中外貨物買賣合約書(精選26篇)
中外貨物買賣合約書 篇1
日期:______________________________________________________地點:______________________________________________________買方:__________________賣方:__________________
地址:__________________地址:__________________
電報:__________________電報:__________________
電傳:__________________電傳:__________________
本合同由買方和賣方商訂。在合同項下,雙方同意按下述條款買賣下述商品:
第一條:品名、規(guī)格、數(shù)量及單價
____________________________________________________________________
第二條:合同總值
第三條:原產(chǎn)國別及制造廠商
第四條:裝運港
第五條:目的港
第六條:裝運期
分運:
轉(zhuǎn)運:
第七條:包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝,適合遠(yuǎn)洋及長途內(nèi)陸運輸,防潮,防濕,防震,防銹,耐野蠻裝卸,以確保貨物不致由上述原因受損,使之完好安全到達(dá)安裝或建筑工地。任何由于包裝不妥善所致之任何損失均由賣方負(fù)擔(dān)。
第八條:嘜頭
賣給方必須用不褪色油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、
第九條:保險
在條款下:
由賣方出資按110%發(fā)票金額投保。
在條款下:裝運后由買方投保。
第十條:付款條件
(1)買方在裝運期前30天,通過中國銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤銷信用證,其金額為合同總值________%,計________。該信用證在中國銀行________行收到下列單證并核對無誤后承付(在分運情況下,則按分運比例承付)。
。全套可議付已裝船清潔海運提單,外加兩份副本,注明
。商業(yè)發(fā)票一式五份,注明合同號、信用證號和嘜頭。
。裝箱單一式四份,注明每包貨物數(shù)量,毛重和凈重。
。由制造廠家出具并由賣立簽字的品質(zhì)證明書一式三份。
。已交付全套技術(shù)文件的確認(rèn)書一式兩份。
甲方:乙方:日期:
中外貨物買賣合約書 篇2
買方:____________ (下稱甲方)
地址:____________ 郵編:_____ 電話:____________ 傳真:_____ 電子郵箱:__________
賣方:____________ (下稱乙方) 地址:____________ 郵編:_____ 電話:____________傳真:_____
電子郵箱:__________ 甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,本著自愿及平等互利的原則,訂立本合同。
第一條 名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量 1、名稱、品種、規(guī)格: ____________ (應(yīng)注明產(chǎn)品的牌號或商標(biāo))。
2、質(zhì)量,按下列第( )項執(zhí)行:
(1) 按照_______標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(須注明按國家標(biāo)準(zhǔn)或部頒或企業(yè)具體標(biāo)準(zhǔn),如標(biāo)準(zhǔn)代號、編號和標(biāo)準(zhǔn)名稱等)。
(2) 按樣本,樣本作為合同的附件(應(yīng)注明樣本封存及保管方式)。
(3) 按雙方商定要求執(zhí)行,具體為:_____________(應(yīng)具體約定產(chǎn)品質(zhì)量要求)。
第二條 數(shù)量和計量單位、計量方法
1、數(shù)量:________ 。
2、計量單位和方法:__________。
3、交貨數(shù)量的正負(fù)尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計算方法:__ __________。
第三條 包裝方式和包裝品的處理:_________(應(yīng)盡可能注明所采用的包裝標(biāo)準(zhǔn)是否國家或主管部門標(biāo)準(zhǔn),自行約定包裝標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具體可行,包裝材料由誰供應(yīng),包裝費用的負(fù)擔(dān)。)。
第四條 交貨方式:
1、交貨時間:_______。
2、交貨地點:_______。
3、運輸方式:_______(注明由誰負(fù)責(zé)代辦運輸)。
4、保 險:_______(按情況約定由誰負(fù)責(zé)投保并具體規(guī)定投保金額和投保險種)。
5、與買賣相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移:___________。
第五條 驗收:
1、驗收時間:_______。
2、驗收方式:
______(如采用抽樣檢驗,應(yīng)注明抽樣標(biāo)準(zhǔn)或方法和比例)。
3、驗收如發(fā)生爭議,由___檢驗機(jī)構(gòu)按___檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法,對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗。
甲方(購買人):
乙方(供應(yīng)商):
(蓋章) (蓋章)
法定代表人:_________ 法定代表人:_________ 聯(lián) 系 人:_________ 聯(lián) 系 人:_________ 電話:_________ 電 話:_________
開戶銀行:___________
帳號:_______________
20__年_月_日 20__年_月_日
中外貨物買賣合約書 篇3
供方:
需方:
1.本合同是依照《合同法》訂立的,經(jīng)雙方簽字蓋章后,即發(fā)生法律效力,雙方必須嚴(yán)格履行。
2.合同條款:
簽訂雙方商妥訂貨產(chǎn)品總值人民幣玖拾叁萬陸仟元。其產(chǎn)品名稱的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、單價、總值、交貨付款等詳見銷售票。
3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任:
(1)供方如未能履行合同,須負(fù)下列責(zé)任:
①產(chǎn)品、規(guī)格、質(zhì)量不符合同規(guī)定:需方同意利用的,按質(zhì)論價,退貨貶值總值價款,不能利用的,應(yīng)負(fù)責(zé)保修、保退、保換。由于延誤交貨時間,每天應(yīng)償付需方千分之一的余款。
②產(chǎn)品數(shù)量不符合規(guī)定:少交需方仍有需要的照數(shù)補交;因延期而不要的,可以退貨,并承擔(dān)因此而造成的損失;不能交貨的,應(yīng)償付需方以不能交貨的貨款總值的百分之一的罰金。
(2)需方未能履行合同時,須負(fù)以下責(zé)任:
①中途變更產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量或包裝的規(guī)格,應(yīng)償付變更部分貨款(或包裝價值)總值百分之一罰金。
②中途退貨,由雙方根據(jù)實際情況商定,同意退貨的償付退貨部分貨款總值百分之一的罰金。
③自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨,每延期一天,應(yīng)償付供方以延期提貨部分貨款總額千分之一罰金。
④未按規(guī)定日期付款,每延期一天,應(yīng)償付以延期付款總額千分之一的罰金。
⑤實行送貨或代運的產(chǎn)品拒絕接貨,應(yīng)承擔(dān)由此而造成的損失和運輸費用及罰金。
(3)產(chǎn)品價格:如需要調(diào)整,必須經(jīng)雙方協(xié)商方能變更。
(4)任何一方要求全部或部分解除合同,必須提出充分理由,經(jīng)雙方協(xié)商,并報請鑒證機(jī)關(guān)備案。
(5)如因生產(chǎn)原料、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝或市場發(fā)生重大變化,需要變更產(chǎn)品品種、花色、規(guī)格、質(zhì)量、包裝時,應(yīng)提前七天與對方協(xié)商修訂調(diào)整,并報鑒證機(jī)關(guān)備案,任何一方不得擅自變更合同。一方變更合同,對方有權(quán)拒絕收購,因此而不能執(zhí)行合同應(yīng)償付對方千分之五的罰金。
(6)確因自然災(zāi)害等原因,影響執(zhí)行合同或延期交貨,需提前七天通知對方,經(jīng)有關(guān)機(jī)構(gòu)證明,可酌情減免罰金。
4.執(zhí)行合同中,發(fā)生爭議和糾紛,簽約雙方協(xié)商不成,均可向法院提出訴訟。向仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁(兩者選一)
5.本合同及附件一式兩份,供需雙方各執(zhí)一份。
供方單位(蓋章):__需方單位(蓋章):
經(jīng)辦人:年月日
經(jīng)辦人:年月日
中外貨物買賣合約書 篇4
購貨單位:_________,以下簡稱甲方;
供貨單位:_________,以下簡稱乙方。
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量
1、產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格:_________。
2、產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),按下列第項執(zhí)行:
按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;按部頒標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;由甲乙雙方商定技術(shù)要求執(zhí)行。
第二條產(chǎn)品的數(shù)量和計量單位、計量方法
1、產(chǎn)品的數(shù)量:_______。
2、計量單位、計量方法:______。
3、產(chǎn)品交貨數(shù)量的正負(fù)尾差、合理磅差和在途自然減量規(guī)定及計算方法:________。
第三條產(chǎn)品的包裝標(biāo)準(zhǔn)和包裝物的供應(yīng)與回收_______。
1、產(chǎn)品的交貨單位:________。
2、交貨方法,按下列第項執(zhí)行:
乙方送貨;
乙方代運;
甲方自提自運。
3、運輸方式:_______。
4、到貨地點和接貨單位________。
第四條提前40天通知乙方,以便乙方編月度要車計劃;必須由甲方派人押送的,應(yīng)在合同明確規(guī)定;甲乙雙方對產(chǎn)品的運輸和裝卸,應(yīng)按有關(guān)規(guī)定與運輸部門辦理交換手續(xù),作出記錄,雙方簽字,明確甲、乙方和運輸部門的責(zé)任。)
第五條產(chǎn)品的交貨期限
第六條產(chǎn)品的價格與貨款的結(jié)算
1、產(chǎn)品的價格,按下列第項執(zhí)行:
按甲乙雙方的商定價格;
按照訂立合同時履行地的市場價格;
按照國家定價履行。
2、產(chǎn)品貨款的結(jié)算:產(chǎn)品的貨款、實際支付的運雜費和其它費用的結(jié)算,按照中國人民銀行結(jié)算辦法的規(guī)定辦理。
第七條驗收方法。
第八條對產(chǎn)品提出異議的時間和辦法
1、甲方在驗收中,如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定,應(yīng)一面妥為保管,一面在30天內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期內(nèi),甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方怠于通知或者自標(biāo)的物收到之日起過兩年內(nèi)未通知乙方的,視為產(chǎn)品合乎規(guī)定。
2、甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的,不得提出異議。
3、乙方在接到需方書面異議后,應(yīng)在10天內(nèi)負(fù)責(zé)處理,否則,即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。
第九條乙方的違約責(zé)任
1、乙方不能交貨的,應(yīng)向甲方償付不能交貨部分貨款的___%的違約金。
2、乙方所交產(chǎn)品品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合規(guī)定的,如果甲方同意利用,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;如果甲方不能利用的,應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的具體情況,由乙方負(fù)責(zé)包換或包修,并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。
3、乙方因產(chǎn)品包裝不符合合同規(guī)定,必須返修或重新包裝的,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成貨物損壞或滅失的,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償。
4、乙方逾期交貨的,應(yīng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交貨部分貨款計算,向甲方償付逾期交貨的違約金,并承擔(dān)甲方因此所受的損失費用。
5、乙方提前交貨的產(chǎn)品、多交的產(chǎn)品的品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合規(guī)定的產(chǎn)品,甲方在代保管期內(nèi)實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,應(yīng)當(dāng)由乙方承擔(dān)。
6、產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除應(yīng)負(fù)責(zé)運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金。
7、乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商,甲方仍需要的,乙方應(yīng)照數(shù)補交,并負(fù)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要的,應(yīng)當(dāng)在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方,辦理解除合同手續(xù)。逾期不答復(fù)的,視為同意發(fā)貨。
第十條甲方的違約責(zé)任
1、甲方中途退貨,應(yīng)向乙方償付退貨部分貨款___%的違約金。
2、甲方未按合同規(guī)定的時間和要求提供應(yīng)交的技術(shù)資料或包裝物的,除交貨日期得順延外,應(yīng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按順延交貨部分貨款計算,向乙方償付順延交貨的違約金;如果不能提供的,按中途退貨處理。
3、甲方自提產(chǎn)品未按供方通知的日期或合同規(guī)定的日期提貨的,應(yīng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期提貨部分貨款總值計算,向乙方償付逾期提貨的違約金,并承擔(dān)乙方實際支付的代為保管、保養(yǎng)的費用。
4、甲方逾期付款的,應(yīng)按中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的違約金。
5、甲方違反合同規(guī)定拒絕接貨的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此造成的損失和運輸部門的罰款。
6、甲方如錯填到貨地點或接貨人,或?qū)σ曳教岢鲥e誤異議,應(yīng)承擔(dān)乙方因此所受的損失。
第十一條不可抗力
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛桑詼p輕可能給對方造成的損失,在取得有關(guān)機(jī)構(gòu)證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
第十二條其它_______。
按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后10天內(nèi),按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)貨物或扣付貨款來充抵。
本合同如發(fā)生糾紛,當(dāng)事人雙方應(yīng)當(dāng)及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方均可請業(yè)務(wù)主管機(jī)關(guān)調(diào)解或者向仲裁委員會申請仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自____年__月__日起生效,合同執(zhí)行期內(nèi),甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,分送甲乙雙方的主管部門、銀行……等單位各留存一份。
甲方:
乙方:
____年__月__日
中外貨物買賣合約書 篇5
合同號:______
日期:_______
地點:_______
買方:___________
地址:___________
電報:___________
電傳:___________
賣方:___________
地址:___________
電報:___________
電傳:___________?本合同由買賣雙方商訂,在合同項下,雙方同意按下列條款買賣下述商品:
第一條?品名、規(guī)格、數(shù)量及單價
____________________________________________________________________________________________________________
第二條?合同總值
第三條?原產(chǎn)國別及制造廠商
第四條?裝運港
第五條?目地港
第六條?裝運期
分運:_______________
轉(zhuǎn)運:_______________
第七條?包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝,適合遠(yuǎn)洋和長途內(nèi)陸運輸,防潮、防濕,防震,防銹,耐野蠻裝卸,任何由于賣方包裝不善而造成的損失由賣方負(fù)擔(dān)。
第八條?嘜頭
賣方須用不褪色油漆于每件包裝上印刷包裝編號、盡碼、毛重、凈重、提吊位置及“此端向上”、“小心輕放”、“切勿受潮”等字樣及下列嘜頭:
嘜?na_________________
第九條?_____
裝運后由買方投保。
第十條?付款條件
(1)買方在收到備貨電傳通知后或裝運期前30天,開立以賣方為受益人的不可撤銷信用證,其金額為合同總值的________%,計_______。中國行_______行收到下列單證經(jīng)核對無誤后,承付信用證款項(如果分運,應(yīng)按分運比例承付):
a._____可議付已裝船清潔海運提單,外加兩套副本,注明“運費待收”,空白抬頭,空白背書,已通知到貨口岸中國對外貿(mào)易運輸公司。
b.商業(yè)發(fā)票一式五份,注明合同號、信用證號和嘜頭。
c.裝箱單一式四份,注明每包貨物數(shù)量、毛重和凈重。
d.由制造廠家出具并由賣方簽署的品質(zhì)證明書一式三份。
e.提供_____技術(shù)文件的確認(rèn)書一式兩份。
f.裝運后即刻通知買方啟運日期的電報/電傳副本一份。
(3)中國收到合同________中規(guī)定的,經(jīng)雙方簽署的驗收證明后,承付合同總值的_________%,金額為__________。
(4)買方在付款時,有權(quán)按合同第15、18條規(guī)定扣除應(yīng)由賣方支付的延期罰款金額。
(5)一切在中國境內(nèi)的銀行費用均由買方承擔(dān),一切在中國境外的銀行費用均由賣方承擔(dān)。
第十一條?裝運條款
(1)賣方必須在裝運期前45天,用電報/電傳向賣方通知合同號、貨物品名、數(shù)量,發(fā)票金額,件數(shù),毛重,尺碼及備貨日期,以便買方安排訂倉。
(2)如果貨物任一包裝達(dá)到或超過重20噸,長12米、寬2.7米,高3米,賣方應(yīng)在裝船前50天,向買方提供五份包裝圖紙,說明詳細(xì)尺碼和每件重量,以便買方安排運輸。
(3)買方須在預(yù)計船抵達(dá)裝運港日期前10天,通過賣方船名,預(yù)計裝船日期,合同號和裝運港船方代理,以便賣方安排裝船。如果需要更改載貨船只,提前或推后船期,買方或船方代理應(yīng)及時通知賣方。如果貨船未能在買方通知的抵達(dá)日期后30天內(nèi)到達(dá)裝運港,從第31天起,在裝運港所發(fā)生的一切倉儲費和_____費由買方承擔(dān)。
(4)船按期抵達(dá)裝運裝港后,如果賣方未能備貨待裝,一切空倉費和滯期費由賣方承擔(dān)。
(5)在貨物越過船舷脫離吊鉤前,一切風(fēng)險及費用由賣方承擔(dān)。在貨物越過船舷脫離吊鉤后,一切風(fēng)險及費用由買方承擔(dān)。
(6)賣方在貨物全部裝運完畢后48小時內(nèi),須以電報/電傳通知買方合同號、貨物品名、數(shù)量、毛重、發(fā)票金額,載貨船名和啟運日期。如果由于賣方未及時電告買方,以致貨物未及時_____而發(fā)生的一切損失由賣方承擔(dān)。
第十二條?技術(shù)文件
(1)下述_____英文本技術(shù)文件應(yīng)隨貨物發(fā)運:
a.基礎(chǔ)設(shè)計圖。
b.接線說明書,電路圖和氣/液壓連接圖。
c.易磨損件制造圖紙和說明書。
d.零備件目錄
e.安裝、操作和維修說明書。
(2)賣方應(yīng)在簽訂合同后60天內(nèi),向買方或用戶掛號航空郵寄本條(1)款規(guī)定的技術(shù)文件,否則買方有權(quán)拒開信用證或拒付貨款。
第十三條?保質(zhì)條款
賣方保證貨物系用上等的材料和一流工藝制成,嶄新、未曾使用,并在各方面與合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能相一致,在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下,賣方對合同貨物的正常使用給予___________天的保證期,此保證期從貨物到達(dá)_______起開始計算。
第十四條?檢驗條款
(1)賣方/制造廠必須在交貨前全面、準(zhǔn)確地檢驗貨物的質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量,簽發(fā)質(zhì)量證書,證明所交貨物與合同中有關(guān)條款規(guī)定相符,但此證明書_____貨物的質(zhì)量、規(guī)格、性能和數(shù)量的最后依據(jù)。賣方或制造廠商應(yīng)將記載檢驗細(xì)節(jié)和結(jié)果的書面報告附在質(zhì)量證明書內(nèi)。
(2)在貨物抵達(dá)目的港之后,買方須申請中國商品檢驗局(以下稱商檢局)就貨物質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量進(jìn)行初步檢驗并簽發(fā)檢驗證明書。如果商檢局的檢驗發(fā)現(xiàn)到貨的質(zhì)量、規(guī)格或數(shù)量與合同不符,除應(yīng)由_____公司或船方負(fù)責(zé)者外,買方在貨物到港后_____天有權(quán)拒收貨物,向賣方提出索賠。
(3)如果發(fā)現(xiàn)貨物質(zhì)量和規(guī)格與合同規(guī)定不符,或貨物在本合同第13條所規(guī)定的保證期內(nèi)證明有缺陷,包括內(nèi)在缺陷或使用不良的原材料,買方將安排商檢局檢驗,并有權(quán)依據(jù)商檢證書向賣方索賠。
(4)如果由于某種不能預(yù)料的原因,在合同有效期內(nèi)檢驗證書不及辦妥,買方須電告賣方延長商檢期限_________天。
第十五條?索賠
(1)如果賣方對貨物不符合本合同規(guī)定負(fù)有責(zé)任且買方按照本合同第13條和第14條規(guī)定,在檢驗和質(zhì)量保證期內(nèi)提出索賠時,賣方在征得買方同意后,可按下列方法之一種或幾種理賠:
a.同意買方退貨,并將所退貨物金額用合同規(guī)定的貨幣償還買方,并承擔(dān)買方因退貨而蒙受的一切直接損失和費用,包括利息、銀行費用、運費、_____費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸及監(jiān)管保護(hù)所退貨物的一切其他必要的費用。
b.按照貨物的質(zhì)量低劣程度、損壞程度和買方蒙受損失的金額將貨物貶值。
c.用符合合同規(guī)定規(guī)格、質(zhì)量和性能的部件替換有瑕疵部件,并承擔(dān)買方所蒙受的一切直接損失和費用。新替換部件的保質(zhì)期須相應(yīng)延長。
(2)如果賣方在收到買方索賠書后一個月之內(nèi)不予答復(fù),則視為賣方接受索賠。
第十六條?不可抗力
(1)簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻無法履約,履約期限則應(yīng)按不可抗力影響履約的期限相應(yīng)延長。
(2)受阻方應(yīng)在不可抗力發(fā)生或終止時盡快電告另一方,并在事故發(fā)生后14天內(nèi)將有關(guān)當(dāng)局出具的事故證明書掛號航空郵給另一方認(rèn)可。
(3)如果不可抗力事故持續(xù)超過一百二十天,另一方有權(quán)用掛號航空郵寄書面通知,通知受阻方終止合同。通知立即生效。
第十七條?_____
(1)雙方對執(zhí)行合同時發(fā)生的一切爭執(zhí)均應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如果不能解決,則可訴諸_____。
(2)_____應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易_____委員會,根據(jù)該會的_____程序進(jìn)行_____,也可提交雙方同意的第三國_____機(jī)構(gòu)。
(3)_____機(jī)構(gòu)的裁決具有最終效力,雙方必須遵照執(zhí)行,_____費用由敗訴方承擔(dān),除非_____機(jī)構(gòu)另有裁定。
(4)_____期間,雙方須繼續(xù)執(zhí)行合同中除爭議部分之外的其他條款。
第十八條?延期和罰款
________________________________________________________________________________________________________________________________________________此鑒:
本合同由雙方于_____年____月___日用_______文簽署。原本一式______份,買賣雙方各執(zhí)______份。本合同以下述第(?)款方式生效:
(1)立即生效。
(2)合同簽署后_____天內(nèi),由雙方確認(rèn)生效。
(3)
買方:_____________賣方:____________
簽名:_____________簽名:____________
中外貨物買賣合約書 篇6
19__年__月__日__為賣方和__為買方。雙方同意買賣__,其條款如下:
1.合同貨物:____
2.產(chǎn) 地:____
3.數(shù) 量:____
5.合同價格:____fob____
6.包 裝:____
7.付款條件:簽訂合同后買方于7個銀行日內(nèi)開出以賣方為受益人的、經(jīng)確認(rèn)的、不可撤銷的、可分割、可轉(zhuǎn)讓的、不得分批裝運的、無追索權(quán)的信用證。
8.裝船:從賣方收到買方信用證日期算起,45天內(nèi)予以裝船。若發(fā)生買方所訂船舶未按時到達(dá)裝貨,按本合同規(guī)定,賣方有權(quán)向買方索賠損毀/耽擱費,按總金額__%計算為限。因此,買方需向賣方提供銀行保證。
9.保證金:賣方收到買方信用證的14個銀行日內(nèi),向買方寄出__%的保證金或銀行保函。若賣方不執(zhí)行合同,其保證金買方予以沒收。
10.應(yīng)附的單據(jù):賣方向買方提供:
(1)全套清潔提貨單;
(2)一式四份經(jīng)簽字的商業(yè)發(fā)票;
(3)原產(chǎn)地證明書;
(4)裝箱單;
(5)為出口____所需的其他主要單據(jù)。
11.裝船通知:賣方在規(guī)定的裝貨時間,至少14天前用電報方式將裝船條件告知買方。買方或其代理人將裝貨船估計到達(dá)裝貨港的時間告知賣方。
12.其他條款:質(zhì)量、數(shù)量和重量的檢驗可于裝貨港一次進(jìn)行。若要求提供所需的其它證件,其辦理手續(xù)費、領(lǐng)事簽證費應(yīng)買方負(fù)擔(dān)。
13.裝船時間:當(dāng)日13:00或次日8:00裝船。
14.裝貨效率:每一個晴天工作日,除星期日,節(jié)假日外,每艙口進(jìn)貨為__立方噸。
15.延期費/慢裝卸罰款:對于____載重噸船來說,每天____u.s.d.。
16.不可抗力:簽約雙方的任何一方由于臺風(fēng),地震和雙方同意的不可抗力事故而影響合同執(zhí)行時,則延遲合同的期限應(yīng)相當(dāng)于出事故所影響的時間。
買方:____ 賣方:____
證人:____ 證人:____
日期:____ 日期:____
中外貨物買賣合約書 篇7
中外貨物買賣合同
(CFR或CIF條款)
買 方:____________________________________
地 址: 郵編:____________電話:____________
法定代表人:____________職務(wù):____________
賣 方:____________________________________
地 址: 郵編:____________電話:____________
法定代表人:____________職務(wù):____________
買方和賣方在平等、自愿、互惠、互利原則上,經(jīng)充分協(xié)商簽訂本合同,雙方同意按下述條款全面履行:
第一條 品名、規(guī)格、數(shù)量及單價
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
第二條 合同總值
第三條 原產(chǎn)國別及制造廠商
第四條 裝運港
第五條 目的港
第六條 裝運期
分運:
轉(zhuǎn)運:
第七條 包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝,適合遠(yuǎn)洋及長途陸路運輸,防潮、防濕、防震、防銹、耐野蠻裝卸,以確保貨物不致由上述原因受損,使之完好安全到達(dá)安裝或建筑工地。任何由于包裝不善所致任何損失均由賣方負(fù)擔(dān)。
第八條 嘜頭
賣方必須用不褪色油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持干燥”等字樣及下列嘜頭:
第九條 保險
在CIF條款下:
由賣方出資按110%發(fā)票金額投保。
在CFR條款下:裝運后由買方投保。
第十條 付款條件
1.買方在裝運期前30天,通過 銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤消信用證,其金額為合同總值的____%,計 .該信用證在 銀行收到下列單證并核對無誤后承付(在分運情況下,則按分運比例承付)。
a.全套可議付已裝船清潔海運提單,外加兩份副本,注明“運費已付”、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸 運輸公司。
b.商業(yè)發(fā)票一式五份,注明合同號、信用證號和嘜頭。
c.裝箱單一式四份,注明每包裝貨物數(shù)量、毛重和凈重。
d.由制造廠家出具并由賣方簽字的品質(zhì)證明書一式三份。
e.已交付全套技術(shù)文件的確認(rèn)書一式兩份。
f.裝運后即刻發(fā)給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。
g.在CIF條款下
1.全套按發(fā)票金額110%投保 的保險費。
2.賣方在裝運后10天內(nèi),須航空郵寄三套上述文件(f除外)一份寄給買方,兩份寄目的港____________運輸公司。
3.銀行在收到合同中規(guī)定的、由雙方簽署的驗收證明后,在____天內(nèi),承付合同金額的百分之________,金額為 。
4.按本合同第15條和18條,規(guī)定買方在付款時有權(quán)將應(yīng)由賣方支付的延期貨物罰款扣除。
5.所有發(fā)生在買方國境內(nèi)的銀行費用應(yīng)由____方承擔(dān)。所有發(fā)生在買方國境外的銀行費用應(yīng)由____方承擔(dān)。
第十一條 裝運條件
1.賣方必須在裝運前40天向買方通知預(yù)訂的船只及其運輸路線,供買方確認(rèn)。
2.賣方必須在裝運前20天通知買方預(yù)計發(fā)貨時間、合同號、發(fā)票金額、發(fā)運件數(shù)及每件的重量和尺碼。
3.賣方必須在裝船完畢后48小時內(nèi),以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數(shù)量、毛重、發(fā)票金額、船名和啟運日期。
4.如果任一單件貨物的重量達(dá)到或超過噸,長 米,寬 米,賣方須在裝船期前50天向買方提供5份詳細(xì)包裝圖紙,注明詳細(xì)的尺碼和重量,以便買方安排內(nèi)陸運輸。
5.在CFR條款下:如果由于賣方未及時按11條第(3)款執(zhí)行,以致買方未能將貨物及時保險而造成的一切損失,由賣方承擔(dān)。
第十二條 技術(shù)文件
1.下述全套英文本技術(shù)文件一份必須隨每批貨物一同包裝發(fā)運:
a.基礎(chǔ)設(shè)計圖。
b.接線說明書、電路圖、氣/液壓連圖。
c.易磨損件的制造圖紙和說明書。
d.零配件目錄。
e.安裝、操作和維修說明書。
2.此外,在簽訂合同60天內(nèi),賣方必須向買方或最終用戶掛號航空郵寄本條第1項中規(guī)定的技術(shù)文件,否則,買方有權(quán)拒開信用證或付貨款。
第十三條 保質(zhì)條款
賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝制造、嶄新、未曾使用,并在各方面與合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能相一致,在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下,賣方必須對合同貨物的正常使用給予____天的保證期,此保證期從貨物到達(dá)起開始計算。
第十四條 檢驗
1.賣方/制造廠商必須在交貨前全面、準(zhǔn)確地檢驗貨物的質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量,簽發(fā)質(zhì)量證明書,證明所交貨物與合同中有關(guān)條款規(guī)定相符,但此證明書不作為貨物質(zhì)量、規(guī)格、性能和數(shù)量的最后依據(jù),賣方或制造廠商應(yīng)將記載檢驗細(xì)節(jié)和結(jié)果的書面報告附在質(zhì)量說明書內(nèi)。
2.在貨物抵達(dá)目的地港之后,買方須申請____國商品檢驗局(以下稱商檢局)就貨物質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量進(jìn)行初步檢驗,并簽發(fā)檢驗證明書。如果發(fā)現(xiàn)到貨的質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量與合同不符,除應(yīng)由保險公司或船方負(fù)責(zé)者外,買方在貨物抵達(dá)目的港后____天內(nèi)有權(quán)拒收貨物,向賣方索賠。
3.如果發(fā)現(xiàn)貨物的質(zhì)量和規(guī)格與合同規(guī)定不符或貨物在本合同第13條所述保證期內(nèi)被證明有缺陷,包括內(nèi)在缺陷或使用不適當(dāng)原材料,買方將安排商檢局檢驗,并有權(quán)依據(jù)檢驗證書向賣方索賠。
4.如果由于某種不能預(yù)料的原因在合同有效期內(nèi)檢驗證書不及辦妥,買方應(yīng)電告賣方延長商檢期____天。
第十五條 索賠
1.若賣方對貨物與合同規(guī)定不符,且買方在本合同第13條、第14條規(guī)定的檢驗和質(zhì)量保證期之內(nèi)提出索賠時,賣方在征得買方同意后,須按下列之一種或幾種索賠:
a.同意買方退貨,并將所退貨物金額用合同規(guī)定的貨幣償還買方,并承擔(dān)因退貨造成的一切直接損失和費用,包括:利息、銀行費用、運費、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸費以及監(jiān)管保護(hù)所退貨物的一切其他必要費用。
b.按照貨物質(zhì)量低劣程度、損壞程度和買方蒙受損失金額將貨物貶值。
c.用符合合同規(guī)定的規(guī)格質(zhì)量和性能的新部件替換有瑕疵部件,并承擔(dān)買方所蒙受的一切直接損失及費用,新替換部件的保質(zhì)期須相應(yīng)延長。
2.若賣方在收到買方上述索賠書后一個月之內(nèi)未予答復(fù),則視為賣方接受索賠。
第十六條 不可抗力
1.如簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻,無法履約,履約期限則按照不可抗力影響履約的時間作相應(yīng)延長。
2.受阻方應(yīng)在不可抗力發(fā)生和終止時盡快電告另一方,并在事故發(fā)生后14天內(nèi)將主管機(jī)構(gòu)出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認(rèn)可。
3.不可抗力事件持續(xù)超過120天,另一方有權(quán)用掛號航空寄書面通知,通知受阻一方終止合同,通知立即生效。
第十七條 仲裁
由于執(zhí)行本合同而發(fā)生的一切爭執(zhí),應(yīng)通過友好協(xié)商解決,如果不能解決,按下述第 項仲裁:
1.提交中國北京中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會,按照其程序仲裁。
2.提交雙方同意的第三國仲裁機(jī)構(gòu)仲裁。
仲裁機(jī)構(gòu)的裁決具有最終效力,雙方必須遵照執(zhí)行。仲裁費用敗訴一方承擔(dān),仲裁機(jī)構(gòu)另有裁定者除外。
仲裁期間,雙方應(yīng)繼續(xù)執(zhí)行除爭議部分之外的合同其他條款。
第十八條 延期和罰款
如賣方不能按合同規(guī)定及時交貨,除因不可抗力事故之外,若賣方同意支付延期罰款,買方應(yīng)同意延期交貨,罰款通過議付行在議付時扣除,但是罰款額不得超過貨物總值的5%。罰金率按每星期0.5%計算。不足一星期者按一星期計。如果賣方交貨延期超過合同規(guī)定船期10星期,買方有權(quán)撤消合同,盡管撤消了合同,賣方仍須向買方立即支付規(guī)定罰款。
第十九條 附加條款
本合同由雙方于 年 月 日在________國________市用____ 文簽署,正本一式 份,買賣雙方各執(zhí) 份,合同以下述 款為生效方式:
1.立即生效。
2.合同簽署后____ 天內(nèi),由雙方交換確認(rèn)書后生效。
買方:
簽名:____________
賣方:
簽名:____________
署日期: 年 月 日
中外貨物買賣合約書 篇8
買方:____________ (下稱甲方)
賣方:____________ (下稱乙方)
甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,本著自愿及平等互利的原則,訂立本合同。
第一條 名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量
1.名稱、品種、規(guī)格:
____________ (應(yīng)注明產(chǎn)品的牌號或商標(biāo))。
2.質(zhì)量,按下列第( )項執(zhí)行:
(1) 按照_______標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(須注明按國家標(biāo)準(zhǔn)或部頒或企業(yè)具體標(biāo)準(zhǔn),如標(biāo)準(zhǔn)代號、編號和標(biāo)準(zhǔn)名稱等)。
(2) 按樣本,樣本作為合同的附件(應(yīng)注明樣本封存及保管方式)。
(3) 按雙方商定要求執(zhí)行,具體為:
_____________(應(yīng)具體約定產(chǎn)品質(zhì)量要求)。
第二條 數(shù)量和計量單位、計量方法
1.數(shù)量:________ 。
2.計量單位和方法:__________。
3.交貨數(shù)量的正負(fù)尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計算方法:____________。
第三條 包裝方式和包裝品的處理:
_________(應(yīng)盡可能注明所采用的包裝標(biāo)準(zhǔn)是否國家或主管部門標(biāo)準(zhǔn),自行約定包裝標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具體可行,包裝材料由誰供應(yīng),包裝費用的負(fù)擔(dān)。)。
第四條 交貨方式:
1.交貨時間:_______。
2.交貨地點:_______。
3.運輸方式:_______(注明由誰負(fù)責(zé)代辦運輸)。
4.保 險:_______(按情況約定由誰負(fù)責(zé)投保并具體規(guī)定投保金額和投保險種)。
5.與買賣相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移:___________。
第五條 驗收:
1.驗收時間:_______。
2.驗收方式:
______(如采用抽樣檢驗,應(yīng)注明抽樣標(biāo)準(zhǔn)或方法和比例)。
3.驗收如發(fā)生爭議,由___檢驗機(jī)構(gòu)按___檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法,對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗。
第六條 價格與貨款支付:
1.單價:____;總價:_________(明確幣種及大寫)。
2.貨款支付:
貨款的支付時間:____________;
貨款的支付方式:____________;
運雜費和其它費用的支付時間及方式:__________。
3.預(yù)付貨款:________(根據(jù)需要決定是否需要預(yù)付貨款及金額、預(yù)付時間)。
第七條 提出異議的時間和方法:
1.甲方在驗收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定,應(yīng)在妥為保管貨物的同時,自收到貨物后____日內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期間,甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內(nèi)未通知乙方的,視為貨物合乎規(guī)定。
2.甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的,不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議后,應(yīng)在_____日內(nèi)負(fù)責(zé)處理并通知甲方處理情況,否則,即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。
第八條 甲方違約責(zé)任:
1.甲方中途退貨的,應(yīng)向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。
2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關(guān)技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應(yīng)按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算,向乙方支付違約金;如____日內(nèi)仍不能提供的,按中途退貨處理。
3.甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的,應(yīng)按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期提貨的違約金,并承擔(dān)乙方實際支付的代為保管、保養(yǎng)的費用。
4.甲方逾期付款的,應(yīng)按逾期貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期付款的違約金。
5.甲方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物的,應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的損失。
6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人,或?qū)σ曳教岢鲥e誤異議,應(yīng)承擔(dān)乙方因此所受到的實際損失。
7.其它約定:_____________。
第九條 乙方的違約責(zé)任:
1.乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。
2.乙方所交貨物品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合同規(guī)定的,如甲方同意利用,應(yīng)按質(zhì)論價;甲方不能利用的,應(yīng)根據(jù)具體情況,由乙方負(fù)責(zé)包換或包修,并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。
3.乙方因貨物包裝不符合合同規(guī)定,須返修或重新包裝的,乙方負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當(dāng)造成貨物損壞或滅失的,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
4.乙方逾期交貨的,應(yīng)按照逾期交貨金額每日萬分之____計算,向甲方支付逾期交貨的違約金,并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日,甲方有權(quán)終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
5.乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合約定,甲方在代保管期間實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,均應(yīng)由乙方承擔(dān)。
6.貨物錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除應(yīng)負(fù)責(zé)運到合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的,甲方接到貨物后,仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商,甲方仍需要貨物的,乙方應(yīng)按數(shù)補交,并承擔(dān)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要貨物的,應(yīng)在接到乙方通知后__日內(nèi)通知乙方,辦理解除合同手續(xù),逾期不答復(fù)的,視為同意乙方發(fā)貨。
8.其它:_______________。
第十條 不可抗力:
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時,應(yīng)在不可抗力事件結(jié)束后___日內(nèi)向?qū)Ψ酵▓螅詼p輕可能給對方造成的損失,在取得有關(guān)機(jī)構(gòu)的不可抗力證明后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
第十一條 爭議解決:
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,如雙方不能通過友好協(xié)商解決,均應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會深圳分會,按照申請仲裁時該會實行的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
第十二條 附加條款:
第十三條 其它事項:
1.按本合同規(guī)定應(yīng)付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后__日內(nèi),按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清,否則按逾期付款處理。
2.約定的違約金,視為違約的損失賠償。雙方?jīng)]有約定違約金或預(yù)先賠償額的計算方法的,損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于違約所造成的損失,包括合同履行后可獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違反合同可能造成的損失。
3.本合同自___年__月__日起生效,合同有效期內(nèi),除非經(jīng)過對方同意,或者另有法定理由,任何一方不得變更或解除合同。
4.合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
5.雙方來往函件,按照合同規(guī)定的地址或傳真號碼以___方式送達(dá)對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更,應(yīng)在變更后的___日內(nèi)書面通知對方,否則,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
6.本合同正本一式___份,雙方各執(zhí)___份;合同副本一式__份,分送______等單位。
甲方:____________ 乙方:____________
受權(quán)代表:(簽字)______受權(quán)代表:(簽字)_______
委托代理人:(簽字)_____
本合同于____年____月____日訂立于____(地點)。
中外貨物買賣合約書 篇9
合同 甲方:(浙江)______化工有限公司 法定代表人:
住所地: 傳真: 郵編:
乙方: 有限公司 法定代表人:
住所地: 傳真: 郵編:
甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商,就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜,達(dá)成如下一致:
一、 買賣標(biāo)的和數(shù)量:
甲方將下列貨物賣與乙方:
名 稱 規(guī)格或型號 品 牌 生產(chǎn)商 數(shù) 量
二、 單價和貨款總額:
雙方約定的價格條款是:
本合同總價款為人民幣 萬元
三、交貨時間和交貨數(shù)量:
交貨時間為;
美批次交貨數(shù)量的限制是:
四、交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔(dān):
雙方確定的交貨地點為上海市 路 號;
運輸方式為:
運費由乙方承擔(dān),但是已經(jīng)合并計算入本合同的貨物單價中
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收條款:
雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是:
封樣的方式和保存:
乙方在甲方貨物到達(dá)交貨地點的當(dāng)天應(yīng)當(dāng)及時組織人員進(jìn)行驗收,驗收合格后予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權(quán)拒絕接收。
六、包裝和標(biāo)簽:
雙方確定的包裝材料和方式是:
貨物標(biāo)簽商定為:
七、損失風(fēng)險:
貨物在送達(dá)交貨地點前的損失風(fēng)險由甲方承擔(dān),其后的損失風(fēng)險由乙方承擔(dān)
八、貨物所有權(quán):
在乙方如數(shù)、及時地支付完畢本合同約定的貨款前,甲方擁有對出賣貨物的所有權(quán),乙方有義務(wù)保證不因乙方的原因而導(dǎo)致甲方的上述權(quán)利受到限制或者剝奪。
九、貨款結(jié)算和支付:
結(jié)算和支付期限為:
支付方式為:
十、知識產(chǎn)權(quán):
甲方保證對所出賣的貨物擁有合法、完整的知識產(chǎn)權(quán),否則因此而造成乙方損失的,甲方予以充分賠償。
十一、保密條款:
有關(guān)本合同的協(xié)商、簽訂和本合同的所有內(nèi)容,以及為履行本合同而知悉的對方的商業(yè)秘密,包括但不限于產(chǎn)品型號、規(guī)格、工藝、技術(shù)資料、雙方客戶、文件、圖紙、價格等,雙方都負(fù)有保密義務(wù)。非經(jīng)對方或者法定權(quán)利機(jī)構(gòu)的許可或者要求,不得向任何他方予以披露、使用許可或者進(jìn)行其他任何形式的泄露和使用。
十二、合同的變更、解除和終止:
雙方協(xié)商一致并達(dá)成新的條款時,可以變更本合同;
任何一方違約,對方在追究違約方的違約責(zé)任的同時,有權(quán)決定是否解除本合同;
在本合同約定的有效期限屆滿、合同履行完畢或者雙方一致同意終止時,本合同得以終止
十三、違約責(zé)任:
交貨遲延的違約責(zé)任
驗收遲延的違約責(zé)任:甲方交貨日期得以順延并由乙方承擔(dān)損失風(fēng)險,同時按日支付違約金 元;
貨款支付遲延的違約責(zé)任;
交貨不合格時的違約責(zé)任:
違反保密條款的違約責(zé)任:支付違約金 萬元,但是如果違約方因違約而獲得的利益或者守約方遭受的損失大于 萬元時,上述款項應(yīng)當(dāng)如數(shù)賠償給守約方
十四、合同的生效:本合同經(jīng)雙方簽章后生效。
十五、爭議的解決:
因履行本合同發(fā)生爭議的,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,提交原告住所地的人民法院裁決。
十六、合同文本:
本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。
十七、文書和意見的送達(dá)地址:
雙方明確本合同注明的聯(lián)絡(luò)方式是合適的,任何因履行本合同的所需的與對方的聯(lián)系和文書都以上述方式進(jìn)行,除非經(jīng)對方的書面確認(rèn)才得以變更。
甲方:(浙江)某某化工有限公司 法定代表人:
乙方: 有限公司 法定代表人:
年 月 日
中外貨物買賣合約書 篇10
貨物買賣服務(wù)合同
買方: (下稱甲方) 賣方: (下稱乙方)
地址: 郵編:_ 地址: 郵編:_
電話: 傳真:_電話: 傳真:_
電子郵箱:__ 電子郵箱:__
甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,本著自愿及平等互利的原則,訂立本合同。
第一條 名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量
1.名稱、品種、規(guī)格:
(應(yīng)注明產(chǎn)品的牌號或商標(biāo))。
2.質(zhì)量,按下列第( )項執(zhí)行:
(1) 按照___標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(須注明按國家標(biāo)準(zhǔn)或部頒或企業(yè)具體標(biāo)準(zhǔn),如標(biāo)準(zhǔn)代號、編號和標(biāo)準(zhǔn)名稱等)。
(2) 按樣本,樣本作為合同的附件(應(yīng)注明樣本封存及保管方式)。
(3) 按雙方商定要求執(zhí)行,具體為:
_(應(yīng)具體約定產(chǎn)品質(zhì)量要求)。
第二條 數(shù)量和計量單位、計量方法
1.數(shù)量: 。
2.計量單位和方法:__。
3.交貨數(shù)量的正負(fù)尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計算方法:。
第三條 包裝方式和包裝品的處理:
_(應(yīng)盡可能注明所采用的包裝標(biāo)準(zhǔn)是否國家或主管部門標(biāo)準(zhǔn),自行約定包裝標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具體可行,包裝材料由誰供應(yīng),包裝費用的負(fù)擔(dān)。)。
第四條 交貨方式:
1.交貨時間:___。
2.交貨地點:___。
3.運輸方式:___(注明由誰負(fù)責(zé)代辦運輸)。
4.保 險:___(按情況約定由誰負(fù)責(zé)投保并具體規(guī)定投保金額和投保險種)。
5.與買賣相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移:___。
第五條 驗收:
1.驗收時間:___。
2.驗收方式:
__(如采用抽樣檢驗,應(yīng)注明抽樣標(biāo)準(zhǔn)或方法和比例)。
3.驗收如發(fā)生爭議,由___檢驗機(jī)構(gòu)按___檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法,對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗。
第六條 價格與貨款支付:
1.單價:;總價:_(明確幣種及大寫)。
2.貨款支付:
貨款的支付時間:;
貨款的支付方式:;
運雜費和其它費用的支付時間及方式:__。
3.預(yù)付貨款:(根據(jù)需要決定是否需要預(yù)付貨款及金額、預(yù)付時間)。
第七條 提出異議的時間和方法:
1.甲方在驗收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定,應(yīng)在妥為保管貨物的同時,自收到貨物后日內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期間,甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內(nèi)未通知乙方的,視為貨物合乎規(guī)定。
2.甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的,不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議后,應(yīng)在_日內(nèi)負(fù)責(zé)處理并通知甲方處理情況,否則,即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。
第八條 甲方違約責(zé)任:
1.甲方中途退貨的,應(yīng)向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。
2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關(guān)技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應(yīng)按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算,向乙方支付違約金;如日內(nèi)仍不能提供的,按中途退貨處理。
3.甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的,應(yīng)按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之計算,向乙方支付逾期提貨的違約金,并承擔(dān)乙方實際支付的代為保管、保養(yǎng)的費用。
4.甲方逾期付款的,應(yīng)按逾期貨款金額每日萬分之計算,向乙方支付逾期付款的違約金。
5.甲方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物的,應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的損失。
6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人,或?qū)σ曳教岢鲥e誤異議,應(yīng)承擔(dān)乙方因此所受到的實際損失。
7.其它約定:_。
第九條 乙方的違約責(zé)任:
1.乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。
2.乙方所交貨物品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合同規(guī)定的,如甲方同意利用,應(yīng)按質(zhì)論價;甲方不能利用的,應(yīng)根據(jù)具體情況,由乙方負(fù)責(zé)包換或包修,并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。
3.乙方因貨物包裝不符合合同規(guī)定,須返修或重新包裝的,乙方負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當(dāng)造成貨物損壞或滅失的,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
4.乙方逾期交貨的,應(yīng)按照逾期交貨金額每日萬分之計算,向甲方支付逾期交貨的違約金,并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日,甲方有權(quán)終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
5.乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合約定,甲方在代保管期間實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,均應(yīng)由乙方承擔(dān)。
6.貨物錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除應(yīng)負(fù)責(zé)運到合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的,甲方接到貨物后,仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商,甲方仍需要貨物的,乙方應(yīng)按數(shù)補交,并承擔(dān)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要貨物的,應(yīng)在接到乙方通知后__日內(nèi)通知乙方,辦理解除合同手續(xù),逾期不答復(fù)的,視為同意乙方發(fā)貨。
8.其它:___。
第十條 不可抗力:
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時,應(yīng)在不可抗力事件結(jié)束后___日內(nèi)向?qū)Ψ酵▓螅詼p輕可能給對方造成的損失,在取得有關(guān)機(jī)構(gòu)的不可抗力證明后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
第十一條 爭議解決:
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,如雙方不能通過友好協(xié)商解決,均應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會深圳分會,按照申請仲裁時該會實行的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
第十二條 附加條款:
買方:
賣方:
日期:
中外貨物買賣合約書 篇11
買方:__________________________賣方:__________________________
買方經(jīng)辦人:____________________賣方經(jīng)辦人:____________________
買方E-Mail:____________________賣方E-Mail:____________________
合同簽定地點:__________________用戶編碼:______________________
合同簽定時間:__________________合同編碼:______________________
買賣雙方經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成以下協(xié)議:
1.產(chǎn)品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、到貨期、單價及運輸費、包裝費、保險費、合同總金額:
2.產(chǎn)品驗收
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):產(chǎn)品驗收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
對于賣方出售給買方的貨物賣方保證:均為上述標(biāo)明的原廠家生產(chǎn)或原廠家認(rèn)可的產(chǎn)地制造的產(chǎn)品。均不得有曾使用過的產(chǎn)品、殘次品、不合格產(chǎn)品。
買方如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量問題,在收到貨物后____天內(nèi)應(yīng)及時向賣方反映,并發(fā)給賣方對產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)疑的書面意見,賣方應(yīng)根據(jù)買方的要求及時與生產(chǎn)廠方聯(lián)系,并負(fù)責(zé)最終妥善解決。
3.交貨地點:買方填寫____________________________________________________
4.發(fā)運方式及運輸
保險的價格計算:
買方選擇發(fā)運方式:
○特快專遞:小于等于_____克_____元,雜費_____元,共計_____元(起價)。以后每超過_____克再加_____元。
○航空快遞:小于等于_____克_____元,雜費_____元,共計_____元(起價)。以后每超過_____克再加_____元。
○平郵包裹:小于等于_____千克_____元,雜費_____元,共計_____元(起價)。以后每超過_____千克再加_____元。
○航空運輸:小于等于_____千克_____元,雜費_____,共計_____元(起價)。以后每超過_____千克再加_____元。
○鐵路快運:小于等于_____千克_____元,雜費_____元,共計_____元(起價)。以后每超過_____千克再加_____元。
以下小件產(chǎn)品的參考收費標(biāo)準(zhǔn)不按以上收費標(biāo)準(zhǔn)計算:
每件包裹重量在_____千克左右的貴重IC:如_____,_____等_____元/個(塊)
每件包裹重量在_____千克左右的配件:_____,_____,_____等_____元/個(塊)
每件包裹重量在_____千克左右的配件和小設(shè)備:_____板,_____,_____等_____元/個(塊)
注意上述收費不包括包裝費、保險費。
買方選擇投保金額:
買方要求按所填的投保金額上保險__________人民幣:元
保險費率按○_____%(特快專遞)○_____%(航空快遞)○_____%(平郵包裹,航空運輸,鐵路快運)
5.包裝方式
買方選擇包裝方式:
○廠家原包裝(或供方散包)加郵局硬紙盒包裝:小于等于_____克貨物包裝費_____元;
小于等于_____千克貨物包裝費_____元;
小于等于_____千克貨物包裝費_____元;
小于等于_____千克貨物包裝費_____元。
○廠家原包裝(或供方散包)加定制木箱包裝:小于等于_____克貨物包裝費_____元;
小于等于_____千克貨物包裝費_____元;
小于等于_____千克貨物包裝費_____元;
小于等于_____千克貨物包裝費_____元。
6.匯款方式
買方選擇:
○銀行電匯○郵政匯款○在線支付○信用卡支付
(1)銀行電匯:(2)郵局匯款:
單位名稱:__________________單位名稱:_____________________
開戶銀行:__________________收款人:_______________________
銀行帳號:__________________詳細(xì)地址:_____________________
郵政編碼:__________________
(3)在線支付:
單位名稱:__________________(4)信用卡支付:______________
開戶銀行:__________________招商銀行一卡通:_______________
銀行帳號:__________________收款人:_______________________
7.付款方式
預(yù)付款支付方式:
賣方與生產(chǎn)廠家落實貨源后,買方按上述合同總金額的_____%(即¥____________元)在合同簽字后_____日內(nèi)(即_____年____月____日之前)匯出預(yù)付款給賣方,如買方在合同簽字后7日內(nèi)未發(fā)出預(yù)付款,買方需供方重新確認(rèn)。
所剩余款支付方式:
買方按照上述到貨期期限終止日提前15天向賣方支付所剩余款。買方可選擇一次性付清余款或分兩次付清余款(與下一條款發(fā)貨時間買方選擇一次全部交貨或分兩次交貨相對應(yīng))。
○一次性付清所剩余款時間:____________年______月______日
一次性付清所剩余款金額:¥____________________元
○分兩次付清所剩余款,第一次交付余款時間:________年______月______日
第一次交付余款金額:¥__________________元
第二次交付余款時間:______年_____月_____日
第二次交付余款金額:¥__________________元
8.發(fā)貨時間
買方選擇:○賣方在收到買方全部貨款后7個工作日內(nèi)發(fā)貨。一次全部交貨。
○由于到貨期分散時間較長,按照買方要求先到的貨先交貨,共分兩次交貨:
第一次交貨時間:賣方在收到此批所剩全部余款后10個工作日內(nèi)發(fā)貨,交貨內(nèi)容:序號___數(shù)量、序號___數(shù)量、…序號___數(shù)量;
第二次交貨時間:賣方在收到此批所剩全部余款后10個工作日內(nèi)發(fā)貨,交貨內(nèi)容:序號___數(shù)量、序號___數(shù)量、…序號___數(shù)量。
9.違約責(zé)任
賣方責(zé)任:買方付清余款后,賣方如未能按期交貨,賣方保證在買方認(rèn)為有必要終止采購后應(yīng)無條件退款。
如因不可抗力或無法控制的原因使交易無法按期完成,或在網(wǎng)上網(wǎng)站因各種無法控制的原因丟失了有關(guān)的信息、記錄等情況發(fā)生時,由此而造成交貨期延誤,賣方不承擔(dān)違約責(zé)任。除以上情況之外,由于賣方工作失誤而給買方造成交貨期延誤的情況發(fā)生時,賣方應(yīng)與買方協(xié)商,對給買方造成的直接損失予與賠償,但對買方的任何間接損失賣方不予賠償。
買方責(zé)任:買方保證按上述付款日期及時交付貨款,如未能及時交付貨款,由此而給賣方造成延期交貨的情況發(fā)生,應(yīng)由買方承擔(dān)全部責(zé)任。
如買方未能按照上述時間付款,經(jīng)賣方多次催交貨款(一般情況下,在各次交款日期前一個工作日和延誤交款日期后一周,一月,三月,六月,賣方會向買方發(fā)出催交貨款通知書。注:如賣方未按上述日期發(fā)出催交貨款通知書,賣方不承擔(dān)違約責(zé)任),買方仍未及時付款,至使拖交貨款達(dá)___個月以上的情況發(fā)生時,由此而給賣方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)由買方承擔(dān)全部責(zé)任。
10.其它條款
合同編碼:______________________________。買方匯款時請注明合同編碼。
合同附件共計____份,指買方填寫的確認(rèn)回單,是本合同的組成部分,具同樣的法律效力。
本合同生效期:自買方付款到賬后即日生效,至本合同各項條款全部執(zhí)行完畢時截止。
如合同在執(zhí)行過程中買賣雙方之間發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)本著友好協(xié)商的方法解決,如協(xié)商未果,按國家《合同法》有關(guān)條款執(zhí)行。
買方:____________________________
公司注冊地址:____________________
郵編:____________________________
聯(lián)系地址:________________________
郵編:____________________________
電話:___________________________
傳真:____________________________
開戶銀行:________________________
銀行帳號:________________________
納稅人登記號:____________________
買方代表簽名:____________________
賣方:____________________________
公司注冊地址:____________________
郵編:____________________________
聯(lián)系地址:________________________
郵編:____________________________
電話:___________________________
傳真:____________________________
開戶銀行:________________________
銀行帳號:________________________
納稅人登記號:____________________
買方代表簽名:____________________
中外貨物買賣合約書 篇12
合同號:_________
日期:_________年_____月____日
買方:_________
電報:_________
電傳:_________
賣方:_________
電報:_________
電傳:_________
按本合同條款,買方同意購入,賣方同意出售下述產(chǎn)品,謹(jǐn)此簽約。
1.品名:_________
規(guī)格:_________
單位:_________
單價:_________
總價:_________
總金額:_________
2.原產(chǎn)國別:_________
生產(chǎn)廠:_________
3.包裝
(1)須用堅固的木筱或紙箱包裝。以宜于長途海運/郵寄/空運及適應(yīng)氣候的變化。并具備良好的防潮抗震能力。
(2)由于包裝不良而引起的貨物損傷或由于防護(hù)措施不善而引起貨物銹蝕,賣方應(yīng)賠償由此而造成的全部損失費用。
(3)包裝箱內(nèi)應(yīng)附有完整的維修保養(yǎng)、操作使用說明書。
4.裝運標(biāo)記
賣方應(yīng)在每個貨箱上用不褪色油漆標(biāo)明箱號、毛重、凈重、長、寬、高并書以“防潮”、“小心輕放”、“此面向上”等字樣。
5.裝運日期:_________年_____月____日
6.裝運港口:_________
7.卸貨港口:_________
8.保險
裝運后由買方投保。
9.支付條件:
(1)采用信用證
買方收到賣方交貨通知(詳見本合同條款11(1)a),應(yīng)在交貨日前____天,由_________銀行開出以賣方為受益人的與裝運全金額相同的不可撤銷信用證。賣方須向開證行出具_(dá)___%發(fā)票金額即期匯票并附裝運單據(jù)(見本合同第10款)。開證行收到上述匯票和裝運單據(jù)即付以支付(電匯或航郵付匯)。信用證于裝運日期后____天內(nèi)有效。
(2)托收
貨物裝運后,賣方出具即期匯票,連同裝運單據(jù)(見本合同第10款),通過賣方所在地銀行和買方_________銀行提交給買方進(jìn)行托收。
(3)直接付款
買方收到賣方裝運單據(jù)(見本合同第10款)后___天內(nèi),以電匯或航郵向賣方支付貨款。
10.單據(jù):
(1)海運
全套潔凈海運提單,標(biāo)明“運費付訖”/“運費預(yù)付”,作成空白背書并加注目的港_________公司。
(2)空運
空運提單副本一份,標(biāo)明“運費付訖”/“運費預(yù)付”,寄交買方。
(3)航郵
航郵收據(jù)副本一份,寄交買方。
(4)發(fā)票一式五份,標(biāo)明合同號和貨運嘜頭(若貨運嘜頭多于一個,發(fā)票需單獨開列),發(fā)票根據(jù)有關(guān)合同詳細(xì)填寫。
(5)由廠商出具的裝箱清單一式兩份。
(6)由廠商出具的質(zhì)量和數(shù)量保證書。
(7)貨物裝運后立即用電報/信件通知買方。
此外,貨發(fā)____天內(nèi),賣方將上述單據(jù)(第5條除外)航郵寄兩份,一份直接寄買方,另一份直接寄目的港_________公司。
11.裝運:
(1)條款
a.賣方于合同規(guī)定的裝運日期前____天,用電報/信件將合同號、品名、數(shù)量、價值、箱號、毛重、裝箱尺碼和貨抵裝運港日期通知買方,以便買方租船訂艙。
b.賣方船運代理公司_________(電報:_________),負(fù)責(zé)辦理租船訂艙事宜。
c._________租船公司或其港口代理(或班輪代理),預(yù)計船達(dá)裝運港____天之前,即將船名、預(yù)計裝貨日期、合同號等通知賣方以便賣方安排裝運。要求賣方與船方代理保持密切聯(lián)系。當(dāng)需要更換運載船舶及船舶提前、推遲抵達(dá)時,買方或其船方代理應(yīng)及時通知賣方。
若船在買方通知日后____天內(nèi)尚未抵達(dá),則第____天后倉儲費和保險費用由買方承擔(dān)。
d.若載運船舶如期抵達(dá)裝運港,賣方因備貨未妥而影響裝船,則空艙費和滯期費均由賣方承擔(dān)。
e.貨物越過船舷并從吊鉤卸下前,一切費用和風(fēng)險由賣方承擔(dān);貨物越過船舷并從吊鉤卸下,一切費用和風(fēng)險屬買方。
(2)條款
a.在裝運期內(nèi),賣方負(fù)責(zé)將貨物從裝運港運至目的港。不允許轉(zhuǎn)船。
b.貨物經(jīng)航郵/空運時,賣方于本合同第5條規(guī)定的交貨日前____天,以電報/信件把交貨預(yù)定期、合同號、品名、發(fā)票金額等通知買方。貨物交辦發(fā)運,賣方即刻以電報/信件將合同號、品名、發(fā)票金額、交辦日期通知買方,以便買方及時投保。
12.裝運通知
貨物業(yè)經(jīng)全部裝船,賣方應(yīng)將合同號、品名、數(shù)量、發(fā)票金額、毛重、船名和啟船日期等立即以電報/信件通知買方。若因賣方通知不及時致使買方不能及時投保,賣方則承擔(dān)全部損失。
13.質(zhì)量保證
賣方保證:所供貨物,系由最好的材料兼以高超工藝制成,商標(biāo)為新的和未經(jīng)使用的,其質(zhì)量和規(guī)格符合本合同所作的說明。自貨到目的港起12個月為質(zhì)量保證期。
14.索賠
自貨到目的港起____天內(nèi),經(jīng)發(fā)現(xiàn)貨物質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量與合同規(guī)定不符者,除那些應(yīng)由保險公司或船方承擔(dān)的部分外,買方可憑_________出具的商檢證書,有權(quán)要求更換或索賠。
賣方擔(dān)保貨到目的港起____個月內(nèi),使用過程中由于材料質(zhì)量低劣和工藝不佳而出現(xiàn)的損傷,買方立即以書面形式通知賣方并出具_(dá)________商檢局開列的檢驗證書,提出索賠。商檢驗書乃索賠之依據(jù)。按買方索賠要求,賣方有責(zé)任立即排除貨物之缺陷、全部或部分更換貨物或根據(jù)缺陷情況將貨物作降價處理。
15.不可抗力
在貨物制造和裝運過程中,由于發(fā)生不可抗力事故致使延期交貨或不能交貨,賣方概不負(fù)責(zé)。賣方于不可抗力事件發(fā)生后,即刻通知買方并在事發(fā)____天內(nèi),以航空郵件將事故發(fā)生所在地當(dāng)局簽發(fā)的證書寄交買方以作證據(jù)。即使在此情況下,賣方仍有責(zé)任采取必要措施促使盡快交貨。
不可抗力事故發(fā)生后超過____個星期而合同尚未履行完畢,買方有權(quán)撤銷合同。
16.合同延期和罰款
除本合同15條所述不可抗力原因,賣方若不能按合同規(guī)定如期交貨,按照賣方確認(rèn)的罰金支付,買方可同意延期交貨,付款銀行相應(yīng)減少議定的支付金額,但罰款不得超過遲交貨物總額的_________%。賣方若逾期____個星期仍不能交貨,買方有權(quán)撤銷合同。盡管合同已撤銷,但賣方仍應(yīng)如期支付上述罰金。
17.仲裁
凡涉及本合同或因執(zhí)行本合同而發(fā)生的一切爭執(zhí),應(yīng)通過友好協(xié)商解決,如果協(xié)商不能解決,則可提交_________仲裁委員會根據(jù)該會暫定的仲裁法則和程序進(jìn)行仲裁。仲裁將在_________進(jìn)行,仲裁裁決是終局,對雙方都有約束力。仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。仲裁也可在雙方均能接受的第三國進(jìn)行。
18.附加條款
本合同原本兩份。經(jīng)雙方簽字,各執(zhí)一份,僅此聲明。
甲方(簽章):_________________乙方(簽章):_________________
法定代表人:________________法定代表人:_______________
代理人:(簽字)_______________代理人:(簽字)_______________
_______年____月____日_______年____月____日
中外貨物買賣合約書 篇13
合同編號:________
委托人:
住所:
電話:
證件類型及編碼:
開戶銀行:
賬號:
行紀(jì)人:
住所:
電話:
證件類型及編碼:
開戶銀行:
賬號:
第一條 委托人委托行紀(jì)人以自己的名義為其 (買入/賣出)以下委托物 (注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 行紀(jì)期限:自_______年___月____日至_______年____月_____日。
第三條 委托人 (是/否)允許受托人把委托事務(wù)轉(zhuǎn)委托給第三人處理。
第四條 行紀(jì)人 (買入/賣出)具有市場定價的委托物,行紀(jì)人 (是/否)可以作為 (買受人/出賣人)。
第五條 委托人將委托賣出的委托物交付行紀(jì)人的時間_______________,地點_______________,方式:________________________________________。
第六條 行紀(jì)人將買入的委托物交付委托人的時間:________,地點:________,方式:________。
第七條 行紀(jì)人處理委托事務(wù)支出的________等費用,由________承擔(dān)。
第八條 結(jié)算價款的方式及期限
方式:________。期限:________。
第九條 報酬的計算方法及支付方式、期限
方式:________。期限:________。
行紀(jì)人以 (高于委托人指定的價格賣出委托物/低于委托人指定的價格買入委托物)時,報酬的計算方法:________。
第十條 委托人未向行紀(jì)人支付報酬的,行紀(jì)人 (是/否)可以留置委托物。
第十一條 本合同解除的條件:委托人或者行紀(jì)人可以隨時解除合同。因解除合同給對方造成損失的,除不可歸責(zé)于該當(dāng)事人的事由以外,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
第十二條 委托人違約責(zé)任:________。
行紀(jì)人違約責(zé)任:________。
第十三條 合同爭議的解決方式:本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第________種方式解決:(只能選擇一種)
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向________人民法院起訴。
第十四條 其他約定事項:________。
委托人:___________________ 行紀(jì)人_____________________
(簽章):__________________ (簽章):__________________
簽訂地點:_________________ 簽訂地點:_________________
簽訂時間:_________________ 簽訂時間:_________________
中外貨物買賣合約書 篇14
合同編號:
簽訂地點:
需方(甲方):
供方(乙方):
由于施工需要,甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商,就木材買賣達(dá)成協(xié)議如下,并雙方一致同意,本合同項下所有權(quán)利義務(wù)不得轉(zhuǎn)讓:
第一條材料名稱、規(guī)格型號、廠家、數(shù)量、單價及金額:
1、表中數(shù)量為雙方結(jié)算的基本依據(jù),甲方可根據(jù)現(xiàn)場實際需要,依據(jù)工程進(jìn)度提前向乙方發(fā)出變更通知,按實際需要對合同約定數(shù)量進(jìn)行調(diào)整,乙方應(yīng)予執(zhí)行。但數(shù)量的調(diào)整幅度不得大于合同約定總數(shù)的%(建議不超過合同約定數(shù)額的10%),超過合同總數(shù)10%的數(shù)量變更,雙方必須簽訂補充合同。
2、表中單價均為到交貨地點的落地價,包括必要的貨價、運輸費、裝卸費(除貨到現(xiàn)場的卸車費由甲方承擔(dān)外)、包裝保護(hù)費、檢疫費、稅金以及修復(fù)缺陷所需要的全部費用,未列明的,甲方認(rèn)為已包括在單價內(nèi)。
3、合同期內(nèi),單價不作調(diào)整。
第二條質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):
1、木材實際尺寸誤差不得超過合同約定尺寸的-5%。
2、其他約定:。
第三條交貨方式、地點、時間:
1、乙方送貨到甲方施工現(xiàn)場指定地點,具體地址為。
2、甲方指定收貨人為。
3、交貨時間:。
第四條數(shù)量、質(zhì)量驗收:
1、貨到現(xiàn)場甲方在現(xiàn)場驗收,如不合格,甲方可要求乙方退貨或按約定數(shù)量結(jié)算。
2、具體驗收方法為:。
第五條結(jié)算與支付:
1、本合同有/無預(yù)付款,預(yù)付款金額為萬元(如無預(yù)付款此處劃斜杠),預(yù)付款金額不超過合同暫定金額的30%。
2、貨到現(xiàn)場驗收合格,按以下第種方式結(jié)算:
(1)每月末25日前進(jìn)行結(jié)算。
(2)供應(yīng)數(shù)量每達(dá)到m3時結(jié)算一次。
(3)貨到驗收合格后結(jié)算。
3、結(jié)算后乙方提供國家規(guī)定稅務(wù)發(fā)票,甲方按結(jié)算金額%付款,付款方式為
4、另總金額%的余款待供貨結(jié)束個月后付清。
第六條違約責(zé)任:
1、如乙方提供的產(chǎn)品尺寸誤差超過合同約定誤差,甲方可按實際尺寸結(jié)算。如因其他質(zhì)量不合格給甲方造成了相關(guān)損失,均由乙方予以賠償。
2、甲方需用木材時應(yīng)提前兩天向乙方提報書面計劃,乙方應(yīng)確保供應(yīng),不能按時送達(dá)現(xiàn)場的,乙方承擔(dān)20_元/次的賠償金。
3、乙方必須保證所提供的發(fā)票真實,如因提供 發(fā)票不真實造成甲方的損失由乙方承擔(dān)。
4、如甲方未能按時結(jié)算貨款,乙方可以停止供貨,但必須提前三十天書面通知甲方。
5、如甲方未能按合同約定比例按時支付已結(jié)算的貨款,乙方可向甲方要求支付未按時支付貨款的違約金,甲方每延期一天付款,應(yīng)向乙方償付逾期付款部分的(萬分之一為上限)作為違約金,違約金不超過合同總額的%(5%為上限)。
第七條合同爭議的解決方式:本合同項下發(fā)生的爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成或不愿協(xié)商的,約定采取以下第種方式解決:
1、向仲裁委員會申請仲裁;
2、向甲方法人注冊所在地人民法院提起訴訟。
3、向法院提起訴訟。(選擇有利于我方的管轄法院)
第八條本合同一式份,乙方份,甲方份,雙方簽字蓋章后生效。
第九條其他約定事項:。
甲方(章)乙方:(章)
住所:住所:
法定代表人(簽名):法定代表人(簽名):(或)(或)
委托代理人(簽名):委托代理人(簽名):
電話:電話:
傳真:傳真:
開戶銀行:開戶銀行:
賬號:賬號:
年月日年月日
中外貨物買賣合約書 篇15
出賣人:________________簽訂地點:________________
買受人:________________簽訂時間:____年____月__日
一、收貨人名稱、發(fā)到站、品種規(guī)格、質(zhì)量、交(提)貨時間、數(shù)量
收貨人名稱
發(fā)站
到站
品種規(guī)格
質(zhì)量
交(提)貨時間、數(shù)量(噸)
全年合計
一季度
二季度
三季度
四季度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(注:空格如不夠用,可以另接)
二、交(提)貨方式:________________________________________________
三、質(zhì)量和數(shù)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及方法:______________________________________
四、煤炭單價及執(zhí)行期:______________________________________________
五、貨款、運雜費結(jié)算方式及結(jié)算期限:________________________________
六、違約責(zé)任:______________________________________________________
七、解決合同爭議的方式:____________________________________________
八、其他約定事項:__________________________________________________
出賣人
買受人
鑒(公)證意見:
鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)
經(jīng)辦人:
年月日
(注:除國家另有規(guī)定處,鑒(公)證實行自愿原則)
出賣人名稱(章):
住所:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
電報掛號:
開戶銀行:
賬號:
納稅人登記號:
郵政編號:
買受人名稱(章):
住所:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
電報掛號:
開戶銀行:
賬號:
納稅人登記號:
郵政編碼:
監(jiān)制部門:國家工商行政管理局
中外貨物買賣合約書 篇16
買 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________ 國籍:____________
賣 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________ 國籍:____________
經(jīng)買賣雙方在平等、互利原則上協(xié)商一致,達(dá)成本協(xié)議各條款,共同履行:
第一條 貨物名稱:____________________
第二條 產(chǎn)地:____________________
第三條 數(shù)量:____________________
第四條 商標(biāo):____________________
第五條 價格:____________________FOB________________
第六條 包裝:____________________
第七條 付款條件:簽訂合同后買方于7個銀行日內(nèi)開出以賣方為受益人的、經(jīng)確認(rèn)的、不可撤銷的、可分割、可轉(zhuǎn)讓的、不得分批裝運的、無追索權(quán)的信用證。
第八條裝船:從賣方收到買方信用證日期算起,45天內(nèi)予以裝船,若發(fā)生買方所訂船舶未按時到達(dá)裝貨,按本合同規(guī)定,賣方有權(quán)向買方索賠損毀/耽擱費,按總金額____%計算為限。因此,買方需向賣方提供銀行保證。
第九條 保 證 金:賣方收到買方信用證的14個銀行日內(nèi),向買方寄出____%的保證金或銀行保函。若賣方不執(zhí)行本合同,其保證金買方予以沒收。
第十條 應(yīng)附的'單據(jù):賣方向買方提供:
1.全套清潔提貨單;
2.一式四份經(jīng)簽字的商業(yè)發(fā)票;
3.原產(chǎn)地證明書;
4.裝箱單;
5.為出口________ 所需的其他主要單據(jù)。
第十一條 裝船通知:賣方在規(guī)定的裝貨時間至少14天前用電報方式將裝船條件告知買方,買方或其代理人將裝貨船估計到達(dá)裝貨港的時間告知賣方。
第十二條 其他條款:質(zhì)量、數(shù)量和重量的檢驗可于裝貨港一次進(jìn)行,若要求提供所需的其他證件,其辦理手續(xù)費、領(lǐng)事簽證費應(yīng)由買方負(fù)擔(dān)。
第十三條 裝船時間:
第十四條 裝貨效率:每一個晴天工作日,除星期日、節(jié)假日外,每艙口進(jìn)貨為________ 立方(噸)。
第十五條 延期費/慢裝卸罰款:對于________載重噸船來說,每天________U.S.D.。
第十六條 不可抗力:簽約雙方的任何一方由于臺風(fēng)、地震和雙方同意的不可抗力事故而影響合同執(zhí)行時,則延遲合同的期限應(yīng)相當(dāng)于事故所影響的時間。
第十七條 合同爭議的解決:
第十八條 本合同于____年__月__日在________市用________文簽署,正本一式兩份,買賣雙方各執(zhí)一份,買賣雙方簽字生效。
買方:____________________________ 賣方:____________________
代表:____________________________ 代表:____________________
日期:____________________________ 日期:____________________
中外貨物買賣合約書 篇17
合同號:
簽字日期:
買方:中國 公司 中國,
(電報掛號: 電傳號: )
賣方:
買方同意購買,賣方同意出售下述商品,并按下列條款簽訂本合同:
1.商品名稱,規(guī)格,數(shù)量及單價:
┌────┬───────────┬─────┬─────┬──┬──┐
│項目序號│ 商品名稱及規(guī)格 │ 單 位 │ 數(shù) 量 │單價│總價│
├────┼───────────┼─────┼─────┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┴───────────┴─────┴─────┴──┴──┤
│總值 │
└──────────────────────────────────┘
2.生產(chǎn)國別和制造廠:
3.包裝:以新的,堅固的木箱或紙箱包裝,并能防潮,防濕,防震,防銹及防止粗暴裝卸,適合于遠(yuǎn)程海運,郵包郵寄,空運運輸。由于采用不適當(dāng)或不妥當(dāng)?shù)陌b而引起生銹,損壞,丟失,其責(zé)任應(yīng)由賣方承擔(dān)。
4.嘜頭:賣方應(yīng)在每件包裝箱上用不退色的油漆刷上箱號,尺碼,毛重,凈重和諸如“勿倒置”,“小心輕放”,“防潮”等字樣,以及提升位置和下列嘜頭。
5.裝船時間:
6.裝船港口:
7.目的港口:
8.保險:裝船后由買方負(fù)擔(dān)。
9.支付條件:
(1)如以信用證支付:買方接到本合同11條規(guī)定的賣方裝船通知后在交貨期15~20天前,由中國銀行開立以賣方為受益人,金額為裝貨總值的不可撤銷的信用證。憑開戶銀行開具的匯票和本合同第10條中所規(guī)定的裝船單據(jù)付款。
(2)如以托收方式支付:交貨后,賣方經(jīng)由賣方銀行通過中國銀行寄送本合同第10條所規(guī)定的裝船單據(jù)向買方收取貨款。
(3)如以信匯或電匯方式支付:接到本合同第10條所規(guī)定的裝船單據(jù)后于七天內(nèi)付款.
10.付款單據(jù):
(1)為了議付貨款,賣方應(yīng)向支付銀行呈交下列單據(jù):
1)全套清潔無疵,注明“運費到付”,空白抬頭,空白背書和通知目的港已“裝船”的海運提單。
2)發(fā)票五份:注明合同號和嘜頭(一個以上嘜頭應(yīng)分別開發(fā)票)。
3)裝箱單五份:注明發(fā)貨重量及相應(yīng)發(fā)票的編號和日期。
4)由制造廠出具的品質(zhì)和數(shù)量證明書兩份,如14條第(1)項中所規(guī)定。
5)通知買方已裝船的電報抄件一份。
(2)裝船同時,賣方應(yīng)將上述單據(jù)副本各一份(本條5項除外)寄送目的港。
11.裝船條件:
(1)賣方應(yīng)于本合同規(guī)定的裝船期前四十天,以電報通知買方如下內(nèi)容:合同號,品名,數(shù)量,價值,件數(shù),毛重,尺碼,港口備妥待運日期,以便買方洽訂艙位。
(2)中國 公司(電報掛號: ),將作為買方的船代理洽訂艙位。
(3)買方應(yīng)于船只預(yù)計抵港日期前十天,將船名,預(yù)計裝貨日期,合同號通知賣方,以便賣方安排裝船。賣方應(yīng)與船代理保持密切聯(lián)系。當(dāng)必須換船或船提前或推遲到港時,買方或其船代理應(yīng)及時通知賣方。如船只不能在買方通知的船期后三十天內(nèi)到達(dá)港口,買方應(yīng)擔(dān)負(fù)自三十一天起所帶來的倉租費和保險費。
(4)如船只按時抵達(dá)裝船港口后,而賣方不能按時備貨裝船,由此產(chǎn)生的空倉費和滯期費應(yīng)由賣方負(fù)擔(dān)。
(5)貨物越過船舷和脫鉤前的全部費用,風(fēng)險由賣方負(fù)擔(dān);貨物越過船舷和脫鉤以后的全部費用,風(fēng)險由買方承擔(dān)。
12.裝船通知:賣方應(yīng)于貨物裝船完畢后,立即以電報通知買方合同號,貨物名稱,數(shù)量,毛重,發(fā)票價值,船名和起航日期。若由于賣方未及時以電報通知買方,而使買方不能及時辦理保險時,由此產(chǎn)生的一切損失,均應(yīng)由賣方承擔(dān)。
13.質(zhì)量保證:賣方保證貨物采用最好的和未用過的全新材料,第一流制造工藝,其成品質(zhì)量,規(guī)格和性能與本合同規(guī)定相符。貨物的保證期為貨物抵目的港后 月。
14.檢驗和索賠:
(1)發(fā)貨前,制造廠應(yīng)對貨物的質(zhì)量,規(guī)格,性能和數(shù)量/重量作精密全面的檢驗,并出具證明書,證明貨物符合本合同規(guī)定。質(zhì)量證明書應(yīng)附有制造廠試驗項目和結(jié)果的報告。
(2)貨到目的港后,買方將申請中國商品檢驗局(以下簡稱局)對貨物的品質(zhì),規(guī)格和數(shù)量/重量進(jìn)行初檢,并出具檢驗報告。如該局發(fā)現(xiàn)規(guī)格或數(shù)量或二者有出入,除保險公司或輪船公司的責(zé)任外,買方有權(quán)在貨物到達(dá)目的港后 日內(nèi)拒收該貨物或向賣方提出索賠。
(3)如貨物的質(zhì)量和規(guī)格與合同規(guī)定不符,買方將申請商檢局進(jìn)行檢驗,并憑檢驗報告有權(quán)向賣方索賠(包括換貨)。所有費用(檢驗費,退貨和換貨的運費,保險費,倉儲費和裝卸費等)均應(yīng)由賣方承擔(dān)。
(4)若買方提出索賠后三十天內(nèi)賣方未予答復(fù),則認(rèn)為賣方已接受上述索賠。
15.人力不可抗拒:凡是制造或裝船運輸過程中,因人力不可抗拒的事故,致使賣方推遲交貨或不能交貨時,賣方可不負(fù)責(zé)任。但發(fā)生上述事故時,賣方應(yīng)立即通知買方,并在十四日內(nèi),給買方航寄一份由主管政府當(dāng)局頒發(fā)的事故證明書。在此情況下,賣方仍有責(zé)任采取一切必要措施加速交貨。如事故延續(xù)十周以上,買方有權(quán)撤銷合同。
16.遲交貨罰款:除本合同第15條規(guī)定的人力不可抗拒原因外,如賣方不能按合同規(guī)定的時間交貨,買方應(yīng)同意在賣方支付罰款的條件下延期交貨。罰款可由支付銀行在議付貨款時扣除,但罰款不得超過遲交貨物總價的5%。罰款率按每七天收0.5%,不足七天時以七天計算。如賣方延期交貨超過合同規(guī)定十周時,買方有權(quán)撤銷合同。此時,賣方仍應(yīng)不遲延地按上述規(guī)定向買方支付罰款。
17.仲裁:凡因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議,雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決;如果協(xié)商不能解決,當(dāng)提交北京中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會根據(jù)該會仲裁程序暫行規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方都有約束力。仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。
18.補充條款:
本合同正本共兩份,采用中,英文(略)書就,兩種文字具有同等效力,簽字后即生效,雙方各執(zhí)一份為憑。
買方: 賣方:
中國 公司 國 公司
代表:(簽字) 代表:(簽字)
見證人:
(律師)
(簽字)
中外貨物買賣合同
合同號:
簽字日期:
賣方 中國 公司
地址: 電報掛號: 電傳:
買方
雙方同意按下列條款由賣方出售,買方購進(jìn)下列貨物:
┌────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│(1)貨物名稱,規(guī)格,包裝及嘜頭│(2)數(shù)量│(3)單價│(4)總值│
├────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ └─────┴─────┤
│ │賣方有權(quán)在 %以內(nèi)多裝或少裝 │
└────────────────┴─────────────────┘
(5)裝運期限:
(6)裝運口岸:
(7)目的口岸:
(8)保險:由賣方按發(fā)票金額110%投保
(9)付款條件:
買方應(yīng)通過買賣雙方同意的銀行,開立以賣方為受益人的,不可撤銷的,可轉(zhuǎn)讓和可分割的,允許分批裝運和轉(zhuǎn)船的信用證。該信用證憑裝運單據(jù)在中國的中國銀行見單即付。該信用證必須在 前開出。信用證有效期為裝船后 天在中國到期。
(10)單據(jù):賣方應(yīng)向議付銀行提供已裝船清潔提單(或集裝箱運輸?shù)囊蜒b船提單),發(fā)票,品質(zhì)證明,數(shù)量/重量鑒定書;如果本合同按cif條件,應(yīng)再提供可轉(zhuǎn)讓的保險單或保險憑證。
(11)裝運條件(cif/c&f)
1.載運船只由賣方安排,允許分批裝運,允許轉(zhuǎn)船,允許集裝箱運輸。
2.賣方于貨物裝船后,應(yīng)將合同號碼,品名,數(shù)量,船名,裝船日期以電報通知買方。
(12)品質(zhì)與數(shù)量,重量的異議與索賠:貨到目的口岸后,買方如發(fā)現(xiàn)貨物品質(zhì)及/或數(shù)量/重量與合同規(guī)定不符,除屬于保險公司及/或船公司的責(zé)任外,買方可以憑雙方同意的檢驗機(jī)構(gòu)出具的檢驗證明向賣方提出異議。品質(zhì)異議須于貨到目的口岸之日起30天內(nèi)提出,數(shù)量/重量異議須于貨到目的口岸之日起15天內(nèi)提出。賣方應(yīng)于收到異議后30天內(nèi)答復(fù)買方。
(13)人力不可抗拒:由于人力不可抗拒事故,使賣方不能在本合同規(guī)定期限內(nèi)交貨或者不能交貨,賣方不負(fù)責(zé)任。但賣方必須立即以電報通知買方。如買方提出要求,賣方應(yīng)以掛號函向買方提供由中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會或有關(guān)機(jī)構(gòu)出具的發(fā)生事故的證明文件。
(14)仲裁:凡因執(zhí)行本合同或與本合同有關(guān)事項所發(fā)生的一切爭執(zhí),應(yīng)由雙方通過友好方式協(xié)商解決。如果不能取得協(xié)議時,則在被告國家根據(jù)被告國仲裁機(jī)構(gòu)的仲裁程序規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁決定是終局的,對雙方具有同等約束力。仲裁費用除非仲裁機(jī)構(gòu)另有決定外,均由敗訴一方負(fù)擔(dān)。
(15)補充條款:
本合同正本共兩份,采用中,英(略)文書就,兩種文字具有同等效力。簽字后正式生效,雙方各執(zhí)一份為憑。
賣方 買方
中國 公司 國 公司
代表:(簽字) 代表:(簽字)
見證人
(律師)
(簽字)
中外貨物買賣合約書 篇18
出賣人:_________(以下簡稱甲方)。
買受人:_________(以下簡稱乙方)。
茲為_________貨物買賣,經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條 乙方向甲方訂購_________貨物,如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物_________件,甲方應(yīng)于____日內(nèi)交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應(yīng)于____日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受有損害時,乙方可請求賠償,甲方?jīng)Q無異議。
第三條 如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣_________元,共人民幣_________元于甲方,交貨同時應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并定相當(dāng)期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于____日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應(yīng)付賠償之責(zé)。
第六條 甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。因此乙方致受有損害者,更得請求賠償。
第七條 貨價如有升降變動的,各不得主張增減,或借故解除合同等情況。
第八條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第九條 其他約定事項:_________ 本合同一式_________份,甲、乙雙方各執(zhí)_________份為憑。
出賣人(甲方)(簽章):_________
買受人(乙方)(簽章):_________ ________年____月____日
________年____月____日 簽訂地點:_________
中外貨物買賣合約書 篇19
合同編號
甲方需方
乙方供方
根據(jù)《合同法》及其相關(guān)法律法規(guī)為明確雙方的權(quán)利和義務(wù)按照誠實、守信、平等互惠的原則經(jīng)雙方協(xié)調(diào)一致簽訂本合同。
一、貨品說明及要求
1、本合同貨品為照明燈具。其具體名稱、型號、數(shù)量見下表。序號型號規(guī)格數(shù)量單價元合計元1總金額
2、合計人民幣元整
二、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、乙方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限
1、乙方所供產(chǎn)品依據(jù)甲方提供的產(chǎn)品樣品為準(zhǔn)。全套燈具必須符合國家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
2、貨物進(jìn)場時乙方須向甲方提供安裝說明書、產(chǎn)品合格證及由第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)出具的質(zhì)量檢測報告等以便甲方對燈具型號、包裝、數(shù)量、出廠日期等進(jìn)行檢查驗收。甲方如發(fā)現(xiàn)送至施工現(xiàn)場貨物中夾雜其它品牌的燈具及其元器件或與甲方提供的樣品不符的甲方有權(quán)拒收貨物若因此造成甲方的損失均由乙方負(fù)責(zé)賠償。
3、燈體安裝固定裝置應(yīng)牢固可靠及安裝配件需齊全、燈體外觀漆面完整光滑烤漆面在質(zhì)保期不得因自然環(huán)境以及燈體溫度變化出現(xiàn)有爆漆、起皮、脫落等現(xiàn)象。
4、電器箱內(nèi)的整流器應(yīng)與光源功率相匹配并設(shè)置有固定安裝裝置導(dǎo)線與燈體連接長度為0.4米并有軟套管保護(hù)導(dǎo)線。
5、所購燈具在與質(zhì)保期范圍內(nèi)發(fā)生由于燈具質(zhì)量問題造成更換電器元件、光源及燈具的安裝配件乙方應(yīng)無條件更換并負(fù)責(zé)更換安裝。
三、交貨地點、時間、方式及費用負(fù)擔(dān):交貨地點。交貨時間合同生效之日起天內(nèi)將貨品生產(chǎn)完畢并送到交貨地點。乙方如有困難應(yīng)事先通知甲方。手續(xù)交接貨物由甲、乙雙方共同驗收辦理好交接手續(xù)乙方應(yīng)提供正規(guī)單據(jù)并加蓋公章。單據(jù)應(yīng)明確材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等明細(xì)及收獲時間貨品需經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。費用負(fù)擔(dān)乙方承擔(dān)。
四、乙方提供服務(wù)
1.乙方就燈具安裝負(fù)責(zé)技術(shù)支持與指導(dǎo)。
2.乙方所提供的燈具質(zhì)保期為貳年電器光源部分質(zhì)保期為壹年。
五、結(jié)算、付款方式預(yù)付款簽訂合同甲方訂貨后應(yīng)預(yù)付給乙方當(dāng)期總貨款的。結(jié)算方式結(jié)算金額按照實際到貨數(shù)量金額為準(zhǔn)。結(jié)算方式按批結(jié)算。付款方式貨到檢查合格后付總貨款的剩余為質(zhì)保金質(zhì)保期滿后一次性付清。
六、雙方權(quán)利和責(zé)任
1、乙方應(yīng)保證及時供應(yīng)優(yōu)質(zhì)合格符合質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。甲方按照國家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及合同約定對貨品進(jìn)行驗收。對質(zhì)量因檢測不合格而造成的一切損失均由乙方承擔(dān)。
2、甲方未按合同之約定履行按期付款義務(wù)乙方有權(quán)拒絕送貨。
3、乙方遲延交貨每超過一日向甲方支付合同總價款‰的違約金。
4、乙方遲延交貨超過三日的除按前款規(guī)定支付違約金外甲方還有權(quán)解除合同乙方已收取的價款應(yīng)全額返還。
5、甲方無正當(dāng)理由單方解除合同的應(yīng)賠償由此給乙方造成的損失。
七、協(xié)商與仲裁本合同的履行過程中如發(fā)生爭議雙方應(yīng)協(xié)商解決協(xié)商無果可提請仲裁委員會仲裁或經(jīng)甲方所屬地人民法院裁決。
八、合同說明合同自雙方合法代表簽字并加蓋公章之日起生效至物資交貨完畢、驗收合格、結(jié)清全部貨款止。如甲乙雙方在合同期內(nèi)單方廢除本合同違約方必須向?qū)Ψ街Ц犊傌浛畹淖鳛檫`約賠償金。
九、其他約定的事項
1、乙方提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人身份證的復(fù)印峻如果是有代理人簽訂合同需提供法人的委托書。
2、本合同一式份甲方份乙方份。
3、其他與合同有關(guān)的協(xié)商事項均以雙方認(rèn)可的文字函電為依據(jù)其為合同不可分割的組成部分。
4、合同供應(yīng)期至工程竣工止。自合同簽訂日起雙方將受本合同約束并執(zhí)行合同條款至合同結(jié)束。
5、未盡事宜雙方協(xié)商處理。
十、合同簽訂
甲方乙方
單位名稱章單位名稱章
甲方代表人
乙方代表人
年月日:
中外貨物買賣合約書 篇20
立貨樣買賣契出賣人__商行負(fù)責(zé)人___稱為甲方,同承買人__商店主___稱為乙方,茲為_貨物買賣,經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條乙方向甲方訂購__貨物,如契約成立同日由甲方交付貨樣同品同種類同質(zhì)的貨物___件,甲方應(yīng)于_日內(nèi)義付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應(yīng)于_日前通知乙方延緩日期但乙方不同意時可解除契約。
因此致乙方受有損害時,乙方可請求賠償,甲方?jīng)Q無異議。
第三條因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條本件買賣貨款議定每件人民幣__仟_佰元共人民幣__萬_仟_佰元于甲方,交貨同時應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并定相當(dāng)期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。
因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于_日前通知甲方展延日期交貨。倘甲方不同意時,得為契的解除如有損害亦可請求賠償。
第六條甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,甲方無異議。因此,乙方致受有損害者,更得請求賠償。
第七條貨價如有升降變動的,各不得主張增減,或借故解除契約等情況。
本契約一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
賣方:___
身份證號:
地址:
買方:
身份證號:
地址:
____年_月_日
中外貨物買賣合約書 篇21
房屋買賣合同糾紛案民事上訴狀
上訴人(原審被告):某某建設(shè)集團(tuán)有限公司,住所地:某某市某某鎮(zhèn)。
法定代表人:某某 職務(wù):董事長。
被上訴人(原審原告):某某,男,漢族,19 年 月 日出生,住某某市某某區(qū)某某北路 號111室。
原審被告:某某建設(shè)集團(tuán)有限公司某某分公司,住所地:某某火炬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)某某北村32號。
負(fù)責(zé)人:某某,經(jīng)理。
上訴請求:
1、依法撤銷某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(20 )某某民初字第1000號民事判決,發(fā)回重審;或駁回被上訴人的訴訟請求;或直接予以改判。
2、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔(dān)。
事實和理由:
上訴人因不服某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(20 ) 高民初字第1000號民事判決書,現(xiàn)提起上訴。
一、該判決對被告的辯稱,存在遺漏和曲解。
該判決稱“被告某某建設(shè)集團(tuán)某某分公司稱:對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議,對原告提供證據(jù)的真實性予以認(rèn)可”。而某某分公司真實意思是,對原告起訴的與其發(fā)生的房屋買賣合同糾紛的法律關(guān)系是存在的,但對于原告訴訟請求的事實和理由以及據(jù)以證明的相關(guān)證據(jù)存在異議的,且原告起訴的證據(jù)是非常不足的。該判決稱“被告某某建設(shè)集團(tuán)稱:要求某某公司與原告協(xié)商解決”,眾所周知要求調(diào)解不屬相對人抗辯,將被告要求調(diào)解作為辯稱內(nèi)容顯然文不對題,更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設(shè)集團(tuán)的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是,該判決卻斷章取義,未將被告的真實答辯意見記入筆錄,導(dǎo)致了該判決認(rèn)定事實和適用法律錯誤,從而作出了完全傾斜于原告和絕對不利于被告的裁決。顯有失公平。
二、該判決認(rèn)定事實錯誤。
(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認(rèn)定,但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項,該事實在該判決書中并無闡述,本案案由是房屋買賣合同糾紛,購房款是現(xiàn)金還是欠款,以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內(nèi)容,但該判決均未查明并列入判決書,顯而易見本案的事實是不清的。
(二)該判決認(rèn)定某某東龍房產(chǎn)與被告之間已結(jié)算完畢,不欠其工程款為解除合同的前題。可事實是,結(jié)算并未辦理完畢,且房屋買賣合同既然合法有效,解除合同與第三人結(jié)算款項并無直接因果關(guān)系。另:該判決認(rèn)定,原告要求解除合同,被告亦同意解除。殊不知本案被告有二,是哪個被告亦同意?該判決認(rèn)定的事實顯含糊其辭。
(三)該判決認(rèn)定事實證據(jù)不足。本案原告提供的證據(jù),僅有一份收條和房屋轉(zhuǎn)讓清單兩份證據(jù)。并且,判決書未載明本案原告舉證、被告質(zhì)證和法院認(rèn)證過程的事實。上訴人不得不對本案庭審程序是否合法產(chǎn)生了質(zhì)疑。
上訴人認(rèn)為,未經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證和法院認(rèn)證的證據(jù),不能作為定案的依據(jù)。
三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失,沒有事實和法律依據(jù)。本案案由是房屋買賣合同糾紛,即便合同無效,也只須返還購房價款,至于雙方存在的經(jīng)濟(jì)損失必須有經(jīng)濟(jì)損失的客觀存在,且對損失的承擔(dān)應(yīng)當(dāng)按照過錯責(zé)任由雙方分擔(dān)。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據(jù),該判決也未認(rèn)定房屋買賣合同無效的過錯責(zé)任,更沒有按過錯責(zé)任分擔(dān)所謂的經(jīng)濟(jì)損失。
尤其是,該判決支持原告返還購房款是1987197.54元,并支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息,按本金3698770.80元計算。上訴人認(rèn)為,該判決,既未對所謂本金的數(shù)額和來源予以查實確認(rèn),且對20__年9月14日三年多以前已經(jīng)了結(jié)超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認(rèn)定。顯而易見,該判決顯失公平。
四、該判決程序違法。
本案案情復(fù)雜,不但涉及承攬工程款項的結(jié)算,涉及房屋的抵押,還涉及房屋買賣合同的效力,且訴訟標(biāo)的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件,故本判決采用獨任審判在程序上也是錯誤的。同時,該判決書中明確載明原審被告要求與原告協(xié)商解決,那么,法院應(yīng)當(dāng)主持調(diào)解,并在判決書中闡明調(diào)解成立或調(diào)解不成的原因和過程,為何不是調(diào)解結(jié)案而是直接判決呢?對此,上訴人認(rèn)為,原審法院對本案的判決,當(dāng)事人有調(diào)解要求而法院不調(diào)解,那么顯見法院有強行判決之嫌。故上訴人認(rèn)為,對本案的審判,原審法院存在程序上的違法也是明顯的。
綜上所述,本案原審判決存在認(rèn)定事實不清,適用法律錯誤,程序違法的嚴(yán)重問題。為此,望貴院充分考慮上訴人的上訴理由,依法維護(hù)上訴人的合法權(quán)益,支持上訴人的上訴請求!謝謝!
此致
某某市中級人民法院
上訴人: 某某建設(shè)集團(tuán)有限公司
20年 月日
中外貨物買賣合約書 篇22
甲方(采購方):
乙方(供應(yīng)商):
為確保甲乙雙方利益得到保護(hù)和責(zé)任得到履行,依據(jù)《合同法》規(guī)定之內(nèi)容,甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方向乙方購買LED照明燈具達(dá)成如下協(xié)議:
第一條、合同標(biāo)的(名稱、規(guī)格、型號、單價等)
第二條:合同價格
本合同為非固定總價合同,甲方采購價格是指乙方出售的現(xiàn)場炕貨價格,具體包括原材料費、加工費、包裝費、運費、稅率和可能出現(xiàn)的保險費、知識產(chǎn)權(quán)費。乙方提供的貨物的運輸人員費用、郵資費用以及隨貨物品工具、配件材料費用包含在本合同甲乙雙方商定的價格之內(nèi),甲方無需另行支付乙方費用。
第三條:質(zhì)量保證
1.乙方其出售給甲方的貨物質(zhì)量保證期為月,自甲方驗收合格之日起計算;
2.乙方應(yīng)保證所提供的貨物的質(zhì)量和技術(shù)規(guī)格應(yīng)與甲方采購定單中所提出的質(zhì)量要求和技術(shù)規(guī)格相一致;若甲方對貨物質(zhì)量技術(shù)性性能無特殊說明的,則乙方貨物質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家有關(guān)部門最新頒布的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
3.質(zhì)保期滿,在乙方不存在違約情形時,甲方應(yīng)返回質(zhì)保金或扣除雙方確認(rèn)的質(zhì)保金后將剩余質(zhì)保金返還給乙方,質(zhì)保金不計利息。
第四條、貨物的結(jié)算與支付
1、甲乙雙方確認(rèn)的貨物結(jié)算依據(jù)為:采購合同書復(fù)印峻、甲方采購定單(傳真件、掃描件有效)、乙方開具的有效發(fā)票,甲方按質(zhì)量合格貨物數(shù)量支付乙方貨款。如因乙方缺少結(jié)算依據(jù)而導(dǎo)致甲方不能按合同約定期限付款,甲方不承擔(dān)逾期付款的違約責(zé)任。
2、總合同價人民幣(¥元)按實際安裝數(shù)量計算。
3.支付方式:
a合同簽訂生效后,甲方先向乙方支付合同款的%做為合同定金,即元。
b貨到達(dá)甲方指定的地點并驗收合格后即付合同的%,即元。
c所有產(chǎn)品安裝調(diào)試完成,經(jīng)過項目方驗收合格后,日之內(nèi)即付清合同款剩余的%,即元
第五條、違約責(zé)任
1.乙方不能按期按約交貨或部分交貨的,甲方有權(quán)不予支付乙方貨款和解除合同,乙方并應(yīng)向甲方償付相當(dāng)于不能交貨部分貨款的10%的違約金;
2.乙方所交付的物品品種、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不符合國家法律法規(guī)和本合同規(guī)定的,由乙方負(fù)責(zé)保修、包換或退貨,并承擔(dān)由此而支付的實際費用;
3.乙方違反本合同相關(guān)約定的,除應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任外,因乙方違約導(dǎo)致甲方的其它相關(guān)損失的,乙方應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此所產(chǎn)生的損失。
4.乙方逾期交貨的,按逾期交貨部分貨款計算,向甲方償付每日千分之五的違約金,并承當(dāng)甲方因此所造成的損失。
第六條、不可抗力
1.不可抗力是指合同生效后,發(fā)生不能預(yù)見并且對其發(fā)生和后果不能防止或避免的事件,如地震、臺風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭、磁電串入等,致使直接影響本合同的履行或不能按約定的條件履行。
2.如發(fā)生不可抗力事件,受不可抗力事件影響的一方應(yīng)立即通知對方,并且在不可抗力發(fā)生之日起十日內(nèi)取得公證機(jī)關(guān)不能履行或不能全面履行合同的證明送交給對方。雙方同意,可據(jù)此免除部分或全部責(zé)任。一方不能證明不能履行合同是不可抗力的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)本合同約定的違約和賠償責(zé)任。
第七條、合同變更未盡事宜,雙方協(xié)商解決;合同的變更及修改須經(jīng)雙方同意,以書面形式變更。
第八條、爭議解決方式雙方如發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決;如協(xié)商不成,甲乙雙方均有權(quán)向合同簽約地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第九條、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。合同自雙方簽字并蓋章后生效,雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢后,合同終止。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
法定代表人(簽字)法定代表人(簽字)代理人:代理人:電話:電話:開戶銀行:開戶銀行:賬號:賬號:簽約日期:簽約日期:
中外貨物買賣合約書 篇23
甲方(買方):
乙方(賣方):
甲、乙雙方本著誠信合作、友好協(xié)商的原則,根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他法律、法規(guī)的規(guī)定,就貨物買賣事宜,自愿簽訂如下合同:
一、產(chǎn)品名稱規(guī)格及款式:
面料、數(shù)量、單價、金額合同總價:_____RMB(大寫:_____元整),備注:
二、付款條件,現(xiàn)金支付
2.1合同一經(jīng)簽訂,甲方即向乙方支付貨款總額的30%作為預(yù)付款,即_____元(大寫:_____元整);
2.2貨物運輸?shù)郊追轿锪魉诘睾螅追津炟洺晒螅Ц妒S嗟呢浛頮____元給乙方,即RMB:(大寫:_____元整)。
公司名稱:_______賬號:_______開戶銀行:_______
三、付款方式:
甲方必須用電匯或支票把貨款在本合同規(guī)定的期限內(nèi)支付到乙方的下列賬戶:
四、交貨方式
4.1交貨期間:自收到訂金確認(rèn)之日后為_____日。
4.2交貨地點:_______。
五、貨物運輸、包裝等費用
5.1貨物的運輸費、包裝費及相應(yīng)費用由乙方負(fù)責(zé)。
5.2因甲方原因不能提貨而造成貨物需要存?zhèn)}的,倉儲費用由甲方承擔(dān)。
六、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗收
6.1如果甲方在檢驗此批貨物的過程中,發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品,甲方有權(quán)要求退還商品,乙方應(yīng)無條件接收退還商品要求。如果甲方發(fā)現(xiàn)大小不一,或色澤發(fā)生錯誤等,乙方也應(yīng)提供退換貨服務(wù)。
6.2如甲方未按規(guī)定期限提出書面異議的,視所交產(chǎn)品勻為合格且符合合同規(guī)定。
七、合同生效
本合同自乙方收到甲方支付訂金后開始生效,甲乙雙方始履行合同條例。
八、違約責(zé)任
8.1甲方無正當(dāng)理由拒收貨物、拒交貨款的,則乙方不退還已收貨款。甲方應(yīng)向乙方交付相當(dāng)于合同總價款的30%的違約金,并賠償因此給乙方造成的全部損失。
8.2乙方無正當(dāng)理由拒交貨物的,乙方向甲方退還已收貨款,并向甲方交付相當(dāng)于合同總價款的30%違約金,并賠償因此給甲方造成的全部損失。
8.3乙方逾期未交付貨物的,乙方向甲方每日交付合同總額價款的2‰的違約金。
8.4因不可抗力導(dǎo)致乙方逾期交貨或不能交貨的,乙方不承擔(dān)違約責(zé)任。
九、其它條款
9.1甲方未付清合同總價款前,本合同項下的全部貨物所有權(quán)仍屬乙方。
9.2本合同在甲乙雙方代表簽字蓋章,乙方收到甲方所付的合同預(yù)付款之日起生效,合約雙方簽字蓋章確認(rèn)后七日內(nèi)甲方需將預(yù)付款以電匯或支票方式匯至乙方帳戶。
9.3所有附件為本合同不可分割的一部分,均具有同等法律效力。
9.4本合同及附件一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,均具有同等法律效力。
9.5合同執(zhí)行期內(nèi),甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。如有變更,需經(jīng)雙方共同協(xié)商解決,做出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具同等效力。
9.6本合同如發(fā)生爭議,雙方當(dāng)事人應(yīng)及時協(xié)商解決;協(xié)商不成,可向簽約地人民法院提出訴訟。
甲方(買方):乙方(賣方):
簽約人(蓋章):簽約人(蓋章):
簽定日期:年月日簽定日期:年月日
中外貨物買賣合約書 篇24
甲方:_________________________________
法定代表人:___________________________
住所地:_______________________________
傳真:_________________________________
郵編:_________________________________
乙方:_________________________________
法定代表人:___________________________
住所地:_______________________________
傳真:_________________________________
郵編:_________________________________
甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商,就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜,達(dá)成如下一致:
一、買賣標(biāo)的和數(shù)量
甲方將下列貨物賣與乙方:名稱規(guī)格或型號品牌生產(chǎn)商數(shù)量
二、單價和貨款總額
雙方約定的價格條款是:____________________________
本合同總價款為人民幣______________________萬元。
三、交貨時間和交貨數(shù)量
交貨時間為:
每批次交貨數(shù)量的限制是:__________________________
四、交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔(dān)
雙方確定的交貨地點為________市________路________號;
運輸方式為:______________________________________
運費由乙方承擔(dān),但是已經(jīng)合并計算入本合同的貨物單價中。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收條款
雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是:_______
中外貨物買賣合約書 篇25
甲方:
乙方:
茲甲方向乙方訂購__,經(jīng)雙方友好協(xié)商簽定如下條款:
第一條本次訂購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價和合價
1.1貨品詳見下表:
第二條合同總價
合同總價:人民幣捌萬元整,即¥80000元;不包括運輸費,但是乙方有責(zé)任協(xié)助甲方裝運并聯(lián)系具有合法承運能力的物流公司。詳細(xì)報價見本合同第一條。
第三條供貨時間、交貨地點及貨物驗收
3.1乙方收到訂貨通知單后三日內(nèi)生產(chǎn)完畢并交付給雙方授權(quán)的物流公司啟運內(nèi)蒙鄂爾多斯康巴什新區(qū)工地。
3.2供貨時間要求于月日前送到施工現(xiàn)場;
3.3交貨地點:甲方到乙方初步驗貨,乙方負(fù)責(zé)裝車及做到要發(fā)的貨品包裝完整和各方面的提貨準(zhǔn)備等;
3.4在上述交貨地點前的一切費用及風(fēng)險由乙方承擔(dān);
3.5貨物到達(dá)甲方指定地點,經(jīng)驗收合格后的貨物保管由甲方或甲方指定的單位負(fù)責(zé),由此產(chǎn)生的費用及風(fēng)險由保管方承擔(dān)。
第四條付款方式
4.1付款方式:
貨品到達(dá)現(xiàn)場經(jīng)各方驗收無誤,無質(zhì)量爭議兩周之內(nèi)100%付款。
第五條技術(shù)要求
5.1產(chǎn)品性能符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)指標(biāo)要求,并提供檢測報告和合格證;
第六條售后服務(wù)
6.1施工過程中,乙方指派技術(shù)人員到現(xiàn)場指導(dǎo)施工及示范,并協(xié)助甲方檢查施工質(zhì)量;
6.2乙方提供詳盡的產(chǎn)品說明書和施工技術(shù)要求和施工方案等;
6.3乙方對甲方的指定人員進(jìn)行技術(shù)和操作的免費培訓(xùn)。
6.4首批貨品到達(dá)現(xiàn)場乙方派出樣板工前往現(xiàn)場示范打樣以確認(rèn)相關(guān)產(chǎn)品與業(yè)主方認(rèn)可的真石漆的技術(shù)配套無誤。
第七條驗收
7.1驗收標(biāo)準(zhǔn)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;驗收確認(rèn)為不合格的產(chǎn)品,乙方無條件承擔(dān)退貨或換貨帶來的一切費用和損失。
7.2乙方提供的樣品須經(jīng)甲方、監(jiān)理確認(rèn)并封存,此樣品將作為甲方、施工單位、監(jiān)理公司對乙方提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗收的依據(jù)之一。
第八條違約責(zé)任
8.1乙方不能按時按質(zhì)、供貨,每延誤壹天扣除合同額的5%作為違約金,以此類推。
第九條解決糾紛的方式
在合同履行中若發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決,若協(xié)商不成,任何一方可向北京市人民法院起訴或向仲裁委員會申請仲裁。起訴或仲裁的費用由敗訴一方承擔(dān)。
第十條合同生效與終止
10.1本合同自甲乙雙方蓋章后即生效,合同一式肆份,雙方各執(zhí)貳份,具有同等法律效力。
10.2本合同的修改和其他未盡事宜,應(yīng)由甲、乙雙方一致同意,并簽訂書面意見方能生效。
10.3本合同自簽訂日至工程材料進(jìn)場驗收并履行完成全部工作,供貨完畢后本合同終止。
甲方(公章):乙方(公章):
法定代表人(簽字):法定代表人(簽字):
中外貨物買賣合約書 篇26
合同編號:
出賣人: 簽訂地點:
買受人: 簽訂時間:
第一條 標(biāo)的物(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 質(zhì)量要求:
第三條 包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的提供與回收:
第四條 隨附必備品、配件、工具的數(shù)量及提供辦法:
第五條 合理損耗標(biāo)準(zhǔn)及計算方法:
第六條 標(biāo)的物所有權(quán)自(交付/)時起轉(zhuǎn)移,但買受人未履行(支付價款/)義務(wù)的,標(biāo)的物仍屬于出賣人所有;標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險自交付時起由買受人承擔(dān)。
第七條 交付(提取)標(biāo)的物或提取標(biāo)的物單證的方式、時間、地點:
第八條 運輸方式及到達(dá)站(港)和費用負(fù)擔(dān):
第九條 驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點及期限:
第十條 成套設(shè)備的安裝與調(diào)試:
第十一條 出賣人對標(biāo)的物質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限:
第十二條 結(jié)算方式、時間及地點:
第十三條 擔(dān)保方式(也可另立擔(dān)保合同):
第十四條 本合同解除的條件:
第十五條 出賣人違約責(zé)任:
買受人違約責(zé)任: 。
第十六條 合同爭議的解決方式:本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第種方式解決:(只能選擇一種)
(一)提交 仲裁委員會仲裁;
(二)依法向 人民法院起訴。
第十七條 本合同自起生效。
第十八條 其他約定事項:
