精品樣品買賣合同（精選29篇）
精品樣品買賣合同 篇1
甲方：(賣方) 乙方：(買方) 經(jīng)甲X雙方友好協(xié)商，甲方同意將自己的承包林地內(nèi)的杉木、松木、櫟木出售給乙方，經(jīng)雙方共同協(xié)議特立以下協(xié)議。
一、甲方將自己位于 的承包林地內(nèi)的已成材的杉木、松木、櫟木出售給乙方采伐，四界以林權(quán)證為準(zhǔn)，乙方在砍伐中不得越界。
二、乙方買甲方樹木價人民幣 元整( 000.00元)砍伐到一半時乙方一次付清全款。
三、從訂立本協(xié)議之日起，乙方必須在________年____月份砍伐完畢，越期不得繼續(xù)砍伐。
四、乙方負(fù)責(zé)向當(dāng)?shù)亓謽I(yè)管理部門申請并辦理合法的出售手續(xù)，甲方提供相關(guān)配合。乙方負(fù)責(zé)向當(dāng)?shù)亓謽I(yè)管理部門和交通管理部門等機(jī)構(gòu)申請并辦理合法的運輸手續(xù)。
五、砍伐過程中所有的工傷事故與甲方無關(guān)。乙方保證進(jìn)場施工不得損傷他人樹木。
六、乙方不得采伐未成材的小樹木。因放成材樹的需要的除外。
七、以上樹木買賣的相關(guān)費用支出，由乙方承擔(dān)，甲方所收樹木價款為凈得價款。此協(xié)議自雙方鑒字后生效，雙方互不反悔，如有哪方反悔后果自負(fù)。 未盡事宜和糾紛問題雙方協(xié)商解決。此協(xié)議一式二份，甲X雙方各執(zhí)一份。 甲方： 乙方： 簽訂時間
精品樣品買賣合同 篇2
甲方：(賣方) 身份證： 乙方：(買方) 身份證： 甲、乙雙方本著平等、自愿的原則經(jīng)協(xié)商一致，就____市 (以下稱該房屋)買賣事宜，簽訂本協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容如下：
一、乙方已經(jīng)了解甲方所屬該房屋相關(guān)情況如下：
(1) 該房屋產(chǎn)權(quán)證號為 _________ ;
(2) 該房屋地址為： ;面積為： ，該房屋用途為： ;
二、甲、乙雙方就買賣該房屋的交易方式為 ，自簽定本協(xié)議當(dāng)日，甲方將上述房屋的預(yù)售合同及相關(guān)發(fā)票交至中介方保管。
三、甲、乙雙方協(xié)商一致同意甲方出售該房屋的實際出售價格為人民幣 元整(大寫：人民幣 元整)。
四、乙方于簽約后次日，于中介方查詢該房屋除銀行抵押外無其他權(quán)利限制及查封狀況，且甲方將相關(guān)交易資料交至中介方后，直接支付甲方定金人民幣 元整，該筆定金自甲、乙雙方所簽定的《____市房地產(chǎn)買賣合同》生效后自動轉(zhuǎn)為購房款。
五、甲方須自簽訂本協(xié)議后5個工作日內(nèi)辦妥授權(quán)委托中介方辦理該房屋的房地產(chǎn)權(quán)證及出售該房屋的一切相關(guān)手續(xù)的委托公證書。
六、甲乙雙方協(xié)商一致，待雙方簽定買賣合同時的具體付款方式如下：
精品樣品買賣合同 篇3
出賣人： (以下簡稱甲方)
買受人： (以下簡稱乙方)
茲為貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條 乙方向甲方訂購______貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物____件，甲方應(yīng)于____日內(nèi)交付乙方。
第二條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
乙方所購甲方產(chǎn)品屬于：定制產(chǎn)品。定制產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照雙方約定封樣的產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)執(zhí)行。
第三條 交貨時間、地點
甲方應(yīng)在________年____月____日前將產(chǎn)品送至乙方指定的送貨地________。
第四條 收貨與驗貨
乙方指定的收貨人：
收貨人1：姓名________，身份證號____________，聯(lián)系電話____________;
收貨人2：姓名________，身份證號____________，聯(lián)系電話____________。
乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨并簽發(fā)《收貨單》給甲方，作為雙方甲方交貨和雙方結(jié)算貨款的依據(jù)。乙方在收貨后____日內(nèi)自行對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗，并向甲方提出書面質(zhì)量異議，逾期無書面質(zhì)量異議，視為質(zhì)量合格。如乙方在質(zhì)量異議期內(nèi)提出書面質(zhì)量異議，乙方應(yīng)對貨物進(jìn)行封存，甲乙雙方派員按約定的樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)委托乙方住所在地質(zhì)監(jiān)部門進(jìn)行質(zhì)檢，按質(zhì)檢提供報告結(jié)論解決。如檢驗質(zhì)量不合格，乙方有權(quán)無條件退貨。
第五條 付款時間、方式
乙方應(yīng)在收貨后____天內(nèi)通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉(zhuǎn)帳的方式付清貨款。
第六條 違約責(zé)任與合同解除
1.甲方如未按約定的交貨期限和質(zhì)量交付貨物，每逾期一日，按應(yīng)交付貨物價款的千分之____向乙方支付違約金;逾期超過____天未交付貨物，乙方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)按合同約定追究甲方違約責(zé)任。
2.乙方如未按約定的付款期限支付貨款，每逾期一日，按應(yīng)交付貨款金額的千分之____向甲方支付違約金;逾期超過____天未支付貨款，甲方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)按合同約定追究乙方違約責(zé)任。
第七條 爭議解決
甲、乙方如發(fā)生爭議糾紛，均應(yīng)友好協(xié)商。如協(xié)商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
第八條 乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方延長日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。
第九條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。
第十條 貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。
第十一條 合同生效
本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關(guān)憑證上的簽名和代表人，均為法人代表或法人委托人，傳真件與正本一致，同具法律效力。
出賣人(甲方)：
法定代表人：
簽訂日期：______年____月____日
買受人(乙方)：
法定代表人：
簽訂日期：______年____月____日
精品樣品買賣合同 篇4
甲方：_______（賣方）乙方：_______（買方）經(jīng)雙方友好協(xié)商，甲方同意將自己的承包林地內(nèi)的杉木、松木、櫟木出售給乙方，經(jīng)雙方共同協(xié)議特立以下協(xié)議。
一、甲方將自己位于的承包林地內(nèi)的已成材的杉木、松木、櫟木出售給乙方采伐，四界以林權(quán)證為準(zhǔn)，乙方在砍伐中不得越界。
二、乙方買甲方樹木價，人民幣_______元整（_______元）砍伐到一半時乙方一次付清全款。
三、從訂立本協(xié)議之日起，乙方必須在________年____月份砍伐完畢，越期不得繼續(xù)砍伐。
四、乙方負(fù)責(zé)向當(dāng)?shù)亓謽I(yè)管理部門申請并辦理合法的出售手續(xù)，甲方提供相關(guān)配合。乙方負(fù)責(zé)向當(dāng)?shù)亓謽I(yè)管理部門和交通管理部門等機(jī)構(gòu)申請并辦理合法的運輸手續(xù)。
五、砍伐過程中所有的工傷事故與甲方無關(guān)。乙方保證進(jìn)場施工不得損傷他人樹木。
六、乙方不得采伐未成材的小樹木。因放成材樹的`需要的除外。
七、以上樹木買賣的相關(guān)費用支出，由乙方承擔(dān)，甲方所收樹木價款為凈得價款。
此協(xié)議自雙方鑒字后生效，雙方互不反悔，如有哪方反悔后果自負(fù)。未盡事宜和糾紛問題雙方協(xié)商解決。此協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份。
甲方：_______乙方：_______簽訂時間：_______
精品樣品買賣合同 篇5
出賣人： （以下簡稱甲方）
買受人： （以下簡稱乙方）
茲為貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：風(fēng)險提示：標(biāo)的物信息
買賣合同中應(yīng)根據(jù)標(biāo)的物的類型，在合同中將其特定化。防止因產(chǎn)品約定不清，而產(chǎn)生糾紛。
數(shù)量、價款要明確，包括數(shù)額的計量單位，大多數(shù)事項應(yīng)由雙方協(xié)定，同時需要標(biāo)出標(biāo)的物的單價、總價，幣種、支付方式及程序等，各項須明確填寫，不得含糊。
第一條 乙方向甲方訂購______貨物，合同成立后由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物____件，甲方應(yīng)于____日內(nèi)交付乙方。雙方確認(rèn)已于年____月____日共同封存樣品（雙方各持一份）風(fēng)險提示：
履行期限、地點和方式
履行期限、地點和方式要明確，履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運輸費用的承擔(dān)，而且還將涉及貨物在運輸途中發(fā)生毀損、滅失風(fēng)險的承擔(dān)問題；履行期限約定不明將會嚴(yán)重影響到合同內(nèi)容的順利履行、實施，產(chǎn)生逾期交貨等糾紛。同樣的合同履行地點不明也會容易引發(fā)爭議。
如：有的合同對履行期限作出模糊約定，如一個月內(nèi)履行完畢，但從何時起算一個月沒有約定，這就容易使雙方產(chǎn)生歧義，都作出對自己有利的解釋;如果將期限明確化，約定在某年某月某日前履行完畢則就避免了歧義的產(chǎn)生。
第二條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)乙方所購甲方產(chǎn)品屬于：
定制產(chǎn)品。定制產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照雙方約定封樣的產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)執(zhí)行。
第三條 交貨時間、地點風(fēng)險提示：
交貨地點
對于交貨地點應(yīng)當(dāng)明確約定，因為它涉及雙方的利益實現(xiàn)和標(biāo)的物毀損滅失風(fēng)險承擔(dān)問題。一般情況下，標(biāo)的物的所有權(quán)自交付時轉(zhuǎn)移，風(fēng)險承擔(dān)隨之轉(zhuǎn)移。如：在合同中約定交貨地點為賣方的倉庫，則意味著該貨物一旦出庫，其毀損、滅失的風(fēng)險則轉(zhuǎn)移到買方處，因此，在簽訂合同時，對于交貨地點的選擇上，應(yīng)慎重對待。甲方應(yīng)在________年____月____日前將產(chǎn)品送至乙方指定的交貨地________。
第四條 收貨與驗貨乙方指定的收貨人
1：姓名________，身份證號____________，聯(lián)系電話____________；收貨人2：姓名________，身份證號____________，聯(lián)系電話____________。乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨并簽發(fā)《收貨單》給甲方，作為雙方交貨和雙方結(jié)算貨款的依據(jù)。乙方在收貨后____日內(nèi)自行對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗，并向甲方提出書面質(zhì)量異議，逾期無書面質(zhì)量異議，視為質(zhì)量合格。如乙方在質(zhì)量異議期內(nèi)提出書面質(zhì)量異議，乙方應(yīng)對貨物進(jìn)行封存，甲乙雙方派員按約定的樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)委托乙方所在地質(zhì)監(jiān)部門進(jìn)行質(zhì)檢，按質(zhì)檢提供報告結(jié)論解決。如檢驗質(zhì)量不合格，乙方有權(quán)無條件退貨。
第五條 付款時間、方式風(fēng)險提示：
價款支付
在實務(wù)中，有的買賣合同只是簡單地約定合同款項的金額，對于款項的支付時間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將為支付方無限期不支付或遲延支付找到借口。
另外，需方應(yīng)盡量采取銀行轉(zhuǎn)賬方式來履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件，盡量要簡單、明確易實施，避免催款方因為無法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風(fēng)險。設(shè)定明確的逾期付款的違約責(zé)任，有效督促或威懾合同付款方。
乙方應(yīng)在收貨后____天內(nèi)通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉(zhuǎn)賬的方式付清貨款。
第六條 違約責(zé)任與合同解除風(fēng)險提示：
違約責(zé)任
違約責(zé)任要條款化，在出現(xiàn)違約情形時，能有效執(zhí)行，避免糾紛。很多合同對違約責(zé)任沒作約定或約定太過含糊，不具可操作性。比如有的合同約定違反合同約定，支付違約金10萬元，這個約定就太過籠統(tǒng)，實務(wù)中很難操作。
具體應(yīng)明確，違反合同的哪條約定，應(yīng)承擔(dān)何種違約責(zé)任，如：質(zhì)量不符、數(shù)量不符、未按時足額付款、未及時交貨等等，不同違約情況應(yīng)制定相應(yīng)的違約責(zé)任，另外，違約金的數(shù)額要具體化、數(shù)字化，以便于向違約方主張。
1、甲方如未按約定的交貨期限和質(zhì)量交付貨物，每逾期____日，按應(yīng)交付貨物價款的千分之____向乙方支付違約金；逾期超過____天未交付貨物，乙方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)按合同約定追究甲方違約責(zé)任。
2、乙方如未按約定的.付款期限支付貨款，每逾期____日，按應(yīng)交付貨款金額的千分之____向甲方支付違約金；逾期超過____天未支付貨款，甲方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)按合同約定追究乙方違約責(zé)任。
第七條 爭議解決風(fēng)險提示：
爭議解決方式
合同雙方一旦發(fā)生爭議，協(xié)商不成的只能求助于仲裁機(jī)構(gòu)或法院。那么具體選擇哪一種方式，則需要當(dāng)事人雙方約定，如果選擇仲裁機(jī)構(gòu)就一定要明確是哪個仲裁委員會，否則就會因約定不明而致約定條款無效。
當(dāng)然雙方也可以約定管轄的法院，而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同簽訂地法院、標(biāo)的物所在地法院中選擇其一，而不能隨意選擇，否則該條款無效。
甲、乙方如發(fā)生爭議糾紛，均應(yīng)友好協(xié)商。如協(xié)商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
第八條 乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方延長日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。
第九條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。
第十條 貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。
第十一條 合同生效風(fēng)險提示：
證據(jù)保留
注意保留和收集合同及附件以及合同履行過程中形成的補(bǔ)充協(xié)議、送貨單、購銷憑證、發(fā)票簽收記錄、雙方的來往函件、備忘錄、會議紀(jì)要、傳真件，交通票據(jù)、運輸單、電話記錄、電子郵件等等書面、視頻、錄音資料，一旦發(fā)生糾紛，這些證據(jù)都將有可能成為有力的事實證據(jù)。
本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關(guān)憑證上的簽名和代表人，均為法人代表或法人委托人，傳真件與正本一致，同具法律效力。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話：_______________________ 電話：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
精品樣品買賣合同 篇6
憑樣品買賣合同
合同編號：
出賣人：（以下簡稱甲方） 買受人：（以下簡稱乙方）
住所地： 住所地：
法定代表人： 法定代表人：
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國民法典》等有關(guān)法律規(guī)定，在平等、自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)充分協(xié)商，就乙方購買甲方產(chǎn)品達(dá)成以下買賣合同條款。
第一條 產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量
______________________________________________________
______________________________________________________。
第二條 產(chǎn)品質(zhì)量
1. 產(chǎn)品質(zhì)量的要求：______________________________________________________。
為準(zhǔn)確表明產(chǎn)品品質(zhì)，乙方在確認(rèn)訂購前，應(yīng)由甲乙雙方共同確認(rèn)產(chǎn)品樣品，并將樣品封存，以作為交易標(biāo)的物的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。樣品質(zhì)量說明如下：
______________________________________________________。
2. 產(chǎn)品包裝的特殊要求：______________________________________________________。
3. 乙方對產(chǎn)品質(zhì)量有異議的，應(yīng)當(dāng)在收到產(chǎn)品后________日內(nèi)提出確有證據(jù)的書面異議并通知甲方；逾期不提出異議的，視為甲方產(chǎn)品質(zhì)量符合本合同約定的要求。但乙方使用甲方產(chǎn)品的，不受上述期限限制，視為甲方產(chǎn)品符合合同約定的要求。
第三條 產(chǎn)品價款
1. 產(chǎn)品的單價與總價：單價：_______元/件；總價：_______元。
上述貨物的含稅價為：_______，總價款為：_______。
2. 甲方產(chǎn)品的包裝費用、運輸費用、保險費用等按下列約定承擔(dān)：
甲方產(chǎn)品的包裝物由_______提供，包裝費用由_______承擔(dān)。
甲方產(chǎn)品的運輸由_______辦理，運輸費用由_______承擔(dān)。
甲方產(chǎn)品的保險由_______辦理，保險費用由_______承擔(dān)。
第四條 產(chǎn)品交付
甲方產(chǎn)品交付方式為：乙方提貨/甲方送貨/甲方代辦托運（注：三選一）。
產(chǎn)品交付地點為_______，交貨時間為合同生效后_______日，若乙方對甲方產(chǎn)品有特殊要求的，甲方應(yīng)當(dāng)在乙方提供相關(guān)確認(rèn)文件后_______日內(nèi)交貨。但乙方未能按約定付款甲方有權(quán)拒絕交貨，乙方未能及時提供相應(yīng)文件的，甲方有權(quán)延期交貨。
在合同約定期限內(nèi)甲方違約未能及時交貨的，產(chǎn)品毀損、滅失的風(fēng)險由甲方承擔(dān)；產(chǎn)品交付后或乙方違約致使甲方拒絕交貨、延期交貨的，產(chǎn)品毀損、滅失的風(fēng)險由乙方承擔(dān)。
第五條 價款結(jié)算
乙方應(yīng)在本合同簽訂_______日內(nèi)向甲方預(yù)付貨款_______元，甲方交付前給付價款_______元，余款由乙方在收到甲方產(chǎn)品之日起_______日內(nèi)付清。
乙方應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)金、支票或即期銀行承兌匯票方式支付甲方價款。
雙方同意乙方未能付清所有價款之前，甲方產(chǎn)品的所有權(quán)仍屬于甲方所有。
第六條 合同的解除與終止
雙方協(xié)商一致的，可以終止合同的履行。一方根本性違約的，另一方有權(quán)解除合同，但應(yīng)當(dāng)及時書面通知對方。
第七條 商業(yè)秘密
乙方在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的全部信息（包括技術(shù)信息和經(jīng)營信息等）均為甲方的商業(yè)秘密。
無論何種原因終止、解除本合同的，乙方同意對在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)。非經(jīng)甲方書面同意或為履行本合同義務(wù)之需要，乙方不得使用、披露甲方的商業(yè)秘密。
乙方違反上述約定的，應(yīng)當(dāng)賠償由此給甲方造成的全部損失。
第八條 違約責(zé)任
本合同簽訂后，任何一方違約，都應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金_______元。若違約金不足以彌補(bǔ)守約方損失的，違約方應(yīng)當(dāng)賠償給守約方造成的一切損失（包括直接損失、可得利益損失及主張權(quán)利的費用等）。
第九條 不可抗力
因火災(zāi)、戰(zhàn)爭、罷工、自然災(zāi)害等不可抗力因素而致本合同不能履行的，雙方終止合同的履行，各自的損失各自承擔(dān)。不可抗力因素消失后，雙方需要繼續(xù)履行合同的，由雙方另行協(xié)商。
因不可抗力終止合同履行的一方，應(yīng)當(dāng)于事件發(fā)生后_______日內(nèi)向?qū)Ψ教峁┯袡?quán)部門出具的發(fā)生不可抗力事件的證明文件并及時通知對方。未履行通知義務(wù)而致?lián)p失擴(kuò)大的，過錯方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十條 其他約定事項
1. 乙方聯(lián)系人或授權(quán)代表在履行合同過程中對甲方所作的任何承諾、通知等，都對乙方具有約束力，具有不可撤銷性。
2. 簽訂或履行合同過程中，非經(jīng)甲方書面同意或確認(rèn)，乙方對甲方任何人員的個人借款，均不構(gòu)成乙方對甲方的預(yù)付款或已付款款項。
3. 乙方聯(lián)系地址、電話等發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)及時通知甲方，在乙方通知到甲方前，甲方按本合同列明的聯(lián)系方式無法與乙方聯(lián)系的，由乙方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
4. 本合同未約定的事項，由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同書具有同等法律效力。
5. 乙方應(yīng)當(dāng)在簽訂合同時向甲方提供其合法經(jīng)營的證明文件，并作為本合同的附件。
6. 簽訂本合同時，雙方確認(rèn)的合同附件為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
第十一條 爭議解決
本合同履行過程中產(chǎn)生爭議的，雙方可協(xié)商解決。協(xié)商不成的，應(yīng)向______________人民法院提起訴訟解決。
第十二條 本合同經(jīng)雙方蓋章或授權(quán)代表簽字后生效。
第十三條 本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份。
甲方： 乙方：
委托代理人： 委托代理人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
_______年_____月_____日 _______年_____月_____日
（聲明：僅供參考，不能作為您的決定或行為的支持依據(jù)，使用前與律師協(xié)商，對此不承擔(dān)任何法律責(zé)任。）
精品樣品買賣合同 篇7
供貨方)： 購貨方(以下簡稱乙方)：
一：水泥管模具(平口)
二：懸輥機(jī)
三：門式行車一臺：10噸，跨度16米，有效高度9米，總長24米，軌道總長120米，單價150000元; 四;滾焊機(jī)Φ300-Φ1500一臺，單價65000元; 五;立式攪拌機(jī)一臺，直徑1800，單價15000元臺; 總金額(人民幣)大寫：肆拾叁萬貳仟元整;
六：交(提)貨地點____市____區(qū)古城營高速出口處東
七：交貨日期：06
八：運輸費用----由 乙 方承擔(dān);
九：合理損耗及計算方法------現(xiàn)場交接，經(jīng)鑒定屬甲方產(chǎn)品質(zhì)量問題，甲方無條件更換。(以產(chǎn)品的完整性和無損壞為標(biāo)準(zhǔn));
十：結(jié)算方式及期限------預(yù)付總貨款的30%為預(yù)付款。提貨一次結(jié)清;甲乙方如未按時交提貨按總金額10%進(jìn)行違約賠償; 十
一：違約責(zé)任------甲乙雙方嚴(yán)格遵守合同，出現(xiàn)不可遇見的問題時，在相互諒解的前題下進(jìn)行協(xié)商處理。若甲乙雙方協(xié)商無法達(dá)成時，由所屬地方法院仲裁裁決，因此所產(chǎn)生的費用均由敗訴方承擔(dān); 十
二：本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，雙方簽字(蓋章)付預(yù)付款起生效，合同中任何文字修改需蓋公章確認(rèn)。 甲方：乙方：________年____月____日：買賣合同 篇10 甲 方： 乙 方： 上海XX公司 簽訂地點：上海
一、產(chǎn)品名稱、型號、廠家、數(shù)量、金額、供貨時間及數(shù)量 注：以上數(shù)量為暫定數(shù)量，結(jié)算以實際面積結(jié)算，單價如上。
二、質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、乙方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限：
1、 本合同產(chǎn)品乙方均按國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，甲方要求的產(chǎn)品等級見上表中產(chǎn)品等級，乙方所有產(chǎn)品的質(zhì)量等級、顏色、厚度等均要符合甲方的要求。
2、 因乙方所提供的產(chǎn)品不符合約定的質(zhì)量要求，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)及時調(diào)換符合需方質(zhì)量要求的產(chǎn)品并承擔(dān)由此而發(fā)生的相關(guān)費用。
3、本合同產(chǎn)品的質(zhì)量保證期為________年，在質(zhì)量保證期內(nèi)，乙方對乙方所提供的產(chǎn)品質(zhì)量承擔(dān)保修責(zé)任。
4、如甲方超出合同數(shù)量，超出部分應(yīng)提前20天通知乙方。
三、交（提）貨地點、方式：____市____區(qū)華____鎮(zhèn)新府中路
四、運輸方式及到達(dá)站港和費用負(fù)擔(dān)：由乙方負(fù)責(zé)。
五、合理損耗及計算方法：本合同產(chǎn)品在交貨前的一切損耗及發(fā)生的相關(guān)費用均由乙方負(fù)責(zé)。
六、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收：本合同產(chǎn)品在交貨之前或之時均應(yīng)有與之質(zhì)量相符的妥善包裝，且因包裝本合同產(chǎn)品而發(fā)生的相關(guān)費用已包括在本合同價款中。
七、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限：本合同產(chǎn)品的驗收標(biāo)準(zhǔn)以本合同
第二款
第一條約定的內(nèi)容為準(zhǔn)，驗收方法以實現(xiàn)合同目的所采用的通常方法為準(zhǔn)。
八、隨即備品、配件工具數(shù)量及供應(yīng)方法： 無
九、結(jié)算方式及期限：
1、 本合同
第一款中約定的工程數(shù)量均為暫估工程數(shù)量，結(jié)算時以甲方的實際采購數(shù)量乘以本合同與之相對應(yīng)的產(chǎn)品單價結(jié)算。
2、 本合同
第一款中約定的暫估工程數(shù)量如少于工程實際使用數(shù)量時，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)補(bǔ)足實際用量。
3、 付款方式：
（1） 每月____日提交當(dāng)月形象進(jìn)度，次月____日審核完畢，次月2____日支付核定進(jìn)度款的80%，累積支付至合同總價的80%，停止支付。
（2） 在符合預(yù)期質(zhì)量工期目標(biāo)及竣工資料正確移交后，根據(jù)審價報告，累計付至最終結(jié)算 總金額的95%。預(yù)留5%保修金，（預(yù)留保修金不計利息）。
4、 本工程的質(zhì)量保修期為________年。
5、本工程提供： 工程款 發(fā)票。
十、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件： 無 十
一、違約責(zé)任：按 合 同 法 辦 理 十
二、解決合同糾紛的方式： 雙方協(xié)商，協(xié)商不成，可向合同簽訂地人民法院起訴。 特別約定：甲方與乙方已就本合同的條款進(jìn)行了充分協(xié)商并已將本合同及對應(yīng)的主合同相關(guān)條款逐條向乙方作了解釋， 現(xiàn)甲、乙雙方已全面掌握本合同及主合同所確定的各方 當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)，對簽署該合同所產(chǎn)生的責(zé)任和法律后果也有了充分認(rèn)識。 依據(jù)甲方與業(yè)主（或總承包商）簽訂的工程承包合同 (簡稱主合同)，甲方將主合同內(nèi)部分勞務(wù)工程施工分包給乙方，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就工程施工事項經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致，訂立本合同共同信守，并確認(rèn)本合同為解決爭議時的依據(jù)。十三﹑工程工期
1. 乙方應(yīng)于合同簽訂后開始進(jìn)行準(zhǔn)備
2. 進(jìn)場時間發(fā)生延緩時乙方應(yīng)不定期主動與甲方現(xiàn)場代表聯(lián)絡(luò)，了解進(jìn)場時間做好進(jìn)場施工準(zhǔn)備，并應(yīng)于甲方通知開始24小時內(nèi)組織施工人員及機(jī)具設(shè)備、設(shè)施進(jìn)場施工。
3. 乙方應(yīng)根據(jù)甲方的整體工程工期總控計劃及現(xiàn)場特定要求（如有）分期或全部完成分包工程，無條件且絕對配合甲方的整體工程工期總控計劃要求。
4. 因考慮項目的規(guī)模，乙方必須在承接的所有施工樓面根據(jù)不同的工程量同時間合理按排人力。十四﹑工程圖紙 甲方應(yīng)在分包工作開工1天前，向乙方提供本合同約定的分包工程圖紙一套，同 時乙方應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場實際情況進(jìn)行圖紙深化。 十五﹑雙方約定
1.甲方按業(yè)主（或總承包商）及相關(guān)部門要求進(jìn)行的,涉及到的乙方分包工程項目內(nèi)容、施工場地的檢查。
2.甲方按業(yè)主（或總承包商）及相關(guān)部門要求進(jìn)行的,涉及到的乙方分包隱蔽工程驗收、工程竣工驗收等。 十六﹑施工安全
1. 由于乙方違反安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定，或安全措施不力,在接到甲方發(fā)出的通知及警告后,乙方必須在甲方規(guī)定的時間內(nèi)糾正及改正,乙方因任何安全事故的責(zé)任和發(fā)生的費用和損失概由乙方承擔(dān)及賠償。
2. 乙方在施工中發(fā)生重大傷亡及其他安全事故，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報甲方及相關(guān)部門，并按國家有關(guān)法律、行政法規(guī)對事故進(jìn)行處理。甲、乙 雙方對事故責(zé)任有爭議時，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定處理。
3. 乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護(hù)措施，消 除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此而發(fā)生的一切費用， 均由乙方承擔(dān)。
4. 甲方應(yīng)對其在施工場地的工作人員進(jìn)行安全教育，并對他們的安全負(fù)責(zé)。甲方不得要求 乙方違反安全管理的規(guī)定進(jìn)行施工。因甲方原因?qū)е碌陌踩鹿剩?甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任及發(fā)生的費用。 十七﹑安全防護(hù) 乙方在施工現(xiàn)場內(nèi)使用的安全保護(hù)用品(如安全帽、安全帶及其他保護(hù)用品)，由乙方提供使用計劃，經(jīng)甲方批準(zhǔn)后，由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)。 十八﹑工地保險
1.乙方應(yīng)為自身施工現(xiàn)場作業(yè)人員按有關(guān)規(guī)定辦理意外傷害保險，并支付保險費用。
2. 如需由甲方代為乙方辦理及支付費用時，乙方同意甲方從應(yīng)付乙方的任何款項中直接扣除。 十九﹑工地清潔 乙方所有施工人員均能做到落手清并根據(jù)甲方規(guī)定要求完成其分包工程的每____日場地清潔及垃圾清運工作，甲方、業(yè)主（或總承包商）對此等工作不滿意時， 乙方在甲方指令及規(guī)定時間內(nèi)后仍未采取有效措施時，甲方有權(quán)委托
第三方重 新完成，由此產(chǎn)生的一切費用及甲方損失將由乙方承擔(dān)及賠償。 二十﹑成品保護(hù)
1. 乙方有義務(wù)和責(zé)任保護(hù)其自身及他人完成的任何工作成果，且有義務(wù)和責(zé)任保護(hù)至甲方整體工程竣工驗收合格到業(yè)主（或總承包商）接收為止。
2. 所有施工必須遵守工程施工規(guī)范，且必須被甲方、業(yè)主（或總承包商）及有關(guān)政府部門或機(jī)構(gòu)認(rèn)可。 二十一﹑工程資料 乙方必須在規(guī)定時間內(nèi)按照甲方要求提供符合要求的工程資料。 二十二﹑違約責(zé)任 按《民法典》辦理。 二十三﹑疑義申訴
1.乙方因保留相應(yīng)資料，在甲方根據(jù)主合同向業(yè)主（或總承包商）遞交索賠意向通知書或其它資料時，乙方應(yīng)予以積極配合，并出示相應(yīng)資料。
2.在勞務(wù)作業(yè)實施過程中，如乙方遇到不利外部條件等根據(jù)主合同可以索賠的情形時，甲方應(yīng)該采取一切合理步驟，向業(yè)主（或總承包商）主張追加付款或延長工期。當(dāng)索賠成功后，甲方應(yīng)該將索賠所得的相應(yīng)部分轉(zhuǎn)交給乙方。
3.當(dāng)本合同的一方向另一方提出索賠時，應(yīng)有正當(dāng)?shù)乃髻r理由，并有索賠事件發(fā)生時有效的相應(yīng)證據(jù)。
4.甲方未按約定履行自己的各項義務(wù)或發(fā)生錯誤，以及應(yīng)由甲方承擔(dān)責(zé)任的其他情況出現(xiàn)時，造成工作時間延誤和（或）乙方不能及時得到合同報酬及乙方的其他經(jīng)濟(jì)損失，乙方可按下列程序以書面形式向甲方索賠：
1)索賠事件發(fā)生后 天內(nèi)，向甲方發(fā)出索賠意向通知；
2)發(fā)出索賠意向通知后 報告及有關(guān)資料；
3)甲方在收到乙方送交的索賠報告和有關(guān)資料后，于天內(nèi)給予答復(fù)，或要求乙方進(jìn)一步補(bǔ)充索賠理由和證據(jù)；
4)甲方在收到乙方送交的索賠報告和有關(guān)資料后 要求，視為該項索賠已經(jīng)認(rèn)可；
5)當(dāng)該項索賠事件持續(xù)進(jìn)行時，乙方應(yīng)當(dāng)階段性地向甲方發(fā)出索賠意向，在索賠事件終了后 21 天內(nèi)，向甲方送交索賠的有關(guān)資料和最終索賠報告。索賠答復(fù)程序與
（3）、
（4）規(guī)定相同。
5.乙方未按約定履行自己的各項義務(wù)或發(fā)生錯誤，給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失，甲方可按上述程序和時限以書面形式向乙方索賠。 二十四﹑爭議解決
1.乙方對本合同勞務(wù)分包范圍內(nèi)的工程質(zhì)量向甲方負(fù)責(zé)，組織具有相應(yīng)資格證書的熟練工人投入工作；未經(jīng)甲方授權(quán)或允許，不得擅自與業(yè)主（或總承包商）及有關(guān)部門建立工作聯(lián)系；自覺遵守法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度。
2.乙方自覺接受甲方工程管理人員包括委派的管理人員及有關(guān)部門的管理、監(jiān)督和檢查；接受甲方隨時檢查其設(shè)備、材料保管、使用情況和施工進(jìn)度、施工質(zhì)量、安全施工、文明施工及其操作人員的有效證件、持證上崗情況；與現(xiàn)場其他單位協(xié)調(diào)配合，照顧全局。不允許有違抗和任何爭吵的事情發(fā)生。
3.乙方按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機(jī)具，按甲方標(biāo)準(zhǔn)化工地要求設(shè)置標(biāo)牌, 搞好生活區(qū)的管理，做好自身責(zé)____區(qū)的治安保衛(wèi)工作。
4.乙方按時提交報表、完整的原始技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料，配合甲方辦理交工驗收。
5.乙方要做好施工場地周圍建筑物、構(gòu)筑物和地下管線以及已完工程部分的成品保護(hù)工作，因乙方責(zé)任發(fā)生損壞，乙方自行承擔(dān)由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失及罰款。
6. 乙方要妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機(jī)具、周轉(zhuǎn)材料及其它設(shè)施。
7. 乙方須服從甲方轉(zhuǎn)發(fā)的發(fā)包人及工程師的指令。除非本合同另有約定，乙方應(yīng)對其作業(yè)內(nèi)容的實施、完工負(fù)責(zé)，乙方應(yīng)承擔(dān)并履行總(分)包合同約定的、與勞務(wù)作業(yè)有關(guān)的所有義務(wù)及工作程序。
8. 在簽定完合同后____日內(nèi)，乙方必須提供現(xiàn)場所有施工人員信息，乙方所現(xiàn)場人員身份證復(fù)印件，以供總包單位辦理綜合保險。 二十五﹑質(zhì)量要求
1. 工程質(zhì)量要求按照設(shè)計施工圖紙及說明、甲方質(zhì)量管理規(guī)范及國家現(xiàn)行的相關(guān)工程施工驗 收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，和主合同有關(guān)質(zhì)量要求及標(biāo)準(zhǔn)的約定. 二十六﹑其他約定事項：
1、 本合同產(chǎn)品采用分批供應(yīng)，每批產(chǎn)品的供貨日期、數(shù)量及品種以甲方通知為準(zhǔn)，但應(yīng) 給乙方合理的準(zhǔn)備時間，乙方必須保證按甲方要求的時間按時交貨。
2、 在保修期內(nèi)，屬于保修范圍和內(nèi)容的項目，乙方應(yīng)在接到修理通知后3天 內(nèi)派人完成修理，乙方不在約定期限內(nèi)派人修理，甲方可委托其他人員修理，保修費用從有乙方負(fù)責(zé)。 3﹑當(dāng)乙方不能按甲方要求的時間節(jié)點內(nèi)供貨和施工時，甲方有權(quán)終止本合同并有追索乙方賠償?shù)臋?quán)利 4﹑乙方進(jìn)場施工前必須提交施工的專項方案并接受甲方項目部的監(jiān)管。 5﹑乙方供貨到交貨地點時，應(yīng)及時通知甲方對該產(chǎn)品進(jìn)行驗收，只有經(jīng)甲方、乙方雙方簽字的驗收單才能作為本合同產(chǎn)品的結(jié)算依據(jù)。 6﹑本合同至雙方簽字蓋章后生效。 7﹑本合同一式肆份，甲方貳份，乙方貳份，均有同等效力。 合同簽訂日期：年____月日
精品樣品買賣合同 篇8
合同編號__________________ 賣 方（甲方）_______________________ 買 方（乙方）_______________________ 依照《中華人民共和國民法典》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同
第一條 標(biāo)的（可另附表格） 名稱 品種 養(yǎng)殖地____日齡 數(shù)量 單位 單價 金額 交貨時間 合計金額：大寫：183;183;183; 小寫：183;183;
第二條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1.交付的肉禽應(yīng)符合以下標(biāo)準(zhǔn)：__________________________ 。
2.甲方應(yīng)提供縣級以上動物衛(wèi)生監(jiān)督部門出具的動物檢疫合格證明。
3._____________________________________________________ 。
第三條 價款支付 按下列第_________項支付價款。
1.即時結(jié)清。
2.乙方應(yīng)于肉禽交付之日起____日內(nèi)付清。
3.合同簽訂后，乙方支付甲方定金_______元；肉禽交付后____日內(nèi)付清價款，定金抵作價款或返還。
4.__________________________________________________
第四條 交貨時間、地點、方式
1.交貨時間：________年____月____日。
2.交貨地點：_______________________________ 。
3.交貨方式：以下列第_______方式交貨。
（1）由甲方送貨到__________________________________ 。
（2）由乙方自行到_______________________________提貨。
（3）其他：________________________________________ 。
4.運費承擔(dān)：_____________________________________ 。
第五條 驗收
1.以下列第________項方式驗收。
（1）交貨時在交貨地驗收：由乙方抽檢______%肉禽，并開具驗收單據(jù)。
（2）________________________________________________________ 。
2.途損約定：_______________________________________________ 。
3._________________________________________________________ 。
第六條 提出異議的時間和方式
1.乙方在驗收中，如果發(fā)現(xiàn)肉禽的品種、數(shù)量、質(zhì)量、日齡不符合本合同約定的，應(yīng)在_____天內(nèi)向甲方提出異議。
2.甲方在接到乙方異議后，應(yīng)在_______天內(nèi)負(fù)責(zé)處理。
3.____________________________________________ 。
第七條 違約責(zé)任
1.甲方交付的肉禽品種、日齡、質(zhì)量不符合合同約定的，乙方有權(quán)要求甲方繼續(xù)履行，并承擔(dān)因此造成的損失。
2.甲方逾期交貨，按逾期交付肉禽價款的每日______%向乙方支付違約金；逾期超過______天，致使乙方不能實現(xiàn)合同目的的，乙方可解除合同。
3.乙方未按合同約定期限支付價款的，按逾期支付部分價款每日_______%支付違約金。
4.其他違約責(zé)任：_______________________________ 。
第八條 其他約定事項
第九條 合同爭議解決方式 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，或按下列第______種方式解決。
1.提交上海仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第十條 本合同正本一式_______份，雙方各執(zhí)_______份。 甲 方__________________________ 乙 方________________________ 住 所__________________________ 住 所________________________ 法定代表人（負(fù)責(zé)人）________________ 法定代表人（負(fù)責(zé)人）______________ 委托代理人__________________________ 委托代理人________________________ 銀行帳號____________________________ 銀行帳號__________________________ 聯(lián)系方式____________________________ 聯(lián)系方式__________________________ 簽約地點____________________________ 簽約地點__________________________ 簽約時間____________________________ 簽約時間__________________________
精品樣品買賣合同 篇9
范例 合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。為你準(zhǔn)備了憑樣品買賣合同范例，敬請關(guān)注! 憑樣品買賣合同范例 出賣人：_________(以下簡稱甲方)。買受人：_________(以下簡稱乙方)。茲為_________貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條乙方向甲方訂購_________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物_________件，甲方應(yīng)于____日內(nèi)交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于____日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方?jīng)Q無異議。
第三條如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣_________元，共人民幣_________元于甲方，交貨同時應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的`損害亦得請求賠償。
第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應(yīng)付賠償之責(zé)。
第六條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此乙方致受有損害者，更得請求賠償。
第七條 貨價如有升降變動的，各不得主張增減，或借故解除合同等情況。
第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第九條 其他約定事項：_________本合同一式_________份，甲、乙雙方各執(zhí)_________份為憑。出賣人(甲方)(簽章)：_________ 買受人(乙方)(簽章)：_________ ________年____月____日 ________年____月____日 簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
精品樣品買賣合同 篇10
出賣人(以下簡稱甲方)：_______________
買受人(以下簡稱乙方)：_______________
茲為貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條乙方向甲方訂購貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物件，甲方應(yīng)于__________日內(nèi)交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于__________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償，甲方?jīng)Q無異議。
第三條如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣___________元，共人民幣___________元，交貨同時應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并約定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于___________日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。
第六條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。
第七條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。
第八條合同一式______份，甲、乙雙方各執(zhí)__________份為憑。
出賣人(甲方)：_______________買受人(乙方)：_______________
_______________年___________月__________日
精品樣品買賣合同 篇11
賣方：________
地址：____________________
郵編：____________________
電話：____________________
傳真：____________________
電子郵箱：________________
買方：________
地址：____________________
郵編：____________________
電話：____________________
傳真：____________________
電子郵箱：
茲為設(shè)備買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條乙方向甲方訂購________設(shè)備，于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的設(shè)備________件，甲方應(yīng)于________日內(nèi)交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方有損害時，乙方可請求賠償。
第三條如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日期應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣________元，共人民幣________元，于甲方交貨同時應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，并催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應(yīng)盡賠償之責(zé)。
第六條甲方所交付設(shè)備，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，乙方有損害者，得請求賠償。
第七條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。
第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商或調(diào)解不成的，提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。
第九條其他約定事項：________
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人：_______買受人：_______
___________年_________月_____日___________年_________月_____日
簽訂地點：_____________________簽訂地點：_____________________
精品樣品買賣合同 篇12
室 內(nèi) 裝 飾 工 程
施 工 承 包 合 同 書
20__年八月
致力于設(shè)計行業(yè)
打造裝飾品牌
裝飾裝修工程施工合同
發(fā)包人（甲方）： 委 托 代 理 人： 電 話： 工 程 設(shè) 計 師：
電話：
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家居裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
第一部分 工程概況
第1條、工程地點：________________________________________________ 第2條、工程內(nèi)容及做法
（詳見工程施工項目確認(rèn)表及報價單）。
第3條、工程承包方式：雙方商定采取以下承包方式：
（1）承包人包工、部分包料（詳見報價單），發(fā)包人提供部分材料（詳見報價說明）；
（2）承包人要求發(fā)包人提供的材料數(shù)量應(yīng)符合實際施工的要求，與工程實際使用量的誤差應(yīng)在+-8％以內(nèi)。
（3）由承包人提供的材料必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)，有質(zhì)量檢驗合格證明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質(zhì)量問題，由承包人承擔(dān)責(zé)任，且不受工程質(zhì)量保修期限的限制。
第4條、工程期限_______天；
開工日期_______年_______月_______日； 竣工日期_______年_______月_______日。
：_____________________元,為不含稅報價（詳見裝修工程報價單）。
第二部分 施工圖紙
_______元，由發(fā)包人支付（此費用包括/不包括在工程價款內(nèi)）。
第三部分 發(fā)包人義務(wù)
第1條、開工前三天，為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；
第2條、提供施工期間的水源、電源；
第3條、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系及相關(guān)裝修手續(xù)（物管等），并承擔(dān)相關(guān)費用；
第4條、不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)；
第5條、施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作；
第6條、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、階段驗收、竣工驗收。
第四部分 承包人義務(wù)
第1條、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程；
第2條、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；
第3條、保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
第五部分 工程變更
第1條、工程項目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期（見裝修工程變更單）。
第六部分 材料的提供
第1條、由發(fā)包人提供的材料、設(shè)備，發(fā)包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。需要保管的，發(fā)包人應(yīng)作好密封標(biāo)志，并交由現(xiàn)場管理人員保管；
第2條、由承包人提供的材料，承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗。
第三條，所提供材料保證一年內(nèi)不掉色。
第七部分 工期延誤
第1條、對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)，工期相應(yīng)順延： （1）工程量變化和設(shè)計變更；
（2）發(fā)包人同意工期順延的其他情況；
（3）發(fā)包人五金件（不含門鎖、潔具等）安裝；
第2條、因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延。 第3條、因承包人責(zé)任不能按期開工或中途停工而影響工期的，工期不順延。
第八部分 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
第1條、雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為現(xiàn)行家居裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)。 第2條、施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由發(fā)包人指定擁有質(zhì)量認(rèn)證資質(zhì)的有關(guān)部門對工程質(zhì)量予以認(rèn)證，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，
認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由承包人承擔(dān)；經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔(dān)。
第九部分 工程驗收和保修
第1條、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收： （1）__隱蔽工程驗收__； （2）__水電工程完工__；
（3）__中期驗收（木作工程完工），并作好工作量統(tǒng)計決算__； （4）ICI漆工程完工 。
承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進(jìn)行驗收，階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單（見工程驗收單）。
第2條、工程竣工后，承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗收，發(fā)包人應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收（否則視同工程合格），填寫工程驗收單（見工程驗收單）。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)（見工程結(jié)算單）。
第3條、工程竣工后，承包人負(fù)責(zé)采購裝飾裝修材料及設(shè)備的，發(fā)包人可要求承包人提交說明書、保修單和環(huán)保說明書。
第4條、在正常使用條件下，本工程保修期為12個月，保修期自住家居裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字后，填寫工程保修單（見工程保修單）。有防水要求的`廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏工程，保修期為24個月。
第5條、在正常使用條件下，工程應(yīng)在一定時期內(nèi)保證合格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，不應(yīng)出現(xiàn)嚴(yán)重、大面積和多處質(zhì)量問題。如在保修期內(nèi)出現(xiàn)超過2次（處）嚴(yán)重質(zhì)量問題的，承包人除提供保修之外，另須根據(jù)實際情況賠償發(fā)包人由于此質(zhì)量問題造成的相關(guān)損失，并向發(fā)包人支付工程質(zhì)量違約賠償，金額為發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題的工程的造價（根據(jù)附工程報價單）。
嚴(yán)重工程質(zhì)量問題是指在正常使用條件下： 防水工程出現(xiàn)3處以上滲漏；
暖氣、煤氣、給排水改動工程出現(xiàn)斷裂、漏水、漏氣（材料質(zhì)量問題除外）；
墻面、吊頂?shù)韧苛瞎こ坛霈F(xiàn)0.5M2
以上的涂料表層脫落；
吊頂、吊柜、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現(xiàn)斷裂、脫落（材料質(zhì)量問題除外）；
墻磚超過5處（塊）以上松動、脫落；
地磚、地板工程出現(xiàn)5處（塊）以上顯著隆起、凹陷、移位，或松動、脫落（材料質(zhì)量問題除外）； 木工工程出現(xiàn)開裂、脫膠（榫）、松動、變形（材料質(zhì)量問題除外）。
第十部分 工程款支付方式
第1條、雙方約定按以下方式支付工程款：
第2條、工程中期驗收合格后，承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后2日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單（見工程結(jié)算單）并簽字，發(fā)包人應(yīng)在簽字時向承包人結(jié)清工程款。每項工程增加項目結(jié)算應(yīng)在每次付款時結(jié)清。
第十一部分 違約責(zé)任
第1條、合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第2條、未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
第3條、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，終止方應(yīng)提前5天通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
第十二部分 合同爭議的解決方式
第1條、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決；也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，依法向人民法院提起訴訟。
第十四部分 幾項具體規(guī)定
第1條、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由承包人負(fù)責(zé)運出施工現(xiàn)場，并負(fù)責(zé)將垃圾運到指定的地點。
第2條、施工期間，承包人應(yīng)盡量確保工程不對鄰里、社區(qū)和公眾利益產(chǎn)生影響。承包人應(yīng)對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預(yù)計和有效的管理。由于承包人管理不善，違規(guī)操作而造成的一切后果，由承包人負(fù)責(zé)。
第3條、施工期間，承包人每天的工作時間為：上午_______點_______分至_______點_______分；下午
_______點_______分至_______點_______分。承包人應(yīng)按時開工、停工，并不在施工現(xiàn)場從事與工程無關(guān)的活動。
第十五部分 附則
第1條、本合同經(jīng)雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。 第2條、本合同一式_______份，雙方各執(zhí)_______份。
第3條、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。 備注：
（1）從竣工驗收之日計算，保修期為壹年。
（2）保修期內(nèi)由于承包人施工不當(dāng)造成質(zhì)量問題，承包人無條件地進(jìn)行維修，并根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定對發(fā)包人進(jìn)行賠償；
（3）保修期內(nèi)如屬發(fā)包人使用不當(dāng)造成裝飾面損壞，或不能正常使用，承包人酌情收費。
（4）本保修單在發(fā)包人簽字、承包人簽字（蓋章）后生效。
發(fā)包人簽字：
承包人簽字（蓋章）：
精品樣品買賣合同 篇13
合同編號___________________ (版) 賣 方(甲方)_______________________ 買 方(乙方)_______________________ 依照《中華人民共和國民法典》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條 標(biāo)的 種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證編號：__________________，種禽名稱：________，品種：________，養(yǎng)殖地：_______，日齡：________ 。
第二條 數(shù)量、計量單位 數(shù)量：____________ ，計量單位：_____________ 。
第三條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1.種用標(biāo)準(zhǔn)：___________________________________。
2.甲方應(yīng)提供引種證明和由縣級以上動物衛(wèi)生監(jiān)督部門出具的動物檢疫合格證。
。
第四條 對疫病的控制要求
1.已在____日齡注射______________________疫苗。 已在____日齡注射______________________疫苗。 。
第五條 價款(人民幣，下同) 單價：_________ ，總金額(大寫)：___________(小寫：___________)。
第六條 價款支付 按下列第__________項支付價款。
1.即時結(jié)清。
2.乙方應(yīng)于種禽交付之日起____日內(nèi)付清。
3.合同簽訂后，乙方支付甲方定金_________元;種禽交付后____日內(nèi)付清價款，定金抵作價款或返還。
。
第七條 交貨時間、地點、方式
1.交貨時間：________年____月____日。
2.交貨地點：_______________________________ 。
3.交貨方式：以下列第_______方式交貨。
(1)由甲方送貨到___________________________________ 。
(2)由乙方自行到________________________________提貨。
(3)其他：_______________________________________ 。
4.運費承擔(dān)：____________________________________ 。
第八條 驗收
1.以下列第________項方式驗收。
(1)交貨時在交貨地驗收：由乙方抽檢________%種禽，并開具驗收單據(jù)。
(2)_________________________________________ 。
2.途損約定：________________________________ 。 。
第九條 提出異議的時間和方式
1.乙方在驗收中，如果發(fā)現(xiàn)種禽的品種、數(shù)量、質(zhì)量、日齡不符合本合同約定的，應(yīng)在________天內(nèi)向甲方提出異議。
2.甲方在接到乙方異議后，應(yīng)在_______天內(nèi)負(fù)責(zé)處理。 __ 。
第十條 違約責(zé)任
1.甲方交付的種禽品種、日齡、質(zhì)量不符合合同約定的，乙方有權(quán)要求甲方繼續(xù)履行，并承擔(dān)因此造成的損失。
2.甲方逾期交貨，按逾期交付種禽價款的每日_______%向乙方支付違約金;逾期超過_______天，致使乙方不能實現(xiàn)合同目的的，乙方可解除合同。
3.乙方未按合同約定期限支付價款的， 按逾期支付部分價款每日_______%支付違約金。
4.其他違約責(zé)任：_________________________________ 。
第十一條 其他約定事項 。
第十二條 合同爭議解決方式 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，或按下列第________種方式解決。
1.提交上海仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第十三條 本合同正本一式_______份，雙方各執(zhí)______份。 甲 方________________________ 乙 方_________________________ 住 所________________________ 住 所_________________________ 法定代表人(負(fù)責(zé)人)______________ 法定代表人(負(fù)責(zé)人)_______________ 委托代理人________________________ 委托代理人_________________________ 銀行帳號__________________________ 銀行帳號___________________________ 聯(lián)系方式__________________________ 聯(lián)系方式___________________________ 簽約地點__________________________ 簽約地點___________________________ 簽約時間__________________________ 簽約時間___________________________買賣合同 篇10 賣方：_______________(簡稱甲方) 身份證號碼：__________________ 買方：_______________(簡稱乙方) 身份證號碼：_____________________ 根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(chǎn)(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面)，建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權(quán)證第_______________號)。
第二條 上述房產(chǎn)的交易價格為：單價：人民幣________元平方米，總價：人民幣___________元整(大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣 __________元整，作為購房定金。
第三條 付款時間與辦法：
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當(dāng)日支付仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人 民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數(shù)額不足前述申請額度，乙方應(yīng)在繳交稅費當(dāng)日將差額一并支付給甲方)，并于銀行放款當(dāng)日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當(dāng)日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整于產(chǎn)權(quán)交割完畢當(dāng)日付給甲方。
第四條 甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用，并應(yīng)在交房當(dāng)日將_________等費用結(jié)清。
第五條 稅費分擔(dān) 甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī)，并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商，交易稅費由_______方承擔(dān)，中介費及代辦產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)費由______方承擔(dān)。
第六條 違約責(zé)任 甲、乙雙方合同簽定后，若乙方中途違約，應(yīng)書面通知甲方，甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約，應(yīng)書面通知乙方，并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條 本合同主體
1.甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________，代表人是____________。
第八條 本合同如需辦理公證，經(jīng)國家公證機(jī)關(guān)____ 公證處公證。
第九條 本合同一式 份。甲方產(chǎn)權(quán)人一份，甲方委托代理人一份，乙方一份,____市房地產(chǎn)交易中心一份、________ 公證處各一份。
第十條 本合同發(fā)生爭議的解決方式：在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十一條 本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條 雙方約定的其他事項： 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________ ________年____月____日 ________年____月____日
精品樣品買賣合同 篇14
出賣人：_____(以下簡稱甲方)
買受人：_____(以下簡稱乙方)
茲為訂購貨物買賣，雙方議定條件如下：
第一條 乙方和甲方訂購_______貨物，甲方應(yīng)于_____日內(nèi)交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能交付一部分，應(yīng)于_____日前通知乙方延緩日期;乙方若不同意，可解除合同。
第三條 如因天災(zāi)或其他不可抗力，致使甲方不能照期交貨或不能全數(shù)交付，可延長交貨期。但其延期日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條 買賣價款議定每件人民幣__________元，共人民幣________元，于甲方交貨同時悉數(shù)付清。
如乙方不能付清，甲方可停止交貨，直到解除合同。
甲方因此所受的損失，由乙方賠償。
第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方延緩交貨日期，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，但如給甲方造成損害，應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。
第六條 甲方所交付貨物如與樣品不相同時，乙方可要求更換或解除買賣合同，由此給乙方造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。
第七條市場價格如有升降變動，各方不得主張增減貨物，或借故解除合同。
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方)：_______
買受人(乙方)：_______
日期：________年__________月____日
精品樣品買賣合同 篇15
賣方：__________________(以下簡稱甲方)
買方：__________________(以下簡稱乙方)
為了訂購要出售的商品，雙方達(dá)成的協(xié)議如下：
第一條乙方和甲方定購_______貨物，甲方應(yīng)在_____天內(nèi)將貨物交付乙方。
第二條甲方如不能按時交貨或僅按時交貨，乙方應(yīng)通知乙方在____天前推遲交貨;如果乙方不同意，則可以取消合同。
第三條甲方由于自然災(zāi)害或其他不可抗力，不能按時交貨或不能全額交貨的，可以延長交貨期限。但是，延期天數(shù)由雙方共同決定。
第四條采購價格協(xié)商為_______________________________________________________款金額，共計?___________________________________________款款百元人民幣，A款交付時應(yīng)全額支付。
如果乙方無法付款，則甲方可以停止交貨直到合同終止。
甲方因此遭受的損失應(yīng)予賠償。
第五條乙方預(yù)見到不能在該期限內(nèi)付款的，甲方可以通知甲方在____天之前推遲交貨日期。如果甲方不同意，乙方可以解除合同，但對甲方造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第六條甲方交付的貨物與樣品不同的，乙方可以要求更換或解除銷售合同，由甲方承擔(dān)給乙方造成的損失。
第七條市場價格發(fā)生變動的，當(dāng)事人不得主張增加，減少貨物或者因故解除合同。
本合同分為兩份，由甲乙雙方共同持有。
賣方(甲方)：__________________
買方(乙方)：__________________
_____年月日
精品樣品買賣合同 篇16
合同編號：（
）購字第號 簽訂時間：________年 ____月 ____日 簽訂地點：____市____區(qū) 甲方（買受人）：融資租賃有限公司 法定代表人： 住所地： 乙方（供應(yīng)商）： 法定代表人： 住所地： 丙X（承租人）： 法定代表人： 住所地： 甲方根據(jù)與丙X簽訂的編號為租賃（
）直字第 號的《融資租賃合同》之約定，并根據(jù)丙X自行指定的供應(yīng)商和租賃物，與乙方簽訂本租賃物買賣合同（以下稱“本合同”）。甲方向乙方購買本合同項下的標(biāo)的物。
一、合同標(biāo)的物
1、由乙方售出、甲方購入的標(biāo)的物如下： 幣種：人民幣 單位：元
2、丙X在此確認(rèn)：
（1）本合同項下的乙方以及標(biāo)的物作為融資租賃合同項下的供應(yīng)商及租賃標(biāo)的物，系丙X自行選定，并未依賴于甲方技能或者受到甲方任何影響。
（2）供應(yīng)商和指定的標(biāo)的物規(guī)格、式樣、質(zhì)量、價款等與融資租賃合同規(guī)定完全一致。
（3）標(biāo)的物詳細(xì)配置以乙方和丙X的約定為準(zhǔn)。
二、標(biāo)的物的交付
1、乙方應(yīng)于本合同簽訂之日起 天內(nèi)將本合同所列標(biāo)的物在
直接向丙X交付，乙方在向丙X交付標(biāo)的物時須同時提供質(zhì)量服務(wù)卡或保修手冊、使用說明書、合格證等附件。
2、乙方應(yīng)向甲方開具全額發(fā)票，并及時交付給甲方。
3、乙方將標(biāo)的物交付丙X之時，標(biāo)的物所有權(quán)自乙方轉(zhuǎn)移至甲方。
三、價款支付方式
1、甲、乙、丙三方一致同意在下列條件滿足后15個工作日內(nèi)，甲方一次性將標(biāo)的物價款支付給乙方:
（1）（乙方和）丙X依約定的金額向甲方支付了保證金、手續(xù)費等款項；
（2）甲方收到乙方和丙X共同出具的付款通知；
（3）甲方收到丙X出具的租賃物品驗收證明。
2、乙方賬戶信息
戶名： 賬號： 開戶銀行：
3、在本合同簽訂后，當(dāng)相關(guān)法律、市場行情等發(fā)生變化，致使各項稅負(fù)其他費用增加時，其費用增加部分由乙方承擔(dān)，本合同項下購買價格等其他條款不變。
四、驗收方法及標(biāo)準(zhǔn)
1、標(biāo)的物交接時，丙X應(yīng)當(dāng)場對標(biāo)的物外觀和基本使用功能等進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)，若對外觀有異議，應(yīng)當(dāng)場向乙方提出；對其他質(zhì)量問題有異議的，應(yīng)在合理期限內(nèi)提出。
2、標(biāo)的物的驗收標(biāo)準(zhǔn)為：
（1）乙方向甲方出售的標(biāo)的物，其質(zhì)量必須符合國家汽車產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并符合出廠檢驗標(biāo)準(zhǔn)，符合安全駕駛和說明書載明的基本使用要求，符合 車輛落籍地政府關(guān)于尾氣排放的標(biāo)準(zhǔn)。
（2）乙方向甲方出售的標(biāo)的物，必須是經(jīng)國家有關(guān)部門公布、備案的汽車產(chǎn)品目錄上的產(chǎn)品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛的車輛。
五、甲方保證和索賠權(quán)
1、標(biāo)的物的保修期限執(zhí)行乙方提供的保修手冊的規(guī)定。在上述保修期內(nèi)，標(biāo)的物出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要保養(yǎng)，乙方應(yīng)依約對標(biāo)的物進(jìn)行修理和保養(yǎng)。
2、本合同訂立后，國家若出臺有關(guān)汽車產(chǎn)品修理、更換、退貨的規(guī)定，按國家規(guī)定執(zhí)行。
3、與標(biāo)的物有關(guān)的瑕疵擔(dān)保、租賃期限內(nèi)的質(zhì)量保證、保修服務(wù)以及其他作為賣方應(yīng)提供的保證或應(yīng)履行的義務(wù)，乙方應(yīng)向丙X直接承擔(dān)責(zé)任。
4、當(dāng)標(biāo)的物存在質(zhì)量問題或性能不良、規(guī)格或式樣不符及其他瑕疵時，或者非因甲方原因?qū)е聵?biāo)的物遲延交付或者無法交付給丙X時，甲方將索賠權(quán)轉(zhuǎn)給丙X，由丙X直接向乙方索賠。無論丙X向乙方索賠進(jìn)程及結(jié)果如何，均不得影響丙X按融資租賃合同約定按期向甲方支付租金。
六、違約責(zé)任
1、甲方未按照本合同的約定如期支付貨款，則每延遲一____日，甲方應(yīng)支付乙方標(biāo)的物價款的日萬分之三的違約金。
2、乙方未按期提供和安裝合同規(guī)定的標(biāo)的物，則每延遲____日，乙方應(yīng)向甲方支付標(biāo)的物價款的日萬分之三的違約金。
3、乙方未能保證丙X在合同規(guī)定的時間內(nèi)將標(biāo)的物投入正常營運，向甲方及丙X賠償由于延期營運而造成的損失。
4、乙方交付的標(biāo)的物不符合本合同載明或者乙方與丙X特別約定的質(zhì)量條款，甲方應(yīng)承擔(dān)無償修復(fù)、補(bǔ)償損失、減少價款或退貨的違約責(zé)任。
七、侵權(quán)
1、當(dāng)標(biāo)的物侵犯第三方的知識產(chǎn)權(quán)時，乙方有義務(wù)且應(yīng)自行承擔(dān)費用，解決糾紛，并賠償給甲方及丙X造成的損失。
2、經(jīng)國家授權(quán)的汽車檢驗機(jī)構(gòu)鑒定，標(biāo)的物確實存在設(shè)計、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人財產(chǎn)損害，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
八、本合同的解除 從標(biāo)的物訂貨到交付，因非甲方原因?qū)е氯谫Y租賃合同無法簽訂時，或者融 資租賃合同被解除時，甲方可以無條件地取消訂貨或者解除本合同，乙方應(yīng)在5個工作日內(nèi)向甲方退還甲方已付款項。
九、標(biāo)的物滅失和毀損風(fēng)險 本合同項下標(biāo)的物滅失和毀損的風(fēng)險在標(biāo)的物交付并經(jīng)丙X驗收合格之前由乙方承擔(dān)，標(biāo)的物交付并驗收合格之后由丙X承擔(dān)。
十、不可抗力 由于地震、臺風(fēng)、水災(zāi)、戰(zhàn)爭以及其它不可預(yù)見和不能防止和避免的事件，致使一方不能履行合同時，當(dāng)事方應(yīng)立即將事故情況及時通知對方，并應(yīng)在事發(fā)之日起15天內(nèi)，提供有效證明或公證。按事故對履行合同的影響程度，各方另行協(xié)商決定是否解除合同，或部分免除履行合同的責(zé)任，或延期履行合同。 十
一、特別約定 根據(jù)融資租賃合同的約定，丙X應(yīng)以現(xiàn)金形式向甲方支付保證金元，手續(xù)費 元，首付租金 元，合計元，甲、乙、丙三方一致同意該款項由乙方代甲方直接向丙X收取，以抵扣部分甲方應(yīng)支付給乙方的標(biāo)的物價款，即甲方還需支付給乙方價款 元后，乙方視作甲方已足額支付標(biāo)的物價款。 十
四、爭議的解決 凡因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，應(yīng)協(xié)商解決；如協(xié)商不成，則提請合同簽訂地人民法院訴訟解決。 十
五、合同的生效 本合同經(jīng)甲、乙、丙三方蓋章后生效。本合同作為編號為租賃（
）直字第 號《融資租賃合同》附件，具有與其同等法律效力。 十
六、其它
1、本合同所稱的標(biāo)的物即為租賃（
）直字第 號《融資租賃合同》項下之租賃物。
2、甲方僅承擔(dān)本合同項下標(biāo)的物價款的支付義務(wù)。
3、本合同所列標(biāo)的物在技術(shù)上有需要補(bǔ)充的事宜，由乙方與丙X另行協(xié)商。
4、本合同一式三份，三方各執(zhí)一份。
（以下無正文） （本頁為簽署頁，無正文） 甲方（蓋章）：法定代表人或授權(quán)代表： 乙方（蓋章）： 法定代表人或授權(quán)代表： 丙X（蓋章）： 法定代表人或授權(quán)代表：
精品樣品買賣合同 篇17
出賣人：__________________(以下簡稱甲方)
買受人：__________________(以下簡稱乙方)
茲為訂購貨物買賣，雙方議定條件如下：
第一條 乙方和甲方訂購_______貨物，甲方應(yīng)于_____日內(nèi)交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能交付一部分，應(yīng)于_____日前通知乙方延緩日期;乙方若不同意，可解除合同。
第三條 如因天災(zāi)或其他不可抗力，致使甲方不能照期交貨或不能全數(shù)交付，可延長交貨期。但其延期日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條 買賣價款議定每件人民幣____仟____佰元，共人民幣____萬____仟____佰元，于甲方交貨同時悉數(shù)付清。
如乙方不能付清，甲方可停止交貨，直到解除合同。
甲方因此所受的損失，由乙方賠償。
第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方延緩交貨日期，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，但如給甲方造成損害，應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。
第六條 甲方所交付貨物如與樣品不相同時，乙方可要求更換或解除買賣合同，由此給乙方造成的`損失，由甲方負(fù)責(zé)。
第七條 市場價格如有升降變動，各方不得主張增減貨物，或借故解除合同。
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方)：__________________
買受人(乙方)：__________________
精品樣品買賣合同 篇18
合同編號__________________ （版） 賣
方（甲方）_______________________ 買
方（乙方）_______________________ 根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國畜牧法》和《中華人民共和國動物防疫法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在自愿、平等的基礎(chǔ)上協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條
品種、數(shù)量、價款（可另附表） 品種性別數(shù)量（頭）規(guī)
格（公斤頭）單
價（元公斤）單
價（元頭）金
額（元）供
種期
限 公
母
公
母 合計金額： 備注：甲乙雙方按實際情況選擇計量單位。
第二條
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
（一）________________________________________________ 。
（二）________________________________________________ 。
第三條
支付方式 貨款的支付按下列第_______項執(zhí)行：
（一）即時結(jié)清。
（二）合同簽訂后，乙方支付甲方定金_______元，乙方每批提貨時須付訖所提該批種豬的金額，定金抵作貨款或返還。
（三）其他方式__________________________________ 。
第四條
交貨方式、地點及費用，按下列第________項執(zhí)行：
（一）甲方將種豬送到___________，運輸費用由________方承擔(dān)。
（二）乙方到________________提貨，運輸費用由_______方承擔(dān)。
第五條
違約責(zé)任
（一）甲方延遲供種的，每延遲____日，應(yīng)支付乙方_______元的違約金。
（二）乙方逾期提貨的，每延遲____日，應(yīng)支付甲方________元的違約金。
（三）乙方逾期支付貨款的，每延遲____日，應(yīng)支付甲方______元的違約金。
（四）其他違約責(zé)任____________________________ 。
第六條
其他約定 。
第七條
爭議解決 發(fā)生爭議由雙方協(xié)商解決；也可通過____市生豬業(yè)行業(yè)協(xié)會調(diào)解；或選擇下列第_______項方式解決：
1.上海仲裁委員會提起仲裁。
2.向人民法院提起訴訟。
第八條 本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_____份，自甲乙雙方簽字（蓋X）之日起生效。 甲
方_________________________ 乙
方________________________ 法定代表人_________________________ 法定代表人________________________ 委托代理人_________________________ 委托代理人________________________ ____市種豬買賣合同示范文本 地
址_________________________ 地
址________________________ 郵
編_________________________ 郵
編________________________ 電
話_________________________ 電
話________________________ 簽約地點___________________________ 簽約地點__________________________ 簽約日期___________________________ 簽約日期
精品樣品買賣合同 篇19
甲方：_________ 代表人：_________ 地址：_________
乙方：_________ 地址：_________ 代表人：_________
甲乙雙方代表經(jīng)過友好協(xié)商簽訂本合同。
第一條 根據(jù)乙方要求，甲方同意按甲方提供的憑規(guī)格買賣（詳見附件），提供_________型氣墊船_________艘，每艘_________萬美元。于乙方支付本合同規(guī)定的預(yù)付款后_________個月內(nèi)交船。交船技術(shù)條件按本合同附件規(guī)定。關(guān)于本合同各期付款的日期，以簽訂本合同日期算起。
第二條 本合同雙方議定的總金額為_________d、（大寫：_________美元）該金額為_________艘_________型氣墊船的fb價格。即在_________港口的交貨價。總金額中不包括燃料、食品和培訓(xùn)等費用，但總金額包括下列費用：
1、_________型氣墊船的價格；
2、_________型氣墊船的系泊試驗費，航行試驗費及建造期間至簽署交船證書之前的停泊碼頭費、船塢費和保險費等。
第三條
1、凡與履行本合同有關(guān)的發(fā)生在甲方境內(nèi)的稅收、關(guān)稅手續(xù)費等由甲方負(fù)擔(dān)。
2、凡與履行本合同有關(guān)的所有銀行費用及在甲方國境以外的稅收、關(guān)稅、運輸、保險、手續(xù)費由乙方負(fù)擔(dān)。
第四條 為了保證甲方能夠連續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)，并履行合同規(guī)定的`支付進(jìn)度，乙方同意下列付條款中規(guī)定的義務(wù)。
1、本合同的總金額以美元現(xiàn)匯支付。本合同的總金額的支付時間和美元金額如下：_________；
2、本合同簽字之日起_________個月內(nèi)，即不遲于________年____月____日前支付總金額_________％的預(yù)付款、d、_________（大寫：_________美元）；
3、
第一期付款在本合同簽字之日起_________個月內(nèi)，即不遲于________年____月____日支付總金額_________％的貨款，計、d、_________（大寫：_________美元）；
4、
第二期付款在本合同簽字之日起_________個月內(nèi)，即不遲于________年____月____日支付總金額_________％的貨款，計、d、_________（大寫：_________美元）；
5、
第三期付款在本合同簽字之日起_________個月內(nèi)，即不遲于________年____月____日支付總金額_________％的貨款，計、d、_________（大寫：_________美元）；
6、每期付款乙方在二（2）周前委托乙方銀行開立經(jīng)甲方銀行通知的以_________為受益人的不可撤銷的信用證，乙方根據(jù)甲方即期匯票支付每期貨款。
第五條
1、本合同的_________型氣墊船在建造過程中的檢驗，由甲方檢驗部門負(fù)責(zé)。甲方將提前1個月通知乙方派代表參加試航驗收。如乙方屆時不能派出代表參加試航，甲方將驗收證件交予乙方，驗收證件對雙方均有效。
2、本合同的_________型氣墊船在完成試航和驗收，以及乙方在履行了合同規(guī)定的義務(wù)之后，雙方代表即簽署交船證書。證書一式四份，雙方各執(zhí)兩份，并由甲方申請辦理海關(guān)放行手續(xù)。此時，abc型氣墊船轉(zhuǎn)移至乙方，此后所發(fā)生的風(fēng)險和費用由乙方負(fù)責(zé)。
第六條
1、本合同_________型氣墊船的船體，機(jī)電設(shè)備在正常運行和維修保養(yǎng)條件下，保證期為十二（12）個月，自_________型氣墊船交船證書簽字之日算起。
2、在保證期內(nèi)，凡屬制造質(zhì)量和所用材料而產(chǎn)生的缺陷，甲方負(fù)責(zé)進(jìn)行修理，或更換有缺陷部分。
3、甲方對于正常合理磨損和使用不當(dāng)所造成的損壞，均不負(fù)賠償責(zé)任。
第七條
1、雙方有義務(wù)對本合同保密，未經(jīng)對方許可，不得將本合同內(nèi)容泄露給
第三國。乙方保證不向別國轉(zhuǎn)讓合同規(guī)定的產(chǎn)品和資料。
2、凡屬與本合同有關(guān)的通知和函電，應(yīng)采用秘密方式，通過住在本國的_________渠道直接送交本合同有關(guān)方面之機(jī)構(gòu)。
第八條
1、在本合同履行期間，雙方對發(fā)生的任何意見分歧均應(yīng)以友好協(xié)商的原則解決。
2、本合同用英文書就正本兩份，各執(zhí)一份。
3、本合同自雙方代表簽字之日起，立即生效。
4、本合同所有附件均為本合同不可分割的組成部分。
甲方代表（簽字）：_________
乙方代表（簽字）：_________ _
_______年____月____日 ________年____月____日 附
精品樣品買賣合同 篇20
賣方：________(下稱甲方)
地址：____________________
郵編：____________________
電話：____________________
傳真：____________________
電子郵箱：________________
買方：________(下稱乙方)
地址：____________________
郵編：____________________
電話：____________________
傳真：____________________
電子郵箱：
茲為手機(jī)買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條乙方向甲方訂購________手機(jī)，于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的手機(jī)________件，甲方應(yīng)于________日內(nèi)交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方有損害時，乙方可請求賠償。
第三條如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日期應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣________元，共人民幣________元，于甲方交貨同時應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，并催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應(yīng)盡賠償之責(zé)。
第六條甲方所交付手機(jī)，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，乙方有損害者，得請求賠償。
第七條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。
第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商或調(diào)解不成的，提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。
第九條其他約定事項：________
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方)(簽章)：_______
買受人(乙方)(簽章)：_______
___________年_________月_____日
簽訂地點：_____________________
精品樣品買賣合同 篇21
出賣人：__________________(以下簡稱甲方)
買受人：__________________(以下簡稱乙方)
茲為__________________貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條
乙方向甲方訂購____________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物______件，甲方應(yīng)于______日內(nèi)交付乙方。
第二條
甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。
因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方?jīng)Q無異議。
第三條
如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣______仟______佰元共人民幣______萬______仟______佰元于甲方，交貨同時應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條
乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于______日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應(yīng)付賠償之責(zé)。
第六條
甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此乙方致受有損害者，更得請求賠償。
第七條
貨價如有升降變動的，各不得主張增減，或借故解除合同等情況。
第八條
合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第______種方式解決：
(一)提交____________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第九條
其他約定事項：________________________
本合一式_______份，甲、乙雙方各執(zhí)_______份為憑。
甲方：_____________________
日期：_____________________
乙方：_____________________
日期：_____________________
精品樣品買賣合同 篇22
上訴人(原審原告)河北科力空調(diào)工程有限公司,住所地棗強(qiáng)縣富強(qiáng)北路167號。
法定代表人李英寬，董事長兼總經(jīng)理。
委托代理人湯濤，河北科力空調(diào)工程有限公司職員。
被上訴人(原審被告)北京日月房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,住所地北京市大興區(qū)榆垡鎮(zhèn)今榮街69號。
法定代表人吳山永，董事長。
委托代理人安亞利，北京日月房地產(chǎn)開發(fā)有限公司職員。
上訴人河北科力空調(diào)工程有限公司(以下簡稱科力空調(diào)公司)因與被上訴人北京日月房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱日月房地產(chǎn)公司)憑樣品買賣合同糾紛一案，不服北京市豐臺區(qū)人民法院()豐民初字第20453號民事判決，向本院提起上訴。本院于XX年12月29日受理后，依法組成由法官周荊擔(dān)任審判長，法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭，于XX年1月12日召集雙方當(dāng)事人進(jìn)行了詢問。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
科力空調(diào)公司在一審中起訴稱：XX年9月13日，科力空調(diào)公司同日月房地產(chǎn)公司簽訂1份工礦產(chǎn)品購銷合同，價款為： 21 000元。當(dāng)時雙方約定：科力空調(diào)公司送貨到日月房地產(chǎn)公司開發(fā)建設(shè)的位于北京市豐臺區(qū)芳古園一區(qū)16號樓。日月房地產(chǎn)公司預(yù)付定金30%、安裝調(diào)試后付40%、運行3個月后付35%、余款1年付清。科力空調(diào)公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務(wù)。但是日月房地產(chǎn)公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令日月房地產(chǎn)公司給付貨款21 000元和債務(wù)利息9525.6元，并承擔(dān)訴訟費。
日月房地產(chǎn)公司在一審中答辯稱：日月房地產(chǎn)公司先后付給科力空調(diào)公司4200元和16 800元，已付清科力空調(diào)公司的貨款，科力空調(diào)公司也給日月房地產(chǎn)公司開具了發(fā)票。盡管科力空調(diào)公司對日月房地產(chǎn)公司給付貨款16 800元存有異議，日月房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明16 800元貨款是科力空調(diào)公司拿走的。但是，科力空調(diào)公司現(xiàn)在起訴要求日月房地產(chǎn)公司給付貨款 16 800元的訴訟請求已過訴訟時效，請求法院駁回科力空調(diào)公司的全部訴訟請求。
一審法院審理查明：XX年9月13日，科力空調(diào)公司與日月房地產(chǎn)公司簽訂了《工礦產(chǎn)品購銷合同》，約定：日月房地產(chǎn)公司購買科力空調(diào)公司的排煙補(bǔ)風(fēng)機(jī)和風(fēng)機(jī)，合計價款21 000元。有效期限：自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議的期限：設(shè)備到現(xiàn)場后進(jìn)行安裝，后即試運行(1個月)達(dá)到使用要求后方認(rèn)。第九條結(jié)算方式及期限：付定金20%，到現(xiàn)場通過合同第七條標(biāo)準(zhǔn)付40%，運行3月后付35%，余下滿1年付清。合同簽訂后，日月房地產(chǎn)公司給付科力空調(diào)公司4200元。XX年底，科力空調(diào)公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務(wù)。
一審法院判決認(rèn)定：科力空調(diào)公司、日月房地產(chǎn)公司在XX年9月13日簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是科力空調(diào)公司、日月房地產(chǎn)公司自愿協(xié)商達(dá)成，不違反國家相關(guān)的法律規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定為有效。依法成立的合同，對雙方當(dāng)事人即具有法律約束力，科力空調(diào)公司、日月房地產(chǎn)公司均應(yīng)依照合同，履行合同規(guī)定的義務(wù)。日月房地產(chǎn)公司提出“先后付給科力空調(diào)公司4200元和16 800元，已付清科力空調(diào)公司的貨款”的答辯意見，對于日月房地產(chǎn)公司給付科力空調(diào)公司4200元，科力空調(diào)公司予以認(rèn)可。對于日月房地產(chǎn)公司給付科力空調(diào)公司16 800元，科力空調(diào)公司予以否認(rèn)，且日月房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明日月房地產(chǎn)公司已給付科力空調(diào)公司16 800元貨款，對此該院不予采信。關(guān)于訴訟時效問題，根據(jù)《中華人民共和國民法通則》規(guī)定，向人民法院請求保護(hù)民事權(quán)利的訴訟時效期間為2年。按照雙方合同約定和科力空調(diào)公司供貨時間，日月房地產(chǎn)公司向科力空調(diào)公司付清余款的最遲時間是XX年4月底。此時，科力空調(diào)公司應(yīng)該知道自己的權(quán)益遭到了侵害，而科力空調(diào)公司于XX年9月23日方提起訴訟。科力空調(diào)公司提出“合同有效期到XX年9月16日，XX年9月23日提起訴訟未超過訴訟時效”的'主張，該院不予采納。理由是：合同有效期限實質(zhì)約定的是科力空調(diào)公司供貨的期限，也可以說是在合同有效期限內(nèi)，雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。實際上，雙方在合同有效期限內(nèi)，只存在XX年底科力空調(diào)公司向日月房地產(chǎn)公司提供并安裝價值21 000元風(fēng)機(jī)這1筆買賣，此后雙方就再沒有過依據(jù)該合同的買賣關(guān)系。而科力空調(diào)公司向日月房地產(chǎn)公司供應(yīng)的價值21 000元風(fēng)機(jī)在XX年底已安裝完畢。故日月房地產(chǎn)公司關(guān)于科力空調(diào)公司的主張已經(jīng)超過訴訟時效的抗辯理由成立。科力空調(diào)公司未提供證據(jù)證明其主張存在訴訟時效中斷或重新起算的事由，故其訴訟請求依據(jù)不足，該院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條的規(guī)定，判決：駁回河北科力空調(diào)工程有限公司的訴訟請求。
科力空調(diào)公司不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴。其主要上訴理由是：一、科力空調(diào)公司在合同有效期內(nèi)要求日月房地產(chǎn)公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯誤理解和適用了2年訴訟時效的規(guī)定。三、雙方簽訂的合同是日月房地產(chǎn)公司提供的，若有不同理解，應(yīng)從不利于日月房地產(chǎn)公司方面解釋。科力空調(diào)公司請求二審法院撤銷一審判決，依法改判或發(fā)回重審。
日月房地產(chǎn)公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見，但其在本院庭審中口頭答辯稱：一審判決對合同有效期的認(rèn)定是合理的，認(rèn)定訴訟時效已過是合理合法的。合同文本是科力空調(diào)公司提供的。依據(jù)最高人民法院有關(guān)訴訟時效制度的解釋，也超過了訴訟時效。
本院經(jīng)審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。
上述事實，有科力空調(diào)公司提供的《工業(yè)品買賣合同》及雙方當(dāng)事人陳述在案佐證。
本院認(rèn)為，科力空調(diào)公司與日月房地產(chǎn)公司簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是雙方當(dāng)事人的真實意思表示，其內(nèi)容未違反有關(guān)法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，合法有效，雙方均應(yīng)依約履行。日月房地產(chǎn)公司提出其已付清21 000元貨款，但科力空調(diào)公司只認(rèn)可收到4200元，否認(rèn)收到16 800元，日月房地產(chǎn)公司未能提供確實充分的證據(jù)證明其已付清貨款，故對此主張本院不予采信。依據(jù)該合同約定的付款比例及時間，日月房地產(chǎn)公司最遲的付款時間應(yīng)在XX年4月，科力空調(diào)公司XX年提起要求日月房地產(chǎn)公司支付貨款的訴訟已超過法律規(guī)定的訴訟時效期間。科力空調(diào)公司關(guān)于其在合同有效期內(nèi)主張權(quán)利，并未超過訴訟時效期間的上訴主張，因合同約定的有效期限實質(zhì)是科力空調(diào)公司供貨的期限，即在合同有效期限內(nèi)，雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。該合同約定的有效期限內(nèi)，雙方只在XX年底發(fā)生了1筆科力空調(diào)公司向日月房地產(chǎn)公司提供價值21 000元設(shè)備的買賣，且已安裝完畢。故科力空調(diào)公司關(guān)于其主張未超過訴訟時效的上訴意見不成立，應(yīng)予駁回。綜上，一審法院判決認(rèn)定事實清楚，適用法律正確，處理并無不當(dāng)，應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規(guī)定，判決如下： 駁回上訴，維持原判。
一審案件受理費二百八十一元，由河北科力空調(diào)工程有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。
二審案件受理費五百六十三元，由河北科力空調(diào)工程有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。
本判決為終審判決。
精品樣品買賣合同 篇23
甲方：aaaaaaaa 乙方：ccccccc
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建筑工程安全生產(chǎn)管理條理》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，參照《建筑工程施工合同》文本，根據(jù)甲方施工生產(chǎn)需要，為確保工程質(zhì)量，加快工程進(jìn)度，在安全生產(chǎn)、文明施工得到落實的同時，降低工程成本，提高企業(yè)的綜合經(jīng)濟(jì)效益。為明確甲、乙雙方在施工過程中的責(zé)任和義務(wù)，經(jīng)雙方在平等互利、協(xié)商一致的前提下，共同擬定以下條文，供雙方共同遵守。
一、 工程概況：（詳見勞務(wù)承包合同） 二、承包形式、內(nèi)容、結(jié)算單價：
1、承包形式：本工程采用建筑面積包干形式結(jié)算，建筑面積計算規(guī)則按[GB/T50353—20xx]規(guī)范執(zhí)行。
2、承包合同和承包單價包干范圍：
（1）工程所需周轉(zhuǎn)材料（鋼管、扣件、架板、各種型號的模板、密目網(wǎng)、兜網(wǎng)、U型卡、蝴蝶卡等）的租賃、運輸以及損耗，木板、木枋、層板等所有模板的費用。具體詳見《項目材料管理協(xié)議》。
（2）現(xiàn)場所有發(fā)生的安全文明施工（包括所有臨邊洞口防護(hù)、防砸棚、圍墻內(nèi)地坪硬化、綠化以及達(dá)到省標(biāo)準(zhǔn)化文明工地的其他工作人工費）；因現(xiàn)場需要臨時設(shè)施的多次搭拆，根據(jù)規(guī)劃和甲方要求乙方負(fù)責(zé)搭建的臨時用房人工費。
（包括圍墻內(nèi)的所有臨設(shè)，除原有兩棟辦公樓、食堂、衛(wèi)生間外的所有臨設(shè)）。 （3）安全文明施工：施工現(xiàn)場及辦公區(qū)、生活區(qū)及施工場地周邊環(huán)境設(shè)專職保潔員不得少于3人，負(fù)責(zé)清潔衛(wèi)生、車輛進(jìn)出沖洗，并設(shè)置保衛(wèi)。安全帽、床上用品服飾同一。每車次設(shè)6-8名工人負(fù)責(zé)材料進(jìn)出場上下車、轉(zhuǎn)運、堆碼整齊、標(biāo)化工地的`創(chuàng)建等全部工作，所發(fā)生的一切費用由乙方支付。甲、乙雙方每天專人檢查文明施工，達(dá)不到工完場清、工完料盡的處200元—20xx元/次的處罰。
（4）凡需文明施工用工性質(zhì)，均包括在文明施工費內(nèi)，不另計算。 （5）乙方所有人員的住宿包括食堂由乙方自行負(fù)責(zé)解決（包括修建臨設(shè)的所有材料費和人工費）。其宿舍和食堂管理必須符合國家法律法規(guī)的規(guī)定以及符合公司、項目的宿舍管理制度。
（6）除塔吊、施工電梯整體提升架以外的所有小型機(jī)械（包括門字架、攪拌機(jī)、澆砼用布料機(jī)等所有小型機(jī)械）。
（7）所有進(jìn)出場材料的裝卸費用，如鋼材用汽車吊卸料，汽車吊費用甲、乙雙方各承擔(dān)50％。
（8）所有工護(hù)具及低值易耗材料（凡不構(gòu)成工程實體的所有易耗材料，包括塑料導(dǎo)管、拉片、對拉螺桿、鋼絲網(wǎng)、鋼板網(wǎng)）。
（9）二級配電箱以外的所有用電線路及照明設(shè)施由乙方承擔(dān)。用電線路均采用膠導(dǎo)線或電纜，地下室采用36V以下的低壓線路，采用三相五線制。 （10）自然災(zāi)害、政府行為造成的停工損失，由乙方自行負(fù)責(zé)。因甲方原因造成施工現(xiàn)場整體停工（無任何工作面），周材（包括架管、扣件、架板）按實際租賃數(shù)量×租賃單價×停工天數(shù)計算賠償，其它損失由乙方自行解決。甲乙雙方必須盡全力處理停工后的各種工作，盡量減少損失。
（11）構(gòu)造柱、墻拉筋植筋，以及所有的工程措施植筋，植筋費用包括在合同內(nèi)。
3、結(jié)算單價：
按建筑面積包干單價執(zhí)行，總價： 元/m2。
4、付款方式：
三、勞務(wù)公司每次收取費用應(yīng)出具正規(guī)發(fā)票（材料費可開材料發(fā)票、機(jī)械費可開機(jī)械發(fā)票）。
四、其它事項詳《住宅樓勞務(wù)承包合同》和《材料管理協(xié)議書》。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
甲方委托代理人： 乙方法定代表人（或委托代理人）：
甲方駐現(xiàn)場負(fù)責(zé)人： 乙方指定收料人員：
乙方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人：
20__年月
日
精品樣品買賣合同 篇24
甲方名稱：________________
乙方名稱：________________
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，本著自愿、平等、公平、誠實信用的原則，特簽訂本協(xié)議。
一、設(shè)備的規(guī)格及價格：________________
合計：_______________元整
二、付款方式
1、甲方應(yīng)在所需產(chǎn)品__________天前向乙方訂貨，并交納所需費用10%作為保證金。
2、甲方在未付清設(shè)備款之前，本合同機(jī)器設(shè)備所有權(quán)仍歸乙方享有。
3、甲方應(yīng)向持有乙方加蓋公章的收款委托書的乙方工作人員付款。
三、交貨及驗收
1、乙方設(shè)備詳細(xì)規(guī)格及技術(shù)配置見合同附件。
2、交貨地點：乙方工廠。
3、由乙方進(jìn)行安裝調(diào)試，甲方配合驗收。驗收合格后，甲乙雙方另簽訂驗收報告書并加蓋公章。
4、驗收標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行乙方標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型出廠檢驗標(biāo)準(zhǔn)。如甲方對標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型進(jìn)行改變或加裝的，雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，預(yù)定驗收標(biāo)準(zhǔn)，作為本協(xié)議的附件。
四、運輸方式：
1、本合同所規(guī)定的設(shè)備由乙方負(fù)責(zé)運輸，并承擔(dān)一切風(fēng)險。運費和保險費由甲方支付。
2、甲方收到第一條所列設(shè)備后，如發(fā)現(xiàn)與設(shè)備不符，應(yīng)在七日內(nèi)書面通知乙方處理，期間如對甲方的正常作業(yè)造成的負(fù)面影響，乙方應(yīng)相應(yīng)做出賠償。
五、售后服務(wù)：
1、自設(shè)備經(jīng)過雙方驗合格之日起，該設(shè)備進(jìn)入保修期，保修期為十二個月。保修期內(nèi)乙方在接到甲方保修通知后，必須在最短的時間趕到現(xiàn)場，最遲在三天內(nèi)派人趕到甲方現(xiàn)場。
2、保修期內(nèi)乙方負(fù)責(zé)維修，甲方承擔(dān)乙方維修人員的差旅費。若屬甲方認(rèn)為操作不當(dāng)?shù)仍蛟斐傻墓收希瑒t不屬于保修范圍。
六、違約責(zé)任
1、甲方無正當(dāng)理由拒絕調(diào)試、驗收或拒收設(shè)備的，甲方應(yīng)向乙方償付貨款總值的10%作為違約金，合同繼續(xù)履行逾期二十天的乙方有權(quán)解除合同并沒收定金。
2、乙方所交的設(shè)備品種、型號、規(guī)格不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收設(shè)備，乙方償付甲方貨款總值的10%作為違約金。
3、乙方逾期交貨的，每逾期一天，乙方向甲方償付逾期交貨部分的5%作為滯納金，累積滯納金不超過逾期繳獲部分貨款總額的20%。
七、爭議處理
1、因設(shè)備的質(zhì)量問題發(fā)生爭議，由乙方所在地或法院指定的質(zhì)量鑒定單位進(jìn)行質(zhì)量鑒定、設(shè)備不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，鑒定費由乙方承擔(dān)。
2、凡與本合同有關(guān)而引起的一切爭議，甲、乙雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決，如經(jīng)協(xié)商后仍不能達(dá)成協(xié)議時，任何一方可以向法院提出訴訟。
八、其他約定
1、本合同的所有附件具有與合同同等的法律效力。
2、本合同一式兩份，經(jīng)雙方蓋章后生效。
甲方：________________乙方：________________
法人代表：________________法人代表：________________
簽約時間：_______________
精品樣品買賣合同 篇25
出賣人（以下簡稱甲方）：
買受人（以下簡稱乙方）：
茲為貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條 乙方向甲方訂購貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物件，甲方應(yīng)于____日內(nèi)交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于____日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時可解除合同。
因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償，甲方?jīng)Q無異議。
第三條 如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣_____元，共人民幣_____元，交貨同時應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并約定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于_____日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。
第六條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。
第七條 貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。
第八條 合同一式___份，甲、乙雙方各執(zhí)____份為憑。
出賣人（甲方）：
______年_____月____日
買受人（乙方）：
______年_____月____日
精品樣品買賣合同 篇26
出賣人：（以下簡稱甲方）買受人：（以下簡稱乙方）茲為貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：風(fēng)險提示：標(biāo)的物信息
買賣合同中應(yīng)根據(jù)標(biāo)的物的類型，在合同中將其特定化。防止因產(chǎn)品約定不清，而產(chǎn)生糾紛。
數(shù)量、價款要明確，包括數(shù)額的計量單位，大多數(shù)事項應(yīng)由雙方協(xié)定，同時需要標(biāo)出標(biāo)的物的單價、總價，幣種、支付方式及程序等，各項須明確填寫，不得含糊。
第一條 乙方向甲方訂購______貨物，合同成立后由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物____件，甲方應(yīng)于____日內(nèi)交付乙方。雙方確認(rèn)已于年____月____日共同封存樣品（雙方各持一份）風(fēng)險提示：履行期限、地點和方式
履行期限、地點和方式要明確，履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運輸費用的承擔(dān)，而且還將涉及貨物在運輸途中發(fā)生毀損、滅失風(fēng)險的承擔(dān)問題；履行期限約定不明將會嚴(yán)重影響到合同內(nèi)容的順利履行、實施，產(chǎn)生逾期交貨等糾紛。同樣的合同履行地點不明也會容易引發(fā)爭議。
如：有的合同對履行期限作出模糊約定，如一個月內(nèi)履行完畢，但從何時起算一個月沒有約定，這就容易使雙方產(chǎn)生歧義，都作出對自己有利的解釋;如果將期限明確化，約定在某年某月某日前履行完畢則就避免了歧義的產(chǎn)生。
第二條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)乙方所購甲方產(chǎn)品屬于：定制產(chǎn)品。定制產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照雙方約定封樣的產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)執(zhí)行。
第三條 交貨時間、地點風(fēng)險提示： 交貨地點
對于交貨地點應(yīng)當(dāng)明確約定，因為它涉及雙方的利益實現(xiàn)和標(biāo)的物毀損滅失風(fēng)險承擔(dān)問題。一般情況下，標(biāo)的物的所有權(quán)自交付時轉(zhuǎn)移，風(fēng)險承擔(dān)隨之轉(zhuǎn)移。如：在合同中約定交貨地點為賣方的倉庫，則意味著該貨物一旦出庫，其毀損、滅失的風(fēng)險則轉(zhuǎn)移到買方處，因此，在簽訂合同時，對于交貨地點的選擇上，應(yīng)慎重對待。甲方應(yīng)在________年____月____日前將產(chǎn)品送至乙方指定的交貨地________。
第四條 收貨與驗貨乙方指定的收貨人1：姓名________，身份證號____________，聯(lián)系電話____________；收貨人2：姓名________，身份證號____________，聯(lián)系電話____________。乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨并簽發(fā)《收貨單》給甲方，作為雙方交貨和雙方結(jié)算貨款的依據(jù)。乙方在收貨后____日內(nèi)自行對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗，并向甲方提出書面質(zhì)量異議，逾期無書面質(zhì)量異議，視為質(zhì)量合格。如乙方在質(zhì)量異議期內(nèi)提出書面質(zhì)量異議，乙方應(yīng)對貨物進(jìn)行封存，甲乙雙方派員按約定的樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)委托乙方所在地質(zhì)監(jiān)部門進(jìn)行質(zhì)檢，按質(zhì)檢提供報告結(jié)論解決。如檢驗質(zhì)量不合格，乙方有權(quán)無條件退貨。
第五條 付款時間、方式風(fēng)險提示：價款支付
在實務(wù)中，有的買賣合同只是簡單地約定合同款項的金額，對于款項的支付時間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將為支付方無限期不支付或遲延支付找到借口。
另外，需方應(yīng)盡量采取銀行轉(zhuǎn)賬方式來履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件，盡量要簡單、明確易實施，避免催款方因為無法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風(fēng)險。設(shè)定明確的逾期付款的違約責(zé)任，有效督促或威懾合同付款方。 乙方應(yīng)在收貨后____天內(nèi)通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉(zhuǎn)賬的方式付清貨款。
第六條 違約責(zé)任與合同解除風(fēng)險提示： 違約責(zé)任
違約責(zé)任要條款化，在出現(xiàn)違約情形時，能有效執(zhí)行，避免糾紛。很多合同對違約責(zé)任沒作約定或約定太過含糊，不具可操作性。比如有的合同約定違反合同約定，支付違約金10萬元，這個約定就太過籠統(tǒng)，實務(wù)中很難操作。
具體應(yīng)明確，違反合同的哪條約定，應(yīng)承擔(dān)何種違約責(zé)任，如：質(zhì)量不符、數(shù)量不符、未按時足額付款、未及時交貨等等，不同違約情況應(yīng)制定相應(yīng)的違約責(zé)任，另外，違約金的數(shù)額要具體化、數(shù)字化，以便于向違約方主張。
1、甲方如未按約定的交貨期限和質(zhì)量交付貨物，每逾期____日，按應(yīng)交付貨物價款的千分之____向乙方支付違約金；逾期超過____天未交付貨物，乙方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)按合同約定追究甲方違約責(zé)任。
2、乙方如未按約定的付款期限支付貨款，每逾期____日，按應(yīng)交付貨款金額的千分之____向甲方支付違約金；逾期超過____天未支付貨款，甲方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)按合同約定追究乙方違約責(zé)任。
第七條 爭議解決風(fēng)險提示：爭議解決方式
合同雙方一旦發(fā)生爭議，協(xié)商不成的只能求助于仲裁機(jī)構(gòu)或法院。那么具體選擇哪一種方式，則需要當(dāng)事人雙方約定，如果選擇仲裁機(jī)構(gòu)就一定要明確是哪個仲裁委員會，否則就會因約定不明而致約定條款無效。
當(dāng)然雙方也可以約定管轄的法院，而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同簽訂地法院、標(biāo)的物所在地法院中選擇其一，而不能隨意選擇，否則該條款無效。 甲、乙方如發(fā)生爭議糾紛，均應(yīng)友好協(xié)商。如協(xié)商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
第八條 乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方延長日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。
第九條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。
第十條 貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。
第十一條 合同生效風(fēng)險提示：證據(jù)保留
注意保留和收集合同及附件以及合同履行過程中形成的補(bǔ)充協(xié)議、送貨單、購銷憑證、發(fā)票簽收記錄、雙方的來往函件、備忘錄、會議紀(jì)要、傳真件，交通票據(jù)、運輸單、電話記錄、電子郵件等等書面、視頻、錄音資料，一旦發(fā)生糾紛，這些證據(jù)都將有可能成為有力的事實證據(jù)。 本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關(guān)憑證上的簽名和代表人，均為法人代表或法人委托人，傳真件與正本一致，同具法律效力。（以下無正文）出賣人（甲方）：法定代表人：簽訂日期：________年____月____日買受人（乙方）：法定代表人：簽訂日期：________年____月____日
精品樣品買賣合同 篇27
出賣人：（以下簡稱甲方）
買受人：（以下簡稱乙方）
茲為貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條乙方向甲方訂購貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物件，甲方應(yīng)于日內(nèi)交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時可解除合同。
因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償，甲方?jīng)Q無異議。
第三條如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣仟佰元，共人民幣萬仟佰元，交貨同時應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并約定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。
第六條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。
第七條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。
合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
甲方：__________________
乙方：_________________
簽約時間：____________年____________月___________日
精品樣品買賣合同 篇28
出賣人：__________________(以下簡稱甲方) 買受人：__________________(以下簡稱乙方) 茲為__________________貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條 乙方向甲方訂購____________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物______件，甲方應(yīng)于____日內(nèi)交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時可解除合同。 因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方?jīng)Q無異議。
第三條 如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣______仟______佰元共人民幣______萬______仟______佰元于甲方，交貨同時應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應(yīng)付賠償之責(zé)
精品樣品買賣合同 篇29
出賣人：________(以下簡稱甲方)
買受人：________(以下簡稱乙方)
茲為訂購貨物買賣，雙方議定協(xié)議如下：
第一條 乙方向甲方訂購________貨物，并于___日由雙方共同確認(rèn)、封存樣品(雙方各一份)。甲方應(yīng)于____日內(nèi)將與樣品基本相同的貨物交付乙方。
第二條 甲方如不能按期交付或不能完全交付，應(yīng)于____日前通知乙方將延緩日期;乙方若不同意，可解除合同。
第三條 如因不可抗力，致使甲方不能如期交貨或不能全數(shù)交付，可延長交貨期，但具體期限應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條 買賣價款議定每件計人民幣____元，共計人民幣____元，于甲方交貨同時悉數(shù)付清。
如乙方不能付清，甲方可停止交貨，直到解除合同。甲方因此所受的損失，由乙方賠償。
第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方延緩交貨日期，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，但如給甲方造成損害，應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。
第六條 甲方所交付貨物如與樣品不相同時，乙方可要求更換或解除買賣合同，由此給乙方造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。
第七條 市場價格如有浮動，各方不得主張增、減貨物或價款，或借故解除合同。
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方)：________
買受人(乙方)：________
簽約時間：________
簽約地點：________