工廠貨物買(mǎi)賣(mài)協(xié)議（精選21篇）
工廠貨物買(mǎi)賣(mài)協(xié)議 篇1
甲方：電話：地址：乙方：電話：地址：
甲、乙雙方本著平等、自愿原則，在共同遵守國(guó)家相關(guān)法律的前提下簽訂本合同。具體內(nèi)容如下：
1、交貨日期：_____年____月____日前。
2、交貨地點(diǎn)：按照約定的時(shí)間，運(yùn)輸方式交付到買(mǎi)方指定地點(diǎn)。
3、技術(shù)條款：按國(guó)家指定的同行業(yè)的技術(shù)要求執(zhí)行，技術(shù)抽樣達(dá)到同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)即退貨。
4、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：乙方收，如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的當(dāng)場(chǎng)退貨。合格的即入庫(kù)。
5、包裝條款：乙方所提供商品的外包裝應(yīng)當(dāng)符合中華人民共和國(guó)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，用中文標(biāo)明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠廠名與廠址、規(guī)格、等級(jí)、采用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明、其它說(shuō)明等。
6、付款方式：貨到驗(yàn)收合格之后，____個(gè)工作日內(nèi)付款。
7、違約責(zé)任：如果產(chǎn)品達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)即退貨，甲方承擔(dān)所有運(yùn)費(fèi)及其他費(fèi)用，如果要貨請(qǐng)?zhí)?0天通知對(duì)方，甲方必須按乙方的要求供貨，如有違約按____%賠償違約金。
8、本合同發(fā)生糾紛，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任一方可向_____人民法院起訴。
9、本合同自簽定之日起生效，本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)_____份，同具法律效力。
甲方：_____年____月____日
乙方：_____年____月____日
工廠貨物買(mǎi)賣(mài)協(xié)議 篇2
買(mǎi)方：___________________________
地址：___________________________
郵碼：___________________________
電話：___________________________
法定代表人：_____________________
職務(wù)：___________________________
賣(mài)方：___________________________
地址：___________________________
郵碼：___________________________
電話：___________________________
法定代表人：_____________________
職務(wù)：___________________________
買(mǎi)賣(mài)雙方遵循平等、自愿、互利、互惠原則協(xié)商并達(dá)成如下協(xié)議，共同信守。
第一條品名、規(guī)格、數(shù)量及單位
__________________________________________________________
第二條合同總值
__________________________________________________________
第三條原產(chǎn)國(guó)別及制造廠商
__________________________________________________________
第四條裝運(yùn)港
__________________________________________________________
第五條目的港
__________________________________________________________
第六條裝運(yùn)期
分運(yùn)：__________________________
轉(zhuǎn)運(yùn)：__________________________
第七條包裝
所供貨物必須由賣(mài)方妥善包裝，適合遠(yuǎn)洋和長(zhǎng)途陸路運(yùn)輸，防潮 防濕、防震、防銹、耐野蠻裝卸。任何由于賣(mài)方包裝不善而造成的損失由賣(mài)方負(fù)擔(dān)。
第八條嘜頭
賣(mài)方須用不褪色油漆于每件包裝上印刷包裝編號(hào)、尺碼、凈重、提吊位置及“此端向上”、“小心輕放”、“切勿受潮”等字樣及下列嘜頭：
第九條保險(xiǎn)
裝運(yùn)后由買(mǎi)方投保。
第十條付款條件
1.買(mǎi)方在收到備貨電傳通知后及裝運(yùn)期前30天，開(kāi)立以賣(mài)方為受益人的不可撤銷(xiāo)信用證，其金額為合同總值的______________%，計(jì)___________。____________行收到下列單證經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后，承付信用證款項(xiàng)(如果分運(yùn)，應(yīng)按分運(yùn)比例承付)：
a.全套可議付已裝船清潔海運(yùn)提單，外加兩套副本，注明“運(yùn)費(fèi)待收”，空白抬頭，空白背書(shū)，已通知到貨口岸________運(yùn)輸公司。
b.商業(yè)發(fā)票一式五份，注明合同號(hào)，信用證號(hào)和嘜頭。
c.裝箱單一式四份，注明每包裝物數(shù)量，毛重和凈重。
d.由制造廠家出具并由賣(mài)方簽署的品質(zhì)證明書(shū)一式三份。
e.提供全套技術(shù)文件的確認(rèn)書(shū)一式兩份。
2.賣(mài)方在裝船后10天內(nèi)，須掛號(hào)航空郵寄三套上述文件，一份寄買(mǎi)方，兩份寄目的港________運(yùn)輸公司。
3.____銀行收到合同中規(guī)定的，經(jīng)雙方簽署的驗(yàn)收證明后，承付合同總值的____%，金額為_(kāi)_______。
4.買(mǎi)方在付款時(shí)，有權(quán)按合同第十五、十八條規(guī)定扣除應(yīng)由賣(mài)方支付的延期罰款金額。
5.一切在中國(guó)境內(nèi)的銀行費(fèi)用均由____方承擔(dān)，一切在中國(guó)境外的銀行費(fèi)用均由____方承擔(dān)。
第十一條裝運(yùn)條款
1.賣(mài)方必須在裝運(yùn)期前45天，用電報(bào)/電傳向買(mǎi)方通知合同號(hào)、貨物品名、數(shù)量、發(fā)票金額、件數(shù)、毛重、尺碼及備貨日期，以便買(mǎi)方安排訂倉(cāng)。
2.如果貨物任一包裝達(dá)到或超過(guò)重____噸，長(zhǎng)____米，寬____米，高_(dá)___米，賣(mài)方應(yīng)在裝船前50天，向買(mǎi)方提供五份包裝圖紙，說(shuō)明詳細(xì)尺碼和每件重量，以便買(mǎi)方安排運(yùn)輸。
3.買(mǎi)方須在預(yù)計(jì)船抵達(dá)裝運(yùn)港日期前10天，通知賣(mài)方船名，預(yù)計(jì)裝船日期，合同號(hào)和裝運(yùn)港船方代理，以便賣(mài)方安排裝船。如果需要更改載裝船只，提前或推后船期，買(mǎi)方或船方代理應(yīng)及時(shí)通知賣(mài)方。如果貨船未能在買(mǎi)方通知的抵達(dá)日期后30天內(nèi)到達(dá)裝運(yùn)港，從第31天起，在裝運(yùn)港所發(fā)生的一切倉(cāng)儲(chǔ)和保險(xiǎn)費(fèi)由買(mǎi)方承擔(dān)。
4.船 期抵達(dá)裝運(yùn)港后，如果賣(mài)方未能備貨待裝，一切空倉(cāng)費(fèi)和滯期費(fèi)由賣(mài)方承擔(dān)。
甲方：乙方：日期：
工廠貨物買(mǎi)賣(mài)協(xié)議 篇3
合同號(hào)：_________
日期：_________年_____月____日
買(mǎi)方：_________
電報(bào)：_________
電傳：_________
賣(mài)方：_________
電報(bào)：_________
電傳：_________
按本合同條款，買(mǎi)方同意購(gòu)入，賣(mài)方同意出售下述產(chǎn)品，謹(jǐn)此簽約。
1.品名：_________
規(guī)格：_________
單位：_________
單價(jià)：_________
總價(jià)：_________
總金額：_________
2.原產(chǎn)國(guó)別：_________
生產(chǎn)廠：_________
3.包裝
(1)須用堅(jiān)固的木筱或紙箱包裝。以宜于長(zhǎng)途海運(yùn)/郵寄/空運(yùn)及適應(yīng)氣候的變化。并具備良好的防潮抗震能力。
(2)由于包裝不良而引起的貨物損傷或由于防護(hù)措施不善而引起貨物銹蝕，賣(mài)方應(yīng)賠償由此而造成的全部損失費(fèi)用。
(3)包裝箱內(nèi)應(yīng)附有完整的維修保養(yǎng)、操作使用說(shuō)明書(shū)。
4.裝運(yùn)標(biāo)記
賣(mài)方應(yīng)在每個(gè)貨箱上用不褪色油漆標(biāo)明箱號(hào)、毛重、凈重、長(zhǎng)、寬、高并書(shū)以“防潮”、“小心輕放”、“此面向上”等字樣。
5.裝運(yùn)日期：_________年_____月____日
6.裝運(yùn)港口：_________
7.卸貨港口：_________
8.保險(xiǎn)
裝運(yùn)后由買(mǎi)方投保。
9.支付條件：
(1)采用信用證
買(mǎi)方收到賣(mài)方交貨通知(詳見(jiàn)本合同條款11(1)a)，應(yīng)在交貨日前____天，由_________銀行開(kāi)出以賣(mài)方為受益人的與裝運(yùn)全金額相同的不可撤銷(xiāo)信用證。賣(mài)方須向開(kāi)證行出具_(dá)___%發(fā)票金額即期匯票并附裝運(yùn)單據(jù)(見(jiàn)本合同第10款)。開(kāi)證行收到上述匯票和裝運(yùn)單據(jù)即付以支付(電匯或航郵付匯)。信用證于裝運(yùn)日期后____天內(nèi)有效。
(2)托收
貨物裝運(yùn)后，賣(mài)方出具即期匯票，連同裝運(yùn)單據(jù)(見(jiàn)本合同第10款)，通過(guò)賣(mài)方所在地銀行和買(mǎi)方_________銀行提交給買(mǎi)方進(jìn)行托收。
(3)直接付款
買(mǎi)方收到賣(mài)方裝運(yùn)單據(jù)(見(jiàn)本合同第10款)后___天內(nèi)，以電匯或航郵向賣(mài)方支付貨款。
10.單據(jù)：
(1)海運(yùn)
全套潔凈海運(yùn)提單，標(biāo)明“運(yùn)費(fèi)付訖”/“運(yùn)費(fèi)預(yù)付”，作成空白背書(shū)并加注目的港_________公司。
(2)空運(yùn)
空運(yùn)提單副本一份，標(biāo)明“運(yùn)費(fèi)付訖”/“運(yùn)費(fèi)預(yù)付”，寄交買(mǎi)方。
(3)航郵
航郵收據(jù)副本一份，寄交買(mǎi)方。
(4)發(fā)票一式五份，標(biāo)明合同號(hào)和貨運(yùn)嘜頭(若貨運(yùn)嘜頭多于一個(gè)，發(fā)票需單獨(dú)開(kāi)列)，發(fā)票根據(jù)有關(guān)合同詳細(xì)填寫(xiě)。
(5)由廠商出具的裝箱清單一式兩份。
(6)由廠商出具的質(zhì)量和數(shù)量保證書(shū)。
(7)貨物裝運(yùn)后立即用電報(bào)/信件通知買(mǎi)方。
此外，貨發(fā)____天內(nèi)，賣(mài)方將上述單據(jù)(第5條除外)航郵寄兩份，一份直接寄買(mǎi)方，另一份直接寄目的港_________公司。
11.裝運(yùn)：
(1)條款
a.賣(mài)方于合同規(guī)定的裝運(yùn)日期前____天，用電報(bào)/信件將合同號(hào)、品名、數(shù)量、價(jià)值、箱號(hào)、毛重、裝箱尺碼和貨抵裝運(yùn)港日期通知買(mǎi)方，以便買(mǎi)方租船訂艙。
b.賣(mài)方船運(yùn)代理公司_________(電報(bào)：_________)，負(fù)責(zé)辦理租船訂艙事宜。
c._________租船公司或其港口代理(或班輪代理)，預(yù)計(jì)船達(dá)裝運(yùn)港____天之前，即將船名、預(yù)計(jì)裝貨日期、合同號(hào)等通知賣(mài)方以便賣(mài)方安排裝運(yùn)。要求賣(mài)方與船方代理保持密切聯(lián)系。當(dāng)需要更換運(yùn)載船舶及船舶提前、推遲抵達(dá)時(shí)，買(mǎi)方或其船方代理應(yīng)及時(shí)通知賣(mài)方。
若船在買(mǎi)方通知日后____天內(nèi)尚未抵達(dá)，則第____天后倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)用由買(mǎi)方承擔(dān)。
d.若載運(yùn)船舶如期抵達(dá)裝運(yùn)港，賣(mài)方因備貨未妥而影響裝船，則空艙費(fèi)和滯期費(fèi)均由賣(mài)方承擔(dān)。
e.貨物越過(guò)船舷并從吊鉤卸下前，一切費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn)由賣(mài)方承擔(dān);貨物越過(guò)船舷并從吊鉤卸下，一切費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn)屬買(mǎi)方。
(2)條款
a.在裝運(yùn)期內(nèi)，賣(mài)方負(fù)責(zé)將貨物從裝運(yùn)港運(yùn)至目的港。不允許轉(zhuǎn)船。
b.貨物經(jīng)航郵/空運(yùn)時(shí)，賣(mài)方于本合同第5條規(guī)定的交貨日前____天，以電報(bào)/信件把交貨預(yù)定期、合同號(hào)、品名、發(fā)票金額等通知買(mǎi)方。貨物交辦發(fā)運(yùn)，賣(mài)方即刻以電報(bào)/信件將合同號(hào)、品名、發(fā)票金額、交辦日期通知買(mǎi)方，以便買(mǎi)方及時(shí)投保。
12.裝運(yùn)通知
貨物業(yè)經(jīng)全部裝船，賣(mài)方應(yīng)將合同號(hào)、品名、數(shù)量、發(fā)票金額、毛重、船名和啟船日期等立即以電報(bào)/信件通知買(mǎi)方。若因賣(mài)方通知不及時(shí)致使買(mǎi)方不能及時(shí)投保，賣(mài)方則承擔(dān)全部損失。
13.質(zhì)量保證
賣(mài)方保證：所供貨物，系由最好的材料兼以高超工藝制成，商標(biāo)為新的和未經(jīng)使用的，其質(zhì)量和規(guī)格符合本合同所作的說(shuō)明。自貨到目的港起12個(gè)月為質(zhì)量保證期。
14.索賠
自貨到目的港起____天內(nèi)，經(jīng)發(fā)現(xiàn)貨物質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量與合同規(guī)定不符者，除那些應(yīng)由保險(xiǎn)公司或船方承擔(dān)的部分外，買(mǎi)方可憑_________出具的商檢證書(shū)，有權(quán)要求更換或索賠。
賣(mài)方擔(dān)保貨到目的港起____個(gè)月內(nèi)，使用過(guò)程中由于材料質(zhì)量低劣和工藝不佳而出現(xiàn)的損傷，買(mǎi)方立即以書(shū)面形式通知賣(mài)方并出具_(dá)________商檢局開(kāi)列的檢驗(yàn)證書(shū)，提出索賠。商檢驗(yàn)書(shū)乃索賠之依據(jù)。按買(mǎi)方索賠要求，賣(mài)方有責(zé)任立即排除貨物之缺陷、全部或部分更換貨物或根據(jù)缺陷情況將貨物作降價(jià)處理。
15.不可抗力
在貨物制造和裝運(yùn)過(guò)程中，由于發(fā)生不可抗力事故致使延期交貨或不能交貨，賣(mài)方概不負(fù)責(zé)。賣(mài)方于不可抗力事件發(fā)生后，即刻通知買(mǎi)方并在事發(fā)____天內(nèi)，以航空郵件將事故發(fā)生所在地當(dāng)局簽發(fā)的證書(shū)寄交買(mǎi)方以作證據(jù)。即使在此情況下，賣(mài)方仍有責(zé)任采取必要措施促使盡快交貨。
不可抗力事故發(fā)生后超過(guò)____個(gè)星期而合同尚未履行完畢，買(mǎi)方有權(quán)撤銷(xiāo)合同。
16.合同延期和罰款
除本合同15條所述不可抗力原因，賣(mài)方若不能按合同規(guī)定如期交貨，按照賣(mài)方確認(rèn)的罰金支付，買(mǎi)方可同意延期交貨，付款銀行相應(yīng)減少議定的支付金額，但罰款不得超過(guò)遲交貨物總額的_________%。賣(mài)方若逾期____個(gè)星期仍不能交貨，買(mǎi)方有權(quán)撤銷(xiāo)合同。盡管合同已撤銷(xiāo)，但賣(mài)方仍應(yīng)如期支付上述罰金。
17.仲裁
凡涉及本合同或因執(zhí)行本合同而發(fā)生的一切爭(zhēng)執(zhí)，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決，如果協(xié)商不能解決，則可提交_________仲裁委員會(huì)根據(jù)該會(huì)暫定的仲裁法則和程序進(jìn)行仲裁。仲裁將在_________進(jìn)行，仲裁裁決是終局，對(duì)雙方都有約束力。仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。仲裁也可在雙方均能接受的第三國(guó)進(jìn)行。
18.附加條款
本合同原本兩份。經(jīng)雙方簽字，各執(zhí)一份，僅此聲明。
甲方(簽章)：_________________乙方(簽章)：_________________
法定代表人：________________法定代表人：_______________
代理人：(簽字)_______________代理人：(簽字)_______________
_______年____月____日_______年____月____日
工廠貨物買(mǎi)賣(mài)協(xié)議 篇4
買(mǎi)方：____________ (下稱甲方) 賣(mài)方：____________ (下稱乙方)
地址：____________ 郵編：_____ 地址：____________ 郵編：_____
電話：____________ 傳真：_____ 電話：____________ 傳真：_____
電子郵箱：__________ 電子郵箱：__________
甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。
第一條 名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量
1.名稱、品種、規(guī)格：___________ (應(yīng)注明產(chǎn)品的牌號(hào)或商標(biāo))。
2.質(zhì)量，按下列第( )項(xiàng)執(zhí)行：
(1) 按照_______標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(須注明按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或部頒或企業(yè)具體標(biāo)準(zhǔn)，如標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、編號(hào)和標(biāo)準(zhǔn)名稱等)。
(2) 按樣本，樣本作為合同的附件(應(yīng)注明樣本封存及保管方式)。
(3) 按雙方商定要求執(zhí)行，具體為：____________(應(yīng)具體約定產(chǎn)品質(zhì)量要求)。
第二條 數(shù)量和計(jì)量單位、計(jì)量方法
1.數(shù)量：________ 。
2.計(jì)量單位和方法：__________。
3.交貨數(shù)量的正負(fù)尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計(jì)算方法：____________。
第三條包裝方式和包裝品的處理：_______(應(yīng)盡可能注明所采用的包裝標(biāo)準(zhǔn)是否國(guó)家或主管部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)，自行約定包裝標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具體可行，包裝材料由誰(shuí)供應(yīng)，包裝費(fèi)用的負(fù)擔(dān)。)。
第四條 交貨方式：
1.交貨時(shí)間：_______。
2.交貨地點(diǎn)：_______。
3.運(yùn)輸方式：_______(注明由誰(shuí)負(fù)責(zé)代辦運(yùn)輸)。
4.保 險(xiǎn)：_______(按情況約定由誰(shuí)負(fù)責(zé)投保并具體規(guī)定投保金額和投保險(xiǎn)種)。
5.與買(mǎi)賣(mài)相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移：___________。
第五條 驗(yàn)收：
1.驗(yàn)收時(shí)間：_______。
2.驗(yàn)收方式： ______(如采用抽樣檢驗(yàn)，應(yīng)注明抽樣標(biāo)準(zhǔn)或方法和比例)。
3.驗(yàn)收如發(fā)生爭(zhēng)議，由___檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)按___檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。
第六條 價(jià)格與貨款支付：
1.單價(jià)：____;總價(jià)：_________(明確幣種及大寫(xiě))。
2.貨款支付： 貨款的支付時(shí)間：____________;貨款的支付方式：____________;運(yùn)雜費(fèi)和其它費(fèi)用的支付時(shí)間及方式：__________。
3.預(yù)付貨款：________(根據(jù)需要決定是否需要預(yù)付貨款及金額、預(yù)付時(shí)間)。
第七條 提出異議的時(shí)間和方法：
1.甲方在驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號(hào)、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定，應(yīng)在妥為保管貨物的同時(shí)，自收到貨物后____日內(nèi)向乙方提出書(shū)面異議;在托收承付期間，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方未及時(shí)提出異議或者自收到貨物之日起___日內(nèi)未通知乙方的，視為貨物合乎規(guī)定。
2.甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的，不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書(shū)面異議后，應(yīng)在_____日內(nèi)負(fù)責(zé)處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見(jiàn)。
第八條 甲方違約責(zé)任：
1.甲方中途退貨的，應(yīng)向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。
2.甲方未按合同約定的時(shí)間和要求提供有關(guān)技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應(yīng)按順延交貨部分貨款金額每日萬(wàn)分之___計(jì)算，向乙方支付違約金;如____日內(nèi)仍不能提供的，按中途退貨處理。
甲方：乙方：
工廠貨物買(mǎi)賣(mài)協(xié)議 篇5
買(mǎi) 方：______________________________________________
地 址：__________ 郵編：______________________ 電話：______________________
法定代表人：______________________ 職務(wù)：______________________
賣(mài) 方：______________________________________________
地 址：__________ 郵編：______________________ 電話：______________________
法定代表人：______________________ 職務(wù)：______________________
買(mǎi)方和賣(mài)方在平等、自愿、互惠、互利原則上，經(jīng)充分協(xié)商簽訂本合同，雙方同意按下述條款全面履行：__________
第一條 品名、規(guī)格、數(shù)量及單價(jià)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
第二條 合同總值
第三條 原產(chǎn)國(guó)別及制造廠商
第四條 裝運(yùn)港
第五條 目的港
第六條 裝運(yùn)期
分運(yùn)：__________
轉(zhuǎn)運(yùn)：__________
第七條 包裝
所供貨物必須由賣(mài)方妥善包裝，適合遠(yuǎn)洋及長(zhǎng)途陸路運(yùn)輸，防潮、防濕、防震、防銹、耐野蠻裝卸，以確保貨物不致由上述原因受損，使之完好安全到達(dá)安裝或建筑工地。任何由于包裝不善所致任何損失均由賣(mài)方負(fù)擔(dān)。
第八條 嘜頭
賣(mài)方必須用不褪色油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號(hào)、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、"此端向上"、"小心輕放"、"保持干燥"等字樣及下列嘜頭：__________
第九條 保險(xiǎn)
在CIF條款下：__________
由賣(mài)方出資按110%發(fā)票金額投保。
在CFR條款下：__________裝運(yùn)后由買(mǎi)方投保。
第十條 付款條件
1.買(mǎi)方在裝運(yùn)期前30天，通過(guò) 銀行開(kāi)立由買(mǎi) 方支付以賣(mài)方為受益人的不可撤消信用證，其金額為合同總值的____%，計(jì)____該信用證在____銀行收到下列單證并核對(duì)無(wú)誤后承付(在分運(yùn)情況下，則按分運(yùn)比例承付)。
a.全套可議付已裝船清潔海運(yùn)提單，外加兩份副本，注明"運(yùn)費(fèi)已付"、空白抬頭、空白背書(shū)、已通知到貨口岸 運(yùn)輸公司。
b.商業(yè)發(fā)票一式五份，注明合同號(hào)、信用證號(hào)和嘜頭。
c.裝箱單一式四份，注明每包裝貨物數(shù)量、毛重和凈重。
d.由制造廠家出具并由賣(mài)方簽字的品質(zhì)證明書(shū)一式三份。
e.已交付全套技術(shù)文件的確認(rèn)書(shū)一式兩份。
f.裝運(yùn)后即刻發(fā)給已裝運(yùn)通知電報(bào)/電傳附本一份。
g.在CIF條款下
1.全套按發(fā)票金額110%投保 的保險(xiǎn)費(fèi)。
2.賣(mài)方在裝運(yùn)后10天內(nèi)，須航空郵寄三套上述文件(除外)一份寄給買(mǎi)方，兩份寄目的港____________運(yùn)輸公司。
3.銀行在收到合同中規(guī)定的、由雙方簽署的驗(yàn)收證明后，在____天內(nèi)，承付合同金額的百分之________，金額為 。
4.按本合同第15條和18條，規(guī)定買(mǎi)方在付款時(shí)有權(quán)將應(yīng)由賣(mài)方支付的延期貨物罰款扣除。
5.所有發(fā)生在買(mǎi)方國(guó)境內(nèi)的銀行費(fèi)用應(yīng)由____方承擔(dān)。所有發(fā)生在買(mǎi)方國(guó)境外的銀行費(fèi)用應(yīng)由____方承擔(dān)。
第十一條 裝運(yùn)條件
1.賣(mài)方必須在裝運(yùn)前40天向買(mǎi)方通知預(yù)訂的船只及其運(yùn)輸路線，供買(mǎi)方確認(rèn)。
2.賣(mài)方必須在裝運(yùn)前20天通知買(mǎi)方預(yù)計(jì)發(fā)貨時(shí)間、合同號(hào)、發(fā)票金額、發(fā)運(yùn)件數(shù)及每件的重量和尺碼。
3.賣(mài)方必須在裝船完畢后48小時(shí)內(nèi)，以電報(bào)/電傳方式向買(mǎi)方通知貨物名稱、數(shù)量、毛重、發(fā)票金額、船名和啟運(yùn)日期。
4.如果任一單件貨物的重量達(dá)到或超過(guò)__________噸，長(zhǎng)__________米，寬__________米，賣(mài)方須在裝船期前50天向買(mǎi)方提供5份詳細(xì)包裝圖紙，注明詳細(xì)的尺碼和重量，以便買(mǎi)方安排內(nèi)陸運(yùn)輸。
5.在CFR條款下：__________如果由于賣(mài)方未及時(shí)按11條第(3)款執(zhí)行，以致買(mǎi)方未能將貨物及時(shí)保險(xiǎn)而造成的一切損失，由賣(mài)方承擔(dān)。
第十二條 技術(shù)文件
1.下述全套英文本技術(shù)文件一份必須隨每批貨物一同包裝發(fā)運(yùn)：
a.基礎(chǔ)設(shè)計(jì)圖。
b.接線說(shuō)明書(shū)、電路圖、氣/液壓連圖。
c.易磨損件的制造圖紙和說(shuō)明書(shū)。
d.零配件目錄。
e.安裝、操作和維修說(shuō)明書(shū)。
2.此外，在簽訂合同60天內(nèi)，賣(mài)方必須向或最終用戶掛號(hào)航空郵寄本條第1項(xiàng)中規(guī)定的技術(shù)文件，否則，有權(quán)拒開(kāi)信用證或付貨款。
第十三條 保質(zhì)條款
賣(mài)方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝制造、嶄新、未曾使用，并在各方面與合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣(mài)方必須對(duì)合同貨物的正常使用給予____天的保證期，此保證期從貨物到達(dá)起開(kāi)始計(jì)算。
第十四條 檢驗(yàn)
1.賣(mài)方/制造廠商必須在交貨前全面、準(zhǔn)確地檢驗(yàn)貨物的質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量，簽發(fā)質(zhì)量證明書(shū)，證明所交貨物與合同中有關(guān)條款規(guī)定相符，但此證明書(shū)不作為貨物質(zhì)量、規(guī)格、性能和數(shù)量的最后依據(jù)，賣(mài)方或制造廠商應(yīng)將記載檢驗(yàn)細(xì)節(jié)和結(jié)果的書(shū)面報(bào)告附在質(zhì)量說(shuō)明書(shū)內(nèi)。
2.在貨物抵達(dá)目的地港之后，買(mǎi)方須申請(qǐng)____ 國(guó)商品檢驗(yàn)局(以下稱商檢局)就貨物質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量進(jìn)行初步檢驗(yàn)，并簽發(fā)檢驗(yàn)證明書(shū)。如果發(fā)現(xiàn)到貨的質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量與合同不符，除應(yīng)由保險(xiǎn)公司或船方負(fù)責(zé)者外，買(mǎi)方在貨物抵達(dá)目的港后____天內(nèi)有權(quán)拒收貨物，向賣(mài)方索賠。
3.如果發(fā)現(xiàn)貨物的質(zhì)量和規(guī)格與合同規(guī)定不符或貨物在本合同第13條所述保證期內(nèi)被證明有缺陷，包括內(nèi)在缺陷或使用不適當(dāng)原材料，將安排商檢局檢驗(yàn)，并有權(quán)依據(jù)檢驗(yàn)證書(shū)向賣(mài)方索賠。
4.如果由于某種不能預(yù)料的原因在合同有效期內(nèi)檢驗(yàn)證書(shū)不及辦妥，買(mǎi)方應(yīng)電告賣(mài)方延長(zhǎng)商檢期____ 天。
第十五條 索賠
1.若賣(mài)方對(duì)貨物與合同規(guī)定不符，且買(mǎi)方在本合同第13條、第14條規(guī)定的檢驗(yàn)和質(zhì)量保證期之內(nèi)提出索賠時(shí)，賣(mài)方在征得買(mǎi)方同意后，須按下列之一種或幾種索賠：__________
a.同意買(mǎi)方退貨，并將所退貨物金額用合同規(guī)定的貨幣償還買(mǎi)方，并承擔(dān)因退貨造成的一切直接損失和費(fèi)用，包括：__________利息、銀行費(fèi)用、運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)、碼頭裝卸費(fèi)以及監(jiān)管保護(hù)所退貨物的一切其他必要費(fèi)用。
b.按照貨物質(zhì)量低劣程度、損壞程度和蒙受損失金額將貨物貶值。
c.用符合合同規(guī)定的規(guī)格質(zhì)量和性能的新部件替換有瑕疵部件，并承擔(dān)買(mǎi)方所蒙受的一切直接損失及費(fèi)用，新替換部件的保質(zhì)期須相應(yīng)延長(zhǎng)。
2.若賣(mài)方在收到買(mǎi)方上述索賠書(shū)后一個(gè)月之內(nèi)未予答復(fù)，則視為賣(mài)方接受索賠。
第十六條 不可抗力
1.如簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻，無(wú)法履約，履約期限則按照不可抗力影響履約的時(shí)間作相應(yīng)延長(zhǎng)。
2.受阻方應(yīng)在不可抗力發(fā)生和終止時(shí)盡快電告另一方，并在事故發(fā)生后14天內(nèi)將主管機(jī)構(gòu)出具的事故證明書(shū)掛號(hào)航空郵寄給另一方認(rèn)可。
3.不可抗力事件持續(xù)超過(guò)120天，另一方有權(quán)用掛號(hào)航空寄書(shū)面通知，通知受阻一方終止合同，通知立即生效。
第十七條 仲裁
由于執(zhí)行本合同而發(fā)生的一切爭(zhēng)執(zhí)，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決，如果不能解決，按下述第 項(xiàng)仲裁：__________
1.提交中國(guó)北京中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照其程序仲裁。
2.提交雙方同意的第三國(guó)仲裁機(jī)構(gòu)仲裁。
仲裁機(jī)構(gòu)的裁決具有最終效力，雙方必須遵照?qǐng)?zhí)行。仲裁費(fèi)用敗訴一方承擔(dān)，仲裁機(jī)構(gòu)另有裁定者除外。
仲裁期間，雙方應(yīng)繼續(xù)執(zhí)行除爭(zhēng)議部分之外的合同其他條款。
第十八條 延期和罰款
如賣(mài)方不能按合同規(guī)定及時(shí)交貨，除因不可抗力事故之外，若賣(mài)方同意支付延期罰款，買(mǎi)方應(yīng)同意延期交貨，罰款通過(guò)議付行在議付時(shí)扣除，但是罰款額不得超過(guò)貨物總值的5%。罰金率按每星期0.5%計(jì)算。不足一星期者按一星期計(jì)。如果賣(mài)方交貨延期超過(guò)合同規(guī)定船期10星期，買(mǎi)方有權(quán)撤消合同，盡管撤消了合同，賣(mài)方仍須向買(mǎi)方立即支付規(guī)定罰款。
第十九條 附加條款
本合同由雙方于 ______年 ______月 ______日在________國(guó)________市用____ 文簽署，正本一式 份，買(mǎi)賣(mài)雙方各執(zhí) 份，合同以下述 款為生效方式：__________
1.立即生效。
2.合同簽署后____ 天內(nèi)，由雙方交換確認(rèn)書(shū)后生效。
買(mǎi)方：__________
簽名：______________________
賣(mài)方：__________
簽名：______________________
署日期：_____________年 ______月 ______日
工廠貨物買(mǎi)賣(mài)協(xié)議 篇6
供方： (簡(jiǎn)稱供方)
需方： (簡(jiǎn)稱需方)
第一條 產(chǎn)品名稱、商標(biāo)、型號(hào)、金額、供貨時(shí)間：住宅煙氣集中排放系統(tǒng)，
第二條 質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：按皖20xxJ112標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，供方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)，供方將質(zhì)保書(shū)、合格證隨貨提供給需方。(包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證、稅務(wù)登記證、組織代碼機(jī)構(gòu)證等)
第三條 交(提)貨地點(diǎn)、方式：供方送貨到需方工地。(江東大道東側(cè)與印山路南側(cè)交叉口)
第四條 運(yùn)輸方式及到達(dá)站(港)和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由供方負(fù)擔(dān)。
第五條 交貨期限： 本合同生效后十天進(jìn)場(chǎng)安裝
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限：按本合同第二條款約定驗(yàn)收。如遇質(zhì)量異議，由需方收貨后
第七條 結(jié)算方式及期限：供方以實(shí)際安裝數(shù)量經(jīng)施工員、質(zhì)檢員簽字確認(rèn)為結(jié)算依據(jù)，并向需方開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票。
第八條 付款方式： 安裝到頂后經(jīng)驗(yàn)收付75%貨款，余款待甲方驗(yàn)收后一個(gè)月內(nèi)付清。
第九條 雙方責(zé)任
1、買(mǎi)方免費(fèi)提供上樓吊運(yùn)和少量鋼筋料頭及提供符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)預(yù)留孔位。
2、賣(mài)方免費(fèi)安裝就位(不吊模不灌縫)。
3、需方須提供安裝工人的住宿等生活條件。
第十條 違約責(zé)任：
1、供方如遲延供貨，除賠償需方損失外，遲延期間應(yīng)向需方支付違約金，違約金每日按應(yīng)供貨物價(jià)的千分之 十 計(jì)算;
2、如遇價(jià)格上漲停止供貨，除賠償損失外，應(yīng)按未供部分貨物的總金額 %向需方支付違約金;
3、如供方未按合同履行，需方有權(quán)通知供方解除合同;
4、需方如未按約付款，應(yīng)向供方支付逾期付款違約金，違約金每日按應(yīng)付款的萬(wàn)分之 一 計(jì)算。
第十一條 爭(zhēng)議解決方式：
1、雙方協(xié)商解決;
2、協(xié)商不成由需方所在地人民法院解決。
本合同一式 肆 份，供需方各 壹 份，公司財(cái)務(wù)、項(xiàng)目財(cái)務(wù)各 壹 份。供 方: 需 方:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
工廠貨物買(mǎi)賣(mài)協(xié)議 篇7
買(mǎi)方：________
賣(mài)方：________
甲乙雙方經(jīng)過(guò)協(xié)商，本著自愿及平等互利的原則，就甲方向乙方出賣(mài)本合同約定的貨物事宜，達(dá)成如下一致：
第一條名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量
1.名稱：________
2.品種：________
3.規(guī)格：________。
4.質(zhì)量，按下列第____項(xiàng)執(zhí)行：
按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
按樣本，樣本作為合同的附件。
按雙方商定要求執(zhí)行，具體為：____。
第二條數(shù)量和計(jì)量單位、計(jì)量方法
1.數(shù)量：________。
2.計(jì)量單位和方法：________。
3.交貨數(shù)量的正負(fù)尾差、合理磅差和在途自然增量規(guī)定及計(jì)算方法：________。
第三條包裝方式和包裝品的處理
________________。
第四條交貨方式
1.交貨時(shí)間：________。
2.交貨地點(diǎn)：________。
3.運(yùn)輸方式：________。
4.保險(xiǎn)：________。
5.與買(mǎi)賣(mài)相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移：________。
第五條驗(yàn)收
1.驗(yàn)收時(shí)間：________
2.驗(yàn)收方法：________
3.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：________
4.由誰(shuí)負(fù)責(zé)驗(yàn)收和試驗(yàn)：________
5.驗(yàn)收如發(fā)生爭(zhēng)議，由________檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)按________檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。
第六條損失風(fēng)險(xiǎn)
貨物在送達(dá)交貨地點(diǎn)前的損失風(fēng)險(xiǎn)由甲方承擔(dān)，其后的損失風(fēng)險(xiǎn)由乙方承擔(dān)。
第七條價(jià)格與貨款支付
1.單價(jià)：________總價(jià)：________。
2.貨款支付：
貨款的支付時(shí)間：________
貨款的支付方式：________
運(yùn)雜費(fèi)和其他費(fèi)用的支付時(shí)間及方式________：。
3.預(yù)付貨款：________。
第八條提出異議的時(shí)間和方法
1.甲方在驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號(hào)、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定，應(yīng)在妥善保管貨物的同時(shí)，自收到貨物后____日內(nèi)向乙方提出書(shū)面異議在托收承付期間，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方未及時(shí)提出異議或者自收到貨物之日起____日內(nèi)未通知乙方的，視為貨物合乎規(guī)定。
2.甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的，不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書(shū)面異議后，應(yīng)在____日內(nèi)負(fù)責(zé)處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見(jiàn)。
第九條保密
雙方保證對(duì)從另一方取得且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的商業(yè)秘密予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_(kāi)___年。
一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。
第十條甲方違約責(zé)任
1.甲方中途退貨的，應(yīng)向乙方賠償退貨部分貨款的____%的違約金。
2.甲方未按合同約定的時(shí)間和要求提供有關(guān)技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應(yīng)按順延交貨部分貨款金額每日萬(wàn)分之____計(jì)算，向乙方支付違約金如____日內(nèi)仍不能提供的，按中途退貨處理。
3.甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應(yīng)按逾期提貨部分貨款金額每日萬(wàn)分之____計(jì)算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔(dān)乙方實(shí)際支付的代為保管、保養(yǎng)的費(fèi)用。
4.甲方逾期付款的，應(yīng)按逾期付款金額每日萬(wàn)分之____計(jì)算，向乙方支付逾期付款的違約金。
5.甲方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物的，應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的損失。
6.甲方如錯(cuò)填到貨的地點(diǎn)、接貨人，或?qū)σ曳教岢鲥e(cuò)誤異議，應(yīng)承擔(dān)乙方因此所受到的實(shí)際損失。
7.其他約定：________。
第十一條乙方的違約責(zé)任
1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款____%的違約金。
2.乙方所交貨物品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合同規(guī)定的，如甲方同意利用，應(yīng)按質(zhì)論價(jià)甲方不能利用的，應(yīng)根據(jù)具體情況，由乙方負(fù)責(zé)包換或包修，并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用。
3.乙方因貨物包裝不符合合同規(guī)定，須返修或重新包裝的，乙方負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此支出的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價(jià)部分。因包裝不當(dāng)造成貨物損壞或滅失的，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
4.乙方逾期交貨的，應(yīng)按照逾期交貨金額每日萬(wàn)分之____計(jì)算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過(guò)____日，甲方有權(quán)終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合約定，甲方在代保管期間實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，均應(yīng)由乙方承擔(dān)。
6.貨物錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，乙方除應(yīng)負(fù)責(zé)運(yùn)到合同規(guī)定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的實(shí)際合理費(fèi)用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時(shí)間付款合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商，甲方仍需要貨物的，乙方應(yīng)按數(shù)補(bǔ)交，并承擔(dān)逾期交貨責(zé)任甲方不再需要貨物的，應(yīng)在接到乙方通知后____日內(nèi)通知乙方，辦理解除合同手續(xù)，逾期不答復(fù)的，視為同意乙方發(fā)貨。
8.其他：________。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能克服、不能避免并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無(wú)法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書(shū)面告知另一方，并應(yīng)在不可抗力事件結(jié)束后____日內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書(shū)面形式，可采用____傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下：________。
3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起____日內(nèi)，以書(shū)面形式通知對(duì)方否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第十四條其他事項(xiàng)
1.按本合同規(guī)定應(yīng)付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費(fèi)和各種經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后____日內(nèi)，按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清，否則按逾期付款處理。
2.約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方?jīng)]有約定違約金或預(yù)先賠償額的計(jì)算方法的，損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于違約所造成的損失，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過(guò)違反合同一方訂立合同時(shí)應(yīng)當(dāng)預(yù)見(jiàn)到的因違反合同可能造成的損失。
3.合同有效期內(nèi)，除非經(jīng)過(guò)對(duì)方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。
第十五條爭(zhēng)議的處理
1.本合同受________國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2.本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門(mén)調(diào)解協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決：
提交________仲裁委員會(huì)仲裁
依法向人民法院起訴。
第十六條解釋
本合同的理解與解釋?xiě)?yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十七條補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十八條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_(kāi)___年，自____年____月____日至____年____月____日。本合同正本一式____份，雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力合同副本一式____份，送____各留存一份。
甲方：________乙方：________
代表：________代表：________
____年____月____日____年____月____日
簽訂地點(diǎn)：____________簽訂地點(diǎn)：____________
工廠貨物買(mǎi)賣(mài)協(xié)議 篇8
合同編號(hào)：________
買(mǎi)方：________ 法定住址：________ 法定代表人：________ 職務(wù)：________ 委托代理人：________ 身份證號(hào)碼：________ 通訊地址：________ 郵政編碼：________ 聯(lián)系人：________ 電話：________ 傳真：________ 賬號(hào)：________ 電子信箱：________
賣(mài)方：________ 法定住址：________ 法定代表人：________ 職務(wù)：________ 委托代理人：________ 身份證號(hào)碼：________ 通訊地址：________ 郵政編碼：________ 聯(lián)系人：________ 電話：________ 傳真：________ 賬號(hào)：________ 電子信箱：________
鑒于買(mǎi)方為_(kāi)___需要同意購(gòu)買(mǎi)，賣(mài)方同意出售下列貨物，雙方本著自愿、平等、互惠互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)充分友好協(xié)商，訂立如下合同條款，以資共同恪守履行。
第一條 買(mǎi)賣(mài)標(biāo)的
1.名稱：________
2.品種：________
3.規(guī)格：________
4.質(zhì)量：按下列第項(xiàng)執(zhí)行：
(1)以實(shí)物表示貨物質(zhì)量。包括憑成交貨物的實(shí)際品質(zhì)和憑樣品兩種方法。根據(jù)提供樣品者的不同可分為：賣(mài)方樣品，買(mǎi)方樣品，對(duì)等樣品。
(2)以說(shuō)明表示商品質(zhì)量。即以文字、圖表、照片等方式說(shuō)明商品質(zhì)量。
A.憑規(guī)格買(mǎi)賣(mài)：利用一些足以反映商品品質(zhì)的主要指標(biāo)，如化學(xué)成分、含量、純度、性能、容量、長(zhǎng)短、粗細(xì)等來(lái)確定貨物的品質(zhì);
B.憑等級(jí)買(mǎi)賣(mài)：通過(guò)同一類商品按規(guī)格上的差異，分為品質(zhì)優(yōu)劣各不相同的若干等級(jí)來(lái)確定貨物的品質(zhì);
C.憑標(biāo)準(zhǔn)買(mǎi)賣(mài)：通過(guò)由國(guó)家或有關(guān)政府主管部門(mén)、同業(yè)公會(huì)、交易所或國(guó)際性的工商組織規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)作為說(shuō)明和評(píng)定商品品質(zhì)的依據(jù);
D.憑說(shuō)明書(shū)買(mǎi)賣(mài)：以說(shuō)明書(shū)并附以圖樣、照片、設(shè)計(jì)圖紙、分析表及各種數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō)明商品的具體性能和結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，主要適用于機(jī)、電、儀等技術(shù)密集型產(chǎn)品;
E.憑品牌或商標(biāo)買(mǎi)賣(mài)：只憑商品的商標(biāo)或品牌進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)，而無(wú)須對(duì)品質(zhì)提出詳細(xì)要求。
(3)按雙方商定要求執(zhí)行，具體約定貨物質(zhì)量要求：________。
第二條 數(shù)量和計(jì)量單位、計(jì)量方法
1.數(shù)量：________。具體由雙方當(dāng)事人根據(jù)政策、外商資信及市場(chǎng)行情，合理商定。允許的溢短裝數(shù)量為相當(dāng)于信用證總金額5%的貨物數(shù)量。
2.計(jì)量單位和計(jì)量方法：按下列第____項(xiàng)執(zhí)行：
(1)毛重：貨物本身的重量加包裝物的重量，一般適用于低值商品。
(2)凈重：貨物本身的重量，即除去包裝物后的商品實(shí)際重量。
(3)公量：在計(jì)算貨物重量時(shí)，用科學(xué)儀器抽去商品中所含的水分，再加上標(biāo)準(zhǔn)含水量所求得的重量。適用于棉花、羊毛、生絲等具有較強(qiáng)吸濕性的商品。
(4)理論重量：對(duì)某些按固定規(guī)格生產(chǎn)和買(mǎi)賣(mài)的商品，每件重量大體相同，可以從件數(shù)推算出總量。
(5)法定重量：一些國(guó)家海關(guān)法規(guī)定，商品重量加上直接接觸商品的包裝物重量為征稅的法定重量。
3.交貨數(shù)量的正負(fù)尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計(jì)算方法：________。
第三條 包裝
1.須用堅(jiān)固的木箱或紙箱包裝，適合長(zhǎng)途海運(yùn)/郵寄/空運(yùn)和多次搬運(yùn)、裝卸及適應(yīng)氣候的變化。并具備良好的防潮、防霉、防銹、防腐蝕及抗震能力，不能造成運(yùn)輸過(guò)程中箱件破損，貨物散失。以商品的存放和運(yùn)輸安全為前提，保證貨物在沒(méi)有任何損壞和腐蝕的情況下安全運(yùn)抵目的地。
2.包裝箱內(nèi)的商品均應(yīng)系加標(biāo)簽，注明合同號(hào)、商品名稱、質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等并附有完整的維護(hù)保養(yǎng)、操作使用說(shuō)明書(shū)、出廠合格證等。
3.賣(mài)方應(yīng)在每件包裝箱的鄰接四個(gè)側(cè)面上，用不褪色的油漆以明顯易見(jiàn)的中文或英文字樣印刷以下標(biāo)記： (1)合同號(hào); (2)目的站/碼頭/機(jī)場(chǎng); (3)收貨人; (4)貨物名稱、規(guī)格; (5)箱號(hào)/件號(hào); (6)毛重/凈重(公斤); (7)體積(長(zhǎng)×寬×高，以毫米表示)。
4.在運(yùn)輸包裝內(nèi)裝有爆炸品、易燃物品、有毒物品、腐蝕物品、氧化劑和放射性物資等危險(xiǎn)貨物時(shí)，都必須在運(yùn)輸包裝上標(biāo)明用于各種危險(xiǎn)品的標(biāo)志，以示警告，使裝卸、運(yùn)輸和保管人員按貨物特性采取相應(yīng)的防護(hù)措施，以保護(hù)物資和人身的安全。
5.每一包裝的尺寸、毛重、凈重以及其他必要的注意事項(xiàng)，例如;“不要倒置”、“防潮”、“小心輕放”、“固定”等，無(wú)論何時(shí)如有必要應(yīng)以不褪色的顏料印刷在每件包裝的表面。
6.凡由于賣(mài)方包裝或保管不善致使貨物遭到損壞或丟失時(shí)，不論在何時(shí)何地發(fā)現(xiàn)，一經(jīng)證實(shí)，賣(mài)方應(yīng)負(fù)責(zé)及時(shí)補(bǔ)齊、更換或賠償。在運(yùn)輸中如非賣(mài)方包裝原因發(fā)生貨物損壞或丟失時(shí)，買(mǎi)方應(yīng)立即向承運(yùn)部門(mén)提出異議，索取商務(wù)證明，并通知賣(mài)方____天內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。賣(mài)方負(fù)責(zé)與承運(yùn)部門(mén)及保險(xiǎn)公司交涉，買(mǎi)方協(xié)助賣(mài)方盡快處理，同時(shí)賣(mài)方應(yīng)盡快向買(mǎi)方補(bǔ)供貨物以滿足合同需要。
7.包裝費(fèi)用由________方承擔(dān)。
第四條 運(yùn)輸
1.運(yùn)輸方式：按下列第________項(xiàng)執(zhí)行：
(1)海洋運(yùn)輸：按經(jīng)營(yíng)方式不同，又分為以下兩種：
A.租船運(yùn)輸：可以裝運(yùn)各種合法貨物，以運(yùn)輸貨值較低的糧食、煤炭、木材、礦石等大宗貨物為主。
B.班輪運(yùn)輸：適合于運(yùn)輸小批量的貨物。
(2)鐵路運(yùn)輸：運(yùn)行速度快、載運(yùn)量較大、受氣候影響小、準(zhǔn)確性和連續(xù)性強(qiáng)。
(3)航空運(yùn)輸：運(yùn)送迅速;節(jié)省包裝、保險(xiǎn)和儲(chǔ)存費(fèi)用;可以運(yùn)往世界各地而不受河海和道路限制;安全準(zhǔn)時(shí)。適合于運(yùn)輸易腐、鮮活、季節(jié)性強(qiáng)、緊急需要的商品。
(4)郵政運(yùn)輸：簡(jiǎn)便、快捷。
2.運(yùn)輸單據(jù)：
(1)海運(yùn)提單：全套潔凈已裝船提單，作成空白抬頭，由發(fā)貨人空白背書(shū)注明“運(yùn)費(fèi)到付”/“運(yùn)費(fèi)付訖”并通知目的港的買(mǎi)方。
(2)航空運(yùn)單：提供一份空運(yùn)單，注明“運(yùn)費(fèi)到付”/“運(yùn)費(fèi)已付”，交付買(mǎi)方。
(3)航空郵包：寄一份航空郵包收據(jù)給買(mǎi)方。
(4) ________。
3.運(yùn)輸線路及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：賣(mài)方應(yīng)按雙方商定的合理運(yùn)輸路線、工具、到達(dá)站(港/機(jī)場(chǎng))，委托承運(yùn)單位發(fā)運(yùn)貨物，力求裝足容量或噸位，從而節(jié)約費(fèi)用。如一方需要變更運(yùn)輸路線、工具、到達(dá)站(港/機(jī)場(chǎng))時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并進(jìn)行協(xié)商，取得一致意見(jiàn)后，再辦理發(fā)運(yùn)。協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn)前，仍然按原合同執(zhí)行。買(mǎi)方提出改變運(yùn)輸路線、工具、到達(dá)站(港/機(jī)場(chǎng))，因此增加的費(fèi)用由買(mǎi)方負(fù)擔(dān)，如確有特殊情況由雙方協(xié)商解決。賣(mài)方改變運(yùn)輸路線、工具、到達(dá)站(港/機(jī)場(chǎng))，未經(jīng)買(mǎi)方同意的，因此增加的費(fèi)用應(yīng)由賣(mài)方負(fù)擔(dān)。
4.接貨單位(或接貨人)：________。買(mǎi)方如要求變更接貨人，應(yīng)在合同規(guī)定的交貨期限(月份或季度)前40天通知賣(mài)方，以便賣(mài)方編月度要車(chē)(船)計(jì)劃;必須由買(mǎi)方派人押送的，應(yīng)在合同中明確規(guī)定;雙方對(duì)貨物的運(yùn)輸和裝卸，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定與運(yùn)輸部門(mén)辦理交接手續(xù)，作出記錄，雙方簽字，明確雙方和運(yùn)輸部門(mén)的責(zé)任。
第五條 裝運(yùn)
1.裝運(yùn)時(shí)間：從賣(mài)方收到買(mǎi)方信用證日期算起，____天內(nèi)予以裝船。
2.裝運(yùn)港(地)：________。由賣(mài)方提出，經(jīng)買(mǎi)方同意后確定。
3.目的港(地)：________。由賣(mài)方提出，經(jīng)買(mǎi)方同意后確定。
4.分批裝運(yùn)和轉(zhuǎn)運(yùn)：由買(mǎi)賣(mài)雙方協(xié)商確定是否訂立此條款。
5.裝運(yùn)通知：
(1)賣(mài)方必須在裝運(yùn)期前________天，用電報(bào)/電傳向買(mǎi)方通知合同號(hào)、貨物品名、數(shù)量，發(fā)票金額，件數(shù)，毛重，尺碼及備貨日期，以便買(mǎi)方安排訂倉(cāng)。
(2)如果貨物任一包裝達(dá)到或超過(guò)20噸，長(zhǎng)12米，寬2.7米，高3米，賣(mài)方應(yīng)在裝船前____天，向買(mǎi)方提供________份包裝圖紙，說(shuō)明詳細(xì)尺碼和每件重量，以便買(mǎi)方安排運(yùn)輸。
(3)買(mǎi)方須在預(yù)計(jì)船抵達(dá)裝運(yùn)港日期前________天，通知賣(mài)方船名，預(yù)計(jì)裝船日期，合同號(hào)和裝運(yùn)港船方代理，以便賣(mài)方安排裝船。如果需要更改載貨船只，提前或推后船期，買(mǎi)方或船方代理應(yīng)及時(shí)通知賣(mài)方。如果貨船未能在買(mǎi)方通知的抵達(dá)日期后________天內(nèi)到達(dá)裝運(yùn)港，從第________天起，在裝運(yùn)港所發(fā)生的一切倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)由買(mǎi)方承擔(dān)。
(4)賣(mài)方在貨物全部裝運(yùn)完畢后________小時(shí)內(nèi)，須以電報(bào)/電傳通知買(mǎi)方合同號(hào)、貨物品名、數(shù)量、毛重、發(fā)票金額，載貨船名和啟運(yùn)日期。如果由于賣(mài)方未及時(shí)電告買(mǎi)方，以致貨物未及時(shí)保險(xiǎn)而發(fā)生的一切損失由賣(mài)方承擔(dān)。
6.滯期和速遣費(fèi)用：船按期抵達(dá)裝運(yùn)港后，如果賣(mài)方未能備貨待裝，一切空倉(cāng)費(fèi)和滯期費(fèi)由賣(mài)方承擔(dān)。
第六條 保險(xiǎn) 如果在FOB、CFR、FCA或CPT條件下發(fā)運(yùn)貨物，應(yīng)由買(mǎi)方負(fù)責(zé)投保。 如果在CIF或CIP條件下運(yùn)送貨物，賣(mài)方應(yīng)按發(fā)票金額的110%投保________平安險(xiǎn)，或________水漬險(xiǎn)，或________一切險(xiǎn)。另投附加險(xiǎn)應(yīng)包括：________。
第七條 價(jià)格與貨款支付
1.計(jì)價(jià)貨幣：________;單位價(jià)格金額：________;總價(jià)：________。
2.付款方式：
(1)信用證。在賣(mài)方向買(mǎi)方提示由________銀行開(kāi)出的、以賣(mài)方為受益人的金額為_(kāi)_______的不可撤銷(xiāo)的銀行保函之日起三十日內(nèi)，買(mǎi)方應(yīng)向賣(mài)方支付合同總金額________%的價(jià)款，即________。 銀行保函有效期到：________裝運(yùn)后________天，如果是分批裝運(yùn)，則在最后一批貨物裝運(yùn)后________天;________最后一批貨物到達(dá)卸貨港之日;________貨物到達(dá)卸貨港之日后________月。根據(jù)賣(mài)方裝運(yùn)的貨物自動(dòng)按比例減少保函金額。
(2)信用證-即期付款。買(mǎi)方應(yīng)于________合同規(guī)定的裝運(yùn)期第一天(裝運(yùn)日)前________日，________合同簽訂后________日內(nèi)，通過(guò)________銀行，以________電傳，________SWIFT,________信函，________簡(jiǎn)式電報(bào)和信函方式出具以賣(mài)方為受益人、不可撤銷(xiāo)的、金額為_(kāi)_______的________即期付款信用證________議付信用證。信用證的內(nèi)容應(yīng)與合同規(guī)定相符，信用證的有效期持續(xù)至開(kāi)證日后________月，以便受益人在當(dāng)?shù)靥峤粏螕?jù)。信用證中應(yīng)含有如下陳述“該信用證以《跟單信用證統(tǒng)一慣例1993年版，國(guó)際商會(huì)第500號(hào)出版物》為準(zhǔn)”。
(3)信用證-延期付款。買(mǎi)方應(yīng)于________合同規(guī)定的裝運(yùn)期的第一天(裝運(yùn)日)前________日，________合同簽訂后________日內(nèi)，通過(guò)________銀行，以________電傳，________SWIFT,________信函，________簡(jiǎn)式電報(bào)和信函方式，出具以賣(mài)方為受益人的、金額________的、不可撤銷(xiāo)的信用證，憑________即期海運(yùn)提單、航空運(yùn)單、鐵路交貨通知或多式聯(lián)運(yùn)單據(jù)________提示單據(jù)，進(jìn)行________承兌________延期付款________議付。信用證的內(nèi)容應(yīng)與合同規(guī)定相符，信用證的有效期持續(xù)至開(kāi)證日后________月，以便受益人在當(dāng)?shù)靥峤粏螕?jù)。信用證中應(yīng)含有如下內(nèi)容“該信用證以《跟單信用證統(tǒng)一慣例1993年版，國(guó)際商會(huì)第500號(hào)出版物》為準(zhǔn)”。
(4)托收-憑單付款(D/P) 。貨物裝運(yùn)后，賣(mài)方應(yīng)通過(guò)銀行向買(mǎi)方出具以買(mǎi)方為付款人的即期匯票并附上所需單據(jù)。買(mǎi)方應(yīng)于(委托銀行)提交匯票及所需單據(jù)時(shí)立即付款。
(5)托收-承兌交單(D/A) 。貨物裝運(yùn)后，賣(mài)方應(yīng)通過(guò)買(mǎi)方的銀行向買(mǎi)方出具以買(mǎi)方為付款人的，見(jiàn)票________天付款的匯票及所需的單據(jù)以便承兌。買(mǎi)方應(yīng)于賣(mài)方第一次出具匯票及所需的單據(jù)時(shí)立即承兌，并于匯票到期日付款。
(6)匯付。買(mǎi)方應(yīng)于________收到所需單據(jù)后________天內(nèi);提單日后________天內(nèi)，以________電匯，________信匯，________票匯方式將貨物發(fā)票金額貸款支付到賣(mài)方指定銀行的賣(mài)方賬戶。
3.有關(guān)單據(jù)。賣(mài)方應(yīng)準(zhǔn)備并向買(mǎi)方提交如下單據(jù)：
(1)匯票。向________(銀行的名稱，在信用證付款方式下)或________買(mǎi)方(在托收付款方式下)出具匯票。 (2)運(yùn)輸單據(jù)(選擇如下之一)：
A.標(biāo)明通知收貨人或________的全套清潔已裝船提單，該提單為_(kāi)_______空白抬頭;空白背書(shū)，并注明運(yùn)費(fèi)已付或運(yùn)費(fèi)待付。
B.簽發(fā)給賣(mài)方不可轉(zhuǎn)讓的海洋運(yùn)單，標(biāo)明運(yùn)費(fèi)________預(yù)付;________已付或________待付，通知________
C.多式聯(lián)運(yùn)單據(jù)
D.航空運(yùn)輸單據(jù)(空運(yùn)單據(jù)/空運(yùn)貨單)
E.鐵路運(yùn)輸單據(jù)
F.信使及郵遞收據(jù)
(3)其他單據(jù)：需要原本________份和副本________份。
A.商業(yè)發(fā)票
B.________保險(xiǎn)單________保險(xiǎn)憑證
C.由________出具的質(zhì)量檢驗(yàn)證明/檢驗(yàn)報(bào)告/分析證明
D.原產(chǎn)地證明________FORMA(普惠制原產(chǎn)地證)
E.裝箱單
F.重量單
G.________發(fā)貨通知書(shū)________裝船通知
(4)其他單據(jù)(如果需要)________。
4.銀行費(fèi)用。依照根據(jù)上述選擇的付款方式，買(mǎi)方應(yīng)承擔(dān)發(fā)生在________開(kāi)證行(如以信用證支付),________托收行(如以D/P或D/A方式支付),________匯付行(如以匯付方式支付)，所在國(guó)的所有銀行費(fèi)用。除非雙方另有約定。賣(mài)方應(yīng)承擔(dān)發(fā)生在該國(guó)以外所有銀行費(fèi)用。
第八條 檢驗(yàn)
1.檢驗(yàn)的時(shí)間和地點(diǎn)
(1)在出口國(guó)檢驗(yàn)
A.在產(chǎn)地檢驗(yàn)，即貨物離開(kāi)生產(chǎn)地點(diǎn)(如工廠、農(nóng)場(chǎng)或礦山)之前________天內(nèi)，由賣(mài)方或其委托的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)人員或買(mǎi)方的驗(yàn)收人員對(duì)貨物進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)收。在貨物離開(kāi)產(chǎn)地之前的責(zé)任，由賣(mài)方承擔(dān)。
B.在裝運(yùn)港/地檢驗(yàn)，即以離岸質(zhì)量、重量(或數(shù)量)為準(zhǔn)。貨物在裝運(yùn)港/地裝運(yùn)前________天內(nèi)，由雙方約定的________檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)貨物進(jìn)行檢驗(yàn)，該機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)證書(shū)作為決定交貨質(zhì)量、重量(或數(shù)量)的最后依據(jù)。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)貨物檢驗(yàn)后，貨物運(yùn)抵目的港/地，買(mǎi)方如對(duì)貨物進(jìn)行檢驗(yàn)，即使發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、重量(或數(shù)量)有問(wèn)題，也仍然有權(quán)向賣(mài)方提出異議和索賠。
(2)在進(jìn)口國(guó)檢驗(yàn)
A.在目的港/地檢驗(yàn)，即以到岸質(zhì)量、重量(或數(shù)量)為準(zhǔn)。在貨物運(yùn)抵目的港/地卸貨后的________天內(nèi)，由雙方約定的目的港/地的________檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，該機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)證書(shū)作為決定交貨質(zhì)量、重量或數(shù)量的最后依據(jù)。如果檢驗(yàn)證書(shū)證明貨物與合同規(guī)定不符并確屬賣(mài)方責(zé)任，賣(mài)方應(yīng)予負(fù)責(zé)。
B.在買(mǎi)方營(yíng)業(yè)處所或最終用戶所在地檢驗(yàn)。對(duì)一些需要安裝調(diào)試進(jìn)行檢驗(yàn)的成套設(shè)備、機(jī)電儀產(chǎn)品以及在卸貨口岸開(kāi)件檢驗(yàn)后難以恢復(fù)原包裝的商品，雙方可約定將檢驗(yàn)時(shí)間和地點(diǎn)延伸和推遲至貨物運(yùn)抵買(mǎi)方營(yíng)業(yè)所或最終用戶的所在地后的________天內(nèi)進(jìn)行，并以該地約定的________檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)所出具的檢驗(yàn)證書(shū)作為決定交貨質(zhì)量、重量或數(shù)量的依據(jù)。
2.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法
(1)根據(jù)《商檢法》規(guī)定，凡列入目錄的進(jìn)出口商品，按照國(guó)家技術(shù)規(guī)范的強(qiáng)制性要求進(jìn)行檢驗(yàn);沒(méi)按照國(guó)家技術(shù)規(guī)范的強(qiáng)制性要求的，可以參照國(guó)家商檢部門(mén)指定的國(guó)外有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。法律、行政法規(guī)規(guī)定由其他檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)實(shí)施檢驗(yàn)的進(jìn)出口商品或者檢驗(yàn)項(xiàng)目，依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定辦理。此外，合同雙方當(dāng)事人還可以將買(mǎi)賣(mài)合同中規(guī)定的質(zhì)量、數(shù)量和包裝條款作為檢驗(yàn)的重要依據(jù)。
(2)商品檢驗(yàn)的方法主要有感官檢驗(yàn)、化學(xué)檢驗(yàn)、物理檢驗(yàn)、微生物檢驗(yàn)等。
第九條 索賠
1.索賠依據(jù)：買(mǎi)方有權(quán)在貨物到達(dá)________最終目的地________卸貨港后向檢驗(yàn)機(jī)關(guān)申請(qǐng)檢驗(yàn)貨物的權(quán)利。如果貨物的品質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、重量、包裝及對(duì)安全、衛(wèi)生或健康的要求不符合合同的規(guī)定則買(mǎi)方應(yīng)向賣(mài)方發(fā)出索賠通知，并有權(quán)以上述條款規(guī)定的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)簽發(fā)的檢驗(yàn)證明作為依據(jù)向賣(mài)方索賠，并在________列出索賠理由。
2.索賠期限：
(1)貨物到達(dá)最終目的地之日后________日內(nèi)只要該日不超過(guò)貨物到達(dá)卸貨港之日后________日;
(2)在保證期內(nèi)發(fā)現(xiàn)故障或缺陷的情況下，最遲應(yīng)在發(fā)現(xiàn)故障后________周內(nèi)。
3.賣(mài)方在收到本合同規(guī)定的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)證明后不遲于________日對(duì)買(mǎi)方的索賠要求作出答復(fù)。如果賣(mài)方未在上述期限內(nèi)作出答復(fù)，則買(mǎi)方的索賠要求被視為接受。
第十條 稅收 與本合同有關(guān)及在執(zhí)行本合同中由中國(guó)政府根據(jù)生效的稅收法律征收的所有稅收由________支付。與本合同有關(guān)及在執(zhí)行本合同中在中華人民共和國(guó)領(lǐng)土以外征收的所有稅收應(yīng)由________支付。
第十一條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時(shí)間內(nèi)通過(guò)書(shū)面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時(shí)間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對(duì)本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方，有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發(fā)生時(shí)，雙方應(yīng)立即通過(guò)友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。如不可抗力及其影響無(wú)法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無(wú)須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無(wú)法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無(wú)法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對(duì)本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、地震，以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)(不論曾否宣戰(zhàn))、動(dòng)亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第十二條 終止合同 本合同在下列任一情形下終止：
(1)一方進(jìn)入解體或倒閉階段;
(2)一方被判為破產(chǎn)或其他原因致使資不抵債;
(3)本合同已有效、全部得到履行;
(4)雙方共同同意提前解除合同;
(5)按仲裁機(jī)構(gòu)的裁決，合同解除或終止;
(6)因不可抗力致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的;
(7)在合同期限屆滿之前，當(dāng)事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務(wù)的;
(8)當(dāng)事人一方遲延履行合同主要義務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行;
(9)當(dāng)事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的。
第十三條 爭(zhēng)議解決 本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門(mén)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，提交石家莊仲裁委員會(huì)仲裁。仲裁裁定是終局的，對(duì)雙方均有約束力。仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
第十四條 通知
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書(shū)面形式，可采用________(書(shū)信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下：________。
3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起________日內(nèi)，以書(shū)面形式通知對(duì)方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第十五條 合同的變更 本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時(shí)，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知對(duì)方，征得對(duì)方同意后，雙方在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)(書(shū)面通知發(fā)出________天內(nèi))簽訂書(shū)面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書(shū)面文件，任何一方無(wú)權(quán)變更本合同，否則，由此造成對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)。
第十六條 合同的轉(zhuǎn)讓 除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書(shū)面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書(shū)面明確同意，均屬無(wú)效。
第十七條 合同的解釋 本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對(duì)本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第十八條 補(bǔ)充與附件 本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達(dá)成書(shū)面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十九條 合同的效力 本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。 有效期為_(kāi)_______年，自________年____月____日至________年____月____日。 本合同正本一式________份，雙方各執(zhí)________份，具有同等法律效力。
買(mǎi)方(蓋章)：________ 賣(mài)方(蓋章)：________
法定代表人(簽字)：________ 法定代表人(簽字)：________
________年____月____日 ________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：________ 簽訂地點(diǎn)：________
工廠貨物買(mǎi)賣(mài)協(xié)議 篇9
賣(mài)方：
住所：法定代表人：身份證號(hào)碼：電話號(hào)碼：
買(mǎi)方：
住所：法定代表人：身份證號(hào)碼：電話號(hào)碼：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《二手車(chē)流通管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，就二手車(chē)的買(mǎi)賣(mài)事宜，買(mǎi)賣(mài)雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂本合同。
第一條車(chē)輛基本情況
1、車(chē)主名稱：車(chē)輛號(hào)碼：
廠牌型號(hào)：。
2、車(chē)輛狀況說(shuō)明見(jiàn)附件一。
3、車(chē)輛相關(guān)憑證見(jiàn)附件二。
第二條車(chē)輛價(jià)款、過(guò)戶手續(xù)費(fèi)及支付時(shí)間、方式
1、車(chē)輛價(jià)款及過(guò)戶手續(xù)費(fèi)
本車(chē)價(jià)款為人民幣：元。過(guò)戶手續(xù)費(fèi)為人民幣：元。
2、支付時(shí)間、方式
待本車(chē)過(guò)戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)辦理完成后個(gè)工作日內(nèi)，買(mǎi)方向賣(mài)方支付本車(chē)價(jià)款過(guò)戶手續(xù)費(fèi)由方承擔(dān)。方應(yīng)于本合同簽訂之日起個(gè)工作日內(nèi)，將過(guò)戶手續(xù)費(fèi)支付給雙方約定的過(guò)戶手續(xù)辦理方。
第三條車(chē)輛的過(guò)戶、交付及風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)方應(yīng)于本合同簽訂之日起個(gè)工作日內(nèi)，將辦理本過(guò)過(guò)戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)所需的一切有關(guān)證件、資料的原件及復(fù)印件交給方，該方為過(guò)戶手續(xù)辦理方。賣(mài)方應(yīng)于本車(chē)過(guò)戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)辦理完成后個(gè)工作日內(nèi)在向買(mǎi)方交付車(chē)輛及相關(guān)憑證。在車(chē)輛交付買(mǎi)方之前所發(fā)生的所有風(fēng)險(xiǎn)由賣(mài)方承擔(dān)和負(fù)責(zé)處理在車(chē)輛交付買(mǎi)方之后所發(fā)生的所有風(fēng)險(xiǎn)由買(mǎi)方承擔(dān)和負(fù)責(zé)處理。
第四條雙方的權(quán)利和義務(wù)
1、賣(mài)方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)向買(mǎi)方支付車(chē)輛。
2、賣(mài)方應(yīng)保證合法享有車(chē)輛的所有權(quán)或處置權(quán)。
3、賣(mài)方保證所出示及提供的與車(chē)輛有關(guān)的一切證件、證明及信息合法、真實(shí)、有效。
4、買(mǎi)方應(yīng)按照合同約定支付價(jià)款。
5、對(duì)轉(zhuǎn)出本地的車(chē)輛，買(mǎi)方應(yīng)了解、確認(rèn)車(chē)輛能在轉(zhuǎn)入所在地辦理轉(zhuǎn)入手續(xù)。
第五條違約責(zé)任
1、賣(mài)方向買(mǎi)方提供的有關(guān)車(chē)輛信息不真實(shí)，買(mǎi)方有權(quán)要求賣(mài)方賠償因此造成的損失。
2、賣(mài)方未按合同的約定將本車(chē)及其相關(guān)憑證交付買(mǎi)方的，逾期每日按本車(chē)價(jià)款總額的%向買(mǎi)方支付違約金。
3、買(mǎi)方未按照合同約定支付本車(chē)價(jià)款的，逾期每日按本車(chē)價(jià)款總額%向賣(mài)方支付違約金。
4、因賣(mài)方原因致使車(chē)輛不能辦理過(guò)戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)的，買(mǎi)方有權(quán)要求賣(mài)方返還車(chē)輛價(jià)款并承擔(dān)一切損失因買(mǎi)方原因致使車(chē)輛漢有辦理過(guò)戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)的，賣(mài)方有權(quán)要求買(mǎi)方返還車(chē)輛并承擔(dān)一切損失。
5、任何一方違反合同約定的，均應(yīng)賠償由此給對(duì)方造成的損失。
第六條合同爭(zhēng)議的解決方式
因本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人協(xié)商或調(diào)解解決協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：
1、提交仲裁委員會(huì)仲裁
2、依法向人民法院起訴。
第七條合同的生效
本合同一式份，經(jīng)雙方當(dāng)事人簽字或蓋章之日起生效。
第八條其他約定
附件
一：車(chē)輛狀況說(shuō)明書(shū)
附件
二：車(chē)輛相關(guān)憑證
1、《機(jī)動(dòng)車(chē)登記證書(shū)》
2、《機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證》
3、有效的機(jī)動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢驗(yàn)合格標(biāo)志
4、車(chē)輛購(gòu)置稅完稅證明
5、車(chē)船使用稅繳付憑證
6、車(chē)輛養(yǎng)路費(fèi)繳付憑證
7、車(chē)輛保險(xiǎn)單
8、購(gòu)車(chē)發(fā)票
賣(mài)方：賣(mài)方開(kāi)戶銀行：賬號(hào)：戶名：
買(mǎi)方：買(mǎi)方開(kāi)戶銀行：賬號(hào)：戶名：
二手貨車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同范文二
第一條賣(mài)方依法出賣(mài)具備以下條件的舊機(jī)動(dòng)車(chē)：
車(chē)主名稱：_________號(hào)牌號(hào)碼：_________廠牌型號(hào)：_________初次登記日期：_________發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)：_________車(chē)架號(hào)：_________最近一次年檢時(shí)間：_________行使公里數(shù)：_________車(chē)輛使用性質(zhì)：□客運(yùn)、□貨運(yùn)、□出租、□租賃、□非營(yíng)運(yùn)、□其他車(chē)輛上存在抵押權(quán)，
第二條車(chē)款及交驗(yàn)車(chē)
1.車(chē)款為_(kāi)________元大寫(xiě)：_________。買(mǎi)方應(yīng)于___在_________同賣(mài)方當(dāng)面驗(yàn)收車(chē)輛及審驗(yàn)相關(guān)文件，并以_________的方式自驗(yàn)收審驗(yàn)無(wú)誤之日起____日內(nèi)向賣(mài)方支付車(chē)款的_________%，待辦理完過(guò)戶手續(xù)后再即時(shí)支付剩余車(chē)款。
2.賣(mài)方應(yīng)在收到
第一筆車(chē)款后____日內(nèi)交付車(chē)輛及相關(guān)文件，并協(xié)助買(mǎi)方在15個(gè)工作日內(nèi)辦理完車(chē)輛過(guò)戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。車(chē)輛過(guò)戶、轉(zhuǎn)籍過(guò)程中發(fā)生的稅、費(fèi)負(fù)擔(dān)方式為：_________。
3.相關(guān)文件包括：□機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證、□機(jī)動(dòng)車(chē)登記證書(shū)、□車(chē)輛購(gòu)置附加費(fèi)憑證、□稅訖證明、□車(chē)輛年檢證明、□養(yǎng)路費(fèi)繳付憑證、□銷(xiāo)售舊機(jī)動(dòng)車(chē)委托書(shū)、_________。
第三條雙方權(quán)利義務(wù)
1.賣(mài)方應(yīng)保證對(duì)出賣(mài)車(chē)輛享有所有權(quán)或處分權(quán)，且該車(chē)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，能夠依法辦理過(guò)戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。
2.賣(mài)方保證向買(mǎi)方提供的相關(guān)文件真實(shí)有效及其對(duì)車(chē)輛狀況的陳述完整、真實(shí)，不存在隱瞞或虛假成分。
3.買(mǎi)方應(yīng)按照約定的時(shí)間、地點(diǎn)與賣(mài)方當(dāng)面驗(yàn)收車(chē)輛及審驗(yàn)相關(guān)文件，并按照約定支付車(chē)款，
4.賣(mài)方收取車(chē)款后，應(yīng)開(kāi)具合法、規(guī)范的收款憑證。
5.買(mǎi)方應(yīng)持有效證件與賣(mài)方共同辦理車(chē)輛過(guò)戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。
6.車(chē)輛交付后辦理過(guò)戶、轉(zhuǎn)籍過(guò)程中，因車(chē)輛使用發(fā)生的問(wèn)題由使用者負(fù)責(zé)。
第五條
1.該車(chē)在___時(shí)分以前發(fā)生一切交通事故、經(jīng)濟(jì)糾紛、法律責(zé)任均由原車(chē)主或轉(zhuǎn)讓人負(fù)責(zé),該車(chē)在___時(shí)分以后發(fā)生一切交通事故、經(jīng)濟(jì)糾紛、法律責(zé)任均由承買(mǎi)人負(fù)責(zé)
2.本合同一式三份，買(mǎi)方一份，賣(mài)方一份，備案機(jī)關(guān)一份。本合同在雙方簽字蓋章后生效。合同生效后，雙方對(duì)合同內(nèi)容的變更或補(bǔ)充應(yīng)采取書(shū)面形式，作為本合同的附件。附件與本合同具有同等的法律效力。
買(mǎi)方：__________________住所：__________________________電話：__________________________證照號(hào)碼：_____________________身份證號(hào)：______________________電話：_____________________________簽訂地點(diǎn)：______________________賣(mài)方：__________________住所：__________________________電話：__________________________證照號(hào)碼：_____________________電話：_____________________________簽訂地點(diǎn)：______________________見(jiàn)證人：
二手貨車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同范文三
賣(mài)方：電話：買(mǎi)方：電話：甲乙雙方經(jīng)過(guò)協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議：
一、本機(jī)動(dòng)車(chē)情況：
品牌型號(hào)：車(chē)架號(hào)：
車(chē)牌號(hào)：出廠日期：發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)：車(chē)體顏色：
二、甲方關(guān)于交易車(chē)輛的聲明：
1、甲方保證該車(chē)符合國(guó)家《二手車(chē)流通管理法》及本市二手車(chē)上市交易的有關(guān)規(guī)定和政策法規(guī)，由于違反國(guó)家及本市相關(guān)政策法規(guī)而引起的法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任由甲方來(lái)承擔(dān)。
2、甲方保證此車(chē)手續(xù)真實(shí)有效，不是套牌及一證兩車(chē)，發(fā)動(dòng)機(jī)和車(chē)架號(hào)碼必須與檔案相符，如有不符行為，愿付全部責(zé)任，退回車(chē)款，包賠乙方一切經(jīng)濟(jì)損失。
3、甲方保證此車(chē)無(wú)任何經(jīng)濟(jì)糾紛、盜搶及交通糾紛，如有不實(shí)甲方承擔(dān)全部責(zé)任并賠償乙方一切經(jīng)濟(jì)損失，本合同簽訂之后發(fā)生的一切費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
4、售后約定條款：車(chē)輛交付后，出現(xiàn)任何故障、損壞與甲方無(wú)關(guān)，由乙方自己負(fù)責(zé)。
5、該車(chē)在___時(shí)分以前發(fā)生的一切事宜均由甲方付全部責(zé)任，該車(chē)在___時(shí)分以后發(fā)生的一切事宜均由乙方付全部責(zé)任。
6、交易金額：萬(wàn)仟佰元整。
7、乙方對(duì)手續(xù)、車(chē)況外觀內(nèi)飾認(rèn)可后雙方簽字，簽字后此協(xié)議生效，并具有法律效力。本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各持一份。
8、特別約定：甲方要求乙方必須辦理過(guò)戶手續(xù)，如乙方不過(guò)戶，以后出現(xiàn)任何事宜，后果乙方自負(fù)，甲方概不負(fù)責(zé)。
甲方簽字：乙方簽字：
身份證：身份證：
工廠貨物買(mǎi)賣(mài)協(xié)議 篇10
合同號(hào)碼：______________
日期：______________
中國(guó)____________________公司(以下簡(jiǎn)稱賣(mài)方)和____________________(以下簡(jiǎn)稱買(mǎi)方)雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，同意按照以下兩部分條款簽訂本合同：
第一部分
一、商品品名：______________________________
二、數(shù)量：____________________噸
三、規(guī)格：______________________________
四、價(jià)格：本合同各交貨期的具體價(jià)格原則上與____________________號(hào)合同，同一交貨期有效的價(jià)格一致。
五、交貨期
_________________年
第1季度__________噸
第2季度__________噸
第3季度__________噸
第4季度__________噸
上述各季度的裝船月份由買(mǎi)方選定，但應(yīng)在各季度前月15日以前通知賣(mài)方。
六、裝船口岸：____________________港。
七、目的口岸：____________________港口。
八、付款條件：買(mǎi)方應(yīng)于貨物裝船前_______天，按本合同第二部分第三條①款雙方商定的裝船數(shù)量及期限，通過(guò)雙方同意的銀行開(kāi)出以中國(guó)化工進(jìn)出口公司山東省分公司為受益人的，不可撤銷(xiāo)的可轉(zhuǎn)讓的，可分割的美元信用證。該信用證憑受益人出具的以開(kāi)證行為付款人的匯票以及本合同第一部分第九條所規(guī)定的各項(xiàng)單據(jù)，自提單日起三十天(包括提單日在內(nèi))，由開(kāi)證行將貨款電匯中國(guó)銀行。信用證金額應(yīng)按雙方商定的交貨數(shù)量增開(kāi)5%。信用證上須證明租船提單可以接受。
九、單據(jù)
①賣(mài)方在貨物啟運(yùn)后，應(yīng)向議付銀行提供下列單據(jù)作為議付貨款的依據(jù)：
A.發(fā)票四份;
B.清潔裝船提單正本二份;
C.由商品檢驗(yàn)局出具的質(zhì)量檢驗(yàn)證書(shū)，重量鑒定證書(shū)及產(chǎn)地證明書(shū)各一份。
②賣(mài)方須將上述單據(jù)中的清潔裝船提單副本二份，隨船帶交目的港買(mǎi)方
指定的收貨人。其余單據(jù)副本二份航寄買(mǎi)方。
十、附注
①本合同第一部分各條款尚未規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)按本合同不可分割的第二部分的各條款以及由雙方隨時(shí)協(xié)商后決定的條款履行
②本合同的執(zhí)行由__________開(kāi)立信用證。
③本合同項(xiàng)下的數(shù)量雙方應(yīng)努力執(zhí)行，但如買(mǎi)方或賣(mài)方在接貨或供貨方面有困難時(shí)，雙方對(duì)本合同的履行均可不承擔(dān)責(zé)任。
④本合同第一部分以__________兩國(guó)文字書(shū)就正本一式兩份，買(mǎi)賣(mài)雙方各持一份為證。兩種文本具有同等效力。
賣(mài)方：____________________ 買(mǎi)方：______________
地址：____________________ 地址：______________
電報(bào)掛號(hào)：________________ 電報(bào)掛號(hào)：__________
電傳：____________________ 電傳：______________
第二部分
一、總則：本部分條款與第一部分條款在本合同中是不可分割的兩部分。
二、交貨條件
①貨物所有權(quán)及風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移，以裝港岸上輸油臂與油輪集輸油管連接點(diǎn)作為分界線，貨物通過(guò)該連接點(diǎn)時(shí)，由賣(mài)方轉(zhuǎn)移到買(mǎi)方，賣(mài)方交貨責(zé)任即告終止。
②買(mǎi)方所派油輪，禁止在中華人民共和國(guó)沿海水域排放油類或油性混合物。油輪進(jìn)港后，應(yīng)根據(jù)港口當(dāng)局的規(guī)定把壓艙污水排放在處理池內(nèi)，費(fèi)用由買(mǎi)方負(fù)擔(dān)。
③買(mǎi)方所派油輪在裝貨港，應(yīng)遵守當(dāng)?shù)匦姓?dāng)局所規(guī)定的有關(guān)油輪作業(yè)安全規(guī)則。
④買(mǎi)方所派油輪載重噸不得超過(guò)______萬(wàn)噸，滿載最大吃水不得超過(guò)______米。油輪長(zhǎng)度不得大于______米。如買(mǎi)方所派油輪不符合上述規(guī)定時(shí)，必須事先征得賣(mài)方同意，否則由此所造成的港口當(dāng)局拒絕油輪靠棧橋，或發(fā)生空艙及與此有關(guān)的損失均由買(mǎi)方負(fù)擔(dān)。
⑤由于賣(mài)方的原因，如在裝貨港需要移泊或用油駁裝貨時(shí)，其費(fèi)用由賣(mài)方負(fù)擔(dān)。但由于買(mǎi)方的原因，如需要移泊或用油駁裝貨時(shí)，其費(fèi)用由買(mǎi)方負(fù)擔(dān)，由于人力不可抗拒的原因，為了確保油輪的安全，裝船移泊費(fèi)用由買(mǎi)方自理。
⑥每批裝船數(shù)量允許增減______%，由買(mǎi)方選擇。
三、裝船通知
①買(mǎi)方應(yīng)在裝船月15天前電告賣(mài)方派船計(jì)劃，包括船名，預(yù)抵裝港日期，裝運(yùn)數(shù)量。賣(mài)方接到買(mǎi)方派船計(jì)劃后，應(yīng)在五天內(nèi)電復(fù)買(mǎi)方接受或可以接受的預(yù)抵裝港日期和裝運(yùn)數(shù)量。買(mǎi)賣(mài)雙方對(duì)油輪預(yù)抵裝港日期或裝運(yùn)數(shù)量的意見(jiàn)不一致時(shí)，雙方協(xié)商安排一個(gè)都可以接受的日期，裝運(yùn)數(shù)量，或者安排另外一些油輪來(lái)接貨。雙方商妥的油輪預(yù)抵裝港的日期叫做“確認(rèn)日期”。
②買(mǎi)方應(yīng)按雙方商妥的“確認(rèn)日期”派油輪抵達(dá)裝港。賣(mài)方應(yīng)及時(shí)裝貨。如買(mǎi)賣(mài)雙方因特殊原因要求更改“確認(rèn)日期”或裝運(yùn)數(shù)量時(shí)，對(duì)方根據(jù)儲(chǔ)罐，泊位和供貨或接貨的可能以及油輪安排的可能，應(yīng)在兩天內(nèi)電復(fù)可以接受或不可接受。如油輪在“確認(rèn)日期”以前或以后抵達(dá)裝港，賣(mài)方應(yīng)做出最大努力盡快裝貨。
③買(mǎi)方在本條①款通知派船計(jì)劃時(shí)，已列明預(yù)抵裝港日期及裝運(yùn)數(shù)量，但注明船名待定時(shí)，買(mǎi)方應(yīng)最遲在確認(rèn)日期十天前將船名電告賣(mài)方。
④雙方商妥“確認(rèn)日期”的油輪，允許買(mǎi)方按同一“確認(rèn)日期”，同一裝運(yùn)數(shù)量和裝貨港口可以接受的船型另派油輪代替。但買(mǎi)方最遲應(yīng)在“確認(rèn)日期”前五天將代替油輪的船名等有關(guān)情況通知賣(mài)方。
⑤買(mǎi)方在油輪抵達(dá)裝港前五天電告賣(mài)方(包括裝港賣(mài)方分公司)及裝港中國(guó)外輪代理公司預(yù)報(bào)船名，船籍，預(yù)抵裝港日期，裝運(yùn)數(shù)量，買(mǎi)方應(yīng)指示船長(zhǎng)在油輪抵達(dá)裝港前48小時(shí)和24小時(shí)及6小時(shí)向賣(mài)方(包括裝港賣(mài)方分公司)及裝港中國(guó)外輪代理公司報(bào)告預(yù)抵裝港的時(shí)間。
⑥裝船完畢后，賣(mài)方應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)以電報(bào)通知買(mǎi)方：合同號(hào)，品名，密度(注明換算溫度)，含硫量____%，含水量____%，船名，收貨人，裝運(yùn)數(shù)量，發(fā)票單價(jià)，總值，提單日，離泊時(shí)間。
四、裝貨定額
①油輪抵達(dá)裝港后，具備裝貨條件時(shí)，船長(zhǎng)通過(guò)裝港外輪代理公司應(yīng)在辦公時(shí)間內(nèi)以書(shū)面或電話向裝港賣(mài)方或外輪代理公司提出備裝通知書(shū)并同時(shí)確認(rèn)。裝船作業(yè)開(kāi)始時(shí)間按以下規(guī)定計(jì)算。
按“確認(rèn)日期”抵裝港的油輪，以確認(rèn)備裝通知書(shū)六小時(shí)后開(kāi)始起算。但如在確認(rèn)備裝通知書(shū)后不到六小時(shí)裝油時(shí)，以開(kāi)裝時(shí)間起算。
在“確認(rèn)日期”前一天辦公完畢時(shí)間(從 月 日至9月30日：18：00，從 月 日至4月30日：17：00時(shí))前抵裝港的油輪，在辦完入港手續(xù)后，如有條件提前裝油者，以開(kāi)裝時(shí)間起算，沒(méi)有條件裝油者，則以確認(rèn)日上午八時(shí)起算。
在“確認(rèn)日期”前一天從辦公完畢時(shí)間至24：00時(shí)抵裝港的油輪，在辦完入港手續(xù)后，如有條件提前裝油者，以開(kāi)裝時(shí)間起算，如沒(méi)有條件者，則以確認(rèn)日下午二時(shí)起算。在“確認(rèn)日期”以后抵裝港的油輪，以開(kāi)裝時(shí)間起算。
②自起算裝船作業(yè)時(shí)間開(kāi)始，賣(mài)方應(yīng)在36小時(shí)內(nèi)將整船貨物裝完，除大風(fēng)雷雨天氣及港務(wù)當(dāng)局另有規(guī)定外，應(yīng)日夜連續(xù)裝貨。
③由于下列情況耗費(fèi)的時(shí)間，均不計(jì)算在裝貨作業(yè)時(shí)間以內(nèi)：
(一)由于大風(fēng)，雷雨等惡劣天氣而不能進(jìn)行作業(yè)的時(shí)間。
(二)港務(wù)當(dāng)局由于安全原因不準(zhǔn)靠棧橋而在港內(nèi)停留的時(shí)間及港務(wù)當(dāng)局禁止裝船的時(shí)間。
(三)排放壓艙污水至驗(yàn)艙完畢的時(shí)間。
④以拆卸輸油管線完畢時(shí)間作為裝貨作業(yè)的完畢時(shí)間。
⑤因碼頭裝貨設(shè)備故障而發(fā)生的滯期費(fèi)按本部分第五條第①項(xiàng)所規(guī)定的運(yùn)費(fèi)率的50%計(jì)算。
五、滯期費(fèi)
①賣(mài)方若未能按本部分第四條②款所規(guī)定的裝貨定額時(shí)間裝貨完畢，則賣(mài)方應(yīng)向買(mǎi)方交付滯期費(fèi),滯期費(fèi)應(yīng)以雙方確認(rèn)的裝船數(shù)量作為它的船型,每日滯期費(fèi)應(yīng)以WORLDSCALE所規(guī)定的基數(shù)(以提單日期為準(zhǔn))乘相應(yīng)的AFRA運(yùn)費(fèi)率計(jì)算。
②油輪在裝貨港口的動(dòng)態(tài)，以裝港外輪代理公司編制的并經(jīng)船長(zhǎng)簽字確認(rèn)的裝貨時(shí)間事實(shí)記錄為準(zhǔn)，賣(mài)方應(yīng)在裝貨后三十天內(nèi)向買(mǎi)方提供裝貨時(shí)間事實(shí)記錄一份。
③買(mǎi)方向賣(mài)方提出的滯期費(fèi)，經(jīng)賣(mài)方審核屬實(shí)后，應(yīng)以美元現(xiàn)匯支付。
④如果買(mǎi)方向賣(mài)方提出滯期索賠，須在船抵目的港后60天內(nèi)提出。
六、商品檢驗(yàn)
①重量的鑒定由裝船口岸國(guó)家商檢局出具的重量鑒定證書(shū)為準(zhǔn)。提單數(shù)量應(yīng)根據(jù)重量鑒定證書(shū)填寫(xiě)。重量鑒定證書(shū)及提單所列數(shù)量作為買(mǎi)賣(mài)雙方交貨數(shù)量的依據(jù)。
②品質(zhì)的檢驗(yàn)：由裝船口岸國(guó)家商檢局按SYB20__-59石油產(chǎn)品試樣法取樣，混合后分裝三份作為賣(mài)方所交貨物的標(biāo)準(zhǔn)樣品。
上述三份樣品之中的一份將交給油輪船長(zhǎng)。其余二份均交中華人民共和國(guó)國(guó)家進(jìn)出口商品檢驗(yàn)局，一份供化驗(yàn)用，一份裝貨后保存六十天。
國(guó)家商檢局經(jīng)化驗(yàn)后所出具的品質(zhì)證書(shū)作為賣(mài)方所交貨物的品質(zhì)依據(jù)。
七、投保油污責(zé)任險(xiǎn)
①買(mǎi)方所派油輪應(yīng)加入基于1969年《國(guó)際油污民事責(zé)任公約(CLC)》第七條的金額保證(P& ICLUB保險(xiǎn))以及TOVALOP協(xié)定。
②由買(mǎi)方所派油輪，當(dāng)在裝港遇事故而發(fā)生油類和油類混合物的污染或有發(fā)生這類污染的可能性時(shí)，船東或船長(zhǎng)應(yīng)迅速采取清除措施，防止油污而造成的損失，或?yàn)楸苊庥臀蹞p失進(jìn)一步擴(kuò)大所采取合理而有效的措施。但船東或船長(zhǎng)不采取上述措施時(shí)，賣(mài)方在通知船東或船長(zhǎng)之后，可以采取合理的必要的措施進(jìn)行清除工作和減輕油污可能造成的損失。賣(mài)方應(yīng)隨時(shí)將所要采取的措施和后果告訴船東或船長(zhǎng)，如時(shí)間允許，應(yīng)在采取措施前，將擬采取的措施告訴船東或船長(zhǎng)。賣(mài)方采取的上述措施可以認(rèn)為是按船東或船長(zhǎng)委托進(jìn)行的。在這種場(chǎng)合，對(duì)于被委托者采取的措施，委托者有權(quán)按實(shí)際情況向?qū)Ψ教岢霎愖h或者通知其停止工作。委托人提出通知后，被委托者則應(yīng)無(wú)權(quán)再繼續(xù)進(jìn)行工作。
③賣(mài)方或船東船長(zhǎng)采取的上述措施均不得與1969年《國(guó)際油污損害民事責(zé)任公約(CLC)》及TOVALOP協(xié)定的規(guī)定相抵觸。
八、人力不可抗拒
如因人力不可抗拒的事故不能按時(shí)交貨時(shí)，賣(mài)方可以延期交貨或部分延期交貨或取消合同，但賣(mài)方應(yīng)向買(mǎi)方提交由中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)開(kāi)具的發(fā)生事故情由的證明文件。如因人力不可抗拒的事故不能按時(shí)接貨時(shí)，買(mǎi)方可以延期接貨或部分延期交貨或取消合同，但買(mǎi)方應(yīng)向賣(mài)方提交由日本國(guó)際商事仲裁協(xié)會(huì)簽發(fā)的證明文件。
九、罰款
如買(mǎi)方除本部分第八條規(guī)定以外未按合同規(guī)定執(zhí)行，以致本合同全部或一部分不能按期執(zhí)行，而使賣(mài)方遭受損失時(shí)，買(mǎi)方應(yīng)承付罰金，罰金分別為合同總值或未能執(zhí)行部分總值的1%。如賣(mài)方除本部分第八條規(guī)定以外未能全部或一部分履約交貨而使買(mǎi)方遭受時(shí)損失，賣(mài)方應(yīng)承付罰金，罰金分別為合同總值或未能履行部分總值的1%。
十、仲裁
因執(zhí)行合同所發(fā)生的或者與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，首先應(yīng)由簽訂合同雙方友好協(xié)商解決。如經(jīng)協(xié)商后尚不能解決，應(yīng)提交仲裁，不向法院申訴。仲裁在被告所在國(guó)進(jìn)行.在中國(guó)，在中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)對(duì)外貿(mào)易仲裁委員會(huì)根據(jù)該委員會(huì)的仲裁程序規(guī)則進(jìn)行仲裁。在日本，由日本國(guó)際商事仲裁協(xié)會(huì)根據(jù)該協(xié)會(huì)的仲裁程序規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局裁決，簽訂合同雙方都應(yīng)執(zhí)行。
十一、本合同第二部分以中、日兩國(guó)文字書(shū)就，兩種文本具有同等效力。
工廠貨物買(mǎi)賣(mài)協(xié)議 篇11
立貨樣買(mǎi)賣(mài)契出賣(mài)人__商行負(fù)責(zé)人___稱為甲方，同承買(mǎi)人__商店主___稱為乙方，茲為_(kāi)貨物買(mǎi)賣(mài)，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條乙方向甲方訂購(gòu)__貨物，如契約成立同日由甲方交付貨樣同品同種類同質(zhì)的貨物___件，甲方應(yīng)于_日內(nèi)義付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于_日前通知乙方延緩日期但乙方不同意時(shí)可解除契約。
因此致乙方受有損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無(wú)異議。
第三條因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條本件買(mǎi)賣(mài)貨款議定每件人民幣_(tái)_仟_佰元共人民幣_(tái)_萬(wàn)_仟_佰元于甲方，交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除契約。
因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。
第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于_日前通知甲方展延日期交貨。倘甲方不同意時(shí)，得為契的解除如有損害亦可請(qǐng)求賠償。
第六條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買(mǎi)賣(mài)契約，甲方無(wú)異議。因此，乙方致受有損害者，更得請(qǐng)求賠償。
第七條貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各不得主張?jiān)鰷p，或借故解除契約等情況。
本契約一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
賣(mài)方：___
身份證號(hào)：
地址：
買(mǎi)方：
身份證號(hào)：
地址：
____年_月_日
工廠貨物買(mǎi)賣(mài)協(xié)議 篇12
買(mǎi)方：____________ (下稱甲方)
地址：____________ 郵編：_____ 電話：____________ 傳真：_____ 電子郵箱：__________
賣(mài)方：____________ (下稱乙方) 地址：____________ 郵編：_____ 電話：____________ 傳真：_____
電子郵箱：__________ 甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。
第一條 名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量 1.名稱、品種、規(guī)格： ____________ (應(yīng)注明產(chǎn)品的牌號(hào)或商標(biāo))。
2.質(zhì)量，按下列第( )項(xiàng)執(zhí)行：
(1) 按照_______標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(須注明按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或部頒或企業(yè)具體標(biāo)準(zhǔn)，如標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、編號(hào)和標(biāo)準(zhǔn)名稱等)。
(2) 按樣本，樣本作為合同的附件(應(yīng)注明樣本封存及保管方式)。
(3) 按雙方商定要求執(zhí)行，具體為：
_____________(應(yīng)具體約定產(chǎn)品質(zhì)量要求)。
第二條 數(shù)量和計(jì)量單位、計(jì)量方法
1.數(shù)量：________ 。
2.計(jì)量單位和方法：__________。
3.交貨數(shù)量的正負(fù)尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計(jì)算方法：__ __________。
第三條 包裝方式和包裝品的處理： _________(應(yīng)盡可能注明所采用的包裝標(biāo)準(zhǔn)是否國(guó)家或主管部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)，自行約定包裝標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具體可行，包裝材料由誰(shuí)供應(yīng)，包裝費(fèi)用的負(fù)擔(dān)。)。
第四條 交貨方式：
1.交貨時(shí)間：_______。
2.交貨地點(diǎn)：_______。
3.運(yùn)輸方式：_______(注明由誰(shuí)負(fù)責(zé)代辦運(yùn)輸)。
4.保 險(xiǎn)：_______(按情況約定由誰(shuí)負(fù)責(zé)投保并具體規(guī)定投保金額和投保險(xiǎn)種)。
5.與買(mǎi)賣(mài)相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移：___________。
第五條 驗(yàn)收： 1.驗(yàn)收時(shí)間：_______。
2.驗(yàn)收方式：
______(如采用抽樣檢驗(yàn)，應(yīng)注明抽樣標(biāo)準(zhǔn)或方法和比例)。
3.驗(yàn)收如發(fā)生爭(zhēng)議，由___檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)按___檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。
第六條 價(jià)格與貨款支付：
1.單價(jià)：____; 總價(jià)：_________(明確幣種及大寫(xiě))。
2.貨款支付：
貨款的支付時(shí)間：____________;
貨款的支付方式：____________;
運(yùn)雜費(fèi)和其它費(fèi)用的支付時(shí)間及方式：__________。
3.預(yù)付貨款：________(根據(jù)需要決定是否需要預(yù)付貨款及金額、預(yù)付時(shí)間)。
第七條 提出異議的時(shí)間和方法：
1.甲方在驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號(hào)、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定，應(yīng)在妥為保管貨物的同時(shí)，自收到貨物后____日內(nèi)向乙方提出書(shū)面異議;在托收承付期間，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方未及時(shí)提出異議或者自收到貨物之日起___日內(nèi)未通知乙方的，視為貨物合乎規(guī)定。
2.甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的，不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書(shū)面異議后，應(yīng)在_____日內(nèi)負(fù)責(zé)處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見(jiàn)。
第八條 甲方違約責(zé)任： 1.甲方中途退貨的，應(yīng)向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。
2.甲方未按合同約定的時(shí)間和要求提供有關(guān)技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應(yīng)按順延交貨部分貨款金額每日萬(wàn)分之___計(jì)算，向乙方支付違約金;如____日內(nèi)仍不能提供的，按中途退貨處理。
3.甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應(yīng)按逾期提貨部分貨款金額每日萬(wàn)分之____計(jì)算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔(dān)乙方實(shí)際支付的代為保管、保養(yǎng)的費(fèi)用。
4.甲方逾期付款的，應(yīng)按逾期貨款金額每日萬(wàn)分之____計(jì)算，向乙方支
付逾期付款的違約金。
5.甲方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物的，應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的損失。
6.甲方如錯(cuò)填到貨的地點(diǎn)、接貨人，或?qū)σ曳教岢鲥e(cuò)誤異議，應(yīng)承擔(dān)乙方因此所受到的實(shí)際損失。 7.其它約定：_____________。
第九條 乙方的違約責(zé)任：
1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。
2.乙方所交貨物品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合同規(guī)定的，如甲方同意利用，應(yīng)按質(zhì)論價(jià);甲方不能利用的，應(yīng)根據(jù)具體情況，由乙方負(fù)責(zé)包換或包修，并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用。 3.乙方因貨物包裝不符合合同規(guī)定，須返修或重新包裝的，乙方負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此支出的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價(jià)部分。因包裝不當(dāng)造成貨物損壞或滅失的，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
4.乙方逾期交貨的，應(yīng)按照逾期交貨金額每日萬(wàn)分之____計(jì)算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過(guò)___日，甲方有權(quán)終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合約定，甲方在代保管期間實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，均應(yīng)由乙方承擔(dān)。
6.貨物錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，乙方除應(yīng)負(fù)責(zé)運(yùn)到合同規(guī)定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的實(shí)際合理費(fèi)用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時(shí)間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商，甲方仍需要貨物的，乙方應(yīng)按數(shù)補(bǔ)交，并承擔(dān)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要貨物的，應(yīng)在接到乙方通知后__日內(nèi)通知乙方，辦理解除合同手續(xù)，逾期不答復(fù)的，視為同意乙方發(fā)貨。
8.其它：_______________。
第十條 不可抗力：
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時(shí)，應(yīng)在不可抗力事件結(jié)束后___日內(nèi)向?qū)Ψ酵▓?bào)，以減輕可能給對(duì)方造成的損失，在取得有關(guān)機(jī)構(gòu)的不可抗力證明后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
第十一條 爭(zhēng)議解決： 凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，如雙方不能通過(guò)友好協(xié)商解決，均應(yīng)提交華南國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照申請(qǐng)仲裁時(shí)該會(huì)實(shí)施的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。
第十二條 附加條款：
第十三條 其它事項(xiàng)：
1.按本合同規(guī)定應(yīng)付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費(fèi)和各種經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后__日內(nèi)，按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清，否則按逾期付款處理。
2.約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方?jīng)]有約定違約金或預(yù)先賠償額的計(jì)算方法的，損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于違約所造成的損失，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過(guò)違反合同一方訂立合同時(shí)應(yīng)當(dāng)預(yù)見(jiàn)到的因違反合同可能造成的損失。 3.本合同自___年__月__日起生效，合同有效期內(nèi)，除非經(jīng)過(guò)對(duì)方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。 4.合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
5.雙方來(lái)往函件，按照合同規(guī)定的地址或傳真號(hào)碼以___方式送達(dá)對(duì)方。如一方地址、電話、傳真號(hào)碼有變更，應(yīng)在變更后的___日內(nèi)書(shū)面通知對(duì)方，否則，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
6.本合同正本一式___份，雙方各執(zhí)___份;合同副本一式__份，分送______等單位。
甲方:______ 乙方：________
受權(quán)代表：(簽字)______ 受權(quán)代表：(簽字)_______
本合同于____年____月____日訂立于____(地點(diǎn))。
工廠貨物買(mǎi)賣(mài)協(xié)議 篇13
出賣(mài)人：
簽訂地點(diǎn)：
買(mǎi)受人：
簽訂時(shí)間： 年 月 日
第一條 材料的、數(shù)量、價(jià)款及交(提)貨時(shí)間標(biāo)的名稱牌號(hào)商標(biāo)規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家 計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額交(提)貨時(shí)間及數(shù)量合計(jì)合計(jì)人民幣金額(大寫(xiě))：
第二條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
第三條 出賣(mài)人對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限：
第四條 包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收：
第五條 隨機(jī)的必備品、配件、工具數(shù)量及供應(yīng)辦法：
第六條 合理?yè)p耗標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算方法：
第七條 標(biāo)的物所有權(quán)自 時(shí)起轉(zhuǎn)移，但受買(mǎi)人未履行支付價(jià)款義務(wù)的，標(biāo)的物屬于 所有。
第八條 交(提)貨方式、地點(diǎn)：
第九條 運(yùn)輸方式及到達(dá)站(港)和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
第十條 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限：
第十一條 成套設(shè)備的安裝與調(diào)試：
第十二條 結(jié)算方式、時(shí)間及地點(diǎn)：
第十三條 擔(dān)保方式(也可另?yè)?dān)保合同)：
第十四條 本合同解除的條件：
第十五條 違約責(zé)任：
第十六條 合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T(mén)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第 種方式解決：
(一)提交 仲裁委員會(huì)仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十七條 本合同自 起生效。
第十八條 其他約定事項(xiàng)：
出賣(mài)人
出賣(mài)人(章)：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
傳真：
開(kāi)戶銀行：
賬號(hào)：
郵政編碼：
買(mǎi)受人
買(mǎi)受人(章)：
法定代表人：程善正
委托代理人：
開(kāi)戶銀行：
賬號(hào)：
郵政編碼：
鑒(公)證意見(jiàn)：
鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)
經(jīng)辦人：
年 月 日
監(jiān)制部門(mén)：
印制單位：
工廠貨物買(mǎi)賣(mài)協(xié)議 篇14
供方：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務(wù)：____________
需方：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務(wù)：____________
一、產(chǎn)品名稱、商標(biāo)、型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量、金額、供貨時(shí)間及數(shù)量
二、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限
________________________________________________________________
三、交(提)貨方式
________________________________________________________________
四、運(yùn)輸方式及到達(dá)站(港)的費(fèi)用負(fù)擔(dān)
________________________________________________________________
五、驗(yàn)收方式及提出異議的期限
________________________________________________________________
六、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收和費(fèi)用負(fù)擔(dān)
________________________________________________________________
七、超欠幅度、損耗及計(jì)算方法
________________________________________________________________
八、隨機(jī)配件、備品、工具供應(yīng)方法
________________________________________________________________
九、結(jié)算方式及期限
________________________________________________________________
十、違約責(zé)任
________________________________________________________________
十一、擔(dān)保
________________________________________________________________
十二、解決合同糾紛的方式
________________________________________________________________
十三、本合同于____年__月__日在____簽訂;有效期限：
________________________________________________________________
十四、其他約定事項(xiàng)
________________________________________________________________
供方
單位名稱：________(公章)代表人：________
委托代理人：________開(kāi)戶銀行：________帳號(hào)：________
電話：_____________年__月__日
需方
單位名稱：________(公章)代表人：________
委托代理人：________開(kāi)戶銀行：________帳號(hào)：________
工廠貨物買(mǎi)賣(mài)協(xié)議 篇15
出賣(mài)人(以下略稱甲方)：身份證號(hào): 聯(lián)系電話: 買(mǎi)受人(以下略稱乙方)：身份證號(hào): 聯(lián)系電話: 根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買(mǎi)受人和出賣(mài)人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂本合約。
第一條 甲方志愿將其房屋山東XX公司宿舍4號(hào)樓西單元5樓東戶（以下簡(jiǎn)稱該房屋）給乙方，乙方也已充分了解該房屋具體狀況，并志愿購(gòu)買(mǎi)該房屋。現(xiàn)該房屋具體狀況如下： (一)該房屋座落于________區(qū)唐口鎮(zhèn)唐人居小區(qū)東北角，該房屋建筑面積 平方米（含公攤）為93.9平方米，儲(chǔ)藏室 8.66平方米，一共 102.56平方米。該房屋的用途為民用住宅,屬磚混結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu),建筑層數(shù)地上6層，地下一層架空層。 （二）該房屋的建筑面積以山東XX公司所出具的建筑面積為準(zhǔn)。 （三）該房屋出售后________年后正式辦理建設(shè)單位出具的購(gòu)房合同，此房屋沒(méi)有房產(chǎn)證。
第二條 計(jì)價(jià)方式與價(jià)款。總金額(人民幣)壹拾陸萬(wàn)捌仟零壹拾肆元陸角整（：168014.6）。
第三條 付款時(shí)間及方式乙方應(yīng)于本合約發(fā)生效力之日起____日內(nèi)將該購(gòu)房合約范本房屋全部?jī)r(jià)款給付甲方。具體付款方式為：現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬。
第四條 甲方承諾在建設(shè)方承諾的交房日期當(dāng)天將房屋交給乙方。
第五條 乙方未按本合約的約定支付房?jī)r(jià)款的，按下列約定承擔(dān)違約責(zé)任： 如在規(guī)定的期限內(nèi)未交清房款甲方有權(quán)解除本合約，將已收房?jī)r(jià)款一次性無(wú)息退還乙方，所收定金不予退還；甲方保留要求乙方支付總房?jī)r(jià)款百分之五的違約金。
第六條 出賣(mài)人保證銷(xiāo)售的房屋沒(méi)有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛。因出賣(mài)人原因,造成該房屋發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的,由出賣(mài)人承擔(dān)全部責(zé)任。
第七條 本合約未盡事宜，甲、乙雙方可另行訂立增補(bǔ)條款或增補(bǔ)和談。增補(bǔ)條款或增補(bǔ)和談和本合約的附件均為本合約不成分割的部分。
第八條 本合約自甲乙雙方簽字之日起發(fā)生效力。
第九條 因本合約或與本合約有關(guān)的不論什么爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的，提交處理____市仲裁委員會(huì)仲裁解決或依法由群眾法院訴訟解決。
第十條 本合約一式貳份。此中甲方乙方雙方各執(zhí)壹份。 甲方(簽章)： 乙方(簽章)： 法定代表人： 法定代表人： 簽約日期： 簽約日期：
工廠貨物買(mǎi)賣(mài)協(xié)議 篇16
中外貨物買(mǎi)賣(mài)合同(FOB條款)
買(mǎi) 方：____________________________________
地 址： 郵編：____________電話：____________
法定代表人：____________職務(wù)：____________
賣(mài) 方：____________________________________
地 址： 郵編：____________電話：____________
法定代表人：____________職務(wù)：____________
買(mǎi)賣(mài)雙方遵循平等、自愿、互利、互惠原則協(xié)商并達(dá)成如下協(xié)議，共同信守。
第一條 品名、規(guī)格、數(shù)量及單位
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
第二條 合同總值
第三條 原產(chǎn)國(guó)別及制造廠商
第四條 裝運(yùn)港
第五條 目的港
第六條 裝運(yùn)期
郵編分運(yùn)：
轉(zhuǎn)運(yùn)：
第七條 包裝
所供貨物必須由賣(mài)方妥善包裝，適合遠(yuǎn)洋和長(zhǎng)途陸路運(yùn)輸，防潮、防濕、防震、防銹、耐野蠻裝卸。任何由于賣(mài)方包裝不善而造成的損失由賣(mài)方負(fù)擔(dān)。
第八條 嘜頭
賣(mài)方須用不褪色油漆于每件包裝上印刷包裝編號(hào)、尺碼、凈重、提吊位置及“此端向上”、“小心輕放”、“切勿受潮”等字樣及下列嘜頭：
第九條 保險(xiǎn)
裝運(yùn)后由買(mǎi)方投保。
第十條 付款條件
1.買(mǎi)方在收到備貨電傳通知后及裝運(yùn)期前30天，開(kāi)立以賣(mài)方為受益人的不可撤銷(xiāo)信用證，其金額為合同總值的____%，計(jì)___________. 行收到下列單證經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后，承付信用證款項(xiàng)（如果分運(yùn)，應(yīng)按分運(yùn)比例承付）：
a.全套可議付已裝船清潔海運(yùn)提單，外加兩套副本，注明“運(yùn)費(fèi)待收”，空白抬頭，空白背書(shū)，已通知到貨口岸 運(yùn)輸公司。
b.商業(yè)發(fā)票一式五份，注明合同號(hào)，信用證號(hào)和嘜頭。
c.裝箱單一式四份，注明每包裝物數(shù)量，毛重和凈重。
d.由制造廠家出具并由賣(mài)方簽署的品質(zhì)證明書(shū)一式三份。
e.提供全套技術(shù)文件的確認(rèn)書(shū)一式兩份。
2.賣(mài)方在裝船后10天內(nèi)，須掛號(hào)航空郵寄三套上述文件，一份寄買(mǎi)方，兩份寄目的港 運(yùn)輸公司。
3. 銀行收到合同中規(guī)定的，經(jīng)雙方簽署的驗(yàn)收證明后，承付合同總值的____%，金額為 .
4.買(mǎi)方在付款時(shí)，有權(quán)按合同第十五、十八條規(guī)定扣除應(yīng)由賣(mài)方支付的延期罰款金額。
5.一切在中國(guó)境內(nèi)的銀行費(fèi)用均由____方承擔(dān)，一切在中國(guó)境外的銀行費(fèi)用均由____方承擔(dān)。
第十一條 裝運(yùn)條款
1.賣(mài)方必須在裝運(yùn)期前45天，用電報(bào)/電傳向買(mǎi)方通知合同號(hào)、貨物品名、數(shù)量、發(fā)票金額、件數(shù)、毛重、尺碼及備貨日期，以便買(mǎi)方安排訂倉(cāng)。
2.如果貨物任一包裝達(dá)到或超過(guò)重____噸，長(zhǎng)____米，寬____米，高_(dá)___米，賣(mài)方應(yīng)在裝船前50天，向買(mǎi)方提供五份包裝圖紙，說(shuō)明詳細(xì)尺碼和每件重量，以便買(mǎi)方安排運(yùn)輸。
3.買(mǎi)方須在預(yù)計(jì)船抵達(dá)裝運(yùn)港日期前10天，通知賣(mài)方船名，預(yù)計(jì)裝船日期，合同號(hào)和裝運(yùn)港船方代理，以便賣(mài)方安排裝船。如果需要更改載裝船只，提前或推后船期，買(mǎi)方或船方代理應(yīng)及時(shí)通知賣(mài)方。如果貨船未能在買(mǎi)方通知的抵達(dá)日期后30天內(nèi)到達(dá)裝運(yùn)港，從第31天起，在裝運(yùn)港所發(fā)生的一切倉(cāng)儲(chǔ)和保險(xiǎn)費(fèi)由買(mǎi)方承擔(dān)。
4.船按期抵達(dá)裝運(yùn)港后，如果賣(mài)方未能備貨待裝，一切空倉(cāng)費(fèi)和滯期費(fèi)由賣(mài)方承擔(dān)。
5.在貨物越過(guò)船舷脫離吊鉤前，一切風(fēng)險(xiǎn)及費(fèi)用由賣(mài)方承擔(dān)。在貨物越過(guò)船舷脫離吊鉤后，一切風(fēng)險(xiǎn)及費(fèi)用由買(mǎi)方承擔(dān)。
6.賣(mài)方在貨物全部裝運(yùn)完畢后48小時(shí)內(nèi)，須以電報(bào)/電傳通知買(mǎi)方合同號(hào)、貨物品名、數(shù)量、毛重、發(fā)票金額、載貨船名和啟運(yùn)日期。如果由于賣(mài)方未及時(shí)電告買(mǎi)方，以致貨物未及時(shí)保險(xiǎn)而發(fā)生的一切損失由賣(mài)方承擔(dān)。
第十二條 技術(shù)文件
1.下述全套英文本技術(shù)文件應(yīng)隨貨物發(fā)運(yùn)：
a.基礎(chǔ)設(shè)計(jì)圖。
b.接線說(shuō)明書(shū)、電路圖和氣/液壓連接圖。
c.易磨損件制造圖紙和說(shuō)明書(shū)。
d.零備件目錄。
e.安裝、操作和維修說(shuō)明書(shū)。
2.賣(mài)方應(yīng)在簽訂合同后60天內(nèi)，向買(mǎi)方或用戶掛號(hào)航空郵寄本條第1款規(guī)定的技術(shù)文件，否則買(mǎi)方有權(quán)拒開(kāi)信用證或拒付貨款。
第十三條 保質(zhì)條款
賣(mài)方保證貨物系用上等的材料和一流工藝制成、嶄新、未曾使用，并在各方面與合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣(mài)方對(duì)合同貨物的正常使用給予____天的保證期，此保證期從貨物到達(dá) 起開(kāi)始計(jì)算。
第十四條 檢驗(yàn)條款
1.賣(mài)方/制造廠必須在交貨前全面、準(zhǔn)確地檢驗(yàn)貨物的質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量，簽發(fā)質(zhì)量證書(shū)，證明所交貨物與合同中有關(guān)條款規(guī)定相符，但此證明書(shū)不作為貨物的質(zhì)量、規(guī)格、性能和數(shù)量的最后依據(jù)，賣(mài)方或制造廠商應(yīng)將記載檢驗(yàn)細(xì)節(jié)和結(jié)果的書(shū)面報(bào)告附在質(zhì)量證明書(shū)內(nèi)。
2.在貨物抵達(dá)目的港之后，買(mǎi)方須申請(qǐng)____國(guó)商品檢驗(yàn)局（以下稱商檢局）就貨物質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量進(jìn)行初步檢驗(yàn)并簽發(fā)檢驗(yàn)證明書(shū)，如果商檢局的檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)到貨的質(zhì)量、規(guī)格或數(shù)量與合同不符，除應(yīng)由保險(xiǎn)公司或船方負(fù)責(zé)者外，買(mǎi)方在貨物到港____天內(nèi)有權(quán)拒收貨物，向賣(mài)方提出索賠。
3.如果發(fā)現(xiàn)貨物質(zhì)量和規(guī)格與合同規(guī)定不符，或貨物在合同第十三條所規(guī)定的保證期內(nèi)證明有缺陷，包括內(nèi)在的缺陷或使用不良的原材料，買(mǎi)方將安排商檢局檢驗(yàn)，并有權(quán)依據(jù)商檢證書(shū)向賣(mài)方索賠。
4.如果由于某種不能預(yù)料的原因，在合同有效期內(nèi)檢驗(yàn)證書(shū)不及辦妥，買(mǎi)方須電告賣(mài)方延長(zhǎng)商檢期限____天。
第十五條 索賠
1.賣(mài)方對(duì)貨物不符合本合同規(guī)定負(fù)有責(zé)任且買(mǎi)方按照本合同第十三條和第十四條規(guī)定，在檢驗(yàn)和質(zhì)量保證期內(nèi)提出索賠時(shí)，賣(mài)方在征得買(mǎi)方同意后，可按下列方法之一種或幾種理賠：
a.同意買(mǎi)方退貨，并將所退貨物金額用合同規(guī)定的貨幣償還買(mǎi)方，并承擔(dān)買(mǎi)方因退貨而蒙受的一切直接損失和費(fèi)用，包括利息、銀行費(fèi)用、運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)、碼頭裝卸及監(jiān)管保護(hù)所退貨物的一切其他必要的費(fèi)用。
b.按照貨物的質(zhì)量低劣程度、損失程度和買(mǎi)方蒙受損失的金額將貨物貶值。
c.用符合合同規(guī)定、質(zhì)量和性能的部件替換有瑕疵部件，并承擔(dān)買(mǎi)方所蒙受的一切直接損失和費(fèi)用，新替換部件的保質(zhì)期須相應(yīng)延長(zhǎng)。
2.賣(mài)方在收到買(mǎi)方索賠書(shū)后一個(gè)月之內(nèi)不予答復(fù)，則視為賣(mài)方接受索賠。
第十六條 不可抗力
1.簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻無(wú)法履約，履約期限則應(yīng)按不可抗力影響履約的期限相應(yīng)延長(zhǎng)。
2.受阻方應(yīng)在不可抗力發(fā)生或終止時(shí)盡快電告另一方，并在事故發(fā)生后14天內(nèi)將有關(guān)當(dāng)局出具的事故證明書(shū)掛號(hào)航空郵寄給另一方認(rèn)可。
3.如果不可抗力事故持續(xù)超過(guò)120天，另一方有權(quán)用掛號(hào)航空郵寄書(shū)面通知，通知受阻方終止合同，通知立即生效。
第十七條 仲裁
雙方對(duì)執(zhí)行合同時(shí)發(fā)生的一切爭(zhēng)執(zhí)均應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決，如果不能解決，按 項(xiàng)仲裁。
（1）提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，根據(jù)該會(huì)的仲裁程序進(jìn)行仲裁。
（2）提交雙方同意的第三國(guó)仲裁機(jī)構(gòu)仲裁。
仲裁機(jī)構(gòu)的裁決具有最終效力，雙方必須遵照?qǐng)?zhí)行，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，除非仲裁機(jī)構(gòu)另有裁定。
仲裁期間，雙方須繼續(xù)執(zhí)行合同中除爭(zhēng)議部分之外的其他條款。
第十八條 延期和罰款
如果賣(mài)方不能按合同規(guī)定及時(shí)交貨，除因不可抗力者外，若賣(mài)方同意支付延期罰款，買(mǎi)方應(yīng)同意延期交貨。罰款通過(guò)在議付行付款時(shí)扣除，但罰款總額不超過(guò)延期貨物總值的5%，罰款率按每星期0.5%計(jì)算，少于7天者按7天計(jì)。如果賣(mài)方交貨延期超過(guò)合同規(guī)定船期10個(gè)星期時(shí)，買(mǎi)方有權(quán)取消合同。盡管取消了合同，但賣(mài)方仍須立即向買(mǎi)方交付上述規(guī)定罰款。
第十九條 附加條款
________________________________________________________________.
________________________________________________________________.
________________________________________________________________.
________________________________________________________________.
本合同由雙方于 年 月 日在 市用____ 文簽署。正本一式____份，買(mǎi)賣(mài)雙方各執(zhí)__份。本合同以下述第 款方式生效。
1.立即生效。
2.合同簽署后____天內(nèi)，由雙方確認(rèn)生效。
買(mǎi)方： 簽名：____________
賣(mài)方： 簽名：____________
簽署日期： 年 月 日
工廠貨物買(mǎi)賣(mài)協(xié)議 篇17
需方單位：(以下簡(jiǎn)稱甲方)
供應(yīng)單位：(以下簡(jiǎn)稱乙方)
為了規(guī)范產(chǎn)品交易行為，保護(hù)供需雙方合法權(quán)益，本著平等互利的原則，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)、明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，保證正常交易秩序，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，一致同意簽訂本合同，以資共同遵守。
一、產(chǎn)品供應(yīng)要求
1、材料名稱、規(guī)格、單價(jià)及產(chǎn)地
上表中材料單價(jià)為砂礫石運(yùn)到甲方指定交貨地點(diǎn)的價(jià)格，含材料出廠價(jià)、裝卸費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)及稅金等。在本合同有效期內(nèi)，該單價(jià)為不變合同價(jià)。如遇特殊情況，必須經(jīng)雙方協(xié)商解決。合同執(zhí)行期間任何一方不得擅自調(diào)整單價(jià)，否則視為違約，承擔(dān)違約責(zé)任，由違約方承擔(dān)因此給守約方帶來(lái)的所有損失。
2、供貨數(shù)量：甲方實(shí)際施工需求數(shù)量。
二、質(zhì)量要求：
1、乙方所供應(yīng)的級(jí)配砂礫石粒徑控制在0~10cm內(nèi)，砂礫石含泥量不大于5%。其它指標(biāo)滿足甲方與本工程項(xiàng)目業(yè)主所簽工程合同文件以及本合同中對(duì)材料質(zhì)量的要求。
2、乙方須向甲方提供開(kāi)采許可證等各類證明。
三、數(shù)量、計(jì)量單位及計(jì)量方法：
1、供應(yīng)數(shù)量以甲方電話或書(shū)面通知為準(zhǔn)。
2、計(jì)量方法：
(1)、乙方將材料運(yùn)送至甲方指定卸貨地點(diǎn)后，由甲方指派專人按實(shí)際方量驗(yàn)收，出具驗(yàn)收票具。
(2)、以甲方實(shí)際簽收的合格數(shù)量作為結(jié)算數(shù)量。
四、供貨期限及交貨地點(diǎn)：
1、級(jí)配砂礫石供貨期限由甲方?jīng)Q定。
2、交貨地點(diǎn)：卸貨到甲方工地指定地點(diǎn)。
五、結(jié)算方式
1、乙方交貨后，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格并簽發(fā)入庫(kù)單后在每月最后五天內(nèi)，甲方憑乙方提供的銷(xiāo)售發(fā)票、入庫(kù)單及相關(guān)證明等資料結(jié)算。
2、貨款支付按每月已結(jié)算的材料貨款的65%支付，余款在停止供貨后一年內(nèi)付清。
3、支付貨幣形式為人民幣。
六、甲方權(quán)利和義務(wù)
1、甲方負(fù)責(zé)按本合同第五款支付乙方已結(jié)算貨款。
2、甲方在每月25日前，將下月供料計(jì)劃提供給乙方。
3、甲方應(yīng)指定人員簽收乙方送至工地經(jīng)抽檢合格的材料，不得故意拖延收貨時(shí)間。
4、甲方有權(quán)拒收或退回賣(mài)方送至工地的不合格材料(以甲方中心試驗(yàn)室抽檢結(jié)果為準(zhǔn))，其退場(chǎng)費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
七、乙方權(quán)利和義務(wù)
1、按照甲方的供貨計(jì)劃，按時(shí)提供本合同規(guī)定的合格材料，滿足甲方施工要求。
2、乙方供貨不能滿足甲方供貨時(shí)間和供貨質(zhì)量要求時(shí)，甲方可要求解除合同。
3、乙方必須保證所供材料整車(chē)規(guī)格、質(zhì)量的一致性，否則甲方有權(quán)終止收貨并可追究相關(guān)責(zé)任;甲方若發(fā)現(xiàn)卸料過(guò)程中摻有不合格品，乙方必須停止卸料，經(jīng)抽檢合格后方能卸貨。
4、乙方在材料運(yùn)輸途中或中轉(zhuǎn)過(guò)程中發(fā)生的安全事故或其他損失，概由乙方負(fù)責(zé)。
5、乙方未經(jīng)甲方同意單方面終止本合同，所造成的經(jīng)濟(jì)損失，概由乙方承擔(dān)。
八、合同生效后，甲乙雙方不得因單位名稱、產(chǎn)權(quán)、法定代表人、負(fù)責(zé)人、承辦人的變更、變動(dòng)而不履行合同義務(wù)。否則，違約一方應(yīng)向守約方支付十萬(wàn)元的違約金。
九、違約責(zé)任
1、乙方應(yīng)按甲方提供的用料計(jì)劃生產(chǎn)材料，確保工程需要。若因乙方責(zé)任未能按用料計(jì)劃生產(chǎn)或達(dá)不到質(zhì)量要求，給甲方造成的損失由乙方承擔(dān)。
2、乙方未按甲方供貨計(jì)劃供應(yīng)材料，致使工期延誤，除承擔(dān)相關(guān)損失外，每延期一天，向買(mǎi)方支付五仟元的違約金。同時(shí)，甲方保留另行選擇供貨商的權(quán)利。
3、其他違約責(zé)任按國(guó)家現(xiàn)行《合同法》有關(guān)條款解決。
十、爭(zhēng)議解決方式
如果本合同產(chǎn)生爭(zhēng)議，甲、乙雙方應(yīng)本著友好協(xié)商的積極態(tài)度進(jìn)行協(xié)商解決;協(xié)商不成的，雙方同意向簽約地人民法院提起訴訟。
十一、其他
1、本合同一式四份，雙方簽字后生效。甲方三份，乙方一份，均具有同等法律效力。如有未盡事宜，雙方應(yīng)協(xié)商解決;如需簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
2、本合同有效期：供貨完畢并付清所有款項(xiàng)后即自動(dòng)終止。
甲方：
法定代表人：
委托代理人：
開(kāi)戶行：
賬號(hào)：
聯(lián)系電話：____年___月___日
乙方：
法定代表人：
委托代理人：
開(kāi)戶行：
賬號(hào)：
聯(lián)系電話：____年___月___日
工廠貨物買(mǎi)賣(mài)協(xié)議 篇18
訂立合同雙方：
購(gòu)貨單位：____，以下簡(jiǎn)稱甲方;
供貨單位：____，以下簡(jiǎn)稱乙方。
為了增強(qiáng)甲乙雙方的責(zé)任感，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，提高經(jīng)濟(jì)效益，確保雙方實(shí)現(xiàn)各自的經(jīng)濟(jì) 目的，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
(2)乙方代運(yùn)(乙方代辦運(yùn)輸，應(yīng)充分考慮甲方的要求，商定合理的運(yùn)輸路線和運(yùn)輸 工具);
(3)甲方自提自運(yùn)。
3.運(yùn)輸方式：__________。
4.到貨地點(diǎn)和接貨單位(或接貨人)________________。
(甲方如要求變更到貨地點(diǎn)或接貨人，應(yīng)在合同規(guī)定的交貨期限〈月份或季度〉前四十天通知乙方，以便乙方編月度要車(chē)(船)計(jì)劃;必須由甲方派人押送的，應(yīng)在合同中明確規(guī)定;甲乙雙方對(duì)產(chǎn)品的運(yùn)輸和裝卸，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定與運(yùn)輸部門(mén)辦理交換手續(xù)，作出記錄，雙 方簽字，明確甲、乙方和運(yùn)輸部門(mén)的責(zé)任。)
事人雙方商定的必須說(shuō)明的事項(xiàng)。)
任后十天內(nèi)，按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā) 貨物或扣付貨款來(lái)充抵。
解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意由____仲裁委員會(huì)仲裁(當(dāng)事人雙方不在本合同中約定仲裁機(jī)構(gòu)，事后又沒(méi)有達(dá)成 書(shū)面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴)。
本合同自一九_(tái)_年__月__日起生效，合同執(zhí)行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，分送甲乙雙方的主管部門(mén)、銀行(如經(jīng)公證或鑒證，應(yīng)送公證或鑒證機(jī)關(guān))……等單位各留存一份。
購(gòu)貨單位(甲方)：____(公章)
代表人：____(蓋章)
地址：____
開(kāi)戶銀行：____
帳號(hào)：____
電話：____
供貨單位(乙方)____(公章)
代表人：____(蓋章)
地址：____
開(kāi)戶銀行：____
帳號(hào)：____
電話：____
__年__月__日訂
買(mǎi)賣(mài)合同
訂立合同雙方：
供方：______
需方：______
工廠貨物買(mǎi)賣(mài)協(xié)議 篇19
甲方(需方)：
乙方(供方)：
合同編號(hào)：NC
甲方購(gòu)置乙方廚房設(shè)備，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，在平等互利自愿的基礎(chǔ)上，簽訂合同如下：
一、合同總價(jià)及付款方式：
1、合同總價(jià)為人民幣(大寫(xiě))。總價(jià)包括設(shè)備成本、包裝、運(yùn)輸、上下力、安裝調(diào)試、保險(xiǎn)、利潤(rùn)、稅金、政策性規(guī)費(fèi)以及所有風(fēng)險(xiǎn)。
2、付款方式：合同簽訂起預(yù)付總合同款的%，調(diào)試驗(yàn)收完畢后一周內(nèi)支付合同款的%。
二、設(shè)備名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格及技術(shù)規(guī)范要求：
1、設(shè)備清單
2、乙方按合同所制定的清單列明的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)等為甲方制作廚房設(shè)備。
3、乙方制作的廚房設(shè)備用料必須按合同中規(guī)定的規(guī)格、產(chǎn)地質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等制作。
三、運(yùn)輸：
1、乙方按照甲方的要求，按期將甲方訂購(gòu)的廚房設(shè)備運(yùn)至甲方指定的工地，負(fù)責(zé)卸貨及就位。
2、乙方必須遵守甲方工地的規(guī)章制度，并與施工單位密切配合，文明施工，以確保工程進(jìn)度及質(zhì)量。
四、供貨質(zhì)量、交貨時(shí)間及交貨地點(diǎn)：
1、供貨質(zhì)量：
(1)乙方提供的設(shè)備必須符合國(guó)家安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)以及甲方本合同約定的質(zhì)量要求和技術(shù)指標(biāo)為約定標(biāo)準(zhǔn)。
(2)乙方提供的設(shè)備(含零配件、隨機(jī)工具等)必須是全新的，表面和內(nèi)部均無(wú)瑕疵的原廠正品。
(3)所供設(shè)備在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)三包(包修、包換、包退)并承擔(dān)所有費(fèi)用。
2、交貨時(shí)間：
3、交貨地點(diǎn)：
五、安裝調(diào)試：
1、甲方委托乙方對(duì)定制的廚具及訂購(gòu)配套設(shè)備進(jìn)行安裝調(diào)試，費(fèi)用含在合同總價(jià)內(nèi)，不另計(jì)費(fèi)用。
2、乙方必須按照合同的要求將設(shè)備進(jìn)行安裝、調(diào)試，乙方須保證將優(yōu)質(zhì)全新的產(chǎn)品交付甲方。
3、甲方必須派負(fù)責(zé)人(技術(shù)人員)對(duì)乙方按合同提供的廚房設(shè)備進(jìn)行規(guī)格、型號(hào)和質(zhì)量進(jìn)行初步驗(yàn)收，初驗(yàn)合格后，乙方開(kāi)始安裝。
4、乙方的安裝調(diào)試應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)技術(shù)規(guī)范和操作規(guī)程。
六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議的期限：
1、工程驗(yàn)收：
(1)甲方在乙方產(chǎn)品安裝、調(diào)試結(jié)束后五日內(nèi)，必須組織人員對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收，如有異議須在五日內(nèi)以書(shū)面形式通知乙方，逾期視為工程驗(yàn)收合格。
(2)乙方必須在五日內(nèi)作出書(shū)面應(yīng)答，逾期視為驗(yàn)收不合格。由乙方承擔(dān)甲方一切經(jīng)濟(jì)損失。
七、雙方責(zé)任：
1、供方的責(zé)任：
(1)從設(shè)備交付之日起，乙方必須安排壹名技術(shù)全面的工程人員，進(jìn)駐甲方現(xiàn)場(chǎng)壹周，負(fù)責(zé)廚房設(shè)備調(diào)試及保養(yǎng)，以保證設(shè)備達(dá)到的運(yùn)行狀況，乙方駐甲方現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員的一切費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
(2)逾期交貨的，按合同總價(jià)的5%每天向甲方償付逾期交貨的違約金。
(3)在甲方正常使用、維護(hù)的條件下，產(chǎn)品保修十二個(gè)月(從安裝驗(yàn)收合格之日起計(jì)算)，易損件及人為造成的損壞不屬保修范圍。
(4)在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生的損壞，乙方在接到甲方的報(bào)修通知后，必須在12小時(shí)內(nèi)趕到維修現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維修，否則由此造成的一切損失均由乙方承擔(dān)(不可抗力除外)。
(5)供方保證長(zhǎng)期為甲方優(yōu)惠供應(yīng)零配件及易損件，協(xié)助甲方維護(hù)好該設(shè)備。
6)如乙方提供的產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量、材料未達(dá)到合同要求，影響甲方的使用，所造成的損失由乙方負(fù)責(zé)全額賠償，另甲方保有法律追究的權(quán)力。
2、需方的責(zé)任：
(1)供方在工程安裝過(guò)程中，提出的關(guān)于影響安裝的問(wèn)題，需要需方解決的，需方應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)給予答復(fù)、并提出解決方法。
(2)需方必須按供方提供的水、電、氣位接駁圖將管線接駁口預(yù)留在離設(shè)備壹米范圍之內(nèi)。
八、對(duì)本合同條款的任何變更、修改或增減，須經(jīng)雙方協(xié)商同意后授權(quán)代表簽署書(shū)面文件，作為本合同的組成部分并具有同等的法律效力。
九、解決合同的糾紛方式：
1、協(xié)商解決;
2、協(xié)商不成，可向原告方法律管轄區(qū)內(nèi)法院起訴。
十、本合同自雙方簽字、蓋章后生效，合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份。
需方：
法定代表人：
經(jīng)辦人：
電話：
開(kāi)戶銀行：
銀行帳號(hào)：
供方：
法定代表人：
經(jīng)辦人：
電話：
開(kāi)戶銀行：
銀行帳號(hào)：
開(kāi)戶銀行：開(kāi)戶銀行：
工廠貨物買(mǎi)賣(mài)協(xié)議 篇20
甲方：
乙方：
根據(jù)《合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》的有關(guān)規(guī)定，為明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂此合同。
一、適用法律法規(guī)：國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件均對(duì)本合同具有約束力。
二、工程名稱：成都銳凱機(jī)電有限公司生產(chǎn)車(chē)間A1、B1
工程地點(diǎn)：清白江工業(yè)園區(qū)施工工藝要求：防火涂料涂膜厚度必須符合國(guó)標(biāo)。備注：質(zhì)量及施工標(biāo)準(zhǔn)：按國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和施工技術(shù)驗(yàn)收規(guī)范執(zhí)行。
承包方式：包公包料
工程內(nèi)容包括：按圖紙和實(shí)際需要。
三、合同單價(jià)x元/㎡
合同總價(jià)：工程量暫定x㎡，總價(jià)款x元，大寫(xiě)
注：結(jié)算經(jīng)實(shí)際鋼結(jié)構(gòu)展開(kāi)面積發(fā)生的涂刷面積為準(zhǔn)。
四、甲方主要責(zé)任
1.甲方負(fù)責(zé)向乙方進(jìn)行工程、技術(shù)、質(zhì)量、工期、安全交底，監(jiān)督焊工處理好焊口(焊口干凈、飽滿、達(dá)到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn))
2.為乙方提供施工條件，其中包括現(xiàn)場(chǎng)的水、電、腳手架等。
3.向乙方提供其現(xiàn)場(chǎng)施工人員的住宿和材料庫(kù)房。
4.負(fù)責(zé)工程施工過(guò)程中的檢驗(yàn)和驗(yàn)收。
5.甲方在乙方進(jìn)場(chǎng)后，向乙方出示鋼結(jié)構(gòu)電焊驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，以證明現(xiàn)場(chǎng)已具備涂刷作業(yè)條件。
五、乙方的主要責(zé)任
1.乙方對(duì)其雇傭的施工人員進(jìn)行資格審查并有責(zé)任保證其人員的人身安全。施工現(xiàn)場(chǎng)因違章作業(yè)發(fā)生的傷亡事故，由乙方自行負(fù)責(zé)其經(jīng)濟(jì)賠償，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任及經(jīng)濟(jì)賠償。
2.雇傭人員的身體素質(zhì)和技術(shù)水平能夠滿足工作需要，工人最小不得小于18周歲，不得超過(guò)55周歲。進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的施工人員必須購(gòu)買(mǎi)意外傷害保險(xiǎn)。
3.乙方必須提供材料廠家的檢驗(yàn)報(bào)告、合格證及相關(guān)資料。
4.乙方嚴(yán)格按照鋼結(jié)構(gòu)涂刷施工工藝操作，保證施工質(zhì)量。
5.在質(zhì)保期間內(nèi)，如屬于乙方質(zhì)量問(wèn)題需要維修，乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修服務(wù);如因認(rèn)為破壞或者其他一切非正常損壞原因需要維修，甲乙雙方共同協(xié)商，乙方終身成本維修。
6.乙方負(fù)責(zé)防火涂料施工消防驗(yàn)收。
7.乙方進(jìn)場(chǎng)后，嚴(yán)格遵守現(xiàn)場(chǎng)管理制度，配合甲方項(xiàng)目經(jīng)理的管理。
六、付款方式及期限
1.乙方進(jìn)場(chǎng)3日內(nèi)，甲方預(yù)付總工程款的30%作為定金;
2.工程完工50%，甲方支付30%;
3、全部面涂刷完畢3個(gè)工作日內(nèi)雙方按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后5日內(nèi)甲方應(yīng)付清工程余款，即工程總款的40%。
4.變更工程項(xiàng)目的，甲方應(yīng)按雙方協(xié)商好的價(jià)格支付涂刷完成工程款的同時(shí)一并支付給乙方。
七、工期
1.合同工期：按甲方進(jìn)度要求，從進(jìn)場(chǎng)施工之日起個(gè)晴天內(nèi)，完成本工程。
2.以下情況造成工期延誤雙方確認(rèn)后可以順延。
(1)不可抗力，其中包括地震、江澇、戰(zhàn)爭(zhēng)等。
(2)設(shè)計(jì)變更原因。
(3)業(yè)主原因。
八、雙方違約責(zé)任
1.合同生效后，擅自撤除合同一方，應(yīng)按合同總金額的`10%作為違約金付給對(duì)方。
2.無(wú)正當(dāng)理由，甲方在應(yīng)付款日期不付款，乙方催討時(shí)仍不付款，乙方有權(quán)停止施工，由此所造成的后果由甲方承擔(dān)。
3.甲方未按合同規(guī)定付款，或甲方原因而造成延遲完工，每逾期一天，按本合同工程價(jià)款的1‰支付給乙方。
4.乙方不能按合同工期竣工或施工質(zhì)量達(dá)不到國(guó)家規(guī)范要求，乙方必須返工修理，因返工造成的工期延誤，每延誤一天乙方則支付甲方本合同工程款的1‰.
九、附則
1.本合同一經(jīng)簽訂便具有法律效力，單方無(wú)權(quán)終止合同。
2.本合同在執(zhí)行過(guò)程中，發(fā)生糾紛與矛盾時(shí)由雙方協(xié)商解決，在協(xié)商無(wú)果的情況下可依法向所在地人民法院提起訴訟。
3.本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，合同具有同等法律效力。未盡事宜可經(jīng)雙方協(xié)商后列入補(bǔ)充條款，之后補(bǔ)充條款與正文具有同等效力。
甲方(公章)：乙方(公章)：
法定代表人(簽字)：法定代表人(簽字)：
20__年x月x日20__年x月x日
工廠貨物買(mǎi)賣(mài)協(xié)議 篇21
房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案民事上訴狀
上訴人(原審被告)：某某建設(shè)集團(tuán)有限公司，住所地：某某市某某鎮(zhèn)。
法定代表人：某某 職務(wù)：董事長(zhǎng)。
被上訴人(原審原告)：某某，男，漢族，19 年 月 日出生，住某某市某某區(qū)某某北路 號(hào)111室。
原審被告：某某建設(shè)集團(tuán)有限公司某某分公司，住所地：某某火炬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)某某北村32號(hào)。
負(fù)責(zé)人：某某，經(jīng)理。
上訴請(qǐng)求：
1、依法撤銷(xiāo)某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院(20 )某某民初字第1000號(hào)民事判決，發(fā)回重審;或駁回被上訴人的訴訟請(qǐng)求;或直接予以改判。
2、一、二審訴訟費(fèi)用由被上訴人承擔(dān)。
事實(shí)和理由：
上訴人因不服某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院(20 ) 高民初字第1000號(hào)民事判決書(shū)，現(xiàn)提起上訴。
一、該判決對(duì)被告的辯稱，存在遺漏和曲解。
該判決稱“被告某某建設(shè)集團(tuán)某某分公司稱：對(duì)原告的訴訟請(qǐng)求及事實(shí)和理由沒(méi)有異議，對(duì)原告提供證據(jù)的真實(shí)性予以認(rèn)可”。而某某分公司真實(shí)意思是，對(duì)原告起訴的與其發(fā)生的房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛的法律關(guān)系是存在的，但對(duì)于原告訴訟請(qǐng)求的事實(shí)和理由以及據(jù)以證明的相關(guān)證據(jù)存在異議的，且原告起訴的證據(jù)是非常不足的。該判決稱“被告某某建設(shè)集團(tuán)稱：要求某某公司與原告協(xié)商解決”，眾所周知要求調(diào)解不屬相對(duì)人抗辯，將被告要求調(diào)解作為辯稱內(nèi)容顯然文不對(duì)題，更非被告的真實(shí)辯稱意思表示。而被告某某建設(shè)集團(tuán)的真實(shí)辯稱意見(jiàn)則與某某分公司以上真實(shí)辯稱意見(jiàn)相同。可是，該判決卻斷章取義，未將被告的真實(shí)答辯意見(jiàn)記入筆錄，導(dǎo)致了該判決認(rèn)定事實(shí)和適用法律錯(cuò)誤，從而作出了完全傾斜于原告和絕對(duì)不利于被告的裁決。顯有失公平。
二、該判決認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。
(一)該判決對(duì)原告訴請(qǐng)的返還本金1987196.54元予以認(rèn)定，但原告稱該款項(xiàng)是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項(xiàng)，該事實(shí)在該判決書(shū)中并無(wú)闡述，本案案由是房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛，購(gòu)房款是現(xiàn)金還是欠款，以及支付或欠款時(shí)間、金額的來(lái)源是該案的基本內(nèi)容，但該判決均未查明并列入判決書(shū)，顯而易見(jiàn)本案的事實(shí)是不清的。
(二)該判決認(rèn)定某某東龍房產(chǎn)與被告之間已結(jié)算完畢，不欠其工程款為解除合同的前題。可事實(shí)是，結(jié)算并未辦理完畢，且房屋買(mǎi)賣(mài)合同既然合法有效，解除合同與第三人結(jié)算款項(xiàng)并無(wú)直接因果關(guān)系。另：該判決認(rèn)定，原告要求解除合同，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪個(gè)被告亦同意?該判決認(rèn)定的事實(shí)顯含糊其辭。
(三)該判決認(rèn)定事實(shí)證據(jù)不足。本案原告提供的證據(jù)，僅有一份收條和房屋轉(zhuǎn)讓清單兩份證據(jù)。并且，判決書(shū)未載明本案原告舉證、被告質(zhì)證和法院認(rèn)證過(guò)程的事實(shí)。上訴人不得不對(duì)本案庭審程序是否合法產(chǎn)生了質(zhì)疑。
上訴人認(rèn)為，未經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證和法院認(rèn)證的證據(jù)，不能作為定案的依據(jù)。
三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失，沒(méi)有事實(shí)和法律依據(jù)。本案案由是房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛，即便合同無(wú)效，也只須返還購(gòu)房?jī)r(jià)款，至于雙方存在的經(jīng)濟(jì)損失必須有經(jīng)濟(jì)損失的客觀存在，且對(duì)損失的承擔(dān)應(yīng)當(dāng)按照過(guò)錯(cuò)責(zé)任由雙方分擔(dān)。本案原告既未向法院提供購(gòu)房款是向銀行貨款的事實(shí)依據(jù)，該判決也未認(rèn)定房屋買(mǎi)賣(mài)合同無(wú)效的過(guò)錯(cuò)責(zé)任，更沒(méi)有按過(guò)錯(cuò)責(zé)任分擔(dān)所謂的經(jīng)濟(jì)損失。
尤其是，該判決支持原告返還購(gòu)房款是1987197.54元，并支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息，按本金3698770.80元計(jì)算。上訴人認(rèn)為，該判決，既未對(duì)所謂本金的數(shù)額和來(lái)源予以查實(shí)確認(rèn)，且對(duì)20__年9月14日三年多以前已經(jīng)了結(jié)超過(guò)訴訟時(shí)效的錢(qián)款的利息在該判決中再作認(rèn)定。顯而易見(jiàn)，該判決顯失公平。
四、該判決程序違法。
本案案情復(fù)雜，不但涉及承攬工程款項(xiàng)的結(jié)算，涉及房屋的抵押，還涉及房屋買(mǎi)賣(mài)合同的效力，且訴訟標(biāo)的也較大。顯不屬案情簡(jiǎn)單、爭(zhēng)議不大的簡(jiǎn)易案件，故本判決采用獨(dú)任審判在程序上也是錯(cuò)誤的。同時(shí)，該判決書(shū)中明確載明原審被告要求與原告協(xié)商解決，那么，法院應(yīng)當(dāng)主持調(diào)解，并在判決書(shū)中闡明調(diào)解成立或調(diào)解不成的原因和過(guò)程，為何不是調(diào)解結(jié)案而是直接判決呢?對(duì)此，上訴人認(rèn)為，原審法院對(duì)本案的判決，當(dāng)事人有調(diào)解要求而法院不調(diào)解，那么顯見(jiàn)法院有強(qiáng)行判決之嫌。故上訴人認(rèn)為，對(duì)本案的審判，原審法院存在程序上的違法也是明顯的。
綜上所述，本案原審判決存在認(rèn)定事實(shí)不清，適用法律錯(cuò)誤，程序違法的嚴(yán)重問(wèn)題。為此，望貴院充分考慮上訴人的上訴理由，依法維護(hù)上訴人的合法權(quán)益，支持上訴人的上訴請(qǐng)求!謝謝!
此致
某某市中級(jí)人民法院
上訴人： 某某建設(shè)集團(tuán)有限公司
20年 月日