設備樣品買賣合同書（通用26篇）
設備樣品買賣合同書 篇1
賣方：________(下稱甲方)
地址：____________________
郵編：____________________
電話：____________________
傳真：____________________
電子郵箱：________________
買方：________(下稱乙方)
地址：____________________
郵編：____________________
電話：____________________
傳真：____________________
電子郵箱：________________
茲為設備買賣，經雙方同意議定條件如下：
第一條 乙方向甲方訂購________設備，于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的設備________件，甲方應于________日內交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方有損害時，乙方可請求賠償。
第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日期應經雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣________元，共人民幣________元，于甲方交貨同時應悉數付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，并催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條 乙方預知屆期不能付款的，可于通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應盡賠償之責。
第六條 甲方所交付設備，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，乙方有損害者，得請求賠償。
第七條 貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。
第八條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商或調解不成的，提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。
第九條 其他約定事項：
_____________________________。
第十條 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣人(甲方)(簽章)：_______ 買受人(乙方)(簽章)：_______
___________年_________月_____日 ___________年_________月_____日
簽訂地點：_____________________ 簽訂地點：_____________________
設備樣品買賣合同書 篇2
賣方：________
地址：____________________
郵編：____________________
電話：____________________
傳真：____________________
電子郵箱：________________
買方：________
地址：____________________
郵編：____________________
電話：____________________
傳真：____________________
電子郵箱：
茲為設備買賣，經雙方同意議定條件如下：
第一條乙方向甲方訂購________設備，于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的設備________件，甲方應于________日內交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方有損害時，乙方可請求賠償。
第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日期應經雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣________元，共人民幣________元，于甲方交貨同時應悉數付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，并催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預知屆期不能付款的，可于________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應盡賠償之責。
第六條甲方所交付設備，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，乙方有損害者，得請求賠償。
第七條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。
第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商或調解不成的，提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。
第九條其他約定事項：________
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣人：_______買受人：_______
___________年_________月_____日___________年_________月_____日
簽訂地點：_____________________簽訂地點：_____________________
設備樣品買賣合同書 篇3
上訴人(原審原告)______,住所地：______
法定代表人：______，董事長兼總經理。
委托代理人：______，
被上訴人(原審被告)：______,住所地：______
法定代表人：______董事長。
委托代理人:______，
上訴人(以下簡稱甲方)因與被上訴人(以下簡稱乙方公司)憑樣品買賣合同糾紛一案，不服______人民法院(______)豐民初字第20453號民事判決，向本院提起上訴。本院于____________年____________月____________日受理后，依法組成由法官周荊擔任審判長，法官____________、____________參加的合議庭，于____________年____________月____________日召集雙方當事人進行了詢問。本案現已審理終結。
____________在一審中起訴稱：____________年____________月____________日，甲方同乙方簽訂1份工礦產品購銷合同，價款為：____________元。當時雙方約定：____________公司送貨到____________公司開發建設的位于____________。____________公司預付定金____________%、安裝調試后付____________%、運行3個月后付____________%、余款____________年付清。____________公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務。但是____________公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令____________公司給付貨款_______________元和債務利息__________________元，并承擔訴訟費。
____________公司在一審中答辯稱：____________公司先后付給____________公司______________元和________________元，已付清____________公司的貨款，____________公司也給____________公司開具了發票。盡管____________公司對____________公司給付貨款_________________元存有異議，____________公司提供的證據不足以證明_______________元貨款是____________公司拿走的。但是，____________公司現在起訴要求XX公司給付貨款 _______________元的訴訟請求已過訴訟時效，請求法院駁回____________公司的全部訴訟請求。
一審法院審理查明：____________年____________月____________日，____________公司與____________公司簽訂了《工礦產品購銷合同》，約定：____________購買____________公司的排煙補風機和風機，合計價款____________元。有效期限：自____________年____________月____________日至____________年____________月____________日。
第七條驗收標準、方法及提出異議的期限：
第八條設備到現場后進行安裝，后即試運行(1個月)達到使用要求后方認。
第九條結算方式及期限：付定金20%，到現場通過合同第七條標準付40%，運行月后付35%，余下滿年付清。合同簽訂后，____________公司給付____________公司_____________元。____________年底，____________公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務。
公司不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴。其主要上訴理由是：
一、____________公司在合同有效期內要求____________公司給付貨款合法合理。
二、一審判決錯誤理解和適用了______年訴訟時效的規定。
三、雙方簽訂的合同是____________公司提供的，若有不同理解，應從不利于____________公司方面解釋。____________公司請求二審法院撤銷一審判決，依法改判或發回重審。
____________公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見，但其在本院庭審中口頭答辯稱：一審判決對合同有效期的認定是合理的，認定訴訟時效已過是合理合法的。合同文本是____________公司提供的。依據最高人民法院有關訴訟時效制度的解釋，也超過了訴訟時效。
本院經審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。
上述事實，有____________公司提供的《工業品買賣合同》及雙方當事人陳述在案佐證。
本院認為，____________公司與XX公司簽訂的《工業品買賣合同》是雙方當事人的真實意思表示，其內容未違反有關法律、行政法規的強制性規定，合法有效，雙方均應依約履行。____________公司提出其已付清_________________元貨款，但____________公司只認可收到_________________元，否認收到__________________元，____________公司未能提供確實充分的證據證明其已付清貨款，故對此主張本院不予采信。依據該合同約定的付款比例及時間，____________公司最遲的付款時間應在____________年____________月，____________公司年提起要求____________公司支付貨款的訴訟已超過法律規定的訴訟時效期間。____________公司關于其在合同有效期內主張權利，并未超過訴訟時效期間的上訴主張，因合同約定的有效期限實質是XX公司供貨的期限，即在合同有效期限內，雙方可依據該合同維持買賣合同關系。該合同約定的有效期限內，雙方只在年底發生了1筆____________公司向____________公司提供價值_____________元設備的買賣，且已安裝完畢。故XX公司關于其主張未超過訴訟時效的上訴意見不成立，應予駁回。綜上，一審法院判決認定事實清楚，適用法律正確，處理并無不當，應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規定，判決如下：駁回上訴，維持原判。
一審案件受理費______元，由______公司負擔(已交納)。
二審案件受理費__________元，由______司負擔(已交納)。
本判決為終審判決。
設備樣品買賣合同書 篇4
甲方：_________________________
地址：_________________________
法定代表人：___________________
編碼：_____________________
聯系電話：_____________________
傳真號碼：_____________________
乙方：_________________________
地址：_________________________
法定代表人：___________________
編碼：_____________________
聯系電話：_____________________
傳真號碼：_____________________
第一條 合同標的
1.1 甲方同意同乙方購買，且乙方同意向甲方出售_________設備(以下簡稱合同設備)用于_________項目。將由乙方提供的合同設備的內容詳見合同附件一(附件一中在列出設備外稱的同時也請列出分項價格)
1.2 乙方負責合同設備的安裝、調試工作，由甲方提供必要配合。
1.3 雙方同意附件中各項條款為合同不可分割的部分，若附件與合同正文有任何不一致，以合同正文為準。
第二條 價格
2.1 合同設備的價格(以下稱為：合同總價)為：_________，價格清單詳見附件一。
2.2 上述合同總價是固定的。
第三條 付款條款 合同
第二條中確定的合同總價由甲方向乙方以如下方式支付：
3.1 預付款：在本合同生效后5個工作日內，甲方支付乙方合同總價_________%的款項，即人民幣_________元。乙方同時提供甲方同等金額的資金往來發票。
3.2 交貨款：在合同設備交貨后5個工作日內，甲方支付乙方合同總價_________%的款項，即人民幣_________元。
3.3 驗收款：在合同設備驗收后5個工作日內，甲方支付乙方合同總價_________%的款項，即人民幣_________元。
第四條 合同設備的交貨
4.1 所有合同設備應在合同正式生效后_________周內，(此周X為最晚交貨設備的周期)，由乙方負責運至交貨地點。交貨地點為_________機場。貨物的導有權及風險在賣方將貨物交至承運人后轉移至買方。
4.2 乙方應于交貨日____日之前，通過電報、電傳或傳真的方式通知甲方，通知內容包括合同號、合同設備的名稱、數量、估計總重量與總體積，以及預計交貨日期。甲方在收到乙方通知后，應盡快向乙方確認交貨地點與交貨日期。
第五條 合同設備的檢驗
5.1 合同設備的開箱檢驗應在設備運至交貨地點后____日內在進行。雙方應指派代表參加檢驗。
5.2 設備開箱檢驗合格后，雙方簽署驗貨合格證書。
5.3 如雙方認可的合同設備的小缺陷，并不影響設備性能，雙方仍然簽署驗貨合格證書，但乙方應立即采取措施修復缺陷。
5.4 如果在聯合開箱檢驗中發現貨物有任何缺陷，缺陷或與合同規定不符，雙方代表將簽署一份詳細報告，該報告將作為甲方要求乙方進行更換，修理或補充發貨的有效證據。如果確認為乙方責任，乙方應自費取得補充或替換設備。如果確認為甲方責任，乙方應在收到甲方的通知后盡快向甲方補充或替換設備。
第六條 保證與賠償
6.1 乙方保證其向甲方提供的合同設備是全新并未使用過的。
6.2 乙方所提供的合同設備的保修期與原廠商提供的保修相同，詳見附件。
6.3 保修期內，乙方在收到甲方運于至指定地點(費用由買方負擔)的有缺陷設備后，應盡快將更換設備自費運至甲方。
6.4 如果因乙方原因不能按照合同
第四條的要求按時交貨，甲方有權以如下方式要求乙方賠償損失：從遲交貨
第三周起每周按遲交貨物總價的0.5%(百分之零點五)計，不足一周的時間計為一周。上述賠償總額不超過合同總價的5%(百分之五)。上述賠償不能解除乙方交貨的責任。賠償金的支付將被認為已足額補償甲方的全部損失(包括因遲交貨甲方可能向乙方提出的間接損失)。
6.5 如果甲方未按合同
第四條規定的內容按時支付合同款。甲方應向乙方支付滯納金。滯納金支付方式為：從規定的付款日次日起，按應付未付合同款額以每日0.5‰(萬分之零點五)計算滯納金，滯納金總額不超過本合同總額的5%。
6.6 如果由于非乙方原因造成合同執行延遲，則交貨周期相應順延。
第七條 不可抗力
7.1 如果雙方中的任何一方因為不可抗力，如：戰爭、火災、臺風、洪水、地震或其他雙方共計為不屬于不可抗力的原因而被迫停止或推遲合同的執行，則合同執行相應延遲，延遲的時間等于不可抗力發生作用的時間。
7.2 受影響的一方應將不可抗力的發生盡快通過電報、電傳或傳真通知另一方。
7.3 受影響的一方應在不可抗力終止或被排除后盡快通過電報、電傳或傳真通知另一方，并通過航空掛號通知另一方不可抗力已終結或排除。
第八條 仲裁條款
8.1 所有與合同及合同執行有關的爭議將通過雙方友好協商解決，如果不能通過友好協商解決，則將該爭議提交_________仲裁委員會仲裁。
8.2 仲裁裁定是終局的，對雙方均有約束力。任何一方不得向法院或其他機構申請改變仲裁裁定。
8.3 仲裁費用由敗X承擔。
8.4 仲裁進行過程中，雙方將繼續執行合同，但仲裁部分除外。
第九條 保密條款
9.1 雙方同意，在任何時候，不論是合同有效期內還是合同終止以后，對另一方提供的技術文件以及事務、業務或操作方法(下稱秘密信息)實行嚴格保密。
9.2 一方保證，其依本合同所知悉的秘密信息只用于本合同的目的，不用于其他任何目的或向任何
第三方(包括單位、個人，也包括乙方的關聯企業如子公司、參股公司、母公司等)披露。一方承認并同意，對方是秘密信息的獨家擁有有者，將不直接、間接侵犯或損害對方對秘密信息的所有權。
9.3 一方應只在下述情況下，方可使用秘密信息：
(1)出于評佑、論證將承擔工作的需要;
(2)出于履行本合同的需要。
(3)不論如何，秘密信息均不得以任何方式用于對對方不利、有損或相競爭的目的。秘密信息未經對方事先書面同意，不得被復制、全部或部分與其他信息編纂、透露給
第三方。
9.4 一方除經按本合同許可外，不得傳播、透露秘密信息的全部或部分。秘密信息可向本方的代表和需獲悉秘密信息以輔助本方履行其義務的員工披露。一方保證，在上述本方代表和員工知悉秘密信息之前，向其提示秘密信息的機密性與專有性，并保證上述代表與員工同意接受本協議條款的約整，根據此項保證，一方將向對方賠償因上述代表、員工違約披露、使用秘密信息造成的一切損失、費用(包括律師費)與其他支出。
9.5 本條款構成獨立的保密協議，本條款的約定的對雙方的義務不因本合同的終止而終止。本條款的效力于全部秘密信息的秘密性全部喪失時終止。
第十條 合同的生效、解除和終止
10.1 本合同簽約雙方授權代表簽字、蓋條日期，即本合同的生效日期。
10.2 如果發生以下情況，可以視為合同解除或終止：
(1)一方進入解體或倒閉階段;
(2)一方被判為破產或其它原因致使資不抵債;
(3)本合同已有效、全部得到履行;
(4)雙方共同同意提前解除合同;
(5)按仲裁機構的裁決，合同解除或終止。
第十一條 其他
11.1 本合同壹式二份，雙方各執一份。本合同列出的附件是本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
11.2 對本合同條款的任何修改、變更或增減，須經雙方授權代表簽署書面文件，成為本合同的補充文件，具有同等法律效力。
11.3 任一方均不得向
第三方公開透露合同內容，除非事先征得對方的同意。但是，如需將合同提交政府有關部門批準則不需對方事先同意。
11.4 未盡事宜由雙方另行協商決定。
11.5 本合同均按《中華人民共和國民法典》執行。
甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________
代表(簽字)：_________ 代表(簽字)：
________年____月____日 ________年____月____日
設備樣品買賣合同書 篇5
供貨方)： 購貨方(以下簡稱乙方)：
一：水泥管模具(平口)
二：懸輥機
三：門式行車一臺：10噸，跨度16米，有效高度9米，總長24米，軌道總長120米，單價150000元; 四;滾焊機Φ300-Φ1500一臺，單價65000元; 五;立式攪拌機一臺，直徑1800，單價15000元臺; 總金額(人民幣)大寫：肆拾叁萬貳仟元整;
六：交(提)貨地點____市____區古城營高速出口處東
七：交貨日期：06
八：運輸費用----由 乙 方承擔;
九：合理損耗及計算方法------現場交接，經鑒定屬甲方產品質量問題，甲方無條件更換。(以產品的完整性和無損壞為標準);
十：結算方式及期限------預付總貨款的30%為預付款。提貨一次結清;甲乙方如未按時交提貨按總金額10%進行違約賠償; 十
一：違約責任------甲乙雙方嚴格遵守合同，出現不可遇見的問題時，在相互諒解的前題下進行協商處理。若甲乙雙方協商無法達成時，由所屬地方法院仲裁裁決，因此所產生的費用均由敗訴方承擔; 十
二：本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，雙方簽字(蓋章)付預付款起生效，合同中任何文字修改需蓋公章確認。 甲方：乙方：________年____月____日：買賣合同 篇10 甲 方： 乙 方： 上海XX公司 簽訂地點：上海
一、產品名稱、型號、廠家、數量、金額、供貨時間及數量 注：以上數量為暫定數量，結算以實際面積結算，單價如上。
二、質量要求技術標準、乙方對質量負責的條件和期限：
1、 本合同產品乙方均按國家標準進行生產，甲方要求的產品等級見上表中產品等級，乙方所有產品的質量等級、顏色、厚度等均要符合甲方的要求。
2、 因乙方所提供的產品不符合約定的質量要求，乙方應負責及時調換符合需方質量要求的產品并承擔由此而發生的相關費用。
3、本合同產品的質量保證期為________年，在質量保證期內，乙方對乙方所提供的產品質量承擔保修責任。
4、如甲方超出合同數量，超出部分應提前20天通知乙方。
三、交（提）貨地點、方式：____市____區華____鎮新府中路
四、運輸方式及到達站港和費用負擔：由乙方負責。
五、合理損耗及計算方法：本合同產品在交貨前的一切損耗及發生的相關費用均由乙方負責。
六、包裝標準、包裝物的供應與回收：本合同產品在交貨之前或之時均應有與之質量相符的妥善包裝，且因包裝本合同產品而發生的相關費用已包括在本合同價款中。
七、驗收標準、方法及提出異議期限：本合同產品的驗收標準以本合同
第二款
第一條約定的內容為準，驗收方法以實現合同目的所采用的通常方法為準。
八、隨即備品、配件工具數量及供應方法： 無
九、結算方式及期限：
1、 本合同
第一款中約定的工程數量均為暫估工程數量，結算時以甲方的實際采購數量乘以本合同與之相對應的產品單價結算。
2、 本合同
第一款中約定的暫估工程數量如少于工程實際使用數量時，乙方應負責補足實際用量。
3、 付款方式：
（1） 每月____日提交當月形象進度，次月____日審核完畢，次月2____日支付核定進度款的80%，累積支付至合同總價的80%，停止支付。
（2） 在符合預期質量工期目標及竣工資料正確移交后，根據審價報告，累計付至最終結算 總金額的95%。預留5%保修金，（預留保修金不計利息）。
4、 本工程的質量保修期為________年。
5、本工程提供： 工程款 發票。
十、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件： 無 十
一、違約責任：按 合 同 法 辦 理 十
二、解決合同糾紛的方式： 雙方協商，協商不成，可向合同簽訂地人民法院起訴。 特別約定：甲方與乙方已就本合同的條款進行了充分協商并已將本合同及對應的主合同相關條款逐條向乙方作了解釋， 現甲、乙雙方已全面掌握本合同及主合同所確定的各方 當事人的權利和義務，對簽署該合同所產生的責任和法律后果也有了充分認識。 依據甲方與業主（或總承包商）簽訂的工程承包合同 (簡稱主合同)，甲方將主合同內部分勞務工程施工分包給乙方，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就工程施工事項經協商達成一致，訂立本合同共同信守，并確認本合同為解決爭議時的依據。十三﹑工程工期
1. 乙方應于合同簽訂后開始進行準備
2. 進場時間發生延緩時乙方應不定期主動與甲方現場代表聯絡，了解進場時間做好進場施工準備，并應于甲方通知開始24小時內組織施工人員及機具設備、設施進場施工。
3. 乙方應根據甲方的整體工程工期總控計劃及現場特定要求（如有）分期或全部完成分包工程，無條件且絕對配合甲方的整體工程工期總控計劃要求。
4. 因考慮項目的規模，乙方必須在承接的所有施工樓面根據不同的工程量同時間合理按排人力。十四﹑工程圖紙 甲方應在分包工作開工1天前，向乙方提供本合同約定的分包工程圖紙一套，同 時乙方應根據現場實際情況進行圖紙深化。 十五﹑雙方約定
1.甲方按業主（或總承包商）及相關部門要求進行的,涉及到的乙方分包工程項目內容、施工場地的檢查。
2.甲方按業主（或總承包商）及相關部門要求進行的,涉及到的乙方分包隱蔽工程驗收、工程竣工驗收等。 十六﹑施工安全
1. 由于乙方違反安全生產有關規定，或安全措施不力,在接到甲方發出的通知及警告后,乙方必須在甲方規定的時間內糾正及改正,乙方因任何安全事故的責任和發生的費用和損失概由乙方承擔及賠償。
2. 乙方在施工中發生重大傷亡及其他安全事故，應按有關規定立即上報甲方及相關部門，并按國家有關法律、行政法規對事故進行處理。甲、乙 雙方對事故責任有爭議時，應按相關規定處理。
3. 乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準進行施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消 除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此而發生的一切費用， 均由乙方承擔。
4. 甲方應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。甲方不得要求 乙方違反安全管理的規定進行施工。因甲方原因導致的安全事故，由 甲方承擔相應責任及發生的費用。 十七﹑安全防護 乙方在施工現場內使用的安全保護用品(如安全帽、安全帶及其他保護用品)，由乙方提供使用計劃，經甲方批準后，由甲方負責供應。 十八﹑工地保險
1.乙方應為自身施工現場作業人員按有關規定辦理意外傷害保險，并支付保險費用。
2. 如需由甲方代為乙方辦理及支付費用時，乙方同意甲方從應付乙方的任何款項中直接扣除。 十九﹑工地清潔 乙方所有施工人員均能做到落手清并根據甲方規定要求完成其分包工程的每____日場地清潔及垃圾清運工作，甲方、業主（或總承包商）對此等工作不滿意時， 乙方在甲方指令及規定時間內后仍未采取有效措施時，甲方有權委托
第三方重 新完成，由此產生的一切費用及甲方損失將由乙方承擔及賠償。 二十﹑成品保護
1. 乙方有義務和責任保護其自身及他人完成的任何工作成果，且有義務和責任保護至甲方整體工程竣工驗收合格到業主（或總承包商）接收為止。
2. 所有施工必須遵守工程施工規范，且必須被甲方、業主（或總承包商）及有關政府部門或機構認可。 二十一﹑工程資料 乙方必須在規定時間內按照甲方要求提供符合要求的工程資料。 二十二﹑違約責任 按《民法典》辦理。 二十三﹑疑義申訴
1.乙方因保留相應資料，在甲方根據主合同向業主（或總承包商）遞交索賠意向通知書或其它資料時，乙方應予以積極配合，并出示相應資料。
2.在勞務作業實施過程中，如乙方遇到不利外部條件等根據主合同可以索賠的情形時，甲方應該采取一切合理步驟，向業主（或總承包商）主張追加付款或延長工期。當索賠成功后，甲方應該將索賠所得的相應部分轉交給乙方。
3.當本合同的一方向另一方提出索賠時，應有正當的索賠理由，并有索賠事件發生時有效的相應證據。
4.甲方未按約定履行自己的各項義務或發生錯誤，以及應由甲方承擔責任的其他情況出現時，造成工作時間延誤和（或）乙方不能及時得到合同報酬及乙方的其他經濟損失，乙方可按下列程序以書面形式向甲方索賠：
1)索賠事件發生后 天內，向甲方發出索賠意向通知；
2)發出索賠意向通知后 報告及有關資料；
3)甲方在收到乙方送交的索賠報告和有關資料后，于天內給予答復，或要求乙方進一步補充索賠理由和證據；
4)甲方在收到乙方送交的索賠報告和有關資料后 要求，視為該項索賠已經認可；
5)當該項索賠事件持續進行時，乙方應當階段性地向甲方發出索賠意向，在索賠事件終了后 21 天內，向甲方送交索賠的有關資料和最終索賠報告。索賠答復程序與
（3）、
（4）規定相同。
5.乙方未按約定履行自己的各項義務或發生錯誤，給甲方造成經濟損失，甲方可按上述程序和時限以書面形式向乙方索賠。 二十四﹑爭議解決
1.乙方對本合同勞務分包范圍內的工程質量向甲方負責，組織具有相應資格證書的熟練工人投入工作；未經甲方授權或允許，不得擅自與業主（或總承包商）及有關部門建立工作聯系；自覺遵守法律法規及有關規章制度。
2.乙方自覺接受甲方工程管理人員包括委派的管理人員及有關部門的管理、監督和檢查；接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況和施工進度、施工質量、安全施工、文明施工及其操作人員的有效證件、持證上崗情況；與現場其他單位協調配合，照顧全局。不允許有違抗和任何爭吵的事情發生。
3.乙方按甲方統一規劃堆放材料、機具，按甲方標準化工地要求設置標牌, 搞好生活區的管理，做好自身責____區的治安保衛工作。
4.乙方按時提交報表、完整的原始技術經濟資料，配合甲方辦理交工驗收。
5.乙方要做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線以及已完工程部分的成品保護工作，因乙方責任發生損壞，乙方自行承擔由此引起的一切經濟損失及罰款。
6. 乙方要妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其它設施。
7. 乙方須服從甲方轉發的發包人及工程師的指令。除非本合同另有約定，乙方應對其作業內容的實施、完工負責，乙方應承擔并履行總(分)包合同約定的、與勞務作業有關的所有義務及工作程序。
8. 在簽定完合同后____日內，乙方必須提供現場所有施工人員信息，乙方所現場人員身份證復印件，以供總包單位辦理綜合保險。 二十五﹑質量要求
1. 工程質量要求按照設計施工圖紙及說明、甲方質量管理規范及國家現行的相關工程施工驗 收規范和標準，和主合同有關質量要求及標準的約定. 二十六﹑其他約定事項：
1、 本合同產品采用分批供應，每批產品的供貨日期、數量及品種以甲方通知為準，但應 給乙方合理的準備時間，乙方必須保證按甲方要求的時間按時交貨。
2、 在保修期內，屬于保修范圍和內容的項目，乙方應在接到修理通知后3天 內派人完成修理，乙方不在約定期限內派人修理，甲方可委托其他人員修理，保修費用從有乙方負責。 3﹑當乙方不能按甲方要求的時間節點內供貨和施工時，甲方有權終止本合同并有追索乙方賠償的權利 4﹑乙方進場施工前必須提交施工的專項方案并接受甲方項目部的監管。 5﹑乙方供貨到交貨地點時，應及時通知甲方對該產品進行驗收，只有經甲方、乙方雙方簽字的驗收單才能作為本合同產品的結算依據。 6﹑本合同至雙方簽字蓋章后生效。 7﹑本合同一式肆份，甲方貳份，乙方貳份，均有同等效力。 合同簽訂日期：年____月日
設備樣品買賣合同書 篇6
出賣人：（以下簡稱甲方）買受人：（以下簡稱乙方）茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：風險提示：標的物信息
買賣合同中應根據標的物的類型，在合同中將其特定化。防止因產品約定不清，而產生糾紛。
數量、價款要明確，包括數額的計量單位，大多數事項應由雙方協定，同時需要標出標的物的單價、總價，幣種、支付方式及程序等，各項須明確填寫，不得含糊。
第一條 乙方向甲方訂購______貨物，合同成立后由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物____件，甲方應于____日內交付乙方。雙方確認已于年____月____日共同封存樣品（雙方各持一份）風險提示：履行期限、地點和方式
履行期限、地點和方式要明確，履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運輸費用的承擔，而且還將涉及貨物在運輸途中發生毀損、滅失風險的承擔問題；履行期限約定不明將會嚴重影響到合同內容的順利履行、實施，產生逾期交貨等糾紛。同樣的合同履行地點不明也會容易引發爭議。
如：有的合同對履行期限作出模糊約定，如一個月內履行完畢，但從何時起算一個月沒有約定，這就容易使雙方產生歧義，都作出對自己有利的解釋;如果將期限明確化，約定在某年某月某日前履行完畢則就避免了歧義的產生。
第二條 質量標準乙方所購甲方產品屬于：定制產品。定制產品質量標準按照雙方約定封樣的產品質量指標執行。
第三條 交貨時間、地點風險提示： 交貨地點
對于交貨地點應當明確約定，因為它涉及雙方的利益實現和標的物毀損滅失風險承擔問題。一般情況下，標的物的所有權自交付時轉移，風險承擔隨之轉移。如：在合同中約定交貨地點為賣方的倉庫，則意味著該貨物一旦出庫，其毀損、滅失的風險則轉移到買方處，因此，在簽訂合同時，對于交貨地點的選擇上，應慎重對待。甲方應在________年____月____日前將產品送至乙方指定的交貨地________。
第四條 收貨與驗貨乙方指定的收貨人1：姓名________，身份證號____________，聯系電話____________；收貨人2：姓名________，身份證號____________，聯系電話____________。乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨并簽發《收貨單》給甲方，作為雙方交貨和雙方結算貨款的依據。乙方在收貨后____日內自行對產品進行質量檢驗，并向甲方提出書面質量異議，逾期無書面質量異議，視為質量合格。如乙方在質量異議期內提出書面質量異議，乙方應對貨物進行封存，甲乙雙方派員按約定的樣品質量標準委托乙方所在地質監部門進行質檢，按質檢提供報告結論解決。如檢驗質量不合格，乙方有權無條件退貨。
第五條 付款時間、方式風險提示：價款支付
在實務中，有的買賣合同只是簡單地約定合同款項的金額，對于款項的支付時間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將為支付方無限期不支付或遲延支付找到借口。
另外，需方應盡量采取銀行轉賬方式來履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件，盡量要簡單、明確易實施，避免催款方因為無法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風險。設定明確的逾期付款的違約責任，有效督促或威懾合同付款方。 乙方應在收貨后____天內通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉賬的方式付清貨款。
第六條 違約責任與合同解除風險提示： 違約責任
違約責任要條款化，在出現違約情形時，能有效執行，避免糾紛。很多合同對違約責任沒作約定或約定太過含糊，不具可操作性。比如有的合同約定違反合同約定，支付違約金10萬元，這個約定就太過籠統，實務中很難操作。
具體應明確，違反合同的哪條約定，應承擔何種違約責任，如：質量不符、數量不符、未按時足額付款、未及時交貨等等，不同違約情況應制定相應的違約責任，另外，違約金的數額要具體化、數字化，以便于向違約方主張。
1、甲方如未按約定的交貨期限和質量交付貨物，每逾期____日，按應交付貨物價款的千分之____向乙方支付違約金；逾期超過____天未交付貨物，乙方有權解除本合同，并有權按合同約定追究甲方違約責任。
2、乙方如未按約定的付款期限支付貨款，每逾期____日，按應交付貨款金額的千分之____向甲方支付違約金；逾期超過____天未支付貨款，甲方有權解除本合同，并有權按合同約定追究乙方違約責任。
第七條 爭議解決風險提示：爭議解決方式
合同雙方一旦發生爭議，協商不成的只能求助于仲裁機構或法院。那么具體選擇哪一種方式，則需要當事人雙方約定，如果選擇仲裁機構就一定要明確是哪個仲裁委員會，否則就會因約定不明而致約定條款無效。
當然雙方也可以約定管轄的法院，而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同簽訂地法院、標的物所在地法院中選擇其一，而不能隨意選擇，否則該條款無效。 甲、乙方如發生爭議糾紛，均應友好協商。如協商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
第八條 乙方預知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方延長日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應負賠償之責。
第九條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。
第十條 貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。
第十一條 合同生效風險提示：證據保留
注意保留和收集合同及附件以及合同履行過程中形成的補充協議、送貨單、購銷憑證、發票簽收記錄、雙方的來往函件、備忘錄、會議紀要、傳真件，交通票據、運輸單、電話記錄、電子郵件等等書面、視頻、錄音資料，一旦發生糾紛，這些證據都將有可能成為有力的事實證據。 本合同一式____份，雙方各執____份，雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關憑證上的簽名和代表人，均為法人代表或法人委托人，傳真件與正本一致，同具法律效力。（以下無正文）出賣人（甲方）：法定代表人：簽訂日期：________年____月____日買受人（乙方）：法定代表人：簽訂日期：________年____月____日
設備樣品買賣合同書 篇7
出賣人：__________________(以下簡稱甲方) 買受人：__________________(以下簡稱乙方) 茲為__________________貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：
第一條 乙方向甲方訂購____________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物______件，甲方應于____日內交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時可解除合同。 因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。
第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣______仟______佰元共人民幣______萬______仟______佰元于甲方，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條 乙方預知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應付賠償之責
設備樣品買賣合同書 篇8
范本 出賣人：__________________（以下簡稱甲方） 買受人：__________________（以下簡稱乙方） 茲為訂購貨物買賣，雙方議定條件如下：
第一條 乙方和甲方訂購_______貨物，甲方應于____日內交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能交付一部分，應于____日前通知乙方延緩日期；乙方若不同意，可解除合同。
第三條 如因天災或其他不可抗力，致使甲方不能照期交貨或不能全數交付，可延長交貨期。但其延期日數應經雙方議定。
第四條 買賣價款議定每件人民幣____仟____佰元，共人民幣____萬____仟____佰元，于甲方交貨同時悉數付清。 如乙方不能付清，甲方可停止交貨，直到解除合同。 甲方因此所受的損失，由乙方賠償。
第五條 乙方預知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方延緩交貨日期，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，但如給甲方造成損害，應負賠償之責。
第六條 甲方所交付貨物如與樣品不相同時，乙方可要求更換或解除買賣合同，由此給乙方造成的損失，由甲方負責。
第七條 市場價格如有升降變動，各方不得主張增減貨物，或借故解除合同。 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。 出賣人（甲方）：__________________ 買受人（乙方）：__________________ ________年____月____日
設備樣品買賣合同書 篇9
出賣人：(以下簡稱甲方)
買受人：(以下簡稱乙方)
茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：
第一條乙方向甲方訂購_________貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物_________件，甲方應于_________日內交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于_________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。
第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣_________仟_________佰元，共人民幣_________萬_________仟_________佰元，交貨同時應悉數付清。
如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并約定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。
甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預知屆期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應負賠償之責。
第六條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。
因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。
第七條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。
合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。
甲方(簽章)：_________ 乙方(簽章)：_________
簽訂地點：___________ 簽訂地點：___________
_________年____月____日 _________年____月____日
設備樣品買賣合同書 篇10
甲方：(賣方) 身份證： 乙方：(買方) 身份證： 甲、乙雙方本著平等、自愿的原則經協商一致，就____市 (以下稱該房屋)買賣事宜，簽訂本協議，協議內容如下：
一、乙方已經了解甲方所屬該房屋相關情況如下：
(1) 該房屋產權證號為 _________ ;
(2) 該房屋地址為： ;面積為： ，該房屋用途為： ;
二、甲、乙雙方就買賣該房屋的交易方式為 ，自簽定本協議當日，甲方將上述房屋的預售合同及相關發票交至中介方保管。
三、甲、乙雙方協商一致同意甲方出售該房屋的實際出售價格為人民幣 元整(大寫：人民幣 元整)。
四、乙方于簽約后次日，于中介方查詢該房屋除銀行抵押外無其他權利限制及查封狀況，且甲方將相關交易資料交至中介方后，直接支付甲方定金人民幣 元整，該筆定金自甲、乙雙方所簽定的《____市房地產買賣合同》生效后自動轉為購房款。
五、甲方須自簽訂本協議后5個工作日內辦妥授權委托中介方辦理該房屋的房地產權證及出售該房屋的一切相關手續的委托公證書。
六、甲乙雙方協商一致，待雙方簽定買賣合同時的具體付款方式如下：
設備樣品買賣合同書 篇11
供方(甲方)：_____
通信地址：_____ 電話：_____ 傳真：_____
需方(乙方)：_____
通信地址：_____電話傳真：_____
甲、乙雙方經平等協商，就乙方購買甲方 產品，簽訂本合同，內容如下：
一、質量標準：乙方所購甲方產品屬于：定制產品。定制產品質量標準按照雙方約定封樣的產品質量指標執行。
二、交貨時間、地點：_____甲方應在 ______年 ______月_____日前將產品送至乙方指定的送貨地 。
三、收貨與驗貨：乙方指定收貨人
收貨人1姓名:_____;身份證號 :_____;聯系電話 :_____
收貨人2姓名:_____身份證號：_____；聯系電話 ：_____
乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨并簽發《收貨單》給甲方，作為雙方甲方交貨和雙方結算貨款的依據。乙方在收貨后______日內自行對產品進行質量檢驗，并向甲方提出書面質量異議，逾期無書面質量異議，視為質量合格。如乙方在質量異議期內提出書面質量異議，乙方應對貨物進行封存，甲乙雙方派員按約定的樣品質量標準委托乙方住所在地質監部門進行質檢，按質檢提供報告結論解決。如檢驗質量不合格，乙方有權無條件退貨。
四、付款時間、方式：乙方應在收貨后天內通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉帳的方式付清貨款。
五、違約責任與合同解除：甲方如未按約定的交貨期限和質量交付貨物，每逾期一日，按應交付貨物價款的千分之一向乙方支付違約金;逾期超過 天未交付貨物，乙方有權解除本合同，并有權按合同約定追究甲方違約責任。乙方如未按約定的付款期限支付貨款，每逾期一日，按應交付貨款金額的千分之一向甲方支付違約金;逾期超過 天未支付貨款，甲方有權解除本合同，并有權按合同約定追究乙方違約責任。
六、爭議解決：甲、乙方如發生爭議糾紛，均應友好協商。如協商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
七、合同生效：本合同一式兩份，雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關憑證上的簽名和代表人，均為法人代表或法人委托人，傳真件與正本一致，同具法律效力。
甲 方：_____(公章) 乙 方：_____(公章)
甲方(代表)：_____ 乙方(代表)：_____
日期：______年______月_____日
設備樣品買賣合同書 篇12
出賣人：________(以下簡稱甲方)
買受人：________(以下簡稱乙方)
茲為訂購貨物買賣，雙方議定協議如下：
第一條 乙方向甲方訂購________貨物，并于___日由雙方共同確認、封存樣品(雙方各一份)。甲方應于____日內將與樣品基本相同的貨物交付乙方。
第二條 甲方如不能按期交付或不能完全交付，應于____日前通知乙方將延緩日期;乙方若不同意，可解除合同。
第三條 如因不可抗力，致使甲方不能如期交貨或不能全數交付，可延長交貨期，但具體期限應經雙方議定。
第四條 買賣價款議定每件計人民幣____元，共計人民幣____元，于甲方交貨同時悉數付清。
如乙方不能付清，甲方可停止交貨，直到解除合同。甲方因此所受的損失，由乙方賠償。
第五條 乙方預知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方延緩交貨日期，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，但如給甲方造成損害，應負賠償之責。
第六條 甲方所交付貨物如與樣品不相同時，乙方可要求更換或解除買賣合同，由此給乙方造成的損失，由甲方負責。
第七條 市場價格如有浮動，各方不得主張增、減貨物或價款，或借故解除合同。
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣人(甲方)：________
買受人(乙方)：________
簽約時間：________
簽約地點：________
設備樣品買賣合同書 篇13
甲方（賣方）：乙方（買方）： 經平等友好協商，甲乙雙方就甲方所有的裝載機讓給乙方一事達成一致協議如下：
一、裝載機工程機械概況 品牌：柳工裝載機 型號：50C 車輛識別代號：50C
二、轉讓價格：20元
三、付款方式：由甲方欠乙方的借款中扣出。
四、甲方承諾對上述裝載機轉讓合同范本享有合法的完全的所有權，乙方基于該承諾購買上述裝載機。如因第三人向乙方主張裝載機的所有權或他物權導致乙方經濟損失的，乙方有權向甲方追償。
五、裝載機現狀已由雙方確認。因該裝載機系二手舊機，甲方對于裝載機的運行狀況及工作狀況均向乙方作了充分的說明，乙方對于該裝載機的現狀以及日后運行可能出現的問題均已了解。
六、裝載機由甲方于____日，在廣漢順興交付給乙方，乙方采取現場驗收的方式進行驗收，乙方對裝載機的運行狀況及設備數量、質量有任何不符合雙方在本合同中的說明及約定的，應當場以書面形式交由甲方確認并由雙方協商解決，交付后即視為驗收合格。
七、裝載機交付后，因該裝載機的運輸、運行所產生的任何責任均由乙方承擔，包括裝載機本身的故障、質量問題產生的損失以及對第三人的侵權所產生的損失，交付后所造成的一切事故和違法事故責任均全部由乙方承擔，甲方不承擔相應的法律責任。
八、如甲方在裝載機交付后承擔了上述責任，甲方有權向乙方追償。
九、因履行裝載機轉讓合同范本協議所產生的任何爭議，由甲方住所地法院管轄。
十、本裝載機轉讓合同范本協議自簽訂之日起，雙方簽字生效，一式兩份，甲乙雙方各持一份。 甲方： 乙方： ____日
設備樣品買賣合同書 篇14
_________公司為一方(以下簡稱賣方)_________公司為另一方(以下簡稱買方)雙方授權代表友好協商，取得一致意見，簽訂銷售確認書，其條款如下：
1.根據買方要求，賣方同意提供_________，憑賣方樣品買賣，詳見賣方樣品圖解(略)。
2.本銷售確認書貨款總金額為U.S.D._________(大寫：_________美元)為F.O.B._________價，即包括下列各項費用：
(1)_________價格;
(2)貨物從生產廠到達_________交貨港的運輸費;
(3)適合空運條件的包裝費;
(4)買方委托賣方辦理銷售確認書所列貨物由_________港空運至_________港。運輸費、保險費、手續費等一切費用均由買方支付。
3.買方于付款日期向_________銀行開出現金支票。賣方收到現金支票后即開出如下單據：
(1)空運提單;
(2)商業發貨票(運費、保險費及手續費等收據);
(3)裝箱單一式兩份(其中一份裝入箱內)。
4.本銷售確認書的貨物為空運包裝，每個裝箱兩側均用英文刷寫下列標記：
_________公司
凈重：_________公斤
標記：_________
長×寬×高：_________毫米×_________毫米×_________毫米
卸貨港：_________
收貨人：_________
發貨人：_________
銷售確認書號：_________
5.買賣雙方各持英文銷售確認書一份，至代表簽字之日起立即生效。
買方(蓋章)：_________ 賣方(蓋章)：_________
代表人(簽字)：_________ 代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
設備樣品買賣合同書 篇15
買方：________________________ （下稱甲方） 地址：________________________ 郵編：__________ 電話：________________________ 傳真：__________ 電子郵箱：____________________ 賣方：________________________ （下稱乙方） 地址：________________________ 郵編：__________ 電話：________________________ 傳真：__________ 電子郵箱：____________________ 甲乙雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同，貨物買賣合同。
第一條 名稱、品種、規格和質量
1.名稱、品種、規格： ________________________ (應注明產品的牌號或商標)。
2.質量，按下列第( )項執行：
(1) 按照______________標準執行(須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。
(2) 按樣本，樣本作為合同的附件（應注明樣本封存及保管方式）。
(3) 按雙方商定要求執行，具體為： __________________________（應具體約定產品質量要求）。
第二條 數量和計量單位、計量方法
1.數量：________________ 。
2.計量單位和方法：____________________。
3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：____ ____________________。
第三條 包裝方式和包裝品的處理： __________________(應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。)。
第四條 交貨方式：
1.交貨時間：______________。
2.交貨地點：______________。
3.運輸方式：______________(注明由誰負責代辦運輸)。
4.保 險：______________(按情況約定由誰負責投保并具體規定投保金額和投保險種)。
5.與買賣相關的單證的轉移：______________________。
第五條 驗收：
1.驗收時間：______________。
2.驗收方式： ____________(如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例)。
3.驗收如發生爭議，由______檢驗機構按______檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。
第六條 價格與貨款支付：
1.單價：________； 總價：__________________（明確幣種及大寫）。
2.貨款支付： 貨款的支付時間：________________________； 貨款的支付方式：________________________； 運雜費和其它費用的支付時間及方式：____________________。
3.預付貨款：________________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。
第七條 提出異議的時間和方法：
1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物后____日內向乙方提出書面異議；在托收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起____日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。
2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議后，應在____日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第八條 甲方違約責任：
1.甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的______％違約金。
2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之______計算，向乙方支付違約金；如____日內仍不能提供的，按中途退貨處理。
3.甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之________計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。
4.甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之________計算，向乙方支付逾期付款的違約金。
5.甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。
6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。
7.其它約定：________________________。
第九條 乙方的違約責任：
1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款______％的違約金。
2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價；甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。
3.乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。
4.乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之________計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過____日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。
6.貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款；合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，并承擔逾期交貨責任；甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知后____日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答復的，視為同意乙方發貨。
8.其它：______________________________。
第十條 不可抗力： 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束后____日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十一條 爭議解決： 凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會華南分會，按照申請仲裁時該會實施的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
第十二條 附加條款： 。 。 。
第十三條 其它事項：
1.按本合同規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任后____日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。
2.約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當于違約所造成的損失，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。
3.本合同自________年____月____日起生效，合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。 4.合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。 5.雙方來往函件，按照合同規定的地址或傳真號碼以______方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更，應在變更后的____日內書面通知對方，否則，應承擔相應責任。 6.本合同正本一式______份，雙方各執______份；合同副本一式____份，分送____________等單位。 甲方：___________ 乙方：____日期
設備樣品買賣合同書 篇16
發包人(甲方)：_____ 委 托 代 理 人：_____ 電 話：_____
工 程 設 計 師：_____
電話：_____
依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家居裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：
第一部分 工程概況
第1條、工程地點：___________
第2條、工程內容及做法
(詳見工程施工項目確認表及報價單)。
第3條、工程承包方式：雙方商定采取以下承包方式：
(1)承包人包工、部分包料(詳見報價單)，發包人提供部分材料(詳見報價說明);
(2)承包人要求發包人提供的材料數量應符合實際施工的要求，與工程實際使用量的誤差應在+-8%以內。
(3)由承包人提供的材料必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質量問題，由承包人承擔責任，且不受工程質量保修期限的限制。
第4條、工程期限_______天;
開工日期_____________年_____________月_______日; 竣工日期_____________年_____________月_______日。
：___________元,為不含稅報價(詳見裝修工程報價單)。
第二部分 施工圖紙
_____________元，由發包人支付(此費用包括/不包括在工程價款內)。
第三部分 發包人義務
第1條、開工前三天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;
第2條、提供施工期間的水源、電源;
第3條、負責協調施工隊與鄰里之間的關系及相關裝修手續(物管等)，并承擔相關費用;
第4條、不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;
第5條、施工期間發包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;
第6條、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、階段驗收、竣工驗收。
第四部分 承包人義務
第1條、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;
第2條、嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;
第3條、保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
第五部分 工程變更
第1條、工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(見裝修工程變更單)。
第六部分 材料的提供
第1條、由發包人提供的材料、設備，發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續。需要保管的，發包人應作好密封標志，并交由現場管理人員保管;
第2條、由承包人提供的材料，承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，并接受發包人檢驗。
第三條，所提供材料保證_____年內不掉色。
第七部分 工期延誤
第1條、對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：
(1)工程量變化和設計變更;
(2)發包人同意工期順延的其他情況;
(3)發包人五金件(不含門鎖、潔具等)安裝;
第2條、因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。 第3條、因承包人責任不能按期開工或中途停工而影響工期的，工期不順延。
第八部分 質量標準
第1條、雙方約定本工程施工質量標準為現行家居裝飾裝修驗收標準。 第2條、施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由發包人指定擁有質量認證資質的有關部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，
認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。
第九部分 工程驗收和保修
第1條、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：
(1)隱蔽工程驗收;
(2)水電工程完工;
(3)中期驗收(木作工程完工)，并作好工作量統計決算;
(4)ICI漆工程完工 。
承包人應提前兩天通知發包人進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見工程驗收單)。
第2條、工程竣工后，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收(否則視同工程合格)，填寫工程驗收單(見工程驗收單)。在工程款結清后，辦理移交手續(見工程結算單)。
第3條、工程竣工后，承包人負責采購裝飾裝修材料及設備的，發包人可要求承包人提交說明書、保修單和環保說明書。
第4條、在正常使用條件下，本工程保修期為_____月，保修期自住家居裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字后，填寫工程保修單(見工程保修單)。有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏工程，保修期為______月。
第5條、在正常使用條件下，工程應在一定時期內保證合格的質量標準，不應出現嚴重、大面積和多處質量問題。如在保修期內出現超過2次(處)嚴重質量問題的，承包人除提供保修之外，另須根據實際情況賠償發包人由于此質量問題造成的相關損失，并向發包人支付工程質量違約賠償，金額為發生嚴重質量問題的工程的造價(根據附工程報價單)。
嚴重工程質量問題是指在正常使用條件下：防水工程出現3處以上滲漏;
暖氣、煤氣、給排水改動工程出現斷裂、漏水、漏氣(材料質量問題除外);
墻面、吊頂等涂料工程出現0.5M2
以上的涂料表層脫落;
吊頂、吊柜、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現斷裂、脫落(材料質量問題除外);
墻磚超過5處(塊)以上松動、脫落;
地磚、地板工程出現5處(塊)以上顯著隆起、凹陷、移位，或松動、脫落(材料質量問題除外); 木工工程出現開裂、脫膠(榫)、松動、變形(材料質量問題除外)。
第十部分 工程款支付方式
第1條、雙方約定按以下方式支付工程款：
第2條、工程中期驗收合格后，承包人應向發包人提出工程結算，并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后2日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單(見工程結算單)并簽字，發包人應在簽字時向承包人結清工程款。每項工程增加項目結算應在每次付款時結清。
第十一部分 違約責任
第1條、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。
第2條、未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。
第3條、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，終止方應提前5天通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
第十二部分 合同爭議的解決方式
第1條、本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，依法向人民法院提起訴訟。
第十四部分 幾項具體規定
第1條、因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點。
第2條、施工期間，承包人應盡量確保工程不對鄰里、社區和公眾利益產生影響。承包人應對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預計和有效的管理。由于承包人管理不善，違規操作而造成的一切后果，由承包人負責。
第3條、施工期間，承包人每天的工作時間為：上午_______點_______分至_______點_______分;下午
_______點_______分至_______點_______分。承包人應按時開工、停工，并不在施工現場從事與工程無關的活動。
第十五部分 附則
第1條、本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。 第2條、本合同一式_______份，雙方各執_______份。
第3條、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。 備注：
(1)從竣工驗收之日計算，保修期為______年。
(2)保修期內由于承包人施工不當造成質量問題，承包人無條件地進行維修，并根據本協議的規定對發包人進行賠償;
(3)保修期內如屬發包人使用不當造成裝飾面損壞，或不能正常使用，承包人酌情收費。
(4)本保修單在發包人簽字、承包人簽字(蓋章)后生效。
發包人簽字：_____
承包人簽字(蓋章)：_____
日期：_____年_____月_____日
設備樣品買賣合同書 篇17
賣方：________(下稱甲方)
地址：____________________
郵編：____________________
電話：____________________
傳真：____________________
電子郵箱：________________
買方：________(下稱乙方)
地址：____________________
郵編：____________________
電話：____________________
傳真：____________________
電子郵箱：
茲為手機買賣，經雙方同意議定條件如下：
第一條乙方向甲方訂購________手機，于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的手機________件，甲方應于________日內交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方有損害時，乙方可請求賠償。
第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日期應經雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣________元，共人民幣________元，于甲方交貨同時應悉數付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，并催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預知屆期不能付款的，可于________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應盡賠償之責。
第六條甲方所交付手機，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，乙方有損害者，得請求賠償。
第七條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。
第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商或調解不成的，提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。
第九條其他約定事項：________
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣人(甲方)(簽章)：_______
買受人(乙方)(簽章)：_______
___________年_________月_____日
簽訂地點：_____________________
設備樣品買賣合同書 篇18
出賣人（以下簡稱甲方）：
買受人（以下簡稱乙方）：
茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：
第一條 乙方向甲方訂購貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物件，甲方應于____日內交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于____日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時可解除合同。
因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。
第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣_____元，共人民幣_____元，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并約定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條 乙方預知屆期不能付款的，可于_____日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應負賠償之責。
第六條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。
第七條 貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。
第八條 合同一式___份，甲、乙雙方各執____份為憑。
出賣人（甲方）：
______年_____月____日
買受人（乙方）：
______年_____月____日
設備樣品買賣合同書 篇19
一方(以下簡稱賣方)________
另一方(以下簡稱買方)雙方授權代表友好協商，取得一致意見，簽訂銷售確認書，其條款如下：
1.根據買方要求，賣方同意提供關于23762型251號零備件，憑賣方樣品買賣，詳見賣方樣品圖解(略)。
2.本銷售確認書貨款總金額為________u.s.d.(大寫：____美元)為f.o.b.價，即包括下列各項費用：
(1)_________________價格;
(2)貨物從生產廠到達__________交貨港的運輸費;
(3)適合空運條件的包裝費;
(4)買方委托賣方辦理銷售確認書所列貨物由_________港空運至_____港。運輸費、保險費、手續費等一切費用均由買方支付。
X公司于付款日期向_________銀行開出現金支票。賣方收到現金支票后即開出如下單據：
(1)空運提單;
(2)商業發貨票(運費、保險費及手續費等收據);
(3)裝箱單一式兩份(其中一份裝入箱內)。
4.本銷售確認書的貨物為空運包裝，每個裝箱兩側均用英文刷寫下列標記：
__________公司凈重(公斤)____________
標記：___________________________
長×寬×高：______毫米×_____毫米×______毫米
卸貨港：__________________________
收貨人：__________________________
發貨人：__________________________
銷售確認書號：_______________________
5.買賣雙方各持英文銷售確認書一份，至代表簽字之日起立即生效。
買方：___________簽字：_________
賣方：___________簽字：_________
設備樣品買賣合同書 篇20
出賣人： (以下簡稱甲方)
買受人： (以下簡稱乙方)
茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：
第一條 乙方向甲方訂購______貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物____件，甲方應于____日內交付乙方。
第二條 質量標準
乙方所購甲方產品屬于：定制產品。定制產品質量標準按照雙方約定封樣的產品質量指標執行。
第三條 交貨時間、地點
甲方應在________年____月____日前將產品送至乙方指定的送貨地________。
第四條 收貨與驗貨
乙方指定的收貨人：
收貨人1：姓名________，身份證號____________，聯系電話____________;
收貨人2：姓名________，身份證號____________，聯系電話____________。
乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨并簽發《收貨單》給甲方，作為雙方甲方交貨和雙方結算貨款的依據。乙方在收貨后____日內自行對產品進行質量檢驗，并向甲方提出書面質量異議，逾期無書面質量異議，視為質量合格。如乙方在質量異議期內提出書面質量異議，乙方應對貨物進行封存，甲乙雙方派員按約定的樣品質量標準委托乙方住所在地質監部門進行質檢，按質檢提供報告結論解決。如檢驗質量不合格，乙方有權無條件退貨。
第五條 付款時間、方式
乙方應在收貨后____天內通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉帳的方式付清貨款。
第六條 違約責任與合同解除
1.甲方如未按約定的交貨期限和質量交付貨物，每逾期一日，按應交付貨物價款的千分之____向乙方支付違約金;逾期超過____天未交付貨物，乙方有權解除本合同，并有權按合同約定追究甲方違約責任。
2.乙方如未按約定的付款期限支付貨款，每逾期一日，按應交付貨款金額的千分之____向甲方支付違約金;逾期超過____天未支付貨款，甲方有權解除本合同，并有權按合同約定追究乙方違約責任。
第七條 爭議解決
甲、乙方如發生爭議糾紛，均應友好協商。如協商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
第八條 乙方預知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方延長日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應負賠償之責。
第九條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。
第十條 貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。
第十一條 合同生效
本合同一式____份，雙方各執____份，雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關憑證上的簽名和代表人，均為法人代表或法人委托人，傳真件與正本一致，同具法律效力。
出賣人(甲方)：
法定代表人：
簽訂日期：______年____月____日
買受人(乙方)：
法定代表人：
簽訂日期：______年____月____日
設備樣品買賣合同書 篇21
出賣人：__________________(以下簡稱甲方)
買受人：__________________(以下簡稱乙方)
茲為訂購貨物買賣，雙方議定條件如下：
第一條乙方和甲方訂購_______貨物，甲方應于____日內交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能交付一部分，應于____日前通知乙方延緩日期;乙方若不同意，可解除合同。
第三條如因天災或其他不可抗力，致使甲方不能照期交貨或不能全數交付，可延長交貨期。
但其延期日數應經雙方議定。
第四條買賣價款議定每件人民幣____仟____佰元，共人民幣____萬____仟____佰元，于甲方交貨同時悉數付清。
如乙方不能付清，甲方可停止交貨，直到解除合同。
甲方因此所受的損失，由乙方賠償。
第五條乙方預知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方延緩交貨日期，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，但如給甲方造成損害，應負賠償之責。
第六條甲方所交付貨物如與樣品不相同時，乙方可要求更換或解除買賣合同，由此給乙方造成的損失，由甲方負責。
第七條市場價格如有升降變動，各方不得主張增減貨物，或借故解除合同。
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣人(甲方)：__________________ ________年____月____日
買受人(乙方)：__________________ ________年____月____日
設備樣品買賣合同書 篇22
出賣人：(以下簡稱甲方)
買受人：(以下簡稱乙方)
茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：
第一條 乙方向甲方訂購 貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物 件，甲方應于 日內交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于 日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。
因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。
第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣 仟 佰元，共人民幣 萬 仟 佰元，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并約定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條 乙方預知屆期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應負賠償之責。
第六條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。
第七條 貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。
合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣人(甲方)：
買受人(乙方)：
設備樣品買賣合同書 篇23
樣品買賣，又稱貨樣買賣，是指當事人雙方約定一定的樣品，出賣人交付的標的物應與樣品具有相同品質的買賣。由于樣品買賣是在普通買賣關系中附加了出賣人的一項“須按樣品的品質標準交付標的物”的擔保，因此，樣品買賣除適用普通買賣的規定外，還產生下列效力：
1、當事人應當封存樣品，并且可以對樣品質量予以說明。出賣人交付的標的物應當與樣品及其說明的質量相同。
2、憑樣品買賣的買受人不知道樣品有隱蔽瑕疵的，即使交付的標的物與樣品相同，出賣人交付的標的物的質量仍然應當符合同種物的通常標準。
設備樣品買賣合同書 篇24
合同編號：（
）購字第號 簽訂時間：________年 ____月 ____日 簽訂地點：____市____區 甲方（買受人）：融資租賃有限公司 法定代表人： 住所地： 乙方（供應商）： 法定代表人： 住所地： 丙方（承租人）： 法定代表人： 住所地： 甲方根據與丙方簽訂的編號為租賃（
）直字第 號的《融資租賃合同》之約定，并根據丙方自行指定的供應商和租賃物，與乙方簽訂本租賃物買賣合同（以下稱“本合同”）。甲方向乙方購買本合同項下的標的物。
一、合同標的物
1、由乙方售出、甲方購入的標的物如下： 幣種：人民幣 單位：元
2、丙方在此確認：
（1）本合同項下的乙方以及標的物作為融資租賃合同項下的供應商及租賃標的物，系丙方自行選定，并未依賴于甲方技能或者受到甲方任何影響。
（2）供應商和指定的標的物規格、式樣、質量、價款等與融資租賃合同規定完全一致。
（3）標的物詳細配置以乙方和丙方的約定為準。
二、標的物的交付
1、乙方應于本合同簽訂之日起 天內將本合同所列標的物在
直接向丙方交付，乙方在向丙方交付標的物時須同時提供質量服務卡或保修手冊、使用說明書、合格證等附件。
2、乙方應向甲方開具全額發票，并及時交付給甲方。
3、乙方將標的物交付丙方之時，標的物所有權自乙方轉移至甲方。
三、價款支付方式
1、甲、乙、丙三方一致同意在下列條件滿足后15個工作日內，甲方一次性將標的物價款支付給乙方:
（1）（乙方和）丙方依約定的金額向甲方支付了保證金、手續費等款項；
（2）甲方收到乙方和丙方共同出具的付款通知；
（3）甲方收到丙方出具的租賃物品驗收證明。
2、乙方賬戶信息
戶名： 賬號： 開戶銀行：
3、在本合同簽訂后，當相關法律、市場行情等發生變化，致使各項稅負其他費用增加時，其費用增加部分由乙方承擔，本合同項下購買價格等其他條款不變。
四、驗收方法及標準
1、標的物交接時，丙方應當場對標的物外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認，若對外觀有異議，應當場向乙方提出；對其他質量問題有異議的，應在合理期限內提出。
2、標的物的驗收標準為：
（1）乙方向甲方出售的標的物，其質量必須符合國家汽車產品標準或行業標準，并符合出廠檢驗標準，符合安全駕駛和說明書載明的基本使用要求，符合 車輛落籍地政府關于尾氣排放的標準。
（2）乙方向甲方出售的標的物，必須是經國家有關部門公布、備案的汽車產品目錄上的產品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛的車輛。
五、甲方保證和索賠權
1、標的物的保修期限執行乙方提供的`保修手冊的規定。在上述保修期內，標的物出現質量問題或需要保養，乙方應依約對標的物進行修理和保養。
2、本合同訂立后，國家若出臺有關汽車產品修理、更換、退貨的規定，按國家規定執行。
3、與標的物有關的瑕疵擔保、租賃期限內的質量保證、保修服務以及其他作為賣方應提供的保證或應履行的義務，乙方應向丙方直接承擔責任。
4、當標的物存在質量問題或性能不良、規格或式樣不符及其他瑕疵時，或者非因甲方原因導致標的物遲延交付或者無法交付給丙方時，甲方將索賠權轉給丙方，由丙方直接向乙方索賠。無論丙方向乙方索賠進程及結果如何，均不得影響丙方按融資租賃合同約定按期向甲方支付租金。
六、違約責任
1、甲方未按照本合同的約定如期支付貨款，則每延遲一____日，甲方應支付乙方標的物價款的日萬分之三的違約金。
2、乙方未按期提供和安裝合同規定的標的物，則每延遲____日，乙方應向甲方支付標的物價款的日萬分之三的違約金。
3、乙方未能保證丙方在合同規定的時間內將標的物投入正常營運，向甲方及丙方賠償由于延期營運而造成的損失。
4、乙方交付的標的物不符合本合同載明或者乙方與丙方特別約定的質量條款，甲方應承擔無償修復、補償損失、減少價款或退貨的違約責任。
七、侵權
1、當標的物侵犯第三方的知識產權時，乙方有義務且應自行承擔費用，解決糾紛，并賠償給甲方及丙方造成的損失。
2、經國家授權的汽車檢驗機構鑒定，標的物確實存在設計、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人財產損害，乙方應承擔賠償責任。
八、本合同的解除 從標的物訂貨到交付，因非甲方原因導致融資租賃合同無法簽訂時，或者融 資租賃合同被解除時，甲方可以無條件地取消訂貨或者解除本合同，乙方應在5個工作日內向甲方退還甲方已付款項。
九、標的物滅失和毀損風險 本合同項下標的物滅失和毀損的風險在標的物交付并經丙方驗收合格之前由乙方承擔，標的物交付并驗收合格之后由丙方承擔。
十、不可抗力 由于地震、臺風、水災、戰爭以及其它不可預見和不能防止和避免的事件，致使一方不能履行合同時，當事方應立即將事故情況及時通知對方，并應在事發之日起15天內，提供有效證明或公證。按事故對履行合同的影響程度，各方另行協商決定是否解除合同，或部分免除履行合同的責任，或延期履行合同。 十
一、特別約定 根據融資租賃合同的約定，丙方應以現金形式向甲方支付保證金元，手續費 元，首付租金 元，合計元，甲、乙、丙三方一致同意該款項由乙方代甲方直接向丙方收取，以抵扣部分甲方應支付給乙方的標的物價款，即甲方還需支付給乙方價款 元后，乙方視作甲方已足額支付標的物價款。 十
四、爭議的解決 凡因執行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，應協商解決；如協商不成，則提請合同簽訂地人民法院訴訟解決。 十
五、合同的生效 本合同經甲、乙、丙三方蓋章后生效。本合同作為編號為租賃（
）直字第 號《融資租賃合同》附件，具有與其同等法律效力。 十
六、其它
1、本合同所稱的標的物即為租賃（
）直字第 號《融資租賃合同》項下之租賃物。
2、甲方僅承擔本合同項下標的物價款的支付義務。
3、本合同所列標的物在技術上有需要補充的事宜，由乙方與丙方另行協商。
4、本合同一式三份，三方各執一份。
（以下無正文） （本頁為簽署頁，無正文） 甲方（蓋章）：法定代表人或授權代表： 乙方（蓋章）： 法定代表人或授權代表： 丙方（蓋章）： 法定代表人或授權代表
設備樣品買賣合同書 篇25
甲方(買賣人)： 乙方(受讓人)： 根據《中華人民共和國____市房地產管理法》、《中華人民共和國民法典》及相關法律法規之規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商的基礎上就房屋買賣達成如下協議，以茲共同信守執行。
一、概況及買賣內容 由乙方受讓甲方房屋及該房屋占用范圍內的土地使用權(以下簡稱房地產)，房地產具體狀況如下：
(一)甲方依法取得的房地產為工程頂賬房地產(甲方頂賬合同復印件見附件)，有房屋所屬權未取得房屋產權證，現出售給乙方，房屋辦理產權證時以乙方名義辦理，在乙方結清購房款之前房屋仍屬甲方所有，乙方有居住使用權。
(二)房地產座落：小區， 樓 戶。
(三)房屋建筑面積：平方米，實際測量時房款由乙方多退少補。
(四)交房時間：________年____月____日。
(五)該房屋占用范圍內的土地使用權隨該房屋一并買賣。
(六)該房屋的附屬物(設施)包括但不限于煤氣、電力、供水、電話、供暖、有線電視、網絡線路等管線、計量表等一并買賣;為使該房屋達到合理、正常使用之目的的必要設施一并買賣;該房屋上的建筑物區分所有權等權益一并買賣。
二、合同價款 雙方商定房地產成交價格為人民幣(大寫)元(小寫元)元，成交價格已經包括本合同第一條所列全部內容買賣之價格。自合同訂立之日起，房屋市場價格的漲跌與甲方無關，由乙方全部承擔。 辦理產權登記所需的稅費及房屋修繕基金等按照國家規定執行，不包含在合同價款中，由乙方承擔。
三、合同價款的支付 乙方在本合同簽訂之日起內向甲方支付合同價款的%;乙方在甲方交鑰匙并協助乙方辦理完房屋所有權登記后，按甲方約定日期向甲方支付合同價款的%。余款在乙方辦完產權登記之日起兩年內付清。
四、甲方義務
1.甲方保證該房屋不存在產權糾紛;未設定抵押、未出租、未一房多售、未被查封或存有其他權利瑕疵;甲方保證其對該房屋享有獨立處分權;保證該房屋不被他人合法追索。
2.甲方應如實向乙方說明該房屋交接過程中的重大事項，協助乙方辦理產權登記、公共修繕基金繳納等提供必要的文件、資料和手續便利;結清乙方房屋所有權登記前的與開發商、建筑公司之間的有關費用，出示有關交費證明。
3.甲方保證該房屋不存在安全隱患，能夠達到正常、安全使用之狀態。
4.甲方應當及時交房并協助乙方辦理物業移交手續。
五、乙方義務
1.按照本合同約定，及時支付房款。
2.乙方應于甲方共同辦理房屋所有權及土地使用權交接、物業移交手續。
六、產權登記及入住 甲乙雙方應當在地產公司交鑰匙及辦理房產證時共同前往房屋所在地房屋行政管理部門辦理房屋所有權登記手續，并由乙方按約支付相應稅費。土地使用權證的屋所有權證后的兩日內由雙方共同前往土地行政管理部門辦理，并按國家規定支付相應稅費。 甲方應當在房屋所有權登記在乙方名下完畢之日起交予房屋房屋鑰匙，辦理完物業登記手續，結算所有有關費用，以便乙方入住，需要乙方予以協助的，乙方應當協助。 甲乙雙方在房屋登記后____日內共同辦理公共維修基金移轉手續。
七、違約責任
1.甲方違約
(1)由于甲方原因甲方未履行義務，致使乙方在履行本合同約定時超過三個月未按約交接房屋產權，不能取得房屋所有權或不能正常使用該房屋的，乙方有權解除合同，并有權要求甲方在違約之日起5個工作日內雙倍返還乙方已經支付的合同價款。乙方不解除合同的，乙方有權按照合同總價日仟分之伍的比例向甲方收取違約金，乙方同時享有隨時解除合同的權利。
(2)甲方不如實告知乙方有關情況或與開發商和建筑公司簽訂不合法合同的，存在一房多售情況的，致使合同目的不能實現的，乙方有權解除合同，并有權要求甲方在違約之日起5個工作日內雙倍返還乙方已經支付的合同價款。
(3)甲方由于開發商和建筑公司拖延未按約交接房屋產權超過三個月，影響乙方正常使用該房屋的，應向乙方支付地產公司賠付的違約金，甲方超過約定________年仍未交付乙方房屋的，乙方有權解除合同，并按照合同簽訂之日至合同解除期間以合同總價日仟分之伍的比例向甲方收取違約金。
(4)甲方應在乙方或者委托他人辦理買賣過戶時，積極給予協助。由于甲方故意拖延或者不及時提供相關材料的，乙方按本合同違約責任的第一條追究甲方的違約責任。
(5)由于甲方原因造成房地產不能正常登記在乙方名下，乙方因入住對于室內裝修的費用由甲方承擔。
2.乙方違約 乙方未按約支付合同價款的，自支付期滿____月之后按照約定支付未付金額的日仟分之伍支付違約金;乙方拒絕履行合同或未按合同支付剩余價款逾期超過________年的，甲方有權解除合同，并扣除乙方15%的總合同價款。 由于乙方原因造成該協議未能達成的，由乙方自行承擔因入住對于室內裝修的費用。
八、房屋風險 房屋風險的轉移房屋毀損、滅失的風險在乙方自取得房屋所有權證書之日前由甲方承擔，自乙方自取得房屋所有權證書之日起移轉至乙方。
九、爭議解決 爭議解決在執行本協議的過程中，如甲、乙雙方發生爭議，先協商解決。協商不成時，任何一方均可向房屋所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
十、合同生效 甲方保證已如實陳述房地產權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關系，乙方對甲方上述買賣的房地產具體狀況充分了解，自愿買受該房地產。合同自簽訂之日起生效。 甲方(簽章)： 乙方(簽章)： 身份證號： 身份證號： 聯系電話： 聯系電話：________年____月____日________年____月____日
設備樣品買賣合同書 篇26
出賣人（以下簡稱甲方）：
聯系方式：
地址：
買受人（以下簡稱乙方）：
聯系方式：
地址：
茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：
第一條?乙方向甲方訂購貨物，合同成立后由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物，甲方應于____日內交付乙方。雙方確認已于年?月___日共同封存樣品（雙方各持一份）
第二條?甲方如不能按期交付或僅能交付一部分，應于____日前通知乙方延期交付；但乙方不同意時可解除合同。
因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。
第三條?如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能按期交貨或不能全數的交付，可延緩交付。其延緩日數應經雙方議定。
第四條?買賣貨款每件_____元，共_____元，交貨時應全部付清。如乙方不能付清的，甲方可停止交付貨物，并約定一定期間催其付款，逾期仍不交付的，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害可以請求賠償。
第五條?乙方預知屆期不能付款的，可于_____日前通知甲方延展交貨日期，若甲方不同意時，乙方可以解除合同，若給對方造成損害的，應承擔賠償責任。
第六條?甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害的，可以請求賠償。
第七條?貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。
第八條?合同一式___份，甲、乙雙方各執____份。
（以下無正文）
出賣人（甲方）：
______年_____月____日
買受人（乙方）：
______年_____月____日