貨物買賣合同（二）（精選35篇）
貨物買賣合同（二） 篇1
買方(甲方)： ___________________________
賣方(乙方)：___________________________
簽約地點：___________________________
簽約日期：________年____月____日
買方：(甲方)___________________________
合同編號：___________________________
賣方：________年____月____日(乙方)
簽約地點：___________________________
甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》及其他相關法律法規之規定，本著平等、自愿、互利的原則，就 (項目編號： )項目貨物供應及相關服務的要求,經雙方協議一致，簽訂本合同。
一、貨物明細及附件：
1.1貨物報價一覽表： 貨物名稱 型號定做產品描述 數量 單位 單價 金額 定制家具
1.2貨物描述及附件說明： 甲方購買乙方提供的家具及相關服務，本合同中家具的類型、規格、顏色、材質、數量等有關描述詳見合同附件： 報價明細表。
二、標的： 合同總額(人民幣)： 元，大寫 ;
三、付款條件：
3.1合同定金款：合同總額的 30 %即(人民幣)： 元 (大寫： )于 支付;
3.2 合同余款：合同總額的70 %即(人民幣)： (大寫： )于 甲方 支付;
3.3以上款項均以 方式(轉賬支票、現金、電匯)支付，所有款項均按乙方規范名稱支付。電匯和支票應填寫乙方單位名和開票日期，所有款項均由乙方書面指定的財務人員(非業務經辦人)收取，未經書面確認,甲方不支付款項,若乙方未按本條款約定而造成損失則全部責任由乙方承擔。
3.4 報價含安裝費(甲方只提供差旅費)，含40元米布藝款。
3.5附則： 家具的包裝為乙方正常外省包裝，如需特殊包裝、木架等，乙方不得另收取費用)。
四、交貨及驗收：
4.1交貨地點： 甲方負責 ;
4.2交貨方式：甲方負責 ;
4.3交收貨期： 交貨。
4.4甲方應在乙方到貨后 天內在貨物驗收單上簽字確認(若分批送貨，則分批簽收)，逾期 天以上未予簽收，視為乙方已按全數交貨;
4.5交貨安裝場地：為保證安裝質量和工期等，由乙方負責代辦物流運輸，運費由甲方支付。
4.6驗收按第五條有關規定質量標準進行驗收;
4.7驗收發現不合格的貨物，甲方應提出書面異議，列明不合格的項目、數量及處理建議，對于驗收后經雙方確認為不合格的，乙方應視具體情況及時予以修理或更換。
五、產品質量標準及質量保證：
5.1乙方保證產品質量必需符合國家、行業標準和需方要求;
5.2乙方必須嚴格按照甲方所確認產品款式(包括材質、造型、色號、面料)、規格、數量、質量進行生產，生產物料不含人體有害物質并符合國家相關環保標準，否則乙方承擔第三方給予甲方的違約責任;
5.3甲方對家具功能設計有特殊要求的，乙方應按雙方設計人員技術交底的要求制造，使家具滿足技術交底的要求;
5.4由乙方提供設計的定做產品或異形產品，應符合雙方確認的設計圖紙及相關的描述。甲方未予圖紙等技術性確認的，按乙方設計標準生產。
5.5家具的質量保證期為________年，質量保證期從家具驗收合格之日算起，在責任期內，對于因產品本身質量問題造成的損壞，乙方負責維修(甲方只提供差旅費)，經三次以上不能修復或雙方確認無法修復時，乙方予以更換。對于甲方使用不當或自行拆遷、搬移而造成的產品損壞，乙方負責維修或更換，只收取材料費。乙方應作好安全管理工作，在本合同執行期間，乙方工作人員發生的一切安全事故和意外由乙方承擔責任。
六、雙方責任：
6.1乙方所交付產品、型號、規格、質量不符合合同規定的，乙方應視家具具體情況予以修理或更換，并自行承擔因修理、更換而造成的損失和費用;
6.2合同簽訂后，若乙方因自身原因未能如期交付貨物，乙方須按合同總價的5%與累計延誤天數相乘得之款項目賠償需方，關承擔連帶損失。如大量產品質量均達不到供貨標準，甲方有權單方解除合同，且乙方應雙倍返回甲方已付的`貨款。如出現退貨情況，全部責任由乙方承擔;
6.3甲方未按規定的金額和時間向乙方支付貨款，每逾期支付一天，應承擔應付未付金額千分之三的逾期違約金。
6.4乙方在家具安裝過程中，如家具在運輸途中出現損壞、遺失，由乙方負責維修或按本合同要求重新制作。
七、免責條款： 若甲、乙雙方的任何一方由于不可抗力(包括天災、意外事故、交通運輸、政府法令等特殊客觀事件)原因造成不能及時履行或不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能及時履行的理由，在取得有關證明后，允許延期履行、部分履行或不履行合同，并根據情況，免除相應責任。
八、因執行合同發生爭議，由當事人雙方友好協商，協商不成的提交乙方所在地的人民法院裁決或仲裁機構仲裁。
九、本合同自雙方代表簽字蓋章之日起即生效，保修期滿結清款項后失效。合同執行期內，合同如有未盡事宜，須由雙方協商，簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。本合同附件為合同不可分割部分，經雙方單位蓋章或雙方代表簽字后與合同一并生效。自合同簽訂后，為方便高效工作，凡是關于產品設計、顏色、規格、款式以及 關于送貨安裝及付款通知等有關需甲方書面確認的事項，經傳真確認后均為有效附件。
十、本合同共 份，甲方執 份，乙方執 份，均具同等法律效力。 十
一、附則：
甲方(蓋章): ___________________________ 乙方(蓋章):___________________________
辦公地址: ___________________________ 辦公地址:___________________________
辦公電話: ___________________________ 辦公電話:___________________________
傳 真: ___________________________ 傳 真:___________________________
法人代表(簽字): ________________________ 法人代表(簽字):___________________________
手 機:___________________________ 手機: ___________________________
受委托代表(簽字):___________________________ 受委托代表(簽字):___________________________
電 話:___________________________ 開戶銀行:___________________________
手 機:___________________________ 開戶賬號: ___________________________
簽約______________________日期:________年____月____日 簽約日期: ________年____月____
貨物買賣合同（二） 篇2
出賣人：_________________（以下簡稱甲方），買受人：______________（以下簡稱乙方），茲為_______貨物欠款買賣，經雙方締結合同如下：
第一條 甲方愿將_______貨_______件賣與乙方，約定_______年_______月_______日交付清楚。
第二條 貨價議定每件人民幣______________元整（或依照交貨日交貨地的市價為標準）。
第三條 乙方應自交貨日起算_______日內支付貨價與甲方清楚，不得有拖延短欠等情形。
第四條 甲方如屆交貨期不能交貨，或僅能交付一部分時，于_______日前通知乙方延緩日期，乙方不允者可解除買賣合同，但須接到通知日起算_______日內答復逾期即視為承認延期。
第五條 甲方如屆期不交貨又未經依前條約定通知乙方時，乙方可限相當日期催交貨，倘逾期仍不交時，乙方可解除合同。
第六條 如因天災地變，或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或一部分貨品未能交清的，可以延緩至不能交貨原因消除后___日內交付。
第七條 乙方交款之期以甲方交貨之期為標準。
第八條 乙方逾交款日期不為交款的，甲方可以定相當期限催告交款，并請求自約定交款日期起算至交款日止，按每百元日折計算遲延利息。
第九條 甲方所交付的貨品，如有不合規格或品質惡劣或數量短少時，甲方應負補充或交換或減少價金的義務。
第十條 乙方發現貨晶有瑕疵時，應即通知甲方并限期請求甲方履行前條的義務，倘甲方不履行義務時，乙方除可解除合同外并可請求損害賠償，甲方無異議。
第十一條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第_______種方式解決：
（一）提交______________仲裁委員會仲裁；
�。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十二條 其他約定事項：____________________________
本合一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣人（甲方）：______________
買受人（乙方）：______________
__________年_______月_______日
貨物買賣合同（二） 篇3
賣方：___________________ (以下簡稱甲方)
地址：___________________
電話：___________________
買方：___________________ (以下簡稱乙方)
地址：___________________
電話：___________________
甲乙雙方經過協商，本著自愿及平等互利的原則，就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜，達成如下一致：
第一條：名稱、品種、規格和質量
1、名稱：___________________
2、品種：___________________
3、規格：___________________
4、質量，按下列第___項執行：
⑴按照 標準執行(須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。
�、瓢礃颖�，樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式)
�、前措p方商定要求執行，具體為： (應具體約定產品質量要求)。
第二條：數量和計量單位、計量方法
1、數量：_____________________________
2、計量單位和方法：___________________
3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增減量規定及計算方法
第三條：包裝方式和包裝品的處理
第四條：交貨方式
1、交貨時間：___________________
2、交貨地點：___________________
3、運輸方式：___________________
4、保險：_______________________
5、與買賣相關的單證的轉移：___________________ 。
第五條：驗收
驗收時間：___________________
第六條：損失風險
貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔，其后的`損失風險由乙方承擔。
第七條：價格與貨款支付
1、單價：___________________
2、總價：___________________
3、貨款支付
貨款的支付時間：___________________
貨款的支付方式：___________________
第八條：提出異議的時間和方法
1、乙方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥善保管貨物的同時，自收到貨物后___日內向甲方提出書面的異議；乙方未及時提出異議的，視為貨物合乎規定。
2、乙方因使用、保管、保養不善等自身原因造成產品質量下降的，不得提出異議。
第九條：甲方違約責任
1、甲方不能交貨的，則乙方有權解除合同，并有權要求甲方返還已支付的款項，乙方自愿放棄主張定金責任。
2、甲方所交貨物的品種、型號、規格、花色、質量不符合約定的，乙方如同意利用貨物，應按質論價；如乙方不能利用的，應依據具體情況，由甲方負責調換、修理、所產生的費用由甲方支付。
第十條：乙方違約責任
1、乙方若自提貨物未按甲方通知的日期或合同約定的日期提貨的，應以實際逾期提貨天數，每日按貨物總額的 %向甲方支付違約金。
2、乙方逾期付款的，應按逾期付款金額每日 %計算，向甲方支付違約金或一次性支付違約金 。
3、甲方為維權而支出的所有費用(包含但不限于律師費、訴訟費用、交通費等)均由乙方承擔。
第十一條：爭議的處理
本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的由甲方所在地人民法院處理。
第十二條：本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，甲乙雙方也可達成補充協議。補充協議具有同等的法律效力。
第十三條：本合同自雙方或雙方法定代表人或授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。
甲方(蓋章)：______________
代表(簽字)：______________
乙方(蓋章)：______________
代表(簽字)：______________
_______年_______月_______日
簽訂地：__________________
貨物買賣合同（二） 篇4
甲方：__________________
乙方：__________________
雙方茲就買賣茶具事宜，訂立本件契約，條款如下：
一、買賣標的：仿古茶具精品、次品各一百組。(樣式、規格另行列表)
二、價金：精品每組人民幣______元整，次級品每組______元整，合計______元整。
三、送貨地點：甲方公司所在地或其所指定的地點。
四、送貨日期：乙方應于訂約后一個月內按甲方指定的`地點、組數如期送達。如有遲延，應依遲交部分的貨款每按千分之二計罰違約金，乙方不得有異議。
五、清償費用：原則上運送費、包裝費由乙方負擔。惟甲方所指定送貨地點不在______市______縣兩界內，按實際里程數每公里x元酌收運送費用。
六、甲方或其指定受領之人世間于受領第一條的茶具后，應即時驗收。茶具如有瑕疵，應于受領后七天內以書面通知乙方更換，逾期乙方不負瑕疵擔保責任。
七、甲方應憑乙方所開出的統一發票及送貨簽收單將貨款一次付給乙方。
八、本契約一式二份，甲乙雙方各執一份為憑。
甲方：__________________乙方：__________________
日期：__________________日期：__________________
貨物買賣合同（二） 篇5
供方(甲方)：_______________________
需方(乙方)：_______________________
甲乙雙方就鋼材購銷事宜經協商一致，訂立合同如下：
根據《合同法》及其有關法律法規，為明確甲乙雙方的權利義務，甲、乙雙方經友好協商，就甲方在合約期內為乙方供應商品，達成如下協議：
一、商品的供應
1、甲方向乙方供應商品的品種、數量以甲、乙雙方簽字確認并蓋章的訂單為準。
2、甲方有新產品推出時，應推薦給乙方，以便共同創造商機。如乙方確定經營，將按乙方新商品入場程序辦理相關手續。
二、商品的質量
1、甲方向乙方供應的商品的質量應當符合該商品的國家標準，行業標準，沒有國家標準，行業標準的按照通常標準或符合合同目的的特定標準。
2、在甲方每次向乙方供應商品時，雙方可在訂單上對該商品的具體質量標準進行約定。甲方在供應乙方商品的同時應當提交所供應商品合格證或質量保證書。
三、商品的價格
1、甲方向乙方供應的商品，除要執行國家訂價或國家指導價的，均由雙方協商訂價。
2、基于保護商業秘密的需要，甲方供應的商品交易價格以雙方蓋章確認的報價單為準，報價單為每一具體商品供貨合同的組成部分。
3、甲乙雙方積極配合，維護所經營商品的市場零售價的相對穩定和統一。甲方向乙方供應的商品的價格不得高于甲方向乙方及乙方分支機構所在地的其他客戶所供應同等商品的最低批發價。
4、甲方在供貨價發生提價變動時，應提前三十天書面通知乙方，并在征得乙方同意的前提下，方可執行。否則，乙方仍按舊價和甲方進行結算，并允許乙方在提價生效前的訂單有效，以舊價進貨。
四、商品的包裝方式
1、甲方向乙方供應的商品的包裝應當按照國家規定的通用方式。沒有通用的方式，應當采取足以保護商品的包裝方式，保證商品安全、衛生地運抵乙方。
2、甲方商品包裝之標示應符合國家法律法規的規定，對于產地、原材料、用途、使用方法、警示語、保質期、生產期、保質條件等必須有清晰的標示。
3、雙方可在訂單中訂明具體商品的包裝方式標準，乙方可要求在供應乙方的商品貼上貨號、條碼、標簽。商品的包裝費用由甲方負擔。
五、供應商品的'期限、地點、方式
1、乙方自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止向甲方采購貨品。
2、訂單期限和供貨期限由具體的訂單規定。
3、若乙方更改訂單，甲方在收到該更改通知后×日內未提出書面異議的，則視為甲方同意按更改后的訂單交貨。
4、供貨的地點由具體的訂單指定。
5、甲方須保證在收到乙方訂單后，嚴格按照甲方指定的時段，在_________小時內將商品送抵乙方配貨中心或指定的分店內。如缺貨應在乙方下訂單后_________小時內通知乙方，并保證缺貨率不高于_________%，否則乙方將考慮和甲方的合作，并保留追究因甲方缺貨所造成的乙方損失的權利。
6、供貨方式采用甲方一次性送貨，除非乙方要求甲方分開送貨。
7、甲方交貨時，應提供乙方的訂單復印本，并采用乙方規定的送貨單填寫模式列明送貨的各項商品數量。
8、送貨的運費有甲方負責
六、檢驗的標準與方式
1、對于甲方供應的貨物，乙方在驗收時采用本協議第二條之標準做為質量檢驗標準。
2、乙方收貨時僅對甲方所供應物的數量的進行驗收或只對貨物進行抽檢。
七、供應商品的退貨
1、甲方須保證無條件退換有質量問題的商品(如漏罐、漲罐、漲包、穿孔、變質、破碎等);無條件退回不符合或違反國家相關法律法規規定的商品。
2、在保質期內，乙方在符合貨物規定的保質條件下保管該貨品，如發現甲方所供貨物有質量問題，乙方均可向甲方提出質量爭議，甲方應負全部責任。而且乙方因質量問題的退貨不受時間限制。
3、甲方同意為乙方更換保質期剩余兩個月內的產品(個別保質期較短的商品除外)。
4、甲方須協助乙方控制好庫存，加快周轉，保證乙方不斷貨。如乙方出現個別情況下的庫存過大或失控，甲方應積極配合乙方處理和退換。
5、甲方在應該退貨時，在乙方通知兩次甲方仍不處理的，乙方當已退貨處理，直接在應付貨款中扣除該批貨款，并在一個月后銷毀該批商品。
6、所有情況下的退貨運費有甲方負責
八、貨款結算方式
1、實銷實結：甲乙雙方在每月_________日核對甲方商品的實際銷量。在雙方對單后_________天內為甲方結算貨款。
2、保底結算：甲乙雙方協商確定結算保底金額。在甲方商品送抵乙方的金額超過保底金額_________元后按結算期_________天為甲方結算貨款。
3、數期結算：在甲方商品送抵乙方后_________天，為甲方結算貨款。
4、乙方新店開業所訂商品貨款的付款方式為：__________________.
5、乙方對甲方新入場商品貨款的付款方式為：__________________.
九、其他
1、本合同應在雙方授權代表簽字、單位蓋章、預付款到達乙方指定賬戶生效。
2、本合同正本一式四份，雙方各持兩份，具有同等法律效力。
3、合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商后作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話：_______________________ 電話：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
貨物買賣合同（二） 篇6
房屋買賣合同糾紛案民事上訴狀
上訴人(原審被告)：某某建設集團有限公司，住所地：某某市某某鎮。
法定代表人：某某 職務：董事長。
被上訴人(原審原告)：某某，男，漢族，19 年 月 日出生，住某某市某某區某某北路 號111室。
原審被告：某某建設集團有限公司某某分公司，住所地：某某火炬高新技術產業開發區某某北村32號。
負責人：某某，經理。
上訴請求：
1、依法撤銷某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 )某某民初字第1000號民事判決，發回重審;或駁回被上訴人的訴訟請求;或直接予以改判。
2、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔。
事實和理由：
上訴人因不服某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 ) 高民初字第1000號民事判決書，現提起上訴。
一、該判決對被告的辯稱，存在遺漏和曲解。
該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱：對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議，對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是，對原告起訴的與其發生的房屋買賣合同糾紛的法律關系是存在的，但對于原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的，且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱：要求某某公司與原告協商解決”，眾所周知要求調解不屬相對人抗辯，將被告要求調解作為辯稱內容顯然文不對題，更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同�？墒牵撆袥Q卻斷章取義，未將被告的真實答辯意見記入筆錄，導致了該判決認定事實和適用法律錯誤，從而作出了完全傾斜于原告和絕對不利于被告的裁決。顯有失公平。
二、該判決認定事實錯誤。
(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定，但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項，該事實在該判決書中并無闡述，本案案由是房屋買賣合同糾紛，購房款是現金還是欠款，以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容，但該判決均未查明并列入判決書，顯而易見本案的事實是不清的。
(二)該判決認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢，不欠其工程款為解除合同的前題�？墒聦嵤�，結算并未辦理完畢，且房屋買賣合同既然合法有效，解除合同與第三人結算款項并無直接因果關系。另：該判決認定，原告要求解除合同，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪個被告亦同意?該判決認定的事實顯含糊其辭。
(三)該判決認定事實證據不足。本案原告提供的證據，僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。并且，判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。上訴人不得不對本案庭審程序是否合法產生了質疑。
上訴人認為，未經當庭舉證、質證和法院認證的證據，不能作為定案的依據。
三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失，沒有事實和法律依據。本案案由是房屋買賣合同糾紛，即便合同無效，也只須返還購房價款，至于雙方存在的經濟損失必須有經濟損失的客觀存在，且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據，該判決也未認定房屋買賣合同無效的過錯責任，更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。
尤其是，該判決支持原告返還購房款是1987197.54元，并支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息，按本金3698770.80元計算。上訴人認為，該判決，既未對所謂本金的數額和來源予以查實確認，且對20__年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見，該判決顯失公平。
四、該判決程序違法。
本案案情復雜，不但涉及承攬工程款項的結算，涉及房屋的抵押，還涉及房屋買賣合同的效力，且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件，故本判決采用獨任審判在程序上也是錯誤的。同時，該判決書中明確載明原審被告要求與原告協商解決，那么，法院應當主持調解，并在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程，為何不是調解結案而是直接判決呢?對此，上訴人認為，原審法院對本案的判決，當事人有調解要求而法院不調解，那么顯見法院有強行判決之嫌。故上訴人認為，對本案的審判，原審法院存在程序上的違法也是明顯的。
綜上所述，本案原審判決存在認定事實不清，適用法律錯誤，程序違法的嚴重問題。為此，望貴院充分考慮上訴人的上訴理由，依法維護上訴人的合法權益，支持上訴人的上訴請求!謝謝!
此致
某某市中級人民法院
上訴人： 某某建設集團有限公司
20年 月日
貨物買賣合同（二） 篇7
買方：____________(下稱甲方) 賣方：____________(下稱乙方)
地址：____________郵編：_____ 地址：____________郵編：_____
電話：____________傳真：_____ 電話：____________傳真：_____
電子郵箱：__________電子郵箱：__________
甲乙雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。
第一條名稱、品種、規格和質量：
1、名稱、品種、規格：____________(應注明產品的牌號或商標)。
2、質量，按下列第項執行：
(1)按照_______標準執行(須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。
(2)按樣本，樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式)。
(3)按雙方商定要求執行，具體為：
_____________(應具體約定產品質量要求)。
第二條數量和計量單位、計量方法：
1、數量：________。
2、計量單位和方法：__________。
3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：____________。
第三條包裝方式和包裝品的處理：
_________(應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。)。
第四條交貨方式：
1、交貨時間：_______。
2、交貨地點：_______。
3、運輸方式：_______(注明由誰負責代辦運輸)。
4、保險：_______(按情況約定由誰負責投保并具體規定投保金額和投保險種)。
5、與買賣相關的單證的轉移：___________。
第五條驗收：
1、驗收時間：_______。
2、驗收方式：______(如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例)。
3、驗收如發生爭議，由___檢驗機構按___檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。
第六條價格與貨款支付：
1、單價：____;總價：_________(明確幣種及大寫)。
2、貨款支付：
貨款的支付時間：____________;
貨款的支付方式：____________;
運雜費和其它費用的支付時間及方式：__________。
3、預付貨款：________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。
第七條提出異議的時間和方法：
1、甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物后____日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。
2、甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。
3、乙方在接到甲方書面異議后，應在_____日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第八條甲方違約責任：
1、甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。
2、甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算，向乙方支付違約金;如____日內仍不能提供的，按中途退貨處理。
3、甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。
4、甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期付款的違約金。
5、甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。
6、甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。
7、其它約定：_____________。
第九條乙方的違約責任：
1、乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。
2、乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價;甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。
3、乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。
4、乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
5、乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。
6、貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7、乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，并承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知后__日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答復的，視為同意乙方發貨。
8、其它：_______________。
第十條不可抗力：
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束后___日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十一條爭議解決：
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會深圳分會，按照申請仲裁時該會實行的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
第十二條附加條款：
1、__________________。
2、__________________。
3、__________________。
第十三條其它事項：
1、按本合同規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任后__日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。
2、約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當于違約所造成的損失，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。
3、本合同自___年__月__日起生效，合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。
4、合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
5、雙方來往函件，按照合同規定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更，應在變更后的___日內書面通知對方，否則，應承擔相應責任。
6、本合同正本一式___份，雙方各執___份;合同副本一式__份，分送______等單位。
甲方：__________ 乙方：____________
受權代表：(簽字)______ 受權代表：(簽字)_______
委托代理人：(簽字)_____ 委托代理人：
本合同于____年____月____日訂立于____(地點)
貨物買賣合同（二） 篇8
買方(甲方)： _________ _________ _________ 賣方(乙方)：_________ _________ _________ 簽約地點：_________ _________ _________ 簽約日期：________年____月____日 買方：(甲方)_________ _________ _________ 合同編號：_________ _________ _________ 賣方：________年____月____日(乙方) 簽約地點：_________ _________ _________ 甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》及其他相關法律法規之規定，本著平等、自愿、互利的原則，就 (項目編號： )項目貨物供應及相關服務的要求,經雙方協議一致，簽訂本合同�！ �
一、貨物明細及附件：
1.1貨物報價一覽表： 貨物名稱 型號定做產品描述 數量 單位 單價 金額 定制家具
1.2貨物描述及附件說明： 甲方購買乙方提供的家具及相關服務，本合同中家具的類型、規格、顏色、材質、數量等有關描述詳見合同附件： 報價明細表。
二、標的： 合同總額(人民幣)： 元，大寫 ;
三、付款條件：
3.1合同定金款：合同總額的 30 %即(人民幣)： 元 (大寫： )于 支付;
3.2 合同余款：合同總額的70 %即(人民幣)： (大寫： )于 甲方 支付;
3.3以上款項均以 方式(轉賬支票、現金、電匯)支付，所有款項均按乙方規范名稱支付。電匯和支票應填寫乙方單位名和開票日期，所有款項均由乙方書面指定的財務人員(非業務經辦人)收取，未經書面確認,甲方不支付款項,若乙方未按本條款約定而造成損失則全部責任由乙方承擔。
3.4 報價含安裝費(甲方只提供差旅費)，含40元米布藝款�！ �
3.5附則： 家具的包裝為乙方正常外省包裝，如需特殊包裝、木架等，乙方不得另收取費用)。
四、交貨及驗收：
4.1交貨地點： 甲方負責 ;
4.2交貨方式：甲方負責 ;
4.3交收貨期： 交貨。
4.4甲方應在乙方到貨后 天內在貨物驗收單上簽字確認(若分批送貨，則分批簽收)，逾期 天以上未予簽收，視為乙方已按全數交貨;
4.5交貨安裝場地：為保證安裝質量和工期等，由乙方負責代辦物流運輸，運費由甲方支付�！ �
4.6驗收按第五條有關規定質量標準進行驗收;
4.7驗收發現不合格的貨物，甲方應提出書面異議，列明不合格的項目、數量及處理建議，對于驗收后經雙方確認為不合格的，乙方應視具體情況及時予以修理或更換�！ �
五、產品質量標準及質量保證：
5.1乙方保證產品質量必需符合國家、行業標準和需方要求;
5.2乙方必須嚴格按照甲方所確認產品款式(包括材質、造型、色號、面料)、規格、數量、質量進行生產，生產物料不含人體有害物質并符合國家相關環保標準，否則乙方承擔第三方給予甲方的違約責任;
5.3甲方對家具功能設計有特殊要求的，乙方應按雙方設計人員技術交底的要求制造，使家具滿足技術交底的要求;
5.4由乙方提供設計的定做產品或異形產品，應符合雙方確認的設計圖紙及相關的描述。甲方未予圖紙等技術性確認的，按乙方設計標準生產�！ �
5.5家具的質量保證期為________年，質量保證期從家具驗收合格之日算起，在責任期內，對于因產品本身質量問題造成的損壞，乙方負責維修(甲方只提供差旅費)，經三次以上不能修復或雙方確認無法修復時，乙方予以更換。對于甲方使用不當或自行拆遷、搬移而造成的產品損壞，乙方負責維修或更換，只收取材料費。乙方應作好安全管理工作，在本合同執行期間，乙方工作人員發生的一切安全事故和意外由乙方承擔責任。
六、雙方責任：
6.1乙方所交付產品、型號、規格、質量不符合合同規定的，乙方應視家具具體情況予以修理或更換，并自行承擔因修理、更換而造成的損失和費用;
6.2合同簽訂后，若乙方因自身原因未能如期交付貨物，乙方須按合同總價的5%與累計延誤天數相乘得之款項目賠償需方，關承擔連帶損失。如大量產品質量均達不到供貨標準，甲方有權單方解除合同，且乙方應雙倍返回甲方已付的貨款。如出現退貨情況，全部責任由乙方承擔;
6.3甲方未按規定的金額和時間向乙方支付貨款，每逾期支付一天，應承擔應付未付金額千分之三的逾期違約金�！ �
6.4乙方在家具安裝過程中，如家具在運輸途中出現損壞、遺失，由乙方負責維修或按本合同要求重新制作�！ �
七、免責條款： 若甲、乙雙方的任何一方由于不可抗力(包括天災、意外事故、交通運輸、政府法令等特殊客觀事件)原因造成不能及時履行或不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能及時履行的理由，在取得有關證明后，允許延期履行、部分履行或不履行合同，并根據情況，免除相應責任。
八、因執行合同發生爭議，由當事人雙方友好協商，協商不成的提交乙方所在地的人民法院裁決或仲裁機構仲裁�！ �
九、本合同自雙方代表簽字蓋章之日起即生效，保修期滿結清款項后失效。合同執行期內，合同如有未盡事宜，須由雙方協商，簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。本合同附件為合同不可分割部分，經雙方單位蓋章或雙方代表簽字后與合同一并生效。自合同簽訂后，為方便高效工作，凡是關于產品設計、顏色、規格、款式以及 關于送貨安裝及付款通知等有關需甲方書面確認的事項，經傳真確認后均為有效附件�！ �
十、本合同共 份，甲方執 份，乙方執 份，均具同等法律效力。 十
一、附則： 甲方(蓋章): _________ _________ _________ 乙方(蓋章):_________ _________ _________ 辦公地址: _________ _________ _________ 辦公地址:_________ _________ _________ 辦公電話: _________ _________ _________ 辦公電話:_________ _________ _________ 傳 真: _________ _________ _________ 傳 真:_________ _________ _________ 法人代表(簽字): _________ _________ ______ 法人代表(簽字):_________ _________ _________ 手 機:_________ _________ _________ 手 機: _________ _________ _________ 受委托代表(簽字):_________ _________ _________ 受委托代表(簽字):_________ _________ _________ 電 話:_________ _________ _________ 開戶銀行:_________ _________ _________ 手 機:_________ _________ _________ 開戶賬號: _________ _________ _________ 簽約_________ _________ ____日期:________年____月____日 簽約日期: ________年____月____日
貨物買賣合同（二） 篇9
賣方：__________;身份證號：___________。
買方：__________;身份證號：___________。
根據《中華人民共和國合同法》、《二手車流通管理辦法》等有關法律、法規、規章的規定，就二手車的買賣事宜，買賣雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上簽訂本合同。
一、車輛情況
1、車類型號：____________________;車身顏色：_________;車牌號碼：____________;行駛公里：__________;發動機號：__________________;車架號碼：______________;初次入戶時間：________________;車輛購置稅完稅證明號：____________;車輛保險險種及到期日：__________________________。
2、車輛具備下列證件及備件(在方格里打“√”為示)：
□行駛證正、副本;□購置稅(費)證;□路費收據;□車船使用稅標志;□定編證(使用證);□營運證;
□機動車輛登記證書;□備胎;□千斤頂;□鑰匙把。
3、買方確認所購車輛的目前實際狀況，不得以車況為由中途退車。
4、賣方保證該車的來源合法，手續齊全、真實有效，并承擔因該車和手續不合法引起的法律責任及買方損失。
二、交易金額及付款方式
1、本車價款為_________人民幣(大寫：____________元整)。車輛過戶費用由買方承擔。
2、買方于本協議簽訂之日付____________元。賣方及時將該車交付買方占用使用。剩余價款在車輛過戶之后一次性付清。
三、過戶及相關問題約定
1、買賣雙方就過戶問題達成如下共識：協議簽訂之日，賣方應積極配合買方進行過戶等相關手續。辦理完畢后，買方支付剩余價款。
2、該車在__________年________月______日______時______分以前(賣方交付車輛前)發生的一切交通事故、經濟糾紛、法律責任、交通違章均由原車主負責。_________年________月______日______時______分以后(車輛交付后)發生的一切交通事故、經濟糾紛、法律責任、交通違章均由買方負責。
3、協議簽訂后，賣方于__________年________月______日之前消違章、提供車輛所有手續便于買方正常過戶，買方于此日之后7個工作日內完成車輛的過戶。
四、違約責任
1、協議簽訂后，賣方需積極、及時的轉移車輛的所有權，將車輛交由買方占有、使用。若在約定時間內賣方無故拖延交付或拒絕交付，或是賣方的責任導致車輛在約定之時不能過戶，則需向買方支付__________元作為違約金。
2、若買方未在約定時間內完成剩余價款的支付，則需向賣方支付__________元作為違約金。
五、因本協議發生的爭議，由買方經常居住地人民法院管轄。
六、當該車從車方名下過戶到買方名下，買賣雙方辦理完移交手續后，本協議即執行完畢。
七、本協議壹式貳份，買方壹份，賣方壹份，簽字蓋章后生效。
八、補充協議具有與本約定相同的法律效力。
買方：________
賣方：________
__________年________月______日
貨物買賣合同（二） 篇10
合同號碼：______________
日期：______________
中國____________________公司(以下簡稱賣方)和____________________(以下簡稱買方)雙方經過友好協商，同意按照以下兩部分條款簽訂本合同：
第一部分
一、商品品名：______________________________
二、數量：____________________噸
三、規格：______________________________
四、價格：本合同各交貨期的具體價格原則上與____________________號合同，同一交貨期有效的價格一致。
五、交貨期________年
第1季度__________噸
第2季度__________噸
第3季度__________噸
第4季度__________噸
上述各季度的裝船月份由買方選定，但應在各季度前月15日以前通知賣方。
六、裝船口岸：____________________港。
七、目的口岸：____________________港口。
八、付款條件：買方應于貨物裝船前_______天，按本合同第二部分第三條①款雙方商定的裝船數量及期限，通過雙方同意的銀行開出以中國化工進出口公司山東省分公司為受益人的，不可撤銷的可轉讓的，可分割的美元信用證。該信用證憑受益人出具的以開證行為付款人的匯票以及本合同第一部分第九條所規定的各項單據，自提單日起三十天(包括提單日在內)，由開證行將貨款電匯中國銀行。信用證金額應按雙方商定的交貨數量增開5%。信用證上須證明租船提單可以接受。
九、單據
�、儋u方在貨物啟運后，應向議付銀行提供下列單據作為議付貨款的依據：
a.發票四份;
b.清潔裝船提單正本二份;
c.由商品檢驗局出具的質量檢驗證書，重量鑒定證書及產地證明書各一份。
②賣方須將上述單據中的清潔裝船提單副本二份，隨船帶交目的港買方
指定的收貨人。其余單據副本二份航寄買方。
十、附注
�、俦竞贤谝徊糠指鳁l款尚未規定的事項，應按本合同不可分割的第二部分的各條款以及由雙方隨時協商后決定的條款履行
�、诒竞贤膱绦杏蒧_________開立信用證。
�、郾竞贤椣碌臄盗侩p方應努力執行，但如買方或賣方在接貨或供貨方面有困難時，雙方對本合同的履行均可不承擔責任。
�、鼙竞贤谝徊糠忠訽_________兩國文字書就正本一式兩份，買賣雙方各持一份為證。兩種文本具有同等效力。
賣方：____________________ 買方：______________
地址：____________________ 地址：______________
電報掛號：________________ 電報掛號：__________
電傳：____________________ 電傳：______________
第二部分
一、總則：本部分條款與第一部分條款在本合同中是不可分割的兩部分。
二、交貨條件
�、儇浳锼袡嗉帮L險的轉移，以裝港岸上輸油臂與油輪集輸油管連接點作為分界線，貨物通過該連接點時，由賣方轉移到買方，賣方交貨責任即告終止。
�、谫I方所派油輪，禁止在中華人民共和國沿海水域排放油類或油性混合物。油輪進港后，應根據港口當局的規定把壓艙污水排放在處理池內，費用由買方負擔。
③買方所派油輪在裝貨港，應遵守當地行政當局所規定的有關油輪作業安全規則。
貨物買賣合同（二） 篇11
合 同 號：
日 期：
簽約地點：
電 話：
賣 方：
地 址：
電 話：
買 方：
地 址：
電 話：
買賣雙方同意按下列條款由買方購進，由賣方出售下列商品，訂立本合同：
1.品名及規格
數量
單價
總價
2.合同總值：
3.包 裝：
4.保 險：由賣方按發票金額110%投保。
5.嘜 頭：
6.裝運口岸：
7.目的口岸：
8.裝運期限：
9.付款條件;買方應通過買賣雙方同意的銀行，開立以賣方為受益人的、不可撤銷的、可轉讓和分割的信用證。該信用證憑裝運單據在 銀行見單即付。該信用證必須在 前開到賣方。信用證有效期為裝船后15天在 到期。
10.裝運單據：賣方應提供下列單據。
(1)已裝船清潔提單;
(2)發票;
(3)裝箱單;
(4)保險單。
11.裝運條件：
(1)載運船由賣方安排，允許分批裝運，并允許轉船;
(2)賣方于貨物裝船后，應將合同號碼、品名、數量、船名、裝船日期以電報通知買方。
12.索賠：賣方同意受理因貨物的量、數量和(或)規格與合同規定不符的異議索賠，但賣方僅負責賠償由于制造工藝不良或材不佳所造成的量不符部份。有關安裝不當或使用不善造成的索賠或損失，賣方均不予受理。提出索賠異議必須提供有名的、并經賣方認可公證行的檢驗報告。有關量方面索賠異議應于貨到目的地后3個月內提出，有關數量和(或)規格索賠異議應于貨到目的地后30天內提出。一切損失凡由于自然原因或屬于船方或保險公司責任范圍內者，賣方概不受理。如買方不能在合同規定期限內將信用證開出，或者開來的信用證不符合合同規定，而在接到賣方通知后，不能按期辦妥修正，賣方可以撤銷合同或延期交貨，并有權提出賠償要求。
13.不可抗力：因不可抗力不能如期交貨或不能交貨時，賣方不負責任。但賣方必須向買方提供中國國際貿易促進委員會或其他有關機構所出具的證明。
14.仲裁：凡因執行本合同或與本合同有關事項所發生的一切爭執，應由雙方通過友好協商方式解決。如不能取得協議時，則在被告國家根據被告國家仲裁機構的仲裁程序規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方具有同等的約束力。仲裁費用，除仲裁機構另有決定外，均由敗訴方負擔。
15.其他：對本合同之任何變更及增加，僅在以書面經雙方簽字后，方為有效，任何一方在未取得對方書面同意前，無權將本合同規定之權利及義務轉讓給第三者。
自本合同簽訂后，以前有關本批交易的函電均作為無效。
16.備注：
買方： 賣方：
注：經買賣雙方以電傳或電報談妥條件，議定合同貨物品、數量、交貨期及價格等，爾后由賣方書就售貨合同，正式簽約后作為成交的依據。
貨物買賣合同（二） 篇12
合同號：_______
日期：______________________________________________________
地點：______________________________________________________
買方：__________________賣方：__________________
地址：__________________地址：__________________
電報：__________________電報：__________________
電傳：__________________電傳：__________________
本合同由買方和賣方商訂。在合同項下，雙方同意按下述條款買賣下述商品：
第一條：品名、規格、數量及單價
第二條：合同總值
第三條：原產國別及制造廠商
第四條：裝運港
第五條：目的港
第六條：裝運期
分運：
轉運：
第七條：包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋及長途內陸運輸，防潮，防濕，防震，防銹，耐野蠻裝卸，以確保貨物不致由上述原因受損，使之完好安全到達安裝或建筑工地。任何由于包裝不妥善所致之任何損失均由賣方負擔。
第八條：嘜頭
賣給方必須用不褪色油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持干燥”等字樣及下列嘜頭：――――――――――
第九條：保險
在CIF條款下：
由賣方出資按110%發票金額投保。
在CFR條款下：裝運后由買方投保。
第十條：付款條件
(1)買方在裝運期前30天，通過中國銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為合同總值%，計該信用證在中國銀行行收到下列單證并核對無誤后承付(在分運情況下，則按分運比例承付)
a.全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，注明“運費已付”、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸中國對外貿易運輸公司。
B.商業發票一式五份，注明合同號、信用證號和嘜頭。
C.裝箱單一式四份，注明每包貨物數量，毛重和凈重。
D.由制造廠家出具并由賣立簽字的品質證明書一式三份。
E.已交付全套技術文件的確認書一式兩份。
F.裝運后即刻發給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。
G.在CIF條款下：
全套按發票金額110%投保的保險單。
(2)賣方在裝運后10天內，須航空郵寄三套上述文件(F除外)，一份寄給買方，兩份寄目的港中國對外貿易運輸公司。
(3)中國銀行在收到合同中規定的，由雙方簽署的驗收證明后，在 天內，承付合同金額的百分之 ，金額為 .
(4)規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。
(5)所有發生在中國境內的銀行費用應由買方承擔，所有發生在中國境外的銀行費用均由賣方承擔。
第十一條：裝運條件
(1)賣方必須在裝運前四十天向買方通知預訂的船名及其運輸路線，供買方確認。
(2)賣方必須在裝運前二十天通知買方預計發貨時間，合同號，發票金額，發運件數及每件的重量和尺碼。
(3)賣方必須在裝船完畢后四十八小時內，以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重，發票金額，船名和啟運日期。
(4)如果任一單件貨物的重量達到或超過20噸，長12米，寬2.7米，高3米，賣方須在裝船前50天向買方提供5份詳細包裝圖紙，注明詳細的尺碼和重量，以便買方安排內陸運輸。
(5)在CFR條款下：
如果由于賣方未及時按11條第(3)款執行，以致買方未將貨物及時保險而造成的一切損失，由賣方承擔。
(6)在目的港卸貨和內陸運輸的一切費用由買方承擔。
第十二條：技術文件
(1)下述全套英文技術文件一份必須隨每批貨物一同包裝發運：
A.基礎設計圖。
B.接線說明書，電路圖，氣/液壓連接圖。
C.易磨損件的制造圖紙和說明書。
D.零配件目錄。
E.安裝、操作和維修說明書。
(2)此外，在簽訂合同60天內，賣方必須向買方或最終用戶掛號航空郵寄本條款(1)中規定的技術文件。
否則，買方有權拒開信用證或拒付貧款。
第十三條：保質條款
賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝制造，嶄新，未曾使用，并在各方與合同規定的質量、賣方。
貨物買賣合同（二） 篇13
甲方：____________________________
委托代理人：_____________________
聯系地址：_____________________
聯系電話：_____________________
開戶行：____________________________
賬號：____________________________
乙方：____________________________
委托代理人：_____________________
聯系地址：_____________________
聯系電話：_____________________
開戶行：_____________________
賬號：____________________________
根據《民法典》及其他有關法律、法規之規定，買賣雙方經過協商，確認根據下列條款訂立合同，以資共同遵照執行。
一、貨物清單及價格
二、質量與技術標準和產品包裝
1、質量與技術標準：
產品的質量技術標準為產品制造商制定的質量技術標準。
買方已知悉上述標準，并確認采用該標準的產品能滿足買方對產品的要求。
2、產品包裝：
有原廠包裝的，按原廠包裝標準
沒有原廠包裝的，按賣方包裝標準進行包裝。
三、收貨事項
1、本合同設備的到貨日期為：合同生效起____個工作日內。
2、本合同實際支付金額為人民幣。
3、甲方給乙方的付款方式：支票電匯銀行匯票/。
4、本合同經雙方簽訂后正式生效，付款方式：現款。
5、甲方未付齊貨款全款之前，貨物所有權歸乙方所有。
6、定金：
四、包裝、運輸、交貨、驗收及異議的提出。
1、貨物包裝為制造商原包裝。
2、貨物的運輸和運輸過程中的保險由方負責辦理，費用有方承擔。
3、乙方負責在將貨物交付給甲方。甲乙雙方應對設備共同驗收，隨設備箱內所提供裝箱單作為驗收的標準件，乙方供應貨物在數量、質量和包裝上符合生產廠家的規定，則視為乙方交貨完成。交貨后的風險責任由甲方承擔。
4、甲方發現收到的貨物與規定的不符，應在貨物到達之后___個工作日內向乙方提出書面異議，乙方在收到異議后應在合理期間內根據產品的具體情況協助甲方解決，直至驗收合格。甲方怠慢行使該該項權利，視為產品驗收合格。
五、免責條款
1、雙方約定由于水災、火災、地震、臺風、戰爭、海關檢查、進口手續及廠商供貨延遲，等不可抗拒的原因，導致合同不能全部或部分履行的，免除相應的違約責任。
2、受到上述免責事項影響的一方，應在____天內通知另一方。
3、如果受上述免責事項的影響，使本合同只要義務之履行延遲的時間超過180天，則任何一方均有權接觸合同而不承擔任何后果，也可有雙方協議采取其他補救措施。
六、違約責任
1、甲方逾期付款的，應每日向乙方支付合同標的金額___%的違約金。
2、乙方逾期交貨的，應每日向甲方支付合同標的金額___%的違約金。
七、爭議解決的方式
本合同項下發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成的，雙方同意交由合同簽訂地法院管轄，由敗訴方承擔律師費，交通費等相關合理費用。
八、其他
1、甲、乙雙方應保守通過簽訂和履行本合同而獲取的對方之商業及技術秘密，包括本合同文本，相關技術文件、相關數據，以及其他有關信息。
2、就本合同訂立及履行過程中的問題或與本合同有關的問題，一方作出有法律效力的意思表示，應以書面形式作出，加蓋本方公章，且向對方送達，對方應在____個工作日內回函，否則視為無效。
3、本合同及附件經雙方簽字蓋章后即生效，雙方簽署的相關文件與本合同具有同等法律效力。本合同及附件經雙方以傳真形式簽字蓋章后文件同樣有效。本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方：______________
委托代理人：______________
簽訂地：______________
________年____月____日
乙方：______________
委托代理人：______________
簽訂地：_____________________
________年____月____日
貨物買賣合同（二） 篇14
一般貨物買賣合同范本
買方：____________ (下稱甲方) 賣方：____________ (下稱乙方)
地址：____________ 郵編：_____ 地址：____________ 郵編：_____
電話：____________ 傳真：_____電話：____________ 傳真：_____
電子郵箱：__________
電子郵箱：__________
甲乙雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。
第一條 名稱、品種、規格和質量
1.名稱、品種、規格：
____________ (應注明產品的牌號或商標)。
2.質量，按下列第( )項執行：
(1) 按照_______標準執行(須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。
(2) 按樣本，樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式)。
(3) 按雙方商定要求執行，具體為：
_____________(應具體約定產品質量要求)。
第二條 數量和計量單位、計量方法
1.數量：________ 。
2.計量單位和方法：__________。
3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：____________。
第三條 包裝方式和包裝品的處理：
_________(應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。)。
第四條 交貨方式：
1.交貨時間：_______。
2.交貨地點：_______。
3.運輸方式：_______(注明由誰負責代辦運輸)。
4.保 險：_______(按情況約定由誰負責投保并具體規定投保金額和投保險種)。
5.與買賣相關的單證的轉移：___________。
第五條 驗收：
1.驗收時間：_______。
2.驗收方式：
______(如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例)。
3.驗收如發生爭議，由___檢驗機構按___檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。
第六條 價格與貨款支付：
1.單價：____;總價：_________(明確幣種及大寫)。
2.貨款支付：
貨款的支付時間：____________;
貨款的支付方式：____________;
運雜費和其它費用的支付時間及方式：__________。
3.預付貨款：________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。
第七條 提出異議的時間和方法：
1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物后____日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。
2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議后，應在_____日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第八條 甲方違約責任：
1.甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。
2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算，向乙方支付違約金;如____日內仍不能提供的，按中途退貨處理。
3.甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。
4.甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期付款的違約金。
5.甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。
6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。
7.其它約定：_____________。
第九條 乙方的違約責任：
1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。
2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價;甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。
3.乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。
4.乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。
6.貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，并承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知后__日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答復的，視為同意乙方發貨。
8.其它：_______________。
第十條 不可抗力：
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束后___日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十一條 爭議解決：
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會深圳分會，按照申請仲裁時該會實行的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
貨物買賣合同（二） 篇15
買方：(下稱甲方)
地址：
郵編：____________傳真：
電話：____________電子郵箱：
賣方：(下稱乙方)
地址：
郵編：____________傳真：
電話：____________電子郵箱：
甲乙雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。
第一條名稱、品種、規格和質量
1、名稱：
2、品種：
3、規格：(應注明產品的牌號或商標)。
4、質量，按下列第_________項執行：
(1)按照_________標準執行(須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。
(2)按樣本，樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式，附件略)。
(3)按雙方商定要求執行，具體為：_________(應具體約定產品質量要求)。
第二條數量和計量單位、計量方法
1、數量：________
2、計量單位和方法：__________
3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：____________
第三條包裝方式和包裝品的處理：_________(應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。)。
第四條交貨方式：
1、交貨時間：_______
2、交貨地點：_______
3、運輸方式：_______(注明由誰負責代辦運輸)。
4、保險：_______(按情況約定由誰負責投保并具體規定投保金額和投保險種)。
5、與買賣相關的單證的轉移：___________
第五條驗收：
1、驗收時間：_______
2、驗收方式：______(如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例)。
3、驗收如發生爭議，由___檢驗機構按___檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。
第六條價格與貨款支付：
1、單價：____;總價：_________(明確幣種及大寫)。
2、貨款支付：貨款的支付時間：____________;貨款的支付方式：____________;運雜費和其它費用的支付時間及方式：__________;
3、預付貨款：________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。
第七條提出異議的時間和方法：
1、甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物后____日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。
2、甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。
3、乙方在接到甲方書面異議后，應在_____日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第八條甲方違約責任：
1、甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。
2、甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算，向乙方支付違約金;如____日內仍不能提供的，按中途退貨處理。
3、甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。
4、甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期付款的違約金。
5、甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。
6、甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。
7、其它約定：_____________、
第九條乙方的違約責任：
1、乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。
2、乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價;甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。
3、乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。
4、乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
5、乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。
6、貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7、乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，并承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知后__日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答復的，視為同意乙方發貨。
8、其它：_______________
第十條不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束后___日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十一條爭議解決：凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會深圳分會，按照申請仲裁時該會實行的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
第十二條附加條款：
1、__________________;
2、__________________;
3、__________________。
第十三條其它事項：
1、按本合同規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任后__日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。
2、約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當于違約所造成的損失，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。
3、本合同自___年__月__日起生效，合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。
4、合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
5、雙方來往函件，按照合同規定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更，應在變更后的___日內書面通知對方，否則，應承擔相應責任。
6、本合同正本一式___份，雙方各執___份;合同副本一式__份，分送______等單位。
甲方：
受權代表：(簽字)
委托代理人：(簽字)
乙方：
受權代表：(簽字)
本合同于____年____月____日訂立于(地點)
貨物買賣合同（二） 篇16
出賣人：__________________
買受人：__________________
茲為訂購貨物買賣，雙方議定條件如下：
第一條乙方和甲方訂購_______貨物，甲方應于_____日內交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能交付一部分，應于_____日前通知乙方延緩日期;乙方若不同意，可解除合同。
第三條如因天災或其他不可抗力，致使甲方不能照期交貨或不能全數交付，可延長交貨期。但其延期日數應經雙方議定。
第四條買賣價款議定每件人民幣____仟____佰元，共人民幣____萬____仟____佰元，于甲方交貨同時悉數付清。
如乙方不能付清，甲方可停止交貨，直到解除合同。
甲方因此所受的損失，由乙方賠償。
第五條乙方預知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方延緩交貨日期，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，但如給甲方造成損害，應負賠償之責。
第六條甲方所交付貨物如與樣品不相同時，乙方可要求更換或解除買賣合同，由此給乙方造成的損失，由甲方負責。
第七條市場價格如有升降變動，各方不得主張增減貨物，或借故解除合同。
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣人：__________________
買受人：__________________
_____年____月____日
貨物買賣合同（二） 篇17
合同號:_______
日期:______________________________________________________
地點:______________________________________________________
買方:__________________ 賣方:__________________
地址:__________________ 地址:__________________
電報:__________________ 電報:__________________
電傳:__________________ 電傳:__________________
本合同由買方和賣方商訂。在合同項下，雙方同意按下述條款買賣下述商品：
第一條：品名、規格、數量及單價 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
第二條：合同總值
第三條：原產國別及制造廠商
第四條：裝運港
第五條：目的港
第六條：裝運期
分運：
轉運：
第七條：包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋及長途內陸運輸，防潮，防濕，防震，防銹，耐野蠻裝卸，以確保貨物不致由上述原因受損，使之完好安全到達安裝或建筑工地。任何由于包裝不妥善所致之任何損失均由賣方負擔。
第八條：嘜頭
賣給方必須用不褪色油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、此端向上、小心輕放、保持干燥等字樣及下列嘜頭：――――――――――
第九條：保險
在cif條款下：
由賣方出資按110%發票金額投保。
在cfr條款下：裝運后由買方投保。
第十條：付款條件
(1)買方在裝運期前30天，通過中國銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為合同總值――――%，計――――。該信用證在中國銀行――――行收到下列單證并核對無誤后承付(在分運情況下，則按分運比例承付)。
a。全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，注明運費已付、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸中國對外貿易運輸公司。
b。商業發票一式五份，注明合同號、信用證號和嘜頭。
c。裝箱單一式四份，注明每包貨物數量，毛重和凈重。
d。由制造廠家出具并由賣立簽字的品質證明書一式三份。
e。已交付全套技術文件的確認書一式兩份。
f。裝運后即刻發給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。
g。在cif條款下：
全套按發票金額110%投保――――的保險單。
(2)賣方在裝運后10天內，須航空郵寄三套上述文件(f除外)，一份寄給買方，兩份寄目的港中國對外貿易運輸公司。
(3)中國銀行在收到合同――――中規定的，由雙方簽署的驗收證明后，在――天內，承付合同金額的百分之――，金額為――――。
(4)按本合同第15條和18條，規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。
(5)所有發生在中國境內的銀行費用應由買方承擔，所有發生在中國境外的銀行費用均由賣方承擔。
第十一條：裝運條件
(1)賣方必須在裝運前四十天向買方通知預訂的船名及其運輸路線，供買方確認。
(2)賣方必須在裝運前二十天通知買方預計發貨時間，合同號，發票金額，發運件數及每件的重量和尺碼。
(3)賣方必須在裝船完畢后四十八小時內，以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重，發票金額，船名和啟運日期。
(4)如果任一單件貨物的重量達到或超過20噸，長12米，寬2。7米，高3米，賣方須在裝船前50天向買方提供5份詳細包裝圖紙，注明詳細的尺碼和重量，以便買方安排內陸運輸。
(5)在cfr條款下：
如果由于賣方未及時按11條第(3)款執行，以致買方未將貨物及時保險而造成的一切損失，由賣方承擔。
(6)在目的港卸貨和內陸運輸的一切費用由買方承擔。
第十二條：技術文件
(1)下述全套英文技術文件一份必須隨每批貨物一同包裝發運：
a。基礎設計圖。
b。接線說明書，電路圖，氣/液壓連接圖。
c。易磨損件的制造圖紙和說明書。
d。零配件目錄。
e。安裝、操作和維修說明書。
(2)此外，在簽訂合同60天內，賣方必須向買方或最終用戶掛號航空郵寄本條款(1)中規定的技術文件。
否則，買方有權拒開信用證或拒付貧款。
第十三條：保質條款
賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝制造，嶄新，未曾使用，并在各方與合同規定的質量、賣方。
貨物買賣合同（二） 篇18
甲方：_________________________________
法定代表人：___________________________
住所地：_______________________________
傳真：_________________________________
郵編：_________________________________
乙方：_________________________________
法定代表人：___________________________
住所地：_______________________________
傳真：_________________________________
郵編：_________________________________
甲乙雙方經過協商，就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜，達成如下一致：
一、買賣標的和數量
甲方將下列貨物賣與乙方：名稱規格或型號品牌生產商數量
二、單價和貨款總額
雙方約定的價格條款是：____________________________
本合同總價款為人民幣______________________萬元。
三、交貨時間和交貨數量
交貨時間為：
每批次交貨數量的限制是：__________________________
四、交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔
雙方確定的交貨地點為________市________路________號；
運輸方式為：______________________________________
運費由乙方承擔，但是已經合并計算入本合同的貨物單價中。
五、質量標準和驗收條款
雙方約定的質量標準是：_______
貨物買賣合同（二） 篇19
甲方(賣方)：________
乙方(買方)：________
一、甲方自愿將車賣給乙方，車輛產權屬于賣方，內容真實，無產權糾紛，一旦發生問題由甲方負責。
二、經雙方轉讓價格為：_________元，大寫：________元整。
三、此車自__________年________月______日以前與本車發生的一切有關事情及問題由甲方負責。
四、此車__________年________月______日以后與本車發生的一切有關事情及問題由乙方負責。
五、過戶由_______方辦理，甲乙雙方出示手續，一切過戶費用由_______方承擔，期限為10天。
六、因車是二手車，甲方需在購買前向乙方說明車輛有無使用問題或任何汽車機器問題，如乙方在使用中因車況不良，造成一切事故，由甲方負責。
七、汽車質量：該車于__________年________月登記，檢驗合格期至__________年________月。該車強制保險繳至__________年________月______日，因雙方交易車輛為舊機動車車輛。
八、權利義務：
1、甲方向乙方轉讓車輛時向買受人提供車輛證件，說明汽車的現狀。
2、乙方在購車時應認真檢查甲方所提供的車輛證件、手續是否齊全。并且應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。乙方在購買該車后，負責車輛的維修以及相關規費的繳納。
九、雙方簽字協議生效以后，車輛產權屬于乙方。
十、本協議一式兩份，雙方簽字后立即生效。
甲方(賣方)：____________乙方(買方)：____________
____________年________月______日____________年________月______日
貨物買賣合同（二） 篇20
甲方：
乙方：
一、由乙方向甲方提供_有限公司(以下稱榮達公司)月度材料采購計劃，由甲方與榮達公司洽談簽訂貨物買賣合同。
二、合同簽訂后的組織進貨、供貨、結算、回款等一切銷售事宜，由甲方直接與榮達公司進行，乙方不再參與。
三、甲方按榮達公司提供金額的15%向乙方支付居間費用，于每次向榮達公司開據發票進行財務掛賬后的十天內全額支付給乙方，每超期一天按逾期金額的1%加付違約金。(乙方無需向甲方提供居間費用的發票)
四、供貨的質量以及供貨合同的履行過程中產生的'一切責任，或者經濟損失均由甲方負責，與乙方無關。
五、乙方居間活動中產生的居間費用由乙方自行承擔，甲方不予支付。
六、甲方不得繞過乙方或者隱瞞與榮達公司發生買賣業務，必須每月向乙方通報業務金額，否則乙方有權查詢甲方在榮達公司財務掛賬情況，按甲方與榮達公司發生的供貨金額向乙方支付居間費用。
甲方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
貨物買賣合同（二） 篇21
訂立合同雙方：
買方： 美國科威有限公司 (下稱甲方)
賣方： 河北強久自行車配件有限公司(下稱乙方)
甲乙雙方經過協商，本著自愿及平等互利的原則，就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜，達成如下一致：
第一條 產品的名稱、品種、規格和質量
1、產品的名稱：強久自行車QJ-20_32 。
2、產品的技術標準(包括質量要求)，按(1)執行。
(1)按照標準執行(須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。
(2)按樣本，樣本作為合同的附件。
(3)按雙方商定要求執行，具體為：____(應具體約定產品質量要求)。
第二條 產品的數量和計量單位、計量方法。
1、產品的數量：200。
2、計量單位、計量方法：輛。
第三條 產品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點
1、產品的交貨單位：河北強久自行車配件有限公司。
2、交貨方法，按下列第(2)項執行：
(1)甲方送貨。
(2)乙方代運。
(3)買受人自提自運
3、運輸方式：公路運輸。
4、到貨地點和接貨單位(或接貨人)：強久自行車公司_號庫房。
5、交貨日期：20_年12月05日
第四條：包裝方式和包裝品的處理
包裝方式：
第五條 產品的價格與貨款的結算
1、 單價：57美元;總價：11400美元。
2、 貨款支付：
(1)貨款的支付時間： ____;
(2)貨款的支付方式：_______;
(3)運雜費和其他費用的支付時間及方式________：。
3、 預付貨款：________。
第六條 對產品提出異議的時間和辦法
1、甲方在驗收中，如發現產品的品種、型號、規格、花色和質量不合規定，
應在妥善保管貨物的同時，自收到貨物后_10__天內向乙方提出書面異議;在托收承付期內，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。
2、甲方未按規定期限提出書面異議的，視為所交產品符合合同規定。
3、甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。
4、甲方在接到買受人書面異議后，應在_10_天內負責處理，否則，即視為默認買受人提出的異議和處理意見。
第七條 甲方的違約責任
1、甲方中途退貨，應向乙方償付退貨部分貨款10%的違約金。
2、甲方逾期付款的'，應按逾期付款金額每日萬分之_1、5___計算，向乙方支付逾期付款的違約金
3、甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失
4、甲方如錯填到貨地點或接貨或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受的損失。
第八條 乙方的違約責任
1、乙方不能交貨的，應向甲方償付不能交貨部分貨款的__10_%的違約金。
2、乙方所交產品品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的，如果買受人同意利用，應當按質論價;如果買受人不能利用的，應根據產品的具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。出賣人不能修理或者不能調換的，按不能交貨處理。
3、乙方因產品包裝不符合合同規定，必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成貨物損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。
4、乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之__1、5__計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過____日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
5、乙方提前交貨的產品、多交的產品和品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的產品，甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因買受人保管不善而發生的損失，應當由乙方承擔。
6、貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7、乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，并承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知后____日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答復的，視為同意乙方發貨。
第九條 不可抗力
當事人雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通通不能履行或不能完全履行的理由，并應在 7天內提供證明，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第_2_種方式解決：
1、仲裁委員會仲裁;
2、依法向人民法院起訴。
本合同自20_年12月05日起生效，合同履行期內，當事人雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，雙方各執一份;合同副本一式2 份，分送銀行等單位各留存一份。
甲方：美國科威有限公司(章) 法定代表人： 委托代理人：
地址：____________
開戶銀行：_________
帳號：___________
電話：_________
郵編：_____
乙方：河北強久自行車配件有限公司(章) 法定代表人： 委托代理人： 地址：_________
開戶銀行：_________
帳號：_______
電話：________
郵編：______
貨物買賣合同（二） 篇22
供方：鄧州市明泰塑膠玩具工藝有限公司 合同編號：DZ20______ 需方：江西省____ 簽訂地點：廣東省深圳
簽訂時間：20__年6月02日 根據中華人民共和國合同法的規定，經雙方共同協商簽訂本合同，以茲共同信守。
一、產品名稱、商標、型號、廠家、數量、金額、供貨時間
二、交貨時間：20__年8月31日前，由于交貨時間原因產生港雜費等費用由供方承擔。
三、質量要求、技術標準、供方對質量負責的條件和期限：按國際標準，如因質量等問題引起的外商索賠由供方負責及承擔全部損失，以外商出具的索賠書為準。
四、包裝要求：內外包裝必須適合陸運和海運，如因包裝引起的貨物破損致使外商索賠，供方賠償需方全部實際損失。
五、運輸方式及費用負擔：由供方運送至需方指定港口，費用由供方承擔. 六、驗收標準、方法：按國際標準，由需方抽驗貨。
七、結算方式及期限：需方在結匯后憑供方增值稅發票90天內付款 八、違約責任：按合同法處理。
九、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件：無。
十、解決合同糾紛的確方式：本合同如有異議，由雙方共同協商解決，協商不成，向簽訂地法院提出上訴。
十一、其他約定事項：本合同依法簽訂，雙方必須全面履行，任何一方都不得私自變更或解除，因故需要變更或解除時，應雙方協商一致，依法另立協議。以上條款未盡事宜，雙方協商解決。十二、本合同一式兩份，供需雙方各執一份。
供 方 需 方
單 位: 鄧州市明泰塑膠玩具工藝有限公司 單 位: 江西省天琪進出口有限公司 地 址：鄧州 地 址: 撫州市臨川___ 法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人： 電 話：___ 電 話：___
開戶銀行：__
貨物買賣合同（二） 篇23
買方：________(下稱甲方)賣
方：______(下稱乙方)
甲乙雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。
一、名稱、品種、規格和質量
1.名稱、品種、規格：_________(應注明產品的牌號或商標)。
2.質量，按下列第_________項執行：
(1)按照_________標準執行(須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。
(2)按樣本，樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式)。
(3)按雙方商定要求執行，具體為：_________(應具體約定產品質量要求)。
二、數量和計量單位、計量方法
1.數量：_________。
2.計量單位和方法：_________。
3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：_________。
三、包裝方式和包裝品的處理：
_________(應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。)。
四、交貨方式：
1.交貨時間：_________。
2.交貨地點：_________。
3.運輸方式：_________(注明由誰負責代辦運輸)。
4.保險：_________(按情況約定由誰負責投保并具體規定投保金額和投保險種)。
5.與買賣相關的單證的轉移：_________。
五、驗收：
1.驗收時間：_________。
2.驗收方式：_________(如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例)。
3.驗收如發生爭議，由_________檢驗機構按_________檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。
六、價格與貨款支付：
1.單價：_________;總價：_________(明確幣種及大寫)。
2.貨款支付：
貨款的支付時間：_________;
貨款的支付方式：_________;
運雜費和其它費用的支付時間及方式：_________。
3.預付貨款：_________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。
七、提出異議的時間和方法：
1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物后_________日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起_________日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。
2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議后，應在_________日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的.異議和處理意見。
八、甲方違約責任：
(1)甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的_________%違約金。
(2)甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之_________計算，向乙方支付違約金;如_________日內仍不能提供的，按中途退貨處理。
(3)甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之_________計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。
買方：____________
_________年_________月_____日
賣方：____________
_________年_________月_____日
貨物買賣合同（二） 篇24
地址：___________________
郵編：___________________；電話：___________________；
傳真：___________________；電子郵箱：_______________；
買方：___________________（以下簡稱乙方）
地址：___________________
郵編：___________________；電話：___________________；
傳真：___________________；電子郵箱：_______________；
甲乙雙方經過協商，本著自愿及平等互利的原則，就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜，達成如下一致：
第一條：名稱、品種、規格和質量
1、名稱：___________________
2、品種：___________________
3、規格：___________________
4、質量，按下列第項執行：
�、虐凑諛藴蕡绦校氉⒚靼磭覙藴驶虿款C或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等）。
�、瓢礃颖�，樣本作為合同的附件（應注明樣本封存及保管方式）
�、前措p方商定要求執行，具體為：（應具體約定產品質量要求）。
第二條：數量和計量單位、計量方法
1、數量：_____________________________；
2、計量單位和方法：___________________；
3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增減量規定及計算方法。
第三條：包裝方式和包裝品的處理
_________________________________________________________________。
第四條：交貨方式
1、交貨時間：___________________；
（如甲方在約定時間不能按期交貨，乙方允許甲方順延交貨日期15天）。
2、交貨地點：___________________；
3、運輸方式：___________________；
4、保險：_______________________；
5、與買賣相關的單證的轉移：___________________ 。
第五條：驗收
驗收時間：___________________。
第六條：損失風險
貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔，其后的損失風險由乙方承擔。
第七條：價格與貨款支付
1、單價：___________________；
2、總價：___________________；
3、貨款支付
貨款的支付時間：___________________；
貨款的支付方式：___________________。
第八條：提出異議的時間和方法
1、乙方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥善保管貨物的同時，自收到貨物后_____________日內向甲方提出書面的異議；乙方未及時提出異議的，視為貨物合乎規定。
2、乙方因使用、保管、保養不善等自身原因造成產品質量下降的，不得提出異議。
第九條：甲方違約責任
1、甲方不能交貨的，則乙方有權解除合同，并有權要求甲方返還已支付的款項，乙方自愿放棄主張定金責任。
2、甲方所交貨物的品種、型號、規格、花色、質量不符合約定的，乙方如同意利用貨物，應按質論價；如乙方不能利用的，應依據具體情況，由甲方負責調換、修理、所產生的費用由甲方支付。
第十條：乙方違約責任
1、乙方若自提貨物未按甲方通知的日期或合同約定的日期提貨的，應以實際逾期提貨天數，每日按貨物總額的_____________%向甲方支付違約金。
2、乙方逾期付款的，應按逾期付款金額每日_____________%計算，向甲方支付違約金或一次性支付違約金_____________ 。
3、甲方為維權而支出的所有費用（包含但不限于律師費、訴訟費用、交通費等）均由乙方承擔。
第十一條：爭議的處理
本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的由甲方所在地人民法院處理。
第十二條：本合同未盡事宜
依照有關法律、法規執行，甲乙雙方也可達成補充協議。補充協議具有同等的法律效力。
第十三條：生效
本合同自雙方或雙方法定代表人或授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。
甲方（蓋章）：___________________乙方（蓋章）：___________________
代表（簽字）：___________________代表（簽字）：___________________
_________年_______月_______日_________年_________月_____日
簽訂地：_______________________簽訂地：_______________________
貨物買賣合同（二） 篇25
賣方：(以下簡稱甲方)_________
買方：(以下簡稱乙方)_________
乙方因生產的需要，向甲方購買沙石，為明確雙方的權利義務，經雙方平等友好協商，訂立以下條款。
1、甲方向乙方提供的生產所需的沙石質量、數量應當符合并滿足乙方生產需要，否則乙方有權解除合同。
2、乙方根據生產需要，分期分批向甲方購進所需沙石，乙方每次需貨時，應提前三天通知甲方所需沙石的種類、型量、經甲方確認后，甲方應在日內將該沙石送到乙方指定地點。
3、由于沙石市場價格變動頻繁，該貨物的價格以固定價格_________元/m為準。
4、沙石接收驗收方式：乙方收到貨物后應先進行檢測，合格后方可使用，如有質量問題應在收到貨物之日起。
5、在合同履行期間甲方無質量問題及違約責任，該沙石款在雙方終止協議后一月內由乙方向甲方付清。
6、乙方付款實行滾動付款，月底結算。乙方并在次月10日前向甲方支付上月的沙石款。
7、乙方在收到甲方的沙石后應當就方量進行簽收確認，乙方指定專人出具的簽收單作為結算依據。
8、雙方應嚴格遵守本合同，如果雙方有爭議應先協商解決，協商不成的，提交人民法院裁決。
9、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，本合同雙方簽字生效。
甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________地址：___________________________
電話：_______________________電話：___________________________
傳真：_______________________傳真：___________________________
日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日
貨物買賣合同（二） 篇26
買方：_____________(以下簡稱甲方)
賣方：_____________(以下簡稱乙方)
第一條產品質量
符合產品技術條件，有特殊需求雙方另行約定。
第二條產品驗收及提出異議的期限
買方收到貨物請當場驗收，必需在材料員______或______驗收后簽字有效。如發現產品的品種、規格、型號、質量等不符合合同規定的，買方應在收貨后十天內向賣方提出書面或口頭異議，否則視為所交產品符合合同規定。
第三條交貨方式：送貨上門;交貨地址：;運費負擔：由賣方負擔，卸貨由買方負責。
第四條付款方式和付款期限：合同生效后，預付10萬，第一次供貨開始在2個月內付70%，余款6個月內付清并支付賣方月息1、5%，超出上述期限的買方自愿支付給賣方的違約金每天按千分之一計算(所欠部分)。
第五條違約責任：按《中華人民共和國合同法》及相關法律規定執行。
第六條因本合同產生糾紛，供買方應友好協商解決，不能協商的，原告所在地法院享有管轄權。
第七條本合同一式四份，各份有相同等法律效力。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第八條其他事項：賣方不得影響工程的用量，買方不得問他人購入。
甲方(公章)：_______
乙方(公章)：_______
法定代表人(簽字)：_______
法定代表人(簽字)：_______
_______年_______月_______日
_______年_______月_______日
貨物買賣合同（二） 篇27
訂立合同雙方：
供方：______
需方：______
供需雙方本著平等互利、協商一致的原則，簽訂本合同，以資雙方信守執行。
第一條 商品名稱、種類、規格、單位、數量:
第二條 商品質量標準
商品質量標準可選擇下列第__項作標準：
1.附商品樣本，作為合同附件。
2.商品質量，按照____標準執行。(副品不得超過__%)。
3.商品質量由雙方議定。
第三條 商品單價及合同總金額
1.商品定價，供需雙方同意按____定價執行。如因原料、材料、生產條 件發生變化，需變動價格時，應經供需雙方協商。否則，造成損失由違約方承擔經濟責任。
2.單價和合同總金額：_________。
第四條 包裝方式及包裝品處理_______。
(按照各種商品的不同，規定各種包裝方式、包裝材料及規格。
供方：______
需方：______
貨物買賣合同（二） 篇28
買方：___________________________
賣方：___________________________
買賣雙方遵循平等、自愿、互利、互惠原則協商并達成如下協議，共同信守。
第一條： 品名、規格、數量及單位
__________________________________________________________
第二條： 合同總值
__________________________________________________________
第三條： 原產國別及制造廠商
__________________________________________________________
第四條： 裝運港
__________________________________________________________
第五條： 目的港
__________________________________________________________
第六條： 裝運期
分運：__________________________
轉運：__________________________
第七條： 包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋和長途陸路運輸，防潮、防濕、防震、防銹、耐野蠻裝卸。任何由于賣方包裝不善而造成的損失由賣方負擔。
第八條： 嘜頭
賣方須用不褪色油漆于每件包裝上印刷包裝編號、尺碼、凈重、提吊位置及“此端向上”、“小心輕放”、“切勿受潮”等字樣及下列嘜頭：
第九條： 保險
裝運后由買方投保。
第十條： 付款條：件
1.買方在收到備貨電傳通知后及裝運期前30天，開立以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為合同總值的______________%，計___________。____________行收到下列單證經核對無誤后，承付信用證款項(如果分運，應按分運比例承付)：
a.全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩套副本，注明“運費待收”，空白抬頭，空白背書，已通知到貨口岸________ 運輸公司。
b.商業發票一式五份，注明合同號，信用證號和嘜頭。
c.裝箱單一式四份，注明每包裝物數量，毛重和凈重。
d.由制造廠家出具并由賣方簽署的品質證明書一式三份。
e.提供全套技術文件的確認書一式兩份。
2.賣方在裝船后10天內，須掛號航空郵寄三套上述文件，一份寄買方，兩份寄目的港________ 運輸公司。
3.____銀行收到合同中規定的，經雙方簽署的驗收證明后，承付合同總值的`____%，金額為________ 。
4.買方在付款時，有權按合同第十五、十八條：規定扣除應由賣方支付的延期罰款金額。
5.一切在中國境內的銀行費用均由____方承擔，一切在中國境外的銀行費用均由____方承擔。
第十一條： 裝運條：款
1.賣方必須在裝運期前45天，用電報/電傳向買方通知合同號、貨物品名、數量、發票金額、件數、毛重、尺碼及備貨日期，以便買方安排訂倉。
2.如果貨物任一包裝達到或超過重____噸，長____米，寬____米，高____米，賣方應在裝船前50天，向買方提供五份包裝圖紙，說明詳細尺碼和每件重量，以便買方安排運輸。
3.買方須在預計船抵達裝運港日期前10天，通知賣方船名，預計裝船日期，合同號和裝運港船方代理，以便賣方安排裝船。如果需要更改載裝船只，提前或推后船期，買方或船方代理應及時通知賣方。如果貨船未能在買方通知的抵達日期后30天內到達裝運港，從第31天起，在裝運港所發生的一切倉儲和保險費由買方承擔。
4.船按期抵達裝運港后，如果賣方未能備貨待裝，一切空倉費和滯期費由賣方承擔。
5.在貨物越過船舷脫離吊鉤前，一切風險及費用由賣方承擔。在貨物越過船舷脫離吊鉤后，一切風險及費用由買方承擔。
6.賣方在貨物全部裝運完畢后48小時內，須以電報/電傳通知買方合同號、貨物品名、數量、毛重、發票金額、載貨船名和啟運日期。如果由于賣方未及時電告買方，以致貨物未及時保險而發生的一切損失由賣方承擔。
第十二條： 技術文件
1.下述全套英文本技術文件應隨貨物發運：
a.基礎設計圖。
b.接線說明書、電路圖和氣/液壓連接圖。
c.易磨損件制造圖紙和說明書。
d.零備件目錄。
e.安裝、操作和維修說明書。
2.賣方應在簽訂合同后60天內，向買方或用戶掛號航空郵寄本條：第1款規定的技術文件，否則買方有權拒開信用證或拒付貨款。
第十三條： 保質條：款
賣方保證貨物系用上等的材料和一流工藝制成、嶄新、未曾使用，并在各方面與合同規定的質量、規格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方對合同貨物的正常使用給予____天的保證期，此保證期從貨物到達____起開始計算。
第十四條： 檢驗條：款
1.賣方/制造廠必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質量、規格和數量，簽發質量證書，證明所交貨物與合同中有關條：款規定相符，但此證明書不作為貨物的質量、規格、性能和數量的最后依據，賣方或制造廠商應將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量證明書內。
2.在貨物抵達目的港之后，買方須申請____國商品檢驗局(以下稱商檢局)就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗并簽發檢驗證明書，如果商檢局的檢驗發現到貨的質量、規格或數量與合同不符，除應由保險公司或船方負責者外，買方在貨物到港____天內有權拒收貨物，向賣方提出索賠。
3.如果發現貨物質量和規格與合同規定不符，或貨物在合同第十三條：所規定的保證期內證明有缺陷，包括內在的缺陷或使用不良的原材料，買方將安排商檢局檢驗，并有權依據商檢證書向賣方索賠。
4.如果由于某種不能預料的原因，在合同有效期內檢驗證書不及辦妥，買方須電告賣方延長商檢期限____天。
第十五條： 索賠
1.賣方對貨物不符合本合同規定負有責任且買方按照本合同第十三條：和第十四條：規定，在檢驗和質量保證期內提出索賠時，賣方在征得買方同意后，可按下列方法之一種或幾種理賠：
a.同意買方退貨，并將所退貨物金額用合同規定的貨幣償還買方，并承擔買方因退貨而蒙受的一切直接損失和費用，包括利息、銀行費用、運費、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸及監管保護所退貨物的一切其他必要的費用。
b.按照貨物的質量低劣程度、損失程度和買方蒙受損失的金額將貨物貶值。
c.用符合合同規定、質量和性能的部件替換有瑕疵部件，并承擔買方所蒙受的一切直接損失和費用，新替換部件的保質期須相應延長。
2.賣方在收到買方索賠書后一個月之內不予答復，則視為賣方接受索賠。
第十六條： 不可抗力
1.簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻無法履約，履約期限則應按不可抗力影響履約的期限相應延長。
2.受阻方應在不可抗力發生或終止時盡快電告另一方，并在事故發生后14天內將有關當局出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認可。
3.如果不可抗力事故持續超過120天，另一方有權用掛號航空郵寄書面通知受阻方終止合同，通知立即生效。
第十七條： 仲裁
雙方對執行合同時發生的一切爭執均應通過友好協商解決，如果不能解決，按____項仲裁。
a.提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會的仲裁程序進行仲裁。
b.提交雙方同意的第三國仲裁機構仲裁。
仲裁機構的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執行，仲裁費用由敗訴方承擔，除非仲裁機構另有裁定。
仲裁期間，雙方須繼續執行合同中除爭議部分之外的其他條：款。
第十八條： 延期和罰款
如果賣方不能按合同規定及時交貨，除因不可抗力者外，若賣方同意支付延期罰款，買方應同意延期交貨。罰款通過在議付行付款時扣除，但罰款總額不超過延期貨物總值的5%，罰款率按每星期0.5%計算，少于7天者按7天計。如果賣方交貨延期超過合同規定船期10個星期時，買方有權取消合同。盡管取消了合同，但賣方仍須立即向買方交付上述規定罰款。
第十九條： 附加條：款
____________________________________________________________ 。
本合同由雙方于______年_____月_____日在________市用_____文簽署。正本一式____份，買賣雙方各執______份。本合同以下述第_________款方式生效。
1.立即生效。
2.合同簽署后____天內，由雙方確認生效。
買方：____________ 簽名：____________
賣方：____________ 簽名：____________
簽署日期：_________年______月______日
貨物買賣合同（二） 篇29
甲方（賣方）：趙 乙方（買方）：張 甲、乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，達成以下合同條款：
一、甲方自愿將坐落在 ____市____區 渝州路 2小區3號樓 4單（建筑面積120平方米，儲藏室40 平方米，產權證號100X5420）房地產出賣給乙方，并將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方（附房產證復印件及該房產位置圖）。
二、雙方議定上述房地產及附屬建筑物總價款為人民幣大寫壹佰萬零二千元整 ；即人民幣小寫100元 �！ �
三、乙方在簽訂本合同時，支付定金三十萬元整 ，即小寫300000元 �！ �
四、乙方支付定金之日起 2個月內，向甲方支付首付款（定金從中扣除），首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付（有關期限和程序按照所在按揭銀行規定辦理）�！ �
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權（已交納土地出讓金）。
六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由 甲方承擔。
七、乙方支付首付款后，甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續，待房產過戶到乙方名下之時，乙方應向甲方付清全部房款余額�！ �
八、甲方應在1個月 前將該房產交付乙方；屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵，無人租住、使用；無欠賬，如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等�！ �
九、本合同簽訂后，如一方違反本合同條款，該方應向對方支付五十萬 元的違約金；一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款，每逾期____日，應向對方支付五十元罰金，逾期____日視為毀約；如因政府及銀行規定，本合同涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除，不適用本條款�！ �
十、交付該房產，甲方不得損壞該房產的結構、地面和墻壁及不適移動的物件，并將抽風機一臺（型號：100X8485），空調兩臺（型號：015X8549 ），熱水器（型號：109X4554），浴霸（型號：102X6985），飲水機（型號：108X9264），音響兩臺（型號：258695 ），涼衣架，房內燈具，前后門窗窗簾、電腦桌一張，櫥衛設施， 等讓與乙方（含在房屋價值內）�！ ∈�
一、本協議一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效�！ ∈�
二、附加條款： 1、轉讓過后，甲方不的以任何借口干涉乙方對房屋的修改。 甲方（賣方）：趙 （印） 身份證號： 住址：____市____區歇臺子長石村24號 電話：________年____月____日 乙方（買方）：張 （�。┥矸葑C號： 住址：____省____市南XX23號 電話
貨物買賣合同（二） 篇30
立契約書人_________________實業有限公司（以下簡稱甲方）__________陶瓷有限公司（以下簡稱乙方），雙方茲就買賣茶具事宜，訂立本件契約，條款如下：
一、?買賣標的：____________________。（樣式、規格另行列表）
二、?價金：__________組人民幣__________?元整，__________每組__________元整，合計__________?元整。
三、?送貨地點：甲方公司所在地或其所指定的地點。
四、?送貨日期：乙方應于訂約后一個月內按甲方指定的地點、組數如期送達。如有遲延，應依遲交部分的貨款每按千分之二計罰違約金，乙方不得有異議。
五、?清償費用：原則上運送費、包裝費由乙方負擔。惟甲方所指定送貨地點不在__________市__________縣兩界內，按實際里程數每公里__________元酌收運送費用。
六、?甲方或其指定受領之人世間于受領第一條的茶具后，應即時驗收。____________________如有瑕疵，應于受領后七天內以書面通知乙方更換，逾期乙方不負瑕疵擔保責任。
七、?甲方應憑乙方所開出的統一發票及送貨簽收單將貨款一次付給乙方。
八、?本契約一式二份，甲乙雙方各執一份為憑。
買方（甲方）：________________
公司地址：____________________
代表人：______________________
住址：________________________
身份證統一號碼：______________
營業執照號碼：________________
賣方（乙方）：________________
公司地址：____________________
代表人：______________________
住址：________________________
身份證統一號碼：______________
營業執照號碼：________________
__________年_______月_______日
貨物買賣合同（二） 篇31
合同編號：
) 立存量房買賣合同人 出賣人(甲方)： 買受人(乙方)： 根據中華人民共和國有關法律、法規規定，甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則，經協商一致訂立本合同，以資共同遵守。
第一條 甲方出賣存量房的具體狀況如下：
(一) 存量房坐落在____市 【區】 【路】 號 幢
室(車庫等部位： )，權屬證號為：
，類型：
，用途：，結構：。
(二)建筑面積平方米（含【
】【 】面積平方米）�！ 。ㄈ╇S存量房同時轉讓的設備（非存量房附屬設備）及裝飾情況（詳見附件一）�！ �
(四)甲方轉讓存量房的相關關系(包括抵押、租賃、相鄰等其他關系)（詳見附件四）�！ 〖追揭讶鐚嶊愂龃媪糠繖鄬贍顩r、設備、裝飾情況和相關關系；乙方已對甲方上述轉讓的存量房具體狀況充分了解，自愿買受該存量房�！ �
第二條
甲、乙雙方經協商一致，同意上述存量房轉讓價款為人民幣計 (大寫)： 仟 佰
拾
萬 仟 佰 拾 元，元�！ ∫曳降母犊罘绞胶透犊钇谙抻杉住⒁译p方在本合同附件二中約定。乙方交付存量房價款后，甲方應開具收款憑證�！ �
第三條
甲、乙雙方同意，甲方于年____月____日前騰空該存量房，并通知乙方進行驗收交接。乙方應在收到通知之日起____日內對存量房及其裝飾、設備情況進行查驗。查驗后簽訂存量房屋交接書，并將存量房鑰匙交給乙方即為存量房交付�！ �
第四條
甲方承諾，自本合同簽訂之日起至該存量房驗收交接期間，凡已納入本合同附件一的各項存量房裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的，應按其價值 元向乙方支付賠償金�！ �
第五條
甲、乙雙方確認，本合同簽訂之后日內，甲、乙雙方共同向房產管理部門申請存量房轉移登記手續。
第六條
上述存量房毀損、滅失風險責任自該存量房交付之日起由乙方承擔�！ �
第七條
本合同生效后，甲、乙雙方應按國家有關規定繳納稅、費，由甲方乙方交納國家稅、費元�！ 〈媪糠哭D讓價款，應與____市“基準房價”接近，否則，應由房產管理部門給予確認，以確認的價款作為征收稅費的依據。 在上述存量房產權轉移占有前未支付的物業管理、水、電、氣、電訊等其他費用，在本合同附件三中約定�！ �
第八條
乙方未在本合同規定期限內支付轉讓存量房價款的，甲、乙雙方同意按下列方式處理�！ �
一、逾期未超過____日的，乙方應按日向甲方支付本合同
第二條約定存量房價款萬分之 的違約金，合同繼續履行�！ �
二、逾期超過____日后，乙方未支付轉讓存量房價款給甲方的，甲方有權單方解除合同，乙方應按日向甲方支付本合同
第二條約定轉讓存量房價款萬分之的違約金。如果乙方愿意繼續履行合同，經甲方同意，合同繼續履行�！ �
第九條
甲方未按本合同
第三條約定期限交接存量房的，甲、乙雙方同意按下列方式處理�！ �
一、逾期未超過____日的，甲方應按日向乙方支付本合同
第二條約定轉讓存量房價款萬分之的違約金，合同繼續履行。
二、逾期超過____日后，甲方應按日向乙方支付本合同
第二條約定轉讓存量房價款萬分之的違約金。乙方解除合同的，甲方應自收到乙方解除合同通知到達之日起____日內，退還全部已付款。如果甲方愿意繼續履行合同，經乙方同意，合同繼續履行�！ �
第十條
經甲、乙雙方協商一致，在不違反有關法律、法規的前提下，訂立的補充條款或補充協議，為買賣合同不可分割的一部分。本合同補充條款與正文條款不一致的，以補充條款為準�！ �
一、
二、
第十一條甲、乙雙方同意委托房產管理部門存量房資金托管中心
分中心對存量房轉讓價款實行托管�！ ”竞贤s定以外的，委托經紀機構辦理的其他事項、權限，由甲、乙雙方分別在《房地產經紀合同》中進行約定�！ �
第十二條
甲、乙雙方在履行本合同過程中若發生爭議，應協商解決。協商不成的，按下述第 種方式解決：
1、向合肥仲裁委員會申請仲裁；
2、依法向人民法院起訴�！ �
第十三條
本合同一式四份，甲、乙雙方各執一份，
一份、房產管理部門一份�！ �
第十四條
本合同自甲、乙雙方簽訂之日起生效�！緦嵱玫馁I賣合同模板集合五篇
貨物買賣合同（二） 篇32
關于貨物買賣合同范X 甲方： 身份證號： 乙方： 身份證號：
甲乙雙方經過協商，就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜，達成如下一致：
一、買賣標的和數量：甲方將下列貨物賣與乙方：名 稱 ( ) 規格或型號( )。
二、單價和貨款總額：雙方約定的價格條款是：( )
三、交貨時間和交貨數量：交貨時間為( )
四、交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔：雙方確定的交貨地點為： ( )運輸方式( ) 運費由乙方承擔，不計算入本合同的貨物單價中。
五、質量標準和驗收條款：雙方約定的質量標準是：( ) 乙方在甲方貨物到達交貨地點的`當天應當及時組織人員進行驗收，驗收合格后予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權拒絕接收。
七、損失風險：貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔，其后的損失風險由乙方承擔
八、貨物所有權：在乙方如數、及時地支付完畢本合同約定的貨款前，甲方擁有對出賣貨物的所有權，乙方有義務保證不因乙方的原因而導致甲方的上述權利受到限制或者剝奪。
九、貨款結算和支付：支付方式為：( )
十、知識產權：甲方保證對所出賣的貨物擁有合法、完整的知識產權，否則因此而造成乙方損失的，甲方予以充分賠償。在本合同約定的有效期限屆滿、合同履行完畢或者雙方一致同意終止時，本合同得以終止�！ �
甲方(簽名)： 乙方(簽名)：
________年____月____日
貨物買賣合同（二） 篇33
甲方：
乙方：
一、由乙方向甲方提供棗莊市盛源榮達實業有限公司(以下稱榮達公司)月度材料采購計劃，由甲方與榮達公司洽談簽訂貨物買賣合同。
二、合同簽訂后的組織進貨、供貨、結算、回款等一切銷售事宜，由甲方直接與榮達公司進行，乙方不再參與。
三、甲方按榮達公司提供金額的15%向乙方支付居間費用，于每次向榮達公司開據發票進行財務掛賬后的十天內全額支付給乙方，每超期一天按逾期金額的1%加付違約金。(乙方無需向甲方提供居間費用的發票)
四、供貨的質量以及供貨合同的履行過程中產生的'一切責任，或者經濟損失均由甲方負責，與乙方無關。
五、乙方居間活動中產生的居間費用由乙方自行承擔，甲方不予支付。
六、甲方不得繞過乙方或者隱瞞與榮達公司發生買賣業務，必須每月向乙方通報業務金額，否則乙方有權查詢甲方在榮達公司財務掛賬情況，按甲方與榮達公司發生的供貨金額向乙方支付居間費用。
甲方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
貨物買賣合同（二） 篇34
通用版貨物買賣合同范文甲方(買方)：乙方(賣方)：雙方本著保護動物，愛惜、尊重生命的人道主義精神，以誠信、公平、合理之原則，經雙方充分的平等協商，特訂立本合同，雙方共同遵守。寵物基本狀況：寵物品種：____________________，顏色：______，性別：_____，出生日：_______，體重：_____。于________年____月____日，_______(先生女士)，身份證號碼為_______________________(以下簡稱甲方)，雙方自愿的原則，購買了_________(先生女士)，身份證號碼為________________________(以下簡稱乙方)的____________________(以下簡稱合同犬只)。其合同犬只的價格、數量、性別、健康狀況等方面，經雙方確認，簽署本合同，其條款如下：
1.合同犬只為：____________________(樣子為附件照片)，個月(公母)犬。
2.數量：1只。
3.首次驅蟲：____月____日，驅蟲藥物：;首次疫苗：____月____日，疫苗種類：
4.買賣條件：
�、偌追綉Ц督o乙方金額為：人民幣元整(中文大寫)。
�、谝曳接辛x務向甲方告知寵物健康狀況、性格、愛好、生活習慣等情況，為甲方飼養購買的合同犬只提供必要的咨詢和協助。
③甲方承諾在乙方的指導下科學飼養該合同犬只。
④乙方承諾該合同犬只為____________________，并保證該合同犬只出售之時健康狀況良好，無犬瘟熱、犬細小病毒。
5.索賠條件：
①從甲方接走合同犬只之日算起，在甲方飼養方面無失責的情況下，若15天內發現該合同犬只患有細小、犬瘟病，乙方應負責支付該合同犬只的全部醫療費用。
�、谠摵贤蝗粢虮緱l款4-
�、偎霾“Y死亡，則由乙方賠付購方全額購買金額(即元整)。
�、蹖櫸锸鄢鍪逄熘敝烈院螅曳讲辉俪袚�4-
�、偎鰧櫸锏娜魏呜熑�。
⑤若非寵物健康原因，甲方在購買該寵物后五天內請求退換，應繳納該寵物出售價格50%的違約金。
6.仲裁：凡因執行本合同或與本合同有關事項所發生的一切爭執，應由雙方通過友好協商方式在甲方或乙方仲裁委員會沖裁解決。仲裁裁決是終局的，對雙方具有同等的約束力。仲裁費用，除仲裁機構另有決定外，均由敗訴方負擔。
7.其他：對本合同之任何變更及增加，僅在以書面經雙方簽字后，方為有效。任何一方在未取得對方書面同意前，無權將本合同規定之權利及義務轉讓給第三者。
8.本合同經雙方簽署后生效，本合同一式兩份，具有同等效力，由甲乙(甲方乙方)雙方各執一份為憑。
甲方：
乙方：________年____月____日
貨物買賣合同（二） 篇35
訂立合同雙方：
購貨單位：____，以下簡稱甲方;
供貨單位：____，以下簡稱乙方。
為了增強甲乙雙方的責任感，加強經濟核算，提高經濟效益，確保雙方實現各自的經濟 目的，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
(2)乙方代運(乙方代辦運輸，應充分考慮甲方的要求，商定合理的運輸路線和運輸 工具);
(3)甲方自提自運。
3.運輸方式：__________。
4.到貨地點和接貨單位(或接貨人)________________。
(甲方如要求變更到貨地點或接貨人，應在合同規定的交貨期限〈月份或季度〉前四十天通知乙方，以便乙方編月度要車(船)計劃;必須由甲方派人押送的，應在合同中明確規定;甲乙雙方對產品的運輸和裝卸，應按有關規定與運輸部門辦理交換手續，作出記錄，雙 方簽字，明確甲、乙方和運輸部門的責任。)
事人雙方商定的必須說明的事項。)
任后十天內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發 貨物或扣付貨款來充抵。
解決合同糾紛的方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，雙方同意由____仲裁委員會仲裁(當事人雙方不在本合同中約定仲裁機構，事后又沒有達成 書面仲裁協議的，可向人民法院起訴)。
本合同自一九__年__月__日起生效，合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份;合同副本一式____份，分送甲乙雙方的主管部門、銀行(如經公證或鑒證，應送公證或鑒證機關)……等單位各留存一份。
購貨單位(甲方)：____(公章)
代表人：____(蓋章)
地址：____
開戶銀行：____
帳號：____
電話：____
供貨單位(乙方)____(公章)
代表人：____(蓋章)
地址：____
開戶銀行：____
帳號：____
電話：____
__年__月__日訂
買賣合同
訂立合同雙方：
供方：______
需方：______