成套圖紙加工承攬合同書（精選28篇）
成套圖紙加工承攬合同書 篇1
甲方：________________________
乙方：________________________
現有_________________單位將______________(地點或加工件全稱)交予___________加工。經雙方友好協商，本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款，望雙方遵守。
一、工程項目
1、工程名稱_____________________________________________
2、工程地點_____________________________________________
3、工程范圍_____________________________________________
4、工程期限自_____________至___________完工，共計_____天。(不可抗拒原因順延)
二、甲方在合同簽訂時要將所加工產品的成套圖紙交付乙方，以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細查看后交由甲方簽字確認。乙方在看圖時不明確的地方有權向甲方要求圖紙的技術交底，甲方應在一個工作日內答復。不能答復的技術問題乙方有權停止施工。(所有加工產品圖紙及技術交底資料由雙方簽字后作為合同附件，同樣具備民法典律效應)
三、質量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負責。
四、加工產品交付地點________________________________。
五、加工產品(工程)總價人民幣____________________元整，大寫(________________________________元整)。(此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協商。)
六、付款方式__________________
1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金 _______________%。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時，乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據時支付乙方總價 _______________%。
3、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________%。
4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________%。
5、驗收合格后一次性支付加工件總額。
七、產品質量保修期
1、玻璃_________________
2、鋼材_________________
3、鋁材_________________
4、油漆_________________
5、噴塑_________________
八、安全生產乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度，服從甲方安
全管理人員及監理人員的管理，嚴格遵守安全操作規程，施工中如因違反操作規程而發生傷亡事故其損失由乙方負責。
九、驗收：
甲方應在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內組織驗收，七日內不組織驗收，乙方可視工程全部合格，同時甲方履行合同后續責任，甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。
十、違約責任：合同簽訂后，不經雙方協商同意，任何一方不得隨意變
更或解除本合同。如單方面解除合同，應向對方賠償對方損失。
乙方必須按照合同規定的時間內按照合同質量要求完成施工任務。逾期一天應賠償甲方總價的5‰，提前按照同等獎勵。
十一、本合同未盡事宜，雙方協商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。
十二、本合同共___頁，附件共____頁，一式_____份，雙方各持份
本合同雙方簽字之日起生效，至工程結束、工程款付清后自行失效。
(本合同所有來往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力)。
甲方：(章)
乙方：(章)
電話：
電話：
電子郵箱：
電子郵箱：
開戶行：
開戶行：
________年______月_____日
成套圖紙加工承攬合同書 篇2
訂立合同雙方：
承攬人：______________________________
定作人：______________________________
定作人委托承攬人加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品
編號：________________________
名稱：________________________
規格：________________________
單位：________________________
數量：________________________
備注：________________________
第二條加工成品質量要求
(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據)
編號_______________________
名稱_______________________
規格_______________________
單位_______________________
數量_______________________
備注_______________________
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
(1.用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規定選用原材料，并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作人應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)
第四條技術資料、圖紙提供辦法
(1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作人;定作人應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬人在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。2.承攬人對于承攬的工作，如果定作人要求保密，應當嚴格遵守，未經定作人許可不得留存技術資料的復制品。3.定作人應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。)
第五條價款或酬金
(價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)
成套圖紙加工承攬合同書 篇3
在日常生活中，如果合同中沒有以承攬人、定作人指稱雙方當事人，也不影響對其法律性質的認定。 承攬合同的承攬人可以是一人，也可以是數人。在承攬人為數人時，數個承攬人即為共同承攬人，如無相反約定，共同承攬人對定作人負連帶清償責任。以下是小編為大家精心準備的：3篇加工承攬合同模板。歡迎參考閱讀!
加工承攬合同模板一
訂立合同雙方：
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品 名│規 格│單 位 │數 量│備 注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ ││ ││
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ ││ ││
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質量要求加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據)
第三條 原材料的提供辦法及規格，數量，質量1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)
第四條 技術資料，圖紙提供辦法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3.定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。)
第五條 價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條 驗收標準和方法1.按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條其他如：1.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責任：
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人*銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任：
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人*銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交_______(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：____________________(蓋章)
代表人：____________________(蓋章)
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________(蓋章)
代表人：__________________________(蓋章)
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號：_________________________
加工承攬合同模板二
訂立合同雙方：
承攬方：縣木具廠 以下簡稱甲方
定作方：縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│ 規格(長，寬，高cm)│ 單位 │ 數量 │ 備注 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│1304090 │ 件 │ 120 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 10 │其中不│
││ │ │ │帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 20 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│18040200 │ 件 │ 10 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架 │18080200 │ 件 │ 5 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架 │18050200 │ 件 │ 80 │ │
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質量要求：
一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。
第三條 原材料由甲方提供。
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條 工程價款：按核定價格單計算款25000元。
第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。
第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。
第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元)。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十二條 甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條 乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人*銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條 本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。
甲方：縣木具廠(蓋章)
代表人：黃*新(簽名)
地址：七都鎮
電話：66.8971
開戶銀行：縣支行七都鎮營業所
賬戶：
乙方：縣百貨公司
代表人：王新法
地址：城關中山街5號
電話：33.7347
開戶銀行：縣支行
賬戶：
加工承攬合同模板三
合同編號：________
定作方：_________(甲方)
承攬方：________(乙方)
簽訂日期：____年__月__日
簽訂地點：__________
經充分協商，簽訂本合同，共同信守。
1.品名(或項目)、數量及價款：
┌──────┬─────┬────┬──┬─────┬───────┐
│加工定作物品│型號、規格│計量單位│數量│價款或酬金│交(提)定作物│
│名稱或項目 │ ││├──┬──┤或完成工作日期│
││ │││單價│金額│ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
││ │││││ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
││ │││││ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
││ │││││ │
├──────┴─────┴────┴──┴──┴──┴───────┤
│合計金額(人民幣： )佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分│
└──────────────────────────────────┘
2.使用原材料(半制品)及主要輔料規定：
(1)甲方向乙方提供部分：
┌──┬─────┬────┬──┬──┬──┬─────┬─────┐
│品名│型號、規格│計量單位│數量│單價│金額│ 提供日期 │消耗定額 │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
└──┴─────┴────┴──┴──┴──┴─────┴─────┘
質量要求：
檢驗及提供方法：_________
價款處理方法：__________
(2)乙方提供部分：
┌─────┬─────┬────┬─────────────────┐
│品名及產地│型號、規格│質量要求│允許使用代用品名稱及規定 │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ ││ │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ ││ │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ ││ │
└─────┴─────┴────┴─────────────────┘
3.加工方法及質量、技術標準和負責期限：___________
4.包裝要求及費用負擔：_____________
5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔)、地點：_____
6.驗收標準、方法和期限：________
7.給付定金數額、時間、方法：________
8.結算方式和期限：___________
9.違約責任：____________
10.其他：_____________
未盡事宜由雙方另行協商。
┌────────────┬─────────┬───────────┐
││定作方│承攬方│
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 單位名稱 │ (蓋章)│ (蓋章)│
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 法定代表人 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 簽約代表 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│地址│ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│電話│ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│電掛│ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 開戶銀行及帳號│ │ │
├────────────┴─────────┴───────────┤
│保證單位│
││
│ (蓋章)(蓋章) │
└──────────────────────────────────┘
成套圖紙加工承攬合同書 篇4
合同編號___________
簽訂日期__年__月__日
供方(全稱)：______
需方(全稱)：______
根據《中華人民共和國經濟合同法》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。
一、品名、規格、數量、價格、交提供日期：
┌─┬─┬──┬──┬──┬─┬──────────────┬────┐
│品│規│ │ │ │金│ 分期交(收)貨數量 │超欠幅度│
│名│格│單位│數量│單價│額├──┬──┬──┬──┬──┤ % │
│ │ │ │ │ │ │ 月│ 月│ 月│ 月│ 月│ │
├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┴─┴──┴──┴──┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴────┤
│總金額(大寫) 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分$___ │
└──────────────────────────────────┘
二、質量標準、驗收方法及地點：
____________________________________
三、原材料來源及互利方法：
____________________________________
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：
____________________________________
五、貨款結算時間及方法：
____________________________________
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：______________
七、經濟責任：
____________________________________
八、其他：
____________________________________
九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商由合同鑒證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。
____________________________________
十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終 止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效，并報雙方業務主 管部門備案。
____________________________________
十一、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國經濟 合同法》有關規定，向合同仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。
____________________________________
十二、本合同正本兩份，雙方各執一份，副本 份，送雙方業務主管部門、 銀行各一份，工商行政管理機關二份。
____________________________________
十三、本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止。
─────────────────┬──────────────────
供方：法人委托書號碼___ │需方：法人委托書號碼___
營業執照號碼 │ 營業執照號碼
─────────────────┼──────────────────
供 方：(蓋章) │需 方：(蓋章)
│
負責人： │負責人：
│
代 表：(簽字) │代 表：(簽字)
│
開戶銀行： 帳號： │開戶銀行： 帳號：
│
電話號碼： 電掛： │電話號碼： 電掛：
│
住 址： │住 址：
─────────────────┴──────────────────
(注：因欄目所限，內容較多的可加附頁于后)
成套圖紙加工承攬合同書 篇5
承 攬 方：__________________________
法定代表人：________________________
通訊地址：__________________________
聯系方式：__________________________
定 作 方：__________________________
法定代表人：________________________
通訊地址：__________________________
聯系方式：__________________________
風險告知：在訂立加工承攬合同之前，應當要了解對方履行合同的能力。尤其是對承攬方能否完成委托項目，其設計能力、設備條件、技術力量、工藝水平以及其曾經完成過何類水平的項目，都要了解清楚。即使全部符合要求，并已經承攬多年業務，也應查詢清楚，以避免因承攬方無實際完成能力而引起的合同糾紛。
定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：_____________
第二條 加工成品質量要求：__________________________________________________
風險告知：當事人在訂立合同時應當具體準確地寫明定作物的名稱或項目，不能模糊使人產生歧義。特別應該注意的是，合同注明的加工物必須是合法物，在合同訂立過程中應當審查加工物是否是法律禁止物，是否需經有關部門批準才允許加工，以避免因加工物違法或者欠缺法律程序批準而出現不必要的法律糾紛。
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1。(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2。(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3。交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方：定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2。承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3。定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1。按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2。定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3。當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
風險告知：關于定作物的檢查驗收，承攬方在工作期間，應當接受定作方必要的檢查，但定作方不得因此妨礙承攬方的正常工作。當事人雙方對定作物和項目的質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明：定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的，定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生的質量問題，除定作方使用，保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
第七條 交貨的時間和地點
1。交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。
2。交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準：委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準：自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間：雙方另有約定的，按約定的方法計算。
風險告知：關于驗收標準、方法及提出異議的期限，有標準的按照標準，沒有標準的按雙方約定的要求檢驗。對于檢驗的方式、方法和期限雙方認為有必要時協商，最好注明提出異議的期限，對任何期限的約定都一定要注明期限終止的時間點，以此來避免不必要的糾紛。
第八條 包裝要求及費用負擔：
__________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔：
__________________________________________
第十條 結算方式及期限：
___________________________________________
第十一條 其他約定：
____________________________________________
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款：不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任：經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理：少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元：(合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
風險告知：關于違約金的事項，如有約定要分別注明違約事項所適用的違約金數額或計算方法。另外，《加工承攬合同條例》對違約責任、違約金結付定出了比例幅度：合同當事人應注意確定違約金的具體百分數。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金：不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失：承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方：變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分：如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金：以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決：協商不成按_____項處理：
1。向仲裁機關申請仲裁：
2。向______人民法院起訴。
本合同自_____年___月___日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份：合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方(公章)：____________________ 承攬方(公章)：____________________
法定代表人(簽章)：_____________ 法定代表人(簽章)：_____________
________年______月______日 ________年______月______日
成套圖紙加工承攬合同書 篇6
加工承攬協議
加承合字第號
定作方：_______________（簡稱甲方）
營業執照號碼：_____________________
承攬方：_______________（簡稱乙方）
營業執照號碼：_____________________
根據《加工承攬協議條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金元
金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________
三、履行的期限、地點和方式：_________________________
四、驗收標準和方法：_________________________
五、結算方式：_________________________
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行協議，都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___％或酬金總額____％的違約金。
其余違約行為按《加工承攬協議條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止協議，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。
其余違約行為按《加工承攬協議條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。
九、本協議執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向協議管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本協議一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本協議有效期限：從雙方簽章之 日起到________年________月________日止。
十二、本協議簽訂日期：________年________月________日
定作方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
承攬方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
_______年______月_____日
成套圖紙加工承攬合同書 篇7
承攬方：以下簡稱甲方定作方：以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守.
第一條 加工成品第二條 加工成品質量要求：
1.材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
2.用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
3.嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
4.甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。
第三條 原材料由甲方提供。
第四條 圖紙由乙方于年月日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條 工程價款：按核定價格單計算款元。
第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.第七條 交貨的時間和地點：年月日至月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。
第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條 本合同簽之日，乙方向甲方給付預付款元(元).甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還.
第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
4.甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.3.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.
2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.6.乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.
甲方(蓋章) 代表人：(簽名) 地址： 電話：
乙方： 代表人： 地址： 電話：
年月日
成套圖紙加工承攬合同書 篇8
加工承攬合同
定作人：________簽訂地點：___________
承攬人：________簽訂時間：____年__月__日
第一條承攬項目、數量、報酬及支付期限
1、 計量單位
2、數量
3、工作量(工時)
4、報酬
5、交付期限
6、單價
7、總金額┃
第二條技術標準、質量要求：________________________________________________________
第三條承攬人對質量負責的期限及條件：___________________________________________________
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：_____________________________________________________________________________
第五條承攬人使用的材料由________人提供。材料的檢驗方法：____________________________________________
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：________________________________________________________________________________________________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：___________________________________________________
第八條結算方法及期限：__________________________________________________________
第九條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)________元。
第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任：________________________________________________________________________________________________
第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：
(一)提交 ________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項：__________________________________________________________________________________________________________________________________
定作人： 承攬人：
法定代表人： 法定代表人：
成套圖紙加工承攬合同書 篇9
合同編號：
定作人：
承攬人：
簽訂地點：
簽訂時間： 年 月 日
第一條 加工物
加工物名稱 規格型號 計量單位 數量 報酬
單價 金額
合計人民幣金額(大寫)
第二條 承攬人提供的材料
材料名稱 商標 規格型號 生產廠家 計量單位 數量 質量 材料費
單價 金額
合計人民幣金額(大寫)
第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議期限： 。
第四條 定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求 。
第五條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在 日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的 日內答復。
第六條 定作人(是/否)第三人完成定作物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是： 。
第七條 定作人協助承攬人的事項與要求： 。
第八條 定作物的技術標準、質量要求： 。
第九條 定作物的包裝要求及費用負擔： 。
第十條 定作物的交付方式、期限及地點： 。
第十一條 定作物的驗收、方法、期限及地點： 。
第十二條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件： 。
第十三條 定作人應在 年 月 日前向承攬人交付定金(大寫) 。
第十四條 結算方式及期限： 。
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條 本合同解除的條件：
(一)定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
第十七條 違約責任： 。
違約金或損失賠償額計算方法： 。
第十八條 合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可以由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第 種方式解決;
(一)提交 仲裁委員會仲裁。
(二)依法向 人民法院起訴。
第十九條 其他約定事項： 。
定作人： 承攬方：
定作人(章)： 承攬人(章)：
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
經 辦 人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳號：
稅號： 稅號：
郵政編碼： 郵政編碼：
年 月 日
成套圖紙加工承攬合同書 篇10
訂立合同雙方：
承攬方：縣木具廠 以下簡稱甲方
定作方：縣百貨公司 以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守.
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品 名│ 規格(長，寬，高cm)│ 單位 │ 數量 │ 備注 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺 │130X40X 90 │ 件 │ 120 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺 │180X100X95 │ 件 │ 10 │其中不│
│ │ │ │ │帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺 │180X100X95 │ 件 │ 20 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架 │180 X40X200 │ 件 │ 10 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架 │180X80X 200 │ 件 │ 5 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架 │180X50X 200 │ 件 │ 80 │ │
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.
三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條 工程價款：按核定價格單計算款25000元.
第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.
第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.
第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20xx0元(貳萬元).甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還.
第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款.
( 勵志天下 )
第十二條 甲方的違約責任
一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效.
本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.
甲方：縣木具廠(蓋章)
代表人：黃華新(簽名)
地址：七都鎮
電話：66.8971
開戶銀行：縣支行七都鎮營業所
帳號：104750
乙方：縣百貨公司
代表人：王新法
地址：城關中山街5號
電話：33.7347
開戶銀行：縣支行
帳號：003485
一九八五年一月二十五日
成套圖紙加工承攬合同書 篇11
加工承攬合同(2)
附：加工承攬合同樣本
訂立合同雙方：
承攬方： 木具廠 以下簡稱甲方
定作方： 百貨公司 以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守.
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.
三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條 工程價款：按核定價格單計算款25000元.
第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.
第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.
第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款 元(大寫 元).甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還.
第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責任
一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本合同于 年 月 日經公證生效，合同履行完畢即失效.
本合同一式 份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.
甲方： (蓋章)
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
乙方：
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
年 月 日
成套圖紙加工承攬合同書 篇12
甲方：
乙方：
依據《中華人民共和國合同法》和有關法規的規定，乙方接受甲方的委托，就公司產品設計加工事項，雙方經協商一致，簽訂本合同，信守執行：
一、 制作內容與要求：
訂購 項
具體內容：上海漢沃展示設計有限公司為 的設計與制作，詳見報價單及圖紙。
二、甲方在圖紙與報價單上簽字后，乙方按照圖紙與報價單上所列內容生產的產品經甲方驗收合格后視為合格品。若驗收不合格，則甲方有權不予接受或退貨并要求全數退款，因此產生的一切費用由乙方承擔。
三、甲方中途變更定作物的數量、規格、質量或設計要求等，應當賠償乙方因此造成的損失。但征得乙方同意除外。
四、主材材料由乙方負責解決，輔材、工藝細則、電路方案甲乙雙方共同協商確定。
五、乙方在合約簽字生效后，負責在 月 日前完成產品設計與制作。交貨地點，收貨人由甲方指定。
六、制作費結算方法：
1、雙方協定的價格為 人民幣，甲方在設計制作開始前，須支付預付款計 50% 人民幣_ __。甲方在安裝結束后的七日以內應安排專門人員驗收，甲方在驗收合格并收到正規增值稅發票后向乙方結清制作余款合計 _ 整人民幣。因甲方原因在驗收合格后規定的付款期限內逾期未結清費用的，甲方應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金。設計制作費以(現金,支票、匯款)形式匯入乙方帳戶。
2、甲方如不履行合同，預付款即抵作違約金，無故拖欠余款，我司有權安排專人要回。
3、乙方如不履行合同，則須雙倍返還甲方預付款抵作違約金。如乙方逾期交貨的，甲方有權拒付相應貨款，每逾期一日，應按照逾期交付部分貨款金額的千分之五向甲方支付違約金。
4、合同價格包含乙方將產品運送至甲方指定交貨地點，并交付給甲方指定收貨人之前的所有費用(包括但不限于成本及利潤、稅金、包裝費、運輸費、保險費)及后續相關費用(包括但不限于保修、技術服務)。
七、糾紛的處理：
甲方和乙方因合同而發生糾紛時，雙方應協商解決，協商不成時，經雙方同意可向仲裁機關申請仲裁，也可以直接向人民法院起訴。本合同自 年 月 日起有效，有效期為一年。本合同執行期間，雙方均不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，應參照經濟合同法及設計加工承攬合同條例等法律執行。雙方也可就未盡事宜進行協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。
八、質量的保證：
乙方對已制作的產品實行質量跟蹤保證。具體為——電器保質半年，其他保質一年。(注：除人為以外) 本合同正式一式二份，甲方與乙方各執一份。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
甲方代表簽名： 乙方代表簽名：
地址： 地址：
電話： 電話：
日期： 日期：
成套圖紙加工承攬合同書 篇13
委托方：_________紡織器材廠(甲方)
承攬方：_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：____________
項目產品名稱、規格單位數量單價 (元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2.質量標準：
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應：
加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5.質量驗收方法：
完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式：
____________________。
7.違約責任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：____________紡織器材廠乙方：________________電鍍廠
法定代表人：(蓋章)________法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________地址：______________________
銀行帳號：__________________銀行帳號：__________________
________年________月______日
成套圖紙加工承攬合同書 篇14
承攬人______________________，以下簡稱甲方;
定作人：__________________，以下簡稱乙方;
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費;
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔：;
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔;
第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款及圖紙、技術資料;
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸;
第六條加工費結算辦法與時間;
第七條乙方應于_______年______月_____日前向甲方交付定金____________元;乙方應______年____月____日前向甲方交付預付款____________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，應當雙倍返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還;
第八條甲方的違約責任：
1、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后，仍不符合合同規定，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數量少于合同規定，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任：
1、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條不可抗力：
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條本合同發生糾紛時，雙方協商解決，協商不成時，任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。
本合同于_______年____月____日經公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式____份，甲乙雙方各執一份_______公證處、________物價局、________銀行各存一份。
定作人：__________承攬人：_______________
代表人：__________代表人：____________________
開戶銀行：_____________開戶銀行：__________________
帳號：_________________帳號：_____________________
簽訂日期：_____年____月____日
成套圖紙加工承攬合同書 篇15
定制人：
承攬方：
一、定制(加工)產品名稱、數量、金額、供貨時間及數量：
產品名稱 規格 單位 數量 單價 金額
二、材料的提供：由承攬方包工包料，產品價格包括原材料的價格及加工費。
三、交貨地點： 方式： 付款條件：款到發貨
四、其他要求：合同以傳真件確認為準。
五、本合同經雙方或代理人簽章后生效，雙方也可通過信件和數據電文等方式簽訂合同。
六、違約責任：承攬方、定制方違反合同約定的，應依本合同的約定承擔責任。合同沒有約定的，應依《民法典》的規定承擔責任。
定制方： 承攬方:
聯系人： 聯系人：
電話： 電話：
地址： 地址：
成套圖紙加工承攬合同書 篇16
委托方：_________紡織器材廠（甲方）
承攬方：_____________電鍍廠（乙方）
1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：
項目
產品名稱、規格
單位
數量
單價 （元）
總價（元）
交貨日期
一季度
二季度
鍍鋅
綜架1600以上
只
10萬
0.15
15000
5萬
5萬
淬火
綜條
支
100萬
0.11
110000
50萬
50萬
合計
2.質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5.質量驗收方法：完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式：通過銀行托收。
7.違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：____________紡織器材廠
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
乙方：________________電鍍廠
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
________年________月______日
成套圖紙加工承攬合同書 篇17
承 攬 方：____________________________________
法定代表人：____________ 職務：____________
定 作 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
承攬方：日期：
定作方：日期：
成套圖紙加工承攬合同書 篇18
合同編號：______________
甲方：___________________（承攬方）
乙方：___________________（定做方）
為了明確甲、乙雙方的權利和義務，根據《民法典》的有關規定，經協商一致，就乙方委托甲方加工____事宜達成如下協議，共同遵守。
第一條 加工成品
品名：_________________________________________
規格：_________________________________________
數量：_________________________________________
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法
1.甲方必須依照合同規定選用原材料，并接受乙方檢驗。出現質量問題乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.乙方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，甲方對乙方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知乙方調換或補齊。甲方對乙方提供的原材料不得擅自更換。
3.交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
1.甲方在進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知乙方；乙方應該在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知乙方，因此造成的損失，由乙方賠償。
2.甲方對于承攬的工作，如果乙方要求保密，應當嚴格遵守，未經乙方許可不得留存技術資料的復制品。
第五條 價教或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方協商解決。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.乙方應當按合同規定的期限驗收甲方所完成的工作。驗收前甲方應當向乙方提交必需的技術資料和有關質量證明。在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除乙方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由甲方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交貨地點和付款辦法：在乙方廠內交貨，由甲方自提；在交貨日期前乙方可陸續交貨，甲方可陸續驗收付款。
2.甲方自備運輸工具送交定作物的以乙方接收的的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以甲方通知的提取日期為準，但甲方在發出提取定作物通知中，必須留給乙方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
___________________________________________________________________
第九條運輸方式及費用負擔
_____________________________________________________________________
第十條 結算方法及期限
_____________________________________________________________________
第十一條 其他約定
_____________________________________________________________________
第十二條 甲方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期違約責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、交付定作物的數量少于合同規定，乙方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分乙方不再需要的，甲方應賠償乙方因此造成的損失。
三、未按合同約定包裝定作物，須返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔應此而支付的費用。符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由甲方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），皮當向乙方償付違約金____元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向乙方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的____%償付違約金。
五、不能交付定做物或不能完成工作的，應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_______%或酬金總額的________%的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由乙方代為保管時，應當償付乙方實際支付的保管、保養費。
七、由于保管不善致使乙方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付乙方因此造成的損失。
八、未按合同規定的辦法和期限對乙方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知乙方調換、補齊的，由甲方對工作質量、數量承擔責任。
九、擅自調換乙方提供的原材料或修理物的零部件，乙方有權拒收，甲方應賠償乙方因此造成的損失。如乙方要求重作或重新修理，應當按乙方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 乙方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二、_合同簽訂后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方應向甲方雙倍返還定金。雙方沒有約定訂金的，乙方向甲方賠償已付工程價款的______%，人民幣____元，并歸還甲方預付的全部工程款。
三、未按合同規定的時間和要求向甲方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，甲方有權解除合同，乙方應當賠償甲方因此而造成的損失；甲方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方停工待料的損失。
四、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向甲方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的_______%償付違約金。
五、無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
六、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
由于戰爭或嚴重的自然災害以及雙方同意的其他人力不可抗拒的事故，致使一方不能履行合同時遇有上述事故的一方應盡快將事故情況通告對方，并與對方協商延長履行合同的期限。由此發生的損失，對方不得提出賠償要求。
第十五條 糾紛的處理
甲、乙雙方在履行本合同過程中發生爭議，由雙方協商解決；協商不成的，按本合同約定的下列方法之一進行解決：
1.由________仲裁委員會仲裁；
2.向________人民法院起訴。
第十六條 其他事項
1.本合同經甲、乙雙方簽字后生效。合同生效后，甲、乙雙方應嚴格履行。
2.遇有本合同未盡事宜，由甲、己雙方通過協商另訂補充條款，作為本合同不可分割的組成部分，且與本合同具有同等效力。
3.本合同有效期限自______年_______月________日起至_______年______月____日止，為期____________年。
甲方：_____________（簽章） 乙方：_________________（簽章）
法定代表人：_______（簽章） 法定代表人：___________（簽章）
電話：____________________ 電話：_________________________
簽約日期：____年___月___日
簽約地點：________________
成套圖紙加工承攬合同書 篇19
訂立合同雙方：
承攬人：______________________________
定作人：______________________________
定作人委托承攬人加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號：________________________
名稱：________________________
規格：________________________
單位：________________________
數量：________________________
備注：________________________
第二條 加工成品 質量要求
(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據)
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
________________________________________________________________________
(1.用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規定選用原材料，并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作人應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
_____________________________________________________________________
(1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作人;定作人應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬人在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。2.承攬人對于承攬的工作，如果定作人要求保密，應當嚴格遵守，未經定作人許可不得留存技術資料的復制品。3.定作人應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。)
第五條 價款或酬金
___________________________________________________________________
(價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條 驗收標準和方法
________________________________________________________________________
(1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作人應當按合同規定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作人使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬人負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量)監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條 交貨的時間和地點
________________________________________________________________________
(1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議;并按協議執行。2.交(提)定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準，自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準，但承攬人在發出提取定作物的通知，必須留給定作人以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
____________________________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔
________________________________________________________________________
第十條 結算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條 其他
________________________________________________________________________
(如：1.根據國家有關規定，定作人可向承攬人交付定金，定金數額由雙方協商確定。定作人不履行合同的，無權請求返還定金，承攬人不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還，等等。)
第十二條 承攬人的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負者修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作人有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作人仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作人不再需要的，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應當償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作人償付違約金_____元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作人償付違約金。)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。
未經定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作時，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%的幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%的幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作人代保管時，應當償付定作人實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作人因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作人調換、補齊的，由承攬人對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有權拒收，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作人的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬犬因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬人提供原材料的，償付承攬人的未履行部分價款總值_____%(10%一30%的幅度)的違約金;不屬承攬人提供材料的，償付承攬人以未履行部分酬金總額_____%(20%一60%的幅度)的違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬人有權解除合同，定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。定作人超過領取期限六個月不領取定作物時，承攬人有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬和保管、保養費后，退還給定作人;變賣定作物所得少于報酬和保管、保養費時，定作人還應補償不足部分，如定作物不能變賣，應當賠償承攬人的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬人償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的1%償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時，承攬人在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作人遲延接受或無故拒收期間發生的，定作人應當承擔責任，并賠償承攬人由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自______年 _____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作人和承攬人各執一份;合同副本一式_____份，交________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作人：(蓋章)________________
代表人：(蓋章)________________
地址：__________________________
電話：__________________________
開戶銀行：______________________
賬號：__________________________
承攬人：(蓋章)________________
代表人：(蓋章)________________
地址：__________________________
電話：__________________________
開戶銀行：______________________
賬號：__________________________
____________年_______月_____日訂
成套圖紙加工承攬合同書 篇20
定作方：
法定代表人： 職務：
地址：
承攬方：
法定代表人： 職務：
地址：
因定作方需要向其客戶 供應本合同所列貨物，因此委托承攬方加工，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第二條 質量要求
第三條 原材料的提供
1、 由定作方提供;
2、 由承攬方提供;
3、如承攬方認為定作方提供的原材料不合格，應在收到原材料后 天內提出書面異議，并協商解決辦法，如承攬方沒有在該期限內提出書面異議的，視為原材料合格。
第四條 原材料的損耗比例
1、承攬方在加工過程中的原材料損耗不得超過 %;
2、若原材料損耗超過 %，則超過部分，承攬方應按照定作方購買原材料的價格，對定作方全額進行賠償。
第五條 剩余原材料的處理
1、加工完成后，承攬方應將剩余原材料返還給定作方;
2、若定作方提出繼續加工的要求，則需按本合同確定價格，向承攬方支付額外的加工報酬。
第六條 技術資料，圖紙
1、定作方應當在 年 月 日之前將技術資料，圖紙等提供給承攬方;
2、上述技術資料、圖紙是鑒定貨物是否符合質量要求的標準之一。
第七條 價款支付方式
1、承攬方應在定作方付款前開具相應的增值稅專用發票給定作方;
2、定作方在收到貨物并檢驗合格后 天內支付 %貨款;若定作方客戶在 年 月 日
第八條 貨物的交付
1、交貨地點：承攬方應在 年 月 日前，將貨物運輸至定作方指定地點進行交貨;
2、運費承擔：由承攬方承擔貨物的運輸費用;
3、指定時間：定作方應于 年 月 日之前將交貨地點和收貨人告知承攬方。
第九條 貨物的檢驗
1、按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為檢驗標準;
2、驗貨時間和地點為 ;
3、貨物質量不合格，如果可以在交貨期內返修完畢，則由承攬方返修;如果不能在交貨期內返修完畢，則承攬方應承擔質量不合格的相應違約責任;
4、如雙方無法就貨物的質量異議達成一致意見，可由雙方共同指定質量檢驗機構進行檢驗，如有一方不配合指定檢驗機構，則視為同意對方的質量異議。
第十條 定作方的違約責任
1、定作方可以中途解除合同或取消部分加工數量，但應向承攬方償付取消加工數量部分加工款 %的補償金，承攬方應歸還未加工部分原材料;
2、定作方逾期付款的，應根據逾期時間，按銀行同期貸款利率計算的利息向承攬方支付逾期付款的違約金;
第十一條 承攬方的違約責任
1、承攬方逾期交貨的，每逾期一天，應向定作方支付全部價款的 %的違約金;
2、承攬方逾期交貨超過 天，定作方有權解除本合同;若定作方解除本合同，則承攬方應返還定作方已付價款，按定作方采購價格向定作方全額補償原材料價款，并向定作方支付全部加工價款的 %的違約金;
3、若加工貨物的質量不符合合同約定，定作方可以向承攬方退回不合格貨物，承攬方應按定作方采購價格向定作方全額補償不合格部分貨物的原材料價款，向定作方全額返還不合格部分貨物加工價款，并支付不合格部分貨物加工價款的 %的違約金;
4、若貨物的質量不符合約定，定作方客戶向定作方索賠、扣除貨款或者解除合同，導致定作方損失的，不論定作方是否在貨物異議期內提出異議，承攬方都應向定作方補償該損失;
5、若承攬方逾期交貨，導致定作方應定作方客戶的要求而改變運輸方式的，則運輸方式改變之后的運費由承攬方承擔。
第十二條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任。
第十三條 其他事項
1、加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向定作方所在地人民法院起訴;
2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，可簽訂補充協議，補充協議內容和本合同如有沖突，以補充協議為準;
3、本合同一式二份，雙方各執一份;
4、本合同附件和本合同具有同等法律效力。
定作方(蓋章)：_________ 承攬方(蓋章)：______ ___
傳真： 傳真： Email： Email： 電話： 電話：
年 月 日 年 月 日
成套圖紙加工承攬合同書 篇21
合同編號：__________
定作人：____________ 簽訂地點：______________
承攬人：____________ 簽訂時間：______________
第一條 加工物(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條 定作人提供的材料(注：空格如不夠用，可以另接)
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限：____________________________。
第四條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：____________________________。
第五條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。
第六條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是：___________________________。
第七條 定作人協助承攬人的事項與要求：______________________________。
第八條 加工物的技術標準、質量要求：______________________________。
第九條 加工物的包裝要求及費用負擔：______________________________。
第十條 加工物的交付方式、期限及地點：______________________________。
第十一條 加工物的驗收標準、方法、期限及地點：______________________________。
第十二條 承攬人對加工物質量負責的期限及條件：______________________________。
第十三條 定作人應在年月日前向承攬人交付定金(大寫)______________________________元。
第十四條 結算方式及期限：______________________________。
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條 本合同解除的條件：
(一)定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
(二)___________________
第十七條 定作人違約責任：__________________
承攬人違約責任：__________________
第十八條 合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解不成的，按下列第___種方式解決：(只能選擇一種)
(一)提交_____________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向__________人民法院起訴。
第十九條 其他約定事項：__________________
年 月 日
鑒(公)證實行自愿原則)
北京市工商行政管理局制定
成套圖紙加工承攬合同書 篇22
甲 方：(以下簡稱甲方)
乙 方：
(以下簡稱乙方) 根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規，雙方議定書柜制作、油漆的加工與安裝，此項合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條：書柜尺寸
長180cm，高170cm，寬45cm，層數7層。
第二條：材料要求
站腳6030扁管厚度3cm，每層25方管套25角鐵。 2525方管厚度：2cm。2525角鐵厚度：2cm。
第三條：層板材料要求，高密度木工板厚度2cm，要求噴清面漆。
第四條：書柜漆要求，紅丹打底，再上藍氨基漆。
第五條：每個書柜大寫壹仟貳佰陸拾元整(￥1260.00元)，共16個，總價為人民幣為大寫貳萬零壹佰陸拾元整(￥20xx0.00元)
第六條：必須運到校園內，運費由乙方負責。
第七條：交貨時間：乙方必須保證在20xx年7月29日前全部交貨。
第八條：甲方驗收合格后，乙方需提供正式發票，甲方方可付款。
第八條：稅費由乙方承擔。
第九條：本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方：
乙方：
年月日：
成套圖紙加工承攬合同書 篇23
定作人：(填寫全稱)___________________
承攬人：(填寫全稱)___________________
根據《_____》及有關規定，為明確定作人與承攬人的權利義務關系，經雙方協商一致，訂立本合同。
第一條定作物情況(如有其它約定內容可另設合同附件，寫為見合同附件一)
1.1品名：(應填寫定作物的名稱，不可用其簡稱或俗名代替)
1.2規格：(應寫明定作物具體的規格型號)
1.3數量：(具體寫明定作物的數量，并注明單位)
1.4備注：(如無內容，在空格處劃線)
第二條合同價款
2.1合同價款總額：(應以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種)
2.2付款方式：(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)
2.3付款時間：(寫明年、月、日)
第三條加工成品質量要求及技術標準：
3.1質量要求：(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準，必須要寫全稱)
3.2技術標準：(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數)
3.3以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供：
材料名稱
規格型號
計量單位
數量
質量
提供日期
消耗定額
單價(元)
總金額
(注：如空格不夠用，可以另設合同附件，寫明見合同附件二)
4.3定作人于_______年_______月_______日之前提供原材料。(注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化)
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權解除本合同，承攬人承擔相應的賠償責任。
第五條技術資料、圖紙的提供
5.1定作人負責提供技術資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對承攬物的技術性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料和復制品。
第六條驗收標準和方法
6.1驗收標準：(寫明是以國家標準、行業標準或封樣進行驗收)
6.2驗收方法：(寫明全部或抽樣驗收的方法)
6.3定作人驗收承攬人所完成定作物的時間：(寫明具體時間年、月、日)
6.4定作人驗收承攬人所完成定作物的地點：(寫明詳細地址)
6.5驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。
6.6對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用后日內發現質量缺陷，定作人有權要求退換，并視為質量不符合約定。
6.7雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以(寫明檢驗機構)對定作物質量的認定為準。
第七條交(提)定作物的時間和地點
7.1雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1自提定作物的時間：(寫明年、月、日)
7.1.2自提定作物的地點：(寫明詳細地址不可省略)
7.2雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1送交定作物的時間：(如選擇了7.1，則在空格處劃線)
7.2.2送交定作物的地點：(如選擇了7.1，則在空格處劃線)
7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議，所達成的協議與本合同有同等的法律效力。
7.4交(提)定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條包裝要求及費用負擔：
8.1包裝要求：(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)
8.2費用負擔：(寫明包裝費用由哪方承擔)
第九條運輸方式及費用負擔
9.1定作物的運輸方式：(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)
9.2運輸費用由(如無內容，在空格處劃線)承擔。
第十條定作物的保修
10.1定作物保修期：(如保修期從何時起到何時止)
第十一條定金及預付款
11.1定作人向承攬人交付定金的數額：(大、小寫兩種形式填寫)
11.2定作人向承攬人交付定金的時間：(寫明年、月、日)
11.3定作人向承攬人交付預付款的數額：(大、小寫兩種形式填寫)
11.4定作人向承攬人交付預付款的時間：(寫明年、月、日)
第十二條承攬人的違約責任：
12.1未按合同約定的質量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2交付定作物少于合同約定的數量,定作人仍然需要的，應當補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
12.4逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.5未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。
12.6不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。
12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。
12.9擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。
12.10承攬人未按定作人的技術保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術泄漏，或被竊取的，承攬人應向定作人承擔違約金元。
12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失，由承攬人承擔。
12.12其它違約責任：(如無內容，在空格處劃線)
第十三條定作人的違約責任：
13.1中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2在合同履行過程中由于定作人的原因導致合同無法繼續履行,定作人應向承攬人支付未履行部分價款總值的%的違約金。
13.3未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。
13.4超過合同約定期限領取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。
13.5超過合同約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金，直至付清時止。
13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。
13.8其它違約責任：(如無內容，在空格處劃線)
第十四條不可抗力
14.1在合同約定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失。
14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發生的,承攬人不承擔責任。
第十五條爭議的解決方式
因本合同發生的或與本合同有關的一切爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方約定通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為(根據有利于我方的原則，在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院)法院。
第十六條本合同簽訂地點(填寫到縣級)
第十七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條本合同一式份，定作人執份，承攬人執份。
第十九條合同未盡事宜雙方共同協商。
定作人：(公章)___________________
承攬人：___________________(公章)
住所：___________________
住所：___________________
法定代表人或___________________
法定代表人或委托代理人：___________________
委托代理人：___________________
電話：___________________
電話：___________________
傳真：___________________
傳真：___________________
開戶銀行：___________________
開戶銀行：___________________
賬號：___________________
賬號：___________________
郵政編碼：___________________
郵政編碼：___________________
合同簽訂時間：__年_月_日
成套圖紙加工承攬合同書 篇24
甲方：
乙方： 身份證號碼：
經甲乙雙方共同協商，由乙方承包采伐甲方的林木，在平等自愿的原則下達成以下協議。
一、承包方式：乙方給甲方采伐每棵樹，甲方給乙方支付1元錢的代班費及安全管理的保證金。
二、工資價位是現場論價，價款方式是一處完工到另一工地時，支付前一工地的工資，年底結清半年的所有工資。
三、安全需求：甲方需求乙方承包人 管理好從業人員的安全，森林防火，一旦發生火災安全事故，由乙方自行承擔，甲方不負責乙方因安全事故所帶來的一切損失和責任。
四、所有從業人員必須聽從承包人楊正均的工作安排。
以上條款，甲乙雙方仔細閱讀后無異議，特簽此合同，本合同至簽字之時產生法律效益。
甲方：
乙方：
成套圖紙加工承攬合同書 篇25
甲方：————乙方：————
地址：————地址：————
郵編：————郵編：————
電話：————電話：————
法定代表人(委托代理人)————：法定代表人(委托代理人)：————
開戶行：————開戶行：————
賬戶：————賬戶————
甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據中華人民共和國有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：
第一條：品種————或項目————、規格————型號————、數量————、單價————、金額————、交貨期限————
定作物品名或項目規格
型號————計量————
單位數量————價款————或酬金————交貨數量————及交貨期限————
單價總金額————
合計————
甲方：————乙方：————
地址：————地址：————
郵編：————郵編：————
電話：————電話：————
法定代表人(委托代理人)————：法定代表人(委托代理人)：————
開戶行：————開戶行：————
賬戶：————賬戶————
———年————月———日
成套圖紙加工承攬合同書 篇26
甲方：（定做方）
乙方 （承攬方）附加身份證復印件
加工_________，雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：
一、甲方權利和義務
2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費（550元/m2），拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條（2款）時以（550元/m2）的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期 月，200 年月 日起至200 年月 日止。
本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方 乙方：
_______年_______月_______日
供方（全稱）：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
需方（全稱）：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
根據《_____》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。
一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期
二、質量標準、驗收方法及地點：
三、原材料來源及互利方法：
四、交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：
五、貨款結算時間及方法：
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：
七、經濟責任：
八、其他：
九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商由合同鑒證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。
十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效，并報雙方業務主管部門備案。
十一、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《_____》有關規定，向合同_____機關提出書面申訴，要求調解、_____處理。
十二、本合同正本兩份，雙方各執一份，副本____份，送雙方業務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
?服裝加工合同 ?鋼筋加工合同 ?加工貿易合同 ?進料加工合同
供方：________________________
代表人：_____________________
____年____月____日
需方：________________________
代表人：______________________
____年____月____日
承攬方（全稱）： _________________________________________
定作方（全稱）：_________________________________________
合同編號: ______________簽訂地點: ______________________
承攬方和定作方經雙方友好協商，現簽訂本合同，以資共同信守。
一、定作物品名、規格、數量、價格、交提貨日期：
品_ 名
規格
單位
數量
單價
金額
分期交（收）貨數量
備注
月
月
月
月
月
總金額（大寫）__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分￥_______
定作款共計人民幣（大寫）:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二、質量標準：
1、定作方應該于本合同簽訂之日起＿＿＿＿天內，向承攬方提供定作物的樣品， 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符.
2、承攬方應該根據定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。
三、質量檢驗及驗收辦法：
定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應于收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質量問題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。
四、包裝要求及費用負擔：定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________ ________________________。
五、交貨（運輸）時間、辦法及地點要求：
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承運人）承運，由承攬方代辦相關的托運手續，運費由定作方自行承擔。承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風險由定作方承擔。
2、時間要求：交定作物期限應按照合同規定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出，并且取得對方同意。
委托承運人運輸的，以交定作物時承運人簽發的戳記日期為準。
六、預付款要求：定作方應于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣 __________元預付款（按照定作款總額的百分之＿＿＿ 計算），該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。
七、定作款結算辦法及期限：
1、 ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。
八、違約責任：
第一點：定作方的違約責任
（1）中途變更定作物產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失時，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為＿＿＿＿元人民幣。
（2）中途解除合同的，定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。
（3） 未按合同規定日期付款的，除應該繼續付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
（4）無故拒絕接收定作物的，應賠償承攬方因而造成的損失，
（5）錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應該 承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點：承攬方的違約責任
（1）違反本合同第一條和第十一條規定的數量而少交的，承攬方應照數補交，否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。
（2）包裝不符合合同規定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用 ；
（3） 承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權拒收。
（4）因為承攬方原因導致定作物錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
九、爭議解決方式
本合同履行過程當中的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向_________市人民法院起訴。
十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書，作為本合同附件。
十一、因生產特殊性，定作方允許承攬方在供應定作物數量上有±10%的浮動，在交付時間上有±＿＿天的浮動。
十二、本合同履行過程當中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。
?服裝加工合同 ?鋼筋加工合同 ?加工貿易合同 ?進料加工合同
十三、雙方需約定的其它事項：
________________________________________ __________________________________________
____________________________________ __________________________________________
__ _________________________________________________________________________________
__ ___________________________________________________________________________________
本合同一式二份，雙方各執一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方（蓋章）：______________ 定作方 （蓋章）：
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿
電話：＿＿＿＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿
開戶銀行：＿＿＿＿＿＿開戶銀行：＿＿＿＿＿
帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿帳號：＿＿＿＿＿＿＿
日期：______ 年____ 月____ 日
成套圖紙加工承攬合同書 篇27
甲方(定作方)：______
乙方(承攬方)：______
根據《_____》規定，結合本工程實際情況，雙方友好協商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內容
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_______。
2、制作內容
(1)主鋼構：由定作方提供鋼板材質：_______;系列：_______;噸位：_______;單價約_______元(大寫：_______);
(2)次鋼構材質：_______;系列：_______;噸位：_______;單價約_______元(大寫：_______);
(3)其他：以上主構件進行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。
二、合同價款及結算方式
1、合同總價暫定為______元，(大寫______)(以實際決算為準)。
2、合同簽訂當日甲方付______元，(大寫______)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。
3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。
三、質量要求
1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范)認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位為：
(1)檢測內容：抗滑移系數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□
(2)其他檢測項目：______。
(3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間
1、交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨。
2、交貨時間：_______年_______月_______日開始提貨。
五、包裝及運輸
1、乙方負責裝車，裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費包含在合同價內。
2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，若需要修改變更的應當及時通知，否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。
3、甲方如現場發現嚴重質量問題應及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后小時內趕到現場協助解決。
4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任
按《_____》相關規定執行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同式份，雙方各執份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
3、未盡事宜，雙方協商解決另訂補充合同。
甲方(蓋章)：______乙方(蓋章)：______
法定代表人：______法定代表人：______
委托代理人：______委托代理人：______
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
成套圖紙加工承攬合同書 篇28
合同編號：________
定作方：_________(甲方)
承攬方：________(乙方)
簽訂日期：____年__月__日
簽訂地點：__________
經充分協商，簽訂本合同，共同信守。
1.品名(或項目)、數量及價款：
┌──────┬─────┬────┬──┬─────┬───────┐
│加工定作物品│型號、規格│計量單位│數量│價款或酬金│交(提)定作物│
│名稱或項目 │ │ │ ├──┬──┤或完成工作日期│
│ │ │ │ │單價│金額│ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────┴─────┴────┴──┴──┴──┴───────┤
│合計金額(人民幣： )佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 │
└──────────────────────────────────┘
2.使用原材料(半制品)及主要輔料規定：
(1)甲方向乙方提供部分：
┌──┬─────┬────┬──┬──┬──┬─────┬─────┐
│品名│型號、規格│計量單位│數量│單價│金額│ 提供日期 │消耗定額 │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴─────┴────┴──┴──┴──┴─────┴─────┘
質量要求：
檢驗及提供方法：_________
價款處理方法：__________
(2)乙方提供部分：
┌─────┬─────┬────┬─────────────────┐
│品名及產地│型號、規格│質量要求│允許使用代用品名稱及規定 │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
└─────┴─────┴────┴─────────────────┘
3.加工方法及質量、技術標準和負責期限：___________
4.包裝要求及費用負擔：_____________
5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔)、地點：_____
6.驗收標準、方法和期限：________
7.給付定金數額、時間、方法：________
8.結算方式和期限：___________
9.違約責任：____________
10.其他：_____________
未盡事宜由雙方另行協商。
┌────────────┬─────────┬───────────┐
│ │ 定作方 │ 承攬方 │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 單位名稱 │ (蓋章)│ (蓋章)│
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 法定代表人 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 簽約代表 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 地址 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 電話 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 電掛 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 開戶銀行及帳號 │ │ │
├────────────┴─────────┴───────────┤
│保證單位 │
│ │
│ (蓋章) (蓋章) │
└──────────────────────────────────┘