商品房買賣簡易合同（精選3篇）
商品房買賣簡易合同 篇1
合同編號：_________
商 品 房 買 賣 合 同 說 明
1. 本合同文本為標(biāo)準文本。簽約之前，買受人應(yīng)當(dāng)仔細閱讀本合同內(nèi)容，對合同條款及專業(yè)用詞理解不一致的，可向當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)行政主管部門咨詢。
2. 本合同所稱商品房是指由房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營機構(gòu)開發(fā)建設(shè)并出售的房屋。
3. 為體現(xiàn)合同雙方的自愿原則，本合同文本中相關(guān)條款后都有空白行，供雙方自行約定或補充約定。雙方當(dāng)事人可以對文本條款的內(nèi)容進行修改、增補或刪減。合同簽訂生效后，未被修改的文本印刷文字視為雙方同意內(nèi)容。
4. 對合同文本中涉及到的選擇、填寫內(nèi)容以手寫項為優(yōu)先。
5. 對合同文體【 】中選擇內(nèi)容、空格部位填寫及其他需要刪除或添加的內(nèi)容，雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商確定。【 】中選擇內(nèi)容，以劃√方式選定;對于實際情況未發(fā)生或買賣雙方不作約定時，應(yīng)在空格部位打×，以示刪除。
6. 在簽訂合同前，出賣人應(yīng)當(dāng)向買受人出示應(yīng)當(dāng)由出賣人提供的有關(guān)證書，證明文件。
7. 本合同條款由中華人民共和國建設(shè)部和國家工商行政管理局負責(zé)解釋。
商 品 房 買 賣 合 同
合同雙方當(dāng)事人：__________
出賣人：__________
注冊地址：__________
營業(yè)執(zhí)照注冊號：__________
企業(yè)資質(zhì)證書號：__________
法定代表人：__________ 聯(lián)系電話：__________
郵政編碼：__________
委托代理人：__________ 地址：__________ 聯(lián)系電話：__________
委托代理機構(gòu)：__________
注冊地址：__________
營業(yè)執(zhí)照注冊號：__________
法定代表人：__________ 聯(lián)系電話：__________
郵政編碼：__________
買受人：__________
【本人】 姓名：__________ 國籍：__________【身份證】
地址：__________
郵政編碼：__________ 聯(lián)系電話：__________
【委托代理人】 姓名：__________ 國籍：__________
地址：__________
郵政編碼：__________ 聯(lián)系電話：__________
根據(jù)國家《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣商品房達成如下協(xié)議：
第一條 項目建設(shè)依據(jù)。
出賣人以 出讓 方式取得位于 號 編號為 的地塊的土地使用權(quán)。【土地證號】為 號。
該地塊土地面積為 平方米，規(guī)劃用途為 ，土地使用年限自 年 月 日至 年 月 日。
出賣人經(jīng)批準，在上述地塊上建設(shè)商品房，【現(xiàn)定名】 。建設(shè)工程規(guī)劃許可證號為 ，施工許可證號 。
施工許可期限：開工日期 年 月 日;竣工期限 年 月 日;規(guī)劃文號：高規(guī)管 號、市高規(guī)建技 號。容積率：
第二條 商品房銷售依據(jù)。
買受人購買的商品房為【預(yù)售商品房】。預(yù)售商品房批準機關(guān)為 ，商品房預(yù)售許可證號為 。
第三條 買受人所購商品房的基本情況。
買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房，其房屋平面圖見本合同附件一，房號以附件一上表示為準)為本合同第一條規(guī)定的項目中的：
。
該商品房的用途為 住宅 ,屬 結(jié)構(gòu)，層高為 米，建筑層數(shù)地上 層，地下 層。
該商品房陽臺是【非封閉式】。
該商品房【合同約定】建筑面積共 平方米，其中，套內(nèi)建筑面積 平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積 平方米(有關(guān)公共部位與公用房屋分攤建筑面積構(gòu)成說明見附件二)。
第四條 計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按下述第2種方式計算該商品房價款：
×1、按建筑面積計算，該商品房單價為(人民幣)每平方米×元，總金額(人民幣)仟佰拾萬仟佰拾×元角分整。
√2、按套內(nèi)建筑面積計算，該商品房單價為(人民幣)每平方米 元，總金額(人民幣)仟 佰 拾 萬 仟
佰 拾 元角分整。
×3、按套(單元)計算，該商品房總價款為(人民幣)仟佰拾萬仟佰拾×元角分整。
×4、
第五條 面積確認及面積差異處理。
根據(jù)當(dāng)事人選擇的計價方式，本條規(guī)定以【套內(nèi)建筑面積】(本條款中均簡稱面積)為依據(jù)進行面積確認及面積差異處理。
當(dāng)事人選擇按套計價的，不適用本條約定。
合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的，以產(chǎn)權(quán)登記面積為準。
商品房交付后，產(chǎn)權(quán)登記面積與合同約定面積發(fā)生差異，雙方同意按第1種方式進行處理：
√1、雙方自行約定：
該商品房單價不變，出賣人和買受人按照產(chǎn)權(quán)登記的套內(nèi)建筑面積計算該商品房總價款，多退少補，互不計息;因設(shè)計變更造成套內(nèi)建筑面積差異，雙方不解除合同的，面積處理按上述約定執(zhí)行;公攤面積誤差不發(fā)生多退少補 。
×2、雙方同意按以下原則處理：
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)的，據(jù)實結(jié)算房價款;
(2)面積誤差比絕對值超出3%時，買受人有權(quán)退房。
買受人退房的，出賣人在買受人提出退房之日起30天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人，并按利率付給利息。
買受人不退房的，產(chǎn)權(quán)登記面積大于合同約定面積時，面積誤差比在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔(dān)，產(chǎn)權(quán)歸買受人。產(chǎn)權(quán)登記面積小于合同登記面積時，面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
產(chǎn)權(quán)登記面積-合同約定面積
面積誤差比=────────────────×100%
合同約定面積
因設(shè)計變更造成面積差異，雙方不解除合同的，應(yīng)當(dāng)簽署補充協(xié)議。
第六條 付款方式及限期。
買受人按下列第 種方式按期付款：
1、一次性付款
買受人于簽訂本合同時一次性支付全部房款計人民幣 元整 (￥)。
2、分期付款
買受人共分二期付款，首付款計人民幣 元整(￥ )應(yīng)于 年 月 日前付清，第二期房款計人民幣 元整(￥ )應(yīng)于 年 月 日前付清。
3、其他方式
買受人于簽訂本合同時支付總房款的 %以上計人民幣 元整 (￥)，余款計人民幣 元整 (￥)于簽訂本合同之日起30日內(nèi)以銀行按揭方式支付。
買受人于簽訂本合同時支付總房款的 %以上計人民幣 元整 (￥)，余款計人民幣 元整 (￥)于公積金受理之日/取得房屋預(yù)告登記證明之日/取得房屋交易和產(chǎn)權(quán)告知書之日起60日內(nèi)以公積金/組合式支付。
買受人于簽訂本合同時支付總房款的 %以上計人民幣 元整(￥ );余款計人民幣 元整(￥ )于公積金受理之日/取得房屋預(yù)告登記證明之日/取得房屋交易和產(chǎn)權(quán)告知書之日起60日內(nèi)以鐵路公積金的方式支付;若鐵路公積金不予足額批準貸款的，買受人應(yīng)在10日內(nèi)以現(xiàn)金方式補足部分房款。
第七條 買受人逾期付款的違約責(zé)任。
買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款，按下列第1種方式處理：
√1.按逾期時間，分別處理(不作累加)
(1)逾期在90日之內(nèi)，自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實際全額支付應(yīng)付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之3的違約金，合同繼續(xù)履行;
(2)逾期超過90日后，出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的，買受人按累計應(yīng)付款的5%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的，經(jīng)出賣人同意，合同繼續(xù)履行，自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實際全額支付應(yīng)付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之4的違約金。
本條中的逾期應(yīng)付款指依照本合同第六條規(guī)定的到期應(yīng)付款與該期實際已付款的差額;采取分期付款的，按相應(yīng)的分期應(yīng)付款與該期的實際已付款的差額確定。
×2、
第八條 交付期限。
出賣人應(yīng)當(dāng)在 年 月 日前，將符合國家和桂林市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 《關(guān)于印發(fā)建設(shè)工程竣工驗收有關(guān)規(guī)定的通知》(市住房建設(shè)局《關(guān)于印發(fā)建設(shè)工程竣工驗收有關(guān)規(guī)定的通知》)(市住建{20__｝9號) 的有關(guān)規(guī)定及本合同約定的其他交房條件的商品房交付買受人使用。
但如遇下列特殊原因，除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外，出賣人可據(jù)實予以延期：
1、遭遇不可抗力，且出賣人在發(fā)生之日起90日內(nèi)告知買受人的;
2、因不可抗力(含異常天氣、異常地質(zhì)狀況、政府或公用事業(yè)部門行為、公共壟斷、自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、暴亂等)或突發(fā)性社會事件(如罷工、靜坐、游行示威等)或買受人逾期付款等原因;
3、因國家、地方重大政治、經(jīng)濟政策實施，或國家、地方有關(guān)法令、規(guī)范性文件等實施導(dǎo)致工期、開發(fā)進度、驗收等受到影響的;
4、因政府有關(guān)部門調(diào)整規(guī)劃、臨時限制行為導(dǎo)致工期受到影響的，或停水、停電導(dǎo)致停工的(以有關(guān)部門文件、通知或報紙刊登的相關(guān)預(yù)告、通知或監(jiān)理單位的施工記錄為準);
5、因氣候異常停工的(以監(jiān)理單位的施工記錄為準);其他按國家或地方政策法規(guī)或規(guī)章規(guī)定可以順延施工工期的情形出現(xiàn)的。
因上述原因使出賣人可能延期交樓或延期辦理 產(chǎn)權(quán)證的，出賣人應(yīng)在上述事件發(fā)生后九十日內(nèi)書面通知買受人，并向買受人提供相關(guān)證明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效證明文件(如報紙、政府部門及相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門資料、催繳通知等)。對因上述原因而發(fā)生延期交房或辦理《不動產(chǎn)權(quán)證書》的，出賣人有權(quán)相應(yīng)順延并無需承擔(dān)違約責(zé)任。
第九條 出賣人逾期交房的違約責(zé)任。
除本合同第八條規(guī)定的特殊情況外，出賣人如未按本合同規(guī)定的期限將該商品房交付買受人使用，按下列第1種方式處理：
1、按逾期時間，分別處理(不作累加)
(1)逾期不超過90日，自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止，出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之3的違約金，合同繼續(xù)履行;
(2)逾期超過90日后，買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的，出賣人應(yīng)當(dāng)自買受人解除合同通知到達之日起30天內(nèi)退還全部已付款，并按買受人累計已付款的5%向買受人支付違約金。買受人要求繼續(xù)履行合同的，合同繼續(xù)履行，自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止，出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之4的違約金。
×2、
第十條 規(guī)劃、設(shè)計變更的約定。
經(jīng)規(guī)劃部門批準的規(guī)劃變更，設(shè)計單位同意的設(shè)計變更導(dǎo)致下列影響到買受人所購商品房質(zhì)量或使用功能的，出賣人應(yīng)當(dāng)在有關(guān)部門批準同意之日起10日內(nèi)，書面通知買受人：
(1)該商品房結(jié)構(gòu)形式、戶型、空間尺寸、朝向;
;
買受人有權(quán)在通知到達之日起15日內(nèi)做出是否退房的書面答復(fù)。買受人在通知到達之日起15日內(nèi)未作出書面答復(fù)的，視同接受變更。出賣人未在規(guī)定時限內(nèi)通知買受人的，買受人有權(quán)退房。
買受人退房的，出賣人須在買受人提出退房要求之日起30天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人，并按中國人民銀行公布的同期活期存款利率付給利息。買受人不退房的，應(yīng)當(dāng)與出賣人另行簽訂補充協(xié)議。
因以上變更導(dǎo)致雙方另行簽訂補充協(xié)議的，原房屋單價不變，并按變更后的實際面積計算房款及其他稅費，合同其他條款不變。
第十一條 交接。
商品房達到交付使用條件后，出賣人應(yīng)當(dāng)書面通知買受人辦理交付手續(xù)。雙方進行驗收交接時，出賣人應(yīng)當(dāng)出示本合同第八條規(guī)定的證明文件，并簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的，出賣人還需提供《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》，出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全，買受人有權(quán)拒絕交接，由此產(chǎn)生的延期交房責(zé)任由出賣人承擔(dān)。
由于買受人原因，未能按期交付的，雙方同意按以下方式處理：
見附件四
第十二條 出賣人保證銷售的商品房沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛。因出賣人原因，造成該商品房不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的，由出賣人承擔(dān)全部責(zé)任。
第十三條 出賣人關(guān)于裝飾、設(shè)備標(biāo)準承諾的違約責(zé)任。
出賣人交付使用的商品房的裝飾、設(shè)備標(biāo)準應(yīng)符合雙方約定(附件三)的標(biāo)準，達不到約定標(biāo)準的，買受人有權(quán)要求出賣人按照下述第2種方式處理：
×1、出賣人賠償雙倍的裝飾、設(shè)備差價。
√2、未達到約定標(biāo)準部分，由出賣人繼續(xù)施工直至達到約定標(biāo)準。
第十四條 出賣人關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑正常運行的承諾。
出賣人承諾與商品房正常使用直接關(guān)系的下列基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑按以下日期達到使用條件：
1、交房之日水通、電通。
2、交房之日電梯交付使用
3、交房之日有線電視、電話線線管接到戶門。
如果在規(guī)定日期內(nèi)未達到使用條件，雙方同意按以下方式處理：
1.出賣人采取積極補救措施滿足買受人正常使用要求，并至少提供臨時用水用電。
第十五條 關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定。
根據(jù)《城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理條例》第三十三條規(guī)定，出賣人應(yīng)當(dāng)在商品房交付使用后90日內(nèi)，將辦理房屋權(quán)屬登記需由出賣人提供的資料報產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)備案。如因出賣人的責(zé)任，買受人不能在規(guī)定期限內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書的，雙方同意按下列第3項處理：
×1.買受人退房，出賣人在買受人提出退房要求之日起 日內(nèi)將買受人已付房價款退還給買受人，并按已付房價款的 %賠償買受人損失。
×2.買受人不退房，出賣人按已付房價款的 % 向買受人支付違約金。
√3買受人退房的，應(yīng)在本條約定期限屆滿之日起15日內(nèi)向出賣人書面提出，出賣人在收到買受人書面通知后30日內(nèi)將買受人已付房款無息退還買受人，并按已付房款的1%賠償買受人損失。買受人不退房，逾期在3個月內(nèi)的，出賣人按已付房款的0.5%向買受人支付違約金;逾期在3至6個月內(nèi)的，出賣人按已付房款的0.75%向買受人支付違約金;超過6個月的，出賣人按已付房款的1%向買受人支付違約金。
第十六條 保修責(zé)任。
買受人購買的商品房為商品住宅的，《住宅質(zhì)量保證書》作為本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起，按照《住宅質(zhì)量保證書》承諾的內(nèi)容承擔(dān)相應(yīng)的保修責(zé)任。
買受人購買的商品房為非商品住宅的，雙方應(yīng)當(dāng)以合同附件的形式詳細約定保修范圍、保修期限和保修責(zé)任等內(nèi)容。
在商品房保修范圍和保修期限內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題，出賣人應(yīng)當(dāng)履行保修義務(wù)。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞，出賣人不承擔(dān)責(zé)任，但可協(xié)助維修，維修費用由購買人承擔(dān)。
第十七條 雙方可以就下列事項約定：
1、該商品房所在樓宇的屋面使用權(quán)歸該樓宇全體業(yè)主所有;
2、該商品房所在樓宇的外墻面使用權(quán)歸該樓宇全體業(yè)主所有;
3、該商品房所在樓宇的命名權(quán)歸出賣人所有;
4、該商品房所在小區(qū)的命名權(quán)歸出賣人所有;
第十八條 買受人的房屋僅作住宅使用，買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外，買受人在使用期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同享用與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施，并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔(dān)義務(wù)。
出賣人不得擅自改變與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施的使用性質(zhì)。
第十九條 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的，按下述第1種方式解決：
√1、提交桂林仲裁委員會仲裁。
×2、依法向人民法院起訴。
第二十條 本合同未盡事項，可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議(附件四)。
第二十一條 合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內(nèi)，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第二十二條 本合同連同附件共 頁，一式 份，具有同等法律效力，合同持有情況如下：
出賣人 貳 份，買受人 壹 份，桂林市房產(chǎn)管理局壹份， 份， 份。
第二十三條 本合同自雙方簽訂之日起生效。
第二十四條 商品房預(yù)售的，自本合同生效之日起30天內(nèi)，由出賣人向桂林市房產(chǎn)管理局申請登記備案。
出賣人(簽章)： 買受人(簽章)：
【法定代表人】： 【法定代表人】：
【委托代理人】： 【委托代理人】：
(簽章) (簽章)
年 月 日 年 月 日
簽于 桂林 簽于 桂林
附件一：房屋平面圖
附件二：公共部位與公用房屋分攤建筑面積構(gòu)成說明
以中華人民共和國國家標(biāo)準GB/T17986-20__《房地產(chǎn)測量規(guī)范》為準。
附件三：裝飾、設(shè)備標(biāo)準
附件四：商品房買賣合同(下稱《買賣合同》)補充協(xié)議
在簽訂本補充協(xié)議前請買受人仔細閱讀所有條款，簽字或蓋章即視為理解、同意本補充協(xié)議的所有條款，并對雙方產(chǎn)生法律效力。
一、關(guān)于付款
1、買受人通過按揭貸款方式、公積金貸款方式或組合貸款方式支付的，除買受人交付的首付款(含定金)外，其余房價款應(yīng)于簽訂本合同之日起30日(公積金或組合貸款方式于公積金受理之日/取得房屋預(yù)告登記之日/取得房屋交易和產(chǎn)權(quán)告知書之日起60日)內(nèi)支付至出賣人賬戶。買受人未能獲得貸款或未能足額獲得貸款的，買受人同意于貸款付款期限屆滿之日起10日內(nèi)一次性付清房款，否則應(yīng)按本合同的有關(guān)約定向出賣人承擔(dān)違約責(zé)任。
2、貸款購房的買受人聲明：在簽訂《買賣合同》時，已經(jīng)充分了解現(xiàn)行的購房政策、貸款(含銀行貸款和公積金貸款，下同)的貸款政策、辦理條件、程序及需交納的全部資料及費用。
3、遇貸款機構(gòu)調(diào)整首付款比例的，貸款購房的買受人應(yīng)當(dāng)按照貸款機構(gòu)的要求及時補足首付款，貸款付款期限不作調(diào)整。
4、若因買受人未按照《個人住房按揭貸款合同》規(guī)定的期限歸還銀行貸款本金、利息、罰息及其他相關(guān)費用，導(dǎo)致按揭銀行要求出賣人承擔(dān)保證責(zé)任的，出賣人有權(quán)按以下方式處理：
(1)出賣人代為償還的，買受人應(yīng)在出賣人代償之日起7日內(nèi)償還出賣人代償款項，并按代償款項的30%向出賣人支付違約金。買受人在出賣人墊付之日起30日內(nèi)仍未支付上述代償款項和違約金的，或因買受人原因?qū)е沦J款機構(gòu)解除借款合同的，則按第(2)項約定處理：
(2)出賣人有權(quán)解除買賣合同，收回該商品房，另行出售第三方。出賣人因此解除合同的，買受人除了按上述第(1)項承擔(dān)違約責(zé)任，還應(yīng)向出賣人支付合同總價款30%作為違約金。
5、買受人以按揭貸款方式支付房款的，若因買受人任何原因?qū)е略撋唐贩吭谵k妥房產(chǎn)證或他項權(quán)利證之前被有權(quán)機關(guān)查封、凍結(jié)的，出賣人有權(quán)解除買賣合同，并適用本條第4款第(2)項約定處理。
6、該商品房單價、總價款為含增值稅價款，但不包含電信、有線數(shù)字電視的開戶費和辦理產(chǎn)權(quán)登記及產(chǎn)權(quán)契稅、房屋維修資金、物業(yè)管理基金、居委會和派出所入戶費、政府規(guī)定的應(yīng)由買受人交納的稅費及其他應(yīng)當(dāng)由買受人承擔(dān)的費用。
7、若買受人為自然人或增值稅小規(guī)模納稅人的，出賣人開具增值稅普通發(fā)票;若買受人為增值稅一般納稅人的，出賣人開具增值稅專用發(fā)票，增值稅專用發(fā)票的開票信息如下：
單位名稱：無
納稅人識別號：無
注冊地址：無
聯(lián)系電話：無
開戶銀行及賬號：無
買受人確保以上信息真實、準確，否則由此產(chǎn)生的責(zé)任由買受人自行承擔(dān)。
8、買受人為增值稅一般納稅人的，不論任何原因?qū)е潞贤瑹o效、解除、撤銷等出賣人需退還房價款的，或者發(fā)生面積差異處理出賣人需返還部分房價款的，出賣人在買受人配合出賣人按現(xiàn)行規(guī)定辦理紅字增值稅專用發(fā)票開具及履行本合同與附件約定的其他義務(wù)后，向買受人退還相應(yīng)房價款。
二、關(guān)于房屋交付
1`、雙方確認本合同內(nèi)“該商品房經(jīng)驗收合格”是指建設(shè)、施工、勘察、設(shè)計、監(jiān)理等五單位驗收合格，即五方驗收合格。
2、買受人為兩方以上(含兩方)的，出賣人向其中一方交付，即視為履行完畢交付義務(wù)。
3、出賣人通知買受人商品房交付事宜，買受人應(yīng)于交付通知規(guī)定的時間內(nèi)，親自或授權(quán)委托人(授權(quán)委托書須經(jīng)公證)持有關(guān)文件前往指定地點辦理交接手續(xù)，如買受人未能在規(guī)定時間內(nèi)辦理交接手續(xù)，須視為買受人對該商品房及一切所屬設(shè)施均無異議并同意接受該房產(chǎn)。
4、買受人應(yīng)在接到收房通知后，在通知書規(guī)定期限內(nèi)對該商品房進行驗收，如認為該商品房不符合交付標(biāo)準或條件的，應(yīng)在驗收期限內(nèi)(通知書未規(guī)定驗收期限的，驗收期限為通知書規(guī)定的收樓期限屆滿之日起5日內(nèi))以書面形式一次性提出。
5、鑒于該項目自身屬性、規(guī)劃思路、開發(fā)模式等完全不同于一般社區(qū)的特點，且系分期多年開發(fā)，同時根據(jù)政府批準的規(guī)劃方案，基礎(chǔ)設(shè)施與公共配套建筑也將分期建成交付，因此買受人同意：
(1)除買受人所購買商品房所屬區(qū)域外，其他區(qū)域的所有規(guī)劃(包括但不限于功能規(guī)劃、組團設(shè)置及布局、環(huán)境設(shè)置及布局、公建和配套設(shè)施設(shè)置及布局、樓宇布局、道路設(shè)置及布局等)、開發(fā)時間及開發(fā)模式等出賣人均有權(quán)做出調(diào)整，最終以政府批準的規(guī)劃方案為準;對于這種調(diào)整買受人同意不提出異議;
(2)除買受人簽署的商品房買賣合同、本補充協(xié)議及相關(guān)附件約定的交付項目按約定日期交付外，其他項目(政府實施的除外)的交付時間不遲于該項目最后一期竣工交付的時間。
(3)公共配套建筑的交付指竣工并達到使用條件。商業(yè)配套設(shè)施投入使用的具體時間，由相關(guān)業(yè)主或經(jīng)營者確定。出賣人對公共配套、商業(yè)的經(jīng)營業(yè)態(tài)、開業(yè)時間等僅作概況介紹，對此并不保證。
三、關(guān)于設(shè)計變更
1、買受人在收到出賣人設(shè)計變更的書面通知之日起15日內(nèi)既不同意設(shè)計變更又不書面通知出賣人解除合同的，視為買受人認可該設(shè)計修改方案并同意繼續(xù)履行《買賣合同》。
2、在不影響該商品房質(zhì)量或使用功能并有利于買受人使用的前提下，出賣人對原規(guī)劃及建筑設(shè)計方案做出細部的調(diào)整，買受人對此予以接受，出賣人無需另行通知買受人。
3、該商品房的建筑造型細部若出現(xiàn)與銷售資料不同，以政府審批文件和建成后商品房狀況為準。
4、買受人因規(guī)劃、設(shè)計變更要求解除合同的，應(yīng)配合出賣人到房產(chǎn)管理部門辦理《買賣合同》撤銷備案及預(yù)告登記手續(xù)，在買受人未予配合前，出賣人有權(quán)順延退還購房款時間。
四、關(guān)于房屋交接
1、除出賣人以書面形式通知外，出賣人以掛號信、特快專遞、手機短信、《桂林晚報》公告等任一方式通知買受人的，視為出賣人已盡到通知義務(wù)。出賣人選擇特快專遞方式通知買受人的，特快專遞寄出三日(本省)或七日后(外省)視為送達。
2、在約定的商品房交付期限前，買受人應(yīng)付清或繳清全部房價款、稅金、維修資金、已經(jīng)發(fā)生的違約金(如有)等全部費用。
3、買受人選擇貸款方式支付房價款，但買受人存在未償還到期按揭貸款等情形的，該商品房交付日期相應(yīng)順延至還清到期按揭貸款(或代償款項)之次日起7天內(nèi)，且出賣人對此不承擔(dān)違約責(zé)任。
4、《買賣合同》內(nèi)所稱的“因買受人原因而未能按期交付”包括但不限于買受人拒絕受領(lǐng)、遲延受領(lǐng)、買受人存在違約情形而出賣人行使抗辯權(quán)拒絕辦理入伙手續(xù)等情形。
五、關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記
1、買受人委托出賣人代辦《不動產(chǎn)權(quán)證書》的，買受人應(yīng)提交辦理《不動產(chǎn)權(quán)證書》所需的授權(quán)委托書、身份證、合同文件、不動產(chǎn)發(fā)票、契稅完稅憑證、維修資金交納憑證以及房產(chǎn)登記機關(guān)要求的其他法律文件，并支付辦理所需的相關(guān)費用，逾期不提交或不自行辦理的，由買受人承擔(dān)相應(yīng)后果。
2、雙方同意出賣人應(yīng)當(dāng)在商品房交付使用后730個日內(nèi)，將辦理房屋權(quán)屬登記需由出賣人提供的資料報產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)備案。
3、在買受人未補足面積差價款之前，出賣人如果持有買受人的《不動產(chǎn)權(quán)證書》的，有權(quán)暫時留置行使抗辯權(quán)以便買受人及時支付面積差價款。
4、商品房竣工后，如遇竣工驗收部門未及時對本項目進行竣工驗收工作或測量部門未及時向出賣人出具測量結(jié)果，則產(chǎn)權(quán)登記時間順延。
六、關(guān)于物業(yè)利用
1、出賣人如建設(shè)有小區(qū)會所、幼兒園、游泳池、室內(nèi)外運動場館及所有功能房、貯物間、車位、獨立車庫、地下停車庫、自行車庫等該商品房所在規(guī)劃區(qū)域內(nèi)的建筑物、構(gòu)筑物和場地，以及法律、法規(guī)、合同未明確確定歸屬的其它建筑物、構(gòu)筑物和場地。
2、本房地產(chǎn)項目相應(yīng)樓棟廣告經(jīng)營權(quán)歸出賣人;買受人同意出賣人可無償使用本項目屋頂及外墻面等部位設(shè)置本項目。
3、出賣人有權(quán)根據(jù)市場需要選擇以租賃或轉(zhuǎn)讓等方式處理規(guī)劃車位或地下車庫的使用權(quán)。買受人在車位發(fā)售之日起三個月內(nèi)未要求租賃或購買車位的，視為放棄優(yōu)先租賃或購買權(quán)，出賣人有權(quán)對外出售或出租。
4、買受人簽署同意達成如下建筑物使用管理之公共規(guī)約：
(1)防潮層功能房由與其上下相接的商品房買受人享有使用權(quán);
(2)房產(chǎn)附帶平臺(含附屬花園)的，由與相對應(yīng)平臺(附屬花園)相接的商品房買受人享有使用權(quán);
(3)頂層的閣樓、平臺、屋面由相接的頂層閣樓買受人享有使用權(quán)，但該等建筑物在消防要求上有緊急疏散功能，買受人不得擅自改變原審批建筑結(jié)構(gòu)形式，使用頂層閣樓之買受人在緊急情況下必須向樓下業(yè)主提供疏散之便利;
出賣人：桂林彰泰實業(yè)集團有限公司 買受人：__________
法定代表人：__________ 法定代表人：__________
委托代理人：__________ 委托代理人：__________
商品房買賣簡易合同 篇2
合同雙方當(dāng)事人：
出售方(甲方)：
注冊地址：
營業(yè)執(zhí)照注冊號：
法定代表人： 聯(lián)系電話：
認購方(乙方)： 身份證號碼(或營業(yè)執(zhí)照號)： 地址： 電話：
甲、乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則，就乙方受讓甲方鋪位產(chǎn)權(quán)有關(guān)事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議以便共同遵守：
1. 轉(zhuǎn)讓鋪位基本情況
1.1. 地址：位于 聚福現(xiàn)代商業(yè)中心(項目推廣名)
【區(qū)】 【層】 【號】鋪位(以下稱“該鋪位”，
1.2. 該鋪位建筑面積共 平方米，(其中套內(nèi)建筑面積平方米，分攤建筑面積 平方米，層高 米。(以上面積均以《房地產(chǎn)權(quán)證》登記的面積為準);
1.3. 聚福現(xiàn)代商業(yè)中心(項目推廣名)甲方已于 年 月 日申請產(chǎn)權(quán)登記，并領(lǐng)取了《房地產(chǎn)權(quán)證》，證號為 。乙方所購買的商鋪可辦理分證登記手續(xù);
1.4. 乙方對甲方擬轉(zhuǎn)讓的商鋪的現(xiàn)狀已充分了解，并愿意購買該商鋪。
2. 購買價款及付款方式
2.1. 雙方約定該鋪位之計價面積以建筑面積為標(biāo)準，該鋪位之轉(zhuǎn)讓單價為每平方米人民幣 元(￥ 元);總價為人民幣 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整(￥ 元)。
2.2. 付款方式(在以下方式中以“√”選擇其中一種)： □ 一次性付款乙方須于 年 月 日前將房款一次性支付完畢; □ 免息分期付款
(1)首期轉(zhuǎn)讓款：轉(zhuǎn)讓價 50 %，即￥ 元，乙方須于 年 月 日前支付;
(2)二期轉(zhuǎn)讓款：轉(zhuǎn)讓價 50 %，即￥ 元，二期轉(zhuǎn)讓款必須在首期轉(zhuǎn)讓款支付后15日內(nèi)一次性支付。
甲方銷售商鋪收款銀行帳戶如下：
戶 名：
開戶行：
帳 號：
3. 交鋪時間
3.1. 乙方將所有房款付清給甲方之日視為該商鋪交付之日;
3.2. 自該商鋪交付之日起30天后起計，甲方應(yīng)按《委托經(jīng)營管理協(xié)議》的約定向乙方支付租金收益;
3.3. 該商鋪的風(fēng)險責(zé)任自交付之日起轉(zhuǎn)移給乙方。
4. 登記過戶手續(xù)辦理
4.1. 本合同簽訂之日起九個月內(nèi)，甲、乙雙方應(yīng)攜帶有關(guān)資料到東莞市房產(chǎn)管理局辦理過戶分證手續(xù)。
4.2. 自辦理過戶分證手續(xù)之日起180天內(nèi)，甲方應(yīng)將辦理過戶后的《房地產(chǎn)權(quán)證》交付給乙方。
5. 面積確認及面積差異處理
5.1. 根據(jù)買賣雙方選擇的計價方式，本條規(guī)定以建筑面積為依據(jù)進行面積確認及面積差異處理;
5.2. 合同約定計價面積與實測計價面積有差異的，以實測計價面積為準，并按照合同第1.2條及第2.1條約定據(jù)實計價結(jié)算。
6. 鋪位管理及委托經(jīng)營
6.1. 甲方負責(zé)該鋪位之統(tǒng)一規(guī)劃，樹立市場形象，提供商業(yè)信息咨詢及承擔(dān)鋪位的物業(yè)管理職能;
6.2. 該鋪位轉(zhuǎn)讓時，乙方需按《委托經(jīng)營管理協(xié)議》的約定將該鋪位委托給甲方或甲方指定的公司實行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一招租，整體規(guī)劃經(jīng)營。
7. 稅務(wù)承擔(dān)
經(jīng)雙方協(xié)商同意按第 種方法處理：
7.1. 辦理上述房地產(chǎn)過戶所需繳納的稅、費，由甲、乙雙方按規(guī)定各自負責(zé)。
8. 雙方權(quán)利義務(wù)
8.1. 甲方權(quán)利義務(wù)
8.1.1. 有權(quán)按時足額收取轉(zhuǎn)讓價款;
8.1.2. 應(yīng)當(dāng)按時將符合約定之該鋪位交付給乙方;
8.1.3. 對該項目提供有償?shù)奈飿I(yè)管理服務(wù)。
8.2. 乙方權(quán)利義務(wù)
8.2.1. 有權(quán)按時接收該鋪位;
8.2.2. 應(yīng)當(dāng)按時足額支付該鋪位之轉(zhuǎn)讓價款;
8.2.3. 委托期滿后，如乙方需要改變商鋪的經(jīng)營范圍，需經(jīng)聚福現(xiàn)代商業(yè)中心的全體業(yè)主半數(shù)以上同意;如乙方不同意甲方之統(tǒng)一經(jīng)營管理，甲方在同等條件下有權(quán)優(yōu)先購買該鋪位。
8.2.4. 向甲方交付相關(guān)的物業(yè)管理費用。
9. 合同的變更和解除
發(fā)生下列情況之一時，可變更或解除合同，但雙方必須就此簽署書面變更或解除合同：
9.1. 由于不可抗力或由于一方當(dāng)事人雖無過失但無法防止的外因，致使本合同無法履行;
9.2. 由于一方或雙方違約，嚴重影響了守約方的經(jīng)濟利益，使合同履行成為不必要;
9.3. 情況發(fā)生變化，經(jīng)雙方協(xié)商同意變更或解除合同。
10. 回購條款
10.1. 乙方在本合同簽署并支付清轉(zhuǎn)讓價款十二個月后，三十六個月內(nèi)可要求甲方以本合同價款回購，而甲方不得推諉，但由此產(chǎn)生的所有相關(guān)稅、費概由乙方承擔(dān)。
11. 違約責(zé)任
11.1. 甲方應(yīng)在悔約之日起七天內(nèi)將所收定金及購房款退還給乙方，另按房款的30%賠償給乙方;
11.2. 甲方逾期辦證時，每逾期一日，按乙方已付款的日萬分之三計付滯納金給乙方;逾期超過180日時，乙方有權(quán)解除本合同，解除本合同時，甲方除應(yīng)付滯納金外，還應(yīng)按乙方已付款的30%支付賠償金給乙方;
11.3. 乙方?jīng)Q定中途不買時，作乙方悔約處理，本合同即告解除，乙方所交定金及房款，甲方不予退回;
11.4. 乙方逾期支付購房款時，每逾期一日，乙方按應(yīng)付未付款的日萬分之三支付滯納金給甲方;逾期超過180日，甲方有權(quán)解除本合同，解除本合同時，乙方除應(yīng)付滯納金外，還應(yīng)按房款的30%支付賠償金給甲方。違約金可由甲方在乙方已付房款中扣除。
12. 不可抗力
12.1. 雙方對不可抗力且自身無過失造成延誤或不能履行合同義務(wù)均不負責(zé)任。
13. 法律適用及管轄
13.1. 本合同之簽署及履行，均適用中華人民共和國之法律(包括法規(guī)，司法解釋等廣義上之法律)。
14. 爭議的解決
14.1. 本合同履行過程中如有爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決; 14.2. 如果協(xié)商不成，任何一方均向東莞市的人民法院起訴。
15. 通知
15.1. 本合同項下之一切通知、請求、要求或其他函件均應(yīng)采取書面形式，上述通知，請求或其他函件在發(fā)出方按本合同所列之聯(lián)系資料發(fā)出掛信后生效;
15.2. 任何一方均可改變其地址或電話，傳真號碼，但須按本合同允許之方式告知對方更改情況。
16. 其他
16.1. 本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商簽署補充協(xié)議進行約定，補充協(xié)議為本合同有效組成部分，與本合同具有同等法律效力;
16.2. 本合同一式四份，甲方執(zhí)兩份，見證單位、乙方各執(zhí)一份，均具同等法律效力;
16.3. 本合同由雙方共同簽署并經(jīng)見證后生效;
16.4. 以下附件作為合同的一部份，與本合同同時生效。 附件一：甲方《營業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件;
甲方：(蓋章)
法定代表人：
鑒約日期： 年 月 日
簽約地點：
乙方(簽名/蓋章)： 身份證號碼(或營業(yè)執(zhí)照號)： 簽約日期： 年 月 日
簽約地點：
商品房買賣簡易合同 篇3
商品房買賣合同解讀
開發(fā)商在其銷售過程中經(jīng)常銷售廣告和宣傳資料中向購房者作出一些承諾，但往往在簽訂商品房買賣合同中卻不將這些承諾寫入合同中，由此經(jīng)常造成開發(fā)商與購房者的一些糾紛，對于這種情況法律上是如何規(guī)定的呢
真實案例：
某房地產(chǎn)公司在銷售其開發(fā)的商品房住宅小區(qū)時，在銷售廣告和宣傳資料中，強調(diào)“零公攤”為小區(qū)住宅的最大優(yōu)點，并通過與其他房屋的比較強調(diào)其性價比，還明確承諾聯(lián)排毫宅及獨棟別墅無公攤面積。20__年，王某與該房地產(chǎn)公司簽訂《商品房買賣合同》購買了該房屋。20__年，南寧市房產(chǎn)管理局向王某核發(fā)了涉訴房屋的所有權(quán)證書，產(chǎn)權(quán)證上在“附記”欄中注明其中之一含公攤面積10.29平方米。王某認為，房產(chǎn)公司在銷售時承諾“零公攤”、而產(chǎn)權(quán)登記面積中卻有10.29平方米的公攤，這部分面積的房款被告應(yīng)予返還并支付利息。遂訴至法院，請求判如所請。
房產(chǎn)公司則答辯稱：一、原、被告雙方之間并沒有關(guān)于“零公攤”的約定;二、合同約定的計價依據(jù)是建筑面積，故無論是否計算公攤面積，均不改變王某所購房屋按建筑面積計價的標(biāo)準;三、在被告銷售房屋時，縣房產(chǎn)局所指定的測繪機構(gòu)作出的測繪結(jié)果中，該別墅確實是沒有公攤的;后因撤縣并市，改由市房產(chǎn)局核發(fā)房產(chǎn)證，重新指定了另一家測繪公司負責(zé)測繪，改變了測繪方法才造成產(chǎn)權(quán)登記面積中“公攤面積”的出現(xiàn)，事實上，兩種測繪方法所得的房屋建筑面積是基本一致的。
法院經(jīng)審理認為：原告與被告之間的《商品房買賣合同》合法有效。雖然合同條款中并未明確記載有“零公攤”的約定，但被告在銷售廣告和宣傳資料中，對“零公攤”作了具體的描述，并通過與其他房屋的比較強調(diào)其性價比，被告的這一承諾具體確定，對原告訂立《商品房買賣合同》及價格的確定有重大影響，應(yīng)當(dāng)視為要約，雖然未載入合同，也應(yīng)當(dāng)視為合同內(nèi)容。而根據(jù)涉訴房屋所有權(quán)證的記載，被告交付的房屋含有公攤面積，不符合“零公攤”的約定，被告應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。被告提供的證據(jù)尚不足以推翻具有公示效力的房屋所有權(quán)證書的記載。因此，原告要求被告返還公攤面積10.29平方米的購房款，符合法律規(guī)定，予以支持。
相關(guān)規(guī)定：
最高人民法院《關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》
第三條 商品房的銷售廣告和宣傳資料為要約邀請，但是出賣人就商品房開發(fā)規(guī)劃范圍內(nèi)的房屋及相關(guān)設(shè)施所作的說明和允諾具體確定，并對商品房買賣合同的訂立以及房屋價格的確定有重大影響的，應(yīng)當(dāng)視為要約。該說明和允諾即使未載入商品房買賣合同，亦應(yīng)當(dāng)視為合同內(nèi)容，當(dāng)事人違反的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。
律師點評：
最高人民法院《關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第三條的規(guī)定從很大程度上防止了開發(fā)商在商品房銷售廣告和宣傳資料中進行虛假宣傳，但是適用此規(guī)定需要注意的是，并不是開發(fā)商在廣告中的所有宣傳承諾都可以作為最終簽訂的商品房買賣合同的內(nèi)容，根據(jù)規(guī)定商品房銷售廣告里的這種說明和允諾必須具體確定，且并對商品房買賣合同的訂立以及房屋價格的確定有重大影響的，才能被法院認定為合同內(nèi)容。另外廣告里的承諾必須不得違反我國法律、行政法規(guī)的禁止性規(guī)定，否則即使承諾具體確定也會因為違反法律、行政法規(guī)的禁止性規(guī)定而被法院認定無效。