精選買賣合同模板匯編（精選31篇）
精選買賣合同模板匯編 篇1
訂貨單位（甲方）：_________
供貨單位（乙方）：_________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家、省、市有關(guān)預拌商品砼管理規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商并同意簽定本商品砼買賣合同，由甲乙雙方共同遵守履行。
一、工程概況
建設單位：_________
施工單位：_________
工程名稱：_________
工程地址：_________
結(jié)構(gòu)形式：_________
總層數(shù)：_________
總高度：_________
運距：_________
二、合同總數(shù)量及總金額
（預計）總數(shù)量：_________m3
（預計）總金額：人民幣（大寫）_________，￥_________
商品砼明細如下：金額單位（元）
商品砼標號
合計
數(shù)量（m3）
商品砼單價（含運費）
含泵費單價
不含泵費單價
金額合計
特殊商品砼外加劑計算方法
非泵送部分其他計算方法
混凝土結(jié)算量計算方法
其他
如遇國家經(jīng)濟政策有重大調(diào)整，價格另議。
備注
三、對商品砼質(zhì)量和技術(shù)要求標準及雙方對質(zhì)量負責的條件
1.乙方必須按合同的要求供應各種強度等級的混凝土，商品砼的質(zhì)量必須符合國家規(guī)定的標準，經(jīng)確認是乙方原因造成商品砼質(zhì)量問題的，則乙方必須承擔全部責任。
2.當商品砼到達現(xiàn)場后，甲方必須按商品砼規(guī)范要求進行合理施工，經(jīng)確認是甲方原因造成商品砼出現(xiàn)質(zhì)量問題的，則甲方必須承擔全部責任。
3.甲方必須派專人在施工現(xiàn)場對澆注前的商品砼數(shù)量，坍落度等技術(shù)指標及乙方人員的'服務態(tài)度等進行監(jiān)督檢查，如有異議可拒簽商品砼發(fā)貨單并立即與乙方協(xié)商解決，若無異議則甲方必須據(jù)實簽收。
4.其他約定事項_________。
四、商品砼簽收要求
1.本合同約定，甲方特指派_________對乙方提供的商品砼進行簽收，除此之外任何人無權(quán)進行簽收。
2.乙方所提供的商品砼數(shù)量累計達到_________m3時，若乙方提出需甲方對此數(shù)量的混凝土進行認證時，甲方必須給乙方出具數(shù)量認證憑證，同時收回認證數(shù)量部分的混凝土簽收小票。
3.混凝土合理損耗量按國家標準執(zhí)行。
4.其他約定事項_________。
五、對商品砼驗收標準
1.商品砼的驗收以商品砼生產(chǎn)之日起28天后混凝土抗壓報告結(jié)果為驗收標準，若無異議則視為混凝土質(zhì)量合格。取樣按（供方、施工現(xiàn)場、第三方）為準。
2.其他_________。
六、商品砼的供應時間、方式、地點及其他條件
1.商品砼的供應自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日結(jié)束，若超出此供應時間，則乙方有權(quán)停止供貨，并追究甲方的違約責任。
精選買賣合同模板匯編 篇2
工業(yè)品買賣合同 （電纜接頭防火材料）
出賣人：合同編號：1306T001
簽定地點： 北京
買受人：簽定時間： 20130603 第一條：標的物、數(shù)量、價款及交（提）貨時間
第二條：質(zhì)量標準：按國家標準或產(chǎn)品說明書要求執(zhí)行。
第三條：出賣人對質(zhì)量負責的條件及期限：產(chǎn)品交付之日起自然存放兩年內(nèi)不發(fā)生性狀改變。
第四條：包裝標準、包裝物的供應與回收：不回收。 第五條：隨機的必備品、配件、工具數(shù)量及供應辦法：無 。 第六條：合理損耗標準及計量辦法：無。
第七條：標的.物的所有權(quán)自貨款支付完畢之日時起轉(zhuǎn)移，但買受人未履行支付價款義務
的，標的物屬于出賣人所有。
第八條：交（提）貨方式、地點：按買受人指定地點 。
第九條：運輸方式及到達站（港）和費用負擔：出賣人根據(jù)實際情況自定運輸方式，運
輸費、裝卸費均由出賣人負擔 。
第十條：檢驗標準、方法、地點及期限： 按本合同第一、二、三、四條執(zhí)行 。 第十一條：成套設備的安裝與調(diào)試：無 。
第十二條：結(jié)算方式、時間及地點：。 第十三條：擔保方式（也可另立擔保合同）： 無。
第十四條：本合同解除的條件：按合同法相關(guān)條款執(zhí)行。 第十五條：違約責任：按合同法有關(guān)條款執(zhí)行。
第十六條：合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商
解決；也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第（一）種方式解決；（一）提交 市仲裁委員會仲裁；（二）依法向人民法院起訴；
第十七條：本合同自雙方代表簽字、蓋合同專用章起生效。 第十八條：其他約定事項：無
精選買賣合同模板匯編 篇3
售方：
購方：
售、購雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律規(guī)定，在平等、自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)充分協(xié)商，就購方購買甲方產(chǎn)品達成以下買賣合同條款。
第一條：合同對象
數(shù)量：______________________。
種類：______________________。
交貨期：_____年____月____日。
依據(jù)_____年_____月_____日雙方簽訂的關(guān)于合作的協(xié)議，在售方國國境車上交貨條件下售方售出，購方購入貨物。
第二條：價格
本合同所售出貨物的價格以_________計算，此項價格系賣方國國境車上交貨，包括包皮、包裝和標記費在內(nèi)。
第三條：品質(zhì)
1、按本合同所售出貨物的品質(zhì)應符合中華人民共和國國家標準或_________，憑樣交貨的商品品質(zhì)應符合雙方所確認的樣品。
2、商品質(zhì)量應以售方國國家商品檢驗局出具的品質(zhì)證明書證明之。
第四條：供貨期
售方應在本合同規(guī)定的期限內(nèi)發(fā)貨。在征得購方同意的情況下，售方有權(quán)按雙方商妥的數(shù)量和金額提前交貨。
第五條：標記
每個貨箱均應用防水顏料在箱體的三面（上面，前面和左面）用中、_________（國）兩種文字書寫以下標記：合同號，收貨人，箱號，毛重，凈重。
第六條：支付
本合同所供應的貨物之價款，由購方按照中國銀行和_________銀行關(guān)于_________規(guī)定的辦法及_________以_________憑下列單據(jù)向售方支付：
1、賬單4份；
2、蓋有售方國發(fā)站印章的鐵路運單副本1份；
3、明細單3份；
4、品質(zhì)證明書1份。
第七條：保證和索賠
1、賣方在提供的商品投入使用之后12個月內(nèi)保證商品質(zhì)量，但不超過供貨之日起18個月。
2、對貨物品質(zhì)的異議應在發(fā)現(xiàn)缺陷后3個月內(nèi)提出，如在保證期發(fā)現(xiàn)缺陷，提賠日期不能遲于保證期結(jié)束30天。
3、如商品在保證期內(nèi)出現(xiàn)缺陷，供貨一方應排除缺陷或更換有缺陷的部分并負擔費用。
第八條：發(fā)貨通知
售方應在發(fā)貨后10天內(nèi)以電傳向購方通知有關(guān)貨物自生產(chǎn)廠發(fā)運的`情況，并注明發(fā)運日期，合同號，發(fā)動機號，件數(shù)，毛重和鐵路運單號。
第九條：仲裁
由本合同所產(chǎn)生或與本合同有關(guān)的一切糾紛，應盡可能通過雙方談判解決。如雙方不能達成協(xié)議，可提交被告國對外貿(mào)易仲裁機關(guān)審理，中方國家對外貿(mào)易仲裁為中國對外貿(mào)易促進委員會，_________方為_________商會。
第十條：不可抗力條款
1、雙方任何一方發(fā)生不可抗力情況（如火災、自然災害、戰(zhàn)爭、各種軍事行動、封鎖、禁止進出口或不以雙方意志為轉(zhuǎn)移的其它情況），使本合同全部或部分義務無法履行時，履行本合同義務的期限可相應推遲，在此期間合同義務仍然有效。
2、如果不可抗力情況持續(xù)30天以上，其中一方有權(quán)通知另一方免除繼續(xù)履行合同義務，此時任何一方無權(quán)向?qū)Ψ教岢鲅a償可能的損失。
3、無法履行本合同義務方應將不可抗力情況發(fā)生和結(jié)束及影響合同義務履行情況立即通知對方。
4、不可抗力發(fā)生和持續(xù)的時間應以售方或購方有關(guān)商會出具的證明書證明。
第十一條：違約責任
本合同簽訂后，任何一方違約，都應當承擔違約金____________元。若違約金不足以彌補守約方損失的，違約方應當賠償給守約方造成的一切損失（包括直接損失、可得利益損失及主張權(quán)利的費用等）。
第十二條：其它條件
本合同一式_____份，以中、_________（國）兩種文字書寫，兩種文字具有同等效力。
（以下無正文）
售方（簽字）：
_______年_____月____日
簽訂地點：
購方（簽字）：_________
_______年_____月____日
簽訂地點：
精選買賣合同模板匯編 篇4
出賣人:_________(以下簡稱甲方)
買受人:_________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方就房屋買賣事項經(jīng)過協(xié)商,一致同意訂立合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方自愿將坐落通遼市科左中旗保康鎮(zhèn)_________大街_______路，丘（地）號 ，
幢號 ，房號 ，建筑面積_________平方米，房權(quán)證蒙字第號房屋售賣給乙方。
二、上列房屋,雙方議定房屋總價款人民幣貳拾萬零伍仟元整（小寫：￥205,000.00元）,由甲方售賣給乙方。
三、房屋價款乙方分兩期付給甲方。第一期,在雙方簽訂買賣合同之日，并確定此房屋無爭議，能進行過戶登記后付人民幣壹拾萬零伍仟圓整（小寫：￥105,000.0元）;第二期在20xx年1月1日前,付清余額人民幣壹拾萬圓整（小寫：￥100,000.00元）。每期付款,甲方收到后出具收據(jù)。
五、甲方應自本合同簽訂日起將房屋鑰匙,購置水電表收據(jù)，天然氣入網(wǎng)收據(jù)連同原房屋所有權(quán)等有關(guān)證件,交付乙方。
六、在辦理房屋產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)過戶登記時,甲方應出具申請房屋產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)給乙方的書面報告。如需要甲方出面處理的.,不論何時,甲方應予協(xié)助。如因甲方的延誤,致影響產(chǎn)權(quán)過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。
七、本合同簽訂前,該房屋如有應繳納的一切捐稅、費用,概由甲方負責。本合同發(fā)生的過戶登記費、契稅、估價費、印花稅由乙方負擔。其他稅費按有關(guān)法律規(guī)定,各自承擔。
九、乙方應在合同約定時間付清余款，如乙方超出約定時間，甲方可解除本合同。解約時,乙方已付的房價款作為賠償金歸甲方所有。
十、甲方保證其出賣給乙方的房屋,產(chǎn)權(quán)清楚,絕無其他項權(quán)利設定或其他糾紛，完全能夠正常入住。乙方買受后,如該房屋產(chǎn)權(quán)有糾葛,致影響乙方權(quán)利的行使,概由甲方負責清理,并賠償乙方損失。
十一、本合同一式兩份, 簽訂之日起生效，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(簽字):_________ 乙方(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
欠 據(jù) 欠款日期:
年月日
精選買賣合同模板匯編 篇5
甲方（需方）： 乙方（供方）：
按照《民法典》及相關(guān)規(guī)定，本著平等互利、協(xié)商一致的原則，甲方為滿足客戶需要，需從乙方購買一定量的物品，乙方承諾保證甲方的正常銷售，茲訂立合同條款如下：
一、采購酒品的種類、數(shù)量及金額（人民幣）
二、交貨日期及地點
1 、交貨日期：
2、 交貨地點：
三、合同價款（人民幣）： 合同總價：668160元、總價中包括人工費、運輸?shù)荣M用、
四、付款條件及方式
產(chǎn)品預定后先支付該批貨物貨款的50%，全部送達到甲方并經(jīng)甲方驗收合格后經(jīng)雙方認可蓋章，支付剩余總價的50%、
五、包裝和儲放
1、采購酒產(chǎn)品采用廠家標準包裝，且必須滿足運輸安全要求和規(guī)范規(guī)定，由于包裝和運輸過程中造成產(chǎn)品損壞，一切責任由乙方承擔、乙方有義務保證貨物包裝的完好無損，甲方有權(quán)拒收乙方交付的已損壞的包裝物以及其中的貨物、
2、酒品出廠并運抵甲方指定交貨地點后，由甲方簽字驗收，一切貨物儲放和保管事宜均由甲方負責、
六、交貨方式 由乙方送貨到甲方指定地點，相關(guān)費用（包括運費、裝卸費等）由乙方承擔，乙方負責卸貨、乙方承擔貨物運抵交貨地點前的風險、費用及責任、
七、違約和索賠
1、任何一方單方面解除本合同，應向?qū)Ψ劫r償相當于本標準合同書0%的違約金，并承擔由此引起的一切法律責任、
2、若乙方提供的.產(chǎn)品與約定不符或不能驗收合格，乙方予以更換，更換后仍不滿足甲方要求的，乙方按報價的三倍給予甲方經(jīng)濟補償、
3、乙方未能在約定日期到貨，每延誤一天扣罰合同總款的3‰，延誤超過 10天以上除按天扣罰外，另扣罰總價款的5%作為違約金，且甲方有權(quán)單方面書面解除合同，由乙方承擔合同總價款30%的違約金、
4、除不可抗力原因外，甲方未能按合同規(guī)定付款，甲方每逾期一周付款，按應支付額的3‰支付違約金、延期超過10天以上除按天支付3‰違約金外，還需支付總價5%作為違約金、因乙方原因?qū)е录追礁犊钸t延的除外、
八、爭議與仲裁
所有因本合同或與本合同有關(guān)的爭議應由甲、乙雙方通過友好協(xié)商解決、甲、乙雙方因合同發(fā)生爭議并協(xié)商不成時，可向合同簽訂地人民法院起訴、
九、文本和生效
本協(xié)議壹式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份、本協(xié)議自雙方蓋章后生效、
甲方（簽章）： 開戶行： 帳號： 簽定日期：________年____月____日
乙方（簽章）： 開戶行： 帳號： 簽定日期：________年____月____日
精選買賣合同模板匯編 篇6
出賣人：______________（以下簡稱甲方）
買受人：______________（以下簡稱乙方）
保證人：______________（以下簡稱丙方）
上列甲乙雙方就機器的買賣事宜，訂立合同如下：
第一條甲方向乙方保證，根據(jù)本合同的各項條款，將機器售予乙方，乙方買受。
第二條買賣價款與付款條件規(guī)定如下：
（1）總金額人民幣___________元整。
（2）付款方式：___________________________
①于本合同成立時，即付預付款_______________元。
②余款____________元，在交貨試機完成后，分二十期平均攤寸。
⑧分期付款的交付日期，以訂金付日該月的次月開始，每月二十日之前截止。
④為支付上述分期付款，乙方應與丙方以共同匯出的名義，匯出支票二十張付予甲方。支付日期訂于機器交付之時。
第三條交貨的時間與方法規(guī)定如下：
（1）交貨時間_________月__________日前。
（2）交貨地點：約定于乙方的_________工廠，應安裝妥后，并先行試機。
（3）交貨方法：于試機完成后，甲方應將機器交付予乙方，乙方則須依第二條第（2）項第④款的約定，將二十張分期付款的支票支付予甲方。
第四條機器的所有權(quán)暫由甲方保留，待乙方付清第二條的全部貨款時，再將所有權(quán)移轉(zhuǎn)予乙方。
第五條機器交貨之后，若因不可抗力的因素，而致機器毀損、遺失時，一切責任歸由乙方負擔。
第六條丙方與乙方須連帶對甲方保證，對本合同必須負擔的一切債務（除貨款債務外，包括毀損、賠償債務）并負完全支付的責任。
第七條乙方或丙方若發(fā)生下列事項，則與本合同有關(guān)的'債務毋需通知催告，即自動消失，分期付款的利益，所有余款皆必需一次付清。
（1）乙方或丙方的支票無法兌現(xiàn)，或停止付款時。
（2）乙方或丙方因滯納租稅，或有破產(chǎn)、和解及其他類似判決上的情形的。
（3）就機器發(fā)生被依法扣押或先予執(zhí)行等情形的。
（4）機器因乙的故意或重大過失，以致毀損、滅失的。
（5）乙方從未支付第二條的分期付款時。
精選買賣合同模板匯編 篇7
原告： 男，漢族，現(xiàn)年 歲，身份證號碼 現(xiàn)住徐州市云龍區(qū)
原告電話：
訴訟代理人：
訴訟代理人電話：
第一被告： ，男，漢族，現(xiàn)年 歲，身份證號：### 現(xiàn)住徐州市銅山區(qū) 聯(lián)系電話：
第二被告
第三被告
訴訟請求：
1、原告請求依法判令被告給付原告貨款 元
2、請求判令被告支付逾期付款違約金 元
3、本案訴訟費用及其費用由被告負擔。
事實與理由：
原告和被告于20xx年12月15日簽訂了五金配件購銷合同，后又于20xx年2月18日簽訂了產(chǎn)品購銷合同(各種燈具)。雙方在每份合同中都約定了燈具的數(shù)量、單價、合同履行方式及貨款支付方式和期限，同時還約定了違約金。合同簽訂后，原告嚴格依據(jù)合同向被告履行了供貨安裝義務，合同履行完畢后，經(jīng)雙方結(jié)算，五金配件實際總貨款是13838，合同簽訂時預付19620元，仍下欠1218元。產(chǎn)品購銷合同實際總價款為117184.2元，預付貨款12000元，合同履行過程中支付貨款56200元，現(xiàn)下欠48984.2元。即兩份合同總價款為224022.2，被告共計給原告支付了87820元，下欠136202。自雙方結(jié)算后，原告又多次要求被告按合同約定立即支付貨款，被告推脫不予支付，事實上已經(jīng)構(gòu)成違約，依合同約定被告應當承擔違約責任，按合同總價款的30﹪向原告支付違約金67206.6元。
綜上所述，原、被告簽訂的《購銷合同》是雙方真實意思表達，合法有效。被告拖欠原告貨款共計 元，事實清楚,證據(jù)充分,雙方的債權(quán)債務關(guān)系清楚，合法有效，應受法律的保護。《合同法》第六十條規(guī)定：“當事人應當按照約定全面履行自己的義務。”以及《合同法》第一百一十四條第一款規(guī)定：“當事人可以約定一方違約時應當根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法。”被告拖欠貨款不還的行為是嚴重的.違約行為，損害了原告的合法權(quán)益，應承擔違約責任。被告應向原告支付逾期付款及違約金共計 元。原告為了維護自身的合法權(quán)益，實屬無奈，特依法向人民法院提起訴訟，懇請貴院依法判令被告給付原告拖欠的貨款及違約金，支持原告的訴訟請求。
此致
徐州市人民法院
附：
1、本訴狀副本 1 份
2、《買賣合同》復印件 份
3、收貨單復印件 份
起訴人：電話： 年 月 日
精選買賣合同模板匯編 篇8
國際貨物買賣合同-范文正文：
買方：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務：____________國籍：____________
賣方：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務：____________國籍：____________
經(jīng)買賣雙方在平等、互利原則上協(xié)商一致，達成本協(xié)議各條款，共同履行：
第一條貨物名稱：____________________
第二條產(chǎn)地：____________________
第三條數(shù)量：____________________
第四條商標：____________________
第五條價格：____________________FOB________________
第六條包裝：____________________
第七條付款條件：簽訂合同后買方于7個銀行日內(nèi)開出以賣方為受益人的、經(jīng)確認的、不可撤銷的、可分割、可轉(zhuǎn)讓的、不得分批裝運的、無追索權(quán)的信用證，國際貨物買賣合同-范文，合同范本《國際貨物買賣合同-范文》。
第八條裝船：從賣方收到買方信用證日期算起，45天內(nèi)予以裝船，若發(fā)生買方所訂船舶未按時到達裝貨，按本合同規(guī)定，賣方有權(quán)向買方索賠損毀/耽擱費，按總金額____％計算為限。因此，買方需向賣方提供銀行保證。
第九條保證金：賣方收到買方信用證的14個銀行日內(nèi)，向買方寄出____％的保證金或銀行保函。若賣方不執(zhí)行本合同，其保證金買方予以沒收。
第十條應附的單據(jù)：賣方向買方提供：
1.全套清潔提貨單；
2.一式四份經(jīng)簽字的'商業(yè)發(fā)票；
3.原產(chǎn)地證明書；
4.裝箱單；
5.為出口________所需的其他主要單據(jù)。
第十一條裝船通知：賣方在規(guī)定的裝貨時間至少14天前用電報方式將裝船條件告知買方，買方或其代理人將裝貨船估計到達裝貨港的時間告知賣方。
第十二條其他條款：質(zhì)量、數(shù)量和重量的檢驗可于裝貨港一次進行，若要求提供所需的其他證件，其辦理手續(xù)費、領(lǐng)事簽證費應由買方負擔。
第十三條裝船時間：
第十四條裝貨效率：每一個晴天工作日，除星期日、節(jié)假日外，每艙口進貨為________立方（噸）。
第十
精選買賣合同模板匯編 篇9
合同的生效要件：
合同的效力，僅存在于已經(jīng)成立并且具備法定要件的合同，而并非是所有已成立的合同。只有滿足一定的要求，合同的效力才能夠?qū)崿F(xiàn)。具體地，根據(jù)《合同法》的規(guī)定，合同的生效應當符合下列條件：
1.當事人具有相應的民事行為能力
《合同法》第9條規(guī)定：“當事人訂立合同，應當具有相應的民事權(quán)利能力和民事行為能力。”行為人只有具備相應的民事權(quán)利能力和民事行為能力，能夠正確理解自己行為的性質(zhì)和后果、獨立表達自己意思的能力，才能成為合同的主體，其合同行為才能發(fā)生法律效力。因此，無民事行為能力的自然人一般不能自己訂立合同；限制民事行為能力的自然人只能訂立與其年齡、智力相適應的合同；例外的是，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于貫徹執(zhí)行若干問題的意見》第6條規(guī)定：“無民事行為能力人、限制民事行為能力人接受獎勵、贈與、報酬，他人不得以行為人無民事行為能力、限制民事行為能力為由，主張以上行為無效”。而具有完全民事行為能力的自然人可以成為合同的主體，但也并非是
所有合同的.主體。依法成立的法人和其他組織具有民事行為能力，但它們的行為能力又受其自身形態(tài)、職責、業(yè)務或者經(jīng)營范圍的限制。法律的該規(guī)定對于保護當事人的利益，維護社會經(jīng)濟秩序，是十分必要的。
2.意思表示真實
所謂意思表示真實，是指表意人的表示行為應當真實地反映其內(nèi)心的效果意思。所謂效果意思，是指意思表示人欲使其表示內(nèi)容引起法律上效力的內(nèi)在意思要素。所謂表示行為，是指行為人將其內(nèi)在意思以一定的方式表示于外部，并足以為外界所客觀理解的要素。意思表示真實要求表示行為應當與效果意思相一致。意思表示真實是合同生效的重要要件。因為合同在本質(zhì)上乃是當事人之間的一種合意，此種合意符合法律規(guī)定，依法律可以產(chǎn)生法律約束力；而當事人的意思表示能否產(chǎn)生此種約束力，則取決于此種意思表示是否同行為人的真實意思相符合。
3.不違反法律和社會公共利益
從法律上看，合同之所以能產(chǎn)生法律效力，就在于當事人的意思表示符合法律的規(guī)定。對合法的意思表示，法律賦予其法律
上的約束力，不合法的合同顯然不能受到法律保護，也不能產(chǎn)生當事人預期的法律效果。合同不違反法律，是指合同不得違反法律的強行性規(guī)定，也不得規(guī)避法律。所謂強行性規(guī)定，是指這些規(guī)定當事人必須遵守，不得通過協(xié)議加以改變。但若僅僅是部分條款違法，確認部分條款無效不影響其他部分的效力。
合同不僅應符合法律規(guī)定，而且在內(nèi)容上不得違反社會公共利益。將不違反社會公共利益作為合同生效要件，可以大大彌補法律規(guī)定的不足。對于那些表面上雖未違反現(xiàn)行立法的禁止性規(guī)定，但實質(zhì)上損害了全體人民的共同利益，破壞了社會經(jīng)濟生活秩序的合同行為，都應認為是違反了社會公共利益的行為。同時，將社會公共利益作為衡量合同生效的要件，也有利于維護社會公共道德，因為社會公共利益本身也包含了行為內(nèi)容應符合社會公共道德的要求。
4.合同必須具備法律所要求的形式
《民法通則》第56條規(guī)定：“民事法律行為可以采取書面形式、口頭形式或者其他形式。法律規(guī)定用特定形式的，應當依照法律規(guī)定。”《合同法》第44條也作出規(guī)定：“法律、行政法規(guī)規(guī)定應當辦理批準、登記等手續(xù)生效的，依照其規(guī)定。”可見，我國法律承認當事人可以依法選擇合同的形式。但是，如果法律對合同的形式作出了特殊規(guī)定，當事人必須遵守法律規(guī)定。例如根據(jù)《城市私有房屋管理條例》的規(guī)定，房屋的買賣須經(jīng)房管部門登記、辦理過戶手續(xù)后才能生效。
精選買賣合同模板匯編 篇10
懸賞廣告，是不同于一般廣告的一種特殊廣告形式。它是廣告人以廣告的形式聲明對完成懸賞廣告中規(guī)定的行為的任何人，給予廣告中約定的報酬的意思表示行為。懸賞廣告具有以下特點：
一是有償性。所謂懸賞，顧名思義，就是指用出錢或者獎賞的辦法公開征求別人的幫助以完成自己難以完成的事情，廣告發(fā)布人要求他人完成其指定行為，就必須支付一定的報酬，這樣才能保證廣告者和行為人兩者間的利益平衡；
二是行為人的不特定性。懸賞廣告是公開向不特定的人做出的，只要行為人完成了其所規(guī)定的行為，廣告發(fā)布人的目的即得以實現(xiàn)，行為人就應該享有獲得報酬的請求權(quán)；
三是注重結(jié)果性。廣告發(fā)布人發(fā)出懸賞廣告，是為了追求一定結(jié)果的實現(xiàn)，至于行為人如何完成該行為，他是不關(guān)心的'，相反，行為人只要沒有完成指定行為，不管付出了多大的代價，都得不到報酬請求權(quán)，廣告發(fā)布人也沒有支付報酬的義務。
對于懸賞廣告的性質(zhì)，我國理論和司法實踐多數(shù)意見都把懸賞廣告作為要約看待。因此，只要有人完成了約定的行為，合同即告成立，廣告人應依廣告支付報酬，否則應承擔違約責任及相應責任。
根據(jù)最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國合同法》若干問題的解釋(二)第三條規(guī)定：“懸賞人以公開方式聲明對完成一定行為的人支付報酬，完成特定行為的人請求懸賞人支付報酬的，人民法院依法予以支持。但懸賞有合同法第五十二條規(guī)定情形的除外。”失主在報紙上刊登的“尋包啟事”即為一種懸賞廣告，而且其中還明確表明了酬金的數(shù)額，其系向社會不特定的人發(fā)出的要約。懸賞廣告中的行為人，在廣告發(fā)出的期限內(nèi)完成了廣告指定行為，則是對懸賞人的有效承諾，從而雙方之間形成了債權(quán)債務關(guān)系。
精選買賣合同模板匯編 篇11
房屋買賣對于大多數(shù)人來說都是大額的交易，二手房買賣也是這樣。 在二手房買賣交易過程中，容易出現(xiàn)糾紛，當買賣雙方感覺到上述風險防范比較困難的時候，建議您還是通過正規(guī)的中介機構(gòu)去購房置業(yè)，在通過中介機構(gòu)了解房源時，一般中介機構(gòu)通過會有安排房主、買家、中介一起商談的環(huán)節(jié)，通常中介機構(gòu)會向所有產(chǎn)權(quán)人索要身份證、物業(yè)的復印件，并和原件核實，房產(chǎn)局調(diào)檔和客戶的征信報告檢查等一系列的審核。
1.產(chǎn)權(quán)。大概有三類二手房是不能出售的，應杜絕買賣。一、純粹不能買賣的(無證、法院查封、拆遷范圍、已抵押、與學校教學區(qū)不能分割)，在產(chǎn)權(quán)中法院查封的房子糾紛危害最大，因為被查封的房產(chǎn)大多數(shù)是經(jīng)濟糾紛，如果客戶將一大筆首付款付給房主，房主用此款償還銀行貸款或用于其他，這時房子被查封而不能過戶，房主又沒錢還給買方，買房就有可能面臨巨大風險。二、夫妻雙方僅一方同意出售或離異后產(chǎn)權(quán)判決不清晰。三、同一居所人員未能具結(jié)(如繼承房屋的所有繼承人、子女的父母是產(chǎn)權(quán)人，子女未經(jīng)過父母同意就出售房屋)。
2.重要約定。在二手房買賣過程中，應特別注意對關(guān)鍵性條款一定要有書面簽約，不能口頭約定。找法網(wǎng)提醒大家容易產(chǎn)生糾紛的是物業(yè)費結(jié)算問題，合同中必須有尾款的約定，物業(yè)交接前一定要到物業(yè)管理處、國網(wǎng)、自來水、燃氣公司等清算費用，方可交接。
3.戶口。戶口問題也是容易產(chǎn)生糾紛的，在合同中一定要有戶口的約定且一定要有賣方遷出戶口的具體期限并明確指出原房主遷出的義務，可以在付款方式中保留部分房款特別注明等戶口遷出后再支付，或約定一個違約的標準，如晚遷出一天支付一定數(shù)額的違約金。
4.票據(jù)保存。簽定買賣合同只是二手房交易的一個開始，后面很有可能引發(fā)各種糾紛，在合同執(zhí)行過程中各種票據(jù)，例如收條并注明款項明細和具體時間、補充協(xié)議的確認書(雙方各執(zhí)一份)等。
5.二手房買賣合同無效的幾種情況
想要分析在什么情況下二手房買賣合同無效，必須先知道什么樣的合同是無效合同，根據(jù)《合同法》的規(guī)定，合同在下列情況下無效：
(一)一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益;
(二)惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益;
(三)以合法形式掩蓋非法目的;
(四)損害社會公共利益;
(五)違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定。
依據(jù)上述法律規(guī)定，陳建剛律師表示在通常情況下，下列二手房買賣合同屬于無效合同：
(1)無民事行為能力人所簽訂的二手房買賣合同。根據(jù)我國《民法通則》的有關(guān)規(guī)定，無民事行為能力人由其法定代理人代理實施民事行為。因此，無民事行為能力人的房屋買賣均應由其法定代理人代理簽訂合同，他們不能獨立簽訂二手房買賣合同，否則，屬無效合同。
(2)限制行為能力人未取得法定代理人同意簽訂的二手房買賣合同。依據(jù)《合同法》的規(guī)定，限制行為能力人只能進行與其年齡、智力、精神狀況相適應的民事活動，他們進行房屋買賣應當由其法定代理人代為簽訂合同或取得法定代理人的同意。沒有法定代理人的同意，限制行為能力人自己簽訂的二手房買賣合同無效。
(3)以欺詐的手段簽訂的二手房買賣合同，損害國家利益的.合同。這是指一方當事人以捏造事實或隱瞞真相等欺騙手段，致使對方當事人發(fā)生錯誤認識所簽訂的二手房買賣合同。
(4)以脅迫的手段簽訂的二手房買賣合同，損害國家利益的合同。這是指一方當事人以使對方財產(chǎn)、肉體或精神上受損害相威脅，迫使其產(chǎn)生恐懼而簽訂的二手房買賣合同。
(5)乘人之危簽訂的經(jīng)紀合同。這是指一方當事人乘對方處于危難之際或利用對方的迫切需要，強迫對方接受明顯不利的條件所簽訂的二手房買賣合同。
(6)雙方當事人惡意串通，損害國家、集體或他人利益所簽訂的二手房買賣合同。這是指雙方當事人故意串通，損害國家、集體或第三人的利益簽訂的二手房買賣合同。
(7)當事人之間沒有簽訂書面二手房買賣合同，又無據(jù)可查的，亦認定為二手房買賣合同無效。
6.簽二手房買賣合同應注意的問題
一、房屋權(quán)屬條款。主要是審查房屋的權(quán)屬狀況，例如是否有共有人，房屋是否存在抵押，是否有租賃關(guān)系，最好在合同中增加賣方的相應保證條款。
二、房屋價款與中介合同約定的價款。通常情況下，二手房買賣雙方都會委托中介公司進行。對買賣合同和中介合同的審查，應注意以下幾點：1、業(yè)主的委托賣價與買方的買價是否一致，如果不一致可能會引發(fā)糾紛;2、中介公司收取的傭金數(shù)額不得超過國家規(guī)定的上限比例。廣州市國土房管局會同市工商局發(fā)布的20xx年版《存量房買賣合同示范文本》(簡稱《買賣合同》)和《房地產(chǎn)中介服務合同示范文本》(簡稱《中介合同》)，在全市推廣使用，新版合同將作為在廣州今年上半年實施的二手房網(wǎng)簽系統(tǒng)的網(wǎng)簽合同，規(guī)定全部網(wǎng)簽交易均要使用，明確規(guī)定，二手房買賣傭金合收不得高于3%。
三、房款支付條款。二手房的買賣，付款方式多種多樣，有一次性付款，有按
精選買賣合同模板匯編 篇12
合同編號：_____________________
買方：____________________ 簽訂地點：________________
賣方：____________________ 簽訂時間：________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)買賣雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條 標的、數(shù)量、價款
（注：空格如不夠用，可以另接）
第二條 質(zhì)量標準：________________________________________________
第三條 包裝標準、包裝物的'供應和回收及費用負擔：__________________
第四條 運輸方式及運輸費用負擔：__________________________________
第五條 交（提）貨方式、地點、時間、數(shù)量：
方式：_____________________________________________________________
地點：_____________________________________________________________
時間：_____________________________________________________________
數(shù)量：_____________________________________________________________
第六條 檢驗標準、方法、時間、地點、方式：
標準：_________________________________________________________________
時間：________________________________________________________________
地點：________________________________________________________________
方式：___________________________________________________________________
第七條 結(jié)算方式及期限：___________________________________________
___________________________________________________________________________
第八條 擔保方式（也可另立擔保合同）：_________________________________
_______________________________________________________________________
第九條 違約責任：
（1）買方未按合同約定支付價款，應按照每日合同價款的______％向賣方支付違約金。
（2）買方未按合同約定拒收購符合質(zhì)量要求的糧食，應承擔由此給賣方造成的一切損失。
（3）賣方交售的糧食不符合合同約定的標準的，應承擔由此給買方造成的一切損失。
第十條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可申請當?shù)毓ど绦姓芾聿块T或相關(guān)職能部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列____種方式解決：
（一）提交__________仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。
第十一條 本合同自_____________________生效。
第十二條 其他約定事項：____________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________
賣方（章）：__________________ 買方（章）：__________________
住所：________________________ 住所：________________________
法定代表人：__________________ 法定代表人：__________________
居民身份證號碼：______________ 居民身份證號碼：______________
委托代理人：__________________ 委托代理人：__________________
電話：________________________ 電話：________________________
開戶銀行：____________________ 開戶銀行：____________________
帳號：________________________ 帳號：________________________
郵政編碼：____________________ 郵政編碼：____________________
精選買賣合同模板匯編 篇13
逾期付款的違約責任
在合同糾紛中，逾期付款是常見的違約形式。逾期付款除繼續(xù)履行付款義務外,債務人還應當承擔什么違約責任,《合同法》實施后，由于最高法院關(guān)于逾期付款違約責任的批復與合同法規(guī)定不一致，出現(xiàn)了逾期付款違約責任適用上的混亂。
一、《合同法》實施前逾期付款違約責任的規(guī)定
合同法實施前逾期付款違約責任有兩種形式，即支付違約金與賠償金。
㈠逾期付款違約金規(guī)定的演變
逾期付款違約金，指有義務付款一方當事人逾期付款而應承擔的違約金。逾期付款違約金這一概念首次出現(xiàn)在1984年1月23日發(fā)布的《工礦產(chǎn)品購銷合同條例》第36條第4項規(guī)定中，其適用范圍限于有明文規(guī)定的違約條款中，其計算標準執(zhí)行“中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定”。因中國人民銀行在不同時期對延期付款的利率規(guī)定不同，致使法院在認定逾期付款違約金的計算標準時也要不斷調(diào)整。1994年最高法院以法函（1994）10號復函黑龍江省高級法院，逾期付款違約金按每日萬之三計算。1996年最高法院以法函（1996）7號復函黑龍江省高級法院，逾期付款違約金按每日萬之五計算。此時的“逾期付款違約金”尚未以法定概念的形式適用于一般案件。1996年，中國人民銀行以銀發(fā)（1996）156號文規(guī)定自同年5月1日起逾期貸款利率調(diào)整為4‰。地方法院欲調(diào)整標準而沒有法律依據(jù)，如繼續(xù)延用最高法院（1996）7號批復規(guī)定的標準又與事實相左。在此情形下廣東省高級法院于1998年請示，最高法院以法釋（1999）8號《批復》規(guī)定，“對于合同當事人沒有約定逾期付款違約金標準的，人民法院可以參照中國人民銀行規(guī)定的金融機構(gòu)計收逾期利息的標準計算”。該批復的適用范圍是“合同”案件，嚴格界定就是經(jīng)濟合同案件。這樣就使“逾期付款違約金”這一概念及其相關(guān)規(guī)定從原來僅適用于工礦產(chǎn)品購銷、農(nóng)副產(chǎn)品購銷等有限的合同擴大到所有的經(jīng)濟合同。
該《批復》改變了以前的逾期付款的含義。以前的逾期付款違約金是法定違約金，不存在約定情況。而該批復卻規(guī)定沒有約定的，可以參照人民銀行標準。即該批復承認約定違約金的存在，也就是說該批復設立的逾期付款違約金制度是：有約定依約定，無約定依法定。總起來說就是任何人只要有付款違約情況，就必須支付違約金，有約定依約定，無約定參照中國人民銀行逾期貸款利率計算。
㈡逾期付款違約金與賠償金的關(guān)系。
賠償金是違約一方由于給對方造成了經(jīng)濟損失所給予的賠償。逾期付款違約金與賠償金的適用關(guān)系是：1、逾期付款違約金能補償經(jīng)濟損失的，就不再支付賠償金，逾期付款違約金與賠償金是包含關(guān)系。2、經(jīng)濟損失超過逾期付款違約金的，賠償金用于補償逾期付款違約金不足的部分，賠償金與逾期付款違約金是補償關(guān)系，可以同時并用。
二、《合同法》規(guī)定的逾期付款違約責任
㈠取消了法定違約金
《合同法》在違約金制度上采用了當事人“約定主義”而摒棄了此前的“法定主義”，即當合同一方當事人違約時，另一方當事人只能依約定請求違約金，如果沒有約定則不得主張違約金。《合同法》第114條規(guī)定：“當事人可以約定一方違約時應當根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金”。按照相反解釋，即當事人可以不約定一方違約時向?qū)Ψ街Ц哆`約金，當一方違約時就可以不向?qū)Ψ街Ц哆`約金。由此可見，當合同當事人一方違約時，另一方能否主張違約金的關(guān)鍵在于判斷當事人是否約定違約金，如果有約定就可主張支付違約金，如果沒有約定則不能請求違約金，而只能請求其他方式的違約責任。
㈡逾期付款違約金與賠償金的關(guān)系
合同中約定的違約金應視為對損害賠償金的預先確定，因此違約金與賠償金之間是互為包含的關(guān)系，換言之，違約金可以涵蓋賠償金，反之賠償金也可以涵蓋違約金。二者的適用關(guān)系是：1、原則上不并存；2、就高不就低；3、優(yōu)先適用違約金責任條款。
三、違約金適用的沖突
《合同法》施行后，在時間效力上，最高院法釋[20xx]34號批復，將法釋[1999]8號批復中規(guī)定的計算標準刪除。法釋[20xx]34號批復實質(zhì)上是法釋[1999]8號批復的批復。《的批復》是在《合同法》生效后對違約金所作的進一步解釋，但其中的內(nèi)容并不符合《合同法》中的違約金制度，實質(zhì)上是對《批復》的復制。由于《批復》沒有被廢止，《批復》與《合同法》的效力并存。逾期付款違約金規(guī)定出現(xiàn)了“有約定依約定，無約定依法定”和“有約定依約定，無約定不主張違約金”
的局面，引起了法律適用上的沖突
四、違約金適用沖突的解決
根據(jù)法發(fā)（1999）15號文第14條第2款“援引司法解釋作為判決或裁定的依據(jù)；應當先引用適用的法律條款，再引用適用的司法解釋條款”。也就是說法院在判決支付逾期付款違約金的判決文書時應首先引用應適用違約金的法律條文，再引用該批復作為依據(jù)，而《批復》賴以存在的《經(jīng)濟合同法》已經(jīng)廢止，故不應再適用該批復。
《合同法》取消法定違約金后，當事人在合同中既沒有約定逾期付款違約金，又未約定應承擔逾期付款損失，或者對逾期付款違約金、賠償金約定不明的，當事人的逾期付款違約責任只能由賠償損失這一方式來實現(xiàn)。
五、逾期付款損失的確定
逾期付款損失有利息損失和其他損失兩種。
㈠利息損失的確定
1.逾期付款利息損失計算標準
逾期付款利息損失是以銀行同期貸款利率,還是存款利率作為計算標準，存在著爭議。筆者認為應以銀行同期貸款利率作為逾期付款利息損失計算標準。理由是：其一，雖然貸款利息、存款利息都是本金的孳息，但在日常生活中經(jīng)營者不會以存款作為投資方式使用資金。其二，通常情況下，經(jīng)營者的資金來源于自己的積累和貸款，而貸款支付的是貸款利息。其三，讓逾期付款違約者支付存款利息損失，就會出現(xiàn)違約者逾期付款的代價小于從銀行貸款的代價，違約者反而獲利，容易造成違約者樂于違約，也違反了任何人不能從自己的錯誤行為中獲利的法律原則。其四，《經(jīng)濟合同法》廢止前法定違約金的計算標準規(guī)定的也是貸款利率而不是存款利率。其五，《最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十七條規(guī)定：“商品房買賣合同沒有約定違約金數(shù)額或者損失賠償額計算方法，違約金數(shù)額或者損失賠償額可以參照以下標準確定：“逾期付款的，按照未付購房款總額，參照中國人民銀行規(guī)定的.金融機構(gòu)計收逾期貸款利息的標準計算。”1999年6月9日《中國人民銀行關(guān)于降低存、貸款利率的通知》（銀發(fā)(1999)192號）第六條規(guī)定：自1999年6月10日起，金融機構(gòu)（不含農(nóng)村信用社）逾期貸款利率由現(xiàn)行的日利率萬分之三（折年率
為10.8％）降為日利率萬分之二點一（折年率為7.56％）。
20xx年12月10日《中國人民銀行關(guān)于人民幣貸款利率有關(guān)問題的通知》（銀發(fā)[20xx]251號）第三條規(guī)定：自20xx年1月1日起逾期貸款(借款人未按合同約定日期還款的借款)罰息利率由現(xiàn)行按日萬分之二點一計收利息，改為在借款合同載明的貸款利率水平上加收30％-50％。
中國人民銀行的這兩個通知明確了以下問題：①1999年6月10日～20xx年1月1日的逾期貸款利率計算標準為日利率萬分之二點一。②20xx年1月1日以后的罰息利率也就是逾期貸款利率修改為借款合同載明的貸款利率水平上加收30％～50％。借款合同載明的貸款利率是多少，不能確定。
如何確定20xx年1月1日以后的逾期貸款利率？
筆者認為，為便于操作性，可以按照中國人民銀行公布的同期同檔次貸款基準利率加收30％～50％作為逾期付款損失的計算標準。具體而言，截止起訴之日，逾期付款一年以內(nèi)的，按照一年期貸款基準利率加收30％～50％；逾期付款一至三年的，按照三年期貸款基準利率加收30％～50％。
2.逾期付款利息損失計算起止時間
⑴逾期付款利息損失起算日的確定
①雙方約定有付款日期的，約定的付款期間屆滿日的次日為賠償損失的起算日。約定分期付款的，按約定分別確定賠償損失的起算日。
②雙方未約定付款日期的，自債務人收到付款通知、付款發(fā)票等債權(quán)人請求付款之日的次日作為賠償損失的起算日。
③雙方未約定付款日期，債權(quán)人在訴前也未主張過債權(quán)的（包括現(xiàn)有證據(jù)無法證明的），以一審法院收到起訴狀之日為賠償損失的起算日。
⑵逾期付款利息損失終止日的確定
①判決一次性立即給付的，逾期付款利息損失終止日為判決生效之日。
②判決有一定履行期限的（包括分期履行的），逾期付款利息損失終止日為判決確定的履行期屆滿之日。
有學者主張把逾期付款利息損失終止日確定為起訴之日。認為原告在起訴時，把違約金數(shù)額只計算到起訴之日，本著不訴不理的原則，法院當然只能根據(jù)其訴訟請求來確定損失終止日。筆者認
為，原告計算逾期付款利息損失至起訴之日，多數(shù)情況是為了明確訴訟標的額。由于原告無法確定案件審結(jié)的具體時間，其對利息損失的確定只能計算至起訴之日。當然，也存在原告權(quán)利意識不強或主觀上疏忽的情況；有的則是寄希望法院能在短期內(nèi)審結(jié)并迅速執(zhí)行而不過分計較。但不管是哪種情況，只要不是以調(diào)解方式結(jié)案，或者當事人沒有明確表示放棄審理期間利息損失的，就應當予以計算，不能片面認為原告方已放棄了權(quán)利。
有學者主張對裁判確定或生效之日至文書指定履行期日這一時段的利息損失不予考慮，認為這是法律確認或法官行使自由裁量權(quán)給予義務人的履行寬限期。筆者認為這種觀點欠妥。一是給義務人履行的寬限期，應只限于時間上的權(quán)利，而不能延伸到資金利益上。二是資金損失是客觀存在的，不由義務人承擔，就歸權(quán)利人承擔，而將責任分配給無過錯的權(quán)利人是不合理的。三是《經(jīng)濟合同法》第三十二條寬限期的規(guī)定，《合同法》未再沿用，失去了法律基礎(chǔ)。
3.逾期付款利息損失的舉證責任
逾期付款利息損失是眾所周知的事實，應當免除債權(quán)人對該主張的舉證責任。
㈡逾期付款其他損失的確定
債權(quán)人認為在銀行貸款利息損失之外還有其他損失的，應當承擔相應的舉證責任，根據(jù)證據(jù)證明的事實確定逾期付款其他損失，如追款費用等。
精選買賣合同模板匯編 篇14
賣方(以下簡稱甲方)：
聯(lián)系電話：
買方(以下簡稱乙方)：
聯(lián)系電話：
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿的原則，就房屋買賣事項，經(jīng)協(xié)商一致，并經(jīng)房屋宅基地所有權(quán)人同意，達成如下協(xié)議：
第一條 房屋的基本情況
現(xiàn)甲方自愿將甲方合法擁有的坐落在**省**市**區(qū)號樓(層)室的房屋賣給乙方，并將與所出賣房屋的使用權(quán)同時轉(zhuǎn)讓給乙方。乙方也充分相識該房屋具體狀況，并自愿購買該房屋，該房屋始建于*年，房屋結(jié)構(gòu)為結(jié)構(gòu)，層高為層，建筑層數(shù)地上層，建筑面積**平方米(其中實際建筑面積**平方米)。
第二條 價格
雙方議定上述房地產(chǎn)按套(單元)計算，每套單價**元，總價款為人民幣，大寫，即人民幣小寫**元。
第三條 付款方式及期限
1、乙方應在本合同生效之日起日內(nèi)，向甲方一次性支付購房款(人民幣*元)，由銀行直接劃撥給甲方指定賬號。因甲方提供指定賬號錯誤等原因造成甲方購房款無法到賬的責任由甲方全部承擔。乙方出具銀行劃撥憑證，甲方應開具收款收據(jù)或收款證明。
2、其他付款方式：
第四條 交付期限
甲方應于購房款到賬之日起**日內(nèi)，將該房屋交付給乙方。如遇房屋正在出租，自交房之日起，租賃關(guān)系自動轉(zhuǎn)為乙方，由乙方負責收租。
第五條 乙方逾期付款的違約責任
乙方未按本合同規(guī)定的付款方式付款，每逾期一日，按照逾期金額的2‰支付違約金，逾期達一個月以上的，即視為乙方不履行本合同，甲方有權(quán)解除合同，屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部費用，并向甲方支付購房款10%違約金。
第六條 甲方逾期交付房屋的違約責任
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外，甲方如未按本合同第四條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權(quán)按已交付的房價總款向甲方索賠倍處罰賠償違約金，合同繼續(xù)履行。
第七條 關(guān)于合法、權(quán)屬的'約定
甲方保證該房產(chǎn)合法、權(quán)屬清楚，并已經(jīng)取得全部共有人的一致同意。合同生效后，如遇政府征地拆遷，房屋的拆遷利益(包括拆遷補償款、回遷房等)全部歸乙方所有。甲方房產(chǎn)合法繼承者，不得向乙方收回乙方所購買的房屋及所有權(quán)。
第八條 甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛，有關(guān)按揭、抵押債務、稅項及租金等，甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項，由甲方承擔全部責任。
第九條 本合同未盡事項，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補充協(xié)議。
第十條 本合同之附件均為本合同不可分割部分，具有同等效力。附件包括甲乙雙方身份證復印件、甲方擁有房屋合法所有權(quán)證明、甲方和宅基地所有者簽署的賠償協(xié)議復印件
第十一條 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十二條 本合同一式份，甲、乙雙方
第十三條 合同爭議的解決
本合同履行過程中，如發(fā)生爭議，甲乙雙方應協(xié)商解決。
甲方(蓋章)_________ 乙方(簽章)_________
代表人(簽字)_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
精選買賣合同模板匯編 篇15
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，買賣雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上就建材買賣事宜達成協(xié)議如下：
第一條 所購建材基本情況：
第二條 質(zhì)量標準：《室內(nèi)裝飾裝修材料中有害物質(zhì)限量國家標準》
第三條 設計：
(一)賣方需要實地測量的
(二)賣方設計方案經(jīng)買方簽字確認后，作為本合同的附件與本合同具有同等的法律效力;(三)設計方案確認后不得單方擅自更改，否則因更改方案造成的延期責任和費用由更改方承擔。
第四條 交貨：交貨方式為(賣方送貨 / 買方取貨);交貨時間;交貨地點
第五條 安裝：安裝方式為(賣方安裝/ 買方自裝);選擇賣方安裝的，安裝標準為 《**市家庭居室裝飾工程質(zhì)量驗收標準》/ 《**市高級建筑裝飾工程質(zhì)量驗收標準》，安裝費用由賣方承擔，買方應為賣方提供必要的安裝條件。
第六條 驗收：對于櫥柜的規(guī)格、顏色與約定不符或有其他表面瑕疵的，買方應在交貨時當場提出異議，異議經(jīng)核實賣方應無條件換貨或補足;選擇賣方安裝的，雙方應在安裝完畢后*日內(nèi)共同驗收安裝質(zhì)量，經(jīng)驗收未達到約定安裝標準的`，賣方應無條件返工。
第七條 付款方式及時間：
簽訂本合同時，買方支付預付款*元，設計出圖認可后一次性支付余款。
第八條 違約責任
(1)賣方違約責任：
1、對于櫥柜的質(zhì)量問題，國家有三包規(guī)定的按三包規(guī)定執(zhí)行;國家無三包規(guī)定的包修期限為*年，賣方負責免費修理，但經(jīng)專業(yè)檢測機構(gòu)檢測不符合國家強制性標準或合同約定質(zhì)量標準的，賣方應無條件換、退貨，或賠償買方由此受到的損失;
2、賣方遲延交貨的，每日應向買方支付遲延部分價款%的違約金;遲延交貨超過*日的，除支付違約金外，買方有權(quán)解除合同，賣方已收取的預付款或價款應全額返還。
(2)買方違約責任：
1、買方遲延提貨的，每日應向賣方支付遲延部分價款%的違約金;
2、買方無正當理由單方解除合同的，應賠償由此給賣方造成的損失。
第九條 爭議解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應協(xié)商或向市場主辦單位、消費者協(xié)會申請調(diào)解解決，也可向行政機關(guān)提出申訴;協(xié)商、調(diào)解、申訴解決不成的，應向*人民法院提起訴訟，或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請仲裁。
第十條 其他約定事項
第十一條 對本合同的變更或補充不合理地減輕或免除賣方應承擔的責任的，仍以本合同為準。
買方(章)： 賣方(章)：
住所： 住所：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
簽訂時間
精選買賣合同模板匯編 篇16
出賣人： 合同編號：
買受人： 簽訂地點：
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國種子法》及有關(guān)規(guī)定，為明確當事人雙方的權(quán)利義務，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條 農(nóng)作物種子名稱、品種、數(shù)量、質(zhì)量
第二條 出賣人的義務
一、出賣人銷售的種子屬于主要農(nóng)作物種子的，應當是通過審定的種子。
二、銷售屬于被授予植物新品種權(quán)種子的，出賣人必須是品種權(quán)人或者是品種權(quán)被許可使用人;出賣人必須出具植物新品種權(quán)證書或者品種權(quán)許可使用合同和品種權(quán)人的授權(quán)委托書。出賣人有保證銷售的種子不存在品種權(quán)權(quán)利瑕疵的義務。
三、出賣人銷售的種子應當附有依據(jù)《農(nóng)作物種子標簽管理辦法》的規(guī)定制作的種子標簽。質(zhì)量指標必須符合合同約定和由國務院農(nóng)業(yè)、林業(yè)行政主管部門制定的種子生產(chǎn)、加工、包裝、檢驗、貯藏等質(zhì)量管理辦法和國家標準、行業(yè)標準。
四、出賣人對種子質(zhì)量負責。出賣人提供的種子必須符合合同約定和法律規(guī)定，不得提供假、劣種子。買賣雙方對買賣的每批種子，必須共同取樣封存、分別保存，以備種子檢驗、仲裁、訴訟之用;封存的樣品保存至本合同約定的種子用于生產(chǎn)收獲以后。
五、出賣人出賣的種子，必須按《主要農(nóng)作物種子包裝》國家標準包裝，包裝費用由出賣人負擔。出賣人應當遵守有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，向買受人和種子使用者提供種子的簡要性狀、主要栽培措施、使用條件的說明與有關(guān)咨詢服務。
六、運輸出縣或郵寄銷售種子的，出賣人必須向買受人提供相應的《種苗產(chǎn)地檢疫證或植物檢疫證》或者《植物檢疫證》。
第三條 買受人的義務
一、按照本合同約訂的時間、地點、數(shù)量接收出賣人送交的符合本合同約定的種子。
二、于在本合同簽字時按本合同第一條約定的'種子價款總額的20%向出賣人交付定金;于收到出賣人送交的本合同約定的全部種子時再支付種子價款總額的60%;另20%的種子價款于本合同約定的種子用于生產(chǎn)收獲以后20日內(nèi)付清。
第四條 交貨時間：是 年 月 日前;交貨地點及發(fā)運方式：是 ;運費由出賣人負擔。
第五條 申請種子委托檢驗、仲裁檢驗或訴訟檢驗的費用，由申請方預付。經(jīng)檢驗種子質(zhì)量符合合同約定的，檢驗費用由買受人負擔;經(jīng)檢驗種子質(zhì)量不符合合同約定的，檢驗費用由出買人負擔。
第六條 超幅度損耗及計算方法：
第七條 違約責任
一、出賣人提供未經(jīng)審定的主要農(nóng)作物種子或者不享有品種權(quán)的種子的，出賣人應當承擔由此產(chǎn)生的法律責任;因此給買受人造成損失的，買受人有權(quán)向出賣人追償。
二、出賣人提供的種子質(zhì)量、種子標簽、種子包裝、種子說明不符合本合同約定或者法律規(guī)定的，出賣人應當承擔由此產(chǎn)生的法律責任;買受人有權(quán)退貨;因此給買受人、種子使用者造成損失的，買受人有權(quán)向出賣人追償。
三、出賣人逾期送種子或少送種子的，每逾期1日須按種子價款總額或少送種子的種子價款的數(shù)額的20%向買受人支付違約金;逾期10日送種子或者少送種子達種子總數(shù)30%的，買受人有權(quán)解除本合同和要求出賣人賠償由此造成的損失。
四、買受人逾期支付種子價款的，每逾期1日須按少付種子價款數(shù)額的20%向買受人支付違約金;逾期10日付款或者少付款額達種子價款總數(shù)30%的，出賣人有權(quán)解除本合同和要求買受人賠償由此造成的損失。
五、買受人沒有證據(jù)證明種子質(zhì)量、品種權(quán)人、種子標簽、種子包裝、種子說明不符合合同約定或者法律、法規(guī)規(guī)定等正當理由拒絕接收種子的，出賣人有權(quán)解除合同，要求買受人賠償因此造成的損失。
第八條 因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的，任一方均可提請買受人所在地人民法院裁決。
第九條 雙方約定的其他條款：
第十條 本合同經(jīng)當事人雙方簽字或者蓋章生效。本合同一式二份，買受人和出賣人各持一份，每份具有同等效力。
出賣人的《植物新品種權(quán)證》、《種苗產(chǎn)地檢疫證或植物檢疫證》、以及合同當事人雙方的《農(nóng)作物種子經(jīng)營許可證》、《植物檢疫登記證》、《營業(yè)執(zhí)照》、身份證復印件以及簽約人的代表權(quán)或者代理權(quán)的證明均作為本合同附件。提供擔保的，擔保合同或者擔保書也作為本合同附件。
買受人(章)： 出賣人(章)：
單位地址： 單位地址：
簽訂日期： 年 月 日 年 月 日
有效期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。
精選買賣合同模板匯編 篇17
出賣人:
買受人:
車輛
車輛品牌
型號
顏色
價格
備注
車輛金額:
交車方式
交車地點:
交車時間:
付款
方式:
付款時間:
質(zhì)量保證:
4. 1 出賣人向買受人出售的車輛,其質(zhì)量必須符合中國頒布的車輛質(zhì)量標準及機動車運行安全技術(shù)條件. 國家將來有車輛包修,包換等規(guī)定的,則立即按這一規(guī)定執(zhí)行.
4. 2 賣人向買受人出售的車輛,必須是在《全國車輛,民用改裝車和摩托車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄》上備案的車輛.
4. 3 賣人向買受人出售車輛時要真實,準確介紹所銷售車輛的基本情況.
4. 4賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供:
(1) 銷售發(fā)票;
(2) (國產(chǎn)車)車輛合格證,(進口車)海關(guān)進口證明和商品檢驗單;
(3) 保修卡或保修手冊;
(4) 說明書;
(5) 隨車工具及備胎;
交接
買受人在購車時應認真檢查出賣人所提供的車輛證件,手續(xù)是否齊全. 買受人在購車時應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查,確認.車輛在購買后,由出賣人負責與生產(chǎn)廠家的維修站聯(lián)系,解決. 如屬于在車輛售出前流通過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題,出賣人未向買受人時示的,依法承擔責任.如買受人使用,保管或保養(yǎng)不當造成的`問題,由買受人自行負責.
違約責任
按中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法,消費者權(quán)益保.
爭議解決
因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可提交蘇州仲裁委員會仲裁.
合同文本
本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份.本合同經(jīng)買賣雙方簽章后生效.
買受人(簽章): 出賣人(簽章):
地址: 地址:
精選買賣合同模板匯編 篇18
買賣合同中逾期違約金與逾期利息（逾期損失）問題
鑒于，欠款糾紛的買賣合同案件，所提出的訴訟請求除返還欠款外，當事人的金錢孳息損失，是以“逾期違約金”提起還是應以“欠款利息”提起的問題，在查閱相關(guān)案例及法條后，就如何準確定位該訴訟請求，發(fā)表一些個人的看法，也為今后該類型的訴訟案件提供一些思路。
一、逾期付款違約金和逾期利息（逾期損失）的概念
所謂“違約金”，顧名思義，是指合同一方違反合同的約定，而應向合同相對方支付的一定金額。其存在的前提是合同對此有約定。逾期付款違約金就是合同雙方約定當一方不按期履行其付款義務時，應向另一方支付的違約金。 逾期利息（逾期損失），是指一方有向另一方支付一定金錢的義務，而其并未履行這個義務，另一方有權(quán)在向其主張支付本金時，同時主張本金延付期間的利息。
由上可知，原告主張逾期付款違約金，應當有合同約定，而主張逾期利息（逾期損失），則不一定有合同的約定，甚至不一定是合同糾紛，只要能夠證明存在欠款的事實即可。
二、當事人在合同中約定款項支付的不同情形
1、當事人既約定了支付款項的時間，也約定了逾期支付款項應承擔的違約金或支付利息的標準或數(shù)額；
2、當事人約定了支付款項的時間，也約定了逾期支付款項應承擔違約金或支付利息，但未約定違約金或利息的計算方法或數(shù)額；
3、當事人約定了支付款項的時間，但未約定逾期支付款項是否應承擔違約金或支付利息；
4、當事人對支付款項的時間未作約定或約定不明確。 三、原告一般會列出的幾種訴訟請求模式。
1、在請求對方支付款項本金時，同時請求支付逾期付款違約金； 2、在請求對方支付款項本金時，同時請求支付利息；
3、在請求對方支付款項本金時，既請求支付逾期付款違約金，又請求支付利息；
4、在請求對方支付款項本金時，同時請求賠償利息損失。 四、針對不同情況應當采取的訴訟模式。
我國現(xiàn)行法律對不同的合同中出現(xiàn)的欠款情形應承擔法律責任的規(guī)定是不盡相同的。《合同法》對此情形的基本規(guī)定是支付違約金，如總則部分和分則中的買賣合同、承攬合同、技術(shù)合同等。但是有些合同，如借款合同、建設工
程合同等，則規(guī)定的是支付利息。另外有些合同，既沒有規(guī)定應支付違約金，也沒有規(guī)定應支付利息。
根據(jù)上述不同類型的合同約定，我總結(jié)出以下四種向?qū)Ψ街鲝堉Ц队馄诟犊钸`約金或利息的方法：
1、合同雙方明確約定了支付款項的時間和逾期支付違約金或利息的計算方法或金額。這時，應嚴格按照雙方的合同約定來主張違約金或利息（除非此類約定違反了法律規(guī)定）。此種情況下，不論是逾期付款違約金還是欠款利息，兩種表述都是可以接受的，不會引起歧義，也不會導致法律適用的沖
突。 但需特別注意的是，當事人如同時主張逾期付款違約金和利息，即使這兩者均有合同約定，也存在著被法院駁回的風險。因為這種重復計算實際上過分加重了對方當事人的負擔，法院很可能會應對方當事人的請求，引用《合
同法》第一百一十四條“違約金過分高于造成的損失”的規(guī)定，判令駁回對其中一項的訴訟請求。
2、合同雙方明確約定了支付款項的時間，也約定了逾期支付款項應承擔違約金或支付利息，但未約定違約金或利息的計算方法或金額。這時，應當根據(jù)法律的相應規(guī)定（主要為《合同法》，見附件一），準確提出要求對方支付違約金或利息的主張。
（1）如果法律規(guī)定此類合同拖欠款項應支付違約金，應向?qū)Ψ街鲝堉Ц哆`約金。違約金的計算方法或金額應當按照《最高人民法院關(guān)于逾期付款的違約金應當按照何種標準計算問題的批復》的規(guī)定，參照中國人民銀行規(guī)定的金融機構(gòu)計收逾期貸款利息的標準執(zhí)行。
在此，有必要引用一下中國人民銀行現(xiàn)行的逾期貸款利率標準：
《中國人民銀行關(guān)于人民幣貸款利率有關(guān)問題的通知》(銀發(fā)[20xx]251號)規(guī)定：“三、關(guān)于罰息利率問題。逾期貸款（借款人未按合同約定日期還款的借款)罰息利率由現(xiàn)行按日萬分之二點一計收利息，改為在借款合同載明的貸款利率水平上加收30％-50％；借款人未按合同約定用途使用借款的罰息利率，由現(xiàn)行按日萬分之五計收利息，改為在借款合同載明的貸款利率水平上加收50％-100％。
對逾期或未按合同約定用途使用借款的貸款，從逾期或未按合同約定用途使用貸款之日起，按罰息利率計收利息，直至清償本息為止。對不能按時支付的利息，按罰息利率計收復利。”
可以看到，參照上述標準計算逾期付款違約金時，日萬分之二點一的原標準在名義上已喪失法律效力，但是以“在借款合同載明的貸款利率水平上加收30％～50％”作為新的計算標準，實踐中會經(jīng)常缺乏可操作性。比如非借款合同的當事人往往不會約定合同履行期內(nèi)的利率，這種情況下，根本無法推算出逾期付款違約金的標準。
由于最高人民法院的司法解釋在適用中國人民銀行逾期貸款利率的問題上使用的是“可以”，而非“必須”或“應當”，所以法院既可以按照司法解釋的規(guī)定調(diào)整逾期付款違約金標準，也可以選擇不這樣做。既然現(xiàn)標準缺乏可操作性，有人就主張仍適用萬分之二點一，似乎也不是不可以。
筆者則認為，中國人民銀行公布的同期貸款基準利率加收30％～50％也許更適合作為逾期付款違約金的計算標準。比如說，截止到起訴之日，違約期限在一年以上二年以下的，按照一年期貸款的基準利率加收30％～50％；違約期限為二年至三年的，按照二年期貸款的基準利率加收30％～50％；違約期限超過五年，按五年期貸款的基準利率加收30％～50％。
（2）如果法律規(guī)定此類合同拖欠款項應支付利息，則只能向?qū)Ψ街鲝堉Ц独ⅰ＠⒌挠嬎惴椒ɑ蚪痤~應當參照中國人民銀行同期貸款利率的規(guī)
定。 （3）如果法律對此類合同未作相應規(guī)定，則應當根據(jù)合同約定的不同表述，確定不同的主張內(nèi)容。即約定逾期付款違約金的，按照前述最高人民法院的司法解釋處理；約定欠款利息的，參照前述中國人民銀行同期貸款利率處理。 3、合同雙方只約定了支付款項的時間，但未約定逾期支付款項是否應承擔違約金或支付利息。這時，不可以提出逾期付款違約金的請求。對于是否能適用前述最高人民法院的批復，個人認為也是不能夠適用的。因為該批復中涉及的情形只是針對“未明確違約金計算標準”，而不是針對“未約定違約金”。 如法律或司法解釋對此有相應規(guī)定，可以提出要求對方支付利息或逾
期付款損失，如借款合同、建設工程合同、買賣合同等；在法律沒有相應規(guī)定的情況下，可要求對方賠償利息損失，利息損失數(shù)額可參照中國人民銀行同期貸款利率計算。
4、合同雙方對支付款項的時間未作約定或約定不明確。這時，首先應根據(jù)法律相應規(guī)定，確定款項應當支付的時間，之后，可以向?qū)Ψ街鲝堎r償利息損失。利息損失數(shù)額同樣可參照中國人民銀行同期貸款利率計算。
五、結(jié)論
綜上，在買賣合同沒有約定違約金或支付利息的情況下，個人認為應當按照上述論述中述第三種情況以“逾期付款損失”的名義提起金錢孳息要求為佳。即按照《最高人民法院關(guān)于審理買賣合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（法釋〔20xx〕8號）第二十四條第4款之規(guī)定，以中國人民銀行同期同類人民幣貸款基準利率為基礎(chǔ)，參照逾期罰息利率標準計算。
六、相關(guān)法條
（一）《合同法》有關(guān)規(guī)定
第一百一十四條第一款：“當事人可以約定一方違約時應當根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法。”
第三款：“當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應當履行債務。” 合同法解釋二
第五章 違約責任
第二十七條 當事人通過反訴或者抗辯的'方式，請求人民法院依照合同法第一百一十四條第二款的規(guī)定調(diào)整違約金的，人民法院應予支持。
第二十八條 當事人依照合同法第一百一十四條第二款的規(guī)定，請求人民法院增加違約金的，增加后的違約金數(shù)額以不超過實際損失額為限。增加違約金以后，當事人又請求對方賠償損失的，人民法院不予支持。
第二十九條 當事人主張約定的違約金過高請求予以適當減少的，人民法院應當以實際損失為基礎(chǔ)，兼顧合同的履行情況、當事人的過錯程度以及預期利益等綜合因素，根據(jù)公平原則和誠實信用原則予以衡量，并作出裁決。
當事人約定的違約金超過造成損失的百分之三十的，一般可以認定為合同法第一百一十四條第二款規(guī)定的“過分高于造成的損失”。
合同法解釋一
五、違約責任
第二十一條 買受人依約保留部分價款作為質(zhì)量保證金，出賣人在質(zhì)量保證期間未及時解決質(zhì)量問題而影響標的物的價值或者使用效果，出賣人主張支付該部分價款的，人民法院不予支持。
第二十二條 買受人在檢驗期間、質(zhì)量保證期間、合理期間內(nèi)提出質(zhì)量異議，出賣人未按要求予以修理或者因情況緊急，買受人自行或者通過第三人修理標的物后，主張出賣人負擔因此發(fā)生的合理費用的，人民法院應予支持。
第二十三條 標的物質(zhì)量不符合約定，買受人依照合同法第一百一十一條的規(guī)定要求減少價款的，人民法院應予支持。當事人主張以符合約定的標的物和實際交付的標的物按交付時的市場價值計算差價的，人民法院應予支持。
價款已經(jīng)支付，買受人主張返還減價后多出部分價款的，人民法院應予支持。
第二十四條 買賣合同對付款期限作出的變更，不影響當事人關(guān)于逾期付款違約金的約定，但該違約金的起算點應當隨之變更。
買賣合同約定逾期付款違約金，買受人以出賣人接受價款時未主張逾期付款違約金為由拒絕支付該違約金的，人民法院不予支持。
買賣合同約定逾期付款違約金，但對賬單、還款協(xié)議等未涉及逾期付款責任，出賣人根據(jù)對賬單、還款協(xié)議等主張欠款時請求買受人依約支付逾期付款違約金的，人民法院應予支持，但對賬單、還款協(xié)議等明確載有本金及逾期付款利息數(shù)額或者已經(jīng)變更買賣合同中關(guān)于本金、利息等約定內(nèi)容的除外。
買賣合同沒有約定逾期付款違約金或者該違約金的計算方法，出賣人以買受人違約為由主張賠償逾期付款損失的，人民法院可以中國人民銀行同期同類人民幣貸款基準利率為基礎(chǔ)，參照逾期罰息利率標準計算。
第二十五條 出賣人沒有履行或者不當履行從給付義務，致使買受人不能實現(xiàn)合同目的，買受人主張解除合同的，人民法院應當根據(jù)合同法第九十四條第
（四）項的規(guī)定，予以支持。
第二十六條 買賣合同因違約而解除后，守約方主張繼續(xù)適用違約金條款的，人民法院應予支持；但約定的違約金過分高于造成的損失的，人民法院可以參照合同法第一百一十四條第二款的規(guī)定處理。
第二十七條 買賣合同當事人一方以對方違約為由主張支付違約金，對方以合同不成立、合同未生效、合同無效或者不構(gòu)成違約等為由進行免責抗辯而未主張調(diào)整過高的違約金的，人民法院應當就法院若不支持免責抗辯，當事人是否需要主張調(diào)整違約金進行釋明。
一審法院認為免責抗辯成立且未予釋明，二審法院認為應當判決支付違約金的，可以直接釋明并改判。
第二十八條 買賣合同約定的定金不足以彌補一方違約造成的損失，對方請求賠償超過定金部分的損失的，人民法院可以并處，但定金和損失賠償?shù)臄?shù)額總和不應高于因違約造成的損失。
第二十九條 買賣合同當事人一方違約造成對方損失，對方主張賠償可得利益損失的，人民法院應當根據(jù)當事人的主張，依據(jù)合同法第一百一十三條、第一百一十九條、本解釋第三十條、第三十一條等規(guī)定進行認定。
第三十條 買賣合同當事人一方違約造成對方損失，對方對損失的發(fā)生也有過錯，違約方主張扣減相應的損失賠償額的，人民法院應予支持。
第三十一條 買賣合同當事人一方因?qū)Ψ竭`約而獲有利益，違約方主張從損失賠償額中扣除該部分利益的，人民法院應予支持。
第三十二條 合同約定減輕或者免除出賣人對標的物的瑕疵擔保責任，但出賣人故意或者因重大過失不告知買受人標的物的瑕疵，出賣人主張依約減輕或者免除瑕疵擔保責任的，人民法院不予支持。
第三十三條 買受人在締約時知道或者應當知道標的物質(zhì)量存在瑕疵，主張出賣人承擔瑕疵擔保責任的，人民法院不予支持，但買受人在締約時不知道該瑕疵會導致標的物的基本效用顯著降低的除外。
買賣合同中逾期付款違約金的計算
買賣合同即出賣人轉(zhuǎn)移標的物的所有權(quán)于買受人，買受人支付價款的合同，通俗地說，就是花錢買東西的合同。在市場經(jīng)濟中，買賣關(guān)系日趨活躍，買賣糾紛也時常發(fā)生，最為常見的就是因買受人延遲或者拒絕付款發(fā)生的糾紛。那
么，出賣人在爭取自身權(quán)益時，除了依法可以請求價款外，如何要求買受人支付逾期付款違約金？
逾期付款違約金，本質(zhì)上屬于合同法第一百一十四條的遲延履行違約金。按照該條規(guī)定，買賣雙方在合同中已對逾期付款違約金進行約定的，原則上按照雙方約定計算。但是，該條同時還規(guī)定，如果約定違約金“低于”或者“過分高于”實際損失的，當事人可以請求予以增加或者減少。
于此同時，《高法關(guān)于審理買賣合同糾紛案件適用法律解釋》第二十四條對買賣合同沒有約定逾期付款違約金或者該違約金的計算方法的情況下，逾期付款違約金的計算方式進行了規(guī)定。
綜合以上可見，買賣合同中逾期付款違約金的計算可分兩種情況： 一、買賣雙方在買賣合同中未對逾期付款違約金進行約定的，那么，按照該司法解釋的規(guī)定，如果出賣人主張逾期付款損失的，人民法院可以中國人民銀行同期同類人民幣貸款基準利率為基礎(chǔ)，參照逾期罰息利率標準計算。
那么逾期罰息利率如何計算的？按照《中國人民銀行關(guān)于人民幣貸款利率有關(guān)問題的通知》（銀發(fā)[20xx]251號）之規(guī)定，逾期貸款（借款人未按合同約定日期還款的借款）罰息利率由現(xiàn)行按日萬分之二點一計收利息，改為在借款合同載明的貸款利率水平上加收30％-50％。該通知自20xx年1月1日起施行。也就是說，出賣人可以貨款利率水平的130％-150％向買受人主張逾期付款違約金。
二、買賣雙方在買賣合同中已對逾期付款違約金進行約定的。那么，首先將取決于約定違約金與實際損失孰大孰小，而后才能討論采取何種標準。關(guān)于實際損失的計算，這里要明確的是，實際損失應當是可預見的損失，即在合同訂立當時是可以預見的損失。
1、如果雙方約定的逾期付款違約金低于拖欠貨款的貸款利息損失，那么，出賣人可以請求法院提高逾期付款違約金至拖欠貨款的貸款利息損失。 2、如果雙方約定的逾期付款違約金過分高于拖欠貨款的貸款利息損失。在實踐中，也有維護自身權(quán)益意識較強的出賣方，與買方簽訂買賣合同時要求確定較高的將逾期付款違約金數(shù)額，如日千分之一、較高的固定數(shù)值等。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國合同法〉若干問題的解釋》(二)(法釋〔20xx〕5號)第二十九條之規(guī)定，“當事人約定的違約金超過造成損失的百分之三十的，一般可以認定為合同法第一百一十四條第二款規(guī)定的‘過分高于造成的損失’。”在實踐中，遇到這類約定數(shù)額的，也存在不同的裁判結(jié)果。
有些法院認為，出賣方因買受人逾期付款所受損失，大致就是所拖欠貨款的銀行貸款利息，因此，法院支持出賣人以貨款利率水平上浮百分之三十向買受人主張逾期付款違約金。河南省高級人民法院（20xx）豫法民二終字第69號中即采取此種標準。
也有法院認為，買賣雙方之間的法律關(guān)系類似借貸關(guān)系，而《最高人民法院關(guān)于審理借貸案件的若干意見》第六條中，民間借貸利率以銀行同類貸款四倍為限，故法院支持出賣人以貨款利率的四倍向買受人主張逾期付款違約金。浙江省湖州市中級人民法院（20xx）浙湖商終字第143號、廣東省廣州市中級人民法院（20xx）穗中法民二終字第896號中即采取此種標準。
3、如果雙方約定的逾期付款違約金相當于拖欠貨款的貸款利息損失的，在此種情況下，即按實際利息損失作為逾期付款違約金的計算標準。
篇三：逾期付款利息應怎樣計算
逾期付款利息應怎樣計算
在合同違約中，逾期付款是最為常見的。
計算逾期付款利息的時間起點相對比較容易確定，應當自債務人違約之日起計算。在當事人無約定的情況下，經(jīng)權(quán)利人催告后，自催告或?qū)捳蛊趯脻M之次日起債務人須支付利息。《合同法》第一百一十四條規(guī)定：“當事人可以約定一方違約時應當根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法。”
依據(jù)《合同法》及有關(guān)法律規(guī)定，合同對逾期付款有約定的的應當按照合同約定承擔違約責任。如果合同中明確約定了逾期付款的違約金，或者約定了賠償損失的具體方法，則依合同約定承擔違約責任；如果約定的違約金過份高于所造成的損失的，經(jīng)違約人要求裁判機關(guān)可以依法酌減。
如果合同當事人對于逾期付款的違約責任未予明確約定的，違約人依法仍應承擔法定孳息。
本文主要針對司法實踐中合同當事人對逾期付款的違約責任未予約定或約定不明的情況如何確定逾期付款責任，進行綜合分析，以求明晰條理。
一、支付逾期付款利息的性質(zhì)與計算標準；
（一）、賠償損失：
其一：合同法中的違約損害賠償?shù)哪繕耸沁_到如同合同完全履行的結(jié)果。付款義務人于約定付款時間負有支付義務，如按時付款，權(quán)利人可將取得的現(xiàn)金存入銀行取得利息；但因付款義務人未及時履行付款義務，而使其無法存款取得利息。依此性質(zhì)，逾期付款的應當支付的利息以銀行當期存款利率計算。
司法實踐中：常有以此為標準支付逾期付款利息的判例出現(xiàn)，但最高人民法院的司法解釋中卻未出現(xiàn)。
其二：如付款義務人遲延履行付款義務，將致權(quán)利人不能按合同約定取得款項，造成資金缺口，權(quán)利人通常通過貸款來彌補資金缺口。依此性質(zhì)，逾期付款的應當支付的利息以銀行當期貸款利率計算。
如：《最高人民法院關(guān)于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋 》第十七條 當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的，按照約定處理；沒有約定的，按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計息。
以上兩者存在明顯的不當之處，均不足實現(xiàn)填補資金缺口損害之功能，因為與商業(yè)銀行貸款辦理談判、審核、擔保均需費用支出。
如以填補資金缺口支出為賠償損失范圍，此證明責任無疑應由權(quán)利人負擔，但實際上損失頗難證明，不利于權(quán)利人的保護。
（二）違約金
合同法第114條規(guī)定：“當事人可以約定一方違約時應當根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法。”可見：違約金（包括因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法）以當事人約定為必要。
1999年《最高人民法院關(guān)于逾期付款違約金應當按照何種標準計算問題的批復》規(guī)定： “對于合同當事人沒有約定逾期付款違約金標準的，人民法院可以參照中國人民銀行規(guī)定的金融機構(gòu)計收逾期貸款利息的標準計算逾期付款違約金。”同時規(guī)定：“ 本批復公布后，人民法院尚未審結(jié)的案件中有關(guān)計算逾期付款違約金的問題，按照本批復辦理。”
20xx年《 最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十七條規(guī)定：
“商品房買賣合同沒有約定違約金數(shù)額或者損失賠償額計算方法，違約金數(shù)額或者損失賠
償額可以參照以下標準確定：
逾期付款的，按照未付購房款總額，參照中國人民銀行規(guī)定的金融機構(gòu)計收逾期貸款利息的標準計算。”
綜上：目前，我國司法解釋中對逾期付款利息多以銀行貸款利率和逾期貸款利率為標準。建設工程合同價款遲延給付適用前者；商品房買賣價款遲延給付等適用后者。
二、逾期付款利息的計算期間
（一）逾期付款利息的計算期間的起點：
逾期付款利息支付期間的起點：
（1）約定履行期限的，履行期限屆滿之次日起。
（2）未約定履行期限的，經(jīng)權(quán)利人催告，在寬展期內(nèi)仍未履行的，自寬展期屆滿之次日起。
如：《最高人民法院印發(fā)《關(guān)于貫徹執(zhí)行＜中華人民共和國民法通則＞若干問題的意見（試行）》的通知》第123條規(guī)定：
“公民之間的無息借款，有約定償還期限而借款人不按期償還，或者未約定償還期限但經(jīng)出借人催告后，借款人仍不償還的，出借人要求借款人償付逾期利息，應當予以準許。”
（二）逾期付款利息的計算期間的終點
（1）應當?shù)疆斒氯俗罱K履行付款義務之日。
（2）如果通過民事訴訟程序并進入強制執(zhí)行程序的，應當計算到判決確定的履行日。
（3）至判決確定的履行日仍未履行的，應當依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百三十二條 之規(guī)定：“被執(zhí)行人未按判決、裁定和其他法律文書指定的期間履行給付金錢義務的，應當加倍支付遲延履行期間的債務利息。”
此外，最高人民法院一些其他司法解釋對當事人無約定的情況下的逾期付款利息也作了零散的規(guī)定。《最高人民法院關(guān)于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十七條規(guī)定：“當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的，按照約定處理;沒有約定的，按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計息。”《 最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十七條規(guī)定，商品房買賣合同沒有約定違約金數(shù)額或者損失賠償額計算方法，違約金數(shù)額或者損失賠償額可以參照以下標準確定：“逾期付款的，按照未付購房款總額，參照中國人民銀行規(guī)定的金融機構(gòu)計收逾期貸款利息的標準計算。”
精選買賣合同模板匯編 篇19
買賣合同，依《合同法》第一百三十條的規(guī)定，是指出賣人轉(zhuǎn)移標的物的所有權(quán)于買受人，由買受人支付價款的合同。
買賣合同具有以下特征：
一、買賣合同是轉(zhuǎn)移標的物所有權(quán)的合同。所謂轉(zhuǎn)移標的物的所有權(quán)，是指出賣人在收取一定價款后失去對標的物的占有、使用、處分的權(quán)利，而買受人在支付一定的價款后取得對標的物的占有、使用、處分的'權(quán)利。
二、買賣合同是雙方有償合同。所謂雙方有償，是指出賣人和買受人均享有均等的權(quán)利和義務，在交易過程當中，出賣人的義務，是買受人的權(quán)利，出賣人的權(quán)利，同買受人的義務。如買賣雙方在協(xié)商一致后，買受人有取得該轉(zhuǎn)讓物的物權(quán)的權(quán)利，出賣人有移交該出買物物權(quán)的義務。
三、買賣合同的主體具廣泛性。1、財物的所有權(quán)人；2、抵押權(quán)人；3、質(zhì)權(quán)人；4、留置權(quán)人；5、人民法院；6、行紀人。
四、買賣合同標的物的廣泛性。買賣合同的標的物只要是法律、法規(guī)沒有禁止流通的物品，均可作為買賣合同的標的物。
五、買賣合同是出賣人和買受人雙方經(jīng)協(xié)商達成一致，對標的物權(quán)的轉(zhuǎn)讓的真實意思的表示，是相互的承諾。
六、買賣合同既可用文字表示，也可用口頭表示。買賣雙方可將協(xié)商一致的承諾用文字形式固定，并經(jīng)雙方簽字后生效，也可經(jīng)公證后生效。買賣雙方對達成一致意見的標的物的物權(quán)轉(zhuǎn)移，也可以用口頭的形式約定。這種方式簡單、省時，但必須符合“錢貨兩清”，這種形式適用于標的小、現(xiàn)貨交易等買賣。
一、雙方當事人的名稱或者姓名、住址； 買賣合同應具備以下主要條款：
二、標的物的名稱、數(shù)量、質(zhì)量、單價、總價（大寫）；
三、包裝要求；
四、標的物交付的時間；地點、方式（履行方式）；
五、標的物質(zhì)量、數(shù)量檢驗的方法及說明；
六、價款支付的時間、地點、方式（結(jié)算方式）；
七、期限；
八、違約責任（違約金的組成、計算方法、賠償數(shù)額的確定）；
九、風險承擔的劃分；
十、爭議解決的方式（協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟）；
十一、其他條款（指前述各條件未涉及的內(nèi)容）。
精選買賣合同模板匯編 篇20
合同編號：_________
賣方：_________（以下簡稱甲方）
買方：_________（以下簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《微型計算機商品管理更換退貨責任規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致達成協(xié)議如下：
第一條 乙方向甲方訂貨總值為人民幣_________元的電腦，其配置標準.單價.總價等見下表：
編 號
名稱品牌及型號出廠編號或批號產(chǎn)地數(shù)量單價價格質(zhì)保期限1cpu2主板3內(nèi)存4硬盤5顯卡6聲卡7光驅(qū)8軟驅(qū)9顯示器10機箱11音箱12鍵盤13鼠標14moden15網(wǎng)卡16交換機17打印機118打印機219u盤20網(wǎng)線21掃描儀22cpu風扇23合計： 第二條 定貨交貨及驗收
1.定貨日期為本合同簽訂之日。
2.交貨日期_________；
3.交貨地點_________；
4.包裝方式_________；
5.付款方式：簽訂合同時，乙方向甲方交付：
（1）定金_________元；
（2）預付款_________元。
（3）_________
6.驗收方式：甲乙雙方合驗。甲方向乙方說明商品的配置，核對商品品牌.型號和編號，開箱檢驗，正確調(diào)試，保證商品符合產(chǎn)品使用說明明示的配置和產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，經(jīng)乙方確認，當面向乙方交驗商品，并介紹產(chǎn)品的使用維護和保養(yǎng)方法以及三包方式，明示三包有效期，提供三包憑證.有效發(fā)貨票.產(chǎn)品（選配件）合格證和使用說明。
第三條 質(zhì)保規(guī)定
1.甲方對其所配置的電腦產(chǎn)品各選配件按生產(chǎn)商提供的`質(zhì)保期為準，并根據(jù)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局《微型計算機商品修理更換退貨責任規(guī)定》向乙方提供質(zhì)保服務。
2.整機三包有效期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方負責在_________日內(nèi)免費維護.修理，并保證修理后的商品能正常使用30天以上，主要部件三包有效期內(nèi)出現(xiàn)故障，甲方負責在_________日內(nèi)免費修理或免費更換新的主要部件（包括工時費和材料費）。
3.自售出之日起7天內(nèi)，主機.外設商品出現(xiàn)性能故障時，乙方可選擇退貨換貨或修理，乙方要求退貨時，甲方負責免費為乙方退貨，并按發(fā)貨票價格一次退清貨款。
精選買賣合同模板匯編 篇21
出賣人：
買受人：
一、汽車金額：
汽車品牌型號顏色價格備注
二、交車方式：
交車地點： 交車時間：
付款方式： 付款時間：
三、質(zhì)量維修：
1、出賣人向買受人出售的汽車，其質(zhì)量必須符合國家頒布的汽車質(zhì)量標準。
2、出賣人向買受人出售的汽車，必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄》上備案的汽車。
3、出賣人向買受人出售汽車時要真實、準確介紹所銷售車輛的基本情況。
4、出賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供：
（1）銷售發(fā)票；
（2）（國產(chǎn)車）車輛合格證、（進口車）海關(guān)進口證明和商品檢驗單；
（3）保修卡或保修手冊；
（4）說明書；
（5）隨車工具及備胎；
5、買受人在購車時應認真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續(xù)是否齊全。
6、買受人在購車時應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。
7、汽車在購買后，由出賣人負責與生產(chǎn)廠家的'維修站聯(lián)系、解決。
8、如屬于在汽車售出前流通過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，出賣人未向買受人時示的，依法承擔責任。
9、如買受人使用、保管或保養(yǎng)不當造成的問題，由買受人自行負責。
四、違約責任：
五、爭議解決：
因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可提交蘇州仲裁委員會仲裁。
六、合同文本：
本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。
七、合同效力：
本合同經(jīng)買賣雙方簽章后生效。
買受人（簽章）： 出賣人（簽章）：
地址： 地址：
精選買賣合同模板匯編 篇22
出賣方：__________________________________
買受方：__________________________________
一、為房屋買賣有關(guān)事宜，經(jīng)雙方協(xié)商，訂合同如下：甲方自愿下列房屋賣給乙方所有：
1。房屋狀況：（請按《房屋所有權(quán)證》填寫）
房屋座落
幢號室號套（間）數(shù)建筑結(jié)構(gòu)總層數(shù)建筑面積（平方方）用途
2。該房屋的土地使用權(quán)取得方式"√"：出讓（ ）、劃撥（ ）。
二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣________元，（大寫）_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾 元整。
乙方在__________年_____月_____日前分_____次付清，付款方式：
三、甲方在__________年_____月_____日將上述房屋交付給乙方。該房屋占用范圍內(nèi)土地使用權(quán)同時轉(zhuǎn)讓。
四、出賣的房屋如存在產(chǎn)權(quán)糾紛，由甲方承擔全部責任。
五、本合同經(jīng)雙方簽章并經(jīng)嘉興市房地產(chǎn)交易管理所審查鑒定后生效，并對雙方都具有約束力，應嚴格履行。如有違約，違約方愿承擔違約責任，并賠償損失，支付違約費用。
六、雙方愿按國家規(guī)定交納稅、費及辦理有關(guān)手續(xù)。未盡事宜，雙方愿按國家有關(guān)規(guī)定辦理。如發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，雙方愿向（___________）仲裁委員會申請仲裁。
七、雙方約定的其它事項：_____________________________________
八 合同的.效力
1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2、本協(xié)議一式_________份，甲方、乙方各_________份，具有同等法律效力。
3、本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
甲方（蓋章）：_________
乙方（蓋章）：_________
_________年____月____日
精選買賣合同模板匯編 篇23
1、確認基本信息的真實性與有效性。
（1） 合同簽署人出售房屋的有效性：房產(chǎn)證、身份證和簽署合同人要統(tǒng)一，如有特殊情
況，需出據(jù)有法律依據(jù)的公證委托書。
（2） 房屋地址要按照房產(chǎn)證件中的房屋地址嚴格填寫，不得隨意增改文字。只有房地證
或房產(chǎn)證中所屬地址才是法律唯一承認的房產(chǎn)合法地址，不能按照門口的門牌號或習慣稱呼的小區(qū)名稱填寫。
（3） 房屋面積要按照房地證或房產(chǎn)證上注明的面積填寫。這個面積是國家經(jīng)過專業(yè)機構(gòu)測量的面積，也就是法律上承認該房屋的權(quán)利面積。因為，有部分房屋附有贈送的小院、閣樓、地下室或露臺等，這部分的面積可能不含在房地證或房產(chǎn)證的面積中，但是需要在合同的"其他條款"中注明，該房屋交易附帶贈送的小院、閣樓、地下室或露臺等。 5. 房屋權(quán)屬要明確注明。私產(chǎn)房要填寫產(chǎn)權(quán)人和共有權(quán)人姓名，企業(yè)產(chǎn)要填寫產(chǎn)權(quán)位名稱，公產(chǎn)房要填寫所屬房管站名稱。如為繼承、贈與、法院判決等情況，須賣方出具相關(guān)證明。
2、交易金額及付款方式的約定。
有關(guān)金額約定時應頂格大寫，字跡清晰。如有小寫，須注意前后一致。明確付款金額和具體時間，保證總金額一致，前后時間不沖突。過戶貸款具體事項以銀行和房地產(chǎn)管理部門為準。在簽署合同時買方應支付定金，賣方出具收款票據(jù)或收條，交付定金時應由正規(guī)中介經(jīng)紀人或律師見證。
3、附屬設施可依據(jù)"(三要三不要"的原則。
煤氣、暖氣和一戶一表要注明，并約定日期交接相關(guān)證件或變更證件。因為電話、有線電視、網(wǎng)絡等歷史欠費問題不好解決，并且電話還涉及賣方的隱私，所以建議在合同中約定這些附屬設施由賣方申請關(guān)閉，然后買方自行開通。如果有家具或電器等等留給買方，需要在合同中注明。并且約定附屬設施相關(guān)證件及費用繳清憑證的交接日期。
4、簽字及聯(lián)系方式。
合同需要買賣雙方本人簽字，并盡量多留存電話，留存住址或可以郵寄到的聯(lián)系地址，以保證買賣雙方的正常聯(lián)系。
5、合同簽署中不要留白和隨意涂改。
如需要修改，交易雙方須全部在修改處簽章確認。
注意事項
房屋作為一種特殊的商品。依據(jù)法律規(guī)定，房屋買賣雙方當事人必須簽訂書面的、
由政府有關(guān)部門制定的格式合同，該房屋買賣合同作為產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓登記的重要憑證，是買受人取得房屋產(chǎn)權(quán)，即標的物(標的物是房屋的所有權(quán)或使用權(quán))物權(quán)轉(zhuǎn)移的主要和重要文件。合同規(guī)定了標的物的質(zhì)量、面積、單價、總價、履
行合同的期限等雙方當事人的權(quán)利和義務。房屋買賣合同具有以下區(qū)別與其他交易合同的特殊性：房屋與土地的不可分割性。在買受人支付合同約定的價款后，在取得房屋所有權(quán)的同時，也取得了該房占地的土地使用權(quán)。土地是屬國家所有，是禁止所有權(quán)買賣的'，但可以支付一定價款后取得土地使用權(quán)，這樣，房屋才有賴以“立足”的地方。房屋與土地的不可分割性，決定了在取得房屋所有權(quán)時同時取得土地使用權(quán)。房屋買賣合同訂立前，因轉(zhuǎn)讓房屋所有權(quán)可能涉及第三人的利益。因此，法律規(guī)定，轉(zhuǎn)讓出租房屋，應提前三個月或按照租賃合同中約定事宜通知承租人，在同等條件下，承租人享有優(yōu)先購買權(quán)。 房屋買賣合同簽訂生效后，雙方當事人應當向房地產(chǎn)交易中心提交有關(guān)證件，經(jīng)審查符合房屋買賣條件，辦理過戶手續(xù)(或產(chǎn)權(quán)證)后，房屋所有權(quán)才算轉(zhuǎn)移，即出賣人才算將標的物交付。未經(jīng)過戶登記(或產(chǎn)權(quán)登記)的，買受人交付了合同約定的費用，仍沒有占有該標的物，這一點是與一般買賣合同的明顯區(qū)別。
確認房主：核實真實身份
簽訂買賣合同的前提條件是買賣雙方檢查簽約主體的真實性，主要是購房者核實房主的身份、業(yè)主證件的真實性和其與業(yè)主身份的一致性，尤其是在買賣雙方自己進行交易而沒有第三方作為居間擔保的情況下，以防止不法之人假造房主身份證和房屋產(chǎn)權(quán)證進行欺詐，最大限度地規(guī)避資金風險。房產(chǎn)交易屬于大宗交易，買賣雙方都希望交易過程安全穩(wěn)妥，最有效的方法是委托資信好、品牌響、專業(yè)強的經(jīng)紀公司承擔擔保責任，由其在中間驗證雙方的真實身份，確認房屋產(chǎn)權(quán)無糾紛，對雙方行為進行制約。前期費用：是否結(jié)算清楚
房屋是否有歷史遺留問題，如欠費或相應協(xié)議，這是買方所應關(guān)注的房屋本身附屬問題，屬于“房屋交付”中的重要條款；交接水、電、煤氣、物業(yè)、供暖等各項費用，
時間的明確是清晰劃分責任的關(guān)鍵。如果是公房交易，物業(yè)、供暖等費用的繳納時間和標準，原房主的單位是否有些既定要求和更改，賣方需要做出的配合和買方需要簽署的協(xié)議等，也都應在合同中明確寫明。
維修基金
買賣雙方通常都會在合同中約定維修基金的結(jié)算方式，但有時過于籠統(tǒng)，只寫“送”或者“不送”。事實上，房屋交接時還會遇到例外情況，即賣方尚未繳付維修基金或維修基金部分已經(jīng)使用。由于買賣合同中約定不明確，賣方可以認為維修基金是“送”的，未繳部分或不足部分當然由買方自行繳付；而買方也可以認為，賣方應當足額繳付后，再將維修基金移至買方名下。交易雙方在簽訂合同時，應當明確維修基金的結(jié)算數(shù)額。
生活費用
水、電、煤、電話、物業(yè)管理費等生活費用的結(jié)清手續(xù)一定要認真辦理，物業(yè)交驗馬虎不得。這類糾紛在房屋交易中經(jīng)常出現(xiàn)。由于雙方疏忽，沒有在房屋交接時對日常生活費用進行結(jié)算，買方入住后收到上述賬單時，才發(fā)現(xiàn)賣方欠繳大量費用，再回頭找其結(jié)算時，原業(yè)主早已音訊全無，只好自認晦氣，補繳欠款。雖然相對于房價來說這部分費用數(shù)額不大，但買方心理上仍舊無法求得平衡。
其實，這種情況完全可以避免，物業(yè)清單應作為合同的附件，記錄下水、電、氣三表的具體數(shù)據(jù)，在交房當時，及時結(jié)清各項費用。
附屬設施：驗收不忘記錄
一般來講，買方在交房時都會對房屋附屬設施、設備、裝修及附贈家電、家具等事項進行驗收，其中比較容易被忽視的是下水道堵塞和墻面滲水等問題。附贈的家電、家
具要根據(jù)合同約定進行驗收，建議在合同中明確所贈家具、家電的數(shù)量和品牌，抑或采用圖像資料作為合同附件。
付款過戶：明確操作方式
購買二手房付款方式由買賣雙方協(xié)商決定，一般有一次性付款和按揭貸款兩種方式。買賣雙方的規(guī)避風險意識形成了“賣方不愿先過戶，買方不愿先付款”的交易現(xiàn)狀，在實際操作中買方可將房款分為首付和尾款兩部分在不同時間段打給房主，而尾款的支付時間有賴于房產(chǎn)過戶的日期，為此買方有權(quán)利知道房產(chǎn)的過戶時間。也可選擇某些銀行與房地產(chǎn)經(jīng)紀公司聯(lián)合推出的“二手房交易資金托管”業(yè)務，可在費用最低的情況下解決上述問題。
遷戶延遲：慎約時間責任
按照通常的交易習慣，賣方應當在過戶或交房前將戶口遷出。有時由于暫無能夠入住戶口的房屋或子女就學等原因，交易中賣方會要求推遲戶口遷出的時間，這時，雙方應書面約定戶口遷出的時間及違約責任。鑒于戶口一般無法強制遷出，買方對戶口遷出延遲問題應當采取慎重的態(tài)度。
違約責任：約定償付時間
這是買賣雙方比較關(guān)心的合同條款之一。雖然雙方在訂立合同時主觀上都希望能夠履行義務，順利完成交易，但因為房產(chǎn)交易復雜且金額較大，有時會出現(xiàn)意想不到的狀況，而導致違約行為的產(chǎn)生。為了避免以后出現(xiàn)扯皮現(xiàn)象，簽署合同時就要明確寫清雙方的責任和權(quán)利以及違約金的償付金額和時間，遵循的原則就是雙方責權(quán)利對等。實踐中，二手房買賣合同中違約金的比例一般都有明確的條款注明，但對于償付時間卻沒有具體約定，這會導致違約方據(jù)此拖延支付時間，使條款的實際約束力和執(zhí)行力下降。合同中應加入“買方在實際支付應付款之日起(賣方在實際交房之日起)＿＿日內(nèi)向賣方(買方)支付違約金”的條款，以確保合同條款的最終落實。
補充協(xié)議：空白處不留白
買賣雙方在簽訂合同時如果遇到合同條款不明確，或需要進一步約定時，要在合同相關(guān)條款后的空白行或在合同后統(tǒng)一添寫附加條款。將合同中對雙方的意思表示寫明，以減少后續(xù)階段因意思含混而造成的不便與麻煩。
精選買賣合同模板匯編 篇24
立契約書人實業(yè)有限公司（以下簡稱甲方）陶瓷有限公司（以下簡稱乙方），雙方茲就買賣茶具事宜，訂立本件契約，條款如下：
一、買賣標的：仿古茶具精品、次品各一百組。（樣式、規(guī)格另行列表）
二、價金：精品每組人民幣xx元整，次級品每組xx元整，合計xx元整。
三、送貨地點：甲方公司所在地或其所指定的地點。
四、送貨日期：乙方應于訂約后一個月內(nèi)按甲方指定的地點、組數(shù)如期送達。如有遲延，應依遲交部分的.貨款每按千分之二計罰違約金，乙方不得有異議。
五、清償費用：原則上運送費、包裝費由乙方負擔。惟甲方所指定送貨地點不在xx市xx縣兩界內(nèi)，按實際里程數(shù)每公里x元酌收運送費用。
六、甲方或其指定受領(lǐng)之人世間于受領(lǐng)第一條的茶具后，應即時驗收。茶具如有瑕疵，應于受領(lǐng)后七天內(nèi)以書面通知乙方更換，逾期乙方不負瑕疵擔保責任。
七、甲方應憑乙方所開出的統(tǒng)一發(fā)票及送貨簽收單將貨款一次付給乙方。
八、本契約一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份為憑。
立契約書人：
買方（甲方）：實業(yè)有限公司
公司地址：
代表人：
住址：
身份證統(tǒng)一號碼：
營業(yè)執(zhí)照號碼：
賣方（乙方）：陶瓷有限公司
公司地址：
代表人：
住址：
身份證統(tǒng)一號碼：
營業(yè)執(zhí)照號碼：x年x月x
精選買賣合同模板匯編 篇25
甲方
乙方：
丙方：
經(jīng)各方友好協(xié)商，本著平等、自愿、有償、誠實信用原則，就土地轉(zhuǎn)讓事宜達成協(xié)議如下：
一、地塊概況
1、該地塊位于 __________，土地面積為__________平方米(折__________畝)。宗地四至及界址點座標詳見附件國有 土地使用證。
2、現(xiàn)該地塊的用途為住宅、工業(yè)、綜合和商業(yè)用地。
二、轉(zhuǎn)讓方式
1、甲方保證通過土地掛牌形式把該地塊轉(zhuǎn)讓給乙方，并確保該地塊的容積率大于等于__________，綠化率不少于__________%，土地用途為商業(yè)、住宅用地。
2、土地的轉(zhuǎn)讓價為__________萬元/畝[包括級差地租、市政配套費、開發(fā)補償費、建筑物和構(gòu)筑物的拆遷安置費、 青苗補償費、空中或地下的管線(水、電、通訊等)遷移費和土地管理費]，轉(zhuǎn)讓總價為人民幣__________萬元。
3、乙方同意按以下時間和金額分二期向甲方支付土地價款：第一期定金，地價款的__________%，計人民幣__________萬元 ，付款時間及條件：雙方簽訂協(xié)議書，且已辦好土地掛牌手續(xù)并在本條第四款規(guī)定的抵押登記手續(xù)辦妥后__________天內(nèi)支付;第二期，付清余款，計人民幣__________萬元，付款時間及條件：在乙方簽訂國有土地使用權(quán)出讓協(xié)議， 取得該土地的國有土地使用證后 個工作日內(nèi)支付。
4、為保證前款第一期地價款的及時支付，丙方同意提供兩宗土地的.國有土地使用權(quán)作為抵押
擔保，抵押的土地 使用權(quán)面積為__________平方米(詳見成國用( )字第__________號和成國用( )字第__________號)，抵押擔保的范圍與 甲方承擔的責任的范圍相同。雙方同意在本協(xié)議簽訂后______天內(nèi)到當?shù)赝凉懿块T辦理抵押登記手續(xù)，抵押期限至 乙方取得機投鎮(zhèn)________畝土地的國有土地使用證之日止。
5、該項目由乙方獨立運作，盈虧自負。甲方愿意幫助乙方解決有關(guān)稅費返還及政策協(xié)調(diào)。項目開發(fā)結(jié)束并經(jīng)審計后，項目凈利潤率超過_______%的，超過部分凈利潤乙方同意與甲方五五分成。
三、違約責任
1、甲方誠邀乙方參與其_______畝土地的公開掛牌處理事宜，并承諾創(chuàng)造條件讓乙方取得該塊土地，若乙方未能 取得該地塊，甲方愿意雙倍返還定金，計_______萬元，甲方應在確認乙方不能取得該土塊的土地使用權(quán)之日起________個工作日內(nèi)支付此款。
2、乙方未能按時支付地價款，應以每日未付部分的萬分之二點一作滯納金支付給甲方。如未能按時付款超過_____個工作日，視同終止履行本協(xié)議，并有權(quán)處置已付定金。
3、甲方應對乙方承擔連帶責任。
四、其他
1、在掛牌出讓過程中，乙方僅承擔應由受讓方承擔的土地契稅和交易費用，其他有關(guān)營業(yè)稅等均由甲方承擔。
2、乙方的開發(fā)建設應依法律、法規(guī)和規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。
3、本協(xié)議未盡事宜，須經(jīng)各方協(xié)商解決，并簽訂相應的補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
4、本協(xié)議在執(zhí)行過程中發(fā)生矛盾、爭議，經(jīng)協(xié)商無效時，提請法院裁決。
5、本協(xié)議經(jīng)各方代表簽字蓋章后生效。
6、本協(xié)議一式六份，三方各執(zhí)兩份。
甲方(蓋章)：
代表：
乙方(蓋章)：
代表：
丙方(蓋章)：
代表：
年 月 日
周記
精選買賣合同模板匯編 篇26
買賣合同是指一方當事人向另一方轉(zhuǎn)移標的物的所有權(quán)，另一方支付價款的合同；是出賣人標的物的所有權(quán)與買受人貨幣的交換。買賣合同最重要的法律特征，是出賣人依照合同約定將標的物所有權(quán)轉(zhuǎn)移給買受人。標的物在其所有權(quán)轉(zhuǎn)移過程中，可能由于不可抗力或意外事故而遭受毀損、滅失，法律上稱之為標的物風險。當風險事故一旦發(fā)生，標的物毀損、滅亡成為現(xiàn)實，承受由此產(chǎn)生的財產(chǎn)后果便形成了標的物風險責任。
在買賣合同中，風險是指標的物有可能受到意外的滅失、毀損等情況，風險的轉(zhuǎn)移直接關(guān)系到買賣雙方的基本義務。如果風險尚未轉(zhuǎn)移，則買方不僅不承擔支付價款的義務，賣方還要承擔不能交貨的責任，除非是不可抗力；如果風險已經(jīng)轉(zhuǎn)移，即使貨物受到意外，買方仍要按約支付價款。
風險承擔是指買賣合同的標的物因不可歸責于雙方當事人的事由，發(fā)生損毀、滅失，由哪方承擔責任。風險承擔的關(guān)鍵是其轉(zhuǎn)移的時間問題。
目前，各內(nèi)國法對風險轉(zhuǎn)移問題大致上有兩種觀點：
一、英法等國認為風險轉(zhuǎn)移問題是與所有權(quán)轉(zhuǎn)移聯(lián)系在一起的，以所有權(quán)的轉(zhuǎn)移時間決定風險轉(zhuǎn)移的時間，就是所謂“物主擔險”原則；
二、以美國為代表的國家把風險轉(zhuǎn)移與所有權(quán)分割開來，以交貨時間來確定風險轉(zhuǎn)移的時間，而不管所有權(quán)是否轉(zhuǎn)移。這種理論認為，風險轉(zhuǎn)移是一個現(xiàn)實問題，而所有權(quán)的轉(zhuǎn)移是一個較抽象、難以證明的問題，二者如果聯(lián)系在一起，很難界定，在實際操作當中，會很困難，也不符合現(xiàn)代商業(yè)的發(fā)展需要。美國統(tǒng)一商法典對風險轉(zhuǎn)移有幾項規(guī)定：
1、雙方可以協(xié)議承擔風險界限，也可以通過采用某種術(shù)語，如FOB、CIF、C＆F等來確定各方承擔的風險；
2、如果雙方在合同中沒有約定，在沒有違約正常狀況下，分貨物要運輸與不要運輸?shù)惹樾蝸泶_定風險轉(zhuǎn)移的時間；如果有違約情況，則按是買方還是賣方違約來確定風險轉(zhuǎn)移的時間。
一、標的物所有權(quán)轉(zhuǎn)移
標的物所有權(quán)的轉(zhuǎn)移，是指買賣合同的標的物自出賣人轉(zhuǎn)移至買受人所有。標的物的所有權(quán)何時發(fā)生轉(zhuǎn)移，是買賣合同的一個核心問題。它不僅是合同當事人權(quán)利義務的具體體現(xiàn)，而且還與當事人的風險負擔和利益承受有著直接的關(guān)系。
《合同法》第133條規(guī)定：“標的物的所有權(quán)自標的物交付時起轉(zhuǎn)移，但法律另有規(guī)定或者當事人另有約定的除外。”這一規(guī)定確定的是“交付轉(zhuǎn)移所有權(quán)”的原則。按照這一規(guī)定，在一般情況下，合同標的物何時交付，標的物所有權(quán)就何時轉(zhuǎn)移，即二者同步轉(zhuǎn)移。但在特殊情況下，標的物所有權(quán)并非與標的物的交
付同時轉(zhuǎn)移，如機動車買賣、房屋買賣等合同。而之所以未能實現(xiàn)二者同步轉(zhuǎn)移，有的是由于有關(guān)法律有特別規(guī)定，有的是由于當事人雙方有特別約定。
《合同法》第134條規(guī)定：“當事人可以在買賣合同中約定買受人未履行支付價款或者其他義務的，標的物的所有權(quán)屬于出賣人”。這一規(guī)定被稱為“保留所有權(quán)條款”。一般地，合同標的物在交付之前，其所有權(quán)屬于出賣人，交付后則屬于買受人。但如果當事人對上述“保留所有權(quán)條款”作出約定，而買受人未按約定履行義務，那么即便此時標的物已經(jīng)交付給買受人，該標的物的所有權(quán)仍屬于出賣人。
二、標的物風險責任的承擔
所謂標的物的風險，是指在買賣合同成立后至終止前，標的物因不可歸責于當事人任何一方的事由而發(fā)生的毀損、滅失。關(guān)于標的物風險的承擔，《合同法》第142條作了原則性規(guī)定：“標的物毀損、滅失的風險，在標的物交付之前由出賣人承擔，交付之后由買受人承擔，但法律另有規(guī)定或者當事人另有約定的除外。”這表明我國法律對風險承擔采取的是“交付轉(zhuǎn)移風險”的原則，它是建立在“交付轉(zhuǎn)移所有權(quán)”這一原則的基礎(chǔ)上的。因此可以說，除法律另有規(guī)定或者當事人另有約定以外，合同標的物的所有權(quán)與風險責任同時于標的物交付時起轉(zhuǎn)移。
根據(jù)《合同法》的有關(guān)規(guī)定，買賣合同標的物風險承擔的'規(guī)則主要有下列內(nèi)容：
1.一般情形下，標的物風險在標的物交付之前由出賣人承擔，交付之后由受買人承擔。
2.因買受人的原因致使標的物不能按照約定的期限交付的，買受人應當自違反約定之日起承擔標的物風險。
3.出賣人出賣交由承運人運輸?shù)脑谕緲说奈铮斒氯肆碛屑s定外，買受人應自合同成立時起承擔標的物風險。
4.當事人沒有約定交付地點或者約定不明確，而由出賣人將標的物交付給第一承運人的，買受人自標的物交付時起承擔標的物風險。
5.出賣人按照約定或者依照法律有關(guān)規(guī)定將標的物置于交付地點，買受人違反約定沒有收取的，買受人自違反約定之日起承擔標的物風險。
6.出賣人按照約定未交付有關(guān)標的物的單證和資料的，不影響標的物風險的轉(zhuǎn)移，即標的物風險的轉(zhuǎn)移不受上述單證、資料是否交付的影響。
7.因標的物質(zhì)量不符合質(zhì)量要求，致使不能實現(xiàn)合同目的，而買受人拒絕接受或者解除合同的，標的物風險由出賣人承擔。
三、孽息的歸屬
“標的物在交付之前產(chǎn)生的孽息，歸出賣人所有，交付之后產(chǎn)生的孽息，歸
買受人所有”（《合同法》第163條）。應當注意，在所有權(quán)保留的情況下，孽息同樣處于所有權(quán)保留的法律狀態(tài)，在交付之后不能歸買受人所有。否則，就會產(chǎn)生不公平的結(jié)果。
根據(jù)兩物存在的原有物產(chǎn)生的關(guān)系，可以分為原物喝孽息。孽息又稱為孽息物，可分為天然孽息物和法定孽息。天然孽息是依自然規(guī)律產(chǎn)生的物，如牛之牛奶、牛之小牛。法定孽息物是根據(jù)法律規(guī)定產(chǎn)生的物，如存款之利息、入股之股息、出租房屋之租金等。
標的物所有權(quán)的轉(zhuǎn)移是買賣合同的核心內(nèi)容〕買賣合同的實質(zhì)或者說買賣合同的目的即在于轉(zhuǎn)移標的物的所有權(quán)，通過價款與標的物的交換，買受人取得標的物的所有權(quán)，從而能夠?qū)说奈镄惺顾袡?quán)的權(quán)能，即占有、使用、收益和處分。標的物所有權(quán)的轉(zhuǎn)移的另外一層意義在于其與標的物毀損、滅失的風險責任承擔密切相關(guān)，關(guān)系到買賣雙方的切身利益。從世界范圍看，許多國家將標的物毀損、火失的風險負擔的轉(zhuǎn)移與標的物所有權(quán)的轉(zhuǎn)移相統(tǒng)一，歸屬于大陸法系的國家及英美法系的英國都采此立法例。標的物所有權(quán)的轉(zhuǎn)移體現(xiàn)在《破產(chǎn)法》中也有重要意義例如買賣合同簽訂后，買受人實際支付了價款后標的物交付前，出賣人破產(chǎn)，此時標的物所有權(quán)是否轉(zhuǎn)移直接決定了買受人行使權(quán)利的內(nèi)容及效果，如“以買賣合同有效成立轉(zhuǎn)移所有權(quán)”，則買受人雖未取得標的物的占有，但實際上已對標的物享有所有權(quán)，買受人可以行使物r=請求權(quán)，請求破產(chǎn)企業(yè)返還標的物；而如“以標的物交付時轉(zhuǎn)移所有權(quán)”，則買受人既不能要求破產(chǎn)企業(yè)返還價款，也不能要求破產(chǎn)企業(yè)交付買賣標的物，只能作為普通的債權(quán)人按照《破產(chǎn)法》之程序行使債上請求權(quán)，參與破產(chǎn)財產(chǎn)的分配。由此可見，買賣合同標的物所有權(quán)的轉(zhuǎn)移是一個至關(guān)重要的問題，它決定著風險的轉(zhuǎn)移、保險利益的歸屬、買賣雙方可享有的救濟方法以及有關(guān)的權(quán)利義務。
買賣合同標的物承擔的依據(jù)是《合同法》的規(guī)定及合同當事人的特別約定。標的物的交付時間是確定風險轉(zhuǎn)移的界限。標的物毀損、滅失的風險，在標的物交付前由出賣人承擔，交付后由賣受人承擔。《合同法》在適用這一原則時，以法律沒有規(guī)定和當事人沒有約定為前提。如果法律有特殊規(guī)定應當先適用法律的規(guī)定；法律沒有規(guī)定當事人可以自行約定。標的物風險承擔以其交付為一般條件，但交付的時間、地點和方式相互密切聯(lián)系，又有不同情形。《合同法》根據(jù)交付行為的不同情形，分別作出了不同規(guī)定。
（一、）買賣合同標的物所有權(quán)轉(zhuǎn)移的時間
關(guān)于買賣合同標的物所有權(quán)轉(zhuǎn)移的時間，基于買賣合同屬私法規(guī)制的范疇，根據(jù)《合同法》中的契約自由原則，幾乎所有國家有關(guān)標的物所有權(quán)的轉(zhuǎn)移都可依當事人的約定時間而轉(zhuǎn)移，并將此作為雙方的一項基本權(quán)利。當雙方當事人自愿行使這項權(quán)利，在合同中明確約定了所有權(quán)轉(zhuǎn)移的時間時，標的物的所有權(quán)則在該約定的時間由出賣人轉(zhuǎn)移給買受人。但是在實踐中，買賣雙方在合同中具體約定所有權(quán)轉(zhuǎn)移時間的情況并不普遍，因此各國民法一般都對標的物所有權(quán)轉(zhuǎn)移的時間作出了相關(guān)規(guī)定。
（二、）我國法律對標的物所有權(quán)轉(zhuǎn)移的規(guī)定
依照我國現(xiàn)行法律規(guī)定，標的物所有權(quán)轉(zhuǎn)移的方法有兩種：交付和登記。原則上交付適用于動產(chǎn)所有權(quán)的轉(zhuǎn)移，登記適用于不動產(chǎn)所有權(quán)的轉(zhuǎn)移。
交付即出賣人將標的物的實際控制占有轉(zhuǎn)移給買受人，依靠轉(zhuǎn)移標的物的空間位置來完成。交付的方法，依各國的規(guī)定，一般包括現(xiàn)實交付和擬制交付。我國《民法通則》第72條與《合同法》第133條對交付作為標的物所有權(quán)的轉(zhuǎn)移方法做出了相同的規(guī)定，因為動產(chǎn)一般以占有為權(quán)利的公示方法，所以除法律有特別規(guī)定外，動產(chǎn)所有權(quán)依交付而轉(zhuǎn)移。
登記是不動產(chǎn)所有權(quán)的轉(zhuǎn)移方法，是不動產(chǎn)所有權(quán)變動的公示方法。我國《民法通則》規(guī)定“按照合同或其他合法方法取得財產(chǎn)，財產(chǎn)所有權(quán)從財產(chǎn)交付時起轉(zhuǎn)移，法律另有規(guī)定或者當事人另有約定的除外。”因為物權(quán)的變動必須要有公示性，而不動產(chǎn)所有權(quán)的轉(zhuǎn)移并不能依靠轉(zhuǎn)移其空間位置來完成，或者說交付這種方式不能使不動產(chǎn)物權(quán)具有公示性，為了體現(xiàn)不動產(chǎn)物權(quán)公示這一原則，法律始創(chuàng)設了不動產(chǎn)登記制度，以對世人明確不動產(chǎn)的主人及變動情況。我國《城市房地產(chǎn)管理法》第35條規(guī)定：“房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、抵押，當事人應當依照本法第五章規(guī)定辦理權(quán)屬登記”；第60條第3款規(guī)定：“房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓或者變更的，應當向縣級以上地方人民政府房地產(chǎn)管理部門申請房地產(chǎn)變更登記，并憑變更的房屋所有權(quán)證書向同級人民政府土地管理部門申請土地使用權(quán)變更登記，經(jīng)同級人民政府土地管理部門核實，由同級人民政府更換或者更改土地使用權(quán)證書。法律另有規(guī)定的，依照有關(guān)法律的規(guī)定辦理。”根據(jù)上述法律規(guī)定，通說認為登記是不動產(chǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)移的公示方法。
關(guān)于買賣合同標的物所有權(quán)的轉(zhuǎn)移時間，我國《民法通則》第72條第2款和《合同法》第133條作出了原則性的規(guī)定，如《合同法》第133條規(guī)定：“標的物的所有權(quán)自標的物交付時起轉(zhuǎn)移，但法律另有規(guī)定或當事人另有約定的除外。”據(jù)此，買賣合同標的物所有權(quán)轉(zhuǎn)移的時間應遵從三個原則確定：一是遵從約定；二是遵從法律法規(guī)的特別規(guī)定；三是除法律另有規(guī)定或者當事人另有約定的情形，一般情況下“自標的物交付時起轉(zhuǎn)移”，由此可見，我國法律采取的是交付主義。
較為明顯的是，訂有所有權(quán)保留條款的買賣合同，當事人可以約定買受人在付清全部貨款后，標的物的所有權(quán)才發(fā)生轉(zhuǎn)移，以確保出賣人的價金債權(quán)。 總之，在所有權(quán)轉(zhuǎn)移的時間上，法律認可當事人自行約定的效力，但需要注意的是對于法律、行政法規(guī)規(guī)定所有權(quán)轉(zhuǎn)移需要履行登記手續(xù)的，當事人不能以特殊約定排除其適用。
精選買賣合同模板匯編 篇27
甲方（賣方）：北京義紅天勝家居飾品有限公司
乙方（買方）：
一、基本情況：
二、 質(zhì)量標準：每件藝術(shù)品樣式、材質(zhì)、規(guī)格等均要與在甲方店內(nèi)
觀看實物為同一物品。
三、 付款方式：現(xiàn)金或銀行卡轉(zhuǎn)帳
四、 運送：甲方負責運送，運送費用由甲方承擔。甲方應在交貨時
督促乙方對物品的各項指標進行核對，如乙方發(fā)現(xiàn)問題需當場提出，甲乙雙方協(xié)商解決，運送過程中發(fā)生的損壞由甲方承擔。
五、 違約責任：若甲方未能按乙方規(guī)定的`時間規(guī)格交貨（交貨時間
以全部貨款到賬的三日內(nèi)為準），每延誤一天，甲方需向乙方支付全部合同金額3%的違約金。
六、 合同爭議解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由甲乙雙
方協(xié)商解決，協(xié)商不成的依法向當?shù)厝嗣穹ㄔ涸V訟解決。
七、 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合
同執(zhí)行期間雙方如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同樣法律效力。
甲方（簽章）：
簽訂日期：年月日
乙方（簽章）：簽訂日期：年月日
精選買賣合同模板匯編 篇28
出賣人：__________縣(區(qū))______鄉(xiāng)______村 簽訂地點：___________________
買受人：__________縣(區(qū))________________ 簽訂時間：_____年____月____日
一、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交售時間
產(chǎn)品名稱_______________
規(guī)格___________________
計量單位_______________
數(shù)量___________________
價格___________________
交售時間_______________
棉花一級至等外級公斤按國家規(guī)定每50公斤標準(327)皮錕棉單位價元，其他等級棉花價格按等級差價率計算。
出賣人按本合同種足種好棉田畝，并將棉田面積、交售任務落實到每個植棉戶(附分戶細表)。
二、驗收辦法及時間、地點
1、買受人嚴格執(zhí)行國家制定的棉花標準和檢驗規(guī)定，不壓級壓價，不提級提價，正確執(zhí)行價格政策;出賣人憑證售棉，曬干揀凈，頭底一致，不夾人化纖等其他雜物，不售濕花統(tǒng)花。出賣人如出售濕花、統(tǒng)花或頭底夾心花，買受人要求出賣人方糾正后方收購。
2、買受人合理安排輪售時間，方便植棉戶交售;出賣人在買受人約定的時間中交售，自覺遵守售棉秩序。
3、出賣人到買受人指定的棉花收購站交售棉花。
4、出賣人對收購檢驗有異議的'，有權(quán)要求復驗，可要求保留小樣。
三、檢驗單位、地點、方法、標準
1、由買受人棉花收購站檢驗。
2、按商業(yè)部頒布的《棉花檢驗工作規(guī)程》。
3、執(zhí)行國家標準gbll03一72。
四、包裝物：出賣人自備，交售棉花時不得用化纖繩捆扎，售棉后帶回。
五、結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算，市政府確定的各項扶持棉花生產(chǎn)優(yōu)惠按國務院規(guī)定辦理。
六、獎罰標準及兌現(xiàn)方式：____________________________________
七、買受人供應的與定購棉花掛鉤的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料：買受人保證兌現(xiàn)國家的各項棉花獎售政策和本市確定的各項扶持生產(chǎn)優(yōu)惠。
八、違約責任：______________________________________________
九、解決合同糾紛的方式：____________________________________
十、本合同一式四份，雙方各執(zhí)二份。
出賣人：_______________
買受人：_______________
_____年___月___日
精選買賣合同模板匯編 篇29
李艷某【擔保合同糾紛案】答辯狀
答 辯 狀
答辯人：李艷某，男，漢族，1965年10月2日出生，住河北省保定市容城縣張鎮(zhèn)---朝陽路4號
被答辯人：秦皇島市博-貿(mào)易有限公司
地址：秦皇島市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)松花江西道3---號辦公樓四層 法定代表人：石德某，職務：董事長
北京市國漢律師事務所接受被告李艷某的委托，指派本律師就答辯人與被答辯人因《煤炭買賣合同》一案，出庭擔任代理人，現(xiàn)提出以下答辯意見：
答辯人依法依約均不承擔連帶償還被答辯人貨款的責任。
一、答辯人在被答辯人與本案第一被告之間的《煤炭買賣合同》中所承擔的抵押擔保條款依法沒有生效，答辯人不承擔擔保責任。
依據(jù)本案被答辯人與第一被告包頭市云通煤炭運銷有限責任公司（以下簡稱：云通公司）之間簽訂《煤炭買賣合同》第九條5款“答辯人以個人名下房產(chǎn)作為買方預付款的擔保，監(jiān)督買賣雙方的合同執(zhí)行”之約定，答辯人在該買賣合同中承擔的是抵押擔保義務，并且是以其個人名下的房產(chǎn)進行擔保，根據(jù)《中華人民共和國擔保法》第四十一條和第四十二條的規(guī)定，用房屋進行抵押應當辦理抵押物登記，抵押合同自登記之日起生效。而本案中煤炭買賣雙方及答辯人并未辦理抵押物登記，在抵押合同中，抵押登記是合同生效的要件，不具備生效
要件的合同沒有發(fā)生法律效力，因此，本案中答辯人依法不應承擔擔保責任。
二、被答辯人主張答辯人承擔連帶償還貨款的責任沒有法律依據(jù)和合同依據(jù)。
買賣雙方《煤炭買賣合同》第九條5款的原文是：由第三方李艷某（即答辯人）個人名下房產(chǎn)作為買方預付款的擔保，監(jiān)督買賣合同的執(zhí)行。從該條款的意思表示可知，本案買賣合同中關(guān)于抵押擔保條款約定的義務是答辯人為買方向賣方提供擔保，即被答辯人不能支付預付款的情況下，答辯人以個人名下房產(chǎn)作為預付款的擔保。現(xiàn)在既然被答辯人已經(jīng)支付了合同約定的預付款，答辯人即使在抵押條款生效情況下，答辯人也不應承擔向買方償還貨款的義務。否則，只能有另外一種解釋，即該抵押擔保條款約定不明確，約定不明確的條款就等于沒有約定，是不能作為主張權(quán)利的依據(jù)。根據(jù)最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共務擔保法》若干問題的解釋第56條的規(guī)定，“抵押合同對被擔保的主債權(quán)種類、抵押財產(chǎn)沒有約定或者約定不明，根據(jù)主合同和抵押合同不能補正或者無法推定的，抵押不成立”，因此，本案中答辯人不應承擔抵押擔保責任。
此外，我們從上述條款中還可以看出，答辯人所起的主要作用應是監(jiān)督買賣合同的執(zhí)行，而不是抵押擔保的義務，這一點從條款中可以明確得知，也是進一步說明為什么三方?jīng)]有進行抵押登記的有力理由。
三、本案中被答辯人與第一被告云通公司已于20xx年2月16日對原三方簽訂的《煤炭買賣合同》進行了變更，即買賣雙方實際上已達成
了終止合同協(xié)議，并實際履行了終止合同的相關(guān)義務，因此，答辯人無論是否承擔抵押擔保或保證責任，均隨著主合同的終止而消失。
1、云通公司與被答辯人被答辯人向法庭提交的《關(guān)于秦皇島市博-貿(mào)易有限公司煤炭買賣合同貨款使用情況的說明》（見證據(jù)10）和《工商銀行網(wǎng)上銀行電子回單》（見證據(jù)不11）兩份證據(jù)充分證明買賣雙方已達成了一致，不再履行雙方之間的合同，云通公司并于20xx年2月17日、3月12日和6月26日三次退還了貨款總計人民幣179萬元，雙方對終止合同達成共識后，云通公司履行了退還貨款的行為，至今被答辯人并未提出異議，并在本案《民事起訴狀》中再次確認該終止合同退還貨款的行為，至此雙方已解除買賣合同，實際上在履行解除合同的義務，完全脫離了當初三方簽訂煤炭買賣合同的真實目的，而答辯人根據(jù)原買賣合同所承擔的擔保義務，即使有效的情況下，也因被答辯人與云通公司之間合同的終止或解除而消滅。
2、被答辯人與云通公司之間終止合同，并履行退還貨款的行為沒有及時通知到答辯人，答辯人依法不應承擔抵押擔保或保證的責任。 答辯人在原合同抵押條款的義務是為買方支付預付款提供擔保（且不管該條款是否生效），并監(jiān)督雙方履行合同，現(xiàn)買賣雙方在未通知答辯人的情況下，擅自終止主合同，應由買賣雙方按雙方達成的協(xié)議履行后續(xù)義務，答辯人不承擔任何責任。
四、被答辯人提交證據(jù)9，即李艷某出具的《情況說明》不能作為本案認定答辯人承擔保證擔保責任的`依據(jù)。
1、該《情況說明》落款買方蓋章處的單位是北京市博恩兆生環(huán)境工
程有限責任公司，而不是本案的被答辯人，即不是原告秦皇島市博恩貿(mào)易有限公司，二者不具有關(guān)聯(lián)性，二者為各自獨立的主體，不能作為本案的證據(jù)使用。
2、為說明相關(guān)事實，我們做以下幾個假設：假定該《情況說明》真實存在并是向被答辯人出具的，我們理解此份說明是一份保證責任，是向買方保證賣方應在20xx年12月15日履行交付煤炭的義務，就此一點已與《煤炭買賣合同》向賣方保證買方支付預付款的抵押擔保義務相矛盾，包括兩方面的矛盾，即抵押與保證的矛盾，向買方保證與原合同向賣方抵押擔保的矛盾，由此可知，此情況說明是不能證明任何目的的。
3、假定該《情況說明》真實存在并是向被答辯人出具的，根據(jù)此份說明，答辯人也已過了保證期間，根據(jù)我國《擔保法》的規(guī)定，債權(quán)人有權(quán)自主債務履行期屆滿之日起六個月內(nèi)要求保證人承擔保證責任，但本案中被答辯人沒有在法律規(guī)定的期限內(nèi)主張答辯人履行保證責任，答辯人依法應免除保證責任。
4、假定該《情況說明》真實存在并是向被答辯人出具的，答辯人李艷某無論是依據(jù)《煤炭買賣合同》，或是依據(jù)這份所謂的《情況說明》，答辯人的擔保義務是相對于合同履行而進行的擔保，而不是就買賣雙方終止履行合同承擔任何擔保義務。
以上幾點均是為了充分說明和論證本案中關(guān)于答辯人的保證責任問題而進行的假設。事實是上述《情況說明》與本案沒有關(guān)系，買方也不是本案的被答辯人，即不是本案的原告，而真實的情況是被答辯人
與云通公司已于20xx年2月16日達成了終止協(xié)議，并且沒有通知答辯人，根據(jù)《中華人民共和國擔保法》第24條的規(guī)定，債權(quán)人與債務人協(xié)議變更主合同的，應當取得保證人書面同意，未經(jīng)保證人書面同意的，保證人不再承擔保證責任。保證合同另有約定的，按照約定。 那么，據(jù)此答辯人無論是否負有抵押或保證的義務，也因被答辯人買賣雙方合同的終止而消滅，答辯人不承擔任何責任。
五、本案中被答辯人與云通公司之間的煤炭買賣過程中，由于被答辯人履行合同過程中以煤炭質(zhì)量為理由少付貨款，導致第一被告無法繼續(xù)履行合同，買賣合同的過錯方在于被答辯人，被答辯人應對其過錯行為承擔相應的法律后果。
綜上，就抵押而言，答辯人在本案中抵押擔保責任由于沒有進行抵押登記，并且擔保責任約定不明確，依法不應承擔責任；從保證的角度論證，買賣合同的雙方已終止履行合同，并達成一致，且沒有通知答辯人，也沒有在法律規(guī)定的期限要求答辯人履行保證責任，因此，答辯人依法不承擔擔保責任。懇請合議庭查明事實，依法駁回被答辯人的請求，維護答辯人的合法權(quán)益。
代理人：北京市國漢律師事務所劉超律師
20xx年9月23日
精選買賣合同模板匯編 篇30
合同編號：
北京市茶葉買賣合同
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，出賣人（甲方）與買受人（乙方）在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就茶葉買賣的有關(guān)事宜達成協(xié)議如下：
第一條 標的 單位： 元/
┌──┬─┬──┬──┬───┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬────────────┬──┐
│品名│等│數(shù)量│產(chǎn)地│生產(chǎn)日│條形碼│單價│總價│采摘│外形│碎末│水分│ 內(nèi) 質(zhì) │備注│
│ │級│ │ │ 期 │ 號 │ │ │時間│ │含量│含量├──┬───┬──┬──┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ % │ % │湯色│ 香氣 │滋味│葉底│ │
├──┼─┼──┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─┼──┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─┼──┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─┼──┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─┼──┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─┼──┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┴─┴──┴──┴───┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─┬─┴──┴──┴──┤
│合計人民幣金額（大寫） │￥： │
│ │ │
├──┬─┬──┬──┬───┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─┼─┬──┬──┬──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴─┴──┴──┴───┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─┴─┴──┴──┴──┘
第二條 質(zhì)量標準
甲方應當向乙方出示營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、稅務登記證、產(chǎn)品檢驗報告及相關(guān)證明。茶葉的衛(wèi)生指標應符合國家標準（gb2762-20xx）和（gb2763-20xx）。凡明示為有機茶、無公害茶、綠色食品茶、原產(chǎn)地保護名茶的，均應提交認證證明。有機茶應符合（ny5196-20xx）標準，無公害茶符合（ny5244-20xx）標準，綠色食品茶葉符合（ny/t288-20xx）標準，原產(chǎn)地保護名茶應當符合相應的標準。
雙方應當將樣品封存保管，用于交貨時對樣驗收。
第三條 包裝
茶葉包裝采用 方式，執(zhí)行 標準，包裝物由（甲方/乙方）提供，包裝費由（甲方/乙方）承擔。
第四條 交貨及運輸
交貨方式：（乙方提貨/甲方送貨/甲方代辦托運）；交貨地點： ；
交貨期限： 年 月 日，或由乙方另行通知；委托 運輸公司運輸，運輸方式： ，運費由（甲方/乙方）承擔。
第五條 銷售及結(jié)算
乙方應當以（經(jīng)銷/代銷/試銷）方式對外銷售茶葉，結(jié)算方式為： 。
第六條 定金
乙方應當在 年 月 日前向甲方支付定金 元（不超過總價款20%）。合同履行完畢，定金應當（抵作價款/返還乙方）。定金交付后因乙方違約而解除合同的，定金不予退還；因甲方違約而解除合同的，甲方應當雙倍返還定金。
第七條 違約責任
1、甲方應當如約提供茶葉，茶葉如不符合質(zhì)量要求、衛(wèi)生標準或與樣品不一致的，乙方有權(quán)要求換貨、退貨或降級、降價，但應當在收到貨物后 日內(nèi)以書面形式通知甲方，否則甲方有權(quán)拒絕；因退換貨發(fā)生的'費用由甲方承擔。
2、一方遲延交貨或遲延支付價款的，應當每日按照遲延部分價款 ％的標準支付違約金。
3、關(guān)于違約責任的其他約定： 。
第八條 爭議解決方式
本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商或申請調(diào)解解決；協(xié)商或調(diào)解解決不成的，按下列第 種方式解決（以下兩種方式只能選擇一種）：
1、依法向 人民法院起訴；
2、提交 仲裁委員會仲裁。
第九條 其他約定事項 。
本合同一式 份，雙方各執(zhí) 份，合同自雙方簽字蓋章且甲方收到乙方定金后生效。合同生效后，雙方對合同內(nèi)容的變更或補充應當采取書面形式，作為本合同的附件。附件與本合同具有同等的法律效力。
甲方（簽章）： 乙方（簽章）：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
住所： 住所：
電話： 傳真： 電話： 傳真：
開戶行： 開戶行：
賬號： 賬號：
稅號： 稅號：
簽訂時間： 簽訂時間：
簽訂地點： 簽訂地點：
北京市工商行政管理局制定
精選買賣合同模板匯編 篇31
采購方（甲方）：
供貨方（乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，買賣雙方在平等、自愿、公開、誠實信用的基礎(chǔ)上就管材買賣事宜達成協(xié)議如下：
一、質(zhì)量技術(shù)標準
乙方按甲方指定標準進行生產(chǎn)、供貨、直到本合同執(zhí)行完畢。
二、提貨地點、方式及期限
乙方按合同向甲方供貨。但甲方須提前二天向乙方提供供貨清單，甲方如遇到圖紙修改，須提前十天向乙方提供變更的供貨清單。
三、產(chǎn)品驗收辦法及時間
甲方在施工現(xiàn)場進行產(chǎn)品驗收后，并在乙方送貨單上簽字。
四、運輸方式及運費承擔
乙方負責送貨至甲方施工現(xiàn)場，其運輸費用由乙方承擔，乙方產(chǎn)品送至甲方施工現(xiàn)場后，產(chǎn)品卸車費用由甲方承擔。產(chǎn)品在運送至甲方施工現(xiàn)場途中發(fā)生的`損失由乙方負責，到施工現(xiàn)場后因甲方的原因發(fā)生損失，由甲方承擔。
五、付款方式及時間
雙方約定以第____種方式支付價款
簽定合同時,買方支付(定金/預付款)元(定金不得超過總價款的%)，貨到驗收后一次性支付余款;
六、違約責任
1、本合同簽訂后，在乙方供貨期間內(nèi)，甲方不得向其他供貨單位訂購與乙方相同的產(chǎn)品，否則視為違約，乙方有權(quán)終止合同并保留相關(guān)權(quán)益。
2、乙方按合同第三條接到甲方清單后，二天內(nèi)保證供貨到現(xiàn)場，否則視為違約；如甲方不按第三條執(zhí)行，乙方拒絕供貨。
3、甲方不按本合同第六條執(zhí)行，有拖欠供貨款的行為，視為違約，乙方有權(quán)停止供貨，直至甲方改正為止。
4、違約金按合同法執(zhí)行。
5、本合同在執(zhí)行過程中出現(xiàn)糾紛，由乙方合同仲裁機構(gòu)和人民法院進行裁決和判決。
七、其它約定事項
1、如因甲方在施工過程中未按國家施工規(guī)范進行施工，而造成管材的損壞，其責任由甲方承擔。
2、本合同未盡事宜或本合同的修改與變更，由甲、乙雙方另行協(xié)商，所簽有關(guān)書面文件與本合同具有同等效力。
八、本合同成立條件及期限
本合同雙方簽字生效后，本合同全部兌現(xiàn)后自行終止。
甲 方： 乙 方：
單位名稱： 單位名稱：
單位地址： 單位地址：
法定代理人： 法定代理人：
委托代理人： 委托代理人：
電 話： 電 話：