房屋買賣合同參考版本(通用28篇)
房屋買賣合同參考版本 篇1
甲方:_______________(出賣人) 身份證號:_______________
乙方:_______________(買受人) 身份證號:_______________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)和開封市有關(guān)規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方購買甲方的房地產(chǎn)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 甲方所售房產(chǎn)的基本情況
甲方自愿將自有的房屋產(chǎn)權(quán)有償轉(zhuǎn)讓給乙方。該房產(chǎn)具體情況如下:
甲方賣給乙方的房屋系甲方拆遷安置房,坐落于_____________________________________________。建筑面積約為_______________平方米,該房現(xiàn)未辦理產(chǎn)權(quán)登記證。甲方持有與開封市順河回族區(qū)政府房屋征收辦公室簽訂的《房屋征收補(bǔ)償安置協(xié)議書》。
該房屋的配套設(shè)施:有線電線、天然氣。
甲方保證已如實陳述該房產(chǎn)權(quán)屬狀況、裝飾情況和相關(guān)關(guān)系。甲方保證該房屋未設(shè)定任何抵押及存在其它權(quán)利瑕疵。
第二條房屋價格及付款方式
1、甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,同意上述房產(chǎn)成交總價格為__________元(大寫__________圓):上述交易總價包括:_______________房款、及其它甲方已經(jīng)繳納的與該房屋有關(guān)的全部費用。
2、付款方式:
乙方已于__________年__________月__________日向甲方支付定金人民幣__________元整;
乙方于本合同簽訂之后向甲方支付購房款__________元(__________萬圓),甲方收到該款后向乙方出具收據(jù);
乙方預(yù)留__________元(萬圓)作為押金,待甲方協(xié)助乙方辦理完過戶手續(xù)后,乙方再將該押金支付給甲方。
甲方收款賬號:_______________ 戶名 :_______________
3、稅費承擔(dān):甲、乙雙方,基于本合同簽署之時按照國家及地方規(guī)定,本次房屋買賣涉及的稅費由乙方承擔(dān)(不含甲方辦理初次房屋登記時所涉稅費),除去初次登記所涉稅費外,剩余稅費的承擔(dān)由相關(guān)部門核算后由乙方進(jìn)行繳納。
第三條 房產(chǎn)過戶手續(xù)的辦理
1、房屋具備過戶條件時,甲、乙雙方應(yīng)及時備齊所有證件資料,在15個工作日內(nèi),甲方配合乙方過戶到乙方指定人名下,共同向房地產(chǎn)交易部門及金融機(jī)構(gòu)申請辦理該房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓過戶。
2、甲、乙雙方共同承諾,在辦理該房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù)時相互協(xié)助,雙方任一方不積極配合手續(xù)辦理或者不及時提供相關(guān)材料的,按違約處理。
第四條 房屋交付
1、甲方收到乙方支付的購房款當(dāng)日將《房屋征收補(bǔ)償安置協(xié)議書》原件及相應(yīng)房產(chǎn)手續(xù)、收據(jù)、發(fā)票等文件交給乙方。
2、甲方自行承擔(dān)該房產(chǎn)物業(yè)交割前所發(fā)生的物業(yè)費及相關(guān)費用。房屋交付后,物業(yè)費用由乙方承擔(dān)。
第五條甲、乙雙方的權(quán)利義務(wù)
1、甲方必須保證該房具有合法產(chǎn)權(quán),未作任何抵押、質(zhì)押、也未出售給他人、也未有一房多賣的現(xiàn)象,且該房屋不存在其它債務(wù)糾紛;本合同簽署之前,甲方有責(zé)任和義務(wù)陪同、協(xié)助乙方去政府部門來咨詢房屋權(quán)屬的真實性,落實到乙方認(rèn)可。
2、本合同生效之后,如因甲方原因(包含因甲方自身債務(wù)問題導(dǎo)致法院查封該套房產(chǎn)等情況)解除合同或不能繼續(xù)履行該合同,除甲方應(yīng)返還乙方已支付的房屋款項及房屋款利息外,甲方還應(yīng)當(dāng)賠償乙方損失(包括但不限于房屋增值收益、裝修費用、搬離費等費用)并向乙方支付違約金X元(大寫X圓)。
3、本合同生效之后,待能夠辦理房屋產(chǎn)權(quán)登記時,甲方應(yīng)在15日內(nèi)及時通知乙方,并于15日內(nèi)協(xié)助乙方辦理過戶手續(xù);如因甲方的原因?qū)е乱曳讲荒芗皶r辦理過戶手續(xù)時,每逾期1日,甲方向乙方支付購房款的千分之五作為違約金。逾期天數(shù)超過30日的,甲方未按照合同約定履行相應(yīng)義務(wù),乙方有權(quán)單方解除本合同,并以書面、短信、微信或者電話等方式通知甲方終止。甲方應(yīng)當(dāng)返還乙方已支付的房屋款項及購房款利息,并由甲方賠償乙方損失(包括但不限于房屋增值收益、裝修費用、搬離費等費用)并向乙方支付違約金X元(大寫X圓)。
4、甲方承諾與該套住房有關(guān)的所有房款已交清,如若與事實不符,甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任;且在未辦理過戶手續(xù)之前,甲方承諾積極協(xié)助乙方辦理房屋集中供暖等手續(xù)。
5、乙方未按本合同約定期限支付各項款項的,甲方有權(quán)向乙方追索違約金,違約金自本合同的約定的付款期限第二日至實際付款之日止,每逾期1日,乙方向甲方支付逾期購房款的千分之五作為違約金,合同繼續(xù)履行。逾期天數(shù)超過30日的,乙方未按照合同約定的,甲方有權(quán)單方解除本合同,并以書面、短信、微信或者電話等方式通知乙方終止,并將收到的購房款退回乙方,由乙方另行支付甲方違約金X元(大寫X圓)。
第六條合同爭議及違約處理
1、本合同在履行中如發(fā)生爭議,甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不能解決的,任何一方均可向房產(chǎn)所在地人民法院提起訴訟。
2、如因甲、乙雙方任何一方自身原因?qū)е卤竞贤K止,違約一方承擔(dān)守約方產(chǎn)生的所有合理費用。
第八條 甲、乙雙方約定的其它事項:
1、甲方不能將該房產(chǎn)作為遺產(chǎn)留給子女或?qū)⒃摲慨a(chǎn)贈予父母、妻子,且不能再次轉(zhuǎn)讓。
2、該房產(chǎn)如遇拆遷改造,產(chǎn)生的賠償均歸乙方所有;甲方不得以任何理由主張權(quán)利。
3、本合同生效后,該套房產(chǎn)的所有權(quán)和使用權(quán)均歸乙方所有,無論房產(chǎn)是否升值,甲方均不能以任何借口反悔;甲方不能再向其他人出售該房產(chǎn),否則由出賣方賠償乙方因此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。
4、本合同未盡事宜,由雙方另行協(xié)商,并簽訂補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同和本合同具有同等法律效力。
5、本合同一式四份,自甲、乙雙方簽字按印之日起,且乙方將 元(大寫 萬圓)支付到甲方賬戶后生效,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。
甲方簽字:_______________ 乙方簽字:_______________
日期:_______________ 日期:_______________
合同簽訂地:_______________
房屋買賣合同參考版本 篇2
甲方:______
乙方(權(quán)屬人):______
身份證號碼:______
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,就乙方委托甲方代理銷售物業(yè)一事,達(dá)成以下協(xié)議:
一、乙方從的物業(yè)全權(quán)委托甲方代理銷售,該物業(yè)的委托底價為人民幣(大寫):______,建筑面積______平方米、規(guī)格______、樓齡______,發(fā)證日期:______發(fā)票價:______,土地權(quán)來源(□出讓;□劃撥),(□是;□否)房改房;(□是;□否)配售(□車房;□車位);號□車房、□車位,(□有;□無)產(chǎn)權(quán)證;買賣雙方過戶費由地價由,交樓標(biāo)準(zhǔn)。
二、該物業(yè)現(xiàn)狀:(□出租、□在住、□空置)每月租金為:____________,租期至________年______月止,(□有;□無)辦理銀行按揭,在銀行按揭。(□是;□否)已供滿1年。尚欠供樓款萬元。
三、乙方必須確保該物業(yè)有關(guān)買賣的證件齊全、產(chǎn)權(quán)清晰、且未將該物業(yè)作任何抵押(不含銀行按揭),乙方(□有;□無)將該物業(yè)的房地產(chǎn)權(quán)證和土地證的復(fù)印件各一份及鎖匙_____條、出入卡____個交給甲方保管,以便甲方展開銷售工作。
四、代理期間,甲方在促成該物業(yè)成交后,銷售所得房款全部歸乙方所有。
五、乙方向甲方支付代理費的方式按下第( )點執(zhí)行:
(1)按銷售總金額的_____%計提給甲方;
(2)高出底價以上的收入作為甲方的代理費;
(3)乙方一次性支付________元代理費給甲方。乙方必須在物業(yè)過戶當(dāng)天或之前一次付清代理費給甲方。
六、該物業(yè)成交后的一切按揭、過戶等手續(xù)由甲方代辦,乙方協(xié)助,過戶所產(chǎn)生的費用按第一點的約定執(zhí)行,若因乙方的物業(yè)因質(zhì)量或其他問題引起的經(jīng)濟(jì)糾紛和損失,均由乙方負(fù)責(zé)解決。
七、該物業(yè)成交時,乙方委托甲方代收客戶的.購房定金,在買賣雙方辦理過戶手續(xù)的當(dāng)天,甲方將購房定金交給乙方,具體房款收支約定以買方簽訂的《二手買賣合同》為準(zhǔn)。
八、乙方委托甲方代理銷售期為售完,為獨家代理,期間乙方自賣,或委托其他代理人售賣,仍需按合同約定,支付代理費。
九、在簽訂本合同后,乙方必須履行本合同條款,在未成交前若有變動須及時與甲方協(xié)商。乙方授權(quán)甲方與買方簽定,上述房屋買賣協(xié)議書,代乙方收取買方訂金。乙方不得違約,若有違約所造成的損失由乙方全額承擔(dān),并按約定支付代理費用給甲方。
十、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。本合同自簽字之日生效,并具法律效力。補(bǔ)充內(nèi)容:
甲方(蓋章):________________
電話:________________
乙方(權(quán)屬人)簽名:________________
電話:________________
日期:_________________
經(jīng)辦人:_________________
委托代理人:________________
日期:________________
房屋買賣合同參考版本 篇3
甲方:__________身份證:__________
乙方:__________身份證:__________
甲乙雙方協(xié)商一致,達(dá)成以下協(xié)議。
1、甲方欲將登記在其名下的房屋(___平米,位置___)轉(zhuǎn)讓給乙,_年_月_日前完成交房,并在_年_月_日前按照法律規(guī)定到房地產(chǎn)主管部門完成過戶登記。
2、乙方在_年_月_日前交付房屋價款,方式(匯款/現(xiàn)金)。
3、交易產(chǎn)生的稅款由_承擔(dān),手續(xù)費由_承擔(dān)。
4、違約及救濟(jì):
(1)乙方支付價款后,若甲方_年_月_日前未完成交房,需賠償乙方違約金_萬。
(2)若乙方_年_月_日前未完成房屋價款交付,支付給甲方的押金_元不予退還。
(3)若因為甲方原因,在_年_月_日前未完成過戶登記,需賠償乙違約金_元,并履行過戶登記義務(wù)。
本合同一式_份,甲乙各_份保管。
5、簽訂本合同意味著
(1)乙對房屋進(jìn)行了細(xì)致檢查并滿意
(2)出賣的房屋如存在產(chǎn)權(quán)糾紛,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
(3)甲收取了乙的押金_元,見附件1(收條或匯款單復(fù)印件)
(4)附件2為雙方身份證復(fù)印件
(5)附件3為甲方房產(chǎn)證復(fù)印件
6、雙方約定的其他事項:
甲方:__________乙方:__________
日期:__________日期:__________
房屋買賣合同參考版本 篇4
本合同雙方當(dāng)事人:
賣方(以下簡稱甲方):_____
(本人)(法定代表人)姓名:_____國籍:_____
(身份證)(護(hù)照)(營業(yè)執(zhí)照號碼):_____
地址:_____
郵政編碼:_____聯(lián)系電話:_____
委托代理人:_____國籍:_____電話:_____
地址:_____郵政編碼:_____
買方(以下簡稱乙方):_____
(本人)(法定代表人)姓名:_____國籍:_____
(身份證)(護(hù)照)(營業(yè)執(zhí)照號碼):_____
地址:_____
郵政編碼:_____聯(lián)系電話:_____
委托代理人:_____國籍:_____電話:_____
地址:_____郵政編碼:_____
第一條 房屋的基本情況。
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于_____;位于第_____層,共_
____(套)(間),房屋結(jié)構(gòu)為_____,建筑面積_____平方米(其
中實際建筑面積_____平方米,公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e_____
平方米),房屋用途為_____;該房屋平面圖見本合同附件一,該房屋內(nèi)部附
著設(shè)施見附件二;(房屋所有權(quán)證號、土地使用權(quán)證號)(房地產(chǎn)權(quán)證號)為__
___。
第二條 房屋面積的特殊約定。
本合同第一條所約定的面積為(甲方暫測)(原產(chǎn)權(quán)證上標(biāo)明)(房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)
登記機(jī)關(guān)實際測定)面積。如暫測面積或原產(chǎn)權(quán)證上標(biāo)明的面積(以下簡稱暫測面
積)與房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實際測定的面積有差異的,以房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實際
測定面積(以下簡稱實際面積)為準(zhǔn)。
該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±____
_%(不包括±_____%)時,房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_____%(包括±_____
%)時,甲乙雙方同意按下述第_____種方式處理:
1.乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內(nèi)將
乙方已付款退還給乙方,并按_____利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調(diào)整。
3._______________________________。
第三條 土地使用權(quán)性質(zhì)。
該房屋相應(yīng)的土地使用權(quán)取得方式為_____;土地使用權(quán)年限自___年
___月___日至___年___月___日止。以劃撥方式取得土地使用權(quán)的
房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)文件號為_____;該房屋買賣后,按照有關(guān)規(guī)定,乙方(必須)
(無須)補(bǔ)辦土地使用權(quán)出讓手續(xù)。
第四條 價格。
按(總建筑面積)(實際建筑面積)計算,該房屋售價為( 幣)每平方米
_____元,總金額為( 幣)___億___千___百___拾___萬
___千___百___拾___元整。
第五條 付款方式。
乙方應(yīng)于本合同生效之日向甲方支付定金( 幣)___億___千___
百___拾___萬___千___百___拾___元整,并應(yīng)于本合同生效之
日起_____日內(nèi)將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條 交付期限。
甲方應(yīng)于本合同生效之日起三十日內(nèi),將該房屋的產(chǎn)權(quán)證書交給乙方,并應(yīng)收
到該房屋全部價款之日起_____日內(nèi),將該房屋付給乙方。
第七條 乙方逾期付款的違約責(zé)任。
乙方如未按本合同第四條規(guī)定的時間付款,甲方對乙方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究
違約利息。自本合同規(guī)定的應(yīng)付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_
____計算。逾期超過____天后,即視為乙方不履行本合同。屆時,甲方有
權(quán)按下述第____種約定,追究乙方的違約責(zé)任。
1.終止合同,乙方按累計應(yīng)付款的_____%向甲方支付違約金。甲方實
際經(jīng)濟(jì)損失超過乙方支付的違約金時,實際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由乙方據(jù)
實賠償。
2.乙方按累計應(yīng)付款的_____%向甲方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
3._______________________________。
第八條 甲方逾期交付房屋的違約責(zé)任。
除人力不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外,甲方如未按本合同第五條規(guī)定的期
限將該房屋交給乙方使用,乙方有權(quán)按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本
合同第十一條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在___
__個月內(nèi)按_____利率計算;自第_____個月起,月利息則按____
_利率計算。逾期超過_____個月,則視為甲方不履行本合同,乙方有權(quán)按下
列第_____種約定,追究甲方的違約責(zé)任。
1.終止合同,甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金。乙
方實際經(jīng)濟(jì)損失超過甲方支付的違約金時,實際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由甲
方據(jù)實賠償。
2.甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
3._______________________________。
第九條 關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定。
在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協(xié)助乙方在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)規(guī)定的期
限內(nèi)向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)辦理權(quán)屬登記手續(xù)。如因甲方的過失造成乙方不能在雙
方實際交接之日起_____天內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書,乙方有權(quán)提出退房,甲方
須在乙方提出退房要求之日起_____天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按已付
款的_____%賠償乙方損失。
第十條 甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項
及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
第十一條 因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的土地增值稅由甲方向國家交納,契稅
房屋買賣合同參考版本 篇5
雙方約定乙方購買甲方開發(fā)的某某小區(qū) 號樓 單元 層 戶房屋。雙方經(jīng)友好協(xié)商,就買賣合同達(dá)成以下補(bǔ)充協(xié)議,雙方共同遵守。
一、乙方承諾同意甲方自行選定物業(yè)服務(wù)企業(yè)、并同意甲方與物業(yè)公司簽訂的前期物業(yè)服務(wù)合同,乙方接受該物業(yè)公司的物業(yè)管理服務(wù),按期交納物業(yè)服務(wù)費等相關(guān)費用,并且自愿接受物業(yè)管理公司制定的相關(guān)管理規(guī)定。
二、乙方對房屋結(jié)構(gòu)及現(xiàn)場狀況等已充分了解,雙方認(rèn)可甲方就本工程制作的一切要約邀請、效果圖、文件、廣告、樓書、沙盤、樣板房及其他材料等,如與預(yù)售、合同及本協(xié)議有相抵觸之處,以《商品房買賣合同》及本協(xié)議為準(zhǔn)。房屋交付標(biāo)準(zhǔn)見本合同附件。
三、本項目地下停車位屬甲方所有,乙方可以購買使用權(quán),購買后甲方將使用權(quán)轉(zhuǎn)移給乙方。
四、按揭貸款事宜:
如乙方申請按揭貸款(含公積金貸款,下同),須遵守下列約定:
1、乙方應(yīng)在預(yù)售合同簽訂后 日內(nèi)將貸款所需的全部個人資料辦妥并交付貸款銀行,銀行審查確認(rèn)后協(xié)助乙方辦理按揭貸款事宜,按揭貸款所需的全部費用由乙方承擔(dān)。如乙方未在7日內(nèi)將貸款所需的全部資料備齊并交付銀行,視為乙方不再申請按揭貸款,則乙方應(yīng)按預(yù)售合同約定的期限交付房款。
2、如銀行批準(zhǔn)乙方的貸款,乙方應(yīng)自收到銀行通知之日起3日內(nèi)到銀行辦理按揭貸款的手續(xù)、簽署有關(guān)合同與資料。如乙方未在3日內(nèi)到銀行辦理按揭貸款的手續(xù)、簽署有關(guān)合同與資料,視為乙方不再申請按揭貸款,則乙方應(yīng)按預(yù)售合同約定的期限交付房款。
如銀行未批準(zhǔn)乙方的貸款、或批準(zhǔn)金額少于乙方申請金額,乙方有義務(wù)在收到銀行的通知后 5 日內(nèi)按預(yù)售合同約定的期限將房款全部或差額以現(xiàn)金的方式支付給甲方。
本協(xié)議生效后貸款發(fā)放前,如國家調(diào)整按揭貸款政策,比如要求調(diào)高首付款比例、或增加其他限制條件等,乙方應(yīng)予以服從并按調(diào)整后的政策執(zhí)行,并以現(xiàn)金向甲方支付差額;否則由乙方承擔(dān)全部違約責(zé)任。
五、乙方應(yīng)于接到(含視為接到)甲方通知之日起10日內(nèi)到甲方處辦理交付使用手續(xù),逾期不辦理,則視為房產(chǎn)已交付使用。乙方的聯(lián)系地址、電話等如發(fā)生變更,乙方應(yīng)于變更之日起三日內(nèi)書面通知甲方。如甲方的書面通知被退回,甲方交寄之日視為送達(dá)乙方;按上述地址送達(dá)的通知被退回的,甲方可以在甲方所在地的報紙等媒體上發(fā)布公告,公告后10日視為乙方接到通知。
乙方從接收房產(chǎn)(含視為接收)之日開始承擔(dān)該房產(chǎn)的物業(yè)管理費用。
六、雙方同意建筑單體竣工驗收合格后,即可交付使用;乙方需付清全部房款后,方能辦理房產(chǎn)交付使用手續(xù)及房產(chǎn)過戶手續(xù)。房屋面積以房管局實測面積為準(zhǔn),所差房款多退少補(bǔ),不計利息。
七、乙方如申請按揭貸款,則乙方必須辦理房產(chǎn)預(yù)告登記,乙方應(yīng)于合同簽訂之日起20日內(nèi)負(fù)責(zé)辦理完成,相關(guān)費用由乙方承擔(dān);否則甲方有權(quán)收回房屋,乙方承擔(dān)違約責(zé)任。
八、因不可抗力(自然災(zāi)害、社會事件、政府行為等)導(dǎo)致的違約行為,雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任。
九、房屋交付時,甲方將室內(nèi)預(yù)留電話線、網(wǎng)線、有線電視、天然氣接口。具體開戶費、初裝費、使用費等,須由乙方承擔(dān)。
十、本協(xié)議是商品房預(yù)售合同之有效組成部分,本協(xié)議與商品房買賣合同有沖突的地方,以本協(xié)議為準(zhǔn)。
甲方(蓋章): 乙方:
法定代表人(簽章) 法定代表人(簽章) 委托代理人(簽字) 委托代理人(簽字) 電話: 電話:
地址: 地址:
年 月 日 年 月 日
房屋買賣合同參考版本 篇6
合同編號:____________
房屋編號:______________
______年__________月___________日
賣方:_________________________________(以下簡稱甲方)
買方:_________________________________(以下簡稱乙方)
見證方:_________房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司(以下簡稱丙方)
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就房產(chǎn)買賣一事達(dá)成以下條款:
第一條 甲方對產(chǎn)權(quán)的聲明
甲方已依法取得出售房的合法證書(蕪湖市房屋所有權(quán)證及土地使用權(quán)證)。出售房(是/否)已設(shè)抵押,甲方為該房屋的產(chǎn)權(quán)狀況負(fù)全責(zé)。該房屋的地址為________________________________________,結(jié)構(gòu)為________________,建筑面積為________平方米,車庫________號,建筑面積為________________平方米。
第二條 甲方對出售權(quán)的聲明
甲方保證出售房的合法性,并有權(quán)將該房上市交易。如情況不實,甲方承擔(dān)由此而引起的一切經(jīng)濟(jì)和法律后果。
第三條 乙方對購買權(quán)的聲明
乙方自愿在本合同第一條及第二條成立的前提下,購買甲方出售房的完全產(chǎn)權(quán),并認(rèn)可僅在此種情況下簽訂的合同才具有法律效力。
第四條 出售房價格
甲、乙雙方同意出售房價格為_________________元。(大寫:________佰________拾________萬________仟________佰________拾________元整)。
第五條 付款方式
1.合同簽字蓋章后,甲乙雙方應(yīng)向丙方提供辦理立契過戶手續(xù)的必要材料并立即支付丙方傭金:甲方_______元,乙方_______元;及甲方代辦產(chǎn)權(quán)費_________元,乙方代辦產(chǎn)權(quán)費_________元、貸款手續(xù)費_________元。丙方實收傭金_________元(大寫:_______佰________拾________萬________仟________佰________拾________元整 )。此外,乙方還須當(dāng)即支付甲方購房定金_________元。如發(fā)生違約,責(zé)任由違約方承擔(dān)。
2.無需銀行貸款 丙方將產(chǎn)權(quán)辦理至乙方名下后,乙方須當(dāng)即向甲方付清房款余額
3.銀行貸款
①甲、乙雙方應(yīng)向丙方提供辦理銀行貸款手續(xù)的必要材料。
②乙方應(yīng)在_______年______月______日前,將房款的30%首付存入__________________銀行。
③銀行貸款部分房款按銀行規(guī)定由銀行直接支付。
第六條 違約責(zé)任
1.乙方未按合同第五條規(guī)定的時間付款,甲方對乙方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約方違約。
2.甲方應(yīng)在_______年______月______日將房屋搬空并交予乙方,每逾期一天,甲方應(yīng)按乙方已付房款的0.4‰向乙方支付滯納金,逾期超過15天,即視甲方違約。如甲方拒不履約,乙方可要求法院強(qiáng)制執(zhí)行。
3.合同簽訂后,如乙方違約,購房定金歸甲方所有,同時乙方承擔(dān)全部中介費用。如甲方違約,必須承擔(dān)雙倍定金返還給乙方的責(zé)任,同時也承擔(dān)全部中介費用。在解除合同時,違約方應(yīng)將違約金結(jié)清。
第七條 房屋交付
甲乙雙方就房屋交付達(dá)成以下細(xì)目:
1.甲方須出售房的產(chǎn)權(quán)清楚,無糾紛,無債權(quán)、債務(wù)。出售后,如發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛、債務(wù),一律由甲方負(fù)責(zé)。
2.甲方保證所售房屋現(xiàn)狀同產(chǎn)權(quán)證記載相符。
3.房屋本身沒有影響房屋使用或美觀的破壞;沒有固定不可移動裝修物品的破壞。
4.物業(yè)交驗完畢后,房屋所產(chǎn)生各項費用:如電、水、煤氣及物業(yè)等各項費用由乙方自行承擔(dān)。
5.其它:_____________________________________________
第八條 關(guān)于產(chǎn)權(quán)辦理的約定
甲、乙雙方應(yīng)在_______年______月______日前向市房管部門申請辦理房屋買賣立契過戶手續(xù),并按有關(guān)規(guī)定申領(lǐng)房屋所有權(quán)證。甲、乙雙方可委托丙方代辦該房屋所有權(quán)證。否則,由此所引起的一切產(chǎn)權(quán)糾紛、債務(wù)與丙方無關(guān)。
辦理上述手續(xù)時產(chǎn)生的稅費及相關(guān)費用,由甲乙雙方依照國家規(guī)定繳納。
第九條 附件
附件:____________________________________
相關(guān)附件為本合同不可分割的組成部分,具有同等法律效力。
第十條 爭議的解決
本合同未盡事宜,雙方協(xié)商一致后,可簽訂補(bǔ)充合同。協(xié)商不成,雙方均有權(quán)向該房屋所在地的人民法院提起訴訟。
本合同須加蓋百家幸公章后方可生效。本合同一式叁份,甲、乙、丙三方各執(zhí)一份,自簽字之日起生效。
甲方:_________乙方:_________丙方:_________
房屋買賣合同參考版本 篇7
第一條項目建設(shè)依據(jù)
1.出賣人以【出讓】【劃撥】【______】方式取得坐落于_______________地塊的建設(shè)用地使用權(quán)。該地塊【國有土地使用證號】【_____】為_____________,土地使用權(quán)面積為________平方米。買受人購買的商品房所占用的土地用途為__________,土地使用權(quán)終止日期為______年______月_____日。
2.出賣人經(jīng)批準(zhǔn),在上述地塊上建設(shè)的商品房項目核準(zhǔn)名稱為___________,建設(shè)工程規(guī)劃許可證號為________,建筑工程施工許可證號為_______________。
第二條預(yù)售依據(jù)
該商品房已由________________批準(zhǔn)預(yù)售,預(yù)售許可證號為_____________。
第三條商品房基本情況
1.買受人購買的商品房位于________________________________________。房屋竣工后,如房號發(fā)生改變,不影響該商品房的特定位置。該商品房的平面圖見附件一。
2.該商品房的規(guī)劃用途為【住宅】【辦公】【商業(yè)】【______】。
3.該商品房所在建筑物的主體結(jié)構(gòu)為______,建筑總層數(shù)為____層,其中地上____層,地下____層。
4.該商品房的房產(chǎn)測繪機(jī)構(gòu)為_____________,其預(yù)測建筑面積共______平方米,其中套內(nèi)建筑面積______平方米,分?jǐn)偣灿薪ㄖ娣e_______平方米。該商品房共用部位見附件二。
該商品房層高為_____米,有_____個陽臺,其中____個陽臺為封閉式,_______個陽臺為非封閉式。陽臺是否封閉以規(guī)劃設(shè)計文件為準(zhǔn)。
第四條抵押情況
與該商品房有關(guān)的抵押情況為【抵押】【未抵押】。
抵押類型:_________________,抵押人:____________________________,
抵押權(quán)人:_________________,抵押登記機(jī)構(gòu):______________________,
抵押登記日期:_________________,債務(wù)履行期限:_________________。
抵押類型:__________________,抵押人:__________________________,
抵押權(quán)人:__________________,抵押登記機(jī)構(gòu):____________________,
抵押登記日期:_________________,債務(wù)履行期限:_________________。
抵押權(quán)人同意該商品房轉(zhuǎn)讓的證明及關(guān)于抵押的相關(guān)約定見附件三。
第五條房屋權(quán)利狀況承諾
1.出賣人對該商品房享有合法權(quán)利
2.該商品房沒有出售給除本合同買受人以外的其他人
3.該商品房沒有司法查封或其他限制轉(zhuǎn)讓的情況
4.____________________________________________________________
5.____________________________________________________________。
如該商品房權(quán)利狀況與上述情況不符,導(dǎo)致不能完成本合同登記備案或房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記的,買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的,應(yīng)當(dāng)書面通知出賣人。除出賣人就解除合同的效力要求本合同第二十七條規(guī)定的法定機(jī)構(gòu)確認(rèn)外,出賣人應(yīng)當(dāng)自解除合同通知送達(dá)之日起15日內(nèi)退還買受人已付全部房款,并自買受人付款之日起,按照已付房款______%計算給付利息。給買受人造成損失的,由出賣人支付【已付房價款一倍】【買受人全部損失】的賠償金或雙方約定如下:
____________________________________________________________。
第六條計價方式與價款
出賣人與買受人按照下列第______種方式計算該商品房價款:
1.按照套內(nèi)建筑面積計算,該商品房單價為每平方米___________元,總價款為________________元。
2.按照建筑面積計算,該商品房單價為每平方米_________________元,總價款為_________________元。
3.按照套計算,該商品房總價款為___________元。
4.按照______計算,該商品房總價款為___________元。
第七條付款方式及期限
簽訂本合同前,買受人已向出賣人支付定金___________元,該定金于【本合同簽訂】【交付首付款】【_______】時【抵作】【______】商品房價款。
買受人采取下列第_____種方式付款:
1.一次性付款。買受人應(yīng)當(dāng)在_____年____月____日前支付該商品房全部價款。
2.分期付款。買受人應(yīng)當(dāng)在_____年_____月____日前分_____期支付該商品房全部價款,首期房價款_____________元,應(yīng)當(dāng)于______年______月_______日前支付。
3.貸款方式付款:【公積金貸款】【商業(yè)貸款】【_____】。買受人應(yīng)當(dāng)于____年____月____日前支付首期房價款_______________元,占全部房價款的______%。
余款_________________元向________申請貸款支付。
4.其他方式:_____________________________________________________。
出售該商品房的全部房價款應(yīng)當(dāng)存入預(yù)售資金監(jiān)管賬戶,用于本工程建設(shè)。
該商品房的預(yù)售資金監(jiān)管機(jī)構(gòu)為____________________________,預(yù)售資金監(jiān)管賬戶名稱為___________________________,賬號為___________________。
如果上述情況發(fā)生變化,出賣人應(yīng)當(dāng)在10日內(nèi)書面通知買受人。
該商品房價款的計價方式、總價款、付款方式及期限的具體約定見附件四。
第八條逾期付款責(zé)任
除不可抗力外,買受人未按照約定時間付款的,雙方同意按照下列第_____種方式處理:
1.按照逾期時間,分別處理和不作累加)。
逾期在_____日之內(nèi),買受人根據(jù)逾期天數(shù),按逾期應(yīng)付款的日萬分之_______向出賣人支付違約金。
逾期超過____日項中的期限相同)后,出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的,應(yīng)當(dāng)書面通知買受人。除買受人就解除合同的效力要求本合同第二十七條規(guī)定的法定機(jī)構(gòu)確認(rèn)外,買受人應(yīng)當(dāng)自解除合同通知送達(dá)之日起_________日內(nèi)按照累計應(yīng)付款的_____%向出賣人支付違約金,同時,出賣人退還買受人已付全部房款。
出賣人不解除合同的,買受人根據(jù)逾期天數(shù),按逾期應(yīng)付款的日萬分之_______項中的比率)_向出賣人支付違約金。
本條所稱逾期應(yīng)付款是指依照第七條及附件四約定的到期應(yīng)付款與該期實際已付款的差額采取分期付款的,按照相應(yīng)的分期應(yīng)付款與該期的實際已付款的差額確定。
2._____________________________________________________________。
第四章商品房交付條件與交付手續(xù)
第九條商品房交付條件
該商品房交付時應(yīng)當(dāng)符合下列第1.2._____、_____項所列條件:
1.該商品房已取得法定建設(shè)工程竣工驗收備案證明文件
2.該商品房已取得房屋測繪報告
3._____________________________________________________________
4._____________________________________________________________。
該商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅使用說明書》和《住宅質(zhì)量保證書》。
第十條商品房相關(guān)設(shè)施設(shè)備交付條件
基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備
1.供水、排水:交付時供水、排水配套設(shè)施齊全,并與城市公共供水、排水管網(wǎng)連接。使用自建設(shè)施供水的,供水的水質(zhì)符合國家規(guī)定的飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),
________________________________________________________________
2.供電:交付時納入城市供電網(wǎng)絡(luò)并正式供電,
________________________________________________________________
3.燃?xì)猓航桓稌r完成燃?xì)夤艿婪笤O(shè)到戶,并與城市燃?xì)夤芫W(wǎng)連接,保證燃?xì)夤⿷?yīng),_____________________________________________________________
4.電話通信:交付時線路敷設(shè)到戶
5.有線電視:交付時線路敷設(shè)到戶
6.寬帶網(wǎng)絡(luò):交付時線路敷設(shè)到戶。
根據(jù)《湖南省新建商品房交易價格行為規(guī)則》,與商品房配套建設(shè)的各項基礎(chǔ)設(shè)施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監(jiān)控系統(tǒng)、信報箱等開通到戶建設(shè)的所有費用,按照價格主管部門的規(guī)定進(jìn)行結(jié)算并一律計入開發(fā)建設(shè)成本之中,不得在購房合同價之外另行收取。
如果在約定期限內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備未達(dá)到交付使用條件,雙方同意按照下列第_____種方式處理:
以上設(shè)施中第1.2.3項在約定交付日未達(dá)到交付條件的,出賣人按照本合同第十二條的約定承擔(dān)逾期交付責(zé)任。
第4項未按時達(dá)到交付使用條件的,出賣人按日向買受人支付_____元的違約金第5項未按時達(dá)到交付使用條件的,出賣人按日向買受人支付_____元的違約金第6項未按時達(dá)到交付使用條件的,出賣人按日向買受人支付____元的違約金。出賣人采取措施保證相關(guān)設(shè)施于約定交付日后____日之內(nèi)達(dá)到交付使用條件。
公共服務(wù)及其他配套設(shè)施
1.小區(qū)內(nèi)綠地率:_______年_____月_____日達(dá)到_____________________
2.小區(qū)內(nèi)非市政道路:_______年_____月_____日達(dá)到__________________
3.規(guī)劃的車位、車庫:_______年_____月_____日達(dá)到__________________
4.物業(yè)服務(wù)用房:_______年_____月_____日達(dá)到_____________________
5.醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu):_______年_____月_____日達(dá)到_____________________
6.幼兒園:_______年_____月_____日達(dá)到___________________________
7.學(xué)校:_______年_____月_____日達(dá)到_____________________________
以上設(shè)施未達(dá)到上述條件的,雙方同意按照以下方式處理:
1.小區(qū)內(nèi)綠地率未達(dá)到上述約定條件的,____________________________。
2.小區(qū)內(nèi)非市政道路未達(dá)到上述約定條件的,_________________________。
3.規(guī)劃的車位、車庫未達(dá)到上述約定條件的,________________________。
4.物業(yè)服務(wù)用房未達(dá)到上述約定條件的,____________________________。
5.其他設(shè)施未達(dá)到上述約定條件的,________________________________。
關(guān)于本項目內(nèi)相關(guān)設(shè)施設(shè)備的具體約定見附件五。
第十一條交付時間和手續(xù)
出賣人應(yīng)當(dāng)在______年_____月_____日前向買受人交付該商品房。
該商品房達(dá)到第九條、第十條約定的交付條件后,出賣人應(yīng)當(dāng)在交付日期屆滿前______日將查驗房屋的時間、辦理交付手續(xù)的時間地點以及應(yīng)當(dāng)攜帶的證件材料的通知書面送達(dá)買受人。買受人未收到交付通知書的,以本合同約定的交付日期屆滿之日為辦理交付手續(xù)的時間,以該商品房所在地為辦理交付手續(xù)的地點。
交付該商品房時,出賣人應(yīng)當(dāng)出示滿足第九條約定的證明文件。出賣人不出示證明文件或者出示的證明文件不齊全,不能滿足第九條約定條件的,買受人有權(quán)拒絕接收,由此產(chǎn)生的逾期交付責(zé)任由出賣人承擔(dān),并按照第十二條處理。
查驗房屋
1.辦理交付手續(xù)前,買受人有權(quán)對該商品房進(jìn)行查驗,出賣人不得以繳納相關(guān)稅費或者簽署物業(yè)管理文件作為買受人查驗和辦理交付手續(xù)的前提條件。
2.買受人查驗的該商品房存在下列除地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)外的其他質(zhì)量問題的,由出賣人按照有關(guān)工程和產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)自查驗次日起____________日內(nèi)負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)修復(fù)費用,修復(fù)后再行交付。
屋面、墻面、地面滲漏或開裂等
管道堵塞
門窗翹裂、五金件損壞
燈具、電器等電氣設(shè)備不能正常使用
___________________________________________________________
___________________________________________________________。
3.查驗該商品房后,雙方應(yīng)當(dāng)簽署商品房交接單。由于買受人原因?qū)е略撋唐贩课茨馨雌诮桓兜模p方同意按照以下方式處理:
___________________________________________________________
___________________________________________________________。
第十二條逾期交付責(zé)任
除不可抗力外,出賣人未按照第十一條約定的時間將該商品房交付買受人的,雙方同意按照下列第_____種方式處理:
1.按照逾期時間,分別處理和不作累加)。
逾期在_________日之內(nèi)項中的期限),自第十一條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止,出賣人按日計算向買受人支付已付房價款萬分之______的違約金項中的比率)。
逾期超過_______日項中的期限相同)后,買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的,應(yīng)當(dāng)書面通知出賣人。出賣人應(yīng)當(dāng)自解除合同通知送達(dá)之日起15日內(nèi)退還買受人已付全部房款,并自買受人付款之日起,按照已付房款_______%計算給付利息同時,出賣人按照全部房價款的__________%向買受人支付違約金。
買受人要求繼續(xù)履行合同的,合同繼續(xù)履行,出賣人按日計算向買受人支付全部房價款萬分之_______項中的比率)的違約金。
2.如遭遇不可抗力的特殊原因,需要延期交房,出賣人在發(fā)生之日起________日內(nèi)告知買受人。
3._____________________________________________________________。
第十三條面積差異處理
該商品房交付時,出賣人應(yīng)當(dāng)向買受人出示房屋測繪報告,并向買受人提供該商品房的面積實測數(shù)據(jù)。實測面積與第三條載明的預(yù)測面積發(fā)生誤差的,雙方同意按照第_____種方式處理。
1.根據(jù)第六條按照套內(nèi)建筑面積計價的約定,雙方同意按照下列原則處理:
套內(nèi)建筑面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)的,據(jù)實結(jié)算房價款
套內(nèi)建筑面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權(quán)解除合同。
買受人解除合同的,應(yīng)當(dāng)書面通知出賣人。出賣人應(yīng)當(dāng)自解除合同通知送達(dá)之日起15日內(nèi)退還買受人已付全部房款,并自買受人付款之日起,按照_____%計算給付利息。
買受人選擇不解除合同的,實測套內(nèi)建筑面積大于預(yù)測套內(nèi)建筑面積時,套內(nèi)建筑面積誤差比在3%以內(nèi)部分的房價款由買受人補(bǔ)足超出3%_部分的房價款由出賣人承擔(dān),產(chǎn)權(quán)歸買受人所有。實測套內(nèi)建筑面積小于預(yù)測套內(nèi)建筑面積時,套內(nèi)建筑面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)部分的房價款由出賣人返還買受人絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
實測套內(nèi)建筑面積-預(yù)測套內(nèi)建筑面積
預(yù)測套內(nèi)建筑面積
2.根據(jù)第六條按照建筑面積計價的約定,雙方同意按照下列原則處理:
建筑面積、套內(nèi)建筑面積誤差比絕對值均在3%以內(nèi)的,根據(jù)實測建筑面積結(jié)算房價款
建筑面積、套內(nèi)建筑面積誤差比絕對值其中有一項超出3%時,買受人有權(quán)解除合同。
買受人解除合同的,應(yīng)當(dāng)書面通知出賣人。出賣人應(yīng)當(dāng)自解除合同通知送達(dá)之日起15日內(nèi)退還買受人已付全部房款,并自買受人付款之日起,按照_____%計算給付利息。
買受人選擇不解除合同的,實測建筑面積大于預(yù)測建筑面積時,建筑面積誤差比在3%以內(nèi)部分的房價款由買受人補(bǔ)足,超出3%部分的房價款由出賣人承擔(dān),產(chǎn)權(quán)歸買受人所有。實測建筑面積小于預(yù)測建筑面積時,建筑面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)部分的房價款由出賣人返還買受人絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
實測建筑面積-預(yù)測建筑面積
預(yù)測建筑面積
因設(shè)計變更造成面積差異,雙方不解除合同的,應(yīng)當(dāng)簽署補(bǔ)充協(xié)議。
3.根據(jù)第六條按照套計價的,出賣人承諾在房屋平面圖中標(biāo)明詳細(xì)尺寸,并約定誤差范圍。該商品房交付時,套型與設(shè)計圖紙不一致或者相關(guān)尺寸超出約定的誤差范圍,雙方約定如下:
________________________________________________________________。
4.雙方自行約定:
________________________________________________________________。
第十四條規(guī)劃變更
出賣人應(yīng)當(dāng)按照城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門核發(fā)的建設(shè)工程規(guī)劃許可證規(guī)定的條件建設(shè)商品房,不得擅自變更。
雙方簽訂合同后,涉及該商品房規(guī)劃用途、面積、容積率、綠地率、基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)及其他配套設(shè)施等規(guī)劃許可內(nèi)容經(jīng)城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門批準(zhǔn)變更的,出賣人應(yīng)當(dāng)在變更確立之日起10日內(nèi)將書面通知送達(dá)買受人。出賣人未在規(guī)定期限內(nèi)通知買受人的,買受人有權(quán)解除合同。
買受人應(yīng)當(dāng)在通知送達(dá)之日起15日內(nèi)做出是否解除合同的書面答復(fù)。買受人逾期未予以書面答復(fù)的,視同接受變更。
買受人解除合同的,應(yīng)當(dāng)書面通知出賣人。出賣人應(yīng)當(dāng)自解除合同通知送達(dá)之日起15日內(nèi)退還買受人已付全部房款,并自買受人付款之日起,按照已付房款_____%計算給付利息同時,出賣人按照全部房價款的______%向買受人支付違約金。
買受人不解除合同的,有權(quán)要求出賣人賠償由此造成的損失,雙方約定如下:
________________________________________________________________。
第十五條設(shè)計變更
雙方簽訂合同后,出賣人按照法定程序變更建筑工程施工圖設(shè)計文件,涉及下列可能影響買受人所購商品房質(zhì)量或使用功能情形的,出賣人應(yīng)當(dāng)在變更確立之日起10日內(nèi)將書面通知送達(dá)買受人。出賣人未在規(guī)定期限內(nèi)通知買受人的,買受人有權(quán)解除合同。
1.該商品房結(jié)構(gòu)形式、戶型、空間尺寸、朝向
2._____________________________________________________________
3.______________________________________________________________
4._____________________________________________________________
5._____________________________________________________________。
買受人應(yīng)當(dāng)在通知送達(dá)之日起15日內(nèi)做出是否解除合同的書面答復(fù)。買受人逾期未予以書面答復(fù)的,視同接受變更。
買受人解除合同的,應(yīng)當(dāng)書面通知出賣人。出賣人應(yīng)當(dāng)自解除合同通知送達(dá)之日起15日內(nèi)退還買受人已付全部房款,并自買受人付款之日起,按照已付房款_____%計算給付利息同時,出賣人按照全部房價款的_________%向買受人支付違約金。
買受人不解除合同的,有權(quán)要求出賣人賠償由此造成的損失,雙方約定如下:
________________________________________________________________。
第十六條商品房質(zhì)量
地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)
出賣人承諾該商品房地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)合格,并符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
經(jīng)檢測不合格的,買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的,應(yīng)當(dāng)書面通知出賣人。出賣人應(yīng)當(dāng)自解除合同通知送達(dá)之日起15日內(nèi)退還買受人已付全部房款,并自買受人付款之日起,按照已付房款_______%計算給付利息。給買受人造成其它損失的,由出賣人支付【已付房價款一倍】【買受人全部損失】的賠償金或雙方約定如下:_____________________________。因此而發(fā)生的檢測費用由出賣人承擔(dān)。
買受人不解除合同的,____________________________________________。
其他質(zhì)量問題
該商品房質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)工程質(zhì)量規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和施工圖設(shè)計文件的要求。發(fā)現(xiàn)除地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)外質(zhì)量問題的,雙方按照以下方式處理:
及時更換、修理如給買受人造成損失的,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
________________________________________________________________。
經(jīng)過更換、修理,仍然嚴(yán)重影響正常使用的,買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的,應(yīng)當(dāng)書面通知出賣人。出賣人應(yīng)當(dāng)自解除合同通知送達(dá)之日起15日內(nèi)退還買受人已付全部房款,并自買受人付款之日起,按照已付房款_______%計算給付利息。給買受人造成其它損失的,由出賣人承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。因此而發(fā)生的檢測費用由出賣人承擔(dān)。
買受人不解除合同的,_____________________________________________。
裝飾裝修及設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)
該商品房應(yīng)當(dāng)使用合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備,裝置、裝修、裝飾所用材料的產(chǎn)品質(zhì)量必須符合國家的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及雙方約定的標(biāo)準(zhǔn)。
不符合上述標(biāo)準(zhǔn)的,買受人有權(quán)要求出賣人按照下列第、_____、_____方式處理:
及時更換、修理
出賣人賠償雙倍的裝飾、設(shè)備差價
___________________________________________________________
___________________________________________________________。
具體裝飾裝修及相關(guān)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)的約定見附件六。
室內(nèi)空氣質(zhì)量、建筑隔聲和民用建筑節(jié)能措施
1.該商品房室內(nèi)空氣質(zhì)量符合【國家】【地方】標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)名稱:______________________,標(biāo)準(zhǔn)文號:_________________________________。
該商品房為住宅的,建筑隔聲情況符合【國家】【地方】標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)名稱:______________________,標(biāo)準(zhǔn)文號:_________________________________。
該商品房室內(nèi)空氣質(zhì)量或建筑隔聲情況經(jīng)檢測不符合標(biāo)準(zhǔn),由出賣人負(fù)責(zé)整改,整改后仍不符合標(biāo)準(zhǔn)的,買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的,應(yīng)當(dāng)書面通知出賣人。出賣人應(yīng)當(dāng)自解除合同通知送達(dá)之日起15日內(nèi)退還買受人已付全部房款,并自買受人付款之日起,按照已付房款____%計算給付利息。給買受人造成損失的,由出賣人承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。經(jīng)檢測不符合標(biāo)準(zhǔn)的,檢測費用由出賣人承擔(dān),整改后再次檢測發(fā)生的費用仍由出賣人承擔(dān)。因整改導(dǎo)致該商品房逾期交付的,出賣人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)逾期交付責(zé)任。
2.該商品房應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)民用建筑節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求。
未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的,出賣人應(yīng)當(dāng)按照相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求補(bǔ)做節(jié)能措施,并承擔(dān)全部費用給買受人造成損失的,出賣人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
________________________________________________________________。
第十七條保修責(zé)任
商品房實行保修制度。該商品房為住宅的,出賣人自該商品房交付之日起,按照《住宅質(zhì)量保證書》承諾的內(nèi)容承擔(dān)相應(yīng)的保修責(zé)任。該商品房為非住宅的,雙方應(yīng)當(dāng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議詳細(xì)約定保修范圍、保修期限和保修責(zé)任等內(nèi)容。具體內(nèi)容見附件七。
下列情形,出賣人不承擔(dān)保修責(zé)任:
1.因不可抗力造成的房屋及其附屬設(shè)施的損害
2.因買受人不當(dāng)使用造成的房屋及其附屬設(shè)施的損害
3.______________________________________________________________。
在保修期內(nèi),買受人要求維修的書面通知送達(dá)出賣人__________日內(nèi),出賣人既不履行保修義務(wù)也不提出書面異議的,買受人可以自行或委托他人進(jìn)行維修,維修費用及維修期間造成的其他損失由出賣人承擔(dān)。
第十八條質(zhì)量擔(dān)保
出賣人不按照第十六條、第十七條約定承擔(dān)相關(guān)責(zé)任的,由________承擔(dān)連帶責(zé)任。
關(guān)于質(zhì)量擔(dān)保的證明見附件八。
第十九條預(yù)售合同登記備案
出賣人應(yīng)當(dāng)自本合同簽訂之日起【30日內(nèi)】【____日內(nèi)】辦理商品房預(yù)售合同登記備案手續(xù),并將本合同登記備案情況告知買受人。
有關(guān)預(yù)售合同登記備案的其他約定如下:
________________________________________________________________
________________________________________________________________。
第二十條房屋登記
雙方同意共同向房屋登記機(jī)構(gòu)申請辦理該商品房的房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記。
買受人辦理房屋登記手續(xù),經(jīng)雙方約定,按___________方式進(jìn)行辦理。①委托代辦。②自行辦理。
因出賣人的原因,買受人未能在該商品房交付之日起_______日內(nèi)取得該商品房的房屋所有權(quán)證書的,雙方同意按照下列第______種方式處理:
1.買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的,應(yīng)當(dāng)書面通知出賣人。出賣人應(yīng)當(dāng)自解除合同通知送達(dá)之日起15日內(nèi)退還買受人已付全部房款,并自買受人付款之日起,按照已付房款_____%計算給付利息。買受人不解除合同的,自買受人應(yīng)當(dāng)完成房屋所有權(quán)登記的期限屆滿之次日起至實際完成房屋所有權(quán)登記之日止,出賣人按日計算向買受人支付全部房價款萬分之____的違約金。
2.______________________________________________________________。
因買受人的原因未能在約定期限內(nèi)完成該商品房的房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記的,出賣人不承擔(dān)責(zé)任。
第二十一條前期物業(yè)管理
出賣人依法選聘的前期物業(yè)服務(wù)企業(yè)為_________________________。
物業(yè)服務(wù)時間從______年_____月_____日到______年_____月_____日。
物業(yè)服務(wù)期間,物業(yè)收費計費方式為【包干制】【酬金制】【____】。物業(yè)服務(wù)費為______元/月平方米。
買受人同意由出賣人選聘的前期物業(yè)服務(wù)企業(yè)代為查驗并承接物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備,出賣人應(yīng)當(dāng)將物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備承接查驗的備案情況書面告知買受人。
買受人已詳細(xì)閱讀前期物業(yè)服務(wù)合同和臨時管理規(guī)約,同意由出賣人依法選聘的物業(yè)服務(wù)企業(yè)實施前期物業(yè)管理,遵守臨時管理規(guī)約。業(yè)主委員會成立后,由業(yè)主大會決定選聘或續(xù)聘物業(yè)服務(wù)企業(yè)。
該商品房前期物業(yè)服務(wù)合同、臨時管理規(guī)約見附件九。
第二十二條建筑物區(qū)分所有權(quán)
買受人對其建筑物專有部分享有占有、使用、收益和處分的權(quán)利。
以下部位歸業(yè)主共有:
1.建筑物的基礎(chǔ)、承重結(jié)構(gòu)、外墻、屋頂?shù)然窘Y(jié)構(gòu)部分,通道、樓梯、大堂等公共通行部分,消防、公共照明等附屬設(shè)施、設(shè)備,避難層、設(shè)備層或者設(shè)備間等結(jié)構(gòu)部分
2.該商品房所在建筑區(qū)劃內(nèi)的道路、綠地、占用業(yè)主共有的道路或者其他場地用于停放汽車的車位、物業(yè)服務(wù)用房
3.______________________________________________________________。
雙方對其他配套設(shè)施約定如下:
1.規(guī)劃的車位、車庫:_____________________________________________
2.會所:_________________________________________________________
3._____________________________________________________________。
第二十三條稅費
雙方應(yīng)當(dāng)按照政策的有關(guān)規(guī)定,向相應(yīng)部門繳納因該商品房買賣發(fā)生的稅費。因預(yù)測面積與實測面積差異,導(dǎo)致買受人不能享受稅收優(yōu)惠政策而增加的稅收負(fù)擔(dān),由__________承擔(dān)。
第二十四條銷售和使用承諾
1.出賣人承諾不采取分割拆零銷售、返本銷售或者變相返本銷售的方式銷售商品房不采取售后包租或者變相售后包租的方式銷售未竣工商品房。
2.出賣人承諾按照規(guī)劃用途進(jìn)行建設(shè)和出售,不擅自改變該商品房使用性質(zhì),并按照規(guī)劃用途辦理房屋登記。出賣人不得擅自改變與該商品房有關(guān)的共用部位和設(shè)施的使用性質(zhì)。
3.出賣人承諾對商品房的銷售,不涉及依法或者依規(guī)劃屬于買受人共有的共用部位和設(shè)施的處分。
4.出賣人承諾已將遮擋或妨礙房屋正常使用的情況告知買受人。具體內(nèi)容見附件十。
5.買受人使用該商品房期間,不得擅自改變該商品房的用途、建筑主體結(jié)構(gòu)和承重結(jié)構(gòu)。
6.______________________________________________________________。
7.______________________________________________________________。
第二十五條送達(dá)
出賣人和買受人保證在本合同中記載的通訊地址、聯(lián)系電話均真實有效。任何根據(jù)本合同發(fā)出的文件,均應(yīng)采用書面形式,以【郵政快遞】【郵寄掛號信】【_________】方式送達(dá)對方。任何一方變更通訊地址、聯(lián)系電話的,應(yīng)在變更之日起_______日內(nèi)書面通知對方。變更的一方未履行通知義務(wù)導(dǎo)致送達(dá)不能的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
第二十六條買受人信息保護(hù)
出賣人對買受人信息負(fù)有保密義務(wù)。非因法律、法規(guī)規(guī)定或國家安全機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、紀(jì)檢監(jiān)察部門執(zhí)行公務(wù)的需要,未經(jīng)買受人書面同意,出賣人及其銷售人員和相關(guān)工作人員不得對外披露買受人信息,或?qū)①I受人信息用于履行本合同之外的其他用途。
第二十七條爭議解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可通過消費者協(xié)會等相關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)解或按照下列第_______種方式解決:
1.依法向房屋所在地人民法院起訴。
2.提交____________________仲裁委員會仲裁。
第二十八條補(bǔ)充協(xié)議
對本合同中未約定或約定不明的內(nèi)容,雙方可根據(jù)具體情況簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。
補(bǔ)充協(xié)議中含有不合理的減輕或免除本合同中約定應(yīng)當(dāng)由出賣人承擔(dān)的責(zé)任,或不合理的加重買受人責(zé)任、排除買受人主要權(quán)利內(nèi)容的,仍以本合同為準(zhǔn)。
第二十九條合同生效
本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同的解除應(yīng)當(dāng)采用書面形式。
本合同及附件共_____頁,一式____份,其中出賣人____份,買受人____份,【____】____份,【____】_____份。合同附件與本合同具有同等法律效力。
出賣人:_______買受人:_______
法定代表人:____法定代表人:____
委托代理人:____委托代理人:____
法定代理人:____
簽訂時間:______年___月___日簽訂時間:_____年____月__日
簽訂地點:_________________簽訂地點:________________
房屋買賣合同參考版本 篇8
出賣方:_____
(本人)(法定代表人)姓名:_____國籍:_____
(身份證)(護(hù)照)(營業(yè)執(zhí)照號碼):_____
地址:_____
聯(lián)系電話:_____
委托代理人:_____國籍:_____電話:_____
地址:__________
買受方:_____
(本人)(法定代表人)姓名:_____國籍:_____
(身份證)(護(hù)照)(營業(yè)執(zhí)照號碼):_____
地址:_____
聯(lián)系電話:_____
委托代理人:_____國籍:_____電話:_____
地址:__________
第一條 房屋的基本情況。
出賣方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于_____;位于第_____層,共_____(套)(間),房屋結(jié)構(gòu)為_____,建筑面積_____平方米(其中實際建筑面積_____平方米,公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e_____平方米),房屋用途為_____;該房屋平面圖見本合同附件一,該房屋內(nèi)部附著設(shè)施見附件二;(房屋所有權(quán)證號、土地使用權(quán)證號)(房地產(chǎn)權(quán)證號)為_____。
第二條 房屋面積的特殊約定。
本合同第一條所約定的面積為(出賣方暫測)(原產(chǎn)權(quán)證上標(biāo)明)(房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實際測定)面積。如暫測面積或原產(chǎn)權(quán)證上標(biāo)明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實際測定的面積有差異的,以房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準(zhǔn)。
該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_____%(不包括±_____%)時,房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_____%(包括±_____%)時,甲乙雙方同意按下述第_____種方式處理:
1.買受方有權(quán)提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起_____天內(nèi)將買受方已付款退還給買受方,并按_____利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調(diào)整。
第三條 土地使用權(quán)性質(zhì)。
該房屋相應(yīng)的土地使用權(quán)取得方式為_____;土地使用權(quán)年限自___年__月__日至___年__月__日止。以劃撥方式取得土地使用權(quán)的房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)文件號為_____;該房屋買賣后,按照有關(guān)規(guī)定,買受方(必須)(無須)補(bǔ)辦土地使用權(quán)出讓手續(xù)。
第四條 價格。
按(總建筑面積)(實際建筑面積)計算,該房屋售價為( 幣)每平方米_____元,總金額為( 幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。
第五條 付款方式。
買受方應(yīng)于本合同生效之日向出賣方支付定金( 幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整,并應(yīng)于本合同生效之日起_____日內(nèi)將該房屋全部價款付給出賣方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條 交付期限。
出賣方應(yīng)于本合同生效之日起三十日內(nèi),將該房屋的產(chǎn)權(quán)證書交給買受方,并應(yīng)收到該房屋全部價款之日起_____日內(nèi),將該房屋付給買受方。
第七條 買受方逾期付款的違約責(zé)任
買受方如未按本合同第四條規(guī)定的時間付款,出賣方對買受方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約利息。自本合同規(guī)定的應(yīng)付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_____計算。逾期超過____天后,即視為買受方不履行本合同。屆時,出賣方有權(quán)按下述第____種約定,追究買受方的違約責(zé)任。
1.終止合同,買受方按累計應(yīng)付款的_____%向出賣方支付違約金。出賣方實際經(jīng)濟(jì)損失超過買受方支付的違約金時,實際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由買受方據(jù)實賠償。
2.買受方按累計應(yīng)付款的_____%向出賣方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
房屋買賣合同范本
第八條 出賣方逾期交付房屋的違約責(zé)任
除人力不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外,出賣方如未按本合同第五條規(guī)定的期限將該房屋交給買受方使用,買受方有權(quán)按已交付的房價款向出賣方追究違約利息。按本合同第十一條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_____個月內(nèi)按_____利率計算;自第_____個月起,月利息則按_____利率計算。逾期超過_____個月,則視為出賣方不履行本合同,買受方有權(quán)按下列第_____種約定,追究出賣方的違約責(zé)任。
1.終止合同,出賣方按買受方累計已付款的_____%向買受方支付違約金。乙方實際經(jīng)濟(jì)損失超過出賣方支付的違約金時,實際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由甲方據(jù)實賠償。
2.出賣方按買受方累計已付款的_____%向買受方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
第九條 關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定。
在買受方實際接收該房屋之日起,出賣方協(xié)助買受方在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)辦理權(quán)屬登記手續(xù)。如因出賣方的過失造成買受方不能在雙方實際交接之日起_____天內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書,買受方有權(quán)提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起_____天內(nèi)將買受方已付款退還給買受方,并按已付
款的_____%賠償買受方損失。
第十條 出賣方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項及租金等,出賣方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項,由出賣方承擔(dān)全部責(zé)任。
第十一條 因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的土地增值稅由出賣方向國家交納,契稅由買受方向國家交納;其他房屋交易所發(fā)生的稅費除另有約定的外,均按政府的規(guī)定由甲乙雙方分別交納。
第十二條 本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
第十三條 本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本合同及其附件和補(bǔ)充協(xié)議中未規(guī)定的事項,均遵照中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
第十四條 本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時,甲、乙雙方同意由蘇州仲裁委員會仲裁。
第十五條 本合同(經(jīng)甲、乙雙方簽字)之日起生效。
第十六條 本合同連同附表共_____頁,一式_____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,_____各執(zhí)一份,均具有同等效力。
出賣方(簽章):
出賣方代理人(簽章):
___年___月___日
買受方(簽章):
買受方代理人(簽章):
___年___月___日
房屋買賣合同參考版本 篇9
本合同雙方當(dāng)事人:
賣方(以下簡稱甲方): 個人房屋買賣合同
姓名: 身份證:
地址: 聯(lián)系電話:
買方(以下簡稱乙方):
姓名: 身份證:
地址:聯(lián)系電話:
第一條 房屋的基本情況。甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于;位于第層,共 (套)(間),房屋結(jié)構(gòu)為,建筑面積平方米(其中實際建筑面積平方米,公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e 平方米),房屋用途為 ;該房屋平面圖見本合同附件一,該房屋內(nèi)部附著設(shè)施見附件二;(房屋所有權(quán)證號、土地使用權(quán)證號)(房地產(chǎn)權(quán)證號)為 。
第二條 房屋面積的特殊約定。本合同第一條所約定的面積為(甲方暫測)(原產(chǎn)權(quán)證上標(biāo)明)(房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實際測定)面積。如暫測面積或原產(chǎn)權(quán)證上標(biāo)明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實際測定的面積有差異的,以房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準(zhǔn)。
該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的± %(不包括± %)
時,房價款保持不變。實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±%(包括± %)時,甲乙雙方同意按下述第 種方式處理:
1.乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起 天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并
按利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調(diào)整。
3.其他約定:____________________________________________。
第三條 土地使用權(quán)性質(zhì)。該房屋相應(yīng)的土地使用權(quán)取得方式為;土地使用權(quán)年限自年月日至 年月日止。以劃撥方式取得土地使用權(quán)的房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)文件號為;該房屋買賣后,按照有關(guān)規(guī)定,乙方(必須)(無須)補(bǔ)辦土地使用權(quán)出讓手續(xù)。
第四條 價格。按(總建筑面積)(實際建筑面積)計算,該房屋售價為( 幣)每平方米____元,總金額為( 幣)億___千___百____拾 萬___千__百__拾__元整。
方式可由雙方另行約定。 第五條 付款方式。乙方應(yīng)于本合同生效之日向甲方支付定金( 幣)___億___千___百__ 拾__ 萬___千____百__拾___元整,并應(yīng)于本合同生效之日起 日內(nèi)將該房屋全部價款付給甲方。具體付款
第六條 交付期限。甲方應(yīng)于本合同生效之日起三十日內(nèi),將該房屋的產(chǎn)權(quán)證書交給乙方,并應(yīng)收到該房屋全部價款之日起______日內(nèi),將該房屋付給乙方。
第七條 乙方逾期付款的違約責(zé)任。乙方如未按本合同第四條規(guī)定的時間付款,甲方對乙方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約利息。自本合同規(guī)定的應(yīng)付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_____計算。逾期超過天后,即視為乙方不履行本合同。屆時,甲方有權(quán)按下述第 種約定,追究乙方的違約責(zé)任。
1.終止合同,乙方按累計應(yīng)付款的 %向甲方支付違約金。甲方實際經(jīng)濟(jì)損失超過乙方支付的.
違約金時,實際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由乙方據(jù)實賠償。
2.乙方按累計應(yīng)付款的 %向甲方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
3.其他:__________________________________________。
第八條 甲方逾期交付房屋的違約責(zé)任。除人力不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外,甲方如未按本合同第五條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權(quán)按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本合同第十一條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在 個月內(nèi)按利率計算;自第 個月起,月利息則按 利率計算。逾期超過個月,則視為甲方不履行本合同,乙方有權(quán)按下列第 種約定,追究甲方的違約責(zé)任。
1.終止合同,甲方按乙方累計已付款的 %向乙方支付違約金。乙方實際經(jīng)濟(jì)損失超過甲方支
付的違約金時,實際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由甲方據(jù)實賠償。
2.甲方按乙方累計已付款的 %向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
3.其他:_____________________________ ___________________。
第九條 關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定。在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協(xié)助乙方在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)辦理權(quán)屬登記手續(xù)。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交
接之日起天內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書,乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的 %賠償乙方損失。
第十條 甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
第十一條 因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的土地增值稅由甲方向國家交納,契稅由乙方向國家交納;其他房屋交易所發(fā)生的稅費除另有約定的外,均按政府的規(guī)定由甲乙雙方分別交納。
第十二條 本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
印刷文字具有同等效力。 第十三條 本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與
本合同及其附件和補(bǔ)充協(xié)議中未規(guī)定的事項,均遵照中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。 第十四條 本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時,甲、乙雙方同意由________
仲裁委員會仲裁。(甲、乙雙方不在本合同中約定仲裁機(jī)構(gòu),事后又沒有達(dá)成書面仲裁協(xié)議的,可向 人民法院起訴。)
第十五條 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十六條 本合同連同附表共頁,一式 份,甲、乙雙方各執(zhí)一份, 各執(zhí)一份,均具有同等效力。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
______年______月______日 ______年______月______日
簽于 簽于
房屋買賣合同參考版本 篇10
甲方: (以下簡稱甲方) 地址: 代表人:
乙方: (以下簡稱乙方) 地址: 代表人:
為了共同開辟甲方房產(chǎn)的銷售市場,甲、乙雙方本著互惠互利,誠實信用的原則,根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)友好協(xié)商,就甲方委托乙方代理銷售(以下簡稱該項目)的有關(guān)事宜,經(jīng)過充分協(xié)商,達(dá)成以下協(xié)議,以資雙方共同遵守。
第一條:委托物業(yè)
甲方委托乙方代理銷售(非獨家)甲方 產(chǎn)品在 區(qū)域的市場代理銷售工作。
第二條:合同期限
本合同合作期限自年月日起至年月日止。
第三條:代理傭金標(biāo)準(zhǔn)
代理傭金是指乙方履行本合同后所應(yīng)獲得的報酬。
乙方累計完成銷售任務(wù) 套(含 套)的,銷售代理傭金按合 同成交總房款的 計提。
乙方累計完成銷售任務(wù) 套之間(含 套)的,銷售代理傭金 按合同成交總房款的 計提。
乙方累計完成銷售任務(wù) 套以上(含 套)的,銷售代理傭金 按合同成交總房款的 計提。
第四條:傭金結(jié)算條件及支付方式
甲方支付給乙方的銷售代理傭金比例按甲方與乙方推薦成交客戶所簽訂的《房屋買賣合同》中的合同房款計算,支付金額基數(shù)按照客戶實際到達(dá)甲方帳戶房款金額計算。一次性及分期付款客戶在簽訂《房屋買賣合同》并按合同約定支付全額房款后,甲方按約定比例向乙方支付該業(yè)務(wù)乙方應(yīng)得傭金。
第五條:代理銷售房源和價格
1、甲方以書面形式向乙方提供房源統(tǒng)計。在客戶認(rèn)購前,乙方要對認(rèn)購房源與現(xiàn)場負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)。在未取得甲方確認(rèn)時,乙方無權(quán)與各戶簽訂商品房認(rèn)購協(xié)議,由此造成的責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。
2、甲方保證本項目對外公開的價格與提供給乙方客戶的價格一致,該價格表經(jīng)甲方簽字并蓋章生效。如甲方對價格進(jìn)行調(diào)整,則甲方需以書面形式通知乙方。
第六條:甲方的責(zé)任
1、甲方保證該項目的合法性和真實性,若客戶購買房產(chǎn)的實際情況與其提供的材料不符合,所發(fā)生的糾紛均由甲方負(fù)責(zé)。
2、甲方對乙方人員進(jìn)行該項目必要的項目信息傳播,傳播方式可通過書面、電話或直接至現(xiàn)場等方式進(jìn)行。甲方指派專人負(fù)責(zé)與乙方日常業(yè)務(wù)工作的協(xié)調(diào)和聯(lián)系。
3、合同委托期內(nèi),甲方免費向乙方提供包括售樓書、宣傳單頁及《認(rèn)購書》、《房屋買賣合同》等相關(guān)項目資料復(fù)印件。
4、甲方協(xié)助乙方完成客戶在甲方項目參觀、選購和簽約、收款等各項接待程序,并保證現(xiàn)場的接待質(zhì)量。
5、甲方應(yīng)按時按本合同的規(guī)定向乙方支付銷售代理傭金。
6、甲方不干涉乙方在本合同約定范圍內(nèi)的銷售工作,但甲方有權(quán)進(jìn)行監(jiān)督,以保證項目及企業(yè)的品牌形象。
7、在購房客戶簽訂《房屋買賣合同》的過程中,如遇到特殊情況,客戶要求在異地簽約的,甲方給予積極配合。
8、甲方及時透明的協(xié)助乙方做好銷售過程的各項工作和客戶歸屬業(yè)績確認(rèn)等工作。
第七條:乙方的責(zé)任
1、成立專業(yè)的銷售隊伍,由專人(具有較強(qiáng)的接待能力、熟悉海南房地產(chǎn)樓盤)負(fù)責(zé)此次購房專線推廣及看房選購的全程接待工作。如因客戶投訴或經(jīng)甲方調(diào)查,乙方負(fù)責(zé)銷售甲方項目的人員不具備專業(yè)素質(zhì)的,甲方有權(quán)要求乙方及時更換,乙方拒不更換的,甲方有權(quán)終止合同。
2、完成購房過程的前期組織及準(zhǔn)備工作,并于客戶到達(dá)甲方項目看房之前,由乙方提前通知甲方。
3、在委托期內(nèi),進(jìn)行廣告宣傳、派送發(fā)放售樓書等宣傳資料,利用各種形式開展多渠道推薦活動。每次完成看房行程后,須將售樓現(xiàn)場看房情況反饋給甲方,雙方應(yīng)及時確認(rèn)銷售情況。
4、乙方應(yīng)遵守甲方提供并經(jīng)甲方簽章確認(rèn)的合同樣本及相關(guān)銷售文件,乙方不得超越甲方授權(quán)向購房客戶作出任何承諾,引起相關(guān)的法律責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。
5、乙方應(yīng)根據(jù)甲方提供的該項目的特性和狀況向客戶作如實介紹,盡力促銷,不得夸大、隱瞞或虛構(gòu)項目情況,并派專人負(fù)責(zé)與甲方日常業(yè)務(wù)工作的協(xié)調(diào)和聯(lián)系,并做好看房后的跟進(jìn)成交工作。
6、乙方所有對外宣傳資料均需得到甲方同意后方可按甲方同意的方案執(zhí)行。
7、甲方的銷售策略、銷控情況等作為商業(yè)機(jī)密,未經(jīng)甲方書面認(rèn)可,乙方有義務(wù)保密并保證不得告知第三方,如有泄露,一經(jīng)核實,甲方有權(quán)按國家相關(guān)法律法規(guī)追究乙方責(zé)任。
8、乙方代理銷售的房產(chǎn)準(zhǔn)確面積和價格,以甲方支付的簽章資料為準(zhǔn),合同期間如有變更,乙方按甲方書面通知為準(zhǔn)。
9、合同委托期內(nèi),經(jīng)雙方協(xié)商一致,可在乙方代理銷售點,免費設(shè)立甲方提供項目有關(guān)的銷售資料宣傳專區(qū)。
10、乙方不得以甲方的名義收取客戶任何費用,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)即取消分銷代理資格,罰沒所有未發(fā)傭金并保留追訴的權(quán)利。
第八條:其它事項
1、未盡事宜,經(jīng)雙方同意可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,與本合同具有同等法律效力。
2、在履約過程中發(fā)生爭議,雙方可協(xié)商解決,協(xié)商不成的,任何一方可向甲方項目所在地人民法院提起訴訟。
3、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)壹份。本合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章即生效。
甲方:
(蓋章)
代表:
電話:
傳真:
簽約時間:
乙方: (蓋章) 代表: 電話: 傳真: 年 月 日 簽約時間: 簽約地點:
年 月 日
房屋買賣合同參考版本 篇11
賣方(以下簡稱甲方):________________
買方(以下簡稱乙方):________________
根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)和宜昌市有關(guān)地方性法規(guī),甲乙雙方在合法、平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂本合同,并承諾共同遵守。
第一條、甲方自愿將位于____________的房屋(以下簡稱該房屋)出售給乙方。乙方自愿購買該房屋。
第二條、房屋基本情況:房產(chǎn)證號:____________。結(jié)構(gòu):________,面積:________(房屋面積為原產(chǎn)權(quán)證面積,新產(chǎn)權(quán)證面積以房管實測為準(zhǔn))。
第三條、甲、乙雙方約定該房產(chǎn)交易價格為人民幣:________(小寫:________),過戶費用由相關(guān)部門計算。
第四條、支付條款:
1、一次性付款:乙方應(yīng)于過戶當(dāng)日支付房款人民幣________元整(小寫:人民幣________元整)。
2、抵押付款:在簽訂抵押合同時,乙方支付人民幣首付款和人民幣貸款
第五條、甲方承諾在收到全部房款后將該房屋交付給乙方。甲方逾期交房,應(yīng)向乙方支付違約金,違約金為總房款的2%。因不可抗力導(dǎo)致房屋延期交付的,需提供相關(guān)部門出具的確認(rèn)不可抗力的證明,方可免除前款責(zé)任。
第六條、甲方應(yīng)保證該房屋的所有權(quán)不存在爭議。如發(fā)生與甲方有關(guān)的`財產(chǎn)糾紛或債務(wù)糾紛,由甲方負(fù)責(zé)解決,并承擔(dān)一切違約后果和責(zé)任。
第七條、甲乙雙方任何一方拒絕履行合同或解除合同,違約方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金,違約金金額為總房款的10%。實際損失超過違約金總額的,責(zé)任方應(yīng)當(dāng)據(jù)實賠償。
第八條、因履行本合同發(fā)生的任何爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的,雙方同意任何一方均可向房屋所在地人民法院提起訴訟。
第九條、本合同未盡事宜,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
第十條、本合同經(jīng)雙方簽字后生效,一式六份,雙方各執(zhí)一份,其余四份用于辦理過戶手續(xù)。本合同應(yīng)在各種手續(xù)完成后終止。
甲方:__________________乙方:__________________
________年_____月_____日________年_____月_____日
房屋買賣合同參考版本 篇12
賣方:甲方
買方:乙方
注明:甲方于1月30日以按揭的方式向園置業(yè)有限公司夠買商品房一套,總金額191665元。甲方已付房款的30%付款金額為61665元。其余130000萬元,向中國工商很行股份有限公司潁上支行,以按揭方式貸款購買。貸款期限為15年。截止本合同簽訂之日已支付15個月的貸款。
現(xiàn)甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,甲方自愿將按揭期間的房屋轉(zhuǎn)賣給乙方。
購房條款
甲乙雙方現(xiàn)就按揭房屋買賣事宜訂條約如下:
一、甲方自愿將下列按揭房屋轉(zhuǎn)賣給乙方,雙方商定按揭房屋的轉(zhuǎn)讓價格為人民幣79134元(大寫金額:柒萬玖仟壹佰叁拾肆元整)
二、乙方同時應(yīng)付給甲方購買按揭房屋時的相關(guān)費用,以下費用按發(fā)票為依據(jù)支付
1.甲方已付15個月銀行貸款16260元。
2.抵押登記費285元,
3.貸款公證費200元。
4.契稅3833元。
5.房產(chǎn)費用664元,
6.水入戶840元,
7.電入戶340元,
8.物業(yè)費155元,
9.防盜窗3000元。
10.公共維修金2874元。
以上費用合計28451元:
三、本合簽字蓋章時乙方應(yīng)向甲方支付購房定金
人民幣15000元(大寫金額:壹萬伍仟元整)
甲方并將所有與按揭房屋相關(guān)憑證及該房屋的鑰匙交于乙方驗收
四、其余費用在乙方搬入房屋居住后付清,付款方式為金錢支付。
五、本合同簽訂之日起乙方按甲方簽定的《個人購房借款合同》向銀行支付借款。直致還清借款為止。還款期間為20xx年4月到20xx年1月。共計165月。
六、乙方還清借款后,甲方應(yīng)在6個月之內(nèi)及時協(xié)助乙方辦理房屋過戶手續(xù)。
七、房屋狀況
1、房屋狀況
房屋座落:
幢號室號建筑結(jié)構(gòu)總層數(shù)建筑面積(平方)用途
2、該房屋的所有權(quán)證號為:;國有土地使用權(quán)證號為:。
3、該按揭房屋的土地使用權(quán)取得方式為出讓取得,合同一經(jīng)簽訂,該按揭房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)隨同按揭房屋同時轉(zhuǎn)讓。
八、甲方應(yīng)就該房屋的所處環(huán)境、用途、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、狀態(tài)、設(shè)施、質(zhì)量等現(xiàn)狀、情況如實告知乙方,并無任何隱瞞。乙方對該房屋的所處環(huán)境、用途、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、狀態(tài)、設(shè)施、質(zhì)量等現(xiàn)狀、情況均已知悉,并無任何異議。
九、甲方保證上述房地產(chǎn)權(quán)屬清楚,若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù),概由甲方負(fù)責(zé)清理,并承擔(dān)民事訴訟責(zé)任,因此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失,甲方負(fù)責(zé)賠償。
違約條款
十、本合同簽訂后既對甲乙雙方產(chǎn)生法律約束力,在乙方辦理過戶之前甲不得向乙方主張對房屋的'所有權(quán),也不得向第三人公示對此房屋享有所有權(quán)。
十一、房屋在乙方付清借款期間,因自然升值,貶值,由乙方享受利潤,承擔(dān)風(fēng)險,甲方不得從中干涉
十二、因房屋升值后甲方拒絕辦理過戶手續(xù),乙方有權(quán)要甲方返還購房款,所支付的銀行借款,房屋升值款。房屋裝修款等因違約引起的相關(guān)費用。
十三、乙方中途違約,乙方無權(quán)要求甲方返還定金。甲方中途違約,甲方應(yīng)在違約之日起30日內(nèi)雙倍返還定金給乙方。乙方不能按期向甲方付清購房款,或乙方20xx年付清房款后甲方不能按期協(xié)助乙方辦理房產(chǎn)證過戶,每逾期一日,由違約一方向?qū)Ψ浇o付房地產(chǎn)價款千分之2的違約金。
十四、上述房地產(chǎn)辦理過戶手續(xù)所需繳納的費由乙方承擔(dān),甲方應(yīng)當(dāng)協(xié)助提供乙方辦理與過戶有關(guān)的相關(guān)手續(xù)。
十五、本合同在履行中若發(fā)生爭議,雙方應(yīng)采取協(xié)商辦法解決。協(xié)商不成,任何一方均可向潁上縣人民法院起訴。
十六、本合同經(jīng)雙方簽章即生效,須共同遵守。本合同未盡事項,可另行議定,其補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)雙方簽章后與本契約具有同等效力。
十七、本合同一式叁份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,
甲方(簽章):
身份證號碼:
乙方(簽章):
身份證號碼:
地址:
聯(lián)系電話
共有權(quán)人:
身份證號碼:
地址:
聯(lián)系電話:
xx年x月x日
房屋買賣合同參考版本 篇13
出賣人(以下簡稱甲方):
買受人(以下簡稱乙方):
居間方(以下簡稱丙方):
甲方擁有位于北京市區(qū)的房產(chǎn),面積為平方米,房屋所有權(quán)證號。
乙方自愿購買甲方上述房產(chǎn)并向甲方交納定金人民幣(大寫)元整。
雙方在平等自愿、等價有償?shù)幕A(chǔ)上,就該房屋買賣訂立本合同。
第一條雙方同意上述房屋售價為人民幣(大寫)元整。元。剩余房款以乙方向銀行申請個人住房貸款的方式支付給甲方。
第二條代理費用及全證過戶代辦費:
1.丙方代理費用為人民幣元整。簽定本合同時方按出售房屋價格%的比例向丙方支付代理費(大寫)元整。委托事項完成后(以新房產(chǎn)證下發(fā)為準(zhǔn))剩余代理費同時一次性由方支付丙方。
第3條乙方如未按本合同付款方式規(guī)定的時間付款,甲方有權(quán)向乙方追索違約金。
違約金自本合同約定的付款期限第二日起至實際付款之日止,每延遲一日乙方按延遲交付價款萬分之(大寫數(shù)字)向甲方支付延期違約金。
逾遲超過日(遇法定節(jié)假日順延)乙方仍未付款的,甲方有權(quán)解除本合同,其交納的定金甲方不予返還,并由乙方付丙方全部代理費用及權(quán)證過戶代辦費。
第4條甲方在收到全部房款之后三日內(nèi),將上述房產(chǎn)交予乙方。
若甲方在上述期限內(nèi)未履行交房義務(wù),應(yīng)將已收房款及利息全部退還乙方,利息按利率計算并雙倍返還定金,同時支付丙方全部代理費及權(quán)證過戶費。
第5條甲方保證所提供該房屋資料的真實性并符合國家及徐州市房屋上市有關(guān)規(guī)定及政策法規(guī),委托上市房屋交易的合法權(quán)利。
若違反國家及徐州市相關(guān)政策法規(guī)而引發(fā)的一切法律或經(jīng)濟(jì)責(zé)任均由甲方承擔(dān),并支付丙方全部代付款方式為:,乙方支付首付款(大寫)2.甲乙雙方各向丙方交納權(quán)證代辦費人民幣以壹仟伍佰元整。理費用及權(quán)證過戶代辦費。
第6條甲乙雙方同意在簽定本合同后50個工作日(以丙方通知為準(zhǔn)),持本合同和相關(guān)證件共同到房地產(chǎn)交易管理部門辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。
辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)中所發(fā)生的相關(guān)稅費、土地出讓金及手續(xù)費按國家規(guī)定收費標(biāo)準(zhǔn)由方支付。
第7條本合同在履行中如發(fā)生爭議,三方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的,三方同意按以下第種方式解決糾紛。
1.提交仲裁委員會仲裁。
2.任何一方均可向房地產(chǎn)所在地人民法院提起訴訟。
第9條丙方在甲乙雙方備齊過戶及貸款相關(guān)資料后,有責(zé)任在50個工作日內(nèi)協(xié)助甲乙雙方辦理過戶及貸款手續(xù),甲乙雙方應(yīng)積極配合。
本合同簽定后如甲乙方擅自解除合同,主動解除方應(yīng)支付丙方全部代理費及權(quán)證過戶費。
第10條本合同正本一式三份,甲、乙、丙三方各執(zhí)一份。
第11條本合同未盡事宜,雙方可簽定補(bǔ)充協(xié)議。
本合同的附件和雙方簽定的補(bǔ)充協(xié)議為本合同不可分割的組成部分,具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
丙方:
代理人:
代理人:
經(jīng)紀(jì)人:
年 月 日
房屋買賣合同參考版本 篇14
設(shè)備轉(zhuǎn)讓方: (甲方)
身份證號碼: 設(shè)備接收方: (乙方)
身份證號碼: 現(xiàn)經(jīng)甲乙雙方共同商定達(dá)成如下協(xié)議:
(1)因甲方設(shè)備多余,現(xiàn)轉(zhuǎn)讓臺給乙方,工作小時,出廠編號為,經(jīng)乙方負(fù)責(zé)人及技術(shù)人員現(xiàn)場看機(jī)試機(jī)后,甲乙雙方達(dá)成協(xié)商價為人民幣:___________________,大寫( )。乙方本著互相信任的情況下預(yù)付現(xiàn)金人民幣:_______________。于年____月____日 將貨提走。
(2)甲方出售該設(shè)備提供該機(jī);出廠合格證、購機(jī)發(fā)票、進(jìn)口設(shè)備提供進(jìn)口報關(guān)單等有效證件 備注:
(3)如該機(jī)是甲方偷盜或來路不明的,甲方將負(fù)全部法律責(zé)任。
(4)如合格證、購機(jī)發(fā)票或者進(jìn)口報關(guān)單丟失,需在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)或者派出所開據(jù)證明:證明該設(shè)備屬甲方所有。
(4)如甲方以前和他人或合伙人有經(jīng)濟(jì)糾紛,產(chǎn)權(quán)問題將與乙方無關(guān)。
(5)甲方若購機(jī)時在按揭款未繳納完,私自出售給乙方后,要追繳任何責(zé)任和尾款補(bǔ)清由甲方負(fù)責(zé),如出售給乙方后,是甲方的原因,比如,甲方尾款未付清造成G衛(wèi)星定位系統(tǒng)鎖機(jī)后所造成的任何損失等誤工費均由甲方負(fù)責(zé)賠償。
(6)甲方在自己的場地上負(fù)責(zé)將該機(jī)設(shè)備安全裝上乙方的運輸車上。保證乙方順利離開,乙方將一次性付清余款,該機(jī)產(chǎn)權(quán)屬乙方所有。
(7)為了雙方共同遵守特訂立此協(xié)議。甲方需提供身份證復(fù)印件附合同上。
(8)此協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字按手印后立即生效。
(9)如該設(shè)備屬于兩人合伙制經(jīng)營或多人合伙制經(jīng)營,需所有人共同簽字,按手印生效。
(10)甲方收款帳號: 乙方轉(zhuǎn)款帳號: 甲方姓名:
乙方姓名: 電話:
電話: 單位: 簽定日期:
________年____月____日
房屋買賣合同參考版本 篇15
簽訂時間:
簽訂地點:
甲方:____________
乙方:____________
甲乙雙方就位于 的一處農(nóng)村房屋的買賣事項,根據(jù)我國物權(quán)法、土地管理法等相關(guān)法律規(guī)定,經(jīng)充分、平等協(xié)商,自愿達(dá)成如下一致協(xié)議;
一、本合同雙方當(dāng)事人均為________市_______街道___________村__________組集體成員。
二、房屋情況:
本合同項下的房屋位于_____市_____街道,相鄰為 ,建筑面積 ,北屋 ,東屋 ,西屋 ,南屋 ,院落面積為 ,房屋登記在 名下或宅地基使用權(quán)證登記在 名下。
三、該交易房屋由甲方全額出資建造,使用的土地為______村_____組集體土地,并征得其他村民和村集體同意,可以長期占有、使用。
四、在房屋交付給乙方前,甲方保證:
1、本合同項下的房屋甲方享有完整的處分權(quán)利,或已征得其他權(quán)利享有人的同意,擁有處分該房屋的權(quán)利;
2、本合同項下的房屋除乙方外未與任何第三方簽訂買賣協(xié)議或未因甲方個人或家庭債務(wù)與第三人簽訂賠償協(xié)議、抵押協(xié)議等或未因法院判決使第三人對該房屋享有權(quán)利;
3、如甲方違反本保證,須向乙方支付本合同全部購房價款30%的違約金。
五、本合同項下的房屋交易價格為人民幣_______萬元,該價格包括該房屋使用所占土地的費用、房屋建造的費用、附屬設(shè)施的價值、合理的增值價值以及應(yīng)當(dāng)繳付的相關(guān)稅費。
六、房款支付:自該合同雙方簽字之日起 日,乙方一次性付清全部款項,并將該款項匯入甲方賬號為 的賬戶;如未按期交付房款,乙方需每天額外向甲方支付房款總額 的違約金,如乙方在合同簽訂之日起 天仍未付清房款,甲方不經(jīng)乙方同意,可以解除本合同并享有追究乙方違約責(zé)任的權(quán)利。
七、房屋交付:乙方根據(jù)第六條將全部房款匯入甲方提供的賬號之日起 日內(nèi),甲方須將本合同項下的房屋以及包括但不限于房屋宅基地使用權(quán)證、房產(chǎn)證等全部相關(guān)資料原件交付給乙方并負(fù)責(zé)騰空房屋;如甲方未按期交付材料和房屋,須向乙方每天支付 元的違約金,直至甲方交付全部材料和房屋為止;如甲方在合同簽訂后一個月內(nèi),仍未交付房屋,乙方不經(jīng)甲方同意,可以解除本合同并追究甲方的違約責(zé)任,因乙方未付清房款的.原因除外。
八、在接到乙方辦理房產(chǎn)過戶的書面通知后 日,甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)乙方的需要,積極配合乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶的相關(guān)手續(xù);如甲方拒絕或無故拖延,不予以配合,甲方須向乙方每日支付 元違約金,直至協(xié)助乙方辦理完房產(chǎn)過戶為止;因不可抗力、政策性或乙方自身等其他與甲方無關(guān)的原因造成無法辦理過戶的,與甲方無關(guān)。
九、該房屋交付給乙方后,該房屋(包括土地、房屋及附屬設(shè)施)的所有權(quán)益歸乙方所有,包括但不僅限于征地補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償?shù)龋蝗缂追降玫皆撋鲜鲅a(bǔ)償款后應(yīng)當(dāng)將該款項全部給付乙方,如甲方無故拖延或拒絕給付乙方,除全部給付補(bǔ)償款外,須向乙方支付 元的違約金。
十、在交付房屋之日起,房屋的一切事宜與甲方無關(guān),甲方不得以任何理由妨礙或侵犯乙方基于本合同約定而享有的占有、使用和處分房屋的權(quán)利;甲方因包括但不限于房屋買賣、個人債務(wù)等個人原因侵犯乙方的權(quán)利,造成乙方無法繼續(xù)占有、使用或處分房屋的,甲方除返還本合同全部購房款外,須按照發(fā)生妨礙乙方占有、使用或侵犯乙方處分房屋權(quán)利的實質(zhì)性影響之時的市場價格補(bǔ)償乙方。
十一、在本合同簽訂之日起,甲方未經(jīng)乙方同意,不得將該房屋出賣給任何第三方:如甲方違反本約定,擅自處分房屋,甲方須返還全部購房款并支付全部購房款100%的違約金。
十二、其他事項:
1、如果雙方就本合同事項發(fā)生爭議,雙方無法協(xié)商解決時應(yīng)當(dāng)首先請求本村村委會、所在街道辦事處協(xié)調(diào)解決。
2、雙方應(yīng)當(dāng)請至少兩名本村集體成員作為本次交易的見證人,并在本合同上簽字摁手印。
3、本合同正本一式六份,雙方各持三份;自雙方簽字摁手印之日起生效,并持續(xù)有效。
甲方(簽字捺印): 乙方(簽字捺印):
身份證號: 身份證號:
見證人(簽字捺印): 見證人(簽字捺印):
身份證號: 身份證號:
房屋買賣合同參考版本 篇16
本合同雙方當(dāng)事人:
賣方(以下簡稱甲方):____姓名:_______ 國籍:_ _ 身份證號碼:_________
地址:______ ______郵政編碼:______聯(lián)系電話:______
買方(以下簡稱乙方):姓名:____國籍:_____身份證號碼:______
地址:___ ___郵政編碼:______聯(lián)系電話:______
第一條 房屋的基本情況。
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于___________;共___層,___(套)(間),房屋結(jié)構(gòu)為________,建筑面積_____平方米(其中實際建筑面積__ _平方米,公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e___平方米),房屋用途為_ __;該房屋平面圖見本合同附件一,該房屋內(nèi)部附著設(shè)施見附件二;
(房屋所有權(quán)證號、土地使用權(quán)證號)(房地產(chǎn)權(quán)證號)為________。
第二條 房屋面積的特殊約定。
本合同第一條所約定的面積為(甲方暫測) (原產(chǎn)權(quán)證上標(biāo)明) (房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實際測定)面積。如暫測面積或原產(chǎn)權(quán)證上標(biāo)明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實際測定的面積有差異的,以房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準(zhǔn)。
該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±__%(不包括±___%)時,房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±__%(包括±__%)時,甲乙雙方同意按下述第___種方式處理:
1.乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起___天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按__利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調(diào)整。
第三條 土地使用權(quán)性質(zhì)。
該房屋相應(yīng)的土地使用權(quán)取得方式為_____;土地使用權(quán)年限自___年___月___日至___年___月___日止。以劃撥方式取得土地使用權(quán)的房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)文件號為__ ___;該房屋買賣后,按照有關(guān)規(guī)定,乙方(必須)(無須)補(bǔ)辦土地使用權(quán)出讓手續(xù)。
第四條 價格。
按( 總建筑面積 ) ( 實際建筑面積 )計算,該房屋售價為( 幣)每平方米___ __元,總金額為( 幣千_百拾萬千百_拾元整。
第五條 付款方式。
乙方應(yīng)于本合同生效之日向甲方支付定金( 幣) 百_ __拾_ __萬_ __千___百___拾___元整,并應(yīng)于本合同生效之日起_____日內(nèi)將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條 交付期限。
甲方應(yīng)于本合同生效之日起三十日內(nèi),將該房屋的產(chǎn)權(quán)證書交給乙方,并應(yīng)收到該房屋全部價款之日起_____日內(nèi),將該房屋付給乙方。
第七條 乙方逾期付款的違約責(zé)任。
乙方如未按本合同第四條規(guī)定的時間付款,甲方對乙方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約利息。自本合同規(guī)定的應(yīng)付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_____計算。逾期超過____天后,即視為乙方不履行本合同。屆時,甲方有權(quán)按下述第____種約定,追究乙方的違約責(zé)任。
1.終止合同,乙方按累計應(yīng)付款的_____%向甲方支付違約金。甲方實際經(jīng)濟(jì)損失超過乙方支付的違約金時,實際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由乙方據(jù)實賠償。
2.乙方按累計應(yīng)付款的_____%向甲方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
第八條 甲方逾期交付房屋的違約責(zé)任。
除人力不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外,甲方如未按本合同第五條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權(quán)按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本合同第十一條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_____個月內(nèi)按_____利率計算;自第_____個月起,月利息則按_____利率計算。逾期超過_____個月,則視為甲方不履行本合同,乙方有權(quán)按下列第_____種約定,追究甲方的違約責(zé)任。
1.終止合同,甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金。乙方實際經(jīng)濟(jì)損失超過甲方支付的違約金時,實際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由甲方據(jù)實賠償。
2.甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
第九條 關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定。
在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協(xié)助乙方在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)辦理權(quán)屬登記手續(xù)。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_____天內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書,乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的_____%賠償乙方損失。
第十條 房屋及其土地使用權(quán)力延伸的規(guī)定
該房屋及其土地使用權(quán)利由甲方保證為本人所有,且甲方于_______年_____月____日按照合同規(guī)定將所屬房屋售于乙方。乙方作為購買者依法享有該房屋及其土地使用的一切權(quán)利,且雙方需聲明乙方在合法購買該房屋后,擁有對于房屋及與其不可分割的土地的任何處置權(quán)利(包括被征用、改造、遷移產(chǎn)生的賠償或者其他形式所產(chǎn)生的賠償均由乙方所得,與甲方無任何關(guān)系,且甲方后代不得對乙方及其后代進(jìn)行追償)。該合同由雙方所在村委會給予認(rèn)可,甲方應(yīng)將該房屋的農(nóng)村集體土地使用證轉(zhuǎn)交于乙方,乙方在法律規(guī)定和適當(dāng)機(jī)會下予其作廢,并在村委會的證明和市/區(qū)政府給予的條件下重新辦理乙方對于該房屋的農(nóng)村集體使用證。
第十一條 甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
第十二條 因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的土地增值稅由甲方向國家交納,契稅由乙方向國家交納;其他房屋交易所發(fā)生的稅費除另有約定的外,均按政府的規(guī)定由甲乙雙方分別交納。
第十三條 本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
第十四條 本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本合同及其附件和補(bǔ)充協(xié)議中未規(guī)定的事項,均遵照中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
第十五條 本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時,甲、乙雙方同意由_____仲裁委員會仲裁。(甲、乙雙方不在本合同中約定仲裁機(jī)構(gòu),事后又沒有達(dá)成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴。)
第十六條 本合同(經(jīng)甲、乙雙方簽字)(經(jīng)____ _公證)之日起生效。
第十七條 本合同連同附表共_____頁,一式_____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,_____各執(zhí)一份,均具有同等效力。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
甲方代理人(簽章): 乙方代理人(簽章):
___年___月___日 ___年___月___日
簽于_____ 簽于_____
房屋買賣合同參考版本 篇17
出賣人:__________
買受人:__________
甲、乙雙方就房屋買賣事項經(jīng)過多次協(xié)商,一致同意訂立合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方愿將自有坐落__________市__________路__________號房屋__________間,建筑面積__________平方米售賣給乙方。
二、甲方出售給乙方的房屋東至__________,南至__________,西至__________,北至__________。其房屋包括陽臺、走道、樓梯、衛(wèi)生間、灶間及其他設(shè)備。
三、上列房屋包括附屬設(shè)備,雙方議定房屋價款人民幣__________萬元,由甲方售賣給乙方。
四、房屋價款乙方分三期付給甲方。第一期,在雙方簽訂買賣合同之日,付人民幣__________萬元;第二期在交付房屋之日,付人民幣__________萬元;第三期,在房屋產(chǎn)權(quán)批準(zhǔn)過戶登記之日付清。每期付款,甲方收到后出具收據(jù)。
五、甲方應(yīng)自本合同簽訂之日起__________天內(nèi)將房屋騰空,連同原房屋所有權(quán)證等有關(guān)證件,點交乙方,由乙方出具收到憑證。
六、在辦理房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移過戶登記時,甲方應(yīng)出具申請房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移給乙方的書面報告。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應(yīng)予協(xié)助。如因甲方的延誤,致影響產(chǎn)權(quán)過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負(fù)賠償責(zé)任。
七、本合同簽訂前,該房屋如有應(yīng)繳納的一切稅收、費用,概由甲方負(fù)責(zé)。本合同發(fā)生的過戶登記費、契稅、估價費、印花稅由乙方負(fù)擔(dān)。其他稅費按有關(guān)法律規(guī)定,各自承擔(dān)。
八、甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋,每逾期一天按房價總額的3‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時,乙方得解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應(yīng)賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。
九、乙方全部或部分不履行本合同第四條規(guī)定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應(yīng)加付按日5‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時,甲方得解除本合同。解約時,乙方已付的房價款作為賠償金歸甲方所有。
十、甲方保證其出賣給乙方的房屋,產(chǎn)權(quán)清楚,絕無其他項權(quán)利設(shè)定或其他糾紛。乙方買受后,如該房屋產(chǎn)權(quán)有糾葛,致影響乙方權(quán)利的行使,概由甲方負(fù)責(zé)清理,并賠償乙方損失。
十一、交屋時,乙方發(fā)現(xiàn)房屋構(gòu)造或設(shè)備與合同約定的不符,經(jīng)鑒定屬實,甲方應(yīng)于1個月內(nèi)予以修理,如逾期不修理,乙方得自行修理,費用在房價款中扣除。如修理仍達(dá)不到合同約定的要求,乙方得解除合同,解約時,甲方除返還全部房價款外,并按本合同第八條規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。
十二、房屋所占用的土地所有權(quán)屬于國家。乙方取得上述房屋占有相應(yīng)比例的土地使用權(quán),并依照國家法律的規(guī)定繳納土地使用稅及其他有關(guān)費用。
十三、本合同的附件與合同有同等法律效力。
十四、本合同一式4份,甲乙方各執(zhí)1份,另2份分別送交房產(chǎn)和土地管理機(jī)關(guān)辦理產(chǎn)權(quán)過戶登記手續(xù)。
立約人:
甲方:____________乙方:_____________
________年______月_____日訂于________________市
房屋買賣合同參考版本 篇18
出賣人(甲方):________________
住所地:____________________
電話:________________________
法定代表人:________________
買受人(乙方):________________
住所地:____________________
電話:________________________
法定代表人:________________
甲、乙雙方就本合同項下的房屋買賣事項經(jīng)過多次協(xié)商,一致同意訂立合同條款如下,以資共同遵守。
一、買受人所購房屋的基本情況
買受人購買的房屋(以下簡稱該房屋,其房屋平面圖見本合同附件一、附件二、附件三)是坐落于的還建房。該房屋共計6層,總建筑面積為632.91平方米。出賣人還應(yīng)當(dāng)將附屬于該房屋的陽臺、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛(wèi)生間、院壩、其他設(shè)施、設(shè)備(設(shè)施、設(shè)備清單見本合同附件四),轉(zhuǎn)讓給買受人,其轉(zhuǎn)讓價格已包含在房屋的價款中,不再另行支付價款。
二、計價方式與價款
按總建筑面積632.91平方米計算價款,其單價為人民幣每平方米___________元,總金額人民幣___________元(大寫:________________)。
三、房屋價款支付方式
房屋價款乙方分二期付給甲方:
第一期:在甲乙雙方正式簽訂該合同當(dāng)______日由乙方支付轉(zhuǎn)讓費___________元(大寫:________________);甲方應(yīng)提供所有前期因購買該房屋而開具的手續(xù)、繳費收據(jù),拆遷還建合同等交由乙方保存。
第二期:在房屋建成交付使用時乙方應(yīng)向甲方支付剩下的房屋轉(zhuǎn)讓___________元整(大寫:________________);
每期付款,甲方收到后出具收據(jù)及發(fā)票。
四、權(quán)利保證
為確保乙方所購房屋權(quán)益的順利實現(xiàn),確保房屋產(chǎn)權(quán)證、土地使用權(quán)證過戶手續(xù)的順利辦理,確保乙方所支付購房款資金的安全,甲方同意對此向乙方作出以下保證。
1、如果甲方所出售的房屋存在出租、抵押等狀況,甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起_______日內(nèi),自行解決好存在的所有問題,費用由自己承擔(dān)。如果甲方?jīng)]有履行該項義務(wù),可以在房屋買賣手續(xù)辦理完畢后,由乙方直接處理,但處理過程中產(chǎn)生的一切費用(包括但不限于訴訟費、律師費、評估費、鑒定費等以及相關(guān)權(quán)利人的損失)由甲方承擔(dān)。
2、出賣人保證在房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移過程中,其他任何第三方不會對買受人所購的房屋提出任何權(quán)利要求,不會要求買受人支付任何價款以達(dá)到取得所有權(quán)的目的。如發(fā)生此等情況,由甲方負(fù)責(zé)解決。如果甲方不能解決,買受人有權(quán)解除合同要求退房,甲方按已交付的房價款向乙方支付資金占用損失。具體利息應(yīng)自實際付款之______日起計算,______月利息按照________計算;同時賠償給乙方帶來的全部損失。
五、甲方應(yīng)自乙方交付第一期付款之______日起,乙方即取得房屋產(chǎn)權(quán),有權(quán)進(jìn)行任何合法之處分。在辦理房屋產(chǎn)權(quán)及土地使用權(quán)移轉(zhuǎn)過戶登記時,甲方應(yīng)出具申請房屋產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)給乙方的書面報告及主管部門要求的其它文件。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應(yīng)予協(xié)助。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負(fù)賠償責(zé)任。如合同解除,自解約時,甲方除返還全部房價款外,并按本合同第四條承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
六、本合同訂前,該房屋如有應(yīng)繳納的一切稅、費,由甲方負(fù)責(zé)。本合同發(fā)生的過戶登記費、契稅、印花稅及其他稅費按有關(guān)法律規(guī)定,各自承擔(dān)。
七、房屋所占用的土地(包括庭院圍墻等)土地使用權(quán)一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
八、特別約定:由于雙方協(xié)議買賣的房屋屬于還建房,該房屋約定的還房時間為______年______月______日。如逾期還建單位(即________________________街道辦事處)未能還房。自合同簽訂之日,該房屋的所有權(quán)利和所有費用(包括但不限于倒騰費、違約金等)由乙方直接享有。如需要甲方出面處理的,甲方應(yīng)予協(xié)助。
九、任何一方違反本合同,違約方應(yīng)向守約方支付違約金___________元(大寫:________________),本合同另有約定的除外。
十、本合同自雙方簽章之日起生效、本合同自雙方簽章之日起生效。本合同的附件與合同有同等效力。
十一、因履行本合同發(fā)生的爭議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,不愿協(xié)商或協(xié)商不成的,可向標(biāo)的物所在地人民法院起訴。
十二、本合同一式4份,甲乙方各執(zhí)1份,1份由乙方存檔,另1份送交拆遷單位(即萬州區(qū)高筍塘街道辦事處)備案。
甲方:________________(簽章)乙方:________________(簽章)
______年______月______日
房屋買賣合同參考版本 篇19
賣方:_______________________
買方:_______________________
買賣雙方根據(jù)中華人民共和國法律和_________,經(jīng)過友好協(xié)商,自愿制定本房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同,條款如下:
一、賣方有房產(chǎn)_________個單元座落在_________第_________座_________樓_________單元。合計面積_________平方米。現(xiàn)自原油將該房產(chǎn)賣給買方。售價為_________元整。
二、買方對上述房屋已核實,并審閱了房產(chǎn)權(quán)證書及有關(guān)資料后同意音樂會上述房產(chǎn)價款,買賣雙方一致自愿成交。
三、雙方在本合同上簽署時,買方當(dāng)即將房產(chǎn)全部的價款交給賣方,賣方在收到該房產(chǎn)價款后,即將上述房產(chǎn)證書及有關(guān)資料交給買方。
四、雙方買賣成交后,即攜帶房產(chǎn)權(quán)證書到_________房地產(chǎn)權(quán)登記處辦理房產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記手續(xù),該房產(chǎn)所有權(quán)即歸買方所有。
五、賣方所賣房產(chǎn)如有抵押、按揭等手續(xù)不清時,概由賣方負(fù)責(zé),與買方無關(guān)。
六、買方在交付房產(chǎn)價款后,而賣方不能交房時,則賣方應(yīng)即退回房產(chǎn)價款,并負(fù)責(zé)賠償買方損失。
七、本合同發(fā)生糾紛時應(yīng)友好協(xié)商解決,如不能解決時,應(yīng)提請_________仲裁機(jī)構(gòu)仲裁或_________人民法院裁決。八、本合同在雙方簽署后經(jīng)_________公證處公證之日起生效。
九、本合同用鋼筆填寫的與印刷的文字具有同等效力。
十、本合同共_________頁,為一式三份,買賣雙方各執(zhí)一份,_________公證處一份,均具同等效力。
鑒證意見:經(jīng)辦人:
鑒證機(jī)關(guān)年月日證實行自愿原則)
房屋買賣合同參考版本 篇20
房屋買賣合同
甲方(出售方):
乙方(購買方):
甲乙雙方在自愿平等,互惠互利的原則下經(jīng)友好協(xié)商就乙方購買甲方房屋,并委托中介方辦理過戶事宜達(dá)成協(xié)議如下:
一、甲方自愿將其座落于 區(qū) 路 號 小區(qū) 號樓 號,建筑面積 平方米(地下室 平方米), 結(jié)構(gòu)房屋及其附屬設(shè)施、設(shè)備出售給乙方。乙方已對該房地產(chǎn)作了充分了解并同意購買。
二、甲乙雙方議定上述房地產(chǎn)成交價格為人民幣 元(大寫: 元),乙方于本合同簽訂之日起3日內(nèi)將全額購房款以 現(xiàn)金 方式一次性支付給甲方。甲乙雙方共同委托中介方辦理過戶手續(xù),甲乙雙方應(yīng)予以積極協(xié)助。
三、甲方保證上述房地產(chǎn)權(quán)屬清晰,無爭議;未被判決、裁定限制出售,也未設(shè)置抵押,不在建設(shè)拆遷范圍內(nèi);已取得其他共有人書面同意;協(xié)議有效期內(nèi),甲方不得將該房產(chǎn)另行出售給第三人。若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù),概由甲方負(fù)責(zé)清理,并承擔(dān)民事責(zé)任,因此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失,甲方負(fù)責(zé)賠償。
四、該房屋在辦理過戶手續(xù)過程中所需繳納的稅費由乙方承擔(dān)。
五、違約責(zé)任:
(一)甲方不能如期簽訂《房地產(chǎn)買賣契約》,或者甲方在辦理過戶過程中違約,并導(dǎo)致最終不能辦理過戶手續(xù)的;在得到確認(rèn)后,甲方退還乙方所交的購房款。對已辦理完的過戶手續(xù)所產(chǎn)生的費用,甲方應(yīng)全部承擔(dān)。并向乙方支付總房款10%的違約金。
(二)乙方不能如期付款,或者乙方在辦理過戶過程中違約,并導(dǎo)致最終不能辦理過戶手續(xù)的;在得到確認(rèn)后,甲方退還乙方所交的購房款項。但對已辦理完的過戶手續(xù)所產(chǎn)生的費用,乙方應(yīng)全部承擔(dān)。并向甲方支付總房款10%的違約金。
六、在合同期限內(nèi),如因洪水、地震、火災(zāi)和政府政策等不可抗力因素造成合同不能履行,合同方均不承擔(dān)違約責(zé)任,本合同自動終止。
七、若對其它事項有異議的可協(xié)議補(bǔ)充在以下約定條款中,若約定條款與前條款有異議,以約定條款為主,約定條款具有優(yōu)先效力。
八、其他約定事項:
九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效,一式兩份,每份共兩頁,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲 方: 乙 方:
身份 證號: 身份 證號:
地 址: 地 址:
電 話: 電 話:
年 月 日
房屋買賣合同參考版本 篇21
出賣人(甲方)姓名:___________
【身份證】___________________
地址:____________________________________________________
郵政編碼:________________
聯(lián)系電話:______________________
買受人(乙方)姓名:____________
【身份證】___________________
地址:____________________________________________________
郵政編碼:________________
聯(lián)系電話:______________________
鑒于:
1、甲方系本合同項下房屋的所有權(quán)人,且其對該房屋的處分已征得該房屋相關(guān)權(quán)利人的同意;
2、甲方愿意將房屋出賣給乙方;
3、乙方愿意購買上述房屋;
4、乙方已向甲方交付定金共元整;
5、本合同項下房屋的《房屋所有權(quán)證》及《土地使用權(quán)證》尚未辦理。
根據(jù)及相關(guān)法律規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上,為明確雙方權(quán)利義務(wù),就乙方向甲方購買房屋簽訂本合同,以資雙方共同信守執(zhí)行。
第一條甲方保證對所出賣的房屋享有完全的處分權(quán)并保證符合國家有關(guān)規(guī)定,而且沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛。
如因甲方原因,造成該房屋不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
第二條房屋的坐落、面積情況。
1、本合同所稱標(biāo)的房屋是指位于
2、該房屋102房套內(nèi)面積為_____平方米,雜屋套內(nèi)面積為_____平方米。
3、本合同項下房屋相應(yīng)的土地使用權(quán)隨房屋一并轉(zhuǎn)讓。
第三條計價方式與價款。
房屋的交易總價為:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
乙方已向甲方支付的定金轉(zhuǎn)為房款,乙方還應(yīng)向甲方共支付房款人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
本合同項下房屋相應(yīng)的土地使用權(quán)價款已包含在交易總價中。
公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e不再另行計價。
第四條付款方式及期限。
甲乙雙方同意以下列方式付款:
1、乙方已向甲方交付定金共伍仟元整,自本合同簽訂之日起____天內(nèi)乙方支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方;
2、剩余房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整于乙方取得該房屋的《房屋所有權(quán)證》及《土地使用權(quán)證》之日起____天內(nèi)支付。
第五條房屋交付及產(chǎn)權(quán)登記的約定。
1、甲方應(yīng)于本合同簽訂之日起____天內(nèi)將本合同項下房屋全部交付給乙方,并應(yīng)在交房當(dāng)日將_________等費用結(jié)清。
2、甲方應(yīng)當(dāng)在房屋產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)開始辦理產(chǎn)權(quán)登記后日內(nèi)(最遲不超過房屋所在地其他所有權(quán)人取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書之日),及時辦理權(quán)屬登記(指房屋的《房屋所有權(quán)證》和《土地使用權(quán)證》)。
3、甲方應(yīng)當(dāng)在取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書(指房屋的《房屋所有權(quán)證》或《土地使用權(quán)證》)之日起日內(nèi),及時將房屋權(quán)屬登記過戶至乙方名下。
第六條稅費分擔(dān)約定
1、甲方辦理房地產(chǎn)權(quán)屬證書所需要的稅費、產(chǎn)權(quán)登記費、交易手續(xù)費等一切稅費由甲方承擔(dān)。
2、甲方將房地產(chǎn)過戶至乙方名下所花費的交易稅費、產(chǎn)權(quán)登記費、交易手續(xù)費等一切稅費由乙方承擔(dān)。
第七條違約責(zé)任
1、乙方如未按本合同規(guī)定的時間付款,自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實際全額支付應(yīng)付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應(yīng)付款萬分之的違約金。
2、甲方如未按本合同規(guī)定的期限將該房屋交付,自本合同規(guī)定的交付期限的第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已支付房價款萬分之的違約金。
3、如甲方違反本合同第五條房屋交付及產(chǎn)權(quán)登記的約定,乙方有權(quán)選擇下列任一種方式處理:
A.乙方退房,甲方在乙方提出退房要求之日起日內(nèi)將乙方已付房價款退還給甲方,并按已付房價款的%賠償乙方房屋損失,同時按乙方投入房屋裝修的費用賠償乙方的裝修的損失。
B.乙方不退房,甲方按已付房價款的%向乙方支付違約金。
第八條爭議的解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,依法向房屋所在地人民法院起訴。
第九條特別約定房屋交付后,如發(fā)生房屋征收或拆遷等對房屋及相應(yīng)土地的補(bǔ)償,由乙方所有。
第十條免責(zé)條件
1、因不可抗力原因致使本合同不能繼續(xù)履行或造成的損失,甲、乙雙方互不承擔(dān)損失賠償責(zé)任;
2、不可抗力系指“不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況”。
第十一條陳述和承諾條款
1、甲方承諾:甲方擁有對本合同項下房屋完全的處分權(quán)。
2、乙方承諾:真實地愿意購買本合同項下的房屋。
第十二條本合同經(jīng)湖南君安達(dá)律師事務(wù)所見證。
第十三條本合同一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份、律師事務(wù)所一份,具有同等法律效力,自雙方簽字后生效。
第十四條本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等法律效力。
第十五條雙方約定的其他事項:
出賣人(甲方):_________________ 買受人(乙方):__________________
身份證號碼:__________________ 身份證號碼:___________________
地址:___________________ 地址:____________________
郵編:___________________ 郵編:____________________
電話:___________________ 電話:____________________
房屋買賣合同參考版本 篇22
上訴人(原審被告):_________________某某建設(shè)集團(tuán)有限公司,住所地:_________________某某市某某鎮(zhèn)。
法定代表人:_________________某某職務(wù):_________________董事長。
被上訴人(原審原告):_________________某某,男,漢族,19年月日出生,住某某市某某區(qū)某某北路號111室。
原審被告:_________________某某建設(shè)集團(tuán)有限公司某某分公司,住所地:_________________某某火炬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)某某北村32號。
負(fù)責(zé)人:_________________某某,經(jīng)理。
上訴請求:_________________
1、依法撤銷某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(20)某某民初字第1000號民事判決,發(fā)回重審;或駁回被上訴人的訴訟請求;或直接予以改判。
2、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔(dān)。
事實和理由:_________________
上訴人因不服某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(20)高民初字第1000號民事判決書,現(xiàn)提起上訴。
一、該判決對被告的辯稱,存在遺漏和曲解。
該判決稱“被告某某建設(shè)集團(tuán)某某分公司稱:_________________對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議,對原告提供證據(jù)的真實性予以認(rèn)可”。而某某分公司真實意思是,對原告起訴的與其發(fā)生的房屋買賣合同糾紛的法律關(guān)系是存在的,但對于原告訴訟請求的事實和理由以及據(jù)以證明的相關(guān)證據(jù)存在異議的,且原告起訴的證據(jù)是非常不足的。該判決稱“被告某某建設(shè)集團(tuán)稱:_________________要求某某公司與原告協(xié)商解決”,眾所周知要求調(diào)解不屬相對人抗辯,將被告要求調(diào)解作為辯稱內(nèi)容顯然文不對題,更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設(shè)集團(tuán)的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是,該判決卻斷章取義,未將被告的真實答辯意見記入筆錄,導(dǎo)致了該判決認(rèn)定事實和適用法律錯誤,從而作出了完全傾斜于原告和絕對不利于被告的裁決。顯有失公平。
二、該判決認(rèn)定事實錯誤。
(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認(rèn)定,但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項,該事實在該判決書中并無闡述,本案案由是房屋買賣合同糾紛,購房款是現(xiàn)金還是欠款,以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內(nèi)容,但該判決均未查明并列入判決書,顯而易見本案的事實是不清的。
~1/3~
(二)該判決認(rèn)定某某東龍房產(chǎn)與被告之間已結(jié)算完畢,不欠其工程款為解除合同的前題。可事實是,結(jié)算并未辦理完畢,且房屋買賣合同既然合法有效,解除合同與第三人結(jié)算款項并無直接因果關(guān)系。另:_________________該判決認(rèn)定,原告要求解除合同,被告亦同意解除。殊不知本案被告有二,是哪個被告亦同意?該判決認(rèn)定的事實顯含糊其辭。
(三)該判決認(rèn)定事實證據(jù)不足。本案原告提供的證據(jù),僅有一份收條和房屋轉(zhuǎn)讓清單兩份證據(jù)。并且,判決書未載明本案原告舉證、被告質(zhì)證和法院認(rèn)證過程的事實。上訴人不得不對本案庭審程序是否合法產(chǎn)生了質(zhì)疑。
上訴人認(rèn)為,未經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證和法院認(rèn)證的證據(jù),不能作為定案的依據(jù)。
三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失,沒有事實和法律依據(jù)。本案案由是房屋買賣合同糾紛,即便合同無效,也只須返還購房價款,至于雙方存在的經(jīng)濟(jì)損失必須有經(jīng)濟(jì)損失的客觀存在,且對損失的承擔(dān)應(yīng)當(dāng)按照過錯責(zé)任由雙方分擔(dān)。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據(jù),該判決也未認(rèn)定房屋買賣合同無效的過錯責(zé)任,更沒有按過錯責(zé)任分擔(dān)所謂的經(jīng)濟(jì)損失。
尤其是,該判決支持原告返還購房款是1987197.54元,并支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息,按本金3698770.80元計算。上訴人認(rèn)為,該判決,既未對所謂本金的數(shù)額和來源予以查實確認(rèn),且對20__年9月14日三年多以前已經(jīng)了結(jié)超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認(rèn)定。顯而易見,該判決顯失公平。
四、該判決程序違法。
本案案情復(fù)雜,不但涉及承攬工程款項的結(jié)算,涉及房屋的抵押,還涉及房屋買賣合同的效力,且訴訟標(biāo)的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件,故本判決采用獨任審判在程序上也是錯誤的。同時,該判決書中明確載明原審被告要求與原告協(xié)商解決,那么,法院應(yīng)當(dāng)主持調(diào)解,并在判決書中闡明調(diào)解成立或調(diào)解不成的原因和過程,為何不是調(diào)解結(jié)案而是直接判決呢?對此,上訴人認(rèn)為,原審法院對本案的判決,當(dāng)事人有調(diào)解要求而法院不調(diào)解,那么顯見法院有強(qiáng)行判決之嫌。故上訴人認(rèn)為,對本案的審判,原審法院存在程序上的違法也是明顯的。
~2/3~
綜上所述,本案原審判決存在認(rèn)定事實不清,適用法律錯誤,程序違法的嚴(yán)重問題。為此,望貴院充分考慮上訴人的上訴理由,依法維護(hù)上訴人的合法權(quán)益,支持上訴人的上訴請求!謝謝!
此致
某某市中級人民法院
上訴人:_________________某某建設(shè)集團(tuán)有限公司
年 月 日
房屋買賣合同參考版本 篇23
出讓方(簡稱甲方):許某某,男,漢族,1970年3月4日出生,住四川省大竹縣月華鄉(xiāng)00000組,身份證號:電話:
受讓方(簡稱乙方):繞某某,男,漢族,1970年9月9日出生,住四川省大竹縣月華000000組,身份證號:x電話:000000
甲方將自己擁有的竹陽鎮(zhèn)某某門市(面積為45.99平方米)出賣給乙方。為明確雙方的權(quán)利、義務(wù)及法律責(zé)任,根據(jù)?中華人民共和國合同法?和?中華人民共和國物權(quán)法?有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,雙方在平等、自愿、等價有償、誠實信用的'基礎(chǔ)上就該房屋的轉(zhuǎn)讓,達(dá)成如下協(xié)議:
一、物權(quán)依據(jù)
該房屋為四川省大竹縣某某門市。20xx年00月00日大竹縣國土資源局頒發(fā)土地使用證號為大竹縣國用(20xx)第000000號,房產(chǎn)證號為大竹縣房權(quán)證竹陽鎮(zhèn)字第000000000號。
二、房屋價款
甲方與乙方約定出售稅后總價款人民幣265080元(大寫:貳拾陸萬伍千零捌拾元整)。
三、付款方式及期限
乙方采用一次性付款方式,本協(xié)議簽定之日后,乙方向甲方付清總購房款,收款詳見收款收據(jù)或銀行轉(zhuǎn)賬憑證。
四、交房時間:20xx年12月30日(該房屋為普通裝修房,有水電戶頭各一個,乙方接房后水電戶頭不過戶到自己名下)。
五、甲方把房屋交付給乙方后,乙方在裝修過程中,不能擅自改變房屋的主體承重結(jié)構(gòu),否則出現(xiàn)質(zhì)量問題一概由乙方負(fù)責(zé)。(包括經(jīng)濟(jì)責(zé)任、法律責(zé)任)
六、特別約定
甲方保證該房屋無抵押、出售、租賃等現(xiàn)象存在,也無任何債權(quán)債務(wù)糾紛。
七、房屋過戶
甲乙雙方約定在20xx年12月30日前,甲方將房屋產(chǎn)權(quán)過戶到乙方名字下,一切稅費由乙方承擔(dān)。
八、違約責(zé)任
合同生效后,雙方不得反悔,任何一方反悔,違約方一次性支付給守約方違約金人民幣伍萬元整。
九、本合同自雙方簽訂之日起生效,合同壹式二份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,具有同等法律效力。
甲方(簽章):乙方(簽章):
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
年月日年月日
房屋買賣合同參考版本 篇24
售房人:______________(以下簡稱甲方) 身份證號碼:______________一定寫清
購房人:______________(以下簡稱乙方) 身份證號碼:______________一定寫清
中介方:______________(以下簡稱丙方)
甲、乙、丙三方根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)和天津市相關(guān)地方性法規(guī)的規(guī)定,在合法、平等、自愿、相互信任的基礎(chǔ)上簽訂本合同,承諾共同遵守。
第一條 房屋基本情況
1、甲方自愿將座落在區(qū)(嚴(yán)格按照房本或商品房合同填寫)的房屋(以下簡稱“該房屋”)出售給乙方。乙方對該房屋已作充分了解并實地看房,對該房屋現(xiàn)狀無異議,愿意購買該房屋。甲方須保證房屋在合同簽訂后的狀況和看房時一樣。
2、該房屋的基本情況如下:房屋性質(zhì):(私產(chǎn)、公產(chǎn)、商品房合同、企業(yè)產(chǎn)、宗教產(chǎn)、軍產(chǎn)、還遷協(xié)議、房改購房、合作建房,不要寫“其他”等模糊詞語) 所有權(quán)人:(一般只寫
公產(chǎn)和私產(chǎn)的) 房型:建筑/計租面積:樓層:總層數(shù):使用性質(zhì):附屬設(shè)施:(只要甲乙雙方協(xié)商一致就列明)(關(guān)于該房屋的基本情況特別是:建筑/計租面積、所有權(quán)人、房屋性質(zhì)一定要給房本所在交易中心內(nèi)勤打電話核實一遍,以免以后產(chǎn)生糾紛。) 所有權(quán)人:公、企產(chǎn)為某某企業(yè)或某某房管站!
第二條 成交價格
甲、乙雙方協(xié)商后的實際成交價格為:人民幣元(大寫),該房屋產(chǎn)權(quán)或租賃權(quán)過戶的相關(guān)費用由承擔(dān),(該房屋產(chǎn)權(quán)或租賃權(quán)過戶費用的計算依據(jù)是指定評估機(jī)構(gòu)對該房屋的評估價格,而非丙方提供的交易參考價和甲乙雙方商定的實際成交價。)該房屋配套設(shè)施過戶的相關(guān)費用由承擔(dān)。講清土地證過戶費用
第三條 信息服務(wù)費及支付
甲、乙、丙三方簽訂本合同時,甲方須向丙方交納中介服務(wù)費人民幣元(大寫)及代辦過戶手續(xù)費人民幣元(大寫),乙方須向丙方交納中介服務(wù)費人民幣元(大寫)及代辦過戶手續(xù)費人民幣元(大寫)。
第四條 付款約定(本條各款項均不計利息)
1、乙方向丙方的交款約定:(1)乙方于年月日交付定金人民幣不超過20% 元(大寫);
(2) 乙方按約定交清全款后,甲乙雙方按丙方要求在日內(nèi)開始辦理該房屋的過戶手續(xù)。(修改為甲乙雙方按丙方要求在5日內(nèi)將辦理該房屋過戶的全部手續(xù)及材料交丙方保管。)
2、丙方對甲方的付款約定:
(1) 待該房屋過戶全部手續(xù)辦理完畢,且甲、乙雙方確認(rèn)該房屋費用交接清楚并在結(jié)款通知單簽字三日后(遇節(jié)假日付款時間順延),結(jié)清全款。
(2) 一定不要寫具體時間即“丙方于**年**月**日對甲方付款”
第五條 相關(guān)事宜
1、若乙方需要貸款并請丙方為其承擔(dān)他項權(quán)辦理之前擔(dān)保責(zé)任,則以丙方的評估價格作為乙方貸款和丙方承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的依據(jù),乙方需向丙方支付相應(yīng)的服務(wù)費,辦理貸款的相關(guān)費用由乙方自行負(fù)擔(dān)。
2、丙方為甲乙雙方提供交易機(jī)會,丙方應(yīng)如實傳遞甲方或乙方所提供的信息,就有關(guān)政策法規(guī)進(jìn)行咨詢,并協(xié)助
甲乙雙方辦理產(chǎn)權(quán)或租賃權(quán)過戶手續(xù),甲乙雙方須提供相應(yīng)的合法證件。
3、甲方承諾于( 簽結(jié)件單當(dāng)日/具體日期/過戶進(jìn)件幾日內(nèi)) 騰空該房屋,并將該房屋鑰匙交于乙方。甲乙雙方自行辦理該房屋所發(fā)生的水、電、煤氣、暖氣、有線電視、物業(yè)管理及戶口遷移等過戶手續(xù)及相關(guān)費用的交接事宜。
第六條 違約責(zé)任
1、甲方須保證該房屋權(quán)屬無爭議,若發(fā)生與甲方有關(guān)的權(quán)屬糾紛或債務(wù)糾紛,由甲方負(fù)責(zé)解決并承擔(dān)一切后果及違約責(zé)任。
2、甲、乙雙方須保證該房屋結(jié)構(gòu)無拆改或拆改得到相關(guān)管理部門的同意及持有合法、有效證件,若因此影響辦理過戶手續(xù),產(chǎn)生的一切后果及違約責(zé)任由責(zé)任方負(fù)責(zé)。
3、甲方認(rèn)可乙方貸款方式付款時:
(1) 貸款過程中,乙方提出終止貸款行為,則乙方須補(bǔ)齊所差房款,繼續(xù)履行該合同,并承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失,已交納的服務(wù)費不予退還。
(2) 乙方須保證所提供的各種材料與證明的真實、可靠。
如因證明不屬實或其資信度不夠造成的貸款未果,乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任及經(jīng)濟(jì)損失。
(3) 乙方須按照約定按時到指定銀行辦理貸款手續(xù),否則貸款延期責(zé)任由乙方承擔(dān)。
4、如甲、乙任何一方拒絕履行合同或解除合同,或發(fā)生本條1、2、3違約責(zé)任,均由違約方向另一方支付本合同第二條確定的房屋實際成交價的10%作為違約金。實際損失超過違約金總額的,責(zé)任方應(yīng)據(jù)實賠償,且丙方所收取的本合同中約定的中介服務(wù)費一律不予退還。
第七條 免責(zé)條款
如因洪水、地震、火災(zāi)和法律、政府政策變化等不可抗力原因,導(dǎo)致本合同不能全面履行的,甲、乙、丙三方互不承擔(dān)違約責(zé)任。
第八條 約定其它事宜
丙方留存甲方提供的產(chǎn)權(quán)證/房屋租賃合同/商品房合同/還遷協(xié)議等房屋權(quán)屬證明(建議將此條加為固定條款) 商品房合同一定注明房屋面積一定以產(chǎn)權(quán)部門最終核定為準(zhǔn),總房款保持不變;可以添加對于土地證過戶哪方承擔(dān)過戶費用
的約定。
非公產(chǎn)、私產(chǎn)應(yīng)注明甲、乙雙方自行辦理該房屋的過戶或公正事宜!
如房主本人未能到場,合同中可注明:由于房主未能到場,產(chǎn)生后果由賣方經(jīng)手人承擔(dān)!
第九條 其它
1、本合同在履行中若發(fā)生爭議,甲、乙、丙三方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成,任何一方可向該房屋所在地人民法院提起訴訟。
2、本合同經(jīng)甲、乙、丙三方簽字蓋章后生效,一式三份,一份兩頁,甲、乙、丙三方各執(zhí)一份。各種手續(xù)交接清楚,本合同自動作廢,并由丙方收回。
要求賣方在退款專用卡卡號處簽字確認(rèn)
甲方(簽章):______________乙方(簽章):______________丙方(簽章):______________
經(jīng)手人:______________經(jīng)手人:______________經(jīng)手人:______________
聯(lián)系地址:______________留能夠聯(lián)系上的聯(lián)系地址:______________留能夠聯(lián)系上的簽約連鎖店:______________
聯(lián)系電話:______________盡量多留聯(lián)系電話:______________盡量多留聯(lián)系電話:______________
簽約日期:____年____月____日
房屋買賣合同參考版本 篇25
出賣人(甲方):______________
買受人(乙方):______________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,在平等自愿基礎(chǔ)上,就乙方自愿購買甲方所有的房屋事宜,達(dá)成如下協(xié)議,以茲共同遵守。
第一條交易房屋具體情況
1、房屋地址:_______市_______省(區(qū))_______街道_______小區(qū)_______棟_______單元_______號。
2、房屋面積:____________平方米。
第二條交易房屋價款及給付方式
1、房屋的交易總價為:人民幣_______萬元整(大寫:______________萬元)。
2、乙方于本合同簽訂之日給付甲方購房定金10000元整(大寫:壹萬元整)。
3、乙方已向甲方支付的定金轉(zhuǎn)為房款,乙方還應(yīng)向甲方共支付房款人民幣元_______元整(大寫:______________)。
4、乙方于甲乙雙方辦理更名手續(xù)當(dāng)天,一次性支付剩余房款_______元。
第三條稅費承擔(dān)及合同備案
1、本合同項下房屋交易、更名等行為產(chǎn)生的一切費用,包括交易稅費、更名所產(chǎn)生的費用等一切稅費由乙方承擔(dān)。
2、甲方配合乙方辦理房屋更名等手續(xù),交由九江市房產(chǎn)局備案的房屋買賣合同由乙方負(fù)責(zé)辦理,上述兩份合同約定不同之處,以本合同為準(zhǔn),且因備案合同產(chǎn)生的一切法律責(zé)任,均由乙方自行承擔(dān),與甲方無關(guān)。因備案合同造成雙方買賣行為無法履行的,由乙方承擔(dān)違約責(zé)任。
第四條甲方的權(quán)利義務(wù)
1、甲方保證對所出賣的房屋享有完全的處分權(quán)并保證符合國家有關(guān)規(guī)定,而且沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛。因甲方原因造成該房屋發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
2、經(jīng)雙方協(xié)商確定,甲方在交房當(dāng)日將水、電等費用結(jié)清。
3、甲方于______年____月_____日前,配合乙方辦理更名過戶手續(xù)。
第五條違約責(zé)任
1、乙方如未按本合同規(guī)定的時間付款,或因乙方原因造成本合同無法履行的,乙方給付的定金不予返還。
2、甲方如未按本合同規(guī)定的期限將該房屋交付,甲方雙倍返還收取乙方的定金。
第六條爭議的解決方式
合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,依法向房屋所在地人民起訴。
第七條本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。本合同自雙方當(dāng)事人簽字后生效。
第八條本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等法律效力。
第九條雙方約定的其他事項
甲方:_________________乙方:__________________
身份證:_________________身份證:__________________
地址:___________________地址:____________________
______年____月_____日
房屋買賣合同參考版本 篇26
出賣人:__________
買受人:__________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買賣雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上,就商品房買賣達(dá)成如下協(xié)議:
第一、甲方同意將座落于______________號,建筑面積_______㎡的商品房,出售給乙方。
第二、商品房售價每平方米_______元,總計人民幣______________元整。
第三、買受人的商品房僅作商住使用,買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和用途。
第四、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可依法向人民法院起訴。
第五、本合同未盡事項,可由雙方約定后另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議具有同等法律效力。
第六、本合同一式_______份,出賣人_______份,買受人_______份。
第七、本合同自雙方簽訂之日起生效。
出賣人:__________買受人:__________
簽于_______年_______月_______日
房屋買賣合同參考版本 篇27
甲方名稱:____________乙方名稱:_______________
甲方身份證:____________乙方身份證:_____________
甲方電話:_____________乙方電話:_______________
甲方地址:______________乙方地址:_______________
第一條 房屋的基本情況。
出賣方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于_____;位于第_____層,共_____(套)(間),房屋結(jié)構(gòu)為_____,建筑面積_____平方米(其中實際建筑面積_____平方米,公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e_____平方米),房屋用途為_____;該房屋平面圖見本合同,該房屋內(nèi)部附著設(shè)施;(房屋所有權(quán)證號、土地使用權(quán)證號)(房地產(chǎn)權(quán)證號)為_____。
第二條 房屋面積的特殊約定。
本合同第一條所約定的面積為(出賣方暫測)(原產(chǎn)權(quán)證上標(biāo)明)(房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實際測定)面積。
如暫測面積或原產(chǎn)權(quán)證上標(biāo)明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實際測定的面積有差異的,以房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準(zhǔn)。
該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_____%(不包括±_____%)時,房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_____%(包括±_____%)時,甲乙雙方同意按下述第_____種方式處理:
1、買受方有權(quán)提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起_____天內(nèi)將買受方已付款退還給買受方,并按_____利率付給利息。
2、每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調(diào)整。
第三條 土地使用權(quán)性質(zhì)。
該房屋相應(yīng)的土地使用權(quán)取得方式為_____;土地使用權(quán)年限自___年__月__日至___年__月__日止。
以劃撥方式取得土地使用權(quán)的房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)文件號為_____;該房屋買賣后,按照有關(guān)規(guī)定,買受方(必須)(無須)補(bǔ)辦土地使用權(quán)出讓手續(xù)。
第四條 價格。
按(總建筑面積)(實際建筑面積)計算,該房屋售價為(人民幣)每平方米_____元,總金額為(人民幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。
第五條 付款方式。
買受方應(yīng)于本合同生效之日向出賣方支付定金(人民幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整,并應(yīng)于本合同生效之日起_____日內(nèi)將該房屋全部價款付給出賣方。
具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條 交付期限。
出賣方應(yīng)于本合同生效之日起三十日內(nèi),將該房屋的產(chǎn)權(quán)證書交給買受方,并應(yīng)收到該房屋全部價款之日起_____日內(nèi),將該房屋付給買受方。
第七條 買受方逾期付款的違約責(zé)任。
買受方如未按本合同第四條規(guī)定的時間付款,出賣方對買受方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約利息。
自本合同規(guī)定的應(yīng)付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_____計算。
逾期超過____天后,即視為買受方不履行本合同。
屆時,出賣方有權(quán)按下述第____種約定,追究買受方的違約責(zé)任。
1、終止合同,買受方按累計應(yīng)付款的_____%向出賣方支付違約金。
出賣方實際經(jīng)濟(jì)損失超過買受方支付的違約金時,實際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由買受方據(jù)實賠償。
2、買受方按累計應(yīng)付款的_____%向出賣方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
第八條 出賣方逾期交付房屋的違約責(zé)任。
除人力不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外,出賣方如未按本合同第五條規(guī)定的期限將該房屋交給買受方使用,買受方有權(quán)按已交付的房價款向出賣方追究違約利息。
按本合同第十一條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_____個月內(nèi)按_____利率計算;自第_____個月起,月利息則按_____利率計算。
逾期超過_____個月,則視為出賣方不履行本合同,買受方有權(quán)按下列第_____種約定,追究出賣方的違約責(zé)任。
1、終止合同,出賣方按買受方累計已付款的_____%向買受方支付違約金。
乙方實際經(jīng)濟(jì)損失超過出賣方支付的違約金時,實際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由甲方據(jù)實賠償。
2、出賣方按買受方累計已付款的_____%向買受方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
第九條 關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定。
在買受方實際接收該房屋之日起,出賣方協(xié)助買受方在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)辦理權(quán)屬登記手續(xù)。
如因出賣方的過失造成買受方不能在雙方實際交接之日起_____天內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書,買受方有權(quán)提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起_____天內(nèi)將買受方已付款退還給買受方,并按已付款的_____%賠償買受方損失。
第十條 出賣方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項及租金等,出賣方均在交易前辦妥。
交易后如有上述未清事項,由出賣方承擔(dān)全部責(zé)任。
第十一條 因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的土地增值稅由出賣方向國家交納,契稅由買受方向國家交納;其他房屋交易所發(fā)生的稅費除另有約定的外,均按政府的規(guī)定由甲乙雙方分別交納。
第十二條 本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
第十三條 本合同均為本合同不可分割之一部分。
本合同空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本合同補(bǔ)充協(xié)議中未規(guī)定的事項,均遵照中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
第十四條 本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。
協(xié)商不成時,甲、乙雙方同意由蘇州仲裁委員會仲裁。
第十五條 本合同(經(jīng)甲、乙雙方簽字)之日起生效。
第十六條 本合同連同附表共_____頁,一式_____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,_____各執(zhí)一份,均具有同等效力。
甲方:___________________ 乙方:____________________
簽訂時間:___年___月___日 簽訂時間:___年___月___日
房屋買賣合同參考版本 篇28
出賣人(甲方):
身份證號碼:
買受人(乙方):
身份證號碼:
甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿,協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方自愿將其位于的房屋(毛坯房,建筑面積平方米,對應(yīng)儲藏室建筑面積平方米)以人民幣元(大寫:人民幣元)的價款出售給乙方。
二、乙方于年月日一次性向甲方支付房款人民幣元(大寫:人民幣元);甲方應(yīng)當(dāng)于收到房款當(dāng)日將該交易房屋交付乙方。該交易房屋將來若有相關(guān)稅費等費用發(fā)生,合同雙方應(yīng)按有關(guān)法律規(guī)定負(fù)擔(dān)。
三、本合同簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。甲方應(yīng)在乙方支付房款時向乙方提供依法取得本房屋的相關(guān)證明資料等作為交易依據(jù)。待過戶條件成熟時,甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理該交易房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)。
四、本合同簽訂后,甲方對該房屋的所有權(quán)(占有、使用、收益、出租、擔(dān)保、抵押、買賣等全部權(quán)利)轉(zhuǎn)讓給乙方。甲方應(yīng)保證乙方對該交易房屋享有完全的居住權(quán)以及處分權(quán)等權(quán)利,并且不得就該房屋再與他人訂立協(xié)議、合同或作出其他任何方式的處分。
五、房屋買賣合同生效后,乙方享有因交易房屋而產(chǎn)生的一切權(quán)利。若遇政策性拆遷等,甲方應(yīng)積極協(xié)助乙方辦理相關(guān)事宜,并不得向乙方主張任何費用損失。
六、違約責(zé)任
1.甲方應(yīng)當(dāng)于收到房款當(dāng)日將交易房屋交付乙方,否則,每逾期1日按房價總額千分之一向乙方支付違約金。逾期超過叁個月,乙方有權(quán)解除本合同。
2.乙方全部或部分不能按本合同約定的付款日期履行的,按其欠款部分加付按每日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過三個月,甲方有權(quán)解除合同。解約時,甲方應(yīng)將乙方已付房款扣除違約金后退還。
3.本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同,否則,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣萬元。如因重大客觀原因?qū)е卤竞贤慕獬追綉?yīng)按照市場評估價返還乙方房屋價款,并賠償乙方的房屋裝修費用。
4.如果甲方出售的房屋存在質(zhì)量問題影響到乙方居住權(quán)利的行使,一切責(zé)任由甲方承擔(dān),并應(yīng)賠償乙方的損失。如因規(guī)劃部門、設(shè)計部門的原因?qū)е路课葙|(zhì)量和使用功能出現(xiàn)問題,甲方應(yīng)當(dāng)通知乙方;如有補(bǔ)償款發(fā)放,甲方應(yīng)當(dāng)全額退還乙方。
七、特別約定
本合同生效后,甲方不得以任何方式或理由主張合同無效,否則,甲方應(yīng)返還乙方所支付的全部房款,并賠償乙方人民幣萬元。
八、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,依法向買受人住所地的人民法院起訴。
九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:
聯(lián)系電話:
見證人:
見證人:
日乙方:
聯(lián)系電話:
