三方協議中食宿條件怎么寫（通用3篇）
三方協議中食宿條件怎么寫 篇1
就餐條件:指崗位實習學生的就餐地點、頻次及相關費用等。
住宿條件:指崗位實習學生的住宿地點、住宿房間分配情況、住宿房間基礎等。
實習期間食宿安排、安全、用人單位等，為了上報學校可以自主填寫，然后找相應的單位蓋章即可。
應屆生實習三方協議范本
甲方：_______________________________
乙方：_________________(學校/系)
丙方：_________(學校/系)實習學生
為保證學生在“_________”實踐教學實習過程中學到與本專業相關的實踐工作經驗，提高專業知識水平和基本技術技能，現就本次實習有關事宜，實習單位、院方、實習學生三方達成如下協議：
一、實習單位(甲方)責任義務
安排人員指導學生熟悉與掌握經營管理方面的知識和具體程序等實踐技能，解答學生提出的問題，對學生進行安全知識教育，考核學生出勤，檢查實習日記，并在實習結束時對學生作出實習鑒定。
二、院方(乙方)責任義務
對學生進行實習安全教育，以免出現意外事故，布置實習任務，定期到實習地點對學生進行指導，及時與實習單位溝通有關學生的實習情況，協調解決實習過程中的實際問題。
三、學生(丙方)責任義務
按實習任務書和指導書的要求，完成相應的實習任務，遵守實習地點或現場的一切規定，服從實習所在單位及其指派的指導教師的領導安排，作息時間與實習單位或實習現場工作人員作息時間一致，交通問題自行解決。如學生無視有關規定和安全操作規范發生意外事故，后果由學生自負。
四、實習時間
______年____月____日至______年____月____日。
五、食宿安排
甲方(實習單位蓋章)：
______年____月____日簽訂地點
乙方(院方蓋章)：
______年____月____日簽訂地點
丙方(學生簽字)：
______年____月____日簽訂地點
三方協議中食宿條件怎么寫 篇2
甲方：_________
乙方：_________
按照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》，甲方將“_________辦公大樓布線工程”(工程地址：_________)項目委托給乙方設計、安裝、調試及維護。經甲、乙雙方協商，達成如下協議：
第一條 工程范圍
綜合布線系統：按所附清單提供設備及材料，并完成98個信息點(其中數據點65個，語音點34個)的安裝、調試;工程完工后提供所有信息點的測試數據報告。
網絡系統：按所附清單提供設備及材料，并負責所有交換機的安裝、調試。
所有工程施工按照“_________辦公大樓布線方案”(以下簡稱“方案”執行)。
第二條 工程承包方式
工程承包方式采取包工包料，工程涉及的所有材料、設備數量按照“方案”執行，詳見“方案”及合同附件。
第三條 工程總造價及付款方式
1、工程總造價
工程總造價為：￥元整(大寫：_________)。
注：以上價格組成詳見附件
合同價款的調整：當工程項目內容、范圍發生變更，涉及材料設備數量發生變更時，合同價款調整由甲乙雙方代表人共同商定。
2、付款方式
① 工程驗收合格后，甲方應在5日內將合同金額的97%，即_________元整(大寫：_________)一次性付清給乙方。
② 工程質保金為合同金額的3%，即$$$;工程質保金在工程驗收合格之日起滿一年后付清給乙方。
注：工程款項均以銀行轉帳的方式支付。
第四條 工程工期
1、合同生效之日起_________日內，乙方項目經理進場確定具體的施工圖紙及施工方案(由乙方負責制作)，并指定現場督導工程師。施工圖紙及方案經甲乙雙方項目負責人簽字(蓋章)確認后方可實施。
2、工程開工日期為：_________
3、若確需對“設計方案”做改動，由雙方項目負責人確認后方可實施。
4、如因甲方原因使工程未能按時進行，乙方有權以書面形式向甲方提出延期申請，經甲方核實并簽字(蓋章)確認后乙方可將工期順延。
5、甲方因故停止施工時，應及時以書面形式通知乙方并確定再開工日期，可恢復施工時同樣以書面形式通知乙方，工期相應順延;如無法確定再開工日期時，甲方需按工程已完成量向乙方結算相應工程進度款。
6、乙方應在_________前完成工程的實施，并向甲方提交工程竣工報告。
第五條 工程驗收
乙方竣工后3日內，向甲方提出書面驗收申請并提供完整的竣工資料(工程竣工報告、設備材料驗收記錄、工程結算書等)和工程竣工圖紙壹套;
1、甲方在收到乙方驗收申請及相關資料之日起90天內審計完畢，并組織有關人員進行驗收，逾期不驗收則視為驗收合格;
驗收標準按“_________辦公大樓布線方案”，以及《電子計算機機房設計規范》(gb50174-93)、《計算站場地技術條件》(gb2887-__)等有關國家標準的要求執行;
2、驗收通過后由乙方出具驗收報告，甲乙雙方項目負責人在驗收報告上簽字(蓋章)。
第六條 雙方責任
甲方責任：
1、按合同要求支付工程款;
2、協調有關部門給乙方提供材料存放場所;
3、協調有關部門給乙方提供施工過程中所需的水、電;
4、在工程施工過程中協助乙方協調與土建施工單位的關系，以保證工程的順利實施;
5、工程驗收合格后，系統的保護由甲方負責，所有人為不當操作造成的損失由甲方承擔;
6、甲方指派_________協助乙方在該項目施工過程中的工作，負責工程施工過程中掩埋工程的驗收、設備材料的清點驗收、工程簽證單等單據、憑證的簽字確認，當_________不在時由_________代簽。
乙方責任：
1、合同生效后，_________日內進場確定施工方案;
2、工程涉及的材料、設備保證提供原廠優質產品;
3、按質按量按期完成施工內容;
4、在施工期間，必須遵守工地的安全文明施工規程，并聽從甲方現場主管人員的合理性安排，若因違反上述規定而造成的經濟損失及后果，將由乙方自行承擔;
5、整個布線系統工程提供5年保用期，工程涉及的設備的保修期詳見《附件》中的“售后”說明，但人為不當操作及不可抗力造成的損害不在質量保證范圍內;
6、響應服務時間在2小時以內，需現場解決的故障保證在24小時內到現場解決問題(法定休息日除外);
7、編寫工程竣工、驗收及管理文檔，提供實際的網線布線圖和每一個信息點、語音點的fulke書面測試報告。
第七條 違約責任
1、如乙方不能在合同規定時間內完工，每延期誤一天乙方應按合同總價的千分之一向甲方償付違約金。
2、如甲方未按合同約定支付工程款，每逾期一天甲方應按應付金額的千分之一向乙方償付滯納金。
3、如果由于甲方原因或不可抗拒力造成工期延誤，工期順延。
4、甲乙雙方有義務對合同中涉及所有內容保密，若未經對方同意，擅自泄漏合同有關內容給第三方，應承擔因此造成的對方的損失。
5、如因某方違反本合同造成對方損失，按《中華人民共和國合同法》的有關條款進行處理。
6、如本合同未盡事宜，由甲乙雙方共同協商解決。
第八條 其它
本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份，經雙方簽字(蓋章)后起生效。
甲方：_________ 乙方：_________
法人代表或授權代理人：_________ 法人代表或授權代理人：_________
簽章(公章)：_________ 簽章(公章)：_________
_________年__月__日 _________年__月__日
三方協議中食宿條件怎么寫 篇3
原告：_________________，女，1995年10月2日生，漢族，_______________市人，住__________市__________區__________路__________
號__________小區_____單元_____號。
法定代理人(系原告生母)：__________________________，女，1969年_____月_____日生，漢族，__________市人，住址同上
被告(系原告生父)：__________________________，男，1963年_____月_____日生，漢族，__________市，__________公司職工，住__________市__________區__________小區_____單元_____號
1、判令原被告婚生女兒李某由原告撫養
2、責令被告從起訴之日起每月支付小孩撫養費20__元。事實與理由：________________20__年_____月_____日，被告與原告之母因夫妻感情不和經__________市__________區人民法院判決離婚，小孩李某由被告撫養
由于小孩系女性，且被告一直未再婚。隨著小孩的生理發育，小孩亦感受到不便與被告共同生活。被告一直忙于自已事業的發展，不但無暇照顧小孩的生活和學習，而且酗酒惡習，每每回家便對女兒打罵，對小孩的健康成長非常不利。為了使小孩有一個健康、穩定的生活環境，特請求變更小孩由原原告撫養，被告每月支付小孩20__元生活費。變更后，原告能保證被告的正常探視。此致
__________市人民法院
具狀人：_________________代理人：_________________
______年______月______日