青島市服裝定作(買(mǎi)賣(mài))合同（通用8篇）
青島市服裝定作(買(mǎi)賣(mài))合同 篇1
定作人（買(mǎi)方）： （甲方）
承攬人（賣(mài)方）： （乙方）
簽訂時(shí)間：
簽訂地點(diǎn)：
雙方根據(jù)《民法典》、《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī)，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條 ：甲方按下表所列要求定作（乙方供料）或購(gòu)買(mǎi)乙方服裝：
┌────┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┐
│ 身長(zhǎng) │ │ 褲長(zhǎng) │ │ 服裝名稱 │ 數(shù)量 │ 金額 │
├────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│ 上腰 │ │ 裙長(zhǎng) │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│ 中腰 │ │ 腰大 │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│ 下腰 │ │ 開(kāi)檔 │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│ 前胸 │ │ 下檔 │ │ 合計(jì) │ │ │
├────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│ 后背 │ │ 中檔 │ │ 來(lái)料名稱 │ 數(shù)量 │ 金額 │
├────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│ 肩寬 │ │ 褲角 │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│ 過(guò)肩 │ │ 膝蓋 │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────┼─────┼──────┴─────┼─────┤
│ 袖長(zhǎng) │ │ 腿肚 │ │ 布樣或式樣 │ │
├────┼─────┼─────┼─────┤ │ │
│ 袖口 │ │ 臀圍 │ │ │ │
├────┼─────┼─────┼─────┤ │ │
│ 領(lǐng)大 │ │ 領(lǐng)高 │ │ │ │
├────┼─────┼─────┼─────┤ │ │
│ 帽大 │ │ 臺(tái)肯 │ │ │ │
├────┼─────┼─────┼─────┤ │ │
│ 前腰積 │ │ 下乍 │ │ │ │
├────┼─────┼─────┼─────┤ │ │
│ 后腰積 │ │ │ │ │ │
├────┴─────┴─────┼─────┼────────────┼─────┤
│合計(jì)金額：￥ │ 取衣日期 │ 年 月 日│ │
├────────────────┤ │ │ │
│預(yù)付訂金：￥ │ │ │ │
├────────────────┤ │ │ │
│尚欠余款：￥ │ │ │ │
└────────────────┴─────┴────────────┴─────┘
第二條 質(zhì)量要求：甲方制作或出售的商品必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（由甲乙雙方選擇一種標(biāo)準(zhǔn)，在括號(hào)內(nèi)打√）。
第三條 驗(yàn)收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按第一條表格所列要求交付商品。
第四條 違約責(zé)任：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的 %償付乙方違約金。收付定金的，若甲方無(wú)法履行合同，則雙倍償還乙方定金；若乙方不能履行合同，無(wú)權(quán)要求返還定金。
第五條 爭(zhēng)議解決：本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛，甲乙雙方先自行協(xié)商或提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)調(diào)解解決，解決不成時(shí)，按以下第（ ）項(xiàng)處理。
（1）申請(qǐng) 仲裁委員會(huì)仲裁；（ ）
（2）依法向人民法院提起訴訟。（ ）
第六條 其它約定事項(xiàng)：
第七條 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方（蓋章）： 乙方（簽名）：
經(jīng)辦人： 身份證：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
年 月 日
青島市服裝定作(買(mǎi)賣(mài))合同 篇2
甲方：
聯(lián)系電話：
營(yíng)業(yè)地址：
乙方：
聯(lián)系電話：
營(yíng)業(yè)地址：
甲乙雙方為了加強(qiáng)雙方的合作，本著平等互利的原則，就乙方為甲方代理貨物運(yùn)輸事宜，經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：
一，甲方指定乙方代理其航空，海運(yùn)，陸運(yùn)，快遞等運(yùn)輸服務(wù)和運(yùn)費(fèi)到付服務(wù)。
二，雙方的權(quán)利和義務(wù)：
甲方的權(quán)利：
甲方需要國(guó)際運(yùn)輸?shù)呢浳铮碛靡曳降膬?yōu)質(zhì)運(yùn)輸服務(wù)。
甲方享有獲取貨物的免費(fèi)跟蹤，查詢，索取簽收記錄(指快遞)的權(quán)利。
由于乙方的過(guò)失造成甲方貨物丟失，損毀等情況下，甲方在收貨時(shí)即時(shí)提出異議，有提出索賠的權(quán)利。
乙方的權(quán)利：
乙方享有依照協(xié)議收取運(yùn)費(fèi)的權(quán)利。
乙方有檢查貨物的合法性及包裝的權(quán)利。
若甲方稱量填寫(xiě)重量有誤，乙方有權(quán)更正。
甲方的義務(wù)：
在發(fā)貨前以電話或傳真(貨物托運(yùn)書(shū))通知乙方到指定地點(diǎn)提取貨物，或送貨到乙方指定地點(diǎn)。
在約定的時(shí)間內(nèi)備好貨物及資料。包括：妥善做好貨物的內(nèi)外包裝;詳細(xì)的貨物托運(yùn)書(shū)并聲明貨物價(jià)值;以英文正確完整地填妥運(yùn)單(快遞貨物);所有非文件類物品，必須以英文填寫(xiě)好商業(yè)發(fā)票，裝箱單;某些特殊物品，須按中國(guó)海關(guān)和目的地國(guó)海關(guān)的要求，備妥必要的清關(guān)文件。
按協(xié)議及時(shí)支付乙方運(yùn)費(fèi)。如甲方無(wú)能力或拒絕支付運(yùn)費(fèi)，由本協(xié)議的甲方的負(fù)責(zé)人承擔(dān)所有運(yùn)費(fèi)及訴訟費(fèi)和律師費(fèi)。本協(xié)議甲方負(fù)責(zé)人為：(身份證號(hào)碼：.
乙方的義務(wù)：
接到通知后，及時(shí)上門(mén)提取甲方發(fā)運(yùn)的貨物，或在甲方送貨上門(mén)時(shí)，作好接貨工作。
及時(shí)操作貨物，安全，及時(shí)，準(zhǔn)確地將貨物運(yùn)至指定的目的地，快遞須派送到門(mén)，取得簽收記錄。
接受甲方的電話查詢，及時(shí)查看電腦系統(tǒng)，并給出貨物跟蹤信息。
對(duì)有問(wèn)題的快件，應(yīng)及時(shí)通知甲方，并跟蹤處理直至問(wèn)題解決。
每15天告知甲方運(yùn)費(fèi)金額。
三，禁運(yùn)物品：
乙方有權(quán)拒絕承運(yùn)禁止運(yùn)輸?shù)奈锲贰?/p>
乙方有權(quán)拒絕承運(yùn)液體，有毒，易燃，易爆，腐蝕性或其它任何危險(xiǎn)品。
乙方有權(quán)拒絕承運(yùn)貨物途經(jīng)國(guó)或目的地國(guó)家禁止運(yùn)輸或進(jìn)口的物品。
乙方有權(quán)拒絕承運(yùn)如盜版，侵權(quán)等任何不合法的物品及中國(guó)海關(guān)禁止出口的物品。
若甲方托運(yùn)任何禁運(yùn)品，所引起的一切后果由甲方自負(fù)。包括運(yùn)費(fèi)，退運(yùn)費(fèi)用，訴訟費(fèi)，律師費(fèi)，沒(méi)收貨物，罰款等以及任何法律制裁。
四，甲乙雙方承認(rèn)并遵守以下條款：
重點(diǎn)聲明：
對(duì)于甲方提出的索賠，乙方有義務(wù)代理受理;按照華沙公約，每票貨物賠償最高限額為100.00美元。但在甲方運(yùn)費(fèi)給付前，乙方對(duì)于任何索賠申請(qǐng)可不受理。聲稱索賠之金額不得與運(yùn)費(fèi)抵銷(xiāo)。
2，甲方因發(fā)現(xiàn)托運(yùn)的貨物有損毀或遺失的情況需要索賠時(shí)，必須向乙方提供相關(guān)的證據(jù)，否則乙方有權(quán)拒絕受理。
3，乙方可以接受按照甲方要求和指示代做貨物裝箱單，商業(yè)發(fā)票，但如果因此造成報(bào)關(guān)，清關(guān)上的問(wèn)題慨由甲方負(fù)責(zé)。
4，乙方接受甲方每票貨物的托運(yùn)時(shí)，如沒(méi)有委托乙方代理目的地清關(guān)時(shí)，乙方對(duì)貨物在目的地清關(guān)不負(fù)任何責(zé)任。
5，若甲方托運(yùn)貨物需要保險(xiǎn)，需要特別聲明，并另付費(fèi)用(貨值的千分之二)，如貨值較大我司建議乙方購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)。
6，甲方須繳付因清關(guān)所造成的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)，商檢費(fèi)等海關(guān)所收費(fèi)用。
7，對(duì)于確因不可抗力因素和非乙方原因而延誤貨物運(yùn)輸，乙方不承擔(dān)責(zé)任。乙方有義務(wù)及時(shí)通知甲方貨物因不可抗力因素(如：地震，海嘯，罷工等)造成延誤的事實(shí)，并爭(zhēng)取有效措施努力補(bǔ)救。
五，付款條件：
雙方同意本協(xié)議簽署后，運(yùn)費(fèi)的結(jié)算采取月結(jié)方式。乙方每月5號(hào)前提供上月對(duì)賬單給甲方，甲方在收到帳單后一周內(nèi)對(duì)帳且蓋章確認(rèn)回傳，并在當(dāng)月10號(hào)前將所有費(fèi)用支付給乙方。逾期每日收違約金1%(百分之一)。
如未到結(jié)算期但甲方應(yīng)付乙方運(yùn)費(fèi)金額超過(guò)人民幣萬(wàn)元整，小寫(xiě)：_________(該限額同樣適用于外幣折算人民幣)則必須馬上結(jié)清，甲方在收到帳單后2天內(nèi)對(duì)帳并付款。逾期每日收取違約金1%(百分之一)。
付款必須匯入我司指定的帳號(hào)或由我司財(cái)務(wù)部門(mén)出具法人證明的指定人員。
如甲方需乙方提供墊付款服務(wù)，甲方應(yīng)在乙方墊款日七日內(nèi)將墊付款付到乙方的帳上。
六，價(jià)格變動(dòng)：
乙方有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)行情，按國(guó)家法規(guī)對(duì)運(yùn)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，但應(yīng)在發(fā)貨前通知甲方。
七，協(xié)議履行：
甲乙雙方任何一方不履行本協(xié)議，另一方有權(quán)終止代理關(guān)系。但對(duì)于甲方，不影響運(yùn)費(fèi)的正常支付;對(duì)于乙方，有義務(wù)受理貨物查詢跟蹤或索賠，直至貨物簽收或索賠結(jié)案。
八，有效期：
本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，有效期自簽字日起一年有效。協(xié)議到期后，如雙方無(wú)異議，可以繼續(xù)生效。其它未盡事宜，由雙方另行友好協(xié)商解決。
本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。各份具有同等法律效力。
甲方：乙方：
負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人：
日期：日期：
青島市服裝定作(買(mǎi)賣(mài))合同 篇3
服裝定作買(mǎi)賣(mài)合同范本
合同編號(hào)：________________
定作人(買(mǎi)方)：_________(甲方)
承攬人(賣(mài)方)：_________(乙方)
雙方根據(jù)《民法典》、《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī)，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條甲方按下表所列要求定作(乙方供料)或購(gòu)買(mǎi)乙方服裝：
┌────┬─────┬───┬────┬──────┬────┬────┐
│身長(zhǎng)││褲長(zhǎng)││服裝名稱│數(shù)量│金額│
├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤
│上腰││裙長(zhǎng)│││││
├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤
│中腰││腰大│││││
├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤
│下腰││開(kāi)檔│││││
├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤
│前胸││下檔││合計(jì)│││
├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤
│后背││中檔││來(lái)料名稱│數(shù)量│金額│
├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤
│肩寬││褲角│││││
├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤
│過(guò)肩││膝蓋│││││
├────┼─────┼───┼────┼──────┴────┴────┤
│袖長(zhǎng)││腿肚││布樣或式樣│
├────┼─────┼───┼────┤│
│袖口││臀圍│││
├────┼─────┼───┼────┤│
│領(lǐng)大││領(lǐng)高│││
├────┼─────┼───┼────┤│
│帽大││臺(tái)肯│││
├────┼─────┼───┼────┤│
│前腰積││下乍│││
├────┼─────┼───┼────┤│
│后腰積│││││
├────┴─────┴───┼────┼────────────────┤
│合計(jì)金額：￥│││
├──────────────┤││
│預(yù)付訂金：￥│取衣日期│年月日│
├──────────────┤││
│尚欠余款：￥│││
└──────────────┴────┴────────────────┘
第二條質(zhì)量要求：甲方制作或出售的商品必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(由甲乙雙方選擇一種標(biāo)準(zhǔn)，在括號(hào)內(nèi)打√)。
第三條驗(yàn)收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按第一條表格所列要求交付商品。
第四條違約責(zé)任：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的_________%償付乙方違約金。收付定金的，若甲方無(wú)法履行合同，則雙倍償還乙方定金;若乙方不能履行合同，無(wú)權(quán)要求返還定金。
第五條爭(zhēng)議解決：本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛，甲乙雙方先自行協(xié)商或提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)調(diào)解解決，解決不成時(shí)，按以下第項(xiàng)處理。
(1)申請(qǐng)_________仲裁委員會(huì)仲裁;
(2)依法向人民法院提起訴訟。
第六條其它約定事項(xiàng)：_______________________________________
第七條本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方(蓋章)：_________乙方(簽字)：_________
經(jīng)辦人：_______________身份證：_______________
聯(lián)系電話：_____________聯(lián)系電話：_____________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：_____________簽訂地點(diǎn)：_____________
青島市服裝定作(買(mǎi)賣(mài))合同 篇4
定作人(買(mǎi)方)： (甲方)
承攬人(賣(mài)方)： (乙方)
簽訂時(shí)間：
簽訂地點(diǎn)：
雙方根據(jù)《民法典》、《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī)，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條 ：甲方按下表所列要求定作(乙方供料)或購(gòu)買(mǎi)乙方服裝：
第二條 質(zhì)量要求：甲方制作或出售的商品必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(由甲乙雙方選擇一種標(biāo)準(zhǔn)，在括號(hào)內(nèi)打√)。
第三條 驗(yàn)收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按第一條表格所列要求交付商品。
第四條 違約責(zé)任：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的 %償付乙方違約金。收付定金的，若甲方無(wú)法履行合同，則雙倍償還乙方定金;若乙方不能履行合同，無(wú)權(quán)要求返還定金。
第五條 爭(zhēng)議解決：本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛，甲乙雙方先自行協(xié)商或提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)調(diào)解解決，解決不成時(shí)，按以下第( )項(xiàng)處理。
(1)申請(qǐng) 仲裁委員會(huì)仲裁;( )
(2)依法向人民法院提起訴訟。( )
第六條 其它約定事項(xiàng)：
第七條 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方(蓋章)： 乙方(簽名)：
經(jīng)辦人： 身份證：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
年 月 日
青島市服裝定作(買(mǎi)賣(mài))合同 篇5
定作人(買(mǎi)方)：_________(甲方)
承攬人(賣(mài)方)：_________(乙方)
雙方根據(jù)《民法典》、《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī)，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條 甲方按下表所列要求定作(乙方供料)或購(gòu)買(mǎi)乙方服裝：
上腰裙長(zhǎng)
中腰腰大
下腰開(kāi)檔
前胸下檔合計(jì)
后背中檔來(lái)料名稱數(shù)量金額
肩寬褲角
過(guò)肩膝蓋
袖長(zhǎng)腿肚 布樣或式樣
袖口臀圍
領(lǐng)大領(lǐng)高
帽大臺(tái)肯
前腰積下乍
后腰積
合計(jì)金額：￥
預(yù)付訂金：￥取衣日期 年 月 日
尚欠余款：￥
第二條 質(zhì)量要求：甲方制作或出售的商品必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(由甲乙雙方選擇一種標(biāo)準(zhǔn)，在括號(hào)內(nèi)打√)。
第三條 驗(yàn)收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按第一條表格所列要求交付商品。
第四條 違約責(zé)任：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的_________%償付乙方違約金。收付定金的，若甲方無(wú)法履行合同，則雙倍償還乙方定金;若乙方不能履行合同，無(wú)權(quán)要求返還定金。
第五條 爭(zhēng)議解決：本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛，甲乙雙方先自行協(xié)商或提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)調(diào)解解決，解決不成時(shí)，按以下第項(xiàng)處理。
(1)申請(qǐng)_________仲裁委員會(huì)仲裁;
(2)依法向人民法院提起訴訟。
第六條 其它約定事項(xiàng)：_________
第七條 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方(蓋章)：_________ 乙方(簽字)：_________
經(jīng)辦人：_________ 身份證：_________
聯(lián)系電話：_________ 聯(lián)系電話：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)：_________
青島市服裝定作(買(mǎi)賣(mài))合同 篇6
一、問(wèn)題的提出
買(mǎi)賣(mài)合同與承攬合同，作為合同法規(guī)定的有名合同，相互之間的區(qū)別是顯而易見(jiàn)的。買(mǎi)賣(mài)合同是出賣(mài)人轉(zhuǎn)移標(biāo)的物所有權(quán)于買(mǎi)受人，買(mǎi)受人支付價(jià)款的合同。貨樣買(mǎi)賣(mài)是按貨物樣品確定買(mǎi)賣(mài)標(biāo)的物的買(mǎi)賣(mài)。承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報(bào)酬的合同。其中定作合同是指承攬人根據(jù)定作人的要求，以自己技能、設(shè)備和勞力，用自己的材料為定作人制作成品，定作人接受特別制作成品并給付報(bào)酬的合同。
但在司法實(shí)踐大量的買(mǎi)賣(mài)合同和承攬合同糾紛中，經(jīng)常發(fā)生貨樣買(mǎi)賣(mài)合同和定作合同難以甄別的情況。歐豐*具訴武漢NEC加工承攬合同糾紛一案中，原告訴稱20__年10月開(kāi)始，其根據(jù)被告提供的貨品種類、規(guī)格、數(shù)量、式樣等，為被告制作各種柜臺(tái)、燈箱等辦公家具產(chǎn)品。但是根據(jù)原告提供的證據(jù)來(lái)看，原、被告之間簽訂的是一份典型的買(mǎi)賣(mài)合同，雙方明確約定買(mǎi)方、賣(mài)方，貨物的數(shù)量、質(zhì)量要求和具體貨款等。類似情況在其他買(mǎi)賣(mài)合同糾紛中也經(jīng)常出現(xiàn)，上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院審理的欣維毛紡織*限公司訴葉繁貿(mào)*有限公司買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一案中，20__年8月原、被告簽訂了一份《內(nèi)銷(xiāo)呢絨供需合同》，由被告根據(jù)原告提供的樣品，為原告提供價(jià)值42萬(wàn)元的鋼花呢，原告另派員到被告生產(chǎn)工廠監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量。另外，還有一種普遍存在的現(xiàn)象，即一些單位要求生產(chǎn)廠家在出廠商品上注明買(mǎi)方特有標(biāo)志，因此發(fā)生貨物質(zhì)量或者貨款糾紛，此類案件中同樣存在屬于定作合同糾紛還是買(mǎi)賣(mài)合同糾紛的分歧。
二、甄別的意義
其實(shí)，區(qū)別買(mǎi)賣(mài)合同與定作合同的意義不僅在于案件的實(shí)體處理，更在于案件審理中的一些程序問(wèn)題，主要是：
一是確定案件的管轄問(wèn)題。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)民事訴訟法〉的若干問(wèn)題的意見(jiàn)》、法函(1995)175號(hào)的規(guī)定，加工承攬合同糾紛要以加工行為地為合同履行地，即承攬人以自己的設(shè)備、技術(shù)為定作人加工產(chǎn)品的地點(diǎn)，但如合同約定接收加工成果地為合同履行地，則從合同約定，不以加工地為合同履行地。如果合同沒(méi)有實(shí)際履行，當(dāng)事人雙方又都不在合同約定的履行地的，應(yīng)由被告住所地法院管轄，合同約定的履行地法院無(wú)管轄權(quán)。而買(mǎi)賣(mài)合同中，雙方當(dāng)事人沒(méi)有約定合同履行地時(shí)，應(yīng)以當(dāng)事人約定的交貨地點(diǎn)作為合同履行地。除交貨地外，合同中約定的貨物到達(dá)地、到站地、驗(yàn)收地、安裝調(diào)試地等均不視為合同履行地。合同沒(méi)有約定交貨地的，依交貨方式確定合同履行地：采用送貨方式的，以貨物發(fā)運(yùn)地為合同履行地;采用自提貨方式的，以提貨地為合同履行地。合同實(shí)際履行地與合同約定履行地不一致的，以實(shí)際履行地為合同履行地。只要部分貨物的交付地點(diǎn)與合同約定的交貨地點(diǎn)一致，就要以約定地點(diǎn)為合同履行地，以合同約定的交貨地點(diǎn)確定管轄權(quán)。如果合同沒(méi)有實(shí)際履行，當(dāng)事人雙方住所地又都不在合同約定履行地的，應(yīng)由被告住所地法院管轄。綜上，承攬合同以加工地為主要管轄地，而買(mǎi)賣(mài)合同則主要以交貨地確定管轄地。因此，在很多時(shí)候合同的性質(zhì)直接決定著管轄地的確定和案件是否移送問(wèn)題。
二是確定當(dāng)事人舉證的分配。按照最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條的規(guī)定：“當(dāng)事人對(duì)自己提出的訴訟請(qǐng)求所依據(jù)的事實(shí)或者反駁對(duì)方訴訟請(qǐng)求所依據(jù)的事實(shí)有責(zé)任提供證據(jù)加以證明”，“沒(méi)有證據(jù)或者證據(jù)不足以證明當(dāng)事人的事實(shí)主張，由負(fù)有舉證責(zé)任的當(dāng)事人承擔(dān)不利后果”。不同的合同糾紛對(duì)當(dāng)事人舉證責(zé)任的要求是有區(qū)別的。承攬合同要求定作人舉證證明按照合同約定提供了相應(yīng)的技術(shù)要求或者材料，并且按照約定時(shí)間驗(yàn)收、接受加工成果，支付一定的報(bào)酬或者材料費(fèi)用;承攬人要舉證證明按照定作人的技術(shù)要求保質(zhì)保量地在約定的時(shí)間內(nèi)完成了加工成果。買(mǎi)賣(mài)合同只要求賣(mài)方提供證據(jù)證明交付的標(biāo)的物符合約定的質(zhì)量要求，在約定的時(shí)間內(nèi)交付相應(yīng)數(shù)量的標(biāo)的物即可;而買(mǎi)方則要舉證證明按時(shí)收貨按時(shí)支付貨款。舉證責(zé)任包括行為責(zé)任和結(jié)果責(zé)任，在司法實(shí)踐中，除了為證明自己主張的事實(shí)要提供相應(yīng)的證據(jù)，承擔(dān)相應(yīng)的行為責(zé)任之外，還要承擔(dān)因?yàn)椴荒芘e證或者舉證不力而要承擔(dān)的結(jié)果責(zé)任。承攬合同與買(mǎi)賣(mài)合同，當(dāng)事人所要承擔(dān)的結(jié)果責(zé)任也是不一樣的，承攬人沒(méi)有按時(shí)完成工作成果，負(fù)有的是繼續(xù)完成并承擔(dān)違約責(zé)任，而不承擔(dān)定作人拒不接受工作成果的結(jié)果責(zé)任;出賣(mài)人如果不能及時(shí)供貨，買(mǎi)受人可以單方解除合同并要求出賣(mài)人承擔(dān)違約責(zé)任。
三、甄別方法
甄別方法之一：承攬人身份特定化。在承攬合同中，雙方當(dāng)事人注重的是工作成果完成的條件，是承攬人的“合作”。根據(jù)合同法第二百五十三條的規(guī)定，承攬合同的承攬人必須以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力完成工作或者工作的主要部分。如果定作人所需要的標(biāo)的物能夠從市場(chǎng)上任意買(mǎi)到，定作人就不必通過(guò)訂立承攬合同要求承攬人來(lái)完成。因此，定作人選定承攬人是基于承攬人的技術(shù)、設(shè)備和勞力，具有特定要求的。如果承攬人擅自將工作交由第三人完成的，將構(gòu)成根本違約。此時(shí)，定作人可以選擇要求承攬人對(duì)第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)，或者通知承攬人解除合同、賠償損失。合同未經(jīng)定作人同意，不能將工作或者工作的主要部分轉(zhuǎn)交第三人完成。而買(mǎi)賣(mài)合同中，賣(mài)方的生產(chǎn)過(guò)程不需買(mǎi)方制約，賣(mài)方可以將工作任務(wù)轉(zhuǎn)交第三人完成，無(wú)須征得買(mǎi)方同意。因此，甄別承攬合同和買(mǎi)賣(mài)合同，首先要看承攬人或者出賣(mài)人是否特定的。如上文提到長(zhǎng)寧*院審理的欣維毛紡織*限公司訴葉繁貿(mào)*有限公司買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一案中，被告是根據(jù)原告提供的樣品交付貨物的，但是被告自身作為貿(mào)易公司是沒(méi)有制作能力的，只能委托工廠加工。因此，按照承攬合同承攬人特定化的要求，該案應(yīng)該定性為貨樣買(mǎi)賣(mài)合同糾紛。
甄別方法之二：承攬合同定作物特定化。承攬合同的標(biāo)的物是嚴(yán)格按照定作人的要求制作的，用以滿足定作人的特殊要求，而且必須以定作人所具有的條件來(lái)完成。首先，這種標(biāo)的物是在合同生效后才開(kāi)始制作的，從制作開(kāi)始即為定作人所有，承攬人無(wú)權(quán)處分，只有在定作人超過(guò)兩個(gè)月不支付承攬報(bào)酬的情況下，承攬人才能作留置處理，否則要承擔(dān)民事侵權(quán)責(zé)任。因此承攬合同的標(biāo)的物是承攬人運(yùn)用自己的技術(shù)、設(shè)備和勞力在合同生效后制作的特定物，而買(mǎi)賣(mài)合同的標(biāo)的物可以是特定物，也可以是種類物。買(mǎi)賣(mài)合同標(biāo)的物的特定性，通常是不改變標(biāo)的物本質(zhì)屬性，標(biāo)的物可能在合同成立時(shí)已經(jīng)存在也可以是在合同成立后生產(chǎn)。這種特定性是相對(duì)的，往往是買(mǎi)方在賣(mài)方的產(chǎn)品范圍內(nèi)或者基礎(chǔ)上，做些選擇性的確定，產(chǎn)品本質(zhì)屬性并不改變。上文提到的一些單位要求生產(chǎn)廠家在出廠商品上注明買(mǎi)方特有標(biāo)志，如超市要求廠家在供應(yīng)商品上打上超市標(biāo)志的行為，不能定性為定作行為，仍屬于買(mǎi)賣(mài)行為。
青島市服裝定作(買(mǎi)賣(mài))合同 篇7
合同編號(hào)：_________定作人：_________承攬人：_________雙方根據(jù)、等法律法規(guī)，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條甲方按下表所列要求定作或購(gòu)買(mǎi)乙方服裝：
第二條質(zhì)量要求：甲方制作或出售的商品必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
第三條驗(yàn)收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按
第一條表格所列要求交付商品。
第四條違約責(zé)任：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的_________%償付乙方違約金。收付定金的，若甲方無(wú)法履行合同，則雙倍償還乙方定金;若乙方不能履行合同，無(wú)權(quán)要求返還定金。
第五條爭(zhēng)議解決：本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛，甲乙雙方先自行協(xié)商或提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)調(diào)解解決，解決不成時(shí)，按以下第項(xiàng)處理。
申請(qǐng)_________仲裁委員會(huì)仲裁;
依法向人民法院提起訴訟。
第六條其它約定事項(xiàng)：_________
第七條本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方：_________乙方：_________
經(jīng)辦人：_________身份證：_________
聯(lián)系電話：_________聯(lián)系電話：_____________
____年____月____日________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________
青島市服裝定作(買(mǎi)賣(mài))合同 篇8
范本 合同編號(hào)：_________ 定作人(買(mǎi)方)：_________(甲方) 承攬人(賣(mài)方)：_________(乙方) 雙方根據(jù)(合同法)、(消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法)等法律法規(guī)，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條甲方按下表所列要求定作(乙方供料)或購(gòu)買(mǎi)乙方服裝：
第二條質(zhì)量要求：甲方制作或出售的商品必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(由甲乙雙方選擇一種標(biāo)準(zhǔn)，在括號(hào)內(nèi)打√)。
第三條驗(yàn)收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按
第一條表格所列要求交付商品。
第四條違約責(zé)任：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的_________％償付乙方違約金。收付定金的，若甲方無(wú)法履行合同，則雙倍償還乙方定金；若乙方不能履行合同，無(wú)權(quán)要求返還定金。
第五條爭(zhēng)議解決：本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛，甲乙雙方先自行協(xié)商或提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)調(diào)解解決，解決不成時(shí)，按以下第項(xiàng)處理。
(1)申請(qǐng)_________仲裁委員會(huì)仲裁；
(2)依法向人民法院提起訴訟。
第六條其它約定事項(xiàng)：_________
第七條本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。 甲方(蓋章)：_________乙方(簽字)：_________ 經(jīng)辦人：_________身份證：_________ 聯(lián)系電話：_________聯(lián)系電話：_________ ________年____月____日________年____月____日 簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________