公司安裝合同（通用3篇）
公司安裝合同 篇1
合同編號：______________
定作人：_______________(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人：____________
簽約人：______________________________
定作人承辦單位：______________________
聯絡人：______________________________
聯系電話：____________________________
定作人機構地址：______________________
傳真電話：____________________________
承攬人：_______________(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負責)人：____________
簽約人：______________________________
承攬人營業執照：______________________
生產報刊亭許可證明：__________________
承攬人機構地址：______________________
聯系人：______________________________
聯系電話：____________________________
銀行開戶許可證：______________________
開戶行：______________________________
賬戶：________________________________
根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_____________萬元。
第二條制作報刊亭的數量、規格、價格(價款單位：每個/人民幣萬元)
1.________________________________________
2.________________________________________
3.________________________________________
注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條加工、制作與安裝、要求
1.報刊亭安裝后穩定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_____平米。
2.使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板，結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_____%，使用____mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍色陽光板封頂，并有通風口一處。
第四條驗收標準和方法
①乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規格、材質)制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產。
②甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗。
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
1.交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
2.交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
3.包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務
1.乙方對制作的報刊亭進行安裝;
2.經乙方安裝的報刊亭，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在_____日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做為另行維修費用，并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);
4.乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條結算方式、期限及安裝費用
1.甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內，甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預付款。
2.乙方交貨后15日內，甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。
3.乙方按期安裝完畢，并經甲方驗收合格后15日內，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額35%的價款，累積達到合同標的額的95%。
4.剩余的合同標的額5%(_____元)價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責任
1.甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額_____‰的違約金;
2.甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_____‰的違約金。
第九條乙方違約責任
1.乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;
2.乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔;
3.乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭議的解決方式。
1.因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲_____委員會_____;
2.因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。
第十一條附則
1.本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
2.合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規格的變動以雙方共同協商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。
甲方：________________
簽約人：______________
乙方：________________
簽約人：______________
簽約地點：____________
簽約日期：____________
公司安裝合同 篇2
發方包：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，甲、乙雙方經友好協商，就雅筑小區的門窗制作及安裝等事宜，訂立本合同。
一、工程概況
二、工程工期
三、工程價款
1、綜合單價
2、工程款支付
(1)本工程無預付款；
(2)在工程所需窗框/門框全部進場后個工作日內，乙方向甲方提交請款報告，經甲方審核后七日內支付工程總造價的50%，即××萬元；
(3)全部門窗安裝完畢，工程竣工驗收合格且交付甲方后，乙方向甲方遞交竣工結算報告及完整的工程檔案技術資料后，雙方進行結算。甲方在確定工程決算值后七日內支付至工程決算總值的95%；
(4)其余5%作為質量保證金，保修期屆滿之日起一個月內無息支付。
3、工程款發票
甲方向乙方支付工程款的同時，乙方應向甲方出具相應金額的工程款發票，否則，甲方有權拒絕付款。
四、材料供應
五、工程保修及售后服務
1、乙方對全部施工內容承擔保修責任。其中門窗安裝工程的保修期為一年，門窗本身的保修期為三年，保修期限自全部工程竣工驗收合格且交付甲方之次日起計算。
2、保修期內，乙方承擔因門窗本身質量原因造成的漏水、透寒、變色等質量問題的責任。
3、乙方應在本合同簽訂的同時向甲方提供《售后服務承諾書》、《產品保修卡》、《產品使用說明書》，雙方并另行簽訂《質量保修制度》，作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。
4、乙方應在簽訂本合同的同時預留保修負責人的書面通信地址和電話，以便通知乙方進行維修。
5、在工程質量保修期內的任何時間，甲方(包括甲方選聘的物業管理公司)均可書面通知乙方，要求修復因乙方制作安裝等原因而出現的缺陷。乙方應在收到該書面通知后三日內將缺陷修復完畢并經甲方驗收合格。如乙方未按甲方所指定的期限修復完畢或連續修復兩次仍不能達到甲方滿意，則甲方有權另行委托他人進行修復。因此而需支付的費用甲方有權單方確認，并由乙方承擔，同時乙方應向甲方承擔甲方單方確認費用二倍的違約金，且上述費用及違約金甲方有權從應支付乙方的工程款或質量保證金等款項中扣除，并支付予實際執行者。若甲方委托他人修復之所需費用大于屆時應支付乙方質量保證金金額時，則甲方可將其大于該部分的金額作為債務向乙方追償。
6、在保修期內，乙方應積極與甲方聯絡，定期對施工工程進行巡訪，做好回訪記錄，并對存在隱患的質量問題，予以及時解決。
7、在房屋交付使用者前，乙方應當成立為本項目服務的專門小組，乙方應在房屋交付過程中，派員陪同甲方或甲方選聘的物業管理公司的人員向使用者交房，對于購房者反映的問題，乙方應當立即整改，因乙方原因而產生的責任及費用由乙方承擔。
六、違約責任
1、甲方逾期付款的，甲方按應付款金額的20%向乙方支付違約金，工期不予順延。
2、乙方未按合同約定將工程所需門窗運抵現場、逾期進場、逾期開工、逾期任一階段工期或逾期竣工的，每逾期一日，乙方均應向甲方承擔_____元人民幣違約金，逾期達十四日的，甲方有權解除合同，乙方應向甲方支付工程總價20%的違約金。
3、對于工程質量達不到約定標準的部分，乙方應當根據甲方或監理方的指令或要求進行修理、拆除、返工，直到符合約定標準及甲方要求。如乙方未按甲方的指令或要求進行整改，逾期達十四日仍未符合約定標準，或同一部位經兩次整改仍未符合合同約定標準及甲方要求的，甲方有權解除合同，乙方應當承擔合同總金額20%的違約金。
4、對乙方故意或疏忽導致的材料和施工工藝不符合技術規范引起的工程質量問題，或與合同約定不符的，無論工程是否已驗收合格、交付使用以及是否超過保修期，均自甲方或業主知道之日起兩年內享有對乙方的索賠追償權利。且甲方有權要求乙方更換、重做并承擔相應價款20%的違約金，或按相應價款50%結算，具體處理方法由甲方選定。
5、未經甲方書面同意，乙方不得將本合同項下的權利、義務轉讓他人，否則，甲方有權解除合同，乙方應向甲方支付工程總價20%的違約金。
6、因甲方原因導致合同解除，甲方只承擔因此造成的直接損失，不賠償乙方預期可得利益。
7、因乙方原因導致合同解除，甲方為完成剩余工作委托其他施工企業繼續施工而需比原合同價格多發生的工程費用，皆由乙方賠償給甲方，甲方有權在支付其剩余工程款時予以扣除。
8、如因乙方原因工程延期或存在質量問題的，除乙方按本合同約定向甲方承擔違約責任外，如因此而導致甲方逾期交房、或因房屋質量問題或購房者退房而需向購房者承擔的違約金、賠償金等一切損失，均由乙方承擔，為此，乙方應當確保工期和質量，并應當在發生質量問題時立即全力解決。
9、工程質量問題在未解決前，甲方有權拒絕支付任何款項。
七、爭議解決
發生爭議時，雙方應及時協商解決，任何一方均可向甲方所在地人民法院起訴。
八、其他
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、本合同一式肆份，甲方執貳份，乙方執貳份，均具有同等法律效力。
甲方：
法定代表人：
日期：
乙方：
法定代表人：
日期：
公司安裝合同 篇3
需方：（以下簡稱甲方）
供方：（以下簡稱乙方）為進一步明確責任、保障雙方利益，保證工程的順利進行，經雙方友好協商，在自愿以及完全清楚并理解本合同條款的基礎上按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律、行政法規并結合天津市的有關規定，根據本工程的具體情況在天津市簽訂本合同。
一、工程概況
1、工程名稱：10萬噸海水淡化廠門窗制做安裝工程
2、工程地點：33#5#4#6#變電站、1#加氯間、1#1。
4、質量等級：合格產品
二、產品規格及工程價款
1、塑鋼門按非標60系列型材，塑鋼窗按非標80系列型材。其他材料門窗、圍欄按圖集及驗收
2、規范施工，顏色選自廠家提供的樣品，并經過質量確認、封樣，以實際封樣為準。
3、工程量：暫定1842.91平方米。（附件1）工程造價：暫定900352元人民幣，(扣減乙方復試費2萬人民幣元)，大寫玖拾萬零叁佰伍拾貳元整。
4、開工日期及竣工日期，以合同有效之日起計為期30天。
三、承包方式
1、承包方式：包工包料。
四、質量要求及技術標準
1、以國家相關標準及乙方提供給甲方的封樣樣品為驗收標準。門窗保證質量、等級，如有導致影響砌筑體效果，規格、尺寸不統一等質量問題，門窗運輸
2、過程中造成破損等問題，屬乙方責任，乙方應無條件予以退貨或更換，且應賠償甲方和甲方因此造成的一切損失。
五、付款方式
1玻璃后付總款的10%，經驗收質量合格后付至總款的95%，驗收合格之日起滿一年后20日內付剩余總款的5%。
2進度款：甲方根據乙方的生產進度陸續撥款，貨到驗收合格后付款，直至乙方生產完畢后交甲方，經驗收質量合格后方可結算。
六、結算方式
1、工程竣工后，由甲、乙雙方及監理組成小組進行供貨量結算。此結算應于工程竣工后一周內
2、完成，因乙方原因結算未完成的，實際供貨量以甲方認可的結算額為準。
3、乙方按照甲方要求提供相應的材料發票，待甲方財務認可后辦理正式結算手續。甲方未與乙方達成結算價或結算有爭議的，由雙方協商解決。
七、供貨要求
1、乙方根據甲方的工期節點要求，做出供貨計劃，并提前10天書面通知甲方工程部，由甲方工程部按照甲方確定的時間節點通知乙方供貨。
2、乙方收到甲方的供貨計劃后，7天內組織將貨供至工地甲方指定地點，并負責卸貨。乙方負責運輸及裝卸費用。
3、貨至施工現場后由監理組織甲方、乙方進行驗收，質量及數量核實無誤后，由甲、乙、監理三方簽署供貨驗收單。
4、供貨途中及裝、卸時的貨物損耗由乙方承擔，貨物驗收后的損耗由甲方承擔，貨供到工地后，甲方為乙方卸貨提供場地。
八、保修期限
保修期一年（自整體工程竣工驗收合格之日算起）。如在保修期間內因材料質量引起的返工，在甲方規定的期限內，由乙方負責供貨甲方負責維修，所有費用均由乙方承擔。若因乙方原因維修不及時，甲方可以自行組織維修，因此發生的費用甲方將從乙方的供貨質保款中扣除，甲方同時擁有對超出質保金部分費用向乙方進一步追償的權利。
九、雙方權利和義務
1、甲方的權利和義務：
a、甲方按照甲方確定的供貨時間節點，提前7天通知乙方供貨；
b、甲方負責按約定的付款方式支付工程款給乙方；
c、甲方按設計圖紙要求、有關標準規范及甲方認可的封樣標準進行驗收；
2、甲方的權利和義務：
a、甲方根據施工進度做出詳細的供貨計劃，并提前10天書面通知甲方工程部；
b、甲方負責在施工現場內為乙方提供卸貨場地，并負責材料的驗收及保管工作；
c、甲方會同監理按照施工圖紙和施工規范要求對產品質量進行驗收；
d、甲方必須按照相關規定、標準和產品質量施工說明書進行施工，如有背離施工說明書進行施工的所造成的一切損失由甲方承擔。
3、乙方的權利和義務：
a、乙方嚴格按約定的時間進行門窗的供貨；
b、乙方隨貨提供全套的施工工藝技術資料及材料質量保證資料；
c、乙方提供樣品經甲方認可后封樣，作為貨品驗收標準；
d、乙方提供產品的顏色不符合質量標準時，乙方無條件更換，并賠償延誤工期對甲方造成的相關損失。
e、乙方不能按照合同約定提供產品或服務，甲方有權解除合同，按工程實際用量與乙方結算，造成損失的要追究乙方的責任，乙方須承擔合同價款5%的違約金。門窗的成品保護：工程驗收前成品保護由乙方完成，甲方配合工作，驗收前門窗維護與維修的費用由乙方承擔，工程驗收后由甲方承擔。
十、違約責任
1、因乙方原因不能履行合同而造成合同終止時，乙方應賠償甲方已付的全部工程款，并支付合同暫定工程總造價款10%的價款作為違約金額賠付給甲方。
2、乙方應按合同工期嚴格執行，每延誤一天，扣工程總金額造價的5‰，未達到產品質量標準，扣除相應工程項目的所有工程款。由于甲方備料不及時、備料數量不準、無卸貨場地等原因造成乙方不能按合同要求供料，甲方承擔相應的損失賠償責任。
十一、不可抗力
由于人力不可抗因素造成甲、乙方不能履行合同時，雙方均不承擔任何經濟責任。
十二、爭議解決
本合同進行過程中發生爭議，雙方應本著平等、友好協商的原則解決，協商不成時，提交合同簽訂地人民法院訴訟解決，合同簽訂地點：天津市東麗區華明鎮。
十三、其他約定事項
1、乙方負責派人員及材料運輸至施工現場，并保證卸貨過程中全部人員的安全。
2、乙方應保證運輸到現場和卸貨過程中材料的質量不受損壞，如有損壞乙方應及時進行補償，以免延誤工期。
3、甲方配合乙方的工作、使工作順利進行。
甲方（簽章）乙方（簽章）
日期：日期：