香辛料買賣合同（通用3篇）
香辛料買賣合同 篇1
需方：_________________________(以下簡稱甲方)
地址：_________________________
法定代表人：___________________
委托代理人：___________________
聯系電話：_____________________
開戶銀行：_____________________
賬號：_________________________
供方：_________________________香辛料有限公司(以下簡稱乙方)
地址：_________________________
法定代表人：___________________
委托代理人：___________________
聯系電話：_____________________
開戶銀行：_____________________
賬號：_________________________
根據《中華人民共和國民法典》及國家相關法律、法規之規定，供需雙方本著精誠合作，公平公正，互惠互利的原則，經友好協商達成以下銷售協議。
一、產品
序號:___________________
型號:___________________
名稱:___________________
數量:___________________
單價:___________________
合計:___________________
二、結款方式：現款現貨。
三、送貨方式：送貨上門。
四、驗收
甲方負責驗收，香辛料樣貨比對、需方打板比對、國標gb/t22731-20__均為有效檢測需方收到香辛料后，必須對香辛料進行有效的檢測驗收，確認香辛料符合使用要求，并在送貨單上簽收、付款。如檢測到香辛料質量未附合要求，經雙方確認。需方有權力要求退貨或者換貨，需方不承擔任何費用。
五、乙方免責聲明
對于香辛料沒有進行有效驗收檢測，就將香辛料投入到生產中的甲方廠家，我們對甲方所生產不良品及產生費用不作任何賠償，對剩余香辛料不作退換貨處理。
六、附則
1、本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效。
2、本合同一式_____份，甲乙雙方各執____份，具有同等法律效力。
3、因履行本合同發生爭議，雙方應協商解決，協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院起訴。
4、合同簽訂地：_______________
需方(蓋章)：____________________ 需方(蓋章)：____________________
委托代理人(簽字)：______________ 委托代理人(簽字)：______________
________年_______月_______日 _______年_______月_______日
香辛料買賣合同 篇2
賣方： (以下簡稱甲方)
買方： (以下簡稱乙方)
乙方因生產需要向甲方購買砂石。為了明確雙方的權利和義務，雙方通過平等友好的協商，達成以下條款。
1.甲方向乙方提供的生產所需的砂石質量和數量應滿足乙方的生產需要，否則乙方有權解除合同。本合同期限為 年 月 日 至 年 月 日 。
2.根據生產需要，乙方應向甲方購買至少420立方米的'砂，甲方從 年 月 日開始供應。正常施工期間，甲方不得缺貨，否則乙方有權向第三方購買砂石，所需費用由甲方承擔，并按每天逾期價格的3 ‰支付違約金。
3.石沙價格確定為每立方米45 元(含稅)，碎石35 元(含稅)。
4.合同履行期間，甲方無質量問題，無違約責任，砂石款由雙方解除協議后由縣財政局清償。
5.乙方收到甲方的沙子后，應簽字確認數量，乙方指定人員出具的收據作為結算依據
6.雙方應嚴格遵守本合同。雙方如有爭議，應協商解決。協商不成的，應當提交人民法院裁定。
7.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字后生效。
補充： 甲方收到貨款后，按每立方米3 元的價格返還給乙方；具體金額根據實際數量計算。
甲方(公章)： _______乙方(公章)： ________
法定代表人(簽名)： _________________________________________________________________________________
在______________________________________________________________________________
香辛料買賣合同 篇3
賣方：(乙方)
買方：(甲方)
根據《民法典》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎上，經友好協商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。
一、增加項目總價：
合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫 元整(小寫￥ 元 )。(不含稅收，如需開發票另加6%稅收)注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。
二、付款日期及結算方式
安裝完工之日即結算增加工程款人民幣大寫 元整(小寫￥ 元 ) ，以下兩種方式由甲方自愿選擇：(1)當面交付現金;(2)通過銀行轉帳。
三、 交貨方式、期限
1.乙方自行送貨安裝。
2.交貨工期為10日 。
3.交貨、安裝地點：________________________________________
四、違約責任
(1)違約責任
1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應向甲方償總價值____%的違約金。
2.乙方未按合同規定期限交售，每逾期1天，應向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。
3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾 坐墊 臺布 應賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。
4. 甲方逾期付款，每延誤一天甲方應向乙方支付本合同總價值____%的違約金。
五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。
六、本合同執行中如發生爭議，由雙方協商解決，如協商不成，可由人民法院判決。
七、本合同于____年__月__日簽訂，合同一式二份，雙方各執一份，經甲乙雙方簽字后生效。
八、 其他約定
本合同的未盡事宜，雙方另定補充協議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應。
補充條款
甲方： 乙方：
傳真： 傳真：
電話： 電話：