項：
食品制作，菜肴烹制，來料加工，為甲方職工提供三餐。
第二條 食堂管理：
甲方指派專人負責食堂管理，要求乙方按照公司《食堂人員管理規(guī)定制度》見附件，嚴格操作執(zhí)行，保證優(yōu)質(zhì)文明服務。
第三條 設 備：
甲方向乙方無償提供職工食堂所必要的設施、場地、器物，清單附后。
第四條 經(jīng) 費：
甲方負擔食堂設施、水、電、暖、煤氣等費用。
第五條 供 餐：
由甲方向職工銷售就餐卡，職工刷卡按定額自主方式（早餐2元 午餐5元 晚餐3元）就餐。
第六條 勞務費：
乙方按甲方要求提供食品加工服務，甲方按月支付乙方勞務費貳仟捌佰元整（含稅）。每月由乙方開具勞務發(fā)票，在甲方報銷領(lǐng)取。
第七條 食 譜：
乙方以周為單位確定食譜。食譜的制定以職工飲食調(diào)查結(jié)果為依據(jù)，并征得食堂管理員同意。
第八條 飯菜質(zhì)量：
乙方要保障飯菜干凈、衛(wèi)生、廉價可口。
第九條 客飯管理：
甲方遇有上級領(lǐng)導、相關(guān)職能部門檢查來訪等情況需派客飯時，由接待人員在公司辦公室填寫客飯單后，食堂方可安排進餐，進餐后由接待人員簽字。
第十條 原料采購：
乙方提前一天向甲方食堂管理員報采購原料種類及數(shù)量詳單，由甲方食堂管理員進行采購。
第十一條 供餐時間：
乙方向甲方職工的供餐時間為：
早餐：7：20——8：20
中餐：11：50——13：30
晚餐：18：00——19：30
第十二條 損失賠償：
乙方應妥善管理各類設施。因乙方責任造成有關(guān)設施損壞時，賠償損失。
第十三條 衛(wèi) 生：
乙方保證食堂環(huán)境衛(wèi)生、食品衛(wèi)生和從業(yè)人員個人衛(wèi)生，并持有防疫部門鑒定頒發(fā)的個人《健康證》。
第十四條 衛(wèi)生責任：
因供餐不衛(wèi)生造成就餐職工食物中毒或患病時，追究乙方民事賠償責任并移交衛(wèi)生防疫部門處理。
第十五條 合同期限：
本協(xié)議的有效期為自簽訂日執(zhí)行，有效期一年。
第十六條 糾紛處理：
發(fā)生本協(xié)議未規(guī)定事項時，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成的向堯都區(qū)人民的法院起訴。
第十七條 生 效：
本協(xié)議自20__年 月 日生效。
本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各存一份。
甲方： 乙方：
代表人： 代表人：
公司委托合同集錦 篇8
委托人：(下稱甲方)
姓 名： 身份證：
通訊地址： 聯(lián)系電話： 公司名稱：
通訊地址： 聯(lián)系電話：
受托人(下稱乙方)
姓 名： 身份證：
通訊地址： 聯(lián)系電話：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)，甲、乙雙方本著自愿、平等、順暢合作、互利共贏的經(jīng)營原則，經(jīng)雙方充分協(xié)商，就委托經(jīng)營__公司項目，訂立本協(xié)議，謹以共同遵守：
第一條：甲方自愿將自己原經(jīng)營的__公司委托給乙方實行統(tǒng)一經(jīng)營管理，包括公司名稱、各種證件，所有公用及輔助設施，甲方不參與生產(chǎn)經(jīng)營管理。
第二條：在本協(xié)議有效期內(nèi)，甲方不得與任何第三方簽訂租賃合同。
第三條：本協(xié)議有效期自雙方簽訂之日起至 年 月 日。(有效期 年)
第四條：甲乙雙方同意在協(xié)議簽訂后的第三年開始計回報金。
1、甲方同意乙方在協(xié)議簽訂后第一年虧損1000萬元人民幣。
2、乙方第二年零利潤上交。
3、乙方在第三年開始按年利潤的25%上交給甲方。
4、乙方負責確保在崗工人工資按國家政策發(fā)放。
第五條：協(xié)議簽訂后公司所有產(chǎn)生的政策性費用及會議費、辦公費、差旅費、招待費等由乙方負責。
第六條：由乙方在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，進行的大修、改造、改擴建等項目形成固定資產(chǎn)的，產(chǎn)權(quán)歸乙方所有，解除協(xié)議時由甲方按照國家相關(guān)規(guī)定、程序購買此項固定資產(chǎn)。
第七條：各級管理機構(gòu)和管理人員的配臵使用，由乙方負責。
第八條：甲方原有的財賬、債權(quán)糾紛與乙方無關(guān)。
第九條：甲方的權(quán)力及義務
1、按本協(xié)議約定收取定額回報金的權(quán)利。
2、監(jiān)督乙方在生產(chǎn)經(jīng)營過程中遵守法律、法規(guī)的權(quán)利。若因乙方發(fā)生違法經(jīng)營可能造成行政、經(jīng)濟上的責任，甲方有權(quán)向乙方提出書面整改意見。若乙方收到甲方書面整改意
見三個月個不能改正時，甲方有權(quán)要求終止合同。
3、甲方有權(quán)對生產(chǎn)設施進行監(jiān)督檢查。
4、甲方有義務為乙方提供一個良好的外部經(jīng)營環(huán)境，負責辦理公司的消防、環(huán)保、安全等方面的許可證手續(xù)，發(fā)生影響委托經(jīng)營時應承擔相應責任。
5、甲方保證乙方公用設施的正常使用。如：水、電、汽、路等(上級水電部門限水、限電、檢修等特殊原因?qū)е峦Ｋ⑼ｋ姵?。
6、甲方不得無故干擾乙方的自主經(jīng)營權(quán)、人事權(quán)。
7、因訴訟、仲裁、發(fā)生民事糾紛案需辦理有關(guān)手續(xù)的，甲方有義務提供相應手續(xù)和幫助，費用由乙方承擔。
第十條：乙方權(quán)利和義務
1、委托經(jīng)營期間，甲方出讓本協(xié)議約定之外產(chǎn)權(quán)時，同等條件下，乙方享有優(yōu)先權(quán)。
2、委托經(jīng)營期滿后，甲方需繼續(xù)委托經(jīng)營或出讓產(chǎn)權(quán)時，同等條件下乙方享有優(yōu)先權(quán)。
3、乙方有權(quán)獲取定額回報金之外的收益。
4、乙方有權(quán)在生產(chǎn)經(jīng)營需要的情況下，對廠區(qū)或設備進行改造和改擴建。
5、乙方有義務選派有較高水平的管理人員，不斷提高管理水平，創(chuàng)造更大利潤效益。
6、乙方有義務遵守國家法律、法規(guī)進行生產(chǎn)經(jīng)營、杜絕非法經(jīng)營。
7、乙方有義務對委托經(jīng)營期間的安全、環(huán)保等生產(chǎn)問題負責。
8、乙方有義務對生產(chǎn)設備，廠區(qū)進行日常維護與養(yǎng)護。
9、按約定的方式向甲方繳納約定的回報金。
10、其他依照國家法律法規(guī)和本協(xié)議應當享有的權(quán)利和義務。
第十一條：違約責任
如果一方不履行本協(xié)議或履行本協(xié)議不符合約定或單方終止合同的，應當承擔違約責任，由此給對方造成損失的應當承擔全部賠償責任。
在委托經(jīng)營期間內(nèi)若遇不可抗拒的原因(如重大政策調(diào)整，政府征地或上級指令造成不能生產(chǎn)經(jīng)營，重大自然災害等)須解除協(xié)議的，雙方互相免責。
第十二條：本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議，由甲、乙雙方自行協(xié)商解決，如協(xié)商無果，任何一方均可向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V對方。
第十三條：本協(xié)議未盡事宜，雙方另行協(xié)商，所達成之補充協(xié)議作為本協(xié)議附件與本協(xié)議具有同等法律效力。
第十四條：本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，每份具有同等的法律效力。
第十五條：本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽署之日起生效。
甲 方： 乙 方：
代 表：
簽署時間：
年 月 日
代 表：
簽署時間：
年月日
公司委托合同集錦 篇9
我________(姓名)系________(公司名稱)的法定代表人，現(xiàn)授權(quán)委托我公司的________(姓名)為我公司代理人，以本公司的名義前來貴單位________(辦理事件)。代理人在此過程中所簽署的一切文件和處理與之有關(guān)的一切事務，我們均予以承認。
代理人無轉(zhuǎn)委托權(quán)。特此委托。企業(yè)授權(quán)委托書范本。
代理人:________性別:________年齡:____單位:________
部門:________職務:________代理人身份證號碼:________________
單位名稱(蓋章):
法定代表人(簽字):
代理人(簽字):
日期:________年________月________日
公司委托合同集錦 篇10
本授權(quán)委托書申明：我________(姓名)系________(公司名稱)的法定代表人，現(xiàn)授權(quán)委托我公司的________(姓名)為我公司代理人，以本公司的名義前來貴單位________(辦理事件)。代理人在此過程中所簽署的一切文件和處理與之有關(guān)的一切事務，我們均予以承認。
代理人無轉(zhuǎn)委托權(quán)。特此委托。
代理人：________性別：________年齡：____單位：________
部門：________ 職務：________ 代理人身份證號碼：________________ 單位名稱(蓋章)： 法定代表人(簽字)：代理人(簽字)：
日期：20_年4月14日
有關(guān)公司授權(quán)委托書范本
致：__________公司
本授權(quán)委托書聲明：__________公司(以下簡稱我公司)就購買貴公司商品，現(xiàn)委托__________(身份證號為：_____________________)向貴公司支付貨款____________元。請貴公司向我公司開具該金額的有效發(fā)票。
我公司與________由此發(fā)生的債權(quán)債務關(guān)系與貴公司無關(guān)。被委托方________不會就該筆款項向貴公司進行追償。
特此委托。
(授權(quán)人)委托人：________ (被授權(quán)人)被委托人：________
日期：____年____月____日 日期：____年____月____日
公司委托合同集錦 篇11
甲方法定代表人:
乙方法定代表人:
公司委托合同第四條甲方(負責人):____________________
乙方(受委托方):物業(yè)管理公司
為加強_____________________________________________
第一物業(yè)管理內(nèi)容
1.甲方將________________________________范圍內(nèi)的房產(chǎn)委托給乙方
2.管理事項包括:
(一)房屋的使用、維修和保養(yǎng)；
(2)公共設施、設備和場所(場所)的使用、維修、保養(yǎng)和管理(消防、電梯、機電設備、路燈、走廊、自行車、房屋、工棚、園林綠化場所、溝渠、運河、水池、水井、道路、停車場等)。)在物業(yè)范圍內(nèi)；
(3)清潔度(不包括垃圾運到中轉(zhuǎn)站后的工作)；
(4)公共生活秩序；
(五)娛樂活動場所；
(六)物業(yè)范圍內(nèi)的便民服務網(wǎng)點及所有營業(yè)場所；
(7)車輛行駛和停放；
(8)物業(yè)檔案管理；
(九)物業(yè)管理公司授權(quán)管理的其他事項。
委托物業(yè)管理的第二種形式
承包經(jīng)營，自負盈虧。
第三條物業(yè)管理期限
委托管理期限為_______________________________________________。
第四條雙方的權(quán)利和義務
1.甲方的權(quán)利和義務:
(1)根據(jù)本合同規(guī)定，甲方委托乙方實施住宅區(qū)物業(yè)管理；
(2)監(jiān)督乙方合理使用公共設施專項資金，并按照公共設施專項資金管理辦法分配給乙方。
(3)提供_________________________________________________________________________
(4)為乙方提供__平方米的管理用房(包括__平方米的辦公用房和__平方米的員工宿舍)，每月租金__元；
(5)負責向乙方提供一套小區(qū)工程竣工資料，并在乙方管理期滿時收回；
(6)不干涉乙方依照法律或本合同的規(guī)定進行管理和經(jīng)營活動；
(7)監(jiān)督檢查乙方管理情況，每半年考核一次。乙方未達到第六條規(guī)定的目標和指標，或因經(jīng)營不善造成重大經(jīng)濟損失的，有權(quán)解除合同；
(8)負責確定本小區(qū)管理服務費的收費標準；
(9)委托乙方處理違反物業(yè)管理法律、法規(guī)和業(yè)主公約的行為，包括罰款、責令停工、責令賠償經(jīng)濟損失、采取停水斷電等措施，督促責任人不繳納相關(guān)費用或無故拒不改正違法行為；
(10)協(xié)助乙方開展宣傳、教育和文化活動，協(xié)調(diào)乙方與行政部門和業(yè)主的關(guān)系；
(11)政策規(guī)定由甲方承擔的其他責任。
2.乙方的責任、權(quán)利和義務:
(1)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合實際情況，制定住宅物業(yè)管理的規(guī)章制度；
(2)遵守各項管理法律法規(guī)和合同約定的責任要求，根據(jù)甲方授權(quán)對住宅物業(yè)實施綜合管理，保證管理目標和經(jīng)濟指標的實現(xiàn)，承擔相應的責任，自覺接受甲方的檢查和監(jiān)督；
(3)根據(jù)小區(qū)大、中修需要制定維修計劃，報甲方審議批準后，從公共設施專項資金中領(lǐng)取所需維修資金；
(4)接受甲方對經(jīng)營管理過程中財務賬目的監(jiān)督和報告，每月向甲方和住宅管理部門報送一次財務報表，每三個月向全體業(yè)主公布一次管理費收支賬目；
(5)居住區(qū)公共設施不得擅自占用或改變。乙方如對住宅區(qū)配套項目進行修改、擴建，必須報甲方及相關(guān)部門批準后實施；
(6)乙方應本著高效、勝任的原則，在該住宅區(qū)設立管理機構(gòu)和人員；
(7)建立本小區(qū)物業(yè)管理檔案，負責及時記錄相關(guān)變更；
(8)負責計算小區(qū)管理服務費的收費標準，并向甲方提供計算標準和依據(jù)，嚴格按照甲方審核批準的收費標準收費，不得擅自加價；
(9)有權(quán)根據(jù)甲方的委托和業(yè)主公約的規(guī)定，處理物業(yè)業(yè)主公約和物業(yè)管理規(guī)章制度；
(10)管理期滿后，將所有專用房屋及相關(guān)財產(chǎn)、所有物業(yè)管理檔案及相關(guān)資料移交給甲方；
(11)開展有效的社區(qū)文化活動和便民服務；
(12)有權(quán)聘請?zhí)卦S經(jīng)營公司承擔住宅物業(yè)管理的專項業(yè)務并支付費用，但不得將住宅物業(yè)管理的整體責任和利益轉(zhuǎn)移給其他人或單位。
第五條物業(yè)管理目標和經(jīng)濟指標
1.各項管理指標應符合物業(yè)管理部門規(guī)定的標準，居住區(qū)應在乙方接管后_____年內(nèi)達到標準。
2.確保年度收費目標為人民幣_______________________________________________________________________________
第六條風險抵押
1.自本合同簽訂之日起三日內(nèi)，乙方應向甲方一次性支付人民幣_____元作為抵押風險。
2.如果乙方完成合同規(guī)定的經(jīng)營目標和經(jīng)濟指標，甲方應在合同期滿后三天內(nèi)退還全部抵押款和銀行活期存款利息。
3.如因甲方原因?qū)е卤竞贤瑹o法履行，甲方應雙倍返還抵押物，并賠償乙方經(jīng)濟損失。
4.如因乙方原因?qū)е卤竞贤瑹o法履行，乙方無權(quán)要求退還抵押款，并應賠償甲方的經(jīng)濟損失。
第七條獎懲辦法
1.在各項管理目標和經(jīng)濟指標全部完成的前提下，如有管理費節(jié)余，甲方將按節(jié)余的____%獎勵乙方。
2.住宅區(qū)被評為國家級、省級、市級文明住宅區(qū)的，甲方分別獎勵乙方人民幣(國家級)、人民幣(省級)、人民幣(市級)；分別獲得上級部門的個人獎勵或相關(guān)榮譽的獎金；在乙方管理期間，如乙方獲得的文明社區(qū)稱號被上級機關(guān)取消，乙方應將上述獎金及銀行活期存款利息全部返還。
3.甲方未履行合同責任，影響乙方合同管理目標和經(jīng)濟指標，或給乙方造成直接經(jīng)濟損失的，甲方應予以賠償或承擔相應責任。
4.乙方未能履行合同責任或管理目標及經(jīng)濟指標的，甲方應責令乙方限期改正，情節(jié)嚴重的，處以元的.罰款，直至解除合同，經(jīng)濟損失由乙方承擔。
5.如因乙方管理不善或重大失誤給居民造成經(jīng)濟損失或嚴重不便，應賠償甲方或業(yè)主和用戶的經(jīng)濟損失。
第八條合同的變更、補充和終止
1.本合同條款經(jīng)雙方協(xié)商后可以修改、變更或補充，以書面合同為準。
2.合同約定的管理期滿，合同自然終止。雙方如需續(xù)簽合同，應在合同到期前三個月向?qū)Ψ教峤粫嬉庖姟?/p>
3.合同終止后，在同等條件下，乙方可以參加甲方的管理投標，優(yōu)先進行合同管理。
第九條其他事項
1.遇不可抗拒的自然災害(臺風、洪水、地震等))在本合同執(zhí)行過程中造成經(jīng)濟損失的，雙方應相互理解，共同協(xié)商，合理分擔。
2.本合同自簽署之日起生效；
3.本合同一式三份，甲乙雙方及物業(yè)管理部門各執(zhí)一份，具有同等法律約束力。
4.雙方對合同有爭議的，協(xié)商不成的，可以提交物業(yè)管理部門調(diào)解或向人民法院起訴。
5.________.
6.________.
甲方(蓋章):_____乙方(蓋章):______
代表(簽名):____代表(簽名):_____
時間:________天
公司委托合同集錦 篇12
甲方:_________
乙方:_________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，乙方接受甲方的委托，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，并遵照執(zhí)行:
1.委托事項:
甲方委托_________________________________________________________________________
二、委托設計費用:
公司標志設計單價為人民幣_________元
總價為人民幣_______(大寫)。
三、支付方式:
1.甲方應在合同簽訂之日起兩個工作日內(nèi)以電匯或銀行轉(zhuǎn)賬的方式將委托設計總費用的35%劃入乙方公司賬戶(乙方以甲方的銀行轉(zhuǎn)賬證明為標志設計的起始時間)。
2.標志設計完成后，甲方應在三天內(nèi)簽字或蓋章確認(傳真確認也有效)，確認后甲方應立即支付標志設計費的余額。
3.如有相關(guān)設計，則另行計算設計費用，標志通過后立即支付工程總費用的50%，余額在相關(guān)設計完成后支付。如果只有l(wèi)ogo設計，那么logo一過就把余款全部付清。
四.乙方設計作品的時間和交付方式:
1.乙方應在七個工作日內(nèi)設計甲方公司標志的初稿。單個標志的'設計時間約為15個工作日。
2.乙方采用電子稿件交付方式交付設計作品，甲方結(jié)算余額后，乙方在收到相關(guān)憑證后一個工作日內(nèi)，通過網(wǎng)絡或郵件將標識的電子稿件交付給甲方。
五、知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議:
1.乙方享有設計作品的版權(quán)。甲方結(jié)清委托設計的全部費用后，乙方可將作品的版權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方(另行簽訂轉(zhuǎn)讓合同)。
2.在甲方支付全部委托設計費之前，乙方設計的作品版權(quán)歸乙方所有，甲方對該作品不享有任何權(quán)利。
3.如甲方在余款付清前擅自使用或修改乙方設計的作品，乙方有權(quán)依據(jù)《中華人民共和國著作權(quán)法》追究其法律責任。
六、雙方的權(quán)利和義務:
甲方權(quán)利:
1.甲方有權(quán)對乙方的設計提出建議和想法，使乙方設計的作品更符合甲方的企業(yè)文化內(nèi)涵。
2.甲方有權(quán)對乙方設計的工程提出修改意見；
3.甲方在付清全部設計費用后，有權(quán)要求簽訂版權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，以享有設計作品的全部權(quán)利；
甲方的義務:
1.甲方應按合同約定支付相關(guān)費用；
2.甲方有義務向乙方提供相關(guān)企業(yè)信息或其他相關(guān)信息；
乙方的權(quán)利:
1.乙方有權(quán)要求甲方提供相關(guān)企業(yè)資料供乙方設計參考；
2.乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付相應金額；
3.乙方享有設計作品的版權(quán)，并有權(quán)要求甲方在付款前不使用設計作品:
乙方的義務:
1.乙方應根據(jù)甲方的要求設計工程。
2.乙方應根據(jù)合同按時交付設計工作。
七.違約責任:
1.甲方在設計工作初稿完成前解除合同的，其預付費用的30%無權(quán)退還；如果甲方在乙方工作初稿完成后終止合同，應支付全部設計費用。
2.如乙方無正當理由提前終止合同，所收取的費用將全部返還給甲方..
八.合同生效:
本合同的下載和打印由雙方簽字蓋章，雙方最后簽字日期為生效日期。
本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，由對方簽字(蓋章)，具有同等法律效力。
甲方(蓋章):_______
乙方(蓋章):_______
日期：_______
公司委托合同集錦 篇13
甲方：________________
乙方：________________
經(jīng)友好協(xié)商，在平等互利的基礎(chǔ)上，甲方委托乙方維護公司的計算機網(wǎng)絡，達成如下條款：
一、服務規(guī)則
1、服務范圍
臺式電腦、激光打印機、針式打印機、噴墨打印機、電子計算機顯示器、網(wǎng)絡集中器和交換設備、其他難題。
2、服務地點
乙方的服務地址（包括取貨、送貨和維修）：________________
公司辦公地點：________________
3、服務時間
服務時間從________________提供免維護服務。
客戶發(fā)送免維護服務的響應時間為4小時，響應時間從我公司收到客戶的維護通知開始到我公司維護人員開始聯(lián)系客戶為止。
從維修人員開始聯(lián)系客戶的時間到我公司維修人員到達服務地點的時間，所花費的時間是他們到達現(xiàn)場的時間，至少在48小時內(nèi)到達。
4、服務條款
上門取件或上門維修，我公司維修人員會到服務地點進行維修或上門取件并返回維修。
我公司將有專職維護人員每月提供一次現(xiàn)場例行檢查和維護。
在維護期間，公司將提供所有必要的勞動力、零件和材料，以確保客戶設備的正常運行。如果需要更換零件，請使用新的或等效的零件。如果維修費用超過現(xiàn)有設備估價的____%，則需要客戶同意。
尋求永久解決方案時，可提供臨時應急措施供客戶采用。
如果公司決定需要額外的零件或數(shù)據(jù)，它會將設備帶回公司的維護部門進行重新維修。
我公司將根據(jù)客戶的維修設備在維修過程中提供備件。如果備件短缺，客戶會幫助解決，我們公司不承擔提供備件的責任。
二、顧客責任
1、客戶應按照正確的操作方法正常使用電腦。
2、如果客戶的計算機和計算機網(wǎng)絡出現(xiàn)故障，我們需要提供更換部件。保修期內(nèi)，我們將提供免費保修。保修期后，公司將按更換零件的成本價向客戶收費。
3、在安裝和維護過程中，客戶應提供方便，并配合我公司維護人員正常工作。
4、客戶應正確備份和保存存儲在計算機和外部設備中的重要文件數(shù)據(jù)。
5、客戶在請求不進行維護服務之前，應執(zhí)行產(chǎn)品操作手冊中規(guī)定的所有自檢和維護步驟，并以書面形式提供產(chǎn)品型號、序列號、當前故障性能和其他相關(guān)故障情況。
6、我公司的維護人員有權(quán)聯(lián)系和使用產(chǎn)品維護所需的所有信息和設備。
7、客戶應向我公司的維護人員提供操作附件和耗材，如紙張、磁盤、色帶、卡片、格式化磁盤以及客戶在正常操作中使用的其他類似物品。
三、服務限制
1、功能性清潔。除非產(chǎn)品享受服務中規(guī)定的功能清潔或表面清潔工作，否則所有與清潔和定期維護相關(guān)的工作不包括在我公司的服務中。
2、軟件和網(wǎng)絡支持不包括在我公司的服務中，除非產(chǎn)品享受服務中規(guī)定的軟件或網(wǎng)絡相關(guān)問題的維護工作。
3、過期產(chǎn)品。超過特定支持時間的過期產(chǎn)品不包括在客戶免費服務范圍內(nèi)。
4、地震、火山、洪水、火災等不可抗力造成的所有設備。不能正常工作，不在我們客戶的免維護服務范圍內(nèi)。
5、耗材，如噴墨打印頭、碳粉盒、電池、繪圖筆、紙張等。、以及無附件產(chǎn)品，如無組件產(chǎn)品、連接器、電纜、外部DC變壓器等。
6、所有人為因素造成的使用不當，如雜物進入機器，不包括在客戶免維護范圍內(nèi)。
四、收費標準
1、工作站________________元/臺/月。
工作站的數(shù)量是________________。
合計：________________￥元
2、打印機________________￥元/臺/月
打印機數(shù)量：________________。
合計：________________￥元
3、總價：________________￥元
五、付款方式
自簽訂服務協(xié)議生效之日起，客戶每________________個月向公司支付一次。
甲方代表：________________
乙方代表：________________
甲方蓋章：________________
乙方蓋章：________________
簽署時間：________________
簽署時間：________________
公司委托合同集錦 篇14
一、案情
原廣州市龍津西路恩洲大巷145號705房是被上訴人所有的房產(chǎn)，廣州市滿堂紅置業(yè)有限公司訴鄧蕙委托合同糾紛上訴案。20xx年12月9日，被上訴人與上訴人簽訂了《獨家代理委托書》。委托書約定：被上訴人委托上訴人出售廣州市龍津西路恩洲大巷145號705房，委托期限為20xx年12月9日至20xx年1月9日，雙方在合同中第二條約定被上訴人保證不與上訴人所介紹的買家私下交易，如一旦發(fā)生此情況，被上訴人同意向上訴人交付買賣成交額的2％。20xx年1月7日、8日，上訴人與鄭子光簽訂了《看房委托及證明》，由上訴人介紹鄭子光購買廣州市龍津西路恩洲大巷145號705房，并與鄭子光到該屋看房，但被上訴人并未與鄭子光達成訟爭房屋的買賣交易。20xx年1月20日，被上訴人與鄭子光、游麗娟簽訂了《廣州市房地產(chǎn)買賣合同》，被上訴人以380000元將房屋出售給鄭子光、游麗娟，雙方辦理了房屋交易手續(xù)，現(xiàn)該屋已經(jīng)交付給鄭子光、游麗娟使用。
二、審理
原審法院認為，被告與原告簽訂的《獨家代理委托書》中雙方約定的委托期限為20xx年12月9日至20xx年1月9日，而第2條的約定是該委托書中的內(nèi)容，由于雙方對第2條的適用時間沒有特別約定，故該約定的效力只能與委托書的期限相對應。現(xiàn)被告將房屋出售給鄭子光的時間是20xx年1月20日，該時間已超過了委托書約定的委托期限，不應再受委托書的約束，原告要求被告按委托書第2條的約定承擔違約責任不予支持。據(jù)此，原審法院遂于20xx年4月1日作出判決：駁回原告廣州市滿堂紅置業(yè)有限公司要求被告鄧蕙支付違約金9200元的訴訟請求。案件受理費378元，由原告負擔。
判后，上訴人廣州市滿堂紅置業(yè)有限公司不服上訴認為：一、一審判決認定事實錯誤，依法不能成立，法學論文《廣州市滿堂紅置業(yè)有限公司訴鄧蕙委托合同糾紛上訴案》。一審認定委托書第二條沒有適用時間的特別約定，應與合同的期限相對應。該推定違背誠實信用原則及公平原則是明顯不當?shù)摹Ｔ诒景钢猩显V人為促成被上訴人成功出售物業(yè)做了許多工作，為被上訴人提供中介服務。包括發(fā)布廣告、向他人推介物業(yè)。當鄭子光有購買意向后，上訴人多次帶鄭觀看該物業(yè)，意在促成該買賣。上訴人已經(jīng)盡職履行中介義務，雖在合同期內(nèi)不能促成成交，但為雙方提供了認識、了解的機會，并為買賣的成交提供了必要的條件，故上訴人在合同中列明第二條作為約束被上訴人。但被上訴人有意規(guī)避委托期限，在期限屆滿后半個月內(nèi)與上訴人介紹的鄭子光私下成交，嚴重違反了雙方合同第二條的約定，應承擔違約責任。二、上訴人只有對合同中第二條不做期限限定，方能有效保障上訴人的合法權(quán)益。房地產(chǎn)中介市場中，普遍存在客戶與業(yè)主私下成交的現(xiàn)象，嚴重損害中介業(yè)從業(yè)人員的合法利益，不利于房地產(chǎn)中介業(yè)的健康發(fā)展。如果上訴人介紹買賣雙方見面后，雙方可以不受約束自行成交，在委托期限屆滿后才肆意成交以規(guī)避中介費，中介行業(yè)就不能得到報酬，所費時間、精力、損失也無法補償。因此第二條的約定是必要的，旨在不論是否在委托期限之內(nèi)，只要被上訴人與上訴人介紹的賣方認識后私下交易，即承擔違約責任。該約定沒有期限是合法合理的。一審法院推定第二條的適用時間為委托期限是不當?shù)模瑩?jù)此，要求二審法院撤銷原判予以改判，確認被上訴人與鄭子光簽訂的合同無效，訴訟費由被上訴人負擔。被上訴人答辯同意原審判決。
二審法院認為，上訴人與被上訴人所簽訂的《獨家代理委托書》是合法有效的，該委托書是被上訴人委托上訴人出售其所有的房屋，上訴人也已經(jīng)按合同的約定履行其義務，介紹其他包括鄭子光在內(nèi)的購房人看樓。雖然上訴人最終沒能在委托期限內(nèi)促成被上訴人與鄭子光的交易，但其為被上訴人出售房屋履行了其中介的義務，而被上訴人在雙方簽訂的委托合同期限屆滿不足一個月的時間內(nèi)卻與上訴人介紹的客戶鄭子光達成了房屋買賣交易，被上訴人該行為實際是規(guī)避合同約定的條款的行為，有違誠實信用原則。根據(jù)委托合同的約定被上訴人不得與上訴人所介紹的購房人私下進行交易，如被上訴人違反該規(guī)定，則需由被上訴人向上訴人支付買賣成交額的2％作為賠償，故上訴人現(xiàn)在要求被上訴人按照其成交價款的2％，即9200元支付違約金是符合合同約定。被上訴人在委托期限屆滿后短期內(nèi)與上訴人所介紹的看房人鄭子光達成協(xié)議，其行為有違誠實信用原則，應承擔違約責任。原審認定，合同中第二條的適用時間與委托書的期限相對應是缺乏法律依據(jù)，本院予以糾正。
公司委托合同集錦 篇15
甲方：____________________________
乙方：____________________________
甲方因申請股票上市，現(xiàn)委托乙方的律師辦理有關(guān)法律事務，經(jīng)雙方協(xié)商，訂立下列各條，共同遵守履行：
一、乙方接受甲方的委托，指派_________律師為甲方辦理股票上市的有關(guān)法律事務。
二、甲方應真實地向乙方律師提供有關(guān)的全部材料。乙方接受委托后，發(fā)現(xiàn)甲方捏造事實、弄虛作假，有權(quán)終止本合同，依約所收費用不予退還。
三、乙方律師應認真負責，對甲方提供的全部材料進行法律方面的審查，出具法律意見書，但對甲方提供材料的真實性不負責任。
四、由于乙方的過錯，造成所出具的法律意見書出現(xiàn)錯誤，如果受損害的善意第三人提出賠償請求，甲方負責賠償后，乙方應承擔賠償責任，最高賠償額以_________保險公司規(guī)定的為準。
五、乙方律師應對甲方尚未了結(jié)的經(jīng)濟仲裁、訴訟和有關(guān)爭議勝訴敗訴及其經(jīng)濟后果作出認真的預測分析，但該部分的法律意見書只是一種參考意見，乙方律師對此不承擔任何責任。
六、甲方應為乙方在辦理法律事務時提供便利，并承擔乙方因此而發(fā)生的交通、通訊及材料等費用，該費用為律師的辦案費。
七、參照中國司法部制定的《律師業(yè)務收費管理辦法及收費標準》，經(jīng)雙方協(xié)商同意，律師費的計算方法一般情況按_________計算，二項總和為律師費。如果甲方委托的事務難度較大，所需時間較長，律師費的數(shù)額，甲、乙雙方可另行協(xié)商收費。
八、乙方先按半數(shù)計收律師費，即_________元，在簽訂本合同的三天內(nèi)支付，該律師費無論甲方的股票最終能否上市，乙方都不予退還。余下部分的律師費在甲方的股票得到批準上市交易后付清。
九、如乙方無故終止履行合同，律師費退還用方；如甲方無故終止，律師費不子退還。甲方未付的律師費用，乙方有權(quán)追索。
十、本合同有效期限，自簽訂之日起至股票上市為止。
甲方：____________________________乙方：____________________________
日期：____________________________日期：____________________________
公司委托合同集錦 篇16
甲方：__________________
乙方：__________________
為便于有效開展業(yè)務，保障甲乙雙方的合法權(quán)益，特簽定以下協(xié)議書：
一、雙方商定，乙方委托甲方的業(yè)務為：________________________。
二、雙方確定，費用為_________元，以本協(xié)議為準。
三、甲方的責任與義務
1.如果乙方是為公司或商標起名，甲方將協(xié)助乙方通過工商局名稱查詢或商標局名稱檢索這一關(guān)，如有重名現(xiàn)象，甲方將為乙方在三天后提供新的名稱方案。
2.甲方每次向乙方提供_________個名稱方案，標識每次______個方案。取名設計師定出方案后，乙方如有其他考慮、要求及希望，可雙方商議，另取新的名稱方案。
3.如乙方自行提出新的名稱方案，則不限個數(shù)與次數(shù)，由取名設計師負責判斷或推薦理想的名稱。
4.個別客戶如有其它特殊目的，經(jīng)五次反復后仍舉棋不定，建議客戶另請高明，費用不退。
5.如乙方收到名稱方案后一周內(nèi)無反饋，甲方即視為已經(jīng)滿意且已通過名稱查詢或名稱標識檢索，甲方對乙方業(yè)務承諾履行完畢。
6.如果乙方業(yè)務為個人起名或改名，則甲方每次向乙方提供_________個名稱方案，如果乙方不滿意，C類還可以給付一套方案，B類和A類直至乙方滿意為止。
7.甲方采取一次性預先收費方式。
四、乙方的權(quán)利和義務
1.乙方經(jīng)過對甲方公司業(yè)務整體了解后，填寫相應登記表格，辦理交費手續(xù)。取名設計師開始正式工作后，中途不退費。
2.為達到最佳效果，建議具有決定權(quán)人能夠親自前來，并清楚表達希望和要求，以便雙方有效溝通。
3.如時間允許，建議乙方留出足夠時間，以便甲方能夠更好地構(gòu)思與創(chuàng)作。領(lǐng)取方案時，請帶來全額交費收據(jù)證明。
4.乙方收到方案后如有問題，應于一周內(nèi)及時反饋信息，過期甲方則按新業(yè)務對待。
5.凡老客戶，如再與本公司有業(yè)務接觸時，本公司將優(yōu)先予以安排。
五、本協(xié)議一式_____份，待雙方簽字、蓋章后即可生效。
甲方：(簽字)_________________乙方：(簽字)_________________
聯(lián)系電話：_________________聯(lián)系電話：_________________
_________年_____月_____日_________年_____月_____日
公司委托合同集錦 篇17
委托方：____________受托方：_______________身份證號碼：_______________委托方因業(yè)務需要，特委托__________在其與__________(付款單位)的業(yè)務往來中，作為_____(款項)的收款代理人。代收金額：人民幣_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元_____角_____分(￥_____)。付款單位對以下受托方賬號的付款行為即視為向委托方完成付款。委托方委托收款行為所引起的一切經(jīng)濟及法律職責與付款單位無關(guān)。
特此委托!
戶名：__________賬號：__________開戶行：__________
委托方簽章受托方簽章
公司委托合同集錦 篇18
__________單位：
我單位因業(yè)務需要，現(xiàn)委托__________作為我公司合法委托收款人，授權(quán)其代表我單位進行代收款工作。
代理人的一切行為均代表本公司，與本公司的行為具有同等法律效力。本公司將承擔該代理人行為的全部法律后果和法律職責。特此委托。
代理人名稱：__________身份證號碼：__________開戶行：__________賬號：__________
委托人：__________
日期：X年X月X日
公司委托合同集錦 篇19
委托單位：___ 法定代表人：___ 職務：___單位詳細地址：______
聯(lián)系方式：___ 郵編：___
委托代理人：___ 性別：___ 身份證號碼：___ 工作單位：______
聯(lián)系方式：___ 郵編: ___
現(xiàn)委托上述受托人在我單位與___中，作為我方參加___的代理人。
受托人：___的代理權(quán)限為：___
受托人：___的代理權(quán)限為：___
委托書茲有(__ __公司) 授權(quán)(____公司)為____地區(qū)(____產(chǎn)品)總經(jīng)銷、代理商。(授權(quán)企業(yè)全稱)對其經(jīng)營的產(chǎn)品質(zhì)量予以保證，在____地區(qū)銷售過程中出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題由本公司(廠)負責。
本授權(quán)書有效期為 年，自 年 月 日
至 年 月 日止。
授權(quán)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號：
授權(quán)單位聯(lián)系電話：
授權(quán)單位E-mail:
被授權(quán)單位聯(lián)系電話：
被授權(quán)單位E-mail: 1
填寫要求：1、本授權(quán)書要求以公司紅頭文件形式填寫。
2、按以上標準格式打印，填寫日期均中文大寫。
3、法人代表及單位需加蓋紅章。
4、不按要求打印，一律退回。
5、被授權(quán)企業(yè)如不是唯一(____地區(qū))地區(qū)代理商，請授權(quán)企業(yè)寫出其他代理商名單。
公司委托合同集錦 篇20
甲方：_______________________
法定代表人： ________________
住所：_______________________
乙方：_______________________
法定代表人：_________________
住所：_______________________
甲方為了提高事務所知名度，規(guī)劃統(tǒng)一各種與事務所相關(guān)的形象，達到社會的更高認知，獲得更廣泛的公信力。現(xiàn)在平等協(xié)商的基礎(chǔ)上，特委托乙方對甲方的企業(yè)形象進行設計，達成如下協(xié)議：
第一條 期限本合同的履行期限為______年____月____日至______年______月____日。
第二條 內(nèi)容乙方為甲方進行企業(yè)形象設計，包括如下內(nèi)容：
1.企業(yè)標志：企業(yè)的標志;
2.企業(yè)名稱標準字：企業(yè)的正式名稱，以中文及英文兩種定名;
3.品牌標準字，代表企業(yè)產(chǎn)品的品牌，以中文及英文兩種設計;
4.企業(yè)的標準色;
5.企業(yè)標語：對外宣傳公司的特長、業(yè)務、思想等要點的標語，以中文及英文兩種設計;
6.專用字體：公司主要使用的文字(中文、英文)、數(shù)字等專用字體;
7.公司證件：徽章、工作證、名片、旗幟等;
8.文具類：公司專用的信封、信箋、各種表格、文件袋、筆記本等;
9.符號類：各種公司招牌、建筑物的外觀、霓虹燈、大門、入口標志等;
10.廣告類：各種報紙、雜志、宣傳卡、招貼、年歷、廣播、電視、POP廣告等;
11.商品包裝類：各種紙盒、紙袋、購物包、皮箱、容器包裝、包裝紙等;
12.交通用具類：各種業(yè)務用車、運貨車等企業(yè)的.各種車輛等;
13.服裝類：男女制服、工作服、臂章、工作帽、領(lǐng)帶等;
14.法律文書格式類：各種法律文書的字體、格式等;
15.其他：櫥臺、家具、餐具、煙灰缸、壁飾等;
16.人員素質(zhì)類：管理人員的言行、工作人員的言行、勤務態(tài)度、待客態(tài)度等;
17.雙方另有約定的內(nèi)容：______________________________
第三條 收費
1.本合同根據(jù)雙方協(xié)定，合同總價為_____________元。
2.付款方式：
(1)第一次支付時間為：__________年________月________日甲方應當向乙方支付________元，占總額的_______%。
(2)第二次支付時間為：__________年________月________日甲方應當向乙方支付________元。
3.支付形式：
所有款項為__________方式支付。
第四條 甲方的權(quán)利和義務
1.甲方應當及時向乙方提供制作企業(yè)形象設計方向的有關(guān)資料，及時向乙方說明自己想達到的相關(guān)要求。
2.甲方應按本合同向乙方按時支付費用，乙方完成所有工作后，甲方應當向乙方一次付清所有款項。
3.在合同履行過程中，如果甲方要求停止制作應及時通知乙方，乙方已收的前期費用不予退回，對本階段已發(fā)生的工作量，甲方應給予補償。
4.甲方有權(quán)對乙方的工作進度予以具體了解，并經(jīng)常性檢查乙方的工作進度。
5.甲方在認為乙方提供的方案不合理、不具操作性的前提下，有權(quán)不支付相關(guān)費用。
第五條 乙方的權(quán)利和義務
1.乙方應當誠實履行合同，積極與甲方聯(lián)系，設計方案應得到甲方的書面認可。
2.乙方應當在本合同簽訂之日起______日內(nèi)，即______年____月____日向甲方提供初步方案，否則視為違約。
3.乙方在簽訂本合同時，已經(jīng)充分明白合同文件中的所有條款，乙方的方案須符合甲方的實際，方案必須具有聯(lián)系性和實際可操作性，否則視為乙方違約。
4.乙方負有經(jīng)常向甲方匯報工作的義務，乙方在向甲方提供初步方案后，不得再進行任意更改，除非經(jīng)甲方書面同意。
5.乙方應當保證在合同簽訂之日起______月內(nèi)向甲方提供具體方案的策劃人員的相關(guān)名錄和以前設計過的成功案例，相關(guān)名錄遞產(chǎn)給甲方后不得再變故，除非經(jīng)甲方書面同意。
6.乙方應保證該方案符合甲方的業(yè)務范圍和特色，乙方所提供的方案和設計應沒有任何糾紛和權(quán)利瑕疵，否則乙方應承擔全部責任并向甲方賠償損失。
第六條 合同的解除、終止、變更
1.本合同經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可予以變更，解除和終止。
2.本合同單方解除的，應提前______個月通知對方，并應承擔相應的損失。
第七條 違約責任
1.甲方不向乙方按時支付相關(guān)費用，應除支付約定價款外，另行向乙方支付違約金________元。
2.乙方不按時向甲方提供設計方案，應向甲方支付違約金________元;擅自更改確定的初步方案，更換相關(guān)策劃人員也視為違約，應償付違約金______元。
本合同一式4份，其中正本2份，甲乙方各執(zhí)1份；副本2份，送市房管局、工商局備案。
出租方：（蓋章） 承租方：（蓋章）
法定代表人：（簽名） 法定代表人：（簽名）
委托代理人：（簽名） 委托代理人：（簽名）
合同有效期限： 至 年 月 日
公司委托合同集錦 篇21
甲方：___________________
乙方：___________________
為保證_________技術(shù)有限公司生產(chǎn)經(jīng)營的_____________順利推廣、銷售，本著公平、雙贏的原則，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、乙方負責代理項目及價格
1.代理項目
甲方正式授予乙方代理____________技術(shù)有限公司_____________項目設備銷售的代理權(quán)，負責該項目的銷售工作。
2.乙方代理的設備型號為_________________?設備價格(大寫)：___________。配置見附件。
二、設備銷售貨款支付方式
1.設備銷售貨款支付方式：
(1)付款時間：合同簽訂后的三個工作日內(nèi)支付合同總金額的_______%，貨到交貨地點三個工作日內(nèi)支付合同總金額的______%，設備安裝調(diào)試完畢三個工作日內(nèi)付清合同總金額的______%。
(2)付款方式：最終用戶需將設備銷售款直接打入甲方指定賬戶。當甲方收到貨款_____%后，甲方在一周內(nèi)按約定價格支付乙方的傭金，乙方提供代理酬金發(fā)票。
(3)甲方開戶行：________________銀行 ，賬號：_______________。
2.__________________________________。
三、甲、乙雙方權(quán)利與責任
1.甲方在技術(shù)上全力配合乙方工作，但在項目運作的整個周期內(nèi)所產(chǎn)生的費用均由乙方負責;
2.按公司提供的價格出售的設備，項目代理有______%的利益，在公司提供的價格上打折后出售的設備，打折部分由代理商自行承擔。
3.如甲方?jīng)]有按時、足額收到設備銷售款，甲方有權(quán)延緩支付乙方相應傭金，乙方有義務負責對購買設備方的銷售款進行追繳。
4.乙方在負責甲方授權(quán)項目銷售、推廣過程中產(chǎn)生的一切債務、債權(quán)和一切經(jīng)濟糾紛均與甲方無關(guān)，由乙方獨立承擔其全部相關(guān)法律責任;
5.乙方在負責甲方授權(quán)項目銷售過程中，不得有做出不利于正當市場競爭的行為，不得做出不利于甲方對外形象及甲方利益的行為，否則，甲方有權(quán)隨時終止協(xié)議約定內(nèi)容。
6.乙方必須遵守總公司的《技術(shù)保密協(xié)定》、《知識產(chǎn)權(quán)保護合同》及《項目代理協(xié)議》等相應協(xié)議的所有條款。
7.本協(xié)議所簽內(nèi)容未經(jīng)甲方同意，乙方不得轉(zhuǎn)讓他方;
四、簽署相關(guān)協(xié)議
甲、乙雙方必須簽署“CECO商標及知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)定”和“CECO知識產(chǎn)權(quán)保護合同”，上述兩協(xié)議必須與本協(xié)議同時簽署方能生效且與本協(xié)議具有同等法律效力。
五、協(xié)議期限及簽署地點
1.協(xié)議期限：本協(xié)議簽字蓋章之日生效，有效期壹年，此前所簽協(xié)議作廢;
2.本協(xié)議的簽訂地點：北京市建內(nèi)大街7號光華長安大廈2座11層。
六、協(xié)議的中止
1.乙方在代理期間，做出任何違反甲方管理規(guī)定或有損甲方形象和利益的行為，甲方有權(quán)單方面中止與乙方簽訂的本代理協(xié)議;
2.乙方不得有擅自出售、抵押、許可、泄漏甲方知識產(chǎn)權(quán)的行為，否則甲方有權(quán)單方面中止與乙方簽訂的本代理協(xié)議同時追究乙方的法律責任;
3.乙方?jīng)]有履行本代理協(xié)議時，甲方有權(quán)單方面中止與乙方簽訂的本代理協(xié)議。
七、協(xié)議糾紛的解決
在本協(xié)議執(zhí)行期間，甲乙雙方如發(fā)生爭議，雙方可以協(xié)商解決，協(xié)商解決未果時，可以向甲方所在地人民法院提請經(jīng)濟訴訟解決。
八、協(xié)議文本及附件
1.本協(xié)議一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力，影印無效;
2.本協(xié)議附件包括：
乙方營業(yè)執(zhí)照等公司證照及法人代表身份證復印件;
代理商管理制度
設備配置
代理商承諾書
“CECO商標及知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)定”和“CECO知識產(chǎn)權(quán)保護合同”。
甲方：__________________
代表人：________________
日期：__________________
乙方：__________________
代表人：________________
日期：__________________
公司委托合同集錦 篇22
聯(lián)系方式：___ 郵編：___
委托代理人：___ 性別：___ 身份證號碼：___ 工作單位：______
聯(lián)系方式：___ 郵編: ___
現(xiàn)委托上述受托人在我單位與___中，作為我方參加___的代理人。
受托人：___的代理權(quán)限為：___
受托人：___的代理權(quán)限為：___
20____年__月__日
公司委托合同集錦 篇23
委托人名稱：________法定代表人：________地址：____________郵編：________電話：____________
受委托人姓名：________公司職務：____________聯(lián)系地址：____________身份證號：____________電話：vvvv
授權(quán)事項：本公司特授權(quán)我公司員工（如非員工則直接寫姓名）與______有限公司商談辦理____________________事宜，包括但不僅限于組織參加談判，擬定文件，簽訂合同等。
授權(quán)期限：自20____年5月1日始，至20____年6月30日止。
特此說明！
委托人法定人簽字：（蓋章/簽字）
公司章：
受委托人簽字：
年月日
公司委托合同集錦 篇24
委托方：____________ 受托方：_______________ 身份證號碼：_______________委托方因業(yè)務需要，特委托__________在其與__________(付款單位)的業(yè)務往來中，作為_____(款項)的收款代理人。代收金額：人民幣_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元_____角_____分(￥_____)。付款單位對以下受托方賬號的付款行為即視為向委托方完成付款。委托方委托收款行為所引起的一切經(jīng)濟及法律責任與付款單位無關(guān)。
特此委托!
戶 名：__________ 賬 號：__________ 開戶行：__________
委托方簽章 受托方簽章
日期： 日期：
公司委托書范本二
______________(受理單位名稱)：
茲有我司需辦理(辦理的事項)等事務，現(xiàn)授權(quán)委托我司員工：_______性別：_______身份證號碼：_______前往貴處(司)辦理，望貴處(司)給予接洽受理為盼!
法人代表(簽字)：
(單位名稱)(蓋章)
X年X月X日
公司委托合同集錦 篇25
(受理單位名稱)：
茲有我司需辦理(辦理的事項)等事務，現(xiàn)授權(quán)委托我司員工：_x性別：_身份證號碼：________x前往貴處(司)辦理，望貴處(司)給予接洽受理為盼!
法人代表(簽字)：
(單位名稱)(蓋章)
年 月 日
法人授權(quán)委托書
(受理單位名稱)：
現(xiàn)授權(quán)我司員工_x性別：_ 身份證號碼：________x 授權(quán)其辦理以下權(quán)限：
授權(quán)日期： 年 月 日 授權(quán)有效期至： 年 月 日。
請貴處(司)接洽!
法人代表(簽字)：
(單位名稱)(蓋章)
年 月 日
授權(quán)委托書
委托人：姓名、性別、出生年月、民族、工作單位、職業(yè)、住址。
(委托人為單位的，寫明單位名稱)
被委托人：姓名、性別、出生年月、民族、工作單位、職業(yè)、住址。
(被委托人是律師的，只寫姓名和所在律師事務所名稱)
委托人因__(寫明案件性質(zhì)及對方當事人)一案，委托_x為__(一審、二審或再審)的代理人(或辯護人)，代理權(quán)限如下：
(委托刑事案件的辯護人，只寫“為被告人_x(姓名)_x一案第x審進行辯護”)
(委托經(jīng)濟、民事、行政等案件代理人的，須寫明代理權(quán)限，特別授權(quán)的，應寫明授權(quán)的具體范圍，如代為起訴、提出反訴、進行和解、撤訴、上訴、簽收法律文書等)
委托人：(簽名或蓋章)
被委托人：(簽名或蓋章)
__年_月_日
委托書
____公證處：
我作為 (單位) 的法定代表，委派(姓名、性別、出生年月、工作單位、職務、住址)
為全權(quán)代表，與我單位的公派出國留學人員簽訂《出國留學協(xié)議書》，并代表我單位處理該協(xié)議書中的一切事宜。
本委托書有效期自 年 月 日至 年 月 日。
委托單位：
法定代表(簽字)
年 月 日
授 權(quán) 委 托 書
委托人： _ 身份證號： _
被委托人： _ 身份證號： _
委托事項：代為領(lǐng)取碩士畢業(yè)證書和學位證書
委托權(quán)限：
1.代為提交有關(guān)材料
2.代為簽收領(lǐng)取證書及送達證書給委托人
委托時限：自_ 年_月x日至_年_月_日
備注： 本委托書一式三份。
簽字生效。
委托人簽名：
委托人電話：_
被委托人簽名：
被委托人電話：_
委托日期： _ 年 06 月 15 日
附件：1. 委托人身份證復印件
2. 被委托人身份證復印件
(本授權(quán)委托書共壹頁)
個 人 授 權(quán) 委 托 書
委托人： _ 身份證號： _
被委托人： _ 身份證號： _
委托事項：__
委托權(quán)限：
1.__x
2.__x
委托時限：自_ 年_月x日至_年_月_日
備注： 本委托書一式三份。
簽字生效。
委托人簽名：_
委托人電話：_
被委托人簽名：_
被委托人電話：_
委托日期： __ 年 _月 _ 日
附件：1. 委托人身份證復印件
2. 被委托人身份證復印件
公司委托合同集錦 篇26
__________單位：
我單位因業(yè)務需要，現(xiàn)委托__________作為我公司合法委托收款人，授權(quán)其代表我單位進行代收款工作。
代理人的一切行為均代表本公司，與本公司的行為具有同等法律效力。本公司將承擔該代理人行為的全部法律后果和法律責任。特此委托。
代理人名稱：__________身份證號碼：__________ 開戶行：__________ 賬號：__________
委托人： __________
日期：X年X月X日
公司委托合同集錦 篇27
甲方：四川省第十一建筑有限公司邦泰公館項目部
乙方：宜賓建倫勞務有限公司
為了加強宜賓邦泰公館項目工程的施工生產(chǎn)管理，順利完成施工生產(chǎn)任務。依照《中華人民共和國合 同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，甲、乙雙方本著樹立全局觀念，以兼顧國家、集體、個人三者關(guān)系，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商特簽訂此勞務分包合同，共同遵守執(zhí)行。
一、工程名稱： 宜賓邦泰公館項目
二、工程地點: 宜賓市岷江新區(qū) 三、分包勞務費分項：
1、分包項目工期：按項目部要求;
2、分包范圍：工作范圍內(nèi)：1、的模板支拆(含模板支拆用輔材，砼構(gòu)件剔打，打磨和電梯井搭拆井道架和封閉防護)，含構(gòu)造柱、門過梁、壓頂模板等二次構(gòu)件;2、腳手架搭拆{含主體外架、主體外架改裝修架，施工電梯防護架及平臺搭拆、臨邊防護、洞口防護、外架鋪竹笆、踢腳板制安和每挑外架首層下用裝飾彩板全封閉制安、制安木楔子、制安預埋木盒子，安全通道搭拆，隔層兜網(wǎng)安拆、維護，運輸?shù)来畈稹⑺踝叩篮推脚_搭拆｝;3、鋼筋放樣、鋼筋制安(含所有二次構(gòu)件、電渣壓力焊、鋼筋工程輔材及鋼筋焊接所用焊條、鋼筋機械及鋪材)、不含鋼筋機械連接、不含植筋。。
3、質(zhì)量要求：一次驗收合格率100%
4、安全要求：杜絕發(fā)生重大安全死亡事故，輕傷事故頻率控制在1.2‰以內(nèi)，若發(fā)生工傷事故，甲方參保的保險公司賠付后，一次事故總費用在伍仟元以內(nèi)(含伍仟元)由乙方承擔該費用，一次事故總費用超過伍仟元的，超出部分由甲方承擔75%，乙方承擔25%且不超過伍萬元。
5、標準化文明施工要求：達到公司級以上檢查驗收標準，爭創(chuàng)省、市、集團“標化文明”工地，作業(yè)過程中嚴格按落手清制度執(zhí)行(具體詳附件);
6、進度要求：乙方無條件按項目部編排的進度計劃完成其工作內(nèi)容。 四、工作內(nèi)容 模板支拆
1、木模板工作內(nèi)容：①制作：包括選配料、劃線、截料、平口對縫、模板拼釘、對撥木楔及支撐制作、接頭，以及場內(nèi)取運料和成品分類堆放整齊等操作過程;②安裝：包括墊楞、墊板、立模板、立支撐、鋸釘木帶、斜撐、鉆眼、上螺栓、上卡子、貼雙面膠條和寬膠帶、校正找平、清理木屑及搭拆支撐架子(含水平掃地桿、剪刀撐);
③拆除：拆除支撐架、扣件、模板、木枋、墊板及操作架子等，清理下樓、分類堆放在指定地點。螺桿清理重復利用，穿墻桿及PVC穿墻塑料管清除干凈;
2、抄平放線(每次不少于2人)，木模(含異型模板)制作 3、模板清理，澆砼前清理模內(nèi)中木屑和垃圾，看模，安裝預埋件; 4、柱、梁、板混凝土面的打磨，平整度±5mm以內(nèi)，垂直度±5mm以內(nèi); 5、輔助材料包含元絲、元釘、雙面膠條、寬膠帶、步步緊、絲桿、圓盤鋸、壓刨、小型機具電鉆、鉆頭、手提電鋸、鋸片、絲桿;
7、柱、梁、板達不到平整度、垂直度要求，均自行打磨完善，因模板加固不當，造成的脹模砼清理及損失承擔;
8、模板支撐架搭拆6m高以內(nèi)(含6m); 9、砼漏漿、脹模處理。
10、場內(nèi)材料水平運輸(塔吊覆蓋范圍以外的水平運距70m范圍內(nèi))，剪力墻支模用混凝土撐運輸、安裝;
11、自用隨層安全防護設施搭拆和通風井的掛兜網(wǎng)。 12、電梯井搭拆井道架和封閉防護
13、外墻和樓梯間墻澆砼時木工班必須安排專人用水沖外墻漏的漿，否則項目安排人沖雙倍扣除。
14、木工工程進場材料的配合下車 架子搭拆
1、腳手架搭、拆內(nèi)容是：①從堆場及庫房取運鋼管、扣件到工作地點，墊板鋪設、底座安設、找平、排架、綁大小橫桿、拋地桿、掃地桿、剪刀撐、鋼繩安裝、鐵件埋設、預埋安裝工字鋼挑梁用的鋼筋吊環(huán)、制安木盒子、制安木楔子、安裝、拆除工字鋼挑梁、安全通道防護、竹笆安拆、斜道爬梯踢腳板安拆，綁護身欄桿、掛防塵網(wǎng)、搭設卸料平臺(自用)等各類操作棚等操作過程以及外架的日常維護;②拆除內(nèi)容是：設置警戒、安排足額專人看護安全、清理雜物、拆除全部架料、工字鋼、竹笆、安全網(wǎng)、搭設卸料平臺(自用)，分類整理運到指定地點(包括出塔吊50m的運輸)堆碼等操作過程。
2、綁護身欄桿及掛安全網(wǎng)、鋪設操作層架板不少于二塊。 3、“四口、五臨邊”安全欄桿及安全網(wǎng)防護以及日常維護。 4、不論實際施工采用木制、竹制、金屬制腳手架，均執(zhí)行本合同。
5、腳手架計算規(guī)則為按所服務對象的垂直投影面積計算。腳手架扣件、螺栓損耗按包干使用，包干損耗率為2%，超過按實際價格由班組自行賠償。
6、本工種所用材料進出場上下車費等 7、配合掛設公司的標識、標牌。 鋼筋制綁
1、鋼筋工程施工放樣;
2、機制：施工現(xiàn)場內(nèi)原材料取運，半成品堆放在指定地點(運距70m范圍內(nèi))，還包括：(1)、平直：取料、解捆 、開拆、平直(調(diào)直、拉直、敲直);(2)、切斷：取料、劃線、切斷、標牌、分類堆放、清理鋼筋頭等;(3)、彎曲：放樣、劃線、彎曲、捆扎、標牌、墊楞、分類堆放;
3、手綁：斷鉛絲、綁扎成型、安放墊塊以及搭拆操作架子; 4、鋼筋房布置，安放鋼筋設備，焊機，對焊設備，工具移動;
5、進場鋼筋原材成捆下車(汽車吊由甲方提供)，場內(nèi)材料水平運輸(塔吊覆蓋范圍以外的水平運距)，鋼筋安裝起至砼澆筑完成全過程的鋼筋護理等;
6、鋼筋連接：梁的焊接(閃光對焊及搭接焊)及余料對焊利用，豎向鋼筋電渣壓力焊、綁扎焊接的焊接機械及柱、梁、板墊塊的購置;
7、廢料回收到廢料池，現(xiàn)場綁扎剩余鋼筋的回收和分類堆碼，嚴格執(zhí)行工地“落手清”制度，配合迎接各種檢查工作，材料節(jié)約量不低于8%(不含定額損耗)。
8、包含扎絲、花崗巖墊塊、保護層塑料墊塊、配置相應的焊把線纜、焊鉗、焊割槍、焊劑、焊條等輔材.
9、按設計圖紙、規(guī)范制作、綁扎各種構(gòu)件鋼筋(含所有零星二次構(gòu)件及圈梁、構(gòu)造柱、門窗過梁、砌體拉結(jié)鋼筋、止水鋼板焊接安裝、后澆帶及柱梁砼分隔絲網(wǎng))。
10、建設單位變更的增加或減少鋼筋(在面積不變時不增減費用，車庫按增減噸位單價計算)
五、分項勞務單價表
上述單價已經(jīng)包含各種加班費、搶工費和各種補貼及利潤與風險費，執(zhí)行市場綜合包干單價，當月甲方支付綜合單價的90%，次月項目部檢查。乙方質(zhì)量優(yōu)良，甲方支付優(yōu)良價;乙方無安全違章記錄，甲方支付安全價;材料損耗在規(guī)定范圍內(nèi)或無偷盜遺失，甲方支付材料價，否則哪項達不到要求，甲方不予支付哪一項單價，甲方支付總完成工程量的2%給乙方，作為乙方勞務管理費用。
2、工程量計算方式
按圖紙、變更、簽證計算。乙方不得以任何理由拒絕施工變更部份或提出不同的單價。已經(jīng)施工部份按合同單價和完成百分率計算。
六、甲、乙雙方職責 (一)、甲方職責
1、甲方應積極為乙方創(chuàng)造必要的施工作業(yè)條件; 2、甲方向乙方提供施工中安全防護用品;
3、甲方提供大型設備及生產(chǎn)工具，各種原材料與架設周轉(zhuǎn)材料，手動及小型工具由乙方自理，以保證施工生產(chǎn)順利進行;
4、甲方向乙方進行安全、質(zhì)量、技術(shù)交底(書面)并下達工程進度計劃; 5、甲方在乙方完成施工任務期間，不定時間、地點給乙方作業(yè)人員進行安全教育，增強安全意識，杜絕安全事故發(fā)生，確保施工生產(chǎn)順利進行;
6、負責施工技術(shù)管理，對完成工作進行驗收檢查;
7、負責提供合格的安全帶(繩)、安全帽，嚴格要求作業(yè)人員正確佩戴安全帽，系好安全帶(繩)
8、負責軸線、水準點、標高控制，協(xié)調(diào)其他工種;
9、甲方督促作業(yè)組如期發(fā)放勞動者工資，對作業(yè)組在公司結(jié)算工資后，拖欠工資的作業(yè)組負責人，甲方按勞動法《經(jīng)濟補償辦法》第三條規(guī)定處理，并可使用履約保證金支付給勞動者;
10、項目經(jīng)理部由 負責日常工作安排及檢查的具體工作。 11、甲方不為乙方雙身職工提供住宿，乙方雙身職工在外租房費用自理。 (二)、乙方職責
1、對本合同勞務分包范圍內(nèi)的工程質(zhì)量向甲方負責，組織熟練工人和技術(shù)工人投入工作(向甲方提供作業(yè)人員名冊、身份證復印件、一寸相片4張)，自覺遵守法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度;
2、搞好勞務管理工作，并根據(jù)勞務合同和甲方的管理規(guī)定抓好本作業(yè)組的施工生產(chǎn)活動，完成規(guī)定的工作內(nèi)容;
3、嚴格按甲方下達的施工進度計劃組織安排勞動力;
4、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規(guī)范、有關(guān)技術(shù)要求及施工組織設計精心組織施
工，確保工程質(zhì)量達到約定的標準;科學安排作業(yè)計劃，投入足夠的人力、物力，保證工期;加強安全教育，認真執(zhí)行安全技術(shù)規(guī)范，嚴格遵守安全制度，落實安全措施，確保施工安全;加強現(xiàn)場管理，嚴格執(zhí)行建設主管部門及環(huán)保、消防、環(huán)衛(wèi)等有關(guān)部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定，做到文明施工;承擔由于自身責任造成的質(zhì)量修改、返工、工期拖延、安全事故、現(xiàn)場臟亂造成的損失及各種罰款;
5、自覺接受甲方及有關(guān)部門的管理、監(jiān)督和檢查;接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況;
6、嚴格執(zhí)行甲方制定的落手清制度，統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機具，按工程承包人標準化工地要求設置標牌，搞好生活區(qū)的管理，做好自身責任區(qū)的治安保衛(wèi)工作;
7、按時將報表、完整的技術(shù)交底資料報送甲方項目部相關(guān)管理人員;
8、妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給勞務分包人使用的機具、周轉(zhuǎn)材料及其他設施;乙方因管理不善或其他原因造成的材料損耗、損害設備、臨時設施、安全消防等，均應承擔經(jīng)濟責任;
9、乙方簽訂合同后，直到工程竣工，如乙方原因中途退場，甲方不予結(jié)算未結(jié)算的勞務工資及履約保證金;
10、乙方不得將本合同項下的勞務作業(yè)轉(zhuǎn)包或再分包給他人。否則將依法承擔責任;
11、施工現(xiàn)場設專職技術(shù)人員一名 ，兼職安全員一名 ，不得隨意離開現(xiàn)場，專兼職人員每天上、下午必須給對口工長取得聯(lián)系;
12、組織操作人員對質(zhì)量、安全學習(每周進行班組會，并將班組記錄交項目部); 13、乙方為職工配備施工用工具(如卷尺、斧、錘、鋸、線墜、拉線等)，勞動保護用品(手套等)，乙方職工住房費用自負;
14、乙方嚴禁使用童工(16周歲以下)、未成年工(16—18周歲)、老年工(60周歲以上)或待罪在逃人員，因乙方用人不當，責任乙方自負;
15、乙方督促和檢查產(chǎn)品的自檢，互檢工作，確保工程質(zhì)量;
16、發(fā)生重大傷亡及其他安全事故，勞務分包人應按有關(guān)規(guī)定立即上報有關(guān)部門并報告甲方，同時按國家相關(guān)法律、法規(guī)對事故進行處理;
17、乙方簽訂合同后，直到工程竣工，如乙方原因中途退場，甲方暫不予結(jié)算勞務工資，待協(xié)商賠償甲方延誤工期的一切費用后(包括架設材料、機械設備租賃費、管理費、重新組織增加費等)，按實際完成合格驗收量不高于固定綜合單價的70%予以結(jié)算，并保證民工實際工資發(fā)放后辦理完成任務款項;剩余固定單價的30%結(jié)算價款用于更換新班組所增加的相關(guān)費用; 七、甲方對乙方管理要求
1、乙方應委派駐現(xiàn)場全權(quán)代表，負責日常管理，協(xié)調(diào)工作，落實現(xiàn)場及班組自身的管理制度到具體人頭上;
2、乙方負責人定期到工地與甲方主管領(lǐng)導一起檢查該班組的生產(chǎn)進度、安全等方面的情況，不斷總結(jié)、完善管理，不斷提高管理措施;
3、對乙方負責人不按期到位解決問題者，處罰100元/次;
4、乙方班組員工不服從甲方管理人員指揮安排，違章作業(yè)，除警告乙方現(xiàn)場代表外，處罰款200元/次，情節(jié)嚴重1000元/次罰款，特別嚴重者解除勞務合同關(guān)系;
5、如檢查到乙方使用童工，一名處罰5000元，未成年工和老年工一名處罰100-200元;
6、擅自拆除安全防護設施，處罰100-500元/次;
7、由于乙方違章作業(yè)，給工程造成損失，負責賠償經(jīng)濟損失;
8、對不能達到工程質(zhì)量、工期的要求，甲方有權(quán)書面要求限期調(diào)整，改觀或返工，返工的人工費、材料費損失，由乙方自行負責，再次出現(xiàn)類似情況的班組，甲方有權(quán)責令退場，乙方履約保證金不予退還;
9、對責任心不強，超過限期仍不能達到整改要求者，甲方可終止勞務合同和勞務單價，責令乙方全部或部份人員在三日內(nèi)無條件撤離該工地，由甲方另行安排組織人員進場，由此造成的工期、質(zhì)量等損失，甲方有權(quán)將乙方履約保證金作為賠償，不予退還;
10、農(nóng)忙、節(jié)假日期間乙方組織一個后備班組，保證工期的順利進行，不能達到項目計劃勞動力要求時，按每人每天罰款50元執(zhí)行;
11、乙方發(fā)生以下情況，甲方有權(quán)停止乙方在我公司各項目部承接工程任務資格 ①、質(zhì)量差，經(jīng)整改不能達到要求的，停止一年;
②、不能按承諾工期完成工程任務并給甲方造成工程延期，停止一年，并賠付相應經(jīng)濟損失;
③、農(nóng)忙、節(jié)假日不能確保施工生產(chǎn)所需用工人數(shù)的，停止一年; ④、不服從現(xiàn)場管理人員調(diào)配、安排工作的，停半年。
12、乙方應對自己班組施工位置的外架安全網(wǎng)進行監(jiān)管，在密目安全網(wǎng)上穿洞罰100元/個，解安全網(wǎng)200元/處，劃洞500元/處，誰在那兒干誰負責。
13、若產(chǎn)生各種罰款，乙方必須在3日內(nèi)采用現(xiàn)金方式交項目部項目部處，逾期未繳，則在支付勞務工資時，按罰款金額的的雙倍扣除。
14、在新澆的混凝土上踩腳印，按100元/個罰款，誰在那兒干誰負責。 15、乙方應對自己班組施工位置的外架安全網(wǎng)進行監(jiān)管，在密目安全網(wǎng)上穿洞罰100元/個，解安全網(wǎng)200元/處，劃洞500元/處，誰在那兒干誰負責。
16、在新澆的混凝土上踩腳印，按100元/個罰款，誰在那兒干誰負責。 八、工資付款方式
1、甲方不預支勞務費，以乙方每月25日止，按實際完成工作量進行計件收方;次月中旬左右支付上月收方工作量的90%，剩余10%待工程驗收完工后兩個月內(nèi)全額無息退還。
2、超出設計圖紙范圍和因勞務分包人原因造成返工的工程量，甲方不予結(jié)算。 3、計時工必須在發(fā)生后三天內(nèi)到項目經(jīng)理處審批，逾期做廢。
九、乙方發(fā)生工資拖欠，治安事件，甲方核實原因后有權(quán)使用履約保證金支付給勞動者或當事人。
十一、因乙方原因出現(xiàn)工期拖延或停工甲方按500元/天扣罰履約保證金，拖延工期單次3天以上勒令班組退場，同時履約保證金不予退還。
十二、因不可抗力或建設單位原因出現(xiàn)工程停建或緩建，由甲方結(jié)清乙方勞務工資并承擔作業(yè)組人員的返家路費，待工程復工時再履行本合同相關(guān)責任和義務，停工期間甲方不負擔乙方任何費用。
十三、企業(yè)安全生產(chǎn)、質(zhì)量、文明施工規(guī)定、項目部質(zhì)量處罰條例、關(guān)于《宜賓邦泰公工程項目部對習慣性違章作業(yè)職工的處罰》規(guī)定、文明施工處罰規(guī)定與勞務合同一并執(zhí)行(附件)，并與勞務合同具有同等效力。
十四、本合同一式貳份，雙方各執(zhí)一份，合同雙方簽訂之日起生效，工程竣工后失效。
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
人力資源部： 負責人：
項 目 部： 聯(lián)系電話：
公司委托合同集錦 篇28
陜西中廈勞務有限公司：
現(xiàn)委托 同志(男/女)身份證號： 為 項目部勞務合同辦理簽章的委托代理人，與勞動內(nèi)部承包承諾書的簽訂。
特此委托
項目部
項目責任人(簽章)：
年 月 日
委 托 書
中廈集團西安分公司航天三沃項目部：
現(xiàn)委托 馬濤 同志(男)身份證號： 為 陜西中廈勞務有限公司分包貴公司總承包的“三沃”項目勞務方的施工現(xiàn)場負責人，全權(quán)負責施工現(xiàn)場的質(zhì)量、安全、進度和文明施工。委托期限：自20xx年4月15日至20xx年6月31日。
特此委托
委托單位：陜西中廈勞務有限公司
20xx 年4月15日
委 托 書
中鐵一局中鐵鉑豐.尚都城工程項目經(jīng)理部一分局：
現(xiàn)委托任四平同志(男)身份證號：6224270 前去貴公司辦理勞動投標事宜。
特此委托
陜西中廈勞務有限公司
法人(簽章)：
20xx年6 月7 日
委 托 書
現(xiàn)委托盧民同志(男)身份證號5105235為海榮御城12號樓項目經(jīng)理。
特此委托
陜西華聯(lián)建筑勞務有限責任公司
法人(簽章)
20xx年5月27日
委 托 書
現(xiàn)委托 馬濤 同志(男)身份證號：為 陜西中廈勞務有限公司分包貴公司總承包的“三沃”項目勞務方的施工現(xiàn)場負責人，全權(quán)負責施工現(xiàn)場的質(zhì)量、安全、進度和文明施工。委托期限：自20xx年4月15日至20xx年6月31日。
特此委托
委托單位：陜西中廈勞務有限公司
20xx 年4月15日
公司委托合同集錦 篇29
物業(yè)服務委托合同
第一章總則
第一條：本合同當事人
委托方(以下簡稱甲方)：
受托方(以下簡稱乙方)：
根據(jù)《物業(yè)管理條例》和相關(guān)的法律法規(guī)、政策，甲乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方選聘乙方提供物業(yè)服務事宜，特訂立此合同。
第二條：物業(yè)基本狀況：
物業(yè)類型：電梯綜合樓
坐落位置：
委托物業(yè)服務構(gòu)成細目見附件。
第二章委托服務事項
物業(yè)服務事項：
乙方向甲方配備以下人員：管理人員4名、秩序維護隊員k名、保潔人員l名、會務人員2名。
第三條：保潔服務
1、保潔服務標準：
1門廳、地面、門窗、一樓、二樓、三樓、四樓的玻璃、墻體無明顯積塵; ○
2一樓、二樓、三樓、四樓衛(wèi)生間地面無積水，大小便池無污垢，衛(wèi)生間無異味;○ 茶水間無污垢、無積水。
3辦公桌面無積塵，沙發(fā)無積塵，辦公區(qū)域植物無積塵 ○
4電梯大廳無煙、紙屑、積塵，電梯間無積塵 ○
5樓道欄桿、扶手、梯步無煙頭、紙屑、積塵 ○
6清潔每天8:10點以前清理完畢，除每天早上、中午、下午固定清潔時間外，不定時保潔，保持辦公區(qū)域干凈整潔。
7附件：保潔處罰細則。 ○
2、會務服務標準：
1會議室地面、桌面無積塵， ○
2煙缸無煙頭、殘留、積水。煙缸無污垢。 ○
3會議桌椅擺放整齊，統(tǒng)一，會議桌面無空余紙杯，會議過后及時清理。 ○
4會議首先進行全面準備，○會務人員的引領(lǐng)(服裝、茶具的擺放、文明禮貌用語：請您……)
5會議進行中勤摻水(禮貌用語：請喝水) ○
6附件：會務處罰細則。 ○
第四條：秩序維護服務：
1、秩序維護服務標準
1乙方維護人員必須服從甲方的位置安排，24小時值班輪崗，堅守崗位(包括○用餐)，恪盡職守、保持警惕，善于發(fā)現(xiàn)和排除可疑人員及情況，確保甲方辦公場所安全。
2乙方維護人員認真做好值班記錄，做到字跡清晰，正確無誤，交接班登記。按○甲方要求做好外來人員登記，并做好設備的維護工作，同時做好車輛停放，環(huán)境整潔等工作，維護甲方的正常秩序。
3乙方維護人員統(tǒng)一著裝，佩戴齊全，精神飽滿，執(zhí)勤時要講文明、講禮貌。值○班室須保持整潔，物品擺放整齊。
4乙方維護人員須定時和不定時對公司內(nèi)外進行巡查，及時關(guān)閉門窗、電源，切○實做好防火、防盜工作。
5遇突發(fā)事件，○乙方須立即通知公安機關(guān)和甲方，并配合公安機關(guān)和甲方做好善后或偵查工作。
6乙方要做好甲方報刊、雜志、信件等物品的接收工作。 ○
7乙方人員在崗期間嚴禁喝酒、賭博、利用辦公電腦上網(wǎng)和打游戲。 ○
⑧附件：秩序維護隊處罰條例。另外，乙方成立督查組，每天不定時對會務、保潔、秩序維護隊進行檢查，督查組人員名單如下：
寧勇、劉國偉、范康蓉。
第五條：車輛按乙方指定地點停放，鎖好車輛門窗;車內(nèi)切勿留存現(xiàn)金及貴重物品，否則一切后果自行承擔。
第六條：每年的電梯維保費2500元、年檢費3000元按實際使用面積進行分攤并
以年檢部門開具的發(fā)票據(jù)由甲方支付ll
第三章付款方式
1、合同總價：0元，不含電梯維保費，年檢費。其中每月支付20432.00元，以轉(zhuǎn)賬方式支付。
2、電梯維保費，年檢費確定后據(jù)實支付。
3、甲方每月10日前支付乙方20元。
第四章委托服務期限
第七條：委托服務期限為 2 年：自20xx年 10 月 27 日0時起至20xx 年 10 月
26日24時止。
第五章雙方權(quán)利與義務
第八條：甲方權(quán)利義務
1、審定乙方擬定的物業(yè)服務制度
2、檢查監(jiān)督乙方服務工作的實施及制度的執(zhí)行情況
3、甲方有權(quán)進行抽查。抽查時如發(fā)現(xiàn)乙方未按規(guī)定巡查或人員服務不到位，將對乙方做出警告或處罰。
第九條：乙方權(quán)利與義務
1、根據(jù)有關(guān)法律及本合同約定，制定物業(yè)服務制度
2、室內(nèi)的維修、維護自行解決。
2、因乙方管理不到位造成甲方財產(chǎn)損失而無法追回的情況下，照價賠償。
3、因乙方服務不到位，甲方有權(quán)終止合同。
第六章附則
第十條：自本合同生效之日起7天內(nèi)，根據(jù)甲方委托服務事項辦理完交接手續(xù)。
本合同之附件均為合同有效組成部分，本合同及其附件內(nèi)容、空格部分填號的文字與印刷文字具有同等效力。
第十一條：本合同及其附件中未規(guī)定的事宜，均遵照中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章執(zhí)行。
第十二條：本合同正本連同附件共六頁一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
第十三條：本合同執(zhí)行期間如遇不可抗力致使合同無法履行雙方應按有關(guān)法律規(guī)定及時協(xié)商處理。
第十四條：本合同在履行中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決。如協(xié)商不成，可向仲裁委員會申請仲裁，也可直接向人民法院起訴。
第十五條：本合同自簽字之日起生效。
甲方： 乙方：
代表人：
年 月 日 代表人： 年 日 月
公司委托合同集錦 篇30
(受理單位名稱)：
茲有我司需辦理(辦理的事項)等事務，現(xiàn)授權(quán)委托我司員工：_X性別：_身份證號碼：________X前往貴處(司)辦理，望貴處(司)給予接洽受理為盼! 法人代表(簽字)：
(單位名稱)(蓋章)
年 月 日
法人授權(quán)委托書
(受理單位名稱)：
現(xiàn)授權(quán)我司員工_X性別：_ 身份證號碼：________X 授權(quán)其辦理以下權(quán)限：
授權(quán)日期： 年 月 日 授權(quán)有效期至： 年 月 日。請貴處(司)接洽!
法人代表(簽字)：
(單位名稱)(蓋章)
年 月 日
授權(quán)委托書
委托人：姓名、性別、出生年月、民族、工作單位、職業(yè)、住址。(委托人為單位的，寫明單位名稱)
被委托人：姓名、性別、出生年月、民族、工作單位、職業(yè)、住址。(被委托人是律師的，只寫姓名和所在律師事務所名稱) 合同委托書格式范文
委托人因__(寫明案件性質(zhì)及對方當事人)一案，委托_X為__(一審、二審或再審)的代理人(或辯護人)，代理權(quán)限如下：
(委托刑事案件的辯護人，只寫“為被告人_X(姓名)_X一案第X審進行辯護”)
(委托經(jīng)濟、民事、行政等案件代理人的，須寫明代理權(quán)限，特別授權(quán)的，應寫明授權(quán)的具體范圍，如代為起訴、提出反訴、進行和解、撤訴、上訴、簽收法律文書等)委托人：(簽名或蓋章)
被委托人：(簽名或蓋章)
__年_月_日
委托書
____公證處：
我作為 (單位) 的法定代表，委派(姓名、性別、出生年月、工作單位、職務、住址)為全權(quán)代表，與我單位的公派出國留學人員簽訂《出國留學協(xié)議書》，并代表我單位處理該協(xié)議書中的一切事宜。
本委托書有效期自 年 月 日至 年 月 日。
委托單位：
法定代表(簽字)
年 月 日
授 權(quán) 委 托 書
委托人： _ 身份證號： _
被委托人： _ 身份證號： _
委托事項：代為領(lǐng)取碩士畢業(yè)證書和學位證書
委托權(quán)限：
1.代為提交有關(guān)材料 合同委托書格式范文
2.代為簽收領(lǐng)取證書及送達證書給委托人
委托時限：自_ 年_月X日至_年_月_日
備注： 本委托書一式三份。簽字生效。
委托人簽名：
委托人電話：_
被委托人簽名：
被委托人電話：_
委托日期： 200_年 06 月 15 日
附件：1. 委托人身份證復印件
2. 被委托人身份證復印件
(本授權(quán)委托書共壹頁)
公司委托合同集錦 篇31
委托方（甲方）單位全稱：___________________
受托方（乙方）單位全稱：___________________
甲、乙雙方本著公平和誠實信用的原則，在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，達成如下協(xié)議：
第一條、委托財務顧問目的
甲方聘請乙方作為公司的財務顧問，為甲方提供財務核算方面的參考意見，乙方接受甲方聘請，提供財務顧問服務。
第二條、財務咨詢范圍
甲方各會計核算單位財務、稅收、金融、證券等方面的相關(guān)政策。
第三條、簽約雙方權(quán)利與義務
（一）甲方權(quán)利與義務
1、有權(quán)了解財務咨詢工作進度。
2、對提供的全部資料的真實性、合法性和完整性承擔責任。
3、為財務咨詢工作提供必要的條件，配合乙方順利完成財務咨詢工作。
4、按照約定條件及時足額支付財務顧問費用。
（二）乙方權(quán)利與義務
1、有權(quán)查詢與財務咨詢工作相關(guān)的資產(chǎn)及合同、協(xié)議、原始憑證等有關(guān)資料。
2、有權(quán)與相關(guān)人員座談了解有助于財務咨詢工作的事項。
3、按照約定時間完成財務咨詢工作。
4、對在執(zhí)行業(yè)務過程中知悉的商業(yè)秘密保密。
第四條、提供財務咨詢的時間要求
在接受甲方咨詢業(yè)務，取得必要財務相關(guān)資料后___________天內(nèi)答復。
第五條、財務咨詢的使用范圍
乙方向甲方提供的財務咨詢內(nèi)容，甲方在企業(yè)內(nèi)部使用，對因使用不當造成損失的，乙方不承擔任何責任，由此給乙方造成的損失，應由甲方負責賠償。
第六條、財務顧問費用
根據(jù)國家規(guī)定的收費標準，雙方議定收費人民幣___________元。財務顧問費用的支付方式為財務顧問合同簽訂蓋章后___________結(jié)清。
第七條、財務顧問合同的有效期限
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，并具有同等法律效力，本合同自簽訂之日起生效，有效期一年。
第八條、違約責任
1、甲方未按約定提供必要的資料及人員，影響咨詢工作進度和質(zhì)量；未按約定范圍使用造成損失的，不得追討已支付的報酬，未支付的報酬應當支付。
2、甲方提出咨詢內(nèi)容，乙方不予答復的，應當承擔退還部分報酬等違約責任。
3、如果乙方未經(jīng)甲方同意，向任何第三方披露、提供和轉(zhuǎn)讓有關(guān)甲方上市申報材料和相關(guān)材料的信息，并因此造成甲方的損失，甲方有權(quán)要求乙方賠償。
4、如果甲方?jīng)]有按前款規(guī)定支付應付的款項，甲方應按要求向乙方支付該筆款項從違約日起到實際支付日為止，每日萬分之三的利息。
第九條、爭議糾紛解決
在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，可提交__________仲裁委員會仲裁；或依法向__________人民法院起訴。
第十條、其他事項
1、其他未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
2、本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效，一式___________份，甲、乙雙方各執(zhí)___________份，具有同等效力。
委托方（簽字蓋章）：_____________受托方（簽字蓋章）：______________
代表人：_______________________代表人：________________________
__________年________月________日__________年________月________
公司委托合同集錦 篇32
甲方：______________
乙方：______________
甲、乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，在平等互利的基礎(chǔ)上，甲方委托乙方維護公司計算機網(wǎng)絡達成以下條款：
一、服務細則
1、服務范圍
臺式計算機
激光打印機、針式打印機、噴墨打印機
電腦顯示器
網(wǎng)絡集線、交換設備
其他疑難問題
2、服務地點
乙方服務地址:___________（包含取件、送件、維修）
公司辦公地點:__________________________________
3、服務時間
服務時間為____年____月____日到____年____月____日，除國家規(guī)定節(jié)假日外，每周一至周五上午____：____至下午____：____。提供免送維修服務。
客戶免送維修服務響應時間為4小時，響應時間的計算是從本公司接到客戶的維修通知開始，到本公司維修人員開始與客戶聯(lián)系止。
自維修人員開始與客戶聯(lián)系起至本公司維修人員到達服務地點止，其中所用時間即是到達現(xiàn)場時間，最低限度48小時內(nèi)到達。
4、服務條款
現(xiàn)場取機或現(xiàn)場維修，本公司維修人員將前往服務地點維修或取機返回維修。
本公司將有專職維修人員提供每月一次的現(xiàn)場例行檢查維修。
維修過程中，對出現(xiàn)故障的設備進行檢測并加以修理，本公司將提供一切必要的勞務、零件和材料，保障客戶的設備正常工作。如果，需要更換零件，則用新的或與原件相當?shù)牧慵τ谛蘩碣M用超過設備現(xiàn)有估價____%的需征得客戶同意。
在尋求永久的解決辦法之時，可能會提供暫時的應急措施供客戶采用。
如果本公司決定需要額外零件或資料，就將設備取回公司維修部重新修理，
本公司將根據(jù)客戶的維修設備提供維修過程中的備件，若出現(xiàn)備件短缺則有客戶協(xié)助解決，本公司不承擔必須提供備件的責任。
二、客戶責任
1、客戶應按照正確操作方法，正常使用電腦。
2、如果客戶計算機、計算機網(wǎng)絡發(fā)生故障，需要本公司提供更換配件，在保修期內(nèi)，本公司將免費保修。在保修期外，本公司將以更換配件的成本價向客戶收費。
3、在安裝維護中客戶應提供方便，配合本公司維修人員正常工作。
4、對電腦及外部設備中存儲的重要文件數(shù)據(jù)，客戶應有備份，妥善保存。
5、客戶在要求免送維修服務之前，應執(zhí)行產(chǎn)品操作手冊中具體規(guī)定的所有自測和檢修步驟，以書面形式提供產(chǎn)品機型號，序列號，目前故障表現(xiàn)以及其他有關(guān)故障情況。
6、本公司維修人員有權(quán)接觸和使用認為維修產(chǎn)品所必需的一切信息和設備。
7、客戶要向本公司維修人員提供操作配件和消耗品，如紙，磁盤，色帶，卡片，格式化磁盤，以及客戶正常操作中會用到的其他類似用品。
三、服務限度
1、功能性清潔，除非產(chǎn)品享受服務規(guī)定的有關(guān)功能性清潔或表面清潔工作，否則，凡涉及清潔，定期保養(yǎng)有關(guān)問題的工作，均不包含在本公司的服務內(nèi)。
2、軟件和網(wǎng)絡支持，除非產(chǎn)品享受服務規(guī)定的`有關(guān)軟件或與網(wǎng)絡有關(guān)問題的維修工作，否則均不包含在本公司的服務內(nèi)。
3、過期產(chǎn)品，已過特定支持時間的過期產(chǎn)品不包括在客戶免送維修服務范圍內(nèi)。
4、所有象地震，火山、洪水、火災等不可抗力引起的設備不能正常工作不包含在本公司客戶免送維修服務范圍內(nèi)。
5、消耗類產(chǎn)品，如噴墨打印頭，硒鼓，電池，繪圖筆，紙張等，無配件類產(chǎn)品，如無器件類，連接件，電纜，外接直流變壓器等。
6、所有人為因素引起的使用不當，比如雜物進入機內(nèi)，不包含在客戶免送維修范圍內(nèi)。
四、收費標準
1.工作站￥____元/臺/月。
工作站數(shù)量____臺。
合計：￥____元
2、打印機￥____元/臺/月
打印機數(shù)量：____臺。
合計：￥____元
3、總價：￥____元
五、付款方式
客戶自服務協(xié)議簽字生效之日起，向本公司付款，以____個月一計，一次付清。
甲方代表：_______________
乙方：___________________
_______年______月______日
公司委托合同集錦 篇33
委托方(以下簡稱甲方)______________________街區(qū)商業(yè)管理有限公司
受托方(以下簡稱乙方)_________________________物業(yè)管理有限公司
為了加強對_____________街區(qū)地下停車場的管理，適應街區(qū)發(fā)展和商戶需求，服務街區(qū)商業(yè)運營和發(fā)展，現(xiàn)就授權(quán)管理的“金陵歷史文化風尚街區(qū)”停車場相關(guān)事宜，甲乙雙方議定事項協(xié)議如下：
一、委托范圍：____________________________________街區(qū)停車場，含：_________________
1、停車場出入口道閘及附屬設備以及收費標準等。
2、地下停車場(含________泊位)(附平面圖)
3、停車場內(nèi)的通風、電力、排水以及消防等設施。
二、受托方管理內(nèi)容：
1、確保停車場的24小時安全，正常使用。
2、乙方受托期間應保證停車場24小時正常運營。
2、確保停車服務熱情周到，客戶滿意，不得出現(xiàn)客戶投訴現(xiàn)象，如出現(xiàn)停車糾紛等現(xiàn)象，一切后果由乙方自行承擔。
3、確保停車場內(nèi)各安全通道、安全出口和道閘系統(tǒng)等的正常使用。
4、確保停車場內(nèi)地面整潔無灰塵，無附著物。
5、確保從主干道進出停車場內(nèi)車輛安全，并獨自承擔責任。
三、委托管理期限：自__________年______月____日到__________年_____月_____日止。
四、其它約定
1、乙方自行辦理停車場經(jīng)營的相關(guān)手續(xù)，做到依法經(jīng)營并獨自承擔相關(guān)法律責任。
2、乙方應交付和承擔停車場日常運營所發(fā)生的水費、電費及其它運營費用。(水、電費用分割見附件。)
3、乙方應指定專門的機構(gòu)和人員對停車場進行管理。
4、委托期內(nèi)甲方不收取乙方停車場的租賃費用。
5、乙方對甲方及產(chǎn)權(quán)方核定的_______個車位，應予以保障。對街區(qū)大型活動及領(lǐng)導來訪車輛的停泊予以保障并做好相關(guān)應急預案，確保街區(qū)大型活動及突發(fā)事件的車輛停泊。該條款下所有停車不再收取任何費用。
6、乙方對社會車輛嚴格按物價部門核定標準收費;乙方對商戶戶主及前往商戶消費的車輛應予一定優(yōu)惠，并妥善處理相關(guān)事宜。
五、本協(xié)議未盡事宜另行協(xié)商。
六、本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)兩份。
甲方：_________________(蓋章)乙方：_______________________(蓋章)
代表：__________________(簽字)代表：______________________(簽字)
___________年______月______日__________年_______月_______日
公司委托合同集錦 篇34
原告達華工程管理(*團)有限公司鶴壁分公司。
負責人張*良，該公司經(jīng)理。
被告河南鶴輝高速公路*設有限公司。
法定代表人杜*儀，該公司董事長。
本院在審理達華工程管理(*團)有限公司鶴壁分公司與河南鶴輝高速公路*設有限公司委托合同糾紛一案中，原告達華工程管理(*團)有限公司鶴壁分公司未在本院指定的期限內(nèi)預交案件受理費。經(jīng)合議庭評議，依照最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國民事訴訟法》若干問題的意見第一百四十三條之規(guī)定，裁定如下：
本案按撤訴處理。
審 判 長 張*慶
審 判 員 牛再田
審 判 員 羅*莉
二○一0年四月十六日
書 記 員 高*燕
公司委托合同集錦 篇35
委托人：_________受托銀行：_________
委托人_________擬向_________購入_________，同時按照《_________擔保業(yè)務暫行辦法》向_________申請出具不可撤銷的保函。為此，委托人、受托銀行雙方達成本協(xié)議。
一、委托人向_________購入_________用于_________，期限_________天，貸款每月按_________%償付，由受托銀行出具以_________為受益人，擔保金額_________元的有條件不可撤銷保函。
二、保函自受益人接受之日起生效，截止日期為_________年_________月_________日。
三、委托人按以下要求在受托銀行存入保證金，用于保函項下的專項支付資金：_________年_________月_________日存入_________元，_________。
四、受托銀行出具保函之前，委托人提交由具有企業(yè)法人資格的_________提供的受益人為_________，擔保額度為_________元的反擔保函。委托人不能按期支付貨款由受托銀行代為支付時，_________應在規(guī)定期限內(nèi)代委托人償付受托銀行所墊資金。
受托銀行出具保函之前，委托人以可轉(zhuǎn)讓的自有資產(chǎn)_________元抵押給受托銀行，委托人不能按期償付受托銀行墊付的資金時，受托銀行有權(quán)將抵押財產(chǎn)折價或變賣，并從變賣抵押財產(chǎn)的價款中優(yōu)先受償。
五、保函有效期內(nèi)，受益人憑保函和證明其與委托人債務關(guān)系的文件，有權(quán)要求受托銀行從委托人存款中支付貸款，受托銀行審查無誤后通知委托人并從委托人結(jié)算保證金存款戶劃付。保證金存款賬戶不足支付的，可從委托人其他賬戶支付。
六、受托銀行代付貨款后，享有此債務追償權(quán)，委托人予以承認，并承擔墊付款項的利息。委托人應在接到受托銀行通知的_________日內(nèi)，歸還受托行墊付款項及利息。
七、受托銀行代墊款項，按建設銀行其它貸款計收利息，超過_________日不還，按逾期貸款加收_________%利息。
八、委托人與受益人之間有關(guān)經(jīng)濟合同事宜如發(fā)生變更，委托人應事先通知受托銀行，在得到受托銀行書面認可后方可變更。
九、委托人應按保函額度的_________‰的費率按年向受托銀行支付擔保費用。共計_________元，于每年_________月_________日_________次交納。
十、本協(xié)議一式二份，委托人、受托銀行各執(zhí)一份。協(xié)議任何條款的修改或變更，必須經(jīng)雙方同意。
十一、本協(xié)議自_________年_________月_________日起生效，雙方義務履行完畢后失效。
十二、本協(xié)議未盡事宜依照《中國人民建設銀行擔保業(yè)務暫行辦法》辦理。
委托人：_________受托銀行：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
_________年____月____日_________年____月____日