建筑分項合同轉讓最新協議（精選3篇）
建筑分項合同轉讓最新協議 篇1
甲方：_______________身份證號碼：_______________
乙方：_______________身份證號碼：_______________
根據中華人民勞動法之規定，自愿，平等，互利的原則。甲方自愿土石方開挖承包給乙方。甲乙雙方友好協商，達成以下共識：
一甲方的權利與義務：
1甲方取得土石方的開挖權合法有效。
2甲方應協調好當地政府和當地百姓的關系，確保乙方在開挖過程不受阻擾，順利施工作業。如因甲方處理不當，造成機械停工兩天，甲方應付乙方機械租金費。
3甲方提供乙方人員住宿及生活費。
4雙方簽訂合同時，甲方付乙方進場費大寫。
5甲方提供機械燃油費。
6開挖方量以實際開挖量為準，每立方米元。乙方機械進場后，甲方每十五天記開挖方量一次，并支付乙方所開挖方量費用，甲方可扣除燃油費。(預付款待工程完工后，甲方一次扣除)
7甲方不得要求乙方回填所開挖的坑。
二乙方的權利與義務：
1乙方應到場甲方所需機械。(提前協商)
2一方保證每月一定的開挖方量。
3乙方負責沙石挖、運、出廢料、平廢料場。
4運輸距離不超過一公里。如超出一公里，必須移動料臺。
三甲、乙雙方有待共同協商的：
1開挖方式雙方共同協商，(必須子確保安全的前提下進行。)
2開挖時土石方遇直徑大于一點五米的石頭，(每層不超過20%)，有水銹層，堅固的擬結層，甲方應另付破碎費。
3燃油漲價，每噸燃油上漲的價格，每方沙石上漲油價格的一點無倍。(按油價上漲均攤)。
四以上未盡事宜，經甲、乙雙方協商再定。
五以上合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。雙方簽字生效。
甲方 ：___________
乙方 ：___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
建筑分項合同轉讓最新協議 篇2
發包方： 承包方：
為確保工程順利進行，明確雙方權利義務，甲、乙雙方經過充分協商，并結合本工程實際簽訂合同，以利共同遵守。 第一部分 工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、結構類型：全現澆剪力墻
4、甲方駐地施工現場代表：
乙方駐地施工現場代表：
第二部分 工期
1、開工時間：月日
2、竣工時間：月日
3、工期從基礎砼墊層至主體結構完成分為兩個階段考核。 a、±0.000
b、±0.000至主體，三月保證三層半，四月保證五層半，五月保證六層，從三月份開始，按月考核。
c、二次結構(空調擱板、飄窗、陽臺欄板)屋面機房、水箱間、女兒墻 年 月 日完。
4、考核辦法
按上述階段性工期要求分月考核，工期每延后一日，扣除合同價款20xx元。各階段工期延后一日，扣合同價款1萬元。
5、工期順延
由于人力不可抗拒的自然災害或因甲方當月停水、停電、材料不能及時供應，累計超過5天，超過部分經項目經理簽字，可以順延。停工待料時間超過七天以上，造成職工損失由甲方負責，乙方每人按 元/天計算。
6月 式復工，按月計劃開始考核。
第三部分 質量
1、本工程質量等級為良優，表面觀感達到清水砼。主體結構完成后不再進行抹灰修飾。具體控制數據附后：
2、檢查辦法
按主體施工質量控制表，1~12項每層(基礎算一層)每項隨機檢查測試100個點，13、14、15、16逐部、逐角檢查測試，90%達到主體施工質量控制表允許偏差要求，且超出允許偏差10%部分，每超出一個點扣款50元。
3、質量事故
依據主體施工質量控制表，檢查結果超過允許偏差2倍以上為質量事故，另砼出現蜂窩、孔洞也成質量事故。發生質量事故每處扣款5000元。
4、過程控制
每項分部工程完成后，須由乙方質量員按質量驗評表如實填寫且符合規范要求后報甲方質量員，共同驗收后，報監理驗收后方可進行下一道工序的施工，未經監理驗收，擅自進行下道工序，每次罰款20xx元，并停工檢查。
5、成品保護
乙方自進場起至退場止，承擔在此期間所形成的產品成品保護，乙方退場時，由甲乙雙方共同逐層核查，發現成品損壞，每處扣除乙方人工費1000元。
第四部分 安全生產 文明施工
1、安全生產
甲方應提供施工所需的各種安全保護設施，(安全帽(黃色)、安全帶、防滑鞋、電焊手套、墨鏡、絕緣鞋由乙方自備，不屬甲方供應范圍)，乙方應按照有關規定實施安全保護措施，否則承擔由于安全管理、設施不全所造成事故的責任和相關所有費用。
2、文明施工
本工程要成為市安全文明優良工地，所需材料和設備由甲方提供乙方實施，乙方應按照甲方之要求，進行現場及生活區的清理，三鋼工具及各種材料的堆放，費用平米包干確定價格以內，不再重復計費。若達不到要求者，甲方有權安排其他施工隊完成，費用由乙方承包價內扣除。
3、評比檢查
甲方每日檢查一次，檢查結果以及整改辦法限時整改以書面形式返施工方，在規定時限內乙方未能整改者，每拖延一天罰款1000元。
在施工現場和生活區發現大便一次，罰款500元，未戴安全帽進入施工現場每人每次罰款50元。
4、太鋼指揮部罰款如是乙方責任，則全部由乙方承擔。其它根據情況定。
第五部分 對勞務分包的基本要求
1、乙方須有國家認可的相應勞務承包資質等級。
2、乙方施工人員必須年滿18周歲，不滿60周歲，身體健康，無疾病、無違法行為，均須持有本人的身份證。
3、乙方施工人員進場后，暫住證、勞務上崗證由甲方負責辦理，乙方配合甲方辦理。
4、要求乙方施工人員中各類技工必須達到60%，其中持有上崗證、培訓證者在50%以上。(鋼筋工 位，木工 位，砼工 位須有上崗證)
5、從事電工、焊工、架子工、信號工、機修工等特種作業人員必須經過專門培訓，并有特種作業證書。(電工二位、焊工四位、架子工、起重工共十六位)以備勞動局檢查。
6、進場人數根據甲方要求的工期質量隨時進行調配，保證施工正常運行。
7、乙方必須有健全的管理班子，隊長一名，技術員二名，鋼筋工長、木工工長、砼工長、安全員、質量員各一名。
第六部分 材料管理
1、所有工具、設備、材料進入施工現場后，一次性由甲方保管員發給乙方，乙方應仔細核對數量。
2、所有周轉材料及機具乙方領用后，必須如數退給甲方，少退者依當時市場價扣除。其中，扣件2‰核算。
3、所有消耗材料依據山西省相關定額核算，超出部分由乙方全額賠償，節余部分甲方全額返還乙方。
4、機械進場后，甲、乙雙方管理人員及特殊上崗人員共同檢查其是否正常運行，如一切正常交給乙方，乙方必須妥善管理，定期保養、維護(費用由甲方出，不包括人工費用)，保證其滿足施工期要求，若發現故意損壞或故意以小錯不報筑成大錯而停工的，甲方將強令該崗位人員下崗，并視情節對乙方處以罰款。
5、所有機具設備、周轉材料退場必須清理干凈，模板要清理刷油。
第七部分 承包費用及支付辦法
1、依據規范計算的建筑面積，每平方米,其中屋面上機房按20xx年版定額加30%管理費計價。人工單價：不論大小工/天。
2、承包范圍
從砼墊層(含墊層)以上所有設計圖紙及變更和主體結構工程項目;現場內裝卸材料及機械設備(除塔吊和電梯)的安裝、調試和拆除回運;施工現場和生活區內所有安全文明施工，材料整理碼垛，以及現場檢查之用工;現場臨水、臨電、文明施工要求的場地硬化、廚房、廁所、日常衛生、電焊、機械、安全防護方面的用工，工人的往返費用，主體施工階段的用電，機械維修之用工，小型機械及產頭工具(如鐵鍬、錘、手提電鋸、打磨機、切割機等)。
3、支付方式
a、甲方每25日核查當月完成的工程量，經項目經理簽字后，扣除施工過程中的各項罰款，在下一個月5日前支付上月人工費的80%。
b、在主體結構全部完成之后，經太原市建筑工程質量監督站會同業主、監理、甲方共同驗收簽字后10日內支付人工費的85%。
c、如果經過四方驗收達不到優良標準，還需抹灰裝飾，承包價則降為每建筑平米 元/m2。
d、如果經過四方驗收達到優良標準，不再抹灰裝飾，主體階段的各種東西退清，開始結算。結算時按承包價乘以建筑平米數，扣除施工過程中的各項罰款，結算完成后，甲方在20日內付乙方人工費至結算額的95%，其余5%1年內付清。
第八部分 合同的生效與終止
1、本合同自簽章之日起生效。
2、出現下列情況，甲方可提出終止合同。
a、乙方有嚴重損害甲方形象及利益的行為發生。
b、未完成甲方進度計劃，并無具體改進措施。
c、發生質量問題，對甲方責令不予改正，私自修補造成不良影響。
d、未按安全規章生產，整改后又不能達到要求的。
甲 方：(蓋章) 乙 方：(蓋章)
年月日：
建筑分項合同轉讓最新協議 篇3
建設工程施工合同是建設單位與施工企業通過設定的條款，明確雙方的權利和義務關系的特殊的承攬合同，由于建筑市場實行的先定價后成交的期貸式交易的特殊性決定了建筑行業的高風險性；同時，由于建筑工程具有投資大、工期長、材料設備消耗多、質量要求高、產品固定地點、受自然和環境影響約束等具有經濟性技術性的特點，再加上目前建筑市場僧多粥少，處于多重關系的市場下，市場對業主的約束和規范甚少，合同存在著單方面的約束性，責權利不平衡，使施工承包方在市場交易中處于明顯的弱勢和不利地位。為此，最高人民法院出臺了《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（以下簡稱《施工合同的司法解釋》），自20xx年1月1日起施行。在建筑市場法制環境日趨規范和當事人自治原則的新形勢下，如何加強企業施工合同管理，防范和規避市場中的合同風險，已成為每個施工企業的當務之急。
1、合同風險的主要表現
1.1施工合同所依照的是否為有效的法律法規，合同主體是否合格；當事人意思表述是否真實；合同內容和形式是否合法等問題，通常會影響合同的效力，或未能針對性地擬訂解決建設工程價款的結算、工程的保險、工程款的撥付、合同解除等具體情況的條款，或光是列入《招標投標法》、《建筑法》等原則性條規，到時候合同當事人發生爭議，陷入于法無據的尷尬和風險。
1.2合同存在著單方面的約束性，責權利不平衡，使施工承包方在苛刻的條件下，被動地承受著質量、工期等方面的諸多風險。
1.3業主違約，拖欠工程款的風險。由于業主的資信存在問題，建設資金缺乏或違規工程的存在，使后續資金不能到位。
1.4先定價后成交的價格風險。建筑工程的合同標的，往往需要一定的過程才能完成；受市場多種因素的影響建筑材料的價格有時會發生劇烈波動，合同的固定價、包死價均給施工方帶來較大的風險。
1.5履約過程中的變更、簽證風險。由于業主的原因，引起設計和施工圖的更改，施工的自然條件和作業條件的意外變化等，施IT程量的增加，而業主不按時簽證或回復聯系單，給施工方帶來利益損失的風險。
上述列舉是合同的主要風險，從風險毒現來看，這些現象屬于合同風險管理的范疇。因此，施工企業應主動急遽作出反應，特別是《施工合同的司法解釋》依據出臺以后，施工企業要運用好《施工合同的司法解釋》，進一步健全和完善企業合同管理體系，防范和規避市場中的合同風險，切實地保護自己的合法權益。
2、企業防范和控制施工合同風險的具體措施
2.1健全和完善合同管理制度施工企業就合同管理全過程的每個環節和程序，建立和健全具體的可操作流程，這些程序和環節應包括：介紹信的開具、招標信息的跟蹤、中標情況的匯總、合同的草擬、洽談、評審、用印、履約跟蹤、變更、違約、解除、終止等。除了總公司有健全的合同管理制度和操作流程，有分公司設立的企業，還必須根據實際情況補充增加自己的管理制度，這樣可使合同管理的細節有章可循，有案可查，減少不必要的失誤和盲目所帶來的市場風險。
2.2建立符合企業實際的合同管理體系。
2.2.1大中型施工企業應建立專門的合同管理機構，分公司或項目部應設立合同管理崗位，應由專人專責管理。
2.2.2合同管理人員首先要具備相應的法律、法規知識和運用法律、法規的能力，熟悉合同簽訂和變更、索賠程序，同時還要具備工程管理、造價管理知識和實際運用能力。
2.2.3應采用統一的合同文本。最好直接套用建設部和國家工商局推薦的施工合同示范文本。其特點是規范、全面、嚴謹、準確，具有較強的操作性。采用這個文本，將有利于避免因管理人員水平不高或疏忽而產生的漏洞，有利于明確合同主體雙方的權利和義務，也有利于合同爭議的解決。但在市場中處于強勢地位的那些業主和發包方往往不愿采用該文本，常常喜歡自己擬訂合同。這時施工方要引起高度重視，對擬訂的每個條款，特別是合同中的免責條款，加以仔細斟酌，以免無效合同和錯漏、歧義的產生，盡量限制業主風險的轉嫁，盡力保護自己的合法權益，因為合同中的任一條款都有可能給當事人帶來較大風險和重大的損失。
2.3要從程序和實體上把好合同評審關，并嚴格評審
2.3.1要充分研究招標技術文件。招標文件是要約邀請，其中很多關于技術性的要約條款，涉及到發包人、承包人的權利義務，并將成為合同的主要內容。評審招標文件的主要內容應是項目的合法性、工程承接的可能性、施工難易的程度、資信狀況、風險程度、以及業主或發包方以往的經營業績與履約能力等，企業的合同主管部門與相關部門應作出明確的評審結論，確定是否參加招標。
2.3.2如投標中標，從程序細節上對合約簽訂權的要求，作出對應的規范化的操作標準和流程。在主體上，根據招標文件和要求規定的合約條款，作逐條的綜合評審。并根據合約標的和項目規模的大小，由企業內部合同主管部門協同相關部門以會議會審的方式加以評審。針對合同涉及的法律依據、施工和材料要求、免責條款、條文詞句，進行嚴格審核或修改。對施工企業法人代表的授權代理人，要有嚴格的條件限制，保證企業法人授權行為的規范。
2.4建立嚴格的印章使用制度企業的合同專用章是代表企業在經營活動中對外行使權利、承擔義務、簽訂合同的憑證。因此，企業要實行合同專用章審批和使用分離的'規定。
2.4.1由企業主要領導負責審批。
2.4.2指定專人做好登記、用印以及合同專用章的保管。
2.5加強履約合同過程中的管理。
根據建設施工合同持續時間長，標的額度比較大，而且合同履行過程中干擾事件和市場因素多變，變更、增補合同和施工簽證頻繁，施工企業要應用好《施工合同的司法解釋》第16～19條，指導項目部加強簽證管理，及時收集和整理好原始憑證。這是減少合同雙方紛爭和施工企業經濟損失的惟一途徑，也是合法合理轉移合同風險的主要手段，更是合同當事人保護自身權益的最好辦法。
3、加強法律學習，提高防范能力從現有的市場環境來看，施工企業承擔太多不應承擔的市場風險，但市場的有序、完善和規范，有一個漸進的過程。
施工企業應從領導開始到有關部門及人員學透與建設工程密切相關的《建筑法》、《合同法》、《招標投標法》等基本法律，還需深刻理解和熟練運用像《施工合同的司法解釋》、《建筑工程施工發包與承包計價管理辦法》等作為法院判決和法官直接引用的具體法律根據，并具體落實到企業的施工合同管理中，練好保護自身權益的內功。這樣，就能最大限度地減少市場經濟中合同和法律訴訟的風險，萬一被訴訟，也能用法律保護自己。這就要靠施工企業在合同管理中有效用好《施工合同的司法解釋》等類似適用法律的相關規定。