一般貨物買賣合同范本(通用22篇)
一般貨物買賣合同范本 篇1
買方:____________ (下稱甲方)
賣方:____________ (下稱乙方)
甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,本著自愿及平等互利的原則,訂立本合同。
第一條 名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量
1.名稱、品種、規(guī)格:
____________ (應(yīng)注明產(chǎn)品的牌號(hào)或商標(biāo))。
2.質(zhì)量,按下列第( )項(xiàng)執(zhí)行:
(1) 按照_______標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(須注明按國家標(biāo)準(zhǔn)或部頒或企業(yè)具體標(biāo)準(zhǔn),如標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、編號(hào)和標(biāo)準(zhǔn)名稱等)。
(2) 按樣本,樣本作為合同的附件(應(yīng)注明樣本封存及保管方式)。
(3) 按雙方商定要求執(zhí)行,具體為:
_____________(應(yīng)具體約定產(chǎn)品質(zhì)量要求)。
第二條 數(shù)量和計(jì)量單位、計(jì)量方法
1.數(shù)量:________ 。
2.計(jì)量單位和方法:__________。
3.交貨數(shù)量的正負(fù)尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計(jì)算方法:____________。
第三條 包裝方式和包裝品的處理:
_________(應(yīng)盡可能注明所采用的包裝標(biāo)準(zhǔn)是否國家或主管部門標(biāo)準(zhǔn),自行約定包裝標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具體可行,包裝材料由誰供應(yīng),包裝費(fèi)用的負(fù)擔(dān)。)。
第四條 交貨方式:
1.交貨時(shí)間:_______。
2.交貨地點(diǎn):_______。
3.運(yùn)輸方式:_______(注明由誰負(fù)責(zé)代辦運(yùn)輸)。
4.保 險(xiǎn):_______(按情況約定由誰負(fù)責(zé)投保并具體規(guī)定投保金額和投保險(xiǎn)種)。
5.與買賣相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移:___________。
第五條 驗(yàn)收:
1.驗(yàn)收時(shí)間:_______。
2.驗(yàn)收方式:
______(如采用抽樣檢驗(yàn),應(yīng)注明抽樣標(biāo)準(zhǔn)或方法和比例)。
3.驗(yàn)收如發(fā)生爭(zhēng)議,由___檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)按___檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法,對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。
第六條 價(jià)格與貨款支付:
1.單價(jià):____;總價(jià):_________(明確幣種及大寫)。
2.貨款支付:
貨款的支付時(shí)間:____________;
貨款的支付方式:____________;
運(yùn)雜費(fèi)和其它費(fèi)用的支付時(shí)間及方式:__________。
3.預(yù)付貨款:________(根據(jù)需要決定是否需要預(yù)付貨款及金額、預(yù)付時(shí)間)。
第七條 提出異議的時(shí)間和方法:
1.甲方在驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號(hào)、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定,應(yīng)在妥為保管貨物的同時(shí),自收到貨物后____日內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期間,甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方未及時(shí)提出異議或者自收到貨物之日起___日內(nèi)未通知乙方的,視為貨物合乎規(guī)定。
2.甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的,不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議后,應(yīng)在_____日內(nèi)負(fù)責(zé)處理并通知甲方處理情況,否則,即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。
第八條 甲方違約責(zé)任:
1.甲方中途退貨的,應(yīng)向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。
2.甲方未按合同約定的時(shí)間和要求提供有關(guān)技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應(yīng)按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計(jì)算,向乙方支付違約金;如____日內(nèi)仍不能提供的,按中途退貨處理。
3.甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的,應(yīng)按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計(jì)算,向乙方支付逾期提貨的違約金,并承擔(dān)乙方實(shí)際支付的代為保管、保養(yǎng)的費(fèi)用。
4.甲方逾期付款的,應(yīng)按逾期貨款金額每日萬分之____計(jì)算,向乙方支付逾期付款的違約金。
5.甲方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物的,應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的損失。
6.甲方如錯(cuò)填到貨的地點(diǎn)、接貨人,或?qū)σ曳教岢鲥e(cuò)誤異議,應(yīng)承擔(dān)乙方因此所受到的實(shí)際損失。
7.其它約定:_____________。
第九條 乙方的違約責(zé)任:
1.乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。
2.乙方所交貨物品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合同規(guī)定的,如甲方同意利用,應(yīng)按質(zhì)論價(jià);甲方不能利用的,應(yīng)根據(jù)具體情況,由乙方負(fù)責(zé)包換或包修,并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用。
3.乙方因貨物包裝不符合合同規(guī)定,須返修或重新包裝的,乙方負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此支出的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價(jià)部分。因包裝不當(dāng)造成貨物損壞或滅失的,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
4.乙方逾期交貨的,應(yīng)按照逾期交貨金額每日萬分之____計(jì)算,向甲方支付逾期交貨的違約金,并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日,甲方有權(quán)終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
5.乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合約定,甲方在代保管期間實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,均應(yīng)由乙方承擔(dān)。
6.貨物錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,乙方除應(yīng)負(fù)責(zé)運(yùn)到合同規(guī)定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的實(shí)際合理費(fèi)用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的,甲方接到貨物后,仍可按合同約定的付款時(shí)間付款;合同約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商,甲方仍需要貨物的,乙方應(yīng)按數(shù)補(bǔ)交,并承擔(dān)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要貨物的,應(yīng)在接到乙方通知后__日內(nèi)通知乙方,辦理解除合同手續(xù),逾期不答復(fù)的,視為同意乙方發(fā)貨。
8.其它:_______________。
第十條 不可抗力:
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時(shí),應(yīng)在不可抗力事件結(jié)束后___日內(nèi)向?qū)Ψ酵▓?bào),以減輕可能給對(duì)方造成的損失,在取得有關(guān)機(jī)構(gòu)的不可抗力證明后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
第十一條 爭(zhēng)議解決:
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議,如雙方不能通過友好協(xié)商解決,均應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)深圳分會(huì),按照申請(qǐng)仲裁時(shí)該會(huì)實(shí)行的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的,對(duì)雙方均有約束力。
第十二條 附加條款:
第十三條 其它事項(xiàng):
1.按本合同規(guī)定應(yīng)付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費(fèi)和各種經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后__日內(nèi),按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清,否則按逾期付款處理。
2.約定的違約金,視為違約的損失賠償。雙方?jīng)]有約定違約金或預(yù)先賠償額的計(jì)算方法的,損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于違約所造成的損失,包括合同履行后可獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時(shí)應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違反合同可能造成的損失。
3.本合同自___年__月__日起生效,合同有效期內(nèi),除非經(jīng)過對(duì)方同意,或者另有法定理由,任何一方不得變更或解除合同。
4.合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
5.雙方來往函件,按照合同規(guī)定的地址或傳真號(hào)碼以___方式送達(dá)對(duì)方。如一方地址、電話、傳真號(hào)碼有變更,應(yīng)在變更后的___日內(nèi)書面通知對(duì)方,否則,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
6.本合同正本一式___份,雙方各執(zhí)___份;合同副本一式__份,分送______等單位。
甲方:____________ 乙方:____________
受權(quán)代表:(簽字)______受權(quán)代表:(簽字)_______
委托代理人:(簽字)_____
本合同于____年____月____日訂立于____(地點(diǎn))。
一般貨物買賣合同范本 篇2
買方:____________ (下稱甲方) 賣方:____________ (下稱乙方)
地址:____________ 郵編:_____ 地址:____________ 郵編:_____
電話:____________ 傳真:_____ 電話:____________ 傳真:_____
電子郵箱:__________ 電子郵箱:__________
甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,本著自愿及平等互利的原則,訂立本合同。
第一條 名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量
1.名稱、品種、規(guī)格:___________ (應(yīng)注明產(chǎn)品的牌號(hào)或商標(biāo))。
2.質(zhì)量,按下列第( )項(xiàng)執(zhí)行:
(1) 按照_______標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(須注明按國家標(biāo)準(zhǔn)或部頒或企業(yè)具體標(biāo)準(zhǔn),如標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、編號(hào)和標(biāo)準(zhǔn)名稱等)。
(2) 按樣本,樣本作為合同的附件(應(yīng)注明樣本封存及保管方式)。
(3) 按雙方商定要求執(zhí)行,具體為:____________(應(yīng)具體約定產(chǎn)品質(zhì)量要求)。
第二條 數(shù)量和計(jì)量單位、計(jì)量方法
1.數(shù)量:________ 。
2.計(jì)量單位和方法:__________。
3.交貨數(shù)量的正負(fù)尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計(jì)算方法:____________。
第三條 包裝方式和包裝品的處理:_______(應(yīng)盡可能注明所采用的包裝標(biāo)準(zhǔn)是否國家或主管部門標(biāo)準(zhǔn),自行約定包裝標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具體可行,包裝材料由誰供應(yīng),包裝費(fèi)用的負(fù)擔(dān)。)。
第四條 交貨方式:
1.交貨時(shí)間:_______。
2.交貨地點(diǎn):_______。
3.運(yùn)輸方式:_______(注明由誰負(fù)責(zé)代辦運(yùn)輸)。
4.保 險(xiǎn):_______(按情況約定由誰負(fù)責(zé)投保并具體規(guī)定投保金額和投保險(xiǎn)種)。
5.與買賣相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移:___________。
第五條 驗(yàn)收:
1.驗(yàn)收時(shí)間:_______。
2.驗(yàn)收方式: ______(如采用抽樣檢驗(yàn),應(yīng)注明抽樣標(biāo)準(zhǔn)或方法和比例)。
3.驗(yàn)收如發(fā)生爭(zhēng)議,由___檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)按___檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法,對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。
第六條 價(jià)格與貨款支付:
1.單價(jià):____;總價(jià):_________(明確幣種及大寫)。
2.貨款支付: 貨款的支付時(shí)間:____________; 貨款的支付方式:____________;運(yùn)雜費(fèi)和其它費(fèi)用的支付時(shí)間及方式:__________。
3.預(yù)付貨款:________(根據(jù)需要決定是否需要預(yù)付貨款及金額、預(yù)付時(shí)間)。
第七條 提出異議的時(shí)間和方法:
1.甲方在驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號(hào)、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定,應(yīng)在妥為保管貨物的同時(shí),自收到貨物后____日內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期間,甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方未及時(shí)提出異議或者自收到貨物之日起___日內(nèi)未通知乙方的,視為貨物合乎規(guī)定。
2.甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的,不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議后,應(yīng)在_____日內(nèi)負(fù)責(zé)處理并通知甲方處理情況,否則,即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。
第八條 甲方違約責(zé)任:
1.甲方中途退貨的,應(yīng)向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。
2.甲方未按合同約定的時(shí)間和要求提供有關(guān)技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應(yīng)按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計(jì)算,向乙方支付違約金;如____日內(nèi)仍不能提供的,按中途退貨處理。
甲方:乙方:
日期:
一般貨物買賣合同范本 篇3
供方: (簡稱供方)
需方: (簡稱需方)
第一條 產(chǎn)品名稱、商標(biāo)、型號(hào)、金額、供貨時(shí)間:住宅煙氣集中排放系統(tǒng),
第二條 質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):按皖20xxJ112標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收,供方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé),供方將質(zhì)保書、合格證隨貨提供給需方。(包括營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證、稅務(wù)登記證、組織代碼機(jī)構(gòu)證等)
第三條 交(提)貨地點(diǎn)、方式:供方送貨到需方工地。(江東大道東側(cè)與印山路南側(cè)交叉口)
第四條 運(yùn)輸方式及到達(dá)站(港)和費(fèi)用負(fù)擔(dān):由供方負(fù)擔(dān)。
第五條 交貨期限: 本合同生效后十天進(jìn)場(chǎng)安裝
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限:按本合同第二條款約定驗(yàn)收。如遇質(zhì)量異議,由需方收貨后
第七條 結(jié)算方式及期限:供方以實(shí)際安裝數(shù)量經(jīng)施工員、質(zhì)檢員簽字確認(rèn)為結(jié)算依據(jù),并向需方開具稅務(wù)發(fā)票。
第八條 付款方式: 安裝到頂后經(jīng)驗(yàn)收付75%貨款,余款待甲方驗(yàn)收后一個(gè)月內(nèi)付清。
第九條 雙方責(zé)任
1、買方免費(fèi)提供上樓吊運(yùn)和少量鋼筋料頭及提供符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)預(yù)留孔位。
2、賣方免費(fèi)安裝就位(不吊模不灌縫)。
3、需方須提供安裝工人的住宿等生活條件。
第十條 違約責(zé)任:
1、供方如遲延供貨,除賠償需方損失外,遲延期間應(yīng)向需方支付違約金,違約金每日按應(yīng)供貨物價(jià)的千分之 十 計(jì)算;
2、如遇價(jià)格上漲停止供貨,除賠償損失外,應(yīng)按未供部分貨物的總金額 %向需方支付違約金;
3、如供方未按合同履行,需方有權(quán)通知供方解除合同;
4、需方如未按約付款,應(yīng)向供方支付逾期付款違約金,違約金每日按應(yīng)付款的萬分之 一 計(jì)算。
第十一條 爭(zhēng)議解決方式:
1、雙方協(xié)商解決;
2、協(xié)商不成由需方所在地人民法院解決。
本合同一式 肆 份,供需方各 壹 份,公司財(cái)務(wù)、項(xiàng)目財(cái)務(wù)各 壹 份。供 方: 需 方:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
一般貨物買賣合同范本 篇4
供方:____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務(wù):____________
需方:____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務(wù):____________
一、產(chǎn)品名稱、商標(biāo)、型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量、金額、供貨時(shí)間及數(shù)量
二、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限
________________________________________________________________
三、交(提)貨方式
________________________________________________________________
四、運(yùn)輸方式及到達(dá)站(港)的費(fèi)用負(fù)擔(dān)
________________________________________________________________
五、驗(yàn)收方式及提出異議的期限
________________________________________________________________
六、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收和費(fèi)用負(fù)擔(dān)
________________________________________________________________
七、超欠幅度、損耗及計(jì)算方法
________________________________________________________________
八、隨機(jī)配件、備品、工具供應(yīng)方法
________________________________________________________________
九、結(jié)算方式及期限
________________________________________________________________
十、違約責(zé)任
________________________________________________________________
十一、擔(dān)保
________________________________________________________________
十二、解決合同糾紛的方式
________________________________________________________________
十三、本合同于____年__月__日在____簽訂;有效期限:
________________________________________________________________
十四、其他約定事項(xiàng)
________________________________________________________________
供方
單位名稱:________(公章)代表人:________
委托代理人:________開戶銀行:________帳號(hào):________
電話:_____________年__月__日
需方
單位名稱:________(公章)代表人:________
委托代理人:________開戶銀行:________帳號(hào):________
一般貨物買賣合同范本 篇5
買方:____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務(wù):____________
賣方:____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務(wù):____________
買方和賣方在平等、自愿、互惠、互利原則上,經(jīng)充分協(xié)商簽訂本合同,雙方同意按下述條款全面履行:
第一條品名、規(guī)格、數(shù)量及單價(jià)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
第二條合同總值
第三條原產(chǎn)國別及制造廠商
第四條裝運(yùn)港
第五條目的港
第六條裝運(yùn)期
________分運(yùn):
________轉(zhuǎn)運(yùn):
第七條包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝,適合遠(yuǎn)洋及長途陸路運(yùn)輸,防潮、防濕、防震、防銹、耐野蠻裝卸,以確保貨物不致由上述原因受損,使之完好安全到達(dá)安裝或建筑工地。任何由于包裝不善所致任何損失均由賣方負(fù)擔(dān)。
第八條嘜頭
賣方必須用不褪色油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號(hào)、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持干燥”等字樣及下列嘜頭:
第九條保險(xiǎn)
在CIF條款下:
由賣方出資按110%發(fā)票金額投保。
在CFR條款下:裝運(yùn)后由買方投保。
第十條付款條件
1.買方在裝運(yùn)期前30天,通過________銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤消信用證,其金額為合同總值的____%,計(jì)____.該信用證在____銀行收到下列單證并核對(duì)無誤后承付(在分運(yùn)情況下,則按分運(yùn)比例承付)。
a.全套可議付已裝船清潔海運(yùn)提單,外加兩份副本,注明“運(yùn)費(fèi)已付”、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸________運(yùn)輸公司。
b.商業(yè)發(fā)票一式五份,注明合同號(hào)、信用證號(hào)和嘜頭。
c.裝箱單一式四份,注明每包裝貨物數(shù)量、毛重和凈重。
d.由制造廠家出具并由賣方簽字的品質(zhì)證明書一式三份。
e.已交付全套技術(shù)文件的確認(rèn)書一式兩份。
f.裝運(yùn)后即刻發(fā)給買方的已裝運(yùn)通知電報(bào)/電傳附本一份。
g.在CIF條款下
1.全套按發(fā)票金額110%投保____的保險(xiǎn)費(fèi)。
2.賣方在裝運(yùn)后10天內(nèi),須航空郵寄三套上述文件(f除外)一份寄給買方,兩份寄目的港____________運(yùn)輸公司。
3.銀行在收到合同中規(guī)定的、由雙方簽署的驗(yàn)收證明后,在____天內(nèi),承付合同金額的百分之________,金額為____.
4.按本合同第15條和18條,規(guī)定買方在付款時(shí)有權(quán)將應(yīng)由賣方支付的延期貨物罰款扣除。
5.所有發(fā)生在買方國境內(nèi)的銀行費(fèi)用應(yīng)由____方承擔(dān)。所有發(fā)生在買方國境外的銀行費(fèi)用應(yīng)由____方承擔(dān)。
第十一條裝運(yùn)條件
1.賣方必須在裝運(yùn)前40天向買方通知預(yù)訂的船只及其運(yùn)輸路線,供買方確認(rèn)。
2.賣方必須在裝運(yùn)前20天通知買方預(yù)計(jì)發(fā)貨時(shí)間、合同號(hào)、發(fā)票金額、發(fā)運(yùn)件數(shù)及每件的重量和尺碼。
3.賣方必須在裝船完畢后48小時(shí)內(nèi),以電報(bào)/電傳方式向買方通知貨物名稱、數(shù)量、毛重、發(fā)票金額、船名和啟運(yùn)日期。
4.如果任一單件貨物的重量達(dá)到或超過噸,長米,寬米,賣方須在裝船期前50天向買方提供5份詳細(xì)包裝圖紙,注明詳細(xì)的尺碼和重量,以便買方安排內(nèi)陸運(yùn)輸。
5.在CFR條款下:如果由于賣方未及時(shí)按11條第(3)款執(zhí)行,以致買方未能將貨物及時(shí)保險(xiǎn)而造成的一切損失,由賣方承擔(dān)。
第十二條技術(shù)文件
1.下述全套英文本技術(shù)文件一份必須隨每批貨物一同包裝發(fā)運(yùn):
a.基礎(chǔ)設(shè)計(jì)圖。
b.接線說明書、電路圖、氣/液壓連圖。
c.易磨損件的制造圖紙和說明書。
d.零配件目錄。
e.安裝、操作和維修說明書。
2.此外,在簽訂合同60天內(nèi),賣方必須向買方或最終用戶掛號(hào)航空郵寄本條第1項(xiàng)中規(guī)定的技術(shù)文件,否則,買方有權(quán)拒開信用證或付貨款。
第十三條保質(zhì)條款
賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝制造、嶄新、未曾使用,并在各方面與合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能相一致,在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下,賣方必須對(duì)合同貨物的正常使用給予____天的保證期,此保證期從貨物到達(dá)起開始計(jì)算。
第十四條檢驗(yàn)
1.賣方/制造廠商必須在交貨前全面、準(zhǔn)確地檢驗(yàn)貨物的質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量,簽發(fā)質(zhì)量證明書,證明所交貨物與合同中有關(guān)條款規(guī)定相符,但此證明書不作為貨物質(zhì)量、規(guī)格、性能和數(shù)量的最后依據(jù),賣方或制造廠商應(yīng)將記載檢驗(yàn)細(xì)節(jié)和結(jié)果的書面報(bào)告附在質(zhì)量說明書內(nèi)。
2.在貨物抵達(dá)目的地港之后,買方須申請(qǐng)____國商品檢驗(yàn)局(以下稱商檢局)就貨物質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量進(jìn)行初步檢驗(yàn),并簽發(fā)檢驗(yàn)證明書。如果發(fā)現(xiàn)到貨的質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量與合同不符,除應(yīng)由保險(xiǎn)公司或船方負(fù)責(zé)者外,買方在貨物抵達(dá)目的港后____天內(nèi)有權(quán)拒收貨物,向賣方索賠。
3.如果發(fā)現(xiàn)貨物的質(zhì)量和規(guī)格與合同規(guī)定不符或貨物在本合同第13條所述保證期內(nèi)被證明有缺陷,包括內(nèi)在缺陷或使用不適當(dāng)原材料,買方將安排商檢局檢驗(yàn),并有權(quán)依據(jù)檢驗(yàn)證書向賣方索賠。
4.如果由于某種不能預(yù)料的原因在合同有效期內(nèi)檢驗(yàn)證書不及辦妥,買方應(yīng)電告賣方延長商檢期____天。
第十五條索賠
1.若賣方對(duì)貨物與合同規(guī)定不符,且買方在本合同第13條、第14條規(guī)定的檢驗(yàn)和質(zhì)量保證期之內(nèi)提出索賠時(shí),賣方在征得買方同意后,須按下列之一種或幾種索賠:
a.同意買方退貨,并將所退貨物金額用合同規(guī)定的貨幣償還買方,并承擔(dān)因退貨造成的一切直接損失和費(fèi)用,包括:利息、銀行費(fèi)用、運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)、倉儲(chǔ)、碼頭裝卸費(fèi)以及監(jiān)管保護(hù)所退貨物的一切其他必要費(fèi)用。
b.按照貨物質(zhì)量低劣程度、損壞程度和買方蒙受損失金額將貨物貶值。
c.用符合合同規(guī)定的規(guī)格質(zhì)量和性能的新部件替換有瑕疵部件,并承擔(dān)買方所蒙受的一切直接損失及費(fèi)用,新替換部件的保質(zhì)期須相應(yīng)延長。
2.若賣方在收到買方上述索賠書后一個(gè)月之內(nèi)未予答復(fù),則視為賣方接受索賠。
第十六條不可抗力
1.如簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻,無法履約,履約期限則按照不可抗力影響履約的時(shí)間作相應(yīng)延長。
2.受阻方應(yīng)在不可抗力發(fā)生和終止時(shí)盡快電告另一方,并在事故發(fā)生后14天內(nèi)將主管機(jī)構(gòu)出具的事故證明書掛號(hào)航空郵寄給另一方認(rèn)可。
3.不可抗力事件持續(xù)超過120天,另一方有權(quán)用掛號(hào)航空寄書面通知,通知受阻一方終止合同,通知立即生效。
第十七條仲裁
由于執(zhí)行本合同而發(fā)生的一切爭(zhēng)執(zhí),應(yīng)通過友好協(xié)商解決,如果不能解決,按下述第項(xiàng)仲裁:
1.提交中國北京中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì),按照其程序仲裁。
2.提交雙方同意的第三國仲裁機(jī)構(gòu)仲裁。
仲裁機(jī)構(gòu)的裁決具有最終效力,雙方必須遵照?qǐng)?zhí)行。仲裁費(fèi)用敗訴一方承擔(dān),仲裁機(jī)構(gòu)另有裁定者除外。
仲裁期間,雙方應(yīng)繼續(xù)執(zhí)行除爭(zhēng)議部分之外的合同其他條款。
第十八條延期和罰款
如賣方不能按合同規(guī)定及時(shí)交貨,除因不可抗力事故之外,若賣方同意支付延期罰款,買方應(yīng)同意延期交貨,罰款通過議付行在議付時(shí)扣除,但是罰款額不得超過貨物總值的5%。罰金率按每星期0.5%計(jì)算。不足一星期者按一星期計(jì)。如果賣方交貨延期超過合同規(guī)定船期10星期,買方有權(quán)撤消合同,盡管撤消了合同,賣方仍須向買方立即支付規(guī)定罰款。
第十九條附加條款
本合同由雙方于____年__月__日在________國________市用____文簽署,正本一式__份,買賣雙方各執(zhí)__份,合同以下述款為生效方式:
1.立即生效。
2.合同簽署后____天內(nèi),由雙方交換確認(rèn)書后生效。
買方:____________
簽名:____________
賣方:____________
簽名:____________
簽署日期:____年__月__日
一般貨物買賣合同范本 篇6
賣 方:___ 地址:___ 郵碼:___ 電話:___
法定代表人:___ 職務(wù):___
買方:___ 地址:___ 郵碼:___ 電話:___
賣方與買方在平等、互利基礎(chǔ)上,經(jīng)雙方協(xié)商一致同意按下列條款履行,并嚴(yán)格信守。
第一條 貨物名稱、規(guī)格、包裝及質(zhì)量
第二條 數(shù)量、單價(jià)、總值
賣方有權(quán)在3%以內(nèi)多裝或少裝。上述價(jià)格內(nèi)包括給買方傭金____%按fob值計(jì)算。
第三條 裝運(yùn)期限
第四條 裝運(yùn)口岸
第五條 目的口岸
第六條 保險(xiǎn):由賣方按發(fā)票金額__%投保。
第七條 付款條件:買方應(yīng)通過買賣雙方同意的銀行,開立以賣方為受益人的、不可撤銷的、可轉(zhuǎn)讓和可分割的、允許分批裝運(yùn)和轉(zhuǎn)船的信用證。該信用證憑裝運(yùn)單據(jù)在________國的____ 銀行見單即付。該信用證必須在____前開出。信用證有效期為裝船后15天在________國到期。
第八條 單據(jù):賣方應(yīng)向銀行提供已裝船清潔提單、發(fā)票、裝箱單/重量單;如果本合同按cif條件,應(yīng)再提供可轉(zhuǎn)讓的保險(xiǎn)單或保險(xiǎn)憑證。
第九條 裝運(yùn)條件
1.載運(yùn)船只由賣方安排,允許分批裝運(yùn)并允許轉(zhuǎn)船。
2.賣方于貨物裝船后,應(yīng)將合同號(hào)碼、品名、數(shù)量、船只、裝船日期以電報(bào)通知買方。
第十條 品質(zhì)和數(shù)量/重量的異議與索賠:貨到目的口岸后,買方如發(fā)現(xiàn)貨物品質(zhì)及/或數(shù)量/重量與合同規(guī)定不符,除屬于保險(xiǎn)公司及/或船公司的責(zé)任外,買方可以憑雙方同意的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)證明向賣方提出異議。品質(zhì)異議須于貨到目的口岸之日起30天內(nèi)提出,數(shù)量/重量異議須于貨到目的口岸之日起15天內(nèi)提出,賣方應(yīng)于收到異議后30天內(nèi)答復(fù)買方。
第十一條 不可抗力
由于不可抗力使賣方不能在本合同規(guī)定期限內(nèi)交貨或者不能交貨,賣方不負(fù)責(zé)任。但賣方必須立即電報(bào)通知買方。如果買方提出要求,賣方應(yīng)以掛號(hào)函向買方提供由有關(guān)機(jī)構(gòu)出具的事故的證明文件。
第十二條 爭(zhēng)議解決途徑
因執(zhí)行本合同有關(guān)事項(xiàng)所發(fā)生的一切爭(zhēng)執(zhí),應(yīng)由雙方通過友好方式協(xié)商解決。如果不能取得協(xié)議時(shí),則在被告國家根據(jù)被告國家仲裁機(jī)構(gòu)的仲裁程序規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁決定是終局的,對(duì)雙方具有同等的約束力,仲裁費(fèi)用除非仲裁機(jī)構(gòu)另有決定外,均由敗訴一方負(fù)擔(dān)。
賣 方:____________(蓋章)
代表人:____________
買 方:____________(蓋章)
代表人:____________
____年__月__日
一般貨物買賣合同范本 篇7
甲方:__________________
乙方:__________________
甲方擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專利產(chǎn)品___________空調(diào)外機(jī)養(yǎng)護(hù)罩、內(nèi)機(jī)養(yǎng)護(hù)罩,現(xiàn)乙方愿以自身優(yōu)勢(shì)幫助甲方開展該產(chǎn)品的銷售。經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,本著平等互利的原則,達(dá)成如下協(xié)議:
一、合作方式
1、經(jīng)銷商。
要求:管理規(guī)范有一定規(guī)模的空調(diào)銷售、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn),首批進(jìn)貨________套以上,其中外機(jī)________套,內(nèi)機(jī)________套。
享受政策:由總代理直接供貨,享受相關(guān)優(yōu)惠政策和獎(jiǎng)勵(lì)。
2、代銷商。
由甲方提供各種型號(hào)產(chǎn)品共計(jì)________個(gè)的首批鋪貨,該批產(chǎn)品乙方無需立即付款,但是該批貨物如出現(xiàn)損壞或丟失,乙方必須承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
二、產(chǎn)品價(jià)格
全國統(tǒng)一零售價(jià):____元/套。
乙方提貨價(jià):_____元/套。
三、訂貨及結(jié)算方式
乙方根據(jù)需要由專人向甲方提出訂購要求:包括具體型號(hào)及數(shù)量等。提貨時(shí)付清貨款。
四、雙方權(quán)利與義務(wù)
乙方隨時(shí)了解產(chǎn)品庫存,做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)所缺型號(hào),起碼提早一天向甲方訂貨。不得向其它有總代理的區(qū)域進(jìn)行銷售,違者將取消經(jīng)銷的資格。
甲方應(yīng)積極配合乙方的銷售工作,并保證好產(chǎn)品的質(zhì)量。
五、其它
為了充分體現(xiàn)平等互利,實(shí)現(xiàn)合作雙贏,甲方提供以下優(yōu)惠政策,支持乙方的工作。
1、甲方把乙方每月總銷售量的_______%作為推廣費(fèi)返還給乙方
2、乙方的月銷售量達(dá)到______個(gè)以上,甲方按當(dāng)月乙方銷售額的________%進(jìn)行返利。
3、乙方可介紹和發(fā)展下級(jí)經(jīng)銷、代銷商。乙方發(fā)展的下級(jí)經(jīng)銷、代銷商直接由乙方供貨,如要求甲方供貨的,甲方按其當(dāng)月總銷售量的_______%獎(jiǎng)勵(lì)給乙方。
4、乙方一次性提貨________套以上甲方可免費(fèi)提供廣告位。
注:以上銷售量均以當(dāng)月提貨量為準(zhǔn),返利形式一般是產(chǎn)品。代銷商不享受以上返利政策。
本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
合同有效期_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
甲方:_____________________乙方:_____________________
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
一般貨物買賣合同范本 篇8
貨物買賣服務(wù)合同
買方: (下稱甲方) 賣方: (下稱乙方)
地址: 郵編:_ 地址: 郵編:_
電話: 傳真:_電話: 傳真:_
電子郵箱:__ 電子郵箱:__
甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,本著自愿及平等互利的原則,訂立本合同。
第一條 名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量
1.名稱、品種、規(guī)格:
(應(yīng)注明產(chǎn)品的牌號(hào)或商標(biāo))。
2.質(zhì)量,按下列第( )項(xiàng)執(zhí)行:
(1) 按照___標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(須注明按國家標(biāo)準(zhǔn)或部頒或企業(yè)具體標(biāo)準(zhǔn),如標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、編號(hào)和標(biāo)準(zhǔn)名稱等)。
(2) 按樣本,樣本作為合同的附件(應(yīng)注明樣本封存及保管方式)。
(3) 按雙方商定要求執(zhí)行,具體為:
_(應(yīng)具體約定產(chǎn)品質(zhì)量要求)。
第二條 數(shù)量和計(jì)量單位、計(jì)量方法
1.數(shù)量: 。
2.計(jì)量單位和方法:__。
3.交貨數(shù)量的正負(fù)尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計(jì)算方法:。
第三條 包裝方式和包裝品的處理:
_(應(yīng)盡可能注明所采用的包裝標(biāo)準(zhǔn)是否國家或主管部門標(biāo)準(zhǔn),自行約定包裝標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具體可行,包裝材料由誰供應(yīng),包裝費(fèi)用的負(fù)擔(dān)。)。
第四條 交貨方式:
1.交貨時(shí)間:___。
2.交貨地點(diǎn):___。
3.運(yùn)輸方式:___(注明由誰負(fù)責(zé)代辦運(yùn)輸)。
4.保 險(xiǎn):___(按情況約定由誰負(fù)責(zé)投保并具體規(guī)定投保金額和投保險(xiǎn)種)。
5.與買賣相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移:___。
第五條 驗(yàn)收:
1.驗(yàn)收時(shí)間:___。
2.驗(yàn)收方式:
__(如采用抽樣檢驗(yàn),應(yīng)注明抽樣標(biāo)準(zhǔn)或方法和比例)。
3.驗(yàn)收如發(fā)生爭(zhēng)議,由___檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)按___檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法,對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。
第六條 價(jià)格與貨款支付:
1.單價(jià):;總價(jià):_(明確幣種及大寫)。
2.貨款支付:
貨款的支付時(shí)間:;
貨款的支付方式:;
運(yùn)雜費(fèi)和其它費(fèi)用的支付時(shí)間及方式:__。
3.預(yù)付貨款:(根據(jù)需要決定是否需要預(yù)付貨款及金額、預(yù)付時(shí)間)。
第七條 提出異議的時(shí)間和方法:
1.甲方在驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號(hào)、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定,應(yīng)在妥為保管貨物的同時(shí),自收到貨物后日內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期間,甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方未及時(shí)提出異議或者自收到貨物之日起___日內(nèi)未通知乙方的,視為貨物合乎規(guī)定。
2.甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的,不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議后,應(yīng)在_日內(nèi)負(fù)責(zé)處理并通知甲方處理情況,否則,即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。
第八條 甲方違約責(zé)任:
1.甲方中途退貨的,應(yīng)向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。
2.甲方未按合同約定的時(shí)間和要求提供有關(guān)技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應(yīng)按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計(jì)算,向乙方支付違約金;如日內(nèi)仍不能提供的,按中途退貨處理。
3.甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的,應(yīng)按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之計(jì)算,向乙方支付逾期提貨的違約金,并承擔(dān)乙方實(shí)際支付的代為保管、保養(yǎng)的費(fèi)用。
4.甲方逾期付款的,應(yīng)按逾期貨款金額每日萬分之計(jì)算,向乙方支付逾期付款的違約金。
5.甲方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物的,應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的損失。
6.甲方如錯(cuò)填到貨的地點(diǎn)、接貨人,或?qū)σ曳教岢鲥e(cuò)誤異議,應(yīng)承擔(dān)乙方因此所受到的實(shí)際損失。
7.其它約定:_。
第九條 乙方的違約責(zé)任:
1.乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。
2.乙方所交貨物品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合同規(guī)定的,如甲方同意利用,應(yīng)按質(zhì)論價(jià);甲方不能利用的,應(yīng)根據(jù)具體情況,由乙方負(fù)責(zé)包換或包修,并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用。
3.乙方因貨物包裝不符合合同規(guī)定,須返修或重新包裝的,乙方負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此支出的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價(jià)部分。因包裝不當(dāng)造成貨物損壞或滅失的,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
4.乙方逾期交貨的,應(yīng)按照逾期交貨金額每日萬分之計(jì)算,向甲方支付逾期交貨的違約金,并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日,甲方有權(quán)終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
5.乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合約定,甲方在代保管期間實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,均應(yīng)由乙方承擔(dān)。
6.貨物錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,乙方除應(yīng)負(fù)責(zé)運(yùn)到合同規(guī)定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的實(shí)際合理費(fèi)用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的,甲方接到貨物后,仍可按合同約定的付款時(shí)間付款;合同約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商,甲方仍需要貨物的,乙方應(yīng)按數(shù)補(bǔ)交,并承擔(dān)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要貨物的,應(yīng)在接到乙方通知后__日內(nèi)通知乙方,辦理解除合同手續(xù),逾期不答復(fù)的,視為同意乙方發(fā)貨。
8.其它:___。
第十條 不可抗力:
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時(shí),應(yīng)在不可抗力事件結(jié)束后___日內(nèi)向?qū)Ψ酵▓?bào),以減輕可能給對(duì)方造成的損失,在取得有關(guān)機(jī)構(gòu)的不可抗力證明后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
第十一條 爭(zhēng)議解決:
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議,如雙方不能通過友好協(xié)商解決,均應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)深圳分會(huì),按照申請(qǐng)仲裁時(shí)該會(huì)實(shí)行的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的,對(duì)雙方均有約束力。
第十二條 附加條款:
買方:
賣方:
日期:
一般貨物買賣合同范本 篇9
買方:_________(下稱甲方)
地址:_________
郵編:_________
電話:_________
傳真:_________
電子郵箱:_________
賣方:_________(下稱乙方)
地址:_________
郵編:_________
電話:_________
傳真:_________
電子郵箱:_________
甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,本著自愿及平等互利的原則,訂立本合同。
第一條 名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量
1.名稱:_________
2.品種:_________
3.規(guī)格:_________(應(yīng)注明產(chǎn)品的牌號(hào)或商標(biāo))。
4.質(zhì)量,按下列第_________項(xiàng)執(zhí)行:
(1)按照_________標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(須注明按國家標(biāo)準(zhǔn)或部頒或企業(yè)具體標(biāo)準(zhǔn),如標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、編號(hào)和標(biāo)準(zhǔn)名稱等)。
(2)按樣本,樣本作為合同的附件(應(yīng)注明樣本封存及保管方式,附件略)。
(3)按雙方商定要求執(zhí)行,具體為:_________(應(yīng)具體約定產(chǎn)品質(zhì)量要求)。
第二條 數(shù)量和計(jì)量單位、計(jì)量方法
1.數(shù)量:_________。
2.計(jì)量單位和方法:_________。
3.交貨數(shù)量的正負(fù)尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計(jì)算方法:_________。
第三條 包裝方式和包裝品的處理
_________(應(yīng)盡可能注明所采用的包裝標(biāo)準(zhǔn)是否國家或主管部門標(biāo)準(zhǔn),自行約定包裝標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具體可行,包裝材料由誰供應(yīng),包裝費(fèi)用的負(fù)擔(dān))。
第四條 交貨方式
1.交貨時(shí)間:_________。
2.交貨地點(diǎn):_________。
3.運(yùn)輸方式:_________(注明由誰負(fù)責(zé)代辦運(yùn)輸)。
4.保險(xiǎn):_________(按情況約定由誰負(fù)責(zé)投保并具體規(guī)定投保金額和投保險(xiǎn)種)。
5.與買賣相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移:_________。
第五條 驗(yàn)收
1.驗(yàn)收時(shí)間:
_________。
2.驗(yàn)收方法:
_________(如采用抽樣檢驗(yàn),應(yīng)注明抽樣標(biāo)準(zhǔn)或方法和比例);
3.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):
_________;
4.由誰負(fù)責(zé)驗(yàn)收和試驗(yàn):
_________;
5.驗(yàn)收如發(fā)生爭(zhēng)議,由_________檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)按_________檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法,對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。
第六條 價(jià)格與貨款支付
1.單價(jià):_________;總價(jià):_________(明確幣種及大寫)。
2.貨款支付:
貨款的支付時(shí)間:_________;
貨款的支付方式:_________;
運(yùn)雜費(fèi)和其它費(fèi)用的支付時(shí)間及方式:_________。
3.預(yù)付貨款:_________(根據(jù)需要決定是否需要預(yù)付貨款及金額、預(yù)付時(shí)間)。
第七條 提出異議的時(shí)間和方法
1.甲方在驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號(hào)、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定,應(yīng)在妥善保管貨物的同時(shí),自收到貨物后_________日內(nèi)向乙方提出書面異議;在異議期間,甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方未及時(shí)提出異議或者自收到貨物之日起_________日內(nèi)未通知乙方的,視為貨物合乎規(guī)定。
2.甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的,不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議后,應(yīng)在_________日內(nèi)負(fù)責(zé)處理并通知甲方處理情況,否則,即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。
第八條 聲明及保證
甲方:
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。
乙方:
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。
第九條 保密
雙方保證對(duì)從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務(wù)的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。
第十條 甲方違約責(zé)任
(1)甲方中途退貨的,應(yīng)向乙方賠償退貨部分貨款的_________%違約金。
(2)甲方未按合同約定的時(shí)間和要求提供有關(guān)技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應(yīng)按順延交貨部分貨款金額每日萬分之_________計(jì)算,向乙方支付違約金;如_________日內(nèi)仍不能提供的,按中途退貨處理。
(3)甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的,應(yīng)按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之_________計(jì)算,向乙方支付逾期提貨的違約金,并承擔(dān)乙方實(shí)際支付的代為保管、保養(yǎng)的費(fèi)用。
(4)甲方逾期付款的,應(yīng)按逾期貨款金額每日萬分之_________計(jì)算,向乙方支付逾期付款的違約金。
(5)甲方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物的,應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的損失。
(6)甲方如錯(cuò)填到貨的地點(diǎn)、接貨人,或?qū)σ曳教岢鲥e(cuò)誤異議,應(yīng)承擔(dān)乙方因此所受到的實(shí)際損失。
(7)其它約定:_________。
第十一條 乙方的違約責(zé)任
(1)乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款_________%的違約金。
(2)乙方所交貨物品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合同規(guī)定的,如甲方同意利用,應(yīng)按質(zhì)論價(jià);甲方不能利用的,應(yīng)根據(jù)具體情況,由乙方負(fù)責(zé)包換或包修,并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用。
(3)乙方因貨物包裝不符合合同規(guī)定,須返修或重新包裝的,乙方負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此支出的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價(jià)部分。因包裝不當(dāng)造成貨物損壞或滅失的,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
一般貨物買賣合同范本 篇10
甲方:__________
乙方:__________
經(jīng)雙方協(xié)商一致,達(dá)成如下?lián)f(xié)議:
一、被保證的主債權(quán)種類
乙方自愿為丙方(債務(wù)人)與甲方__________________________買賣業(yè)務(wù)中所產(chǎn)生的債務(wù)提供擔(dān)保。乙方擔(dān)保的債務(wù)為每批貨款到期時(shí)未付的貨款,在丙方支付甲方該批貨款后,擔(dān)保責(zé)任自動(dòng)轉(zhuǎn)至下批未付貨款。
二、擔(dān)保方式
連帶責(zé)任保證擔(dān)保,即丙方在購銷合同(主合同)規(guī)定的貨款履行期屆滿沒有履行債務(wù)的,甲方可以要求丙方履行債務(wù),也可以要求乙方在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任。
三、擔(dān)保范圍
乙方應(yīng)當(dāng)就丙方與甲方業(yè)務(wù)中的全部債務(wù)承擔(dān)保證責(zé)任,包括逾期未付貨款及利息、違約金、損害賠償金和甲方為實(shí)現(xiàn)該債權(quán)的費(fèi)用支付等。
四、擔(dān)保期間:甲方與丙方業(yè)務(wù)中未付貨款償還期限屆滿之日起二年,即___________年______月______日起至___________年______月______日止。
五、其它約定
1、擔(dān)保期間,如果甲方需要轉(zhuǎn)讓擔(dān)保債權(quán)或?qū)忎N合同(主合同)進(jìn)行概括轉(zhuǎn)讓(權(quán)利義務(wù)整體轉(zhuǎn)讓),應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方,乙方的擔(dān)保責(zé)任不因甲方的債權(quán)轉(zhuǎn)讓或部分轉(zhuǎn)讓或購銷合同概括轉(zhuǎn)讓而解除,乙方仍需對(duì)新的債權(quán)人承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。
2、甲方與丙方在業(yè)務(wù)過程中,對(duì)購銷合同(主合同)數(shù)量、價(jià)款、合同履行期限(包括貨款的支付時(shí)間)等內(nèi)容的變更,無論是否經(jīng)過乙方同意,也不論是否減輕或加重乙方的擔(dān)保責(zé)任,乙方均應(yīng)對(duì)變更后的購銷合同(主合同)產(chǎn)生的債權(quán)按照本合同第四條的規(guī)定承擔(dān)全部擔(dān)保責(zé)任。
3、因本合同產(chǎn)生糾紛,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,向法院提起訴訟,訴訟管轄地依據(jù)購銷合同(主合同)確定。
4、本合同一式三份,甲乙丙各持一份。
甲方:__________
乙方:__________
時(shí)間:__________
一般貨物買賣合同范本 篇11
合同編號(hào):
貨物買賣
合 同 書
項(xiàng)目名稱:____________________________
采購人(甲方):______________________
地 址:_____________________________
供應(yīng)商(乙方):______________________
地 址:_____________________________
簽訂時(shí)間:____________________________
簽訂地點(diǎn):____________________________
有效期限:____________________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》等法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)友好協(xié)商,就甲方購買乙方_____________________________________事項(xiàng)簽訂本合同。
第一條 合同標(biāo)的
1、乙方根據(jù)甲方需求提供下列貨物,貨物名稱、規(guī)格及數(shù)量詳見“供貨一覽表”。
格式如下:
注:供貨一覽表需附相關(guān)服務(wù)承諾均作為本合同附件。
2、交貨數(shù)量的正負(fù)尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計(jì)算方法:____________。
第二條 交貨方式:
1、交貨時(shí)間:_______。
2、交貨地點(diǎn):_______。
3、運(yùn)輸方式:_______(注明由誰負(fù)責(zé)代辦運(yùn)輸及運(yùn)輸費(fèi)用的承擔(dān))。
4、保 險(xiǎn):_______(按情況約定由誰負(fù)責(zé)投保并具體規(guī)定投
保金額和投保險(xiǎn)種)。
5、與買賣相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移:___________。
第三條 合同總價(jià)款
本合同項(xiàng)下貨物總價(jià)款為(大寫)_________人民幣。
1、在簽訂此合同后的15個(gè)工作日內(nèi),甲方向乙方首次支付合同總價(jià)的_________%,即人民幣_(tái)_______元,大寫_________;余款_________%即人民幣_(tái)_______元,大寫_________,于貨物在_____年____月____日交付驗(yàn)收后的15個(gè)工作日內(nèi)付清。
2、乙方需在簽訂此合同并交貨完畢后的5個(gè)工作日內(nèi),向甲方提交完畢下列文件材料,由甲方財(cái)務(wù)處撥付款項(xiàng):
(1)由國家稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)制的正式發(fā)票,包括增值稅發(fā)票、普通發(fā)票和定額發(fā)票;
(2)經(jīng)甲方蓋章確認(rèn)的發(fā)票復(fù)印件;
(3)經(jīng)甲方簽署的驗(yàn)收單或區(qū)縣簽收單。
(4)合同副本。
3、本合同總價(jià)款是貨物設(shè)計(jì)、制造、包裝、倉儲(chǔ)、運(yùn)輸、安裝及驗(yàn)收合格之前及保修期內(nèi)備品備件發(fā)生的所有含稅費(fèi)用。
4、本合同總價(jià)款包含乙方應(yīng)當(dāng)提供的伴隨服務(wù)/售后服務(wù)費(fèi)用。
5、本合同執(zhí)行期間合同總價(jià)款不變。
6、付款采取以下第
(1)現(xiàn)金
(2)支票
(3)付款至指定賬戶
開戶名:
開戶行:
賬號(hào):
第四條 權(quán)利保證
乙方應(yīng)保證買方在使用該貨物或其任何一部分時(shí)不受第三方提出侵犯其專利權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)權(quán)或其他權(quán)利的起訴。一旦出現(xiàn)侵權(quán),乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。由此給甲方造成損失的,應(yīng)當(dāng)對(duì)甲方予以賠償。
第五條 質(zhì)量保證
1、乙方所提供的貨物應(yīng)當(dāng)滿足以下質(zhì)量要求質(zhì)量要求,則按國家有關(guān)部門最新頒布的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范為準(zhǔn)。)
2、乙方應(yīng)保證貨物是全新、未使用過的原裝合格正品,并完全符合合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能的要求。乙方應(yīng)保證其提供的貨物在正確安裝、正常使用和保養(yǎng)條件下,在其使用壽命內(nèi)具有良好的性能。
3、除合同另有規(guī)定外,乙方提供的全部貨物均應(yīng)按國家或主管部門的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的保護(hù)措施進(jìn)行包裝。如無相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的,雙方約定的該包裝應(yīng)適應(yīng)于遠(yuǎn)距離運(yùn)輸、防潮、防震、防銹和防野蠻裝卸,以確保貨物安全無損運(yùn)抵指定地點(diǎn)。由于包裝不善所引起的貨物損失均由
乙方承擔(dān)。每一包裝單元內(nèi)應(yīng)附詳細(xì)的裝箱單。包裝材料及包裝費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。
4、因貨物的質(zhì)量問題發(fā)生爭(zhēng)議的,應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)國家認(rèn)可的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)貨物質(zhì)量進(jìn)行鑒定。貨物符合標(biāo)準(zhǔn)的,鑒定費(fèi)由甲方承擔(dān);貨物不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,鑒定費(fèi)由乙方承擔(dān)。
5、雙方約定的貨物質(zhì)量保證期為內(nèi),乙方應(yīng)對(duì)由于設(shè)計(jì)、工藝或材料的缺陷所發(fā)生的任何不足或故障負(fù)責(zé),因此給甲方造成損失的,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。乙方同意按照以下方式承擔(dān)責(zé)任:
(1)乙方同意退貨并將貨款退還給買方,并承擔(dān)由此發(fā)生的一切損失和費(fèi)用,包括利息、銀行手續(xù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)、倉儲(chǔ)費(fèi)、裝卸費(fèi)以及為保護(hù)退回貨物所需的其它必要費(fèi)用。
(2)根據(jù)貨物低劣程度、損壞程度以及甲方退回貨物所遭受損失的金額,經(jīng)買賣雙方商定降低貨物的價(jià)格。
(3)用符合合同規(guī)定的規(guī)格、質(zhì)量和性能要求的新零件、部件和/或設(shè)備來更換有缺陷的部分和/修補(bǔ)缺陷部分,乙方應(yīng)承擔(dān)一切費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn)并負(fù)擔(dān)買方蒙受的全部直接損失費(fèi)用。同時(shí),乙方應(yīng)相應(yīng)延長修補(bǔ)和/或更換件的質(zhì)量保證期。
第六條 驗(yàn)收
1、貨物的到貨驗(yàn)收包括:型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、及貨物包裝是否完好。
2、乙方應(yīng)將所提供貨物的配件(含裝箱清單、用戶手冊(cè)、原廠保修卡、隨機(jī)資料)及隨機(jī)工具等交付甲方;乙方不能完整交付貨物及本款規(guī)定的單證和工具的,視為未按合同約定交貨,乙方負(fù)責(zé)補(bǔ)齊,因此導(dǎo)致逾期交付的,由乙方承擔(dān)相關(guān)的違約責(zé)任。
3、甲方應(yīng)當(dāng)在到貨后的(_________)個(gè)工作日內(nèi)對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收;需要乙方對(duì)貨物或系統(tǒng)進(jìn)行安裝調(diào)試的,甲方應(yīng)在貨物安裝調(diào)試完畢后的(_________)個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的,由甲方簽署驗(yàn)收單并加蓋單位公章。
4、甲方在驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號(hào)、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定,應(yīng)在妥為保管貨物的同時(shí),自收到貨物后____日內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期間,甲方有權(quán)拒付合同約定的尾款。
5、乙方在接到甲方書面異議后,應(yīng)在_____日內(nèi)負(fù)責(zé)處理并通知甲方處理情況,否則,即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。
第七條 伴隨服務(wù)/售后服務(wù)
1、乙方應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章和“三包”規(guī)定以及合同所附的“服務(wù)承諾”提供服務(wù)。
2、除前款規(guī)定外,乙方還應(yīng)提供下列服務(wù):
(1)貨物的現(xiàn)場(chǎng)安裝、調(diào)試和/或啟動(dòng)監(jiān)督;
(2)就貨物的安裝、啟動(dòng)、運(yùn)行及維護(hù)等對(duì)甲方人員進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn)。
第八條 違約責(zé)任
1、甲方在合約同定期內(nèi)無正當(dāng)理由拒收貨物、拒付貨物款的,由甲方向乙方支付違約金,按逾期提貨部分貨款金額每日千分之____計(jì)算 2、乙方逾期交貨的,應(yīng)按照逾期交貨金額每日千分之____計(jì)算,向甲方支付逾期交貨的違約金,并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日,甲方有權(quán)終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
3、乙方所交付的貨物品種、型號(hào)、規(guī)格不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收。甲方拒收的,應(yīng)根據(jù)具體情況,由乙方負(fù)責(zé)包換或包修,并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用。換貨、修理后仍不能滿足要求的,甲方有權(quán)解除合同,乙方應(yīng)當(dāng)退還甲方已經(jīng)支付的金額, 4、在乙方承諾的或國家規(guī)定的質(zhì)量保證期內(nèi)(取兩者中最長的期限),如經(jīng)乙方兩次維修或更換,貨物仍不能達(dá)到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),甲方有權(quán)退貨,乙方應(yīng)退回全部貨款,并支付合同總價(jià) %的違約金。
5、乙方未按本合同的規(guī)定和“服務(wù)承諾”提供伴隨服務(wù)/售后服務(wù)的,應(yīng)按合同總價(jià)款的_________%向甲方承擔(dān)違約責(zé)任。
6、乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合約定,甲方在代保管期間實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,均應(yīng)由乙方承擔(dān)。
7、貨物錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,乙方除應(yīng)負(fù)責(zé)運(yùn)到合同規(guī)定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的實(shí)際合理費(fèi)用和逾期交貨的違約金。
8、乙方提前交貨的,甲方接到貨物后,仍可按合同約定的付款時(shí)間付款;合同約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商,甲方仍需要貨物的,乙方應(yīng)按數(shù)補(bǔ)交,并承擔(dān)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要貨物的,應(yīng)在接到乙方通知后__日內(nèi)通知乙方,辦理解除合同手續(xù),逾期不答復(fù)的,視為同意乙方發(fā)貨。
9、其它:_______________。
10、乙方在承擔(dān)上述一項(xiàng)或多項(xiàng)違約責(zé)任后,仍應(yīng)繼續(xù)履行合同規(guī)定的義務(wù)(甲方解除合同的除外)。甲方未能及時(shí)追究乙方的任何一項(xiàng)違約責(zé)任并不表明甲方放棄追究乙方該項(xiàng)或其他違約責(zé)任。
第九條 破產(chǎn)終止合同
如果乙方破產(chǎn)或無清償能力,甲方可在任何時(shí)候以書面形式通知乙方終止合同而不給乙方補(bǔ)償。該終止合同將不損害或影響甲方已經(jīng)采取或?qū)⒁扇〉娜魏涡袆?dòng)或補(bǔ)救措施的權(quán)力。
第十條 合同的變更、終止和轉(zhuǎn)讓
1、對(duì)合同的任何修改和變更,合同一方須向另一方發(fā)出書面通知,并得到另一方的同意。
2、任何對(duì)合同條款的變更或修改均須甲乙雙方簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。
3、未經(jīng)甲方允許,乙方不得擅自部分或全部轉(zhuǎn)讓其應(yīng)履行的合同義務(wù)。
第十一條 不可抗力條款
1、本合同中不可抗力事件系指買賣雙方在締結(jié)合同時(shí)所不能預(yù)見的、并且它的發(fā)生及其后果是無法避免和無法克服的事件,諸如戰(zhàn)爭(zhēng)、嚴(yán)重火災(zāi)、水災(zāi)、洪水、臺(tái)風(fēng)、地震、國家政策法規(guī)的變更和修改等。
2、由于不可抗力致使合同無法履行的,受不可抗力影響一方應(yīng)立即將不能履行本合同的事實(shí)書面通知對(duì)方,并在不可抗力發(fā)生之日起 15 天內(nèi)提供有關(guān)相關(guān)政府部門或公證機(jī)關(guān)出具的證明文件。
3、由于不可抗力的原因,阻止、限制、延遲或干擾雙方履行本合同,本合同執(zhí)行時(shí)間可根據(jù)中止的時(shí)間相應(yīng)順延,免除雙方因不可抗力所延遲或阻止的部分合同的履行責(zé)任,但是,雙方應(yīng)采取合理的措施避免或消除該等造成不履行的原因,并且一旦該等原因被消除,則雙方應(yīng)就合同的履行及后續(xù)問題進(jìn)行協(xié)商,按照該事件對(duì)合同履行的影響程度,決定繼續(xù)履行合同或終止合同。
4、一方遲延履行后發(fā)生不可抗力的,仍應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任
第十二條 解決合同糾紛的方式
1、甲、乙雙方在合同履行過程中發(fā)生的一切爭(zhēng)議,由雙方及時(shí)協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí),雙方同意由北京仲裁委員會(huì)仲裁。
2、仲裁費(fèi)由敗訴方負(fù)擔(dān)。
3、仲裁期間,除正在進(jìn)行仲裁部分外,合同其它部分繼續(xù)執(zhí)行。除非仲裁部分與合同其他部分的履行存在時(shí)間上的先后關(guān)系。 第十三條 合同生效及其他
1、乙方應(yīng)當(dāng)在簽訂合同時(shí)向甲方提供其合法經(jīng)營的證明文件,并作為本合同的附件。
2、簽訂本合同時(shí),雙方確認(rèn)的合同附件為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同,同等法律效力。
3、本合同自雙方法定代表人簽字并加蓋公章之日起生效。
4、本合同一式_________份,甲乙雙方各執(zhí)_________份,_________份交計(jì)生委財(cái)務(wù)處存檔。
甲方(購買人): 乙方(供應(yīng)商):
(蓋章) (蓋章)
法定代表人:_________ 法定代表人:_________ 聯(lián) 系 人:_________ 聯(lián) 系 人:_________ 電 話:_________ 電 話:_________
開戶銀行:___________
帳號(hào):_______________
年 月 日 年 月 日
一般貨物買賣合同范本 篇12
中外貨物買賣合同(二)
合同號(hào):______________
簽字日期:____________________
賣方:中國________________公司
地址:________________________
電報(bào)掛號(hào):____________________
電傳:________________________
買方:______國____________公司
地址:________________________
電報(bào)掛號(hào):____________________
電傳:________________________
雙方同意按下列條款由賣方出售,買方購進(jìn)下列貨物:
1.貨物名稱、規(guī)格包裝及嘜頭
2.數(shù)量
3.單價(jià)
4.總值
賣方有權(quán)在____%以內(nèi)多裝或少裝
5.裝運(yùn)期限:____________________________________
6.裝運(yùn)口岸:____________________________________
7.目的口岸:____________________________________
8.保險(xiǎn):由賣方按發(fā)票金額110%投保。
9.付款條件:
買方應(yīng)通過買賣雙方同意的銀行,開立以賣方為受益人的、不可撤銷的、可轉(zhuǎn)讓和可分割的、允許分批裝運(yùn)和轉(zhuǎn)船的信用證。該信用證憑裝運(yùn)單據(jù)在中國的中國銀行見單即付。該信用證必須在______________前開出。信用證有效期為裝船后____天在中國到期。
10.單據(jù):賣方應(yīng)向議付銀行提供已裝船清潔提單(或集裝箱運(yùn)輸?shù)囊蜒b船提單)、發(fā)票、品質(zhì)證明、數(shù)量/重量鑒定書;如果本合同按CIF條件,應(yīng)再提供可轉(zhuǎn)讓的保險(xiǎn)單或保險(xiǎn)憑證。
11.裝運(yùn)條件(CIF/C&F)
1.載運(yùn)船只由賣方安排,允許分批裝運(yùn)、允許轉(zhuǎn)船、允許集裝箱運(yùn)輸。
2.賣方于貨物裝船后,應(yīng)將合同號(hào)碼、品名、數(shù)量、船名、裝船日期以電報(bào)通知買方。
12.品質(zhì)與數(shù)量、質(zhì)量的異議與索賠:貨到目的口岸后,買方如發(fā)現(xiàn)貨物品質(zhì)及/或數(shù)量/重量與合同規(guī)定不符,除屬于保險(xiǎn)公司及/或船公司的責(zé)任外,買方可以憑雙方同意的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)證明向賣方提出異議。品質(zhì)異議須于貨到目的口岸之日起30天內(nèi)提出,數(shù)量/重量異議須于貨到目的口岸之日起15天內(nèi)提出。賣方應(yīng)于收到異議后30天內(nèi)答復(fù)買方。
13.人力不可抗拒:由于人力不可抗拒事故,使賣方不能在本合同規(guī)定期限內(nèi)交貨或者不能交貨,賣方不負(fù)責(zé)任。但賣方必須立即以電報(bào)通知買方。如買方提出要求,賣方應(yīng)以掛號(hào)函向買方提供由中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)或有關(guān)機(jī)構(gòu)出具的發(fā)生事故的證明文件。
14.仲裁:凡因執(zhí)行本合同或與本合同有關(guān)事項(xiàng)所發(fā)生的一切爭(zhēng)執(zhí),應(yīng)由雙方通過友好方式協(xié)商解決。如果不能達(dá)成協(xié)議時(shí),則在被告國家根據(jù)被告國仲裁機(jī)構(gòu)的仲裁程序規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁決定是終局的,對(duì)雙方具有同等約束力。仲裁費(fèi)用除仲裁機(jī)構(gòu)另有決定外,均由敗訴一方負(fù)擔(dān)。
15.補(bǔ)充條款:__________________________________________________________
本合同正本共2份,采用中、英(略)文書就,兩種文字具有同等效力。簽字后正式生效,雙方各執(zhí)1份為憑。
賣方 買方
一般貨物買賣合同范本 篇13
房屋買賣合同糾紛案民事上訴狀
上訴人(原審被告):某某建設(shè)集團(tuán)有限公司,住所地:某某市某某鎮(zhèn)。
法定代表人:某某 職務(wù):董事長。
被上訴人(原審原告):某某,男,漢族,19 年 月 日出生,住某某市某某區(qū)某某北路 號(hào)111室。
原審被告:某某建設(shè)集團(tuán)有限公司某某分公司,住所地:某某火炬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)某某北村32號(hào)。
負(fù)責(zé)人:某某,經(jīng)理。
上訴請(qǐng)求:
1、依法撤銷某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(20 )某某民初字第1000號(hào)民事判決,發(fā)回重審;或駁回被上訴人的訴訟請(qǐng)求;或直接予以改判。
2、一、二審訴訟費(fèi)用由被上訴人承擔(dān)。
事實(shí)和理由:
上訴人因不服某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(20 ) 高民初字第1000號(hào)民事判決書,現(xiàn)提起上訴。
一、該判決對(duì)被告的辯稱,存在遺漏和曲解。
該判決稱“被告某某建設(shè)集團(tuán)某某分公司稱:對(duì)原告的訴訟請(qǐng)求及事實(shí)和理由沒有異議,對(duì)原告提供證據(jù)的真實(shí)性予以認(rèn)可”。而某某分公司真實(shí)意思是,對(duì)原告起訴的與其發(fā)生的房屋買賣合同糾紛的法律關(guān)系是存在的,但對(duì)于原告訴訟請(qǐng)求的事實(shí)和理由以及據(jù)以證明的相關(guān)證據(jù)存在異議的,且原告起訴的證據(jù)是非常不足的。該判決稱“被告某某建設(shè)集團(tuán)稱:要求某某公司與原告協(xié)商解決”,眾所周知要求調(diào)解不屬相對(duì)人抗辯,將被告要求調(diào)解作為辯稱內(nèi)容顯然文不對(duì)題,更非被告的真實(shí)辯稱意思表示。而被告某某建設(shè)集團(tuán)的真實(shí)辯稱意見則與某某分公司以上真實(shí)辯稱意見相同。可是,該判決卻斷章取義,未將被告的真實(shí)答辯意見記入筆錄,導(dǎo)致了該判決認(rèn)定事實(shí)和適用法律錯(cuò)誤,從而作出了完全傾斜于原告和絕對(duì)不利于被告的裁決。顯有失公平。
二、該判決認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。
(一)該判決對(duì)原告訴請(qǐng)的返還本金1987196.54元予以認(rèn)定,但原告稱該款項(xiàng)是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項(xiàng),該事實(shí)在該判決書中并無闡述,本案案由是房屋買賣合同糾紛,購房款是現(xiàn)金還是欠款,以及支付或欠款時(shí)間、金額的來源是該案的基本內(nèi)容,但該判決均未查明并列入判決書,顯而易見本案的事實(shí)是不清的。
(二)該判決認(rèn)定某某東龍房產(chǎn)與被告之間已結(jié)算完畢,不欠其工程款為解除合同的前題。可事實(shí)是,結(jié)算并未辦理完畢,且房屋買賣合同既然合法有效,解除合同與第三人結(jié)算款項(xiàng)并無直接因果關(guān)系。另:該判決認(rèn)定,原告要求解除合同,被告亦同意解除。殊不知本案被告有二,是哪個(gè)被告亦同意?該判決認(rèn)定的事實(shí)顯含糊其辭。
(三)該判決認(rèn)定事實(shí)證據(jù)不足。本案原告提供的證據(jù),僅有一份收條和房屋轉(zhuǎn)讓清單兩份證據(jù)。并且,判決書未載明本案原告舉證、被告質(zhì)證和法院認(rèn)證過程的事實(shí)。上訴人不得不對(duì)本案庭審程序是否合法產(chǎn)生了質(zhì)疑。
上訴人認(rèn)為,未經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證和法院認(rèn)證的證據(jù),不能作為定案的依據(jù)。
三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失,沒有事實(shí)和法律依據(jù)。本案案由是房屋買賣合同糾紛,即便合同無效,也只須返還購房價(jià)款,至于雙方存在的經(jīng)濟(jì)損失必須有經(jīng)濟(jì)損失的客觀存在,且對(duì)損失的承擔(dān)應(yīng)當(dāng)按照過錯(cuò)責(zé)任由雙方分擔(dān)。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實(shí)依據(jù),該判決也未認(rèn)定房屋買賣合同無效的過錯(cuò)責(zé)任,更沒有按過錯(cuò)責(zé)任分擔(dān)所謂的經(jīng)濟(jì)損失。
尤其是,該判決支持原告返還購房款是1987197.54元,并支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息,按本金3698770.80元計(jì)算。上訴人認(rèn)為,該判決,既未對(duì)所謂本金的數(shù)額和來源予以查實(shí)確認(rèn),且對(duì)20__年9月14日三年多以前已經(jīng)了結(jié)超過訴訟時(shí)效的錢款的利息在該判決中再作認(rèn)定。顯而易見,該判決顯失公平。
四、該判決程序違法。
本案案情復(fù)雜,不但涉及承攬工程款項(xiàng)的結(jié)算,涉及房屋的抵押,還涉及房屋買賣合同的效力,且訴訟標(biāo)的也較大。顯不屬案情簡單、爭(zhēng)議不大的簡易案件,故本判決采用獨(dú)任審判在程序上也是錯(cuò)誤的。同時(shí),該判決書中明確載明原審被告要求與原告協(xié)商解決,那么,法院應(yīng)當(dāng)主持調(diào)解,并在判決書中闡明調(diào)解成立或調(diào)解不成的原因和過程,為何不是調(diào)解結(jié)案而是直接判決呢?對(duì)此,上訴人認(rèn)為,原審法院對(duì)本案的判決,當(dāng)事人有調(diào)解要求而法院不調(diào)解,那么顯見法院有強(qiáng)行判決之嫌。故上訴人認(rèn)為,對(duì)本案的審判,原審法院存在程序上的違法也是明顯的。
綜上所述,本案原審判決存在認(rèn)定事實(shí)不清,適用法律錯(cuò)誤,程序違法的嚴(yán)重問題。為此,望貴院充分考慮上訴人的上訴理由,依法維護(hù)上訴人的合法權(quán)益,支持上訴人的上訴請(qǐng)求!謝謝!
此致
某某市中級(jí)人民法院
上訴人: 某某建設(shè)集團(tuán)有限公司
20年 月日
一般貨物買賣合同范本 篇14
甲方:
乙方:
根據(jù)《合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》的有關(guān)規(guī)定,為明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂此合同。
一、適用法律法規(guī):國家有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件均對(duì)本合同具有約束力。
二、工程名稱:成都銳凱機(jī)電有限公司生產(chǎn)車間A1、B1
工程地點(diǎn):清白江工業(yè)園區(qū)施工工藝要求:防火涂料涂膜厚度必須符合國標(biāo)。備注:質(zhì)量及施工標(biāo)準(zhǔn):按國家現(xiàn)行質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和施工技術(shù)驗(yàn)收規(guī)范執(zhí)行。
承包方式:包公包料
工程內(nèi)容包括:按圖紙和實(shí)際需要。
三、合同單價(jià)x元/㎡
合同總價(jià):工程量暫定x㎡,總價(jià)款x元,大寫
注:結(jié)算經(jīng)實(shí)際鋼結(jié)構(gòu)展開面積發(fā)生的涂刷面積為準(zhǔn)。
四、甲方主要責(zé)任
1.甲方負(fù)責(zé)向乙方進(jìn)行工程、技術(shù)、質(zhì)量、工期、安全交底,監(jiān)督焊工處理好焊口(焊口干凈、飽滿、達(dá)到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn))
2.為乙方提供施工條件,其中包括現(xiàn)場(chǎng)的水、電、腳手架等。
3.向乙方提供其現(xiàn)場(chǎng)施工人員的住宿和材料庫房。
4.負(fù)責(zé)工程施工過程中的檢驗(yàn)和驗(yàn)收。
5.甲方在乙方進(jìn)場(chǎng)后,向乙方出示鋼結(jié)構(gòu)電焊驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,以證明現(xiàn)場(chǎng)已具備涂刷作業(yè)條件。
五、乙方的主要責(zé)任
1.乙方對(duì)其雇傭的施工人員進(jìn)行資格審查并有責(zé)任保證其人員的人身安全。施工現(xiàn)場(chǎng)因違章作業(yè)發(fā)生的傷亡事故,由乙方自行負(fù)責(zé)其經(jīng)濟(jì)賠償,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任及經(jīng)濟(jì)賠償。
2.雇傭人員的身體素質(zhì)和技術(shù)水平能夠滿足工作需要,工人最小不得小于18周歲,不得超過55周歲。進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的施工人員必須購買意外傷害保險(xiǎn)。
3.乙方必須提供材料廠家的檢驗(yàn)報(bào)告、合格證及相關(guān)資料。
4.乙方嚴(yán)格按照鋼結(jié)構(gòu)涂刷施工工藝操作,保證施工質(zhì)量。
5.在質(zhì)保期間內(nèi),如屬于乙方質(zhì)量問題需要維修,乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修服務(wù);如因認(rèn)為破壞或者其他一切非正常損壞原因需要維修,甲乙雙方共同協(xié)商,乙方終身成本維修。
6.乙方負(fù)責(zé)防火涂料施工消防驗(yàn)收。
7.乙方進(jìn)場(chǎng)后,嚴(yán)格遵守現(xiàn)場(chǎng)管理制度,配合甲方項(xiàng)目經(jīng)理的管理。
六、付款方式及期限
1.乙方進(jìn)場(chǎng)3日內(nèi),甲方預(yù)付總工程款的30%作為定金;
2.工程完工50%,甲方支付30%;
3、全部面涂刷完畢3個(gè)工作日內(nèi)雙方按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后5日內(nèi)甲方應(yīng)付清工程余款,即工程總款的40%。
4.變更工程項(xiàng)目的,甲方應(yīng)按雙方協(xié)商好的價(jià)格支付涂刷完成工程款的同時(shí)一并支付給乙方。
七、工期
1.合同工期:按甲方進(jìn)度要求,從進(jìn)場(chǎng)施工之日起個(gè)晴天內(nèi),完成本工程。
2.以下情況造成工期延誤雙方確認(rèn)后可以順延。
(1)不可抗力,其中包括地震、江澇、戰(zhàn)爭(zhēng)等。
(2)設(shè)計(jì)變更原因。
(3)業(yè)主原因。
八、雙方違約責(zé)任
1.合同生效后,擅自撤除合同一方,應(yīng)按合同總金額的`10%作為違約金付給對(duì)方。
2.無正當(dāng)理由,甲方在應(yīng)付款日期不付款,乙方催討時(shí)仍不付款,乙方有權(quán)停止施工,由此所造成的后果由甲方承擔(dān)。
3.甲方未按合同規(guī)定付款,或甲方原因而造成延遲完工,每逾期一天,按本合同工程價(jià)款的1‰支付給乙方。
4.乙方不能按合同工期竣工或施工質(zhì)量達(dá)不到國家規(guī)范要求,乙方必須返工修理,因返工造成的工期延誤,每延誤一天乙方則支付甲方本合同工程款的1‰.
九、附則
1.本合同一經(jīng)簽訂便具有法律效力,單方無權(quán)終止合同。
2.本合同在執(zhí)行過程中,發(fā)生糾紛與矛盾時(shí)由雙方協(xié)商解決,在協(xié)商無果的情況下可依法向所在地人民法院提起訴訟。
3.本合同一式二份,甲方一份,乙方一份,合同具有同等法律效力。未盡事宜可經(jīng)雙方協(xié)商后列入補(bǔ)充條款,之后補(bǔ)充條款與正文具有同等效力。
甲方(公章):乙方(公章):
法定代表人(簽字):法定代表人(簽字):
一般貨物買賣合同范本 篇15
甲方: 身份證號(hào):
乙方: 身份證號(hào):
甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商,就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜,達(dá)成如下一致:
一、買賣標(biāo)的和數(shù)量:甲方將下列貨物賣與乙方:名 稱 ( ) 規(guī)格或型號(hào)( )。
二、單價(jià)和貨款總額:雙方約定的價(jià)格條款是:( )
三、交貨時(shí)間和交貨數(shù)量:交貨時(shí)間為( )
四、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式和運(yùn)輸費(fèi)用的承擔(dān):雙方確定的交貨地點(diǎn)為: ( )運(yùn)輸方式( ) 運(yùn)費(fèi)由乙方承擔(dān),不計(jì)算入本合同的貨物單價(jià)中。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收條款:雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是:( ) 乙方在甲方貨物到達(dá)交貨地點(diǎn)的當(dāng)天應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織人員進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權(quán)拒絕接收。
七、損失風(fēng)險(xiǎn):貨物在送達(dá)交貨地點(diǎn)前的損失風(fēng)險(xiǎn)由甲方承擔(dān),其后的損失風(fēng)險(xiǎn)由乙方承擔(dān)
八、貨物所有權(quán):在乙方如數(shù)、及時(shí)地支付完畢本合同約定的貨款前,甲方擁有對(duì)出賣貨物的所有權(quán),乙方有義務(wù)保證不因乙方的原因而導(dǎo)致甲方的上述權(quán)利受到限制或者剝奪。
九、貨款結(jié)算和支付:支付方式為:( )
十、知識(shí)產(chǎn)權(quán):甲方保證對(duì)所出賣的貨物擁有合法、完整的知識(shí)產(chǎn)權(quán),否則因此而造成乙方損失的,甲方予以充分賠償。在本合同約定的有效期限屆滿、合同履行完畢或者雙方一致同意終止時(shí),本合同得以終止
十四、合同的生效:本合同經(jīng)雙方簽章后生效。
十五、爭(zhēng)議的解決:因履行本合同發(fā)生爭(zhēng)議的,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),提交原告住所地的人民法院裁決。
十六、合同文本:本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。
甲方(簽名):
乙方(簽名):
年 月 日
一般貨物買賣合同范本 篇16
依照《中華人民共和國民法典》,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同并嚴(yán)肅執(zhí)行。
本合同共____頁第____頁簽訂地點(diǎn)____________簽訂時(shí)間______年__月__日
合同編號(hào)_________號(hào)
買受人
代表人
出賣人
代表人
訂貨單位
郵政編碼
供貨單位
郵政編碼
結(jié)算單位
電話
結(jié)算單位
電話
通訊地址
傳真
通訊地址
傳真
結(jié)算銀行
帳號(hào)
結(jié)算銀行
帳號(hào)
結(jié)算方式
結(jié)算期限
稅登記號(hào)
代簽合同單位代表
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
到站
整車
記事
驗(yàn)收方式及期限:
收貨單位
零擔(dān)
通訊地址
交貨方式
出賣人
運(yùn)輸方式
交貨地點(diǎn)
買受人
產(chǎn)品名稱
型號(hào)規(guī)格
單位
數(shù)量
單價(jià)元
總價(jià)元
交貨時(shí)間
運(yùn)雜費(fèi)何方承負(fù):
一季度
二季度
三季度
四季度
包裝要求及費(fèi)用:
金額總計(jì)
違約責(zé)任
出賣人不能交貨,向買受人償付不能交貨貨款總值%的違約金買受人中途退貨,向出賣人償付退貨部分貨款總值%的違約金其余違約責(zé)任,雙方均按《中華人民共和國民法典》的規(guī)定承擔(dān)。協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下列第______種方式解決:提交______仲裁委員會(huì)仲裁;依法向人民法院起訴。
鑒證意見:經(jīng)辦人:
鑒證機(jī)關(guān)
年月日
爭(zhēng)議解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人
雙方商定的其它事項(xiàng)另附,本合同附件____份
此合同一式份,出賣人份,買受人份,鑒證機(jī)關(guān)份。
地質(zhì)機(jī)構(gòu)儀器產(chǎn)品買賣合同附表
地質(zhì)
本合同共____頁第____頁簽訂日期____年__月__日出賣人合同編號(hào):______號(hào)
序號(hào)
產(chǎn)品名稱
規(guī)格、型號(hào)或圖號(hào)
單位
數(shù)量
交貨期
單位
金額
備注
一季度
二季度
三季度
四季季度
一般貨物買賣合同范本 篇17
合同編號(hào):
) 立存量房買賣合同人 出賣人(甲方): 買受人(乙方): 根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,經(jīng)協(xié)商一致訂立本合同,以資共同遵守。
第一條 甲方出賣存量房的具體狀況如下:
(一) 存量房坐落在____市 【區(qū)】 【路】 號(hào) 幢
室(車庫等部位: ),權(quán)屬證號(hào)為:
,類型:
,用途:,結(jié)構(gòu):。
(二)建筑面積平方米(含【
】【 】面積平方米)。 (三)隨存量房同時(shí)轉(zhuǎn)讓的設(shè)備(非存量房附屬設(shè)備)及裝飾情況(詳見附件一)。
(四)甲方轉(zhuǎn)讓存量房的相關(guān)關(guān)系(包括抵押、租賃、相鄰等其他關(guān)系)(詳見附件四)。 甲方已如實(shí)陳述存量房權(quán)屬狀況、設(shè)備、裝飾情況和相關(guān)關(guān)系;乙方已對(duì)甲方上述轉(zhuǎn)讓的存量房具體狀況充分了解,自愿買受該存量房。
第二條
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,同意上述存量房轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣計(jì) (大寫): 仟 佰
拾
萬 仟 佰 拾 元,元。 乙方的付款方式和付款期限由甲、乙雙方在本合同附件二中約定。乙方交付存量房價(jià)款后,甲方應(yīng)開具收款憑證。
第三條
甲、乙雙方同意,甲方于年____月____日前騰空該存量房,并通知乙方進(jìn)行驗(yàn)收交接。乙方應(yīng)在收到通知之日起____日內(nèi)對(duì)存量房及其裝飾、設(shè)備情況進(jìn)行查驗(yàn)。查驗(yàn)后簽訂存量房屋交接書,并將存量房鑰匙交給乙方即為存量房交付。
第四條
甲方承諾,自本合同簽訂之日起至該存量房驗(yàn)收交接期間,凡已納入本合同附件一的各項(xiàng)存量房裝飾及附屬設(shè)施被損壞或被拆除的,應(yīng)按其價(jià)值 元向乙方支付賠償金。
第五條
甲、乙雙方確認(rèn),本合同簽訂之后日內(nèi),甲、乙雙方共同向房產(chǎn)管理部門申請(qǐng)存量房轉(zhuǎn)移登記手續(xù)。
第六條
上述存量房毀損、滅失風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任自該存量房交付之日起由乙方承擔(dān)。
第七條
本合同生效后,甲、乙雙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定繳納稅、費(fèi),由甲方乙方交納國家稅、費(fèi)元。 存量房轉(zhuǎn)讓價(jià)款,應(yīng)與____市“基準(zhǔn)房價(jià)”接近,否則,應(yīng)由房產(chǎn)管理部門給予確認(rèn),以確認(rèn)的價(jià)款作為征收稅費(fèi)的依據(jù)。 在上述存量房產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移占有前未支付的物業(yè)管理、水、電、氣、電訊等其他費(fèi)用,在本合同附件三中約定。
第八條
乙方未在本合同規(guī)定期限內(nèi)支付轉(zhuǎn)讓存量房價(jià)款的,甲、乙雙方同意按下列方式處理。
一、逾期未超過____日的,乙方應(yīng)按日向甲方支付本合同
第二條約定存量房價(jià)款萬分之 的違約金,合同繼續(xù)履行。
二、逾期超過____日后,乙方未支付轉(zhuǎn)讓存量房價(jià)款給甲方的,甲方有權(quán)單方解除合同,乙方應(yīng)按日向甲方支付本合同
第二條約定轉(zhuǎn)讓存量房價(jià)款萬分之的違約金。如果乙方愿意繼續(xù)履行合同,經(jīng)甲方同意,合同繼續(xù)履行。
第九條
甲方未按本合同
第三條約定期限交接存量房的,甲、乙雙方同意按下列方式處理。
一、逾期未超過____日的,甲方應(yīng)按日向乙方支付本合同
第二條約定轉(zhuǎn)讓存量房價(jià)款萬分之的違約金,合同繼續(xù)履行。
二、逾期超過____日后,甲方應(yīng)按日向乙方支付本合同
第二條約定轉(zhuǎn)讓存量房價(jià)款萬分之的違約金。乙方解除合同的,甲方應(yīng)自收到乙方解除合同通知到達(dá)之日起____日內(nèi),退還全部已付款。如果甲方愿意繼續(xù)履行合同,經(jīng)乙方同意,合同繼續(xù)履行。
第十條
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,在不違反有關(guān)法律、法規(guī)的前提下,訂立的補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議,為買賣合同不可分割的一部分。本合同補(bǔ)充條款與正文條款不一致的,以補(bǔ)充條款為準(zhǔn)。
一、
二、
第十一條甲、乙雙方同意委托房產(chǎn)管理部門存量房資金托管中心
分中心對(duì)存量房轉(zhuǎn)讓價(jià)款實(shí)行托管。 本合同約定以外的,委托經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)辦理的其他事項(xiàng)、權(quán)限,由甲、乙雙方分別在《房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)合同》中進(jìn)行約定。
第十二條
甲、乙雙方在履行本合同過程中若發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的,按下述第 種方式解決:
1、向合肥仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;
2、依法向人民法院起訴。
第十三條
本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,
一份、房產(chǎn)管理部門一份。
第十四條
本合同自甲、乙雙方簽訂之日起生效
一般貨物買賣合同范本 篇18
買方:___________________________
地址:___________________________
郵碼:___________________________
電話:___________________________
法定代表人:_____________________
職務(wù):___________________________
賣方:___________________________
地址:___________________________
郵碼:___________________________
電話:___________________________
法定代表人:_____________________
職務(wù):___________________________
買賣雙方遵循平等、自愿、互利、互惠原則協(xié)商并達(dá)成如下協(xié)議,共同信守。
第一條品名、規(guī)格、數(shù)量及單位
__________________________________________________________
第二條合同總值
__________________________________________________________
第三條原產(chǎn)國別及制造廠商
__________________________________________________________
第四條裝運(yùn)港
__________________________________________________________
第五條目的港
__________________________________________________________
第六條裝運(yùn)期
分運(yùn):__________________________
轉(zhuǎn)運(yùn):__________________________
第七條包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝,適合遠(yuǎn)洋和長途陸路運(yùn)輸,防潮 防濕、防震、防銹、耐野蠻裝卸。任何由于賣方包裝不善而造成的損失由賣方負(fù)擔(dān)。
第八條嘜頭
賣方須用不褪色油漆于每件包裝上印刷包裝編號(hào)、尺碼、凈重、提吊位置及“此端向上”、“小心輕放”、“切勿受潮”等字樣及下列嘜頭:
第九條保險(xiǎn)
裝運(yùn)后由買方投保。
第十條付款條件
1.買方在收到備貨電傳通知后及裝運(yùn)期前30天,開立以賣方為受益人的不可撤銷信用證,其金額為合同總值的______________%,計(jì)___________。____________行收到下列單證經(jīng)核對(duì)無誤后,承付信用證款項(xiàng)(如果分運(yùn),應(yīng)按分運(yùn)比例承付):
a.全套可議付已裝船清潔海運(yùn)提單,外加兩套副本,注明“運(yùn)費(fèi)待收”,空白抬頭,空白背書,已通知到貨口岸________運(yùn)輸公司。
b.商業(yè)發(fā)票一式五份,注明合同號(hào),信用證號(hào)和嘜頭。
c.裝箱單一式四份,注明每包裝物數(shù)量,毛重和凈重。
d.由制造廠家出具并由賣方簽署的品質(zhì)證明書一式三份。
e.提供全套技術(shù)文件的確認(rèn)書一式兩份。
2.賣方在裝船后10天內(nèi),須掛號(hào)航空郵寄三套上述文件,一份寄買方,兩份寄目的港________運(yùn)輸公司。
3.____銀行收到合同中規(guī)定的,經(jīng)雙方簽署的驗(yàn)收證明后,承付合同總值的____%,金額為________。
4.買方在付款時(shí),有權(quán)按合同第十五、十八條規(guī)定扣除應(yīng)由賣方支付的延期罰款金額。
5.一切在中國境內(nèi)的銀行費(fèi)用均由____方承擔(dān),一切在中國境外的銀行費(fèi)用均由____方承擔(dān)。
第十一條裝運(yùn)條款
1.賣方必須在裝運(yùn)期前45天,用電報(bào)/電傳向買方通知合同號(hào)、貨物品名、數(shù)量、發(fā)票金額、件數(shù)、毛重、尺碼及備貨日期,以便買方安排訂倉。
2.如果貨物任一包裝達(dá)到或超過重____噸,長____米,寬____米,高_(dá)___米,賣方應(yīng)在裝船前50天,向買方提供五份包裝圖紙,說明詳細(xì)尺碼和每件重量,以便買方安排運(yùn)輸。
3.買方須在預(yù)計(jì)船抵達(dá)裝運(yùn)港日期前10天,通知賣方船名,預(yù)計(jì)裝船日期,合同號(hào)和裝運(yùn)港船方代理,以便賣方安排裝船。如果需要更改載裝船只,提前或推后船期,買方或船方代理應(yīng)及時(shí)通知賣方。如果貨船未能在買方通知的抵達(dá)日期后30天內(nèi)到達(dá)裝運(yùn)港,從第31天起,在裝運(yùn)港所發(fā)生的一切倉儲(chǔ)和保險(xiǎn)費(fèi)由買方承擔(dān)。
4.船 期抵達(dá)裝運(yùn)港后,如果賣方未能備貨待裝,一切空倉費(fèi)和滯期費(fèi)由賣方承擔(dān)。
甲方:乙方:日期:
一般貨物買賣合同范本 篇19
賣方:________________ (以下簡稱甲方)
地址:___________________
郵編:___________________
電話:___________________
傳真:___________________
電子郵箱:_______________
買方:________________ (以下簡稱乙方) 地址:___________________ 郵編:___________________ 電話:___________________ 傳真:___________________ 電子郵箱:_______________
甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商,本著自愿及平等互利的原則,就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜,達(dá)成如下一致:
第一條:名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量
1、名稱:___________________
2、品種:___________________
3、規(guī)格:___________________
4、質(zhì)量,按下列第 項(xiàng)執(zhí)行:
⑴按照 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(須注明按國家標(biāo)準(zhǔn)或部頒或企業(yè)具體標(biāo)準(zhǔn),如標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、編號(hào)和標(biāo)準(zhǔn)名稱等)。 ⑵按樣本,樣本作為合同的附件(應(yīng)注明樣本封存及保管方式)
⑶按雙方商定要求執(zhí)行,具體為: (應(yīng)具體約定產(chǎn)品質(zhì)量要求)。
第二條:數(shù)量和計(jì)量單位、計(jì)量方法
1、數(shù)量:_____________________________
2、計(jì)量單位和方法:
3、交貨數(shù)量的正負(fù)尾差、合理磅差和在途自然增減量規(guī)定及計(jì)算方法
第三條:包裝方式和包裝品的處理
第四條:交貨方式
1、交貨時(shí)間:___________________
(如甲方在約定時(shí)間不能按期交貨,乙方允許甲方順延交貨日期15天)。
2、交貨地點(diǎn):___________________
3、運(yùn)輸方式:___________________
4、保險(xiǎn):_______________________
5、與買賣相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移:___________________ 。
第五條:驗(yàn)收
驗(yàn)收時(shí)間:___________________
第六條:損失風(fēng)險(xiǎn)
貨物在送達(dá)交貨地點(diǎn)前的損失風(fēng)險(xiǎn)由甲方承擔(dān),其后的損失風(fēng)險(xiǎn)由乙方承擔(dān)。
第七條:價(jià)格與貨款支付
1、單價(jià):___________________
2、總價(jià):___________________
3、貨款支付
貨款的支付時(shí)間:___________________
貨款的支付方式:___________________
第八條:提出異議的時(shí)間和方法
1、乙方在驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號(hào)、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定,應(yīng)在妥善保管貨物的同時(shí),自收到貨物后 日內(nèi)向甲方提出書面的異議;乙方未及時(shí)提出異議的,視為貨物合乎規(guī)定。
2、乙方因使用、保管、保養(yǎng)不善等自身原因造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的,不得提出異議。
第九條:甲方違約責(zé)任
1、甲方不能交貨的,則乙方有權(quán)解除合同,并有權(quán)要求甲方返還已支付的款項(xiàng),乙方自愿放棄主張定金責(zé)任。
2、甲方所交貨物的品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合約定的,乙方如同意利用貨物,應(yīng)按質(zhì)論價(jià);如乙方不能利用的,應(yīng)依據(jù)具體情況,由甲方負(fù)責(zé)調(diào)換、修理、所產(chǎn)生的費(fèi)用由甲方支付。
第十條:乙方違約責(zé)任
1、乙方若自提貨物未按甲方通知的日期或合同約定的日期提貨的,應(yīng)以實(shí)際逾期提貨天數(shù),每日按貨物總額的 %向甲方支付違約金。
2、乙方逾期付款的,應(yīng)按逾期付款金額每日 %計(jì)算,向甲方支付違約金或一次性支付違約金 。
3、甲方為維權(quán)而支出的所有費(fèi)用(包含但不限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)用、交通費(fèi)等)均由乙方承擔(dān)。 第十一條:爭(zhēng)議的處理
本合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的由甲方所在地人民法院處理。
第十二條:本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,甲乙雙方也可達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議具有同等的法律效力。
第十三條:本合同自雙方或雙方法定代表人或授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。
甲方(蓋章):___________________ 乙方(蓋章):___________________
代表(簽字):___________________ 代表(簽字):___________________
_________年_______月_______ 日 _________年_________ 月_____ 日 簽訂地:_______________________ 簽訂地:_______________________
一般貨物買賣合同范本 篇20
合同編號(hào):_____________________
甲方(托運(yùn)人):_____________________
乙方(承運(yùn)人):_____________________
甲、乙雙方經(jīng)過協(xié)商,根據(jù)_____有關(guān)規(guī)定,訂立貨物運(yùn)輸合同,條款如下:
一、貨物運(yùn)輸期限從________年________月________日起到________年________月________日為止。
二、甲方委托乙方運(yùn)輸,運(yùn)輸方式為________運(yùn)輸,該批貨物總重量________噸。
發(fā)貨地點(diǎn):________________________________
收貨地點(diǎn):________________________________
三、甲方須按照貨物買賣合同約定的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)貨物進(jìn)行包裝。
四、乙方須按照運(yùn)單的要求,在約定的期限內(nèi),將貨物運(yùn)到甲方指定的地點(diǎn),交給甲方指定的收貨人。
五.甲方付乙方的運(yùn)輸費(fèi)用為:到交貨點(diǎn)每噸(車)運(yùn)費(fèi)為________元本批合計(jì)費(fèi)用為大寫:________元(元),乙方將貨物交給甲方指定的收貨人及開具全額運(yùn)輸費(fèi)用發(fā)票之日起____日內(nèi)甲方支付全部運(yùn)輸費(fèi)用。
六、乙方在將貨物交給收貨人時(shí),同時(shí)應(yīng)協(xié)助收貨人親筆簽收貨物以作為完成運(yùn)輸義務(wù)的證明。如乙方聯(lián)系不上收貨人時(shí),應(yīng)及時(shí)通知甲方,甲方有責(zé)任協(xié)助乙方及時(shí)通知收貨人提貨。
七、甲方交付乙方承運(yùn)的貨物乙方對(duì)此應(yīng)予以高度重視,避免暴曬、雨淋,確保包裝及內(nèi)容物均完好按期運(yùn)達(dá)指定地點(diǎn)。運(yùn)輸過程中如發(fā)生貨物丟失、短少、損壞、污染等問題,乙方應(yīng)確認(rèn)數(shù)量并按照甲方賣出時(shí)價(jià)格全額賠償。
八、因發(fā)生自然災(zāi)害等不可抗力造成貨物無法按期運(yùn)達(dá)目的地時(shí),乙方應(yīng)將情況及時(shí)通知甲方并取得相關(guān)證明,以便甲方與客戶協(xié)調(diào);非因自然災(zāi)害等不可抗力造成貨物無法按時(shí)到達(dá),乙方須在最短時(shí)間內(nèi)運(yùn)至甲方指定的收貨地點(diǎn)并交給收貨人,且賠償逾期承運(yùn)給甲方造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。
九、本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向甲方住所地提起訴訟。
十、本協(xié)議一式________份,雙方各持________份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(章):________________________ 乙方(章):________________________
________年________月________日 ________年________月________日
一般貨物買賣合同范本 篇21
合同號(hào):_________
簽字日期:_________
賣 方:中國_________公司
地 址:_________
電報(bào)掛號(hào):_________
電傳:_________
買 方:_________國_________公司
地 址:_________
電報(bào)掛號(hào):_________
電傳:_________
雙方同意按下列條款由賣方出售,買方購進(jìn)下列貨物:
1) 貨物名稱、規(guī)格包裝及嘜頭 │(2) 數(shù)量 │ (3) 單價(jià)│
(4) 總值
(5)裝運(yùn)期限:_________
(6)裝運(yùn)口岸:_________
(7)目的口岸:_________
(8)保險(xiǎn):由賣方按發(fā)票金額110%投保。
(9)付款條件:
買方應(yīng)通過買賣雙方同意的銀行,開立以賣方為受益人的、不可撤銷的、可轉(zhuǎn)讓和可分割的、允許分批裝運(yùn)和轉(zhuǎn)船的信用證。該信用證憑裝運(yùn)單據(jù)在中國的中國銀行見單即付。該信用證必須在_________前開出。信用證有效期為裝船后_________天在中國到期。
(10)單據(jù):賣方應(yīng)向議付銀行提供已裝船清潔提單(或集裝箱運(yùn)輸?shù)囊蜒b船提單)、發(fā)票、品質(zhì)證明、數(shù)量/重量鑒定書;如果本合同按cif條件,應(yīng)再提供可轉(zhuǎn)讓的保險(xiǎn)單或保險(xiǎn)憑證。
(11)裝運(yùn)條件(cif/c&f)
1.載運(yùn)船只由賣方安排,允許分批裝運(yùn)、允許轉(zhuǎn)船、允許集裝箱運(yùn)輸。
2.賣方于貨物裝船后,應(yīng)將合同號(hào)碼、品名、數(shù)量、船名、裝船日期以電報(bào)通知買方。
(12)品質(zhì)與數(shù)量、質(zhì)量的異議與索賠:貨到目的口岸后,買方如發(fā)現(xiàn)貨物品質(zhì)及/或數(shù)量/重量與合同規(guī)定不符,除屬于保險(xiǎn)公司及/或船公司的責(zé)任外,買方可以憑雙方同意的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)證明向賣方提出異議。品質(zhì)異議須于貨到目的口岸之日起30天內(nèi)提出,數(shù)量/重量異議須于貨到目的口岸之日起15天內(nèi)提出。賣方應(yīng)于收到異議后30天內(nèi)答復(fù)買方。
(13)人力不可抗拒:由于人力不可抗拒事故,使賣方不能在本合同規(guī)定期限內(nèi)交貨或者不能交貨,賣方不負(fù)責(zé)任。但賣方必須立即以電報(bào)通知買方。如買方提出要求,賣方應(yīng)以掛號(hào)函向買方提供由中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)或有關(guān)機(jī)構(gòu)出具的發(fā)生事故的證明文件。
(14)仲裁:凡因執(zhí)行本合同或與本合同有關(guān)事項(xiàng)所發(fā)生的一切爭(zhēng)執(zhí),應(yīng)由雙方通過友好方式協(xié)商解決。如果不能達(dá)成協(xié)議時(shí),則在被告國家根據(jù)被告國仲裁機(jī)構(gòu)的仲裁程序規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁決定是終局的,對(duì)雙方具有同等約束力。仲裁費(fèi)用除仲裁機(jī)構(gòu)另有決定外,均由敗訴一方負(fù)擔(dān)。
甲方:乙方:日期:
一般貨物買賣合同范本 篇22
甲方:__________
乙方:__________
一、貨物明細(xì):
________石材,單價(jià)4000元/M3,數(shù)量150M3。
________石材,單價(jià)4000元/M3,數(shù)量350M3。
二、合同總值
為人民幣_(tái)_________元。(大寫人民幣_(tái)_________元整)
三、付款條件:
1、合同預(yù)付款為合同總額的30%即人民幣_(tái)_________元于合同簽訂之日支付。
2、貨物到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)甲方驗(yàn)收合格后當(dāng)日支付70%即人民幣壹佰肆拾萬元。乙方同時(shí)給予正式發(fā)票和質(zhì)量保證函。
四、交貨條款:
1、交貨日期:于支付訂金之日起__________日交貨。即________年________月________日。
2、交貨地點(diǎn):________
五、糾紛解決方式:
1、合同一式兩份,簽字后雙方各執(zhí)一份,均具有同等的法律效力。
2、本合同在甲乙雙方代表簽字蓋章后,以雙方最后簽字日期為生效日。
3、一切由本合同引起的或與本合同有關(guān)的爭(zhēng)執(zhí),甲乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商后不能解決時(shí),應(yīng)提交北京市仲裁委員會(huì)或提起訴訟。
甲方:________乙方:________
簽字日期:________簽字日期:________
