房屋買(mǎi)賣起訴書(shū)（精選7篇）
房屋買(mǎi)賣起訴書(shū) 篇1
申請(qǐng)人：
訴訟請(qǐng)求：_________________
1、請(qǐng)求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權(quán)證;2、請(qǐng)求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權(quán)證的違約金;
3、請(qǐng)求法院判令被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。
事實(shí)與理由：_________________原、被告雙方于__________年__________月__________日簽訂《商品房買(mǎi)賣合同》，合同約定被告應(yīng)當(dāng)于__________年__________月__________日之前為原告辦理房屋所有權(quán)證。然而直到__________年__________月__________日過(guò)后六個(gè)月，被告仍然未為原告辦理房屋所有權(quán)證。經(jīng)原告多次催告，被告仍以各種理由推脫其責(zé)任，被告的行為嚴(yán)重?fù)p害的了原告的利益。為此，原告為維護(hù)自身合法利益，特向人民法院提起訴訟，望貴院支持原告的訴訟請(qǐng)求。
此致
___________人民法院
具狀人： ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
房屋買(mǎi)賣起訴書(shū) 篇2
原告：________________張，北京市朝陽(yáng)區(qū)石各莊村農(nóng)民。
住址：________________
電話：________________
被告：________________張，北京市居民。
住址：________________
案由：________________房屋買(mǎi)賣糾紛
訴訟請(qǐng)求：________________
1、?依法確認(rèn)原被告之間的房屋買(mǎi)賣協(xié)議有效。
2、?判令北京市朝陽(yáng)區(qū)平房鄉(xiāng)石各莊村226號(hào)院內(nèi)(西廂房一間除外)房屋歸原告所有，并判令被告立即協(xié)助原告辦理宅基地使用權(quán)變更手續(xù)。
3、?本案的訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由：________________
20095年5月1日，原被告之間簽訂了《房屋買(mǎi)賣協(xié)議》，約定被告將位于北京市朝陽(yáng)區(qū)平房鄉(xiāng)石各莊村226號(hào)院內(nèi)的房屋(不包括西廂房一間)賣給原告，價(jià)款55000元。該合同得到了北京市朝陽(yáng)區(qū)平房鄉(xiāng)石各莊村委會(huì)的確認(rèn)。合同簽訂后，原告按照合同約定，交付了價(jià)款，被告交付了房屋及宅基地使用權(quán)證書(shū)。原告把戶口也轉(zhuǎn)入了該院，并長(zhǎng)期在該院生活居住至今。原告多次要求被告配合原告履行宅基地使用權(quán)變更手續(xù)，遭到被告的拒絕。20__年9月20日，騰退該院，被告突然以該院的宅基地使用權(quán)證書(shū)登記的是她的名字，農(nóng)村房屋買(mǎi)賣違法等理由要求原告無(wú)條件騰退該院。
原告認(rèn)為，農(nóng)村房屋可以在本村村民內(nèi)部進(jìn)行買(mǎi)賣，當(dāng)初的買(mǎi)賣協(xié)議是有效的。為維護(hù)原告的合法權(quán)益，針對(duì)被告的無(wú)理要求，原告多次與其協(xié)商無(wú)果。故訴至貴院，請(qǐng)支持原告的訴訟請(qǐng)求。
此致
北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院
起訴人：________________
房屋買(mǎi)賣起訴書(shū) 篇3
原告：_________________
地址：_________________
法定代表人：_________________聯(lián)系電話：_________________
被告一：_________________，女，19xx年5月6日出生，身份證號(hào)，地址：_________________，聯(lián)系電話：_________________
被告二：_________________，男，**年12月4日出生，身份證號(hào)，地址：_________________路1號(hào)，聯(lián)系電話：_________________
買(mǎi)賣居間協(xié)議起訴狀訴訟請(qǐng)求
一、判令兩被告共同向原告支付中介服務(wù)費(fèi)人民幣*元及逾期履行滯納金(暫計(jì)至20__年1月5日為*元)，兩項(xiàng)暫合計(jì)為*元;
二、判令本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由
原告系房地產(chǎn)居間服務(wù)公司。被告一因房屋出售需要委托原告居間銷售其名下址于福建省房產(chǎn)，原告接受委托后，經(jīng)原告居間介紹，被告一與案外人于20__年10月10日簽訂了一份《房屋買(mǎi)賣協(xié)議書(shū)》，該協(xié)議約定：_________________被告一將上述房產(chǎn)以200萬(wàn)元價(jià)格出售給案外人黃世陽(yáng)，并于收到購(gòu)房款全款當(dāng)日交付房屋。簽訂該協(xié)議后，被告一與原告就居間介紹費(fèi)用進(jìn)行了確認(rèn)，承諾如原告推薦客戶完成上述房產(chǎn)的出售，則被告一應(yīng)于交房當(dāng)日支付原告中介服務(wù)費(fèi)人民幣*元;如無(wú)故延期，則原告有權(quán)按日萬(wàn)分之五的標(biāo)準(zhǔn)向被告追收滯納金。
現(xiàn)被告與案外人于年月日實(shí)際履行了房屋買(mǎi)賣協(xié)議并辦理了相關(guān)房產(chǎn)過(guò)戶手續(xù)，但中介服務(wù)費(fèi)卻一直拒絕支付。
此致
___________人民法院
具狀人： ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
房屋買(mǎi)賣起訴書(shū) 篇4
原告：_________________姓名，性別，年齡，民族，籍貫，文化程度，職業(yè)或職務(wù)，單位或住址。
法定代理人(或委托代理人、指定代理人)：_________________姓名，性別，年齡，民族，籍貫，文化程度，職業(yè)或職務(wù)，單位或住址，與原告關(guān)系(如果委托律師代理訴訟，不需寫(xiě)律師基本情況，只寫(xiě)：_________________“委托代理人：_________________姓名，某律師事務(wù)所律師”)。
原告：_________________……(有共同原告的，按照權(quán)利大小接著排列，所列項(xiàng)目同前)。
被告：_________________姓名，性別，年齡，民族，籍貫，文化程度，職業(yè)或職務(wù)，單位或住址，與原告的關(guān)系。
被告：_________________……(有共同被告的，按照義務(wù)大小接著排列，所列項(xiàng)目同前)。
第三人：_________________姓名，性別，年齡，民族，籍貫，文化程度，職業(yè)或職務(wù)，單位或住址。
訴訟請(qǐng)求：_________________
_____________
事實(shí)和理由
_____________
證據(jù)和證據(jù)的來(lái)源，證人姓名和住址
_____________
此致
_____________人民法院
起訴人：________________(簽名或蓋章)
___________年__________月__________日
房屋買(mǎi)賣起訴書(shū) 篇5
原告：，男，漢族， 年 月 日出生，住址 省 市 區(qū) 花園 幢 室，身份證號(hào)碼： 。
被告：1，女，漢族， 年 月 日出生，住址 省 市 區(qū) 花園 幢 室，身份證號(hào)碼： 。聯(lián)系電話： 。
被告：2，男，漢族，1987年10月8日出生，住址 省 市 區(qū) 花園 幢 室，身份證號(hào)碼： 。聯(lián)系電話： 。
訴訟請(qǐng)求：
一、判令被告支付原告違約金41萬(wàn)元及因被告原因?qū)е隆斗课葙I(mǎi)賣(居間)合同》目的不能實(shí)現(xiàn)，房屋溢價(jià)損失34萬(wàn)元，返還購(gòu)房款5萬(wàn)元，合計(jì)80萬(wàn)元。
二、判令被告承擔(dān)本案全部訴訟費(fèi)用。
事實(shí)和理由
原告與被告1于20xx年9月15日簽訂《房屋買(mǎi)賣(居間)合同》(以下簡(jiǎn)稱為“買(mǎi)賣合同”)，在經(jīng)紀(jì)有限公司提供中介居間服務(wù)下，原告以人民幣205萬(wàn)元的價(jià)款購(gòu)買(mǎi)被告2與被告1共同所有的位于X區(qū)號(hào)X區(qū)幢XX室物業(yè)(該房產(chǎn)證顯示被告2與被告1系夫妻關(guān)系)。合同對(duì)交易定金、付款方式、遞件過(guò)戶時(shí)間、房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)現(xiàn)狀、稅費(fèi)承擔(dān)、違約責(zé)任等進(jìn)行了明確約定。被告2因在外出差，故被告1當(dāng)原告和居間人面與被告2電話聯(lián)系，被告2同意被告1出售該房產(chǎn)。
20xx年11月4日，被告1以該期限房?jī)r(jià)波動(dòng)較大其夫妻沒(méi)有購(gòu)置合適價(jià)格新房為由，要求解除合同。原告予以拒絕，并要求被告繼續(xù)履行合同。
另了解，在買(mǎi)賣合同簽訂之后，該地段房?jī)r(jià)大漲，現(xiàn)今該交易房屋的房?jī)r(jià)已增至280萬(wàn)左右，比原、被告交易時(shí)價(jià)格上漲了75萬(wàn)元。買(mǎi)賣合同約定的違約金已不能彌補(bǔ)原告的實(shí)際損失，故要求被告另行支付房屋溢價(jià)部分。
原告認(rèn)為：原、被告雙方簽訂的買(mǎi)賣合同合法有效，雙方均應(yīng)按約履行�，F(xiàn)因被告的違約行為導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行，故被告應(yīng)當(dāng)按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任。但是合同約定的違約金已不足以彌補(bǔ)原告的實(shí)際損失，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第114條規(guī)定及買(mǎi)賣合同第六條第五款約定，要求被告支付41萬(wàn)元的違約金，及承擔(dān)交易房屋溢價(jià)部分的損失。
為維護(hù)原告的合法權(quán)益，現(xiàn)依法訴至貴院，請(qǐng)求判如所請(qǐng)。
此致
X人民法院
具狀人：
日 期：
房屋買(mǎi)賣起訴書(shū) 篇6
原告：————
住址：————
電話：——————
被告：——————
住所地：————
法定代表人：————
聯(lián)系人：————
電話：————-
訴訟請(qǐng)求：
1、請(qǐng)求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權(quán)證;
2、請(qǐng)求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權(quán)證的違約金;
3、請(qǐng)求法院判令被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。
事實(shí)與理由：
綜上所述，被告作為房屋買(mǎi)賣合同的出售方，在原告交付購(gòu)房款履行了付款義務(wù)后，被告方交付房屋即購(gòu)房合同成立，被告方應(yīng)當(dāng)在合同訂立之日起90日內(nèi)按約定辦理房屋所有權(quán)證。根據(jù)《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》第60條、《城市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)管理?xiàng)l例》第
33條及最高人民法院《關(guān)于審理商品房買(mǎi)賣合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十八條定，被告應(yīng)當(dāng)立即辦理房屋產(chǎn)權(quán)證并支付違約金。
為維護(hù)原告合法權(quán)利，特訴請(qǐng)人民法院判允前列訴訟請(qǐng)求。
此致
————人民法院
具狀人：——————
————年——月——日
房屋買(mǎi)賣起訴書(shū) 篇7
原告：__________ ，男/女
_______年______月_____日出生
身份證號(hào)：_____________________
住址：_________________________
聯(lián)系電話：____________________
被告：__________男/女
_______年______月_____日出生
身份證號(hào)：_____________________
住址：_________________________
聯(lián)系電話：____________________
案由：房屋買(mǎi)賣合同糾紛
訴訟請(qǐng)求：
1、請(qǐng)求法院依法判決被告履行《房屋買(mǎi)賣合同》義務(wù)，將________________________的房屋所有權(quán)過(guò)戶給原告;
2、請(qǐng)求法院依法判決被告支付原告逾期辦理房屋過(guò)戶事宜的違約賠償人民幣_(tái)_______元;
3、本案訴訟費(fèi)及其它相關(guān)費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由：
_______年_____月_____日，原告經(jīng)_______________公司介紹，與被告簽訂了關(guān)于_______________的《房屋買(mǎi)賣合同》，并于當(dāng)日交付了購(gòu)房定金人民幣_(tái)_______元。
雙方同意，被告應(yīng)配合原告在合同簽訂后_______月內(nèi)(即________年_____月_____日前)辦理完畢該房屋過(guò)戶事宜，原告亦多次催促被告履行合同義務(wù)，進(jìn)行網(wǎng)簽及后續(xù)房屋過(guò)戶事宜，被告均以各種借口予以拖延，導(dǎo)致該房屋至今未辦理任何過(guò)戶手續(xù)。按照約定，被告拖延逾期辦理過(guò)戶手續(xù)視為違約，被告應(yīng)支付原告逾期辦理房屋過(guò)戶事宜的違約賠償人民幣_(tái)________元.
原告購(gòu)買(mǎi)本房屋是為年底結(jié)婚作為婚房使用，被告遲遲不履行房屋過(guò)戶義務(wù)已經(jīng)給原告造成了諸多損失，無(wú)奈之下訴至法院，請(qǐng)求法庭依法判決被告按照合同履行義務(wù)，將房屋過(guò)戶給原告，并賠償原告損失，以維護(hù)原告的合法權(quán)益。
此致
____________區(qū)人民法院
原告：_________________
日期：_________________