體育器材安裝合同（精選3篇）
體育器材安裝合同 篇1
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，甲方將農(nóng)民健身運動器材安裝工程委托給乙方施工，結(jié)合本工程具體情況。訂立本合同，以茲共同遵守：
一、工程概況
1、工程名稱：農(nóng)民健身運動器材安裝工程
2、工程地點：學(xué)校內(nèi)
二、承包內(nèi)容及材料
1、工程內(nèi)容：農(nóng)民健身運動器材安裝工程
2、承包形式：包工包料。
三、工期
經(jīng)雙方協(xié)商，本工程開竣工日期如下：
1、開工日期：
2、竣工日期：四、質(zhì)量和安全要求
乙方必須科學(xué)合理有序地組織施工，嚴格遵守施工操作規(guī)格和質(zhì)量要求，并制訂切實有效的安全施工措施，做到安全生產(chǎn)、文明施工。乙方施工過程中如果發(fā)生安全事故，全部責(zé)任由乙方承擔(dān)，甲方概不負責(zé)。乙方施工過程中如果造成質(zhì)量問題，甲方有權(quán)責(zé)成乙方糾正。
五、合同價款及付款方式
1、本合同所有工程造價為貳仟玖佰玖拾元整。(具體見預(yù)算)
2、付款方式：甲、乙雙方協(xié)定，乙方完工后，甲方驗收合格后，負責(zé)出具報告給中心校。費用由學(xué)校支付給乙方(乙方負責(zé)開稅票及納稅)。
六、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
七、本合同自簽字之日起生效，工程完工結(jié)算完畢后自行廢除。本合同受到法律保護。若本合同與國家相關(guān)法律相抵觸或上級部門認定不合法不合理，則此合同自動失效，若是甲方造成的則由甲方負責(zé)，若是乙方造成的則由乙方負責(zé)。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
體育器材安裝合同 篇2
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
工程項目：
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方施工十堰橋村商住樓工程新型材料隔板安裝工程。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1.工程名稱：十堰橋村商住樓一至四層新型墻體安裝工程
2.工程地址：北京南路十堰橋村商住樓
3. 工程面積祥見施工圖，據(jù)實。
4.施工內(nèi)容：詳見施工圖。
5.工程開工日期： 20xx 年 12 月 29日
6.工程竣工日期： 20xx 年 01 月 9 日工程總天數(shù)： 12 天
第二條：工程價款
1.每平方米新型墻體材料 82 元，其中包括墻體材料費、運輸費、搬運費、安裝費、其他輔材費等。
2.工程總造價待工程完工后據(jù)實計算、結(jié)算。
第三條：質(zhì)量要求
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)使用方(十堰橋村委員會)、甲、乙三方認可。
2.工程驗收標準，雙方參照甲乙雙方規(guī)定執(zhí)行。
3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認，增加的費用，應(yīng)另簽訂補充合同。
4.凡由乙方采購的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由乙方自負，施工質(zhì)量由乙方負責(zé)。
5.防裂帶由甲方自貼，否則出現(xiàn)裂縫甲方自主承擔(dān)保修。
第四條：材料供應(yīng)
1.乙方須嚴格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律按照約定保質(zhì)保量供應(yīng)。甲方所提供的材料(砂、水泥等)均應(yīng)用于本合同規(guī)定的安裝工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2. 乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，使用安裝前必須向甲方提供該材料的出場合格證、檢驗報告和經(jīng)相關(guān)權(quán)威部門出具的檢驗報告復(fù)印件。若規(guī)格、質(zhì)量有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責(zé)。
第五條：付款方式
合同一經(jīng)簽訂，乙方應(yīng)立即按照合同約定時間進入施工現(xiàn)場，進入積極的施工階段，部分施工材料進場后預(yù)付壹萬元工程款，待工程完成到80%后甲方付90%工程款;剩余10%尾款待甲、乙雙方對工程竣工驗收后一個月內(nèi)結(jié)算。(注：施工費包括人工費、材料費等)。
第六條：工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工程款的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以安裝工程價款的1%作為誤工費支付給乙方。
2.由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。
3. 在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔(dān)全部誤工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不變。
5.施工中，乙方未經(jīng)甲方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期，乙方自負責(zé)任。
第七條：工程驗收
1.工程質(zhì)量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結(jié)束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2. 產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量以實際測量及甲、乙雙方簽字為準，墻體跨梁處不扣減面積，門、窗洞按面積的20%面積計算。
3.乙方通知甲方等職能部門進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責(zé)任。若甲方或使用方自行搬進入住，視為驗收合格。
4.甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收，應(yīng)及時通知乙方，另定日期，但甲方應(yīng)承認工序或工程的竣工日期。
第八條：其他事項
1. 甲方責(zé)任
1)必須提供經(jīng)使用方(十堰橋村委員會)認可的房屋施工平面圖、結(jié)構(gòu)圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現(xiàn)場交底。
2)清除影響施工的障礙物。
3)如確實需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線，應(yīng)請示使用方(十堰橋村委員會)，并承擔(dān)有關(guān)費用。施工中如需臨時使用公用部位交叉作業(yè)，應(yīng)向該班組打好招呼。
4) 向乙方提供該安裝工程所需要的水泥、砂等材料。
5)提供必須的水源、電源、工人食宿、吊運等安裝條件。
2.乙方責(zé)任
1)應(yīng)主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照或施工資質(zhì);經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書。
2)指派一名工作人員為乙方工地代表，負責(zé)合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
3)負責(zé)施工現(xiàn)場的安全，嚴防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的工地混亂、物品丟失、建筑物額外損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負責(zé)修復(fù)或賠償。
4)嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。
5)在安裝施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任，保質(zhì)期為一個月。保修期自該分項工程竣工使用方、甲方驗收入合格之日算起，為12個月。
6)施工過程中必須嚴格遵守甲方施工現(xiàn)場的各項施工、安全等規(guī)定，進入施工現(xiàn)場必須佩戴安全帽，安裝墻體材料時，根據(jù)實際情況，有必要的必須搭設(shè)安全平臺及防護措施，確保安全施工。因沒按要求規(guī)范施工，發(fā)生意外事故的，乙方負全部責(zé)任另罰款5000元
第九條：違約責(zé)任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應(yīng)進行補償。
第十條：爭議解決
本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商解決，或協(xié)商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十一條：合同的變更和終止
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
第十二條：合同生效
1.本合同雙方簽字(蓋章)后生效。
2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
體育器材安裝合同 篇3
定作方：_____________________
承攬方：_____________________身份證號碼：_____________________
聯(lián)系電話：_____________________
關(guān)于承攬方按照定作方的要求完成器械安裝，定作方支付報酬事宜，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條雙方主體情況：定作方是銷售潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的個體戶(或公司)，承攬方承諾自己具有國家強制規(guī)定的安裝器械的相應(yīng)資質(zhì)。
第二條承攬標的：潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的運輸、安裝、維修等。
第三條承攬方式：定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械，承攬方在定作方指定的地方接收器械后，于定作方指定的期限內(nèi)將器械運輸并安裝到指定的地方，經(jīng)驗收合格后支付相應(yīng)的報酬。
第四條承攬選擇：定作方在完成器械銷售后，將電話通知承攬方需要完成的安裝任務(wù)，若承攬方答復(fù)不能完成安裝任務(wù)時，定作方可另行通知第三方完成安裝任務(wù)。
第五條安裝、交通工具：安裝過程中所需的安裝工具、運輸器械過程中所需的交通工具由承攬方提供，且承攬方應(yīng)保證運輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質(zhì)。
第六條承攬方在安裝過程中應(yīng)嚴格按照器械的說明書進行合理的安裝，不能對器械以及定作方客戶(即器械購買方)的其它物件產(chǎn)生損壞，若有損壞應(yīng)按市場價進行賠償。
第七條承攬方在安裝過程中發(fā)現(xiàn)器械有質(zhì)量問題的，應(yīng)當(dāng)在發(fā)現(xiàn)之時起24小時內(nèi)向定作方更換同等型號的器械;如未及時更換，定作方有權(quán)不支付報酬，承攬方還應(yīng)賠償給定作方造成的損失。
第八條驗收標準：承攬方應(yīng)按照器械的說明書合理地進行安裝，并以通過定作方客戶的驗收合格為準。
第九條報酬組成及標準：具體由運輸費、安裝工具費、勞動報酬、適當(dāng)利潤等部分組織。報酬標準結(jié)合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點遠近、安裝期限等因素，雙方另行協(xié)商。
第十條報酬結(jié)算：承攬方完成安裝并通過驗收合格后，即可向定作方結(jié)算相應(yīng)的報酬。
第十一條其它約定：
1、本合同為繼續(xù)性合同，適用于承攬方按照定作方的要求完成安裝任務(wù);不適用于承攬方按照定作方客戶的要求完成安裝任務(wù)。
2、承攬方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的，定作方不承擔(dān)賠償責(zé)任。雙方確認：定作方對承攬方的定作、指示或者選任均無過失。
3、承攬方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力，完成安裝任務(wù)，未經(jīng)定作方同意，不得將安裝安裝任務(wù)交由第三人完成。
4、承攬方得以定作方未支付報酬為由，對定作方的器械進行留置。
5、合同在履行過程中發(fā)生爭議時，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方均可向______________________區(qū)人民法院訴訟解決。
6、本合同一式兩份，定作方、承攬方各一份，自雙方簽字(蓋章)后生效。
定作方(簽字或蓋章)：______________________
承攬方(簽字摁印)：______________________
簽訂日期：______________________