汽車買賣事宜協議書（通用27篇）
汽車買賣事宜協議書 篇1
公司(以下稱買受方)
公司(以下稱為出賣方)
經友好協商，特此訂立以下條款：
第1條定義
“驗收手冊”是指由出賣方提供并由雙方確認，供雙方檢驗設備是否符合技術規格和規定資料標準所用的一種文件。
“規定資料”是指與本系統相關的、執行本協議所必需的圖紙、數據和其他資料。
“缺陷或瑕疵”是指設備(結構或性能)不符合驗收手冊有關規定之處。
“現場驗收”是指買受方按照驗收手冊對出賣方安裝的設備所作的最后驗收。
“技術規格”是指本協議附表a。
第2條銷售主體事項
出賣方愿意出售，買受方愿意購買下列設備：
設備技術要求
設備性能必須符合所規定的性能，達到技術規格和規定數據的標準，并提交全部適用的，必要的圖紙、數據和其他技術資料。
出賣方應于年月日之前準備且提交給買受方驗收手冊草案副本2份。由買受方在日內審議和批準驗收手冊。
本協議正文規定如與附件規定相抵觸，以本協議正文規定為準。驗收手冊若與技術規格或規定資料相悖，則以技術規格和規定資料為準。
第3條價格
第4條支付
買受方在收到出賣方的發票后，必須按下列期限付給出賣方款項：
4.1簽約后支付總價的定金;
4.2買受方處交付設備并安裝調試后，支付總價的60%的貨款;
4.3驗收保留款為總價的貨款，在設備調試合格后第月內支付
第5條交貨與驗收
出賣方應在年月日前完成設備的安裝和調試工作;并完成驗收手冊所規定的各項檢測;同時，出賣方須在設備驗收單證上簽字，證明業已完成檢測。驗收單證上應注明雙方認可的，且應由出賣方在雙方議定的期間內校正的仍可能存在的缺陷。現場驗收應在年月日起進行。
第6條更改
自本合同生效之日起，對本合同正文或附表作任何更改，必須作成書面形式，詳細說明更改對技術規格、價格、性能、設計、驗收日期、已交付或即將交付備件的更換性能以及本合同的其他重大事項的影響，而且應由雙方公司簽字。為修補瑕疵或改善設備，出賣方可適當對技術規格作微小的更改或校正，只要這種更改不會嚴重影響總買價、功能特性、性能、備件的更換性能。
第7條保修
出賣方保證不會因設備材料和工藝方面的缺陷，以及設計不完善而導致設備達不到技術規格要求。該設備及部件，從簽署現場驗收合格之日起，如在年之內出現故障，出賣方負責在收到臺新公司通知7日內進行調換或修理，由此發生的費用均由出賣方承擔。如出賣方不履行上述保修義務，則應承擔買受方由此而引起的一切損失。
第8條其它
本合同為雙方的完整協議，以前協議雙方或其代理人就本協議適用或涉及的任何事項或事物所作的一切陳述、談判、信函、承諾、協議、協商和合同，無論是書面的還是口頭的，均作廢。
賣方： 日期： 年 月 日
買方： 日期： 年 月 日
汽車買賣事宜協議書 篇2
出賣人：__________
買受人：__________
一、汽車金額：__________
二、交車方式：__________
交車地點：__________交車時間：__________
付款方式：__________付款時間：__________
三、質量維修：__________
1、出賣人向買受人出售的汽車，其質量必須符合國家頒布的汽車質量標準。
2、出賣人向買受人出售的'汽車，必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產企業及產品目錄》上備案的汽車。
3、出賣人向買受人出售汽車時要真實、準確介紹所銷售車輛的基本情況。
4、出賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供：
(1)銷售發票;(2)(國產車)車輛合格證、(進口車)海關進口證明和商品檢驗單;(3)保修卡或保修手冊;(4)說明書;(5)隨車工具及備胎; (6)
5、買受人在購車時應認真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續是否齊全。
6、買受人在購車時應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。
7、汽車在購買后，由出賣人負責與生產廠家的維修站聯系、解決。
8、如屬于在汽車售出前流通過程中出現的質量問題，出賣人未向買受人時示的，依法承擔責任。
9、如買受人使用、保管或保養不當造成的問題，由買受人自行負責。
四、違約責任：
五、爭議解決：因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由雙方當事人協商解決;也可提交蘇州仲裁委員會仲裁。
六、合同文本：本合同一式二份，雙方各執一份。
七、合同效力：本合同經買賣雙方簽章后生效。
買方(簽章)：__________賣方(簽章)：__________
簽約時間：___年__月__日簽約時間：___年__月__日
汽車買賣事宜協議書 篇3
出賣人(甲方)：________________________________
買受人(乙方)：________________________________
依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就汽車買賣的有關事宜協商訂立本合同。
第一條汽車名稱、數量及價款
汽車品牌
型號
生產廠商
產地
發動機號
合格證號
車架號
海關單號
商檢單號
配置(標準配置/
選用配置)
數量
車身顏色
首選：次選：
單價(人民幣)
內飾顏色
首選：次選：
總價(人民幣)
大寫
備注
第二條質量
1.甲方出售的車輛，質量應符合國家關于汽車產品的強制性標準，沒有強制性標準的，應符合保障人身財產安全的要求，并達到產品說明書載明的技術指標，符合車輛落籍地有關部門關于尾氣排放的標準。
2.甲方出售的車輛，應是經國家有關部門公布、備案的汽車產品目錄上標明的產品或合法進口的產品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛。
3.雙方對車輛是否存在質量問題有爭議的，依據法律規定或者直觀觀察等日常生活經驗能夠直接確認的事實，可以直接作為判定問題的依據;需要進行鑒定的，以具有法定資質的汽車檢驗機構出具的書面鑒定意見為準。鑒定費由主張方墊付，由責任方承擔;經鑒定無法明確責任的，由雙方分擔。
第三條定金(可選填)
乙方在_________年_____月_____日前，向甲方交付全車款的_____%(此比例不得超過全車款的20%)作為定金;甲方交貨后，定金抵作車款。因乙方違約導致合同解除的，乙方無權要求返還定金;因甲方違約導致合同解除的，甲方應雙倍返還定金。
第四條付款方式
乙方于本合同簽訂之前或簽訂時向甲方支付的訂金，視為預付款。
乙方選擇按第_____種方式，如期足額將車款支付給甲方。
1.一次性付款方式：□簽訂本合同時/□_____年_____月_____日前，支付全部車價款。
2.分期付款方式：
□簽訂本合同時/□_____年____月_____日前，支付全部車價款的_____%，計人民幣__________元，大寫______________元。
__________前支付全部車價款的_____%，計人民幣__________元，大寫____________________元。
__________前支付余款，計人民幣__________元，大寫____________________元。
3.貸款方式：見《貸款合同》。
第五條交車時間與地點、交付及驗收方式
1.交車時間：_____年_____月_____日前。
2.交車方式：乙方自提□;甲方送車上門□;貨交承運人□。
3.交車地點：________________________________________。
4.甲方交付車輛時應同時提供：
(1)銷售發票;
(2)(國產)車輛合格證或(進口)海關進口證明及商品檢驗單;
(3)質量服務卡或保修手冊;
(4)車輛使用說明書或用戶使用手冊(中文);
(5)隨車工具及備件清單;
(6)____________________________________。
5.甲方應在交車時當場演示、檢查車輛的基本使用功能，如實回答乙方的提問，配合乙方對車輛進行驗收。乙方對車輛外觀和基本使用功能如有異議，應當場向甲方提出，由雙方進行確認。對于確屬質量問題的，乙方有權要求更換車輛;對于車輛的配置等與廣告宣傳有出入的，乙方有權解除合同。更換車輛與解除合同的費用由甲方承擔。
6.甲方將車輛交由乙方實際支配下并向乙方交付隨車文件時，雙方應簽訂車輛交接書(見附件)，即視為該車輛正式交付。自車輛正式交付時起，車輛的風險責任由乙方承擔。
第六條售后服務
1.車輛售后服務及保修參照生產廠商關于車輛的說明書和保養手冊執行。
2.甲方應提供由生產廠商認定的兩家以上的維修保養網點供乙方選擇。
在保修期內車輛出現質量問題或需要保養，乙方應在生產廠商公布或雙方約定的維修站進行修理和保養。
3.乙方使用車輛前應仔細閱讀車輛說明書、用戶使用手冊或保修手冊等相關資料。在保修期內車輛由于乙方或第三方的人為破壞、使用、保養不當、裝潢、改裝不當，或到生產廠商認定范圍以外的修理點進行修理造成的質量問題，甲方不承擔責任。
4.生產廠商的車輛說明書和保養手冊的內容與國家有關規定相抵觸的，按國家有關規定執行。
5.本合同簽訂后，國家出臺有關汽車產品修理更換退貨或車內空氣質量等方面的規定的，雙方按國家規定執行。
6.生產廠商的正式承諾比本合同的約定更有利于乙方的，雙方按生產廠商的承諾執行。
第七條違約責任
1.甲方未按時交付車輛的，自延期之日起至實際交付日止，按乙方已付款依銀行遲延付款的規定向乙方支付違約金。延期交付車輛超過_____日的，乙方有權解除合同，并要求甲方按相當于已交車款的_____%支付違約金或適用定金條款。
2.乙方在使用后發現車輛不符合說明書中表明的質量標準，有權要求甲方承擔無償修復、補償損失或減少價款的責任。
3.經具有法定資質的汽車檢驗機構鑒定，車輛確實存在設計、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和財產損害，乙方有權選擇要求甲方或生產廠商賠償。乙方要求甲方賠償的，如生產廠商有過錯的，甲方在承擔賠償責任后有權向生產廠商追償;乙方要求生產廠商賠償的，甲方有協助乙方的義務。
4.甲方明知車輛存在嚴重瑕疵而未告知乙方的，或以欺詐方式銷售車輛的，乙方有權要求更換車輛或解除合同，并要求甲方承擔由此造成的損失。
5.乙方未按約定支付車價款的，應依照銀行遲延付款的規定向乙方支付違約金，超過_____日的，甲方有權解除合同，并要求乙方按相當于未交車款的_____%支付違約金或適用定金條款。
6.一方無正當理由單方解除合同的，應按_______________的標準向對方支付違約金或適用定金條款。
第八條不可抗力
因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
第九條其他約定
未盡事宜，雙方應通過訂立補充條款或補充協議進行約定。專用車買賣可另附附件。補充條款、補充協議、附件及甲方的宣傳材料、廣告、公開承諾等均為本合同的組成部分。
其他約定：____________________________________________________________。
第十條解決爭議的方法
本合同項下發生的爭議，雙方應協商解決，或向消費者協會等部門申請調解解決;協商或調解不成的，按下列第_____種方式解決：
(一)向_______________人民法院提起訴訟;
(二)提交_______________仲裁委員會仲裁。
甲方：(蓋章)________________乙方：(簽章)________________
地址：________________________地址：________________________
證照名稱：____________________證件名稱：____________________
證照號碼：____________________證件號碼：____________________
法定代表人：__________________法定代表人：__________________
委托代理人：__________________委托代理人：__________________
聯系電話：____________________聯系電話：____________________
傳真：________________________傳真：________________________
郵政編碼：____________________郵政編碼：____________________
簽訂時間：____________________簽訂時間：____________________
簽訂地點：____________________簽訂地點：____________________
汽車買賣事宜協議書 篇4
甲方：乙方： 身份證號碼：_____________ 聯系電話： _____________
乙方采取分期付款的形式向甲方購車，為此，甲、乙雙方遵循法律、法規，訂立本合同。
一、甲方根據乙方的指定，提供牌， 車型，發動機號為：，底盤號為： 的汽車壹輛。
二、汽車總價為人民幣（大寫）元，（小寫）￥： 元。
1.首期付款：乙方提車之前，一次性向甲方支付汽車總價的%，即人民幣（大寫） 元整，（小寫）￥： 元。
2.后續付款：余款自20 年 月 日至20 年 月 日止，分 個月分期支付，即于每月28日前交 元至甲方。
3.由于乙方所占資金，系借貸而來，按照等價有償的原則，余款乙方應向甲方支付銀行利息。
三、車輛的保險
分期付款期間，為減少意外所造成的損失，車輛必須按照國家規定投保機動車強制險，50萬元第三者商業險，其他險種由乙方根據需要決定。投保手續由甲方在辦理車輛保險入戶時統一辦理，保險費用由乙方承擔。保險單由甲方統一保管。
四、車輛營運手續
分期付款期間所購車輛必須登記在甲方名下，由于現行的車輛管理體制和車輛營運體制，各種營運手續只能以甲方的名義辦理，在此期間車輛的營運、保險、年檢等手續，均由乙方委托甲方辦理。
五、甲方的權利和義務
乙方有下列情況之一的，甲方有權無須通知乙方，直接有權終止本合同，收回汽車及有關證件，并要求乙方結清所有欠款，賠償損失。在收回車輛滿十五 1
天后乙方還不能支付所欠車款和各種稅費時，甲方有權按評估價出售或向法院起訴要求法院依法拍賣汽車，所得價款用于償付乙方所欠甲方車款、各種稅費（含收回車輛后發生的稅費）和由此支出的所有費用（含律師代理費）。如有剩余，退還給乙方，不足部分，仍由乙方承擔。
（1）利用車輛從事違法活動；
�。�2）拖欠款項（含車款和其他應付稅費）累計達二萬元或累計達二個月應付車款金額的；
�。�3）未按本合同約定投保第三者強制險和50萬元第三者商業險的；
�。�4）敗壞甲方聲譽，情節嚴重的；
�。�5）未經甲方許可，擅自拆除或以任何形式改變、破壞GPS裝置的；
（6）未經甲方許可，變更手機卡號或停止使用手機卡號，致使甲方無法正常聯系的；
�。�7）未經甲方同意，擅自將車輛轉讓、轉租、抵押等損害或可能損害甲方利益的行為；
�。�8）乙方發生重大變故，致使合同難以履行的或其他嚴重影響甲方權益的行為。
（9）車輛被運輸管理部門取消營運資格或乙方被車輛管理部門取消駕駛資格；
六、乙方的權利和義務
1、乙方享有汽車的占有、使用、收益的權利。
2、乙方依法及按本合同規定經營、使用汽車、不受甲方的'干預。
4、汽車營運的各種稅費由乙方承擔。乙方在使用汽車期間，車輛的保養、維修費用和營運中應交的稅金、規費等所有稅費均由乙方承擔。
5、在分期付款使用汽車期間，因乙方使用汽車發生意外事故致使車輛對第三人造成人身傷亡和財產損失的，由乙方承擔法律和經濟的責任，與甲方無關。但乙方應及時報告保險公司和甲方，甲方可以給予必要的協助。如乙方交通事故 2
確需甲方派員處理，甲方可以予必要的配合，所需費用（含差旅費、律師代理費等）由乙方承擔。
6、乙方使用汽車在營運中出現的糾紛、損失等問題，由乙方承擔有關法律和經濟的責任，與甲方無關。
7、車輛交付乙方后，車輛的滅失、毀損或等風險責任由乙方承擔。
七、違約責任
1、乙方委托甲方代辦的各種手續及甲方應當提供的服務，甲方應當派員積極辦理，如因甲方延遲代辦，而給乙方造成的損失，由甲方負責賠償。
2、乙方的違約責任：
乙方在分期付款期間，未按合同約定支付車款的，除應及時補交外，還應向甲方償付延期付款違約金，同時還須承擔甲方因追索債務而支出的費用，如差旅費、訴訟費、律師代理費、評估費、拍賣費等。
八、爭議的解決
甲、乙雙方在執行本合同時發生爭議時，應本著平等、友好、誠信的原則協商解決，協商不成，雙方約定由甲方所在地人民法院管轄。
九、其它
1、本同壹式二份，甲、乙雙方各執壹份。
2、本合同自各方簽字蓋章后生效。
甲方： 乙 方：
法定代表人： 身份證號：
委托代理人： 住 所：
電話： 手 機：
簽訂時間：二○ 年 月 日
汽車買賣事宜協議書 篇5
甲方(賣方)： 身份證號：
住址:
聯系電話:
乙方(買方)： 身份證號：
聯系住址:
電話:
經甲、乙雙方協商，就車輛買賣達成如下協議：
一、車輛基本情況
品牌型號： 車架號：
車牌號：出廠日期：
發動機號： 車體顏色：
二、甲方關于交易車輛的聲明：
1、甲方保證該車輛符合國家《二手車流通管理辦法》及二手車上市交易的有關規定和政策法規，由于違返國家及地方相關政策法規而引起的法律及經濟責任由甲方承擔。
2、甲方保證此車手續真實有效，不是套牌車，發動機和車架號必須與檔案相符(無修改跡象)，如有不符行為，愿負全部責任，退回車款，承擔因此造成的乙方一切經濟損失。
3、甲方保證此車無任何經濟糾紛(產權、債務、抵債)、盜搶及交通糾紛。如有不實甲方愿承擔全部責任并賠償乙方一切經濟損失。本協議簽訂前的一切費用由甲方承擔。
三、車輛交付后，出現任何故障、損壞與甲方無關，由乙方負責。
四、該車在 年月 日 時 分之前發生的一切事宜均由甲方全部責任。該車在 年 月 日 時 分以后發生的一切事宜均由乙方負全部責任。
五、交易金額為 元(元)乙方一次性付清給甲方。甲方協助乙方辦理車輛更名過戶手續，費用由乙方負責。
六、乙方對手續、車況外觀、內飾認可后雙方簽字，簽字后此協議生效，并具法律效力。
七、其他。
本協議一式兩份，甲乙雙方各持一份，簽字后生效。
甲方(簽字)：乙方(簽字)：
年 月 日 年 月 日
汽車買賣事宜協議書 篇6
出賣人：___________
買受人：___________
一、 汽車信息
汽車品牌___________型號___________顏色___________價格___________金額___________備注___________
二、交車方式：
交車地點：___________ 交車時間：___________
付款方式：___________ 付款時間：___________
三、質量維修：
1、出賣人向買受人出售的汽車，其質量必須符合國家頒布的汽車質量標準。
2、出賣人向買受人出售的汽車，必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產企業及產品目錄》上備案的汽車。
3、出賣人向買受人出售汽車時要真實、準確介紹所銷售車輛的基本情況。
4、出賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供：(1)銷售發票;(2)(國產車)車輛合格證、(進口車)海關進口證明和商品檢驗單;(3)保修卡或保修手冊;(4)說明書;(5)隨車工具及備胎; (6)
5、買受人在購車時應認真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續是否齊全。
6、買受人在購車時應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。
7、汽車在購買后，由出賣人負責與生產廠家的維修站聯系、解決。
8、如屬于在汽車售出前流通過程中出現的質量問題，出賣人未向買受人時示的，依法承擔責任。
9、如買受人使用、保管或保養不當造成的問題，由買受人自行負責。
四、違約責任：
五、爭議解決：因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由雙方當事人協商解決;也可提交蘇州仲裁委員會仲裁。
六、合同文本：本合同一式二份，雙方各執一份。
七、合同效力：本合同經買賣雙方簽章后生效。
買受人(簽章)：___________ 出賣人(簽章)：___________
地址：___________ 地址：___________
電話：___________ 電話：___________
___________年___________月___________日
汽車買賣事宜協議書 篇7
出賣人(甲方)：
買受人(乙方)：
依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就汽車買賣有關事宜協商訂立本合同。
第一條汽車名稱、數量及價款
第二條質量
1、甲方出售的車輛，質量應符合國家關于汽車產品的強制性標準，沒有強制性標準的，應符合保障人身財產安全的要求，并達到產品說明書載明的技術指標，符合車輛銷售地政府規定的關于尾氣排放的標準。
2、甲方出售的車輛，必須是經國家有關部門公布、備案的汽車產品目錄上標明的產品或合法進口的產品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛。
3、雙方對車輛存在質量問題爭議的，應依據國家法定汽車質量監督檢測部門出具的書面鑒定意見為處理爭議的依據。汽車質量監督檢測部門由雙方共同選定或由解決爭議的第三方指定。鑒定費由主張方墊付，由責任方承擔;經鑒定無法明確責任的，由雙方分擔。
4、附件選裝件應明示乙方，不得強制加價銷售。
第三條定金(可選填)
乙方在年月日前，向甲方交付全車款的__%(此比例不得超過全車款的20%)計元作為定金;甲方交貨時，可將定金沖抵車款。因乙方違約導致合同解除的，乙方無權要求返還定金;因甲方違約導致合同解除的，甲方應雙倍返還定金。
第四條付款方式
乙方選擇按第種方式，如期足額將車款支付給甲方。
1、一次性付款方式：簽訂本合同時/年月日前，支付全部車款。
2、汽車消費貸款方式：
2.1簽署本合同時，首付全部車款的%，計人民幣元，大寫元。
2.2余款計人民幣元(可扣除定金),大寫元，于年月日前通過金融機構辦妥汽車消費貸款手續。由于乙方的原因未能在上述期限內辦妥消費貸款手續或者未能足額辦妥消費貸款，乙方應在規定時間內一次性支付或補足余款。否則，按逾期付款承擔違約責任。
3、其它付款方式：。
第五條交車時間與地點、交付及驗收方式
1、交車時間：年月日。
2、交車方式：乙方自提□;甲方送車上門□;貨交承運人□。
3、交車地點：。
4、交車時里程表記錄：公里以內，里程表記錄不包含委托上牌服務發生的公里數。
5、甲方交付車輛時應同時提供的票據、資料：
(1)銷售發票;(2) (國產)車輛合格證或(進口)海關進口證明及商品檢驗單;
(3)質量服務卡或保修手冊;(4)車輛使用說明書或用戶使用手冊(中文);(5)隨車工具及備件清單;(6)其他交付物件：。
6、車輛交接當場驗收，乙方應對所購車輛外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認，如對驗收項目持有異議，應當場向甲方提出。
7、甲乙雙方應在車輛交接時，簽訂車輛交接書(見附件)，即為該車輛正式交付。
8、車輛正式交付之日起，該車輛的風險責任由甲方轉移乙方。
第六條售后服務
1、車輛售后服務及保修參照生產廠商關于車輛的說明書和保養手冊執行。但保修期不得低于《浙江省新“三包”商品目錄》(兩年四萬公里)的有關規定。
2、在上述保修期內車輛出現質量問題或需要保養，乙方應到生產廠商認定或雙方約定的維修站進行修理和保養。
3、乙方使用車輛前應仔細閱讀車輛說明書、用戶使用手冊或保修手冊等相關資料。在上述保修期內車輛由于乙方或第三方的人為損壞的;或使用、保養、裝潢、改裝不當等非車輛本身原因造成的;或到生產廠商認定和雙方約定范圍以外的修理點進行修理造成的質量問題，甲方不承擔責任。
4、生產廠商的車輛說明書和保養手冊的內容與國家有關規定相抵觸的，按國家有關規定執行。
5、本合同簽訂后，國家出臺有關汽車產品修理更換退貨的規定或車內空氣質量等方面的規定的，從其規定。雙方應按國家《缺陷汽車產品召回管理規定》的規定執行。
6、在同等條件下，生產廠商的正式承諾比本合同的約定更有利于乙方的，雙方按生產廠商的承諾執行。
7、乙方接收車輛后，應在規定時間內完成車輛保險、附加費、上牌等相關手續，及時繳納稅費。
第七條違約責任
1、甲方未按時交付車輛的，應向乙方支付違約金;違約金從逾期交付車輛之日起至實際交付日止按車款的每日萬分之五計算。逾期交付車輛超過1月的，乙方有權解除合同;如乙方已交付定金的，甲方應雙倍返還定金;未交付定金的，按車款的%支付違約金。
2、乙方未按約定支付車價款的，應向甲方支付違約金，違約金從逾期付款之日起至實際付清之日止按應付款項的每日萬分之五計算。逾期付款超過1月的，甲方有權解除合同，可將乙方原訂購車輛另行出售。乙方交付定金的，乙方無權要求返還定金;乙方未交付定金的，按未車款的%支付違約金。
3、甲方交付的車輛規格型號與約定不符的，或者車輛的配置等與廣告宣傳有出入的，乙方有權要求甲方予以更換。甲方難以更換或未能在乙方要求的合理期限內更換的，乙方有權解除合同。甲方應承擔未能交付車輛的違約責任。
買受人(簽章)：出賣人(簽章)：
地址：地址：
電話：電話：
年月日
汽車買賣事宜協議書 篇8
依據《 中華人民共和國合同法》 及相關規定，買賣雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的墓礎上，就二手車買賣的有關事宜協商達成協議如下:
第一條 賣方依法出賣具備以下條件的二手車(注:批量交易車輛請填寫合同附件)
車主姓名: ;號牌號碼: ;廠牌型號: ;發動機號碼: ;車架號: ;養路費繳付有效期至: ;車輛年檢有效期限至: ;初次登記日期:;行駛公里數:
車輛使用性質:口客運、口貨運、口出租、口租賃、口非營運、口其他。
車輛狀況:
第二條 車輛成交價格及交驗車
車輛成交價格為(不含稅費) 元;大寫: 元;車輛過戶、轉籍過程中發生的稅、費負擔方式為口買方負責、口賣方負責、口 。
買方應于 年 月 日在 (地點)同賣方當面驗收車輛及審驗相關文件，并自驗收、審驗無誤起 日內向賣方支付車價款。
賣方應在收到車價款后向買方交付車輛及相關文件，并在日內協助買方辦理完車輛過戶、轉籍手續。(注:雙方約定分期付款的，可就付款時間及車輛交付等問題在第六條中約定。)
相關文件包括:機動車行駛證、機動車等級證書、車輛購置稅證明、稅訖證明、車輛年檢證明、養路費交付憑證、 。
第三條 雙方權利義務
1 、賣方保證對出賣車輛享有所有權或處宜權，且該車符合相關規定姐夠依法辦理過戶、轉籍手續。
2 、賣方應保證向買方提供的相關文件真實有效及其對車輛狀況的陳述完整、真實，不存在隱瞞或虛很成分。
3 、買方應按約定時間、地點與賣方當面驗收車輛及審驗相關文件，并按約定支付車價款。
4 、賣方收取車價款后，應開具合法、有效的收款憑證。
5 、車輛交付后辦理過戶、轉籍過程中，因車輛使用發生的問題由 負責。
第四條 違約責任
1 、第三人對車輛主張權利并有確實證據的，賣方應承擔由此給買方澳成的一切報失.
2 、買方未按約定支付車價款的，應每日按未交車價款 %的標準支付違約金。
3 、賣方未按約定交付車輛及相關文件的，應每日按車價款 %的標準支付違約金，
4、因賣方原因致使車輛在規定期間內不能辦理過戶、轉籍手續的，買方有權要求賣方返還車價款并承擔一切損失;因買方原因致使車輛在規定期限不能辦理過戶、轉籍手續的，賣方有權要求買方返還車輛并承擔一切損失。
第五條 合同爭議的解決辦法
本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商或申請調解解決;協商或調解解決不成的，按下列第 種方式解決:
① 提交 仲裁委員會仲裁:
② 依法向人民法院起訴。
第六條 其他約定事項:
本合同一式三份，買賣雙方各一份，備案部門一份。本合同在雙方簽字蓋章后生效。合同生效后，雙方對合同內容的變更或補充應采取書面形式，作為本合同的附件。附件與本合同具有同等的法律效力。
買方(章): 賣方(章):
住所: 住所:
電話: 電話:
證照號碼: 證照號碼:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
汽車買賣事宜協議書 篇9
甲方：地址：身份號：乙方：地址：身份號：
甲乙雙方經協商，就買賣車輛一事，達成如下協議，雙方必須恪守信譽，不得違約，否則將依法承擔相應的責任。
一、甲方自愿將車輛一輛給乙方，發動機號：，車架號：營運證號：。
二、付款方式為現金支付，在買賣成交后雙方即雙方即時結算，不得拖延，此車售價為(大寫)人民幣：(:元)，交款方式以收據為憑證，甲方收款后即時將車輛交付乙方，并將隨車手續一起移交乙方(移交內容詳見清單)。
三、車輛交付前所產生的債權債務及交通事故等一切責任均由甲方自己承擔全部責任，乙方自接車后所產生的債權債務及交通事故等一切責任均由乙方自行承擔，任何一方不得推卸責任。
四、乙方在接收車輛之時應當對車輛的質量和必備品等等一次性驗收過后，甲方將在其后不負責任何責任。
五、乙方購車輛后，甲方應無條件配俁乙方辦理車輛過戶手續。
六、甲方的營運手續必須正規、真實，是出租車公司以及交管部門批準的正規手續，如發現套牌、套營運手續及假車手續等違紀違法行為所產生的相關法律責任及所有損失等經濟費用均由甲方承擔，與乙方無關。
七、甲方自出售車輛后所產生任何有關燃油補貼等費用均由乙方領取。
八、此合同，甲乙雙方簽字后即日生效，受法律保護，若任何一方違約付給對方__的違約金。
九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。
附：移效清單：備注：
甲方：電話：
乙方：電話：__________月
汽車買賣事宜協議書 篇10
出賣方：身份證號：
(以下簡稱甲方)
買受方：身份證號：
(以下簡稱乙方)
經甲乙雙方平等協商，甲方將屬于本人所有的 重型自卸貨車一輛出售給乙方。車號為 ，發動機號為 ，車輛識別代號為�，F雙方根據《合同法》、《物權法》的相關規定，就有關問題達成如下協議，供雙方共同遵守。
一、標的
甲方出售給乙方的標的車輛為 重型自卸貨車。車號、發動機號、車輛識別代號見上。
價款：標的車輛售價為 元整(￥ 元)。
二、付款方式
車款由乙方于20 年 月 日付款 元整(￥ 元)，其余 元由乙方為甲方拉砂抵頂。
三、證照手續的過戶與辦理
車輛行駛證的車主姓名為王某某�，F雙方同意車輛行駛證的車主姓名不變，車輛不辦任何過戶手續。日后乙方如果需過戶，甲方應提供相關材料并積極配合，所需費用由乙方承擔。
四、標的車輛的交付使用和相關費用的承擔
車輛及其手續(行車證、車輛的戶口手續、車輛附加費購置發票、保險費發票等)的交付期限為20 年 月日，在乙方向甲方交付購車現金時交付。車輛交付前的所有費用(包括交通違章罰款和扣分)由甲方承擔，車輛交付后的所有費用及其他責任由乙方承擔。車輛交付乙方后，因車輛所發生的一切事故責任，均由乙方承擔，甲方不承擔責任。
五、違約責任
1、合同簽訂后，如果任何一方違約，違約方將根據《合同法》的相關規定承擔違約責任，并賠償給另一方造成的經濟損失;
2、如果甲方因為和他人的債務糾紛導致車輛被保全或扣留，甲方應承擔因此給乙方造成的全部損失(包括車輛停運損失和駕駛員的誤工費)。
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，兩份合同具有同等法律效力。其他未盡事宜，雙方可另行協商，補充合同。
七、合同自甲乙雙方簽字之日起生效。
甲方(簽名)：
乙方(簽名)：
簽約日期：
汽車買賣事宜協議書 篇11
買方x x x(以下簡稱甲方)
賣方x x x(以下簡稱乙方)
保證人x x x(以下簡稱丙方)
上列當事人就汽車買賣事宜訂立合約如下：
第一條 甲方就其約定，將其所有的轎車售予乙方，乙方買受。
第二條 后記轎車的買賣總金額為人民幣 x x 元整。乙方依照下列方式支付款項予甲方。
(1) 本日(訂約日)先交付定金x x元。
(2) 余款x x元(中期款)于申請過戶的同時支付。
(3) 余款x x 元，可分十次支付，自x x x x年x月x日至x月止，每月x日前支付xx元，乙方應于過戶時，將相當于上述期滿金額的支票匯出交付。
第三條 甲方對乙方負責辦理如下的過戶與交付手續：
前條第(3)項的支票于過戶的同一日支付。
第四條 辦理過戶手續所需費用由乙方負擔。
第五條 乙方若無法履行第二條第(3)款項中任何一期的分期付款，則必須將余款一次付清。
第六條 甲方須保證后記轎車并無瑕疵。有關瑕疵的保證，則只限于交付日后三個月以內，往后即不負一切責任。
第七條 后記轎車交付之前，若因不可抗力之事由，致使轎車丟失或毀損，其責任由甲方負擔。
第八條 丙方須對甲方保證，乙方確實履行本契約按期支付價金，并負連帶賠償責任。
本契約一式三份，甲、乙、丙方各執一份為憑。
賣方(甲方)：x x x
住址：
身份證統一號碼：
買方(乙方)：x x x
住址：
身份證統一號碼：
見證人(丙方)：x x x
住址：
身份證統一號碼：
汽車買賣事宜協議書 篇12
甲方(出賣人): 地址: 郵編:
社會信用統一代碼或工商登記注冊號: 電話:
乙方(買受人): 國籍:
出生年月日(注冊登記日期):
住所(地址): 郵編:
聯系電話: 證件號碼:
證件類型:身份證□ 居住證□ 護照□ 永久居留證□
營業執照□ 組織機構代碼證□ 稅務登記證□
委托代理人: 身份證號碼:
住所(地址): 聯系電話:
甲、乙雙方依據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律法規的規定，在平等、自愿、協商一致的基礎上，就買賣汽車事宜，訂立本合同。
第一條 標的物
經雙方協商，甲方售出如下商品車輛(以下簡稱車輛)給乙方:
汽車品牌及型號規格: ，車輛代碼: ，
生產國別或生產地: ，生產廠名稱: ，排氣
量: 。車身顏色及內飾: 。
車輛主要配置:發動機號 車架號 生
產號
第二條 數量與價款
車輛單價:人民幣 元(大寫 元)，
數量: 臺。
車輛總價(不含稅費和其他費用):人民幣 元(大
寫 元)。
第三條 付款方式
乙方選擇下述第 種方式付款，并按該方式所定時間如
期足額將車款支付給甲方。
1.直接付款方式:
簽訂本合同后乙方應于 年 月 日前向甲方
付清合同價款，計人民幣 元(大寫 元)。
2.汽車消費貸款方式:
(1)簽訂本合同時，首付合同價款的 %，計人民幣
元(大寫 元)。
(2)余款計人民幣 元(大寫 元)，乙方于
年 月 日前通過金融機構辦理汽車消費貸款支付。
(3)乙方如需甲方提供貸款事項的相關服務，由甲乙雙方另
行簽訂《貸款購車事項委托協議》。
3.其他付款方式:
。
第四條 質量
1.甲方向乙方出售的車輛，應當不存在危及人身、財產安全的不合理的危險，符合保障人體健康和人身、財產安全的國家標準、行業標準，具備產品應當具備的使用性能等，符合注明采用的產品標準，符合以產品、實物樣品等方式表明的質量狀況。符合出廠檢驗標準，符合安全駕駛和說明書載明的使用要求。雙方另有約定的情形除外。
2.甲方向乙方出售的車輛，必須是經國家有關部門公布、備案的汽車產品公告上的產品或合法進口的產品，并符合公安交通管理部門關于機動車輛的注冊登記條件。
3.甲方保證向乙方出售的車輛，在交付前已作必要的檢查和
清潔，并按生產廠的技術要求完成交車前檢查(PDI/PDS)并排除已發現的汽車故障或瑕疵。
第五條 交車時間與地點、交付及驗收方式
1.交車時間: 年 月 日;或 (由甲
乙雙方協商約定后填寫)。
2.提車方式:乙方自提□ 甲方送車上門□ 委托運輸方代
提車(甲乙雙方指定的運輸方是 ) □
3.交車地點: 。
4.交車時里程表記錄小于:(1)100公里□ (2) 公里□
(注:以上里程表記錄不包含委托上牌服務發生的公里數。)
5.甲方在向乙方交付車輛時須同時提供:
(1)銷售發票。
(2)(國產車)車輛合格證/(進口車)海關進口證明、商品檢驗
單及車輛一致性證書。
(3)三包憑證(家用汽車)、維修保養手冊、修理網點信息。
(4)車輛使用說明書或用戶使用手冊。
(5)隨車工具及備件清單。
6.車輛交接時應當場驗收，乙方應對所購車輛外觀、內飾、配置、隨車物件和使用功能等進行認真查驗，如有異議，應當場向甲方提出，由甲方按照雙方協商的方式處理。
7.甲方向乙方交付汽車、相關物品及隨車文件，并向乙方告知完成交車前檢查(PDI/PDS)情況和已發現的汽車故障或瑕疵的排除情況。雙方簽署《商品車輛交接書》，即為該車輛正式交付。乙方委托運輸方代為提車的，甲方與運輸方簽署《商品車輛交接書》即為該車輛正式交付。
8.車輛交付時，該車輛毀損、滅失的風險責任由甲方轉移至
乙方。
9.車輛交付后，乙方如需委托甲方代辦車輛上牌業務，雙方應另行簽訂相應的委托協議。
第六條 關于修理、更換、退貨的約定
1.甲方向乙方出售的車輛，按照生產廠承諾的內容維修、保
養。
(1)甲方向乙方出售的車輛的包修期限，為 年或
者行駛里程 萬公里，以先到者為準;三包有效期(如適用)，為 年或者行駛里程 萬公里，以先到者為準。
(2)其他約定:
。
2.生產廠(或甲方)指導特約維修站(地址:
聯系電話: )提供缺陷汽車產品召回、汽車質
量“三包”等售后服務，其他售后服務網點可向甲方查詢。
3.乙方使用車輛前應仔細閱讀說明書、用戶使用手冊或保修
手冊、保養手冊等相關資料。如由于未按照使用說明書要求正確使用、維護、保養、修理車輛，或自行改裝、調整、拆卸，或未按生產廠技術要求使用合格的工作油液及濾清器，以及其因他不當行為致使車輛出現故障的，由乙方自行承擔責任。
4.乙方所購汽車如在保修期內出現質量問題，甲方(生產廠)應明確承擔維修任務的維修站(廠)負責免費維修，若乙方自行選
擇維修站(廠)自費維修，不影響其繼續依法享有汽車“三包權
利”。
5.以上條款未盡事宜，按照國家有關汽車產品修理、更換、退貨的規定、機動車維修管理規定和生產廠的有關汽車產品修理、更換、退貨的規定和操作流程執行。
6.乙方所購車輛如屬生產廠公布的汽車召回范圍，甲方應當召回。
第七條 違約責任
1.甲方不按時交付車輛的，自延期之日起至實際交付日止，每日按乙方已付款的 %。向乙方支付違約金，最高不超過合同總價款的 %。延期交付車輛超過1個月(也可雙方協商期限)的，乙方有權解除合同，要求雙倍返還定金，并可要求甲方賠償損失。
2.乙方不能按時支付車款的，自延期之日起至實際付款日止，每日按逾期應付款的 _ _%。向甲方支付違約金，最高不超過合同總價款的 _ _%。延期付款超過1個月(也可雙方協商期限)的，甲方有權解除合同。
3.乙方不按時驗收接車，且經甲方通知后超過1個月(也可雙方協商期限)仍未驗收接車的，甲方有權解除合同。
4.甲、乙雙方因不可抗力不能履行本合同的，根據不可抗力的影響部分或者全部免除責任,但法律另有規定的除外。甲、乙雙
方遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
5.經甲乙雙方約定的或有關行政部門依法認定的汽車檢驗機構鑒定乙方所購汽車存在設計、制造缺陷，造成的人身、財產損害的，甲方應依法承擔責任。
第八條 解決爭議的方法
甲、乙雙方在履行本合同過程中發生爭議，應協商解決，也可請求消費者協會或其他機構調解。協商不能解決或調解不成的，選定下面第 _ _種方式解決:
(1)向 _ _仲裁委員會申請仲裁。
(2)依法向 _ _所在地人民法院起訴。
第九條 雙方特別約定
1.甲方對乙方信息具有保密義務。甲方保證乙方相關信息僅用于本次車輛交易過程中相關手續辦理及向乙方提供后續服務用途，除國家規定情形或特殊情況，甲方不得以任何形式向第三方透露乙方信息。
2.乙方是否同意以電話、短信、郵件等形式接受甲方推送的商業信息:是□ 僅短信、郵件□ 否□
第十條 其他
1.本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜，雙方可通過訂立補充條款或補充協議進行約定。補充條款、補充
協議及附件均為不可分割的部分。
2.本合同及其補充條款、補充協議及附件中的手寫文字與打印文字有矛盾時，以手寫文字為準。如阿拉伯數字與大寫數字有矛盾時，以大寫數字為準。
3.雙方通訊方式若有改變，應及時書面通知對方，否則由此造成的損失及相關責任由變更方負責。
4.標的車輛為交通事故車輛、泡水車等特殊車輛時，甲方應
盡到告知義務并以書面形式詳述標的車輛情況，車輛單價及總價中已包含了車輛損傷及修理等所有因素的影響。
5.本合同自雙方簽字、蓋章之日生效，本合同壹式 份，
甲、乙雙方各執 份，具有同等效力。
甲方: 乙方:
(簽章) (簽章)
帳號: 帳號:
戶名: 戶名:
簽訂地點:
簽訂日期: 年 月 日
汽車買賣事宜協議書 篇13
甲方(賣方)：__________;身份證號碼：;住址：;電話：
乙方(買方)：__________;身份證號碼：________________________;
住址：________________________;電話：
根據《民法典》、《二手車流通管理辦法》等有關法律、法規、規章的規定，就二手車的買賣事宜，買賣雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上簽訂本合同。
車輛情況
1、車類型號：____________________;車身顏色：_________;車牌號碼：____________;行駛公里：__________;發動機號：__________________;車架號碼：______________;初次入戶時間：________________;車輛購置稅完稅證明號：____________;車輛保險險種及到期日：__________________________。
2、車輛具備下列證件及備件(在方格里打“√”為示)：
□行駛證正、副本□購置稅(費)證□養路費收據
□車船使用稅標志□定編證(使用證)□營運證□□機動車輛登記證書
3、乙方確認所購車輛的目前安全狀況良好，不得以車況為由中途退車。
4、甲方擁有該車的所有權，該車輛掛靠于__________________公司，手續齊全。
二、交易金額及付款方式
1、本車價款為人民幣(大寫)________________元整;(小寫)__________________元整。
2、本合同簽定之日，乙方應將購車款全部支付給甲方，此車輛所有權歸乙方所有。
三、過戶及相關問題約定
1、車輛的所有權自交付后歸乙方所有，甲乙雙方約定不辦理過戶手續。
2、車輛自交付以后所發生的各項費用及法律責任均由乙方承擔，與甲方無關。
違約責任
甲乙雙方應謹遵合同的約定，甲方在收到乙方全部的購車款后，需積極、及時的移交車輛的所有權，將車輛交由乙方占有、使用;任何一方違約，須支付購車款的__________作為違約金。
五、補充條款
1、雙方確認合同簽訂時，車輛已實際交付買受人，車輛所有權及掛靠人均轉移至乙方;車輛轉讓后的一切法律責任由乙方承擔。
2、____________________________________________________________
六、爭議管轄
本合同經過甲乙雙方簽字有效，如發生經濟糾紛，首先協商解決，協商不成各方一致同意向合同簽訂地華縣人民法院提起訴訟。
本合同地式貳份，買方一份，賣方一份，交易后代表簽字蓋章后生效。
補充協議具有與本約定相同的法律效力。
甲方(賣方)：(簽章)乙方(買方)：(簽章)
____年____月____日 ____年____月____日
汽車買賣事宜協議書 篇14
買方 (以下簡稱甲方)
賣方 (以下簡稱乙方)
保證人 (以下簡稱丙方)
上列當事人就汽車買賣事宜訂立合約如下：
第一條 甲方就其約定，將其所有的轎車售予乙方，乙方買受。
第二條 后記轎車的買賣總金額為人民幣 元整。乙方依照下列方式支付款項予甲方。
(1) 本日(訂約日)先交付定金 元。
(2) 余款 元(中期款)于某過戶的同時支付。
(3) 余款 元，可分十次支付，自 年 月 日至 月止，每月 日前支付 元，乙方應于某時，將相當于某期滿金額的支票匯出交付。
第三條 甲方對乙方負責辦理如下的過戶與交付手續：
前條第(3)項的支票于某的同一日支付。
第四條 辦理過戶手續所需費用由乙方負擔。
第五條 乙方若無法履行第二條第(3)款項中任何一期的分期付款，則必須將余款一次付清。
第六條 甲方須保證后記轎車并無瑕疵。有關瑕疵的保證，則只限于某日后三個月以內，往后即不負一切責任。
第七條 后記轎車交付之前，若因不可抗力之事由，致使轎車丟失或毀損，其責任由甲方負擔。
第八條 丙方須對甲方保證，乙方確實履行本契約按期支付價金，并負連帶賠償責任。
本契約一式三份，甲、乙、丙方各執一份為憑。
賣方(甲方)：
住址：
身份證統一號碼：
買方(乙方)：
住址：
身份證統一號碼：
見證人(丙方)：
住址：
身份證統一號碼：
附：轎車的標示
牌照號碼：
顏色：
型式：
引擎號碼：
汽車買賣事宜協議書 篇15
依據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、行政法規，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本買賣事項協商一致，訂立本合同。
第一條：車輛型號：
車 型：_________________
車牌號：_________________
車架號：_________________
發動機號：_______________
車 款：_________________
一次付清：______________
第二條：賣車人責任：
自 ______年’ ______月______日____時____分以前的任何交通事故、違章、罰款等經濟糾紛及其他問題由賣車人負責，與購車人無關，賣車人必須保證，車手續齊全有效。
第三條：購車人責任：
自 ______年 ______月______日 時 分以后的任何交通事故、違章、罰款等經濟糾紛及其他問題由購車人負責，與賣車人無關，自購車之日起，車輛一切機械故障由購車人負責。
第四條：雙方責任：
1、本合同在未過戶前至過戶完畢期間內有效作為法律依據。
2、以上合同條款雙方必須遵守，經雙方無民意后簽字生效，不得反悔。
3、合同訂立時間：_________年 ______月______日。
4、合同訂立地點：_________________
賣車人(簽字) 購車人(簽字)：_________________
住址：_________________ 住址：_________________
身份證：_________________ 身份證：_________________
電話：_________________ 電話：_________________
汽車買賣事宜協議書 篇16
隨著市場經濟的日趨活躍，汽車交易大量增加，因汽車交易引發糾紛的案件也由此增多。有些當事人因為未辦理汽車登記過戶手續而主張合同無效，有些因為未到汽車交易市場進行交易而主張無效。在審判實踐中，由于受傳統審判觀念影響，法官在審理此類糾紛中，對同一類型的汽車買賣合同糾紛案件，有些法院認定無效，有些法院則認定有效。因此，對汽車買賣合同糾紛案件的審理應如何適用法律，需要進一步的探討。
一、買賣合同的法律依據、特征
對汽車買賣合同糾紛案件如何適用法律進行探討，必須掌握買賣合同的法律規定及它的特征�！吨腥A人民共和國合同法》(簡稱《合同法》)第一百三十條規定：“買賣合同是出賣人轉移買賣標的物所有權于買受人，買受人支付價款的合同�！�
買賣合同的法律特征：1、買賣合同是有名合同;2、買賣合同是賣方轉移財產所有權，買方支付價款的合同;3、買賣合同是雙務合同;4、買賣合同是有償合同;5、買賣合同多是諾成合同;6、買賣合同是要因合同;7、買賣合同為要式或不要式合同。
二、審理汽車買賣合同糾紛案件，能否以《舊機動車交易管理辦法》作為認定汽車買賣合同無效的依據
《舊機動車交易管理辦法》第三條規定：“舊機動車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國有資產管理、社會治安管理、環境保護管理等各個方面，屬特殊商品流通，必須在批準的舊機動車交易中心進行行�！痹撧k法第三十二條規定：“進行舊機動車交易，銷車方須向機動車交易中心出具單位介紹信或證明(屬于個人賣車的須持居民身份證)、機動車行駛證、原始購車發票、成交發票、
購置附加費憑證、車船使用稅‘稅訖’標志、養路費交納憑證等。購車方須出具單位介紹信或個人身份證。工商行政管理部門憑舊機動車交易中心或有舊機動車經營權企業的交易憑證予以驗證，車管部門憑此辦理轉籍過戶手續。”據此，在審判實踐中，有些法院以汽車交易的雙方未按照上述第三條規定到批準的舊機動車交易中心進行汽車交易，因而認定雙方的汽車買賣合同無效。有些法院則以汽車交易的雙方未按上述第三十二條規定辦理車輛轉籍過戶手續而認定雙方的汽車買賣合同無效。
如案例一：
原告李春桂于20xx年11月20日與被告馮彬達成汽車口頭買賣協議，由馮彬將其向王忠群處購買的瓊C02034號小型攔板汽車出賣給李春桂，價款16500元。協議達成后，馮彬將該車及該車的有關證件交給李春桂，李春桂于次日向馮彬支付完購車款。雙方對養路費的繳納未進行約定，也未辦理該車的轉籍過戶手續。爾后李春桂將該車開往文昌，被文昌市交通規費征稽所以該車從20xx年2月至今拖欠養路費為由扣押，并作出罰款的處罰。李春桂交納6000元罰款和40元停車費后將該車領回，并找馮彬協商退車未果，雙方因此引起糾紛。李春桂以馮彬隱瞞該車欠大額路租實情，雙方的汽車買賣合同無效為由，要求將該車退回馮彬，馮彬退還購車款16500元及賠償經濟損失6050元為由，向原審法院提起訴訟。馮彬辯稱，該車來源合法，證件齊全，口頭協議后，李春桂已支付購車款和接受車輛及該車證件，買賣合同已成立，李春桂以其隱瞞該車欠大額路租實情沒有事實和法律依據，請法院駁回李春桂的.訴訟請求。
原審法院審理認為，原、被告之間的買賣瓊C02034號攔板小貨車，雖然該車來源合法，證件齊全，但是雙方未按國家關于舊汽車交易的有關規定，進行交易，納稅及辦理有關過戶手續，違反法律規定，損害了國家利益，該車的買賣是無效的。原告李春桂要求退車退款的理由成立，應予支持。依照《中華人民共和國合同法》第五十二條、五十八條、《中華人民共和國民法通則》第五十
八條第五項、第六十條的規定，判決如下：一、原告李春桂與被告馮彬的汽車買賣無效;二、原告應在判決書生效后十天內將瓊C02034號小型攔板貨車退還給被告，同時被告也應退還原告購車款16500元;三、原告用車受罰6000元及停車費40元，由原告自負。一審判決后，原、被告均不服向本院提出上訴。
二審審理認為，上訴人李春桂與上訴人馮彬口頭達成的汽車買賣協議，是雙方的真實意思表示，內容不違反法律、行政法規的強制性規定。雖然雙方未辦理登記過戶手續，但目前法律、行政法規并未規定車輛管理部門的登記是機動車買賣行為生效的必然條件，車輛登記只是一種管理手段。根據《合同法》第四十四條第一款的規定：“依法成立的合同，自成立時生效。”同時根據《合同法》第一百三十三條規定：“標的物的所有權自標的物交付時起轉移，但法律另有規定或當事人另有約定的除外�！惫时景鸽p方簽訂的合同應認定為有效合同，該車從交付給李春桂之日起所有權已轉移給李春桂。原審判決認定合同無效錯誤，應予撤銷。據此，二審法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第二項的規定，判決如下：一、撤銷瓊海市人民法院(20xx)瓊海民一初字第16號民事判決;二、上訴人李春桂與馮彬的汽車買賣合同有效;三、馮彬應在本判決書生效之日起十日內支付6040元給李春桂。
案例二：
原告朱海林與被告潘世海于20xx年8月26日協商小貨車的買賣事宜，由朱海林將其自己的一輛欄板躍進NJ1026D小型載貨汽車，車輛行駛證號為瓊D30594，出賣給潘世海。雙方約定，車價為8000元。同日，潘世海向朱海林寫下欠條一張，其欠條載明：“欠購車款捌仟元(￥8000)定于20xx年9月20日前付清。如果不按時付可按車價款壹倍處罰。欠款人：潘世海20xx年8月26日”。潘世海寫下欠條交朱海林后，朱海林便同意潘世海把車開走，至同年9月20日潘世海未按欠條時間向朱海林支付購車款8000元，朱海林也沒有將該車的相關證件交付給潘世海，雙方因此引起糾
紛。朱海林于20xx年3月17日向原審人民法院提起訴訟，要求潘世海支付其拖欠的購車款16000元，并承擔車旅費100元。潘世海辯稱，其本人已于20xx年10月12日將4000元支付給朱海林，按雙方的約定，朱海林應辦理好產權轉讓登記手續，而朱海林沒有辦理，因此，雙方的口頭協議沒有生效，要求朱海林退回定金4000元，并請證人張桂銘出庭作證。一審中，潘世海提出反訴，要求朱海林雙倍返還定金8000元，并要求朱海林支付為該車修理所付出的費用2420元。原審法院通知其繳交反訴費，但在法定期間內，潘世海未向原審法院繳交反訴費，原審法院裁定，按潘世海自動撤回反訴處理。一審中，朱海林對證人的證言予以否認。二審另查明，朱海林于20xx年3月間購買該車，總價款為35200元。根據國家經濟貿易委員會、國家計劃委員會、國家貿易部、機械工業部、公安部、國家環境保護局關于發布《汽車報廢標準》的通知，該車使用年限為8年。按使用8年計算，該車每天折舊費為12.05元。
原審法院認為，原、被告之間所進行的交易是舊小貨車，根據國務院貿易部發布的《舊機動車交易管理辦法》第三條“舊機動車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國有資產管理、社會治安管理、環境保護管理等各個方面，屬特殊商品流通，必須在批準的舊機動車交易中心進行”的規定，原告所賣的舊貨車，必須要在經過批準的舊機動車交易中心方可進行交易，否則應視為交易無效。因此，原告擅自將自己的舊小貨車賣給被告，其行為違反了《機動車交易管理辦法》的規定，故應視為買賣無效。對無效買賣所得的財產，應互相返還。因此，對原告要求被告支付拖欠的購車款16000元和車旅費100元的訴訟請求，本院不予支持。對于被告在20xx年10月12日支付4000元給原告的這一事實，由于被告向法庭提供在場證人張桂銘出庭作證，雖然原告否認，但根據雙方提供證據的證明度，被告有證人出庭作證，因此，被告主張的可信度大于原告否認的可信度。對被告的這一主張，本院應予認定。據此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款、《中華人民共和國合同法》第五十八條和參照貿易部發布的《舊機動車交易管理辦法》第三條的規定，判決如下：一、原告朱海林與被告潘世海的舊車買賣無效;二、被告潘世海于本判決生效之日起7
日內返還瓊D30594號小貨車給原告朱海林;原告朱海林于本判決生效之日起7日內返還4000元給被告潘世海;三、駁回原告朱海林的其他訴訟請求。一審宣判后，原告朱海林不服提出上訴。
二審審理認為，上訴人朱海林與被上訴人潘世海于20xx年8月26日達成口頭買賣汽車協議，是雙方當事人的真實意思表示，協議內容不違反法律、行政法規的強制性規定，應認定該協議為有效協議。協議約定后，上訴人將車輛交付被上訴人使用，被上訴人未按約定支付車款，其行為屬于違約行為，依法應承擔違約責任。同時，上訴人將該車交付被上訴人，沒有將該車相關的證件交給被上訴人，致使被上訴人不能正常的進行營運，上訴人的行為也應視為違約行為，也應承擔違約責任。鑒于本案中，雙方沒有約定上訴人的違約責任，因此，上訴人的違約責任應視為與被上訴人的違約責任相等。本案中，雙方均未完全履行協議，上訴人請求被上訴人將該車退回，被上訴人表示同意，故雙方約定的口頭協議可予以解除。由于被上訴人未按協議約定，將車款支付上訴人，也不及時將車退回上訴人，致使該車由被上訴人占用長達一年，因此，被上訴人應支付該車的折舊費給上訴人，其折舊費按每天12.05元計算，上訴人主張支付時間從20xx年8月27日至20xx年4月23日，共計239天，計2880元。上訴人上訴請求被上訴人賠償用車款沒有證據，不予認定。其上訴請求被上訴人賠償精神損失費20xx元，沒有法律依據，也沒有事實根據。原審判決駁回其他訴訟請求正確，應予維持。被上訴人主張20xx年10月12日支付4000元給上訴人，證據不足，不予認定。被上訴人在答辯中，要求上訴人雙倍退還定金8000元，并要求補償購買維修汽車配件費用2420元，由于一審中提出反訴請求，未按規定時間交納反訴費，一審已裁定按其自動撤回反訴處理，被上訴人現主張沒有理由。原審判決根據國務院貿易部頒布的《舊機動車交易管理辦法》的有關規定，認定雙方的舊車買賣合同為無效合同，屬適用法律錯誤。因為《舊機動車交易管理辦法》是屬于部門的規章，并不是行政法規。目前，法律和行政法規并未規定舊機動車交易必須在批準的舊機動車交易中心進行，故不能以此作為判決合同無效的依據，應予糾正。原審判決認定被上訴人已支付4000元購車款，并判決由上訴人返還，其認定事實證據不足，應予以撤銷。依照《中華人
汽車買賣事宜協議書 篇17
賣方：身份證號：
買方：身份證號：
第一條 賣方依法出賣具備以下條件的舊機動車：
車主名稱：____________________
號牌號碼：初次登記日期：發動機號：
車架號：賣方已行駛萬公里。
車輛使用性質：__________。
第二條 車款及交驗車
車款為￥_________元;大寫________________元整(不含稅費及車輛過戶所產生的所有費用)。
買方應于年月日在賣方住所地同買方當面驗收車輛及審驗相關文件，房屋用途為普通住宅（私產大照），產權證號為：。
二、甲方自愿將該房屋以總價人民幣圓（￥元）出售給乙方，乙方同意在本協議簽訂當日向甲方支付定金圓（￥元），其余房款在過戶及公證當日一次性現金（或支票）支付給甲方，在過戶及公證過程中產生的一切稅費由方承擔。
三、甲方同意在過戶當日一次性結清本套房屋的供熱、水、電、通訊及物業管理等相關費用。
四、自過戶及公證完成之日起，該房屋的相關權益隨該房屋一并轉讓給乙方。
五、甲方保證在交易后該房屋沒有產權糾紛，有關按揭、抵押債務、稅項及租金等，甲方應在交易前辦妥。交易后如有上述未清現象，由甲方承擔全部責任。
六、甲方應在過戶當日騰空本房屋，把房屋連同鑰匙、繳費票據及本房屋必備物品一同交給乙方。
七、甲方應積極配合乙方辦理房屋更名及公證等手續。
八、在辦理完房屋過戶三日內，如果乙方不能把房款全部支付給甲方，每延長一天，乙方應按房屋總價款的1‰利息支付給甲方。
九、本協議簽訂之后至過戶前，甲、乙雙方有一方無正當理由反悔的，必須承擔違約責任。乙方反悔的，甲方不退還其房屋定金；甲方反悔的'，甲方應全額退還乙方購房定金，并向乙方支付相應于購房定金一倍數額的違約金。
十、本合同經雙方簽字畫押后生效，并對雙方都有約束力，雙方應嚴格履行，如有違約，違約方應承擔違約責任，并賠償對方損失，支付違約費用。
十一、未盡事宜，雙方應按國家有關規定辦理。如發生爭議，協商不成的，雙方應向仲裁委員會申請仲裁。
十二、本合同一式兩份，每份三頁，甲、乙雙方各持一份。
十三、雙方約定的其它事項：。
甲方（ 簽名或蓋章）：
聯系電話：
乙方（ 簽名或蓋章）：
聯系電話：
簽訂日期：
汽車買賣事宜協議書 篇18
合同編號：_________
買方：___________________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
電話：___________________________
賣方：___________________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
電話：___________________________
買賣雙方依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規的規定，本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則，經充分友好協商，就買賣汽車的有關事項，訂立如下合同條款，以資共同恪守履行。
一、買賣標的
汽車品牌及型號規格：___________________________
生產國別或生產地：___________________________
生產廠名稱：________________________________
排氣量：___________________________
車牌號碼：___________________________
出廠日期：___________________________
已行駛公里數：___________________________
車輛類型：___________________________
廠牌型號：___________________________
(初次)登記日期：：___________________________
顏色___________________________
發動機號：___________________________
車架號：___________________________
車輛購置附加費憑證編號：_______________________
養路費繳付憑證編號：___________________________
有效期從_________至__________________
最后一次年檢時間：__________________
二、質量要求
1.賣方向買方出售的車輛，質量必須符合國家汽車產品標準或行業標準，并符合出廠檢驗標準，符合安全駕駛和說明書載明的基本使用要求，符合車輛落籍地政府關于尾氣排放的標準。買賣車輛本身不存在危及人身、財產安全的不合理的危險，具備應當具備的使用性能，但對其存在使用性能的瑕疵作出說明的除外;
2.賣方向買方出售的汽車，必須是經國家有關部門公布、備案的汽車產品目錄上的產品或合法進口的產品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛的汽車。
3.賣方保證其所出售的車輛不是國家禁止的走私車、拼裝車或明令淘汰的汽車產品，也不是違反交通安全、環保等法規要求的汽車產品。
三、數量與價款
車輛單價：人民幣_________元，大寫_________
數量：_________臺
車輛總價：人民幣_________元，大寫_________
運費：_________元，由_________方承擔
出庫費：_________元，由_________方承擔
四、履約保證金
1.買方應在簽訂本合同之日，向賣方提交履約保證金_________元。
2.履約保證金的有效期為買賣雙方簽署驗收單后的_________天。
3.如買方未能履行合同規定的義務，賣方有權從履約保證金中取得補償。
4.履約保證金扣除賣方應得的補償后的余額在有效期滿后_________天內退還買方。
五、付款方式
買方在本合同簽訂后，按照第_________種方式，如期足額將車款支付給賣方。
1.一次性付款方式：本合同簽訂之日起_________日內，支付全部車價款，合計人民幣_________元，大寫_______，履約保證金可抵作車價款。
2.車輛抵押貸款方式：本合同簽訂之日起_________日內，支付全部車價款的_________%，合計人民幣______元，大寫_______;余款自_________年_________月_________日起_________日內支付，合計人民幣_________元，大寫_________。
3.分期付款：
(1)本合同簽訂之日起_________日內，買方支付賣方人民幣_________元(大寫：_________)作為保證金。保證金可以抵作車價款。保證金的數額不得超過主合同標的額的20%。
(2)賣方將車輛交付買方，并經買方辦理交車手續后，支付車價款的_________%，合計人民幣______元(大寫：_________)。
(3)買方委托賣方辦理上牌手續，待相關事項辦妥后，支付剩余_________%的車價款，合計人民幣_____元(大寫：_______)。
(4)其他約定：_________。
4.雙方約定的其他付款方式：_________。
以上合同價款均以□現金□匯票□支票□_________方式結算。
六、交付
1.交付時間：_________年_________月_________日
2.交付地點：買賣車輛的成交經營場所或_________。
3.交付方式：
(1)實行送貨上門的，賣方應按合同規定的時間送往_________(接收地點)，交付日期以發運時運輸部門的戳記為準;
(2)實行代運的，賣方應按買方的要求，選擇合理的運輸路線和運輸工具，向運輸部門提報運輸計劃，辦理托運手續，并派人押運(如果需要)。交付日期以發運時運輸部門的戳記為準;
(3)實行自行提貨的，賣方應在交付日_________日之前，通過電報、電傳或傳真的方式將提貨時間通知買方，以發出通知之日作為通知提貨時間。
4.賣方在交付車輛的同時，還應向賣方提交下列文件：(以下3、4、5項如沒有，售前應說明)
(1)購車發票;
(2)(國產車)車輛合格證、(進口車)海關進口證明和商品檢驗單;
(3)保修卡或保修手冊;
(4)說明書;
(5)隨車工具及備胎。
七、驗收
1.買方應在車輛交接的當場對所購車輛的外觀、基本使用功能和隨車工具(備配件)、賣方提供的賣車相關文件和手續等進行認真檢查、確認。如對外觀、內飾、隨車物件功能及相關文件等有異議的，應當場提出或_________日內提出書面異議，經賣方確認后負責調換、處理。
2.車輛驗收合格后，雙方辦理車輛交接，并簽署《商品車輛交接書》，視為該車輛正式交付。賣方還應在協助買方辦理完車輛過戶、轉籍手續，車輛過戶、轉籍過程中發生的稅、費由_________方承擔。
3.從車輛正式交付驗收合格之時起，該車輛的所有權和風險責任由賣方轉移至買方。
八、風險負擔
1.汽車交付之前，若因不可抗力之事由，致使轎車丟失或毀損，其責任由賣方負擔。
2.車輛交付后辦理過戶、轉籍過程中，因車輛使用發生的問題由使用者負責。
3.因賣方的原因致使車輛不能按照約定的期限交付的，賣方應當自違反約定之日起承擔車輛毀損、滅失的風險。
4.車輛由賣方交承運人運輸的，除當事人另有約定的以外，毀損、滅失的風險自合同成立時起由買方承擔。
5.賣方按照約定未交付有關車輛的單證和資料的，不影響貨物毀損、滅失風險的轉移。
九、維護維修
1.買賣車輛在保修期內出現質量問題或需要保養，賣方應在生產廠公布或雙方約定的維修站進行修理和保養。
2.賣方售賣給買方的車輛的保修期，為_________年或者_________萬公里，以先到達者為準。
3.在保修期內賣方對產品質量實行三包，在保修期內因嚴重安全性能故障或主要部件總成質量問題經______次以上(含______次)修理，車輛的安全性仍達不到出廠檢驗標準或不能正常使用的，賣方應當負責向生產廠家申請換車或退車還款(扣除折舊)。
4.在保修期內，如買方使用、保管或保養不當造成的問題，由買方自行負責。
5.買方所購汽車存在設計、制造缺陷，并由此缺陷造成人身和財產損害的，買方有權向賣方或生產廠家主張索賠，賣方應積極協助。
6.保修期后的產品維護由雙方協商再定。
十、違約責任
1.賣方應保證其對出賣車輛享有所有權或處分權，若第三人對車輛提出主張，造成買方與第三方發生爭議，賣方應承擔因此而產生的法律責任和經濟損失。
2.賣方應如實向買方陳述車輛的狀況，并保證車輛狀況陳述的真實性，若賣方在該車有缺陷或存在其他特殊的使用要求時，應明示告知而未明示告知的，應承擔相應賠償責任。
3.買方未能按時支付車款的，每逾期1日，應支付賣方全部車價款_________%的違約金。
4.賣方未能按時交付車輛的，每逾期1日，應支付買方全部車價款_________%的違約金。
5.因賣方原因致使車輛在約定期限內不能辦理過戶、轉籍手續的，買方有權要求賣方返還車款并承擔一切損失;因買方原因致使車輛在約定期限內不能辦理過戶、轉籍手續的，賣方有權要求買方返還車輛并承擔一切損失。
6.因車身超重、尾氣不合格等質量問題或證件不全導致買方無法上牌，買方有權解除合同和退車，因此而造成買方的實際損失，賣方應當予以賠償。
7.賣方交付的汽車不符合說明書中表明的質量標準，買方有權拒絕接收車輛，或要求賣方承擔無償修復、補償損失或減少價款的違約責任。
8.買方選擇以抵押貸款的方式付款的，如買方未能在規定時間內與銀行辦妥有關抵押貸款事宜(以銀行實際發放貸款為準)，視為買方未按合同約定時間付款，應當向賣方承擔違約責任。
十一、合同的解除
本合同在下列任一情形下解除：
1.合同期限屆滿，買賣雙方不再續簽本合同;
2.買賣雙方通過書面協議解除本合同;
3.因不可抗力致使合同目的不能實現的;
4.在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;
5.當事人一方遲延履行合同主要義務，經催告后在合理期限內仍未履行;
6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的;
7._________。
十二、保密
買賣雙方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
十三、通知
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
十四、合同的變更
本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
十五、合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
十六、爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第___種方式解決：
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
十七、不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
十八、合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
十九、補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，買賣雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
二十、合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
買方：_______________(蓋章)
賣方：_______________(蓋章)
授權代表：___________(簽字)
委托代理人：_________(簽字)
_________年_______月_______日
簽約地點：___________________
賣方：_______________(蓋章)
授權代表：___________(簽字)
委托代理人：_________(簽字)
_________年_______月_______日
簽約地點：__________________
汽車買賣事宜協議書 篇19
甲方(賣方)： 電話： 乙方(買方)： 電話：
一、乙雙方在平等互利、自愿的基礎上，為了明確舊車交易時買賣雙方各自的責任、權利和義務，經甲乙雙方共同協商，達成以下協議：
二、現甲方將一輛歐曼牌半掛平板車，車牌號 ，發動機號 ，車架號 ，掛車車牌號 ，車架號 ，出售給乙方，售價 元(大寫先預付車款余款
三、由甲方負責將該車戶口落到乙方指定的(通旺達物流公司)，過戶辦好后付清余款(3月31日前甲方負責辦好過戶)，所有過戶費用由甲方承擔，否則，乙方拒付余款。
四、乙方自簽字之日起，視其對該車的發動機及車身狀況的認可、簽字后不得提出任何異議。
五、甲乙雙方不得違約或以任何理由將車贖回、退回，如一方違約，付另一方違約金車款總價的20%。
六、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，簽字之時起生效，具有同等法律效力。
甲方簽字：
年 月 日
乙方簽字：
購 銷 合 同
甲方： 乙方：
乙方因店面擴大經營，確保產品的質量，雙方協商，特定如下購銷合同：
一、合同內容：甲方購買產品材料的名稱、單位、數量，總價具體內容見(產品材料價格表)
二、合同價款及付款方式：本合同總價款為壹佰伍拾陸萬伍仟元整，本合同簽訂后，甲方首付款陸拾陸萬伍仟元，剩余貨款在 年
月 日前全部付清，所有貨款需打入工行賬號。
三、產品材料質量：乙方保證所提供的產品材料貨真價實，質量合格，無任何法律糾紛和質量問題，如果甲方所提供產品材料。
四、本合同一式兩份，自雙方簽字之日起生效，如果出現糾紛，雙方均可向關管轄權的人民法院提起訴訟。
甲方：
年 月 日
汽車買賣事宜協議書 篇20
出賣方：_____________業務電話：_____________買受方：_____________
1、_____________，戶籍地：_____________，現在居住地：_____________，身份證號碼：_____________，聯系電話：_____________。
2、_____________，戶籍地：_____________，現在居住地：_____________，身份證號碼：_____________，聯系電話：_____________。乙方采取分期付款的形式向甲方購車，為此，甲乙雙方依照《中華人民共和國民法典》以及相關的法律、法規，訂立本合同。
第一條汽車品牌、型號、顏色、數量乙方按自己的意愿選購____產__________牌，車型_____，發動機號為_______，底盤號__________，功率_____，車架號_____，外觀為____顏色的汽車壹輛。
第二條汽車價格和付款方式
1、汽車價格：汽車總價款為人民幣_____________元輛，以上價格僅為提貨的裸購車款，并不含汽車因上牌、上路、營運等其他費用。
2、付款方式：應乙方的要求，甲方同意乙方采取分期付款的方式購買汽車，具體如下：
�、偈灼诟犊睿阂曳接诒竞贤炗喼眨蚣追阶泐~支付汽車總價的___%的首付款，即人民幣____拾____萬___仠佰元整。
�、诤罄m付款：乙方除首付款外的尚余購車款人民幣拾___萬___仟___佰___元整，分個月支付，自________年____月____日起每月支付金額元直至乙方將尚余購車款付清為止，每月____日前交至甲方。
3、由于乙方尚未支付的購車款，占用甲方資金按照有償的原則，乙方應向甲方支付資金占用費，資金占用費按每月%的比例結算。即按乙方未付購車款總額乘以占用天數計付給甲方。
4、甲方收取乙方交付的款項，采取先結資金占用費再還購車款的結算方式，乙方提前交付購車款的，甲方應予以準許，資金占用費結算至乙方付清購車款的當月。乙方不得以任何理由逾期支付尚余的購車款和資金占用費。
第三條乙方在下列程序完成后提車
1、乙方攜帶本人、配偶的居民身份證及結婚證復印件，以及甲方認為需要的其他材料。
2、甲方審查上述材料的真實性并經核實后，甲乙雙方方簽訂合同，乙方簽署有關法律文書。
3、乙方付清首期車款、上牌稅費、分期付款期間的保險費用等應付稅費。
4、汽車所有的移動，包括提車途中、定制車箱、裝修等工作均應由乙方負責，在此期間的風險責任，由乙方承擔。
第四條汽車的質量、驗收和交付方式
1、甲方向乙方出售的汽車，以生產廠家符合國家的全新整車技術質量標準，包括廠家產品出廠前對汽車的部分技術數據和結構變動未作聲明的其他技術指標為準。乙方在收車單簽字時未提出質量異議的，即視為乙方對汽車質量驗收合格和交付。
2、乙方如購買已上牌使用的汽車，其質量和其他技術指標以實物為準。
3、汽車交付乙方后，不得再對該車的車況、配置、部分改裝、規費標準收取等提出異議，也不得以此為由拒絕履行本合同或者相關合同的義務，汽車的滅失、毀損或等風險責任由乙方承擔。
4、汽車的售后服務，按生產廠家的規定執行，甲方不承擔售后服務的任何費用。
第五條擔保為確保乙方履行本合同規定之義務，雙方約定采取如下種擔保形式：
1、保證。乙方特請為其提供連帶責任保證。保證范圍為：乙方尚欠購車款、應付資金占用費或利息、應付稅收、保險費、違約金以及應由乙方承擔的所有費用和因執行本合同所引起的訴訟費、財產保全費、律師代理費、執行費、評估、拍賣等甲方為實現債權的全部費用。保證期間為：自本合同簽訂之日起至乙方最后一筆應付款到期后的________年。
2、抵押：乙方提供本人或所有的_____________財產為乙方全部債務提供抵押，當乙方未按本合同的約定及時支付購車款和資金占用費或利息以及各種稅收、保險費用時，甲方有權以該財產折價或拍賣、變賣該財產的價款優先受償。抵押范圍為：乙方尚欠購車款、應付資金占用費或利息、應付稅收、保險費、違約金以及應由乙方承擔的所有費用和因執行本合同所引起的訴訟費、財產保全費、律師代理費、執行費、評估、拍賣等甲方為實現債權的全部費用。抵押需辦理登記的，所發生的費用由乙方承擔，并隨上牌。
出賣方：_____________買受方：_____________
年月日
汽車買賣事宜協議書 篇21
甲方：(賣方姓名) 身份證____________________________電話________
乙方：(買方姓名) 身份證____________________________電話_________
甲方愿將________________________________車(車號。車型)，發動機號_________車架號____________.以人民幣______________(大寫)________￥(小寫)轉讓給乙方，具體協商如下：
1：甲方必須保證此車手續的合法性，如手續有任何問題，乙方有權退車，甲方并賠償乙方的所有損失。
2：自___年___月____日___時____分起以前，此車所產生的任何債權，債務及產生的任何費用，由甲方承擔，自___年___月____日___時__分以后，有關此車產生的任何費用有乙方承擔。
3：此車如需過戶，提檔，甲方必須提供所有手續，費用由__________承擔。
4：付款方式為____________________________________
5：________________________________________________________(補充不盡事宜)
6：本合同一式三份，甲乙雙方各持一份，擔保人一份。
甲方：(簽名并按手印) 地址：______________________________
乙方：(簽名并按手印) 地址：_______________________________
年 月 日
汽車買賣事宜協議書 篇22
甲方(賣方)：
電話：
乙方(賣方)：
電話：
甲、乙雙方在平等互利、自愿的基礎上，為了明確舊車交易時買賣雙方各自的責任、權利與義務，經甲乙雙方共同協商。達成如下協議：
一、現甲方將一輛車牌號發動機號車架號出售給乙方，售價元，大寫。
二、從年月日時起以前一切違章、違法、交通事故、債權債務均由乙方負責。甲方負責該車的產權清楚，來歷正當合法，并提供車輛的所有有效證件及相關費用。該車過戶費用由方承擔。
三、乙方自簽字之日起，視其對該車的發動機及車身狀況的認可，簽字后不得提出任何異議。
四、甲乙雙方不得違約或以任何理由將車贖回、退回，如一方違約，付另一方違約金車款總價的20%。
五、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字之時起生效，具有同等到法律效力。
六、備注：
甲方簽字：
乙方簽字：
____年___月___日
___年___月___日
汽車買賣事宜協議書 篇23
甲方（出賣人）：____________________________
住所：____________________________________
營業執照號碼：____________________________
法定代表人：______________________________
電話：____________________________________
乙方（買受人）：_____________________________
地址：____________________________________
聯系電話：________________________________
身份證號碼：______________________________
委托代理人：______________________________
身份證號碼：______________________________
地址：____________________________________
聯系電話：________________________________
一、汽車數量與價款
車輛單價：_________元，大寫_________。
數量：_________臺。
車輛總價：_________元，大寫_________。
運費：_________元，由_________方承擔。
出庫費：_________元，由_________方承擔。
車輛交接后，乙方如需委托甲方代理上牌等服務的，雙方應另行簽訂委托服務協議書（協議書內容以附件形式附于主合同之后）。
二、交車方式及付款方式：
交車地點：____________________________________
交車時間：____________________________________
付款方式：____________________________________
付款時間：____________________________________
三、質量維修：
1、出賣人向買受人出售的汽車，其質量必須符合國家頒布的汽車質量標準。
2、出賣人向買受人出售的汽車，必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產企業及產品目錄》上備案的汽車。
3、出賣人向買受人出售汽車時要真實、準確介紹所銷售車輛的基本情況。
4、出賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供：
�。�1）銷售發票；
�。�2）（國產車）車輛合格證、（進口車）海關進口證明和商品檢驗單；
�。�3）保修卡或保修手冊；
（4）說明書；
�。�5）隨車工具及備胎；
�。�6）________________________________
5、買受人在購車時應認真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續是否齊全。
6、買受人在購車時應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。
7、汽車在購買后，由出賣人負責與生產廠家的維修站聯系、解決。
8、如屬于在汽車售出前流通過程中出現的`質量問題，出賣人未向買受人時示的，依法承擔責任。
9、如買受人使用、保管或保養不當造成的問題，由買受人自行負責。
四、違約責任：
1、乙方不能按時支付車款的，自延期之日起至實際付款日止，按銀行遲延付款的規定向甲方償付違約金。延期付款超過_________個月的，甲方有權解除合同，并要求乙方按相當于全部車價款的_________%支付違約金。
2、甲方不按時交付車輛的，自延期之日起至實際交付日止，按乙方已付款依銀行遲延付款的規定向乙方償付違約金。延期交付車輛超過_________個月的，乙方有權解除合同，并要求甲方按相當于全部車價款的_________%支付違約金。
3、甲方交付的汽車不符合說明書中表明的質量標準，乙方有權要求甲方承擔無償修復、補償損失或減少價款等違約責任。
4、因車身超重、尾氣不合格等情況導致乙方無法上牌照，乙方有權退車并要求甲方賠償損失。
5、經國家授權的汽車檢驗機構鑒定，乙方所購汽車確實存在設計、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人財產損害，按《中華人民共和國產品質量法》的規定處理。若甲方在該車有缺陷或存在其他特殊的使用要求時，應該明示告知而未明示告知，則應承擔相應賠償責任。
五、爭議解決：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決；協商或調解不成的，可以提交__________仲裁委員會仲裁或向_________________人民法院提起訴訟。
六、雙方其他約定
�。ㄒ唬_______________________________________________________。
�。ǘ_______________________________________________________。
七、合同文本：本合同一式______份，雙方各執______份。
八、合同效力：本合同經買賣雙方簽章后生效。合同生效后，甲乙雙方對合同內容的變更或補充應采取書面形式，作為本合同的附件。附件與本合同具有同等的法律效力。
買受人（簽章）：__________________
出賣人（簽章）：__________________
電話：_________________________
電話：_____________________________
________年________月________日
________年________月________日
汽車買賣事宜協議書 篇24
買賣協議書 賣方{以下簡稱甲方}： 住址：
身份證號： 聯系電話：
買方{以下簡稱乙方}： 住址：
身份證號： 聯系電話：
根據中華共和國《舊機動車交易管理規定》�！抖周嚵魍ü芾磙k法》，甲。乙雙方本著自愿。公平。誠實信用之原則，就車輛交易事宜，雙方協商一致，簽訂本合同。
一 甲方同意將 車出售給乙方。
該車基本 如在
廠牌型號 車身顏色 發動機號
車牌號碼 首次落籍時間 車架號
二 甲方同意將此車以人民幣 轉讓給乙方。
三 甲方將下列手續，隨車證件一起交給乙方�！緳C動車登記證書 行車證 購置附加費 養路費 保險單 身份證復印件】
四 車輛過戶由 ¬{ } 負責辦理。過戶費用由{ }負責， 無條件協助 辦理。甲方保證此車無盜搶，及任何經濟問題，將車款全額返還給乙方，將車收回，并包賠全部經濟損失。
五 此合同書簽字生效之日起，以前此車涉及的交通違章事故，所欠費用及經濟糾紛由甲方負責，并即日結清。以后此車所有事務由乙方負責。
六 違約責任
�、�;第三人交易車倆主張權利致使過戶，甲方應承擔由此給乙方造成的一切損失。
②;甲方不履行本合同，雙倍返還定金給乙方;乙方不履行本合同，無權要求返還定金。
七 本合同一式兩份。甲乙雙方各執一份，簽字蓋章后生效。
八 其他約定
甲方 乙方
年月日
汽車買賣事宜協議書 篇25
地址：郵編：
電話：傳真：
負責經辦人： 手機：
買受方(以下簡稱“乙方”)：身份證號碼或公司注冊號：
地址： 郵編：
電話：
甲乙雙方經過協商，就購買甲方汽車達成一致協議如下：
一、購買車輛簡況：
汽車品牌：
車身顏色：
坐椅顏色/材質： 真皮 ;其他 。
發動機號：
車架號：
制造商：
自排擋 或手排擋：
新車 或二手車：
出廠日期：
甲方所交付的車輛如果是新車，甲方保證其所交付的車輛不是返修車、庫存車，且應為零公里車(因辦理手續、提車而進行的必要移動除外);甲方所交付的車輛如果是二手車，甲方保證：車輛沒有被抵押、沒有被司法機關查封，里程表上的記錄是真實、可信的，沒有對其進行任何里程回撥。
二、價款：
乙方須向甲方支付的總價款為人民幣，該金額由以下幾部分構成：
1、車價 元 ;
2、購置稅 元 ;
3、保險費 元;
4、牌照費 元;
5、本合同第五條第 款的代辦費 元。
乙方不再承擔任何加急費、手續費、運費、出庫費等費用。
三、交車方式：
交車地點：交車時間：
付款方式：付款時間：
四、甲方同意向乙方無償贈送以下設備、配件和提供如下的免費服務：
---
五、經乙方的書面委托，甲方可向乙方提供以下服務，乙方打勾選定如下服務項目，同時應按甲方和保險公司、銀行、車輛登記機關的要求提供相應所需的文件和證明。
甲方完成上述代辦事宜后，應將相應的牌照、發票、保險單等票據憑證完整地交給乙方，乙方按票證據實支付。
因辦理上述手續而產生的代辦費由雙方約定，甲方亦可免收代辦費。甲方的代理行為應在乙方的委托授權范圍內進行，否則后果自負，如因此給乙方造成損失的，甲方應承擔賠償責任。
1、代理乙方向保險公司購買有關汽車保險; 代辦費：
2、代理乙方向有關銀行提出并辦理汽車貸款;代辦費：
3、代理乙方參與汽車牌照的投標;代辦費：
4、代理乙方為所購汽車上牌;代辦費：
5、乙方要求的其他服務。代辦費：
;
六、質量和維修：
1、甲方向乙方出售的汽車，其質量必須符合國家頒布的汽車質量標準和汽車行業標準。如果汽車制造商的企業標準高于國家標準或行業標準的'，則必須達到企業標準。甲方出售的車輛應當與隨車提供的產品說明書或車輛使用書的質量狀況相一致。
乙方對車輛的特殊質量要求如下：
2、甲方向乙方出售的汽車，必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產企業及產品目錄》上備案的汽車或合法的進口汽車。
3、甲方向乙方出售汽車時要真實、準確、完整地介紹所銷售車輛的基本情況，并提醒乙方注意有關車輛的非缺陷性的瑕疵狀況，不得做虛假陳述或隱瞞車輛的真實狀況。
4、甲方在向乙方出售車輛時必須向乙方提供以下書面文件：
(1)汽車銷售發票;(2)車輛合格證、海關進口證明和商品檢驗單(進口車);(3)保修卡或保修手冊;(4)中文說明書;(5)隨車工具及附件清單;(6)車輛行駛證、登記證及以往維修記錄或維修單位和所投保的保險公司的名稱、地址、電話(二手車)。
5、乙方在購車時應認真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續是否齊全。
6、乙方在購車時應對所購車輛的使用性能及外觀進行認真檢查、確認。
7、如乙方使用、保管或保養不當造成的問題，由乙方自行負責。
8、甲方應當在交車時向乙方提供車輛交接單一份(見附件)，由乙方對該車的外觀、使用性能進行檢查、確認。
9、甲方及車輛生產商應保證車輛在正常行駛狀況下的安全性，而無安全隱患，《產品說明書》或《產品使用書》應對安全操作方法、安全裝置的時效、安全性的檢測等作了詳盡說明，并向乙方作了明確的告知。銷售方及生產商應保證車輛在有效期內，所有《產品說明書》或《產品使用書》所載明的安全裝置都處在有效的使用狀態。
10、汽車在購買后，由買受人負責與生產廠家的特約維修站聯系、解決，但甲方應提供聯絡、溝通及協助的便利。甲方及車輛生產商應建立一定數量的特約維修站，并保證車輛能及時獲得修理，汽車零部件充足，收費合理。
七、違約責任：
1、任何一方違反本合同，包括但不限于甲方不按本合同的約定交付車輛，或交付車輛質量不符合本合同條件的，或車輛有潛在的隱蔽瑕疵無法在交接時查驗的;乙方不按本合同規定支付車款;不配合對方辦理車輛貸款、保險、上牌的;任何一方違反保證、承諾條款或不履行協作配合義務，致使對方不能實現合同目的的，均須承擔違約責任。守約方有要求降低價款、無償修理(七日內修理完成)、支付違約金(以每遲延一日，以車輛總價款的5‰計算)、換車、繼續履行本合同、解除本合同的各項權利，上述權利可由守約方根據不同情況合理選擇。
2、如屬于在汽車交車以前出現的質量問題(包括外觀)，甲方未向乙方明示的，乙方有權按照本條前款規定追究甲方違約責任。但甲方有證據表明對質量問題沒有過錯，甲方是不知情的，則甲方可以免責。
3、甲方雖然已向乙方交車，但在甲方按照本合同第5條提供相關服務如上牌、代辦保險時造成車輛損壞的，甲方應當及時免費修理，乙方有權要求甲方適當降低車價或賠償損失。
4、車輛的主要部件和系統如發動機、電路系統、油路系統、制動系統、方向系統出現故障而1年內經2次修理后仍不能修復的，且甲方隱瞞車輛真實狀況的，甲方應承擔相應的法律責任。情形嚴重的，乙方可以解除本合同。
5、甲方提供的汽車由于各種部件發生質量問題，造成車輛頻繁維修，而影響到乙方正常使用的，乙方可以要求甲方賠償損失;問題嚴重導致車輛無法正常行駛的，且甲方隱瞞車輛真實狀況的，乙方可以要求解除合同。
八、爭議解決：
因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成，任何一方均可以采取以下方式解決：
1、向甲方所在地法院提起訴訟;
2、向乙方所在地法院提起訴訟;
3、向中國國際經濟貿易仲裁委員會上海分會提起仲裁。
4、向上海仲裁委員會申請仲裁。
九、合同文本：
本合同一式肆份，雙方各執貳份。
十、合同效力：
本合同經甲、乙雙方簽字或蓋章后即生法律效力;但如果乙方購買車輛按揭貸款的，雙方約定選擇下列第? 種方法實施：
(1)銀行同意對乙方按揭貸款的，則本合同生效;否則，本合同不生效。
(2)不管銀行是否同意按揭貸款，本合同均為有效;改由乙方向甲方支付全部車款，但甲方同意給予一定的寬限期，乙方向甲方分期支付，支付方式和時限為：
十一、其他約定事項和條款
本合同附件或補充協議、補充條款與本合同
具有同等法律效力。
甲方(簽字或蓋章)：乙方(簽字或蓋章)：
代理人(簽字或蓋章)： 代理人(簽字或蓋章)：
電話：電話：
年 月 日
汽車買賣事宜協議書 篇26
出賣方：王__________________，身份證號：__________________
(以下簡稱甲方)
買受方：張__________________，身份證號：__________________
(以下簡稱乙方)
經甲乙雙方平等協商，甲方將屬于本人所有的“陜汽”牌__________________重型自卸貨車一輛出售給乙方。車號為陜__________________，發動機號為__________________，車輛識別代號為__________________。現雙方根據《合同法》、《物權法》的相關規定，就有關問題達成如下協議，供雙方共同遵守。
一、標的
甲方出售給乙方的標的車輛為“陜汽”牌__________________重型自卸貨車。車號、發動機號、車輛識別代號見上。價款：標的車輛售價為貳拾壹萬伍仟元整(￥215000元)。
二、付款方式
車款由乙方于20____年4月17日付款壹拾捌萬元整(￥180000元)，其余35000元由乙方為甲方拉砂抵頂。
三、證照手續的過戶與辦理
車輛行駛證的車主姓名為王______________�，F雙方同意車輛行駛證的'車主姓名不變，車輛不辦任何過戶手續。日后乙方如果需過戶，甲方應提供相關材料并積極配合，所需費用由乙方承擔。
四、標的車輛的交付使用和相關費用的承擔車輛及其手續(行車證、車輛的戶口手續、車輛附加費購置發票、保險費發票等)的交付期限為20____年4月17日，在乙方向甲方交付購車現金時交付。車輛交付前的所有費用(包括交通違章罰款和扣分)由甲方承擔，車輛交付后的所有費用及其他責任由乙方承擔。車輛交付乙方后，因車輛所發生的一切事故責任，均由乙方承擔，甲方不承擔責任。
五、違約責任
1、合同簽訂后，如果任何一方違約，違約方將根據《合同法》的相關規定承擔違約責任，并賠償給另一方造成的經濟損失;
2、如果甲方因為和他人的債務糾紛導致車輛被保全或扣留，甲方應承擔因此給乙方造成的全部損失(包括車輛停運損失和駕駛員的誤工費)。
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，兩份合同具有同等法律效力。其他未盡事宜，雙方可另行協商，補充合同。
七、合同自甲乙雙方簽字之日起生效。
甲方(簽名)：__________________乙方(簽名)：__________________
簽約日期：二〇____年__月__日
汽車買賣事宜協議書 篇27
汽車買賣合同
合同編號：
甲方（賣方）：
汽車服務有限公司
住址：
乙方（買方）：
姓 名：
身份證號：
一、車輛信息：
購買車型
車架號
顏色
數量
裝飾（元）
車價（元）
合計（大寫）： ￥
二、付款：
1.1、全款購車
定金： ，合同簽訂后立即付款。
余款： ，交車后立即付款。
1.2、貸款購車
定金： ，合同簽訂后立即付款。
首付： ，合同簽訂后立即付款。
其他費用： ，（含資料費、GPS、上牌費、購置稅、調查費、續保押金、保證金、擔保費、保險費）合同簽訂后立即付款。
1.3、乙方選擇貸款購車的，在甲方收取貸款資料（身份證復印件、戶口本復印件、個人征信報告等）后不得要求選擇全款購車，否則乙方應當承擔相應損失并支付10000元（壹萬元整）手續費給甲方。
三、交車、驗車：
2.1、交車地點：
2.2、交車時間：
2.3、交車前乙方如有合理原因需要變更交車時間因以書面形式于交車之日提前3天通知甲方并與甲方協商確定新的交車時間因此產生的合理費用由乙方承擔。因乙方原因導致無法按時順利交車產生損失由乙方承擔，后續如需再次交車由乙方承擔1000元交車手續費；甲方如遇運輸故障、公路事業中斷、停頓等不可避免因素，甲方可以順延至以上因素排除后交車，合同繼續履行，甲方承擔乙方因此產生的合理的交通費。
2.4車輛驗收：交接車時按車輛出廠標準由乙方或其委托人驗收，乙方或其委托人如發現車輛不符合規定應當面提出質疑并記錄于車輛交接單上，否則視為驗收合格，車輛交接完畢后因汽車質量原因導致的損失由汽車廠方負責，因甲方過錯導致的損失由甲方承擔，因乙方導致的損失由乙方自行承擔。
2.5質量保證：如甲方所售車輛出現質量問題，乙方可按車輛保修卡之規定在指定的維修服務站進行維修。
四、違約責任：
3.1、甲方應按合同嚴格履行交車義務并按產品說明提供相關手續及隨年配置并保證向乙方提供的車輛為原廠制造。交車時，乙方若無正當理由拒絕接受已預購車型的車輛時，甲方告知乙方再次交車時間地點后任無法完成交車的，甲方有權按照乙方違約處理。
3.2、乙方應按產品說明標準驗收車輛，在驗收時須仔細檢查車輛，車輛驗收合格后簽字接車。車輛簽收交付后，乙方不得以任何理由要求退車和退款，但若車輛確有非人為的嚴重問題，甲方有義務協助乙方向廠家進行索賠。
3.3、乙方因特殊原因交車時未付清余款的，應按合同及時履行付款義務，如超過付款期15日任未付清余款的，甲方按未結清余款的金額每日向乙方收取5‰的滯納金，有權收回車輛，并按乙方違約處理。
3.4乙方出現下列任一情形的即構成根本違約，甲方有權單方解除合同，乙方應當按照車輛全款的30%向甲方支付違約金，并承擔催收費、差旅費、郵寄費、司法程序所需費用（如訴訟（仲裁）費，公告費，執行費等）、律師費、處置費、過戶費等甲方為實現債權而支付的全部費用。違約情形如下：
①因乙方原因無法按時交車，經告知二次交車時間地點后任未完成交車的。
②出現本協議中3.1和3.3項下情形的。
③乙方提供虛假資料導致銀行按揭無法成功辦理的。
�、芤曳矫鞔_表示或以自己行為表明不履行本合同約定義務的。
�、菀曳揭虮緟f議作出的任何聲明與保證不真是或部分不真實的，或違反了任何其于本協議而作出的任何聲明、保證、或承諾，或違反了任何本合同約定的其他履行的義務。出現上述情況之一、部分或全部的。
3.5一方構成根本違約的，守約方單方向違約方發出解除合同通知書，本合同自解除通知書發出之日起解除，同時守約方即可行使本合同項下的權利。本合同約定的違約金、滯納金等費用可以從定金中扣除，不足部分由乙方繼續承擔。
五、其他：
4.1爭議的解決：甲、乙雙方在本合同履行過程中發生爭議，應由雙方協商解決，協商不成應由甲方住所地人民法院管轄。
4.2乙方聯系方式：
送達地址：
乙方確認本送達地址使用于訴訟各個階段，包括一審、二審、再審、執行。
4.3乙方在簽訂本合同時，已明確了解并自愿承擔購車后面臨的車輛正常貶值和市場波動造成的降價風險。
4.4本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有相同的法律效力，如有未盡事宜，甲、乙雙方可以另行協商達成補充協議，其效力與合同效力一致。
4.5本合同由甲、乙上方簽字之日起生效。
特別提示：本合同是甲、乙達成合意的表現，雙方明確自己的權利義務，并在此確認，對合同各條款均無任何異議。
甲方： 乙方：
電話： 電話：
代理人： 代理人：
年 月 日 年 月 日