石材貨物買賣合同2023年（精選21篇）
石材貨物買賣合同2023年 篇1
合同編號：
需方(以下簡稱甲方)： 簽約地：
供方(以下簡稱乙方)： 簽約時間：
為了增強甲乙雙方的責(zé)任感，確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的，依據(jù)《中中華人民共和國合同法》，本著平等互利的原則，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
1、石材屬天然產(chǎn)品，難免有一些缺陷，乙方保證石材大面積花色基本均勻一致，無明顯缺陷;
2、根據(jù)石材屬性，石材質(zhì)量按國家石材待業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
三、包裝標(biāo)準(zhǔn)
四、交貨方法
1、甲方在乙方工廠提驗貨物。甲方委托___________在乙方工廠提驗貨，并辦理貨物簽收手續(xù)，甲方若中途變更或增加簽收人，需事前書面通知乙方并重新開具授權(quán)委托書，否則由此造成的一切損失由甲方負(fù)責(zé)。
五、交貨地點
六、驗收條款
由甲方派人在乙方工廠內(nèi)驗收，驗收標(biāo)準(zhǔn)為國家石材行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，驗收合格后裝車;驗收時間為交貨期限屆滿之日前，由乙方通知甲方。
七、交貨期
石材的交貨時間為乙方收到甲方支付的預(yù)付款之日起天內(nèi)。
八、付款日期和方式
1、自合同簽訂之日起三日內(nèi)，甲方向乙方交納定金，計人民幣元整( ￥ 元)，定金在最后批貨款充抵。
2、付款方式為款到發(fā)貨，甲方必須在提貨前結(jié)清該批貨款。
九、不可抗力
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力(如戰(zhàn)爭、地震、海嘯、水災(zāi)、重大公共疾病等)的原因不能履行合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛桑?yīng)在10天內(nèi)提供主管機關(guān)證明，允許延遲履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可以部分或全部免
予承擔(dān)違約責(zé)任。
十、合同爭議的解決方式
本合同履行過程中發(fā)生爭議，由甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向人民法院起訴。 十一、其它
本合同自簽訂之日起生效。合同履行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
本合同壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(公章)：
地址：
法定代表人：
委托代理人：
開戶 銀行：
開 戶 名：
帳號：
電話：
傳真：
日期：乙方(公章)： 地址： 法定代表人： 委托代理人： 開戶 銀行： 開 戶 名： 帳號： 電話： 傳真： 日期：
石材貨物買賣合同2023年 篇2
甲 方：
乙 方： 上海遠(yuǎn)泰建筑石材有限公司 簽訂地點：上海 一、產(chǎn)品名稱、型號、廠家、數(shù)量、金額、供貨時間及數(shù)量
注：以上數(shù)量為暫定數(shù)量，結(jié)算以實際面積結(jié)算，單價如上。 二、質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、乙方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限：
1、 本合同產(chǎn)品乙方均按國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，甲方要求的產(chǎn)品等級見上表中產(chǎn)品等級，乙方所有產(chǎn)品的質(zhì)量等級、顏色、厚度等均要符合甲方的要求。
2、 因乙方所提供的產(chǎn)品不符合約定的質(zhì)量要求，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)及時調(diào)換符合需方質(zhì)量要求的產(chǎn)品并承擔(dān)由此而發(fā)生的相關(guān)費用。
3、本合同產(chǎn)品的質(zhì)量保證期為2年，在質(zhì)量保證期內(nèi)，乙方對乙方所提供的產(chǎn)品質(zhì)量承擔(dān)保修責(zé)任。
4、如甲方超出合同數(shù)量，超出部分應(yīng)提前20天通知乙方。
三、交(提)貨地點、方式：上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)新府中路
四、運輸方式及到達(dá)站港和費用負(fù)擔(dān)：由乙方負(fù)責(zé)。
五、合理損耗及計算方法：本合同產(chǎn)品在交貨前的一切損耗及發(fā)生的相關(guān)費用均由乙方負(fù)責(zé)。
六、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收：本合同產(chǎn)品在交貨之前或之時均應(yīng)有與之質(zhì)量相符的妥善包裝，且因包裝本合同產(chǎn)品而發(fā)生的相關(guān)費用已包括在本合同價款中。
七、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限：本合同產(chǎn)品的驗收標(biāo)準(zhǔn)以本合同第二款第一條約定的內(nèi)容為準(zhǔn)，驗收方法以實現(xiàn)合同目的所采用的通常方法為準(zhǔn)。
八、隨即備品、配件工具數(shù)量及供應(yīng)方法： 無 九、結(jié)算方式及期限：
1、 本合同第一款中約定的工程數(shù)量均為暫估工程數(shù)量，結(jié)算時以甲方的實際采購數(shù)量乘以本合同與之相對應(yīng)的產(chǎn)品單價結(jié)算。
2、 本合同第一款中約定的暫估工程數(shù)量如少于工程實際使用數(shù)量時，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)補足實際用量。 3、 付款方式：
(1) 每月20日提交當(dāng)月形象進(jìn)度，次月5日審核完畢，次月25日支付核定進(jìn)度款的80%，累積支付至合同總價的80%，停止支付。
(2) 在符合預(yù)期質(zhì)量工期目標(biāo)及竣工資料正確移交后，根據(jù)審價報告，累計付至最終結(jié)算
總金額的95%。預(yù)留5%保修金，(預(yù)留保修金不計利息)。
4、 本工程的質(zhì)量保修期為貳年。
5、本工程提供： 工程款 發(fā)票。
十、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件： 無
十一、違約責(zé)任：按 合 同 法 辦 理
十二、解決合同糾紛的方式： 雙方協(xié)商，協(xié)商不成，可向合同簽訂地人民法院起訴。
特別約定：甲方與乙方已就本合同的條款進(jìn)行了充分協(xié)商并已將本合同及對應(yīng)的主合同相關(guān)條款逐條向乙方作了解釋，現(xiàn)甲、乙雙方已全面掌握本合同及主合同所確定的各方 當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)，對簽署該合同所產(chǎn)生的責(zé)任和法律后果也有了充分認(rèn)識。
依據(jù)甲方與業(yè)主(或總承包商)簽訂的工程承包合同(簡稱主合同)，甲方將主合同內(nèi)部分勞務(wù)工程施工分包給乙方，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就工程施工事項經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致，訂立本合同共同信守，并確認(rèn)本合同為解決爭議時的依據(jù)。十三﹑工程工期
1. 乙方應(yīng)于合同簽訂后開始進(jìn)行準(zhǔn)備
2.進(jìn)場時間發(fā)生延緩時乙方應(yīng)不定期主動與甲方現(xiàn)場代表聯(lián)絡(luò)，了解進(jìn)場時間做好進(jìn)場施工準(zhǔn)備，并應(yīng)于甲方通知開始24小時內(nèi)組織施工人員及機具設(shè)備、設(shè)施進(jìn)場施工。
3. 乙方應(yīng)根據(jù)甲方的整體工程工期總控計劃及現(xiàn)場特定要求(如有)分期或全部完成分包工程，無條件且絕對配合甲方的整體工程工期總控計劃要求。
4. 因考慮項目的規(guī)模，乙方必須在承接的所有施工樓面根據(jù)不同的工程量同時間合理按排人力。十四﹑工程圖紙
甲方應(yīng)在分包工作開工1天前，向乙方提供本合同約定的分包工程圖紙一套，同 時乙方應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場實際情況進(jìn)行圖紙深化。 十五﹑雙方約定
1.甲方按業(yè)主(或總承包商)及相關(guān)部門要求進(jìn)行的,涉及到的乙方分包工程項目內(nèi)容、施工場地的檢查。
2.甲方按業(yè)主(或總承包商)及相關(guān)部門要求進(jìn)行的,涉及到的乙方分包隱蔽工程驗收、工程竣工驗收等。 十六﹑施工安全
1.由于乙方違反安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定，或安全措施不力,在接到甲方發(fā)出的通知及警告后,乙方必須在甲方規(guī)定的時間內(nèi)糾正及改正,乙方因任何安全事故的責(zé)任和發(fā)生的費用和損失概由乙方承擔(dān)及賠償。
2. 乙方在施工中發(fā)生重大傷亡及其他安全事故，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報甲方及相關(guān)部門，并按國家有關(guān)法律、行政法規(guī)對事故進(jìn)行處理。甲、乙雙方對事故責(zé)任有爭議時，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定處理。
3. 乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此而發(fā)生的一切費用， 均由乙方承擔(dān)。
4. 甲方應(yīng)對其在施工場地的工作人員進(jìn)行安全教育，并對他們的安全負(fù)責(zé)。甲方不得要求
乙方違反安全管理的規(guī)定進(jìn)行施工。因甲方原因?qū)е碌陌踩鹿剩?甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任及發(fā)生的費用。 十七﹑安全防護(hù)
乙方在施工現(xiàn)場內(nèi)使用的安全保護(hù)用品(如安全帽、安全帶及其他保護(hù)用品)，由乙方提供使用計劃，經(jīng)甲方批準(zhǔn)后，由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)。
十八﹑工地保險
1.乙方應(yīng)為自身施工現(xiàn)場作業(yè)人員按有關(guān)規(guī)定辦理意外傷害保險，并支付保險費用。2.如需由甲方代為乙方辦理及支付費用時，乙方同意甲方從應(yīng)付乙方的任何款項中直接扣除。
十九﹑工地清潔
乙方所有施工人員均能做到落手清并根據(jù)甲方規(guī)定要求完成其分包工程的每 日場地清潔及垃圾清運工作，甲方、業(yè)主(或總承包商)對此等工作不滿意時，乙方在甲方指令及規(guī)定時間內(nèi)后仍未采取有效措施時，甲方有權(quán)委托第三方重 新完成，由此產(chǎn)生的一切費用及甲方損失將由乙方承擔(dān)及賠償。 二十﹑成品保護(hù)
1. 乙方有義務(wù)和責(zé)任保護(hù)其自身及他人完成的任何工作成果，且有義務(wù)和責(zé)任保護(hù)至甲方整體工程竣工驗收合格到業(yè)主(或總承包商)接收為止。
2. 所有施工必須遵守工程施工規(guī)范，且必須被甲方、業(yè)主(或總承包商)及有關(guān)政府部門或機構(gòu)認(rèn)可。
二十一﹑工程資料
乙方必須在規(guī)定時間內(nèi)按照甲方要求提供符合要求的工程資料。 二十二﹑違約責(zé)任
按《合同法》辦理。 二十三﹑疑義申訴
1.乙方因保留相應(yīng)資料，在甲方根據(jù)主合同向業(yè)主(或總承包商)遞交索賠意向通知書或其它資料時，乙方應(yīng)予以積極配合，并出示相應(yīng)資料。
2.在勞務(wù)作業(yè)實施過程中，如乙方遇到不利外部條件等根據(jù)主合同可以索賠的情形時，甲方應(yīng)該采取一切合理步驟，向業(yè)主(或總承包商)主張追加付款或延長工期。當(dāng)索賠成功后，甲方應(yīng)該將索賠所得的相應(yīng)部分轉(zhuǎn)交給乙方。
3.當(dāng)本合同的一方向另一方提出索賠時，應(yīng)有正當(dāng)?shù)乃髻r理由，并有索賠事件發(fā)生時有效的相應(yīng)證據(jù)。
4.甲方未按約定履行自己的各項義務(wù)或發(fā)生錯誤，以及應(yīng)由甲方承擔(dān)責(zé)任的其他情況出現(xiàn)時，造成工作時間延誤和(或)乙方不能及時得到合同報酬及乙方的其他經(jīng)濟損失，乙方可按下列程序以書面形式向甲方索賠：
1)索賠事件發(fā)生后 天內(nèi)，向甲方發(fā)出索賠意向通知;
2)發(fā)出索賠意向通知后 報告及有關(guān)資料;
3)甲方在收到乙方送交的索賠報告和有關(guān)資料后，于天內(nèi)給予答復(fù)，或要求乙方進(jìn)一步補充索賠理由和證據(jù);
4)甲方在收到乙方送交的索賠報告和有關(guān)資料后 要求，視為該項索賠已經(jīng)認(rèn)可;
5)當(dāng)該項索賠事件持續(xù)進(jìn)行時，乙方應(yīng)當(dāng)階段性地向甲方發(fā)出索賠意向，在索賠事件終了后 21天內(nèi)，向甲方送交索賠的有關(guān)資料和最終索賠報告。索賠答復(fù)程序與(3)、(4)規(guī)定相同。
5.乙方未按約定履行自己的各項義務(wù)或發(fā)生錯誤，給甲方造成經(jīng)濟損失，甲方可按上述程序和時限以書面形式向乙方索賠。 二十四﹑爭議解決
1.乙方對本合同勞務(wù)分包范圍內(nèi)的工程質(zhì)量向甲方負(fù)責(zé)，組織具有相應(yīng)資格證書的熟練工人投入工作;未經(jīng)甲方授權(quán)或允許，不得擅自與業(yè)主(或總承包商)及有關(guān)部門建立工作聯(lián)系;自覺遵守法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度。
2.乙方自覺接受甲方工程管理人員包括委派的管理人員及有關(guān)部門的管理、監(jiān)督和檢查;接受甲方隨時檢查其設(shè)備、材料保管、使用情況和施工進(jìn)度、施工質(zhì)量、安全施工、文明施工及其操作人員的有效證件、持證上崗情況;與現(xiàn)場其他單位協(xié)調(diào)配合，照顧全局。不允許有違抗和任何爭吵的事情發(fā)生。
3.乙方按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機具，按甲方標(biāo)準(zhǔn)化工地要求設(shè)置標(biāo)牌, 搞好生活區(qū)的管理，做好自身責(zé)任區(qū)的治安保衛(wèi)工作。
4.乙方按時提交報表、完整的原始技術(shù)經(jīng)濟資料，配合甲方辦理交工驗收。5.乙方要做好施工場地周圍建筑物、構(gòu)筑物和地下管線以及已完工程部分的成品保護(hù)工作，因乙方責(zé)任發(fā)生損壞，乙方自行承擔(dān)由此引起的一切經(jīng)濟損失及罰款。
6. 乙方要妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉(zhuǎn)材料及其它設(shè)施。7.乙方須服從甲方轉(zhuǎn)發(fā)的發(fā)包人及工程師的指令。除非本合同另有約定，乙方應(yīng)對其作業(yè)內(nèi)容的實施、完工負(fù)責(zé)，乙方應(yīng)承擔(dān)并履行總(分)包合同約定的、與勞務(wù)作業(yè)有關(guān)的所有義務(wù)及工作程序。
8. 在簽定完合同后叁日內(nèi)，乙方必須提供現(xiàn)場所有施工人員信息，乙方所現(xiàn)場人員身份證復(fù)印件，以供總包單位辦理綜合保險。 二十五﹑質(zhì)量要求
1. 工程質(zhì)量要求按照設(shè)計施工圖紙及說明、甲方質(zhì)量管理規(guī)范及國家現(xiàn)行的相關(guān)工程施工驗
收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，和主合同有關(guān)質(zhì)量要求及標(biāo)準(zhǔn)的約定. 二十六﹑其他約定事項：
1、 本合同產(chǎn)品采用分批供應(yīng)，每批產(chǎn)品的供貨日期、數(shù)量及品種以甲方通知為準(zhǔn)，但應(yīng)
給乙方合理的準(zhǔn)備時間，乙方必須保證按甲方要求的時間按時交貨。 2、 在保修期內(nèi)，屬于保修范圍和內(nèi)容的項目，乙方應(yīng)在接到修理通知后3天
內(nèi)派人完成修理，乙方不在約定期限內(nèi)派人修理，甲方可委托其他人員修理，保修費用從有乙方負(fù)責(zé)。
3﹑當(dāng)乙方不能按甲方要求的時間節(jié)點內(nèi)供貨和施工時，甲方有權(quán)終止本合同并有追索乙方賠償?shù)臋?quán)利
4﹑乙方進(jìn)場施工前必須提交施工的專項方案并接受甲方項目部的監(jiān)管。
5﹑乙方供貨到交貨地點時，應(yīng)及時通知甲方對該產(chǎn)品進(jìn)行驗收，只有經(jīng)甲方、乙方雙方簽字的驗收單才能作為本合同產(chǎn)品的結(jié)算依據(jù)。
6﹑本合同至雙方簽字蓋章后生效。
7﹑本合同一式肆份，甲方貳份，乙方貳份，均有同等效力。
合同簽訂日期：年 月日
石材貨物買賣合同2023年 篇3
甲方(需方)：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務(wù)：____________
乙方(供方)：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務(wù)：____________
第一條甲方向乙方訂貨總值為人民幣____元。其產(chǎn)品名稱、規(guī)格、質(zhì)量(技術(shù)指標(biāo))、單價、總價等如表所列
材料名稱及花色
規(guī)格(毫米)及型號：200×300×1000、120×250×1000
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)指標(biāo)：國標(biāo)
計量單位：_______㎡
單價(元)：1950元/㎡
合計(元)：
第二條產(chǎn)品包裝規(guī)格及費用________________________________________
第三條驗收方法：施工現(xiàn)場驗收
第四條貨款及費用等付款及結(jié)算辦法：貨到付款
第五條交貨規(guī)定
1、交貨方式：乙方負(fù)責(zé)運輸
2、交貨地點：青龍濱河路施工現(xiàn)場
3、交貨日期：__________年—_____年_____月前
第六條經(jīng)濟責(zé)任
(一)乙方的責(zé)任：
1、產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量不符本合同規(guī)定時，甲方同意利用者，按質(zhì)論價。不能利用的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間，每逾期一日，乙方應(yīng)按逾期交貨部分貨款總值的15%向甲方償付逾期交貨的違約金。
2、乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應(yīng)照數(shù)補交。甲方如不需要，可以退貨。由于退貨所造成的損失，由乙方承擔(dān)。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應(yīng)付給甲方不能交貨部分貨款總值的5%的罰金。
3、產(chǎn)品包裝不符本合同規(guī)定時，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應(yīng)按不符合同規(guī)定包裝價值20%的罰金付給甲方。
4、產(chǎn)品交貨時間不符合同規(guī)定時，每延期一天，乙方應(yīng)償付甲方延期交貨部分貨款總值30%的罰金。
(二)甲方的責(zé)任：
1、甲方如中途變更產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量或包裝的規(guī)格，應(yīng)償付變更部分貨款(或包裝價值)總值30%的罰金。
2、甲方如中途退貨，應(yīng)事先與乙方協(xié)商，乙方同意退貨的，應(yīng)由甲方償付乙方退貨部分貨款總值15%的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍須按合同規(guī)定收貨。
3、甲方未按規(guī)定時間和要求向乙方交付技術(shù)資料、原材料或包裝物時，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應(yīng)付給乙方順延交貨產(chǎn)品總值5%的罰金。如甲方始終不能提出應(yīng)提交的上述資料等，應(yīng)視同中途退貨處理。
4、屬甲方自提的材料，如甲方未按規(guī)定日期提貨，每延期一天，應(yīng)償付乙方延期提貨部分貨款總額5%的罰金。
5、甲方如未按規(guī)定日期向乙方付款，每延期一天，應(yīng)按延期付款總額5%付給乙方，延期罰金。
6、乙方送貨或代運的產(chǎn)品，如甲方拒絕接貨，甲方應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失和運輸費用及罰金。
第七條產(chǎn)品價格如須調(diào)整，必須經(jīng)雙方協(xié)商，并報請物價部門批準(zhǔn)后方能變更。在物價主管部門批準(zhǔn)前，仍應(yīng)按合同原訂價格執(zhí)行。如乙方因價格問題而影響交貨，則每延期交貨一天，乙方應(yīng)按延期交貨部分總值的15%作為罰金付給甲方。
第八條甲、乙任何一方如要求全部或部分注銷合同，必須提出充分理由，經(jīng)雙方協(xié)商，并報請上級主管部門備案。提出注銷合同一方須向?qū)Ψ絻敻蹲N合同部分總額____%的補償金。
第九條如因生產(chǎn)資料、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝或市場發(fā)生重大變化，乙方須變更產(chǎn)品品種、花色、規(guī)格、質(zhì)量、包裝時，應(yīng)提前____天與甲方協(xié)商。
第十條本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權(quán)拒絕生產(chǎn)或收貨，并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。
第十一條甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男小⒉糠致男泻贤睦碛伞Ｔ谌〉脤Ψ街鞴軝C關(guān)證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承擔(dān)違約責(zé)任。
第十二條本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，解決不了時，按以下第項處理：
(1)申請仲裁機構(gòu)仲裁;
(2)向人民法院起訴。
第十三條本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經(jīng)甲方驗收無誤，并按本合同規(guī)定將貨款結(jié)算以后作廢。
第十四條本合同在執(zhí)行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協(xié)商，另訂附則附于本合同之內(nèi)，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。
第十五條本合同共一式_____份，由甲、乙雙方各執(zhí)正本一份、副本_____份，報雙方主管部門各一份。
第十六條本合同有效期自____年___月___日起至____年___月___日止。
訂立合同人：
甲方：____________________(蓋章)
經(jīng)辦人：____________
負(fù)責(zé)人：____________
電話：____________
開戶銀行帳號：____________
日期：
乙方：____________________(蓋章)
經(jīng)辦人：____________
負(fù)責(zé)人：____________
電話：____________
開戶銀行帳號：________________
日期：
石材貨物買賣合同2023年 篇4
需方單位：(以下簡稱甲方)
供應(yīng)單位：(以下簡稱乙方)
為了規(guī)范產(chǎn)品交易行為，保護(hù)供需雙方合法權(quán)益，本著平等互利的原則，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)、明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，保證正常交易秩序，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，一致同意簽訂本合同，以資共同遵守。
一、產(chǎn)品供應(yīng)要求
1、材料名稱、規(guī)格、單價及產(chǎn)地
上表中材料單價為砂礫石運到甲方指定交貨地點的價格，含材料出廠價、裝卸費、運雜費及稅金等。在本合同有效期內(nèi)，該單價為不變合同價。如遇特殊情況，必須經(jīng)雙方協(xié)商解決。合同執(zhí)行期間任何一方不得擅自調(diào)整單價，否則視為違約，承擔(dān)違約責(zé)任，由違約方承擔(dān)因此給守約方帶來的所有損失。
2、供貨數(shù)量：甲方實際施工需求數(shù)量。
二、質(zhì)量要求：
1、乙方所供應(yīng)的級配砂礫石粒徑控制在0~10cm內(nèi)，砂礫石含泥量不大于5%。其它指標(biāo)滿足甲方與本工程項目業(yè)主所簽工程合同文件以及本合同中對材料質(zhì)量的要求。
2、乙方須向甲方提供開采許可證等各類證明。
三、數(shù)量、計量單位及計量方法：
1、供應(yīng)數(shù)量以甲方電話或書面通知為準(zhǔn)。
2、計量方法：
(1)、乙方將材料運送至甲方指定卸貨地點后，由甲方指派專人按實際方量驗收，出具驗收票具。
(2)、以甲方實際簽收的合格數(shù)量作為結(jié)算數(shù)量。
四、供貨期限及交貨地點：
1、級配砂礫石供貨期限由甲方?jīng)Q定。
2、交貨地點：卸貨到甲方工地指定地點。
五、結(jié)算方式
1、乙方交貨后，經(jīng)甲方驗收合格并簽發(fā)入庫單后在每月最后五天內(nèi)，甲方憑乙方提供的銷售發(fā)票、入庫單及相關(guān)證明等資料結(jié)算。
2、貨款支付按每月已結(jié)算的材料貨款的65%支付，余款在停止供貨后一年內(nèi)付清。
3、支付貨幣形式為人民幣。
六、甲方權(quán)利和義務(wù)
1、甲方負(fù)責(zé)按本合同第五款支付乙方已結(jié)算貨款。
2、甲方在每月25日前，將下月供料計劃提供給乙方。
3、甲方應(yīng)指定人員簽收乙方送至工地經(jīng)抽檢合格的材料，不得故意拖延收貨時間。
4、甲方有權(quán)拒收或退回賣方送至工地的不合格材料(以甲方中心試驗室抽檢結(jié)果為準(zhǔn))，其退場費用由乙方自行承擔(dān)。
七、乙方權(quán)利和義務(wù)
1、按照甲方的供貨計劃，按時提供本合同規(guī)定的合格材料，滿足甲方施工要求。
2、乙方供貨不能滿足甲方供貨時間和供貨質(zhì)量要求時，甲方可要求解除合同。
3、乙方必須保證所供材料整車規(guī)格、質(zhì)量的一致性，否則甲方有權(quán)終止收貨并可追究相關(guān)責(zé)任;甲方若發(fā)現(xiàn)卸料過程中摻有不合格品，乙方必須停止卸料，經(jīng)抽檢合格后方能卸貨。
4、乙方在材料運輸途中或中轉(zhuǎn)過程中發(fā)生的安全事故或其他損失，概由乙方負(fù)責(zé)。
5、乙方未經(jīng)甲方同意單方面終止本合同，所造成的經(jīng)濟損失，概由乙方承擔(dān)。
八、合同生效后，甲乙雙方不得因單位名稱、產(chǎn)權(quán)、法定代表人、負(fù)責(zé)人、承辦人的變更、變動而不履行合同義務(wù)。否則，違約一方應(yīng)向守約方支付十萬元的違約金。
九、違約責(zé)任
1、乙方應(yīng)按甲方提供的用料計劃生產(chǎn)材料，確保工程需要。若因乙方責(zé)任未能按用料計劃生產(chǎn)或達(dá)不到質(zhì)量要求，給甲方造成的損失由乙方承擔(dān)。
2、乙方未按甲方供貨計劃供應(yīng)材料，致使工期延誤，除承擔(dān)相關(guān)損失外，每延期一天，向買方支付五仟元的違約金。同時，甲方保留另行選擇供貨商的權(quán)利。
3、其他違約責(zé)任按國家現(xiàn)行《合同法》有關(guān)條款解決。
十、爭議解決方式
如果本合同產(chǎn)生爭議，甲、乙雙方應(yīng)本著友好協(xié)商的積極態(tài)度進(jìn)行協(xié)商解決;協(xié)商不成的，雙方同意向簽約地人民法院提起訴訟。
十一、其他
1、本合同一式四份，雙方簽字后生效。甲方三份，乙方一份，均具有同等法律效力。如有未盡事宜，雙方應(yīng)協(xié)商解決;如需簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
2、本合同有效期：供貨完畢并付清所有款項后即自動終止。
甲方：
法定代表人：
委托代理人：
開戶行：
賬號：
聯(lián)系電話：____年___月___日
乙方：
法定代表人：
委托代理人：
開戶行：
賬號：
聯(lián)系電話：____年___月___日
石材貨物買賣合同2023年 篇5
需方(以下簡稱甲方)：
簽約地：
供方(以下簡稱乙方)：
簽約時間：
為了增強甲乙雙方的責(zé)任感，確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的，依據(jù)《中華人民共和國民法典》，本著平等互利的原則，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
1、石材屬天然產(chǎn)品，難免有一些缺陷，乙方保證石材大面積花色基本均勻一致，無明顯缺陷;
2、根據(jù)石材屬性，石材質(zhì)量按國家石材待業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
三、包裝標(biāo)準(zhǔn)
四、交貨方法
1、甲方在乙方工廠提驗貨物。甲方委托___________在乙方工廠提驗貨，并辦理貨物簽收手續(xù)，甲方若中途變更或增加簽收人，需事前書面通知乙方并重新開具授權(quán)委托書，否則由此造成的一切損失由甲方負(fù)責(zé)。
五、交貨地點
六、驗收條款
由甲方派人在乙方工廠內(nèi)驗收，驗收標(biāo)準(zhǔn)為國家石材行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，驗收合格后裝車;驗收時間為交貨期限屆滿之日前，由乙方通知甲方。
七、交貨期
石材的交貨時間為乙方收到甲方支付的預(yù)付款之日起天內(nèi)。
八、付款日期和方式
1、自合同簽訂之日起三日內(nèi)，甲方向乙方交納定金，計人民幣元整( ￥ 元)，定金在最后批貨款充抵。
2、付款方式為款到發(fā)貨，甲方必須在提貨前結(jié)清該批貨款。
九、不可抗力
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力(如戰(zhàn)爭、地震、海嘯、水災(zāi)、重大公共疾病等)的原因不能履行合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛桑?yīng)在10天內(nèi)提供主管機關(guān)證明，允許延遲履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可以部分或全部免
予承擔(dān)違約責(zé)任。
十、合同爭議的解決方式
本合同履行過程中發(fā)生爭議，由甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向人民法院起訴。 十一、其它
本合同自簽訂之日起生效。合同履行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
本合同壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(公章)：
地址：
法定代表人：
委托代理人：
開戶 銀行：
開 戶 名：
帳號：
電話：
傳真：
日期：
乙方(公章)：
地址：
法定代表人：
委托代理人：
開戶 銀行：
開 戶 名：
帳號：
電話：
傳真：
日期：
石材貨物買賣合同2023年 篇6
合同 甲方：(浙江)______化工有限公司 法定代表人：
住所地： 傳真： 郵編：
乙方： 有限公司 法定代表人：
住所地： 傳真： 郵編：
甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商，就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜，達(dá)成如下一致：
一、 買賣標(biāo)的和數(shù)量：
甲方將下列貨物賣與乙方：
名 稱 規(guī)格或型號 品 牌 生產(chǎn)商 數(shù) 量
二、 單價和貨款總額：
雙方約定的價格條款是：
本合同總價款為人民幣 萬元
三、交貨時間和交貨數(shù)量：
交貨時間為;
美批次交貨數(shù)量的限制是：
四、交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔(dān)：
雙方確定的交貨地點為上海市 路 號;
運輸方式為：
運費由乙方承擔(dān)，但是已經(jīng)合并計算入本合同的貨物單價中
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收條款：
雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是：
封樣的方式和保存：
乙方在甲方貨物到達(dá)交貨地點的當(dāng)天應(yīng)當(dāng)及時組織人員進(jìn)行驗收，驗收合格后予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權(quán)拒絕接收。
六、包裝和標(biāo)簽：
雙方確定的包裝材料和方式是：
貨物標(biāo)簽商定為：
七、損失風(fēng)險：
貨物在送達(dá)交貨地點前的損失風(fēng)險由甲方承擔(dān)，其后的損失風(fēng)險由乙方承擔(dān)
八、貨物所有權(quán)：
在乙方如數(shù)、及時地支付完畢本合同約定的貨款前，甲方擁有對出賣貨物的所有權(quán)，乙方有義務(wù)保證不因乙方的原因而導(dǎo)致甲方的上述權(quán)利受到限制或者剝奪。
九、貨款結(jié)算和支付：
結(jié)算和支付期限為：
支付方式為：
十、知識產(chǎn)權(quán)：
甲方保證對所出賣的貨物擁有合法、完整的知識產(chǎn)權(quán)，否則因此而造成乙方損失的，甲方予以充分賠償。
十一、保密條款：
有關(guān)本合同的協(xié)商、簽訂和本合同的所有內(nèi)容，以及為履行本合同而知悉的對方的商業(yè)秘密，包括但不限于產(chǎn)品型號、規(guī)格、工藝、技術(shù)資料、雙方客戶、文件、圖紙、價格等，雙方都負(fù)有保密義務(wù)。非經(jīng)對方或者法定權(quán)利機構(gòu)的許可或者要求，不得向任何他方予以披露、使用許可或者進(jìn)行其他任何形式的泄露和使用。
十二、合同的變更、解除和終止：
雙方協(xié)商一致并達(dá)成新的條款時，可以變更本合同;
任何一方違約，對方在追究違約方的違約責(zé)任的同時，有權(quán)決定是否解除本合同;
在本合同約定的有效期限屆滿、合同履行完畢或者雙方一致同意終止時，本合同得以終止
十三、違約責(zé)任：
交貨遲延的違約責(zé)任
驗收遲延的違約責(zé)任：甲方交貨日期得以順延并由乙方承擔(dān)損失風(fēng)險，同時按日支付違約金 元;
貨款支付遲延的違約責(zé)任;
交貨不合格時的違約責(zé)任：
違反保密條款的違約責(zé)任：支付違約金 萬元，但是如果違約方因違約而獲得的利益或者守約方遭受的損失大于 萬元時，上述款項應(yīng)當(dāng)如數(shù)賠償給守約方
十四、合同的生效：本合同經(jīng)雙方簽章后生效。
十五、爭議的解決：
因履行本合同發(fā)生爭議的，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，提交原告住所地的人民法院裁決。
十六、合同文本：
本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。
十七、文書和意見的送達(dá)地址：
雙方明確本合同注明的聯(lián)絡(luò)方式是合適的，任何因履行本合同的所需的與對方的聯(lián)系和文書都以上述方式進(jìn)行，除非經(jīng)對方的書面確認(rèn)才得以變更。
甲方：(浙江)某某化工有限公司 法定代表人：
乙方： 有限公司 法定代表人：
年 月 日
石材貨物買賣合同2023年 篇7
買方：_______________________
地址：_______________________
傳真：_______________________ 電話：_______________________
賣方：_______________________
地址：_______________________
傳真：_______________________電話：_______________________
本合同由買方和賣方共同簽署，買方同意購買且賣方同意出售下列商品并遵守所列各項條款。
1.描述
項目
商品名稱、規(guī)格
單位
數(shù)量
單價
總金額
具體技術(shù)細(xì)節(jié)見附件“a”
包裝
保險和貨物重量
港(airport)到岸價總金額：
2.原產(chǎn)國和制造商名稱
________________________________________
3.包裝
包裝在結(jié)實的新木箱或紙箱里，適合遠(yuǎn)距離的海運/包裹郵遞/空運和氣候的變化，能防護(hù)野蠻裝卸、潮濕、雨淋、腐蝕、震動和冷凍。
買方將對由于包裝不適當(dāng)造成的任何貨物損壞、缺失和由此產(chǎn)生的費用負(fù)責(zé);也對由于不充分或不適當(dāng)?shù)陌b和保護(hù)措施所引起的銹蝕負(fù)責(zé)。隨箱應(yīng)裝運一整套有關(guān)的服務(wù)和操作說明。
4.嘜頭
賣方用不褪色的油漆在每一個外包裝的四周寫上箱號、毛重、凈重、尺寸、合同號、目的港、收貨人編號和下列文字：“防止潮濕”，“輕拿輕放”，“此端向上”，提升位置，重心和嘜頭。嘜頭為：_______________________
5.裝船時間
_________________________________________
6.裝貨港
_________________________________________
7.目的港
_________________________________________
8.保險
在cif條款下，由賣方辦理以買方為受益人的保險額為發(fā)票金額110%的一切險。
9.付款
在信用證付款條件下：買方在合同簽訂后14天內(nèi)，將開出一個由北京銀行為付款行，以賣方為受益人，全部發(fā)貨金額的不可撤消信用證。此信用證在賣方向開證行出示即期匯票(金額為發(fā)票金額的100%)以及在條款10中所列裝運文件時即有效。付款將由開證行在被提示上述匯票和文件時通過電匯或航空匯款向賣方付出，此信用證在裝船期后的15日內(nèi)有效。
10.文件
(1)提單/空運單：
a)在海運條件下：
3份原始海運提單，注明：“運費先付(cif和c&f)”、合同號、嘜頭、空白背書，并寫明完整的地址和電話號碼以通知買方。
b)在空運條件下：
一份原始和一份復(fù)印的空運單，注明“運費先付(cif和c&f)”、合同號、嘜頭，指定給買方。
(2)5份正本發(fā)票，注明：合同號、嘜頭(在多于一個嘜頭時，發(fā)票應(yīng)分開打印)，按照相關(guān)合同寫出明細(xì)。
(3)由廠商/供貨商確認(rèn)的2份正本和2份復(fù)印的裝箱單，注明：重量、裝箱件數(shù)和相應(yīng)發(fā)票的日期。
(4)2份由廠商/供貨商確認(rèn)的質(zhì)量、數(shù)量說明書。
(5)1份發(fā)給買方通知發(fā)貨詳情的傳真的復(fù)印件。除此之外，賣方將在發(fā)貨后7天內(nèi)，將整套上述文件用空郵的方式直接寄給買方。
(6)在cif條款下，1份正本保險單或保險憑證以及2份復(fù)印件，按發(fā)票金額的110%保全險(all risks)。
(7)如果必要的話，一份由政府出具的出口許可證復(fù)印件。
(8)一份正本、兩份復(fù)印的原產(chǎn)地證明。
(9)文件的數(shù)量和內(nèi)容一定是完整和正確的。如果由于賣方?jīng)]有提供上述的文件造成買方不能及時清關(guān)和提貨，全部損失由賣方負(fù)擔(dān)。買方的姓名和完整的地址和電話號碼必須打印在提單或空運單上，否則，賣方將負(fù)擔(dān)由此造成的損失。
以上所有文件的拷貝件要寄給：喀土穆和北京辦公室。
11.裝運
在cfr/cif條款下：
a.賣方負(fù)責(zé)將貨物在裝運期限內(nèi)從裝運港運到目的港。不允許轉(zhuǎn)船。一旦發(fā)生轉(zhuǎn)船，由此產(chǎn)生的所有費用和風(fēng)險全部由賣方承擔(dān)。不允許倉面裝載。裝載貨物的船只不允許懸掛買方不能接受的國家的國旗。貨船船齡不能超過15年。
b.如果貨物用空運/包裹方式郵遞，賣方將于條款5所列裝船期前30天，用傳真通知買方條款12(1)內(nèi)容。賣方在發(fā)運貨物以后當(dāng)即按條款12(2)規(guī)定通知買方，以使買方安排保險和及時辦理清關(guān)手續(xù)。
12.裝船通知
(1)賣方為了以下目的(a、b、c)將于合同條款5中列明的裝船日期前40天，用傳真通知買方合同號、品名、數(shù)量、價值、箱數(shù)、毛重、尺寸和在裝運港就緒的日期。如果任何一箱的總量超過9公噸、尺寸范圍達(dá)到或者超過12米長，2.7米寬，3米高，賣方需要在裝運前50天通知買方這些數(shù)據(jù)。如果有易燃和危險物品需要標(biāo)明。
a.在條款9中的l/c付款條件下，開出一個信用證。
b.為了使買方在收到上述通知時能安排好其國內(nèi)運輸，如果重量和尺寸超過此條款(1)中的規(guī)定時，買方將要求采取措施以適合買方進(jìn)行內(nèi)陸運輸。
c.如果賣方?jīng)]有履行上述規(guī)定，全部損失由賣方承擔(dān)。
(2)賣方在完成貨物裝運后，立即用傳真通知買方合同號、商品、數(shù)量、箱數(shù)、發(fā)票價值、毛重、船名、開船日期、提單號(海運時)或空運單、航班號以及估計到貨日期等等。如果有易燃或危險品，應(yīng)將其明細(xì)一起標(biāo)明。由于賣方?jīng)]及時通知造成買方?jīng)]有及時辦理保險和清單事宜，全部損失由賣方負(fù)責(zé)。
13.技術(shù)文件
_______________________________________________
14.質(zhì)量保證
賣方保證其產(chǎn)品是用最好的材料、先進(jìn)的技術(shù)制造、全新且沒有使用過，完全符合本合同的質(zhì)量、性能和規(guī)格要求，與技術(shù)手冊相一致。質(zhì)保期從貨物到達(dá)目的港后算18個月，或由雙方代表簽字后的驗收合格證明有效后算12個月。
15.檢驗
(1)在交貨以前，制造方將按條款10(4)的要求，對貨物的質(zhì)量、規(guī)格、性能和數(shù)量/重量做一準(zhǔn)確、全面的檢驗，并出具證明書，證明該商品與合同條款相符。這些證明將形成交給付款議付的文件的不可分割的一部分，但是不被認(rèn)為是最終結(jié)果。制造方試運行的結(jié)果和細(xì)節(jié)必須作為質(zhì)量證明的附件出現(xiàn)。
(2)當(dāng)商品到達(dá)現(xiàn)場以后，買方將申請?zhí)K丹商品檢驗局對商品的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量/重量作一個初步檢驗，并作出檢驗報告，如果商檢局發(fā)現(xiàn)有規(guī)格和數(shù)量或者兩者都不符的地方，除非責(zé)任是保險公司或運輸公司的，買方將在商品現(xiàn)場檢驗之后30天以內(nèi)有權(quán)拒收商品或向賣方索賠。
(3)如果商品的質(zhì)量和規(guī)格與合同不符，或在條款14所列的質(zhì)量保證期內(nèi)，由于任何原因被證實有缺陷，包括潛在缺陷或使用了不合格的材料，買方將安排由商檢局進(jìn)行檢驗，并有權(quán)向賣方索賠。
16.索賠
在貨物到達(dá)目的地后90天內(nèi)，除非保險公司或船主負(fù)有責(zé)任，如果發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量、規(guī)格或數(shù)量有與合同條款不符之處，買方將有權(quán)進(jìn)行索賠，更換貨物或索賠損失、所有的費用(如商檢費、運還和運回替換貨物、保險費、倉儲和裝卸費用等)將由賣方承擔(dān)。對于質(zhì)量，賣方將保證：從貨物到達(dá)目的地后的18個月內(nèi)，如果由于該設(shè)備由內(nèi)在缺陷、制造材料不合格或做工低劣，買方將立即書面通知賣方。
檢驗證明將作為索賠的基礎(chǔ)。賣方對于買方的索賠，有責(zé)任迅速排除缺陷(全部或部分更換商品或根據(jù)損壞的程度降價)。如果有必要，將由賣方承擔(dān)費用買方自行排除缺陷，如果賣方在收到前述索賠一個月內(nèi)不能回答買方，索賠將被認(rèn)為已被賣方接受。
17.不可抗力
對于在生產(chǎn)過程或裝船或轉(zhuǎn)船過程中發(fā)生的不可抗力(如戰(zhàn)爭、嚴(yán)重火災(zāi)、水災(zāi)、臺風(fēng)和地震或其他由雙方認(rèn)可的事件)引起的延誤船期或不能交貨，賣方將不負(fù)任何責(zé)任。賣方將迅速通知買方上述發(fā)生的一切，并在從那以后的14日之內(nèi)空郵一份由主管政府部門出具的事故證明書。
在這種情況下，賣方仍然有責(zé)任采取必要的措施盡快運輸貨物。如果事故持續(xù)超過10周，買方有權(quán)取消合同。
18.遲交貨和罰款
如果賣方?jīng)]有按合同要求及時交貨，除非是合同款17的不可抗力引起的，買方在賣方同意付罰金(經(jīng)付款行從貨款中扣除)的條件下同意延遲交貨，罰款總數(shù)不超過交貨全部金額的10%，每延遲交貨1天罰貨款的1%。如果超過合同交貨期10天后賣方仍不能交貨，買方有權(quán)取消合同，不管合同是否被取消，賣方仍要不推遲地交納前述罰款。
19.仲裁
與此合同有關(guān)的所有爭端及其執(zhí)行將通過談判友好地解決，如果不能協(xié)商解決，案例將提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會根據(jù)其公布的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁將在北京進(jìn)行，仲裁委員會的決定是終局性的，并對雙方都具有約束力，雙方既不能訴諸法庭，也不能向其他機構(gòu)要求修改決定，仲裁費由敗訴的一方承擔(dān)。
20.合同的生效
合同從雙方簽字日期起生效。
21.售后服務(wù)
賣方要提供補口材料和售后服務(wù)。
22.特殊條款
茲證明本合同由買賣雙方共同簽署，雙方各保留一份正本。
本合同的附件都將被視為合同的不可分割的一部分并與合同具有同樣的效力。
買方：_____________________
_______年_______月_______日
賣方：_____________________
_______年_______月_______日
石材貨物買賣合同2023年 篇8
房屋買賣合同糾紛案民事上訴狀
上訴人(原審被告)：某某建設(shè)集團有限公司，住所地：某某市某某鎮(zhèn)。
法定代表人：某某 職務(wù)：董事長。
被上訴人(原審原告)：某某，男，漢族，19 年 月 日出生，住某某市某某區(qū)某某北路 號111室。
原審被告：某某建設(shè)集團有限公司某某分公司，住所地：某某火炬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)某某北村32號。
負(fù)責(zé)人：某某，經(jīng)理。
上訴請求：
1、依法撤銷某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(20 )某某民初字第1000號民事判決，發(fā)回重審;或駁回被上訴人的訴訟請求;或直接予以改判。
2、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔(dān)。
事實和理由：
上訴人因不服某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(20 ) 高民初字第1000號民事判決書，現(xiàn)提起上訴。
一、該判決對被告的辯稱，存在遺漏和曲解。
該判決稱“被告某某建設(shè)集團某某分公司稱：對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議，對原告提供證據(jù)的真實性予以認(rèn)可”。而某某分公司真實意思是，對原告起訴的與其發(fā)生的房屋買賣合同糾紛的法律關(guān)系是存在的，但對于原告訴訟請求的事實和理由以及據(jù)以證明的相關(guān)證據(jù)存在異議的，且原告起訴的證據(jù)是非常不足的。該判決稱“被告某某建設(shè)集團稱：要求某某公司與原告協(xié)商解決”，眾所周知要求調(diào)解不屬相對人抗辯，將被告要求調(diào)解作為辯稱內(nèi)容顯然文不對題，更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設(shè)集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是，該判決卻斷章取義，未將被告的真實答辯意見記入筆錄，導(dǎo)致了該判決認(rèn)定事實和適用法律錯誤，從而作出了完全傾斜于原告和絕對不利于被告的裁決。顯有失公平。
二、該判決認(rèn)定事實錯誤。
(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認(rèn)定，但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項，該事實在該判決書中并無闡述，本案案由是房屋買賣合同糾紛，購房款是現(xiàn)金還是欠款，以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內(nèi)容，但該判決均未查明并列入判決書，顯而易見本案的事實是不清的。
(二)該判決認(rèn)定某某東龍房產(chǎn)與被告之間已結(jié)算完畢，不欠其工程款為解除合同的前題。可事實是，結(jié)算并未辦理完畢，且房屋買賣合同既然合法有效，解除合同與第三人結(jié)算款項并無直接因果關(guān)系。另：該判決認(rèn)定，原告要求解除合同，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪個被告亦同意?該判決認(rèn)定的事實顯含糊其辭。
(三)該判決認(rèn)定事實證據(jù)不足。本案原告提供的證據(jù)，僅有一份收條和房屋轉(zhuǎn)讓清單兩份證據(jù)。并且，判決書未載明本案原告舉證、被告質(zhì)證和法院認(rèn)證過程的事實。上訴人不得不對本案庭審程序是否合法產(chǎn)生了質(zhì)疑。
上訴人認(rèn)為，未經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證和法院認(rèn)證的證據(jù)，不能作為定案的依據(jù)。
三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失，沒有事實和法律依據(jù)。本案案由是房屋買賣合同糾紛，即便合同無效，也只須返還購房價款，至于雙方存在的經(jīng)濟損失必須有經(jīng)濟損失的客觀存在，且對損失的承擔(dān)應(yīng)當(dāng)按照過錯責(zé)任由雙方分擔(dān)。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據(jù)，該判決也未認(rèn)定房屋買賣合同無效的過錯責(zé)任，更沒有按過錯責(zé)任分擔(dān)所謂的經(jīng)濟損失。
尤其是，該判決支持原告返還購房款是1987197.54元，并支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息，按本金3698770.80元計算。上訴人認(rèn)為，該判決，既未對所謂本金的數(shù)額和來源予以查實確認(rèn)，且對20__年9月14日三年多以前已經(jīng)了結(jié)超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認(rèn)定。顯而易見，該判決顯失公平。
四、該判決程序違法。
本案案情復(fù)雜，不但涉及承攬工程款項的結(jié)算，涉及房屋的抵押，還涉及房屋買賣合同的效力，且訴訟標(biāo)的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件，故本判決采用獨任審判在程序上也是錯誤的。同時，該判決書中明確載明原審被告要求與原告協(xié)商解決，那么，法院應(yīng)當(dāng)主持調(diào)解，并在判決書中闡明調(diào)解成立或調(diào)解不成的原因和過程，為何不是調(diào)解結(jié)案而是直接判決呢?對此，上訴人認(rèn)為，原審法院對本案的判決，當(dāng)事人有調(diào)解要求而法院不調(diào)解，那么顯見法院有強行判決之嫌。故上訴人認(rèn)為，對本案的審判，原審法院存在程序上的違法也是明顯的。
綜上所述，本案原審判決存在認(rèn)定事實不清，適用法律錯誤，程序違法的嚴(yán)重問題。為此，望貴院充分考慮上訴人的上訴理由，依法維護(hù)上訴人的合法權(quán)益，支持上訴人的上訴請求!謝謝!
此致
某某市中級人民法院
上訴人： 某某建設(shè)集團有限公司
20年 月日
石材貨物買賣合同2023年 篇9
買方：__________________ 賣方：__________________
地址：__________________ 地址：__________________
電報：__________________ 電報：__________________
電傳：__________________ 電傳：__________________
本合同由買方和賣方商訂。在合同項下，雙方同意按下述條款買賣下述商品：
第一條：品名、規(guī)格、數(shù)量及單價
第二條：合同總值
第三條：原產(chǎn)國別及制造廠商
第四條：裝運港
第五條：目的港
第六條：裝運期
分運：
轉(zhuǎn)運：
第七條：包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠(yuǎn)洋及長途內(nèi)陸運輸，防潮，防濕，防震，防銹，耐野蠻裝卸，以確保貨物不致由上述原因受損，使之完好安全到達(dá)安裝或建筑工地。任何由于包裝不妥善所致之任何損失均由賣方負(fù)擔(dān)。
第八條：嘜頭
賣給方必須用不褪色油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持干燥”等字樣及下列嘜頭：――――――――――
第九條：保險
在CIF條款下：
由賣方出資按110%發(fā)票金額投保。
在CFR條款下：裝運后由買方投保。
第十條：付款條件
（1）買方在裝運期前30天，通過中國銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為合同總值 %，計 該信用證在中國銀行 行收到下列單證并核對無誤后承付（在分運情況下，則按分運比例承付）
a.全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，注明“運費已付”、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸中國對外貿(mào)易運輸公司。
B.商業(yè)發(fā)票一式五份，注明合同號、信用證號和嘜頭。
C.裝箱單一式四份，注明每包貨物數(shù)量，毛重和凈重。
D.由制造廠家出具并由賣立簽字的品質(zhì)證明書一式三份。
E.已交付全套技術(shù)文件的確認(rèn)書一式兩份。
F.裝運后即刻發(fā)給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。
G.在CIF條款下：
全套按發(fā)票金額110%投保 的保險單。
（2）賣方在裝運后10天內(nèi)，須航空郵寄三套上述文件（F除外），一份寄給買方，兩份寄目的港中國對外貿(mào)易運輸公司。
（3）中國銀行在收到合同 中規(guī)定的，由雙方簽署的驗收證明后，在 天內(nèi)，承付合同金額的百分之 ，金額為 .
（4）規(guī)定買方在付款時有權(quán)將應(yīng)由賣方支付的延期貨物罰款扣除。
（5）所有發(fā)生在中國境內(nèi)的銀行費用應(yīng)由買方承擔(dān)，所有發(fā)生在中國境外的銀行費用均由賣方承擔(dān)。
第十一條：裝運條件
（1）賣方必須在裝運前四十天向買方通知預(yù)訂的船名及其運輸路線，供買方確認(rèn)。
（2）賣方必須在裝運前二十天通知買方預(yù)計發(fā)貨時間，合同號，發(fā)票金額，發(fā)運件數(shù)及每件的重量和尺碼。
（3）賣方必須在裝船完畢后四十八小時內(nèi)，以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數(shù)量、毛重，發(fā)票金額，船名和啟運日期。
（4）如果任一單件貨物的重量達(dá)到或超過20噸，長12米，寬2.7米，高3米，賣方須在裝船前50天向買方提供5份詳細(xì)包裝圖紙，注明詳細(xì)的尺碼和重量，以便買方安排內(nèi)陸運輸。
（5）在CFR條款下：
如果由于賣方未及時按11條第（3）款執(zhí)行，以致買方未將貨物及時保險而造成的一切損失，由賣方承擔(dān)。
（6）在目的港卸貨和內(nèi)陸運輸?shù)囊磺匈M用由買方承擔(dān)。
第十二條：技術(shù)文件
（1）下述全套英文技術(shù)文件一份必須隨每批貨物一同包裝發(fā)運：
A.基礎(chǔ)設(shè)計圖。
B.接線說明書，電路圖，氣/液壓連接圖。
C.易磨損件的制造圖紙和說明書。
D.零配件目錄。
E.安裝、操作和維修說明書。
（2）此外，在簽訂合同60天內(nèi)，賣方必須向買方或最終用戶掛號航空郵寄本條款（1）中規(guī)定的技術(shù)文件。
否則，買方有權(quán)拒開信用證或拒付貧款。
第十三條：保質(zhì)條款
賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝制造，嶄新，未曾使用，并在各方與合同規(guī)定的質(zhì)量、賣方。
賣方(簽章)：_________ 買方(簽章)：_________
簽訂地點：___________ 簽訂地點：___________
_________年____月____日 _________年____月____日
石材貨物買賣合同2023年 篇10
買方：______________________________
地址：______________________________
郵碼：______________________________
電話：______________________________
法定代表人：________________________
職務(wù)：______________________________
賣方：______________________________
地址：______________________________
郵碼：______________________________
電話：______________________________
法定代表人：________________________
職務(wù)：______________________________
買方和賣方在平等、自愿、互惠、互利原則上，經(jīng)充分協(xié)商簽訂本合同，雙方同意按下述條款全面履行：
第一條品名、規(guī)格、數(shù)量及單價
________________________________________________________________
第二條合同總值
________________________________________________________________
第三條原產(chǎn)國別及制造廠商
________________________________________________________________
第四條裝運港
________________________________________________________________
第五條目的港
________________________________________________________________
第六條裝運期
分運：_____________________________________
轉(zhuǎn)運：_______________________________________
第七條包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠(yuǎn)洋及長途陸路運輸，防潮、防濕、防震、防銹、耐野蠻裝卸，以確保貨物不致由上述原因受損，使之完好安全到達(dá)安裝或建筑工地。任何由于包裝不善所致任何損失均由賣方負(fù)擔(dān)。
第八條嘜頭
賣方必須用不褪色油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持干燥”等字樣及下列嘜頭：
第九條保險
在cif條款下：由賣方出資按_____%發(fā)票金額投保。
在cfr條款下：裝運后由買方投保。
第十條付款條件
1.買方在裝運期前30天，通過________銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤消信用證，其金額為合同總值的________%，計____。該信用證在____銀行收到下列單證并核對無誤后承付(在分運情況下，則按分運比例承付)。
a.全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，注明“運費已付”、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸________運輸公司。
b.商業(yè)發(fā)票一式五份，注明合同號、信用證號和嘜頭。
c.裝箱單一式四份，注明每包裝貨物數(shù)量、毛重和凈重。
d.由制造廠家出具并由賣方簽字的品質(zhì)證明書一式三份。
e.已交付全套技術(shù)文件的確認(rèn)書一式兩份。
f.裝運后即刻發(fā)給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。
g.在cif條款下
(1)全套按發(fā)票金額110%投保____的保險費。
(2)賣方在裝運后10天內(nèi)，須航空郵寄三套上述文件(f除外)一份寄給買方，兩份寄目的港____________運輸公司。
(3)銀行在收到合同中規(guī)定的、由雙方簽署的驗收證明后，在____天內(nèi)，承付合同金額的百分之________，金額為____________
(4)按本合同第15條和18條，規(guī)定買方在付款時有權(quán)將應(yīng)由賣方支付的延期貨物罰款扣除。
(5)所有發(fā)生在買方國境內(nèi)的銀行費用應(yīng)由____方承擔(dān)。所有發(fā)生在買方國境外的銀行費用應(yīng)由____方承擔(dān)第十一條裝運條件
1.賣方必須在裝運前40天向買方通知預(yù)訂的船只及其運輸路線，供買方確認(rèn)。
2.賣方必須在裝運前20天通知買方預(yù)計發(fā)貨時間、合同號、發(fā)票金額、發(fā)運件數(shù)及每件的重量和尺碼。
3.賣方必須在裝船完畢后48小時內(nèi)，以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數(shù)量、毛重、發(fā)票金額、船名和啟運日期。
4.如果任一單件貨物的重量達(dá)到或超過___噸，長___米，寬___米，賣方須在裝船期前50天向買方提供5份詳細(xì)包裝圖紙，注明詳細(xì)的尺碼和重量，以便買方安排內(nèi)陸運輸。
5.在cfr條款下：如果由于賣方未及時按第十一條第3款執(zhí)行，以致買方未能將貨物及時保險而造成的一切損失，由賣方承擔(dān)。
第十二條技術(shù)文件
1.下述全套英文本技術(shù)文件一份必須隨每批貨物一同包裝發(fā)運：
a.基礎(chǔ)設(shè)計圖。
b.接線說明書、電路圖、氣/液壓連圖。
c.易磨損件的制造圖紙和說明書。
d.零配件目錄。
e.安裝、操作和維修說明書。
2.此外，在簽訂合同60天內(nèi)，賣方必須向買方或最終用戶掛號航空郵寄本條第1項中規(guī)定的技術(shù)文件，否則，買方有權(quán)拒開信用證或付貨款。
第十三條保質(zhì)條款
賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝制造、嶄新、未曾使用，并在各方面與合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方必須對合同貨物的正常使用給予____天的保證期，此保證期從貨物到達(dá)起開始計算。
第十四條檢驗
1.賣方/制造廠商必須在交貨前全面、準(zhǔn)確地檢驗貨物的質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量，簽發(fā)質(zhì)量證明書，證明所交貨物與合同中有關(guān)條款規(guī)定相符，但此證明書不作為貨物質(zhì)量、規(guī)格、性能和數(shù)量的最后依據(jù)，賣方或制造廠商應(yīng)將記載檢驗細(xì)節(jié)和結(jié)果的書面報告附在質(zhì)量說明書內(nèi)。
2.在貨物抵達(dá)目的地港之后，買方須申請____國商品檢驗局(以下稱商檢局)就貨物質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量進(jìn)行初步檢驗，并簽發(fā)檢驗證明書。如果發(fā)現(xiàn)到貨的質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量與合同不符，除應(yīng)由保險公司或船方負(fù)責(zé)者外，買方在貨物抵達(dá)目的港后____天內(nèi)有權(quán)拒收貨物，向賣方索賠。
3.如果發(fā)現(xiàn)貨物的質(zhì)量和規(guī)格與合同規(guī)定不符或貨物在本合同第十三條所述保證期內(nèi)被證明有缺陷，包括內(nèi)在缺陷或使用不適當(dāng)原材料，買方將安排商檢局檢驗，并有權(quán)依據(jù)檢驗證書向賣方索賠。
4.如果由于某種不能預(yù)料的原因在合同有效期內(nèi)檢驗證書不及辦妥，買方應(yīng)電告賣方延長商檢期________天。
第十五條索賠
1.若賣方對貨物與合同規(guī)定不符，且買方在本合同第十三條、第十四條規(guī)定的檢驗和質(zhì)量保證期之內(nèi)提出索賠時，賣方在征得買方同意后，須按下列之一種或幾種索賠：
a.同意買方退貨，并將所退貨物金額用合同規(guī)定的貨幣償還買方，并承擔(dān)因退貨造成的一切直接損失和費用，包括：利息、銀行費用、運費、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸費以及監(jiān)管保護(hù)所退貨物的一切其他必要費用。
b.按照貨物質(zhì)量低劣程度、損壞程度和買方蒙受損失金額將貨物貶值。
c.用符合合同規(guī)定的規(guī)格質(zhì)量和性能的新部件替換有瑕疵部件，并承擔(dān)買方所蒙受的一切直接損失及費用，新替換部件的保質(zhì)期須相應(yīng)延長。
2.若賣方在收到買方上述索賠書后一個月之內(nèi)未予答復(fù)，則視為賣方接受索賠。
第十六條不可抗力
1.如簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻，無法履約，履約期限則按照不可抗力影響履約的時間作相應(yīng)延長。
2.受阻方應(yīng)在不可抗力發(fā)生和終止時盡快電告另一方，并在事故發(fā)生后14天內(nèi)將主管機構(gòu)出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認(rèn)可。
3.不可抗力事件持續(xù)超過120天，另一方有權(quán)用掛號航空寄書面通知，通知受阻一方終止合同，通知立即生效。
第十七條仲裁
由于執(zhí)行本合同而發(fā)生的一切爭執(zhí)，應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如果不能解決，按下述第___項仲裁：
1.提交中國北京中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照其程序仲裁。
2.提交雙方同意的第三國仲裁機構(gòu)仲裁。
仲裁機構(gòu)的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執(zhí)行。仲裁費用敗訴一方承擔(dān)，仲裁機構(gòu)另有裁定者除外。仲裁期間，雙方應(yīng)繼續(xù)執(zhí)行除爭議部分之外的合同其他條款。
第十八條延期和罰款
如賣方不能按合同規(guī)定及時交貨，除因不可抗力事故之外，若賣方同意支付延期罰款，買方應(yīng)同意延期交貨，罰款通過議付行在議付時扣除，但是罰款額不得超過貨物總值的5%。罰金率按每星期0.5%計算。不足一星期者按一星期計。如果賣方交貨延期超過合同規(guī)定船期10星期，買方有權(quán)撤消合同，盡管撤消了合同，賣方仍須向買方立即支付規(guī)定罰款。
第十九條附加條款
本合同由雙方于____年__月__日在________國________市用____文簽署，正本一式__份，買賣雙方各執(zhí)__份，合同以下述第___款為生效方式：
1.立即生效。
2.合同簽署后____天內(nèi)，由雙方交換確認(rèn)書后生效。
買方：_________________________ 賣方：_________________________
簽名：_________________________ 簽名：_________________________
簽署日期：______年_____月____日 簽署日期：______年_____月____日
石材貨物買賣合同2023年 篇11
合同編號：________
委托人：
住所：
電話：
證件類型及編碼：
開戶銀行：
賬號：
行紀(jì)人：
住所：
電話：
證件類型及編碼：
開戶銀行：
賬號：
第一條 委托人委托行紀(jì)人以自己的名義為其 (買入/賣出)以下委托物 (注：空格如不夠用，可以另接)
第二條 行紀(jì)期限：自_______年___月____日至_______年____月_____日。
第三條 委托人 (是/否)允許受托人把委托事務(wù)轉(zhuǎn)委托給第三人處理。
第四條 行紀(jì)人 (買入/賣出)具有市場定價的委托物，行紀(jì)人 (是/否)可以作為 (買受人/出賣人)。
第五條 委托人將委托賣出的委托物交付行紀(jì)人的時間_______________，地點_______________，方式：________________________________________。
第六條 行紀(jì)人將買入的委托物交付委托人的時間：________，地點：________，方式：________。
第七條 行紀(jì)人處理委托事務(wù)支出的________等費用，由________承擔(dān)。
第八條 結(jié)算價款的方式及期限
方式：________。期限：________。
第九條 報酬的計算方法及支付方式、期限
方式：________。期限：________。
行紀(jì)人以 (高于委托人指定的價格賣出委托物/低于委托人指定的價格買入委托物)時，報酬的計算方法：________。
第十條 委托人未向行紀(jì)人支付報酬的，行紀(jì)人 (是/否)可以留置委托物。
第十一條 本合同解除的條件：委托人或者行紀(jì)人可以隨時解除合同。因解除合同給對方造成損失的，除不可歸責(zé)于該當(dāng)事人的事由以外，應(yīng)當(dāng)賠償損失。
第十二條 委托人違約責(zé)任：________。
行紀(jì)人違約責(zé)任：________。
第十三條 合同爭議的解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第________種方式解決：(只能選擇一種)
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向________人民法院起訴。
第十四條 其他約定事項：________。
委托人：___________________ 行紀(jì)人_____________________
(簽章)：__________________ (簽章)：__________________
簽訂地點：_________________ 簽訂地點：_________________
簽訂時間：_________________ 簽訂時間：_________________
石材貨物買賣合同2023年 篇12
合同編號：_________
甲方：_________
乙方：_________
甲乙雙方根據(jù)《民法典》、《消費者權(quán)益保護(hù)法》及有關(guān)法律、法規(guī)，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條乙方按下表所列要求購買甲方商品：
第二條質(zhì)量要求：甲方所出售的商品必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
第三條驗收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按第一條表格所列要求交付商品。
第四條違約責(zé)任：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的_________%償付乙方違約金。收付定金的，甲方不能履行合同，雙倍償還乙方定金;若乙方不能履行合同，無權(quán)要求返還定金。
第五條爭議解決：本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲乙雙方先自行協(xié)商或提請有關(guān)部門調(diào)解解決，解決不成時，按以下第項處理。申請青島仲裁委員會仲裁;依法向人民法院提起訴訟。
第六條其它約定事項：_________
第七條本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方：_________乙方：_________簽訂地點：_________簽訂地點
石材貨物買賣合同2023年 篇13
合同編號：
項目名稱：
貨物名稱：
買方：
賣方：
簽署日期：
合同書
(買方)(項目名稱)中所需(貨物名稱)經(jīng)(招標(biāo)人)以號招標(biāo)文件在國內(nèi)(公開/邀請)招標(biāo)。經(jīng)評標(biāo)委員會評定(賣方)為中標(biāo)人。買、賣雙方依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國民法典》，在平等自愿的基礎(chǔ)上，同意按照下面的條款和條件，簽署本合同。
1、合同文件下列文件構(gòu)成本合同的組成部分，應(yīng)該認(rèn)為是一個整體，彼此相互解釋，相互補充。組成合同的多個文件的優(yōu)先支配地位的次序如下：
.本合同書
.中標(biāo)通知書
.協(xié)議
.投標(biāo)文件(含澄清文件)
.招標(biāo)文件(含招標(biāo)文件補充通知)
2、貨物和數(shù)量本合同貨物：
數(shù)量：
3、合同總價本合同總價為元人民幣。
分項價格：
4、付款方式本合同的付款方式為：
5、本合同貨物的交貨時間及交貨地點交貨時間：
交貨地點：
6、合同的生效。
本合同經(jīng)雙方全權(quán)代表簽署、加蓋單位印章并由賣方遞交履約保證金后生效。
買方：賣方：
名稱：(印章)名稱：(印章)
年月日年月日
授權(quán)代表(簽字)：授權(quán)代表(簽字)：
地址：地址：
郵政編碼：郵政編碼：
電話：電話：
開戶銀行：組織機構(gòu)代碼：
開戶銀行：
賬號：開戶行號：
賬號：
合同一般條款
1定義本合同中的下列術(shù)語應(yīng)解釋為：
1.1“合同”系指買賣雙方簽署的、合同格式中載明的買賣雙方所達(dá)成的協(xié)議，包括所有的附件、附錄和構(gòu)成合同的其它文件。
1.2“合同價”系指根據(jù)合同約定，賣方在完全履行合同義務(wù)后買方應(yīng)付給賣方的價格。
1.3“貨物”系指賣方根據(jù)合同約定須向買方提供的一切設(shè)備、機械、儀表、備件，包括工具、手冊等其它相關(guān)資料。“服務(wù)”系指根據(jù)合同約定賣方承擔(dān)與供貨有關(guān)的輔助服務(wù)，如運輸、保險及安裝、調(diào)試、提供技術(shù)援助、培訓(xùn)和其他類似的服務(wù)。
1.5“買方”系指與中標(biāo)人簽屬供貨合同的單位(含最終用戶)。
1.6“賣方”系指根據(jù)合同約定提供貨物及相關(guān)服務(wù)的中標(biāo)人。
1.7“現(xiàn)場”系指合同約定貨物將要運至和安裝的地點。
1.8“驗收”系指合同雙方依據(jù)強制性的國家技術(shù)質(zhì)量規(guī)范和合同約定，確認(rèn)合同項下的貨物符合合同規(guī)定的活動。
2技術(shù)規(guī)范
2.1提交貨物的技術(shù)規(guī)范應(yīng)與招標(biāo)文件規(guī)定的技術(shù)規(guī)范和技術(shù)規(guī)范附件(如果有的話)及其投標(biāo)文件的技術(shù)規(guī)范偏差表(如果被買方接受的話)相一致。若技術(shù)規(guī)范中無相應(yīng)說明，則以國家有關(guān)部門最新頒布的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范為準(zhǔn)。
3知識產(chǎn)權(quán)
3.1賣方應(yīng)保證買方在使用該貨物或其任何一部分時不受第三方提出的侵犯專利權(quán)、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)和工業(yè)設(shè)計權(quán)等的起訴。如果任何第三方提出侵權(quán)指控，賣方須與第三方交涉并承擔(dān)由此發(fā)生的一切責(zé)任、費用和經(jīng)濟賠償。
4包裝要求
4.1除合同另有約定外，賣方提供的全部貨物，均應(yīng)采用本行業(yè)通用的方式進(jìn)行包裝，且該包裝應(yīng)符合國家有關(guān)包裝的法律、法規(guī)的規(guī)定。包裝應(yīng)適應(yīng)于遠(yuǎn)距離運輸、防潮、防震、防銹和防粗暴裝卸，確保貨物安全無損，運抵現(xiàn)場。由于包裝不善所引起的貨物銹蝕、損壞和損失均由賣方承擔(dān)。
4.2每件包裝箱內(nèi)應(yīng)附一份詳細(xì)裝箱單和質(zhì)量合格證。
5裝運標(biāo)志
5.1.賣方應(yīng)在每一包裝箱的四側(cè)用不褪色的油漆以醒目的中文字樣做出下列標(biāo)記：
收貨人：
合同號：
裝運標(biāo)志：
收貨人代號：
目的地：
貨物名稱、品目號和箱號：
毛重/凈重：
尺寸(長__寬__高以厘米計)：
5.2如果貨物單件重量在2噸或2噸以上，賣方應(yīng)在每件包裝箱的兩側(cè)用中文和適當(dāng)?shù)倪\輸標(biāo)記，標(biāo)明“重心”和“吊裝點”，以便裝卸和搬運。根據(jù)貨物的特點和運輸?shù)牟煌螅u方應(yīng)在包裝箱上清楚地標(biāo)有“小心輕放”、“防潮”“勿倒置”等字樣和其他適當(dāng)?shù)臉?biāo)志。
6交貨方式
6.1交貨方式一般為下列其中一種，具體在合同特殊條款中規(guī)定。
6.1.1現(xiàn)場交貨：賣方負(fù)責(zé)辦理運輸和保險，將貨物運抵現(xiàn)場。有關(guān)運輸和保險的一切費用由賣方承擔(dān)。所有貨物運抵現(xiàn)場的日期為交貨日期。
6.1.2工廠交貨：由賣方負(fù)責(zé)代辦運輸和保險事宜。運輸費和保險費由買方承擔(dān)。運輸部門出具收據(jù)的日期為交貨日期。
6.1.3買方自提貨物：由買方在合同規(guī)定地點自行辦理提貨。提單日期為交貨日期。
6.2賣方應(yīng)在合同規(guī)定的交貨期天以前以電報或傳真形式將合同號、貨物名稱、數(shù)量、包裝箱件數(shù)、總毛重、總體積(立方米)和備妥交貨日期通知買方。同時賣方應(yīng)用掛號信將詳細(xì)交貨清單一式6份包括合同號、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、總毛重、總體積(立方米)、包裝箱件數(shù)和每個包裝箱的尺寸(長__寬__高)、貨物總價和備妥待交日期以及對貨物在運輸和倉儲的特殊要求和注意事項通知買方。
6.3在現(xiàn)場交貨和工廠交貨條件下，賣方裝運的貨物不應(yīng)超過合同規(guī)定的數(shù)量或重量。否則，賣方應(yīng)對超運部分引起的一切后果負(fù)責(zé)。
7裝運通知
7.1在現(xiàn)場交貨和工廠交貨條件下的貨物，賣方通知買方貨物已備妥待運輸后24小時之內(nèi)，應(yīng)將合同號、貨名、數(shù)量、毛重、總體積(立方米)、發(fā)票金額、運輸工具名稱及裝運日期，以電報或傳真通知買方。
7.2如因賣方延誤將上述內(nèi)容用電報或傳真通知買方，由此引起的一切后果損失應(yīng)由賣方負(fù)責(zé)。
8保險
8.1如果貨物是按現(xiàn)場交貨方式或工廠交貨方式報價的，由賣方按照發(fā)票金額的110%辦理“一切險”;如果貨物是按買方自提貨物方式報價的，其保險由買方辦理。
9付款條件
9.1付款條件見第二冊第七章“合同特殊條款”。
10技術(shù)資料
10.1合同項下技術(shù)資料(除合同特殊條款規(guī)定外)將以下列方式交付：
合同生效后天之內(nèi)，賣方應(yīng)將每臺設(shè)備和儀器的中文技術(shù)資料一套，如目錄索引、圖紙、操作手冊、使用指南、維修指南和/或服務(wù)手冊和示意圖寄給買方。
10.2另外一套完整的上述資料應(yīng)包裝好隨同每批貨物一起發(fā)運。
10.3如果買方確認(rèn)賣方提供的技術(shù)資料不完整或在運輸過程中丟失，賣方將在收到買方通知后天內(nèi)將這些資料免費寄給買方。
11質(zhì)量保證
11.1賣方須保證貨物是全新、未使用過的，并完全符合強制性的國家技術(shù)質(zhì)量規(guī)范和合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格、性能和技術(shù)規(guī)范等的要求。
11.2賣方須保證所提供的貨物經(jīng)正確安裝、正常運轉(zhuǎn)和保養(yǎng)，在其使用壽命期內(nèi)須具有符合質(zhì)量要求和產(chǎn)品說明書的性能。在貨物質(zhì)量保證期之內(nèi)，賣方須對由于設(shè)計、工藝或材料的缺陷而發(fā)生的任何不足或故障負(fù)責(zé)。
11.3根據(jù)買方按檢驗標(biāo)準(zhǔn)自己檢驗結(jié)果或委托有資質(zhì)的相關(guān)質(zhì)檢機構(gòu)的檢驗結(jié)果，發(fā)現(xiàn)貨物的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格與合同不符;或者在質(zhì)量保證期內(nèi)，證實貨物存在缺陷，包括潛在的缺陷或使用不符合要求的材料等，買方應(yīng)盡快以書面形式通知賣方。賣方在收到通知后天內(nèi)應(yīng)免費維修或更換有缺陷的貨物或部件。
11.4如果賣方在收到通知后天內(nèi)沒有彌補缺陷，買方可采取必要的補救措施，但由此引發(fā)的風(fēng)險和費用將由賣方承擔(dān)。
11.5除“合同特殊條款”規(guī)定外，合同項下貨物的質(zhì)量保證期為自貨物通過最終驗收起12個月。
12檢驗和驗收
12.1在交貨前，中標(biāo)人應(yīng)對貨物的質(zhì)量、規(guī)格、性能、數(shù)量和重量等進(jìn)行詳細(xì)而全面的檢驗，并出具證明貨物符合合同規(guī)定的文件。該文件將作為申請付款單據(jù)的一部分，但有關(guān)質(zhì)量、規(guī)格、性能、數(shù)量或重量的檢驗不應(yīng)視為最終檢驗。
12.2貨物運抵現(xiàn)場后，買方應(yīng)在日內(nèi)組織驗收，并制作驗收備忘錄，簽署驗收意見并報同級政府采購監(jiān)督管理部門備案。
12.3買方有在貨物制造過程中派員監(jiān)造的權(quán)利，賣方有義務(wù)為買方監(jiān)造人員行使該權(quán)利提供方便。
12.4制造廠對所供貨物進(jìn)行機械運轉(zhuǎn)試驗和性能試驗時，中標(biāo)人必須提前通知買方。
13索賠
13.1如果貨物的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、重量等與合同不符，或在第11.5規(guī)定的質(zhì)量保證期內(nèi)證實貨物存有缺陷，包括潛在的缺陷或使用不符合要求的材料等，買方有權(quán)根據(jù)有資質(zhì)的質(zhì)檢機構(gòu)的檢驗結(jié)果向賣方提出索賠(但責(zé)任應(yīng)由保險公司或運輸部門承擔(dān)的除外)。
13.2在根據(jù)合同第11條和第12條規(guī)定的檢驗期和質(zhì)量保證期內(nèi)，如果賣方對買方提出的索賠負(fù)有責(zé)任，賣方應(yīng)按照買方同意的下列一種或多種方式解決索賠事宜：
13.2.1在法定的退貨期內(nèi)，賣方應(yīng)按合同規(guī)定將貨款退還給買方，并承擔(dān)由此發(fā)生的一切損失和費用，包括利息、銀行手續(xù)費、運費、保險費、檢驗費、倉儲費、裝卸費以及為保護(hù)退回貨物所需的其它必要費用。如已超過退貨期，但賣方同意退貨，可比照上述辦法辦理，或由雙方協(xié)商處理。
13.2.2根據(jù)貨物低劣程度、損壞程度以及買方所遭受損失的數(shù)額，經(jīng)買賣雙方商定降低貨物的價格，或由有權(quán)的部門評估，以降低后的價格或評估價格為準(zhǔn)。
13.2.3用符合規(guī)格、質(zhì)量和性能要求的新零件、部件或貨物來更換有缺陷的部分或/和修補缺陷部分，賣方應(yīng)承擔(dān)一切費用和風(fēng)險并負(fù)擔(dān)買方所發(fā)生的一切直接費用。同時，賣方應(yīng)按合同第11條規(guī)定，相應(yīng)延長修補或更換件的質(zhì)量保證期。
13.3如果在買方發(fā)出索賠通知后天內(nèi)，賣方未作答復(fù)，上述索賠應(yīng)視為已被賣方接受。如賣方未能在買方提出索賠通知后天內(nèi)或買方同意的更長時間內(nèi)，按照本合同第13.2條規(guī)定的任何一種方法解決索賠事宜，買方將從合同款或從賣方開具的履約保證金保函中扣回索賠金額。如果這些金額不足以補償索賠金額，買方有權(quán)向賣方提出不足部分的補償。
14遲延交貨
14.1賣方應(yīng)按照“貨物需求一覽表及技術(shù)規(guī)格”中買方規(guī)定的時間表交貨和提供服務(wù)。
14.2如果賣方無正當(dāng)理由遲延交貨，買方有權(quán)提出違約損失賠償或解除合同。
14.3在履行合同過程中，如果賣方遇到不能按時交貨和提供服務(wù)的情況，應(yīng)及時以書面形式將不能按時交貨的理由、預(yù)期延誤時間通知買方。買方收到賣方通知后，認(rèn)為其理由正當(dāng)?shù)模勺们檠娱L交貨時間。
15違約賠償
15.1除合同第16條規(guī)定外，如果賣方?jīng)]有按照合同規(guī)定的時間交貨和提供服務(wù)，買方可要求賣方支付違約金。違約金按每周遲交貨物或未提供服務(wù)交貨價的0.5%計收。但違約金的限額為遲交貨物或沒有提供服務(wù)的合同價的5%.一周按7天計算，不足7天按一周計算。如果達(dá)到限額，買方有權(quán)解除合同。
16不可抗力
16.1如果雙方中任何一方遭遇法律規(guī)定的不可抗力，致使合同履行受阻時，履行合同的期限應(yīng)予延長，延長的期限應(yīng)相當(dāng)于不可抗力所影響的時間。
16.2受事故影響的一方應(yīng)在不可抗力的事故發(fā)生后盡快書面形式通知另一方，并在事故發(fā)生后天內(nèi)，將有關(guān)部門出具的證明文件送達(dá)另一方。
16.3不可抗力使合同的某些內(nèi)容有變更必要的，雙方應(yīng)通過協(xié)商在日內(nèi)達(dá)成進(jìn)一步履行合同的協(xié)議，因不可抗力致使合同不能履行的，合同終止。
17稅費
17.1與本合同有關(guān)的一切稅費均適用中華人民共和國法律的相關(guān)規(guī)定。
18合同爭議的解決
18.1因合同履行中發(fā)生的爭議，可通過合同當(dāng)事人雙方友好協(xié)商解決。如自協(xié)商開始之起15日內(nèi)得不到解決，雙方應(yīng)將爭議提交同級政府采購辦公室調(diào)解。調(diào)解不成的，可申請北京仲裁委員會進(jìn)行仲裁或向人民法院提起訴訟。
18.2仲裁裁決為最終裁決，當(dāng)事人一方在規(guī)定時間內(nèi)不履行仲裁機構(gòu)裁決的，另一方可以申請人民法院強制執(zhí)行。
18.3仲裁費用和訴訟費用除仲裁機構(gòu)或法院另有裁決外，應(yīng)由敗訴方負(fù)擔(dān)。
19違約解除合同
19.1在賣方違約的情況下，買方經(jīng)同級政府采購監(jiān)督管理機關(guān)審批后，可向賣方發(fā)出書面通知，部分或全部終止合同。同時保留向賣方追訴的權(quán)利。
19.1.1賣方未能在合同規(guī)定的限期或買方同意延長的限期內(nèi)，提供全部或部分貨物的;
19.1.2賣方未能履行合同規(guī)定的其它主要義務(wù)的;
19.1.3買方認(rèn)為賣方在本合同履行過程中有腐敗和欺詐行為的。
19.1.3.1“腐敗行為”和“欺詐行為”定義如下：
19.1.3.1.1“腐敗行為”是指提供/給予/接受或索取任何有價值的東西來影響買方在合同簽定、履行過程中的行為。
19.1.3.1.2“欺詐行為”是指為了影響合同簽定、履行過程，以謊報事實的方法，損害買方的利益的行為。
19.2在買方根據(jù)上述第19.1條規(guī)定，全部或部分解除合同之后，應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用原則，以政府采購監(jiān)督管理部門同意的方式，購買與未交付的貨物類似的貨物或服務(wù)，賣方應(yīng)承擔(dān)買方購買類似貨物或服務(wù)而產(chǎn)生的額外支出。部分解除合同的，賣方應(yīng)繼續(xù)履行合同中未解除的部分。
20破產(chǎn)終止合同
20.1如果賣方破產(chǎn)或無清償能力時，買方經(jīng)報同級政府采購監(jiān)督管理部門審批后，可在任何時候以書面通知賣方，提出終止合同而不給賣方補償。該合同的終止將不損害或不影響買方已經(jīng)采取或?qū)⒁扇∪魏涡袆踊蜓a救措施的權(quán)利。
21轉(zhuǎn)讓和分包
21.1政府采購合同不能轉(zhuǎn)讓。
21.2經(jīng)買方和同級政府采購監(jiān)督管理部門事先書面同意賣方可以將合同項下非主體、非關(guān)鍵性工作分包給他人完成。接受分包的人應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的資格條件，并不得再次分包。分包后不能解除賣方履行本合同的責(zé)任和義務(wù)，接受分包的人與賣方共同對買方連帶承擔(dān)合同的責(zé)任和義務(wù)。
22合同修改
22.1買方和賣方都不得擅自變更本合同，但合同繼續(xù)履行將損害國家和社會公共利益的除外。如必須對合同條款進(jìn)行改動時，當(dāng)事人雙方須共同簽署書面文件，做為合同的補充，并報同級政府采購監(jiān)督管理部門備案。
23通知
23.1本合同任何一方給另一方的通知，都應(yīng)以書面形式發(fā)送，而另一方也應(yīng)以書面形式確認(rèn)并發(fā)送到對方明確的地址。
24計量單位
24.1除技術(shù)規(guī)范中另有規(guī)定外，計量單位均使用國家法定計量單位。
25適用法律
25.1本合同應(yīng)按照中華人民共和國的法律進(jìn)行解釋。
26履約保證金
26.1賣方應(yīng)在合同簽訂后天內(nèi)，按約定的方式向買方提交合同總價(不超過5%)的履約保證金。
26.2履約保證金用于補償買方因賣方不能履行其合同義務(wù)而蒙受的損失。
26.3履約保證金應(yīng)使用本合同貨幣，按下述方式之一提交：
.買方可接受的在中華人民共和國注冊和營業(yè)的銀行，按招標(biāo)文件提供的格式(附件8)，或其他買方可接受的格式。
.支票、匯票或現(xiàn)金。
26.4如果賣方未能按合同規(guī)定履行其義務(wù)，買方有權(quán)從履約保證金中取得補償。質(zhì)量保證期結(jié)束后三十(30)天內(nèi)，買方將把履約保證金退還賣方。
27合同生效和其它
27.1政府采購項目的采購合同內(nèi)容的確定應(yīng)以招標(biāo)文件和投標(biāo)文件為基礎(chǔ)，不得違背其實質(zhì)性內(nèi)容。政府采購項目的采購合同自簽訂之日起七個工作日內(nèi)，買方應(yīng)當(dāng)將合同副本報同級政府采購監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。合同將在雙方簽字蓋章并由賣方遞交履約保證金后開始生效。
27.2本合同一式份，具同等法律效力。和各執(zhí)份。
買方：賣方：
名稱：(印章)名稱：(印章)
年月日年月日
石材貨物買賣合同2023年 篇14
買方：___________________________
地址：___________________________
傳真：___________________________
賣方：___________________________
地址：___________________________
傳真：___________________________
本合同由買方和賣方共同簽署，買方同意購買且賣方同意出售下列商品并遵守所列各項條款。
1.描述
項目
商品名稱、規(guī)格
單位
數(shù)量
單價
總金額
1
工廠交貨價：
2.原產(chǎn)國和制造商名稱
____________________________________
3.包裝
包裝在結(jié)實的新木箱或紙箱里，適合遠(yuǎn)距離的海運/包裹郵遞/空運和氣候的變化，能防護(hù)野蠻裝卸、潮濕、雨淋、腐蝕、震動和冷凍。
買方將對由于包裝不適當(dāng)造成的任何貨物損壞、缺失和由此產(chǎn)生的費用負(fù)責(zé)；也對由于不充分或不適當(dāng)?shù)陌b和保護(hù)措施所引起的銹蝕負(fù)責(zé)。隨箱應(yīng)裝運一整套有關(guān)的服務(wù)和操作說明。
4.嘜頭
賣方用不褪色的油漆在每一個外包裝的四周寫上箱號、毛重、凈重、尺寸、合同號、目的港、收貨人編號和下列文字：“防止潮濕 ”，“輕拿輕放”，“此端向上”，提升位置，重心和嘜頭。嘜頭為：
5.交貨期
____________________________________________
6.裝貨港
____________________________________________
7.目的港
____________________________________________
8.保險
在FOB和CFR條款下，保險由買方在裝船后負(fù)責(zé)辦理。
9.付款
在信用證付款條件下：買方在合同簽訂后14天內(nèi)，將開出一個由北京銀行為付款行，以賣方為受益人，全部發(fā)貨金額的不可撤消信用證。此信用證在賣方向開證行出示即期匯票（金額為發(fā)票金額的100％）以及在條款10中所列裝運文件時即有效。付款將由開證行在被提示上述匯票和文件時通過電匯或航空匯款向賣方付出，此信用證在裝船期后的15日內(nèi)有效。
10.文件
（1）提單/空運單：
A）在海運條件下：
3份原始海運提單，注明：“運費到付（FOB）”、合同號、嘜頭、空白背書，并寫明完整的地址和電話號碼以通知買方。
B）在空運條件下：
一份原始和一份復(fù)印的空運單，注明“運費到付（FOB）”、合同號、嘜頭，指定給買方。
（2）5份正本發(fā)票，注明：合同號、嘜頭（在多于一個嘜頭時，發(fā)票應(yīng)分開打印），按照相關(guān)合同寫出明細(xì)。
（3）由廠商/供貨商確認(rèn)的2份正本和2份復(fù)印的裝箱單，注明：重量、裝箱件數(shù)和相應(yīng)發(fā)票的日期。
（4）2份由廠商/供貨商確認(rèn)的質(zhì)量、數(shù)量說明書。
（5）1份發(fā)給買方通知發(fā)貨詳情的傳真的復(fù)印件。除此之外，賣方將在發(fā)貨后7天內(nèi)，將整套上述文件用空郵的方式直接寄給買方。
（6）如果必要的話，一份由政府出具的出口許可證復(fù)印件。
（7）一份正本、兩份復(fù)印的原產(chǎn)地證明。
（8）文件的數(shù)量和內(nèi)容一定是完整和正確的。如果由于賣方?jīng)]有提供上述的文件造成買方不能及時清關(guān)和提貨，全部損失由賣方負(fù)擔(dān)。買方的姓名和完整的地址和電話號碼必須打印在提單或空運單上，否則，賣方將負(fù)擔(dān)由此造成的損失。
石材貨物買賣合同2023年 篇15
買方：____________ (下稱甲方)
地址：____________ 郵編：_____
電話：____________ 傳真：_____
電子郵箱：__________
賣方：____________ (下稱乙方)
地址：____________ 郵編：_____
電話：____________ 傳真：_____
電子郵箱：__________
甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。
第一條 名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量
1.名稱、品種、規(guī)格： ____________ (應(yīng)注明產(chǎn)品的牌號或商標(biāo))。
2.質(zhì)量，按下列第( )項執(zhí)行：
(1) 按照_______標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(須注明按國家標(biāo)準(zhǔn)或部頒或企業(yè)具體標(biāo)準(zhǔn)，如標(biāo)準(zhǔn)代號、編號和標(biāo)準(zhǔn)名稱等)。
(2) 按樣本，樣本作為合同的附件(應(yīng)注明樣本封存及保管方式)。
(3) 按雙方商定要求執(zhí)行，具體為： _____________(應(yīng)具體約定產(chǎn)品質(zhì)量要求)。
第二條 數(shù)量和計量單位、計量方法
1.數(shù)量：________ 。
2.計量單位和方法：__________。
3.交貨數(shù)量的正負(fù)尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計算方法：____________。
第三條 包裝方式和包裝品的處理： _________(應(yīng)盡可能注明所采用的包裝標(biāo)準(zhǔn)是否國家或主管部門標(biāo)準(zhǔn)，自行約定包裝標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具體可行，包裝材料由誰供應(yīng)，包裝費用的負(fù)擔(dān)。)。
第四條 交貨方式：
1.交貨時間：_______。
2.交貨地點：_______。
3.運輸方式：_______(注明由誰負(fù)責(zé)代辦運輸)。
4.保 險：_______(按情況約定由誰負(fù)責(zé)投保并具體規(guī)定投保金額和投保險種)。
5.與買賣相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移：___________。
第五條 驗收：
1.驗收時間：_______。
2.驗收方式： ______(如采用抽樣檢驗，應(yīng)注明抽樣標(biāo)準(zhǔn)或方法和比例)。
3.驗收如發(fā)生爭議，由___檢驗機構(gòu)按___檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法，對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗。
第六條 價格與貨款支付：
1.單價：____;總價：_________(明確幣種及大寫)。
2.貨款支付：
貨款的支付時間：____________;
貨款的支付方式：____________;
運雜費和其它費用的支付時間及方式：__________。
3.預(yù)付貨款：________(根據(jù)需要決定是否需要預(yù)付貨款及金額、預(yù)付時間)。
第七條 提出異議的時間和方法：
1.甲方在驗收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定，應(yīng)在妥為保管貨物的同時，自收到貨物后____日內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內(nèi)未通知乙方的，視為貨物合乎規(guī)定。
2.甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的，不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議后，應(yīng)在_____日內(nèi)負(fù)責(zé)處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。
第八條 甲方違約責(zé)任：
1.甲方中途退貨的，應(yīng)向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。
2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關(guān)技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應(yīng)按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算，向乙方支付違約金;如____日內(nèi)仍不能提供的，按中途退貨處理。
3.甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應(yīng)按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔(dān)乙方實際支付的代為保管、保養(yǎng)的費用。
4.甲方逾期付款的，應(yīng)按逾期貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期付款的違約金。
5.甲方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物的，應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的損失。
6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或?qū)σ曳教岢鲥e誤異議，應(yīng)承擔(dān)乙方因此所受到的實際損失。
7.其它約定：_____________。
第九條 乙方的違約責(zé)任：
1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。
2.乙方所交貨物品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合同規(guī)定的，如甲方同意利用，應(yīng)按質(zhì)論價;甲方不能利用的，應(yīng)根據(jù)具體情況，由乙方負(fù)責(zé)包換或包修，并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。
3.乙方因貨物包裝不符合合同規(guī)定，須返修或重新包裝的，乙方負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當(dāng)造成貨物損壞或滅失的，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
4.乙方逾期交貨的，應(yīng)按照逾期交貨金額每日萬分之____計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日，甲方有權(quán)終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，均應(yīng)由乙方承擔(dān)。
6.貨物錯發(fā)到貨地點或接貨人的，乙方除應(yīng)負(fù)責(zé)運到合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外，還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商，甲方仍需要貨物的，乙方應(yīng)按數(shù)補交，并承擔(dān)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要貨物的，應(yīng)在接到乙方通知后__日內(nèi)通知乙方，辦理解除合同手續(xù)，逾期不答復(fù)的，視為同意乙方發(fā)貨。
8.其它：_______________。
第十條 不可抗力：
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時，應(yīng)在不可抗力事件結(jié)束后___日內(nèi)向?qū)Ψ酵▓螅詼p輕可能給對方造成的損失，在取得有關(guān)機構(gòu)的不可抗力證明后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
第十一條 爭議解決：
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，如雙方不能通過友好協(xié)商解決，均應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會深圳分會，按照申請仲裁時該會實行的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
第十二條 附加條款：
1.__________________。
2.__________________。
3.__________________。
第十三條 其它事項：
1.按本合同規(guī)定應(yīng)付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失，應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后__日內(nèi)，按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清，否則按逾期付款處理。
2.約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方?jīng)]有約定違約金或預(yù)先賠償額的計算方法的，損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于違約所造成的損失，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違反合同可能造成的損失。
3.本合同自___年__月__日起生效，合同有效期內(nèi)，除非經(jīng)過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。
4.合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
5.雙方來往函件，按照合同規(guī)定的地址或傳真號碼以___方式送達(dá)對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更，應(yīng)在變更后的___日內(nèi)書面通知對方，否則，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
6.本合同正本一式___份，雙方各執(zhí)___份;合同副本一式__份，分送______等單位。
甲方：____________ 乙方：____________
受權(quán)代表：(簽字)______ 受權(quán)代表：(簽字)______
委托代理人：(簽字)_____
本合同于____年____月____日訂立于____(地點)。
石材貨物買賣合同2023年 篇16
買方：（下稱甲方）
地址：
郵編：
傳真：
電話：
電子郵箱：
賣方：（下稱乙方）
地址：
郵編：
傳真：
電話：
電子郵箱：
甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。
第一條名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量
1、名稱：___________________________
2、品種：___________________________
3、規(guī)格：___________________________（應(yīng)注明產(chǎn)品的牌號或_____）。
4、質(zhì)量，按下列第_________項執(zhí)行：
（1）按照_________標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行（須注明按國家標(biāo)準(zhǔn)或部頒或企業(yè)具體標(biāo)準(zhǔn)，如標(biāo)準(zhǔn)代號、編號和標(biāo)準(zhǔn)名稱等）。
（2）按樣本，樣本作為合同的附件（應(yīng)注明樣本封存及保管方式，附件略）。
（3）按雙方商定要求執(zhí)行，具體為：_________（應(yīng)具體約定產(chǎn)品質(zhì)量要求）。
第二條數(shù)量和計量單位、計量方法
1、數(shù)量：________
2、計量單位和方法：__________
3、交貨數(shù)量的正負(fù)尾差、合理磅差和在途自然增（減）量規(guī)定及計算方法：____________
第三條包裝方式和包裝品的處理：_________（應(yīng)盡可能注明所采用的包裝標(biāo)準(zhǔn)是否國家或主管部門標(biāo)準(zhǔn)，自行約定包裝標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具體可行，包裝材料由誰供應(yīng)，包裝費用的負(fù)擔(dān)。）。
第四條交貨方式：
1、交貨時間：_______
2、交貨地點：_______
3、運輸方式：_______（注明由誰負(fù)責(zé)代辦運輸）。
4、_____：_______（按情況約定由誰負(fù)責(zé)投保并具體規(guī)定投保金額和投_____種）。
5、與買賣相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移：___________
第五條驗收：
1、驗收時間：_______
2、驗收方式：______（如采用抽樣檢驗，應(yīng)注明抽樣標(biāo)準(zhǔn)或方法和比例）。
3、驗收如發(fā)生爭議，由___檢驗機構(gòu)按___檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法，對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗。
第六條價格與貨款支付：
1、單價：____；總價：_________（明確幣種及大寫）。
2、貨款支付：貨款的支付時間：____________；貨款的支付方式：____________；運雜費和其它費用的支付時間及方式：__________；
3、預(yù)付貨款：________（根據(jù)需要決定是否需要預(yù)付貨款及金額、預(yù)付時間）。
第七條提出異議的時間和方法：
1、甲方在驗收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定，應(yīng)在妥為保管貨物的同時，自收到貨物后____日內(nèi)向乙方提出書面異議；在托收承付期間，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內(nèi)未通知乙方的，視為貨物合乎規(guī)定。
2、甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的，不得提出異議。
3、乙方在接到甲方書面異議后，應(yīng)在_____日內(nèi)負(fù)責(zé)處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。
第八條甲方違約責(zé)任：
1、甲方中途退貨的，應(yīng)向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。
2、甲方未按合同約定的時間和要求提供有關(guān)技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應(yīng)按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算，向乙方支付違約金；如____日內(nèi)仍不能提供的，按中途退貨處理。
3、甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應(yīng)按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔(dān)乙方實際支付的代為保管、保養(yǎng)的費用。
4、甲方逾期付款的，應(yīng)按逾期貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期付款的違約金。
5、甲方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物的，應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的損失。
6、甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或?qū)σ曳教岢鲥e誤異議，應(yīng)承擔(dān)乙方因此所受到的實際損失。
7、其它約定：_____________、
第九條乙方的違約責(zé)任：
1、乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。
2、乙方所交貨物品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合同規(guī)定的，如甲方同意利用，應(yīng)按質(zhì)論價；甲方不能利用的，應(yīng)根據(jù)具體情況，由乙方負(fù)責(zé)包換或包修，并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。
3、乙方因貨物包裝不符合合同規(guī)定，須返修或重新包裝的，乙方負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當(dāng)造成貨物損壞或滅失的，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
4、乙方逾期交貨的，應(yīng)按照逾期交貨金額每日萬分之____計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日，甲方有權(quán)終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
5、乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，均應(yīng)由乙方承擔(dān)。
6、貨物錯發(fā)到貨地點或接貨人的，乙方除應(yīng)負(fù)責(zé)運到合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外，還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7、乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款；合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商，甲方仍需要貨物的，乙方應(yīng)按數(shù)補交，并承擔(dān)逾期交貨責(zé)任；甲方不再需要貨物的，應(yīng)在接到乙方通知后__日內(nèi)通知乙方，辦理解除合同手續(xù)，逾期不答復(fù)的，視為同意乙方發(fā)貨。
8、其它：_______________
第十條不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時，應(yīng)在不可抗力事件結(jié)束后___日內(nèi)向?qū)Ψ酵▓螅詼p輕可能給對方造成的損失，在取得有關(guān)機構(gòu)的不可抗力證明后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
第十一條爭議解決：凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，如雙方不能通過友好協(xié)商解決，均應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易_____委員會深圳分會，按照申請_____時該會實行的_____規(guī)則進(jìn)行_____。_____裁決是終局的，對雙方均有約束力。
第十二條附加條款：
1、__________________；
2、__________________；
3、__________________。
第十三條其它事項：
1、按本合同規(guī)定應(yīng)付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失，應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后__日內(nèi)，按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清，否則按逾期付款處理。
2、約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方?jīng)]有約定違約金或預(yù)先賠償額的計算方法的，損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于違約所造成的損失，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違反合同可能造成的損失。
3、本合同自___年__月__日起生效，合同有效期內(nèi)，除非經(jīng)過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。
4、合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
5、雙方來往函件，按照合同規(guī)定的地址或傳真號碼以___方式送達(dá)對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更，應(yīng)在變更后的___日內(nèi)書面通知對方，否則，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
6、本合同正本一式___份，雙方各執(zhí)___份；合同副本一式__份，分送______等單位。
（以下無正文）
甲方：
受權(quán)代表：（簽字）
委托代理人：（簽字）
乙方：
受權(quán)代表：（簽字）
委托代理人：（簽字）
本合同于____年____月____日訂立于（地點）
石材貨物買賣合同2023年 篇17
甲方：_________
乙方：_________
一、紅木家具基本情況
二、定金(可選項)
甲方應(yīng)在簽約時支付全部貨款的_________%，_________元(大寫：_________)作為定金(不超過20%)。
三、付款方式
甲方應(yīng)在簽約時一次性支付全部貨款_________元，相關(guān)費用_________元。
甲方應(yīng)在簽約時支付貨款_________元，相關(guān)費用_________元;_________年_________月_________日前支付尾款_________元，相關(guān)費用_________元。
注：相關(guān)費用包括：□運輸費_________元，□安裝費_________元，□_________元。
四、貨物的交付
買方自提;自提時間：_________。
賣方送貨;交貨時間：_________;交貨地點：_________。
五、售后服務(wù)
紅木家具產(chǎn)品三包期限為_________年(不得低于2年)。對于家具的質(zhì)量問題，應(yīng)按照《北京市家具產(chǎn)品修理、更換、退貨責(zé)任規(guī)定》執(zhí)行。
六、其他約定事項
1、本合同自雙方當(dāng)事人簽字或蓋章之日起生效。
2、本合同一式_________份，甲方、乙方、_________各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
消費者(甲方)：_________
經(jīng)營者(乙方)：_________
聯(lián)系電話：_________
經(jīng)辦人：_________
聯(lián)系電話：(蓋章)_________
簽訂時間：_________年_________月_________日
石材貨物買賣合同2023年 篇18
買方：______________________________
地址：______________________________
郵碼：______________________________
電話：______________________________
法定代表人：________________________
職務(wù)：______________________________
賣方：______________________________
地址：______________________________
郵碼：______________________________
電話：______________________________
法定代表人：________________________
職務(wù)：______________________________
買方和賣方在平等、自愿、互惠、互利原則上，經(jīng)充分協(xié)商簽訂本合同，雙方同意按下述條款全面履行：
第一條?品名、規(guī)格、數(shù)量及單價
________________________________________________________________
第二條?合同總值
________________________________________________________________
第三條?原產(chǎn)國別及制造廠商
________________________________________________________________
第四條?裝運港
________________________________________________________________
第五條?目的港
________________________________________________________________
第六條?裝運期
分運：______________________________________
轉(zhuǎn)運：_______________________________________
第七條?包裝
第八條?嘜頭
賣方必須用不褪色油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持干燥”等字樣及下列嘜頭：
第九條?_____
在CIF條款下：由賣方出資按110%發(fā)票金額投保。
在CFR條款下：裝運后由買方投保。
第十條?付款條件
1.買方在裝運期前30天，通過________銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤消信用證，其金額為合同總值的________%，計____。該信用證在____?銀行收到下列單證并核對無誤后承付（在分運情況下，則按分運比例承付）。
a._____可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，注明“運費已付”、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸________運輸公司。
b.商業(yè)發(fā)票一式五份，注明合同號、信用證號和嘜頭。
c.裝箱單一式四份，注明每包裝貨物數(shù)量、毛重和凈重。
d.由制造廠家出具并由賣方簽字的品質(zhì)證明書一式三份。
e.已交付_____技術(shù)文件的確認(rèn)書一式兩份。
f.裝運后即刻發(fā)給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。
g.在CIF條款下
（1）_____按發(fā)票金額110%投保____?的_____費。
（3）銀行在收到合同中規(guī)定的、由雙方簽署的驗收證明后，在____天內(nèi)，承付合同金額的百分之________，金額為____________
（4）按本合同第15條和18條，規(guī)定買方在付款時有權(quán)將應(yīng)由賣方支付的延期貨物罰款扣除。
（5）所有發(fā)生在買方國境內(nèi)的銀行費用應(yīng)由____方承擔(dān)。所有發(fā)生在買方國境外的銀行費用應(yīng)由____方承擔(dān)。
第十一條?裝運條件
1.賣方必須在裝運前40天向買方通知預(yù)訂的船只及其運輸路線，供買方確認(rèn)。
2.賣方必須在裝運前20天通知買方預(yù)計發(fā)貨時間、合同號、發(fā)票金額、發(fā)運件數(shù)及每件的重量和尺碼。
3.賣方必須在裝船完畢后48小時內(nèi)，以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數(shù)量、毛重、發(fā)票金額、船名和啟運日期。
4.如果任一單件貨物的重量達(dá)到或超過___噸，長___?米，寬___?米，賣方須在裝船期前50天向買方提供5份詳細(xì)包裝圖紙，注明詳細(xì)的尺碼和重量，以便買方安排內(nèi)陸運輸。
5.在CFR條款下：如果由于賣方未及時按第十一條第3款執(zhí)行，以致買方未能將貨物及時_____而造成的一切損失，由賣方承擔(dān)。
第十二條?技術(shù)文件
1.下述_____英文本技術(shù)文件一份必須隨每批貨物一同包裝發(fā)運：
a.基礎(chǔ)設(shè)計圖。
b.接線說明書、電路圖、氣/液壓連圖。
c.易磨損件的制造圖紙和說明書。
d.零配件目錄。
e.安裝、操作和維修說明書。
2.此外，在簽訂合同60天內(nèi)，賣方必須向買方或最終用戶掛號航空郵寄本條第1項中規(guī)定的技術(shù)文件，否則，買方有權(quán)拒開信用證或付貨款。
第十三條?保質(zhì)條款
賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝制造、嶄新、未曾使用，并在各方面與合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方必須對合同貨物的正常使用給予____天的保證期，此保證期從貨物到達(dá)起開始計算。
第十四條?檢驗
1.賣方/制造廠商必須在交貨前全面、準(zhǔn)確地檢驗貨物的質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量，簽發(fā)質(zhì)量證明書，證明所交貨物與合同中有關(guān)條款規(guī)定相符，但此證明書_____貨物質(zhì)量、規(guī)格、性能和數(shù)量的最后依據(jù)，賣方或制造廠商應(yīng)將記載檢驗細(xì)節(jié)和結(jié)果的書面報告附在質(zhì)量說明書內(nèi)。
2.在貨物抵達(dá)目的地港之后，買方須申請____?國商品檢驗局（以下稱商檢局）就貨物質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量進(jìn)行初步檢驗，并簽發(fā)檢驗證明書。如果發(fā)現(xiàn)到貨的質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量與合同不符，除應(yīng)由_____公司或船方負(fù)責(zé)者外，買方在貨物抵達(dá)目的港后____天內(nèi)有權(quán)拒收貨物，向賣方索賠。
3.如果發(fā)現(xiàn)貨物的質(zhì)量和規(guī)格與合同規(guī)定不符或貨物在本合同第十三條所述保證期內(nèi)被證明有缺陷，包括內(nèi)在缺陷或使用不適當(dāng)原材料，買方將安排商檢局檢驗，并有權(quán)依據(jù)檢驗證書向賣方索賠。
4.如果由于某種不能預(yù)料的原因在合同有效期內(nèi)檢驗證書不及辦妥，買方應(yīng)電告賣方延長商檢期________天。
第十五條?索賠
1.若賣方對貨物與合同規(guī)定不符，且買方在本合同第十三條、第十四條規(guī)定的檢驗和質(zhì)量保證期之內(nèi)提出索賠時，賣方在征得買方同意后，須按下列之一種或幾種索賠：
a.同意買方退貨，并將所退貨物金額用合同規(guī)定的貨幣償還買方，并承擔(dān)因退貨造成的一切直接損失和費用，包括：利息、銀行費用、運費、_____費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸費以及監(jiān)管保護(hù)所退貨物的一切其他必要費用。
b.按照貨物質(zhì)量低劣程度、損壞程度和買方蒙受損失金額將貨物貶值。
c.用符合合同規(guī)定的規(guī)格質(zhì)量和性能的新部件替換有瑕疵部件，并承擔(dān)買方所蒙受的一切直接損失及費用，新替換部件的保質(zhì)期須相應(yīng)延長。
第十六條?不可抗力
1.如簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻，無法履約，履約期限則按照不可抗力影響履約的時間作相應(yīng)延長。
2.受阻方應(yīng)在不可抗力發(fā)生和終止時盡快電告另一方，并在事故發(fā)生后14天內(nèi)將主管機構(gòu)出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認(rèn)可。
3.不可抗力事件持續(xù)超過120天，另一方有權(quán)用掛號航空寄書面通知，通知受阻一方終止合同，通知立即生效。
第十七條?_____
由于執(zhí)行本合同而發(fā)生的一切爭執(zhí)，應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如果不能解決，按下述第___項_____：
1.提交中國北京中國國際經(jīng)濟貿(mào)易_____委員會，按照其程序_____。
2.提交雙方同意的第三國_____機構(gòu)_____。
_____機構(gòu)的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執(zhí)行。_____費用敗訴一方承擔(dān)，_____機構(gòu)另有裁定者除外。_____期間，雙方應(yīng)繼續(xù)執(zhí)行除爭議部分之外的合同其他條款。
第十八條?延期和罰款
如賣方不能按合同規(guī)定及時交貨，除因不可抗力事故之外，若賣方同意支付延期罰款，買方應(yīng)同意延期交貨，罰款通過議付行在議付時扣除，但是罰款額不得超過貨物總值的5%。罰金率按每星期0.5%計算。不足一星期者按一星期計。如果賣方交貨延期超過合同規(guī)定船期10星期，買方有權(quán)撤消合同，盡管撤消了合同，賣方仍須向買方立即支付規(guī)定罰款。
第十九條?附加條款
本合同由雙方于____年__月__日在________國________市用____?文簽署，正本一式__份，買賣雙方各執(zhí)__份，合同以下述第___款為生效方式：
1.立即生效。
2.合同簽署后____?天內(nèi)，由雙方交換確認(rèn)書后生效。
買方：_________________________
簽名：_________________________
賣方：_________________________
簽名：_________________________
簽署日期：______年_____月____日
石材貨物買賣合同2023年 篇19
訂立合同雙方：
購貨單位：_________，以下簡稱甲方;
供貨單位：_________，以下簡稱乙方。
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量
1.產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格：_________。(應(yīng)注明產(chǎn)品的牌號或 商標(biāo))
2.產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括質(zhì)量要求)，按下列第( )項執(zhí)行：
(1)按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
(2)按部頒標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
(3)由甲乙雙方商定技術(shù)要求執(zhí)行。
(在合同中必須寫明執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)代號、編號和標(biāo)準(zhǔn)名稱。對成套產(chǎn)品，合同中 要明確規(guī)定附件的質(zhì)量要求;對某些必須安裝運轉(zhuǎn)后才能發(fā)現(xiàn)內(nèi)在質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品， 除主管部門另有規(guī)定外，合同中應(yīng)具體規(guī)定提出質(zhì)量異議的條件和時間;實行抽
樣檢驗質(zhì)量的產(chǎn)品，合同中應(yīng)注明采用的抽樣標(biāo)準(zhǔn)或抽驗方法和比例;在商定技術(shù) 條件后需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由當(dāng)事人雙方共同封存，分別保管，作檢驗的依據(jù)。)
第二條 產(chǎn)品的數(shù)量和計量單位、計量方法
1.產(chǎn)品的數(shù)量：_______。
2.計量單位、計量方法：______。
(國家或主管部門有計量方法規(guī)定的，按國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行;國家或 主管部門無規(guī)定的，由甲乙雙方商定。對機電設(shè)備，必要時應(yīng)當(dāng)在合同明確規(guī)定隨 主機的輔機、附件、配套的產(chǎn)品、易損耗備品、配件和安裝修理工具等。對成套供
應(yīng)的產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)明確成套供應(yīng)的范圍，并提出成套供應(yīng)清單。)
3.產(chǎn)品交貨數(shù)量的正負(fù)尾差、合理磅差和在途自然減(增)量規(guī)定及計算方 法：________。
第三條 產(chǎn)品的包裝標(biāo)準(zhǔn)和包裝物的供應(yīng)與回收_______。
(產(chǎn)品的包裝，國家或業(yè)務(wù)主管部門有技術(shù)規(guī)定的，按技術(shù)規(guī)定執(zhí)行;國家與 業(yè)務(wù)主管部門無技術(shù)規(guī)定的，由甲乙雙方商定。產(chǎn)品的包裝物，除國家規(guī)定由甲方 供應(yīng)的以外，應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)供應(yīng)。
第四條 產(chǎn)品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點(包括專用線、碼 頭)
1.產(chǎn)品的交貨單位：________。
2.交貨方法，按下列第( )項執(zhí)行：
(1)乙方送貨;
(2)乙方代運(乙方代辦運輸，應(yīng)充分考慮甲方的要求，商定合理的運輸路 線和運輸工具);
(3)甲方自提自運。
3.運輸方式：_______。
4.到貨地點和接貨單位(或接貨人)________。
(甲方如要求變更到貨地點或接貨人，應(yīng)在合同規(guī)定的交貨期限(月份或季度) 前40天通知乙方，以便乙方編月度要車(船)計劃;必須由甲方派人押送的， 應(yīng)在合同明確規(guī)定;甲乙雙方對產(chǎn)品的運輸和裝卸，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定與運輸部門辦理
交換手續(xù)，作出記錄，雙方簽字，明確甲、乙方和運輸部門的責(zé)任。)
第五條 產(chǎn)品的交(提)貨期限
(規(guī)定送貨或代運的產(chǎn)品的交貨日期，以甲方發(fā)運產(chǎn)品時承運部門簽發(fā)的戳記 日期為準(zhǔn)，當(dāng)事人另有約定者，從約定;合同規(guī)定甲方自提產(chǎn)品的交貨日期，以乙 方按合同規(guī)定通知的提貨日期為準(zhǔn)。乙方的提貨通知中，應(yīng)給予甲方必要的途中時
間，實際交貨或提貨日期早于或遲于合同規(guī)定的日期，應(yīng)視為提前或逾期交貨或提 貨。)
第六條 產(chǎn)品的價格與貨款的結(jié)算
1.產(chǎn)品的價格，按下列第( )項執(zhí)行：
(1)按甲乙雙方的商定價格;
(2)按照訂立合同時履行地的市場價格;
(3)按照國家定價履行。
(執(zhí)行國家定價的，在合同規(guī)定的交貨或提貨期內(nèi)，遇國家調(diào)整價格時，按交 貨時的價格執(zhí)行。逾期交貨的，遇價格上漲時，按原價執(zhí)行;遇價格下降時，按新 價執(zhí)行。逾期提貨或逾期付款的，遇價格上漲時，按新價格執(zhí)行;遇價格下降時，
按原價執(zhí)行。由于逾期付款而發(fā)生調(diào)整價格的差價，由甲乙雙方另行結(jié)算，不在原 托收結(jié)算金額中沖抵。執(zhí)行浮動價和協(xié)商定價的，按合同規(guī)定的價格執(zhí)行。)
2.產(chǎn)品貨款的結(jié)算：產(chǎn)品的貨款、實際支付的運雜費和其它費用的結(jié)算，按 照中國人民銀行結(jié)算辦法的規(guī)定辦理。
(用托收承付方式結(jié)算的，合同中應(yīng)注明驗單付款或驗貨付款。驗貨付款的承 付期限一般為10天，從運輸部門向收貨單位發(fā)出提貨通知的次日起算。凡當(dāng)事人 在合同中約定縮短或延長驗貨期限的，應(yīng)當(dāng)在托收憑證上寫明，銀行從其規(guī)定。)
第七條 驗收方法________。
(合同應(yīng)明確規(guī)定：1.驗收時間;2.驗收手段;3.驗收標(biāo)準(zhǔn);4.由誰 負(fù)責(zé)驗收和試驗;5.在驗收中發(fā)生糾紛后，由哪一級主管產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查機構(gòu) 執(zhí)行仲裁等等)。
第八條 對產(chǎn)品提出異議的時間和辦法
1.甲方在驗收中，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定， 應(yīng)一面妥為保管，一面在30天內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期內(nèi)，甲方 有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方怠于通知或者自標(biāo)的物收到之日起過兩
年內(nèi)未通知乙方的，視為產(chǎn)品合乎規(guī)定。
2.甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的，不得提出異議。
3.乙方在接到需方書面異議后，應(yīng)在_______天內(nèi)(另有規(guī)定或當(dāng)事人另行商定 期限者除外)負(fù)責(zé)處理，否則，即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。
(甲方提出的書面異議中，應(yīng)說明合同號、運單號、車或船號、發(fā)貨和到貨日 期;說明不符合規(guī)定的產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、花色、標(biāo)志、牌號、批號、合格證 或質(zhì)量保證書號、數(shù)量、包裝、檢驗方法、檢驗情況和檢驗證明;提出不符合規(guī)定
的產(chǎn)品的處理意見，以及當(dāng)事人雙方商定的必須說明的事項。)
第九條 乙方的違約責(zé)任
1.乙方不能交貨的，應(yīng)向甲方償付不能交貨部分貨款的___%的違約金。
2.乙方所交產(chǎn)品品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合規(guī)定的，如果甲方同 意利用，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;如果甲方不能利用的，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的具體情況，由乙方負(fù) 責(zé)包換或包修，并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。
3.乙方因產(chǎn)品包裝不符合合同規(guī)定，必須返修或重新包裝的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返 修或重新包裝，并承擔(dān)支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的， 乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)
定造成貨物損壞或滅失的，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償。
4.乙方逾期交貨的，應(yīng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交貨 部分貨款計算，向甲方償付逾期交貨的違約金，并承擔(dān)甲方因此所受的損失費用。
5.乙方提前交貨的產(chǎn)品、多交的產(chǎn)品的品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符 合規(guī)定的產(chǎn)品，甲方在代保管期內(nèi)實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，應(yīng)當(dāng)由乙方承擔(dān)。
6.產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的，乙方除應(yīng)負(fù)責(zé)運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外，還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商，甲方仍需要的，乙方應(yīng)照數(shù)補交，并負(fù)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要的，應(yīng)當(dāng)在接到乙
方通知后15天內(nèi)通知乙方，辦理解除合同手續(xù)。逾期不答復(fù)的，視為同意發(fā)貨。
第十條 甲方的違約責(zé)任
1.甲方中途退貨，應(yīng)向乙方償付退貨部分貨款___%的違約金。
(違約金視為違約的損失賠償，但約定的違約金過分高于或者低于造成的損失
的，當(dāng)事人可以請求人民法院或者仲裁機構(gòu)予以適當(dāng)減少或者增加)
2.甲方未按合同規(guī)定的時間和要求提供應(yīng)交的技術(shù)資料或包裝物的，除交貨 日期得順延外，應(yīng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按順延交貨部分貨款計 算，向乙方償付順延交貨的違約金;如果不能提供的，按中途退貨處理。
3.甲方自提產(chǎn)品未按供方通知的日期或合同規(guī)定的日期提貨的，應(yīng)比照中國 人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期提貨部分貨款總值計算，向乙方償付逾期提 貨的違約金，并承擔(dān)乙方實際支付的代為保管、保養(yǎng)的費用。
4.甲方逾期付款的，應(yīng)按中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期 付款的違約金。
5.甲方違反合同規(guī)定拒絕接貨的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此造成的損失和運輸部門的罰 款。
6.甲方如錯填到貨地點或接貨人，或?qū)σ曳教岢鲥e誤異議，應(yīng)承擔(dān)乙方因此 所受的損失。
第十一條 不可抗力
甲方：______________
乙方：______________
石材貨物買賣合同2023年 篇20
合同號：____
買方：____ 賣方：____
電話：____ 電話：____
按本合同條款，買方同意購入，賣方同意出售下述產(chǎn)品，謹(jǐn)此簽約。
1.品名、規(guī)格：____ 單位：_____ 數(shù)量：____
單價：_____ 總價：_____ 總金額：_____
2.原產(chǎn)國別和生產(chǎn)廠：______
3.包裝：
須用堅固的木箱或紙箱包裝。 以宜于長途海運/郵寄/空運及適應(yīng)氣候的變化.并具備良好的防潮抗震能力。
由于包裝不良而引起的貨物損傷或由于防護(hù)措施不善而引起貨物銹蝕， 賣方應(yīng)賠償由此而造成的全部損失費用。
包裝箱內(nèi)應(yīng)附有完整的維護(hù)保養(yǎng)、操作使用說明書。
4.裝運標(biāo)記：
賣方應(yīng)在每個貨箱上用不褪色油漆標(biāo)明箱號、毛重、凈重、長、寬、 高并書以“防潮”、“小心輕放”、“此面向上”等字樣和裝運：
5.裝運日期：______
6.裝運港口：______
7.卸貨港口：______
8.保 險：______ 裝運后由買方投保。
9.支付條件：
分下述三種情況：
(1)采用信用證： 買方收支賣方交貨通知[詳見本合同條款11]
應(yīng)在交貨日前15-20天， 由____銀行開出以賣方受益人的與裝運金額相同的不可撤銷信用證。 賣方須向開證行出具100%發(fā)票金額即期匯票并附裝運單據(jù)(見本合同第10款)。 開證行收到上述匯票和裝運單據(jù)即付以支付(電匯或航郵付)。信用證于裝運日期后15天內(nèi)有效。
(2)托收。 貨物裝運后，賣方出具即期匯票， 連同裝運單據(jù)(見本合同第
10)，通過賣方所在地銀行和買方____銀行提交給買方進(jìn)行托收。①商業(yè)合同是一種通用合同。在國際貿(mào)易中， 若雙方對合同貨物無特殊要求的條件下，一般采用商業(yè)合同的內(nèi)容和形式。
(3)直接付款： 買方收到賣方裝運單據(jù)(見本合同第10款)后7天內(nèi)， 以電匯或航郵向賣方支付貨款。
10.單據(jù)： (1)小海運： 全套潔凈海運提單，標(biāo)明“運費付訖.”“運費預(yù)付”， 作成空白背書并加注目的港____公司。 (2)空運： 空運提單副本一份，標(biāo)明“運費付訖”/“運費項目”寄交買方。 (3)航郵： 航空收據(jù)副本一份，寄交買方。 (4)發(fā)票一式五份， 標(biāo)明合同號和貨運嘜頭(若貨運嘜頭多于一個，發(fā)票需單獨開列)， 發(fā)票根據(jù)有關(guān)合同詳細(xì)填寫。 (5)由廠商出具的裝箱清單一式兩份。 (6)由廠商出具的質(zhì)量和數(shù)量保證書。 (7)貨物裝運后立即用電報/信件通知買方。 此外，貨發(fā)10天內(nèi)，買方將上述單據(jù)(第5條除外)航郵寄兩份， 一份直接寄買方，另一份直接寄目的港__公司。
11.裝運： (1)f.o.b.條款： a.賣方于合同規(guī)定的裝運日期前30天，用電報/信件將合同號、品名、數(shù)量、價值、箱號、 毛重、裝箱尺碼和貨抵裝運港日期通知買方， 以便買方租船訂艙。 b.賣方船運代理__公司__(電報：__)，負(fù)責(zé)辦理租船訂艙事宜。 c.____租船公司或其港口代理(或班輪代理)， 預(yù)計船達(dá)裝運港10天之前，即將船名、預(yù)計裝貨日期、 合同號等通知賣方以便賣方安排裝運。要求賣方與船方代理保持密切聯(lián)系。當(dāng)需要更換運載船舶及船舶提前、 推遲抵達(dá)時，買方或其船方代理應(yīng)及時通知賣方。 若船在買方通知日后30天內(nèi)尚未抵達(dá)， 則第30天后倉儲費和保險費用由買方承擔(dān)。 d.若載運船舶如期抵達(dá)裝運港，賣方因備貨未妥而影響裝船， 則空艙費和滯期費均由賣方承擔(dān)。 e.貨物超過船舷并未從吊鉤卸下，一切費用和風(fēng)險由賣方承擔(dān); 貨物超過船舷并從吊鉤卸下， 一切費用和風(fēng)險屬買方。 (2)c&f條款下： a.在裝運期內(nèi)，賣方負(fù)責(zé)將貨物從裝運港運至目的港。不允許轉(zhuǎn)船。 b.貨物經(jīng)航郵/空運時，賣方于本合同第5條規(guī)定的交貨日期前30天，以電報/信件把交貨預(yù)定期、合同號、品名、發(fā)票金額等通知買方。 貨物交辦發(fā)運，賣方即刻以電報/信件將合同號、品名、發(fā)票金額、交辦日期通知買方，以便買方及時投保。
12.裝運通知： 貨物業(yè)經(jīng)全部裝船，賣方應(yīng)將合同號、品名、數(shù)量、發(fā)票金額、毛重、 船名和啟船日期等立即以電報/信件通知買方。 若因賣方通知不及時致使買方不能及時投保，買方則承擔(dān)全部損失。
13.質(zhì)量保證： 賣方保證：所供貨物，系由最好的材料兼以高超工藝制成， 商標(biāo)為新的和未經(jīng)使用的，其質(zhì)量和規(guī)格符合本合同所作的說明。 自貨到目的港起12個月為質(zhì)量保證期。
14.索賠： 自貨到目的港起90天內(nèi)，經(jīng)發(fā)現(xiàn)貨物質(zhì)量、規(guī)格、 數(shù)量與合同規(guī)定不符者，除那些應(yīng)由保險公司或船方承擔(dān)的部分外，買方可憑__出具的商檢證書，有權(quán)要求更換或索賠。 賣方擔(dān)保貨到目的港起12個月內(nèi)， 使用過程中由于材料質(zhì)量低劣和工藝不佳而出現(xiàn)的損傷， 買方立即以書面形式通知賣方并出具_(dá)_商檢局開列的檢驗證書，提出索賠。商檢證書乃索賠之依據(jù)。 按買方索賠要求， 賣方有責(zé)任立即排除貨物之缺陷、全部或部分更換貨物或根據(jù)缺陷情況將貨物降價 處理。
15.不可抗力： 在貨物制造和裝運過程中， 由于發(fā)生不可抗力事故致使延期交貨或不能交貨，賣方概不負(fù)責(zé)。賣方于不可抗力事件發(fā)生后， 即刻通知買方并在事發(fā)14天內(nèi)，以航空郵件將事故發(fā)生所在地當(dāng)局簽發(fā)的證書寄交買方以作證據(jù)。 即使在此情況下，賣方仍有責(zé)任采取必要措施促使盡快交貨。 不可抗力事故發(fā)生后超過10個星期而合同尚未履行完畢， 買方有權(quán)撤銷合同。
16.合同延期和罰款： 除本合同15條所述不可抗力原因，賣方若不能按合同規(guī)定如期交貨， 按照賣方確認(rèn)的罰金支付，買方可同意延期交貨， 付款銀行相應(yīng)減少議定的支付金額，但罰款不得超過遲交貨物總額的5%。 賣方若逾期10個星期仍不能交貨，買方有權(quán)撤銷合同。盡管合同已撤銷，但賣方仍應(yīng)如期支付上述罰金。
17.仲裁： 凡涉及本合同因執(zhí)行本合同而發(fā)生的一切爭執(zhí)，應(yīng)通過友好協(xié)商解決， 如果協(xié)商不能解決， 則可提交__仲裁委員會根據(jù)該會暫定仲裁法則和程序進(jìn)行仲裁。仲裁將在__進(jìn)行，仲裁裁決是終局，對雙方都有約束力。 仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。仲載也可在雙方均能接受的第三國進(jìn)行。
18.附加條款： 本合同原本兩份。經(jīng)雙方簽字，各執(zhí)一份，僅此聲明。 賣方：____ 買方：____
代表人：____ 代表人：____
日期：____ 日期：____
石材貨物買賣合同2023年 篇21
合同號：____
地點：____ 日 期：____
買方：____
地址：____
電報：____
電傳：____
賣方：____
地址：____
電報：____
電傳：____ 本合同由買賣雙方商訂，在合同項下，雙方同意按下列條款買賣下述商品：
第一條 品名、規(guī)格、數(shù)量及單價
___________________________________________________________________________________________。
第二條 合同總值
第三條 原產(chǎn)國別及制造廠商
第四條 裝運港
第五條 目的港
第六條 裝運期
分運：
轉(zhuǎn)運：
第七條 包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠(yuǎn)洋和長途內(nèi)陸運輸，防潮，防濕，防震，防銹，耐野蠻裝卸。任何由于買方包裝不善而造成的損失由賣方負(fù)責(zé)。
第八條 程嘜頭
賣方須用不褪色油漆于每件包裝上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置及“此端向上”、“小心輕放”‘“切勿受潮”等字樣及下列嘜頭：
第九條 保險
裝運后由買方投保。
第十條買方在收到備貨電傳通知后及裝運期前30天，開立以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為合同總值的_%，計__。中國銀行____行收到下列單證經(jīng)核對無誤后，承付信用證款項(如果分運，應(yīng)按分運比例承付)：
A.全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩套副本，注明“運費待收”，空白抬頭，空白背書，已通知到貨口岸中國對外貿(mào)易運輸公司。
B.商業(yè)發(fā)票一式五份，注明合同號，信用證號和嘜頭。
C.裝箱單一式四份，注明每包貨物數(shù)量，毛重和凈重。
D.由制造廠家出具并由賣方簽署的品質(zhì)證明書一式三份。
E.提供全套技術(shù)文件的確認(rèn)書一式兩份。
F.裝運后即刻通知買方啟運日期的電報/電傳副本一份。
(2)賣方在裝船后10天內(nèi)，須掛號航空郵寄三套上述文件(F除外)，一份寄買方，兩份寄目的港中國對外貿(mào)易運輸公司。
3.中國銀行收到合同____中規(guī)定的，經(jīng)雙方簽署的驗收證明后，承付合同總值的_%，金額為____。
(4)買方在付款時，有權(quán)按合同第15、18條規(guī)定扣除應(yīng)由賣方支付的延期罰款金額。
(5)一切在中國境內(nèi)的銀行費用均由買方承擔(dān)，一切在中國境外的銀行費用均由賣方承擔(dān)。
第十一條 裝運條款
(1)賣方必須在裝運期前45天，用電報/電傳向買方通知合同號、貨物品名、數(shù)量、發(fā)票金額，件數(shù)，毛重，尺碼及備貨日期，以便買方安排訂倉。
(2)如果貨物任一包裝達(dá)到或超過重20噸，長12米，寬2.7米，高3米，賣方應(yīng)在裝船前50天，向買方提供五份包裝圖紙，說明詳細(xì)尺碼和每件重量，以便買方安排運輸。
(3)買方須在預(yù)計船抵達(dá)裝運港日期前10天，通知賣方船名，預(yù)計裝船日期，合同號和裝運港船方代理，以便賣方安排裝船。如果需要更改載貨船只，提前或推后船期，買方或船方代理應(yīng)及時通知賣方。如果貨船未能在買方通知的抵達(dá)日期后30天內(nèi)到達(dá)裝運港，從第31天起，在裝運港所發(fā)生的一切倉儲費和保險費由買方承擔(dān)。
(4)船按期抵達(dá)裝運港后，如果賣方未能備貨待裝，一切空倉費和滯期費由賣方承擔(dān)。
(5)在貨物超過船舷離吊鉤前，一切風(fēng)險及費用由賣方承擔(dān)。在貨物超過船舷脫離吊鉤后，一切風(fēng)險及費用由買方承擔(dān)。
(6)賣方在貨物全部裝運完畢后48小時內(nèi)，須以電報/電傳通知買方合同號、貨物品名、數(shù)量、毛重、發(fā)票金額，載貨船名和啟運日期。如果由于賣方未及時電告買方，以至貨物未及時保險而發(fā)生的一切損失由賣方承擔(dān)。
第十二條 技術(shù)文件
(1)下述全套英文本技術(shù)文件應(yīng)隨貨物發(fā)運：
A.基礎(chǔ)設(shè)計圖。
B.接線說明書，電路圖和氣/液壓連接圖。
C.易靡損件制造圖紙和說明書。
D.零備件目錄。
E.安裝、操作和維修說明書。
(2)賣方應(yīng)在簽訂合同后60天內(nèi)，向買方或用戶掛號航空郵寄本條(1)款規(guī)定的技術(shù)文件，否則買方有權(quán)拒開信用證或拒付貨款。
第十三條 保質(zhì)條款
賣方保證貨物系用上等的材料和一流工藝制成，嶄新、未曾使用，并在各方面與合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，買方對合同貨物的正常使用給予__天的保證期，此保證期從貨物到達(dá)__起開始計算。
第十四條 檢驗條款
(1)賣方/制造廠必須在交貨前全面、準(zhǔn)確地檢驗貨物的質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量，簽發(fā)質(zhì)量證書，證明所交貨物與合同中有關(guān)條款規(guī)定相符，但此證明書不作為貨物的質(zhì)量、規(guī)格、性能和數(shù)量的最后依據(jù)。賣方或制造廠商應(yīng)將記載檢驗細(xì)節(jié)和結(jié)果的書面報告附在質(zhì)量證明書內(nèi)。
(2)在貨物抵達(dá)目的港之后，買方須申請中國商品檢驗局(以下稱商檢局)就貨物質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量進(jìn)行初步檢驗并簽發(fā)檢驗證明書。如果商檢局的檢驗發(fā)現(xiàn)到貨的質(zhì)量、規(guī)格或數(shù)量與合同不符，除應(yīng)由保險公司或航方負(fù)責(zé)者外，買方在貨物到港后_天內(nèi)有權(quán)拒收貨物，向賣方提出索賠。
(3)如果發(fā)現(xiàn)貨物質(zhì)量和規(guī)格與合同規(guī)定不符，或貨物在本合同第13條所規(guī)定的保證期內(nèi)證明有缺陷，包括內(nèi)在缺陷或使用不良的原材料，買方將安排商驗局檢驗，并有權(quán)依據(jù)商檢證書向賣方索賠。
(4)如果由于某種不能預(yù)料的原因，在合同有效期內(nèi)檢驗證書不及辦妥，買方須電告賣方延長商檢期限__天。
第十五條 索賠
(1)如果賣方對貨物不符合本合同規(guī)定負(fù)有責(zé)任且買方按照本合同第13條和第14條規(guī)定，在檢驗和質(zhì)量保證期內(nèi)提出索賠時，賣方在征得買方同意后，可按下列方法之一種或幾種理賠：
A.同意買方退貨，并將所退貨物金額用合同規(guī)定的貨幣償還買方，并承擔(dān)買方因退貨而蒙受的一切直接損失和費用，包括利息、銀行費用、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸及監(jiān)管保護(hù)所退貨物的一切其它必要費用。
B.按照貨物的質(zhì)量低劣程序，損壞程度和買方蒙受損失的金額將貨物貶值。
C.用符合合同規(guī)定規(guī)格、質(zhì)量和性能的部件替換有瑕疵部件，并承擔(dān)買方所蒙受的一切直接損失和費用。新替換部件的保質(zhì)期須相應(yīng)延長。
(2)如果賣方在收到買方索賠書后一個月之內(nèi)不予答復(fù)，則視為賣方接受索賠。
第十六條 不可抗力
(1)簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻無法履約，履約期限則應(yīng)按不可抗力影響履約的期限相應(yīng)延長。
(2)受阻方應(yīng)在不可抗力發(fā)生或終止時盡快電告另一方，并在事故發(fā)生后14天內(nèi)將有關(guān)當(dāng)局出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認(rèn)可。
(3)如果不可抗力事故持續(xù)超過一百二十天，另一方有權(quán)用掛號航空郵寄書面通知，通知受阻方終止合同。通知立即生效。
第十七條 仲裁
(1)雙方對執(zhí)行合同時發(fā)生的一切爭執(zhí)均應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如果不能解決，則可訴諸仲裁。
(2)仲裁應(yīng)提交中國北京、中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，根據(jù)該會的仲裁程序進(jìn)行仲裁，也可提交雙方同意的第三國仲裁機構(gòu)。
(3)仲裁機構(gòu)的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執(zhí)行，仲裁費用由敗訴方承擔(dān)，仲裁機構(gòu)另有裁定都除外。
(4)仲裁期間，雙方須繼續(xù)執(zhí)行合同中除爭議部分之外的其它條款。
第十八條 延期和罰款
如果賣方不能按合同規(guī)定及時交貨除因不可抗力者外，若賣方同意支付延期罰款，買方應(yīng)同意延期交貨。罰款通過議付行在付款時扣除，但罰款總額不超過延期貨物總值的5%，罰款率按每星期0.5%計算，少于七天者按七天計。如果賣方交貨延期超過合同規(guī)定船期十星期時，買方有權(quán)取消合同。盡管取消了合同，但賣方仍須立即向買方交付上述規(guī)定罰款。
第十九條 附加條款(如果上述任何條款與下列附加條款不一致時，應(yīng)以后者為準(zhǔn))
_____________________________
_____________________________
_____________________________
此鑒：
本合同由雙方于__年__月__日用__文簽署。原本一式__份，買賣雙方各執(zhí)__份。本合同以上述第( )款方式生效
(1)立即生效。
(2)合同簽署后__天內(nèi)，由雙方確認(rèn)生效。
(3)
買方：____ 賣方：____
簽名：____ 簽名：____