買賣合同(供進口成套設備用)（精選29篇）
買賣合同(供進口成套設備用) 篇1
合同編號：______________
出賣人：_______________________________ 簽訂地點：_______________________________
買受人：_______________________________ 簽訂時間：_______________________________
第一條 標的物(注：空格如不夠用，可以另接)
標的物名稱商標規(guī)格型號生間廠家計量單位數(shù)量價款 單價金額 合計人民幣金額(大寫)
第二條 質(zhì)量要求：_________________________________________________，
第三條 包裝標準、包裝物的提供與回收：_____________________________。
第四條 隨附必備品、配件、工具的數(shù)量及提供辦法：______________________________。
第五條 合理損耗標準及計算方法：______________________________________________。
第六條 標的物所有權(quán)自(交付/)時起轉(zhuǎn)移，但買受人未履行(支付價款/)義務的，標的物仍屬于出賣人所有;標的'物毀損、滅失的風險自交付時起由買受人承擔。
第七條 交付(提取)標的物或提取標的物單證的方式、時間、地點：________________。
第八條 運輸方式及到達站(港)和費用負擔：____________________________________。
第九條 驗收標準、方法、地點及期限：__________________________________________。
第十條 成套設備的安裝與調(diào)試：________________________________________________，
第十一條 出賣人對標的物質(zhì)量負責的條件及期限：________________________________。
第十二條 結(jié)算方式、時間及地點：______________________________________________。
第十三條 擔保方式(也可另立擔保合同)：______________________________________。
第十四條 本合同解除的條件：__________________________________________________。
第十五條 出賣人違約責任：____________________________________________________。
買受人違約責任：____________________________________________________。
第十六條 合同爭議的解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_____種方式解決：(只能選擇一種)
(一)提交__________________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向________________________人民法院起訴。
第十七條 本合同自起生效。
第十八條 其他約定事項：________________________________________________________
出賣人
出賣人(章)：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
電話： 傳真：
開戶銀行：
帳號：
稅號：
郵政編碼：
買受人
買受人(章)：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
電話： 傳真：
開戶銀行：
帳號：
稅號：
郵政編碼：
鑒(公)證意見
鑒(公)證機關(guān)(章)
經(jīng)辦人：
年 月 日
買賣合同(供進口成套設備用) 篇2
出賣方： (甲方)
買受方： (乙方)
甲方將其所有的車庫出賣于乙方，現(xiàn)雙方自愿達成如下協(xié)議共同遵守：
1、 甲方將位于__________小區(qū)__________號的車庫賣于乙方。
2、 車庫的具體情況：位置：__________,四鄰:_________，面積：————，產(chǎn)權(quán)方式為：———————。
3、 甲方出賣車庫的價格為：—————元，乙方于本合同簽訂后一次性支付甲方。
4、 自本合同簽訂之日起，該車庫的所有權(quán)歸乙方所有，甲方將該車庫及所有手續(xù)交付乙方，并協(xié)助乙方辦理相關(guān)過戶手續(xù)。
5、 甲方保證買賣車庫合法，不存在抵押等債務糾紛，否則視為甲方存在欺詐行為，應當承擔雙倍返還的法律責任。
6、 在車庫轉(zhuǎn)移前產(chǎn)生的相關(guān)費用由甲方承擔，轉(zhuǎn)移后產(chǎn)生的'費用由乙方承擔。車庫買賣的合同范本7、 甲乙雙方都應嚴格遵守本合同約定，履行義務，乙方延遲付款，應承擔應付款項每日千分之三的違約金;甲方延遲交付車庫將承擔車庫價格每日千分之三的違約金。
8、 未盡事宜甲乙方協(xié)商解決。
9、 本合同一式兩份，由甲乙雙方各持一份，自雙方簽字后生效。
甲方： (簽字蓋章)
乙方： (簽字蓋章)
年 月 日
買賣合同(供進口成套設備用) 篇3
買方：重慶鼎皇體育經(jīng)紀有限公司（以下簡稱甲方） 地址：重慶沙坪壩區(qū)王府井B座14-5
賣方：重慶賽通體育信息咨詢有限公司（以下簡稱乙方） 地址：重慶市巴南區(qū)融匯大道5號
甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商本著自愿及平等互利的原則，就甲方向乙方購買本合同約定的貨物事宜，達成如下一直： 第一條：名稱品種規(guī)格和質(zhì)量
1. 交貨時間：20xx年8月10日 2. 交貨地點：沙坪壩公園網(wǎng)球中心 第三條：驗收
1. 驗收20xx年8月16 2. 由誰負責驗收：丁相濤 第四條：貨款支付方式
甲方收到貨之后檢驗合格后一次性付清。 第五條提出異議的時間和方法
1. 甲方在驗收過程中發(fā)現(xiàn)貨物的品種.型號.規(guī)格.花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定，應在妥善保管貨物的同時，自收到貨物兩日內(nèi)向乙方提出書面異議。甲方未及時提出異議或或自收到貨物之日起二日未通知乙方的，視為貨物合格。 2. 甲方因使用.保管.保養(yǎng)不善等原因造成的.產(chǎn)品質(zhì)量下降的，不得提出異議。 3. 乙方在接到甲方書面異議后應在三日內(nèi)負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議處理意見。 第六條：爭議的處理
1. 本合同受中國法律管轄并按其進行解釋
2. 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，有雙方當事人協(xié)商解決，也可以由相關(guān)部門調(diào)解，協(xié)商或依法向人民法院起訴。 第七條：合同效力
1. 本合同自雙方或雙方法定代表人或授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。本合同一式兩份，雙方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（蓋章） 乙方（蓋章）
代表簽字： 代表簽字：
年 月日 年 月 日
買賣合同(供進口成套設備用) 篇4
上訴人：于某，女，x年7月28日生，漢族，##軟件有限公司工程師，住##市##區(qū)##鎮(zhèn)6號樓4單元602號
被上訴人：蔡某，男，1x年5月5日生，漢族，北京##醫(yī)療器械有限責任公司法定代表人，住北京是海淀區(qū)##鎮(zhèn)##號樓##單元##號
上訴人因蔡某訴于某房屋買賣合同糾紛一案，不服昌平區(qū)(x1)昌民初字第##號判決書，現(xiàn)提出上訴。
上訴請求：
1、一審判決認定事實不清，證據(jù)不足，適用法律錯誤，，請求二審法院撤銷一審判決，依法改判或?qū)⒈景赴l(fā)回重審
2、一二審訴訟費用全部由被上訴人承擔
事實與理由：
一、一審判決認定事實不清。
一審法院認定按照合同約定上訴人于某應承擔個人所得稅的事實是錯誤的。
首先，要查清本案的事實部分，我們需要了解上訴人和被上訴人以及居間公司之間就房屋買賣交易過程中一系列細節(jié)約定。x0年8月21日上訴人通過鑫尊置業(yè)居間公司和被上訴人簽訂房屋買賣合同，簽訂合同時，上訴人多次反復向居間公司和被上訴人核實稅、費項目，得到肯定的答復是，賣方只有一套房產(chǎn)，并滿五年，不存在個人所得稅，并且居間公司經(jīng)紀人國紅吉親筆列出清單(證據(jù)四)，及上訴人對國紅吉做的錄音證據(jù)三，以及《房屋買賣合同》第六條(二)項關(guān)于出賣人承擔的稅、費中都清楚的表明，出賣人應該承擔的稅費中不包括“所得稅”，也就是講，不會有個人所得稅發(fā)生，這是出賣方以及居間公司給買受人的真實的意思表達，上述證據(jù)足以讓買受人相信，買賣合同中時產(chǎn)生的所有費用中不包括“個人所得稅”，在此信任的基礎(chǔ)上，買受人在第六條(四)項買受人愿意承擔出賣人應當承擔的稅、費這一項的約定下，買受人愿意承擔的稅、費就是第六條(三)項下指明的第8項“契稅”，和第六條(二)項下指明的第9項“土地出讓金或土地收益”，這才是上訴人簽訂合同時的真實意思表達，也是買賣雙方關(guān)于《房屋買賣合同》達成合意的前提條件之一，也不存在約定不明的情況。該份《房屋買賣合同》第六條關(guān)于稅、費相關(guān)規(guī)定第(一)項之所以用羅列的方式清晰的表達所有應該繳納的稅、費，并在(二)、(三)項繳納義務主體欄中通過填表“√”或“×”的形式約定清楚，就是為了防止合同出現(xiàn)歧義，如果關(guān)于“個人所得稅”真的如被上訴人所言，應該有上訴人繳納，那簽訂合同時就應在買受人承擔的稅、費一欄中通過填表打“√”的形式寫清楚。通過對上述買賣雙方意思和語境的分析，以及相關(guān)證據(jù)的佐證，可以清晰的看到，一審法院在審理本案時，沒有深入調(diào)查簽訂合同的背景和了解買賣雙方真實的意思表達，錯誤的機械套用《房屋買賣合同》相關(guān)條款，做出錯誤的裁判。
其次，一審法院認定，上訴人違約日期應該從x0年10月26日起算至x1年2月9日房屋實際過戶之日止是錯誤的。我們認為在爭議沒有解決之前，上訴人有理由不履行相應的義務，真實情況是，x1年10月26日下午，交易雙方和中介在昌平建委開始辦理過戶手續(xù)時，中介拿出一些過戶材料要求賣方簽字，賣方拒絕簽署《滿五年唯一生活用房證明》，并借口上廁所，離開過戶大廳，后始終沒有出現(xiàn)，當天無法完成過戶。10月至11月，買方多次催促中介(國紅吉)解決問題，并曾到中介店找中介協(xié)商，中介說賣方應當簽字，不應該產(chǎn)生個稅，另外簽署合同時，中介講，如果有清單之外的其他稅費，中介會承擔，因此，買方?jīng)]有同意支付個人所得稅。x1年11月11日賣方在明知買方已經(jīng)交付一半購房款，并將另一半購房款匯入賣方賬戶的情況下，為了獲取不法利益，隱瞞不止一套住房并需要繳納個人所得稅的真實事實，采取欺騙手段，騙騙取中介和買方的信任，稱其房屋不需要繳納個人所得稅，達到促成交易的目的，至此引發(fā)矛盾后，賣方不是采取積極的方式解決矛盾，而是通過律師來歪曲合同簽訂的原意，蒙騙一審法院，騙取違約金和律師費達13萬多元，而一審法院根本沒有深入了解案件背后的真實交易意思，且沒有認真分析研究合同約定的條款內(nèi)容，草率做出錯誤判決。在本案開庭審理過程中，賣方訴請的違約金是五萬二千一百六十二元五角，而律師費卻高達8萬元。在中國，當事人為了5萬多元利益，卻承擔8萬元的律師費案件是不是就這個案件出現(xiàn)了。而且一審法院根本沒有考慮到案件背后的真實交易情況，做出極其荒唐的判決，本案的判決結(jié)果，我們認為完全是一起賣方惡意不履行合同，律師參與挑起訴訟，法官極其不負責的`草率錯誤判決。
二、一審判決認定事實證據(jù)不足。
一審法院認定上訴人違約的事實有結(jié)婚證、《存量房屋買賣合同》、《公積金貸款補充協(xié)議》、查詢單、詳情單、收條、證人證言及當事人陳述等證據(jù)在案佐證。我們認為，這些證據(jù)并不能證明上訴人有任何過錯，從上述內(nèi)容我們可以清晰的知道，在本案的交易過程中，上訴人始終積極嚴格履行合同交易義務，并完成了高達162.5萬的付款義務，(其中50%首付款按時付給賣方，剩余50%尾款也通過資金監(jiān)管方式按時匯入賣方賬戶)，其主客觀善意交易非常明顯，上訴人如此善意行為，不可能也不會為了4400元的個人所得稅而使自己產(chǎn)生無法過戶的風險，因此一審法院認定在證據(jù)不足的情況下，對案件事實做出錯誤的認定。
三、一審法院適用法律錯誤
一審法院在認定事實不清、證據(jù)不足的情況下，錯誤適用《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零七條規(guī)定，做出錯誤判決。我們認為在違約責任沒有劃清的情況下就適用《房屋買賣合同》第九條的規(guī)定是錯誤的，上訴人在整個交易過程中都是積極和善意的，由于被上訴人的欺騙行為，為了促成交易，才導致過戶失敗，責任不在上訴人。同時關(guān)于律師費一節(jié)，一審法院適用第九條(四)出賣人或買受人任何一方違約，違約方除了依據(jù)本條前三款約定承擔違約責任外，還應賠償守約方因主張債權(quán)而支付的律師費(但賠償?shù)穆蓭熧M不應當超過房屋總價款的5%)，如一方違約導致上述交易無法完成的還應賠償守約方向居間人支付的傭金。且不講該條款是格式條款，有違公平誠信的原則，顯失公平。但該條適用的前提是守約方因主張債權(quán)而支付的律師費，我們先不論到底誰是守約方，該條被上訴人主張的債權(quán)是多少，我們在判決書中并沒有看到，實際也不存在有債權(quán)的事實，x1年4月8日上午 11時，回龍觀法庭民事案件開庭筆錄第三頁第五行，被上訴人的代理人已經(jīng)明確請求變更了訴訟請求，變更的結(jié)果是被上訴人主張違約金48750.00元、律師費8萬元。這和主張債權(quán)沒有任何關(guān)系，何來因主張債權(quán)而支付的律師費的判決，且律師費開庭時被上訴人并沒有發(fā)生，是事后補證的，應屬無效證據(jù)，這點從一審x1年4月8日開庭筆錄第10頁倒數(shù)第三行法官的問話中能得到印證，法官：“律師費必須要先交”，否則法院無法支持” 。但是一審法官還是錯誤的支持了無效的證據(jù)。律師費的訴訟，我們認為也是被上訴人和律師合伙串通，試圖通過法院錯誤判決達到騙取律師費的目的，從整個庭審和上訴人交易的主觀目的性都可以看出上訴人的惡意。
最后，在一審判決書第二頁第二面倒數(shù)第9行，法官也作出了錯誤的表述，“被告應當按照合同約定將房屋過戶給原告蔡某”，而實際情況是“原告應當按照合同約定將房屋過戶給被告于某”，第一頁第二面第13行，原告的訴求是“判令被告向原告支付違約金51675.00元”，而在第三頁第一面第9行判決“被告人于某給付蔡某違約金52162.50元”，連關(guān)鍵的金額都搞錯了。可見本該嚴肅的判決書，從認定事實、證據(jù)采信、到適用法律到判決書的表述都出現(xiàn)了嚴重的錯誤，是一份典型的畸形錯誤判決。
人民法院的審判應該是一項非常嚴肅的工作，從一審法院這份漏洞百出的判決書上，法官的隨意性可見一斑!這樣的法官執(zhí)法，其公正性能令人信服嗎?法治國家的目標能實行嗎，一次不公的裁決比多次不平的舉動為禍尤烈，因為這些不平的舉動不過弄臟了水流，而不公的裁判則把水源敗壞了。
綜上所述，一審判決認定事實不清，適用法律錯誤。根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定，請求二審法院撤銷一審判決，依法改判或?qū)⒈景赴l(fā)回重審，一二審訴訟費用全部由被上訴人承擔
上訴人
年 月 日
買賣合同(供進口成套設備用) 篇5
甲方：
乙方：
鑒于甲方所有的位于的房屋已拆遷，根據(jù)甲方與所簽署的拆遷補償協(xié)議，甲方將獲得位于的房屋作為補償，但該房屋目前尚未交付。乙方意欲購買甲方拆遷補償所得房屋的其中一套，面積，位于經(jīng)過友好協(xié)商，根據(jù)我國《民法通則》、《合同法》、《房屋買賣管理條例》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就房屋買賣事宜達成如下協(xié)議：
一、乙方購買該拆遷補償房屋位于_________面積：_________，價款：_________。
二、付款方式：
三、付款時間：
四、根據(jù)甲方與簽訂的拆遷補償協(xié)議，該房屋將于無法辦理產(chǎn)權(quán)手續(xù)。待辦理該房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)條件成熟時，甲方有義務協(xié)助乙方辦理該房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)，否則甲方應支付給乙方違約金伍萬_________元整。并應支付乙方為辦理房屋過戶手續(xù)所支出的費用，該費用包括但不限于律師費、訴訟費、財產(chǎn)保全費用等，以及繳納的房產(chǎn)部門的'稅費
五、該房屋交付使用時，甲方應協(xié)助乙方辦理入住手續(xù)。如甲方不予協(xié)助辦理，該甲方應支付給乙方違約金_________元整。
六、如乙方不能按時支付價款，則甲方可以要求解除合同，并要求乙方支付違約金________元，并賠償因此給甲方造成的損失。
七、如甲方違約，拒絕將該房屋賣給乙方，則甲方應該支付違約金________元，并賠償因此給乙方造成的損失，該損失包括因甲方違約，乙方重新購買房子的，相同房屋的差價以及為購買房子所花費其他費用。
八、待甲方的拆遷房屋建成后，甲乙雙方可就該房屋買賣合同達成補充協(xié)議，將房屋的地址，面積進行詳細約定，該約定具有與本協(xié)議相同的法律效力。
九、本協(xié)議一式兩份，自甲乙雙方簽字之日起生效，兩份協(xié)議具有相同的法律效力。
甲方：_________乙方：_________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
買賣合同(供進口成套設備用) 篇6
甲方（賣方）：電話：
地址：
乙方（買方）： 電話：
地址：
甲乙雙方本著平等、自愿原則，在共同遵守國家相關(guān)法律的前提下簽訂本合同。具體內(nèi)容如下：
一、品名、數(shù)量及規(guī)格
乙方在甲方商行20xx年05月18日買玉雕工藝商品（小平安牌（吉祥件）600件。
二、付款方式
商品總價款：伍拾陸萬肆仟捌佰圓整（￥：564800.00元）。乙方驗貨后采用現(xiàn)金形式支付甲方60%，剩余40%貨到付款。
三、包裝方式
按傳統(tǒng)包裝（外包裝木箱，內(nèi)包紙絹）由供方負責包裝。
四、運輸方式及交貨地點
由甲方負責運輸，運費由乙方承擔，貨到新疆如出現(xiàn)破碎，或與原貨不符，由甲方負責，新疆交貨后由乙方負責一切責任。
五、雙方責任義務
1、甲方保證向乙方所銷售商品品質(zhì)和質(zhì)量。甲乙雙方在簽定買賣合同前無異議，合同立即生效。
2、甲乙雙方履行各自義務后，雙方無異議簽字后本合同（一式兩份，雙方各執(zhí)一份）立即生效。
六、本合同未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決
甲方： 乙方：
簽訂日期：年 月 日
買賣合同(供進口成套設備用) 篇7
風險轉(zhuǎn)移是貨物買賣合同中最實際的一個問題，直接關(guān)系到當事人的利益平衡。我國《合同法》對貨物買賣合同的風險轉(zhuǎn)移作出較為詳盡的規(guī)定，彌補了我國原《經(jīng)濟合同法》和《涉外經(jīng)濟合同法》的一大缺陷，解決了我國國內(nèi)合同立法與我國加入的《聯(lián)合國國際貨物銷售合同公約》的銜接，完善了我國貨物買賣合同法律制度。
一、風險的含義
風險，在不同的范疇有著不同的含義。在法學范疇，我國學者通常認為，風險是一個法律術(shù)語，是指貨物可能遭受的各種意外損失，如盜竊、火災、沉船、破碎、滲漏、扣押及不屬于正常損耗的腐爛變質(zhì)等等。我國《合同法》和一些國際公約所涉及的風險，是指貨物的毀損、滅失的危險，即貨物發(fā)生毀壞、滅失的可能。
但是，法律規(guī)定，并不是對風險作詮釋，而是用來確定買賣當事人對這些可能發(fā)生的貨物毀損、滅失承擔責任。《聯(lián)合國國際貨物銷售合同公約》第66條作了這樣的表述：“貨物在風險轉(zhuǎn)移到買方承擔后遺失或損壞，買方支付價款的義務并不因此解除。”這實際上是規(guī)定貨物發(fā)生損壞或滅失時買方是否有支付價金的義務。這個問題在德國法上被稱為價格風險。把風險視為價格風險，并沒有揭示出風險這一法律概念的真正含義。如果買方未能及時領(lǐng)受合同項下的貨物或賣方出賣標的物質(zhì)量不符合同要求，風險則由違約方承擔，許多國際公約和貿(mào)易規(guī)則以及國內(nèi)立法都是這樣規(guī)定。在這種存在違約的情況下，風險應當由違約方承擔。我國《合同法》第148條規(guī)定：“因標的物質(zhì)量不符合質(zhì)量要求，致使不能實現(xiàn)合同目的的，買受人可以拒絕接受標的物或者解除合同。買受人拒絕接受標的物或者解除合同的，標的物毀損、滅失的風險由出賣人承擔。”合同履行不存在違約時，風險似乎就是價格風險，但在這種存在違約的情況下，風險不僅僅指價格風險。風險轉(zhuǎn)移與價格風險是兩個不同的概念。因此，風險的真正含義應是僅指承擔風險責任的一方當事人必須承擔貨物損壞或滅失的責任，而不得要求另一方當事人對此承擔責任。我國《合同法》也是在這個意義上規(guī)定風險，不是將風險規(guī)定為價格風險。《合同法》第142條規(guī)定：“標的物毀損、滅失的風險，在標的物交付之前由出賣人承擔，交付之后由買受人承擔。”從國際民間習慣發(fā)展起來的貿(mào)易規(guī)則和許多國家國內(nèi)立法如《經(jīng)互會交貨共同條件》、《法國民法典》等都是從廣義上看待風險這一概念的。
二、風險轉(zhuǎn)移的時間
風險轉(zhuǎn)移的主要問題是風險在何時由賣方轉(zhuǎn)移給買方。這個問題是一個最有實踐價值的問題，也是一個頗有爭議的理論問題。有的學者將風險轉(zhuǎn)移與合同訂立結(jié)合在一起，即訂立主義;有的學者則將風險轉(zhuǎn)移與貨物所有權(quán)轉(zhuǎn)移結(jié)合在一起，即所有權(quán)主義;還有的學者將風險轉(zhuǎn)移與貨物交付結(jié)合在一起，即交付主義。每一種理論都影響著立法和司法實踐，如現(xiàn)代瑞士法和羅馬法采用訂立主義，英國法和法國法以所謂“物主承擔風險”的原則采用所有權(quán)主義;美國、德國、奧地利以及我國的《合同法》以貨物交付時間來決定風險轉(zhuǎn)移的時間，采用交付主義。相比較而言，以貨物交付時間來決定風險轉(zhuǎn)移時間與以貨物所有權(quán)轉(zhuǎn)移來決定風險轉(zhuǎn)移時間更為合理和明智。因為，所有權(quán)的移轉(zhuǎn)是一個抽象的不可捉摸的甚至是難以證明的問題。而且，所有權(quán)的移轉(zhuǎn)與貨物的實際占有控制并不一致。在所有權(quán)未發(fā)生轉(zhuǎn)移貨物卻已實際交付的情況下，要對貨物已失去實際占有、控制的一方對貨物的毀損和滅失風險來承擔責任，不僅是不合理，也是不公平的，不利于交易的發(fā)展。因此，現(xiàn)代貨物買賣規(guī)則以及多數(shù)學者們的看法，都是以交貨時間來決定風險移轉(zhuǎn)時間，不采用貨物所有權(quán)轉(zhuǎn)移這一瞬間來決定風險轉(zhuǎn)移時間。我國《合同法》也采用交付主義原則，第142條規(guī)定“標的物毀損、滅失的風險，在標的物交付之前由出賣人承擔，交付之后由買受人承擔”。
三、風險轉(zhuǎn)移的條件
風險轉(zhuǎn)移以貨物交付為標準，這是風險轉(zhuǎn)移的基本條件。那么，什么是貨物交付就成為至關(guān)重要的問題。貨物交付，通常情況下是賣方將貨物的占有和實際控制權(quán)移交給買方。在貨交承運人這種情況下，賣方將貨物交付第一承運人就履行了交付貨物的義務。承運人領(lǐng)受貨物視同買方之代理行為，風險也隨之轉(zhuǎn)移給買方。因此，貨物風險移轉(zhuǎn)的基本條件是貨物的交付。值得注意和具有研究價值的是貨物風險轉(zhuǎn)移基本條件之上的貨物風險轉(zhuǎn)移的前提條件問題。
(一)貨物的特定化條件。
賣方交付貨物的前提條件之一，是將貨物特定化。所謂貨物特定化就是把處于可交貨狀態(tài)的貨物無條件地劃撥于合同項下的行為。雖然貨物特定化是貨物所有權(quán)轉(zhuǎn)移的前提，但在貨物風險轉(zhuǎn)移的問題上同樣具有重要意義。同一賣方把交付給不同買方的貨物存放于一起發(fā)生貨物部分毀損或滅失，而這些不同的買方都是逾期未領(lǐng)受貨物，在這種情況下，就涉及不同買方的風險責任承擔的劃分問題。應當認為，貨物特定化也應是風險轉(zhuǎn)移的前提條件。在賣方實際交付貨物的情況下，貨物實際上已是特定化。但在貨物未實際交付給買方或承運人的情況下，貨物未特定化，就不發(fā)生風險的轉(zhuǎn)移。如賣方將貨物存放于倉庫由買方提貨，按通常的認為，貨物的風險自約定的買方提貨時間來決定風險轉(zhuǎn)移的.時間。如果在約定的提貨時間后，賣方倉庫的貨物發(fā)生部分毀損或滅失，那么，到底是賣方自己的貨物還是交付給買方的貨物發(fā)生毀損或滅失?到底由誰來承擔貨物毀損或滅失的風險?這就涉及到貨物特定化問題。貨物特定化不僅有利于防止賣方將自己毀損、滅失的貨物稱作交付給買方的貨物而進行的欺詐，而且，有利于促使買方注意風險的轉(zhuǎn)移，適時履行合同。貨物特定化是風險轉(zhuǎn)移的前提條件，這就要求賣方在貨物交付時間到來以前，將貨物的數(shù)量、存放地點等書面通知買方，并在準備交付的貨物上打上標志如買方的單位名稱等，將貨物特定化，即將貨物劃撥到合同項下。特定化的貨物的風險在貨物交付時間時就轉(zhuǎn)移給買方。
一些國際公約或貿(mào)易規(guī)則對貨物特定化是風險轉(zhuǎn)移的前提條件也作規(guī)定，如《聯(lián)合國國際貨物銷售合同公約》第67條第二款對貨物特定化條件作了這樣規(guī)定，“但是，在貨物以貨物上加標記，或以裝運單據(jù)，或向買方發(fā)出通知或其它方式清楚地注明有關(guān)合同以前，風險不移轉(zhuǎn)到買方承擔。”但我國《合同法》對貨物特定化作為風險轉(zhuǎn)移的前提條件并沒有作出規(guī)定。我國《合同法》第104條規(guī)定：“出賣人按照約定或者依照本法第141條第二款第二項的規(guī)定將標的物置于交付地點，買受人違反約定沒有收取的標的物毀損、滅失的風險自違反約定之日起由買受人承擔。”這里的置于交付地點，是否可以看作是對貨物特定化是風險轉(zhuǎn)移前提條件所作的規(guī)定?置于交付地點實際上是賣方履行合同約定的交貨地點條款所規(guī)定的義務，不應認為是對貨物特定化所作的規(guī)定。如果合同約定在賣方倉庫交貨，賣方倉庫的庫存商品有可能是合同訂立之前生產(chǎn)，也可能是合同訂立之后生產(chǎn)，在賣方尚未將貨物特定化之前，庫存商品并沒有劃撥到與買方訂立的合同項下，仍是賣方的待售商品而不是已確定買方的待發(fā)運商品。因此，置于交付地點的意義不是將貨物特定化。在司法實踐中，強調(diào)貨物特定化就成為很有必要很有意義的問題。因此，貨物特定化應當是風險轉(zhuǎn)移的前提條件。在這里，賣方負有將貨物特定化，書面通知買方已將貨物劃撥到合同項下的義務。
(二)貨物的品質(zhì)擔保條件。
如果貨物的品質(zhì)不符合合同要求，貨物的風險是否發(fā)生轉(zhuǎn)移。我國《合同法》第148條規(guī)定：“因標的物質(zhì)量不符合要求，致使不能實現(xiàn)合同的目的，買受人可以拒絕接受標的物或者解除合同。買受人拒絕接受標的物或者解除合同的，標的物毀損、滅失的風險由出賣人承擔。”這條規(guī)定的含義，應是標的物的質(zhì)量不符合合同約定的質(zhì)量要求的情況下，由出賣人承擔標的物毀損滅失的風險的前提條件是買受人拒絕接受標的物或者解除合同。如果買受人沒有拒絕接受標的物或解除合同，風險是否應無條件地由買受人承擔呢?
品質(zhì)擔保是賣方的一項重要義務。賣方應當保證交付貨物的品質(zhì)符合合同要求。因為，貨物的品質(zhì)直接關(guān)系到買方訂立合同的目的能否實現(xiàn)。因此，賣方的品質(zhì)擔保應是無條件的。只要貨物的品質(zhì)不符合合同的要求，貨物毀損、滅失的風險，無論買方是否拒絕接受或者解除合同，一概由賣方承擔。對于不符合合同品質(zhì)要求的貨物，買方接受，實際上是合同雙方變更了合同的品質(zhì)條款，而不是履行原合同條款。因此，不涉及到原合同標的物的風險轉(zhuǎn)移問題。因貨物的品質(zhì)問題而拒絕接受貨物或者解除合同，前提是買方對貨物的驗收確認。沒有驗收確認品質(zhì)不符合合同要求，拒絕接受貨物或解除合同無疑可能會是一種違約。因此，解除合同是否提出不應是由買方承擔貨物毀損、滅失風險的條件。特別是在貨交承運人等情況下買方實際占有、控制貨物并對貨物品質(zhì)檢驗確認以前，發(fā)生貨物毀損滅失，這些風險由買方來承擔是極不公平和合理。
我們認為，賣方始終對品質(zhì)不符合合同要求的貨物的風險承擔責任，直到買方同意變更合同的品質(zhì)條款接受賣方提供的這些品質(zhì)不符合原合同品質(zhì)條款的貨物。這樣，有利于促使賣方誠實地提供符合品質(zhì)要求的貨物，促進交易的公平和安全，防止賣方將不符品質(zhì)要求的貨物風險轉(zhuǎn)移到買方，取得符合品質(zhì)要求的貨物相等對價的商業(yè)欺詐行為。而且，從交易公平來說，賣方不能因為提供品質(zhì)不符合合同要求的貨物，而取得品質(zhì)符合合同要求貨物的同等價值的對價。因此，我們認為，貨物符合約定品質(zhì)要求是貨物風險轉(zhuǎn)移的前提條件。
采用風險應于交貨時轉(zhuǎn)移這一基本原則，就應當認為賣方品質(zhì)擔保是風險轉(zhuǎn)移的一個前提條件。如果賣方?jīng)]有提供符合合同品質(zhì)要求的具有商業(yè)適銷品質(zhì)的貨物，不能認為賣方已履行合同約定的交貨義務。雖然交貨義務與貨物交付是不同的兩個概念。但從有利于交易的公平與安全，避免商業(yè)欺詐的原則出發(fā)，可以這樣認為，賣方交付貨物所發(fā)生的風險轉(zhuǎn)移是符合合同品質(zhì)要求的貨物的風險轉(zhuǎn)移，這些貨物的風險在賣方交付時轉(zhuǎn)移給買方。也就是說，賣方提供符合合同品質(zhì)要求的貨物風險與不符合合同品質(zhì)要求的貨物風險，是兩類不同貨物的風險。賣方履行合同所交付貨物的風險轉(zhuǎn)移，只能是符合合同品質(zhì)要求的貨物所能發(fā)生。不符合合同品質(zhì)要求的貨物即使在形式上是賣方交付了貨物，但仍不能認為賣方按合同要求交付了貨物。既然賣方未交付約定貨物，約定貨物的風險就不能隨著不符合合同品質(zhì)要求的貨物的交付，轉(zhuǎn)移到這個合同的另一方當事人即買方。因此，就雙方已訂立的合同來看，貨物的風險轉(zhuǎn)移，雙方的意思表示是明確的、確定的，那就是符合合同品質(zhì)要求的貨物的風險轉(zhuǎn)移，只有這些符合合同品質(zhì)要求的貨物的風險，才能轉(zhuǎn)移到買方。至于買方同意賣方提供不符合合同品質(zhì)要求的貨物，前面已述，那是雙方變更了合同的品質(zhì)條款。這與我們要討論的貨物風險轉(zhuǎn)移，不是基于這樣一個確定的明確的合同的前提，不是同一回事。
再說我國《合同法》第148條的規(guī)定，品質(zhì)問題對貨物風險轉(zhuǎn)移的影響，前提條件是買方拒絕接受貨物或解除合同。《合同法》明確規(guī)定合同當事人能夠行使合同解除權(quán)的情形只有兩種：即預期違約和根本違約。在貨物買賣合同中對貨物風險轉(zhuǎn)移有關(guān)的只有根本違約。在這種因品質(zhì)問題而構(gòu)成的根本違約情況下，在買方檢驗確認貨物品質(zhì)同意接受貨物之前，貨物的風險實質(zhì)仍由賣方承擔。因為一旦發(fā)生貨物毀損、滅失，任何一個理性的買方都會以根本違約解除合同或拒絕接受貨物。這樣，貨物的品質(zhì)問題構(gòu)成貨物風險轉(zhuǎn)移的障礙。但是，雖然第148條也是把賣方的品質(zhì)擔保作為貨物風險轉(zhuǎn)移的一個前提條件，我們?nèi)砸詾檫@樣的表述是不妥當?shù)摹Ｆ焚|(zhì)保證始終是賣方的一項義務。第148條規(guī)定最好能表述為：“因標的物質(zhì)量不符合要求，買受人同意接受標的物之前，標的物毀損、滅失的風險由出賣人承擔。”我們這里強調(diào)的是同意而不是實際占有、控制。強調(diào)品質(zhì)保證是貨物風險轉(zhuǎn)移的前提條件，有利于促使賣方誠實、謹慎履行合同，交付符合合同品質(zhì)要求的貨物，促進交易的安全與公平，而且，從貨物風險轉(zhuǎn)移這方面來保障合同的誠實信用原則。
(三)關(guān)于單證交付的條件問題。
賣方交付貨物，沒有按照約定交付有關(guān)單證或資料，貨物的風險是否發(fā)生轉(zhuǎn)移，要看單證或資料的性質(zhì)而定。對于資料，不構(gòu)成買方實際占有控制貨物的障礙，應當認為不是貨物風險轉(zhuǎn)移的條件。即使賣方?jīng)]有交付資料，不影響貨物風險在賣方交付貨物時轉(zhuǎn)移。
對于單證來說，單證可分為兩類：一類是買方實際占有、控制貨物所不必需的單證，如空運單、保險單證等;另一類是買方實際占有、控制貨物所必需的單證，如提單;對于前者來說，與賣方交付貨物所附的資料一樣，不是貨物風險轉(zhuǎn)移的前提條件，因為是否隨貨物交付不影響買方實際占有、控制貨物。對于后者來說，應該認為是貨物風險轉(zhuǎn)移的前提條件。如果賣方交付貨物給承運人而未交付提單給買方，仍對貨物保留形式意義上的所有權(quán)和占有權(quán)，買方就不能實際取得對貨物的占有、控制權(quán)。因為，提單是貨物運輸?shù)淖C明，更是貨物所有權(quán)的憑證。誰擁有提單，誰就擁有提單所載明的貨物所有權(quán)，誰就有權(quán)取得實際占有、控制貨物的權(quán)利。我們把代表所有權(quán)憑證的提單交付，作為貨物風險轉(zhuǎn)移的條件之一，并不意味著我們在貨物風險轉(zhuǎn)移上采用所有權(quán)主義。提單交付之所以成為貨物風險轉(zhuǎn)移的條件，是因為提單是否交付，關(guān)系到買方能否實際占有、控制貨物，關(guān)系到賣方是否自愿轉(zhuǎn)移實際占有的貨物給買方，即賣方是否向買方交付貨物。在不需要憑單證提貨的貨物運輸中，買方向承運人提取貨物不存在任何障礙，賣方自愿轉(zhuǎn)移實際占有的貨物給買方，賣方已向買方交付貨物，風險當然發(fā)生轉(zhuǎn)移。因此，賣方?jīng)]有交付提單，占有權(quán)不發(fā)生轉(zhuǎn)移。對貨物風險轉(zhuǎn)移來說，沒有交付提單，買方始終不能實際占有、控制貨物。買方投有提單，承運人不可能無單放貨給買方自找麻煩。在這種情況下，取得提單是買方取得貨物實際占有控制的前提條件。一般都認為，交貨應定義為自愿轉(zhuǎn)移實際占有的貨物。賣方?jīng)]有交付提單，就不能認為賣方已交貨。因為沒有交付提單，實質(zhì)上沒有自愿轉(zhuǎn)移實際占有的貨物。賣方可以持提單提取自己交運的貨物或者將提單轉(zhuǎn)讓給第三人，如果賣方原意對買方承擔違約責任。因此，無論貨物是否仍在運輸途中或是在承運人處買方逾期未提取貨物，只要賣方未實際交付提單類單證，貨物的風險不發(fā)生轉(zhuǎn)移，仍由賣方承擔。提單類單證的物權(quán)憑證性質(zhì)，決定這類單證應是貨物風險轉(zhuǎn)移的前提條件。
我國《合同法》第147條規(guī)定：“出賣人按照約定未交付有關(guān)標的物的單證和資料的，不影響標的物毀損、滅失風險的轉(zhuǎn)移”，從條文的含義來[[看，只規(guī)定了按約定未交付單證和資料的情況下貨物風險的轉(zhuǎn)移情況。對于交付單證和資料沒有約定，貨物的風險轉(zhuǎn)移又將如何呢?實際上，《合同法》將賣方交付單證和資料的情況分為按約定或沒有約定是沒有實質(zhì)的意義。對于單證和資料對貨物風險轉(zhuǎn)移的影響力來說，應當是從單證和資料的性質(zhì)來說。不影響買方實際占有、控制貨物的單證和資料，無論是否按約定有否交付都不影響貨物的風險轉(zhuǎn)移。賣方自愿轉(zhuǎn)移實際占有的貨物，買方能夠?qū)嶋H占有、控制貨物，賣方交付貨物的行為已經(jīng)完成，貨物的風險隨交貨而轉(zhuǎn)移。這些不影響買方實際占有、控制貨物的單證和資料，是否按約定有否交付，只是賣方在交付這些單證和資料上是否構(gòu)成違約。對于那些構(gòu)成買方實際占有、控制貨物障礙的單證如提單，無論是否按約定未交付，都影響貨物的風險轉(zhuǎn)移。賣方即使是按照約定未交付這些單證，由于這些單證代表貨物的占有權(quán)，表明了賣方未自愿移轉(zhuǎn)實際的貨物，買方不能實際占有、控制貨物。這說明賣方未交付貨物。對于采用交付主義的立法和司法來說，賣方未交付貨物，貨物的風險自然不發(fā)生轉(zhuǎn)移，因此，這些單證是否交付，無論賣方是按約定還是未按約定，都影響到貨物風險的轉(zhuǎn)移。我國《合同法》的這一條規(guī)定很有加以完善的必要。
(四)關(guān)于海上路貨的條件問題。
海上路貨是一種特殊的貨物交易，貨物的風險轉(zhuǎn)移有其特殊性。
所謂海上路貨，是指這樣一種貨物買賣，當賣方先把貨物裝上開往某個目的地的船舶，然后再尋找適當?shù)馁I主訂立買賣合同，這種交易就是運輸途中進行的貨物買賣，在外貿(mào)業(yè)務中稱之為海上路貨。一般認為，海上路貨，簡單說就是出賣運輸途中的貨物。對這類貨物交易的風險轉(zhuǎn)移，我國《合同法》第144條也作了規(guī)定：“出賣人出賣交由承運人運輸?shù)脑谕緲说奈铮斒氯肆碛屑s定的以外，毀損、滅失的風險自合同成立時起由買受人承擔。”
一般認為，海上路貨的風險轉(zhuǎn)移自合同成立時發(fā)生。但這種風險轉(zhuǎn)移仍是有前提條件的。首先，賣方必須將海上路貨的貨物特定化，即在訂立合同時，必須明確是全部貨物或者是哪一部分貨物劃撥到合同項下。實際上從某種意義來說，特定化是將哪些貨物的風險轉(zhuǎn)移給買方，由買方來承擔風險責任。
其次，賣方對海上路貨的貨物品質(zhì)擔保義務是有限度的。這考慮到海上路貨特殊的交易流轉(zhuǎn)。因為賣方買受的可能是正在海運中的貨物，后來又把仍在海運中的貨物轉(zhuǎn)賣給買方。因此，貨物的風險自貨物交給承運人時就轉(zhuǎn)移給潛在的買方。上述這樣的賣方，無法對貨物品質(zhì)進行檢驗確認，而存在的品質(zhì)問題又不是這樣的賣方所應承擔的。因此，從有利于海上路貨的正常流轉(zhuǎn)，促進交易和公平，賣方對海上路貨的貨物品質(zhì)擔保義務是有限度的。這個限度就是一般情況下賣方不承擔品質(zhì)擔保義務。即使貨物存在品質(zhì)問題，貨物的風險自貨物交付時就發(fā)生轉(zhuǎn)移，貨物交付的標志是合同的訂立。但如果賣方在訂立合同時已知道或理應知道貨物存在品質(zhì)問題而又不將這一事實告知買方，則貨物的風險不發(fā)生轉(zhuǎn)移。《聯(lián)合國國際貨物銷售合同公約》沒有明確這類貨物買賣的品質(zhì)問題對貨物風險轉(zhuǎn)移的影響，但第68條仍規(guī)定了賣方所應承擔的責任：“盡管如此，如果賣方在訂立合同時已知道或理應知道貨物已經(jīng)遺失或損壞，而他又不將這一事實告知買方，則這種遺失或損壞應由賣方負責。”在買賣運輸途中貨物時，賣方的品質(zhì)擔保的有限度，對買方來說也是公平的。買方是在明知在途貨物的風險存在的情況仍接受賣方的要約或給賣方以要約，表明買方自愿承擔在途貨物包括品質(zhì)風險在內(nèi)的風險。這種貨物買賣合同的標的物，是可能存在品質(zhì)問題的貨物。即使標的物的確存在品質(zhì)問題或遺失，也不違反雙方訂立的合同條款。但是，如果賣方明知貨物存在品質(zhì)問題或已經(jīng)遺失，仍不將這一事實告知買方而與買方訂立合同，這已是商業(yè)欺詐行為，違背合同最基本的誠實信用原則，合同無效，貨物的風險責任也由賣方來承擔。
第三，合同成立是這種交易的貨物風險轉(zhuǎn)移的前提條件。但這并不意味著對于海上路貨的風險轉(zhuǎn)移采用訂立主義。合同未成立前，貨物的風險自然不發(fā)生轉(zhuǎn)移。合同訂立意味著賣方將在承運人實際占有、控制的在途貨物劃到合同項下，完成貨物的交付。這與貨物需要運輸，賣方將貨物交給承運人就完成貨物交付在本質(zhì)上并沒有區(qū)別。合同訂立，特別是通過合同訂立將承運人實際占有控制的在途貨物劃到合同項下，由買方享有在途貨物的所有權(quán)，標志著賣方完成了交付貨物給買方的行為，貨物的風險隨著這一交貨過程發(fā)生轉(zhuǎn)移。這一交貨過程形式上以合同訂立為標志或者說以合同訂立為載體。因此，我們說，海上路貨的風險轉(zhuǎn)移在合同訂立時發(fā)生。我國《合同法》規(guī)定買賣在途貨物，風險自合同成立時轉(zhuǎn)移，仍是采用交付主義而不是采用訂立主義。所以說，貨物的特定化仍是海上路貨風險轉(zhuǎn)移的前提條件。
買賣合同(供進口成套設備用) 篇8
甲方（賣方）：趙
乙方（買方）：
甲、乙雙方就房屋買賣事項，經(jīng)協(xié)商一致，達成以下合同條款：
一、甲方自愿將坐落在 2小區(qū)3號樓 4單元 405室（建筑面積120平方米，儲藏室40 平方米，產(chǎn)權(quán)證號st ）房地產(chǎn)出賣給乙方，并將與所出賣該房產(chǎn)的相關(guān)的土地使用權(quán)同時出賣給乙方（附房產(chǎn)證復印件及該房產(chǎn)位置圖）。
二、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價款為人民幣大寫壹佰萬零二千元整 ；即人民幣小寫100XX元 。
三、乙方在簽訂本合同時，支付定金三十萬元整 ，即小寫300000元 。
四、乙方支付定金之日起 2個月內(nèi)，向甲方支付首付款（定金從中扣除），首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付（有關(guān)期限和程序按照所在按揭銀行規(guī)定辦理）。
五、甲方保證該房產(chǎn)合法、權(quán)屬清楚、有合法的土地使用權(quán)（已交納土地出讓金）。
六、辦理房產(chǎn)證手續(xù)所產(chǎn)生的有關(guān)稅費由 甲方承擔。
七、乙方支付首付款后，甲方即積極配合乙方辦理有關(guān)房產(chǎn)過戶手續(xù)，待房產(chǎn)過戶到乙方名下之時，乙方應向甲方付清全部房款余額。
八、甲方應在1個月 前將該房產(chǎn)交付乙方；屆時該房產(chǎn)應無任何擔保、抵押、房產(chǎn)瑕疵，無人租注使用；無欠賬，如電話費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費、入網(wǎng)費、有線電視費等。
九、本合同簽訂后，如一方違反本合同條款，該方應向?qū)Ψ街Ц段迨f 元的`違約金；一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款，每逾期一日，應向?qū)Ψ街Ц段迨P金，逾期30日視為毀約；如因政府及銀行規(guī)定，本合同涉及房產(chǎn)手續(xù)客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除，不適用本條款。
十、交付該房產(chǎn)，甲方不得損壞該房產(chǎn)的結(jié)構(gòu)、地面和墻壁及不適移動的物件，并將抽風機一臺（型號： ），空調(diào)兩臺（型號： ），熱水器（型號：），浴霸（型號： ），飲水機（型號： ），音響兩臺（型號：258695 ），涼衣架，房內(nèi)燈具，前后門窗窗簾、電腦桌一張，櫥衛(wèi)設施， 等讓與乙方（含在房屋價值內(nèi)）。
十一、本協(xié)議一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效。
十二、附加條 款：
1、轉(zhuǎn)讓過后，甲方不的以任何借口干涉乙方對房屋的修改。
甲方（賣方）： （印） 身份證號：
住址： 電話：
20xx年04 月 28日
乙方（買方）： （印）身份證號：
住址： 電話：
買賣合同(供進口成套設備用) 篇9
委托人(甲方): __________ 身份證號 受托人(乙方): __________ 身份證號 根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上， 經(jīng)協(xié)商一致，就甲方全權(quán)委托乙方代理其車輛出售事宜，達成本合同。
一、委托出售車輛廠牌：_____________型號：___________ 牌照號：_____________行使公里數(shù)：__________千米。
二、委托出售車輛及車輛手續(xù)詳情見附件（一）寄賣車輛情況表。
三、委托日期：自________年_ ____月____日 至 __ ________年____月____日止。
四、委托預售價格：人民幣（大寫）：_________元）。
五、付款期限：車輛過戶手續(xù)及相關(guān)費用變更完成或__________ __ 。
六、付款方式：
七、過戶手續(xù)包括：車主本人身份證復印件（組織機構(gòu)代碼證正副本及公章）、機動車行駛證、機動車登記證、購車發(fā)票（過戶票）、機動車購置附加稅憑證、保險單（交強險、商業(yè)險）、車船使用稅憑證、保養(yǎng)手冊、使用說明書、車鑰匙。 甲方權(quán)利和義務
第一條 甲方自愿將車輛全權(quán)委托乙方，并以乙方的名義代理出售，乙方為出售該車輛而采取的必要步驟（如：網(wǎng)絡推廣、紙媒廣告宣傳、市場活動）無須取得甲方的另外授權(quán)。
第二條 甲方承諾該車輛為其合法擁有，并具備合法出售的資格。如因甲方不具備上述資格而造成的有關(guān)爭議糾紛，甲方應負責解決，并賠償因此而給乙方帶來的經(jīng)濟損失。
第三條 甲方保證車輛手續(xù)真實、合法、有效，不存在無法辦理過戶、外遷等手續(xù)變更的情況。如因甲方原因造成手續(xù)無法過戶、變更，有關(guān)爭議糾紛，甲方應負責解決，并賠償因此而給乙方帶來的經(jīng)濟損失。爭議無法以乙方所在地法院作為訴訟法院。
第四條 寄賣期間，車輛累計停放不滿月年，甲方如將車輛暫時駛離乙方處，須向乙方提供__ _元廣告推廣費，將車輛駛回乙方處后由乙方退還，并按駛離時間相應順延寄賣期，累計停放滿__ 天月年，如車輛仍未售出，乙方不再收取甲方費用。
第五條 在本合同規(guī)定的委托期內(nèi)，甲方有義務將車輛相關(guān)手續(xù)及身份證件交由乙方驗證。
第六條 委托期內(nèi)車輛的驗車年檢、車船使用稅等相關(guān)費用由甲方承擔。
第七條 甲方保證該車輛在委托出售前，車輛違章及保險賠付都已解決完畢。
第八條 如委托預售價格與車輛最終成交價不符，以最終買賣雙方簽署的二手車交易合同中車輛售出價格為準。
第九條 車輛售出后，購買人將全部款項存入乙方保證金賬戶，或交由乙方凍結(jié)，乙方協(xié)助甲方與購買人辦理過戶變更手續(xù)，所有車務手續(xù)變更完成后____日內(nèi)乙方將車款交付甲方。
第十條 乙方將車輛賣出后，按成交價款，收取甲方__ %的中介費。如低于__ _元，按甲乙雙方約定中介費__ _元收取。
第十一條 甲方通過乙方與購買方達成一致，并由乙方代為收取購買人定金后，甲方應認真履行合同義務，不得以任何理由反悔，并在____日內(nèi)帶齊車輛所有手續(xù)，配合乙方辦理車輛過戶手續(xù)，如因甲方原因，致使購買人退定，甲方應賠償乙方退定及傭金損失。 乙方權(quán)利和義務
第十二條 乙方承諾，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，僅以該車輛出售為目的，對該車輛行使代理權(quán)。
第十三條 乙方從甲方接收該車輛后，應雙方確認該車輛已行駛里程及車輛狀況，到該車輛委托期終止內(nèi)對該車輛的財產(chǎn)安全負責（不可抗力的事故除外），未經(jīng)甲方同意，乙方禁止將甲方車輛擅自駛離。經(jīng)甲方同意使用該車輛，車輛損壞只負責修復。
第十四條 乙方在日常展車或客戶試車過程中，允許挪動或小范圍移動車輛，但應絕對保證甲方車輛安全，并與試駕者簽署試駕協(xié)議后安排，試車范圍為3公里。
第十五條 本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽名蓋章后即生效。 簽訂購車合同的注意事項：
1、車輛信息務必寫詳細 明確約定汽車的品牌、汽車標識號碼、發(fā)動機號碼、汽車代碼(車架號)等汽車本身應有的要素，尤其是汽車代碼與汽車標識號碼同時寫明，防止汽車經(jīng)銷商掉包;車輛主要配置、顏色(具體到座椅顏色)、手排還是自排以及隨車交付的文件等;價款應列明車輛交易的總價款(裸車價或是包牌價)，付款方式和期限。
2、重視被經(jīng)銷商“忽略”的細節(jié) 消費者簽約時要特別注意體現(xiàn)經(jīng)銷商合同責任的細節(jié)，如交車方式、地點、時間;保養(yǎng)、維修等售后服務(經(jīng)銷商擔何種義務);保養(yǎng)以時間計，還是以里程計;交車時間違約后，雙方責任是否對等。 違約責任要明確。購車合同中要特別注意明確違約責任，要約定解決的方式，合同的管轄地。如明確經(jīng)銷商延期交付車輛，應該賠付多少違約金還是退車等。
3、名稱必須保持一致 確認銷售方的蓋章名稱與購車合同、發(fā)票上的名稱三者必須保持一致。如果出現(xiàn)不一致，即使訴訟由于訴訟主體不明，對消費者而言非常不利。如買進口車，由于存在多級代理的形式，在沒有弄清合同主體的情況下，購車人的權(quán)益很難保護。
4、退車條款與“三包”條款銜接 許多汽車經(jīng)銷商在汽車出現(xiàn)質(zhì)量問題時，即使在不能維修好的條件下，也拒絕退車。在簽訂購車合同時，應當寫明如果該車是缺陷汽車產(chǎn)品，汽車制造商(包括進口商)有修理、更換、收回等義務。
5、選擇實力、信譽好的經(jīng)銷商 因為經(jīng)銷商的`誠信直接影響合同的履行。在買車時不要忘記詢問或查看經(jīng)銷商的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、注冊資本，并注意經(jīng)營場地與登記場地是否一致，防止遭遇商業(yè)欺詐，以保護自己的合法權(quán)益。 此外，如果經(jīng)銷商提供的合同不太規(guī)范，消費者也可以就未盡事宜與經(jīng)銷商簽訂補充協(xié)議。同時，消費者要注意“訂金”與“定金”之間的差別
買賣合同(供進口成套設備用) 篇10
甲方（賣方）： 身份證號：
乙方（買方）： 身份證號：
甲方于20xx年1月2日以按揭的方式向_____________有限公司購買商品房一套，總?cè)~（人民幣）____________元整，位于___________________________。
1、現(xiàn)甲乙雙方經(jīng)雙方協(xié)議，甲方自愿將按揭期間房屋轉(zhuǎn)賣給乙方。
2、甲乙雙方現(xiàn)就按揭房屋買賣事項達成如下協(xié)議：
甲方于20xx年1月2日一次性付清首付款人民幣壹拾伍萬壹仟肆佰玖拾貳元整，（151492）元，余房款人民幣貳拾貳萬元整（220000）。采用銀行貸款方式支付（放款方農(nóng)業(yè)銀行），貸款發(fā)放日20xx年2月13日，貸款期限20年，20xx年2月12日到期，甲方首次還款日20xx年3月20日至20xx年12月20日，共計還款連本帶息叁萬陸仟陸佰捌拾捌元。
3、付款方式：
現(xiàn)乙方將甲方交付的首付款（151492元整）和甲方交付的20xx年3月20日至20xx年12月20日連本帶息一共（36688元整），共計壹拾捌萬捌仟壹佰捌拾元整（188180元整）支付給甲方，甲方將所有權(quán)與按揭房屋相關(guān)憑證交于乙方驗收，從此時乙方獲得該房屋的管理、使用、收益、處置及歸屬權(quán)。
4、本合同簽訂之日起，乙方按甲方簽訂的'（個人購房借款合同）向銀行支付借款，直至還清借款為止，還款期間為20xx年1月20日至20xx年1月12日，
5、乙方還清借款后，甲方協(xié)助乙方辦理房屋過戶手續(xù)。
6、由于甲方此房未辦理房產(chǎn)證，此合同簽訂后，辦理房產(chǎn)證費用及過戶手續(xù)所需繳納的費用由乙方承擔。
7、房屋在乙方付清借款期間，因自然升值、貶值，由乙方享受利益、承擔風險。
8、本合同簽訂后，乙方于20xx年1月20日正式還月供，由于放款方（農(nóng)業(yè)銀行）不改變甲方貸款資料信息，由甲方將每月還月供款銀行卡（6）交給乙方，由乙方妥善保管變更密碼，每月按時還貸。
9、此合同簽訂后，甲乙雙方需履行合同義務，不得違約。如乙方違約，每月20日不按時還款，甲方有權(quán)向乙方要求賠償，此合同簽訂后，此房與甲方?jīng)]有任何關(guān)系。
此合同經(jīng)甲乙雙方認證一致同意，本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字生效。
甲方：
乙方：
年 月 日
買賣合同(供進口成套設備用) 篇11
第一章 總則
第一條 本合同當事人雙方： 出讓人（以下簡稱甲方）：______________________________________________ 受讓人（以下簡稱乙方）：______________________________________________ 根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法》、《中華人民共和國民法典》和其他法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)，雙方本著平等、自愿、有償、誠實信用的原則，訂立本合同。
第二條 出讓人根據(jù)法律的授權(quán)出讓土地使用權(quán)，出讓土地的所有權(quán)屬中華人民共和國。
第二章 出讓土地的交付與出讓金的繳納
第三條 出讓人出讓給受讓人的宗地位于________________________ ，出讓宗地面積大寫______________________平方米(小寫_____________平方米)。土地用途為住宅用地。宗地四至及界址點座標見附件《出讓宗地界址圖》。
第四條 本合同項下出讓宗地的用途為住宅與園田用地。
第五條 出讓人同意在________年____月 ____日前將出讓宗地交付給受讓人。
第三章
現(xiàn)狀土地條件。
第六條 本合同項下的土地使用權(quán)出讓年期為永久，自出讓方向受讓方實際交付土地之日起算，原劃撥土地使用權(quán)補辦出讓手續(xù)的，出讓年期自合同簽訂之日起算。
第七條 本合同項下宗地的土地使用權(quán)出讓金為人民幣大寫 元(小寫：
元)。
第八條 本合同經(jīng)雙方簽字后當日，受讓人須向出讓人繳付人民幣大寫元(小寫： 元)作為履行合同的定金。定金抵作土地使用權(quán)出讓金。
第九條 受讓人同意按照本條第_一_款的規(guī)定向出讓人支付上述土地使用權(quán)出讓金。
(一)本合同簽訂之日起 ____日內(nèi)，一次性付清上述土地使用權(quán)出讓金剩余部分，
元(小寫： 元)。
(二)按以下時間和金額分___期向出讓人支付上述土地使用權(quán)出讓金。 分期支付土地出讓金的，受讓人在支付
第二期及以后各期土地出讓金時，應按照銀行同期貸款利率向出讓人支付相應的利息。
第十條 本合同簽訂后_貳____日內(nèi)，當事人雙方應依附件《出讓宗地界址圖》所標示座標實地驗明各界址點界樁。受讓人應妥善保護土地界樁，不得擅自改動，界樁遭受破壞或移動時，受讓人應立即向出讓人提出，復界測量，恢復界樁。
第四章 不可抗力
第十一條 任何一方對由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同不負責任，但應在條件允許下采取一切必要的補救措施以減少因不可抗力造成的損失。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
第十二條 遇有不可抗力的一方，應在24小時內(nèi)將事件的情況以信件、電報、電傳、傳真等書面形式通知另一方，并且在事件發(fā)生后____日內(nèi)，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的報告。
第五章 違約責任
第十三條：乙方未能按時支付地價款，應以每日未付部分的千分之叁點作滯納金支付給甲方。如未能按時付款超過3個月的，視同終止履行本協(xié)議，并有權(quán)處置已付定金。
第十四條 出讓人必須按照合同約定，按時提供出讓土地。由于出讓人未按時提供出讓土地而致使受讓人對本合同項下宗地占有延期的，每延期____日，出讓人應當按受讓人已經(jīng)支付的土地使用權(quán)出讓金的3‰向受讓人給付違約金。出讓人延期交付土地超過3個月的，受讓人有權(quán)解除合同，出讓人應當返還定金，并退還已經(jīng)支付土地使用權(quán)出讓金的其他部分，受讓人并可請求出讓人賠償因違約造成的其他損失。
第十五條
出讓人不能按合同約定將本出讓土地使用權(quán)交給受讓人，出讓人在自有土地承包面積地內(nèi)劃撥大寫
百平方米（小寫
平方米）補償給受讓人，土地出讓金按此合同約定款項支付，后續(xù)出讓手續(xù)出讓人必須協(xié)助受讓人辦理。
第六章 說明
第十五條 在締結(jié)本合同時，出讓人有義務解答受讓人對于本合同所提出的問題。
第十六條
受讓人方的開發(fā)建設應依法律、法規(guī)和規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。
第十七條
本協(xié)議未盡事宜，須經(jīng)各方協(xié)商解決，并簽訂相應的補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
第十八條 本協(xié)議在執(zhí)行過程中發(fā)生矛盾、爭議，經(jīng)協(xié)商無效時，提請法院裁決。
第七章 適用法律及爭議解決
第十九條 本合同訂立、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。
第二十條 因履行本合同發(fā)生爭議，由爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按本條
第一款規(guī)定的方式解決：
(一)提交____市凈月經(jīng)濟技術(shù)____區(qū)仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第八章則
第二十一條 本合同一式兩份，具有同等法律效力，出讓人、受讓人以及中介人各執(zhí)一份。
第二十二條 本合同的金額、面積等項應當同時以大、小寫表示，大小寫數(shù)額應當一致，不一致的，以大寫為準。
第二十三條 本合同于 ________年____月____日簽訂。
第二十四條 本合同未盡事宜，可由雙方約定后作為合同附件，與本合同具有同等法律效力。 出讓人(章)：受讓人(章)： 出讓人家屬子女簽字：
受讓人家屬子女簽字： 住所： 住所： (簽字)：(簽字)： 電話：
電話
買賣合同(供進口成套設備用) 篇12
房屋買賣合同
賣方： （以下簡稱甲方）身份證號：____________________
房屋共有產(chǎn)權(quán)人： 身份證號：
買方：________（以下簡稱乙方） 身份證號：____________________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購買私有住房，達成如下協(xié)議：
第一條：甲方所售房屋權(quán)證號及座落位置、結(jié)構(gòu)、層次、面積、附屬設施。
1、甲方所售房屋所有權(quán)證號為： 號，房屋土地使
用權(quán)證號為： 號；
2、甲方所售房屋位于______ 區(qū)______ 路（街）______ 號，為______ 結(jié)構(gòu)；
3、甲方所售房屋登記面積______ 平方米；
4、甲方所售房屋附屬設施和裝修為
。
第二條：房屋價格及其他費用。
1、 甲、乙雙方協(xié)商一致，甲方所售房屋總金額為（人民幣）___ 拾___ 萬___ 仟___ 佰元整（含附屬設施和裝修費用）；
甲、乙雙方達成一致意見，雙方交易稅費由 方負擔。甲方負責配合辦理過戶提供相關(guān)證明材料。
甲方賣與乙方停車位一處，位置為： 價格為： 。
：付款方式及房屋交付。
乙方先將 元購房款匯入甲方名下 銀行，賬號為
的賬號上。
在乙方給甲方匯款后，甲乙雙方在房地產(chǎn)管理部門辦理相關(guān)手續(xù)及繳納稅費。待乙方辦理完貸款后，將余款匯給甲方。
2、甲乙雙方辦理過戶后，乙向甲交房。（交付鑰匙等）
第四條：如因甲方產(chǎn)權(quán)權(quán)屬在房地產(chǎn)管理部門不能過戶。則雙方另行協(xié)商。
第五條：甲方保證在交接時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和財務糾紛，如交接后發(fā)生該房屋交接前即存在的產(chǎn)權(quán)糾紛和財務糾紛，由甲方承擔全部責任。
第六條：本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具同等法律效力。
第七條：本合同在履行中發(fā)生爭議，由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
第八條：甲、乙雙方各執(zhí)一份。均具有同等效力。
甲方（簽章）：
房屋共有產(chǎn)權(quán)人：
聯(lián)系電話：
乙方（簽章）：
聯(lián)系電話：
_________年____月____日
買賣合同(供進口成套設備用) 篇13
買賣合同范本簡單版
合同編號：__________
甲方(出賣人)：__________________
乙方(買受人)：__________________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，達成如下協(xié)議，共同遵守。
第一條 乙方向甲方購買后列標示機械，于合同成立日起一星期內(nèi)，由甲方將買賣標的物運到乙方工廠，雙方約定，若試用后乙方認為合意，即行成交。
第二條 試用期間以____日為限，自接到機械翌日起算。
第三條 前項試用，如乙方認為不合意，應立即將機械退回，以示買賣不成立。退回所需運費由乙方負擔。
第四條 在試用期間，乙方對機械有自由使用之權(quán)，因此而有所損害的，乙方應負賠償之責。若其損害系制造欠妥所致或?qū)龠\輸中之損壞的，不在賠償之列。
第五條 試用期屆滿，乙方不立刻表示不合意，并將機械退還與甲方，視為試用合格，買賣即應生效。
第六條 買賣價款議定為人民幣______元整，于合同成立同時由乙方繳付保證金人民幣______元整。如買賣成立保證金應充作價金的一部分;如買賣不成立，由甲方全數(shù)返還乙方。
第七條 試用后乙方認為不合格，或需要繼續(xù)試用時，可以要求甲方調(diào)換或延長試用期，甲方若不同意可拒絕。
第八條 試用后如乙方認為合格的，應于試用期終止日起算____日內(nèi)將貨款全部付清，不得拖延。
第九條 爭議的解決方法
雙方當事人在履行本合同過程中發(fā)生爭議時，應當協(xié)商解決;協(xié)商不能解決的由廈門仲裁委員會仲裁。
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方)：__________________ 買受人(乙方)：__________________
代表：________________ __ 代表：_________________ _
電話：____________ ______ 電話：____________________
____年____月____日
買賣合同(供進口成套設備用) 篇14
買 賣 合 同 賣方（甲方）： 地址： 電話： 買方（乙方）： 地址： 電話： 甲乙雙方本著誠實信用、互利互惠的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商就買賣商品等相關(guān)事宜達成一致，根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，簽訂本合同，以資雙方信守執(zhí)行。
第一條：產(chǎn)品名稱種類、規(guī)格、數(shù)量
1、種類： □眼鏡，包括 □現(xiàn)金禮券（使用方法參考禮券“使用說明”）
2、品牌：
2、規(guī)格（含現(xiàn)金券面值規(guī)格）：
3、數(shù)量：
第二條：產(chǎn)品質(zhì)量 甲方保證產(chǎn)品質(zhì)量符合國家質(zhì)量標準或行業(yè)質(zhì)量標準。
第三條：產(chǎn)品價格及合同總金額
1、產(chǎn)品價格：以產(chǎn)品標注的零售價格為準（現(xiàn)金券以券面金額為準）
2、折扣：
（1） 購買正價眼鏡折扣為折，如遇甲方產(chǎn)品做統(tǒng)一活動的，以甲方活 動折扣為準。
（2） 現(xiàn)金券的折扣為折。
3、合同總金額：
第四條：預付款
1、甲乙雙方同意，乙方在合同簽訂時向甲方支付合同總金額的，即人民幣元整。
2、若合同順利履行完畢，則此預付款直接沖抵乙方應付貨款。
第五條：付款時間及方式
1、付款時間：
2、付款方式：
3、乙方支付全部貨款后，甲方向乙方出具等值收款憑證。
第六條：產(chǎn)品交付時間、地點及方法。
1、交付時間：
2、交付地點：
3、交付方法，按下列第
（1）甲方送貨；
（2）乙方自提自運；
（3）其他：。
4、運輸方式及運費承擔：
5、包裝方式：
第七條：產(chǎn)品驗收
1、驗收時間：
2、驗收方法：
3、驗收標準：
4、驗收異議：
（1）乙方在驗收中，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的品種、型號、規(guī)格、和質(zhì)量不合規(guī)定，應在____日內(nèi)向甲方提出書面異議；乙方怠于通知或者自標的物收到之日起____日內(nèi)未通知甲方的，視為產(chǎn)品合乎規(guī)定。
（2）乙方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降或損壞的，不得提出異議。
第八條：違約責任
一、甲方的違約責任
1、如甲方未能在約定時間內(nèi)交付產(chǎn)品，或者交付的產(chǎn)品不符合約定的質(zhì)量要求，則甲方應向乙方支付合同總金額的 %作為違約金。
2、甲方如提前或延期交付產(chǎn)品，應提前通知乙方，征得乙方同意，否則應承擔經(jīng)濟責任。
3、如因甲方原因致使乙方購買的現(xiàn)金禮券無法在甲方店內(nèi)使用，則甲方應承擔相應的經(jīng)濟責任。
4、其他：
二、乙方的違約責任
買賣合同(供進口成套設備用) 篇15
甲方：_________________________
乙方：_________________________
雙方依據(jù)《_____》等有關(guān)法規(guī)，本著平等自愿，互惠互利的原則，充分友好的協(xié)商如下協(xié)議：
一、代理地區(qū)經(jīng)營權(quán)限
1)甲方同意將_________品牌女裝在_________經(jīng)銷權(quán)授予乙方。
2)乙方不得擅自轉(zhuǎn)讓，乙方未經(jīng)甲方授權(quán)同意不得跨越權(quán)限范圍以外的地方銷售_________品牌女裝，甲方也不能在同地區(qū)授權(quán)他人經(jīng)銷同品牌產(chǎn)品。
二、保證金(代理金)
1)甲乙雙方于簽約后，乙方必須七天內(nèi)將保證金及貨品預付款匯到甲方指定銀行帳號，此合同方始生效，如七天內(nèi)乙方款未到甲方指定的帳上，即作為乙方自動放棄，同時甲方有權(quán)取消本合同。代理經(jīng)營應付保證金人民幣_______元，貨品預付款人民幣_______元
2)甲乙雙方于本合同到期時，乙方不再續(xù)簽：依據(jù)本合同之第八款規(guī)定辦理，在乙方無任何違約責任前提下，將無息退還乙方保證金，時間為30天。余款處理：以當季等值貨品相抵之辦法辦理。
三、甲方責任
1)負責設計，提供裝修圖紙(設計費用以每平方米_________元計算)。
2)甲方有義務協(xié)助乙方為其營業(yè)人員安排培訓指導，相關(guān)費用由乙方承擔。
四、乙方責任
1)裝修：根據(jù)甲方提供設計方案及陳列規(guī)劃，定制道具，對店鋪或柜位進行全方位的裝潢，并達到我方的要求(拍成相片快遞至甲方公司)，費用乙方負責。
2)通訊：乙方必須提供給甲方詳細的通訊地址，本人身份證復印件，電話，傳真，聯(lián)系人，并提供專賣店與專柜的具體詳細地址與聯(lián)絡電話。
3)有效證明：乙方必須提供甲方有效的營業(yè)執(zhí)照，稅務登記證明復印件。乙方經(jīng)營地必須懸掛標示_________品牌于明顯位置。乙方店鋪內(nèi)不得銷售其他品牌服飾。
4)每星期一乙方應將上個星期的銷售情況報表傳真至甲方，以便甲方了解市場信息銷售動態(tài)。
5)乙方銷售須依照甲方商品之牌價為基準，不得更換或涂改甲方商品之標示牌標簽。
五、結(jié)算方式
1)乙方要求出貨與追加，必須款到發(fā)貨，由甲方協(xié)助代為發(fā)貨。甲方有權(quán)不接受電話等其他形式的口頭追加或不符合要求的追加單，追加有效期為：公司接到追加單之日起，二十天內(nèi)有效，如需延長在截止日中指明。
2)乙方供貨折扣為相關(guān)商品零售價的_________%(以上價格為不含稅價格)。
六、退換貨方式
1)質(zhì)量問題：乙方收貨后，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，以傳真格式三天內(nèi)通知公司業(yè)務部，如當時不通知則視為正品，如有損壞公司概不負責。并在10天內(nèi)返回(日期以收發(fā)貨品的包裹票為準)，甲方應予無條件換貨。
2)串號問題：乙方收貨后在三天內(nèi)提出異議，逾期甲方有權(quán)不受理。
3)退換：乙方可以在合同約定的退換率內(nèi)調(diào)貨(在非質(zhì)量原因前提下，每季同款，同色，同碼累計不得超過5件)。期限一個月(日期以收發(fā)貨品的包裹票為準)返回的貨品必須完好無損(含吊牌)無污漬，不影響貨品的再銷售否則甲方有權(quán)不受理。
七、違約條款
1)甲乙雙方必須嚴格遵守合同中的每一條款，如任何一方違約，則違約方必須賠付另一方保證金的全額作為違約款。
2)除合同中有關(guān)合同終止條款外，任何一方若無正當理由而任意終止合同時，則違約方得向另一方支付保證金款的全額違約金。
八、合同終止
乙方如有下述條件之一者，甲方有權(quán)解除本合同：
1)乙方于經(jīng)營期中，有損甲方名譽，信用與經(jīng)濟等行為者。
2)乙方未經(jīng)甲方同意，擅自跨區(qū)域經(jīng)營。
3)乙方因經(jīng)營不善，導致歇業(yè)，停業(yè)，合并與轉(zhuǎn)讓等行為者。
4)合同期屆滿或甲乙任何一方提出希望中止本合同，必須提前一個月以書面形式通知另一方。
九、爭議解決
1)本合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。
2)本合同如涉及訴訟，雙方同意以甲方所在地人民法院作為第一管轄法院審理。
十、本合同自簽字之日起生效，從______年_____月_____日至______年_____月_____日，有效期為______年，期滿自動失效。
十一、本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，經(jīng)雙方簽字，公司蓋章后方始生效。甲方(蓋章)：_______________?乙方(蓋章)：_______________
委托代理人(簽字)：_________?委托代理人(簽字)：_________
_________年________月______日?_________年_______月_______日
簽訂地點：___________________?簽訂地點：___________________
買賣合同(供進口成套設備用) 篇16
商品房買賣合同解除的情形有哪些呢?
如遇到以下情景，購房者有權(quán)依法解除合同(退房)，并根據(jù)實際情況要求開發(fā)商承擔退還全部購房款、賠償貸款利息、首付款的存款利息、購房的稅費、違約金、懲罰賠償金等法律責任。
1、開發(fā)商擅自變更規(guī)劃設計：指在商品房預售之后，開發(fā)商變更規(guī)劃設計，影響房屋結(jié)構(gòu)、戶型、空間尺寸、朝向、整體環(huán)境等。開發(fā)商應按照批準的規(guī)劃、設計建設商品房，商品房銷售后，開發(fā)商不得擅自變更。如經(jīng)規(guī)劃部門批準、設計單位同意的設計變更，開發(fā)商應當在變更確立之日起10日內(nèi)，書面通知買受人。買受人有權(quán)在通知到達之日起15日內(nèi)做出是否退房的書面答復，15日內(nèi)未作書面答復的，視同接受規(guī)劃、設計變更及由此引起的房價款的變更。開發(fā)商未在規(guī)定時限內(nèi)通知買受人的，買受人有權(quán)退房;買受人退房的，由開發(fā)商承擔違約責任。
2、商品房面積誤差過大：指商品房預售合同中的約定面積與進行產(chǎn)權(quán)登記的實際面積產(chǎn)生誤差。如果購房合同中有約定的則按照約定處理，未約定處理方式的，依據(jù)《商品房銷售管理辦法》第二十條的規(guī)定，面積誤差比絕對值超出3%時，購房者有權(quán)選擇退房。購房者選擇退房，開發(fā)商應當在購房人提出退房之日起30日內(nèi)將購房者已付清的房價款退還給購房者，同時支付已付房價款利息。
3、商品房套型誤差：指按套(單元)計價的商品房，開發(fā)商應當在合同中附所售房屋的平面圖，平面圖應當標明詳細尺寸，并約定誤差范圍。按套(單元)計價的預售商品房，套型與設計圖紙不一致，或者相關(guān)尺寸超出約定的誤差范圍，合同中未約定處理方式的，購房者可以退房或者與房產(chǎn)商重新約定總價款，購房者退房的，由開發(fā)商承擔違約責任。
4、按揭貸款申請未獲批準：指商品房買賣合同約定，買受人以擔保貸款方式付款，因當事人一方原因未能訂立商品房擔保貸款合同并導致商品房買賣合同不能繼續(xù)履行的，對方當事人可以請求解除合同和賠償損失。因不可歸責于當事人雙方的事由未能訂立商品房擔保貸款合同并導致商品房買賣合同不能繼續(xù)履行的，當事人可以請求解除合同，出賣人應當將收受的購房款本金及其利息或者定金返還買受人。
5、開發(fā)商遲延交樓：指開發(fā)商沒有按照合同約定的交樓時間交付。購房者與開發(fā)商應在商品房預售合同中明確約定交樓時間，若開發(fā)商未能在約定期限交付，購房者有權(quán)要求開發(fā)商退房，并依照合同約定的金額支付延期違約金。如果開發(fā)商遲延交付房屋，經(jīng)催告后在三個月的合理期限內(nèi)仍未履行，購房者有權(quán)要求解除合同;法律沒有規(guī)定或者當事人沒有約定，經(jīng)對方當事人催告后，解除權(quán)行使的合理期限為三個月;如購房者沒有進行催告的，應當在解除權(quán)發(fā)生之日起一年內(nèi)要求解除購房合同，否則，解除權(quán)消滅。
6、商品房質(zhì)量問題：指開發(fā)商交付的.房屋應當是驗收合格的商品房，如因房屋主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量不合格不能交付使用，或者房屋交付使用后，房屋主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量經(jīng)核驗確屬不合格，購房者有權(quán)要求解除合同和賠償損失。購房者應先向工程質(zhì)量監(jiān)督單位申請重新核驗，如果確屬主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量不合格，開發(fā)商應當辦理退房手續(xù)，返還購房款，并應就房屋主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量不合格給購房者造成的損失進行賠償。另外，如因房屋質(zhì)量問題嚴重影響正常居住使用，購房者也有權(quán)要求解除合同和賠償損失。
7、購房者無法取得房屋：指商品房買賣合同訂立后，出賣人未告知買受人又將該房屋抵押或出賣給第三人，導致商品房買賣合同目的不能實現(xiàn)的，無法取得房屋的買受人可以請求解除合同、返還已付購房款及利息、賠償損失，并可以請求出賣人承擔不超過已付購房款一倍的賠償責任;另外，出賣人與第三人惡意串通，另行訂立商品房買賣合同并將房屋交付使用，導致購房者無法取得房屋，購房者也有權(quán)解除合同。
8、開發(fā)商故意隱瞞真相：指開發(fā)商故意隱瞞沒有取得商品房預售許可證明的事實或者提供虛假商品房預售許可證明;故意隱瞞所售房屋已經(jīng)抵押、出賣給第三人或為拆遷補償安置房屋的事實，導致合同無效或被撤銷、解除的，買受人可請求返還已付購房款及利息、賠償損失，并可以請求出賣人承擔不超過已付購房款一倍的賠償責任。
9、延遲辦理房產(chǎn)證：指商品房買賣合同約定或者《城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理條例》第三十三條規(guī)定的辦理房屋所有權(quán)登記的期限屆滿后超過一年，由于出賣人的原因，導致買受人無法辦理房屋所有權(quán)登記，買受人有權(quán)請求解除合同和賠償損失的。
10、其他情況：主要指所購買的商品房因違反了法律禁止性規(guī)定而無效，如因司法機關(guān)依法查封或者以其他形式限制商品房權(quán)利的;屬于共有房產(chǎn)，簽訂購買協(xié)議未經(jīng)過其他共有人書面同意的。
買賣合同(供進口成套設備用) 篇17
第一條 交貨：交貨方式為(賣方送貨 / 買方取貨)；交貨時間： ；交貨地點： 。
第二條 安裝：安裝方式為(賣方安裝/ 買方自裝)；選擇賣方安裝的，安裝標準為 □(北京市家庭居室裝飾工程質(zhì)量驗收標準)/ □(北京市高級建筑裝飾工程質(zhì)量驗收標準)，安裝費用由 承擔，買方應為賣方提供必要的安裝條件。
第三條 驗收：對于櫥柜的規(guī)格、顏色與約定不符或有其他表面瑕疵的，買方應在交貨時當場提出異議，異議經(jīng)核實賣方應無條件換貨或補足；選擇賣方安裝的，雙方應在安裝完畢后 日內(nèi)共同驗收安裝質(zhì)量，經(jīng)驗收未達到約定安裝標準的，賣方應無條件返工。
第四條 付款方式及時間：雙方約定以第 種方式支付價款。
(一)簽訂本合同時，買方支付預付款 元，設計出圖認可后一次性支付余款；
第五條 違約責任：
(一)賣方違約責任：
1、對于櫥柜的質(zhì)量問題，國家有三包規(guī)定的按三包規(guī)定執(zhí)行；國家無三包規(guī)定的包修期限為 年，賣方負責免費修理，但經(jīng)專業(yè)檢測機構(gòu)檢測不符合國家強制性標準或合同約定質(zhì)量標準的，賣方應無條件換、退貨，或賠償買方由此受到的損失；
2、賣方遲延交貨的，每超過一日向?qū)Ψ街Ц哆t延部分價款 %的違約金；遲延交貨超過 日的`，除支付違約金外，買方有權(quán)解除合同，賣方已收取的預付款或價款應全額返還。
(二)買方違約責任：
1、買方遲延提貨的，每超過一日向?qū)Ψ街Ц哆t延部分價款 %的違約金；
2、買方無正當理由單方解除合同的，應賠償由此給賣方造成的損失。
第六條 爭議解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應協(xié)商或向市場主辦單位、消費者協(xié)會申請調(diào)解解決，也可向行政機關(guān)提出申訴；協(xié)商、調(diào)解、申訴解決不成的，應向 人民法院提起訴訟，或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請仲裁。
第七條 其他約定事項： 。
第八條 對本合同的變更或補充不合理地減輕或免除賣方應承擔的責任的，仍以本合同為準。
買方(章)： 賣方(章)：
住所： 住所：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
委托代理人： 法定代表人：
委托代理人：
簽訂時間： 簽訂地點：
聲明：賣方撤離展銷會或市場的，由展銷會和市場主辦單位先行承擔賠償責任；主辦單位對先行賠付問題有對買方更為有利的承諾的，適用其承諾；主辦單位承擔責任之后，有權(quán)向賣方追償。
主辦單位(章)：
買賣合同(供進口成套設備用) 篇18
收購方(甲方)：___________________________________________________
種植方(乙方)：___________________________________________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就油菜種植產(chǎn)品收購有關(guān)事宜達成如下協(xié)議。
第一條 產(chǎn)品基本要求：
產(chǎn)品名稱
品種規(guī)格
產(chǎn) 地
等 級
單 位
數(shù) 量
價格/保護價
總金額(元)
合計人民幣金額(大寫) 萬 仟 佰 拾 元 角 分
第二條 質(zhì)量要求：1、內(nèi)在質(zhì)量：油菜籽品質(zhì)應符合《中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》標準提出的無公害要求。
2、外觀質(zhì)量：__________________________________________________.
第三條 種子提供方式為□甲方提供：□乙方自備，提供種子的數(shù)量、時間和方式為：__________________.種子應滿足的條件為：_______________;對種子驗收的方式為______________.種子價格為_______元/_________(單位)，合計：_______元，種子價款結(jié)算方式為□甲方于______年____月____日前一次性付清;□于交貨時抵扣收購款。
第四條 收購定金：甲方□是/□否在________年_______月_______日前向乙方支付收購定金_________________元。交貨時定金應(□抵作收購款/□返還甲方)。定金支付后，因甲方違約解除合同的，定金不予退還;因乙方違約解除合同的，應雙倍返還定金。
第五條 種植具體要求及對乙方的技術(shù)指導與培訓：_______________________________________________________________________.
第六條 包裝標準及費用承擔：_______________________________________.
第七條 超欠幅度損耗及計算方法：___________________________________.
第八條 收購運輸辦法由乙方送到甲方指定的`收購點或工廠投售點。
第九條 檢驗方法：__________________;檢驗時間：___________________
檢驗地點：______________.
第十條 結(jié)算方式及期限：___________________________________________.
雙方約定保護價的，當交貨時市場收購價格低于保護價時，以保護價為準：市場收購價格高于保護價時，雙方可協(xié)商上調(diào)價格。
第十一條 違約責任：
1、甲方遲延支付收購款的，應當每日按照遲延部分價款_________%的標準向?qū)Ψ街Ц哆`約金。
2、乙方交付的產(chǎn)品不符合約定要求的，甲方有權(quán)要求補足、換貨或退貨，由此發(fā)生的費用由乙方承擔：但甲方應在________日內(nèi)書面通知乙方，否則乙方有權(quán)拒絕甲方的要求。
3、甲方未按約定收購符合要求的產(chǎn)品的，應承擔由此給乙方造成的損失。
4、________________________________________________________________.
第十二條 因發(fā)生自然災害、重大疫情等不可抗力的，經(jīng)核實可全部或部分免除責任，但應當及時通知對方，并在合理期限內(nèi)提供證明。
第十三條 合同解除條件：___________________________________________.
第十四條 爭議解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商或申請有關(guān)部門調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的，依法向人民法院提起訴訟，或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請仲裁。
第十五條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式__________份，甲方________份，乙方________份，_________，_______份，具有同等法律效力。
第十六條 其它約定事項：___________________________________________.
收購方(簽章)：種植方(簽章)：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
買賣合同(供進口成套設備用) 篇19
訂貨單位（甲方）：_________
供貨單位（乙方）：_________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家、省、市有關(guān)預拌商品砼管理規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商并同意簽定本商品砼買賣合同，由甲乙雙方共同遵守履行。
一、工程概況
建設單位：_________
施工單位：_________
工程名稱：_________
工程地址：_________
結(jié)構(gòu)形式：_________
總層數(shù)：_________
總高度：_________
運距：_________
二、合同總數(shù)量及總金額
（預計）總數(shù)量：_________m3
（預計）總金額：人民幣（大寫）_________，￥_________
商品砼明細如下：金額單位（元）
商品砼標號
合計
數(shù)量（m3）
商品砼單價（含運費）
含泵費單價
不含泵費單價
金額合計
特殊商品砼外加劑計算方法
非泵送部分其他計算方法
混凝土結(jié)算量計算方法
其他
如遇國家經(jīng)濟政策有重大調(diào)整，價格另議。
備注
三、對商品砼質(zhì)量和技術(shù)要求標準及雙方對質(zhì)量負責的條件
1.乙方必須按合同的要求供應各種強度等級的混凝土，商品砼的質(zhì)量必須符合國家規(guī)定的標準，經(jīng)確認是乙方原因造成商品砼質(zhì)量問題的，則乙方必須承擔全部責任。
2.當商品砼到達現(xiàn)場后，甲方必須按商品砼規(guī)范要求進行合理施工，經(jīng)確認是甲方原因造成商品砼出現(xiàn)質(zhì)量問題的，則甲方必須承擔全部責任。
3.甲方必須派專人在施工現(xiàn)場對澆注前的商品砼數(shù)量，坍落度等技術(shù)指標及乙方人員的服務態(tài)度等進行監(jiān)督檢查，如有異議可拒簽商品砼發(fā)貨單并立即與乙方協(xié)商解決，若無異議則甲方必須據(jù)實簽收。
4.其他約定事項_________。
四、商品砼簽收要求
1.本合同約定，甲方特指派_________對乙方提供的'商品砼進行簽收，除此之外任何人無權(quán)進行簽收。
2.乙方所提供的商品砼數(shù)量累計達到_________m3時，若乙方提出需甲方對此數(shù)量的混凝土進行認證時，甲方必須給乙方出具數(shù)量認證憑證，同時收回認證數(shù)量部分的混凝土簽收小票。
3.混凝土合理損耗量按國家標準執(zhí)行。
4.其他約定事項_________。
五、對商品砼驗收標準
1.商品砼的驗收以商品砼生產(chǎn)之日起28天后混凝土抗壓報告結(jié)果為驗收標準，若無異議則視為混凝土質(zhì)量合格。取樣按（供方、施工現(xiàn)場、第三方）為準。
2.其他_________。
六、商品砼的供應時間、方式、地點及其他條件
1.商品砼的供應自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日結(jié)束，若超出此供應時間，則乙方有權(quán)停止供貨，并追究甲方的違約責任。
2.在每次澆注前甲方必須提前前_________小時通知乙方所需商品砼的標號、數(shù)量、施工地點、部位及施工時間等，并按要求填寫商品砼委托單。如有變化甲方必須提前_________小時通知乙方。
3.每次混凝土施工前，甲方必須平整好施工場地，保證施工現(xiàn)場車輛運行順暢，協(xié)調(diào)好同有關(guān)部門及周圍群眾的關(guān)系等，因此方面的原因造成延誤混凝土施工或混凝土出現(xiàn)質(zhì)量問題的則乙方概不負責。
4.本合同約定：（供、購、收）貨地點為本合同履行地。
5.其他_________。
七、結(jié)算方式及限期_________。
八、違約責任
1.合同簽定后，甲方中途無故解除合同或乙方中途無故解除合同，應向?qū)Ψ街Ц逗贤?guī)定預計總價款10%的違約金。
2.甲方若未按合同規(guī)定的結(jié)算方式進行貨款結(jié)算，則乙方有權(quán)終止合同，并追究甲方的違約責任，同時甲方必須按日萬分之五承擔滯納金。
3.因甲方的原因造成工程停工的則甲方必須在停工之日起二十日內(nèi)將乙方的所有混凝土款結(jié)算清。
4.在甲方要求的混凝土數(shù)量范圍內(nèi)，乙方已生產(chǎn)而甲方提出退貨時，此部分混凝土視甲方已購買，甲方必須據(jù)實簽收。
5.乙方在甲方按合同規(guī)定支付貨款后應據(jù)實提供給甲方各批次商品砼的實驗報告，若甲方出現(xiàn)違約情況則乙方在糾紛未解決前有權(quán)不提供商品砼試驗報告。
6.其他違約責任_________。
九、合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，應協(xié)商或調(diào)解，協(xié)商或調(diào)解不成，可采取第種方法解決。
1.大連仲裁委員會。
2.本合同履行地法院。
3._________。
十、本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決
十一、本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，另一份存檔
十二、本合同經(jīng)雙方簽字并加蓋印章之日起生效
十三、補充協(xié)議：_________。
甲方：_________________乙方：_________________
地址：_________________地址：_________________
電話：_________________電話：_________________
代表：_________________代表：_________________
簽約日期：_____________簽約日期：_____________
買賣合同(供進口成套設備用) 篇20
甲方： 乙方： 甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方訂購乙方產(chǎn)品事宜達成協(xié)議如下，雙方共同遵守：
第一條、產(chǎn)品名稱、規(guī)格(長215;寬215;高)、用紙、定量，甲方按月通知。
第二條、合同期限：
第三條、交貨地點：甲方單位倉庫(呼市地區(qū))。
第四條、包裝要求：每捆10個紙箱，包裝牢固，運輸途中貨物不得外漏，保證貨物在運抵交貨時無污染、無破損、無變質(zhì)。
第五條、費用負擔：運輸費、包裝費、保險費、裝卸費由乙方負擔。
第六條、驗收：在甲方指定的收貨單位倉庫驗收。甲乙雙方對貨物的品種、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量按合同要求進行驗收，每批抽檢貨物總量的1%。現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量不符合合同要求的，甲方收貨單位有權(quán)拒收，由乙方直接運回;如在使用當中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、規(guī)格等不合格問題時，甲方應及時通知乙方，乙方應于接到通知后派員核驗，乙方逾期不派員核驗，視為認可。
第七條、技術(shù)指標：
1、紙板尺寸及壓痕尺寸按甲方要求進行。壓痕寬度五層不大于17，三層不大于12，壓線規(guī)正，折線居中，尺寸標準，壓痕均勻透實，反折效果好。紙板對角線之差小于3.5，五層紙板厚度大于7，搖蓋180176;反折5次以上面、里紙無裂縫。
2、同規(guī)格紙板色差保持一致。紙板面紙應重施膠使其具抗水性能，紙板無翹曲，無脫膠氣泡現(xiàn)象，切邊光滑整齊。紙板強度按國家紙箱2類標準執(zhí)行。
3、其它執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定、標準。
第八條、價格：價格為含稅(17%)價
第九條、結(jié)算方式及期限：以轉(zhuǎn)帳結(jié)算，貨款應按月承付。貨到驗收合格后，每月____日前乙方開據(jù)當月送貨的增值稅發(fā)票，甲方在次月月底前承付本月90%以上貨款(若有特殊清況雙方協(xié)商后確定貨款承付日期)，其余貨款在下月付清。
第十條、違約責任：
甲方違約責任：
甲方延期承付貨款，按延期付款金額銀行同期活期存款利率，從延期付款之日起計算利息，向乙方賠償違約金。
乙方違約責任：
1、乙方逾期交貨，每逾期____日，按逾期交貨部分貨款的5%，按日向甲方支付違約金，造成甲方停產(chǎn)的，乙方應向甲方支付本批貨款總額的100%的違約金。
2、乙方不能按期交貨時，應于甲方提供月生產(chǎn)、供貨計劃后____日內(nèi)，書面向甲方聲明，如未按時聲明，每逾期____日，按不能交貨金額的10%向甲方支付違約金。
3、在使用中發(fā)現(xiàn)的不合格品，乙方應在下次發(fā)貨時先行補足不合格部分，運回不合格產(chǎn)品，所發(fā)生的'一切費用均由乙方負擔。
第十一條、其他事項：
1、違約金應在七個工作日內(nèi)向?qū)Ψ街Ц叮馄诓恢Ц兜模次粗Ц哆`約金金額銀行同期活期存款利率計算，加付違約金。違約金也可以直接從貨款中扣除，不足部分，按上述約定執(zhí)行。
2、如遇特大自然災害或發(fā)生政策性變化(用箱單位)和人力不可抗拒的因素，雙方可共同協(xié)商變更、或者解除合同。
第十二條、乙方如想單方面終止合同，須提前60天以書面形式向甲方提出。
第十三條、本合同在履行中發(fā)生爭議時，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同簽訂地相關(guān)部門仲裁或人民法院起訴。
第十四條、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效率。
第十五條、本合同從簽字之日起生效。
甲方： 代表人：________年____月____日 乙方：________年____月____日
買賣合同(供進口成套設備用) 篇21
合同雙方當事人：（略）
第一條、項目建設依據(jù)。（略）
第二條、商品房銷售依據(jù)。（略）
第三條、買受人所購商品房的基本情況。
買受人購買的商品房（以下簡稱該商品房，其房屋平面圖見本合同附件一，房號以附件一上表示為準）為本合同第一條規(guī)定的項目中的：第＿＿＿＿＿＿＿＿＿【幢】【座】＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿【單元】【層】＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿號房。
該商品房的用途為＿＿＿＿＿＿，屬＿＿＿＿＿＿結(jié)構(gòu)，層高為＿＿＿＿＿，建筑層數(shù)地上＿＿＿＿層，地下＿＿＿＿＿＿＿＿層。
該商品房陽臺是【封閉式】【非封閉式】。
該商品房【合同約定】【產(chǎn)權(quán)登記】建筑面積共＿＿＿＿＿平方米，其中，套內(nèi)建筑面積＿＿＿＿＿平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積＿＿＿＿平方米（有關(guān)公共部位與公用房屋分攤建筑面積構(gòu)成說明見附件二）。
第四條、計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按下述第＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿種方式計算該商品房價款：
1、按建筑面積計算，該商品房單價為（＿＿＿＿幣）每平方米＿＿＿＿元，總金額（＿＿＿＿幣）＿＿＿＿＿千＿＿＿＿＿百＿＿＿＿＿拾＿＿＿＿＿萬＿＿＿＿＿千＿＿＿＿＿百＿＿＿＿＿拾＿＿＿＿＿元整。
2、按套內(nèi)建筑面積計算，該商品房單價為（＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿幣）每平方米＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元，總金額（＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿幣）＿＿＿＿＿千＿＿＿＿＿百＿＿＿＿＿拾＿＿＿＿＿萬＿＿＿＿＿千＿＿＿＿＿百＿＿＿＿＿拾＿＿＿＿＿元整。
3、按套（單元）計算，該商品房總價款為（＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿幣）＿＿＿＿＿千＿＿＿＿＿百＿＿＿＿＿拾＿＿＿＿＿萬＿＿＿＿＿千＿＿＿＿＿百＿＿＿＿拾＿＿＿＿＿＿元整。
4、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第五條、面積確認及面積差異處理。
根據(jù)當事人選擇的計價方式，本條規(guī)定以【建筑面積】【套內(nèi)建筑面積】（本條款中均簡稱面積）為依據(jù)進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價的，不適用本條約定。
合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的，以產(chǎn)權(quán)登記面積為準。
商品房交付后，產(chǎn)權(quán)登記面積與合同約定面積發(fā)生差異，雙方同意按第＿＿＿種方式進行處理：
1、雙方自行約定：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
2、雙方同意按以下原則處理：
（1）面積誤差比絕對值在3％以內(nèi)（含3％）的，據(jù)實結(jié)算房價款；
（2）面積誤差比絕對值超出3％時，買受人有權(quán)退房。買受人退房的，出賣人在買受人提出退房之日起30天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人，并按＿＿利率付給利息。
買受人不退房的，產(chǎn)權(quán)登記面積大于合同約定面積時，面積誤差比在3％以內(nèi)（含3％）部分的房價款由買受人補足；超出3％部分的房價款由出賣人承擔，產(chǎn)權(quán)歸買受人。產(chǎn)權(quán)登記面積小于合同約定面積時，面積誤差比絕對值在3％以內(nèi)（含3％）部分的房價款由出賣人返還買受人；絕對值超出3％部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
面積誤差比＝(產(chǎn)權(quán)登記面積－合同約定面積)÷合同約定面積×100％
商品買賣合同樣本【2】
1、本合同文本為示范文本，也可作為簽約使用文本。簽約之前，買受人應當仔細閱讀本合同內(nèi)容，對合同條款及專業(yè)用詞理解不一致的，可向當?shù)胤康禺a(chǎn)開發(fā)主管部門咨詢。
2、本合同所稱商品房是指由房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)開發(fā)建設并出售的房屋。
3、為體現(xiàn)合同雙方的自愿原則，本合同文本中相關(guān)條款后都有空白行，供雙方自行約定或補充約定。雙方當事人可以對文本條款的內(nèi)容進行修改、增補或刪減。合同簽訂生效后，未被修改的文本印刷文字視為雙方同意內(nèi)容。
4、本合同文本中涉及到的選擇、填寫內(nèi)容以手寫項為優(yōu)先。
5、對合同文本【 】中選擇內(nèi)容、空格部位填寫及其他需要刪除或添加的內(nèi)容，雙方應當協(xié)商確定。【 】中選擇內(nèi)容，以劃√方式選定；對于實際情況未發(fā)生或買賣雙方不作約定時，應在空格部位打×，以示刪除。
6、在簽訂合同前，出賣人應當向買受人出示應當由出賣人提供的有關(guān)證書、證明文件。
7、本合同條款由中華人民共和國建設部和國家工商行政管理局負責解釋。
商品房買賣合同
（合同編號：_____________________）
合同雙方當事人：_________________________________________________
出賣人：_________________________________________________________
注冊地址：_______________________________________________________
營業(yè)執(zhí)照注冊號：_________________________________________________
企業(yè)資質(zhì)證書號：_________________________________________________
法定代表人：____________________聯(lián)系電話：________________________
郵政編碼：_______________________________________________________
委托代理人：____________________地址：____________________________
郵政編碼：____________________聯(lián)系電話：__________________________
委托代理機構(gòu)：___________________________________________________
注冊地址：_______________________________________________________
營業(yè)執(zhí)照注冊號：_________________________________________________
法定代表人：____________________聯(lián)系電話：________________________
郵政編碼：_______________________________________________________
買受人：_________________________________________________________
【本人】【法定代表人】姓名：__________________國籍________________
【身份證】【護照】【營業(yè)執(zhí)照注冊號】【 】__________________________
地址：___________________________________________________________
郵政編碼：______________________聯(lián)系電話：________________________
【委托代理人】【 】姓名：____________________國籍：________________
地址：___________________________________________________________
郵政編碼：______________________電話：____________________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣商品房達成如下協(xié)議：
第一條 項目建設依據(jù)。
該地塊土地面積為___________，規(guī)劃用途為___________，土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。
出賣人經(jīng)批準，在上述地塊上建設商品房，【現(xiàn)定名】【暫定名】___________。建設工程規(guī)劃許可證號為___________，施工許可證號為___________。
__________________________________________________________________________。
第二條 商品房銷售依據(jù)。
買受人購買的商品房為【現(xiàn)房】【預售商品房】。預售商品房批準機關(guān)為___________，商品房預售許可證號為___________。
__________________________________________________________________________。
第三條 買受人所購商品房的基本情況。
買受人購買的商品房（以下簡稱該商品房，其房屋平面圖見本合同附件一，房號以附件一上表示為準）為本合同第一條規(guī)定的項目中的：
第___________【幢】【座】___________【單元】【層】___________號房。
該商品房的用途為___________，屬___________結(jié)構(gòu)，層高為___________，建筑層數(shù)地上___________層，地下___________層。
該商品房陽臺是【封閉式】【非封閉式】。
該商品房【合同約定】【產(chǎn)權(quán)登記】建筑面積共___________平方米，其中，套內(nèi)建筑面積___________平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積___________平方米（有關(guān)公共部位與公用房屋分攤建筑面積構(gòu)成說明見附件二）。
___________________________________________________________________________。
第四條 計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按下述第___________種方式計算該商品房價款：
1、按建筑面積計算，該商品房單價為（___________幣）每平方米______元，
總金額（___________幣）_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
2、按套內(nèi)建筑面積計算，該商品房單價為（___________幣）每平方米__________元，總金額（__________幣）_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
3、按套（單元）計算，該商品房總價款為（__________幣）_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百____拾______元整。
4、_______________________________________________________________________。
第五條 面積確認及面積差異處理。
根據(jù)當事人選擇的計價方式，本條規(guī)定以【建筑面積】【套內(nèi)建筑面積】（本條款中均簡稱面積）為依據(jù)進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價的，不適用本條約定。
合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的，以產(chǎn)權(quán)登記面積為準。
商品房交付后，產(chǎn)權(quán)登記面積與合同約定面積發(fā)生差異，雙方同意按第__________種方式進行處理：
1、雙方自行約定：
（1）_____________________________________________________________________；
（2）_____________________________________________________________________；
（3）_____________________________________________________________________；
（4）_____________________________________________________________________。
2、雙方同意按以下原則處理：
（1）面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)（含3%）的，據(jù)實結(jié)算房價款；
買受人退房的，出賣人在買受人提出退房之日起30天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人，并按__________利率付給利息。
買受人不退房的，產(chǎn)權(quán)登記面積大于合同約定面積時，面積誤差比在3%以內(nèi)（含3%）部分的房價款由買受人補足；超出3%部分的房價款由出賣人承擔，產(chǎn)權(quán)歸買受人。產(chǎn)權(quán)登記面積小于合同約定面積時，面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)（含3%）部分的房價款由出賣人返還買受人；絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
產(chǎn)權(quán)登記面積－合同約定面積
面積誤差比=————————————————×100%
合同約定面積
因設計變更造成面積差異，雙方不解除合同的，應當簽署補充協(xié)議。
第六條 付款方式及期限。
買受人按下列第__________種方式按期付款：
1、一次性付款
__________________________________________________________________________。
2、分期付款
__________________________________________________________________________。
3、其他方式
__________________________________________________________________________。
第七條 買受人逾期付款的違約責任。
買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款，按下列第__________種方式處理：
1.按逾期時間，分別處理（不作累加）
（1）逾期在_____日之內(nèi)，自本合同規(guī)定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_____的違約金，合同繼續(xù)履行；
（2）逾期超過_____日后，出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的，買受人按累計應付款的_____%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的，經(jīng)出賣人同意，合同繼續(xù)履行，自本合同規(guī)定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_____（該比率應不小于第（1）項中的比率）的違約金。
本條中的逾期應付款指依照本合同第六條規(guī)定的到期應付款與該期實際已付款的差額；采取分期付款的，按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
第八條 交付期限。
出賣人應當在_____年_____月_____日前，依照國家和地方人民政府的有關(guān)規(guī)定，將具備下列第_____種條件，并符合本合同約定的商品房交付買受人使用：
1.該商品房經(jīng)驗收合格。
2.該商品房經(jīng)綜合驗收合格。
3.該商品房經(jīng)分期綜合驗收合格。
4.該商品房取得商品住宅交付使用批準文件。
5._______________________________________________________________________。
但如遇下列特殊原因，除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外，出賣人可據(jù)實予以延期：
1、遭遇不可抗力，且出賣人在發(fā)生之日起_____日內(nèi)告知買受人的；
2、_______________________________________________________________________；
3、_______________________________________________________________________。
第九條 出賣人逾期交房的違約責任。
除本合同第八條規(guī)定的特殊情況外，出賣人如未按本合同規(guī)定的期限將該商品房交付買受人使用，按下列第______種方式處理：
1、按逾期時間，分別處理（不作累加）
（2）逾期超過_____日后，買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的，出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起____天內(nèi)退還全部已付款，并按買受人累計已付款的_____%向買受人支付違約金。買受人要求繼續(xù)履行合同的，合同繼續(xù)履行，自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止，出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之______（該比率應不小于第（1）項中的比率）的違約金。
2. _______________________________________________________________________。
第十條 規(guī)劃、設計變更的約定。
經(jīng)規(guī)劃部門批準的規(guī)劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到買受人所購商品房質(zhì)量或使用功能的，出賣人應當在有關(guān)部門批準同意之日起10日內(nèi)，書面通知買受人：
（1）該商品房結(jié)構(gòu)形式、戶型、空間尺寸、朝向；
（2）_____________________________________________________________________；
（3）_____________________________________________________________________；
（4）_____________________________________________________________________；
（5）_____________________________________________________________________；
（6）_____________________________________________________________________；
（7）_____________________________________________________________________。
買受人有權(quán)在通知到達之日起15日內(nèi)做出是否退房的書面答復。買受人在通知到達之日起15日內(nèi)未作書面答復的，視同接受變更。出賣人未在規(guī)定時限內(nèi)通知買受人的，買受人有權(quán)退房。
買受人退房的，出賣人須在買受人提出退房要求之日起_____天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人，并按 __________利率付給利息。買受人不退房的，應當與出賣人另行簽訂補充協(xié)議。
__________________________________________________________________________。
第十一條 交接。
商品房達到交付使用條件后，出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續(xù)。雙方進行驗收交接時，出賣人應當出示本合同第八條規(guī)定的證明文件，并簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的，出賣人還需提供《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全，買受人有權(quán)拒絕交接，由此產(chǎn)生的.延期交房責任由出賣人承擔。
由于買受人原因，未能按期交付的，雙方同意按以下方式處理：
第十二條 出賣人保證銷售的商品房沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務糾紛。因出賣人原因，造成該商品房不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務糾紛的，由出賣人承擔全部責任。
__________________________________________________________________________。
第十三條 出賣人關(guān)于裝飾、設備標準承諾的違約責任。
出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定（附件三）的標準。達不到約定標準的，買受人有權(quán)要求出賣人按照下述第______種方式處理：
1.出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。
2.________________________________________________________________________。
3.________________________________________________________________________。
第十四條 出賣人關(guān)于基礎(chǔ)設施、公共配套建筑正常運行的承諾。
1._______________________________________________________________________；
2._______________________________________________________________________；
3._______________________________________________________________________；
4._______________________________________________________________________；
5._______________________________________________________________________。
如果在規(guī)定日期內(nèi)未達到使用條件，雙方同意按以下方式處理：
1._______________________________________________________________________；
2._______________________________________________________________________；
3._______________________________________________________________________。
第十五條 關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定。
出賣人應當在商品房交付使用后______日內(nèi)，將辦理權(quán)屬登記需由出賣人提供的資料報產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)備案。如因出賣人的責任，買受人不能在規(guī)定期限內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書的，雙方同意按下列第______項處理：
1.買受人退房，出賣人在買受人提出退房要求之日起______日內(nèi)將買受人已付房價款退還給買受人，并按已付房價款的______%賠償買受人損失。
2.買受人不退房，出賣人按已付房價款的______%向買受人支付違約金。
3._______________________________________________________________________。
第十六條 保修責任。
買受人購買的商品房為商品住宅的，《住宅質(zhì)量保證書》作為本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起，按照《住宅質(zhì)量保證書》承諾的內(nèi)容承擔相應的保修責任。
買受人購買的商品房為非商品住宅的，雙方應當以合同附件的形式詳細約定保修范圍、保修期限和保修責任等內(nèi)容。
在商品房保修范圍和保修期限內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題，出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞，出賣人不承擔責任，但可協(xié)助維修，維修費用由購買人承擔。
__________________________________________________________________________。
第十七條 雙方可以就下列事項約定：
1、該商品房所在樓宇的屋面使用權(quán)___________________________________________；
2、該商品房所在樓宇的外墻面使用權(quán)_________________________________________；
3、該商品房所在樓宇的命名權(quán)_______________________________________________；
4、該商品房所在小區(qū)的命名權(quán)_______________________________________________；
5、_____________________________________________________________________；
第十八條 買受人的房屋僅作__________________使用，買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外，買受人在使用期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同享用與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設施，并按占地和共部位與用房屋分替恍擔義務。
出賣人不得擅自改變與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設施的使用性質(zhì)。
__________________________________________________________________________。
第十九條 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，按下述第______種方式解決：
2.依法向人民法院起訴。
第二十條 本合同未盡事項，可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議（附件四）。
第二十一條 合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內(nèi)，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第二十二條 本合同連同附件共______頁，一式______份，具有同等法律效力，合同持有情況如下：
出賣人______份，買受人______份，______份，____________份。
第二十三條 本合同自雙方簽訂之日起生效。
第二十四條 商品房預售的，自本合同生效之日起30天內(nèi)，由出賣人向__________________申請登記備案。
出賣人（簽章）： 買受人（簽章）：
【法定代表人】： 【法定代表人】：
【委托代理人】： 【委托代理人】： （簽章） 【 】：
（簽章）
______年______月______日 ______年______月______日
簽于 簽于
附件一： 房 屋 平 面 圖
附件二： 公共部位與公用房屋分攤建筑面積構(gòu)成說明
附件三： 裝飾、設備標準
1.外墻：___________________________________________________________________
2.內(nèi)墻：___________________________________________________________________
3.頂棚：___________________________________________________________________
4.地面：___________________________________________________________________
5.門窗：___________________________________________________________________
6.廚房：___________________________________________________________________
7.衛(wèi)生間：_________________________________________________________________
8.陽臺：___________________________________________________________________
9.電梯：___________________________________________________________________
10.其他：__________________________________________________________________
買賣合同(供進口成套設備用) 篇22
甲方：______________________乙方：______________________
甲乙雙方本著平等、自愿原則，雙方無異議簽字后本合同立即生效。具體內(nèi)容如下：______________________
一、甲方優(yōu)惠價批發(fā)給乙方天然緬甸翡翠38件，甲方保證全部天然緬甸翡翠a貨。品名-規(guī)格列表如下：
1.滿綠純透冰種翡翠如意掛件、規(guī)格：_____________________mm,重10.1g=________元
2.冰種極品金黃紅翡巧雕松鶴延______年翡翠牌規(guī)格：_____________________cm重______g=________元
3.冰糯紫羅蘭正綠三彩翡翠觀音擺件規(guī)格：_____________________cm重______g=________元
4.冰種飄花圓條老鐲子規(guī)格：_____________________cm重______g=________元
5.清.翡翠望子成龍精工牌規(guī)格：_____________________cm重______g=________元
6.湖水綠睛水冰種清透翡翠彌勒擺件規(guī)格：_____________________cm重______g=________元
7.翡翠冰種滿綠正陽綠玉沖掛墜規(guī)格：_____________________cm重______g=________元
8.冰種清透睛水翡翠哪吒鬧海大把件規(guī)格：_____________________cm重______g=________元
9.清.滿綠正陽綠一路連升翡翠牌規(guī)格：_____________________cm重______g=________元
10.冰玻種漂正陽綠福瓜翡翠掛件規(guī)格：_____________________mm,重______g=________元
11.冰玻種三彩精工絕美a貨翡翠鷹規(guī)格：_____________________cm重______g=________元
12.老坑玻璃種滿綠起瑩光翡翠如意規(guī)格：_____________________mm,重______g=________元
13.冰種紫羅蘭黃翡、正陽綠三彩翡翠童子拜觀音規(guī)格：_____________________cm重______g=________元
14.緬甸a貨玻璃種滿綠起熒鑲鉆馬眼戒規(guī)格：_____________________cm重______g=________元
15.冰種滿綠厚實壽桃翡翠玉佩規(guī)格：_____________________cm重______g=________元
16.精美冰種翡翠三彩巧雕包羅萬象擺件規(guī)格：_____________________cm重______g=________元
17.冰地老坑種滿綠正陽綠a貨翡翠精工如意牌規(guī)格：_____________________cm重______g=________元
18.冰糯種正陽綠滿綠節(jié)節(jié)高柱形翡翠平安牌規(guī)格：_____________________cm重______g=________元
19.冰種紅翡雙色巧雕王者歸來規(guī)格：_____________________cm重______g=________元
20.極品冰種透亮完美紅翡馬鞍戒規(guī)格：_____________________cm重______g=________元
21.緬甸a貨正陽綠冰種蛋面戒指規(guī)格：_____________________cm重______g=________元
22.冰種清透帶正陽綠色根美工翡翠福祿壽大掛件規(guī)格：_____________________cm重______g=________元
23.滿綠冰種正陽綠豌豆翡翠掛件規(guī)格：_____________________cm重______g=________元
24.極品冰玻種金絲種老坑滿綠帝王旋紋翡翠玉勒規(guī)格：_____________________cm重______g=________元
25.冰種帶菲飄花翡翠喜上眉梢玉佩規(guī)格：_____________________cm重______g=________元
26.高冰種玻璃地飄綠翡翠彌勒掛件規(guī)格：_____________________cm重______g=________元
27.冰種漂綠瓜翡翠掛件規(guī)格：_____________________cm重______g=________元
甲方(公章)：________________
法定代表人(簽字)：___________
___________年__________月____日
乙方(公章)：________________
法定代表人(簽字)：___________
__________年__________月____日
買賣合同(供進口成套設備用) 篇23
買賣合同(樣式八)
簽訂日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
合同編號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
簽約時間：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
簽約地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
供方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
需方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
1.本合同是依照《_____》訂立的，經(jīng)雙方簽字蓋章后，即發(fā)生法律效力，雙方必須嚴格履行。
2.合同條款：
①簽訂雙方商妥訂貨產(chǎn)品總值人民幣＿＿＿＿元。其產(chǎn)品名稱的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、單價、總值、交貨付款等詳如附表。
②產(chǎn)品及原材料檢驗方法；
③產(chǎn)品價格規(guī)定；
④產(chǎn)品的包裝方法及費用負擔；
⑤產(chǎn)品交貨方法及費用負擔；
⑥貨款及費用等結(jié)算方法；
⑦補充條款。
3.經(jīng)濟責任：
（1）供方如未能履行合同，須負下列責任：
①產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合同規(guī)定：需方同意利用的，按質(zhì)論價，退貨貶值總值價款，不能利用的，應負責保修、保退、保換。由于延誤交貨時間，每天應償付需方千分之＿＿的罰款。
②產(chǎn)品數(shù)量不符合規(guī)定：少交需方仍有需要的照數(shù)補交；因延期而不要的，可以退貨，并承擔因此而造成的損失；不能交貨的，應償付需方以不能交貨的貨款總值的百分之＿＿＿的罰金。
③產(chǎn)品包裝不符合同規(guī)定：應負責返修或重新包裝。并承擔支付的費用；需方不要求返修或重新包裝，應償付不符合同規(guī)定包裝價值的千分之＿＿的罰金。
（2）需方未能履行合同時，須負以下責任：
①中途變更產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量或包裝的規(guī)格，應償付變更部分貨款（或包裝價值）總值百分之＿＿罰金。
②中途退貨，由雙方根據(jù)實際情況商定，同意退貨的償付退貨部分貨款總值千分之＿＿的罰金。
③未按規(guī)定的時間和要求交原材料或技術(shù)、資金、包裝物，除交貨日期得以順延外，應償付順延交貨產(chǎn)品總值每日千分之＿＿的罰金；不能提供時，視同中途退貨處理。
④自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨，每延期一天，應償付供方以延期提貨部分貨款總額千分之＿＿罰金。
⑤未按規(guī)定日期付款，每延期一天，應償付以延期付款總額千分之＿＿的罰金。
⑥實行送貨或代運的產(chǎn)品拒絕接貨，應承擔由此而造成的損失和運輸費用及罰金。
（3）產(chǎn)品價格：如需要調(diào)整，必須經(jīng)雙方協(xié)商方能變更。
（4）任何一方要求全部或部分解除合同，必須提出充分理由，經(jīng)雙方協(xié)商，并報請鑒證機關(guān)備案。
（5）如因生產(chǎn)原料、生產(chǎn)設備、生產(chǎn)工藝或市場發(fā)生重大變化，需要變更產(chǎn)品品種、花色、規(guī)格、質(zhì)量、包裝時，應提前＿＿天與對方協(xié)商修訂調(diào)整，并報鑒證機關(guān)備案，任何一方不得擅自變更合同。一方變更合同，對方有權(quán)拒絕收購，因此而不能執(zhí)行合同應償付對方千分之＿＿＿的罰金。
（6）確因自然災害等原因，影響執(zhí)行合同或延期交貨，需提前＿＿天通知對方，經(jīng)有關(guān)機構(gòu)證明，可酌情減免罰金。
4.執(zhí)行合同中，發(fā)生爭議和糾紛，簽約雙方協(xié)商不成，均可向法院提出訴訟。向_____機關(guān)申請_____（兩者選一）
5.本合同及附件一式六份，供需雙方各執(zhí)正本一份，副本四份，雙方主管部門和工商行政管理局各一份。
供方單位（蓋章）：＿＿＿＿＿＿＿需方單位（蓋章）：＿＿＿＿＿
法定代表人簽字：＿＿＿＿＿＿＿＿法定代表人簽字＿＿＿＿＿＿＿
代理人簽字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿代理人簽字：＿＿＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
開戶行、帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿開戶行、帳號：＿＿＿＿＿＿＿
買賣合同(供進口成套設備用) 篇24
甲方：阜陽 限公司，住所地阜陽 樓西。
法定代表人： ，董事長。
乙方： 。
丙方： 。
乙方為生產(chǎn)需要，特向甲方購買 牌裝載機 臺，由丙方為乙方的付款向甲方提供擔保。現(xiàn)經(jīng)三方友好協(xié)商，在平等互利的基礎(chǔ)上自愿達成如下條款，以資共同信守：
一、裝載機的名稱、型號、數(shù)量、單價及付款方式：
1、乙方向甲方購買 型 裝載機 臺，機器編碼為： ，發(fā)動機編號為： 。
2、乙方購買的上述機械的單價為每臺 元，合計為 元。
上述款項由乙方分期以 方式向甲方支付，其中首付款 元由乙方在接收裝載機之前一次性向甲方支付完畢，剩余款項 元自 年 月 日起至 年 月 日止分 期支付，每期支付 元。
上述各期款項應于每月 日前支付。
3、在乙方向甲方支付首期款項后的 日內(nèi)，甲方應將上述裝載機交付給乙方使用。乙方在交接上述裝載機時，應根據(jù)所接收的實物，填寫交接清單，交接單由甲乙雙方各執(zhí)一份。
二、履約擔保條款：
乙方自愿選擇下列第 （可任選其一，或同時選） 項擔保方式，作為其履行付款義務的保證。
1、保證金條款：
為保證合同的履行，乙方在支付首付款時，應向甲方支付保證金
元，如果乙方未按期支付上述任何一期款項，甲方有權(quán)將所收取的保證金予以沒收；如果乙方能夠按期支付上述款項，甲方應在收到乙方支付的最后一期款項后的 日內(nèi)將上述保證金不計利息退還給乙方。
2、抵押條款：
為保證合同的履行，乙方自愿將其所有的座落于 的房屋作為抵押，并向房地產(chǎn)管理機關(guān)辦理抵押登記。
三、關(guān)于機器所有權(quán)的特別約定：
1、甲方應保證對乙方所購裝載機享有完全所有權(quán)，如果因任何第三方對上述裝載機主張權(quán)利導致乙方損失，甲方應承擔相應責任。
2、在乙方將上述各期款項支付完畢之前，甲方對上述裝載機享有所有權(quán)。在甲方收到乙方支付的全部裝載機款項后，裝載機的所有權(quán)歸乙方，甲方應將代表裝載機權(quán)利憑證的有關(guān)單據(jù)移交給乙方。
3、在乙方未按本合同第一條約定支付任何一期款項或在乙方將所有款項支付完畢之前因保管不善或人為因素損壞裝載機，或者未經(jīng)甲方同意擅自出租、轉(zhuǎn)讓裝載機的，甲方有權(quán)隨時收回上述裝載機，乙方已支付的款項不予退還。同時，乙方還應按總機款15％的比例向甲方支付每月的使用費，不足一個月的，按一個月計算。
如果由于乙方擅自出租、轉(zhuǎn)讓、抵押、質(zhì)押、拆卸、故意毀壞、藏匿或其他原因?qū)е录追綗o法收回裝載機，乙方已支付的款項，不予退還，對于乙方未支付的部分，甲方仍有權(quán)要求乙方繼續(xù)支付。
四、質(zhì)量約定：
1、甲方保證出售給乙方的裝載機出廠合格，如果發(fā)生質(zhì)量問題，甲方應及時進行售后服務，若雙方對質(zhì)量問題發(fā)生爭議，應以省級以上質(zhì)量鑒定機構(gòu)所出具的鑒定結(jié)論為準。
2、甲方按照裝載機隨機“三包卡”所載明的三包范圍和期限對乙方所購裝載機進行維修。超過三包范圍和期限的維修，乙方應按市場價格向支付相關(guān)費用。
3、自乙方接收裝載機后，應妥善保管，并及時對裝載機保養(yǎng)、維修，以保障裝載機能正常使用。甲方有權(quán)隨時檢查裝載機使用情況。
五、違約責任：
1、甲方如不能保證對出售給乙方的裝載機享有完全所有權(quán)，導致乙方收到損失的，甲方應予以賠償。
2、若甲方對三包期限之內(nèi)的裝載機不進行維修，經(jīng)乙方書面通知后的 個工作日內(nèi)甲方仍拒不維修，以至于影響乙方正常使用并給乙方造成損失的'，甲方應予賠償。
3、在乙方付清全部款項后，甲方未按照約定向乙方交付裝載機所有權(quán)憑證，以至于影響乙方行使所有權(quán)，給乙方造成損失，甲方應當予以賠償。
4、乙方存在下列情形之一，甲方除有權(quán)沒收乙方支付的保證金外，還可將裝載機收回，并按購車款總額15%的比例要求乙方支付違約金。
（1）未按期支付任何一期裝載機款；
（2）未經(jīng)甲方書面同意擅自出租、轉(zhuǎn)讓裝載機或?qū)⑸鲜鲅b載機交給不具備駕駛該車資格的駕駛的；
（3）擅自拆卸、改動裝載機部件的；
（4）擅自將裝載機抵押、質(zhì)押的；
（5）在乙方付清所有款項之前，因其他因素致使甲方對裝載機行使所有權(quán)構(gòu)成威脅的。
對于收回的裝載機，甲方有權(quán)進行拍賣或變賣，以折抵乙方所欠款項。拍賣或變賣后的款項超出乙方欠款的部分，直接退還乙方。
5、丙方對乙方的付款行為提供連帶擔保責任，在乙方未按期支付上述任何一筆款項時，甲方既可以要求乙方支付所欠款項，也可以直接向丙方要求支付乙方所欠的款項。
丙方的保證范圍主債權(quán)、利息、違約金、損害賠償金及實現(xiàn)債權(quán)的費用。
6、因任何一方違約而導致訴訟的，應賠償對方因起訴所支付的相關(guān)費用（包括但不限于訴訟費、保全費、律師代理費等）。
六、本合同在履行過程中，若出現(xiàn)新的情況而影響合同繼續(xù)履行的，雙方可在協(xié)商一致的基礎(chǔ)對本合同進行補充，補充協(xié)議與本合同具有同樣法律效力。
七、本合同在履行過程中，若發(fā)生爭議，應由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，由甲方住所地的人民法院解決。
八、本合同一式三份，各方當事人均執(zhí)一份。
甲方： 乙方： 丙方：
年 月 日
買賣合同(供進口成套設備用) 篇25
買賣合同糾紛
解決合同糾紛的解決有四種途徑，即協(xié)商、調(diào)解、仲裁和訴訟。其中通過合同當事人根據(jù)法律和合同的有關(guān)規(guī)定自行協(xié)商解決，或者通過調(diào)解即由民間組織根據(jù)自愿和合法原則對合同當事人的糾紛加以解決，這兩種方式最省事、最簡便易行。其次，依據(jù)合同仲裁條款或事后達成的仲裁協(xié)議，解決糾紛的方式，較之向法院起訴來講，也利于案件的迅速解決和減少解決費用。當然通過訴訟解決雖然耗時長、費用高，但這卻是解決合同糾紛的一種最重要、最權(quán)威的途徑。
一、協(xié)商解決
合同雙方當事人如果在履行合同過程中出現(xiàn)了糾紛，首先應按平等互利、協(xié)商一致的原則加以解決。既不應采取消極拖延的辦法，也不應采取扣發(fā)貨物或拒付貨款的辦法自行行使法律處分權(quán)，因為這兩種做法都無助于問題的解決。按照法律規(guī)定，應該首先通過協(xié)商解決糾紛。協(xié)商解決糾紛，雙方是建立在互諒互讓、平等磋商的基礎(chǔ)之上，不影響團結(jié)以及今后的繼續(xù)合作，還可以節(jié)省時間、人力和費用，所以，應該更多地采用這種方法。
對于需債務人償還債務而其一時又無力償還的，可以采取以下兩種方式協(xié)商解決：
1）、分期償還。如果債務人因產(chǎn)品積壓或者因外債收不回來而暫時無力償還的，那么可以待積壓的產(chǎn)品推銷出去后，或者外單位的欠款收回后償還。如果因管理不善暫時虧損但尚未公告破產(chǎn)的企業(yè)，經(jīng)過努力還可以通過改善經(jīng)營管理盡快扭轉(zhuǎn)虧損的，可以在自愿的基礎(chǔ)上，制定切實可行的分期分批還款計劃。這樣做不僅可以使債權(quán)人的合法利益得以實現(xiàn)，還可以使債務人積極改善企業(yè)的經(jīng)營管理，改變無力償還債務的被動局面。
2）、實物抵債。如果債務人因產(chǎn)品嚴重積壓沒有資金償還債務時，還可以經(jīng)過雙方協(xié)商采取以產(chǎn)品抵債的辦法來解決。以產(chǎn)品抵債，既可以幫助債務人推銷積壓的產(chǎn)品，又能起到償還債務的作用，將“死物”變“活物”，這對國家、對當事人雙方都是有好處的。另外，以實物抵債也可以采取由債權(quán)人代理推銷產(chǎn)品的辦法，用實際推銷的貨款來抵償欠款。
二、仲裁解決
仲裁是指合同雙方當事人發(fā)生爭執(zhí)，協(xié)商不成時，根據(jù)有關(guān)規(guī)定或者當事人之間的協(xié)議，由一定的機構(gòu)以中間人或第三者的身份，對雙方發(fā)生的爭議，在事實上作出判斷，在權(quán)利和義務上作出裁決。用仲裁的方法解決合同糾紛是常用的'一種方式。
當事人采用仲裁的方式解決合同糾紛，應注意以下問題：
1）、仲裁期限。當事人一定要抓住時機，在法律規(guī)定的申請仲裁的有效期限內(nèi)，及時行使自己的權(quán)利，避免因錯過時機而喪失自己申請仲裁的權(quán)利。
2）、仲裁機關(guān)及管轄。根據(jù)合同仲裁條例的規(guī)定，合同仲裁機關(guān)是國家工商行政管理局和地方各級工商行政管理局設立的合同仲裁委員會。案件管轄原則是，一般由合同履行地或合同簽訂地的仲裁機關(guān)管轄。因此，當事人應向有管轄權(quán)的仲裁機關(guān)申請仲裁。
3）、仲裁效力。通過仲裁機關(guān)調(diào)解雙方達成協(xié)議后，協(xié)議即具有法律效力，雙方必須認真遵守。如果調(diào)解不成，仲裁機關(guān)最后作出的仲裁裁決便具有法律效力，當事人必須遵守，否則，法院則要強制執(zhí)行。
三、訴訟解決
當發(fā)生合同糾紛后，雙方當事人協(xié)商不成，可以向法院起訴，通過訴訟的方式來解決糾紛。近幾年來，隨著我國法制建設的不斷完善以及法律知識的普及，人們的法律意識不斷提高，企業(yè)通過訴訟來解決合同糾紛的也越來越多。
應注意以下幾方面的問題：
2）、訴訟管轄。民事訴訟法第二十三條規(guī)定，因合同糾紛提起訴訟，由合同履行地或者合同簽訂地人民法院管轄。根據(jù)這一規(guī)定，當事人應當向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
3）、訴訟保全。訴訟保全是一種民事訴訟法律制度，是指法院對于可能因當事人一方行為或者其他原因，使判決不能執(zhí)行或者難以執(zhí)行的案件，可以根據(jù)對方當事人的申請，或依職權(quán)而對一方當事人的財物采取查封、扣押、凍結(jié)、提供擔保等措施。根據(jù)這一制度，在訴訟過程中，如果一方當事人發(fā)現(xiàn)對方當事人的財產(chǎn)有可能很快滅失或被隱藏、轉(zhuǎn)移，使自己申請給付的訴訟難以達到預期的目的，就可以在法院作為判決之前，先行向法院申請訴訟保全，以保證自己權(quán)利的實現(xiàn)。當然，申請訴訟保全的一方，應有勝訴的把握，否則，如果將來敗訴了，則要賠償對方當事人因訴訟保全所遭受的財產(chǎn)損失。
4）、調(diào)解及判決。法院受理一方當事人的起訴后，首先要進行調(diào)解，如果經(jīng)過調(diào)解雙方達成了協(xié)議，調(diào)解協(xié)議即具有法律效力，雙方要認真執(zhí)行，否則，法院將強制執(zhí)行。如果法院調(diào)解不成，則要作出判決或裁定，當事人對判決或裁定不服的，可以在收到判決書之日起15日內(nèi)或接到裁定書之日起10日內(nèi)向上一級法院提起上訴，如果超過了上訴期當事人沒有上訴的，那么一審判決或裁定即發(fā)生法律效力，當事人必須執(zhí)行。二審法院作出的判決、裁定，是終審的判決、裁定，當事人必須執(zhí)行。當然，如果當事人認為已生效的判決、裁定確有錯誤，在不停止判決、裁定執(zhí)行的情況下，還可以通過審判監(jiān)督程序，向原審人民法院或上級人民法院申請再審。
買賣合同(供進口成套設備用) 篇26
出賣人：________(以下簡稱甲方)，
買受人：________(以下簡稱乙方)，
為_______貨物欠款買賣，經(jīng)雙方締結(jié)合同如下：
第一條：甲方愿將_______貨_______件賣與乙方，約定______年________月_______日交付清楚。
第二條：貨價議定每件人民幣_______元整(或依照交貨日交貨地的市價為標準)。
第三條：乙方應自交貨日起算_______日內(nèi)支付貨價與甲方清楚，不得有拖延短欠等情形。
第四條：甲方如屆交貨期不能交貨，或僅能交付一部分時，于_______日前通知乙方延緩日期，乙方不允者可解除買賣合同，但須接到通知日起算_______日內(nèi)答復逾期即視為承認延期。
第五條：甲方如屆期不交貨又未經(jīng)依前條約定通知乙方時，乙方可限相當日期催交貨，倘逾期仍不交時，乙方可解除合同。
第六條：如因天災地變，或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或一部分貨品未能交清的，可以延緩至不能交貨原因消除后___日內(nèi)交付。
第七條：乙方交款之期以甲方交貨之期為標準。
第八條：乙方逾交款日期不為交款的，甲方可以定相當期限催告交款，并請求自約定交款日期起算至交款日止，按每百______元日折計算遲延利息。
第九條：甲方所交付的貨品，如有不合規(guī)格或品質(zhì)惡劣或數(shù)量短少時，甲方應負補充或交換或減少價金的義務。
第十條：乙方發(fā)現(xiàn)貨晶有瑕疵時，應即通知甲方并限期請求甲方履行前條的義務，倘甲方不履行義務時，乙方除可解除合同外并可請求損害賠償，甲方無異議。
第十一條：合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_______種方式解決：
(一)提交_________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十二條：其他約定事項：____________
本合一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
甲方(公章)：______
法定代表人(簽字)：_________
日期：_________年______月____日
乙方(公章)：________
法定代表人(簽字)：________
日期：__________年_______月____日
買賣合同(供進口成套設備用) 篇27
甲方： 身份證號：
住址：
乙方：： 身份證號：
住址：
經(jīng)甲乙雙方根據(jù)合同法等相關(guān)規(guī)定。公平合理，相互自
愿的`前提下，雙方簽訂以下協(xié)議。
一、地塊概況
該地塊位于威寧縣海邊村安置區(qū)，集體土地證號為：威集用（20xx）第X003號，土地使用權(quán)人：耿昆，使用權(quán)面積為300平方米，地類（用途）：住宅，該宗地四至：西至A205，東至A203，南至威雙大道，北至廣聚路。（注：該宗土地是由耿昆轉(zhuǎn)讓給馬關(guān)志所有，現(xiàn)將該宗土地轉(zhuǎn)讓給趙正國所有。）
二、轉(zhuǎn)讓方式
1、甲方把該地塊轉(zhuǎn)讓給乙方，土地轉(zhuǎn)讓總價為人民幣柒拾
捌萬陸仟元整（￥：786000.00元整），乙方將房屋轉(zhuǎn)讓款一次性付給甲方（以銀行打款憑條為證）。
2、甲方確保該宗土地轉(zhuǎn)讓前無任何糾紛，無任何建筑物。
3、甲方負責提供相關(guān)依據(jù)并配合乙方辦理相關(guān)建房手續(xù)和
證件。
4、如乙方要求過戶，甲方應提供所有相關(guān)手續(xù)，過戶費用
由乙方支付。如因甲方原因不能辦理過戶手續(xù)，甲方應退還所有購買土地的轉(zhuǎn)讓款，并且賠償乙方按轉(zhuǎn)讓款的總額千分之五/每日計算。
5、甲方需把原政府規(guī)劃的安置協(xié)議，規(guī)劃許可證，集體使
用證，身份證復印件等證件交給乙方，以便辦理相關(guān)手續(xù)。
6、甲方積極幫助乙方解決有關(guān)土地手續(xù)辦理事宜，該宗土地轉(zhuǎn)讓后產(chǎn)權(quán)由乙方所有。
三、其他事宜
1、本協(xié)議未盡事宜，須經(jīng)雙方協(xié)商解決，并簽訂相應的補
充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
2、執(zhí)行過程中發(fā)生矛盾、爭議，經(jīng)協(xié)商無效時，提請法院
裁決。
3、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。本協(xié)議一式兩份，甲乙各執(zhí)一份。
甲方(簽字)：乙方(簽字)：
身份證號： 身份證號：
證 明 人： 證 明 人：
年 月 日
買賣合同(供進口成套設備用) 篇28
一、雙方當事人
買方：(以下簡稱甲方)
賣方：(以下簡稱乙方)
二、買賣雙方本著誠實信用的原則，在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂本合同。買方向賣方訂購下列貨物，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同如下：
三、付款方式：送貨開據(jù)發(fā)票后 個工作日內(nèi)付款。
四、交貨日期：賣方保證在合同簽訂后， 個工作日內(nèi)供貨買方。
五、保修條款： 年上門免費質(zhì)保。
六、違約責任
買方逾期超過30天的，賣方有權(quán)解除合同。在買方未付清全款的情況下賣方仍擁有貨物所有權(quán)。
七、不可抗力：因臺風、地震、水災以及其它非需、供方責任造成的，不能預見、不能避免、并不能克服的客觀情況為不可抗力。遇有不可抗力的一方，應立即將事件情況通知對方，并在15天內(nèi)提供事件詳情以及合同不能履行，或部分不能履行，或需要延期履行的理由的有效證明文件，按事件對履行合同的影響程度，由雙方協(xié)商決定是否解除合同、部分免除履行合同的責任或延期履行。
八、解決糾紛的方式：如履行本合同發(fā)生爭議，雙方應首先協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟，通過法律程序予以解決，傳真件及復印件同樣具備法律效應。
九、合同變更：合同履行中，如一方需要修改，必須在 日前提出，征得對方同意并簽訂補充協(xié)議。
十、本合同一式貳份，買方執(zhí)壹份，賣方執(zhí)壹份。未盡事宜，依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》的規(guī)定處理。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
買賣合同(供進口成套設備用) 篇29
根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和本市相關(guān)規(guī)定，甲（賣方）、乙（買方）、丙（中介）三方在自愿、平等和協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就丙方接受甲、乙方的委托，促成甲、乙方訂立房地產(chǎn)買賣合同，并完成其他服務事項達成一致，訂立本合同。
▲該條是合同的目的。
由委托出售方、買受方、中介方三方簽署。保證三方權(quán)利義務明晰，有助于中介的陽光操作。
注意：三方當事人必須使用與其身份證（或營業(yè)執(zhí)照）一致的姓名（名稱）。
第一條 標的基本情況及價款
▲該條內(nèi)容是對房屋基本狀況的`描述。
其中所有權(quán)人、共有人、房屋座落、丘號、產(chǎn)權(quán)證號、建筑面積、土地證號、房屋來源的填寫內(nèi)容須與產(chǎn)權(quán)證與土地使用證所載一致。其中要注意在權(quán)證上不列名的共有狀況。如夫妻共有，房改房中的家庭共有。受托方應要求委托人如實提供情況，并取得共有人的書面同意。
第二條 委托事項
1、甲方委托丙方出售_______________以上房產(chǎn)，并代辦_______________等相關(guān)事宜（①產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移②房屋交付③房款撥付）。
2、乙方委托丙方購買_______________以上房產(chǎn)，并代辦_______________等相關(guān)事宜（①產(chǎn)權(quán)證②房屋交付③房款支付④貸款⑤抵押登記⑥土地使用證）。
▲代辦事宜可以選擇。
可選其中的一部分或全選。買賣雙方應從其從其各自利益角度出發(fā)，將需委托的事項選擇清楚。
第三條 甲方的義務
1、保證出售的房屋權(quán)屬真實，并符合國家及南京市房屋上市交易的政策法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，且房屋財產(chǎn)的共有人對出售此房屋無異議。
2、協(xié)助乙方辦理該房地產(chǎn)的交易過戶手續(xù)，提供相應證件資料。
3、按房地產(chǎn)買賣契約中約定的交付日期，騰空房屋，并完好保留所應交付給乙方的附屬設施及原裝修。
4、在房屋交付前，負責戶口遷出，結(jié)清水、電、氣、有線電視、電話、物管等費用。
5、按本合同約定，按期支付傭金和代辦費。
▲該條是法律責任所在。
當事人必須知曉違背上述條款，須承擔相應法律責任。
1、須將其所有房屋真實情況如實告知受托人，尤其是有瑕疵的情況（含權(quán)利瑕疵與房屋本身的瑕疵），如是否有查封等情況，所以應慎重對待。
2、尤其是提供資料應真實。
3、是按原先約定的房屋狀況交付。
4、戶口應及時遷出，水、電、氣、有線電視、電話、物管等費用最好在交易手續(xù)辦結(jié)前一次結(jié)清，以避免日后再有糾紛。
5、傭金和代辦費以合同約定的數(shù)額和時間交付。
第四條 乙方的義務
1、按照房地產(chǎn)買賣契約中約定的房款支付方式及期限，支付定金和房款。
2、根據(jù)本合同約定的委托、代辦事項，按時支付傭金和代辦費用。
3、根據(jù)委托事項，乙方應于__________前將各類資料備齊交予丙方，同時將由丙方代繳的____________ （①契稅②交易服務費③抵押管理費④他項權(quán)證費）等約計人民幣_______________元交予丙方。丙方將與乙方按實結(jié)算，多退少補。
▲第1、2款為乙方必須履行的法律義務。
第3款備齊資料的時間乙方必須明確承諾。需代繳的費用也須根據(jù)需要選擇清楚，并將總額填寫正確。丙方在接受費用時務必開具收據(jù)或收條，據(jù)此可與最后結(jié)算的憑據(jù)相對應。
第五條 丙方的義務
1、認真履行甲、乙方委托的事項，親自完成甲、乙方委托代辦的各項服務。
2、丙方派______________經(jīng)紀人負責該房產(chǎn)的居間活動，在委托期限內(nèi)辦理所委托的事項。 周記