精選買賣合同模板（精選30篇）
精選買賣合同模板 篇1
甲方：(賣方)
乙方：(買方)
在嚴格遵守國家相關政策法律法規前提下，甲乙雙方平等自愿、公平合理的原則,經協商一致就房屋交易事宜,達成以下合同:
一、甲方同意將位于 小區 號樓1單元 戶,（房產證號：____________ ），建筑面積____ ㎡，儲藏室一間 ㎡，車位一個的房地產賣給乙方。此房成套出售，如辦理房產證時面積發生變動，總房價不變。
二、甲方保證此房產的一切情況屬實, 承諾和保證此房產無任何權屬和經濟糾紛,權屬無任何瑕疵,同戶籍、相關親屬及房產共有、所有人同意出售,同時保證已付清交房前的所有物業管理、水電、有線及 甲方交房前的所有居住費用 等所有居住費用。
三、雙方議定上述房產成交價為人民幣 1200000.00元整（￥壹佰貳拾萬元整），本房屋成交總價包含現狀裝修及室內現狀家具。
四、交款方式：
簽訂本買賣合同當天乙方付給甲方首付款： （ 萬元整）（以收據為準），之后甲乙雙方提供乙方貸款材料并到銀行簽署借款抵押合同等。甲方同意乙方通過向銀行貸款￥ 元（ 萬元整）作為支付第二筆房款的方式之一，該款于該房過戶抵押完畢后（一個月之內）由銀行直接打入甲方賬戶。乙方貸款批復后，甲乙雙方去房管局辦理房產過戶手續簽字。如貸款未獲批準或貸款不足，乙方應于 年 月 日前支付第二筆房款。（注：交房時，甲乙雙方到該房內進行驗看、清點確認無誤后方可進行交接）
五、甲乙雙方議定：在甲方收到第二筆房款（￥ 元）后 天內，甲方將該房交付乙方使用，否則甲方每延誤一天，按照￥ 元/天賠償給乙方（作為滯納金）。
六、此房在辦理產權轉移中所產生的過戶費用，由甲方承擔 ,乙方承擔 。（該房屋產權過戶費用的計算依據是日照市稅務局對該房屋的評估價格及收費部門規定收費標準，而非甲乙雙方商定的實際成交價。）
八、合同簽訂后，甲乙雙方均不得毀約，否則屬于違約。違約的賠付辦法:1）簽訂合同后乙方付清首付款前：如甲方違約，應按定金的貳倍賠償乙方；若乙方違約,已交定金不退還；違約方承擔該業務的全部代辦費、評估費等實際已發生費用。2）乙方支付首付款后：如甲方違約，雙倍返還已交房款。如乙方違約，已交房款不予退還，違約方承擔該業務的.全部代辦費、評估費等實際已發生費用。
九、甲方認可乙方以貸款方式付款：
（1）甲、乙雙方需在 天內將貸款所需材料提供完備，并到指定銀行辦理貸款手續。如其中任何一方在規定的時間內不能將貸款所需材料提供完備并履行相應的義務，守約方有權解除合同，并追究違約方違約責任。甲乙雙方應按銀行有關要求提供所需材料辦理。此房屋貸款金額及貸款年限、利率以銀行放貸為準，如貸款金額低于應付的第二筆房款，不足部分乙方應于銀行放款壹周內以現金形式補齊。
（2）房地產證辦理到乙方名下后，乙方須在房地產證領出后在 個工作日之內辦理抵押手續，否則視為乙方違約；如乙方因此違約，甲方已收的房款概不退還乙方，并且乙方須在十個工作日之內將產權證全部過戶到甲方名下，如乙方不協助辦理，甲方有權通過法院強行判回產權，產生的所有費用由乙方承擔。甲方有權另外出售。
（3）貸款過程中乙方提出終止貸款行為，則乙方須在提出終止貸款后一個月內補齊所差房款，繼續履行該合同，并承擔由此引起的經濟損失，已繳納的服務費不予退還，否則為違約，甲方可將該房產另行出售。
（4） 乙方須保證所提供的各種材料和證明的真實、可靠，否則承擔相應責任及經濟損失。如因證明不屬實或其資信度不夠等乙方原因造成的貸款未果，乙方應在銀行通知貸款未獲批準一個月內向甲方支付剩余房款，否則為違約，甲方可將該房產另行出售。
十、本合同簽訂后如果由于各種不可抗力原因及房產、土地部門政策變化導致雙方不能按約定交易時，甲方退還購房定金給乙方，-本合同終止，甲乙雙方均不屬于違約。
十一、此房產權轉移后不得拆除(或附帶)的設備有:甲方保證下屬設備的交房時與看房時保持一致， 固定裝修，固定設備不動，其余見甲方清單。
十二、從簽訂本合同之日起，如交易雙方或其中一方 在乙方貸款批復后且甲方接到通知后十五天 內不來辦理產權變更手續時，視為違約，并追究違約方違約責任。
十三、未盡事宜由各方協議解決，相關補充協議與本合同同具有同等法律效力，如不能解決，則提請丙方或地方法院訴訟解決。
十四、本合同一式 份，甲、乙、雙方各執一份，甲乙雙方簽章生效。
甲方： 乙方:
受托人： 受托人：
年 月 日
精選買賣合同模板 篇2
甲方： 鄉村 組 身份證號碼：
乙方：朱世琳 牛寨鄉牛寨村老街組 身份證號碼：
根據《合同法》及相關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿的'基礎上，甲方將位于牛寨鄉牛寨村水井街組一塊承包地永久轉讓給乙方作宅基地使用，為明確雙方權利與義務，經協商一致，訂立合同。
一、四至界限：上至公路，下至以鎮壩公路邊溝往下量出14.5米，左至馬發光宅基往左量出11.6米，右抵朱世江住房。長25米，寬5米，共計125個平方。
二、雙方議定宅基地轉讓費為人民幣壹拾陸萬圓整（￥160000元），合同簽訂時首付人民幣壹萬圓整（￥10000元），余款定于20xx年9月31日前交清。
三、甲方違反本協議導致宅基地不能過戶或將宅基地轉讓給他人，不進行交付，甲方應支付給乙方違約金伍萬元圓正（￥50000元），乙方未按本協議付款，乙方應支付給甲方
違約金壹萬元圓正（￥10000元）
四、如果宗地發生其他糾紛（甲方自身原因所致），由甲方協調解決并負責處理。如解決或處理不了，甲方必須退還乙方所有款項，甲方應支付給乙方違約金伍萬元圓正（￥50000元）。
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。簽字后立即生效。生效后雙方不得反悔，如有違約，違約方承擔對方的一切經濟責任。
甲方： 乙方：朱世林
在場人：
20xx年8月23日
精選買賣合同模板 篇3
甲方(出賣人)：
乙方(買受人)：
依照《民法典》及相關規定，買賣雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，協商達成協議如下：
一、舊貨基本情況舊貨名稱：__________________________規格型號：__________________________數量：_____(大寫)
二、價款總價款為： __________元，大寫：__________人民幣 整。乙方應于本協議簽訂之日一次性付清所有價款。
三、質量要求因雙方交易貨品為舊貨，故雙方簽訂協議時乙方已經對該貨品的使用年限、損耗程度、零部件狀況等質量現狀有充分的了解并表示認同，乙方在購買該貨品后，負責該貨品的維修以及使用過程中的維護，因該貨品質量問題所導致的損失，甲方不承擔任何責任。
四、交付方式、時間及地點：該貨品目前所在位置為： ，本協議簽訂后乙方即自行前往貨品所在地提貨。乙方負責自行拆卸該貨品。
五、責任承擔
1、乙方人員在拆卸貨品過程中受到損害或造成他人損害的，由乙方承擔責任，與甲方無關。
2、乙方應按照國家規定的安全標準完成拆卸工作，如拆卸過程中對甲方財物造成損失的，由乙方承擔賠償責任。
3、乙方在拆卸過程中造成貨品損毀的，由乙方承擔全部責任。
六、舊貨所有權自本協議簽訂后即轉移，舊貨毀損、滅失的風險自所有權轉移時起由買受人承擔。
七、權利保證因時間久遠，甲方不提供該貨品的相關權利證明手續及證書。甲方保證簽訂本協議時對該貨品享有合法的產權，保證該貨品不屬于贓物物品。甲方保證簽訂本協議時該貨品上不存在第三人的權利。
八、本合同項下發生爭議，由甲方所在地人民法院管轄。
九、其他約定事項：
十、本協議一式兩份，經雙方簽字蓋章后生效。
甲方：
乙方：
日期：
精選買賣合同模板 篇4
甲方：
乙方：
日期：
一、合作原則
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、誠實、互惠互利的原則基礎上，就甲方使用乙方某某系統的相關事宜，為明確雙方權利義務，經協商一致，訂立本合同。
二、合同內容
1、乙方為甲方提供某某軟件系統和監控設備，費用合計為人民幣： 元。合同簽訂后，首付合同總額的50%，金額為人民幣：（ ）；項目完工后付合同總額的40%，金額為人民幣：（ 元）.剩余10%余款運行3個月后付清，金額為人民幣：（ 元）.
2、乙方為甲方提供某某軟件系統，如甲方有新增功能、模塊和系統升級需求，系統開發費用另行收費。在合同費用不改變、系統功能不缺失的前提下，乙方可以采用最新技術設備實現平臺應用功能。
三、合同雙方的關系
1、本合同中甲乙雙方均作為獨立合同人，雙方有能力并獨立承擔本合同約定的權利和義務。
2、甲方不得以任何方式對對方的服務進行錯誤或虛假陳述。
四、雙方的權利和義務
（一）、乙方的權利和義務：
1、乙方嚴格按照合同規定的功能標準，提供甲方需要的軟硬件。具體規定詳見《附件1》《附件2》。
2、乙方負責委托第三方施工單位完成本合同約定的軟硬件施工和安裝，由此產生的費用乙方承擔。
3、乙方負責相應建設項目的日常維護。乙方有義務從軟件驗收之日起一年內，對驗收完畢的軟件模塊出現非人為因素造成的錯誤和故障，進行免費維護。維護期內軟件發生故障，乙方應接到通知24小時內予以解決；若一周內未修復，免費維修期延長三個月。若維護期內系統故障因甲方使用不當或人為因素造成，維護費用由甲方承擔。免費服務期滿后，雙方另行協商簽訂服務協議。
4、乙方負責甲方對業務的使用提供技術支持和培訓，乙方提供服務的培訓應達到使甲方相關人員獨立正常使用，但同類內容培訓累計培訓12次，還需乙方繼續培訓時，甲方需追加一定的培訓費用，費用核定每天為5300元。
5、乙方在安裝系統過程中，保證甲方原網絡、設備、系統可以
正常使用，同時不得對原有監控的使用和清晰度產生任何影響。因此產生的責任甲方有權利追究乙方責任，并要求其承擔賠償損失。
6、項目建設竣工后，乙方應當提供給甲方某某軟件系統整套使用安裝光盤，內容與合同規定的標準提供。
7、乙方對甲方使用的業務給予服務質量保證，嚴格執行國家有關規定。
8、系統版權（本合同內提到的軟件相關模塊隸屬于某某公司研發的《某某軟件系統1.1》版本）甲方占10%，乙方占90%，涉及商業利益，雙方另行協商約定。
9、如乙方不能按時完成系統開發，應在合同約定完工日期前一周內，以書面形式（包括電子郵件和書面文字）向甲方提出延期的理由和申請，延期時間以甲方批準的時間為準，經甲方批準后方可執行。延期時間不得超過合作開發時間的一倍。若甲方不同意乙方的延期申請，則完工時間不予延長。如延期由甲方原因所致，乙方有權利延長工期，延期時間雙方另行協商約定。
10、甲方要求乙方所提供的任何文件都是無病毒，不得設臵任何惡意內容，一經發現，甲方有權利不支付乙方任何費用，因此造成的損失，甲方將追究乙方的法律責任。
11、乙方保證對該系統開發所涉及的技術內容不侵犯任何第三方合法權益，本合同內所有軟件項目技術內容均為合法獲得，因系統開發和使用等產生的知識產權糾紛由乙方承擔責任。
12、乙方保證為甲方開發系統所購臵的設備、硬件、備件等均為質量合格產品，符合國家質量標準并合法獲取。因乙方購買的設備、
硬件、備件生產權屬糾紛、知識產權糾紛均由乙方自行承擔責任。
13、乙方對甲方因許可軟件及相關設備遺失、被盜、被錯誤使用或者擅自修改、計算機設備故障、操作失誤等情況造成的損失不負責任。
（二）、甲方的權利和義務：
1、甲方負責向乙方提供詳細的地理信息采集點，并對信息采集 提供相關的'協調工作；
2、甲方負責工程項目的整體協調工作，積極解決乙方施工過程中遇到的需協調問題（如管道、過路、入樓、網絡基礎信息等）；
3、雙方軟件系統在對接的過程中，甲方負責提供需要對接的軟件接口。因甲方不能提供技術接口，而無法實現系統融接，因此產生的問題，乙方不成但相關責任。
4、甲方為乙方維護管理工作的順利開展提供支持；
5、甲方保證對乙方所提供軟件的安全和正常使用，應該提供符合軟件正常運行的設備和環境（正常供電、通訊線路暢通、標準機房、電腦配臵、人員素質），如果由于設備和環境原因造成軟件不能正常使用，乙方不承擔因此產生的責任。
6、甲方必須按合同約定的方式按時向乙方支付采購費，否則乙方有權利對甲方使用的業務進行關、停機處理，并對甲方所欠費用及滯納金進行追繳，直至提起訴訟。
7、甲方不得要求乙方無償開發合同規定之外的軟件功能。
8、 甲方如有軟件新功能開發需求，必須提交書面開發說明。
9、 乙方同意授予、甲方同意接收對本合同的許可軟件的非專有
的、不可轉讓的使用許可，甲方應在規定的用戶許可范圍內使用許可軟件。甲方自己使用，不得將許可軟件向其他方提供、銷售、出租、出借、轉讓或提供分許可、轉許可、通過信息網絡轉播或以其他形式供他人利用。甲方不得對許可軟件進行全部或部分地翻譯、分解、反向編譯、反匯編、反向工程或其他試圖從許可軟件導出程序源代碼的行為，或私自在許可軟件的基礎上書寫或開發衍生軟件、衍生產品或其他軟件。甲方不得限制、破壞或者繞過許可軟件附帶的加密附件或乙方提供的其他確保許可軟件正確使用的限制性措施。甲方不得將許可軟件用于除甲方內部使用以外的其他目的，包括但不限于向第三方提供數據處理服務、應用服務、商業共享或其他軟件共享安排。甲方不得除掉、掩蓋或更改許可軟件上有關許可軟件著作或商標的標志。
五、工程進度
合同簽訂后5天內，通過系統調試使系統能成功運行。
六、工程的驗收
1、乙方驗收軟件的標準以雙方擬定的協議附件功能說明書作為通過的依據。
2、 驗收合格后，如甲方在使用過程中需要增加軟件模塊或者功能，乙方可根據改動情況酌情優惠收取模塊增加開發與維護費用，基礎模塊（構建維護子系統）可以同步免費升級。
精選買賣合同模板 篇5
單位名稱：合同編號： 簽訂地點： 購買人： 簽訂日期： 年 月 日
買賣雙方協商，一致同意訂立如下條款：
第三條
檢驗標準、方法、地點及期限：出賣人代運交付的產品 規格、型號、數量及完好程度，由買賣人在收貨時按發貨明細表驗收。若有異議，應于收獲當日電話通知出賣人，并在發貨通知單上填寫清楚。
第四條 隨即的必備配件工具數量及供應辦法：隨貨到現場，依照產品隨機明細表現場點數驗收。
第五條 標的物所的權自買受人付清全部貨款時轉移，但買受人未履行支付全部價款的，標的物仍屬于出賣人所有。 第六條 交貨地點： ，交貨期限：第七條 運輸方式： ，運費負擔：
第八條 出賣人對產品質量負責的條件及期限：自買方收到產品第二日起，產品質量保修期六個月或 （易損件、電器件
除外）：在保修期內出現質量問題由出賣人負責修復。因買受人造成的事故修理所產生的費用由買受人承擔，出賣人對產品實行終身服務（并合理收費）。
第九條 （1）出賣人應提供砼基礎的圖紙（圖紙必須有出賣方專業技術人員簽字），買受方應嚴格按出賣方提供的圖紙和專業
技術要求，制作砼基礎，并承擔相關費用。
（2）出賣人負責卸車費用，買受人應負責協助卸車。
第十條成套設備的安裝與調試：
第十一條 結算方式、時間：合同簽訂首付貨款總金額 即：貨到指定地點后，付款總金額 ，即：
付款卸貨：安裝調試完畢經質檢部門驗收合格后三日內付款至總金額的即： 余下總貨款即：
作為質量保證金，六個月內付清。
第十二條 違約責任，逾期付款每日處總合同款1%滯納金，逾期交貨每日處總合同款1%滯納金。
精選買賣合同模板 篇6
賣方：
住所：
（如為自然人）身份證號碼： 電話號碼：
買方：
住所：
（如為自然人）身份證號碼： 電話號碼：
根據《中華人民共和國合同法》、《二手車流通管理辦法》等有關法律、法規、規章的規定，就二手車的買賣事宜，買賣雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上簽訂本合同。
第一條 車輛基本情況
1、車主名稱： ；車型：卡特挖掘機 ； 發動機號：7JK18196 。
第二條 車輛價款、過戶手續費及支付時間、方式
1、車輛價款及過戶手續費
本車價款（包含全部費用）為人民幣：貳拾捌萬元整元（小寫：280000.00元）。
2、支付時間、方式
待本車過戶、轉籍手續辦理完成后 3個工作日內，買方向賣方一次性支付本車價款。 過戶手續費由賣方承擔。
第三條 車輛的過戶、交付及風險承擔
賣方應于本合同簽訂之日起 3個工作日內，將辦理本車過戶、轉籍手續所需的一切有關證件、資料的原件及復印件交給買方，該方為過戶手續辦理方。
賣方應于本車過戶、轉籍手續辦理完成后 個工作日內在 （地點）向買方交付車輛及相關憑證(見附件一)。
在車輛交付買方之前所發生的所有風險由賣方承擔和負責處理；在車輛交付買方之后所發生的所有風險由買方承擔和負責處理。
第四條 雙方的權利和義務
1、賣方應按照合同約定的時間、地點向買方交付車輛。
2、賣方應保證合法享有車輛的所有權或處置權。
3、賣方保證所出示及提供的與車輛有關的一切證件、證明及信息合法、真實、有效。
4、買方應按照合同約定支付價款。
5、對轉出本地的車輛，買方應了解、確認車輛能在轉入所在地辦理轉入手續。
第五條 違約責任
1、賣方向買方提供的.有關車輛信息不真實，買方有權要求賣方賠償因此造成的損失。
2、賣方未按合同的約定將本車及其相關憑證交付買方的，逾期每日按本車價款總額的 %向買方支付違約金。
3、買方未按照合同約定支付本車價款的，逾期每日按本車價款總額2%向賣方支付違約金。
4、因賣方原因致使車輛不能辦理過戶、轉籍手續的，買方有權要求賣方返還車輛價款并承擔一切損失；因買方原因致使車輛不能辦理過戶、轉籍手續的，賣方有權要求買方返還車輛并承擔一切損失。
5、任何一方違反合同約定的，均應賠償由此給對方造成的損失。
第七條 合同的生效
本合同一式貳份，經雙方當事人簽字或蓋章之日起生效。
簽訂地點：
簽訂日期： 年 月 日
精選買賣合同模板 篇7
合同編號：
出賣人（甲方）：
買受人（乙方）：
依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就汽車買賣的有關事宜協商訂立本合同。
第一條 汽車名稱、數量及價款
┌───────┬───────────┬──────────┬─────────┐
│ 汽車品牌 │ │ 型號 │ │
├───────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│ 生產廠商 │ │ 產地 │ │
├───────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│ 發動機號 │ │ 合格證號 │ │
├───────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│ 車架號 │ │ 海關單號 │ │
├───────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
│ 商檢單號 │ │ 配置（標準配置/ │ │
│ │ │ 選用配置） │ │
├───────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│ 數量 │ │ 車身顏色 │首選： 次選： │
├───────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│單價（人民幣）│ │ 內飾顏色 │首選： 次選： │
├───────┼───────────┴──────────┴─────────┤
│總價（人民幣）│ │
│ 大寫 │ │
├───────┼────────────────────────────────┤
│ 備注 │ │
└───────┴────────────────────────────────┘
第二條 質量
1、甲方出售的車輛，質量應符合國家關于汽車產品的強制性標準，沒有強制性標準的，應符合保障人身財產安全的要求，并達到產品說明書載明的技術指標，符合車輛落籍地有關部門關于尾氣排放的標準。
2、甲方出售的車輛，應是經國家有關部門公布、備案的汽車產品目錄上標明的產品或合法進口的產品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛。
3、雙方對車輛是否存在質量問題有爭議的，依據法律規定或者直觀觀察等日常生活經驗能夠直接確認的事實，可以直接作為判定問題的依據；需要進行鑒定的，以具有法定資質的汽車檢驗機構出具的書面鑒定意見為準。鑒定費由主張方墊付，由責任方承擔；經鑒定無法明確責任的，由雙方分擔。
第三條 定金（可選填）
乙方在 年 月 日前，向甲方交付全車款的 %（此比例不得超過全車款的20%）作為定金；甲方交貨后，定金抵作車款。因乙方違約導致合同解除的，乙方無權要求返還定金；因甲方違約導致合同解除的，甲方應雙倍返還定金。
第四條 付款方式
乙方于本合同簽訂之前或簽訂時向甲方支付的訂金，視為預付款。
乙方選擇按第 種方式，如期足額將車款支付給甲方。
1、一次性付款方式：簽訂本合同時 / 年 月 日前，支付全部車價款。
2、分期付款方式： 簽訂本合同時 / 年 月 日前，支付全部車價款的 %，計人民幣 元，大寫 元。 前支付全部車價款的 %，計人民幣 元，大寫 元。 前支付余款，計人民幣 元，大寫 元。
3、貸款方式：見《貸款合同》 。
第五條 交車時間與地點、交付及驗收方式
1、交車時間： 年 月 日前。
2、交車方式：乙方自提；甲方送車上門；貨交承運人。
3、交車地點： 。
4、甲方交付車輛時應同時提供：
（1）銷售發票；
（2） （國產）車輛合格證或（進口）海關進口證明及商品檢驗單；
（3） 質量服務卡或保修手冊；
（4） 車輛使用說明書或用戶使用手冊（中文）；
（5） 隨車工具及備件清單；
（6） 。
5、甲方應在交車時當場演示、檢查車輛的基本使用功能，如實回答乙方的提問，配合乙方對車輛進行驗收。乙方對車輛外觀和基本使用功能如有異議，應當場向甲方提出，由雙方進行確認。對于確屬質量問題的，乙方有權要求更換車輛；對于車輛的配置等與廣告宣傳有出入的，乙方有權解除合同。更換車輛與解除合同的費用由甲方承擔。
6、甲方將車輛交由乙方實際支配下并向乙方交付隨車文件時，雙方應簽訂車輛交接書（見附件），即視為該車輛正式交付。自車輛正式交付時起，車輛的風險責任由乙方承擔。
第六條 售后服務
1、車輛售后服務及保修參照生產廠商關于車輛的說明書和保養手冊執行。
2、甲方應提供由生產廠商認定的兩家以上的維修保養網點供乙方選擇。
在保修期內車輛出現質量問題或需要保養，乙方應在生產廠商公布或雙方約定的維修站進行修理和保養。
3、乙方使用車輛前應仔細閱讀車輛說明書、用戶使用手冊或保修手冊等相關資料。在保修期內車輛由于乙方或第三方的人為破壞、使用、保養不當、裝潢、改裝不當，或到生產廠商認定范圍以外的修理點進行修理造成的質量問題，甲方不承擔責任。
4、生產廠商的車輛說明書和保養手冊的內容與國家有關規定相抵觸的，按國家有關規定執行。
5、本合同簽訂后，國家出臺有關汽車產品修理更換退貨或車內空氣質量等方面的規定的，雙方按國家規定執行。
6、生產廠商的正式承諾比本合同的約定更有利于乙方的，雙方按生產廠商的承諾執行。
第七條 違約責任
1、甲方未按時交付車輛的，自延期之日起至實際交付日止，按乙方已付款依銀行遲延付款的規定向乙方支付違約金。延期交付車輛超過 日的，乙方有權解除合同，并要求甲方按相當于已交車款的 %支付違約金或適用定金條款。
2、乙方在使用后發現車輛不符合說明書中表明的質量標準，有權要求甲方承擔無償修復、補償損失或減少價款的責任。
3、經具有法定資質的汽車檢驗機構鑒定，車輛確實存在設計、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和財產損害，乙方有權選擇要求甲方或生產廠商賠償。乙方要求甲方賠償的，如生產廠商有過錯的，甲方在承擔賠償責任后有權向生產廠商追償；乙方要求生產廠商賠償的，甲方有協助乙方的義務。
4、甲方明知車輛存在嚴重瑕疵而未告知乙方的，或以欺詐方式銷售車輛的，乙方有權要求更換車輛或解除合同，并要求甲方承擔由此造成的損失。
5、乙方未按約定支付車價款的，應依照銀行遲延付款的規定向乙方支付違約金，超過 日的，甲方有權解除合同，并要求乙方按相當于未交車款的 %支付違約金或適用定金條款。
6、一方無正當理由單方解除合同的，應按 的標準向對方支付違約金或適用定金條款。
第八條 不可抗力
因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
第九條 其他約定
未盡事宜，雙方應通過訂立補充條款或補充協議進行約定。專用車買賣可另附附件。補充條款、補充協議、附件及甲方的宣傳材料、廣告、公開承諾等均為本合同的組成部分。 其他約定： 。
第十條 解決爭議的方法
本合同項下發生的爭議，雙方應協商解決，或向消費者協會等部門申請調解解決；協商或調解不成的，按下列第 種方式解決：
（一）向 人民法院提起訴訟；
（二）提交 仲裁委員會仲裁。
甲方：（蓋章） 乙方：（簽章）
地址： 地址：
證照名稱： 證件名稱：
證照號碼： 證件號碼：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
聯系電話： 聯系電話：
傳真： 傳真：
郵政編碼： 郵政編碼：
簽訂時間： 簽訂時間：
簽訂地點： 簽訂地點：
附件一
合同編號：
車輛交接書
出賣人（甲方）：
買受人（乙方）：
年 月 日 時，甲、乙雙方在 對 牌汽車進行驗收與交接，雙方確認：
1、甲方交付給乙方的車輛品牌及型號規格為： 。
乙方經過驗收，認為該車輛符合雙方于 年 月 日簽訂的汽車買賣合同（編號為 ）的約定（發動機號： 車架號： ），同意接受。
2、隨車文件清單如下（打√）： （1）發票 （2）合格證 （3）說明書 （4）保修卡 （5）海關證 （6）商檢證 （7）進口車關單 （8）進口車商檢單 （9）其他：
3、下列車輛項目完好無損、運轉正常打“√”，不正常的打“×”，空格內可自行添加項目。
┌──────┬─┬──────┬─┬───────┬─┬──────┬─┬──────┬─┐
│外觀及漆面 │ │燈光 │ │電動天線 │ │ │ │ │ │
├──────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼──────┼─┼──────┼─┤
│內飾 │ │反光鏡 │ │cd │ │ │ │ │ │
├──────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼──────┼─┼──────┼─┤
│轉向 │ │輪胎及備胎 │ │收放機 │ │ │ │ │ │
├──────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼──────┼─┼──────┼─┤
│制動 │ │雨刮器 │ │點煙器 │ │ │ │ │ │
├──────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼──────┼─┼──────┼─┤
│手剎 │ │發動機 │ │鑰匙及遙控器 │ │ │ │ │ │
├──────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼──────┼─┼──────┼─┤
│離合器 │ │空調 │ │千斤頂 │ │ │ │ │ │
├──────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼──────┼─┼──────┼─┤
│排擋 │ │門窗 │ │隨車工具 │ │ │ │ │ │
├──────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼──────┼─┼──────┼─┤
│儀表盤 │ │電動天窗 │ │警示牌 │ │ │ │ │ │
└──────┴─┴──────┴─┴───────┴─┴──────┴─┴──────┴─┘
4、里程表顯示數： 公里
5、其他交接事項： 。
本交接書自甲、乙雙方簽字或蓋章之時起生效，視為車輛正式交付，車輛的風險責任由乙方承擔。
甲方簽章： 乙方簽章：
時間： 年 月 日 時 分 時間： 年 月 日 時 分
附件二
合同編號：
委托服務協議書
委托人（乙方）
受托人（甲方）：
雙方經協商一致，就辦理下列委托事項達成如下協議：
一、委托事項
乙方授權甲方代為辦理下列事項（打√）：
（1）代辦選牌 （2）代辦按揭 （3）代辦保險 （4）代辦上牌 （5）代辦裝潢 （6）代辦其他項目：
二、委托報酬
為甲方順利完成委托事宜，乙方應在簽訂本協議時支付 元，大寫 。
甲方完成上述委托事宜后，乙方應一次性付清剩余代辦勞務報酬（以下簡稱代辦費），合計 元，大寫 。
三、完成各委托事項所需費用概算及代辦費約定：
1、代辦選牌，代辦費： 元。
2、代辦按揭，代辦費： 元。
3、代辦保險： （1）保險公司所在地及名稱： （2）保險期限：一年 二年 三年 （3）第三者責任險，費用： 元。 （4）交通事故責任強制險，費用： 元。 （5）車輛損失險，費用： 元。 （6）其他險種名稱及費用： 。 （7）以上保險費用合計： 元。 （8）雙方特別約定：乙方委托甲方代辦車輛上牌服務的，乙方應自行或委托甲方事先辦妥機動車輛保險，投保險種包括但不限于交通事故責任強制險和車輛損失險。保險合同應書面約定以下內容：發生保險事故時若保險車輛尚未取得公安交通管理部門核發的行駛證和號牌，保險公司不得免除賠償責任。
4、代辦上牌，費用概算如下： 養路費 元，車船稅 元，購置稅 元，注冊費： 元，其他 元，合計約 元。
5、代辦裝潢，裝潢項目 ，費用 元。
6、代辦其他項目 ，費用 元。
7、所有辦理有關法定手續所需費用及政府部門規定的各項收費和國家規定的強制保險等費用，均由乙方承擔。甲方應憑發票、收據向乙方結賬。
四、上述費用采取下列第 種方式支付：
1、乙方預付。 2、甲方暫先墊付。
五、上牌服務完成期限： 年 月 日前。
六、完成委托上牌服務，應隨車移交如下材料：
（1）購置稅憑證（2）養路費憑證（3）機動車保險單（4）行駛證（5）車船稅憑證（6）車輛牌照號碼：
七、違約責任
1、甲方在辦理委托事項過程中車輛發生毀損、滅失的，乙方應先向保險公司索賠；保險賠付不足的部分，屬于甲方責任的，由甲方承擔，屬于第三方責任的，甲方應協助乙方索賠。非因甲方過錯導致車輛未上相關保險或保險公司以車輛未取得牌證為由拒絕賠付的，甲方不承擔賠償責任。
2、乙方中途撤回委托解除合同的，應承擔由此給甲方造成的實際損失。
3、除不可抗力或政府有關部門的原因外，甲方未能在約定期限內完成委托事項的，乙方有權按全部車價款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本協議約定的最后交付期限次日起算至實際交付日止，利息按人民銀行同期貸款利率計算。若逾期超過30日，甲方應按全部車價款 %向乙方支付違約金，協議繼續履行。
4、因乙方未能及時提供有關材料而影響委托事項完成的，本協議履行期限相應順延，甲方不承擔違約責任。
八、解決爭議的方法：同《北京市汽車買賣合同》
九、其他約定： 。
甲方簽章： 乙方簽章：
精選買賣合同模板 篇8
需方：(以下簡稱需方)
供方：(以下簡稱供方)
供需雙方本著真誠合作、互惠互利的原則，在平等友好的基礎上，經過協商簽訂下列條款以共同遵守：
一、產品品種、數量、交貨期限
1、供方按照需方的涂料訂單確定涂料名稱、編號、數量、交貨期限、保質保量按期交貨
2、按照交貨期限內，交至指定公司倉庫。
3、供貨周期
3.1樣板和樣漆的交付時間
供方在當天中午前收到需方需要調色的色樣，當天內完成調色并由快遞。貨運或其他方式發出給需方。
3.2批量供貨交付時間
在供方收到需方訂貨通知單起工作日內，由快遞貨運或其他方式發出給需方，到達時間視路途距離而定，確保在雙方約定的時間內到達。
二、產品的質量標準
供方供應給需方的涂料，滿足下列標準：
1、供方所提供的產品符合其他協定標準或相關行業標準
2、上述各條款不能包容時，如果有公共標準時，則以公共標準為準。
3、雙方有特殊要求的，協商制定。
三、產品的驗收以及質量問題處理
1、供方向需方交貨時，附帶本批樣板1份。
2、需方收到涂料后，如發現顏色、數量有不符的情況，需方應兩日內書面通知供方。
四、如雙方對產品質量發生異議，以雙方認可的色板封樣和每批涂料小樣為依據，可共同抽樣送國家權威涂料機構評定，并以此結論區分雙方責任。如出現難以判定的質量糾紛時，雙方協商處理，協商不成，同意以國家質量監督機構為鑒定單位，有關質量問題交由該單位檢驗，并以其檢驗報告為依據處理糾紛。
五、價格與貨款支付
1、涂料的價格有供需雙方協商確定，確定后價格表將作為本合同的附件。
2、特殊顏色的價格供需雙方另行商定。
3、價格包括供方運至需方指定地點之前的所有費用。
六、付款與結算
1、對賬
雙方每月日前核對上個月的供貨數量及貨款金額。核對無誤后雙方在對賬單上簽字并蓋章，供方根據核對蓋章后的對賬單開具發票。
2、結算期限
月結方式，貨到后天結算付款，如果需方不按協議付款，供方可停止供貨。
3、結算方式
需方按供方指定的賬號辦理電匯或支付現金匯票、或銀行承兌匯票。
4、返利
為了雙方長期友好合作，在合同期內，需方嚴格遵守雙方所規定的付款期限給供方付款，供方將按照需方年使用涂料總量的額度給予涂料折返(該使用量不包括需方享受的上年度折返數量等優惠使用量)，折返部分供方將根據需方所需涂料進行返還，折返涂料不開具發票。
5、合同終止處理
雙方如果不再發生業務往來，需方必須在日內將所有貨款結清，延期支付貨款按支付延期部分違約金。
七、技術服務
1、第一次訂單：供方原則上必須在需方現場跟蹤，及時溝通生產技術產品質量等信息。
2、需方如發現供方提供的涂料在物性、色差等方面存在問題或因涂料引起的產品質量問題，供方在接到通知內及時核實并處理。
八、解決糾紛的方式
因履行合同發生的一切爭議，供需雙方應當友好協商解決。如協商后仍不能解決的，則申請仲裁委員會仲裁。
九、其他約定
1、合同執行期內若價格變動，以雙方另立合同附件為準。
2、本合同自起至止，合同到期，新合同未簽署前，該合同自動順延。合同有效期內，供需雙方均不得隨意變更或解除合同。
3、本合同簽字蓋章后有效，一式兩份。
購貨單位(甲方)：____(公章)
供貨單位(乙方)：___(公章)
簽訂時間：
精選買賣合同模板 篇9
出售方(以下簡稱甲方) 身份證號碼: 證號碼: 經甲、乙雙方友好協商,就甲方向乙方出售自有的 機一事達成以下協議:
一、甲方同意將自有的舊挖機出廠編號, 經乙方負責人(俞朱官)現場看機后,以協定價格人民幣小寫：1000000元， 大寫：人民幣 壹佰 萬元整購買此挖掘機。乙方先支付人民幣700000元，(大寫柒拾萬元整)。支付完畢后，甲方有義務為乙方辦理該挖掘機的修復保險理賠事宜，并將保險理賠全額支付給乙方。該挖掘機保險理賠事宜結束后，乙方將剩余叁拾萬元一次性支付給甲方(或代付銀行貸款)。
二、甲方保證提供給乙方該挖機所有合法正當手續，
(1)、 原購機發票： 重慶增值稅普通發票 NO：01440322
( 2) 、產品合格證 ： 1份
(3)、中國人民財產保險股份有限公司機動車車上人員責任保險 保險單編號：
(4)、甲方保證此挖機在出售前的債務與乙方沒有任何關聯，如甲方以前和他人或合伙人有經濟糾紛，由經濟糾紛引起的產權問題將與乙方無關。如該挖機是甲方偷盜或來路不明的，甲方將負全部法律責任。
三、甲方在自己的施工場地上協助乙方將該挖機安全裝上乙方指定的運輸車上，乙方在一次性付清協定價后(收款以收款收據為準),取得該挖機所有權,(由甲方自動轉給乙方) 。
四、待完成保險理賠交付銀行按揭貸款后,甲方將該機所有相關票據原件交給乙方，如因甲方不能按時償還銀行貸款導致乙方機械不能正常使用或出售，一切法律及經濟責任由甲方承擔 。
五、為了雙方共同遵守特訂立此協議。此協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字按手印后立即生效。
甲方姓名： 乙方姓名： 擔保人：
電話 ： 電話： 電話：
家庭住址: 家庭住址: 家庭住址： 甲方銀行收款帳號：
精選買賣合同模板 篇10
原告（反訴被告）杭州金瑞工貿有限公司，住（略）
法定代表人：劉培煉，公司董事長。
委托代理人（特別授權代理）張杰，浙江泰易律師事務所律師。
被告（反訴原告）耶魯（杭州）機械有限公司，住（略）
法定代表人：石維綱，公司董事長。
委托代理人（特別授權代理）劉恩，浙江浙杭律師事務所律師。
委托代理人（特別授權代理）鄒永闖，浙江浙杭律師事務所律師。
原告杭州金瑞工貿有限公司為與被告耶魯（杭州）機械有限公司買賣合同糾紛一案，于20xx年3月29日向本院提起訴訟，本院于同日受理后，依法由審判員傅建昌適用簡易程序進行了審理。同年4月11日，被告對原告提供的貨物申請質量鑒定，在鑒定期間被告撤回鑒定申請。后因被告于同年7月21提出反訴，本院受理被告反訴后，本案轉普通程序，依法組成合議庭進行審理，于同年8月30日公開開庭進行了審理。原告委托代理人張杰、被告委托代理人鄒永闖到庭參加訴訟。本案現已審理終結。
原告杭州金瑞工貿有限公司訴稱：原、被告于20xx年9月6日簽訂購銷合同一份，約定由原告提供給被告各種規格的鋼材。合同簽訂后，原告依約向被告提供價值274795.25元的鋼材，但被告只支付了部分貨款，經原告多次催討，被告至今尚有貨款46177.05元未付。故向法院起訴要求被告立即支付貨款46177.05元、違約金5649.92元，并由被告承擔本案訴訟費。
被告耶魯（杭州）機械有限公司辯稱：原、被告訂立合同的實際時間應是20xx年9月1日，同時被告已經付清了全部貨款，請求法院駁回原告的訴訟請求。現根據20xx年9月6日簽訂的購銷合同，原告應于同月7日前供貨，逾期供貨一日應按總貨款的1％向被告支付違約金。合同簽訂后，原告分別于同年9月6日和9月10日向被告提供了價值274795.25元的貨物，遲于合同約定的供貨期限3天，已構成違約。故向法院提出反訴，要求反訴被告支付違約金8243元，并承擔本案反訴費。
反訴被告杭州金瑞工貿有限公司辯稱：原、被告雙方訂立合同的時間應是20xx年9月6日，反訴被告實際是在同月6日就交貨了，由于反訴原告提出規格不合適，要其他類型的鋼材，故反訴被告于同月10日提供了反訴原告所需的鋼材。按合同規定是反訴原告帶款提貨，是反訴原告違約在先，同時違約金每天按總貨款的1％計算應屬過高。
庭審中，原、被告雙方爭議的焦點主要為：
一、雙方簽訂合同的時間。原告認為簽訂合同的.時間為20xx年9月6日，被告認為簽訂合同的時間為20xx年9月1日。根據原、被告所提供的合同，雙方簽訂的時間為20xx年9月6日，同時被告在反訴狀上也明確認為是9月6日，被告也沒有向法院提供證據可以證明是9月1日。故本院確認原、被告所簽訂合同的時間為20xx年9月6日。
二、對原告于20xx年9月6日、9月10日所供給被告價值274795.25元的鋼材，被告已付貨款多少元？原告認為，被告于同年9月26日付貨款100000元，同年11月賣給原告價值6724元的貨物，同年12月19日賣給原告價值34950元的貨物，20xx年2月7日付貨款86944.20元，共計被告已付給原告貨款228618.20元。被告認為已付上述款項是事實，但被告已于20xx年9月5日支付了原告210994.82元，并提供了同日銀行存根1份，故被告已付清了全部貨款。原告認為被告于20xx年9月5日所付的貨款是支付以前其他貨物的款項，且與本次貨物的規格也不一樣，與本案沒有關聯性。本院認為，原、被告雙方簽訂的合同時間為9月6日，且合同約定了帶款提貨，故原告的異議成立。對原告于20xx年9月6日、9月10日所供給被告價值274795.25元的鋼材，本院確認被告已付貨款228618.20元。
三、反訴被告于20xx年9月10日供給反訴原告的鋼材根據合同規定是否違約？反訴原告認為，反訴被告應于9月7日前供貨，而其于9月10日供貨，逾期3天構成違約。反訴被告提供了價值274795.25元的鋼材，故反訴被告應依約支付8243元的違約金。為此向法院提供了雙方所簽訂購銷合同1份及9月10日的送貨單1份。反訴被告認為，在9月6日送貨后，根據反訴原告的需要送了其他規格的貨物，反訴被告沒有違約。本院認為，根據反訴原告提供的送貨單看，反訴被告于9月10日所供的貨物與雙方所簽訂合同所需鋼材的規格不一樣，且反訴原告收貨后在合理期限內也沒有異議，應視為對原合同的變更。故反訴被告于9月10日的供貨行為并未構成違約。
通過對上述爭議焦點的認定及原、被告雙方在庭審中的陳述，本案事實確認如下：
20xx年9月6日，原、被告雙方簽訂購銷合同一份，合同約定由原告在同年9月7日供給被告約定規格的鋼材一批，同時約定帶款提貨等條款。合同簽訂后，原告分別于同年9月6日、9月10日按被告所需供給了價值為274795.25元不同規格的鋼材，被告在收貨后已支付原告貨款228618.20元，余款46177.05元經原告多次催討，被告至今未付。在庭審中，被告對原告違約金5649.92元的計算沒有異議。
本院認為：原、被告間的買賣合同成立并有效。被告在收取原告的鋼材后，尚有46177.05元貨款未付，現原告要求被告支付該款，本院予以支持。被告未按約支付原告貨款，已構成違約，對被告逾期支付的貨款原告要求按日萬分之二點一計算違約金符合法律規定，且被告對原告違約金的計算也沒有異議，故本院對原告要求被告支付違約金5649.92元的訴訟請求予以支持。被告辯稱已付清全部貨款，依據不足，本院不予采信。反訴原告訴稱反訴被告構成違約，要求反訴被告支付違約金8234元，無事實依據，本院不予支持。據此，依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第一百一十三條、第一百五十九條、第一百六十一條的規定，判決如下：
一、被告耶魯（杭州）機械有限公司支付原告杭州金瑞工貿有限公司貨款46177.05元、違約金5649.92元，共計54826.97元，此款限被告在本判決生效后10日內付清。
二、駁回反訴原告耶魯（杭州）機械有限公司要求反訴被告杭州金瑞工貿有限公司支付違約金8243元的訴訟請求。
本案本訴受理費20xx元，反訴受理費340元，合計2405元，由被告（反訴原告）耶魯（杭州）機械有限公司負擔。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數提出副本，上訴于浙江省杭州市中級人民法院，并向杭州市中級人民法院預交上訴案件受理費2405元（開戶銀行：工商銀行湖濱分理處；賬戶：；戶名：浙江省杭州市中級人民法院）在上訴期滿的次日起七日內仍未交納的，按自動撤回上訴處理。
審 判 長 施 飛
審 判 員 傅 建 昌
代理審判員 王 輝
精選買賣合同模板 篇11
賣方（甲方）：_______
買方（乙方）：_______
乙方因需要向甲方購買紙張，經雙方友好協商特訂本合同，以便共同遵守。
一.交貨地點：甲方倉庫。
二.包裝標準：按照甲方企業內控標準，乙方如有特殊要求應在本協議補充條款中注明。
三.貨款支付方式：
四.運輸方式及費用負擔：根據路途遠近甲方合理確定運輸方式，運輸費用由乙方負擔。
五.提出異議期限：貨物到達乙方后，乙方（或派人）應對貨物包裝、數量、質量等事項進行驗收，乙方在送貨憑證上簽字后即視為對甲方的貨物無任何異議；貨物到達乙方后，如乙方對貨物包裝、數量、質量等事項有異議，則應在貨物到達起（30）內書面向甲方提出，雙方協商解決，否則視為乙方無異議。
六.乙方指定職員、 、在甲方的送貨憑證上簽字。
七.違約責任：如雙方違約，則每日按照0.5 %的標準另行支付違約金。
八.爭議解決方式：如發生爭議，雙方友好協商解決，協商不成由起訴方所在地法院裁決。
九.本協議一式兩份，雙方各執一份，雙方簽訂的補充協議是本合同的組成部分，具有同等法律效力，經雙方簽字或蓋章后生效。
十.本合同傳真件具有同等法律效力。
合同有效期：自20_______年_______月_______日至_20______年_______月_______日
精選買賣合同模板 篇12
賣方（以下簡稱甲方）：
買方（以下簡稱乙方）：
為了增強甲乙雙方的責任感，加強經濟核算，提高經濟效益，確保雙方實現各自的經濟目的，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、產品的名稱、品種、規格和質量
1、名稱：
2、品種：
3、規格：
4、質量標準：
二、產品的數量和計量單位、計量方法
1、產品數量：
2、計量單位：
3、計量方法：
三、產品的包裝標準
產品的包裝，國家或業務主管部門有技術規定的，按技術規定執行；國家與業務主管部門無技術規定的，由甲乙雙方商定。
四、產品的交貨方法、運輸方式、到貨地點
1、交貨方法：
2、運輸方式：
（1）由甲方運送的，按照___________元/公里計算，由乙方支付給甲方。
（2）乙方自己運送的，費用自擔。
3、交貨地點：
五、產品的價格與貨款的結算
1、雙方協商確定產品單價為： ___________元，總共：___________元。
2、貨款的結算：合同簽訂時，乙方支付定金：___________元，剩余貨款由乙方在收到貨并驗收后，一并支付給甲方。
六、甲方責任
1、甲方應按照合同的規定向乙方交付大米。
2、交付的大米應合乎合同約定的質量標準。
3、如甲方要提前交付大米，應提前通知乙方，應提前履行，乙方多支付的儲存費用，甲方承擔。
4、甲方不能交貨的，應向乙方償付不能交貨部分貨款的___________%的違約金。
5、甲方逾期交貨的，應比照中國人民銀行有關延期付款的`規定，按逾期交貨部分貨款計算，向乙方償付逾期交貨的違約金，并承擔乙方因此所受的損失費用。
七、乙方責任
1、乙方應按照合同的規定，向甲方支付貨款。
2、當甲方及時履行交付義務時，乙方要積極配合。
3、當甲方提前履行交付義務時，不能拒絕接收。
八、附則
1、因合同的履行，任何一方違約，給對方造成損失的，均應賠償，賠償數額按照具體的損失額計算。
2、本合同自雙方簽字后生效，雙方義務履行完畢后失效。
3、本合同一式________份，雙方各執_________份。
4、因履行合同發生爭議，雙方協商不成的，雙方均可向合同簽訂地、合同履行地的人民法院起訴。
5、本合同未盡事宜，雙方協商解決。
甲方： 乙方：
聯系方式： 聯系方式：
合同簽訂地： 合同簽訂地：
合同履行地： 合同履行地：
簽約時間：________年________月________日 簽約時間：________年________月________日
精選買賣合同模板 篇13
二手房買賣合同簽訂前應注意事項
在簽訂二手房買賣合同前，購房者需要對售房者有較為全面的了解：
第一，查看產權所有人的身份證件房屋產權證上的產權所有人是一位還是幾位共有?如果是幾位共有，則共有人是否全部同意?出售房產時，房屋的產權共有人一定要全部同意。
在簽訂房產買賣合同時，也要全部到場。如有特殊情況不能到場，需出具經過公證的委托書及代理人身份證件，由委托代理人替其簽章。
第二，購房者要對即將進行交易的房產進行必要的了解。
這主要包括售房提供的房屋產權證是否屬實房產面積多大該房產用途是什么是辦公還是居住，或是其他該房產有沒有被司法機關和行政機關依法裁定、決定查封或以其他形式限制房地產權利該房產是否已設定抵押?
根據《中華人民共和國擔保法》的規定：抵押期間，抵押人轉讓已辦理登記的抵押物的，應當通知抵押權人并告知受讓人轉讓物已經抵押的情況抵押人未通知抵押權人或者未告知受讓人的，轉讓行為無效。
在這里，如果該房產已設定抵押，那么抵押方即為售房者，抵押權人就是售房者將該房產抵押的第三方即某人、某公司或某銀行受讓人就是購房者。
這個規定的意思也就是售房者已將該房產抵押給第三方，在轉讓該房產時，并未通知第三方或未告知購房者此房已設定抵押，那么轉讓行為無效。只有在抵押登記注銷或抵押權人同意的情況下，此房產方可進行買賣。
第三，還要注意該房產是否已設定租賃?如果該房產已經出租，則需要售房者提供該房產的承租方出具的在同等條件下放棄優先購買權的聲明。同時購房者還要查詢售房者與該房產的.承租方所簽訂的租賃合同是否登記備案?
二手房買賣合同范本
甲方(出賣人)：________________ 電話：_______________________
地址：_______________________ 身份證號：___________________
乙方(買受人)：________________ 電話：_______________________
地址：_______________________ 身份證號：___________________
根據《合同法》、《房地產管理法》和有關規定，甲、乙雙方在丙方的中介促成下和平等、自愿、協商一致的基礎上就下列房地產買賣達成如下協議：
第一條 房屋的基本情況
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于_________位于第_________層，共_________(套/間)，房屋結構為_________，建筑面積_________平方米,房屋用途為_________該房屋內部附著設施為_________________________(房屋所有權證號為_________。
第二條 土地使用權性質
該房屋相應的土地使用權取得方式為_________。但未辦理分戶土地證。如該房屋確需辦理土地轉讓使用手續,甲方需提供協助并按國家政策執行。
第三條 價格
按計算，該房屋售價為_________元整。
第四條 付款方式
乙方應于本合同生效之日向甲方支付定金(_________幣)_________元整，并應于本合同生效之日起_________日內將該房屋全部價款付給甲方。
第五條 交付期限
甲方應于本合同生效之日起_________________將該房屋的產權證書交給乙方，并應收到該房屋全部價款之日起_________日內，將該房屋付給乙方。
第六條 違約責任
乙方未按時或不付清房款。甲方有權按下述約定，追究乙方的違約責任。
(1)終止合同，乙方按累計應付款的____于____%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
(2)乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金，合同繼續履行。
(3)同時適用定金條款處罰。
甲方未按時或不交付房屋及產權證書按上述條款對等原則承擔違約責任。
丙方應對甲、乙雙方交易起配合和協助義務并督促雙方履行合同否則承擔連帶責任。
第七條 關于產權登記的約定
在乙方實際接收該房屋之___日起，甲方協助乙方向房地產權登記機關辦理權屬登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_________天內取得房地產權屬證書，乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方，并按已付款的_________%賠償乙方損失。
第八條 保證
甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，如有按揭、抵押債務、稅項及租金等，甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項，由甲方承擔全部責任。
第九條 稅費的交納
因本房屋所有權轉移契稅和房產證登記費由乙方向國家交納房屋交易如有其它稅費均按政府的規定執行。
第十條 費用交接時間
水、電、煤氣、物業、供暖等各項費用的交接日期為_________年_________月_________日。
第十一條 合同的變更
本合同履行期間，發生特殊情況時，甲、乙任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第十二條 補充
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同自雙方簽字之日起生效。
本協議一式_________份，甲方、乙方各_________份，具有同等法律效力。
甲方：__________________ 乙方：__________________
簽訂地點：______________ _________年____月____日
精選買賣合同模板 篇14
需方: 中天建設集團有限公司天津分公司 (以下簡稱甲方)
供方: (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就甲方購買乙方經銷 PVC管用于建設工程事宜充分協商一致，訂立本合同。
一、產品品名、規格、單價及數量
PVC 管材、管件暫估總價為；元；規格型號、單價、數量詳見附表（此價已包含制作、包裝、到春天廣場工地的運費、檢測等費用，數量按實際發生量進行結算。）最終結算總價以實際數量乘相應確定單價為準，如最終結算總價超過暫估總價的10%，雙方應簽訂補充協議。
二、產品質量要求
質量標準為PVC 排水管材按GB / T58361—92 標準；管件按GB / T5836 .2 —92 標準；螺旋消音管以Q / XSJ 82002為標準；螺旋消音管材以Q / XSJS—20xx 為標準要求。為符合國家和天津市有關質量的規定和要求，隨貨向甲方提供產品合格證、質量證明書、國家級的檢測報告及相關資料。
三、產品的包裝要求
在保證PVC 管材、管件外表的完整和清潔的前提下由乙方自定，包裝物不回收。
四、產品的交貨時間和方式
交貨時間按甲方的工程進度計劃，方式由乙方將產品送至工地并卻至甲方指定位置，所發生費用已含在合同單價內。
五、產品驗收方式
產品進入工地后，由甲方指定人員專業工長 在表面材質上予以驗收確認，并在送貨單上共同簽字認可為準，其他人員簽字無效。整體質量和性能測試在產品安裝完畢后由建設單位、監理及甲方根據國家和天津市對質量的有關標準和規定進行驗收。
六、產品貨款結算及支付方式
1、貨款結算：貨到工地經表面驗收合格后支什該批貨款的% ，以此類推。 工程竣工驗收合格后付至總貨款的 %。余款 ％留作質保金，經竣工驗收合格之日起無質量問題前提下無息退還。
2、支付方式：由乙方出具正規稅務發票，甲方以轉帳方式支付。
七、雙方的權利義務
（一）、甲方權利義務
1 、甲方有權要求乙方按合同約定的質量標準和交貨時間及方式供應甲方所需產品，乙方未按合同約定履行的，甲方有權要求退貨并要求乙方退回已支付貨款并賠償損失；或要求乙方保修、保退、保換。
2 、甲方應做好乙方產品進場前的準備工作。
3、甲方在乙方按合同要求履行完交貨義務后，應按合同支付貨款。
（二）乙方的權利義務：
1 、乙方應保證交付的貨物符合合同中約定的數量、品種、規格、質量的要求。
2、如因乙方原因產生退貨，乙方承擔因此而發生的所有費用。
3 、乙方應提供營業執照、生產許可證各一份。在產品進場后應向甲方和監理 單位提供有關產品的合格出廠證明文件和國家權威檢測機構出具的檢測報告。
4、產品在本工程竣工驗收后24 個月內，出現質量問題的應及時無償進行維全修和調換，超出質保期限后，由乙方有償進行維修和調換。
5、如因產品質量有問題的應及時予以調換并承擔費用；甲方或乙方允許的有合法使用權的第三人在使用產品過程中，因乙方質量原因造成甲方和第三人安全事故或其他不利于甲方的事故的，乙方在本合同約定的責任期限內均應承擔全額，賠償責任，此賠償責任應當在接到甲方包括下屬分支機構的書面通知后五日內履行。
7 、如因甲方或甲方允許的人合法使用權的第三人使用不當而發生事故，乙方不承擔責任及費用。
八、違約責任
1 、乙方不能按合同規定期限交貨或乙方提供的產品不合格的向甲方償付逾期交貨貨款萬分之三的違約金；給甲方造成損失的，還應當承擔甲方實際損失。
2 、甲方無故退貨的.，應向乙方償付退貨貨款萬分之三的違約金，并承擔因此給乙方造成的損失。
3 、其他違約責任由違約方承擔。
九、爭議的解決
合同履行中如雙方發生爭議，應協商解決，協商不成時，可向工程所在地人民法院提起訴訟。
十、其它
1 、未經乙方書面同意甲方不得轉讓債務，未經甲方書面同意乙方不得轉讓債權。
2 、本合同的變更必須經甲方蓋章或項目經理蓋章簽字方可生效， 其他視為合同未變更。甲方的其他工作人員不能代表甲方方處理本合同引起的債權債務，擅自處理行為包括但不限于出具欠款證明、對賬單據等等， 因此而產生的債權債務甲方不予認可，且對甲方不產生法律效力。
3 、乙方應當將以下資料提交給甲方存檔備案：《企業法人營業執照》或《營 業執照》副本復印件（加蓋紅章）一份，PVC管材的產品質量標準及相關說明:國家或天津市有關行政管理部門規定的各種備案所要求的文件資料:提供合法的《授權委托書》及委托代理人的身份證明。
4 、雙方確認來往函件， 按對方營業執照上的住址或合同中載明的聯系方式 郵寄，即視為己送達。地址如有變更應書面通知對方。
5 、乙方必須保證標的物不侵犯他人商標、專利等知識產權， 否則一切行政、民事等責任由乙方承擔:造成甲方損失的，甲方有權抵扣貨款并向乙方索賠。
6 、合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，做出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
7 、本合同甲乙雙方簽字蓋章后生效，款清后自行終止，乙方應在甲方最后一次付款前向甲方出具合同終止函，但質保條款有效期至質保期滿。本合同一式陸份，甲方執肆份，乙方執貳份。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
代理人: 代理人:
電話:電話:
郵編:郵編:
簽約地點: 工程工地
簽約時間: 年月日
精選買賣合同模板 篇15
甲方（賣方）
乙方（買方）
維護雙方合法權益，根據《中華人民共和國消費者權益保護法》，《中華人民共和國合同法》及有關規定，甲、乙在平等，自愿的基礎上雙方協商一致同意，簽定本合同。
第一條 家具基本情況 （請逐項填寫，勿寫“同樣品”：“驗收說明”等內容請在驗收后填寫） 簽訂時間：________年____月____日
第二條 質量標準：每件家具應符合B2385- 新版《中國深色名貴硬木家具標準》規定的樹木名稱，產品標識和實際用材符合，且不低于樣品同等質量。
第三條 付款方式：定貨時，甲方收取貨款總額 15 %（不得超過20%）的定金（乙方違約定金不予返還，甲方違約定金雙倍返還），余款提貨或送貨時付清。
第四條 自提貨物。乙方自行提貨，現場驗收，繳清全款方可提貨，提貨時視為當日驗收合格。
第五條 甲方送貨，運費由甲方承擔。乙方繳清貨款，經乙方驗貨簽收，賣方應在交貨時督促買方對家具的商標、數量及款式等外觀特征及有無《產品質量承諾書》進行驗收，買方發現問題應當場提出，并由雙方協商達成解決方案。
第六條 違約責任：若甲方未能按約定時間交貨，每延誤一天，按合同總額的 1 %向乙方支付違約金。
第七條 購買家具在保修期內出現質量問題的，乙方告知甲方后，甲方在 7 天內修理或更換，修理不好或不能更換的，予以退貨。乙方在使用中發現家具質量與質量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的，甲方應予以更換或退貨。
第八條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由甲乙雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的39;，提交當地仲裁委員會仲裁或依法向人民法院起訴。
第九條 本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。合同執行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方（簽章） 乙方（簽章）
代表人簽字： 代表人簽字：
開戶銀行：
開戶銀行： 賬號：
賬號： 簽訂日期：
精選買賣合同模板 篇16
知識產權合同是指主要標的為知識產權的產生、許可及轉讓的合同。典型而常見的知識產權合同可以分為為技術類、著作權類和商標類等。技術類主要包括合作開發合同、委托開發合同、技術許可合同和技術轉讓合同。著作權類主要包括合作創作合同、委托創作合同、授權許可合同和著作權轉讓合同。商標類主要包括商標許可和轉讓合同。
知識產權合同審查過程與普通的合同審查并無實質性區別，但鑒于知識產權具有區域性、法定時間性、無形性、可復制性和可分割性等特點，知識產權合同審查過程中應根據上述特點有針對性的審查和修改，以下將以知識產權合同中典型條款為例介紹知識產權合同審查的重點和修改技巧。
（一）權利歸屬條款
權利歸屬條款在所有可能產生新知識產權的合同中都應當予以約定，比如合作開發合同、委托開發合同、知識產權許可合同、勞動合同、合作創作合同和委托創作合同等。因為知識產權的無形性特點，且多數知識產權如專利權、商標權、布圖設計權、植物新品種權等均是以申請或登記作為成立要件，或者以登記后權利行使的更為方便（比如著作權），
所以如果對此約定不明，則新產生的知識產權的權屬可能會產生爭議從而引發合同風險。
典型的權利歸屬條款應約定權利歸屬、申請權利、使用權利、利益分配和權利轉讓等內容。
權利歸屬主要約定知識產權的歸屬原則，歸屬原則尤其要根據當事人的交易目的來約定，例如，某委托人和受托人簽署《委托創作商標標識合同》，根據《著作權法》第17條規定的歸屬原則，如果合同未約定權利歸屬，則著作權屬于受委托人，但如果著作權屬于委托人，則受托人難以達到將委托創作的商標標識申請為商標的交易目的，因此，應當在合同中約定著作權屬于委托人，或者約定著作權屬于受托人，受托人應免費且無限制的許可委托人將該標識作為商標申請并使用的`權利。
申請權利主要約定由誰進行知識產權的申請權或登記權。通常，對于共同享有的知識產權，就需要進一步約定由誰進行申請或登記，并相應的約定申請費及維護費的承擔。還應約定申請前披露程序，比如申請前披露程序，當約定任意一方單獨申請時，應當向其余方披露，以避免任意一方將共有知識產權申請為單方所有的情況或將技術秘密披露的情況發生，一方聲明放棄申請權時，其余方可以單獨申請，但放棄一方有專
利使用權。出于對技術秘密保密的需要，任意一方不同意申請時，其余方不得申請專利。
使用權利主要約定權利申請方外的其余方對于知識產權的使用權利，通常應約定使用的性質，是獨占許可、排他許可還是普通許可，是免費許可還是付費許可，以及許可期限、許可內容和許可地域。比如，在合作開發合同中，根據《合同法》第340條規定，作為歸屬原則，合作開發前單方提供的知識產權屬于提供方所有，合作開發過程中產生的知識產權的申請權屬于合作方共同所有，合作開發后改進的知識產權申請權屬于改進方所有，通常，放棄申請權的一方具有免費使用權。
權利歸屬條款還應對共同申請（或一方放棄申請權）的權利的許可收益約定按比例分配。此外，還應約定當任意一方轉讓其共有的（或放棄申請權）權利的份額時，應當書面通知其余方，其余方在同等條件下有優先受讓權。
（二）授權許可條款
授權許可條款主要約定知識產權的權利人對于使用人的許可授權，涉及所有知識產權使用的合同，除常見的知識產權許可合同外，還在合作開發合同、委托開發合同、委托創作合同、買賣合同和特許加盟合同等合
同中涉及到，以下以技術許可合同和著作權許可合同中授權許可條款為例分別予以介紹。
1、技術許可和商標許可條款
授權許可條款應對許可性質、權利種類、分許可、轉讓和許可限制等進行相應約定。
許可性質。在技術許可和商標許可合同中，許可性質包括普通許可、排他許可還是獨占許可。我們以技術許可中的專利許可為例，當約定為普通許可時，許可人允許被許可人許可區域內實施合同項下的專利權，同時，許可人保留自己在許可區域內實施專利權，并保留再授予第三人實施該專利的權利，在普通許可情況下，普通許可對被許可人來說其獲得的專利使用權是非排他性的，因此如果合同涉及的專利被第三人擅自使用，沒有另外特別約定的情況下，被許可人不得以自己的名義對侵權者起訴，而只能將有關情況告知許可人，由許可人對侵權行為采取必要措施，或者由許可人單獨授權被許可人行使起訴權。當約定為排他許可時，除許可人給予被許可人實施其專利權的權利外，被許可人還可享有排除第三人使用的權利。即許可人不得把同一許可再給予任何第三人，但許可人保留自己使用該專利的權利。排他許可僅僅是排除第三人在該區域內使用該專利權。當約定為排他許可時，若出現第三人侵犯許可專利權的情況下，被許可人在專利權人不起訴的情況下，可以單獨起訴。獨占
許可即在規定區域范圍內，被許可人對授權使用的專利權享有獨占使用權。許可人不得再將同一專利許可給第三人，許可人自己也不得在許可區域內實施該專利。被許可人的法律地位相當于“準專利權人”，當在許可區域內發現侵權行為時，被許可人可以以專利權的“利害關系人”身份直接起訴侵權者。
許可權利種類。在技術許可合同中，授權許可使用權包括制造、銷售、許諾銷售和進口專利產品，對于方法專利，還包括使用專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。在商標許可合同中，若是商品商標，則授權許可行為包括制造、銷售和售后服務過程中使用許可商標，若是服務商標即是授權在服務過程中使用許可商標。
再許可和分許可。應約定被許可人的許可權利是否可以轉讓或分許可給第三人使用，通常，若是由于對于被許可人的資質有特別選擇和限制的情況下，比如，在技術許可和商標許可合同中，被許可人的研發和制造水平對于許可商品的質量具有決定性影響，一般不允許被許可人轉讓許可權利，但由于制作過程中的分工可能涉及產品零部件由第三人供應的情況，必然涉及到分許可的情況，則應進一步約定分許可的條件和程序。分許可的條件可以是第三人具備相應的制造設施、生產能力以及質量控制程序，分許可的程序可以約定由被許可人向許可人書面通知擬分許可
精選買賣合同模板 篇17
立契約書人x x有限公司(以下簡稱甲方)、x x x有限公司(以下簡稱乙方)茲就船舶買賣事宜，訂立本契約，條款如下：
第一條 甲乙雙方約定有關后記船舶的買賣事宜，甲方賣出、乙方買入。
第二條 買賣總金額為x x x元整。乙方依照下列方式支付款項予甲方。
1 本日(訂約日)先交付定金x x 元整。
2 甲方必須在x x x x年x月x 日前將后記的船舶點交與乙方，并將下列登記文件及使用權文件交付與乙方。乙方未支付的余款，俟船舶點交及辦理船舶所有權、漁業權移轉登記完畢并經船舶所在地航政主管機關蓋印證明時一次付清。
(1) 甲方公司同意出售本契約標的物的全體股東會議記錄三份。
(2) 乙方公司及法定代表人印鑒證明書三份。
(3) 乙方法定代表人資格證明書三份。
(4) 乙方公司章程及董事、監事、股東名冊三份。
(5) 乙方法定代表人戶籍謄本三份。
(6) 乙方公司執照，營業登記證影本各三份。
(7) 稅務機關出具的最近無欠稅證明書正本。
(8) 船舶所有權登記證正本。
(9) 船舶噸位證書正本。
(10) 船舶國籍證書正本。
(11) 設備目錄正本。
(12) 航海記事簿正本。
(13) 法律所規定的其它文書正本。
(14) 船舶檢查簿正本。
(15) 漁業執照正本。
(16) 漁業權拋棄申請書。
(17) 船舶無線電臺執照正本。
(18) 契約漁船船圖。暨進口器材規格說明書。
(19) 船舶勘航力證書正本。
(20) 貨艙、冷藏室及其他供載運貨物部分適合于受載運送與保證書正本。
(21) 船舶無共同海損部分擔額并不負擔救助及撈救報酬額證書正本。
第三條 甲方于第二條第(2)項乙方支付余款同時，應將后記船舶的所有權及漁業權移轉登記與乙方。
第四條 在甲方尚未將船舶點交與乙方之前，若有故障、毀損或遺失時，應由甲方負責，亦即乙方免除支付價金義務。
第五條 甲方保證后記船舶所具的性能與說明書相符，并須在第三條交付前先行試航，以證明其性能。
第六條 有關后記船舶的品質、性能，由甲方對乙方保證，并以一年為限。在此期間，若非乙方的過失或發生自然性故障，甲方負有賠償損失及修理的`義務。
第七條 若發生第六條的情形，雖經甲方修復或補充完整，而船舶仍然無法維持繼續作業或短欠，或其性能降低長達一個月時，乙方可根據下列方式選擇其一，向甲方提出要求。
(1) 換取同種類船舶。其條件為乙方須就已使用該船舶的時間長短支付船價，每半年乙方應支付甲方相當于第二條總金額三分之一的款項。
(2) 退還船舶。但甲方得扣除乙方使用船舶所應付如前(1)的款項 ，其余定金退還與乙方。有關使用船舶的時間、其計算方法則無論乙方是否使用，規定從第三條甲方點交船舶日始至乙方提出退還船舶要求之日止，為使用時間。
第八條 乙方若未能在第二條日期前支付余額以交換船舶，則甲方無需催告，本契約視同作廢，甲方得將船舶移動、航行并停泊于原船籍港。
有關前述甲方的船舶移動、航行費，以及停泊時所需的一切費用，應由乙方負擔。甲方除上述權利外，尚可將定金沒收，作為損害賠償。
第九條 甲方若未能在第二條所列日期前點交船舶，乙方得向甲方催告，于十日之內點交船舶。在此期限內，甲方若仍然無法點交，則本契約視同作廢。乙方得請求甲方退還第二條的定金、以及與定金同額的損害賠償。
精選買賣合同模板 篇18
合同編號
出賣人 簽訂地點
買受人 簽訂時間
根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，為加快發展農村經濟，保護合同交易雙方當事人的合法權益，確保農業種植增產增收，本著公平、公正、誠實信用和互惠互利的原則，經雙方協商，訂立本農業作物種子買賣合同。
第一條：標的、數量及價款
標的名稱
牌號商標
生產單位
規格
等級
計量單位
數量
單價
金 額
合計人民幣金額（大寫）： 小寫
第二條：質量標準；
第三條：出賣人對質量負責的內容及期限；
第四條：合理損耗標準及計算方法
第五條：結算方式、時間及地點：；
第六條：標的物所有權自 時起轉移，買受人未履行全額支付價款義務的，標的物屬于 所有。
第七條：檢驗標準、方法，地點及期限
第八條：擔保方式：
第九條：違約責任：
第十條：合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商和調解不成的，按下列第 種方式解決；
（一）提交 仲裁委員會仲裁；
（二）依法向 人民法院提起訴訟。
第十一條：本合同自 年 月 日雙方當事人簽字蓋章后生效；合同履行完畢后失效。
第十二條：雙方當事人需要約定的其他事項
出賣人
出賣人： 簽字
（蓋章）
單位地址：
法定代表人簽字 （蓋章）
居民身份證號碼：
開戶銀行：
銀行帳號：
聯系電話：
傳真：
郵編：
買受人
買受人： 簽字
（蓋章）
居民身份證號碼：
住所地址：
聯系電話 ：
精選買賣合同模板 篇19
買方：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務：____________
賣方：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務：____________
買方和賣方在平等、自愿、互惠、互利原則上，經充分協商簽訂本合同，雙方同意按下述條款全面履行：
第一條品名、規格、數量及單價
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
第二條合同總值
第三條原產國別及制造廠商
第四條裝運港
第五條目的港
第六條裝運期
________分運：
________轉運：
第七條包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋及長途陸路運輸，防潮、防濕、防震、防銹、耐野蠻裝卸，以確保貨物不致由上述原因受損，使之完好安全到達安裝或建筑工地。任何由于包裝不善所致任何損失均由賣方負擔。
第八條嘜頭
賣方必須用不褪色油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持干燥”等字樣及下列嘜頭：
第九條保險
在CIF條款下：
由賣方出資按110％發票金額投保。
在CFR條款下：裝運后由買方投保。
第十條付款條件
1.買方在裝運期前30天，通過________銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤消信用證，其金額為合同總值的____％，計____.該信用證在____銀行收到下列單證并核對無誤后承付（在分運情況下，則按分運比例承付）。
a.全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，注明“運費已付”、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸________運輸公司。
b.商業發票一式五份，注明合同號、信用證號和嘜頭。
c.裝箱單一式四份，注明每包裝貨物數量、毛重和凈重。
d.由制造廠家出具并由賣方簽字的品質證明書一式三份。
e.已交付全套技術文件的確認書一式兩份。
f.裝運后即刻發給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。
g.在CIF條款下
1.全套按發票金額110％投保____的保險費。
2.賣方在裝運后10天內，須航空郵寄三套上述文件（f除外）一份寄給買方，兩份寄目的'港____________運輸公司。
3.銀行在收到合同中規定的、由雙方簽署的驗收證明后，在____天內，承付合同金額的百分之________，金額為____.
4.按本合同第15條和18條，規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。
5.所有發生在買方國境內的銀行費用應由____方承擔。所有發生在買方國境外的銀行費用應由____方承擔。
第十一條裝運條件
1.賣方必須在裝運前40天向買方通知預訂的船只及其運輸路線，供買方確認。
2.賣方必須在裝運前20天通知買方預計發貨時間、合同號、發票金額、發運件數及每件的重量和尺碼。
3.賣方必須在裝船完畢后48小時內，以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重、發票金額、船名和啟運日期。
4.如果任一單件貨物的重量達到或超過噸，長米，寬米，賣方須在裝船期前50天向買方提供5份詳細包裝圖紙，注明詳細的尺碼和重量，以便買方安排內陸運輸。
5.在CFR條款下：如果由于賣方未及時按11條第（3）款執行，以致買方未能將貨物及時保險而造成的一切損失，由賣方承擔。
第十二條技術文件
1.下述全套英文本技術文件一份必須隨每批貨物一同包裝發運：
a.基礎設計圖。
b.接線說明書、電路圖、氣/液壓連圖。
c.易磨損件的制造圖紙和說明書。
d.零配件目錄。
e.安裝、操作和維修說明書。
2.此外，在簽訂合同60天內，賣方必須向買方或最終用戶掛號航空郵寄本條第1項中規定的技術文件，否則，買方有權拒開信用證或付貨款。
第十三條保質條款
賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝制造、嶄新、未曾使用，并在各方面與合同規定的質量、規格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方必須對合同貨物的正常使用給予____天的保證期，此保證期從貨物到達起開始計算。
第十四條檢驗
1.賣方/制造廠商必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質量、規格和數量，簽發質量證明書，證明所交貨物與合同中有關條款規定相符，但此證明書不作為貨物質量、規格、性能和數量的最后依據，賣方或制造廠商應將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量說明書內。
2.在貨物抵達目的地港之后，買方須申請____國商品檢驗局（以下稱商檢局）就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗，并簽發檢驗證明書。如果發現到貨的質量、規格和數量與合同不符，除應由保險公司或船方負責者外，買方在貨物抵達目的港后____天內有權拒收貨物，向賣方索賠。
3.如果發現貨物的質量和規格與合同規定不符或貨物在本合同第13條所述保證期內被證明有缺陷，包括內在缺陷或使用不適當原材料，買方將安排商檢局檢驗，并有權依據檢驗證書向賣方索賠。
精選買賣合同模板 篇20
暖氣片購銷合同
需方： （以下簡稱甲方） 供方：（以下簡稱乙方）
甲乙雙方在公平自愿的基礎上，經友好協商，就乙方向甲方供應暖氣片一事，簽訂如下合同。
第一條 產品名稱、規格型號、金額等
注：鋼管柱型散熱器，3160型工作壓力1.2mpa，散熱器單片標準散熱量為239W；3030型工作壓力1.2mpa，散熱器單片標準散熱量為62W。
第二條款項及支付方式
2.1 2.2付款方式
2.2.1甲方通知乙方排產后7個工作日內，向乙方支付作為合同定金；
2.2.2甲方提貨前，向乙方支付該批次貨物的全額貨款。
2.2.3質保期為兩個采暖季，若暖氣片在安裝及打壓、試壓過程中出現質量問題，乙方負責維修及更換，在使用過程中，造成經濟損失由乙方承擔。
2.3乙方賬戶信息
賬戶名稱：陜西日升志成建材有限公司 開戶行：
銀行賬號：
第三條交貨時間、地點
甲方需提前25天給乙方書面下達排產通知，乙方須按時送貨到甲方工地。具體地址：陜西省咸陽市渭城區周陵鎮竇家村第五大道以西，園區七路以南 收貨人 ，電話：
第四條 質量標準及售后服務
4.1乙方提供的產品，必須符合國家及生產廠家的質量標準和技術要求，必須附有合法齊全的手續以及廠家隨產品附帶的檢驗報告、合格證、說明書、保修卡等，任何非法的假冒偽劣產品概由乙方負責。
4.2按照國家有關規定和“三包”規定提供售后服務。
第五條 雙方權責
5.1甲方權責
5.1.1甲方有權根據實際情況確定最終采購數量，當采購貨物名稱/品牌/規格型號沒有變動時，采購單價不予調整，仍按合同中約定的價格執行；
5.1.2甲方如未按規定日期向乙方付款，每逾期一日，甲方向乙方賠償本合同逾期應付款1‰的違約金；
5.1.3甲方有權將貨物送相關部門進行抽驗檢查（費用由乙方承擔），如出現不合格產品時，甲方有權退貨或換貨，且乙方須向甲方支付合同總額20%的違約金。
5.2乙方權責
5.2.1乙方須按合同規定的產品品牌、規格型號、質量負責供貨。貨到現場，若與封樣產品不符時，甲方有權退貨或換貨，且乙方須向甲方支付10%的違約金；若因乙方原因延誤甲方工程進度，每逾期一日，乙方須向甲方賠
償本合同總額1‰的違約金，若給甲方造成其他損失的，乙方應另行賠償；
5.2.2合同履行期內單價不予調整，如乙方擅自調價或以調價為由影響供貨，則視為乙方違約，且乙方須向甲方支付本合同總額20%的賠償金。
第六條 其他約定事項
6.1 本合同所訂一切條款，任一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權拒絕供貨或收貨，并可要求變更、修改合同的一方承擔一切損失。
6.2如確因不可抗力，任一方不能履行本合同時，應及時書面通知對方，說明不能履行或延期履行或部分履行合同的理由，并向對方提供相應的證據。
6.3任何一方違反合同約定即構成違約，并按有關法律規定承擔違約責任，違約金為合同總額的20%。
6.4 本合同在執行中如發生爭議，甲、乙方雙方應協商解決、協商不成時，任一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
6.5本合同在執行期間，如有未盡事宜，由甲乙雙方協商解決，可另行簽訂補充協議，與本合同具有同等法律效力。
6.6 本合同自雙方簽章之日起生效，壹式肆份，甲方執叁份，乙方執壹份，具有同等法律效力。
甲方單位名稱：乙方單位名稱： 單位地址： 單位地址：
法人代表或委托代理人： 法人代表或委托代理人：
電 話： 電 話：
簽訂日期：20xx年月 日
聯 系 函
精選買賣合同模板 篇21
甲方：aaaaaaaa 乙方：ccccccc
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產法》、《建筑工程安全生產管理條理》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，參照《建筑工程施工合同》文本，根據甲方施工生產需要，為確保工程質量，加快工程進度，在安全生產、文明施工得到落實的同時，降低工程成本，提高企業的綜合經濟效益。為明確甲、乙雙方在施工過程中的責任和義務，經雙方在平等互利、協商一致的前提下，共同擬定以下條文，供雙方共同遵守。
一、 工程概況：（詳見勞務承包合同） 二、承包形式、內容、結算單價：
1、承包形式：本工程采用建筑面積包干形式結算，建筑面積計算規則按[GB/T50353—20xx]規范執行。
2、承包合同和承包單價包干范圍：
（1）工程所需周轉材料（鋼管、扣件、架板、各種型號的模板、密目網、兜網、U型卡、蝴蝶卡等）的租賃、運輸以及損耗，木板、木枋、層板等所有模板的費用。具體詳見《項目材料管理協議》。
（2）現場所有發生的安全文明施工（包括所有臨邊洞口防護、防砸棚、圍墻內地坪硬化、綠化以及達到省標準化文明工地的其他工作人工費）；因現場需要臨時設施的多次搭拆，根據規劃和甲方要求乙方負責搭建的臨時用房人工費。
（包括圍墻內的所有臨設，除原有兩棟辦公樓、食堂、衛生間外的所有臨設）。 （3）安全文明施工：施工現場及辦公區、生活區及施工場地周邊環境設專職保潔員不得少于3人，負責清潔衛生、車輛進出沖洗，并設置保衛。安全帽、床上用品服飾同一。每車次設6-8名工人負責材料進出場上下車、轉運、堆碼整齊、標化工地的創建等全部工作，所發生的一切費用由乙方支付。甲、乙雙方每天專人檢查文明施工，達不到工完場清、工完料盡的處200元—20xx元/次的處罰。
（4）凡需文明施工用工性質，均包括在文明施工費內，不另計算。 （5）乙方所有人員的住宿包括食堂由乙方自行負責解決（包括修建臨設的所有材料費和人工費）。其宿舍和食堂管理必須符合國家法律法規的規定以及符合公司、項目的宿舍管理制度。
（6）除塔吊、施工電梯整體提升架以外的所有小型機械（包括門字架、攪拌機、澆砼用布料機等所有小型機械）。
（7）所有進出場材料的裝卸費用，如鋼材用汽車吊卸料，汽車吊費用甲、乙雙方各承擔50％。
（8）所有工護具及低值易耗材料（凡不構成工程實體的所有易耗材料，包括塑料導管、拉片、對拉螺桿、鋼絲網、鋼板網）。
（9）二級配電箱以外的所有用電線路及照明設施由乙方承擔。用電線路均采用膠導線或電纜，地下室采用36V以下的低壓線路，采用三相五線制。 （10）自然災害、政府行為造成的停工損失，由乙方自行負責。因甲方原因造成施工現場整體停工（無任何工作面），周材（包括架管、扣件、架板）按實際租賃數量×租賃單價×停工天數計算賠償，其它損失由乙方自行解決。甲乙雙方必須盡全力處理停工后的各種工作，盡量減少損失。
（11）構造柱、墻拉筋植筋，以及所有的工程措施植筋，植筋費用包括在合同內。
3、結算單價：
按建筑面積包干單價執行，總價： 元/m2。
4、付款方式：
三、勞務公司每次收取費用應出具正規發票（材料費可開材料發票、機械費可開機械發票）。
四、其它事項詳《住宅樓勞務承包合同》和《材料管理協議書》。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
甲方委托代理人： 乙方法定代表人（或委托代理人）：
甲方駐現場負責人： 乙方指定收料人員：
乙方現場負責人：
二OO七年月
日
精選買賣合同模板 篇22
買方：
住所地：
法定代表人： 職務：
賣方：
住所地：
法定代表人： 職務：
本買賣合同由買方和賣方共同簽訂，買方同意買入和賣方同意售出以下商品，并遵照以下條款和條件執行，電梯設備買賣合同。
1、商品名稱、數量、型號和價格：
1.1 商品名稱： 電梯；
1.2 商品數量、型號和單價：共 部電梯，具體型號與單價見附件一《 居住小區電梯統計表》；
1.3 合同總價：共 部電梯，總價為RMB￥ （大寫：人民幣 元整）（含進口關稅和中國國內增值稅）。此價格不含安裝、維修費。
2、商品規格：
2.1 詳細規格見附件二《電梯參考規格表》，如《電梯參考規格表》與買方認定的電梯施工圖不一致時，以買方認定的施工圖為準；
2.2 如經買方同意電梯規格變更，費用和交貨期另議。
3、制造者和部件原產國家：
3.1 本合同所指的全部電梯的制造商為 。
3.2電梯主要進口部件產地見附件三《電梯進口部件清單》。
4、包裝：
4.1賣方提供的全部貨物，均應采用國家或專業標準保護措施進行包裝。電梯設備均由木箱包裝，使用長途公路或鐵路運輸，并有良好的防濕、防潮、防震、防腐蝕的能力，電梯設備的導軌為可以妥善保護的軟包裝，若由于包裝不妥引起的貨物銹蝕、損壞和損失均由賣方承擔。
4.2在每個包裝箱表面，應印明有關訂貨合同號、裝箱號、商品名稱、體積、毛重、凈重和“勿倒放”、“小心輕放”、“避免潮濕”的字樣。若單個的木箱重量為2噸或2噸以上，在箱面上須標明重心和起重點，以便裝卸和搬運。
5、電梯設備的交貨、貨物保管：
5.1 交貨方式以及地點：賣方將本合同項下設備運到買方指定地點交貨，交貨地點： 。電梯設備的運輸、裝卸等費用，均由賣方負責。
5.2 交貨期限：
5.2.1 本合同項下 部電梯的交貨，為分期交貨。
5.2.2本合同簽訂之后，賣方根據買方建筑圖制作電梯施工圖、裝潢式樣圖于
年 月 日之前交付買方，買方應在收到該電梯施工圖、裝潢式樣圖后 日內予以書面確認或提出書面異議；賣方在收到買方書面確認通知后 最遲在 個月內將全部運到買方指定地點交貨（ 部電梯因屬分期交貨，具體交貨、安裝期限與數量待買方、賣方在賣方提交電梯施工圖、裝潢式樣圖之日起 個工作日內予以書面確認，形成《 住宅小區電梯分期交付進度表》以便執行）。
5.2.3 若買方需要延遲收貨，應提前 天通知賣方，但延期不得超過 天。
5.3貨物保管：買方和賣方共同對運抵的所有貨物進行拆箱驗收后，由賣方自行負責保管直至貨物安裝驗收完畢。貨物保管期間，貨物的滅失、受損等后果均由賣方負擔。買方在賣方通知交付前，將協助賣方尋求合適的貨物堆放場地。
5.4本合同項下所有設備運輸途中、保管期間、安裝階段的保險事宜由賣方負責。
6、電梯設備的貨到驗收、安裝、安裝驗收：
6.1 貨到驗收：在本合同第5.2.2款規定的交貨時間內，在每一期設備到達交付地點后 個工作日內，買方和賣方共同對運抵的所有貨物進行拆箱驗收（數量、規格）。賣方必須保證貨物與裝箱清單數目、規格一致，若發現貨物與裝箱清單數目、規格不符合時，應由賣方無條件補齊或調換；在交貨日期以后發現貨物與裝箱清單數目、規格不一致的，也不能排除賣方對此的保證責任。
6.2 賣方應提供進口部件的相關海關證明文件。
6.3安裝：貨物經開箱驗收合格后，由賣方指定的有資質的、合格安裝人員依據本合同附件五《電梯設備安裝合同書》進行安裝。賣方應派出技術人員負責監督安裝、調試。
6.4安裝驗收：在電梯安裝完畢后 日內必須報請官方驗收。賣方應按照設備安裝地電梯質檢部門的有關規定，對安裝調試完畢的電梯設備進行報檢，買方應積極配合賣方。若安裝驗收沒有通過的，賣方有義務在該結論被出具之日起十五日內完成整改并報請第二次官方驗收。若因賣方原因導致安裝驗收沒有通過而給買方造成交房延誤等責任的，由此產生的買方損失由賣方承擔，合同范本《電梯設備買賣合同》。
6.5有關開工申報，電梯質檢主管部門及其他有關部門所進行的與電梯有關的檢驗、驗收手續及費用均由賣方承擔。
6.6電梯產品未經驗收合格并發放準運證之前，買方不可擅自使用，否則由此產生的一切后果由買方負責。同時，電梯安裝驗收通過、交付買方并不排除賣方對電梯及其部件的質量、規格等潛在缺陷的全面保證責任。
6.7電梯經驗收合格并發放準運證后，買賣雙方辦理電梯移交手續。電梯保修期從電梯移交給買方之日起算。
7、本合同總價款的支付方式：
7.1 本合同簽訂后 日內買方向賣方支付合同價款總額的 ％作為定金，即RMB￥ （大寫：人民幣 元整）。
7.2 在本合同第5.2.2款規定的《 住宅小區電梯分期交付進度表》中約定的各批次電梯交貨時間之前 個月內，買方向賣方支付應當交付的最近一個批次電梯價款總額的 ％（各批次均支付完本期價款后，其總額為RMB￥ ，大寫：人民幣 元整）。
7.3 在本合同第5.2.2款規定的《 住宅小區電梯分期交付進度表》中約定的各批次電梯交貨時間之前 個月內，買方向賣方支付應當交付的最近一個批次電梯價款總額的 ％（各批次均支付完本期價款后，其總額為RMB￥ ，大寫：人民幣 元整）。
7.4在本合同第5.2.2款規定的《 住宅小區電梯分期交付進度表》中約定的各批次電梯貨到合同指定工地、并經雙方拆箱清點確認無誤后 天內，買方向賣方支付該批次已經到貨的電梯價款總額的 ％（各批次均支付完本期價款后，其總額為RMB￥ ，大寫：人民幣 元整）。
7.5 在各批次電梯經當地電梯質量檢查部門驗收合格、頒發準運證后 天內，買方向賣方支付已經領取準運證的該批次電梯價款總額的 ％（全部批次電梯均支付完本期價款后，其總額為RMB￥ ，大寫：人民幣 元整）。
7.6 本合同價款總額的 ％留作質量保證金（RMB￥ ，大寫：人民幣 元整），有效期至電梯保修期結束。
7.7 本條規定各筆款項的支付方式可通過銀行承兌匯票或銀行轉帳。
7.8 賣方在每次收款同時應向買方開具等額的正式發票。
8、技術文件：
每臺電梯應具備以下整套技術文件并經妥善包裝隨貨物一同發運，若有任何文件遺失，賣方須在15天內將這些資料免費郵寄給買方：
8.1裝箱清單；
8.2一整套操作和維修手冊（包括電路圖）；
8.3品質證書。
9、質量保證：
9.1 賣方保證其提供的貨物是在本合同簽署以后開始專門制造的、全新的、未使用過的，是用一流工藝和最佳材料制成的。賣方保證所出售的商品在賣方安裝、用戶正常使用和賣方的維護下，有令人滿意的性能和使用效果，且符合本合同規定的質量標準。
9.2 賣方保證賣方提供的電梯均按 電梯技術規范（見附件四）、中國的電梯制造及安裝安全規范的國家標準、以及雙方約定的.其他標準（包括賣方的單方承諾）設計制造。設計壽命為 年。
9.3電梯保修期自電梯經驗收合格、移交給買方之日起 個月（起始日按照電梯移交批次計算）。在電梯保修期內，賣方將對除由于買方使用不當或人為損壞之外的原因引起的任何損壞部件負責免費維修、更換。經賣方免費維修、更換以后還是不能符合質量標準以及安全運行需要的，賣方還應當作出賠償。
9.4 如雙方對質量問題的認定有爭議，由設備安裝地技術監督局或質量監督站等電梯質檢權威機構檢驗并裁定。
9.5電梯保修期滿后，賣方仍對所供電梯具有永久維修服務的責任，具體約定見本合同附件六《永久維修服務承諾書》。
9.6電梯保修期滿后，賣方保證仍對所供電梯持續提供維修必需的備品、備件。
本合同附件七《備品、備件清單及費用》中的報價在電梯保修期結束后五年內有效。
10、違約責任：
10.1 買方因其過錯若沒有按照本合同第7.1款——第7.5款之規定支付合同價款，則交貨期限相應推遲。同時，買方因其過錯若沒有按照本合同的規定延期支付任何一筆合同價款，均應每延期一日按應付而未付的款項金額的千分之五向賣方支付違約金。
10.2 賣方因其過錯若未能在本合同以及其附件約定的期限內交付貨物或交付的貨物經拆箱驗收后發現不符合本合同約定的，則應每延期一日按延期交貨貨物價款總額的千分之五向買方支付違約金。同時，買方對下一期的付款期限可以相應推遲。
10.3 若因賣方（包括賣方指定的安裝方）原因導致貨物無法通過安裝驗收或者安裝驗收拖延的，則應每延期一日按延期通過驗收貨物價款總額的千分之五向買方支付違約金。
10.4若因賣方未能及時安裝、調試、維修、調換而造成買方工期延誤或對買方造成其它損失的，則賣方應承擔由此產生的全部責任。
10.5在保修期內，賣方在收到買方通知的合理期限內未能提供維修、調換服務的，買方有權委托第三方進行維修，維修費用由賣方承擔，直接從賣方的質量保證金中扣除。
10.6本合同生效后，任何一方若不符合本合同約定或者合同法律的約定單方面解除合同，均應按照本合同價款總額的百分之五向另一方支付違約金，并賠償給另一方造成的實際損失。
10.7不可抗力：凡因發生地震、臺風、暴雨、火災等其它不能預見、不能避免也不能克服的原因導致合同不能按照約定履行時，則遭遇不可抗力的一方，應在該不可抗力事件發生后15天內以書面形式通知另一方，并提供不可抗力的證明事件的證明。因遭遇不可抗力而不能按照合同約定履行的一方，可免除違約責任，但該方仍有責任采取必要措施以盡可能履行自己的義務。
11、附加條款：
11.1本合同自甲方、乙方簽章之日起生效。
11.2賣方負責良好的安裝、售后服務。
11.3本合同附件是本合同的有效組成部分，對于雙方具備同等的效力。賣方、買方的任何書面單方義務承諾，一經對方接受，也構成合同的有效部分。
11.4本合同及附件生效后，合同的任何修改均必須得到雙方的確認。
精選買賣合同模板 篇23
一、合同主體
陷阱：故意將供方填成與簽約人有關系，但無供貨能力，且無獨立承擔經濟責任能力的單位。或故意將需方填成與簽約人有關系，但無付款能力，且無獨立承擔經濟責任能力的單位。
注意：核對供、需雙方。
二、買賣標的物(貨物)的基本情況
陷阱1：產品名稱故意不寫全稱，混淆產品品種;或供方不寫產品牌號和商標，以期達到以次代好的目的;有的供方不寫產品規格型號，企圖交貨蒙混過關;還有的供方不寫生產廠家，想用價低的檔次差的產品供貨。
注意：寫清產品全稱，寫清牌號、商標，寫清、寫全規格、型號、寫清生產廠家。
陷阱2：供方不寫隨機備品、配件工具、數量及供應辦法。以圖不免費提供。
注意：要寫清隨機備品、數量，配件工具、數量。并將上述用品的供應辦法、時間也寫清楚。
三、標的物的數量和計量方法
陷阱1：產品數量或計量方法故意約定為本企業的標準或計量方式。
注意：產品的數量應以國家統一的標準計量單位表示，沒有統一計量單位的，產品數量的表示方法由雙方確定，但必須具體明確，切不可用含糊不清的計量概念表述，如一件、一箱、一打等，應對雙方使用的計量方法具體解釋，如一件、一箱、一打等的表示，具體包括的產品數量是多少。
對某些產品，必要時應當在合同中寫明有關主管部門頒發的(沒有主管部門規定的由當事人商定)交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然減(增)量規定及計算方法。注意明確什么是多交、少交和如數交付的法律概念。工礦產品購銷合同在履行過程中，由于運輸、計量、自然、產品本身的性能等多方面原因，在發貨數、實際驗收數、合同規定的交貨數之間，有時會出現差額，發生不一致現象。此時，只有符合法律規定的磅差和增減范圍的，才能以少交、多交或如數交付論處。通常這種法律規定均為有關主管部門規定的范圍。
陷阱2：供方不寫合理損耗，或將合理損耗寫的較多。
注意：將損耗寫清，寫合理，對正負尾差、合理磅差、自然減(增)量等要根據情況，寫科學。
陷阱3：供方不寫隨機備品或配件工具的數量。
防范：要寫清隨機備品數量。并將上述用品的供應辦法、時間也寫清楚。
四、標的物的技術標準(含質量要求)
陷阱1：不寫質量標準;成套產品的，不寫附件的質量標準;看樣訂貨的，不封存樣品。
注意：寫清質量標準，是國家標準呢?還是行業標準?抑或企業標準?成套產品的，不但要寫清主件的質量標準，還要寫清附件的質量標準。看樣訂貨的，一定要將樣品封存好，作為檢收的標準。
陷阱2：供方故意對質量負責的條件簽訂苛刻一些，以期達到不負責任的目的;或者故意將質量負責的期限寫的過短，使需方根本沒有時間提出質量異議。
注意：對質量負責的條件和期限，不但要寫清，而且要寫的科學、合理。
五、標的物的包裝方式和包裝要求。
陷阱：供方不寫或不寫清包裝標準、包裝物的供應和回收，也不寫費用負擔，以達到簡易包裝省錢省力的目的。
注意：寫清包裝物、包裝標準、包裝標簽的內容等。對包括物的`供應、回收，費用負擔也要寫清楚，以免出現糾紛。對包裝不善引起貨物損壞的責任約定清楚。
六、產品價格及支付期限、地點和方式
陷阱：不寫單價，逃避物價檢查，并為偷、漏稅創造條件，或需方只寫金額數量，不寫幣種。
防范：寫清單價，寫清幣種。
七、交貨的期限、地點和方式
陷阱1：不寫交貨地點，不寫清交貨方式，以達到不承擔風險責任的目的，也為糾紛管轄設下埋伏。
注意：寫清交貨地點和方式，代辦托運時，還要寫清運輸工具和運輸路線。
陷阱2：供方不寫交貨時間，或將交貨時間寫成：在某年某月某日至某年某月某日交貨，而不寫某日具體交多少貨。
防范：寫清交貨時間，分期交付的，寫清每次交貨的具體數量。
八、運輸方式的要求及運雜費用的支付
陷阱：不寫或不寫清運輸方式;籠統寫到達站(港);不寫費用負擔。
注意：寫清運輸方式是水路、鐵路、公路運輸，還是聯運。要寫清到達的終點是某市(地)的南站、北站，還是其他站。要寫清運費的負擔，若是分擔，還要寫清分擔的數額或段點。
九、驗收或者檢驗的標準、方式、日期
陷阱：供方不寫驗收標準、方法及提出異議的期限，或將提出異議的期限訂的過短。
注意：把好貨物驗收方法這一條款的明確規定。明確規定貨物的驗收辦法，事關供需雙方預期的經濟效益與合作成功與否的大局，也是易發生質量糾紛的地方，必須注意明確訂明。合同中應明確載明：驗收的時間;驗收的手段;驗收的標準;由誰負責驗收和試驗;當驗收中發生糾紛后，由哪一級主管產品的質量監督檢查機關執行仲裁等等。一般地，驗收的辦法有外觀驗收;理化驗收;安裝運行驗收;破壞性驗收等，采用哪一種方法應在合同中訂明白。有的驗收需要委托有關專業部門進行的，應當委托國家法定檢驗機構驗收以保證其驗收的法律效力。同時，合同中應明確規定其驗收期限。國家有驗收期限規定的，按國家規定的期限進行。
精選買賣合同模板 篇24
供方：
需方：
二、質量標準：生產廠企業標準，尺寸不少于720×1000mm 及890×1240mm；紙張克數誤差不能超過±1.5克；紙張能保證正常四色機雙面八色印刷，無紙粉、不打皺、印刷時無拉毛現象。
三、交貨地點：需方指定印刷廠（限西安市內），供方承擔運輸費用。
四、包裝標準：平板木夾板包裝，包裝完整、無破損。
五、驗收標準，方法及提出異議的期限：如有質量問題需方在貨到后15日內提出異議，若逾期不提出異議，視為合同產品符合質量要求，技術標準。
六、結算方式及期限：需方在簽訂合同時預付定金拾萬元整，貨到后經印刷廠印刷后無質量問題，供方向需方開具全部增值稅專用發票后，需方將其余貨款付清。
七、解決爭議方式：雙方友好協商解決。
八、供貨時間： 年 月 日前。
九、本合同壹式貳份，具有同等效力。供方和需方各執壹份。
供方名稱：山東泉林紙業有限公司 需方名稱：新華印務有限公司 地址及電話：西安市西七路888號 地址及電話：西安市西七路888號 法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
簽定日期： 簽定日期：
精選買賣合同模板 篇25
一、約定解除
合同雙方當事人可以在房屋買賣合同中約定，當一定的情形出現時，房屋買賣合同解除。只要該約定不違反法律法規的強行性規定，不具有欺詐脅迫或者顯示公平的情形，那么，在約定的條件具備時，合同解除。如延期交房約定，付款約定，房產證辦理約定等等。約定解除條件具備時，權利人應當及時行使權力。根據法律規定，開發商遲延交付房屋，經催告后在三個月的合理期限內仍未交房的，購房人有權解除合同。當然，購房人遲延支付購房款，經催告后在三個月的合理期限內仍未付款的，開發商也有權解除合同，對方當事人沒有催告的，解除權應當在解除權發生之日起一年內行使;逾期不行使的，解除權消滅，當事人不得再單方面解除合同。
二、法定解除
法定解除的.情況很多，主要有以下情形：
1、開發商隱瞞房屋真實情況構成欺詐的
開發商故意隱瞞沒有取得商品房預售許可證明的事實或者提供虛假的預售許可證明的，或故意隱瞞所售房屋已經抵押的事實的，或故意隱瞞所售房屋已出賣給第三人或者為拆遷補償安置房屋的事實的，買房人有權解除合同。并有權利要求賠償損失。
2、開發商將已售房屋私自抵押
根據《擔保法》及《物權法》等規定，商品房買賣合同訂立后，開發商私下將該房屋抵押給第三人導致購房人購房合同目的不能實現的，買房人有權退房并解除合同，并要求出賣人返還已付購房款及利息、賠償損失，并可以請求出賣人承擔不超過已付購房款一倍的賠償責任。
3、一房二賣或者為拆遷補償安置房屋
根據《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第9條第3項之規定，出賣人訂立商品房買賣合同時，故意隱瞞所售房屋已經出賣給第三人或者為拆遷補償安置房屋的事實，買受人可以請求解除合同;
4、房屋不符合質量要求或面積誤差比絕對值超出3%的
因房屋主體質量不合格不能交付使用或者交付使用后，房屋主體質量經檢驗確屬不合格;房屋的主體結構、防水等存在嚴重影響正常居住的;賣方交付使用的房屋套內建筑面積或者建筑面積與商品房買賣合同約定面積不符，合同沒有約定處理方式或約定的處理方式不明確的，若面積誤差比絕對值超出3%的，買受人有權解除合同，請求返還購房款及利息，并要求賠償損失。
5、開發商遲延履行主要義務，無法辦理產權證
開發商在交房期滿后，經購房人催告在三個月的合理期限內仍未履行的，買房人有權解除合同;商品房買賣合同約定或者《城市房地產開發經營管理條例》第33條規定的辦理房屋所有權登記的期限(商品房買賣合同的標的物為尚未建成房屋的，自房屋交付之日起90日;商品房買賣合同的標的物為已竣工房屋的，自合同訂立之日起90日)屆滿后超過一年，導致買房人無法辦理房屋所有權登記的，買房人有權解除合同。
6、擔保貸款合同不能訂立;
根據《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第23條之規定：“商品房買賣合同約定，買受人以擔保貸款方式付款、因當事人一方原因未能訂立商品房擔保貸款合同并導致商品房買賣合同不能繼續履行的，對方當事人可以請求解除合同和賠償損失。
7、開發商虛假宣傳或者隱瞞重要事實，構成根本違約，致使購房人在購房時期望的合同目的不能實現的。
8、不可抗力
根據《合同法》第94條第1項之規定，因不可抗力致使不能實現購房合同目的的，當事人有權解除合同。
9、不屬于不可抗力的事由，但是出現在在簽訂額合同時無法預料的情形，繼續履行合同無必要，或者也無法履行的情形。
精選買賣合同模板 篇26
(一)出賣人的主要權利
①出賣人出賣屬于其所有或有權處分的標的物。
②出賣具有知識產權的計算機軟件、圖紙等標的物的，出賣人仍擁有該標的物的知識產權，法律及當事人另有約定的除外。
③出賣人享有收取價款的權利。
④出賣人享有標的'物交付前產生的孳息。
(二)出賣人的主要義務
①出賣人應當按照約定的期限、地點、方式交付標的物。
②出賣人應按照約定或交易習慣向買受人交付提取標的物的單證以及單證以外的有關資料。
③出賣人就交付的標的物負有保證第三人不向買受人主張任何權利的義務。
④出賣人按約定的質量標準交付標的物，在交接標的物前應當提供據以檢驗的必要技術資料。
⑤出賣人對標的物負有包裝義務。
⑥出賣人承擔標的物交付前的毀損、滅失的風險，但法律另有規定或當事人另有約定的除外。
精選買賣合同模板 篇27
再審申請人（原審原告）：黑龍江機械有限公司，住所地 。 法定代表人：，該公司負責人。
被申請人（原審被告）：重機有限公司，住所地江蘇省昆山市經濟技術開發區。
法定代表人：，該公司董事長。
再審申請人黑龍江機械有限公司與被申請人重機有限公司買賣合同糾紛一案，不服江蘇省蘇州市中級人民法院（20xx）蘇中商終字第0700號民事判決，向江蘇省高級人民法院申請再審。 再審請求：
一、撤銷江蘇省蘇州市中級人民法院（20xx）蘇中商終字第0700號民事判決，對本案依法進行再審。
二、支持申請人全部訴訟請求。
三、原審訴訟費由被申請人全部承擔。
事實與理由：
申請人依據《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第一項、第二項規定，“（一）有新的證據，足以推翻原判決、裁定的；（二）原判決、裁定認定的基本事實缺乏證據證明的；”第二百零五條：“當事人申請再審，應當在判決、裁定發生法律效力后六個月內提出；有本法第二百條第一項、第三項、第十二項、第十三項規定情形的，自知道或者應當知道之日起六個月內提出”,特申請再審。具體事實與理由如下：
一、原審法院認定被申請人僅接收了申請人7位客戶的786116元債權屬于事實認定錯誤，實際轉讓債權應為1616858元。
申請人提交的20xx年度客戶墊款明細中列明的12位客戶的款項共計1616858元，是截止至20xx年12月31日申請人與被申請人終
止合作協議時，根據當時銷售合同的實際履行情況，核算得出的。原審中被申請人僅認可其中的7位客戶的786116元債權轉讓，其余5位客戶830742元債權轉讓不予認可，對此主張沒有事實和法律依據。
首先，5位客戶之所以沒有簽訂三方債權轉讓協議，是由于被申請人交付的挖機存在嚴重質量問題，導致5位客戶拒絕配合簽訂三方債權轉讓協議，在申請人作了大量說服及修復挖機的工作后，5位客戶最終仍然沒有簽訂三方債權轉讓協議的主要過錯在于被申請人。
其次，5位客戶中，有的挖機已經被被申請人及其黑龍江代理商三君公司強行拖回，有的挖機款已被被申請人關聯企業昆山中發資產管理有限公司收走，在這種情況下，申請人沒有權利也沒有任何依據再向5位客戶主張債權，所以事實上相當于5位客戶的830742元債權已經轉讓給被申請人，被申請人應向申請人支付830742元。對此，申請人在本案一審、二審中已經提交了三份證明、兩位證人證言等證據，足以證明上述觀點。本次再審中，申請人提交一份新證據，內容為客戶劉玉發關于墊款的說明，也能夠證明上述觀點。
二、原審法院關于50萬元獎勵的條件并未成就的認定屬于事實認定錯誤，被申請人應支付申請人50萬元獎勵。
首先，申請人與被申請人之間關于解除代理關系的《協議》第十條約定“鑒于乙方在市場開拓方面做出的貢獻，甲方向乙方支付獎勵資金300000元”，從本條約定可以看出被申請人承諾支付申請人50萬元獎勵主要是針對申請人的貢獻，至于開具增值稅發票、交付樣機和配件只是附帶的條件，不能因為申請人沒有開具增值稅發票就否定申請人作出的貢獻，進而拒絕支付獎勵，這既不符合協議雙方的真實意思，也對申請人極不公平。
如果以開具增值稅發票作為付款條件的話，那么在本案中，被申請人同樣要為申請人開具141萬的增值稅發票，作為申請人支付被申請人141萬元的支付條件，在被申請人未開具增值稅發票的情況下，141萬也不應支付給被申請人。
其次，申請人之所以沒有為被申請人開口增值稅發票的原因在于，
根據申請人與被申請人《協議》及補充協議的'約定，被申請人需要向申請人指定的第三方開具金額更大的增值稅發票，由于被申請人拒不開具，由此雙方產生矛盾，申請人是為了減少不必要的損失才延遲開具獎勵金額的增值稅發票，被申請人對此是存在過錯的。
最后，申請人愿意在本次再審中為被申請人開具增值稅發票。
三、原審法院認定申請人應支付被申請人744730元主機貨款屬于事實認定錯誤。
申請人與被申請人終止代理關系的協議雖然是在20xx年4月16日簽訂，但相關債權債務核算的時間節點為20xx年12月31日，也就是說，申請人已經將20xx年12月31日之前的債權債務全部核算清楚并全部轉讓給了被申請人，事實上申請人與被申請人之間的債權轉讓及代理關系的終止在20xx年12月31日就已經完成了。20xx年12月31日之后產生的744730萬元債權和申請人已經沒有任何關系，相應的債權屬于被申請人，應該由被申請人直接向客戶催收，申請人無權去向客戶收取，原審法院認定申請人向被申請人支付主機貨款744730元屬于事實認定錯誤。
換個角度講，如果此筆款項應該由申請人支付給被申請人，那744730元的債權申請人就應該有權利向客戶去收取，但鑒于雙方的代理關系已經終止，申請人向客戶收取貨款已經無法實現，因此原審法院判決申請人再向被申請人支付744730元既是事實認定錯誤，又對申請人極不公平，申請人的權利無法實現。
綜上所述，原審法院所作的判決認定的基本事實缺乏依據，申請人提交的新證據足以推翻原審判決。因此，再審申請人請求再審法院撤銷該判決，依法改判，支持再審申請人的再審請求。
精選買賣合同模板 篇28
甲方：
地址：
乙方：
地址：
雙方本著友好、平等、互利、自愿、誠實、信用的原則，就甲方委托乙方購買二手機械等事
宜，達成如下合同條款：
1、委托內容
第一條∫曳醬蛹追醬購買________ 壓路機壹臺 ∽薌踎______元整
甲方收到乙方定金 元整后甲方負責調試整修》延糜梢曳匠械＊∈S嗷蹩頮______元整付清后方可提車∪縹ピ家曳剿交定金不予退回。
第二條〈順凳舳手車∥奕包服務〖追嬌商峁┘際踝裳。
第三條〖追教峁┑腳______壓路機配置為_______發動機》⒍機號_______〕齔П嗪牛 _______
第四條∫曳礁肚迦部購車款后才具有該設備的所有權。 若有異議〖滓宜方應先協商，協商不成由甲方所在地人民法院調解。
2、違約責任
1.合同簽訂后如甲方終止合同，則定金不再退還，歸乙方所有。
2.甲方不能按時支付合同費用或不能按合同規定期限履行其義務，導致的'工期延誤，其責任由甲方承擔。
3.除不可抗力原因外，若乙方因自身原因導致違約，退還總制作費的千分之一。
4.因不可抗力或者其他意外事件，或者使得本合同的履行不可能、不必要或者無意義的，任一方均可以解除本合同。遭受不可抗力、意外事件的一方全部或部分不能履行本合同、解除或遲延履行本合同的，應將事件情況以書面形式通知另一方并向另一方提交相應的證明。
5.雙方當事人對本合同的訂立、解釋、履行、效力等發生爭議的，應友好協商解決；
協商不成的，則可向人民法院提起訴訟。
6、 本合同簽訂后，經雙方當事人協商一致，可以對本合同有關條款進行變更或者補充但應當以書面形式確認。上述文件一經簽署，即具有法律效力并成為本合同的有效組成部分。
甲方：
乙方：
（蓋章） （蓋章）
簽字日期：
簽字日期：
聯系人：
聯系人：
聯系電話：
聯系電話：
精選買賣合同模板 篇29
一、理論的準備：法律行為
法律行為曾被視為“大陸法系民法中最輝煌的成就”，又被稱為德國民法中的“最難理解的基本概念”。它最早由德國法學家胡果在1905年在其所著的《日耳曼普通法》一書中提出的，當時的意義僅為具有法律意義的適法行為，后由海瑟將其內涵擴大到一般性法律行為，于1863年首次出現在撒克遜民法立法中。薩維尼在《當代羅馬法體系》中創立的法律行為體系至今仍堪稱為經典。他是這樣描述法律行為概念的：“行為人為創設其意欲的法律關系而從事的意思表示行為。”
至今，學術界對法律行為是否都是具有合法性有爭議。有些學者為了解決此矛盾，提出了一個上位概念：民事行為，指民事主體為了設立，變更或終止民事法律行為而實施的以意思表示為構成要素的行為。它包括準民事法律行為，無效民事行為，可變更可撤消的民事行為，效力未定的民事行為等。在立法上，我國沿襲了前蘇聯的觀點，民事法律行為僅僅指合法行為。《民法通則》第54條明確規定了：“民事法律行為是公民或者法人設立，變更，終止民事權利和民事義務的合法行為。”
二、有因行為與無因行為
1、概念
學理上，根據不同的標準將民事法律行為劃分為不同的類型。以法律行為與原因的關系為標準，可以將其劃分為有因行為和無因行為。
梁慧星《民法總論》中的觀點是，有因行為，指行為與其原因在法律上相互結合不可分離的法律行為；無因行為指行為與其原因可以分離的法律行為。
梅仲協的《民法要義》對該對概念稱謂是要因行為和非要因行為。要因行為云者，以原因為法律行為之要件之謂也；非要因行為則異是。在非要因行為，原因超然屹立于法律行為之外，不以原因之欠缺致法律行為之效力受其影響。
江平的《民法學》中指出，有因民事行為指財產為給付的民事行為中，以給付原因為成立和有效要件的民事法律行為；無因民事法律行為是指以財產為給付標的的民事法律行為中，不以給付原因為成立和生效要件的民事法律行為。
馬駿駒，余延滿的《民法原論》中的觀點是：有因行為，是指財產給付行為中，以原因存在為必要，若其原因無效則行為亦無效的民事法律行為；無因行為，是指在財產給付行為中，不以原因的存在為必要，即使原因無效而其行為仍然有效的民事法律行為。 彭萬林在《民法學》中指出，有因法律行為指給付原因與行為在法律上互相結合不可分離的法律行為，其特點是，給付原因是行為成立，有效的要件，即欠缺給付原因將影響法律行為的成立和生效；無因法律行為指給付原因與行為可以分離，獨立的法律行為，其特點是，給付原因不是行為成立，有效的要件，即欠缺給付原因，不影響法律行為的效力。
王澤鑒的《民法總則》中指出，法律行為以得否與其原因相分離，亦即是否以其原因要件，可分為要因行為（有因行為，原因行為）及不要因行為（無因行為）。要因行為，指法律行為與其原因不相分離，以其原因為要件的法律行為。不要因行為，指法律行為與其原因分離，不以其原因為要件的法律行為而言。進而，王澤鑒認為無因行為包括債權契約（買賣和消費借貸等）；無因行為包括無因契約和無因單獨行為（票據行為），無因契約包括處分契約（物權契約，債權讓與）和債權契約（債務拘束，債務承認）。
由上面的論述，我們可以看出，其實學者對這一對概念的含義并不存在多大的分歧，只是各自的表述不一。其內涵都是法律原因是否是法律行為的一個基本構成部分，即法律原因和其他要件共同組成一個法律行為成立，生效的支架。如果在有因行為中，抽離了法律原因，那么法律行為就喪失了一個要件，不得成立。無因行為，則反之。
在此，我們必須弄清楚一個基本的概念，就是法律原因。法律原因在羅馬法上被稱為causa（原因），是指主體之間財產給付的目的。梅仲協先生說“法律上直接之目的，吾人均稱之為法律行為之原因。”它與動機有所區別，法律原因是指直接的法律目的，為法律行為的內容，而動機不具有法律意義。梅迪庫斯也指出了行為雙方當事人通常所追求的其他目的，則不能作為有意義的法律原因，只有在例外情形，此類目的才能通過條件或交易基礎學說，獲得法律上的意義。在這里，梅迪庫斯指的是將此類動機作為法律行為成就的條件。
梅迪庫斯關于無因性的觀點較具特色，在這里，我將簡要地論述一下。他認為絕大多數債務合同都是有因行為，而卻大多數處分行為都是無因行為，他還舉出了幾種例外的情形，如負擔行為也可以是無因的，處分行為的法律原因也可以是純粹的原因約定，有些處分行為無須具備任何法律原因。他還將無因性分為外在的無因性和內在的無因性。外在的無因性指處分行為的效力不以該行為以外的存在的負擔行為的效力為前提。內在的無因性，或稱內容上的無因性，是指處分行為本身在內容上也是無目的的。
2、分類的意義
民事主體之間的財產流轉行為一般情況下都存在給付原因，如贈與原因，負擔原因或清償原因等等。這是由民事行為的本質決定的。對有因行為而言，如果原因不存在，不可能，違反法律強制性或禁止性規定或者雙方對原因認識不一致，都可以使法律行為歸之無效。比如說甲已雙方并不存在借貸關系，甲誤以為自己欠了已1000圓錢，而作出了給付，此法律行為的原因不存在，給付行為是無效的，甲可以請求已返還1000圓。反之，就算民事主體為民事行為的原因不存在或欠缺等，仍然有效的民事行為即為無因行為。如甲已雙方之間存在一個票據預約關系，甲承諾以已要求的方式和數額發行一票據，
票據流通后，即使他們的預約行為存在瑕疵，票據的流通仍然有效。
法律上為何要規定無因行為，我認為至少有三個方面的意義。第一，有利于準確地把握法律行為的性質，正確適用法律，以判別民事主體之間法律關系所處的狀態。第二，也是最重要的意義，如梅仲協先生所說：“誠欲使一般社會上之交易，臻于安全而云爾。”即維護法律交往的方便性和安全性。如果我們假定，所有的法律行為都是有因行為的話，法律行為受到其他與之相關的法律行為的影響，原因關系就會在同一標的物上累計，權利行為無效的原因越多，交易方識別權利性質會相當困難，使后面的交易根本無法進行。為了切斷原因關系瑕疵對后面交易的影響，法律就規定了無因行為。這使交易方只須關注此次交易的合法有效性，大大地便利了財產的流轉。第三，有利于完善民事法律理論體系。雖然有因行為和無因行為，與負擔行為和處分行為的分類有許多相似之處，但是，我們不能以后一種分類取代前一種，因為民事行為本來就具有多樣復雜性，我們只有從不同的角度分析和探討民事行為這個問題，民事法律理論的張力才能更大，維度也才能更寬廣。
三、物權行為的無因性
1、歷史沿革
物權行為是指民事主體以物權的設立，變更或終止為目的的民事法律行為，包括雙方行為和單方行為。雙方的物權行為即為物權契約，是最主要的物權行為。實際上，物權行為制度早在羅馬法中便已存在。例如羅馬法上的交付（traditio）要求當事人一方以移轉所有權的意思，移交物件于另一方，才能移轉所有權。“在古典法和優士丁尼法中，對占有的轉讓可以通過某些隱蔽的和準精神方式加以完成，幾乎是通過雙方合意來宣布對所有權的轉讓”。但物權行為的概念最初由德國法學者薩維尼在他1840年出版的《現代羅馬法體系》提出，他寫道：“私法上契約，以各種不同制度或形態出現，甚為繁雜。首先使基于債之關系而成立之債權契約，其次是物權契約，并有廣泛之適用。交付具有一切契約之特征，是一個真正之契約，一方面包括占有之現實交付，他方面包括移轉所有權之意思表示。此項物權契約常被忽視，例如買賣契約，一般人只想到債權契約，但卻忘記交付之中亦含有一項與契約完全分離，以移轉所有權為目的之物權契約。”
可見，薩維尼將物權行為與債權行為區分開來，進而提出了物權行為的無因性理論：“一個源于錯誤的交付也是完全有效的。”也就是說，在交易中，當事人承擔交付標的物的義務與完成標的物所有權移轉的行為是兩個分別獨立的行為，它們各自有獨立的意思表示和成立方式，各有不同的法律效力。后來，德國在起草民法典時，將無因性理論適用到土地讓與，動產讓與及債權讓與等法律行為中。
關于物權行為各國立法存在肯定主義，否定主義和折中主義三種不同的立場。德國立法對物權行為持肯定立場，法國立法對物權行為持否定的'立場，瑞士立法對物權行為持折中主義立場。相應地，對于物權變動的原因的法律行為的效力，也有三種立法體例。
一種為形式主義，認為物權的變動是債權合同的效果，在債權合同之外，不認為有直接引起物權變動的其他合同存在，而交付與登記不過是對抗第三人的條件而已；第二種為形式主義，認為債權合同僅發生以物權產生，變更和消滅為目的的債權，而物權變動效力的發生，直接以交付或登記為條件，即在債權合同之外還有以直接發生物權變動為目的的物權合同；第三種為折中主義，分別結合了意思主義和形式主義。
2、我國關于物權行為的立法
我國是否已采納了物權行為，對于這個問題，仁智互見，歧義紛呈。學術界有兩種基本對立的看法。一種認為我國承認物權行為，依《城市房地產管理法》第60條，第61條規定，不動產物權的設立或移轉行為必須登記，而且行為自登記時起生效；動產物權的設立或移轉必須移轉占有，而且行為自交付時生效。我國海商法第9條規定：“船舶所有權的取得，轉讓和消滅，應向船舶管理登記機關登記，未經登記不得對抗第三人。”
第二種觀點認為，我國現行立法不承認物權行為。依《民法通則》第72條規定“按照合同或其他合法方式取得財產的，財產所有權從財產交付時起轉移，法律另有規定或者當事人另有約定的除外。”也就是說所有權移轉是債權行為和其他合法方式的當然后果，是合同效力的體現，交付只是合同當事人履行合同義務的行為。《繼承法》第2條也有規定，繼承人從被繼承人死亡時就取得被繼承人遺產房屋的所有權，而不是繼承人去房管部門進行變更登記后才取得所有權。
我認為，我國沒有采納物權行為的概念。首先，從立法來看，現行中國民法和合同法中并沒有出現"物權行為"或"物權合同"概念，至于民法通則及擔保法有關條文的解釋，也很難確證立法者在事實上承認物權行為的存在。第二，在司法實踐中，如果當事人之間訂立不動產買賣合同中，因具有欺詐、脅迫或違反法律法規等原因被法院確認無效或被撤銷以后，即使不動產已交付、登記，也會宣布登記無效，這說明司法實踐也沒有采納物權行為理論。
3、物權行為無因性的思考
物權行為面臨著兩難的選擇。如果雙方當事人履行買賣契約，一方將標的物轉移，而另一方交付價款。但是如果買賣合同由于違反法律禁止性規定或公序良俗等而被宣布無效或做撤銷以后，雙方當事人可否請求對方返還已給付的標的物？根據物權行為無因性的原則，物權契約即使在債權契約無效的情況下，仍然產生法律后果。標的物的受讓人仍能保留標的物之所有權，出賣人喪失所有權，出賣人不能基于物權的請求權要求返還原物。這時，對所有權人的救濟只能基于不當得利債權的請求權要求返還。原所有權人喪失了所有權，而獲得了債權。如果買受人宣告破產，則出賣人不能享有別除權，而只能作為普通債權人參與破產財產的分配；如果買受人將標的物出賣給第三人，則為有權處分，出賣人不能享有追及權，而只能請求買受人返還因轉賣所得的價金。第三人直接取得標的物時，即使是出于惡意（即明知或應知買賣合同已被宣告無效或被撤銷），也得取得標的物的所有權。如果買受人在標的物上設立擔保物權，由于擔保物權具有優先于普通債權的效力，出賣人不能請求返還標的物，只能向買受人請求賠償。
由此可以看出，物權性的無因性理論存在著明顯的弊端。它“違背生活常情，與一般觀念顯未有符”，同時也違背了交易活動中的公平正義原則。我們這樣分析一下，既然合同雙方之間轉讓標的物的契約歸于無效，那么他們之間的民事法律關系理應恢復到契約訂立以前的狀態之中，但是如果嚴格地遵守物權行為無因性的原則，民事主體之間的法律關系卻被重塑，法律地位轉換了，原買受人成為所有權人，而原所有權人卻成為可以請求對方返還標的物的債權人。債權是沒有優先性和排他性的，原所有權人的原權利就被降格了。這對所有權人非常不利。
有鑒于此，在學術界，有些學者試圖通過盡量強調物權行為與債權行為的聯系，提出了物權行為無因性相對化理論。該理論共有三種：一是共同瑕疵說，該學說認為如果債權行為因為當事人欠缺能力，或因欺詐、錯誤、違法等原因而被宣告無效或被撤銷，物權行為也因具有共同的瑕疵而因被宣告無效或被撤銷。二是條件關聯說，此說認為當事人可以依據其意思將物權行為的效力與債權行為的效力聯系在一起。此種意思可以是明示，也可以是默示的，在很多情況下，可以解釋當事人有默示意思。三是法律行為一體說，即將物權行為與債權行為統稱為一個整體的法律行為，適用民法關于法律行為一部無效而導致整個法律行為無效的規定。因此，當債權契約無效時，物權契約也應該宣告無效。在實踐中，物權行為無因性的發源地德國也通過了判例或解釋緩和無因性原理。判例認為，在一定的前提條件下，附著于原因行為之瑕疵，會反射于物權契約，致使物權契約無效，此在原因行為之因欺詐為理由被撤消時亦然。移轉所有權為目的之物權契約亦會受欺詐締結的影響，可一起主張撤消。
既然物權行為的獨立和無因原則有如此多的缺陷，那么在否定物權行為時，我們會受到怎樣的阻礙？此時，我們一定考慮到了善意第三人的利益。如果物權行為為有因行為，物權第一次變動的瑕疵將會被保留下來并傳遞下去，也就是說物權行為會受到以前在此物上所為的所有法律行為的影響，設想一下，會有很多人的利益處在不安全的狀態。如上例，如果已已經將標的物賣與丙，亦或是已經經歷了多次交付，如果我們否定無因性，甲在任何情況下都可要求返還所有物，交易的安全得不到保護，社會利益將受到更大的損失。因而，法律不可能要求交易方每次交易時，都必須考察物權的合法性。為了使財產在流動中更快地增殖和考慮交易的安全性，法律只有保護善意第三人的利益。必須強調的一點是，第三人是受到嚴格限制的。在日本，對第三人的限制存在三種理論，一是正當利益說，二是有效交易說；三是或者吃掉或者被吃掉說。
精選買賣合同模板 篇30
甲方：_________________
乙方：____________________
因甲方承建了_____工業園區臨港移民生態園居民拆遷安置區一期市政工程的建設，甲方經考察決定采購乙方所售0#柴油，甲乙雙方本著平等、誠實、信用的原則，經甲、乙雙方協商一致，達成如下條款，以便共同遵守。
一、乙方必須根據甲方施工現場所有機械實際用油量，隨時提供0#柴油，滿足甲方所有機械正常運轉。
二、 0#柴油價格由甲乙雙方根據開縣市場隨行就市，如有變動，按市場調價通知單執行。如有任何一方故意調價視為違約。
三、乙方提供的0#柴油必須符合國家標準，保質保量，絕不允許用假、冒、偽、劣產品代替，并提供質檢報告。如柴油不符合國家標準，造成機械故障問題，由乙方承擔所帶來的一切后果。
四、供貨方式：乙方按甲方供油通知的時間、規格、數量運至工地后，由甲方委托專人（姓名：__________）收貨后，在收貨發票上簽字方能有效。
五、甲方所需0#柴油量必須按時供貨，若乙方不能按時供貨，甲方有權另行聯系其他供油商供油。
六、甲方所需的0#柴油，乙方必須如期供油，乙方不得以任何理由推遲供油，否則視為違約并賠償延誤工期的全部損失。
七、若因乙方提供0#柴油不符合要求，由乙方提供的柴油廠家賠償甲方因此遭受的全部損失。
八、違約責任：如一方違約，由違約方向另一方按工程總額的'10%支付違約金。
九、付款方式：在乙方滿足甲方所有要求的情況下，甲方每月定時3次同乙方結賬。（柴油價格按總價下浮2%）。
十、若乙方出現了下列情況之一，由乙方負責解決，一切損失（包括甲方損失）由乙方負責全部賠償，柴油出現質量問題，不能隨時滿足施工現場機械運作，或其他嚴重損害甲方形象和聲譽的行為，乙方若不能處理，由甲方處理，乙方負責賠償全部費用，且甲方有權解除本合同。甲方因上述情況單方解除本協議，將不承擔任何違約責任。
十一、本合同未盡事宜，經甲、乙雙方協商，可另簽補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力，協議無效，由爭議方向合同簽訂地（開縣）人民法院提起訴訟。
十二、本合同從簽字蓋章之日起生效。
十三、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
甲方：__________乙方：__________
聯系電話：__________聯系電話：__________
_____年_____月_____日