窗簾買賣協議（通用12篇）
窗簾買賣協議 篇1
甲方：
乙方：
為確保產品質量，維護甲乙雙方的合法利益，本著對產品質量負責和實事求是的態度，經雙方友好協商達成以下共識，作為甲乙雙方之間的買賣交易的基本事項，適用于甲乙雙方之間簽訂的每個交易合同(訂單形式，以下簡稱“個別合同”)，甲乙雙方應遵守并誠實履行基本合同和個別合同。
1、甲方向乙方購買產品時，由甲方以傳真件的方式或郵件形式傳給乙方，乙方收到后在三天內確認并回傳給甲方，作為個別合同。
2、甲方根據次月的生產計劃編制次月的加工送貨排程，并提前三十天發出下一個月的訂單，提前四十五天發預告給乙方，乙方按照甲方的計劃如期納入到甲方，確保甲方的正常生產。
3、產品外觀品質及內在質量按圖紙和封樣件為準，甲方將嚴格按品質要求和封樣件為標準來進行驗收，如檢驗結果不良率超過%時，甲方將以書面形式或電話通知乙方，乙方根據實際情況選別或退貨。乙方必須積極對應，確保甲方的按時出貨。
4、產品包裝：乙方提供的產品，除內在質量必須達標外，外觀包裝必須統一，以便甲方在用完產品后統一堆放屬乙方的空包裝，使其正常回收。
5、乙方在加工過程中應嚴格按照有關不含有害化學物質的要求去做，乙方必須每年將加工產品送到SGS進行檢測，其結果(報告)提交甲方，由甲方存檔備案，同時向甲方保證其加工的'產品，有害化學物質的含量不會超標，假如超標由乙方承擔全部責任，甲方概不負責。
6、產品付款：在每個月25日交貨結束后，經雙方對賬確認無誤后簽字，并開具貨款發票，按訂單月月結60天付款(電匯或轉帳)。
7、爭議的解決：雙方履行合同中發生爭議時，首先應協商解決，協商不成時，任何一方均可按《民法典》的程序向法院起訴。
8、合同有效期為一年，即：。以上協議自雙方簽字后生效，有效期為一年，未盡事宜，雙方協商成文，同具法律效力。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
日期： 日期：
窗簾買賣協議 篇2
賣方：
買方：
根據《民法典》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎上，經友好協商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。
一、增加項目總價：合同增加項目為坐墊60張窗簾6個臺裙1張總價為人民幣大寫元整。注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。
二、付款日期及結算方式安裝完工之日即結算增加工程款人民幣大寫元整，以下兩種方式由甲方自愿選擇：當面交付現金通過銀行轉帳。
三、交貨方式、期限
1.乙方自行送貨安裝。
2.交貨工期為____日。
3.交貨、安裝地點：_______________________________________________________
四、違約責任違約責任
1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應向甲方償總價值____%的違約金。
2.乙方未按合同規定期限交售，每逾期1天，應向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。
3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾坐墊臺布應賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。
4.甲方逾期付款，每延誤一天甲方應向乙方支付本合同總價值____%的違約金。
五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。
六、本合同執行中如發生爭議，由雙方協商解決，如協商不成，可由人民法院判決。
七、本合同于___________年____月____日簽訂，合同一式二份，雙方各執一份，經甲乙雙方簽字后生效。
八、其他約定本合同的未盡事宜，雙方另定補充協議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應。補充條款
甲方：乙方：
傳真：傳真：
電話：電話：
___________年____月____日___________年____月____日
窗簾買賣協議 篇3
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經友好協商，就甲方海外海大樓的公司辦公樓裝飾窗簾采購及安裝事項達成一致意見，具體事項如下：
一：名稱、價格、數量、金額：
注：以上合同總價根據現場實際結算;包括運抵甲方的運費及安裝調試費等。
二：產品要求: 具體規格、尺寸、款式詳見清單明細，顏色、款式按甲方確定為準。質量符合國家技術規范標準，如發生所供產品與合同不符，甲方有權拒收或退貨，由此產生的一切責任和后果由乙方承擔。
三：交貨及安裝地點：安徽省馬鞍山市海外海大樓偉星辦公樓。
四：結算方式：貨送到地安裝時間為2天，經驗收合格后無質量問題付款，付款時乙方提供正式發票。
五：交貨及安裝時間：在20xx年1月15日前交貨及安裝完畢。
六 ：驗收標準：產品驗收要根據上面第二條“產品要求”驗收。
七：安全責任：產品在裝卸、運輸、安裝過程中安全責任事故由乙方自行承擔。
八：解決合同糾紛的方式：執行合同過程中發生的爭議,應由雙方友好協商解決,如協商不成的,可向甲方所在地法院提起訴訟解決。
九：本合同一式六份，雙方各執三份。合同簽字蓋章后生效，貨款結清時終止。
甲方(章)： 乙方(章)： 法人代表： 法人代表： 委托代理人： 委托代理人：
經辦人： 經辦人：
窗簾買賣協議 篇4
甲方：____________酒店(以下簡稱甲方)
乙方：____________(以下簡稱乙方)
經雙方協商，現就芒果大酒店窗簾購銷一事達成如下協議：
1、大堂：紗編號(8)，幅________米，實際窗寬尺寸_______米，實際窗高尺寸為________米，按照窗戶定做價每米______元，(做簾頭每米按窗寬加________元米如不做則不處)，總計金額為人民幣_____元。
2、二樓紗編號(8)，幅高________米，實際窗寬尺寸________米，實際窗高________米，按照窗戶定做價每米_____元，(做簾頭每米窗寬加________元，如不做則不算)，總計金額為人民幣_________元。
3、會議室：布編號(18)，幅高________米，紗編號(18)幅高
2.8米，實際窗寬55米，窗高3.5米，按照窗戶定做價為每米____元，總計金額為人民幣______元，以上尺寸結算時，以雙方實際測量尺寸為準。
4、工期要求：根據工程制作要求大堂會議室工期為____天完工。
5、驗收標準：乙方按甲方要求制作，合同簽定后雙方不得違約，違約方負全部責任，乙方須精工細做，安裝到位。
6、付款方式：經雙方商定，自合同簽定，甲方支付乙方工程制作定金______元，在乙方制做安裝完工后，甲方在一周內完成驗收并付清余款，(一周內甲方未驗收視為驗收合格);
7、售后服務：在乙方制作安裝完畢，交付甲方使用后，乙方有義務指導甲方正確使用，________年內甲方在使用過程中出現問題(非人為損壞)乙方24小時內做出處理意見(處理過程中產生的任何費用由乙方承擔)。
本合同經雙方代表簽字生效，雙方各執一份，未盡事宜經甲乙雙方共同友好協商解決。
甲方：____________酒店管理有限責任公司
代表人：________________________
乙方：________________________
代表人：________________________
開戶銀行：________________市商業銀行
帳號：____________________________
地址：________________________
電話：________________________
________年____月____日
窗簾買賣協議 篇5
甲方：
乙方：
工程項目：
根據《中華人民共和國合同法》及其它法律、法規，遵循平等、自愿和誠實信用原則簽訂本合同。
第一條：工程概況及內容
工程名稱：思源實驗學校實驗室、圖書室等功能室窗簾制作安裝，包工包料包稅，乙方免費提供窗簾運輸、安裝、調試、測量服務。
第二條：交貨時間
簽訂合同后15日內安裝完畢，逾期未安裝完畢，乙方向甲方支付每日1%的罰金。
第三條：面料型號
按照甲方指定的面料型號。
第四條：工程造價
學校需安裝窗簾總面積約為295米，每米價格為 壹佰叁拾 元。最后結算以實際發生數量為準。
第五條：質量標準
1、符合國家、行業的相關質量的標準施工規范，質量達到優良等級。
2、乙方必須根據甲方選定的材料、款項等方面的要求進行加工生產，在乙方進行安裝中，如果甲方發現材料與所指定的樣板不符，有權要求乙方返工，所造成的損失由乙自行承擔。
3、窗簾平整、控制器操作靈活。
4、安裝牢固，感觀效果好。
第六條：甲方責任
1、與乙方確定安裝位置及質量要求。
2、對承包質量、進度進行監督、檢查。
3、派人隨乙方負責開、關門，提供安裝條件，包括電等。
第七條：乙方責任
1、遵守國家安全操作規程。
2、服從甲方關于施工進度，質量等方面的各項要求。
3、乙方有關人員除執行本合同需要外，不得損壞原有裝修的物件。
第八條：驗收
以國家或行業的施工驗收規范及本合同第五條約定的質量標準作為質量評定標準。
第九條：付款方式
窗簾安裝完成驗收合格后付貨款總價的80%，余款扣除4000元的質量保證金外，在二個月內付給乙方。質量保證金在保質期滿后付給乙方。
第十條：保修
1、除本合同已約定的外，乙方應按國家關于質量保修的規定，對承包項目承擔質量保修責任。
2、本合同所指項目完工驗收合格之日起一年，如因窗簾質量及窗簾安裝原因導致的返修，乙方應立即無條件的給予維修，甲方不再為此向乙方支付費用。如因甲方人為損壞的情況下，甲方需自行購買其損壞配件。
第十一條：本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份。雙方簽字生效。
窗簾買賣協議 篇6
甲 方：
地 址：
乙 方：
地 址：
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》，本著平等互利的原則，經友好協商，就窗簾購銷事宜達成共識，簽訂本合同。
名 稱 數 量 單 價 總 計
共計金額：
一、 付款方式：
乙方安裝完畢，甲方驗收合格后，乙方需提供正式發票，甲方一次性付清。
二、乙方責任：
窗簾的類型、規格、顏色、材質、按甲方要求的樣板進行生產，安裝.于_______年__月__日前安裝完畢。
三、甲方責任：
1、甲方須準時向乙方支付貨款。
2、甲方訂購后中途不得更改，如甲方中途更改，由此引起的損失由甲方增加等值經費與乙方。
3、乙方于約定時間安裝完畢，甲方于七個工作日內進行驗收,未提出異議或逾期驗收,均視為驗收合格。
四、違約責任：
1、乙方若因自身原因而延誤交付安裝，每超過一天，須按合同總額2%日向甲方支付違約金。
2、甲方未按時支付貨款，每超過一天，須按合同總額2%日向乙方支付違約金。
五、質量保證及售后服務：
乙方提供窗簾部分半年免費保修,配件部分提供一年免費保修(人為損壞除外)
六、補充條款：
1.窗簾高度實際：2.75米，超過2.75米的高度接高度接多少算多少。
七、本合同一式兩份，雙方各執一份，如有未盡事宜，雙方協商解決。
甲 方： 乙 方：
簽約代表： 簽約代表：
電 話： 電 話：
日 期： 日 期：
公對公轉帳帳戶和帳號：
公司名稱：
開戶銀行:
帳號:
窗簾買賣協議 篇7
賣方：(乙方)
買方：(甲方)
根據《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎上，經友好協商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。
一、增加項目總價：合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫 元整(小寫 元 )。(不含稅收，如需開發票另加6%稅收)注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。
二、付款日期及結算方式
安裝完工之日即結算增加工程款人民幣大寫 元整(小寫 元 ) ，以下兩種方式由甲方自愿選擇：
(1)當面交付現金;
(2)通過銀行轉帳。
三、 交貨方式、期限
1.乙方自行送貨安裝。
2.交貨工期為____日 。
3.交貨、安裝地點：________________________________________
四、違約責任
(1)違約責任
1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應向甲方償總價值____%的違約金。
2.乙方未按合同規定期限交售，每逾期1天，應向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。
3.甲方拒收乙方按合同交售的.窗簾 坐墊 臺布 應賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。
4. 甲方逾期付款，每延誤一天甲方應向乙方支付本合同總價值____%的違約金。
五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。
六、本合同執行中如發生爭議，由雙方協商解決，如協商不成，可由人民法院判決。
七、本合同于________年____月____日簽訂，合同一式二份，雙方各執一份，經甲乙雙方簽字后生效。
八、 其他約定 本合同的未盡事宜，雙方另定補充協議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應。 補充條款 甲方： 乙方： 傳真： 傳真： 電話： 電話：________年____月____日 20________年____月____日 窗簾買賣合同范本二 甲方：馬鞍山XX公司 乙方：____市紅蘋果窗簾布藝銷售中心 根據《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經友好協商，就甲方海外海大樓的公司辦公樓裝飾窗簾采購及安裝事項達成一致意見，具體事項如下：
一：名稱、價格、數量、金額： 注：以上合同總價根據現場實際結算;包括運抵甲方的運費及安裝調試費等。
二：產品要求: 具體規格、尺寸、款式詳見清單明細，顏色、款式按甲方確定為準。質量符合國家技術規范標準，如發生所供產品與合同不符，甲方有權拒收或退貨，由此產生的一切責任和后果由乙方承擔。
三：交貨及安裝地點：____省馬____市海外海大樓偉星辦公樓。
四：結算方式：貨送到地安裝時間為2天，經驗收合格后無質量問題付款，付款時乙方提供正式發票。
五：交貨及安裝時間：在________年____月____日前交貨及安裝完畢。 六 ：驗收標準：產品驗收要根據上面第二條產品要求驗收。
七：安全責任：產品在裝卸、運輸、安裝過程中安全責任事故由乙方自行承擔。
八：解決合同糾紛的方式：執行合同過程中發生的爭議,應由雙方友好協商解決,如協商不成的,可向甲方所在地法院提起訴訟解決。
九：本合同一式六份，雙方各執三份。合同簽字蓋章后生效，貨款結清時終止。
甲方(章)： 乙方(章)：
法人代表： 法人代表：
委托代理人： 委托代理人：
經辦人： 經辦人：
簽訂合同日期：
窗簾買賣協議 篇8
賣方：(乙方)
買方：(甲方)
根據《民法典》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎上，經友好協商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。
一、增加項目總價：
合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫 元整(小寫￥ 元 )。(不含稅收，如需開發票另加6%稅收)注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。
二、付款日期及結算方式
安裝完工之日即結算增加工程款人民幣大寫 元整(小寫￥ 元 ) ，以下兩種方式由甲方自愿選擇：(1)當面交付現金;(2)通過銀行轉帳。
三、 交貨方式、期限
1.乙方自行送貨安裝。
2.交貨工期為10日 。
3.交貨、安裝地點：________________________________________
四、違約責任
(1)違約責任
1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應向甲方償總價值____%的違約金。
2.乙方未按合同規定期限交售，每逾期1天，應向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。
3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾 坐墊 臺布 應賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。
4. 甲方逾期付款，每延誤一天甲方應向乙方支付本合同總價值____%的違約金。
五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。
六、本合同執行中如發生爭議，由雙方協商解決，如協商不成，可由人民法院判決。
七、本合同于____年__月__日簽訂，合同一式二份，雙方各執一份，經甲乙雙方簽字后生效。
八、 其他約定
本合同的未盡事宜，雙方另定補充協議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應。
補充條款
甲方： 乙方：
傳真： 傳真：
電話： 電話：
窗簾買賣協議 篇9
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
經雙方協商，現就芒果大酒店窗簾購銷一事達成如下協議：
1、大堂：紗編號(Y8)，幅2.8米，實際窗寬尺寸___米，實際窗高尺寸為3.75米，按照窗戶定做價每米______元，(做簾頭每米按窗寬加60元/米如不做則不處)，總計金額為人民幣_____元。
2、二樓紗編號(Y8)，幅高2.8米，實際窗寬尺寸335米，實際窗高2.8米，按照窗戶定做價每米_____元，(做簾頭每米窗寬加60元，如不做則不算)，總計金額為人民幣_________元。
3、會議室：布編號(Y18)，幅高2.8米，紗編號(X18)幅高2.8米，實際窗寬55米，窗高3.5米，按照窗戶定做價為每米____元，總計金額為人民幣______元，以上尺寸結算時，以雙方實際測量尺寸為準。
4、工期要求：根據工程制作要求大堂會議室工期為____天完工。
5、驗收標準：乙方按甲方要求制作，合同簽定后雙方不得違約，違約方負全部責任，乙方須精工細做，安裝到位。
6、付款方式：經雙方商定，自合同簽定，甲方支付乙方工程制作定金______元，在乙方制做安裝完工后，甲方在一周內完成驗收并付清余款，(一周內甲方未驗收視為驗收合格);
7、售后服務：在乙方制作安裝完畢，交付甲方使用后，乙方有義務指導甲方正確使用，一年內甲方在使用過程中出現問題(非人為損壞)乙方24小時內做出處理意見(處理過程中產生的任何費用由乙方承擔)。
本合同經雙方代表簽字生效，雙方各執一份，未盡事宜經甲乙雙方共同友好協商解決。
甲方：
代表人：
乙方：
代表人：
開戶銀行：帳號：
年 月 日 年 月 日
窗簾買賣協議 篇10
買方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎上，經友好協商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。
一、總價：
合同總價為人民幣 整(小寫￥ 元 )。注：該單價、總價，已包含了材料費、制作費、運輸費、安裝費、維修費。
二、付款方式
貨物運至甲方指定的現場，安裝完成，經雙方驗收合格后，貨款一次付清。
三、質量標準
按乙方設計師所選定的窗簾、窗簾配件樣板制作及安裝，并按雙方約定的質量驗收標準(不低于國家或同行業標準)。甲方給乙方指導窗簾的適用方法及保養知識。
1、 自安裝之日起甲方對所售商品保修三年，
2、 具體窗簾尺寸詳見投標報價單。
四、工期
雙方約定工期為 天，從雙方簽訂合同之氣起，至雙方驗收合格。
四、違約責任
甲方違約責任：
在乙方送貨和乙方代運的交貨方式中，如因甲方錯誤告知到貨地點和接貨人，致使乙方無法按時送達，乙方不承擔任何責任，甲方應賠償因此給乙方造成的損失。
乙方違約責任：
1、窗簾質量達不到雙方約定的質量標準，由乙方無條件更換，并支付甲方合同總價20%的違約金;
2、乙方未遵守工期約定，每延長一天，需支付甲方違約金3%。
五、 不可抗力
雙方因不可預見的不可抗力原因，確實無力全部或部分履行合同，不負違約責任。
六、因乙方窗體問題或因乙方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。
七、本合同執行中如發生爭議，由雙方協商解決，如協商不成，可由人民法院判決。
八、本合同經雙方簽字蓋章后生效，至履行完成后自動失效。
九、本合同一式二份，雙方各執一份，經甲乙雙方簽字后生效。
十、 其他約定
乙方的投標書作為合同的附件。
本合同的未盡事宜，雙方另定補充協議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效力。
甲方(蓋章)：__________________ 乙方：_________________________
代表人(簽字)：________________ 身份證號碼：____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
窗簾買賣協議 篇11
甲方：馬鞍山偉星房地產開產有限公司
乙方：蕪湖市紅蘋果窗簾布藝銷售中心
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經友好協商，就甲方海外海大樓的公司辦公樓裝飾窗簾采購及安裝事項達成一致意見，具體事項如下：
一：名稱、價格、數量、金額：
注：以上合同總價根據現場實際結算;包括運抵甲方的運費及安裝調試費等。
二：產品要求: 具體規格、尺寸、款式詳見清單明細，顏色、款式按甲方確定為準。質量符合國家技術規范標準，如發生所供產品與合同不符，甲方有權拒收或退貨，由此產生的一切責任和后果由乙方承擔。
三：交貨及安裝地點：安徽省馬鞍山市海外海大樓偉星辦公樓。 四：結算方式：貨送到地安裝時間為2天，經驗收合格后無質量問題付款，付款時乙方提供正式發票。
五：交貨及安裝時間：在20xx年1月15日前交貨及安裝完畢。
六 ：驗收標準：產品驗收要根據上面第二條產品要求驗收。
七：安全責任：產品在裝卸、運輸、安裝過程中安全責任事故由乙方自行承擔。
八：解決合同糾紛的方式：執行合同過程中發生的爭議,應由雙方友好協商解決,如協商不成的,可向甲方所在地法院提起訴訟解決。
九：本合同一式六份，雙方各執三份。合同簽字蓋章后生效，貨款結清時終止。
甲方(章)： 乙方(章)： 法人代表： 法人代表： 委托代理人： 委托代理人：
經辦人： 經辦人：
窗簾買賣協議 篇12
賣方：(乙方)
買方：(甲方) 根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎上，經友好協商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。
一、增加項目總價：
合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫 元整(小寫￥ 元 )。(不含稅收，如需開發票另加6%稅收)注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。
二、付款日期及結算方式
安裝完工之日即結算增加工程款人民幣大寫 元整(小寫￥ 元 ) ，以下兩種方式由甲方自愿選擇：(1)當面交付現金;(2)通過銀行轉帳。
三、 交貨方式、期限
1.乙方自行送貨安裝。
2.交貨工期為10日 。
3.交貨、安裝地點：________________________________________
四、違約責任
(1)違約責任
1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應向甲方償總價值____%的違約金。
2.乙方未按合同規定期限交售，每逾期1天，應向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。
3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾 坐墊 臺布 應賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。
4. 甲方逾期付款，每延誤一天甲方應向乙方支付本合同總價值____%的違約金。
五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。
六、本合同執行中如發生爭議，由雙方協商解決，如協商不成，可由人民法院判決。
七、本合同于____年__月__日簽訂，合同一式二份，雙方各執一份，經甲乙雙方簽字后生效。
八、 其他約定
本合同的未盡事宜，雙方另定補充協議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應。
補充條款
甲方： 乙方：
傳真： 傳真：
電話： 電話：
年 月 日 年 月 日