2024最新房屋買賣書(通用32篇)
2024最新房屋買賣書 篇1
出售方:____________________________(甲方)
地址:________________ 電話:_______________
購買方:____________________________(乙方)
姓名:________________ 性別:_______________
出生:____________年__________月__________日
國籍:________________ 身份證號碼:_________
地址:________________ 電話:_______________
本合同依據中華人民共和國法律、《深圳經濟特區土地管理條例》和《深圳經濟特區商品房產管理規定》制定。
第一條 甲方經市府國土局批準,取得位于深圳市__________用地面積__________M2的土地使用權。地塊編號:__________使用年期_____年,自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。甲方在上述土地興建樓宇,系定名為_________,由甲方預售。
第二條 乙方自愿向甲方定購上述樓宇的第______幢______號(第______層)。建筑面積______M2,土地面積______/M2(其中:基底分攤______M2、公用分攤______M2、其它______M2)。
第三條 甲方定于______年______月______日交付乙方使用。
如遇下列特殊原因可延期交付使用,但不得超過______天:
1.人力不可抗拒的自然災害;
2.施工中遇到異常困難及重大技術問題不能及時解決;
3.其它非甲方所能控制的因素。
上述原因必須憑深圳市有關主管部門的證明文件為依據,方能延期交付使用。
第四條 甲乙雙方同意上述訂購之樓宇售價為:____________單價____________元/M2,總金額______幣______千______百______十____萬______千______百______十______元整(小寫____________萬元)。
付款方式:乙方按甲方指定收款銀行:______________________________
賬戶名稱:______________________________________________________
分期(一次)付款(見附表一)。
第五條 乙方如未按本合同第四條規定的時間付款,甲方有權追索違約利息。如逾期______天以上,仍未付所欠款項和利息,甲方有權單方終止合同,將樓宇出售他人。
第六條 甲方如未按本合同第三條規定的日期交付給乙方使用,應按合同規定交付日第二天起計算付款利息,以補償乙方的損失。
第七條 甲方出售的樓宇須經深圳市建筑質量檢驗部門驗審合格、并負責保修半年,如質量不合格時,乙方有權提出退房,退房后甲方應將已付款項及全部利息在三十天內退回乙方。
第八條 甲乙雙方在樓宇交付使用并付清樓款后,簽訂《房地產轉讓合同書》,經市府主管部門辦理轉讓登記手續,發給《房地產權證》,乙方才能獲得房地產權。
乙方在使用期間,有權享用與該樓宇有關連的公共通道、設施、活動場所。同時必須遵守中華人民共和國法律、法令和社會道德,維護公共設施和公共利益。
第九條 乙方所購樓宇只作____________使用,在使用期間不得擅自改變該樓宇結構和用途,如有損壞應自費修繕。
乙方購置的樓宇所占用的土地,按有關土地管理規定繳納土地使用費。
第十條 預售的樓宇,乙方不許轉讓、抵押,否則,違反市府有關規定,后果自負。
第十一條 后面的附表一、二均為本合同內容的組成部分。
第十二條 本合同自簽訂蓋章之日起生效。如發生糾紛,雙方應友好協商解決,不能解決時,應提請深圳市仲裁機關仲裁或深圳市中級人民法院房地產審判庭裁決。
第十三條 本合同正本一式四份,甲乙雙方、公證機關、房地產權登記機關各一份。
出售方:________________ 購買方:________________
法定代表人:____________ 法定代表人:____________
2024最新房屋買賣書 篇2
甲方(賣方):_______________
乙方(買方):_______________
甲、乙雙方于________年________月________日簽訂了《房屋買賣合同》。甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上達成如下協議,共同遵守:
一、付款時間、方式約定乙方分三次向甲方用銀行卡轉賬方式支付購房款________________萬元整(即______________元)。第一次:乙方于《房屋買賣合同》簽訂之日支付房款______________萬元整(即______________元);第二次:支付甲方用于償還其在______________支行購買該房屋所借住房按揭貸款本息;第三次:待甲方執行完《房屋買賣合同》及本協議相關條款當日付清全部余款。
二、甲、乙雙方在望城辦理房屋登記機構房屋產權轉移登記手續,所需稅費由乙方全額繳納。
三、甲方轉讓房屋后,該房屋之附屬從權利(如開發商贈與的陽臺、花園等)相應轉讓給乙方;乙方即享有該房屋之所有權利,并在全部購房款付清之日,交接鑰匙。
四、甲方保證所轉讓的房屋無任何糾紛,如物業管理費已交清至______________年__________月等。
五、本協議經甲乙雙方簽字之日起生效。
六、本合同生效后,甲、乙雙方任何一方無正當理由要解除合同的,責任方須按《房屋買賣合同》及本協議的有關條款之規定承擔違約責任,并按實際已付款(已收款)的__________%賠償對方損失。
七、本協議一式四份,甲、乙雙方各執二份,均具有同等效力。
甲方(簽字):_______________
見證人(簽字):_______________
乙方(簽字):_______________
2024最新房屋買賣書 篇3
甲方:(出售方)
乙方:(購買方)
經甲、乙雙方友好協商,達成如下協議:
一、乙方自愿購買甲方,含樓下儲藏間一個。
二、該套房屋含儲藏間,共總價為245000.00元人民幣,(大寫:貳拾肆萬伍仟元人民幣整)。
三、付款方式:分三次付清:一次交定金20000.00元人民幣(大寫:貳萬元人民幣整)(20xx年10月10日);第二次在20xx年11月10日前交80000.00元人民幣,(大寫:捌萬元人民幣整)前二次共計100000.00元人民幣(大寫:拾萬元人民幣整),交清后隨即辦理二手房貸款手續,余額145000.00元人民幣(大寫:壹拾肆萬伍仟元人民幣整)在二手房貸款辦理終結時,全部付清。
四、辦理該套房屋過戶手續甲方應積極提供有效證件,乙方承擔全部稅費。
五、全款付清后,甲乙雙方買賣全部終結,該套房屋含儲藏間所有權完全歸乙方所有。
六、中介方只做為甲乙雙方的媒介,有做證的義務,不承擔其他責任,中介費由甲乙雙方各承擔1000.00元(大寫:壹仟元整)。
七、該協議簽定后,雙方均不得反悔,即反悔無效,本協議一式三份,甲方、乙方、中介方、簽字即生效。
甲方:
乙方:
中介方:
年 月 日
2024最新房屋買賣書 篇4
甲方:_________________
乙方:_________________
雙方友好協商,一致達成如下:_________________
1、甲方將阜陽北路__________號__________小區_____幢_____室房屋產權證過戶至乙方名下(廬陽房管局辦理房屋產權轉移手續前)乙方第一次支付甲方元,大寫:_________________人民幣。
2、______年___月___日前乙方第二次支付甲方購房款元,大寫元人民幣。
3、______年___月___日前乙方第三次支付甲方購房款元,大寫元人民幣。
4、乙方逾期付款每日賠付甲方萬分之五違約金,乙方任何一次逾期付款甲方有權單方解除合同,甲方解除合同通知到達乙方時合同解除,乙方應當將阜陽北路__________號__________小區_____幢__________室房屋產權證重新過戶至甲方名下,期間產生的與過戶有關的所有費用由乙方承擔。甲方解除合同通知到達乙方時給予乙方7天的過戶辦理手續時間,乙方逾期過戶每日賠付甲方萬分之十的'違約金。
5、此協議一式兩份,甲乙各持一份與主合同具有同等效力,如與主合同條款有沖突時本協議優先于主合同。
甲方(蓋章)___________
法定代表人(簽章)___________
乙方(簽章)___________
__________年_____月_____日
2024最新房屋買賣書 篇5
房屋買賣補充協議書
甲方(賣方): 電話:
乙方(買方): 電話:
鑒于甲乙雙方20xx年**月**日簽訂《房屋買賣合同》,甲方已經按照合同約定履行相關義務,而乙方遲遲未支付首付款的這種情況,為督促雙方進一步履行原合同內容,就下列房屋的買賣訂立如下補充協議,以資共同遵守:
一、房屋基本情況
1、甲方出售房屋坐落于 壹套(以下簡稱該房屋),該房屋面積為 平方米。
2、甲方自愿將該房屋出售給乙方。
二、付款方式
甲乙雙方應當遵守20__年**月**日簽訂《存量房屋買賣合同》的相關約定。并補充約定:
1、乙方應當于20__年**月**日之前向甲方一次性支付首付款人民幣 元整(¥: 元),如乙方不履行本合同義務或單方終止交易,則支付的定金甲方將不予退還,且房屋仍為甲方所有。甲方具有解除20__年**月**日雙方簽訂的《存量房屋買賣合同》的權利。
2、乙方最遲應當于20xx年**月**日前,將房屋余款共計人民幣 元整(¥: 元)一次性交付甲方。如乙方在此期間辦理房屋按揭貸款未能審批通過,乙方應當通過其他方式籌集資金支付甲方。如乙方逾期未支付,甲方具有解除20xx年**月**日雙方簽訂的《存量房屋買賣合同》的權利。并且乙方應當向甲方承擔違約金**萬元,甲方將剩余首付款予以返還。
三、如甲方按照本合同第二條約定行使合同解除權,甲方解除合同的,應當以書面形式通知乙方,可以郵寄送達,乙方的地址為陜西省西安市 小區 單元 樓 號。
甲方按照以上地址可以郵寄送達,文書無法送達或乙方以任何理由拒絕簽收送達文件,該方應自行承擔由此可能產生的法律后果。甲方將相關文書郵寄至以上送達地址即視為有效送達。
四 、其他規定
1、本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協議。
2、本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,向房屋所在地人民法院起訴。
3、本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份,甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等效力。
甲方(簽字): 乙方(簽字):
地址: 地址:
聯系方式: 聯系方式:
年 月 日 年 月 日
見證人:
年 月 日
【附原合同】
房產買賣合同
賣方: 身份證號:
聯系電話: 通訊地址:
買方: 身份證號:
聯系電話: 通訊地址:
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及有關法律、法規的規定,買賣雙方在平等、自愿、公平、協商一致的基礎上就本合同所涉房地產轉讓事宜,達成如下協議:
第一條 【轉讓標的】
賣方所轉讓房地產(下稱該房產)坐落于: 。
土地使用權證號: ,房產權證號: ,登記建筑面積為: 平方米。套內建筑面積為: 平方米。
該房地產土地使用權年限自 年 月 日至 年 月 日止。
該房地產約定交付的附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品等在簽訂本協議前,已經雙方現場確認,均無異議。
第二條【房地產產權現狀】
該房地產沒有設定抵押也未被查封,賣方對該房地產享有完全的處分權。
第三條【房地產租約現狀】
該房地產所附租約現狀為第 項:
1、該房地產沒有租約;
2、該房地產之上存有租約,賣方須于本合同簽訂時將承租人放棄優先購買權的書面文件及租賃合同交予買方。
第四條【附著于該房地產之上的戶口】
如該房地產所附著有賣方戶口,基于保證買方辦理房產過戶登記后,應享有完全的處分權,賣方保證于收到房地產轉讓總價款之日起 30 日內遷出,逾期則以該房地產轉讓總價款為基數按日萬分之 五 向買方支付違約金。
第五條【轉讓價款】
該房地產轉讓總價款為人民幣:
。ㄐ懀 元)。
第七條【稅費承擔】
雙方約定,由買方承擔辦理相關過戶手續雙方按規定應繳納的一切可能產生的稅、費。
買方不按約定繳納相關稅費,導致交易不能繼續進行的,買方不得因此解除合同,本合同應繼續履行,但違約方應承擔違約責任,賠償給守約方造成的損失。
第八條【付款方式】
買方于 年 月 日前一次性付清全部房款
第九條【買方逾期付款的違約責任】
買方逾期付款的,賣方有權要求買方要求買方以未付款項為基數,按日萬分之 五 支付違約金,合同繼續履行。
第十條【房地產交付】
賣方應當于 年 月 日將該房地產交付買方,并履行下列手續:
1、買賣雙方共同對該房地產及附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品等事項進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數,并辦理交接手續;
2、交付該房地產鑰匙;
3、
第十一條【延遲交房的違約責任】
除本合同另有約定外,賣方未按合同約定的期限將該房地產交付買方,自約定的交付期限屆滿次日起至實際交付日止,賣方以該房地產轉讓總價款為基數按日萬分之 五 向買方支付違約金,合同繼續履行。
第十二條【附隨債務的處理】
賣方在交付該房地產時,應將附隨的水費、電費、煤氣費、電話費、有線電視費、物業管理服務費、垃圾清運費等費用結清,單據交買方確認,否則買方有權從交房保證金中抵扣上述欠費。
第十三條【產權轉移登記】
買賣雙方須在簽訂本合同 7 日內,共同向房地產權登記機關申請辦理轉移登記手續,賣方應按照行政機關的登記手續要求積極協助。
在收文回執載明的回復日期屆滿之日起 7 日內,買方須按本約定辦理交納稅費的手續。
第十四條【其他違約責任】
任何一方不履行本合同約定義務,致合同目的不能實現,守約方有權選擇定金罰則或要求對方支付該房地產總價款百分之 10% 的違約金。
第十五條【不可抗力】
因不可抗力不能履行本合同的,根據不可抗力的影響,部分或者全部免除責任,但法律另有規定的除外。因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人,并自不可抗力結束之日起 15 日內向另一方提供證明。
第十六條【本合同與其他文件的沖突解決】
買賣雙方在本合同簽訂之前的承諾及協議,如有與本合同不相符的,以本合同為準。
第十七條【合同附件】
本合同共有附件 份。合同附件為本合同組成部分,具有同等法律效力。
第十八條【法律適用與糾紛解決】
因本合同發生糾紛,由買賣雙方協商解決。協商不成時,依據中華人民共和國法律,采取下列第 種方式解決:
1、向仲裁委員會申請仲裁;
2、向房產所在地人民法院起訴。
第十九條【合同數量及持有】
本合同一式 4 份,賣方 1 份,買方 1 份,其他交有關部門,均具同等法律效力。
第二十條【合同生效】
本合同自買賣雙方簽署后立即生效。
賣方(簽字): 買方(簽字):
年 月 日 年 月 日
2024最新房屋買賣書 篇6
發展商(甲方):
法定代表人/委托 代理 人:
買受人(乙方) :
身份證 號碼:
甲方與乙方于 年 月 日簽訂了購買位于
商品房 的《中山市 商品房買賣合同 》(合同編號號: ),合同約定建筑面積: m2,購房總價: 元,已于 年 月 日在中山市房地產交易登記管理所(下稱交易所)辦理了合同登記備案手續,F甲乙雙方經友好協商,決定終止該合同,并達成協議如下:
1、甲乙雙方簽訂的上述商品房買賣合同于本協議書生效之日起正式終止。
2、本協議書自甲乙雙方簽訂之日起生效。
3、終止上述商品房買賣合同備案的手續費由 方承擔。
4、本協議一式二份,由交易所留底存檔。
甲方:(簽章) 乙方:(簽章)
法定代表人/委托代理人: (簽章) 法定代表人/委托代理人: (簽章)
年 月 日
【第3份 】商品房買賣合同終止協議書
出賣人: (以下簡稱甲方)
買受人: (以下簡稱乙方)
鑒于甲、乙雙方就乙方購買甲方開發的金地格林花園車庫(下稱“車庫”)事宜 于 年 月 日簽訂一份《 商品房買賣合同 》(編號: ,下稱“ 購房合同 ”),現經雙方本著平等、自愿、互利的原則協商一致,就該購房合同的解除和終止事宜,特達成以下協議以資雙方共同遵照執行。
一、甲方同意乙方 退房 。乙方在本協生效之日起 天之內,持上述車庫購房合同及付款收據原件等相關資料,向甲方辦理退房手續。
二、甲方辦理完所有退房手續后,立即退還乙方全部購房款 元(大寫: ),并無須支付任何利息。
三、甲、乙雙方自愿協商解除購房合同,雙方同意任何一方無須向對方支付 違約金 或 賠償金 。
四、截止本協議簽訂之日,甲乙雙方就上述《商品房買賣合同》(編號:)的簽訂,以及該合同已經履行和未履行的.權利義務,均無任何異議,互不追究責任及損失。
五、自本協議生效之日起,上述《商品房買賣合同》(編號:)終止履行,合同規定的雙方所有的權利義務終止,甲、乙雙方不再對該合同承擔本協議書規定范圍之外的任何法律責任。
六、本協議經甲、乙雙方當事人簽字或蓋章后生效。
七、本協議一式 份,雙方各執 份,具有同等法律效力。
八、爭議解決條款:本協議在履行過程中如發生爭議,甲乙雙方應友好協商解決,如不能解決,則雙方均可向 廣州 仲裁委員會(東莞分會)申請仲裁。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
委托 代理 人: 委托代理人:
簽約日期: 簽約日期:
2024最新房屋買賣書 篇7
甲方:______________身份證號碼:_________________
乙方:______________身份證號碼:_________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿,協商一致前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守。
第一條、房屋的基本情況:
甲方自愿將其村證房位于市_____________區___________________的房屋(建筑面積_____________平方米)以人民幣________________仟________________佰________________拾________________萬________________仟________________佰________________拾________________元整(¥_____________元)的.價款出售給乙方。
第二條、房屋內部設施設備:_________________包括_____________。
第三條、本合同簽定時,由于甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方應無償全力協助乙方辦理房屋產權確認手續。
第四條、甲方保證該房屋沒有產權糾紛,不存在房屋抵押或擔保等以及其他權利瑕疵。
第五條、付款時間和方式
乙方于_______年_______月_______日將房款人民幣__________拾__________萬__________仟__________佰__________拾__________元整一次性付給甲方。
第六條甲方承諾及權利和義務
1、甲方應保證其房產不存在質量和技術等有可能危害居住安全的問題,如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,并應賠償乙方的損失。
2、甲方保證并承諾對上述房屋及土地擁有使用權(村宅基地),并沒有任何出租,甲方各方均對處分該標的房產不存在任何異議,對于該房屋及土地的出售,不存在任何享有優先購買權的人,該房屋及土地沒有任何諸如抵押等他項權利,該房屋也不存在任何諸如法院查封等權利處分受到限制的情況。交易后如因權屬問題有上述事項,由甲方承擔,乙方不負任何責任。
3、本合同簽訂后,甲方對該房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一并轉讓給乙方。
甲方:___________
乙方:___________
____年_____月_____日
____年_____月_____日
2024最新房屋買賣書 篇8
甲方(賣方):
身份證號
乙方(買方):
身份證號
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其它相關法律、法規之規定,買賣雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上就房屋買賣達成如下協議:
一、 標的物
1.甲方所擁有的坐落于天津市 ,產權證號 建筑面積為 平方米的房產一套,其現用途為自住。
2.甲方已于 年 月取得上述房屋的所有權證,房屋所有權證號為 。
3.甲方已于 年 月取得上述房屋的國有土地使用證,國有土地使用權證號為 。
4.甲方自愿將上述房屋所有權及所屬土地使用權轉讓給乙方,乙方自愿購買該房屋,甲方保證上述房屋所有權及土地使用權無產權糾紛和無債權債務糾紛,否則,由甲方承擔一切法律責任。
二、付款方式
1. 買賣雙方同意按套計價,該房屋總價款為人民幣94.5萬元整。此房款價為甲方凈價,雙方交易稅費由乙方負擔。
2. 經甲乙雙方協商待標的物房屋房齡滿5年后再行辦理過戶手續,為此乙方暫押5萬元。
3.乙方于簽訂本合同當日支付甲方購房定金10萬元(以收條為準),作為購房擔保。乙方支付首付款時,定金折抵首付款。同時甲方須將房產證、契稅證復印件交與乙方。待湊足79.5萬元(按規定時間)即刻給與甲方(以收條為準),同時甲方須將房產證、契稅證原件和房屋鑰匙交與乙方。
4. 房齡滿5年后辦理房屋過戶時,乙方將暫押的5萬元交齊,甲方將房屋評估價的費用補足差額,并由甲乙雙方一同交與房屋交易管理部門辦理過戶手續。
三、雙方責任
1.甲方保證出售房產符合國家房產上市的規定,并保證產權清晰,無抵押、貸款和任何糾紛,保證所提供的材料真實有效,不含虛假內容,若有違反上述約定造成的責任由甲方承擔。
2.甲方已交納的公共維修基金和供暖費已計入房屋總價,隨房屋轉讓一并轉讓給乙方,雙方不再另行結算。房屋交付前發生的物業管理費、水電費、煤氣費、電話費、網絡費及有線電視信號費由甲方承擔。房屋交付后發生的物業管理費、水電費、煤氣費、電話費、網絡費及有線電視信號費由乙方承擔。
3. 甲乙雙方應積極配合辦理過戶手續,因甲乙任何一方不配合所造成的損失,由責任方賠償守約方。
4. 第三條 房屋交付
甲方應于 年 月 日前將房屋交付乙方。
四、 甲、乙雙方權利與義務
1.甲方應按合同約定期日將合同約定房屋交付乙方。甲方未按約定期日交付房屋的,自本合同約定的交付期滿第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付購房款萬分之三的違約金。甲方逾期交房達60日,乙方有權解除合同,并可要求甲方支付乙方已付購房款3%的違約金;乙方愿繼續履行合同的,自本合同約定的交付期滿第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付購房款萬分之三的違約金。甲方交付的房屋不符合合同附件約定條件的,視為未交付房屋。
2.在辦理過戶手續以前不論房價漲與跌,雙方均不得違約。如甲方違約,甲方應將所收房款總額退還給乙方并向乙方支付違約金 萬元。
五、 因訂立本合同和履行本合同產生的爭議,包括合同效力,違約糾紛由雙方協商解決,協商不成的,向房屋所在地法院起訴;
六、 本合同未盡事宜,雙方可協商簽訂補充協議。補充協議及附件,為本合同不可分割的組成部分,具有相同效力。
七、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
八、本合同一式叁份,甲、乙雙方各執一份,房屋管理部門備案一份,各份具有相同效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
2024最新房屋買賣書 篇9
出賣人(甲方):
買受人(乙方):
身份證號碼:
身份證號碼:
一、房屋情況及付款方式
1、出售的房屋位于北京市通州區________________________,建筑面積為_______平方米。
2、隨房屋一并出售室內現有裝飾,附屬設施以及。
3、甲、乙雙方商定上列房屋成交價格為人民幣大寫_______________元整,小寫_____元。
4、簽訂本合同時,乙方交付甲方購房定金人民幣大寫_____________元整,小寫_____元,此定金抵作乙方的首期購房款。
二、履行義務
1、本合同簽訂后,甲方對上列房屋保證未被司法機關和行政機關查封、扣押或以其他方式轉讓,且有關權益人均同意出售。如出現責任由出賣人承擔
2、本合同簽訂后,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利。甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》
三、違約責任
1、因不可抗力的房屋原因導致本合同不能履行的免責,定金、購房款如數返還乙方。
2、甲方應在收到乙方轉給甲方的購房款當日配合乙方辦理房屋變更手續,甲方如收到購房款不配合乙方,乙方有權解除合同并且甲方退還乙方全部購房款。
3、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。每逾期一日乙方向甲方支付房屋交易價格的萬分之五計算的違約金。逾期超過三個工作日,甲方有權解除合同。乙方已付的定金不退還作為賠償甲方的賠償金。
四、本合同未盡事宜,雙方協商解決,協商不成、產生爭議,可向房屋所在地法院起訴。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,簽字之日起生效,具有同等法律效力。補充協議:
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
2024最新房屋買賣書 篇10
賣方:(簡稱甲方)________身份證號碼:________地址:________
買方:(簡稱乙方)________身份證號碼:________地址:________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國____市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房地產簽訂本合同,以資共同信守執行。
第一條,合同標的:乙方同意購買甲方擁有的座落在______省______市______區________________________擁有的房地產(住宅),該房地產建筑面積為______平方米。
第二條,上述標的房地產的交易價格為:單價:人民幣________元平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
第三條,付款時間與辦法:
(一)甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。并約定在本合同簽訂之日起____日內支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣__________元整于產權交割完畢當日付給甲方。
。ǘ┘追綉谀玫椒慨a證之日起____天內和乙方辦理房屋產權過戶手續,并應在產權過戶手續辦完當日將_________等費用結清。
。ㄈ┒愘M分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,并按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,一切交易稅費由_______方承擔。
第四條、本合同一式兩份,甲乙雙方各一份。
第五條,本合同發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第六條,本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。
第七條、本房屋產權過戶只能是甲方和乙方之間過戶,否則乙方將另加______萬元的費用給甲方,即總房款為______萬元。
出賣方(甲方):_______________購買方(乙方):____________________
_______年__________月________日_______年__________月_________日
2024最新房屋買賣書 篇11
賣 方: 甲 方 買 方: 乙 方
經充分協商,甲乙雙方現就房屋買賣事宜訂條約如下:
甲方自愿將下列房屋賣給乙方,并已收取乙方購房定金人民幣(大寫) 。
1、房屋狀況(請按《房屋產權證》填寫)
房屋座落:
幢 號 室 號 建筑結構 總層數 建筑面積(平方) 用 途
2、該房屋的產權證號為: ;國有土地使用權證號為: 。
3、該房屋的土地使用權取得方式“√”:出讓( )、劃撥( )本合同一經簽訂,該房屋占用范圍內的土地使用權同時轉讓。
甲乙雙方商定成交價格為人民幣( ¥ )元, 大寫: 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整,乙方在年 月 日前分 次付清,付款方式: 。
乙方支付房款具體約定為:于 前,支付甲方房款 ;
甲方于 年 月 日前將房屋及附屬物正式交付給乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方時,應將該房屋騰空,清結該房屋已發生的水、電、煤氣、電話、有線電視、物業管理等各項費用,并將付訖憑證及該房屋的鑰匙交于乙方驗收。
甲方應就該房屋的`所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況如實告知乙方,并無任何隱瞞。乙方對該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況均已知悉,并無任何異議。
甲方將戶口于 年 月 日前從該房屋遷出。
甲方保證上述房地產權屬清楚,若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務,概由甲方負責清理,并承擔民事訴訟責任,因此給乙方造成的經濟損失,甲方負責賠償。
乙方中途違約,乙方無權要求甲方返還定金。甲方中途違約,甲方應在違約之日起 日內雙倍返還定金給乙方。乙方不能按期向甲方付清購房款,或甲方不能按期向乙方交付房產,每逾期一日,由違約一方向對方給付房地產價款千分之 的違約金。
上述房地產辦理過戶手續所需繳納的契稅由 方承擔,營業稅由 方承擔,印花稅由 方承擔,個人所得稅由 方承擔,向房產交易部門交納的手續費由 方承擔。其它稅費約定情況: 。
九、本合同在履行中若發生爭議,雙方應采取協商辦法解決。協商不成,任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。
十、本合同經雙方簽章即生效,須共同遵守。本合同未盡事項,可另行議定,其補充協議經雙方簽章后與本契約具有同等效力。
十一、本合同一式叁份,甲、乙雙方各執一份,市房地產交易管理部門一份。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
2024最新房屋買賣書 篇12
甲方(賣方) ,男, 縣 鎮 村 莊村民,身份證號:,女, 縣 鎮 村 莊村民,身份證號:
乙方(買方) ,男, 縣 鎮 村 莊村民,身份證號:
根據國家《合同法》等法律的相關規定,甲、乙雙方經協商一致簽訂本合同,以資共同信守執行。
第一條:合同標的即房屋狀況
1、該交易房屋坐落 縣 鎮 村 莊(或 路 旁)
2、該房屋為(如兩層磚混結構樓房), 南北長 米,東西長 米,共 層。房屋占地面積約為 平方米,院子占地面積約為 平方米。左緊鄰 的房屋,右緊鄰 房屋。
3、該房屋為(如宅基地自建房或村鎮開發自建房,宅基地審批文件編號: )
第二條:合同房屋交易價款:人民幣 萬元整
大寫:
第三條:付款時光及方式
1、 在 年 月 日 付人民幣 萬元。
2、 在房屋產權證。土地使用證過戶手續辦理完畢之日付款 人民幣 萬元。
3、 在交付房屋之日,付清尾款人民幣 萬元。
每次付款,甲方收到后因出具收據。
第四條:甲方的權利和義務
1、甲方應保證該房屋在合同簽訂前確實專屬自我所有,出具村級以上單位對甲方專有該房屋的證明并交付給乙方。
2、甲方有權按照合同約定收取乙方交付的全部房屋交易價款并有義務開具收據交付給乙方。
3、甲方應保證不存在任意第三人對該交易房屋主張任何未被告知的權利狀況。
4、甲方應保證該房屋不屬于違章建筑、不屬于已被或已確定將被列入新規劃而拆除或征用的范圍。
5、甲方應告知乙方有關該房屋的質量狀況。
6、甲方應將該房屋的宅基地審批文件等相關手續交付給乙方。
7、該合同簽訂后甲方應將該房屋全部交付給乙方,且甲方不得以自我的行為致使該合同無效。
第五條:乙方的權利和義務
1、乙方應按照合同約定給付甲方該交易房屋價款并向甲方索要收據。
2、乙方購買該房屋后,若根據有關規定能夠辦理相關權屬登記的,甲方有義務給予協助。
第六條:個性約定
1。 因乙方所購房屋為農村群眾土地上建筑,改房屋買賣過程中所發生的交易或過戶需要本村村民委員會同意或有關部門審批的手續問題,甲方應當用心全力配合乙方一齊解決妥善。若因此引發相應糾紛的,由甲方負責處理。
2。 若今后房屋重建,甲方應承認乙方的住房面積。如國家征地,土地賠償及住房面積賠償均歸乙方所有,甲方負責用心配合。
第七條:違約職責
1、任何一方違反合同約定,對方可要求違約方在必須期限內改正,違約方應當改正。
2、甲方違反第四條的有關約定導致乙方在合同簽訂后無法對該房屋行使所有權的,乙方可要求解除合同并同時要求甲方全額退還房屋價款及其相對應的銀行定期存款利息和全部房屋價款的20%的違約金。
第七條:本合同發生爭議時雙方應先進行協商,無法協商或協商不一致的能夠透過有關法律途徑解決。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
現住址: 現住址:
聯系電話: 聯系電話:
2024最新房屋買賣書 篇13
賣方:_______________(簡稱甲方) 身份證號碼:_____________________
買方:_______________(簡稱乙方) 身份證號碼:_____________________
根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本合同,以資共同信守執行。
第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。
第二條 上述房產的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣 __________元整,作為購房定金。
第三條 付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度,乙方應在繳交稅費當日將差額一并支付給甲方),并于銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整于產權交割完畢當日付給甲方。
第四條 甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,并應在交房當日將_________等費用結清。
第五條 稅費分擔 甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,并按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的.稅費。經雙方協商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產權過戶手續費由______方承擔。
第六條 違約責任 甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,并自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條 本合同主體
1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________,代表人是____________。
第八條 本合同如需辦理公證,經國家公證機關____ 公證處公證。
第九條 本合同一式___份。甲方產權人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,房地產交易中心一份、________ 公證處各一份。
第十條 本合同發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第十一條 本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同同具
2024最新房屋買賣書 篇14
今天特意為大家準備了簡單的私有房屋買賣合同樣式模板參考,有興趣的不妨來看看,希望內容對您有所啟示和幫助。
買方:__________(以下簡稱甲方)
賣方:__________(以下簡稱乙方)
雙方同意買賣下列房屋:______區______路______弄______號______室 ,建筑面積共__________平方米。 經雙方設立條件如下:
第一條 上述房屋由乙方售給甲方,全部價款共計人民幣:__________元。
第二條 本契約簽訂之日起__________內,甲方應將上列價款付與乙方,乙方收到全部價款后,應將房屋在一個星期內騰出交給甲方。
第三條 本契約簽訂后,甲方應向房屋主管部門申請辦理房屋所有權登記,所需費用由甲方承擔,在取得房屋所有權證后,產權歸甲方所有。
第四條 甲方應遵守國家和本市有關房屋管理的政策和規定,未經市有關部門及乙方同意,不得對上述房屋加層和改建。
第五條 房屋基地及底層獨用園地屬國家所有,僅供甲方使用。甲方應遵守國家和本市有關土地管理的政策和規定。從發給產權證之日起,甲方按國家規定向有關部門繳付房產稅(土地使用稅)。
第六條 自本契約簽訂之日起,上述房屋的有關權利義務不論甲方住進與否均歸甲方。并按照管理和維修費用分擔原則,按月由甲方承擔管理和維修方面的有關費用。
第七條 本契約簽訂之日起,在兩年內屬于原乙方使用不當造成的質量問題,由乙方負責保修;屬于人為的損壞由甲方自行負責。
第八條 本契約一式三份,乙方一份,甲方兩份(其中一份作產權登記附件
2024最新房屋買賣書 篇15
甲方(賣方):
乙方(買方):
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在 重慶市九龍坡區 渝州路(建筑面積120平方米,儲藏室40 平方米,產權證號房地產出賣給乙方,并將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方(附房產證復印件及該房產位置圖)。
二、雙方議定上述房地產及附屬建筑物總價款 。
三、乙方在簽訂本合同時 。
四、乙方支付定金之日起 2個月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關期限和程序按照所在按揭銀行規定辦理)。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。
六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由 甲方承擔。
七、乙方支付首付款后,甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續,待房產過戶到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款余額。
八、甲方應在1個月 前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。
九、本合同簽訂后,如一方違反本合同條款,該方應向對方支付五十萬 元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付五十元罰金,逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規定,本合同涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除,不適用本條款。
十、交付該房產,甲方不得損壞該房產的結構、地面和墻壁及不適移動的物件,并將抽風機一臺(型號: ),空調兩臺(型號:),熱水器(型號:),浴霸(型號:),飲水機(型號: ),音響兩臺(型號: ),涼衣架,房內燈具,前后門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛設施, 等讓與乙方(含在房屋價值內)。
十一、本協議一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
甲方(賣方):
(印) 身份證號:
住址:
電話:
乙方(買方):
(印)身份證號:
住址:
電話:
2024最新房屋買賣書 篇16
出賣方:
(本人)(法定代表人)姓名:國籍:
(身份證)(護照)(營業執照號碼):
地址:
郵政編碼:聯系電話:
委托代理人:國籍:電話:
地址:郵政編碼:
買受方:
(本人)(法定代表人)姓名:國籍:
(身份證)(護照)(營業執照號碼):
地址:
郵政編碼:聯系電話:
委托代理人:國籍:電話:
地址:郵政編碼:
第一條房屋的基本情況。
出賣方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于;
位于第層,共(套)(間),房屋結構為,建筑面積平方米(其中實際建筑面積平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積平方米),房屋用途為;
該房屋平面圖見本合同附件一,該房屋內部附著設施見附件二;
(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產權證號)為。
第二條房屋面積的特殊約定。
本合同第一條所約定的面積為(出賣方暫測)(原產權證上標明)(房地產產權登記機關實際測定)面積。
如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±%(不包括±%)時,房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±%(包括±%)時,甲乙雙方同意按下述第種方式處理:
1.買受方有權提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起天內將買受方已付款退還給買受方,并按利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。
第三條土地使用權性質。
該房屋相應的土地使用權取得方式為;
土地使用權年限自年
月日至年月日止。
以劃撥方式取得土地使用權的
房地產轉讓批準文件號為;
該房屋買賣后,按照有關規定,買受方(必須)
(無須)補辦土地使用權出讓手續。
第四條價格。
按(總建筑面積)(實際建筑面積)計算,該房屋售價為(幣)每平方米
元,總金額為(幣)_
億千百拾萬
千百拾元整。
第五條付款方式。
買受方應于本合同生效之日向出賣方支付定金(幣)_
億千
百拾萬千百拾元整,并應于本合同生效之
日起日內將該房屋全部價款付給出賣方。
具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條交付期限。
出賣方應于本合同生效之日起三十日內,將該房屋的產權證書交給買受方,并應收
到該房屋全部價款之日起日內,將該房屋付給買受方。
第七條買受方逾期付款的違約責任。
買受方如未按本合同第四條規定的時間付款,出賣方對買受方的逾期應付款有權追究
違約利息。
自本合同規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按
計算。
逾期超過天后,即視為買受方不履行本合同。
屆時,出賣方有
權按下述第種約定,追究買受方的違約責任。
1.終止合同,買受方按累計應付款的%向出賣方支付違約金。
出賣方實
際經濟損失超過買受方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由買受方據
實賠償。
2.買受方按累計應付款的%向出賣方支付違約金,合同繼續履行。
第八條出賣方逾期交付房屋的違約責任。
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,出賣方如未按本合同第五條規定的期
限將該房屋交給買受方使用,買受方有權按已交付的房價款向出賣方追究違約利息。
按本
合同第十一條規定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在
個月內按利率計算;
自第個月起,月利息則按
利率計算。
逾期超過個月,則視為出賣方不履行本合同,買受方有權按下
列第種約定,追究出賣方的違約責任。
1.終止合同,出賣方按買受方累計已付款的%向買受方支付違約金。
乙
方實際經濟損失超過出賣方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲
方據實賠償。
2.出賣方按買受方累計已付款的%向買受方支付違約金,合同繼續履行。
第九條關于產權登記的約定。
在買受方實際接收該房屋之日起,出賣方協助買受方在房地產產權登記機關規定的期
限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。
如因出賣方的過失造成買受方不能在雙
甲方:
乙方:
年月日
2024最新房屋買賣書 篇17
賣方(以下簡稱甲方):_______
身份證號:_______
買方(以下簡稱乙方):_______
身份證號:_______
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下協議條款。
一、甲方房屋(如有共有權人,甲方已經取得了共有權人對轉讓該房屋的一致同意)坐落于建筑面積x平方米,房屋用途為。
二、雙方商定該房屋轉讓價格為:總金額_________萬元(大寫:拾萬仟佰拾元整)。
三、乙方于xx年xx月xx日向甲方支付首付款_________萬元(大寫:拾萬仟佰拾元整)。待房屋過戶后公積金貸款支付剩余房款_________萬元(大寫:拾萬仟佰拾元整)乙方保證房屋過戶后一個月內付清余款。
四、甲方應于乙方付清全部房款之時,將上述房屋及全部鑰匙交付乙方,并在雙方在場的情況下由乙方對房屋進行接收。接收后房屋的占有、使用、收益和處分權利歸乙方行使,該房屋所發生的物業管理費、水費、電訊費、網費等相關費用由乙方負責支付。
五、甲方負責將該房屋所有權更改給乙方所有。辦理產權時所發生的相關費用由乙方承擔。
六、甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。
七、甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋不受他人合法追索。甲方保證自己對該轉讓房屋擁有處分權,并保證不管以后房價如何上漲,絕不反悔。
八、除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同規定的時間將房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。甲方保證在房款付清時,將房屋交付乙方,否則乙方有權追究甲方責任。
九、甲方及配偶共同擁有一套住房,辦理房產證所產生的費用,全部由乙方承擔。若甲方及配偶擁有兩套及以上住房,所發生的相關費用,全部由甲方承擔。
十、本合同未盡事宜,由雙方另行協商,并簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。
十一、本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
甲方(簽章):_______
聯系電話:_______
_________年____月____日
乙方(簽章):_______
聯系電話:_______
_________年____月____日
2024最新房屋買賣書 篇18
甲方:
乙方:
事由:乙方需一套,現與甲方共同協商,達成如下協議合同,望甲、乙雙方共同遵守此協議。
一、甲方自愿同意將自己樓房一套出售給乙方。
二、地點:電力公司開關站,東街社區263棟。
三、面積:單價:一套145平方米,共計現金貳拾捌萬元整(280000。00元)。
四、付款方式:首付拾萬元整(100000。00元),欠款拾捌萬元(180000。00元),在_____年臘月三十日前付清,(注:如在此期限不付清,甲方將有權收回房屋,首付款不予退還,責任由乙方自行承擔)。
五、樓屋:二層。
六、樓體結構:磚混。
七、甲方負責將水電安裝到門口,保證乙方水電暢通,水電費用由乙方負責。
八、甲方保證下水道暢通,如有堵塞,將由甲方承擔處理。
九、若政府允許辦房產權證時,甲方必須提供相關手續,配合給乙方辦理產權證書。
十、質量期限:若政府不允許辦理房產證的`情況下,甲方需保證從售出房屋后在40年內的安全質量,若在40年內質量出現任何問題,由甲方承擔全權責任(若地震災害出外)。
十一、若政府部門征用此房,甲方應按國家賠償標準賠償給乙方。
十二、此房一經售出,所有權歸乙方所有,甲方不得以任何理由干預乙方的權利。
十三、其它未盡事宜,甲乙雙方協商補充解決。
以上合同協議經甲乙雙方簽字后生效,此合同并生法律效力。
此合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
______年______月____日 ______年______月____日
2024最新房屋買賣書 篇19
本合同雙方當事人:_________________________
賣方(以下簡稱甲方):____________________
地址:____________________聯系電話:____________________
委托代理人:_______________
地址:____________________聯系電話:____________________
買方(以下簡稱乙方):
地址:____________________聯系電話:____________________
委托代理人:_______________
地址:____________________聯系電話:____________________
委托代理機構:____________________
經辦人:____________________聯系電話:____________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致原則的基礎上,同意就乙方向甲方購買房屋事項達成如下協議:
第一條房屋基本情況(按房屋所有權證填寫)
1、甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于嘉興市____________________,房屋結構為__________,房屋用途為__________,房屋建筑面積為____________________平方米,車庫面積_____平方米。
2、該房屋所有權證號為_____(共有權證號為_____)。
土地使用權方式為_____,土地使用權證號為__________。
3、隨該房屋一并轉讓的附屬設備、設施:_______________。
4、該房屋租賃情況______________________________。
第二條房屋轉讓價格
按建筑面積計算該套房屋轉讓價格為人民幣總金額(小寫)__________元,大寫__________億_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
第三條付款方式、時間
雙方約定按以下第_____項以(現金、支票、其他)方式支付房款:
1、一次性付款:
本合同鑒定之日起_____天內,乙方一次性將購房款支付給__________。
2、分期付款:
合同簽訂之日起_____幾天內,房屋及相關權屬證明交付時,權屬證明過戶后_________________________________________________________________。
3、其它方式:___________________________________
第四條交房方式:
甲乙雙方約定采用下列第_____種方式交房:
(1)自本合同簽定之日起_____天內,甲方將房屋及房屋鑰匙、房產證、土地使用證等相關權屬證明一并交付給乙方。
(2)其他方式_________________________。
第五條乙方逾期付款的違約責任
乙方未按本合同第三條約定的時間付款,甲方有權按累計應付款向乙方追究違約利息,自本合同規定的應付款最后期限之第二天起至
實際付款之日止,月息按_____利率計算。
逾期付款超過_____天,甲方有權按下述第____________________種約定追究乙方的違約責任:
(1)乙方向甲方支付違約金共計_____元整,合同限期繼續履行。
若乙方在____________________天內仍未繼續履行合同,遵照下述第(2)條處理。
(2)乙方向甲方支付違約金共計_____元整,合同終止,乙方將房屋退還給甲方。
甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
第六條甲方逾期交房的違約責任
除不可抗拒的因素外,甲方未按本合同第四條約定的時間交房的,乙方有權按累計已付款向甲方追究違約利息,自本合同規定的最后交付期限之第二天起至實際交付之日止,月利息按____________________計算。
逾期交付超過_____天,乙方有權按下述第____________________種約定追究甲方的違約責任:
(1)甲方向乙方支付違約金共計_____元整,合同繼續限制履行。
若甲方在____________________天內仍未繼續履行合同,遵照下述第(2)條處理。
(2)甲方向乙方支付違約金共計_____元整,合同終止。
乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
第七條甲方保證該房屋交接時沒有產權糾紛和拖欠任何費用(如水電、煤氣、有線電話、物業管理費等相關費用),保證已清除該房屋原由甲方設定的抵押權。
如交接后發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛,由甲方承擔全部責任,甲方轉讓該房屋之前,確認該房屋承租人已放棄優先購買權,并取得房屋權共有人同意。
(乙方對該房屋的各項基本情況均做了充分了解。
該房屋轉讓后,如發生破漏、開裂等問題由乙方承擔維修責任。)
第八條關于產權登記的約定
自本合同生效之日起,乙方在三個月內向房地產權登記機關申請辦理房地產權屬轉移手續,甲方積極給予協助。
如因甲方過失造成乙方不能在天內取得房地產權屬證書,視為甲方違約,乙方有權退房。
甲方必須在乙方提出退房之日起天將乙方已付款退還給乙方,并向乙方支付違約金_____元整。
第九條該房屋轉讓交易發生的各項稅費由甲乙雙方承擔。
第十條房屋轉讓后該房屋所屬土地使用權利、義務和責任依法隨之轉讓。
第十一條其他約定事項______________________。
第十二條本合同空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本合同中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關部門法律、法規和政策執行。
第十三條甲、乙一方或雙方為境外組織或個人的,本合同應經該房屋所在地公證機關公證。
第十四條本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。
協商不成的,甲、乙雙方同意采用以下第_____種方式解決。
1、由[_______________仲裁委員會]仲裁。
2、向人民法院起訴。
第十五條本合同自________之日起生效。
1、甲、乙雙方簽字。
2、經__________公證(涉外房屋轉讓必須公證)。
第十六條本合同一式_____份,其中甲乙雙方、房屋權屬登記部門及契稅部門各執一份。
合同未盡事項,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章后與本合同具有同等法律效應
甲方(簽章)_______________ 乙方(簽章)____________________
委托代理人_________________ 委托代理人____________________
(簽章) (簽章)
簽定日期:_____年__月__日 簽定日期:_____年__月__日
簽定地點:____________________ 簽定地點:____________________
簽定地點:____________________
2024最新房屋買賣書 篇20
甲方(出賣方)______身份證號:____________地址:____________________
乙方(受讓方)______身份證號:____________地址:____________________
根據《中華人民共和國城市房地產管理法》、《中華人民共和國物權法》、《中華人民共和國合同法》等有關政策法規之規定,出賣方通過______________,自愿將以下房屋及該房屋占用范圍內的國有土地使用權出賣給買受方,雙方遵循平等、自愿、公平、守法和誠實信用原則,經協商一致,就存量房買賣事宜訂立本合同。
第一條:房屋基本情況。
⒈坐落:______市______區_____________________________.
地號:____________幢號:_________室號:____________ .
、卜课莸怯洸居涊d所有權證編號:_________________________.
、硣型恋厥褂脵嘧C編號:_______________________________.
、串a權登記建筑面積:______________________________平方米。
產權登記附記:閣樓________________________________;
汽車庫_______________________________;
自行車庫_______________________________.
、捣课萦猛荆篲_______________________________.
、督ㄖY構:________________________________.
、贩课萁ǔ赡攴荩篲_______________________________年。
第二條:房屋其它情況。
、痹摲课萜渌(共)有權證狀況為下列第_____項。(僅選一項)
出賣方保證該房屋沒有其它所(共)有權證。
該房屋登記簿記載其它所(共)有權證號為_______________,出賣方保證已就該房屋出賣事由征得其他各位所(共)有權人的同意。
⒉房屋抵押狀況為下列第_____項。(僅選一項)
出賣方保證該房屋在本合同生效之前并未設定抵押權。
該房屋在本合同生效之前已經設定抵押權。出賣方承諾在申請辦理房屋權屬轉移登記前解除該抵押,并注銷相應的抵押登記,相關費用由出賣方承擔。
⒊房屋租賃狀況為下列第_____項。(僅選一項)
出賣方保證該房屋在本合同生效之前并未租賃給他人。
該房屋在本合同生效之前已經租賃給他人。出賣方保證相關承租人已經明確放棄優先購買權。出賣方承諾在房屋交付前解除所有租賃關系,并注銷相應的租賃登記,相關費用由出賣方承擔。
⒋房屋物業管理狀況為下列第_____項。(僅選一項)
該房屋目前由__________________負責物業管理。
該房屋目前尚未納入物業管理范圍。
、惦S同該房屋同時轉讓給買受方的房屋附屬物品詳見本合同附件一。
第三條:房屋價款。
該房屋(包括本合同附件一明確的房屋附屬物品)的價款為人民幣(¥______元)________________________________元整。
買受方實際支付的房屋價款應當等同于出賣方實際收取的房屋價款。
第四條:房屋價款應當在申請房屋權屬轉移登記前按照相關規定繳入相應的房產交易資金托管賬戶。房屋權屬轉移登記獲準以后,出賣方按房產交易資金托管有關規定收取房屋價款。
房屋價款具體支付方式約定為下列第____款。(僅選一款)
一次性付款:
買受方于______年____月____日前,按本合同第三條約定房屋價款,一次性支付人民幣(¥___________元)________________________元整。
分期付款:
買受方于______年____月____日前,按本合同第三條約定房屋價款的___%,支付人民幣(¥___________元) _______________________元整;
買受方于______年____月____日前,按本合同第三條約定房屋價款的___%,支付人民幣(¥___________元)_______________________元整;
買受方于______年____月____日前,按本合同第三條約定房屋價款的___%,支付人民幣(¥___________元)_______________________元整。
貸款支付:
其它方式:
第五條:買受方逾期付款違約責任。
、辟I受方未能按本合同第四條約定支付相應房屋價款的,按逾期時間處理如下:(不作累加)
⑴逾期不超過___天,自本合同第四條約定的相應房屋價款應付期限之第二天起,至買受方逾期相應房屋價款實際繳入規定交易資金托管賬戶之日止,每逾期一天,買受方按天向出賣方支付本合同第三條約定房屋價款萬分之_____的違約金,合同繼續履行;
、朴馄诔^___天后,出賣方有權解除合同。自出賣方解除合同通知書到達之日起___天內,買受方將房屋退還給出賣方,并按本合同第三條約定房屋價款的___%向出賣方支付違約金。買受方要求繼續履行合同的,經出賣方同意,自本合同第四條約定的相應房屋價款應付期限之第二天起,至買受方逾期相應房屋價款實際繳入規定交易資金托管賬戶之日止,每逾期一天,買受方按天向出賣方支付本合同第三條約定房屋價款萬分之____的違約金,合同繼續履行。
⒉在_____年_____月___日前,若因銀行或者住房公積金管理機構不同意買受方購房貸款申請,導致買受方無法按本合同第四條約定的相應期限支付相應房屋價款的,買賣雙方同意解除本合同,退房退款,撤銷該房屋所有權轉移登記申請和土地使用權變更登記申請,并按下列第____項方式處理。(僅選一項)
買受方不向出賣方支付違約金。
______________________________________________.
第六條:房屋交付。
買賣雙方約定房屋交付日期為下列第______款。(僅選一款)
_____年____月____日。
買受方付清房款之日起______天。
房屋使用權轉移登記和國有土地使用權變更登記完畢之日起______天。
出賣方應當于上述日期前騰空該房屋,并書面通知買受方進行驗收。買受方應當在出賣方驗收通知書到達之日起____天內,會同出賣方,共同對房屋及其本合同附件一明確的房屋附屬物品狀況進行查驗。查驗情況符合雙方約定的,出賣方應該當場將該房屋和房屋附屬物品以及房屋鑰匙移交給買受方,以示房屋交付。毀損、滅失風險責任自房屋交付之日起由買受方承擔。
由于買受方原因,未能按期交付房屋的,按以下方式處理:
______________________________________________.
第七條:出賣方逾期交房違約責任。
出賣方未能按本合同第六條約定的房屋交付期限將該房屋及其附屬物品交付給買受方的,按逾期時間處理如下:(不作累加)
、庇馄诓怀^___天,自本合同第六條約定的房屋及其附屬物品交付期限之第二天起,至房屋及其附屬物品實際交付之日止,每逾期一天,出賣方按天向買受方支付本合同第三條約定房屋價款萬分之___的違約金,合同繼續履行;
、灿馄诔^___天后,買受方有權解除合同。自買受方解除合同通知書到達之日起___天內,出賣方將已收房屋價款如數退還給買受方,并按本合同第三條約定房屋價款的___%向買受方支付違約金。出賣方要求繼續履行合同的,經買受方同意,自本合同第六條約定的房屋及其附屬物品交付期限之第二天起,至房屋及其附屬物品實際交付之日止,每逾期一天,出賣方按天向買受方支付本合同第三條約定房屋價款萬分之___的違約金,合同繼續履行。
第八條:房屋維修基金狀況為下列第______款。(僅選一款)
出賣方未曾交付過該房屋維修基金。需要補交的房屋維修基金,按下列第___項方式處理。(僅選一項)
〖1〗出賣方承擔。
〖2〗
出賣方已經交付的該房屋維修基金,按下列第___項方式處理。(僅選一項)
〖1〗該房屋維修基金賬戶余額無償劃轉到買受方名下。
〖2〗買受方應當在房屋所有權轉移登記完成之日起___天內,按該房屋維修基金賬戶余額一次性如數支付給出賣方。買受方逾期付款的違約責任,參照本合同第五條處理。
第九條:出賣方承諾已如實陳述本合同第一條、第二條以及附件一中房屋的有關情況,保證沒有權屬糾紛、債權債務糾紛或優先購買權糾紛。如因出賣方上述承諾或保證失實,致使本合同生效以后發生房屋基本情況或其它情況糾紛、權屬糾紛、債權債務糾紛、優先購買權糾紛的,出賣方按本合同第三條約定房屋價款的___%向買受方支付違約金;造成買受方其它損失的,出賣方另行依法承擔賠償責任。
第十條:出賣方關于房屋及其附屬物品交付標準的承諾。
房屋交付時,本合同第一條及附件一約定的房屋及其附屬物品出現損壞或滅失,經買賣雙方當場確認的,按照下述第款方式處理。(僅選一款)
自房屋交付之日起___天內,出賣方按照損壞或滅失部分的______(或〖協商〗或〖評估〗)價值向買受方支付賠償金;買受方按照本合同第四條約定期限付清本合同第三條約定房屋價款、且出賣方未按本款約定期限支付賠償金的,出賣方應當在買受方告知通知書到達之日起___天內向買受方支付雙倍賠償金。
.
第十一條:出賣方關于房屋原有戶籍遷移的承諾。
本合同生效之前出賣方______(、)落戶于該房屋的相關戶口。(僅選一種)
出賣方保證自房屋權屬轉移登記完成之日起______天內,將原先落戶于該房屋且買受方不同意保留的所有戶籍關系遷出。逾期遷移原戶口的,自本條約定的遷移原戶口期限之第二天起,至原戶口實際遷移之日止,每逾期一天,出賣方按天向買受方支付本合同第三條約定房屋價款萬分之___的違約金;造成買受方其它損失的,出賣方另行依法承擔賠償責任。
第十二條:關于房屋權屬轉移登記的約定。
自買受方付清房款之日起______天內,買賣雙方共同向房屋權屬登記機構申請辦理房屋權屬轉移登記。如因一方責任,致使規定期限內未能完成房屋權屬轉移登記的,責任方應當按逾期時間承擔以下違約責任;造成對方其它損失的,責任方另行依法承擔賠償責任。
、睂儆诔鲑u方責任的,處理如下:(不作累加)
、庞馄诓怀^___天,自本條約定的辦理房屋權屬轉移登記申請期限之第二天起,至實際辦理房屋權屬轉移登記申請之日止,每逾期一天,出賣方按天向買受方支付本合同第三條約定房屋價款萬分之___的違約金,合同繼續履行;
⑵逾期超過___天后,買受方有權退房。自買受方退房通知書到達之日起___天內,出賣方將已收房屋及其附屬物品價款如數退還給買受方,并按本合同第三條約定房屋價款的___%向買受方支付違約金。出賣方要求不退房的,經買受方同意,自本條約定的辦理房屋權屬轉移登記申請期限之第二天起,至實際辦理房屋權屬轉移登記申請之日止,每逾期一天,出賣方按天向買受方支付本合同第三條約定房屋價款萬分之___的違約金,合同繼續履行。
、矊儆谫I受方責任的,處理如下:(不作累加)
、庞馄诓怀^___天,自本條約定的辦理房屋權屬轉移登記申請期限之第二天起,至實際辦理房屋權屬轉移登記申請之日止,每逾期一天,買受方按天向出賣方支付本合同第三條約定房屋價款萬分之___的`違約金,合同繼續履行;
、朴馄诔^___天后,出賣方有權解除合同。自出賣方解除合同通知書到達之日起___天內,買受方將房屋及其附屬物品退還給出賣方,并按本合同第三條約定房屋價款的___%向出賣方支付違約金。買受方要求繼續履行合同的,經出賣方同意,自本條約定的辦理房屋權屬轉移登記申請期限之第二天起,至實際辦理房屋權屬轉移登記申請之日止,每逾期一天,買受方按天向出賣方支付本合同第三條約定房屋價款萬分之___的違約金,合同繼續履行。
第十三條:關于國有土地使用權變更登記的約定。
、痹摲课輫型恋厥褂脵囝愋蜑開_____(、)(僅選一種)
、卜课輽鄬俎D移登記完成以后,買賣雙方應當共同向土地登記機構申請辦理該房屋占用范圍內的土地使用權變更登記。該土地使用權原來為非出讓類型的,土地使用權變更登記時需要繳納的土地出讓金或土地收益金按下列第___項方式處理。(僅選一項)
出賣方承擔。
第十四條:關于買賣稅費和其他相關權益的約定。
、狈课葙I賣過程中應當繳納的有關稅費,按下列第___項方式處理。(僅選一項)
買賣雙方各自按國家和省、市相關規定分別繳納。
⒉房屋買賣居間代理傭金,按下列第___項方式處理。(僅選一項)
買賣雙方均未委托房地產經紀機構居間代理本房屋買賣事宜,無須承擔房屋買賣居間代理傭金。
買賣雙方各自按國家和省、市相關規定分別承付相應房屋買賣居間代理傭金。
、澄飿I管理費和相關配套設施使用費,房屋交付以前發生的應當由出賣方承擔,房屋交付以后發生的應當由買受方承擔。
⒋房屋權屬轉移登記和國有土地使用權變更登記獲準以后,買受方即依法享有該房屋的占有、使用、收益、處分的全部權利。買賣雙方應當在房地產權屬轉移(變更)登記完成之日起___天內,共同向有關部門申請辦理物業管理和相關配套設施的過戶手續。
第十五條:房屋交付以后,買受方不得擅自改變該房屋的建筑結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規定外,買受方在使用期間有權與其他權利人共同享用與該房屋有關聯的公共部位和設施設備,并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。
第十六條:遭遇不可抗力,且受不可抗力影響的一方在不可抗力發生之日起___天內及時書面告知對方、并在合理時間內提供證明的,免除其因不可抗力而導致本合同全部或者部分條款無法履行的相應違約責任。
第十七條:本合同在履行過程中發生的爭議,由買賣雙方當事人協商解決,或提請房屋所在地消費者權益保護委員會調解;協商、調解不成的,按下述第___款方式解決。(僅選一款)
提交當地仲裁委員會仲裁。
依法向人民法院起訴。
第十八條:本合同未盡事宜,買賣雙方應當在本合同附件一、附件二內協商約定補充協議,補充協議內不得約定與本合同內容相抵觸的條款。
第十九條:本合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內,選定的提示性部分的文字、添加的補充性部分的文字與其它固定部分的文字具有同等效力。
第二十條:本合同連同附件及簽章頁共___頁,一式___份,具有同等法律效力,一份電子文本存入存量房買賣網上管理系統備查,打印文本由出賣方、買受方、房屋權屬登記機構、______(或)各執一份。
第二十一條:本合同網上備案以后,買賣雙方依據本合同相關條款約定行使單方解除合同權或退房權的,對方應當及時配合有權解除方或有權退房方共同向房屋所在區房地產市場管理機構申請辦理本合同網上備案注銷手續;對方不能配合的,有權解除方或有權退房方應當按照本合同第十七條約定的爭議解決方式確認單方解除合同或單方退房權利,然后再向房屋所在區房地產市場管理機構申請辦理本合同網上備案注銷手續。
第二十二條:本合同自______(、)之日起生效。(僅選一種)
附件一:房屋附屬物品清單(黏貼無效)
一、裝飾狀況為下列第______種。(僅選一種)
裝修房:
毛坯房:
二、設施設備狀況為下列第____________________________種。(可以全選)
供水:
供電:
供氣:
廚房設備:
衛生設備:
通訊設備:
電器設備:
防盜設備:
停車位:
家具:
其它:
三、權屬登記以外其它附屬房屋狀況為下列第_____________種。(可以全選)
附屬閣樓:
附屬汽車庫:
附屬自行車庫:
四、其它。
附件二:合同補充協議(黏貼無效)
2024最新房屋買賣書 篇21
民事上訴狀
上訴人:于某,女,1978年7月28日生,漢族,##軟件有限公司工程師,住##市##區##鎮6號樓4單元602號
被上訴人:蔡某,男,1973年5月5日生,漢族,北京##醫療器械有限責任公司法定代表人,住北京是海淀區##鎮##號樓##單元##號
上訴人因蔡某訴于某房屋買賣合同糾紛一案,不服昌平區(20xx)昌民初字第##號判決書,現提出上訴。
上訴請求:
1、一審判決認定事實不清,證據不足,適用法律錯誤,,請求二審法院撤銷一審判決,依法改判或將本案發回重審
2、一二審訴訟費用全部由被上訴人承擔
事實與理由:
一、一審判決認定事實不清。
一審法院認定按照合同約定上訴人于某應承擔個人所得稅的事實是錯誤的。
首先,要查清本案的事實部分,我們需要了解上訴人和被上訴人以及居間公司之間就房屋買賣交易過程中一系列細節約定。20xx年8月21日上訴人通過居間公司和被上訴人簽訂房屋買賣合同,簽訂合同時,上訴人多次反復向居間公司和被上訴人核實稅、費項目,得到肯定的答復是,賣方只有一套房產,并滿五年,不存在個人所得稅,并且居間公司經紀人國親筆列出清單(證據四),及上訴人對國做的錄音證據三,以及《房屋買賣合同》第六條(二)項關于出賣人承擔的稅、費中都清楚的表明,出賣人應該承擔的稅費中不包括“所得稅”,也就是講,不會有個人所得稅發生,這是出賣方以及居間公司給買受人的真實的意思表達,上述證據足以讓買受人相信,買賣合同中時產生的所有費用中不包括“個人所得稅”,在此信任的基礎上,買受人在第六條(四)項買受人愿意承擔出賣人應當承擔的稅、費這一項的約定下,買受人愿意承擔的稅、費就是第六條(三)項下指明的第8項“契稅”,和第六條(二)項下指明的第9項“土地出讓金或土地收益”,這才是上訴人簽訂合同時的真實意思表達,也是買賣雙方關于《房屋買賣合同》達成合意的前提條件之一,也不存在約定不明的情況。該份《房屋買賣合同》第六條關于稅、費相關規定第(一)項之所以用羅列的方式清晰的表達所有應該繳納的稅、費,并在(二)、(三)項繳納義務主體欄中通過填表“√”或“×”的形式約定清楚,就是為了防止合同出現歧義,如果關于“個人所得稅”真的如被上訴人所言,應該有上訴人繳納,那簽訂合同時就應在買受人承擔的稅、費一欄中通過填表打“√”的形式寫清楚。通過對上述買賣雙方意思和語境的分析,以及相關證據的佐證,可以清晰的看到,一審法院在審理本案時,沒有深入調查簽訂合同的背景和了解買賣雙方真實的意思表達,錯誤的機械套用《房屋買賣合同》相關條款,做出錯誤的裁判。
其次,一審法院認定,上訴人違約日期應該從20xx年10月26日起算至20xx年2月9日房屋實際過戶之日止是錯誤的。我們認為在爭議沒有解決之前,上訴人有理由不履行相應的義務,真實情況是,20xx年10月26日下午,交易雙方和中介在昌平建委開始辦理過戶手續時,中介拿出一些過戶材料要求賣方簽字,賣方拒絕簽署《滿五年唯一生活用房證明》,并借口上廁所,離開過戶大廳,后始終沒有出現,當天無法完成過戶。10月至11月,買方多次催促中介(國)解決問題,并曾到中介店找中介協商,中介說賣方應當簽字,不應該產生個稅,另外簽署合同時,中介講,如果有清單之外的其他稅費,中介會承擔,因此,買方沒有同意支付個人所得稅。20xx年11月11日賣方在明知買方已經交付一半購房款,并將另一半購房款匯入賣方賬戶的情況下,為了獲取不法利益,隱瞞不止一套住房并需要繳納個人所得稅的真實事實,采取欺騙手段,騙騙取中介和買方的信任,稱其房屋不需要繳納個人所得稅,達到促成交易的目的,至此引發矛盾后,賣方不是采取積極的方式解決矛盾,而是通過律師來歪曲合同簽訂的原意,蒙騙一審法院,騙取違約金和律師費達13萬多元,而一審法院根本沒有深入了解案件背后的真實交易意思,且沒有認真分析研究合同約定的條款內容,草率做出錯誤判決。在本案開庭審理過程中,賣方訴請的違約金是五萬二千一百六十二元五角,而律師費卻高達8萬元。在中國,當事人為了5萬多元利益,卻承擔8萬元的律師費案件是不是就這個案件出現了。而且一審法院根本沒有考慮到案件背后的真實交易情況,做出極其荒唐的判決,本案的判決結果,我們認為完全是一起賣方惡意不履行合同,律師參與挑起訴訟,法官極其不負責的草率錯誤判決。
二、一審判決認定事實證據不足。
一審法院認定上訴人違約的事實有結婚證、《存量房屋買賣合同》、《公積金貸款補充協議》、查詢單、詳情單、收條、證人證言及當事人陳述等證據在案佐證。我們認為,這些證據并不能證明上訴人有任何過錯,從上述內容我們可以清晰的知道,在本案的交易過程中,上訴人始終積極嚴格履行合同交易義務,并完成了高達162.5萬的付款義務,(其中50%首付款按時付給賣方,剩余50%尾款也通過資金監管方式按時匯入賣方賬戶),其主客觀善意交易非常明顯,上訴人如此善意行為,不可能也不會為了4400元的個人所得稅而使自己產生無法過戶的風險,因此一審法院認定在證據不足的情況下,對案件事實做出錯誤的'認定。
三、一審法院適用法律錯誤
一審法院在認定事實不清、證據不足的情況下,錯誤適用《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零七條規定,做出錯誤判決。我們認為在違約責任沒有劃清的情況下就適用《房屋買賣合同》第九條的規定是錯誤的,上訴人在整個交易過程中都是積極和善意的,由于被上訴人的欺騙行為,為了促成交易,才導致過戶失敗,責任不在上訴人。同時關于律師費一節,一審法院適用第九條(四)出賣人或買受人任何一方違約,違約方除了依據本條前三款約定承擔違約責任外,還應賠償守約方因主張債權而支付的律師費(但賠償的律師費不應當超過房屋總價款的5%),如一方違約導致上述交易無法完成的還應賠償守約方向居間人支付的傭金。且不講該條款是格式條款,有違公平誠信的原則,顯失公平。但該條適用的前提是守約方因主張債權而支付的律師費,我們先不論到底誰是守約方,該條被上訴人主張的債權是多少,我們在判決書中并沒有看到,實際也不存在有債權的事實,20xx年4月8日上午11時,回龍觀法庭民事案件開庭筆錄第三頁第五行,被上訴人的代理人已經明確請求變更了訴訟請求,變更的結果是被上訴人主張違約金48750.00元、律師費8萬元。這和主張債權沒有任何關系,何來因主張債權而支付的律師費的判決,且律師費開庭時被上訴人并沒有發生,是事后補證的,應屬無效證據,這點從一審20xx年4月8日開庭筆錄第10頁倒數第三行法官的問話中能得到印證,法官:“律師費必須要先交”,否則法院無法支持”。但是一審法官還是錯誤的支持了無效的證據。律師費的訴訟,我們認為也是被上訴人和律師合伙串通,試圖通過法院錯誤判決達到騙取律師費的目的,從整個庭審和上訴人交易的主觀目的性都可以看出上訴人的惡意。
最后,在一審判決書第二頁第二面倒數第9行,法官也作出了錯誤的表述,“被告應當按照合同約定將房屋過戶給原告蔡某”,而實際情況是“原告應當按照合同約定將房屋過戶給被告于某”,第一頁第二面第13行,原告的訴求是“判令被告向原告支付違約金51675.00元”,而在第三頁第一面第9行判決“被告人于某給付蔡某違約金52162.50元”,連關鍵的金額都搞錯了?梢姳驹搰烂C的判決書,從認定事實、證據采信、到適用法律到判決書的表述都出現了嚴重的錯誤,是一份典型的畸形錯誤判決。
人民法院的審判應該是一項非常嚴肅的工作,從一審法院這份漏洞百出的判決書上,法官的隨意性可見一斑!這樣的法官執法,其公正性能令人信服嗎?法治國家的目標能實行嗎,一次不公的裁決比多次不平的舉動為禍尤烈,因為這些不平的舉動不過弄臟了水流,而不公的裁判則把水源敗壞了。
綜上所述,一審判決認定事實不清,適用法律錯誤。根據《中華人民共和國民事訴訟法》的有關規定,請求二審法院撤銷一審判決,依法改判或將本案發回重審,一二審訴訟費用全部由被上訴人承擔
此致
北京市第一中級人民法院
上訴人:
年月日
2024最新房屋買賣書 篇22
轉讓方: 身份證:
監護人(甲方): 身份證:
受讓方(乙方): 身份證:
一、甲方同意將自己所屬位于,房屋面積平方米,小戶型住房一套房屋一次性轉讓給乙方。
二、雙方商定該套房屋買賣價格為: 元(大寫: )本合同自簽定之日,乙方向甲方支付購房定金:元,乙方于該套房屋的產權證辦理完畢之日支付剩余的10000元轉讓款。
三、甲方保證該套房屋擁有完整的所有權及使用權,與其他任何無產權方面的糾紛,無抵押,無擔保。
四、該協議簽定后甲方有義務協助乙方辦理該套住房相關房屋產權證過戶手續。過戶辦證所產生的一切稅費與乙方自行承擔。
五、雙方簽定轉讓協議前該套房屋涉及的債權債務應由甲方負責承擔。本協議簽定生效后該房屋涉及的債權債務由乙方自行承擔。
六、該協議簽定后,雙方必須全面履行,任意一放違預均應向受約方支付___元的違約金。 本協議一式二份,甲乙方雙方個植一份,于雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方:
乙方:
年 月 日
2024最新房屋買賣書 篇23
出賣人(甲方): 身份證號碼
買受人(乙方): 身份證號碼
甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿,協商一致前提下訂立本合同條款如下,甲乙雙方共同遵守。
一、甲方自愿將其位于綿陽市涪城區_________________房屋(建筑面積594平方米) (__________)以人民幣捌拾捌萬元整(___¥萬元)的包干房價款出售給乙方。(含地下室)
二、乙方支付甲方房屋買賣定金______元整,如甲方反悔本合同按定金的雙倍賠償:如乙方反悔本合同,定金不退,裝修費用甲方不管。
三、本合同簽訂時,房屋買賣發生的一切稅費及土地出讓金由乙方負擔,乙方一年內___年 月日——___年月 日一次性將剩余房款_________元整支付甲方(沒按時間付款算乙方違約)。甲方把房產證和身份證復印件交給乙方,房屋所有權歸乙方所有。
四、本合同簽訂后,甲方將房屋交給乙方使用,甲方不得將該房屋與他人訂立《買賣合同》,及房屋轉讓,抵押。
五、合同簽訂前設及房屋的一切債務由甲方負責。
六、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。如甲方單方面解除合同,甲方應按所收定金______萬元賠償乙方200%,并賠償乙方及房屋裝修費用。
七、在合同簽訂后,乙方使用該房屋發生的一切法律行為及后果由乙方承擔。(包括安全和消防)
八、如遇到政府或私人對本房屋的拆遷,所有的拆遷費歸乙方所有,與甲方無關、甲方配合乙方完成拆遷賠償手續,并如數把政府拆遷款項轉給乙方。
九、若乙方支付甲方所有八十八萬元房款后不能過戶,甲方的親屬(夫妻、子女、兒孫、父母等所有親戚)不能向乙方索要所有權和使用權。
十、本合同在履行過程中發生爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成按以下方式解決
1、提交______________________仲裁委員會仲裁。
2、依法向____________________區人民法院起訴。
十一、其他約定,本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
十二、本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,見證人各一份。
甲方:
乙方:
見證人:
2024最新房屋買賣書 篇24
甲方(賣方):______
乙方(買方):______
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在______市______區______路______小區______號樓______單元______室(建筑面積______平方米,儲藏室______平方米,產權證號______)房地產出賣給乙方,并將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方(附房產證復印件及該房產位置圖)。
二、雙方議定上述房地產及附屬建筑物總價款為人民幣大寫______;即人民幣小寫______。
三、乙方在簽訂本合同時,支付定金______,即小寫______。
四、乙方支付定金之日起______個月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關期限和程序按照所在按揭銀行規定辦理)。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。
六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由______方承擔。
七、乙方支付首付款后,甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續,待房產過戶到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款余額。
八、甲方應在______前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。
九、本合同簽訂后,如一方違反本合同條款,該方應向對方支付______元的'違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付______元罰金,逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規定,本合同涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除,不適用本條款。
十、交付該房產,甲方不得損壞該房產的結構、地面和墻壁及不適移動的物件,并將抽風機一臺(型號:______),空調兩臺(型號:______),熱水器(型號:______),浴霸(型號:______),飲水機(型號:______),音響兩臺(型號:______),涼衣架,房內燈具,前后門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛設施,______等讓與乙方(含在房屋價值內)。
十一、本協議一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
十二、附加條款:______
甲方(賣方):______(。┥矸葑C號:______
住址:______電話:______
______年______月______日
乙方(買方):______(。┥矸葑C號:______
住址:______電______
______年______月______日
2024最新房屋買賣書 篇25
一、為房屋買賣有關事宜,經雙方協商,訂合同如下:甲方自愿下列房屋賣給乙方所有:
1.房屋狀況:____________________(請按《房屋所有權證》填寫)
房屋座落:____________________
2.該房屋的土地使用權取得方式"√":出讓( )、劃撥( )。
二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣______________元,(大寫)______________________元整。
乙方在________________年___________月_____日前分_____次付清,付款方式:____________________
三、甲方在________________年___________月_____日將上述房屋交付給乙方。該房屋占用范圍內土地使用權同時轉讓。
四、出賣的房屋如存在產權糾紛,由甲方承擔全部責任。
五、本合同經雙方簽章并經嘉興市房地產交易管理所審查鑒定后生效,并對雙方都具有約束力,應嚴格履行。如有違約,違約方愿承擔違約責任,并賠償損失,支付違約費用。
六、雙方愿按國家規定交納稅、費及辦理有關手續。未盡事宜,雙方愿按國家有關規定辦理。如發生爭議,雙方協商解決;協商不成的,雙方愿向(___________)仲裁委員會申請仲裁。
七、本合同一式_____份,甲、乙雙方及稅務部門各一份,房管部門一份。
八、雙方約定的其它事項:
甲方(簽字/蓋章):______________乙方(簽字/蓋章):_________________
聯系電話:___________________聯系電話:__________________________
_________年________月________日__________年__________月_________日
2024最新房屋買賣書 篇26
出讓方:______________________
身份證號碼:________________
買受方:______________________
身份證號碼:________________
見證方:______________________
經甲乙雙方在一平等、自愿、協商一致的基礎上就甲方向乙方轉讓房地產簽訂此二手房轉讓合同,以茲共同信守執行。
第1條:甲方將位于路號的整棟樓轉讓給乙方。乙方對甲方轉讓的房地產作了了解,愿意購買購買該房地產。建筑面積伍佰捌拾平方米(占地面積伍拾平方米),以《房地產權證》登記的面積為準,房屋用途為商住,該房產證號為:________________;國有土地使用權證號為:________________號。
第2條:甲、乙雙方議定該房地產交易總金額為人民幣__________元整(¥____________元),上述房款按以下方式支付:
1、乙方在簽訂合同當天支付甲方定金人民幣_________元整(¥____________元)。
2、甲、乙雙方約定在交定金______天內到銀行由乙方向銀行支付人民幣___________元整(¥____________元)代甲方還貸款取回房地產證件并交給乙方,甲方在______個工作日將《房地產權證》交付乙方,甲乙雙方到公證處作房屋買賣公證委托或到房產局、國土局辦簽名過戶手續,同時乙方支付房款人民幣______________元整(¥___________元)給甲方。房屋房權所屬由乙方決定。
3、剩余房款人民幣______________元整(¥___________元)待甲方在________年________月_______日前付清水電費、鋪位、租房押金等費用交接完善后,待甲方搬出后一次付清房款,從________年_______月______日起所有租金由乙方收租。這期間甲方不得損壞房屋結構。破壞墻體門窗及不能移動的物體,維持現狀。
第三條:甲方同意按本合同簽訂______日期內(________年________月______日)處理好該房屋債權債務問題,甲方所住4樓定于________年_______月_______日前搬離并將該房地產交付給乙方使用。甲方保證上述房地產沒有產權糾紛和財務糾紛。若發生買賣前即已存在甲方本人的任何糾紛概由甲方負責處理,并承擔相應法律責任。
第四條:辦理上述房地產由甲方過戶到乙方名下所需繳納產生的一切費用。由乙方負責。(包括公證費用等,其他費用)。
第五條:_甲方反悔不賣或未按本合同約定將房屋及時交付給乙方使用。即視為甲方不履行合同并向乙方支付違約金___________元正,無條件退還定金給乙方,乙方未按合同規定的付款方式付款給甲方,即視為乙方不履行合同,甲方有權解除合同并向甲方支付___________元的違約金。
第六條:任何一方違反上述任何一條條款,違約方須賠償守約方因此而被造成的經濟損失。
第七條:本合同未盡事宜,雙方可協商簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
第八條:甲方在收到乙方第三期房款后,直至過戶手續辦理完成前,甲方須及時出具相關的證件、資料配合乙方辦證。
第九條:本合同履行過程中如發生爭議,雙方應及時協商解決,協商不成的,任何一方可依法向人民法院起訴。
第十條:本合同自雙方簽字之日起生效。本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份。
甲方:________________乙方:________________
見證方:_______________
2024最新房屋買賣書 篇27
賣方(甲方):_______身份證號:_______電話:_______
買方(乙方):_______身份證號:_______電話:_______
甲乙雙方遵循自愿、公平、誠實信用的原則,經協商一致就乙方向甲方定購買房產事簽署本合同。
第一條、乙方購買甲方坐落在_________________,私有樓房住宅一處,建筑面積為_______(以產權登記面積為準)。
第二條、此房屋實際售價為__________________此售價包括室內所有主修,固定配套設備、及室內家具:電視、電視柜、雙人床一張、單人床一張、飯桌椅子一套、衣柜、床頭柜、洗衣機、油煙機(上網費余元:_______如乙方需要留用付_______元整)。
第三條、甲方在簽署本合同時,向乙方提供以下證件:房屋所有權證及過戶手續應出具的其它文件。
第四條、乙方應在簽署本合同時向甲方提供以下證件:身份證、戶口本及買賣過戶應出具的其它文件。
第五條、上述房屋在甲方實際交付乙方之前所發生的費用(水電費)由甲方負責,分擔日期以辦完過戶手續乙方正式接受此房屋的日期為準。
第六條、定金在____年月日,甲方向乙方收取房屋定金為人民幣___元,作為房款一部分。余款在過戶完成時一次性付清。
第七條、違約責任:如乙方違約定金不予退還,如甲方違約退還定金外同時向乙方支付人民幣___元違約金。
第八條、交房日期____________
第九條、過戶費用由乙方承擔。
第十條、乙方對該房屋已做充分了解,實地看房,對該房屋現狀無異議,自愿購買該房。
第十一條、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效。
甲方: _______
乙方:_______
______年______月______日
2024最新房屋買賣書 篇28
原告:
姓名:______
性別:__
年齡:__
民族:__
職務:______
工作單位:________住址:__________電話:______
被告:名稱:________地址:__________
法定代表人:姓名:______職務:______
電話:______
訴訟請求:
1.請求判令被告向原告支付報酬及利息____元。
2.本案訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:
____年__月__日至____年__月__日,原告為被告印刷____及____等,約定報酬____元。原告按照約定完成了被告的交待的.事項,但被告拒不支付報酬,原告多次催要未果,故根據《中華人民共和國民法典》第__條的規定,特向貴院提起訴訟,請求支持原告的訴訟請求,維護原告的合法權益。
此致
________________________人民法院
具狀人:____________
2024最新房屋買賣書 篇29
委托方(以下簡稱甲方):
受托方(以下簡稱乙方):杭州永祺房地產代理有限公司
甲乙雙方本著平等自愿、互惠互利原則,就甲方委托乙方代理出租房屋有關事宜達成如下協議:
1、 委托代理出租房屋坐落于杭州市_____________________________________(以下簡稱該物業),面積:_______㎡,出租意向價格:________元/㎡.天或 元/月(按實際成交價格為準)。
2、 該物業裝修情況:_________________________________________________________________。
3、 甲方確保向乙方提供的該物業詳細信息真實有效,積極配合接洽乙方介紹的客戶。
4、 該物業租賃成功,由乙方負責辦理簽署正式房屋租賃合同,甲方一次性向乙方付清代理服務費,代理服務費按壹個月租金計算,支付時間為:甲方收到第一期房款后三個工作日內支付給乙方。
5、 代理期內,甲方與乙方所介紹的承租方私下完成租賃交易或利用了乙方提供的信息、機會等條件但未通過乙方而與第三方完成租賃交易的,都應向乙方支付違約金。違約金金額為該物業實際代理服務費的貳倍,同時本協議終止。
6、 本協議履行期間,甲方與乙方介紹的承租方簽定租房協議并支付租房定金后,承租方違約并已預付定金的,甲方同意將其依法沒收定金的50%支付給乙方,作為代理服務費。
7、 本協議履行期間,甲方與乙方介紹的承租方簽定租房協議并支付租房定金后,甲方違約的,甲方仍須按該房屋半個月租金標準向乙方支付代理服務費。
8、 甲方已完全理解上述條款,自愿承擔本協議涉及的全部法律責任。
9、 其他約定:
甲方:(簽章)
乙方: 杭州永祺房地產代理有限公司
身份證號: 經辦人:
工作單位:
聯系電話:
簽定時間: 年月日
簽定時間: 年月日
2024最新房屋買賣書 篇30
致:______________(身份證:_________________)
你于________年________月________日在_______________(地點)與我簽訂的位于“________市________區__________小區_____棟________房”的《________市二手房買賣及居間服務合同》(合同編號:_________________)。因你至今未按合同規定的時間和期限辦理相關買房手續,現鄭重通知如下:
一、自本通知到達您的同時,即解除你與我簽訂的《________市二手房買賣及居間服務合同》(合同編號:_________________),不退定金。
二、我同時保留追究你其他違約責任的權利。
特此通知!
________小區________棟________房業主:______________
________年________月________日
2024最新房屋買賣書 篇31
甲方(供方): 地 址 :負 責 人 : 乙方(需方): 地 址 : 負 責 人 : 甲方向乙方提供乙方所需產品,雙方在公正、平等、自愿的基礎上,達成如下協議,以供雙方遵照執行。
一、合同標的
1、本合同所確定的產品為甲方生產的預包裝烘焙食品,具體的名稱、規格、價格、數量及金額以甲方的價格表或甲方發貨清單為準。
2、產品符合國家食品安全標準、國家衛生檢疫標準及雙方約定的質量標準。
3、產品的保質期必須在食品包裝上有明確標示,在保質期內,產品出現非人為損害的質量問題,甲方無條件退貨或換貨。
二、產品價格
1、甲方產品的價格以甲方的價格表或甲方發貨清單為準。
2、甲方視成本及市場原材料變化有權更改供應價格,但應提前通知乙方。
三、貨款結算方式 甲、乙雙方根據實際情況的不同采用如下貨款結算方式之一:
1、先款后貨結算(□是;□不是),甲方在收到乙方貨款____日內按乙方指定地點將貨物發出;
2、現款現貨結算(□是;□不是);
3、批結(□是;□不是),甲方按乙方一次訂貨為一送貨單位向乙 方供貨,次批貨到時乙方無條件向甲方支付前批貨款;
4、期結(□是;□不是),甲乙雙方按一個月為一次貨款結算期,乙方應于次月1—____日無條件支付甲方當期所供產品全部價款! ∫曳奖仨毎磿r結算貨款,不得延遲。本協議結束之日,乙方應結清所欠甲方所有貨款! ∫曳较蚣追街Ц兜乃锌铐椢唇浖追綍嬖S可,不得更換形式支付給任何個人,否則,乙方應承擔由此造成的損失。
四、交貨方式與驗收方式
1、乙方可選擇自行從甲方指定地點提貨(□是;□不是)或甲方送貨(□是;□不是)。乙方自行提貨所產生的一切費用(包括但不限于運費、保險費、卸貨費等)由乙方承擔。
2、乙方需提前_____天向甲方訂貨,甲方應根據乙方訂貨的品種、規格、數量以及送貨地點等約定事項送貨,由此產生的一切費用(包括但不限于過路費、油耗費等)由甲方承擔。
3、乙方在收到甲方運送的貨物后應立即對貨物的品名、規格、數量、質量等進行驗收,若發現產品的品種、規格、數量和質量等不符合國家規定標準及雙方約定標準,應于三個工作日內向甲方提出異議,否則視為甲方已通過乙方對交付貨物的驗收。
五、退貨方式 甲、乙雙方根據實際情況的不同采用如下退貨方式之一:
1、在保質期內,產品出現非人為損害的質量問題,甲方無條件退貨或換貨。(□是;□不是)
2、產品超出包裝標示保質期,甲方承擔退貨時,退貨不超出本次結算產品金額的百分之十。(□是;□不是)
3、產品超出包裝標示保質期,乙方承擔退貨時,貨款價格下降百分之十。(□是;□不是)
六、雙方責任
1、甲方應按合同約定的規格、數量及時將產品送達甲方。
2、甲方應保證所供產品符合國家質量標準和本合同的要求,如在保質期內產品出現非人為損害的質量問題,甲方無條件退貨或換貨。
3、如因甲方產品質量問題給乙方及第三方造成人身損害、損失的,由甲方承擔由此產生的一切費用。
4、乙方應按照合同約定準時支付貨款。
5、本合同履行過程中任何一方遇到不可抗力情況致合同不能履行,應及時通知對方并采取適當的措施將損失降低到最小的程度。
七、違約責任
1、甲方應如期按約定時間交付貨物,若逾期履行義務,每逾期____日甲方應向乙方支付相當于批次總價款千分之______的違約金。若逾期超過____日,乙方有權單方面解除合同,甲方應向乙方支付相當于逾期產品總價款的________作為違約金;若乙方要求甲方繼續履行合同,甲方應承擔上述逾期交貨的違約責任。
2、產品質量須符合國家 質量標準和本合同的要求,否則,乙方可以要求甲方重新補發符合質量標準的產品,由此產生的一切費用由甲方自行承擔。
3、甲方需按訂貨單上約定數量交貨,少交的部分,乙方若需要,甲方應照數按時補交,若逾期交貨,每逾期____日,甲方應向乙方支付相當于缺貨總價款的千分之________作為違約金。乙方如不需要,可以退貨,由于退貨所造成的損失,由甲方承擔。
4、若甲方無任何違約行為,乙方必須按第三條約定的結算方式向甲方支付相應款項,否則,每逾期____日乙方應向甲方支付相當于批次總價款千分之______的違約金。遲延超過____日以上的,則甲方有權書面通知乙方解除本合同并可向乙方索賠相應損失。同時,在乙方延遲支付貨款期間,甲方有權暫時停止向乙方供貨。
八、合同效力及爭議解決
1、本合同有效期為________年____月____日至________年____月____日。
2、本合同一式兩份,由甲、乙雙方簽名蓋章后生效,由雙方各持一份同具法律效力。
3、若甲乙雙方中有一方需要終止合同必須提前30天以書面方式通知對方。
4、因本合同的執行發生任何爭議,雙方首先通過友好協商解決。協商不成的,任何一方均可向所在地法院訴訟! 〖追(蓋章): 乙方: 電話: 電話: 簽訂時間: 簽訂時間
2024最新房屋買賣書 篇32
出 賣 人:
身份證號:
聯系電話:
買 受 人:
身份證號:
聯系電話:
根據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自愿、協商一致的基礎上就買賣房屋達成如下協議:
第一條 買受人所購房屋的基本情況
買受人購買的房屋(以下簡稱該房屋,其房屋平面圖見本合同附件一,房號以附件一上表示為準) 【幢】【座】 【單元】【層】 號房。
該房屋的用途為 ,屬 結構,層高為 ,建筑層數地上 層。
該房屋陽臺是【封閉式】【非封閉式】。
該房屋建筑面積共 平方米,其中,套內建筑面積 平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積 平方米。
第二條 計價方式與價款
出賣人與買受人約定按下述第 種方式計算該房屋價款:
1.按建筑面積計算,該房屋單價為( 幣)每平方米 元,總金額( 幣) 千 百 拾 萬 千 百 拾 元整。
2.按套內建筑面積計算,該房屋單價為( 幣)每平方米 元,總金額( 幣) 千 百 拾 萬 千 百 拾 元整。
3.按套(單元)計算,該房屋總價款為( 幣) 千 百 拾 萬 千 百 拾 元整。
4. 。
第三條 付款方式及期限
買受人按下列第 種方式按期付款。
1.一次性付款 。
2.分期付款 。
3.其他方式 。
買受人逾期付款的違約責任
買受人如未按本合同規定的時間付款,按下列第 種方式處理:
1.按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期在 日之內,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之 的違約金,合同繼續履行;
(2)逾期超過 日后,出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計應付款的 %向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續履行合同的,經出賣人同意,合同繼續履行,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之 的違約金。
第四條 交付期限
出賣人應當在 年 月 日前,依照國家和地方人民政府的有關規定,將具備下列第 種條件,并符合本合同約定的房屋交付買受人使用:
1.該房屋經驗收合格。
2.該房屋經綜合驗收合格。
3.該房屋經分期綜合驗收合格。
4.該房屋取得商品住宅交付使用批準文件。
5.
但如遇下列特殊原因,除雙方協商同意解除合同或變更合同外,出賣人可據實予以延期:
1.遭遇不可抗力,且出賣人在發生之日起 日內告知買受人的;
2. 。
出賣人逾期交房的違約責任
除本合同第八條規定的特殊情況外,出賣人如未按本合同規定的期限將該房屋交付買受人使用,按下列第 種方式處理;
1.按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期不超過 日,自本合同第八條規定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之 的違約金,合同繼續履行;
(2)逾期超過 日后,買受人有權解除合同。買受人解除合同的,出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起 天內退還全部已付款,并按買受人累計已付款的 %向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行行合同的,合同繼續履行,自本合同第八條規定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之 的違約金。
2. 。
第五條 交接
房屋達到交付使用條件后,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本合同第八條規定的證明文件,并簽署房屋交接單。所購房屋為住宅的,出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權拒絕交接,由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。
出賣人保證銷售的房屋沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因,造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。
第六條 產權登記
出賣人應當在房屋交付使用后 日內,將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣的責任,買受人不能在規定期限內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第 項處理;
1.買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起 日內將買受人已付房價款退還給買受人,并按已付房價款的 %賠償買受人損失。
2.買受人不退房,出賣人按已付房價款的 %向買受人支付違約金。
3. 。
第七條 買受人的房屋僅作 使用,買受人使用期間不得擅自改變該房屋的建筑主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規定者外,買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該房屋有關聯的公共部位和設施,并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。
出賣人不得擅自改變與該房屋有關聯的公共部位和設施的使用性質。
第八條 本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按下述第 種方式解決:
1.提交 仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第九條 本合同未盡事項,可由雙方約定后簽訂補充協議(附件四)。
第十條 合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第十一條 本合同連同附件共 頁,一式 份,具有同等法律效力,合同持有的情況如下:
出賣人 份,買受人 份, 份。
第十二條 本合同自雙方簽訂之日起生效。自本合同生效之日起30天內,由出賣人向 申請登記備案。
出賣人(簽章): 買受人(簽章):
【法定代表人】: 【法定代表人】:
【委托代理人】: 【委托代理人】:
(簽章) 【 】:
(簽章)
年 月 日 年 月 日
簽于 簽于
