買賣合同(購銷合同)(精選29篇)
買賣合同(購銷合同) 篇1
出賣人:________ 簽訂地點:________
買受人:________ 簽訂時間:__年__月_日
第一條 家具名稱、數量、價款
家具名稱 商標或規格型號 材質 顏色生產廠家數量單價 金額
品牌
合計人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 質量標準:_____________________________________________________________
第三條 家具保修期為__月,在保修期內出現家具質量問題,由出賣人在___天內修理好或更換,修理不好或不能更換的.,予以退貨。
第四條 定做家具圖紙提供辦法及要求:____________________________________________________
第五條 交貨時間:_____________________________________________________________
第六條 交(提)貨方式、地點:_______________________________________________________
第七條 運輸方式及費用負擔:________________________________________________________
第八條 檢驗標準、方法及提出異議的期限:__________________________________________________
第九條 付款方式及期限:__________________________________________________________
第十條 違約責任:_____________________________________________________________
第十一條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第__種方式解決:
(一)提交___________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十二條 其他約定事項:__________________________________________________________
出賣人名稱(章): 買受人姓名(章):
住所: 住所:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
郵政編碼: 郵政編碼:
監制部門: 印制單位:
買賣合同(購銷合同) 篇2
合同編號:__________
出賣人:____________________
買受人: ____________________
簽訂時間:____________________
簽訂地點:____________________
根據《中華人民共和國合同法》的有關規定,為加快發展農村經濟,保護合同交易雙方當事人的合法權益,確保農業種植增產增收,本著公平、公正、誠實信用和互惠互利的原則,經雙方協商,訂立本種植玉米買賣合同。
第一條:出賣人負責對玉米的種植生產。買受人負責對玉米種植生產的技術指導。
第二條:出賣人應按照買受人的收購要求,向買受人承諾玉米的種植面積為__________畝,并按照買受人提出的技術要求和質量標準進行生產管理,按期、足額地向買受人提供符合質量標準和等級的玉米__________公斤。出賣人應保證在未完成合同約定的數量前,不向他人出售。
第三條:出賣人生產的玉米,只要符合約定的質量標準和規格,買受人負責包銷。每公斤的收購價為__________元。玉米交貨時,若市場價格上漲,收購價協商提高,若市場行情下跌,收購價不變。交貨的時間為__________年__________ 月 __________日;交貨地點__________
第四條:買受人應搞好玉米種植的信息和技術培訓工作,指導出賣人科學種植,防止玉米作物的病蟲害,提高玉米的產量和質量。
第五條:如果買受人需要統一向出賣人提供種子、化肥、農藥的,應以當地的批發價格供應,具體價格為種子__________ 元/公斤;化肥__________元/袋;農藥__________元/瓶。
第六條:因買受人在出賣人生產過程中因其提供的種子、化肥、農藥出現質量問題;或因提供的技術指導出現失誤,買受人應當負責對出賣人的經濟賠償。
第七條:出賣人由于不按買受人的技術要求和所提供種子、化肥、農藥的質量標準生產;或由于不可抗力的自然災害(高溫、寒流、干旱、洪澇、暴雨、冰雹、大風等)造成的損失,由出賣人承擔。
第八條:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商和調解不成的,按下列第( ) 種方式解決;
(一)提交 仲裁委員會仲裁;
(二)依法向 人民法院提起訴訟。
第九條:本合同自 年 月 日雙方當事人簽字蓋章后生效;合同履行完畢后失效。
第十條:雙方當事人需要約定的其他事項
出賣人:________________簽字(蓋章) 買受人:____________簽字(蓋章)
住所地址:_______________________ 住所地址:_______________________
居民身份證號碼:________________________ 居民身份證號碼:________________________
聯系電話:________________________ 聯系電話:________________________
郵編:________________________ 郵編:________________________
開戶銀行:__________________________________
銀行帳號:__________________________________
聯系電話 :__________________________________
買賣合同(購銷合同) 篇3
甲 方:
乙 方:
甲方因需要購置一批窗簾,根據《合同法》及有關法律法規,在審核乙方的有關資料質后,經雙方友好協商,簽訂本合同,具體條款如下:
1、工程慨況及內容:。
承包方式;包工包料,不得轉包、分包。
承包內容:祥見附表。
工期: 年 月 日至 年 月 日。
2、質量標準:
保修期:本合同所指項目完工驗收合格之日起二年。如因窗簾質量及安裝原因導致的返修,乙方無條件立即給予維修,甲方不再為此向乙方支付費用。如因甲方人為損壞情況下,甲方需自行購買其損壞配件。
3、造價:
工程總價為人民幣_______________元整。
合同簽訂時甲方已預付¥: 元整。剩下余額¥: 元整應在窗簾安裝完畢當天全額付清。(注:附表)
4、付款方式:
本合同所簽定之日甲方需向乙方預交工程總價50%的定金,在安裝全部完后甲方需向乙方結清工程總價所剩的`余額,乙方需向甲方提供正式有效的。在合同完工后倘若甲方不按照合同如期付款,乙方有權收回所有窗簾物件,不予退還定金。
5、違約責任
1)因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方因合同終止導致的經濟損失;
2)由于乙方原因,安裝質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,甲方不因此而增加結算款。
3)由于乙方原因致使合同工期延誤,每延誤一天向甲方支付本合同總價1%的處罰金,乙方工期延誤不得超過5天(含5天),否則視為違約。倘若因甲方的窗戶墻體有問題阻礙乙方施工滯后的責任應由甲方承擔。
6、合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時,按下列第___________種方式解決:
1)向甲方所在地仲裁委員會申請仲裁;
2)向合同簽訂地人民法院起訴。
7、其他具體規定
1)因執行本合同而產生的垃圾,由乙方負責運出施工現場,并負責將垃圾運到有關部門指定的地點。
2)執行合同期間,甲方派人隨乙方并負責開、關門,乙方有關人員除執行本合同需要外,不得損壞原有裝修和擺放的物件。
3)執行合同時間為不分周一至周日。
4)因執行合同時管理處需要辦理的有關登記手續,乙方應主動按時辦理。乙方在執行合同期間應注意生產安全、消防事故,或危及乙方及甲方或其他人員的安全事故,其責任追究將論事處理。
8、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,具同等法律效力。本合同的附件為本合同具有同等法律效力。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
代表(簽字): 代表(簽字):
簽約地點:
簽約日期: 年 月 日
買賣合同(購銷合同) 篇4
甲方 ,漢,現年 歲,生于月日,家住縣鎮 村 組,身份證號碼: 。
乙方 ,漢,現年 歲,生于月日,家住縣鎮 村 組,身份證號碼: 。
甲、乙方經協商,就甲方位于 村 組(小地名 )的平方米農村土地轉讓給乙方一事,達成如下協議。
1、甲方將其合法擁有的土地共 (其中靠寬 米,至向外延伸米)的經營使用權永久轉讓給乙方。此塊土地的具體四界為以 為參照,上至 ,左抵 ,右至
2、甲方保證此塊土在轉讓之前的經營使用權合法屬于甲方,且無任何糾紛及債務抵押,否則由此給乙方造成的損失,甲方應承擔一切損失。
3、乙方的轉讓金支付按照每平米 萬元。甲方在支付轉讓金是,乙方應立即將該土地實際交付乙方,同時系于該土地的'一切權利也一并移轉給甲方。在以后因國家政策等原因應續簽承包使用合同時,甲方必須就相關簽訂事宜協助配合乙方辦理。
4、今后乙方需要甲方協助辦理在該土地上建房等相關的事宜時,甲方均不得拒絕、推諉、拖延等,否則必須支付該轉讓金雙倍違約金給乙方,并且賠償乙方相應的損失。
5、甲方向乙方承諾,現轉讓的土地屬于基本用地以外的土地,如出現第三人追索的事宜等,需雙倍支付乙方給付的土地轉讓金及賠償相關損失。
6、甲方應為乙方提供必要雨水污水的排出場地和必要的通行道路。
7、本協議簽定后,乙方先支付萬元給甲方。余款在甲方協助乙方辦理好相關轉讓手續后,乙方一次性全部付清。
8、本合同一式三份,甲、乙雙方各執一份,村民委員會存檔一份。自簽定之日起生效。
9、未盡事宜,由甲乙雙方本著實事求是的原則協商處理。
甲方: 乙方:
年月日 年月日
村委會主任: :
年月日 年月日
見證人簽字:
作者:余喬
敬請斧正!!!!!!!!
買賣合同(購銷合同) 篇5
出賣人(甲方):
身份證號碼:
買受人(乙方):
身份證號碼:
甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿,協商一致前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方自愿將其村證房位于的房屋(建筑面積為 平方米,現 有、無房產證)以人民幣萬元整(¥元)的價款出售給乙方。產權終身歸乙方所有。
說明:本合同簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方應協助乙方辦理房屋產權手續。本合同發生的契稅,土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定負擔。乙方一次性將房款交付甲方。
二、乙方支付甲方合同保證定金壹萬元,如甲方反悔本合同,雙倍賠償;如乙方反悔本合同,定金不退。
三、本合同簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。
等過戶條件成熟時,甲方應協助乙方辦理房屋產權手續。本合同發生的契稅,土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定負擔。
四、本合同簽訂后,甲方對的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一并轉讓給乙方。
五、本合同簽訂后,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利,乙方保證按期繳納各項物業費用。本合同簽訂后,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》;
六、違約責任
1、甲方應當于 年 月 日交付乙方房屋,甲方如不按合同規定的日期交付房屋,每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過____五___個月時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應賠償乙方經濟損失人民幣 萬元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的`違約金給甲方。逾期超過 個月時,甲方有權解除合同。解約時,乙方已付房價款的 作為甲方的損失賠償金。
3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,并應賠償乙方的損失。
4、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除,甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款,并賠償乙方的房屋裝修費用。
5、如因規劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的,甲方應當通知乙方,如有補償款發放,甲方應當全額退還乙方。
七、本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述第種方式解決。
1、提交仲裁委員會仲裁。
2、依法向 區人民法院起訴。
八、其他約定九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式5份,甲乙方各執一份,見證人各一份。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月日
見證人:
年 月
日
買賣合同(購銷合同) 篇6
甲方(賣方):
身份證號:
住址:
聯系電話:
乙方(買方):
身份證號:
住址:
聯系電話:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及有關法律、法規的規定,買賣雙方在平等、自愿、公平、協商一致的基礎上就本合同所涉房地產轉讓事宜,達成如下協議,以資共同遵守:
第一條 轉讓標的
1.1 賣方所轉讓房地產(下稱該房產)坐落于: 。
1.2 土地使用權證號: ,房產權證號: ,登記建筑面積為: 平方米。套內建筑面積為: 平方米。
1.3 該房地產土地使用權年限自 年 月 日起至 年 月 日止。
1.4 該房地產約定交付的附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品等在簽訂本協議前,已經雙方現場確認,均無異議。
第二條 房地產產權現狀
2.1 該房地產沒有設定抵押也未被查封,賣方對該房地產享有完全的處分權。
第三條 房地產租約現狀
3.1 該房地產所附租約現狀為第 項:
(1) 該房地產沒有租約;
(2) 該房地產之上存有租約,賣方須于本合同簽訂時將承租人放棄優先購買權的書面文件及租賃合同交予買方。
第四條 附著于該房地產之上的戶口
4.1如該房地產所附著有賣方戶口,基于保證買方辦理房產過戶登記后,應享有完全的處分權,賣方保證于收到房地產轉讓總價款之日起30日內遷出,逾期則以該房地產轉讓總價款為基數按日萬分之五 向買方支付違約金。
第五條 轉讓價款
5.1 該房地產轉讓總價款為人民幣:人民幣(大寫) (¥ 元)
第六條 稅費承擔
6.1 雙方約定,由買方承擔辦理相關過戶手續雙方按規定應繳納的一切可能產生的稅、費。
6.2買方不按約定繳納相關稅費,導致交易不能繼續進行的,買方不得因此解除合同,本合同應繼續履行,但違約方應承擔違約責任,賠償給守約方造成的損失。
第七條 付款方式
7.1 買方于 年 月 日前一次性付清全部房款
第八條 買方逾期付款的違約責任
8.1 買方逾期付款的,賣方有權要求買方要求買方以未付款項為基數,按日萬分之 五 支付違約金,合同繼續履行。
第九條 房地產交付
9 賣方應當于 年 月 日將該房地產交付買方,并履行下列手續:
9.1 買賣雙方共同對該房地產及附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品等事項進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數,并辦理交接手續;
9.2 交付該房地產鑰匙;
9.3
第十條 延遲交房的違約責任
10.1除本合同另有約定外,賣方未按合同約定的期限將該房地產交付買方,自約定的交付期限屆滿次日起至實際交付日止,賣方以該房地產轉讓總價款為基數按日萬分之 五向買方支付違約金,合同繼續履行。
第十一條 附隨債務的處理
11.1賣方在交付該房地產時,應將附隨的水費、電費、煤氣費、電話費、有線電視費、物業管理服務費、垃圾清運費等費用結清,單據交買方確認,否則買方有權從交房保證金中抵扣上述欠費。
第十二條 產權轉移登記
12.1 買賣雙方須在簽訂本合同 日內,共同向房地產權登記機關申請辦理轉移登記手續,賣方應按照行政機關的登記手續要求積極協助。
12.2 在收文回執載明的回復日期屆滿之日起 日內,買方須按本約定辦理交納稅費的手續。
第十三條 其他違約責任
13.1任何一方不履行本合同約定義務,致合同目的不能實現,違約方承擔守約方因維權而支付的包括且不限于訴訟費、律師費、公證費、取證費、交通費、鑒定費等所有費用。
第十四條 不可抗力
14.1因不可抗力不能履行本合同的,根據不可抗力的影響,部分或者全部免除責任,但法律另有規定的除外。因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人,并自不可抗力結束之日起日內向另一方提供證明。
第十五條 本合同與其他文件的沖突解決
15.1 買賣雙方在本合同簽訂之前的承諾及協議,如有與本合同不相符的,以本合同為準。
第十六條 合同附件
16.1 本合同共有附件 份。合同附件為本合同組成部分,具有同等法律效力。
第十七條 法律適用與糾紛解決
17.1 因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,由合同各方協商解決,也可由有關部門調解。協商或調解不成的,按下列第 種方式解決:
(1) 提交位于 (地點)的 仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的,對各方均有約束力;
(2) 依法向 所在地有管轄權的人民法院起訴。
17.2本合同各方當事人地址和聯系方式同時作為有效司法送達方式,本合同載明的各方當事人通訊地址可作為送達催款函、對賬單、法院送達訴訟文書的地址,因載明的地址有誤或未及時告知變更后的地址,導致相關文書及訴訟文書未能實際被接收的、郵寄送達的,相關文書及訴訟文書退回之日即視為送達之日。
第十八條 合同數量及持有
18.1 本合同一式 份,賣方 份,買方 份,其他交有關部門,均具同等法律效力。
第十九條 合同生效
19.1 本協議經各方簽署后生效。
簽署時間: 年 月 日
甲方(簽字):
甲方配偶簽字:
甲方配偶身份證號:
甲方配偶聯系電話:
乙方(簽字):
乙方配偶簽字:
乙方配偶身份證號:
乙方配偶聯系電話:
買賣合同(購銷合同) 篇7
答辯人(本案第二被告)WZL針對原告Wb的起訴,提出書面答辯意見如下。 一、關于舉證期限。 我(答辯人)收到原告的訴狀時,沒有收到原告的任何證據。在開庭時原告突然出示證據,使我無法做到充分的辨認和答辯。直到今日,法院仍然沒有轉給我原告的任何證據副本。原告的行為
答辯人(本案第二被告)WZL針對原告Wb的起訴,提出書面答辯意見如下。
一、關于舉證期限。
我(答辯人)收到原告的訴狀時,沒有收到原告的任何證據。在開庭時原告突然出示證據,使我無法做到充分的辨認和答辯。直到今日,法院仍然沒有轉給我原告的任何證據副本。原告的行為違反了法律的規定,影響了我正常行使答辯權。我認為,法院在立案時沒有要求原告必須提供證據、并按照被告的數量提供證據的副本,有程序上的過錯。這一過錯也影響了答辯人的訴權。
雖然依照法律規定,原告可以在開庭時遞交新證據(《中華人民共和國民事訴訟法》第一百二十五條),但是,原告遞交的、在當庭請求質證的不是法律規定的“新證據”,而是在起訴書中應該附錄的證據。因此,我認為,要求我倉促質證,是不公平的。
我認為,在開庭時原告遞交證據,法院完全可以依照《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》,以原告逾期舉證為由,不接受原告的證據、不進行質證。現在我也知道我有權利拒絕進行質證。但是,因為我的法律知識很欠缺,接受了質證。這是很遺憾的。當然,在這種情況下,我的質證和答辯質量,受到了嚴重的影響。
現在,按照公平的原則,我請求:
(一)、請求法庭依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百一十條的規定,責令原告將提交給法庭的全部證據(復本)同時遞交給答辯人一份。
(二)、按照《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》第三十三條,給予舉證期30日。
(三)、請求在答辯期內允許答辯人補充證據。
(四)、在答辯期內,如果答辯人(本案被告)認為需要提起反訴,請求法庭考慮反訴請求。
二、協議有效。
答辯人(本案第二被告)認為,答辯人和第一被告(Wy)之間在20xx年4月3日簽訂的《房屋買賣協議》(以下簡稱協議)是一個合法有效的合同。
(一)、合同是否有效,應該依照《中華人民共和國合同法》進行判斷。
合同法第五十二條規定了五種合同無效的.情形。本協議沒有上述的情形,因此是一個有效的協議(合同)。這里需要特別強調指出:法律規定的第五項是“違反法律、行政法規的強制性規定”。這個規定排除了部門規章和其他低階位規范性文件的規定。
(二)、從一般的民事行為來看,行為是否有效,由《中華人民共和國民法通則》規定。
民法通則第五十八條規定了七種無效民事行為。本協議不屬于這些無效行為,因此,本協議是一個合法的民事行為。
所以,答辯人認為,合同是合法的合同、是合法的民事行為,應該受到法律的保護。
原告訴請“確認二被告簽訂的房屋買賣合同無效”,但在原告的訴狀中提到“國務院的相關法規”,沒有具體所指。答辯人認為,這也說明根本就沒有這樣的規定。所以,原告的訴求沒有任何法律依據。
答辯人請求人民法院依法駁回原告的全部訴訟請求,并承擔本案的訴訟費。
三、對原告逾期遞交第000000號房產證的意見。
(一)、房產證的填發日期是20xx年6月19日。也就是說,這個房產證可以證明,從20xx年6月19日起,原告取得了協議房屋的產權。這正說明,原告在20xx年6月19日之前沒有產權證明。
(二)、既然原告提交的房產證已經證明了20xx年6月19日之前原告沒有產權證明,就應該作出結論,原告對協議的合法性沒有訴權。
(三)、通俗的解釋。
購買二手房過戶以后,購買人會拿到一個新的房產證。顯然,這時購買人以新的房產證主張:“這個房子從古來就是自己的”,并且要求出賣人退款,不會得到法律的支持。假如購買人提出這樣的請求,社會公眾會認為購買人的精神是不正常的。
現在本案的情況是類似的。原告沒有證據證明協議簽訂時,對房屋具有所有權;原告自己的證據證明,后來,也就是在20xx年6月19日,才取得了一個所謂的房產證,想以此證明其以前也是房屋所有權人,這不是很可笑的嗎?
我希望法庭對違反常識的請求依法駁回。
在這里我鄭重告知原告和第一被告:對以欺騙的方式獲取00000號房產證的行為,我們必將采取必要的法律措施予以糾正。
四、原告應該知道第一被告和第二被告簽訂協議、履行協議的事實。
原告訴稱:“WZL是在明知被告Wy沒有房產證且未經實際產權人同意的情況下”購買該處房屋的。但是,原告對這個事實,沒有舉出任何證據給予證明。無法說明答辯人是怎樣“明知”的。
相反,原告和第一被告(Wy)是父子關系。從原告遞交的《民事起訴狀》中也可以看出,原告和第一被告(Wy)的居住地是相同的,都是“北京市××區HLG三區5 號樓2 門402號”。若說第一被告“未經實際產權人同意”,從常識上看,是不可能的。另外,房屋交付長達四年,接近五年,長期在一起居住的原告對第一被告(Wy)的行為沒有任何察覺,也是不可能的。原告在這么長的時間內,特別是在交付房屋這個重大的事實發生時,從未作出任何反對的表示,對答辯人也從沒有主張過任何權利,這就說明原告的訴稱,是無稽之談。
在第一次開庭中,審判員曾經詢問Wb在哪里居住、在哪里工作、哪一年結的婚,等等。我認為,審判員是從公正、公平的角度出發,探求原告是否是否存在“應該知道”的事實。
眾所周知,法律上的“應該知道”,是一種推定的“知道”。因為,很常見的一種情況就是,一方當事人沒有證據卻堅稱對法律事實“不知道”,以此來推卸自己應該承擔的法律責任。法律上規定了“知道”。這個“知道”是一種主觀上的表示。這種“知道”是自己承認的,屬于法律上的“自認”。所說的“應該知道”、或者是“不應該知道”,是社會公眾的判斷。如果是社會公眾按照正常的思維認為,當事人應該知道,盡管當事人斷然自稱“不知道”,那么法律仍然以其“應該知道”處理。這就是“推定”其“知道”。在這種情況下,法官代表的是社會公眾的判斷力。設置“推定的知道”,目的就是為了制裁 “瞪著眼睛說瞎話”、“揣著明白裝糊涂”的人。所以,法官在這種情況下是社會公眾判斷力的代表,是公眾良心的代表。
買賣合同(購銷合同) 篇8
賣方(以下簡稱甲方): ,身份證號碼:
買方(以下簡稱乙方): ,身份證號碼:
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規之規定,甲、乙雙方就買賣挖掘機(含配件)的有關事宜,在平等、自愿的基礎上,經協商一致達成如下協議,供雙方信守執行。
第一條 挖掘機基本概況
1、甲方出售的挖掘機型號為;發動機號碼為;車架號碼為 ;生產廠家為 ;顏色為色;購買于年月日。
2、配件有 。
第二條 交易價格
經雙方協商該挖掘機的轉讓價為人民幣 ¥ 元(大寫:元)
第三條 雙方的'權利、義務
1、甲方保證對其出售的挖掘機擁有合法、完整的所有權,與第三人不存在權屬爭議;挖掘機之上未設置有抵押權等他項權利;甲方提供的車輛情況和信息真實。
2、甲方保證挖掘機主要零部件(發動機、車架、液壓系統等)均系原廠配置,未進行改造更換。
3、甲方在本合同簽訂之日應向乙方提供購買挖掘機的合同、發票、保修單(卡)和其它文件、證件(均為原件),并確保真實、有效。
4、本合同簽訂之日起2日內,甲方將挖掘機交付乙方,交付地點為 。甲、乙雙方簽署交接清單。
5、在本合同簽訂之日起2日內,乙方向甲方一次性付清購買款 元。
第四條 違約責任
1、甲方違反本合同第三條第1、2、3、4款,乙方有權解除本合同,甲方應退回乙方支付的全部款項,并以交易價格為基數,按10%的比例向乙方支付違約金。
2、乙方未按本合同的約定向甲方支付購買款的,以應付而未付金額為基數,按日萬分之三的比例向甲方支付違約金,乙方超過30日未付清的,甲方有權解除本合同,乙方應賠償甲方的損失。
第五條 其它事項
1、本合同未盡事宜,甲乙雙方經協商一致,可另行簽訂書面補充協議。
2、因本合同發生的爭議,由雙方協商解決,協商不成的,向合同簽訂地人民法院起訴。
3、本合同經雙方當事人簽字后生效。本合同一式兩份,甲方、乙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
簽約時間:X年 XX月 日
簽約地點:
買賣合同(購銷合同) 篇9
甲方:_____
乙方:_____
甲,乙雙方本著互惠互利的原則,經平等協商達成如下協議:_____
1. 乙方向甲方購買如下貨物:_____ 品名規格 材質 規格型號 數量(噸) 含稅單價 金額(______元) 生產廠家 螺紋鋼 線材 具體數量以實發為準.
2. 質量標準:_____甲方保證所銷售的貨物符合現行國標,并附鋼廠原始材質證書。 如經乙方驗收有質量問題,乙方在合理期限內有權根據具體情況要求甲方降價, 換貨,退貨,一切損失由甲方承擔.
3. 價格條款:_____本合同單價為甲方倉庫含稅交貨價,運雜費由乙方承擔.
4. 付款方式:_____期限:_____乙方預付合同貨款10%,余款提貨前付清.款到提貨,按實發 數量結算.
5. 交貨地點,方式,期限:_____漢鋼貨場,交貨期8______月31日前交清.
6. 包裝方式,損耗計算:_____按通用方式包裝,按理論計重.
7. 違約責任:_____按《民法典》有關規定辦理.
8. 合同爭議的解決方式:_____由合同簽約地法院裁決.
9. 合同有效期:_____本合同自簽約日生效,有效期半______年.
10. 甲,以雙方應誠信履約,未盡事宜,協商解決。
本合同一式二份,雙方各執一份.
甲 方:_____乙 方:_____
公司名稱:_____ 公司名稱:_____
法定代表人:_____ 法定代表人:_____
委托代理人:_____委托代理人:_____
簽約地點:_____
簽約時間:_____
買賣合同(購銷合同) 篇10
甲方:_____
乙方:_____
根據國家現行的農副產品(茶葉)的收購 、經雙方商定,簽訂以下條款,以共同遵守執行。
一、乙方向甲方交售茶葉品名茯茶。
二、結算辦法:批貨批款、當天兌現。
三、交售地點:_____茶葉收購站或甲方所屬收購站、點。
四、甲乙雙方必須嚴格執行國家的樣價 ;在各基層收購站張榜公布國家規定的評茶等級標準、價格和樣茶;堅持對樣評茶,按質論價,不得壓級壓價和提級提價。
五、乙方交售的茶葉,不得摻雜使假、要表里合一。
六、乙方向甲方按合同交售名茶原料和春毛茶,甲方將保證收購乙方生產的低檔茶,如乙方不按合同執行,向它方交售茶葉,甲方可不收乙方的低檔茶葉。
七、除不可抗拒的原因外,任何一方都不得違反本合同,如有違反按民法典有關規定,罰違約方未履行合同部分金額_____%的違約金。
八、本合同一式四份,甲乙方各執一份。鄉政府和當地工商部門各一份。本合同自雙方簽字生效。_____年_____月_____日終止。
甲方(蓋章):_____ 乙方(蓋章):_____
代表(簽字):_____ 代表(簽字):_____
_____年____月____日 _____年____月____日
買賣合同(購銷合同) 篇11
出賣人:_______________
買受人:____________
第一條、標的、數量、價款及交(提)貨時間:____________
第二條、質量標準:按照圖紙要求施工
第三條、交(提)貨方式及地點:
1.分批次生產、分批次交貨。甲方按照乙方出具定單上的數量負責將貨物送到乙方指定的倉庫或施工工地,運輸費用由乙方承擔。
2.貨到后,雙方共同檢驗清點無誤后,乙方出具收貨手續,作為甲方結賬憑證。
第四條、檢驗標準、方法、地點及期限:
第五條、結算方式、時間及地點:先預付20%貨款后甲方開始組織生產,當交貨達到合同數量的'20%后,乙方支付第二筆60%貨款,供貨超過合同預定數量70%時,余款付清,15日內甲方交齊貨物。
第六條、違約責任:任何一方違約,均按《民法典》規定追究責任。
第七條、合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決若糾紛無法協商解決,任一方均有權向甲方所在地方法院提起訴訟。
第八條、本合同有效期為一年,一式兩份,甲乙雙方簽章,雙方各執一份,具同等法律效力,自甲方收到乙方首筆貨款起生效
第九條、其他未盡事宜,甲乙雙方友好協商議定。
出賣人:____________
出賣人(章):____________
住所:____________
法定代表人:____________
委托代理人:____________
電話:____________
傳真:____________
開戶銀行:____________
賬號:____________
編碼:____________
買受人
買受人(章):____________
住所:____________
法定代表人:____________
委托代理人:____________
電話:____________
傳真:____________
開戶銀行:____________
賬號:____________
編碼:____________
買賣合同(購銷合同) 篇12
買 賣 合 同 賣方(甲方): 地址: 電話: 買方(乙方): 地址: 電話: 甲乙雙方本著誠實信用、互利互惠的原則,經雙方友好協商就買賣商品等相關事宜達成一致,根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,簽訂本合同,以資雙方信守執行。
第一條:產品名稱種類、規格、數量
1、種類: □眼鏡,包括 □現金禮券(使用方法參考禮券“使用說明”)
2、品牌:
2、規格(含現金券面值規格):
3、數量:
第二條:產品質量 甲方保證產品質量符合國家質量標準或行業質量標準。
第三條:產品價格及合同總金額
1、產品價格:以產品標注的零售價格為準(現金券以券面金額為準)
2、折扣:
(1) 購買正價眼鏡折扣為折,如遇甲方產品做統一活動的,以甲方活 動折扣為準。
(2) 現金券的折扣為折。
3、合同總金額:
第四條:預付款
1、甲乙雙方同意,乙方在合同簽訂時向甲方支付合同總金額的,即人民幣元整。
2、若合同順利履行完畢,則此預付款直接沖抵乙方應付貨款。
第五條:付款時間及方式
1、付款時間:
2、付款方式:
3、乙方支付全部貨款后,甲方向乙方出具等值收款憑證。
第六條:產品交付時間、地點及方法。
1、交付時間:
2、交付地點:
3、交付方法,按下列第
(1)甲方送貨;
(2)乙方自提自運;
(3)其他:。
4、運輸方式及運費承擔:
5、包裝方式:
第七條:產品驗收
1、驗收時間:
2、驗收方法:
3、驗收標準:
4、驗收異議:
(1)乙方在驗收中,如果發現產品的品種、型號、規格、和質量不合規定,應在____日內向甲方提出書面異議;乙方怠于通知或者自標的物收到之日起____日內未通知甲方的,視為產品合乎規定。
(2)乙方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降或損壞的,不得提出異議。
第八條:違約責任
一、甲方的違約責任
1、如甲方未能在約定時間內交付產品,或者交付的產品不符合約定的質量要求,則甲方應向乙方支付合同總金額的 %作為違約金。
2、甲方如提前或延期交付產品,應提前通知乙方,征得乙方同意,否則應承擔經濟責任。
3、如因甲方原因致使乙方購買的現金禮券無法在甲方店內使用,則甲方應承擔相應的經濟責任。
4、其他:
二、乙方的違約責任
買賣合同(購銷合同) 篇13
合同編號:_________
甲方(賣方):_________
乙方(買方):_________
甲乙雙方根據《合同法》、《消費者權益保護法》及有關法律、法規,經協商一致,簽訂本合同。
第一條乙方按下表所列要求購買甲方商品:
第二條質量要求:甲方所出售的.商品必須符合國家標準、行業標準、企業標準(由甲乙雙方選擇一種標準,在括號內打√)。
第三條驗收方法:乙方足額付給甲方貨款,甲方按第一條表格所列要求交付商品。
第四條違約責任:甲方不能按期交貨,每逾期一天,按總貨值的_________%償付乙方違約金。收付定金的,甲方不能履行合同,雙倍償還乙方定金;若乙方不能履行合同,無權要求返還定金。
第五條爭議解決:本合同在執行中如發生爭議或糾紛,甲乙雙方先自行協商或提請有關部門調解解決,解決不成時,按以下第項處理。
(1)申請青島仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院提起訴訟。
第六條其它約定事項:_________
第七條本合同一式兩份,雙方各執一份,自雙方簽章之日起生效。合同執行期間,如有未盡事宜,甲乙雙方協商另訂附則,所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方(蓋章):_________乙方(簽字):_________
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
買賣合同(購銷合同) 篇14
供方:(以下簡稱甲方)
需方:(以下簡稱乙方)
依照國家的有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,并經甲、乙雙方充分洽談協商,簽訂本沙石買賣合同以茲雙方共同遵守。
一、供貨內容及地點
甲方按乙方的要求,供應各種石材至乙方場地內。
二、供貨單價(已供貨當日的市場價為準)
1、沙
2、石子
三、質量要求及驗收標準
1、根據雙方確認樣板進行驗收;
四、供貨期限
從乙方發出材料需求單之日起計,甲方須在一日內將乙方需要的材料供應至乙方指定的地點,如延期,甲方每日支付1000元違約金。(人力不可抗拒除外)
五、運輸費用,包裝標準及費用負擔
1、運輸費及卸車費由乙方承擔。
六、工程款的支付及結算
1、材料每十萬元(含十萬元以上)結算一次,如果一個月不足十萬元石材款則以每月結算一次,每次結算的款項乙方應在10天內支付給甲方。
2、材料到場后,乙方應及時安排有關人員進行驗收,并在驗收合格后將送貨單傳回給甲方,以便甲方結算。
七、違約責任
1、乙方所需的沙石全部從甲方購買。未經甲方書面同意,乙方不得從其他渠道購買沙石,否則乙方應向甲方支付違約金人民幣壹拾萬元,同時甲方有權單方解除沙石買賣合同。
2、如乙甲不能按時、按質地交貨給甲方,乙方有權不支付材料款,并有權要求甲方賠償因此引起的一切經濟損失;
3、甲方無故不交貨或乙方無故退貨,(非質量因素)視為違約,違約方應向對方支付不履行部份貨款的50%作違約金。
八、沙石買賣合同雙方簽字蓋章后生效。
九、沙石買賣合同一式二份。甲乙雙方各執一份。
其他未盡事宜雙方協商決定
甲方:
乙方:
買賣合同(購銷合同) 篇15
甲方:___________________
地址:___________________
編碼:___________________
電話:___________________
乙方:___________________
地址:___________________
編碼:___________________
電話:___________________
為實現生產經營需要,甲方擬收購乙方擁有和控制的機器設備,經甲乙雙方協商一致,特簽訂本協議:
第一條設備名稱、規格、數量、價格
乙方轉讓給甲方的設備包括顯示器生產設備、注塑生產設備、供電設備、運輸設備及其它設備,具體詳見(設備明細表),設備原值________元,經雙方約定價格為________元。
第二條付款方式
在本協議生效后________日內支付人民幣________萬元,其余價款在________年度以后按季度支付,其中________年度內每季度支付________元,________年度以后每季度支付________元。
第三條設備交付時間
在收到甲方支付的人民幣________萬后________個工作日,乙方將機器設備交付給甲方。
第四條專利技術和非專利技術
乙方將為正常使用本協議項下的設備而形成的專利技術或非專利技術(包括管理訣竅或技術訣竅)。
第五條陳述保證承諾
甲方的陳述、保證與承諾:
1.甲方系依據中華人民共和國現行有效法律成立并有效存續的公司
2.甲方具有受讓設備轉讓的權利能力和行為能力
3.甲方受讓乙方的設備,已按公司章程規定召開股東會并作出同意受讓決議4.甲方對乙方轉讓的設備作了充分了解,并同意在該狀況下受讓
5.甲方保證有能力支付全部轉讓價款,并執行本協議規定的甲方義務
6.甲方保證受讓乙方設備用于在設備地設立新公司
7.甲方保證受讓乙方設備后用于在珠海市的開展生產經營,由其自行承擔
8.甲方保證未經乙方同意,不得以乙方名義從事任何活動
乙方的陳述、保證與承諾:
1.方系依據中華人民共和國現行有效法律成立并有效存續的公司
2.乙方具有轉讓設備的權利能力和行為能力
3.乙方保證對所轉讓的資產狀況(包括設備的外觀、性能、操作及維修方法、重大瑕疵等)向甲方作充分的陳述、說明。
4.乙方為設備而引起的債權債務,獨立承擔責任,與甲方無關
5.乙方充分了解甲方受讓甲方的資產,是為設立新公司,開展計算機顯示器生產之用,為此,乙方交付轉讓設備的同時,保留生產廠的現狀,為甲方收購資產并以該資產設立新公司、開展計算機顯示器業務須辦理的各項政府主要部門的登記注冊、審批手續等提供便利,并給予積極的協助。
第六條交接驗收
在________年________月日至本協議生效前,乙方允許甲方無償使用設備及現有的生產經營條件。同時,甲、乙雙方應組織有關人員辦理轉讓設備的交接手續,甲方對設備的各種要求見交接清單,該清單經雙方代表簽字確認后方為有效。
第七條費用負擔
轉讓設備的拆卸、運輸及安裝等費用由甲方承擔。變更海關監管對象及撤銷監管的.費用由乙方承擔。
第八條違約責任
(一)本協議簽訂后,甲乙雙方應認真履行,因一方過錯給另一方造成損失的,應當承擔由此而產生的違約責任
(二)乙方收取甲方轉讓款人民幣________萬元后,未依期交付資產,按未依期部分的資產價值每天________支付違約金給甲方,甲方有權要求乙方繼續履行合同。乙方在________天內不交付資產,視乙方中途毀約,甲方有權解除合同,乙方應退回已收乙方款項,并按轉讓價款總額________%支付違約金給甲方
(三)乙方交付資產中,屬海關監管部分,如因乙方的過錯,造成海關的處罰,由乙方承擔由此引起的經濟責任。如造成甲方不能使用,該部分設備的價值,按發票價扣除折舊由乙方返還相應價款給甲方
(四)甲方在本協議生效后,未能按約定支付首期轉讓款人民幣________萬元,按每天________支付違約金給乙方,逾期________天,視乙方中途毀約,乙方有權解除本協議,甲方應按本協議轉讓價款總額________%支付違約金給甲方
(五)乙方逾期支付余下轉讓金,按逾期支付轉讓金價款每日支付違約金給甲方,甲方并有權依法行使抵押權
第九條不可抗力
本合同所稱不可抗力,是指不可預見、不能避免并不能克服的客觀情況。
1.本協議所稱不可抗力包括但不限于下列情況:
(1)宣布或未宣布的戰爭、戰爭狀態、封鎖、禁運、政府法令或其他政府行為(2)火災、水災、臺風、颶風、海嘯、滑坡、地震、爆炸、瘟疫或流行病以及其它自然因素所致的事情。
(3)合同雙方認同的其它不可抗力事件。
2.任何一方由于不可抗力且自身無過錯造成的全部或部分不能履行本合同的義務將不視為違約,但應采取一切必要的補救措施,以減少因不可抗力造成的損失。如不可抗力導致本合同目的無法實現,任何一方均有權解除合同。
3.遇有不可抗力的合同一方,應在合理期限內將該不可抗力事件的情況以書面形式通知合同另一方,并在事件發生后________日內,向其提交全部或部分不能履行本合同義務以及需要延期履行的理由的報告。
(1)如果發生不可抗力,合同任何一方均不對因無法履行或遲延履行義務而使對方蒙受的任何損害以及增加的費用和損失承擔責任。
(2)主張不可抗力的合同一方應采取適當方法減少或消除不可抗力的影響,并在合理期限內設法恢復履行因不可抗力而受影響的合同義務。
第十條保密
(一)合同任何一方應將本合同及與訂立本合同有關的所有細節,雙方之間的相互聯系及提供的文件作為秘密資料對待。
(二)除系本次設備轉讓需要之目的外,其余未經另一方的事先書面同意,不得以任何方式向本合同雙方之外的任何一方泄露,但為了本合同的目的而向有關中介機構、金融機構及監管機構披露有關本合同資料則不受此限制。
第十一條通知
(一)因本合同而致締約雙方相互之間所必須之正式聯系、通知與信息傳遞等事宜,均須以書面方式知會對方。
緊急情況下,通知方可先以口頭形式通知被通知方,并在合理期限內向其發出書面通知。
(二)本合同確定的書面方式包括但不限于:________________信件、數據電文、包括電報、電傳、傳真和電子郵件等可以有形地表現所載內容形式。
(三)各項書面通知應送達對方下列地址:________________
1.甲方地址:_______________
編碼:_____________________
聯系人:_____________________
電話:_____________________
傳真:_____________________
電子信箱:_____________________
2.乙方地址:_____________________
編碼:_____________________
聯系人:_____________________
電話:_____________________
傳真:_____________________
電子信箱:_____________________
(四)合同任一方變更其地址或電子信箱,應在新地址(電子信箱)啟用________日前以書面方式通知合同另一方。
第十二條合同生效
本協議經甲、乙雙方授權代表簽字并加蓋印章后生效
第十三條合同的變更與修改
本合同的修改須經甲、乙雙方協商一致,只能采取書面形式,并由甲、乙雙方授權代表簽字、蓋章
第十四條法律適用
本合同之訂立、效力、解釋、履行、爭議解決均適用中華人民共和國法律
第十五條爭議解決
(一)因履行本合同發生爭議,由爭議雙方友好協商解決,協商不成,雙方同意在廣東省珠海市中級人民法院進行訴訟
(二)爭議解決期間,合同雙方應繼續履行除爭議事項之外的本合同其它各項約定
第十六條其它事項
(一)本協議以中文制作,正本一式________份,甲、乙雙方各執________份(二)本協議未盡事宜,由甲、乙雙方訂立補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力
(三)設備明細表作為本合同的附件
甲方(蓋章):_________
代表(簽字):________
地址:_______________
編碼:_______________
電話:__________________
_____年__月__日
簽訂地點:_________
乙方(蓋章):_________
_代表(簽字):_________
地址:_______________
編碼:_______________
電話:_______________
________年__月__日
簽訂地點:_________
買賣合同(購銷合同) 篇16
篇一:買賣合同糾紛需要提交的證據
買賣合同糾紛需要提交的證據
買賣合同糾紛案件舉證指引
一、證明當事人(原、被告或第三人)訴訟主體資格的證據
1、當事人為自然人的,應提交身份證明資料,如身份證、戶口薄、暫住證等;
2、當事人為法人或其它經濟組織的,應提交主體登記資料,如工商營業執照副本、工商登記機關出具的工商注冊資料、社團法人登記證等;
3、當事人在訴爭的法律事實發生后曾有名稱變更或分立、合并的,應提交變更登記資料。
二、證明買賣合同關系及從屬的擔保合同關系成立的證據
1、買賣合同;
2、訂(定)貨單;
3、證明要約、承諾生效的信函、數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換、電子郵件等);證明口頭合同成立和生效的證據,如證人證言、實際履行憑證等;
4、證明擔保合同關系的保證合同、抵押合同、質押合同、定金合同或交付定金的憑證、保函等;
三、證明合同履行情況的證據
1、交、收貨憑證:交貨單、送貨單、提貨單、收貨單、入庫單、倉單、運單等;
2、貨款收支憑證:收據、銀行付款憑證、發票等;
3、證明拖欠貨款的證據:結算清單、欠條、還款計劃還款承諾書、能證明欠貨款事實的信函等;
4、收貨方提出質量異議的.信函、證人證言、有關單位的證明、檢驗報告、客戶投訴、退貨和索賠的證據;
5、合同約定向第三人履行或第三人履行的,提交第三人關于合同履行情況的證明及相應憑證。
四、當事人訴訟請求的計算清單,并注明計算方法、公式、依據等。
篇二:買賣合同糾紛案雙方證據對比與交易過程圖表
一、如何尋找合適的代理觀點的基本操作要點:
“認同爭異”原則
平時:熟悉常用法條、部門規章、地方法規等
二、證據目錄參考格式
證據目錄 提交人: 有限公司 訴訟地位:原告/被告
委托代理人: , 律師事務所律師 聯系電話:
三、XX公司訴XX公司買賣合同糾紛案件雙方證據對比:
從表中所列舉的內容可以歸納出本案兩方面的重要事實:
1、雙方沒有爭議的事實包括以下幾個方面:
2、雙方存在爭議的事實也包括以下幾個方面:
通過比較雙方提交的證據梳理出的上述案件事實,我們可以非常容易地歸納出雙方爭議的焦點: 。
四、總結出雙方爭議的焦點以后,為了能夠讓法官在庭審以及合議過程中方便、快捷地了解雙方交易的具體過程,根據雙方提供的證據,對雙方的交易過程以列表的方式進行分析公司訴 公司買賣合同糾紛案雙方交易過程數據:
通過上表對雙方交易過程中有關數據的對比分析,可以歸納出如下案件事實:
1、 公司交貨 開具發票公司根據 公司開具的發票金額付款。
2、 公司預付貨款公司交貨 公司根據公司開具發票。
買賣合同(購銷合同) 篇17
發包人(甲方): (以下簡稱甲方)
承包人(乙方) (以下簡稱乙方)
根據有關法律法規和標準規范,結合本工程實際情況,遵守平等、自愿、公平和誠實的信用原則,經雙方友好協商達成如下協議:
一: 甲方委托乙方裝飾 工程。
二: 工程地點: 。
三: 工程項目:詳見工程預算表,共 頁。
四: 承包方式:詳見工程預算表。□包工包料□包工和部分包料□包工不包料
五: 工程總造價(人民幣) 。
六: 施工日期: 年 月 日至 年 月 日,共 天。
七: 雙方權利及義務:
1. 乙方在施工過程中,應自覺接受甲方監督,嚴格按照裝修設計方案施工,裝飾材料應嚴格按照合同中規定的材質及價格采購,保質保量,如發現裝修期間乙方所用材料與合同規定的材料不相符,甲方有權要求拆除,由此造成的材料及人工損耗均由乙方自行承擔。
2. 對于設計方案,甲方始終保持修改權,但時間必須控制在被修改項目未施工和材料未采購前:且甲方必須通知工程設計師及現場施工負責或工程監理,并到乙方辦理工程設計變更手續,填寫《增加工程現場簽證單》,該單進入工程結算。
3. 若甲方在乙方已施工或材料已采購時,提出更改設計方案或圖紙,由此所發生的所有工程增加費用及返工費用均有甲方全部承擔。
4. 施工期間甲方可隨時擴大施工范圍,追加工程項目,其手續同簽訂合同一樣,即:設計施工圖確認———價格協商———辦理追加工程簽證——開始施工。追加工程簽證手續詳見《增加工程簽證單》,追加工程量直接進入工程結算。
5. 甲方在施工過程中不得與乙方派駐的施工隊伍私自商定減少原施工項目或追加施工項目。否則所造成的質量問題及其它一切后果均由甲方負責。
6. 乙方在開工7天內出齊所有施工圖,由甲方簽訂認可并經公司蓋章生效后方可施工。
7. 施工中,因甲方要求更改設計或因甲方未及時配合好乙方而影響工期,工期順延;因非乙方原因造成停電、停水及其它不可抗拒因素而影響工期,工期順延。
八:付款方式:
1. 乙方完成打墻、水電改造項目的完工,且水電改造驗收合格后,甲方支付工程總造價(含水電改造工程項目款)的 。即人民幣 __ 元,作為乙方材料繼續采購和工人工資費用的支持。
2. 乙方完成瓷磚鋪貼工程,甲方支付工程總造價與與增加項目的 ,即人民幣_ 元,作為乙方材料再次采購和工人工資發放,及第二次項目增加款。
3. 乙方木工制作工程完工后,甲方支付工程總造價與增加項目的 ,即人民幣_ 元。
4. 工程竣工驗收合格三天后結算,乙方押工程總造價的10%尾款給甲方,人民幣_ 元。六個月后,甲方把所有押金返還給乙方.
5. 施工過程中,甲方拖欠預付工程款,乙方有權責令工人停工直至甲方付清約定應付的'工程款項為止(由此所造成的工期拖延等后果均由甲方負責):甲方未能按期付款,每拖延一天,則工期順延一天(已收款收據日期為準)。
九:工程驗收:
1. 單項工程和隱蔽工程驗收:
A.隱蔽工程完工隱蔽前,乙方通知甲方驗收簽字,驗收的項目、數量、金額直接計入下期工程款中,并必須在下一期工程款中付清。
2.竣工驗收:
工程完工后的2日內乙方通知甲方參加竣工驗收。驗收合格乙方向甲方出具竣工驗收報告,竣工驗收報告經甲乙雙方簽字后生效:竣工報告一式兩份,甲乙雙方各執一份:竣工報告簽字完畢即為竣工驗收完畢。甲方必須在竣工驗收完畢并付清所約定的工程款項后方可喬遷入住:若自行入住則視為自動驗收合格。竣工驗收完畢前,裝修現場由乙方負責監管。
十:工程保修: 工程自竣工驗收合格之日起保修一年(人為損壞或不可抗力因素除外),期間發生的返修施工費用由乙方自行承擔:保修期后乙方跟蹤維修五年,乙方承擔施工,所需的材料及人工費用則由甲方負責。
十一:物業管理費:
管理處所收取的一切管理費用,均由甲方支付,乙方概不負責。
十二:安全與防火:
在施工過程中所出現的施工安全(非甲方原因除外)由乙方自行負責,甲方不須承擔任何責任。
十三:施工圖、工程預算書、裝修須知作為附件,為本合同的組成部分。實際施工量未達到工程預算書的工程數量的,則按實際施工量計結工程款。增加工程必須征得甲方同意,否則增加部分的工程甲方概不負責。
十四:本合同由甲乙雙方簽字蓋章后生效,一式兩份,具有同等法律效力。未盡事宜,雙方協商后可形成協議作為附件。合同履行完成后自動終止。
十五:補充條款:
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
買賣合同(購銷合同) 篇18
甲方(需方): 乙方(供方): 因甲方設備配套需要電機,乙方電機符合行標條件進行生產供應,為了加強經濟核算,提高經濟效益,確保實現雙贏目的,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便遵守:
一、購銷電機價格:按雙方確定簽字的價格表為準,如需調整,乙方根據市場行情,應提前通知對方,方可變更價格。
二、質量技術要求:質量保證按行標電機生產,如出現鋁線產品,假一罰十,保證通過國家質量檢測提供檢驗報告。
三、運輸費用及交貨地點:乙方承擔到供方____市物流交貨,由物流運輸到甲方____市其物流費用甲方自付。
四、購銷電機計劃:由甲方提供電機計劃單,通知發貨時間(注:大單提前一個星期)。并且甲乙雙方的傳真件視為有效。
五、售后方式:乙方電機產品除人為缺相,過載或自然災害,由甲方承擔維修費用,其余質量問題由乙方負責,無條件包換,但不負任何連帶責任。
六、付款方式:貨到付款,按發貨單總額,押扣%結算付清,押底不得超過萬元,在年底押墊底累計款,必須全部付清給乙方。
七、甲乙雙方的權利和義務:乙方生產電機必須達到甲方配套要求,甲方訂購電機為萬元年,享受供方大戶出廠價。
八、解決合同糾紛的方式:由起訴方選擇本戶籍當地人民法院起訴解決。
九、本合同一式二份,雙方各執一份,簽訂日期生效。
十、未盡事宜,雙方協商處理。 甲方:乙方: 地址:地址: 電話:電話: 甲方代表:甲方代表: 身份證:身份證:X日
買賣合同(購銷合同) 篇19
采購方: (以下簡稱“甲方”)
供應方: (以下簡稱“乙方”)
甲乙雙方為確立長期的貨物供應關系,以《中華人民共和國合同法》為依據特簽訂本采購合同,以該采購合同為總合同固定采購形式和流程,具體的采購內容以采購訂單為準。
一、采購標的
(一)根據甲方的采購需求確定采購范圍。
(二)乙方的貨物質量應當符合以下質量要求:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________。
如該貨物有相應的樣品的,乙方的貨物質量應當同時符合樣品的質量;如樣品的質量與質量要求有沖突的,以樣品的質量為準。
(三)乙方貨物的包裝根據以下包裝要求進行包裝:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(四)乙方須保證出售給甲方的貨物不存在權屬爭議,乙方具有完整的所有權和處分權。同時該貨物的使用不會侵犯任意第三人的權利。
二、價格的確定及調整
(一)乙方須根據市場價格在合理的范圍內報價,在甲乙雙方充分協商后確定最終價格并制定報價單。如乙方的報價不真實或嚴重高于市場價格,甲方可根據實際情況選擇要求乙方退回部分貨款,繼續履行合同;也可以選擇單方通知解除合同并要求乙方補償經濟損失。
(二)乙方向甲方供貨需遵循最優惠原則。即當乙方向第三方提供更低價格或更優惠的供貨條件時,該價格或該優惠條件將自動適用于甲方。如乙方未遵循最優惠原則,須根據實際情況對甲方進行充分的補償。
(三)當其中一方認為價格需要調整時,須提出正當合理的理由,另一方認為可以接受的,在雙方充分協商后以書面形式對價格作出調整。
三、采購訂單的發出、確認和撤銷
(一)采購訂單經由甲乙雙方業務負責人簽字后方才生效,生效的采購訂單與本合同具有同等的法律效力。
甲方的采購訂單通過傳真或電子郵件的形式發送給乙方,乙方必須在采購訂單到達乙方的當日簽字確認訂單并回傳給甲方。如乙方未在規定時間內回復甲方的,視為該訂單已經簽字確認并生效。
(二)在收到乙方確認簽字的2日內,如乙方的貨物還未發出,甲方仍有權以書面形式撤銷或變更該訂單。
四、貨物的運輸
(一)根據報價單及采購訂單的內容具體確定由本合同的哪一方負責貨物運輸事宜。
(二)當貨物運輸到甲方指定的地點且卸入倉庫后,貨物毀損、滅失的不可抗力風險和意外風險由乙方轉移給甲方。
五、貨物的驗收
(一)甲方在貨物到貨后兩天內完成驗貨入庫,以甲方質管部的“進料檢驗標準”為驗收標準,并必須符合采購訂單、質量要求和樣品質量,驗收無異后方才入庫。如果發現存在與要求不符的情況,根據第七條的列舉的相應情形處理,處理完畢后方才入庫。
(二)對于貨物的質量,乙方須提供一個合理的質量保證期間,在該質量保證期間發生的任何質量瑕疵乙方都必須作出合理的補救措施,費用由乙方負責;如甲方由于該質量瑕疵造成損失,乙方應當對甲方補償;如由于該質量瑕疵導致任何糾紛,乙方必須妥善解決。
六、貨款的結算
(一)甲方付款的方式為月結,即每月底之前結清上個月整月發生的貨款。以雙方整理核對后的單據為計算依據,如乙方貨物存在瑕疵需要扣款的,甲方在通知乙方后直接從應付貨款中扣除。
(二)每月的1日至2日甲乙雙方都應收集整理單據,編制匯總表,在每月5日之前(包括5日)完成單據和數據的核對,雙方對賬完成并無異議后再交由甲方財務部門審核。
(三)乙方須在每月15日根據甲方應結算的金額向甲方開具稅率為17%的增值稅發票,甲方在收到發票后由甲方財務部門通過銀行轉賬把貨款打到乙方提供的銀行賬戶,以甲方完成付款程序的`時間作為付款日期。如乙方在該月15日沒提供發票,則本次貨款將順延至下個月一起結算。
七、違約責任
(一)乙方無正當理由作出以下行為:1.明確拒絕訂單;2.在合理期限內未著手執行訂單的都視為無正當理由拒絕履行合同。
對于乙方拒不履行合同的行為,甲方有權選擇作出如下決定:1.向乙方發出繼續履行合同的催告,并要求乙方按照訂單內容執行且依照貨款的____%按日向甲方支付遲延履行金;2.中止本采購合同,向第三方購買貨物,直至乙方表明繼續履行該合同且就拒絕履行合同的行為賠償甲方全部損失并按照貨款的____%按日向甲方支付拒絕履行金,該合同才恢復效力;3.向乙方發出解除本合同的通知,并有權要求乙方支付違約金人民幣______元。
(二)乙方無正當理由遲延到貨的,應當按照遲延部分的貨款的____%按日向甲方支付遲延履行金。
(三)在及時通知甲方并獲得甲方同意的情況下,乙方至多可在提早三天到貨,如提早到貨的時間超過三天的,甲方視情況協助乙方辦理倉儲事宜或接收乙方貨物,但由此產生的費用由乙方負責。
(四)乙方的貨物種類、型號、規格與訂單不符的,乙方須重新按照訂單要求發貨;
乙方的貨物質量存在瑕疵的,甲方有權根據實際情況選擇退貨、換貨、修理、折價等方式處理該批貨物;
乙方的貨物數量少于訂單要求的,乙方應當補齊數量;貨物數量多于訂單要求的,對于多出的部分甲方視情況可選擇退回或折價接收。
乙方的貨物存在權利瑕疵的,乙方須補償甲方由此造成的損失并處理由此產生的相關事項。
處理上述情形時產生的費用由乙方自行負責,甲方應當協助乙方處理相關事宜。
(五)乙方未履行開具發票、合格證書、檢驗報告、說明書等與貨物有關的
材料或配件,未妥善履行其從屬義務,甲方有權要求乙方及時補救并在合理的可預見范圍內賠償甲方相關損失。
(六)由于不可抗力導致其中一方不能履行合同或不能完全履行合同的,免除該方由此產生的違約責任,但履行合同存在困難的一方須及時通知另一方并盡可能的減少損失,否則由未盡通知和減損義務產生的額外損失仍須由這一方全部承擔。
(七)如乙方不能及時支付甲方違約金、賠償金、遲延履行金、拒絕履行金、甲方為乙方墊付的費用等款項,甲方有權從應支付給乙方的貨款中扣除。
八、合同的效力
(一)本合同自簽署之日起開始生效,有效期截止至______年_____月_____日書面合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等的法律效力。
(二)如其中一方認為仍須添加補充協議或附錄的,經甲乙雙方一致同意后以書面形式添加在附件之中。經雙方確認生效后的附件與本合同的主合同具有同等的法律效力。
(三)本合同的主合同及其附件都必須以書面形式進行修改,經甲乙雙方一致同意后方才生效。
(四)如出現以下情形,本合同將提前解除。
1.甲乙雙方協商一致后簽訂《提前解除<采購合同>協議》,本合同將提前解除。
2.如遇以下情形,甲方有權提前解除該合同:
(1)乙方無正當理由拒絕履行合同并經甲方催告后3日內仍不履行合同的,甲方解除合同的通知到達乙方后立即解除合同。
(2)乙方履行合同的主要義務和從屬義務存在瑕疵,經甲方催告后10日內仍未盡其義務妥善采取救濟措施或補償甲方損失的,甲方解除合同的通知到達乙方后立即解除合同。
(3)乙方失去生產該類產品的資質、主體資格或者其他原因導致乙方不能履行合同的,在該類情形發生后合同即自動解除。
(五)合同終止后若雙方仍有合作意向,可以續簽采購合同。
(六)合同終止或合同解除之日起,甲乙雙方的權利義務解除。但在合同有效期間發生的權利義務甲乙雙方仍繼續享有或承擔。
本合同的終止和解除不及于第九條,即本合同解除后仍須按照第九條清理雙方仍然存在的權利義務。
九、爭議的解決
(一)如甲乙雙方就本合同發生分歧,應首先爭取友好協商解決。
如雙方不能通過協商的方式解決問題,則可通過訴訟方式解決。
(二)甲乙雙方就本合同發生的訴訟應由甲方所在地法院管轄 。
(三)在合同效力未終止的情況下甲乙雙方發生分歧或訴訟的,不影響本合同的效力,甲乙雙方須繼續執行本合同。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章): 簽約代表: 簽約代表:
簽約日期: 簽約日期:
銀行賬戶: 銀行賬戶:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
地址: 地址:
買賣合同(購銷合同) 篇20
買賣合同糾紛
解決合同糾紛的解決有四種途徑,即協商、調解、仲裁和訴訟。其中通過合同當事人根據法律和合同的有關規定自行協商解決,或者通過調解即由民間組織根據自愿和合法原則對合同當事人的糾紛加以解決,這兩種方式最省事、最簡便易行。其次,依據合同仲裁條款或事后達成的仲裁協議,解決糾紛的方式,較之向法院起訴來講,也利于案件的迅速解決和減少解決費用。當然通過訴訟解決雖然耗時長、費用高,但這卻是解決合同糾紛的一種最重要、最權威的途徑。
一、協商解決
合同雙方當事人如果在履行合同過程中出現了糾紛,首先應按平等互利、協商一致的原則加以解決。既不應采取消極拖延的辦法,也不應采取扣發貨物或拒付貨款的辦法自行行使法律處分權,因為這兩種做法都無助于問題的解決。按照法律規定,應該首先通過協商解決糾紛。協商解決糾紛,雙方是建立在互諒互讓、平等磋商的基礎之上,不影響團結以及今后的繼續合作,還可以節省時間、人力和費用,所以,應該更多地采用這種方法。
對于需債務人償還債務而其一時又無力償還的,可以采取以下兩種方式協商解決:
1)、分期償還。如果債務人因產品積壓或者因外債收不回來而暫時無力償還的,那么可以待積壓的產品推銷出去后,或者外單位的欠款收回后償還。如果因管理不善暫時虧損但尚未公告破產的企業,經過努力還可以通過改善經營管理盡快扭轉虧損的,可以在自愿的基礎上,制定切實可行的分期分批還款計劃。這樣做不僅可以使債權人的合法利益得以實現,還可以使債務人積極改善企業的經營管理,改變無力償還債務的被動局面。
2)、實物抵債。如果債務人因產品嚴重積壓沒有資金償還債務時,還可以經過雙方協商采取以產品抵債的辦法來解決。以產品抵債,既可以幫助債務人推銷積壓的產品,又能起到償還債務的作用,將“死物”變“活物”,這對國家、對當事人雙方都是有好處的。另外,以實物抵債也可以采取由債權人代理推銷產品的辦法,用實際推銷的貨款來抵償欠款。
二、仲裁解決
仲裁是指合同雙方當事人發生爭執,協商不成時,根據有關規定或者當事人之間的協議,由一定的機構以中間人或第三者的身份,對雙方發生的爭議,在事實上作出判斷,在權利和義務上作出裁決。用仲裁的方法解決合同糾紛是常用的'一種方式。
當事人采用仲裁的方式解決合同糾紛,應注意以下問題:
1)、仲裁期限。當事人一定要抓住時機,在法律規定的申請仲裁的有效期限內,及時行使自己的權利,避免因錯過時機而喪失自己申請仲裁的權利。
2)、仲裁機關及管轄。根據合同仲裁條例的規定,合同仲裁機關是國家工商行政管理局和地方各級工商行政管理局設立的合同仲裁委員會。案件管轄原則是,一般由合同履行地或合同簽訂地的仲裁機關管轄。因此,當事人應向有管轄權的仲裁機關申請仲裁。
3)、仲裁效力。通過仲裁機關調解雙方達成協議后,協議即具有法律效力,雙方必須認真遵守。如果調解不成,仲裁機關最后作出的仲裁裁決便具有法律效力,當事人必須遵守,否則,法院則要強制執行。
三、訴訟解決
當發生合同糾紛后,雙方當事人協商不成,可以向法院起訴,通過訴訟的方式來解決糾紛。近幾年來,隨著我國法制建設的不斷完善以及法律知識的普及,人們的法律意識不斷提高,企業通過訴訟來解決合同糾紛的也越來越多。
應注意以下幾方面的問題:
2)、訴訟管轄。民事訴訟法第二十三條規定,因合同糾紛提起訴訟,由合同履行地或者合同簽訂地人民法院管轄。根據這一規定,當事人應當向有管轄權的人民法院提起訴訟。
3)、訴訟保全。訴訟保全是一種民事訴訟法律制度,是指法院對于可能因當事人一方行為或者其他原因,使判決不能執行或者難以執行的案件,可以根據對方當事人的申請,或依職權而對一方當事人的財物采取查封、扣押、凍結、提供擔保等措施。根據這一制度,在訴訟過程中,如果一方當事人發現對方當事人的財產有可能很快滅失或被隱藏、轉移,使自己申請給付的訴訟難以達到預期的目的,就可以在法院作為判決之前,先行向法院申請訴訟保全,以保證自己權利的實現。當然,申請訴訟保全的一方,應有勝訴的把握,否則,如果將來敗訴了,則要賠償對方當事人因訴訟保全所遭受的財產損失。
4)、調解及判決。法院受理一方當事人的起訴后,首先要進行調解,如果經過調解雙方達成了協議,調解協議即具有法律效力,雙方要認真執行,否則,法院將強制執行。如果法院調解不成,則要作出判決或裁定,當事人對判決或裁定不服的,可以在收到判決書之日起15日內或接到裁定書之日起10日內向上一級法院提起上訴,如果超過了上訴期當事人沒有上訴的,那么一審判決或裁定即發生法律效力,當事人必須執行。二審法院作出的判決、裁定,是終審的判決、裁定,當事人必須執行。當然,如果當事人認為已生效的判決、裁定確有錯誤,在不停止判決、裁定執行的情況下,還可以通過審判監督程序,向原審人民法院或上級人民法院申請再審。
買賣合同(購銷合同) 篇21
產品名稱:_________計量單位:_________簽訂地點:_________合同編號:_________
生產廠:_________牌號商標:________
規格型號
數量
單價(元)
總金額(元)
交(提)貨時間
備注
合計
合計人民幣金額(大寫):
1.本合同按《民法典》、《工礦產品購銷合同條例》、《中華人民共和國爆炸物品管理條例》及有關民爆器材管理規定執行。
5.驗收標準、方法及提出異議期限:
6.結算方式及期限:
7.包裝標準、包裝物的供應與回收費用負擔:
2.質量要求、質量標準:
8.違約責任:
3.交(提)貨地點、方式:
9.解決合同糾紛的方式:本合同在履行過程中發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成,當事人雙方同意由 仲裁委員會仲裁(當事人雙方未在本合同中約定仲裁機構,事后又未達成書面仲裁協議的,可向人民法院起訴)。
4.運輸方式及到達站(港)
10.其他約定事項:
供方
單位名稱(章):_________
單位地址:_________
法定代表人電話:_________
開戶銀行:_________
帳號:_________
編碼:_________
發貨單位:_________
需方
單位名稱(章):_________
單位地址:_________
法定代表人電話:_________
開戶銀行:_________
帳號:_________
編碼:_________
發貨單位:_________
物資主管部門簽證意見:_________
簽證部門(章)
(簽證不收費)
鑒(公)證意見:_________
經辦人:_________
鑒(公)證機關(章) :_________
_________年_________月_________日
買賣合同(購銷合同) 篇22
甲方(買受人):乙方(出賣人):
甲乙雙方經過協商,本著自愿及平等互利的原則,就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜,達成如下一致:
第一條 名稱、規格和質量
1.名稱: 掘進機
2.規格: u>u>型 (應注明產品的牌號或商標)。
第二條 數量和計量單位、計量方法
1.數量:x臺
2.計量單位和方法:x臺
第三條 價格與貨款支付
1.總價:小寫:元,大寫:。
2.貨款的支付時間:__ 本協議簽訂7天內支付全部貨款;
3.貨款的支付方式:由甲方于本合同簽訂之日向乙方支付預付款人民幣30萬元,大寫: 叁拾萬元整
第四條 損失承擔
貨物在交付于甲方之前損失風險由乙方承擔,其后的損失風險由甲方承擔。
第五條 合同有效期內,除非經過對方同意,或者另有法定理由,任何一方不得變更或解除合同。
第六條 爭議的處理
本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部
門調解;協商或調解不成的.,依法向人民法院起訴。
第七條 解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第八條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第九條 合同效力
本合同自雙方或其授權代表人簽字并加蓋公章(按手印)之日起生效。本合同一式兩份,雙方各執一份,具有同等法律效力;
甲方簽字:___________________ 乙方簽字:________________________
甲方蓋章或按手印:____ _ 乙方蓋章或按手印:____
___ 年____月____日 _ ___年____月____日
買賣合同(購銷合同) 篇23
甲方:______________________乙方:______________________
甲乙雙方本著平等、自愿原則,雙方無異議簽字后本合同立即生效。具體內容如下:______________________
一、甲方優惠價批發給乙方天然緬甸翡翠38件,甲方保證全部天然緬甸翡翠a貨。品名-規格列表如下:
1.滿綠純透冰種翡翠如意掛件、規格:_____________________mm,重10.1g=________元
2.冰種極品金黃紅翡巧雕松鶴延______年翡翠牌規格:_____________________cm重______g=________元
3.冰糯紫羅蘭正綠三彩翡翠觀音擺件規格:_____________________cm重______g=________元
4.冰種飄花圓條老鐲子規格:_____________________cm重______g=________元
5.清.翡翠望子成龍精工牌規格:_____________________cm重______g=________元
6.湖水綠睛水冰種清透翡翠彌勒擺件規格:_____________________cm重______g=________元
7.翡翠冰種滿綠正陽綠玉沖掛墜規格:_____________________cm重______g=________元
8.冰種清透睛水翡翠哪吒鬧海大把件規格:_____________________cm重______g=________元
9.清.滿綠正陽綠一路連升翡翠牌規格:_____________________cm重______g=________元
10.冰玻種漂正陽綠福瓜翡翠掛件規格:_____________________mm,重______g=________元
11.冰玻種三彩精工絕美a貨翡翠鷹規格:_____________________cm重______g=________元
12.老坑玻璃種滿綠起瑩光翡翠如意規格:_____________________mm,重______g=________元
13.冰種紫羅蘭黃翡、正陽綠三彩翡翠童子拜觀音規格:_____________________cm重______g=________元
14.緬甸a貨玻璃種滿綠起熒鑲鉆馬眼戒規格:_____________________cm重______g=________元
15.冰種滿綠厚實壽桃翡翠玉佩規格:_____________________cm重______g=________元
16.精美冰種翡翠三彩巧雕包羅萬象擺件規格:_____________________cm重______g=________元
17.冰地老坑種滿綠正陽綠a貨翡翠精工如意牌規格:_____________________cm重______g=________元
18.冰糯種正陽綠滿綠節節高柱形翡翠平安牌規格:_____________________cm重______g=________元
19.冰種紅翡雙色巧雕王者歸來規格:_____________________cm重______g=________元
20.極品冰種透亮完美紅翡馬鞍戒規格:_____________________cm重______g=________元
21.緬甸a貨正陽綠冰種蛋面戒指規格:_____________________cm重______g=________元
22.冰種清透帶正陽綠色根美工翡翠福祿壽大掛件規格:_____________________cm重______g=________元
23.滿綠冰種正陽綠豌豆翡翠掛件規格:_____________________cm重______g=________元
24.極品冰玻種金絲種老坑滿綠帝王旋紋翡翠玉勒規格:_____________________cm重______g=________元
25.冰種帶菲飄花翡翠喜上眉梢玉佩規格:_____________________cm重______g=________元
26.高冰種玻璃地飄綠翡翠彌勒掛件規格:_____________________cm重______g=________元
27.冰種漂綠瓜翡翠掛件規格:_____________________cm重______g=________元
甲方(公章):________________
法定代表人(簽字):___________
___________年__________月____日
乙方(公章):________________
法定代表人(簽字):___________
__________年__________月____日
買賣合同(購銷合同) 篇24
出賣人:_______________________(以下簡稱甲方)
買受人:_______________________(以下簡稱乙方)
保證人:_______________________(以下簡稱丙方)
上列當事人就汽車買賣事宜訂立合約如下:
第一條 甲方就其約定,將其所有的汽車售予乙方。
第二條 后記汽車的買賣總金額為人民幣_____________元整。乙方依下列方式支付款項予甲方:
(1)本日(訂約日)先交付定金_________元整。
(2)余款_________元(中期款)于申請過戶的同時支付。
(3)余款_________元,可分十次支付,自_________至_________止,每月_________日前支付_________元,乙方應于過戶時,將相當于上述期滿額的支票匯出交付。
第三條 甲方對乙方負責辦理如下的過戶與交付手續
__________________________________________________________
第二條第(3)項的支票于過戶的同一日支付。
第四條 辦理過戶手續所需費用由乙方負擔。
第五條 乙方若無法履行第二條第(3)款中任何一期的付款,則必須將余款一次付清。
第六條 甲方須保證后記汽車并無瑕疵。有關瑕疵的保證,及于交付日后三個月以內,往后即概不負責。
第七條 后記汽車交付之前,若因不可抗力之事由,致使汽失毀損,其責任由甲方負擔。
第八條 丙方須對甲方保證,乙方確實履行本合同按期支付價金,并負連帶清償責任。本合同一式三份,甲、乙、丙方各執一份為憑。
出賣人(甲方):___________________
買受人(乙方):___________________
保證人(丙方):___________________
附 汽車的標示:牌
照號碼:_________________________
顏色:___________________________
型號:___________________________
引擎號碼:_______________________
買賣合同(購銷合同) 篇25
甲方:
乙方:上海匯億家居用品有限公司
經雙方友好協商,就甲方委托乙方生產制作印有甲方LOGO的產品(以下簡稱禮品)達成具體的協議如下:
一、協議簡要
由乙方根據甲方需求,設計并制作符合甲方商業需求的禮品 (以下簡稱禮品),禮品的詳細規格、材質等如下表:
二、雙方的權利與義務
1、乙方在簽訂合同之后,為甲方提供樣品,經甲方確認后進行產品制作生產。
2、大貨生產需與樣品一致,如有存在材質或色彩及相關的.變動差異,在征得甲方同意后方可更改。
3、甲方須保證及時提供交貨地點、收貨人清單 ,因甲方未能按時提供上述清單造成的交貨延誤,由甲方承擔責任,與乙方無關;若因甲方提供之交貨清單有誤,造成運輸有誤,其產生的重復運輸之費用由甲方承擔。
4、甲方指定收貨人在到收貨地點進行驗收,并在供貨單上簽字確認視為合格。
三、付款方式
合同簽訂之后,甲方先預付乙方50%的定金,合計人民元,余下50%貨款合計人民幣元,于驗收合格后一次性付清。
四、違約責任
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,由因此而造成的糾紛,由當地國家仲裁機構仲裁。
本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方:乙方:上海匯億家居用品有限公司 代表人: 代表人:
蓋單:蓋章:
日期:日期:
買賣合同(購銷合同) 篇26
賣方(以下簡稱甲方):_____
買方(以下簡稱乙方):_____
經甲乙雙方友好協商,甲方自愿將鏟車賣給乙方,價格為 ,此鏟車以前發生交通事故、倒搶由賣方負責。以后此車發生各種糾紛、交通事故、違法行為,由乙方自己負責,從今以后甲方不負責任何事宜。
買方首次付給賣方______元,剩余款項在 ______年______月______日前付清,在規定日期內如買方不能付清余款,賣方有權將此鏟車開回,預付款不返。
合同簽訂后,此鏟車以后發生的任何交通事故、倒搶、損壞由買方自己承擔。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,自簽字之日起生效。
甲方:_____
乙方:_____
日期:______年 ______月______日
買賣合同(購銷合同) 篇27
【案情】
20xx年6月15日,原告程某、被告魏某及河南某置業有限公司三方簽訂了一份房屋買賣合同,主要約定:被告自愿將其位于鄭州市金水區的一套房屋出售給原告,房屋價款 200 萬元,房屋產權過戶的相關費用由原告承擔;原告付定金 50 萬元,定金交付一周后交接該房屋,余下房款在辦理過戶手續的當日向被告一次性付清;被告辦理房產證的費用由被告負擔,待被告房產證辦理下發后一個月內由三方共同到房管局辦理房屋過戶手續,如被告違約除退還定金外另付違約金 100 萬元。合同簽訂當天20xx年6月15日,原告向被告交付定金 50 萬元,一周內,被告將其位于金水區的這套房屋鑰匙交付原告,并辦理了該房屋室內物品的交接手續,原告開始使用該房屋。20xx年8月6日,河南某置業有限公司為被告魏某辦好了該房屋產權證,但被告一直沒有領取。原告經查詢得知被告的房產證已辦妥,即訴至法院,要求被告履行合同,支付違約金。
另查明:被告出賣的房屋是其于20xx年4月向河南某置業有限公司購買,房屋價款 100 萬元。被告于20xx年7月23日,向法院提起訴訟,要求確認與原告的買賣合同無效。
【評析】
一、 商品房買賣合同的效力。
被告出賣的位于金水區的房屋是被告于20xx年4月向河南某置業有限公司購買,房屋價款 100 萬元。在未取得房產證的情況下,被
告于20xx年6月15日,以 200 萬元賣給原告。20xx年8月6日,河南某置業有限公司為被告辦好了該房屋產權證,但被告一直沒有領取。被告于20xx年7月23日,向法院提起訴訟,要求確認與原告的買賣合同無效。
原告與被告簽訂房屋買賣合同時均知道該房屋是被告從河南某置業有限公司購買的商品房,當時,該房屋產權證正在辦理之中,被告對于其是否能按約定取得房產證,從而最終實現訂立商品房買賣合同的目的是明知且能夠完成的,原告在交付被告 50 萬元定金后取得了該房屋的實際使用權,原、被告之間存在真實交易的商品房買賣關系。雖然原、被告在簽訂合同時被告尚未取得房屋產權證書,但原告起訴前該房產證已辦理完畢,參照最高人民法院《關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第二條的規定“出賣人未取得商品房預售許可證明,與買受人訂立的商品房預售合同,應當認定無效,但是在起訴前取得商品房預售許可證明的,可以認定有效 ”,被告在被起訴前已經具備辦理登記領取房產證的條件,故該合同為有效合同。
二、 被告的行為是否構成違約。
雙方簽訂的合同為有效合同,當事人在合同簽訂后交接了房屋,已實際上履行了合同,根據本案涉及房屋的'具體情況,辦理該房屋的過戶手續也不存在法律和事實上的困難。也就是說,在不存在任何一方故意違約的情況下,合同是能夠得到全面履行的。而在合同簽訂后,房產證辦理下發前,被告向法院起訴要求確認與原告的房屋買賣合同
無效,被告的這種行為在客觀上雖然是一種行使自己合法民事權利的行為,但在主觀上是想達到拒絕履行合同或不履行合同的非法目的,可以認定其行為是一種違約行為,應當向原告支付違約金。
三、 賠償數額的確定。
1、原告與被告在簽訂的商品房買賣合同中約定:被告須保證該房屋權屬無爭議。
2、雙方須保證該房屋在過戶手續辦理完畢之前結構無拆改或拆改得到相關管理部門的同意及持有合法有效證件,若因此影響過戶,后果由責任方負責。
3、任何一方拒絕履行合同或解除合同,或發生本條1、2、3違約責任,均有違約方向另一方支付房屋實際成交價款的 10% 作為違約金,實際損失超過違約金數額的,責任方應據實賠償。
8、被告辦理房產證的費用由被告負擔,待被告房產證辦理下發后,一個月內原告、被告及中介公司共同到房管局辦理過戶手續;如被告違約除退還定金外另付違約金 100 萬元,如原告違約定金不再退還。
該合同為格式合同,關于違約金的約定,合同第3條與第8條有相沖突的地方,但第8條是作為其他特殊約定寫在合同上的,專門就房產過戶的問題進行的約定,因此,因被告未為原告辦理房屋過戶手續的違約數額確定應以第8條為準。在該違約金 100 萬元的范圍內原告主張 20 萬元違約金應予支持。
買賣合同(購銷合同) 篇28
甲方:_____________________
乙方:_____________________
上列雙方就買賣下列設備的有關事宜,經自愿協商訂立下列條款,以便共同履行:
1.甲方向乙方購買垂直發泡機組壹臺,設備單價金額為現金人民幣(大寫):貳拾壹萬伍千元整
2.設備為五個組份,配備打孔機,機臺主機,配電柜(大),TDI和聚醚大罐各一個(帶水循環攪拌)小料罐三個,聚醚攪粉罐一個.(水冷機,空壓機甲方自備).
3.主機尺寸:長4.5米___寬4米___9米.內直徑為1600MM
4.甲方要負責完成基礎的澆灌,包括2個地下成孔的施工.
5.付款方式為自合同生效起首付定金叁萬,機臺裝車前一天再付拾伍萬,試機完成后再付貳萬,正常運行六個月付余下貳萬.
6.機臺自訂貨起2個月為制造時間,其中不包括春節放假期間,初定完工日期為農歷年底,正月初七起運送和安裝,安裝時間為八天.安裝期間甲方要提供乙方員工住宿和伙食,
7.機臺運送由甲方負責車費,乙方裝車,甲方幫忙卸.動用到吊車等裝卸工具由甲方負責.
8.甲方負責整套設備的安裝,調試.經調試后設備正常運轉交付乙方使用.
9.乙方提供一年的機臺故障保修(三個月的無償保修,另九個月的`故障保修甲方報銷往還車費),注人為造成的故障不在保修范圍之內.
10.因本合同引起的或本合同有關的任何爭議,應提交莆田仲裁委員會按照該會現行仲裁規則進行仲裁.仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力.
11.本合同一式四份,甲乙雙方各持兩份,自雙方簽字蓋章后生效.
甲方:_____________________乙方:_____________________
日期:_____________________日期:_____________________
買賣合同(購銷合同) 篇29
出賣人:________(以下簡稱甲方),
買受人:________(以下簡稱乙方),
為_______貨物欠款買賣,經雙方締結合同如下:
第一條:甲方愿將_______貨_______件賣與乙方,約定______年________月_______日交付清楚。
第二條:貨價議定每件人民幣_______元整(或依照交貨日交貨地的市價為標準)。
第三條:乙方應自交貨日起算_______日內支付貨價與甲方清楚,不得有拖延短欠等情形。
第四條:甲方如屆交貨期不能交貨,或僅能交付一部分時,于_______日前通知乙方延緩日期,乙方不允者可解除買賣合同,但須接到通知日起算_______日內答復逾期即視為承認延期。
第五條:甲方如屆期不交貨又未經依前條約定通知乙方時,乙方可限相當日期催交貨,倘逾期仍不交時,乙方可解除合同。
第六條:如因天災地變,或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或一部分貨品未能交清的,可以延緩至不能交貨原因消除后___日內交付。
第七條:乙方交款之期以甲方交貨之期為標準。
第八條:乙方逾交款日期不為交款的,甲方可以定相當期限催告交款,并請求自約定交款日期起算至交款日止,按每百______元日折計算遲延利息。
第九條:甲方所交付的貨品,如有不合規格或品質惡劣或數量短少時,甲方應負補充或交換或減少價金的義務。
第十條:乙方發現貨晶有瑕疵時,應即通知甲方并限期請求甲方履行前條的義務,倘甲方不履行義務時,乙方除可解除合同外并可請求損害賠償,甲方無異議。
第十一條:合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第_______種方式解決:
(一)提交_________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十二條:其他約定事項:____________
本合一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。
甲方(公章):______
法定代表人(簽字):_________
日期:_________年______月____日
乙方(公章):________
法定代表人(簽字):________
日期:__________年_______月____日
