關于咨詢合同模板（精選23篇）
關于咨詢合同模板 篇1
甲方：
乙方：
甲 方：
法定代表人或負責人： 地 址： 電 話：
乙 方：
法定代表人或負責人： 地 址： 電 話： 開戶行名稱： 帳 號：
經雙方友好協商，甲方聘請乙方為 （項目名稱）提供設計咨詢服務（以下簡稱“本項目”），雙方本著平等互利的原則，特簽訂如下合同。
1、 定義 1.1本合同中
（a）“本合同”指合同正文及其附件，以及雙方根據合同第7條所作的任何書面變更的內容。本合同附件均為本合同不可分割的部分，與合同正文具有同等效力。
（b）“不可抗力”是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。
（c）“ 咨詢服務”指附件2（詳見附件2）中訂立的咨詢服務內容，以及本合同第10條規定的附加咨詢服務。
（d）“書面形式”是指合同書、信件、電報、電傳、傳真、和數據電文（包括電子數據交換和電子郵件）等可以有形地表現所載內容的形式。
（e）本合同中的“天”指日歷天，年、月、日均以公歷計算。 1.2本合同中的各標題僅作為參考之用，不得從任何意義上影響本合同的涵義或其解釋。
2、 合同的完整性
甲方與乙方訂立的合同條款全部包含在本合同中，所有在此之前的合同、備忘錄、談判、信函、會議紀要或討論等書面或非書面的文件、承諾均為本合同所取代。
3、 文件效力
如果組成本合同的文件資料之間出現含混不明、或相互沖突的，以合同附件為準，但雙方根據本合同第7條對本合同進行修改的文件除外。修改文件的效力以雙方最近達成的版本為準。
4、 禁止轉讓
未經對方書面同意，任何一方均無權轉讓本合同或其中的任何權利，也不得減少和豁免其根據本合同應承擔的義務。
5、 合同生效
本合同在符合下列各項條件完成之后即時生效： 5.1經合同雙方共同簽署；
5.2甲方依照附件1（詳見附件1）中的規定將預付款付至乙方的銀行帳戶。
6、 開始咨詢服務
乙方應在本合同生效之日即時開始咨詢服務工作。
7、 合同變更
雙方對本合同的任何全部或部分修改、更正或放棄，都必須書面進行，且經合同雙方簽字蓋章認可。
8、 合同終止
8.1如不可抗力條件持續超過三十天，雙方均可向對方發出通知書，然后終止本合同。
8.2本合同的期滿或終止均不應損害或影響合同中任何一方應有的權利和義務。
9、 合同有效期
本合同除根據合同約定提前終止外，其有效期應持續至雙方的合同權利和義務履行完畢時為止。
10、 額外咨詢服務
合同執行過程中，甲方如要求乙方提供額外咨詢服務的，應以書面形式提出，雙方應當另簽補充合同明確補充工作內容、成果提交時間、追加乙方咨詢服務費用及雙方應履行的`義務等事宜。
11、 甲方的權力和義務
11.1甲方應按約定的期限(合同簽訂后7日內)向乙方提供開展咨詢服務工作所需的有關數據和資料；超過約定期限(合同簽訂后7日內)仍未提供的，乙方交付咨詢成果的時間將相應順延。合同執行過程中甲方應向乙方提供必要的協助。
11.2甲方變更委托咨詢服務項目、或因提交的資料錯誤、或對提交的資料作較大修改，因而造成乙方工作超出附件2（詳見附件2）定義的服務范圍和期限時，雙方應視當時之實際情況，協商確定相應延期工作日，并根據乙方增加的工作量協商追加乙方咨詢服務費事宜。
11.3甲方應按附件1（詳見附件1）的約定向乙方支付咨詢服務費用。因甲方自身原因導致延期支付的，則甲方應自約定支付期
關于咨詢合同模板 篇2
合同登記編號：＿＿＿＿＿＿＿
項目名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（甲方）
顧問方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（乙方）
簽訂地點： 省 市（縣）
簽訂日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日＿＿＿＿＿＿
填寫說明
一、“合同登記編號”的填寫方法：
合同登記編號為十四位，左起第一、二位為公歷年代號，第三、四位為省、自治區、直轄市編碼，第五、六位為地、市編碼，第七、八位為合同登記點編號，第九至十四位為合同登記序號，以上編號不足位的補零。各地區編碼按GB2260－84規定填寫。（合同登記序號由各地區自行決定）
二、技術咨詢合同是指當事人一方為另一方就特定技術項目提供可行性論證、技術預測、專題技術調查、分析評價報告所訂立的合同。
三、計劃內項目應填寫國務院部委、省、自治區、直轄市、計劃單列市、地、市（縣）級計劃，不屬上述計劃的項目此欄劃（/）表示。
四、技術情報和資料的保密：
包括當事人各方情報和資料保密義務的內容、期限和泄漏秘密應承擔的責任雙方可以約定，本合同變更、解除、終止，本條款均有效。
五、其它：
合同如果是通過中介機構介紹簽訂的，應將中介合同作為本合同的附件。
六、委托代理人簽訂本合同書時，應出具委托證書。
七、本合同書中，凡是當事人約定無需填寫的條款，在該條款填寫的空白處劃（/）表示。
依據《中華人民共和國技術合同法》的規定，合同雙方就＿＿＿＿＿項目的技術咨詢（該項目屬 計劃*），經協商一致，簽訂本合同。
一、咨詢的內容、形式和要求：
二、履行期限、地點和方式：
本合同自 年 月 日至年 月 日在 （地點）履行。
三、委托方的協作事項： 在合同生效后 （時間）內，委托方應向顧問方提供下列資料和工作條件：
其它：
四、* 技術情報和資料的保密：
五、驗收、評價方法：
咨詢報告達到了本合同第一項所列要求，采用方式驗收，由方出具技術咨詢驗收證明。
評價方法：
六、報酬及其支付方式：
（一）本項目報酬（咨詢經費）： 元。
顧問方進行調查研究、分析論證、試驗測定的經費為 元，由 方負責。（此項經費如包含在咨詢經費中則不再單列）
（二）支付方式（采用以下第 種方式）：
（1）一次總付： 元，時間：
（2）分期支付： 元，時間：
（3）其它方式： 元，時間：
七、違約金或者損失賠償額的計算方法：
違反本合同約定，違約方應當按技術合同法第四十六條、和技術合同法實施條例第八十六條、第八十七規定承擔違約責任。
（一）違反本合同第 條約定， 方應當承擔違約責任，承擔方式和違約金額如下：
（二）違反本合同第 條約定， 方應當承擔違約責任，承擔方式和違約金額如下：
（三）
八、爭議的解決辦法：
在合同履行過程中發生爭議，雙方應當協商解決，也可以請求 進行調解。
雙方不愿協商、調解解決或者協商、調解不成的，雙方商定，采用以下第 種方式解決。
（一）因本合同改造的任何爭議，申請 仲裁委員會仲裁；
（二）按司法程序解決。
九、*其它（含中介權利、義務、服務費及其支付方式等上述條款未盡事宜）：
①＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
國家科學技術委員會監制
①本合同標有*號的合同條款按填寫說明填寫。
顧問方負責人（或授權代表） 委托方負責人（或授權代表）
簽名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（蓋章） 簽名：＿＿＿＿＿＿＿（蓋章）
簽字時間：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 簽字時間：＿＿＿＿＿＿＿＿
簽字地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 簽字地點：＿＿＿＿＿＿＿＿
開戶銀行：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 開戶銀行：＿＿＿＿＿＿＿＿
賬號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 賬號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
顧問方擔保人（名稱）：＿＿＿ 委托方擔保人（名稱）：＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
負責人（或授權代表） 負責人（或授權代表）
簽字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（蓋章）簽字：＿＿＿＿＿＿＿（蓋章）
簽字時間：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 簽字時間：＿＿＿＿＿＿＿＿
簽字地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 簽字地點：＿＿＿＿＿＿＿＿
開戶銀行：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 開戶銀行：＿＿＿＿＿＿＿＿
賬號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 賬號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
關于咨詢合同模板 篇3
甲方：
乙方：
甲方，因業務開展需要，在對乙方學識背景及培訓資歷進行相關了解的情況下，聘請乙方為甲方的合伙人及咨詢師，對相關企業進行咨詢培訓，并在此基礎上建立長期合作關系。
雙方在平等、尊重、互信的基礎上就合作達成如下協議：
一、合作內容
1、項目名稱：
2、時間：每周為戰略合作伙伴提供一次咨詢診斷，為期一年
3、形式：咨詢、診斷及培訓
4、地點：
二、費用支付
1、甲方按項目50%的酬金34000元（大寫：叁萬肆仟元整）的服務費支付給乙方，；本協議所涉及的稅金由甲方承擔；乙方不提供發票。
2、本協議簽訂3日內甲方將預付款人民幣5000元付到乙方指定的賬戶中，剩余款項在培訓結束當日（即9月13日）中午以現金全額支付；若因甲方的原因造成不能如期開課，乙方不退預付款。如因乙方原因造成不能如期開課，需在造成違約事實的3日內將預付培訓費用退回到甲方賬戶。
3、甲方承擔培訓師從咨詢師開課前所在城市往返培訓地的差旅費和培訓期間的食宿費用；甲方負責提前為咨詢師預訂返程機票（或火車票）和酒店；咨詢師于培訓前一天到達培訓地，結束當天返回。
咨詢師銀行賬戶：
戶名：
開戶銀行：
賬號：
三、甲方權利及義務
1、甲方為培訓的舉辦方，負責業務的經營，包括對市場的分析、課程的前期定項、針對客戶的招生工作、培訓場地及時間安排、培訓班的管理工作等。
2、甲方須提前跟乙方溝通培訓內容，以便乙方進行相關課程準備，并就培訓時間、培訓形式雙方達成一致并確認。
3、甲方在招生工作中，利用甲方自身的資源（包括但不限于網站、平面媒體廣告、電話、郵件、公司畫冊、其它宣傳渠道及甲方會員資料庫等），負責對咨詢師及課程內容進行對外宣傳，提高市場對乙方咨詢師及課程的認知度。
4、甲方負責在培訓前對客戶的需求進行調查和了解，將客戶公司類型及受訓學員的相關信息提供給乙方，以便于乙方針對學員做相關課程準備，使培訓課程更有針對性。
5、甲方負責提供培訓地點及培訓設施的準備，一般包括多媒體投影儀、麥克風、白板、筆等，甲方安排專人在培訓現場協助咨詢師。
6、乙方同意甲方在課程現場進行拍照、錄像，錄像時間不能超過4小時，照片和錄像資料需交乙方審核和備份，并且照片和錄像資料不得用于商業用途。
7、甲方負責在課程結束后，現場對學員進行培訓評估、填寫培訓調查表，并向乙方提供學員反饋結果、及現場授課照片；培訓結束后，雙方應及時交流培訓需提高及改進的地方；如有部分學員對培訓不滿意，雙方共同協商解決的辦法。
四、乙方權利及義務
1、乙方為培訓服務的提供方，負責對甲方培訓班進行授課，并盡職盡責保證課程順利進行。
2、乙方收到甲方培訓邀請及雙方溝通后，應提前將咨詢師真實背景資料及培訓課程內容資料發給甲方，供甲方用于課程招生宣傳使用，并保證咨詢師個人資料的真實有效性。
3、乙方負責在開課前一周提供給甲方完整的電子版學員講義，供甲方準備復印給培訓學員上課使用；如咨詢師授課所用的講義資料有修改或增補，乙方應把修改后的版本在結束授課后3天內提供給甲方。
4、乙方應提前到達培訓場所，并準備好授課所用的培訓講義、資料和筆記本電腦；
5、乙方應根據甲方所訂的培訓時間表，適時控制培訓進度，并保證課程內容順利完成；
6、乙方咨詢師以甲方專業培訓咨詢師的身份授課，并在培訓過程中只能以甲方的立場進行授課或宣傳，甲方負責客戶后期相關培訓的跟進，受訓對象為甲方的客戶，乙方不得對甲方的客戶進行利益侵害。
7、乙方有義務協助甲方在培訓結束后，對受訓學員針對培訓的相關問題進行解答，以電子郵件形式，進行必要及簡單的售后服務。
五、關于后續合作：
1、培訓結束后，在雙方合作滿意的基礎上，雙方將建立長期合作關系；甲乙雙方有維護對方知名度的責任，并允許對方在對外宣傳報導中提名。
2、針對后期的培訓活動，雙方應另簽署協議以再次明確雙方的權利及義務，或以培訓確認書的形式確定合作細節；如果沒有,則按此協議執行。
六、違約責任：
1、乙方如不按時授課、或授課內容嚴重偏離原訂培訓計劃，造成甲方培訓損失的，甲方除有權利不支付培訓費用（預付款退還甲方）及其他應當報銷的費用。
2、甲方應按時向乙方支付培訓費用，逾期未支付的，應當向乙方支付滯納金。滯納金的計算標準為每延期一日，支付培訓費用的0.5%。
七、本協議一經簽訂，任何一方不得單方終止本協議，否則違約方應當向對方支付違約金人民幣100000元。給對方造成損失的，還應當承擔賠償責任。由于重大自然災害等不可抗因素造成任何一方違約，均不在賠償責任之列.
八、本協議未盡事宜，雙方協商解決，并可簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力；如協商不成，任何一方可以向相關司法機構進行仲裁解決。
九、本協議有效期為簽訂合同之日起至合同執行當天結束。
十、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效，傳真件有效。
十一、本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
關于咨詢合同模板 篇4
聘請方（甲方）：____
物業地址：____
服務單位（乙方）：____
地址：____
甲方穩定本單位內部秩序，創造良好的經營、生產、生活和學習環境，特聘請乙方保安員，在不違犯《____省保安服務管理條例》的前提下，為甲方提供安全守護服務，經雙方協商后達成本合同條款，雙方共同遵守：（甲方如需要安排保安員完成有收費項目和車輛保管任務時，必須經乙方同意，另行協議）。
一、甲方對乙方保安服務要求
1、乙方根據甲方面要求按時提供名保安員給甲方，由甲方安排在指定的區域執勤。保安員執行甲方的管理制度履行執勤職責。定崗執勤的具體任務要求：責任段執勤具體任務要求：流動巡邏的任務要求：
2、做到及時發現并及時報告和積極配合有關部門處置“四防”或發生在區域內的刑事、治安案件現場。
3、把服務區域內的違法犯罪嫌疑人員扭送公安機關或送保衛部門。
二、乙方對甲方要求
1、保安員進駐后，甲方應把取得公安局主管部門的防火安全檢查及“四防”檢查情況的意見通報給乙方執勤保安員，使之能在執勤過程中及時發現隱患，及時報告和妥善處理。
2、乙方為甲方提供保安服務后，甲方不能使用其他單位保安員或使用變相的“保安員”混合執勤。
3、乙方派駐保安人員，實行雙重管理，共同領導并經常保持聯系，共同對保安人員進行教育，關心他們的工作和生活，提高服務質量，確保安全，若保安員有違反甲方管理制度需要處罰的`，甲方及時通告乙方，經調查核實后由乙方處理。
4、禁止安排保安人員為個人人身保安服務，禁止保安人員處理經濟糾紛或勞動爭議，禁止使用保安人員監視工人生產勞動和生活等與保安服務無關的其他活動，禁止安排參與其他違反法律規定的活動，違者由甲方承擔法律和經濟責任。如屬保安人員個人行為，甲乙雙方不承擔任何責任。
5、保安人員在執勤工作中，為甲方做好“四防”工作表現突出，成績顯著的，甲方酌情給予精神或物質獎勵。
6、甲方應經常對本單位的員工、家屬、臨時工進行守法和遵守規章制度的宣傳教育工作，配合支持保安員共同維護好甲方的治安秩序。如甲方人員違規而造成責任事故，財物損失，乙方執勤保安員不負責任。
三、共同協商事項
1、保安服務時間：從________年____月____日至________年____月____日共月。
2、費用：拾全月人，服務費合計_______元。
四、待遇福利
1、食宿、服裝：由甲方解決。保安保險費用由甲方給予支付。
2、加班費：按勞動法規定，保安員每天工作8小時，如果甲方因工作需要，要求保安員加班時，加班費的計算則按《勞動法》第四十四條規定的辦理。國家法定休假日（如五一等）加支付每天工資300%工資報酬，由甲方支付。
3、付款時間及方式：付款時間：雙方簽訂合同后第五天，甲方先付一個月名保安服務費元到乙方銀行賬戶，以后按每壹個月付款一次并在付款當月____日前一次付清名保安費用，付款方式：
（1）支票。
（2）現金。開戶銀行：賬號：
五、其他事宜
本合同如有未盡事宜，雙方可以另議，另外協商的條文與本合同具有同等效力，如果合同在執行過程中有爭議，雙方可以通過友好協商解決，協商無法解決時，可能向區人民法院提出訴訟。
六、合同份數
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，甲方須在本合同期滿前一個月知照乙方是否續約。
甲方：_______
法人代表：_______
時間：_______
乙方：_______
法人代表：_______
時間：_______
關于咨詢合同模板 篇5
甲方委托乙方加工 ，根據《中華人民共和國合同法》規定，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成。
品名
規。
單位
數量
備注
第二條 加工成品質量要求 。
第三條 原材料的提供辦法、規格、數量和質量
1、用乙方原料完成工作的，乙方必須依照合同規定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響訂作物的質量時，甲方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。
2、用甲方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。甲方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交日期計算，參照第七條規定執。
第四條 技術資料，圖紙提供辦法
1、乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知甲方；甲方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。
2、乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應當嚴格遵守，未經甲方許可不得留存技術資料和復制。
3、甲方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2、甲方應當按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的訂作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的訂作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1、交訂作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交訂作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執。
2、交訂作物日期的計算乙方自備運輸工具送交訂作物的，以甲方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運訂作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提訂作物的，以乙方通知的提取日期為準，但乙方在發出提取訂作物的通知中，必須留給甲方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他
1、根據國家有關規定，甲方可向乙方交付定金。定金數額由雙方協商確定。甲方不履行合同的，無權請求返還定金。乙方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
2、根據國家有關規定，經當事人雙方約定，甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。
第十二條 乙方的違約責任
1、未按合同規定的質量交付訂作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
2、交付訂作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
3、未按合同規定包裝訂作物，需返修或重新包裝的`，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成訂作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
4、逾期交付訂作物，應當向甲方償付違約金 元；以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經甲方同意，提前交付訂作物，甲方有權拒收。
5、不能交付訂作物或不能完成工作的，應當償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價款總值的 %或酬金總額的 %違約金。
6、異地交付的訂作物不符合合同規定，暫由甲方代保管時，應當償付甲方實際支付的保管，保養費。
7、實行代運或送貨的訂作物，，錯發到達地點或接收單位，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付訂作物的責任。
8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。
10、 擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 甲方的違約責任
1、中途變更訂作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬乙方提供原材料的，償付乙方的未履行部分價款總值的 %的違約金；不屬乙方提供原材料的，償付乙方以未履行部分酬金總額的 %違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付訂作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取訂作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限六個月不領取訂作物的，乙方有權將訂作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方；變賣訂作物所得少于報酬、保管、保養費時，甲方還應補償不足部分；如訂作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。
5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收訂作物，應當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付訂作物地點或接收單位，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自 年 月 日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，做出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
關于咨詢合同模板 篇6
會員姓名 會員類別
會期 咨詢費
會員編號 客服人員立合同書人：_____________________（以下簡稱甲方）
西安天投資：___________________（以下簡稱乙方）
茲因甲方就證券投資，委托乙方提供投資咨詢顧問服務事項，經雙方同意簽定合同約定條款如下：
第一條 咨詢服務的范圍及方式
（一） 乙方提供甲方有關證券投資研究分析或建議服務。
（二） 就本合同規定的咨詢內容應以下列方式提供有關的研究分析意見或建議：
1。以甲乙雙方另行約定的方式定期或不定期提供有關的研究分析意見或報告（約定方式含電話、手機短信、傳真、 e—mail ）。
2。于營業時間內接受甲方機動性咨詢。
第二條 咨詢合約期間付費方式
（一）會員制
1。短信會員________/季 送一個月
2。金卡會員________/季 送一個月
3。貴賓會員________/季 送一個月
若因大盤背景不佳，乙方操作保守。乙方向甲方承諾在服務期內至少為甲方創造四倍于其所交付相應級別會員會費的盈利，否則將免費延期，直至達成此項承諾為止。
合同資費共計人民幣￥________元整，甲方應于簽訂本合同同時，以現金或匯款方式支付給乙方。
（二）提成制
乙方向甲方收取每筆盈利部分的________% 做為該筆操作咨詢費用，若甲方嚴格按照乙方所指導的操作產生虧損，將由下筆操作盈利部分補足虧損后再行提成。
第三條 乙方及其從業人應本著善良管理人之責任處理受托事務，除應遵守主管機關發布的相關法律、法規外，并應確定遵守下列事項
（一）不得收受甲方資金，代理從事證券投資行為。
（二）除法令另有規定或甲方另有指示外，乙方對因委托關系而得知甲方的財產狀況及其他個人情況，應保守秘密，不得向外界透露。
第四條 甲方在簽訂合同前已詳細閱讀本合同書的內容，并了解及同意以下事項
（一）甲方是基于獨立的判斷，自行決定證券投資。
（二）甲方的證券投資行為，是甲方與證券發行公司、基管理公司或證券經紀商間的關系。乙方僅是提供證券投資的研究分析意見或建議，不代理甲方決定或處理投資事務。
（三）因不可抗力造成信息傳送中斷與錯誤，乙方不負此責任。
（四）甲方不得將乙方所提供的研究分析意見或建議泄露予任何第三人或與第三人共享。
（五）甲方投資證券所產生的利益及風險悉由甲方自行享有與負擔。
第五條 合同有效期
本合同按照________執行，有效時間自________ 年______月________日起至________年____月______日止。 共計________個月。
第六條 合同經雙方共同協商，因法律政策法規原因產生的變動，應對書面形式進行修改。
第七條 合同終止與違約責任
（一）立合同雙方書面同意終止本合同時，合同得以終止。
（二）如因不可抗拒因素導致合同終止，甲方有權請求乙方退還扣除已使用咨詢時間成本后剩余的費用。
（三）合同終止時，因提供證券投資咨詢服務所必要的傳輸出設備及其他相關費用與已繳稅費由甲方負擔，乙方將從退還的咨詢報酬中扣減或向甲方請求給付。
（四）甲方一簽定合同，乙方即預收全額咨詢費，并出具收據。
第八條 本合同未盡事宜，悉依據中華人民共和國相關法律辦理。
第九條 本合同經雙方簽署后正式生效。
本合同壹式貳份，雙方各執壹份為憑。
立合同人：
甲方簽章：___________________
地址：_______________________
電話：_______________________
簽約日：_____________________
乙方簽章：___________________
地址：_______________________
電話：_______________________
關于咨詢合同模板 篇7
上訴人（原審被告）：置業顧問有限公司
地址：XX市ZZ區美湖路ZZ號
法定代表人：
被上訴人（原審原告）： Z女士
地址：XX市XX區XX街
原審被告：A房地產開發有限公司
地址：XX市XX區東路號
法定代表人：
上訴請求：
1、撤銷原審判決之第一、二項，改判駁回被上訴人的全部訴訟請求；
2、改判由被上訴人承擔本案一審及二審全部訴訟費用。
上訴人V置業顧問有限公司、A房地產開發有限公司與許《委托購房及裝修咨詢合同》糾紛案件，上訴人不服原審判決之第一、二項，特提起上訴，具體事實與理由如下：
一、上訴人已經充分履行了委托合同項下的裝修咨詢義務，原審認定事實不清。
首先，上訴人委托合同項下義務為提供裝修咨詢服務，而不是進行實際的裝修施工。
其次，上訴人已經為許華提供了苑精裝修選集。該選集根據不同戶型及各個類型的潛在客戶群，分別制作了不同風格及多元功能的裝修方案，該選集并附有各方案項下之圖紙，可以說，上訴人已經充分、有效、善意的履行了裝修咨詢義務。
最后，至于裝修方案最終未能付諸實施，原因并不在上訴人或者同洲公司，而在許華，原因正是許華不履行認購書、拒絕簽署正式的商品房買賣合同。
因此，上訴人已經充分履行了委托合同的裝修咨詢義務。
原審法院并未對上訴人充分履行裝修咨詢服務義務的事實予以認定，系屬認定事實不清。
二、委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，不存在單方解除的前提，原審適用法律錯誤，并導致了錯誤判決。
前已述之，上訴人充分履行裝修咨詢服務義務，那么，根據合同法第405條“受托人完成委托事務的，委托人應當向其支付報酬……”及合同約定，上訴人就應該依約足額相應報酬，事實上，許華也付清了相應的裝修咨詢報酬。因此，委托購房及裝修咨詢合同已因相對方均充分履行合同義務而終止，客觀上不存在委托人單方解除委托合同的前提。
反觀原審判決，在認定上訴人與許華之間就裝修咨詢事項的委托關系的情況下，逕行根據，合同法第四百一十條“委托人或者受托人可以隨時解除委托合同。因解除合同給對方造成損失的，除不可歸責于該當事人的事由以外，應當賠償損失”的規定支持了許華解除合同的訴求，系屬適用法律錯誤。
總之，上訴人認為，原審認定事實、適用法律均有誤。委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，上訴人獲取報酬有充分的事實與法律依據，無需向許華退還任何款項。請貴院支持上訴人的全部上訴請求。
此致
XX市中級人民法院
上訴人：置業顧問有限公司
（蓋章）
日期：20 年 月 日
關于咨詢合同模板 篇8
合同編號：117845
（甲方）：_________咨詢方（乙方）：_________簽訂地點：_________簽訂日期：________年____月____日
一、咨詢的目的和范圍
1.甲方為提高質量管理水平，建立健全質量管理體系，獲得質量管理體系認證證書，特邀請乙方為其進行質量管理體系認證咨詢（以下簡稱為咨詢）服務。
2.甲方質量管理體系覆蓋的產品服務范圍：_________。
3.甲方質量管理體系覆蓋的人數：_________人。
二、建立質量管理體系選用的質量保證模式標準為：gb190X9001：標準。
三、甲方責任
1.最高領導者親自安排、指揮、監督此項工作的開展；
2.積極為乙方提供企業的與質量有關的管理和技術資料；
3.提供咨詢所需的工作環境和必備的生活及物質條件；
4.指定一名管理者代表專門負責質量管理體系建立的管理工作，并抽調適當的管理人員和技術人員成立質量管理體系辦公室建立文件編寫小組；
5.積極協助和支持乙方的各項咨詢工作，按咨詢計劃和要求開展工作。
四、乙方責任
1.依據gb19000-9000系列標準要求，結合甲方的實際情況，指導甲方建立健全質量管理體系，其中包括：
a）指導甲方制訂建立質量管理體系工作的計劃。
b）對甲方有關人員進行gb19000-9000系列標準的宣貫培訓、內審員的培訓、質量管理體系文件編寫培訓。
c）指導甲方編寫質量手冊和質量管理體系程序文件，確保文件符合gb19001-9001：標準要求，并進行審改、定稿。
d）指導甲方完善有關支持性文件。
e）指導甲方制訂質量管理體系試運行計劃并指導實施。
f）指導并參加甲方進行的內部質量管理體系審核和管理評審，指出存在的問題，提出改進建議。
1.派專家到甲方現場指導建立并完善質量管理體系；
2.指導甲方按質量管理體系文件要求實施，使質量管理體系有效運行；
3.在甲方申請認證審核前進行符合性審核，以使甲方的質量管理體系達到標準要求，具備獲得認證的條件；
4.協助甲方向質量認證機構做好質量認證申請準備工作。
五、合同履行期限、地點
1.履行期限：________年____月____日至甲方通過質量管理體系認證時結束。
2.履行地點：甲方所在地。
六、保密約定
1.甲方不得將此項合同的價格（咨詢費）以任何方式泄露給第三方。
2.乙方不得將甲方經營、生產狀況及技術信息以任何方式泄露給第三方，但以下情況除外：
a）此合同簽訂前乙方已了解的信息或乙方已公開的信息；
b）國家法律、法規有要求時。
七、咨詢合格的驗收和評價辦法
依據甲、乙雙方的責任，甲方的質量管理體系通過質量管理體系認證機構的審核，獲得質量管理體系認證證書即為咨詢合格。
八、費用、支付方式及期限
1.費用：根據甲乙雙方商定，甲方應向乙方支付咨詢費的金額為人民幣：_________元整，：_________元。
2.支付方式：甲方應將總體費用分二期支付給乙方：
a）合同簽訂后____日內，甲方向乙方支付首批咨詢費（50％）：_________元整。
b）甲方質量管理體系通過現場審核、被宣布通過認證后____日內，甲方向乙方支付剩余費用（50％）：_________元整。
3.培訓所須資料由甲方準備或由乙方提供（每套收取成本費_________元），內審員證書費每人_________元，以上兩項費用由甲方在合同外另行支付。
4.甲方應承擔乙方咨詢人員、咨詢管理人員為執行本合同，往返甲方現場必須的交通費和食宿費。
5.認證機構審核組在認證審核過程中發生的交通、食宿費用由甲方在上述費用外支付。
九、風險
1.因甲方原因無法開展或完成咨詢認證工作的損失由甲方承擔；
2.因乙方原因無法完成咨詢認證工作或因乙方沒有指導到位而導致甲方無法通過認證，乙方將不收取甲方任何費用，造成的損失由乙方承擔；
3.因不可抗力的原因，造成的損失經雙方協商可延期本合同。
十、違約責任
1.在本合同簽訂后，乙方正式咨詢工作前，如甲方違約，不履行本合同，甲方應承擔乙方為準備執行本合同所發生費用的70％；如乙方違約，不履行本合同，乙方應承擔甲方為準備執行本合同所發生費用的70％。
2.如甲方中途違約，導致乙方的咨詢工作無法進行，乙方有權終止本合同，不必退還已收取的咨詢費，同時甲方向乙方支付相當于3倍咨詢費的違約費；如乙方違約，則應退還已收取的咨詢費，同時乙方向甲方支付相當于3倍咨詢費的誤時費。
十一、未盡事宜、修改和分歧
如有未盡事宜、修改和分歧甲、乙雙方應友好協商解決；并可簽訂補充條款規定，同樣具有法律效力。十
二、本合同一式兩份，由甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，雙方各存一份。
甲方（蓋章）：_________代表（簽字）：_________
乙方（蓋章）：_________代表（簽字）：_________
附件補充條款甲方委托乙方負責做好咨詢后的服務工作，特擬定如下補充條款：
1、合同條款中第八條費用中已包含認證費。乙方負責幫助甲方推薦認證中心。
2、在甲方的大力配合下，乙方應保證甲方一次性通過認證。
3、認證機構的選擇（選擇的項目，請在□內打a;adc;）
國內□國外□從簽訂合同之日起，全過程甲方均委托乙方全權代理，直至獲證。
關于咨詢合同模板 篇9
甲方：
乙方：
甲、乙雙方經友好協商達成協議。
一、甲方委托乙方處理項目的事項。
二、甲方應提供相關的文件和資料，并對其真實性負責，否則由此而造成的損失由甲方承擔。
三、甲方委托乙方的事項如下：
四、甲方委托乙方完成工作的期限：。
五、甲方向乙方支付委托項目咨詢費為。
六、乙方先收取甲方的預約金。當合約到期后，若項目成功，則從咨詢費用中扣除；若項目不成功，則扣除相關開支后給予退還。
七、若甲方中途放棄委托事項，則預約金不還，若乙方中途無故不提供咨詢服務則預約金全額退還。
八、委托項目完成后十日內甲方向乙方支付全部咨詢費，否則延期一天，收取滯納金為應支付款項的1%。
九、協議若有爭議，雙方協商解決，協商不成可向法院訴訟。
十、協議在乙方收到全部咨詢費后自動結束。
十一、本書一式四份，各持二份。
十二、協議經雙方簽定后生效。
甲方（簽名）：
乙方（蓋章）：
關于咨詢合同模板 篇10
甲方(委托方)：______
乙方(被委托方)：______
簽訂地點：______
簽訂日期：______
雙方經平等協商一致簽訂本合同，以確認各方權利與義務并共同遵守，商務咨詢費合同范本。
一、甲方委托乙方服務事項
甲方因融資______萬元事宜，委托乙方就融資方式、對象選擇、操作辦法、風險防范措施等事宜，委托乙方提供咨詢服務。
二、乙方服務內容
1、幫助甲方聯系或者尋找適合甲方融資需求對象；
2、對甲方擬進行融資方案進行可行性論證；
3、幫助或者代理甲方與潛在融資對象進行初步商業談判或者協商；
4、根據融資意向雙方具體情況，為甲方擬定融資參考方案；
5、幫助或者指導甲方準備融資方案執行過程中所需基本資料。
三、咨詢服務費
就乙方提供咨詢服務，甲方向乙方支付報酬為：甲方按實際取得融資額______%向乙方支付服務費。服務費在融資通過審批并取得前一次性向乙方支付。
四、乙方服務期限
乙方收取甲方按本合同約定支付服務費后，為甲方提供服務至以下條件之一出現時止：
⑴甲方與合作對方實現成功合作，即甲方與合作對方主要合作合同簽訂；
⑵甲方以書面形式通知乙方放棄融資計劃；
⑶甲方已經實際失去融資條件；
⑷甲方三次以上放棄與乙方聯系客戶進行實質性談判，合同范本《商務咨詢費合同范本》。
五、保密
為履行本合同，甲方向乙方提供融資信息、關于主體與資信情況信息，經甲方特別明示為保密信息，乙方應承擔保密責任，未經甲方書面許可不得擅自向第三人提供或者泄露，但為履行本合同所必需除外。
六、風險承擔
1、乙方為履行本合同向甲方提供所有信息、資料、方案與措施等均供甲方參考，對甲方使用后可能產生風險不承擔任何責任。
2、乙方對幫助或者指導甲方所取得合作對方調查資料真實性，對合作對象資信狀況與承擔責任能力不作任何保證。
3、乙方對所提供咨詢服務是否能使甲方實現擬融資目不作任何保證，甲方支付費用后，不得以任何理由要求乙方全部或者部分返還。
4、對甲方與合作對方之間合作合同履行，乙方不承擔任何責任。
七、違約責任
1、甲方逾期支付費用，乙方有權在收到費用前暫停履行本合同約定義務。
甲方逾期支付服務費，應按逾期支付金額每日千分之二向乙方支付違約金。
3、乙方收到甲方費用后拒不提供本合同約定服務，應全額退還甲方已支付服務費。
八、爭議解決方式
因履行本合同發生爭議雙方不能協商解決時，任何一方認為需通過訴訟方式解決，由乙方所在地人民法院管轄。
十、其他
1、對本合同修改需以書面方式進行，并且簽名代表人及印章應與本合同簽名與印章相符。
2、本合同一式貳份，雙方可執一份具有同等法律效力。
3、本合同經雙方簽章生效。
甲方：______
代表人：______
日期：______
乙方：______
代表人：______
日期：______
關于咨詢合同模板 篇11
合同編號：HNHZ-XM-20xx-20 委托人（甲方）：
地址：
聯系人：聯系電話：
傳真： E-mail：
乙方：湖南浩哲科技咨詢有限公司
地址：長沙市高新區火炬城 M7組團（湘能孵化器）北棟516室 聯系人： 聯系電話：
傳真：0731-9391 6182 E-mail：
根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，甲乙雙方本著平等自愿、誠實信用的原則，經友好協商，就甲方委托乙方提供的咨詢服務，達成如下協議，供雙方共同恪守。
一、 甲方委托乙方提供的服務內容
1.以下簡稱“該項目”)的咨詢服務。
二、 甲方責任和義務
1.在合同有效期間，甲方承諾聘請乙方作為本合同所涉及服務的唯一顧問，提供全程咨詢服務。
2.在合同有效期間，甲方須指定一名工作人員代表甲方行使各項權利與義務；所指定工作人員將作為本合同的主要聯絡人員，并負責統籌安排甲方相關人員配合乙方開展 該項目認定申報的相關工作。
3.甲方須盡全力滿足該項目認定申報涉及的各項要求。
4. 甲方須自行支付該項目認定申報必須提供附件（包括但不限于審計報告、知識產權等）所產生的相關費用。
5.甲方須盡全力配合乙方解決協議有效期間遇到的問題，共同爭取甲方能順利通過該項目。
6.甲方須按照合同第四條的規定，及時足額支付乙方應得報酬。
7. 乙方根據甲方提供的信息撰寫材料，甲方確認無誤后蓋甲方公章，意味著甲方認可乙方撰寫的材料符合甲方的真實情況，并對申請材料的真實性負全部責任，如果因為材料不真實造成的一切后果，均由甲方承擔，與乙方無關。
8.甲方保證不得將乙方撰寫的文本資料用于本協議服務范圍以外的任何場合，否則按照本協議總金額對乙方做出賠償。
三、 乙方責任和義務
1.乙方應于合同有效期及該項目認定申請期限內完成甲方委托的咨詢服務工作。
2.乙方將指派專職人員負責與甲方聯絡該項目認定管理工作。
3.乙方成立專項小組負責 工作，負責材料編寫、具體落實和協調解決該項目認定執行期間遇到的相關問題。
4.乙方應采取各種合理合法措施為甲方提供全面協調工作。
5.乙方有義務將所服務事項各階段審批狀況及時通報甲方，并指導甲方采取各種合理合法措施以確保滿足審批機構的各項要求。
四、 咨詢費用及其支付方式
甲乙雙方協商一致，該項目咨詢服務費用及支付方式為以下第 種方式：
1.本合同技術咨詢費用總額為人民幣（大寫） （￥ ），由甲方在簽訂本合同后當日向乙方一次性支付。
2.本合同簽訂之日甲方向乙方支付￥ （大寫：）撰寫材料費用，技術咨詢費用總金額按該項目所獲得的無償資助總額的 %（材料撰寫費用包括在內）予以支付，該項目立項公示后5日內付清余款。
3.其他： 。
乙方需在甲方付款后即向甲方出具收款收據。本費用不包含由第三方機構出具項目申報所需材料附件（如：審計報告、專項審計報告、知識產權、科技
查新）等費用，甲方須自行承擔所需費用。本咨詢服務費用不包含稅金。
五、 技術情況和資料的保密條款
1.非因法律規定之需，乙方對因簽署和履行本合同而獲得的與甲方有關的商業、技術及其他業務信息負有保密義務，除非該信息已經合法進入公知領域；未經甲方書面同意，乙方不得向與項目無關人員或第三方泄露和/或公開向社會披露，否則，將承擔由此給甲方造成的經濟損失，并負責消除不良影響。
2.乙方向甲方提供的任何資料、信息、數據（不論是為履行本合同而披露還是偶然、無意獲得）以及因本合同履行所獲得的任何成果都是在保密情況下提供的，均為機密信息，未經乙方書面同意，甲方不得將這些信息自行使用或披露、透露給任何其他單位和個人，包括本單位的非相關人員，否則將承擔由此造成的一切后果。
3.根據申報程序須向有關政府部門或專家學者披露上述保密資料的，由甲方或由甲方專項委托乙方提交。
4.本保密條款有效期至本合同終止之日。
六、 合同有效期
本合同書自雙方簽字蓋章之日起生效，至合同服務內容完成并結清費用時終止。
七、 違約責任
1.若因任何天災、自然因素或公敵行為，政府政策及行為，火災、水災、罷工、地震等不可抗力原因，或其他不受雙方控制因素出現，使得本合同終止履行或無法進行，受阻一方應及時通知另一方，則雙方可以根據具體情況商議是否延期、終止或繼續履行本合同。
2.除上述非由合同雙方可控制的不可抗力原因外，任何一方違反本合同有關協議項的規定，均應承擔違約責任，并賠償另一方因此而遭受的損失。
3.甲方應及時足額支付咨詢服務費，逾期支付的，每逾期一日，甲方須按咨詢服務費總額的0.5%向乙方支付違約金。
八、 其它
1.本合同書壹式貳份，雙方各執壹份，每份具有同等法律效力；
2.在合同有效期間，經合同雙方簽署的其它書面文件，將視為本合同書的相關文件，與本合同具有同等法律效力；
3.本合同在履行期間如發生爭議，雙方應首先通過友好協商解決，協商不成的，任何一方均可向依法向乙方所在地人民法院提起訴訟；
4.未盡事宜，合同雙方本著真誠合作的態度，另行協商解決。
5.本合同手寫部分，如需修改需要雙方蓋章或者簽字方為有效。（以下無正文）
甲方：
地址：
日期：
乙方：
地址：
關于咨詢合同模板 篇12
甲方： (先生/女士)
乙方：寶貝家旅游信息咨詢有限公司
經雙方友好協議，共同達成如下合同內容，以供雙方遵守。
一、乙方提供服務
乙方為甲方提供赴美生子咨詢服務及月子安全服務;
★ 乙方對甲方個人隱私執行嚴密的保護措施，一對一服務，杜絕個人信息泄露; ★ 乙方提供業內領先的7*24小時安全中心值班人員專業的應急咨詢
服務;
★ 乙方協助甲方辦理出國護照、簽證等手續及訂購優惠的國際、國內航線機票; ★ 甲方簽約后獲得乙方提供全方位的服務，服務的內容參見《月子中心 服務細節確認單》(部分套餐或客戶附加要求除外);
★ 甲方在本協議生效后，將同時獲得美國移民、美國房產、美國留學、特色旅游的 咨詢服務;
★ 甲方在本協議生效后，將享有“寶貝家百企聯盟”會籍資格，并享有會員的一切 權益;
★ 乙方將在國家法律允許范圍內，協助甲方申請相關優惠政策。
二、合同生效及付款、退款：
1、甲方選擇的服務套餐預算級別為：( )套餐 寶貝家鉆石定制型套餐： $500，000起寶貝家貴賓尊享套餐： $300，000 起
★ 套餐預算明細見乙方公開發布的《套餐資費預算》及《月子中心服務細節確認單》。本合同金額以雙方最終確認，甲方所有應在國內實際支付的金額為準。
2、 乙方有權在不同時期根據運營成本和市場的情況對套餐價格作出調整。所有的套餐價格均以甲乙雙方簽訂本合同時的價格為準。
3、 付款：
首付款及余款(全部國內支付)：
3.1、本合同簽訂之日，甲方應支付簽約首付款，即本合同所選套餐預算金額的( )% 計( )元。
3.2、在乙方交付往返機票及全部出國手續之日，甲方應支付余款計( )元。
3.3、甲方所有付款，以乙方公司蓋有財務收款專用章的票據為唯一憑證。
4、 合同終止 ：
4.1、甲方于預產期前60天以上在中國生產或流產的(需提供區級以上醫院住院證明及賬單原件)的;
4.2、甲方被海關原機遣返(需提供搭機證明)的;
4.3、甲方因簽證拒簽原因(需提供拒簽后的護照原件)的;
4.4、本章節下條(第4.5條)所列不可抗力，而無法履行約定的。以上原因乙方退還甲方預繳的定金及相關付款(已發生的簽證費、POS機手續費等除外)同時本合同即告終止，相關錢款的退還在經甲乙雙方書面退款要求并核實后，10個工作日內退還。
4.5、不可抗力的因素。本合同生效后，發生不能預見并且對其發生和后果不能預防或避免的事件，如地震、臺風、水災、火災、戰爭、國家政策改變等，致使直接影響本合同的履行或不能按約定的條件履行。甲乙雙方應友好協商解決本合同是否繼續履行或終止的問題，因不可抗力合同終止后雙方互不承擔違約責任。
4.6、醫院和醫生
乙方不提供醫療服務。甲方享有充分的自由選擇醫院、醫生為其提供醫療務的權利，甲方應通過和正規的美國醫院簽署合同來保障自身權益，乙方不對甲方和醫院、醫生之間可能產生的糾紛或事故承擔任何責任，但將努力協助甲方解決或有糾紛或事故，期間產生的額外費用由甲方自行承擔。應甲方要求，乙方可以根據過往的經驗為甲方提供必要的醫療服務信息查詢。
三、合同確認及爭議解決
1、本合同一式貳份，雙方各持壹份，自合同各方代表簽字蓋章并甲方支付定金之日起生效。
2、雙方在簽署或執行本合同中的所有分歧，應友好協商解決;協商不成提交本合同簽署地人民法院裁決。但該等行為并不影響非訴爭事項的履行。
甲方： 乙方：長春市寶貝家旅游信息咨詢有限公司
代表人簽字： 代表人簽字：
關于咨詢合同模板 篇13
_________________（以下簡稱委托人）與______________（以下簡稱咨詢人）經過雙方協商一致，簽訂本合同。
一、委托人委托咨詢人為以下項目提供建設工程造價咨詢服務：
1.項目名稱：
2.服務類別：
二、本合同的措詞和用語與所屬建設工程造價咨詢合同條件及有關附件同義。
三、下列文件均為本合同的組成部分：
1.建設工程造價咨詢合同標準條件；
2.建設工程造價咨詢合同專用條件；
3.建設工程造價咨詢合同執行中共同簽署的補充與修正文件。
四、咨詢人同意按照本合同的規定，承擔本合同專用條件中議定范圍內的建設工程造價咨詢業務。
五、委托人同意按照本合同規定的期限、方式、幣種、額度向咨詢人支付酬金。
六、本合同的建設工程造價咨詢業務自年月日開始實施，至年月日終結。
七、本合同一式四份，具有同等法律效力，雙方各執兩份。
委托人：（蓋章）
咨詢人：（蓋章）
法定代表人：（簽字）
法定代表人：（簽字）
委托代理人：（簽字）
委托代理人：（簽字）
關于咨詢合同模板 篇14
合同號：
甲方：
地址：
電話：
乙方：
地址：
電話：
傳真：
郵編：
甲、乙雙方就乙方向甲方提供技術服務的各項事宜，依照相關法律法規及工作規范，本著平等互利的原則，簽訂協議如下：
一、工作內容
乙方按本協議為甲方提供技術服務，在甲方的配合下，指導甲方完成相關文件的編寫，人員的培訓，指導甲方。
二、服務范圍
三、服務費用及支付方式
1、服務費用：萬仟佰拾元(￥.00元)
2、付款方式：甲方應于________年________月________日前一次性支付給乙方。
四、雙方的責任和權利
1、乙方承擔的咨詢服務包括與上述服務相關的所有工作;
2、乙方負責指導甲方服務過程所需資料收集以及提供適當的培訓;
3、乙方派出的技術服務人員應嚴格執行國家有關法律和工作紀律，甲方若在接受服務過程中對其工作不滿意，可向乙方提出投訴或異議，乙方將酌情調整;
4、乙方技術服務人員負責擬訂咨詢工作計劃，并須告之甲方，服務工作計劃執行過程中的任何調整應及時以書面形式通知對方。收到通知的一方如在三日內無書面異議，視為認可;
5、乙方對甲方工作而涉及的商業秘密承擔保密責任;
6、甲方提供乙方技術服務人員在服務期間的交通、食宿條件及相關資源;
7、甲方應指定專人作為聯絡員配合乙方技術服務人員的工作。
五、違約責任
1、甲乙雙方任何一方違反本合同或擅自提前終止本合同均應承擔違約責任;
2、違約方除承擔本合同規定的全部咨詢服務費外，還應支付給守約方違約(按合同金額的25%)以彌補給其造成的損失;
3、違約方必須明確責任后一個月內結清所有違約費用，否則，每月按總金額的交付滯納金。
六、爭議解決法律適用
1、本合同受法律約束，有關本合同的.效力、解釋和履行過程中的一切糾紛均由甲方所在地的法院管轄處理;
2、雙方所達成的任何其它一致均構成本合同不可或缺的一部分，與本合同具有同等的法律效力，其中若有沖突之處，以最后達成的為準。
七、合同文本、文字及生效
1、本協議自雙方代表簽字并加蓋公章之后生效;
2、本協議一式貳份，雙各方執壹份。
甲方代表簽名(蓋章)
乙方代表簽名(蓋章)
_______年_______月_______日
關于咨詢合同模板 篇15
合同編號：
技術咨詢項目：
委托方：(技術咨詢合同的委托方，以下稱甲方)
法定代表人：
法定地址：
郵政編碼：
聯系電話：
顧問方：(技術咨詢合同的受托方，以下稱乙方)
法定代表人：
法定地址：
郵政編碼：
聯系電話：
序文 鑒于甲方(委托方)需要就 技術項目向乙方(顧問方)咨詢;鑒于乙方愿意接受甲方的委托并提供咨詢意見;根據《中華人民共和國合同法》有關技術合同的規定及其他相關法律法規的規定，雙方經友好協商，同意就以下條款訂立本合同，共同信守執行。
正文
第一條 咨詢項目名稱
1.1 本合同的技術咨詢項目名稱為：(本合同所涉及到的技術咨詢項目的名稱)
1.2 技術咨詢合同的項目名稱應使用簡明、準確的詞句和語言反映出合同的技術特征和法律特征，并且項目名稱一定要與內容相一致，盡量使用規范化的表述，如關于__________技術的技術咨詢合同。
1.3 甲乙雙方可以就有關科學技術與經濟、社會協調發展的軟科學研究項目;促進科技進步和管理現代化，提高經濟效益和社會效益的技術項目;其他專業技術項目訂立技術咨詢合同。
第二條 咨詢的內容、形式和要求
2.1 本合同的履行標的不是技術成果，而是供委托方決策和選擇的咨詢報告，即顧問方為委托方就科學研究、技術開發、技術改造、成果推廣、工程設計、科技管理等科技項目提出的建議、意見和方案。
2.2 本合同顧問方就委托方的某項特定技術項目向委托方提供咨詢報告，其工作內容如下：
(1)可行性論證：即對某項特定的經濟技術項目實施的技術先進性、經濟合理性進行綜合分析、計算和評價，從而確定該項目是否成功和發展的可能。
(2)技術預測：即對咨詢技術項目的發展趨勢進行展望與預測，主要是對新技術、新設備、新工藝、新材料、新產品的發展動態，以及這些技術的發展對某些產品需求的影響的預測。
(3)專題技術調查：即針對咨詢技術項目的技術要求，采取多種方式對專題資料、數據的考查與收集工作。
(4)分析評價報告：即對某項技術的發展給社會帶來的積極作用和消極作用進行全面分析研究和全面評價工作。
2.3 顧問方向委托方提供的咨詢報告應當符合以下三個條件：
(1)咨詢報告是對特定技術項目的分析、論證、評價、調查和預測的報告或意見;
(2)以可行性論證、技術預測、專題技術調查、分析評價報告或意見的形式提交;
(3)應達到合同約定的科技水平，對委托方有相應的參考價值。
2.4 委托方和顧問方約定顧問方提交的咨詢報告應達到以下要求：(雙方對咨詢報告所應達到的要求的約定)
2.5 本合同所稱的“咨詢報告達到合同約定的要求”僅指咨詢報告達到合同約定的形式內容和通過約定的驗收方法，不能擴大理解為保證委托方按咨詢報告實施達到理想的經濟效益和社會效益。
第三條 履行期限、地點和方式
3.1 本合同的履行期限是指本合同從開始履行到履行完畢的具體時日。雙方約定各自的履行期限為：(如委托方在本合同生效后__________日內向顧問方提交有關咨詢資料和數據;顧問方應在本合同生效后________日內完成咨詢報告并提交給委托方等)如雙方未約定履行期限，義務方可以隨時履行，權利方也可以隨時要求對方履行，但應給對方必要的準備時間。
3.2 本合同的履行地點可以由雙方約定在委托方所在地，也可以約定在顧問方所在地，或者雙方同意的其他地點。如果約定不明確，則推定在顧問方所在地履行。
3.3 本合同的履行方式可以約定采用顧問方向委托方提交可行性論證、技術預測、專題技術調研及分析評價報告等方式。
第四條 委托方的協作事項
4.1 委托方的協作事項是指為了使顧問方順利開展咨詢工作，委托方應向顧問方提供必要的工作條件、技術背景資料等。
4.2 委托方應協作的事項主要有以下幾個方面：
(1)闡明咨詢的問題，向顧問方提供技術背景材料及有關技術、數據;
(2)根據顧問方的要求補充說明有關情況，追回有關資料、數據;
(3)提供給顧問方的技術資料、數據有明顯錯誤和缺陷，應及時修改、完善;
(4)為顧問方進行調查論證提供必要的工作條件。
4.3 雙方約定委托方應向顧問方提供以下咨詢資料和數據：(委托方應提供的技術背景材料和有關技術、數據)
4.4 雙方約定委托方應向顧問方提供以下工作條件：(委托方應提供的工作條件)
4.5 以上協作事項應約定的明確具體，要盡量寫明提供資料及工作條件的具體時間、內容、數量和方式等。
第五條 技術情報和資料的保密
5.1 本合同內容如涉及國家安全和重大利益需要保密的，應在合同中載明秘密事項的范圍、密級和保密期限以及各方承擔的保密義務。
5.2 委托方提供的技術資料、數據需要保密的，應當在合同中約定保密范圍的期限。合同沒有約定的，委托方不得干預顧問方引用、發表和向第三者提供。
5.3 雙方可以約定不論合同是否變更、解除或者終止，合同保密條款不受其限制而繼續有效，各方均應繼續承擔約定的保密義務。
第六條 驗收、評價方法
6.1 鑒于技術咨詢合同的驗收比較特殊，其成果大都屬于軟科學范疇，在某種程度上具有無形、不可操作的特點，其驗收標準一般無法以硬指標衡量，故雙方應本著科學、公正、實事求是的原則，嚴格按照合同約定的要求進行驗收，不能過于苛刻或顯失公平。
6.2 雙方可以在合同中約定對咨詢報告和意見的驗收或者評價方法，可以約定采用鑒定會、專家評估的方法驗收，也可以約定以委托方單方認可視為驗收通過。但不論采用何種方式驗收都應由驗收方出具書面驗收證明。
6.3 如果雙方在合同中沒有約定驗收或評價方法，則按照合同實用的一般要求組織鑒定。
第七條 報酬及其支付方式
7.1 在技術咨詢合同中，技術咨詢的經費統稱為報酬，雙方應明確約定報酬的金額。在本合同中委托方應向顧問方支付報酬__________元人民幣。
7.2 雙方約定報酬的支付方式和期限為：(可以約定采用一次總付、分期支付等方式支付，并明確約定支付期限)
7.3 雙方可以約定在合同履行過程中，顧問方進行必要的調查研究、分析論證、試驗測定活動經費如果不包含在合同報酬中，其費用應由哪一方支付、支付的金額及方式。
第八條 違約責任
8.1 委托方未按照合同約定提供必要的數據和資料，影響顧問方工作進度和質量的，所支付的報酬不得追回，未支付的報酬應當如數支付。
8.2 委托方未按照合同約定支付報酬的，應當補交報酬，并支付違約金或者賠償損失。
8.3 委托方未按照合同約定提供必要的數據和資料，或者遲延提供合同約定的數據和資料，或者所提供的數據、資料有嚴重缺陷，影響工作進度和質量的，應當如數支付違約金或者賠償損失。
8.4 委托方逾期兩個月不提供或者不補充有關技術資料、數據和工作條件，導致顧問方無法開展工作的，顧問方有權解除合同，委托方應當支付違約金或者賠償損失。
8.5 顧問方未按期提出咨詢報告或者提出的咨詢報告不符合合同約定的，應當減收或者免收報酬，并支付違約金或者賠償損失。
8.6 顧問方遲延提交咨詢報告和意見的，應當支付違約金;咨詢報告和意見不符合合同約定條件的，應當減收或者免收報酬，并支付違約金或者賠償損失。
8.7 顧問方不提交咨詢報告和意見，或者所提交的咨詢報告和意見水平低劣，無參考價值的，應當免收報酬，并支付違約金或者賠償損失。
8.8 顧問方在接到委托方提交的技術資料和數據之日起兩個月內，不進行調查論證的，委托方有權解除合同。顧問方應當返還已收的報酬，并支付違約金或者賠償損失。
第九條 爭議的解決辦法
9.1 甲乙雙方在履行本合同的過程中一旦出現爭議，可以根據自愿選擇協商、調解、仲裁或者訴訟的方式解決爭議。
9.2 爭議發生后，雙方應本著平等自愿的原則，按照合同的約定分清各自的責任，采用協商的辦法解決爭議。
9.3 若雙方不愿協商或者協商不成的，可以將爭議提交雙方共同指定的第三者進行調解解決。
9.4 若雙方協商、調解不成的或者不愿協商、調解的，可以約定將爭議提交__________仲裁委員會仲裁解決。
9.5 雙方也可以約定不通過仲裁，直接向法院提起訴訟，通過訴訟的方式解決爭議。
第十條 有關名詞和術語的解釋
10.1 技術咨詢：是指精通某方面知識的專家或由各類學科專家組成的智囊團，運用所擁有的知識，為委托方提供智力服務的行為。
10.2 技術咨詢合同：是指當事人一方為另一方就特定技術項目提供可行性論證、技術預測、專題技術調查、分析評價報告所訂立的合同。
10.3 可行性論證：是指對某項特定的技術項目實施的技術先進性、經濟合理性進行綜合分析、計算和評價，從而確定該項目是否成功和發展的可能。
10.4 技術預測：是指對咨詢技術項目發展趨勢進行展望與預測，主要是對新技術、新設備、新工藝、新材料、新產品的發展動態，以及這些技術的發展對某些產品需求影響的預測。
10.5 專題技術調查：是指針對咨詢項目的技術要求，采取多種方式對專題資料、數據的考查與收集工作。
10.6 分析評價報告：是指對某項特定技術的發展給社會帶來的積極作用和消極作用進行全面分析研究和全面評價工作。
10.7 技術咨詢合同的標的：是指合同約定的特定技術項目提供決策咨詢意見的工作成果。
10.8 技術咨詢合同標的的范圍：包括與科技、經濟、社會協調發展相關的軟科學研究項目、與促進科技進步和管理相關的特定技術項目以及具體的專業性項目。
附文
第十一條 本合同經雙方簽字、蓋章后生效;如需經有關部門批準的，以有關部門的批準日期為合同生效日。
第十二條 本合同未盡事宜，由雙方協商解決。
第十三條 本合同一式__________份，甲乙雙方和有關批準部門各執一份。
甲方：(簽章) 乙方：(簽章)
法定代表人： 法定代表人：
日期： 日期：
審批部門意見：
審批部門：(簽章)
日期：
關于咨詢合同模板 篇16
甲方：
乙方：
依據《中華人民共和國合同法》的規定，甲、乙雙方就網站建設服務、軟件技術服務事項的內容，經雙方協商一致，本著平等互利的原則，特訂立以下合同條款，以茲遵守。
一、服務內容
乙方向甲方提供網站建設服務、軟件技術咨詢、指導服務。
二、協議期限
本合同有效期為 一 年，自20xx年 2 月 10 日至 20xx 年 2 月 9 日。
三、甲方的權利和義務
1、提供專人與乙方聯絡；
2、提供服務所需的資料給乙方，并保證資料的合法性和正確性；
3、按照合同要求及時、足額支付服務費用；
4、甲方將在著作版權法的范圍內使用本合同標的及相關作品、程序、文件源碼，不得將其復制、傳播、出售或許可給其它第三方；
5、甲方對合同中的網站建設的網頁、圖像享有排它的使用權；
6、應向乙方提供詳細的軟件使用環境說明、發現問題時的程序報錯信息，并將這些信息及時提交給乙方。
四、乙方的權利和義務
1、提供專人與甲方聯絡；
2、在合同要求的期限內，完成甲方網站的建設維護和軟件技術服務，并及時通知甲方進行驗收；
3、在驗收期內甲方要求下，對不合格的地方進行修改；
4、向甲方提供軟件安裝、使用、模板制作等各類咨詢服務，對服務范圍內的問題通過電子郵件、電話、傳真等方式及時（兩天之內）答復；
5、對甲方公司的商業機密進行保密。
五、費用的支付
1、費用以乙方每次提供服務實際發生費用為準，于服務工作結束后以服務確認單的形式進行確認；
2、甲方于雙方共同簽署服務確認單7日內以現金、轉賬支票或者匯款的方式向乙方支付費用；
3、乙方賬戶信息：
開戶行：支行
賬號：
六、違約責任
1、任何一方有證據表明對方已經、正在或將要違約，可以中止履行本合同，但應及時通知對方，若對方繼續不履行、履行不當或者違反本合同，該方可以解除本合同并要求對方賠償損失。
2、因不可抗力而無法承擔責任的一方，應在不可抗力發生的3天內，及時通知另一方；
3、一方因不可抗力確實無法承擔責任，而造成損失的，不負賠償責任；本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服并不能避免且對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
七、其它
1、如果本合同任何條款根據現行法律被確定為無效或無法實施，本合同的其它所有條款將繼續有效；此種情況下，雙方將以有效的約定替換該約定，且該有效約定應盡可能接近原約定和本合同相應的精神和宗旨；
2、甲乙雙方發生爭議應先協商解決，協商不成的，任意一方均有權向合同簽署地的人民法院提起訴訟；
3、本合同經雙方授權代表蓋章之日起生效；
4、本合同一式兩份，雙方當事人各執一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
代表人： 代表人：
關于咨詢合同模板 篇17
甲方：________
乙方：________
經上述雙方當事人協商一致，簽訂本合同。
第一條 項目名稱：_______
第二條 委托方的主要義務
1.自本合同生效后____日內，向顧問方提供下列背景資料：
__________
2.向顧問方支付報酬共_____元;分期支付。具體方式如下___
__________
第三條 顧問方的主要義務
1.在____年__月__日前完成咨詢報告或解答委托方提出的問題;
2.保證提出咨詢報告符合下列要求：________。
第四條 保密條款
本合同有效期內，雙方當事人應對下列技術資料承擔保密義務：_____。
本合同期滿后____年內，雙方當事人應對下列技術資料承擔保密義務：______。
第五條 驗收標準和方式條款
對顧問方提供的咨詢報告，按以下標準驗收：_________。
具體驗收方式如下：__________.
第六條 委托方的違約責任
1.委托方遲延提供合同約定的技術資料，或者所提供的數據，資料有嚴重缺陷，影響工作速度和質量的，應當如數支付報酬，并支付數額為_____的違約金。
2.委托方逾期2個月不提供或者補充有關技術資料和數據，導致顧問無法開展工作的，顧問方有權解除合同。委托方應當支付數額為____的違約金。
3.委托方遲延支付報酬，應支付數額為____的違約金委托方不支付報酬，應當退還咨詢報告和意見，補交報酬，支付數額為_____的違約金。
第七條 顧問方的違約責任
1.顧問方遲延提交咨詢報告和意見的，應當支付數額為____的違約金;
2.顧問方提交的咨詢報告不符合合同約定條件的，應當減收或免收報酬;不提交咨詢報告和意見，或者所提交的咨詢報告和意見水平低劣，無參考價值的，應當返還報酬，支付數額為_____的違約金;
3.顧問方在接到委托方提交的技術資料和數據之日起超過2個月不進行調查論證的，委托方有權解除合同，顧問方應當支付數額為____的違約金。
第八條 有關技術成果歸屬條款
在履行本合同過程中，顧問方利用委托方提供的技術資料和工作條件所完成的新的技術成果，除合同另有約定外，屬于顧問方;委托方利用顧問方的工作成果所完成的新的技術成果，除合同另有約定外，屬于委托方。對新的技術成果享有所有權(或者持有權)的一方當事人，可依法享有就該技術成果取得的精神權利(如獲得獎金、獎章、榮譽證書的權利)、經濟權利(如專利權、非專利技術的轉讓權，使用權等)和其他利益。
第九條 咨詢報告的實施風險責任條款
委托方有實施顧問方提供的經過驗收合格的咨詢報告和意見過程中出現的不良后果和經濟損失，由委托方承擔責任。
第十條 本合同爭議的解決辦法：____________。
第十一條 名詞和術語的解釋：_________。
本合同自雙方當事人簽字、蓋章后生效。
顧問方負責人(或授權代表) 委托方負責人(或授權代表)
簽名：_________(蓋章) 簽名：_______(蓋章)
簽字時間：_________ 簽字時間：________
簽字地點：_________ 簽字地點：________
開戶銀行：_________ 開戶銀行：________
帳號：___________ 帳號：__________
顧問方擔保人(名稱)：___ 委托方擔保人(名稱)：__
地址：___________ 地址：__________
負責人(或授權代表) 負責人(或授權代表)
簽字：__________(蓋章) 簽字：_______(蓋章)
簽字時間：_________ 簽字時間：________
簽字地點：_________ 簽字地點：________
開戶銀行：_________ 開戶銀行：________
帳號：___________ 帳號：__________
關于咨詢合同模板 篇18
甲 方：
乙 方：
依據《中華人民共和國合同法》，甲乙雙方經友好協商就甲方委托乙方完成《管理系統》、《市場策劃》項目（以下簡稱項目）達成一致，特簽訂本合同。
第一條 乙方出任甲方 ，為提升 有限公司管理體系和現代市場的完善及運營效能、建立標準化作業系統、優化管理體系，正式委托乙方為本項目提供策劃咨詢服務。
第二條 服務期為20xx年4月--20xx年12月，本期結束后可考慮乙方優先續約。
第三條 本項目的適用范圍為甲方所屬各部門均有權使用項目成果。
第四條 雙方在合同簽訂前，確定的本次策劃咨詢《項目工作進程及工作內容》；在本合
同期限內，將就本項目向甲方提供以下具體顧問服務：
在項目各階段工作完成后，乙方將形成書面性正式項目報告（包括診斷報告、培訓教材、設計報告等）提交甲方，并向甲方進行項目方案匯報、講解、培訓，以及進行實施現場指導。
第五條 為落實顧問服務成效，甲方同意履行以下配合事項：
1、針對策劃咨詢項目提供充分的歷史資料與現況說明。
2、針對乙方所提出的書面或現場討論，做出積極的反饋。
3、同意配合乙方所提出的工作進度，避免無故拖延。
4、提供適合辦公場的場所，并承擔各類吃、住、行等費用。
5、在各階段項目確認后，甲方必須以乙方的方案堅決組織執行。
第六條 為維護甲方合理權益，乙方同意履行以下承諾事項：
1、嚴禁對外泄露甲方之商業機密與運營數據。
2、針對本項目的工作進展，定期主動向甲方提出報告說明。
3、到甲方公司、市場進行必要的訪談、調研，提出可操作的咨詢方案，協助甲方進行現場指導實施。
4、按照本合同所附之項目進程表完成工作，絕不無故拖延。
5、嚴守專業務實原則，在本項目范圍內為甲方創造最大利益。
6、乙方積極為甲方推薦人才，做好管理工作。
第七條 會議溝通：
在項目進行過程中，采用以下正式會議溝通形式：
項目組例會：在乙方現場工作期間，雙方項目組成員須通過定期正式的例會溝通項目進程和階段成果，規劃下一階段工作計劃，并由乙方整理為正式的《項目備忘錄》或《項目通報》，知會甲方。
項目成果匯報會議：在項目階段性成果形成之后，由甲方安排乙方向甲方相關人員進行項目成果報告。
第八條 項目追蹤服務：
在方案推行后 個月內，乙方對咨詢內容相關問題提供免費的后續服務，后續服務一般屬非現場性質的電話咨詢或文件傳遞。
第九條 服務費用及支付方式：
1、乙方策劃咨詢服務自 年 月-- 年 月。共 年。
2、月策劃咨詢服務費用 。甲方須以現款方式于 日前支付。
第十條 保密協定
1、甲方商業秘密保護
所謂甲方商業秘密是指由甲方提供的、或者乙方在項目工作期間知悉的、或者由甲方對第三方承擔保密義務的，與甲方業務有關的、具有商業價值的、非公知的所有信息，包括：
（1）甲方現有的、及正在開發或構想之中的服務項目的信息和資料；
（2）甲方現有的或者正在開發之中的發展戰略及管理方式、質量管理方法、定價方法、銷售方法等業務活動方法；
（3）甲方的業務計劃、產品開發計劃、財務信息、內部業務規程以及供應商和客戶的名單等業務活動信息；
（4）乙方所提交的項目報告；
（5）按照法律和協議，甲方對第三方負有保密義務的信息；
（6）其他按照甲方保密制度規定應當保守的商業秘密；
以上信息在本項目期間和項目結束后，未經甲方書面確認，乙方不得向第三方展示、復制、提供、告知或用作其它商業用途。
2、乙方商業秘密保護
所謂乙方商業秘密是指由乙方提供的、或者甲方在項目工作期間知悉的、或者由乙方對第三方承擔保密義務的，與乙方業務有關的、具有商業價值的、非公知的所有信息，包括：
（1）乙方的項目建議書和工作計劃；
（2）乙方項目報價的方式和金額；
（3）項目技術資料：項目研究工具、培訓資料、項目研究報告；
（4）按照法律和協議，乙方對第三方負有保密義務的信息；
以上信息在本項目期間和項目結束后，未經乙方書面確認，甲方不得向第三方展示、復制、提供、告知或用作其它商業用途。
3、任何一方違反本保密協議，需向另一方支付相當于項目價款總額2倍的違約金，造成損失的，應承擔相應賠償責任。
第十一條 其它約定事項：
1、甲方若未依約按時支付簽約金或咨詢服務費時，乙方有權停止提供一切服務。
2、乙方若因故意或過失而損及甲方之利益，甲方有權單方面解除本合同。
3、乙方若因天災或其它不可抗力之因素，致使無法按原定時程進行工作時，由雙方友好協商，尋求合適之解決方式。
4. 項目完成后兩年內，甲乙雙方不得聘用對方員工。
5.本項目成果知識產權歸甲方。
第十二條 本合同在履行過程中若發生爭議，由雙方友好協商解決；若協商不成，雙方均有權向簽約所在地之人民法院提出訴訟解決。
第十三條 本合同未明文約定的事項，可由雙方達成書面補充協議，作為本合同的附件，并與本合同具有同等的法律效力。其余不在本合同規定范圍之事項，按《中華人民共和國合同法》的規定執行。
第十四條 其它
本合同雙方蓋章簽字之后生效。
本合同一式四份，合同雙方各持二份。
甲 方： 乙 方：
地 址： 地 址：
郵 編： 郵 編：
簽 章： 簽 章：
關于咨詢合同模板 篇19
項目名稱：上海××里改造項目
委托方(甲方)：(上海)置業有限公司
受托方(乙方)：上海市規劃設計研究院
簽訂時間：×年××月××日
簽訂地點：上海市
有效期限：×年×月××日
本合同甲方委托乙方就上海××里改造項目管網綜合規劃及前期綜合管網現狀調查研究項目進行技術咨詢，并支付咨詢報酬。雙方經過平等協商，在真實、充分地表達各自意愿的基礎上，根據《中華人民共和國合同法》的規定，達成如下協議，并由雙方共同恪守。
一、乙方進行技術咨詢的內容、要求和方式如下：
1、咨詢內容：(1)委托地塊規劃紅線內外綜合管網現狀的前期調查研究及其成果。(2)參照國家城市規劃編制辦法完成委托地塊管網綜合規劃及其成果。
2、咨詢要求：(1)綜合管網現狀的前期調研成果包括各類地下管線、管道的平面相對位置，管徑、目前使用狀態，切斷位置等。(2)管網綜合規劃成果充分考慮技術要求、安全、經濟等因素，提交的成果符合國家技術規范的要求；成果包括各類工程管線的平面相對位置、主要設施用地、管徑、典型斷面布置等。
3、咨詢方式：通過現場調查、資料分析，針對規劃地塊特點及周邊環境，提出基礎設施配套規劃。
二、乙方應當按下列進度要求進行本合同項目的技術咨詢工作：
自本合同簽訂之日起××日內，乙方完成本合同全部技術咨詢工作并提交成果。其中：(1)綜合管網現狀的前期調研成果在本合同簽訂生效后一周內完成。(2)平面布局完成后一周內完成管網綜合規劃圖。
三、為保證乙方有效進行技術咨詢工作，甲方應向乙方提供下列協作事項：
1、提供技術資料：
(1)本項目所在地塊最新實測數字化地形圖；
(2)本項目所在土地使用規劃電子文件；
(3)本項目相關現狀地下基礎設施調查資料。
2、對乙方工作予以配合。
乙方如需甲方提供相關資料，應提前七日向甲方提交所需相關資料明細，經甲方確認同意后向乙方提供，如甲方拒絕提供，乙方不能以此為由拒絕或延期向甲方提供技術咨詢服務。
四、甲方向乙方支付技術服務報酬及支付方式為：
1、技術咨詢報酬總額為：人民幣××萬元整；
2、技術咨詢報酬由甲方分二次支付給乙方。具體支付方式和時間如下：
(1)按照本合同要求提交前期研究成果經甲方審核通過后三日內，支付××萬元；
(2)按照本合同要求提交最終管網綜合規劃成果經甲方審核通過后三日內，支付××萬元。
乙方開戶銀行名稱、地址和帳號為：
開戶銀行：
地址：
帳號：
3、本合同技術咨詢報酬中包括技術咨詢費、人工費、交通費、調查費等因履行本合同所需的一切費用除本合同另有約定外，甲方無須向乙方另行支付其他任何費用。
4、甲方向乙方支付技術咨詢報酬時，乙方應向甲方提供等額合法有效的發票，否則，甲方有權拒絕向乙方支付技術咨詢報酬，而并不因此向乙方承擔任何違約責任。
五、雙方確定因履行本合同應遵守的保密義務如下：
1、保密內容：技術信息和經營信息。
2、涉密人員范圍：所有參與人員。
3、保密期限：承擔保密義務的期限自甲、乙雙方簽訂本合同時起至向社會公眾披露該信息時止，在此期間無論甲、乙雙方合同關系是否存在，都應無條件的保守對方的商業秘密。
4、一方在對方未披露商業秘密的情況下，在任何時間、任何情況下，均不得向第三方泄露對方的商業秘密，不得許可第三方使用對方的商業秘密，不得以任何形式私自利用上述商業秘密；對于一項完整的商業秘密，如果一方僅披露部分內容，對未披露的部分另一方仍要承擔保密義務。
六、本合同的變更必須由雙方協商一致，并以書面形式確定。
七、雙方確定，按以下列標準和方式對乙方提交的技術咨詢工作成果進行驗收：
1、乙方完成技術咨詢工作成果的形式：提供成果藍圖六套并提交電子版的最終工作成果。
2、技術咨詢工作成果的驗收標準：符合國家有關的標準、規定、本合同約定及甲方要求。
3、技術咨詢工作成果的驗收方法：通過甲方指定的專家評審。
八、雙方確定，按以下約定承擔各自的違約責任：
1、甲方違反本合同第三、四條約定，應當支付違約金，每逾期一日，應按同期應付款項的千分之一向乙方支付違約金。除此之外，甲方無須向乙方承擔任何賠償責任(支付違約金或損失賠償額的計算方法)。
2、乙方違反本合同第二條約定，應當支付付違約金，每逾期一日，應向甲方支付合同總額的千分之一違約金，對因此給甲方造成的損失，乙方應承擔賠償責任(支付違約金或損失賠償額的計算方法)。
3、乙方違反本合同第一、七條約定，應當承擔違約賠償金，按報酬總額的10%支付甲方，對因此給甲方造成的經濟損失，乙方應承擔賠償責任(支付違約金或損失賠償額的計算方法)。
4、乙方違反本合同任何一項其他約定義務，經甲方催告后仍未履行的，甲方有權解除本合同，乙方應返還甲方已支付的全部款項。
關于咨詢合同模板 篇20
鑒于甲方______________(委托方)需要就__________________技術項目向乙方______________(顧問方)咨詢;鑒于乙方愿意接受甲方的委托并提供咨詢意見;根據《中華人民共和國合同法》有關技術合同的規定及其他相關法律法規的規定，雙方經友好協商，同意就以下條款訂立本合同，共同信守執行。
第一條咨詢項目名稱
1.1本合同的技術咨詢項目名稱為：_____________________(本合同所涉及到的技術咨詢項目的名稱)
1.2技術咨詢合同的項目名稱應使用簡明、準確的詞句和語言反映出合同的技術特征和法律特征，并且項目名稱一定要與內容相一致，盡量使用規范化的表述，如關于______________技術的技術咨詢合同。
1.3甲乙雙方可以就有關科學技術與經濟、社會協調發展的軟科學研究項目;促進科技進步和管理現代化，提高經濟效益和社會效益的技術項目;其他專業技術項目訂立技術咨詢合同。
第二條咨詢的內容、形式和要求
2.1本合同的履行標的不是技術成果，而是供委托方決策和選擇的咨詢報告，即顧問方為委托方就科學研究、技術開發、技術改造、成果推廣、工程設計、科技管理等科技項目提出的建議、意見和方案。
2.2本合同顧問方就委托方的某項特定技術項目向委托方提供咨詢報告，其工作內容如下：
(1)可行性論證：即對某項特定的經濟技術項目實施的技術先進性、經濟合理性進行綜合分析、計算和評價，從而確定該項目是否成功和發展的可能。
(2)技術預測：即對咨詢技術項目的發展趨勢進行展望與預測，主要是對新技術、新設備、新工藝、新材料、新產品的發展動態，以及這些技術的發展對某些產品需求的影響的預。
(3)專題技術調查：即針對咨詢技術項目的技術要求，采取多種方式對專題資料、數據的考查與收集工作。
(4)分析評價報告：即對某項技術的發展給社會帶來的積極作用和消極作用進行全面分析研究和全面評價工作。
2.3顧問方向委托方提供的咨詢報告應當符合以下三個條件：
(1)咨詢報告是對特定技術項目的分析、論證、評價、調查和預測的報告或意見;
(2)以可行性論證、技術預測、專題技術調查、分析評價報告或意見的形式提交;
(3)應達到合同約定的科技水平，對委托方有相應的參考價值。
2.4委托方和顧問方約定顧問方提交的咨詢報告應達到以下要求：(雙方對咨詢報告所應達到的要求的約定)
2.5本合同所稱的咨詢報告達到合同約定的要求僅指咨詢報告達到合同約定的形式內容和通過約定的驗收方法，不能擴大理解為保證委托方按咨詢報告實施達到理想的經濟效益和社會效益。
第三條履行期限、地點和方式
3.1本合同的履行期限是指奉合同從開始履行到履行完畢的具體時日。雙方約定各自的履行期限為：(如委托方在本合同生效后_______日內向顧問方提交有關咨詢資料和數據;顧問方應在本合同生效后_______日內完成咨詢報告并提交給委托方等)如雙方未約定履行期限，義務方可以隨時履行，權利方也可以隨時要求對方履行，但應給對方必要的準備時間。
3.2本合同的履行地點可以由雙方約定在委托方所在地，也可以約定在顧問方所在地，或者雙方同意的其他地點。如果約定不明確，則推定在顧問方所在地履行。
3.3本合同的履行方式可以約定采用顧問方向委托方提交可行性論證、技術預測、專題技術調研及分析評價報告等方式。
第四條委托方的協作事項
4.1委托方的協作事項是指為了使顧問方順利開展咨詢工作，委托方應向顧問方提供必要的工作條件、技術背景資料等。
4.2委托方應協作的事項主要有以下幾個方面：
(1)闡明咨詢的問題，向顧問方提供技術背景材料及有關技術、數據;
(2)根據顧問方的要求補充說明有關情況，追回有關資料、數據;
(3)提供給顧問方的技術資料、數據有明顯錯誤和缺陷，應及時修改、完善;
(4)為顧問方進行調查論證提供必要的工作條件。
4.3雙方約定委托方應向顧問方提供以下咨詢資料和數據：(委托方應提供的技術背景材料和有關技術、數據)
4.4雙方約定委托方應向顧問方提供以下工作條件：(委托方應提供的工作條件)
4.5以上協作事項應約定的明確具體，要盡量寫明提供資料及工作條件的具體時間、內容、數量和方式等。
第五條技術情報和資料的保密
5.1本合同內容如涉及國家安全和重大利益需要保密的，應在合同中載明秘密事項的范圍、密級和保密期限以及各方承擔的保密義務。
5.2委托方提供的技術資料、數據需要保密的，應當在合同中約定保密范圍的期限。合同沒有約定的，委托方不得干預顧問方引用、發表和向第三者提供。
5.3雙方可以約定不論合同是否變更、解除或者終止，合同保密條款不受其限制而繼續有效，各方均應繼續承擔約定的保密義務。
第六條驗收、評價方法
6.1鑒于技術咨詢合同的驗收比較特殊，其成果大都屬于軟科學范疇，在某種程度上具有無形、不可操作的特點，其驗收標準一般無法以硬指標衡量，故雙方應本著科學、公正、實事求是的原則，嚴格按照合同約定的要求進行驗收，不能過于苛刻或顯失公平。
6.2雙方可以在合同中約定對咨詢報告和意見的驗收或者評價方法，可以約定采用鑒定會、專家評估的方法驗收，也可以約定以委托方單方認可視為驗收通過。但不論采用何種方式驗收都應由驗收方出具書面驗收。
6.3如果雙方在合同中沒有約定驗收或評價方法，則按照合同實用的.一般要求組織鑒定。
第七條報酬及其支付方式
7.1在技術咨詢合同中，技術咨詢的經費統稱為報酬，雙方應明確約定報酬的金額。在本合同中委托方應向顧問方支付報酬________元人民幣。
7.2雙方約定報酬的支付方式和期限為：(可以約定采用一次總付、分期支付等方式支付，并明確約定支付期限)
7.3雙方可以約定在合同履行過程中，顧問方進行必要的調查研究、分析論證、試驗測定活動經費如果不包含在合同報酬中，其費用應由哪一方支付、支付的金額及方式。
第八條違約責任
8.1委托方未按照合同約定提供必要的數據和資料，影響顧問方工作進度和質量的，所支付的報酬不得追回，未支付的報酬應當如數支付。
8.2委托方未按照合同約定支付報酬的，應當補交報酬，并支付違約金或者賠償損失。
8.3委托方未按照合同約定提供必要的數據和資料，或者遲延提供合同約定的數據和資料，或者所提供的數據、資料有嚴重缺陷，影響工作進度和質量的，應當如數支付違約金或者賠償損失。
8.4委托方逾期兩個月不提供或者不補充有關技術資料、數據和工作條件，導致顧問方無法開展工作的，顧問方有權解除合同，委托方應當支付違約金或者賠償損失。
8.5顧問方未按期提出咨詢報告或者提出的咨詢報告不符合合同約定的，應當減收或者免收報酬，并支付違約金或者賠償損失。
8.6顧問方遲延提交咨詢報告和意見的，應當支付違約金;咨詢報告和意見不符合合同約定條件的，應當減收或者免收報酬，并支付違約金或者賠償損失。
8.7顧問方不提交咨詢報告和意見，或者所提交的咨詢報告和意見水平低劣，無參考價值的，應當免收報酬，并支付違約金或者賠償損失。
8.8顧問方在接到委托方提交的技術資料和數據之日起兩個月內，不進行調查論證的，委托方有權解除合同。顧問方應當返還已收的報酬，并支付違約金或者賠償損失。
第九條爭議的解決辦法
9.1甲乙雙方在履行本合同的過程中一旦出現爭議，可以根據自愿選擇協商、調解、仲裁或者訴訟的方式解決爭議。
9.2爭議發生后，雙方應本著平等自愿的原則，按照合同的約定分清各自的責任，采用協商的辦法解決爭議。
9.3若雙方不愿協商或者協商不成的，可以將爭議提交雙方共同指定的第三者進行調解解決。
9.4若雙方協商、調解不成的或者不愿協商、調解的，可以約定將爭議提交____________仲裁委員會仲裁解決。
9.5.雙方也可以約定不通過仲裁，直接向法院提起訴訟，通過訴訟的方式解決爭議。
第十條本合同經雙方簽、蓋章后生效;如需經有關部門批準的，以有關部門的批準日期為合同生效日。
第十一條本合同未盡事宜，由雙方協商解決。
第十二條本合同一式________份，甲乙雙方和有關批準部門各執一份。
甲方：(簽章)______________乙方：(簽章)______________
法定代表人：______________法定代表人：______________
日期：_____________________日期：_____________________
關于咨詢合同模板 篇21
甲方(顧問方):_______ 乙方(委托方):_______
法定代表人(或負責人):___ 法定代表人(或負責人):___
(公章或當事人簽字) (公章或當事人簽字)
青科( )第_______號
----
項目名稱:_________
丙方(主管單位):_____(公章)
合同鑒證單位:_______(公章)
合同有效期限:____年__月__日至____年__月__日
第一條 合同主要內容與技術經濟效果:
第二條 甲乙雙方(他方)應承擔的工作內容與責任:
第三條 進度與要求:
第四條 成交金額與付款時間、付款方式:
第五條 保密條款
第六條 (違約責任)
第七條 組織協調有關內容與其他事項:
第八條 解決爭議的方法
關于咨詢合同模板 篇22
＿＿＿＿＿＿（以下簡稱"客戶"）與＿＿＿＿＿＿＿（以下簡稱"工程咨詢單位"）經過雙方協商一致，簽訂本協議。
一、客戶委托工程咨詢單位提供＿＿＿＿＿（列明委托服務內容）咨詢服務，并已接受工程咨詢單位為履行該服務所提出的建議書和其他報價等文件。
二、本協議中的詞語與所屬的服務協議書條件及有關附件同義。
三、下列文件均為本協議書的組成部分：
①委托函或中標函：
②工程咨詢服務協議書通用條件；
③工程咨詢服務協議書專用條件；
④附件，即 附件a＿＿＿委托工程咨詢服務范圍； 附件b＿＿＿＿＿客戶提供的職員、設備、 設施和其他人員的服務； 附件c＿＿＿＿＿報酬和支付；
⑤在實施過程中共同簽署的補充和修正文件。
四、鑒于客戶按下文規定向工程咨詢單位的各項支付，工程咨詢單位承諾按照本協議書的規定，承擔附件a中議定范圍內的咨詢服務。
五、鑒于工程咨詢單位按上文規定履行咨詢服務，客戶承諾按照本協議書規定的期限、方式、幣種，向工程咨詢單位支付協議規定應支付的款項，作為履行服務的報酬。
六、凡因本協議或與本協議有關的一切爭議，雙方應友好協商，協商不成的，提交中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁，仲裁地點在深圳或其他城市，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
七、本協議書正本一式兩份，具有同等法律效力，雙方各執一份。副本＿＿＿份，雙方各執＿＿＿份。 本協議書經雙方代表簽字并加蓋單位公章后生效。
客 戶：（簽章） 工程咨詢單位：（簽章）
法定代表人：（簽章） 法定代表人：（簽章）
地 址： 地 址：
授權代表（簽字）： 授權代表（簽字）：
開 戶 銀 行： 開 戶 銀 行：
帳 號： 帳 號：
郵 編： 郵 編：
電 話： 電 話：
傳 真： 傳 真：
電 子 信 箱： 電 子 信 箱：
年 月 日簽于
------------
一、委托人委托咨詢人為以下項目提供建設工程造價咨詢服務：
1、項目名稱：
2、服務類別：
二、本合同的措詞和用語與所屬建設工程造價咨詢合同條件及有關附件同義。
三、下列文件均為本合同的組成部分：
1、建設工程造價咨詢合同標準條件;
2、建設工程造價咨詢合同專用條件;
3、建設工程造價咨詢合同執行中共同簽署的補充與修正文件。
四、咨詢人同意按照本合同的規定，承擔本合同專用條件中議定范圍內的建設工程造價咨詢業務。
五、委托人同意按照本合同規定的期限、方式、幣種、額度向咨詢人支付酬金。
六、本合同的建設工程造價業務自年月日開始實施，至年月日終結。
七、本合同一式四份，具有同等法律效力，雙方各執兩份。
委托人：(蓋章) 咨詢人：(蓋章)
法定代表人：(簽字)法定代表人：(簽字)
委托代理人：(簽字)委托代理人：(簽字)
住所： 住所：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳號：
郵政編碼： 郵政編碼：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
電子信箱： 電子信箱：
年月日 年月日
關于咨詢合同模板 篇23
甲方：某某某醫療器械有限公司
乙方: 某某管理咨詢有限公司
依據《中華人民共和國合同法》和有關法規的規定，甲乙雙方經友好協商，就乙方向甲方提供企業管理咨詢服務的事宜達成一致，簽訂本合同，以資共同遵守：
第一條 服務范圍
甲方聘請乙方為甲方提供管理咨詢服務，服務內容如下：
乙方應當對甲方企業所處的內外部環境進行深入的訪談、調研，客觀中立地審視，提出有前瞻性和建設性的基礎建設變革思路，制定切實可行的計劃方案，從而強化高、中和基層管理人員的管理意識、提高管理技能以及提高員工的工作積極性。
第二條 服務期間
1、本合同約定的咨詢服務期間自年年月（共個月）止。
2、集中咨詢時間（包括企業調研診斷、項目方案規劃設計、項目推動實施和項目運行）甲方可以根據實際情況與咨詢顧問協商調整工作時間。
3、除集中咨詢期間外，乙方咨詢顧問可以通過電話、郵件、傳真、信件以及其他方式向甲方提供不定時服務，具體服務時間和方式由咨詢顧問與甲方協商確定。
第三條 咨詢費用及支付方式
1、本合同約定的專業咨詢項目總費用為人民幣元（大寫 ），甲方于 年月日支付乙方人民幣元（大寫：），剩余款項甲方通過銀行轉賬的方式匯至乙方指定賬戶。
2、專業咨詢項目費用從簽約之日起計算，合同簽訂之日起7個工作日內，甲方即支付前期咨詢費用元，從咨詢服務期的第二個月起，應于每月31號前向乙方支付元整，直至本合同履行屆滿或者終止。
第四條 咨詢項目工作要求
1、為保證本項目的順利進行，甲方應確定1位主要聯系人，負責甲方和乙方咨詢顧問進行項目日常工作的接洽與溝通。
2、甲方應給予乙方咨詢顧問適當的授權，即乙方咨詢顧問對認為與本項目有關的企業資料有知曉的權力，并可要求甲方配合提供有關資料。如甲方無法提供部分資料，應與乙方進行溝通，協商解決的辦法。
第五條 雙方權利義務
（一） 乙方的權利義務
1、必須遵守職業道德和執業紀律。
2、應當勤勉盡職，依法在合同約定范圍內維護甲方的最大利益。
3、應當及時向甲方發表顧問意見；按時完成提交項目報告。
4、對甲方的商業秘密或個人隱私應當保守秘密。
（二） 甲方的權利義務
1、與乙方誠信合作，為乙方開展工作提供便利，向乙方提供與服務事項相關的情況和資料，并保證其真實、合法、有效。
2、如有關的情況和事實發生變化，應及時告知乙方。
3、按照約定支付服務費。
第六條 合同的終止
1、因客觀情況發生變化，甲乙雙方協商終止合同。
2、乙方向甲方提交的方案與約定的有較大差距，而乙方不能按照甲方意見做出修改的，甲方有權終止合同。
3、合同因以上原因而終止的，對于乙方提交的方案，甲方應支付相應階段的咨詢費。
第七條 違約責任
1、因乙方原因造成未按時完成工作超過1個月，甲方除可以終止合同、收回已付的尚未完成工作的費用外，乙方還應向甲方支付相當于總費用10%的違約金。
2、乙方將在甲方了解到的有關情況、甲方向乙方提供的材料及本項目方案泄露給第三人，造成甲方損失，乙方應承擔相應的賠償責任。
3、甲方擅自變更或解除本合同，乙方不退還甲方已支付的費用；乙方擅自
變更或解除本合同，應退還已收取的費用。
第八條 其他事項
1、本合同書自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、雙方之間發生爭議的，雙方應當進行友好協商解決，在無法通過協商解決的情況下，任何一方均可向甲方所在地仲裁委員會申請仲裁處理。
3、本合同書未盡事宜，甲乙雙方應持積極態度友好協商解決，并達成書面的補充合同。
4、本合同書一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等的法律效力。
5、其他約定事項：
甲方（蓋章）：某某某醫療器械有限公司
乙方（蓋章）：某某管理咨詢有限公司
_____年____月___日