有關(guān)承攬加工合同范文合集(精選33篇)
有關(guān)承攬加工合同范文合集 篇1
委托方:______________
簽訂地點:______________
承接方:________________
日期:_______年_______月_______日
依照《_____》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條:廣告承攬要求。
1.1項目(制作)
1.2廣告及活動內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號
1.3發(fā)布地點或形式:______________
1.4顏色:______________
1.5規(guī)格或材料:______________
1.6刊播次數(shù)、起止日期及時間:
第二條:費用及支付方法
2.1費用
本次活動總金額為______________,(大寫圓整)
2.2結(jié)算方式和期限:
____________________________
第三條:驗收方式及時間:
______________
第四條:違約責(zé)任
4.1委托方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規(guī)定的`工作,向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金;不能按期履行合同義務(wù)的,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。
4.3其他違約責(zé)任,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條:糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(2)項規(guī)定辦理。
1.向地經(jīng)濟(jì)合同_____機關(guān)申請_____;
2.向連云港市當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第六條:雙方商定的其他事項:
第七條:附則
本合同有效期自_____年_____月_____日生效至_____年_____月_____日終止。
委托方:連云港之星汽車銷售有限公司承攬方:
單位名稱(蓋章)單位名稱(蓋章)
地址:______________地址:______________
委托代理人:______________委托代理人:______________
電話:______________電話:______________
有關(guān)承攬加工合同范文合集 篇2
服裝加工承攬合同:
承攬方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話:_________ 法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定作方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話:_________ 法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工_________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品名 │規(guī)格 │單位 │數(shù)量 │備注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。
2.用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條 技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條 價款或酬金:
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交(提)貨的時間和地點:
1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān):_____________________________________
第九條 運輸辦法及費用負(fù)擔(dān):_____________________________________
第十條 結(jié)算方式及期限:_________________________________________
第十一條 其他:
1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條 承攬方的違約責(zé)任:
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的'期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任:
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式_________份,交_________(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方(蓋章):_________ 承攬方(蓋章):_________
代表人(簽字):_________ 代表人(簽字):_________
地址:_________ 地址:_________
電話:_________ 電話:_________
開戶銀行:_________ 開戶銀行:_________
帳號:_________ 帳號:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
有關(guān)承攬加工合同范文合集 篇3
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、法規(guī),在自愿、平等、公正的原則下,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,達(dá)成一致,特訂立本合同。
一、程概況
1、工程名稱:輕型鋼架棚
2、工程地點:鎮(zhèn)平工業(yè)園區(qū),華宇塑料制品有限公司
二、工程承包范圍
1、面積:61.3×44.3=2715.59平方,附工程詳單,見-3
2、承包方式:甲方出資,乙方承包工、料(本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm)含土建。
3、工程造價165元/㎡,總造價448072.35元。
4、付款方式:合同簽訂后甲方預(yù)付總造價30%,柱子立起再付40%,驗收后再付25%,剩余5%工程完成后一年內(nèi)全部付清。
5、土建工程結(jié)束后開始施工, 天交工。(備注:除不可抗拒外因素)。 年內(nèi)保證維護(hù)正常使用。
6、在施工期間,乙方施工人員應(yīng)由乙方全部投入保險,如發(fā)生工傷事故等事宜,由乙方從保險金中解決,不足部分由乙方承擔(dān),甲方概不負(fù)責(zé)。
7、甲方負(fù)責(zé)水、路兩通及其費用,負(fù)責(zé)外圍治安秩序,乙方負(fù)責(zé)按施工圖施工和保證工程質(zhì)量、工期與施工安全,乙方在施工期間,電費由乙方承擔(dān),甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。甲乙雙方應(yīng)履行合同義務(wù),如一方違約,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц度f元的違約金。
本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,合同自簽訂之日起,即可生效。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
有關(guān)承攬加工合同范文合集 篇4
訂立條約兩邊:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方托付承攬方加工________________,經(jīng)兩邊充沛商議,特訂立本條約,以便配合遵照。
第一條加工制品:
品
名規(guī)
格單
位數(shù)
量備
注
第二條加工制品品質(zhì)請求:
加工定作物品,需求封存樣品的,應(yīng)該由兩邊代表背后封簽,并妥為保管,作為驗收的根據(jù)
第三條原材料的供應(yīng)設(shè)施及規(guī)格,數(shù)目,品質(zhì):
1,用承攬方質(zhì)料實現(xiàn)事情的,承攬方必需按照條約劃定原材料,并接收定作方檢討。承攬方瞞哄原材料的缺點或許應(yīng)用不符合條約劃定的原材料而影響定作物的品質(zhì)時,定作方有權(quán)請求重作,修繕,縮小價款或退貨。
2,用定作方原材料實現(xiàn)事情的,條約應(yīng)該明確劃定原材料的損耗定額。定作方應(yīng)按條約劃定的時候,數(shù)目,品質(zhì),規(guī)格供應(yīng)原材料。承攬方對定作方供應(yīng)的原材料要按條約劃定實時檢討,不符合請求的,應(yīng)立即關(guān)照定作方更調(diào)或補齊。承攬方對定作方供應(yīng)的原材料不得私自改換,對修繕的物品不得掉包零部件。
3,原材料等物品交(提)日期計較,參照第七條劃定施行。
第四條手藝材料,圖紙供應(yīng)設(shè)施:
1,承攬方在按照定作方的請求舉行事情時期,發(fā)明供應(yīng)的圖紙或手藝請求不合理,應(yīng)該實時關(guān)照定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在劃定的時間內(nèi)答復(fù),提出修正看法。承攬方在劃定的時間內(nèi)未失掉回覆,有權(quán)休止事情,并實時關(guān)照定作方,是以造成的喪失,由定作方補償。
2,承攬方關(guān)于承攬的事情,假如定作方請求失密,應(yīng)該嚴(yán)峻遵照,未經(jīng)定作方許可不得留存手藝材料和復(fù)制品。
3,定作方應(yīng)該按劃定日期供應(yīng)手藝材料,圖紙等。
第五條價款或酬金:
價款或酬金,根據(jù)國度或主管部分的劃定施行,沒有劃定的由當(dāng)事人兩邊約定。
第六條驗收規(guī)范和要領(lǐng):
1,根據(jù)條約劃定的品質(zhì)請求,圖紙和樣品作為驗收規(guī)范。
2.定作方應(yīng)該按條約劃定的刻日驗收承攬方所實現(xiàn)的事情。驗收前承攬方應(yīng)該向定作方提交必須的手藝材料和無關(guān)品質(zhì)證實。對短時間檢討難以發(fā)明品質(zhì)缺點的定作物或項目,應(yīng)該由兩邊商議,在條約中劃定保障刻日。保障期限內(nèi)產(chǎn)生題目,除定作方應(yīng)用或保存欠妥等原于是造成品質(zhì)題目的之外,由承攬方擔(dān)任修復(fù)或退換。
3,當(dāng)事人兩邊對承攬的定作物和項目品質(zhì)在檢討中產(chǎn)生爭議時,可由法定品質(zhì)監(jiān)視檢討機構(gòu)供應(yīng)檢討證實。
第七條交(提)貨的時候和地址:
1,交(提)定作物刻日應(yīng)該根據(jù)條約劃定執(zhí)行。任何一方請求提早或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事前與對方殺青和談,并按和談施行。
2,交(提)定作物日期的計較:承攬方自備運輸對象送交定作物的,以定作方接受的戳記日期為準(zhǔn);托付運輸部分運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部分簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方關(guān)照的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在收回提取定作物的關(guān)照中,必需留給定作方以需要的途中時候;兩邊還有商定的,按商定的要領(lǐng)計較。
第八條包裝請求及用度擔(dān)負(fù):____________________________________________________
第九條運輸設(shè)施及用度擔(dān)負(fù):____________________________________________________
第十條結(jié)算體式格局及刻日:____________________________________________________
第十一條其余:
如:
1.依據(jù)國度無關(guān)劃定,定作方可向承攬方托付定金。定金數(shù)額由兩邊商議肯定。定作方不執(zhí)行條約的,無權(quán)要求返還定金。承攬方不執(zhí)行條約的,應(yīng)該雙倍返還定金。
2.依據(jù)國度無關(guān)劃定,經(jīng)當(dāng)事人兩邊商定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不執(zhí)行條約的,除負(fù)擔(dān)守約義務(wù)外,必需如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不執(zhí)行條約的,能夠把預(yù)付款抵作守約金和賠償金;有余款的能夠要求返還。等等。
第十二條承攬方的守約義務(wù):
一,未按條約劃定的品質(zhì)托付定作物或?qū)崿F(xiàn)事情,定作方批準(zhǔn)應(yīng)用的,應(yīng)該按質(zhì)講價;不同意應(yīng)用的,應(yīng)該擔(dān)任修整或更調(diào),并負(fù)擔(dān)過期托付的義務(wù);經(jīng)由修整或更調(diào)后,仍不吻合條約劃定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的喪失由承攬方補償。
二,托付定作物或?qū)崿F(xiàn)事情的數(shù)目少于條約劃定,定作方依然需求的,應(yīng)該照數(shù)補齊,補交部份按過期托付處置;少交部份定作方再也不需求的,有權(quán)解除條約,是以造成的喪失由承攬方補償。
三,未按條約劃定包裝定作物,需返修或從新包裝的,應(yīng)該擔(dān)任返修或從新包裝,并負(fù)擔(dān)因此而領(lǐng)取的用度。定作方不請求返修或從新包裝而請求補償喪失的,承攬方應(yīng)該償付定作方該不合格包裝物低于及格包裝物的代價部份。因包裝不符條約劃定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方補償喪失。
四,過期托付定作物,應(yīng)該向定作方償付違約金________元;(條約中無詳細(xì)劃定的,應(yīng)該對比國民銀行無關(guān)延期付款的劃定,按過期托付部份的價款總額計較,向定作方償付違約金)以酬金計較的,每過期一天,按過期托付部份的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方批準(zhǔn),提早托付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五,不克不及托付定作物或不克不及實現(xiàn)事情的,應(yīng)該償付不克不及托付定作物或不克不及實現(xiàn)事情部份價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地托付的定作物不符合條約劃定,暫由定作方代保存時,應(yīng)該償付定作方實踐領(lǐng)取的保存,保養(yǎng)費。
七,實施代運或送貨的定作物,錯發(fā)抵達(dá)地址或接受單元(人),除按條約劃定擔(dān)任運到指定地址或接受單元(人)外,并負(fù)擔(dān)是以多付的運雜費和過期托付定作物的義務(wù)。
八,因為保存不善以致定作方供應(yīng)的原材料、設(shè)置裝備擺設(shè)、包裝物及別的物品毀損、滅失的、應(yīng)該償付定作方是以造成的喪失。
九,未按條約劃定的設(shè)施和刻日對定作方供應(yīng)的原材料舉行檢討,或經(jīng)檢討發(fā)明原材料不符合請求而未按條約劃定的刻日關(guān)照定作方更調(diào),補齊的,由承攬方對事情品質(zhì),數(shù)目負(fù)擔(dān)義務(wù)。
十,私自更調(diào)定作方供應(yīng)的原材料或修繕物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)補償定作方是以造成的喪失。如定作方請求重作或從新修繕,應(yīng)該按定作方請求辦理,并負(fù)擔(dān)過期托付的義務(wù)。
第十三條定作方的守約義務(wù):
一,半途變更定作物的數(shù)目、規(guī)格、品質(zhì)或設(shè)想等,應(yīng)該補償承攬方是以造成的'喪失。
二,半途廢除條約,屬承攬方供應(yīng)原材料的,償付承攬方的未執(zhí)行部份價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方供應(yīng)原材料的,償付承攬方以未執(zhí)行部份酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按條約劃定的時候和請求向承攬方供應(yīng)原材料、手藝材料、包裝物等或未完成需要的輔佐工作和預(yù)備事情,承攬方有權(quán)解除條約,定作方應(yīng)該補償承攬方因此而造成的喪失;承攬方不要求解除條約的,除托付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)該償付承攬方歇工待料的喪失。
四,跨越條約劃定刻日支付定作物的,除按本條第五款劃定償付違約金外,還應(yīng)該負(fù)擔(dān)承攬方實踐領(lǐng)取的保存、保養(yǎng)費。定作方跨越支付刻日六個月不支付定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除待遇、保存、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于待遇、保存、頤養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)賠償缺乏部份;如定作物不克不及變賣,應(yīng)該補償承攬方的喪失。
五,跨越條約劃定日期付款,應(yīng)該對比國民銀行無關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計較的,每過期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無端謝絕接受定作物,應(yīng)該補償承攬方是以造成的喪失及運輸部分的罰款。
七,變換托付定作物地址或接受單元(人),負(fù)擔(dān)因此而多付出的用度。
第十四條弗成抗力:在條約劃定的執(zhí)行期限內(nèi),因為弗成抗力以致定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在獲得正當(dāng)證明后,可免予負(fù)擔(dān)守約義務(wù),但應(yīng)該采用踴躍步伐,盡可能縮小喪失,如在條約劃定的執(zhí)行刻日之外產(chǎn)生的,不得罷黜義務(wù);在定作方拖延接收或無端拒收時期產(chǎn)生應(yīng)該負(fù)擔(dān)義務(wù)補償承攬方由此造成喪失。
第十五膠葛處置:加工承攬條約產(chǎn)生膠葛時,當(dāng)事人兩邊商議解決商議不成時任何一方可向條約治理構(gòu)造請求調(diào)處,仲裁能夠間接向人民法院告狀。
本合同見效條約執(zhí)行終了生效。本合同施行時期兩邊不得隨便變換和解除條約條約若有未盡事宜,應(yīng)由兩邊配合商議,作出增補劃定增補劃定與本合同擁有一致效能。
本合同本來一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一條約正本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證構(gòu)造或公證構(gòu)造)各留存一份蓋印)
甲方:
乙方:
日期:
有關(guān)承攬加工合同范文合集 篇5
甲方:
乙方:
一、標(biāo)的、數(shù)量、價款
編號
項目名稱
說明
單價(元)
數(shù)量
合計(元)
25座21米美化塔施工
費用總計:
合計人民幣金額(大寫):
二、乙方負(fù)責(zé)設(shè)計、加工、代運輸、鐵塔防腐、熱鍍鋅等
三、甲方須積極協(xié)助乙方施工:因甲方不讓施工或變更施工地點而誤工期,甲方承擔(dān)由此而支出的一切費用。乙方施工人員到場后,甲方免費提供一切食宿事宜。
四、交(提)貨方式、地點:交貨地點為:新疆昌吉市。
五、運輸方式及到達(dá)站(港)和費用承擔(dān):運輸費用由乙方負(fù)責(zé)。
六、付款方式:合同簽訂后,預(yù)付為10萬元,貨到后全款付清,付款按合同賬號,傳真合同有效,如延誤付款時間,甲方承擔(dān)所有滯納金。
七、本塔可抗臺風(fēng)、防潮、三年內(nèi)不出現(xiàn)質(zhì)量問題,如出質(zhì)量問題乙方承擔(dān)甲方因此造成的經(jīng)濟(jì)損失,不可抗力的自然災(zāi)害除外。
八、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時,須事前通知對方,協(xié)商解決,協(xié)商達(dá)不成協(xié)議時,原合同不得變更。
九、如甲方不經(jīng)乙方同意,中途修改或終止合同規(guī)定的由甲方承擔(dān)的內(nèi)容,乙方產(chǎn)成品或半成品歸甲方所有,甲方承擔(dān)產(chǎn)成品或半成品的生產(chǎn)費用。
十、雙方嚴(yán)守合同,如有違約時,違約方承擔(dān)違約金,雙方發(fā)生合同爭議,由產(chǎn)品加工所在地法院裁判。
十、其它未盡事宜。(如地基施工處理等)
本合同一式2份,甲方一份,乙方一份,雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方
單位名稱:
單位地址:
法人代表:
委托代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
帳號:
乙方
單位名稱:河北泰峰鋼結(jié)構(gòu)有限公司(蓋章)
單位地址:
法人代表:
委托代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
有關(guān)承攬加工合同范文合集 篇6
甲方:____________
乙方:____________
鑒于甲方是在____市合法注冊的,生產(chǎn)和經(jīng)營的有限責(zé)任公司,并需要加工部件;
鑒于乙方是在合法注冊的,經(jīng)營范圍為的公司,具備承攬加工的資質(zhì)和條件。
依據(jù)《中華人民共和國民法典》及中華人民共和國其他相關(guān)的法律法規(guī),甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品:
品名______規(guī)格______單位______數(shù)量______備注______
二、原材料提供:
1、甲方提供的原材料為:______規(guī)格為:______數(shù)量為:______提供時間為:________年____月____ 日。
2、甲方將原材料交付乙方之次 日前乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗,并將確認(rèn)情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的,應(yīng)當(dāng)予以更換、補齊。
3、乙方提供的原材料為:______規(guī)格為:______數(shù)量為:______提供時間為:________年____月____ 日。
4、乙方應(yīng)當(dāng)將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應(yīng)在乙方通知的次 日前進(jìn)行進(jìn)行檢驗,并將確認(rèn)情況書面通知乙方,由乙方在 日內(nèi)予以補正。
三、技術(shù)資料及圖紙
1、甲方提供技術(shù)資料及圖紙的,應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之 日起 日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付乙方。
2、甲方將技術(shù)資料及圖紙交付乙方之次 日前,乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)即時通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方書面通知兩 日內(nèi)書面回復(fù),提出修改意見。
3、乙方提供技術(shù)資料及圖紙的.,應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之 日起 日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付甲方。
4、乙方將技術(shù)資料及圖紙交付甲方之次 日前,甲方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)于當(dāng) 日通知乙方。乙方應(yīng)當(dāng)于收到甲方通知之 日起兩 日內(nèi)做出修改。
四、質(zhì)量要求:
1、乙方加工產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)符合標(biāo)準(zhǔn)。
2、乙方按甲方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。(也可不約定此項目)
五、加工成品驗收:
1、本加工成品全部完工后,乙方通知甲方進(jìn)行驗收。甲方應(yīng)當(dāng)于收到乙方通知之 日起____ 日內(nèi)進(jìn)行驗收。
2、驗收以合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和封存樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。
3、乙方加工成品經(jīng)驗收不符合質(zhì)量要求的,甲方有權(quán)要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權(quán)要求乙方賠償損失。
4、乙方加工成品交付后,甲方在時間內(nèi)發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質(zhì)量要求的,仍有權(quán)要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權(quán)要求乙方賠償損失。
六、加工成品交付:
1、乙方應(yīng)于________年____月____ 日將產(chǎn)品全部送至甲方倉庫,地址為。甲方如指定____市以外的交付地點,應(yīng)承擔(dān)乙方因此而多支出的費用。
2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須事先與對方達(dá)成書面協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
3、實際交付 日期,乙方自行送達(dá)的,以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據(jù)上簽收的 日期為準(zhǔn)。
4、乙方交付的加工成品超過約定數(shù)量的,甲方認(rèn)可的,就超過的部分按照超過的比例支付報酬。
七、報酬及支付:
1、甲方應(yīng)支付乙方的加工報酬為:每件______ 元(或總報酬______ 元)
2、報酬的支付采取以下方式:
甲方應(yīng)于________年____月____ 日支付乙方______ 元,于________年____月____ 日支付乙方______ 元,余款于乙方交付之 日起____ 日內(nèi)支付。乙方應(yīng)于每次收款同時將發(fā)票給付甲方。發(fā)票作為雙方結(jié)算依據(jù)。
甲方于乙方每交付件時給付甲方 元,乙方于收款時向甲方出具收據(jù)。收據(jù)作為雙方結(jié)算的依據(jù)。收據(jù)載明款額累計達(dá)到 元,由乙方向甲方開具發(fā)票,同時收回相應(yīng)款額的收據(jù)。
甲方:____________
______年____月____ 日
乙方:____________
_______年______月_____ 日
有關(guān)承攬加工合同范文合集 篇7
定作方:________
承攬方:________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
第一條加工成品
品名:__________貨號:__________面料:__________
顏色:__________尺碼:__________
第二條服裝數(shù)量
1、計量單位:__________
2、數(shù)量:__________
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料,具體見下:
材料名稱數(shù)量質(zhì)量:__________________
提供日期:__________單價:__________總金額:__________
第四條服裝質(zhì)量
加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同。
第五條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2、乙方在生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知甲方,甲方應(yīng)當(dāng)在_________天時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復(fù),乙方有權(quán)停止工作,并在_________內(nèi)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
第六條報酬
1、加工單價:__________
2、總金額:__________
第七條包裝方式
內(nèi)用_,外用_包裝,包裝費由__________方承擔(dān)。
第八條服裝交付
1、交貨地:
2、產(chǎn)品的交貨期限:_________。
第九條服裝驗收
1、驗收期間:_________。
2、認(rèn)真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭,準(zhǔn)確無誤后方可抽樣。
3、驗收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,抽樣標(biāo)準(zhǔn)為:隨機。
4、驗收標(biāo)準(zhǔn):與樣衣款式、做工一致。
5、驗收包括:商品的.外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識等項目進(jìn)行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況,以驗收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否。
6、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標(biāo)準(zhǔn)再次檢驗,對于再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格。
第十條定金/預(yù)付貨款
1、甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須雙倍返還定金。
2、甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付預(yù)付款_元;甲方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。
第十一條報酬結(jié)算
付款期限:甲方應(yīng)于驗收無誤收貨之日起____日內(nèi),一次性付清合同約定的全部款項;
第十二條留置權(quán)
如甲方未支付價款,在雙方?jīng)]有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權(quán)。
第十三條違約責(zé)任
甲方的違約責(zé)任
制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。
甲方:_________乙方:_________
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
_________年____月____日_________年____月____日
有關(guān)承攬加工合同范文合集 篇8
合同編號:______________
發(fā)包方:______(以下簡稱甲方)
承包方:______________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《_____》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條:標(biāo)的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標(biāo)的額暫定為:298345.8元。最終標(biāo)的以______縣財政局預(yù)(決)算審查中心決算價為最終標(biāo)的。
第二條:制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位:每個/人民幣______元)計取
注:整個承攬加工合同按每個書架的單價為結(jié)算價,該結(jié)算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。
第三條:加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分。
2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規(guī)格進(jìn)行多家比選采購,且有材料合格證書。
3、規(guī)格:圖書館鋼制雙柱雙面書架,規(guī)格型號:____,_____年______月______日前全部交貨。
②、交貨地點:乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
③、包裝運輸:乙方在交貨時,應(yīng)對成品進(jìn)行包裝,并保證書架在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。
第六條書架安裝及驗收與售后服務(wù)
①、乙方對制作的書架進(jìn)行安裝;
②、經(jīng)乙方安裝的書架,必須經(jīng)甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應(yīng)在日內(nèi)予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價值扣除%做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗收);
④、乙方承諾對甲方使用的書架進(jìn)行終身維護(hù)。
第七條:結(jié)算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后5日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。
②、乙方交貨后5日內(nèi),甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗收合格后5日內(nèi),甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的90%。
④、剩余的合同標(biāo)的額______%價款,作為乙方向甲方預(yù)留的.質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
第八條:甲方違約責(zé)任
①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標(biāo)的額______%的違約金;
②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應(yīng)向乙方支______%%的違約金。
第九條:乙方違約責(zé)任
①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價外,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2%違約金;
②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān);
③、乙方未按合同要求的時間交付書架,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除______%的違約金。
第十條:糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交______委員會仲裁;
②、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十一條:附則
①、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn),口頭通知無效,書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,作出補充條款為準(zhǔn),補充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方(全稱)______________(蓋章)承包方(全稱)______________(蓋章)
經(jīng)辦人:______________經(jīng)辦人:______________
單位地址:______________單位地址:______________
開戶銀行:______________開戶銀行:______________
賬號:______________賬號:______________
電話:______________電話:______________
傳真:______________傳真:______________
郵政編碼:______________郵政編碼:______________
_______年_______月_______日____年____月____日
有關(guān)承攬加工合同范文合集 篇9
定做方:_________
地址:_________
電話:_________
法定代表人:_________
承攬方:_________
地址:_________
電話:____________
法定代表人:_________
定做方委托承攬方加工___________________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、合同組成及內(nèi)容
1、本合同規(guī)范由定做方委托承攬方承攬加工后,將全數(shù)加工制成品交付定做方之一切相關(guān)法律行為。
2、原物料、包材、加工制成品之具體品種數(shù)量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法,按經(jīng)承攬方確認(rèn)之定做方采購單、發(fā)票或其它書面約定所列,并作為本合同附件;本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補充的條款可另附協(xié)議書,亦視為合同附件。經(jīng)雙方確認(rèn)的往來信函、傳真、電子郵件等,將作為本合同的組成部分,合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。
二、加工成品
1、定做方和承攬方一致同意,只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來的可批量生產(chǎn)的產(chǎn)品,可批量生產(chǎn)之外的產(chǎn)品,雙方另行協(xié)商。
三、加工成品質(zhì)量要求
1、按照雙方認(rèn)定的樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為檢驗合格的標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)檢驗,定做方有權(quán)拒收任何低于該樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。
2、承攬方需為每單件產(chǎn)品提供產(chǎn)品合格證。如果國家或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有另行規(guī)定,以相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn),承攬方應(yīng)提供完整的成品以及相關(guān)的資料文件。
四、訂單確認(rèn)
1、定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。
2、承攬方收到定做方訂單在_____工作日內(nèi)確認(rèn)交貨期及交貨數(shù)量。在正常情況下_____天內(nèi)交貨。大宗訂單,指單品訂購數(shù)量_____套以上,特殊產(chǎn)品,指非承攬方正常產(chǎn)品(正常產(chǎn)品指定做方對承攬方原有產(chǎn)品沒有改動的情況下)及新產(chǎn)品,雙方另行協(xié)商交貨期。
3、定做方指定訂貨負(fù)責(zé)人,訂單必須由該負(fù)責(zé)人簽字或蓋有定做方公司公章才生效,否則承攬方不認(rèn)可該訂單的有效性。
4、定做方傳真給承攬方訂單經(jīng)確認(rèn)后,與本合同具有同等的法律效力。
五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求
1、定做方所委托承攬方加工的產(chǎn)品訂單經(jīng)雙方確認(rèn)日起____天內(nèi),定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預(yù)付款,余下____%在定做方驗收貨物后____天內(nèi)付清給承攬方。
2、產(chǎn)品包裝要求:采用承攬方的中性包裝,并加印定做方的公司名稱、產(chǎn)品名稱、型號、聯(lián)系方式等,具體的包裝,以具體的訂單要求為準(zhǔn)。
六、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、(用定做方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定做方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定做方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定做方調(diào)換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
2、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做質(zhì)量時,定做方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
七、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定做方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定做方;定做方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定做方,因此造成的損失,由定做方賠償。
2、定做方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
3、由承攬方提供圖紙和技術(shù)資料進(jìn)行生產(chǎn),圖紙和技術(shù)資料發(fā)生變更的,承攬方應(yīng)及時通知定做方,定做方認(rèn)可后方可按照訂單生產(chǎn)。
八、價款
按照具體的訂貨單進(jìn)行價款結(jié)算。
九、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、承攬方需提供每款新產(chǎn)品的檢測報告,以及國家和行業(yè)強制要求的報告。
3、每批產(chǎn)品,定做方按照雙方認(rèn)定的樣品作為檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收,如不符合樣品的產(chǎn)品,定做方通知承攬方,承攬方應(yīng)在雙方約定時間內(nèi)退換符合樣品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。
4、定做方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定做方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定做物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定做方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
5、當(dāng)事人雙方對委托的定做物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
十、交貨的時間和地點
1、交(提)定做物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定做物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定做物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定做物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定做物通知中,必須留給定做方以必要的`途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
十一、包裝、運輸及費用
1、發(fā)貨方應(yīng)確保其供料或加工制成品包裝牢固,并保障運輸過程安全。
2、發(fā)貨方應(yīng)按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發(fā)運,力求裝足容量或噸位,以節(jié)約費用。
3、承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及保險費,由承攬方負(fù)擔(dān)。
十二、加工貿(mào)易手冊、原物料進(jìn)口及成品出口報關(guān)(若有)
加工貿(mào)易手冊由定做方按海關(guān)法及相關(guān)法律規(guī)定填報,但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進(jìn)口料件不符(包括但不限于重量、品名規(guī)格、數(shù)量、原產(chǎn)地等),導(dǎo)致定做方在料件進(jìn)口報關(guān)或加工制成品出口報關(guān)時產(chǎn)生一切支出費用損失,由承攬方全數(shù)承擔(dān)。
十三、保密條款
1、承攬方不得將定做方或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識的產(chǎn)品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。
2、承攬方未經(jīng)定做方書面同意,不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識的產(chǎn)品印刷于承攬方自身或與承攬方有關(guān)的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。
3、未經(jīng)定做方事先書面同意,承攬方不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識的產(chǎn)品在展銷會、展覽會上展覽或展示。
4、定做方不得將承攬方所報產(chǎn)品價格泄漏給任何第三方。
5、承攬方同意對所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴(yán)格保密,所有的(包括但不限于)數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品、價格和其他信息。即使定做方對承攬方有責(zé)任,仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。
6、承攬方同意根據(jù)國家規(guī)定的技術(shù)采用技術(shù)措施保護(hù)存在計算機中的數(shù)據(jù),以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數(shù)據(jù)。
7、雙方同意定做方提供的包括工業(yè)秘密和技術(shù)秘密的文件均在上述義務(wù)的范圍內(nèi)。
8、承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時,承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關(guān)系,但承攬方也無權(quán)保留。當(dāng)根據(jù)承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復(fù)制品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。
9、上述所有的(包括但不限于)數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品和其他信息,承攬方未經(jīng)定做方同意不得自己使用或者給第三方使用,或者再為第三方加工產(chǎn)品時使用。
10、應(yīng)非常小心地對待專門為生產(chǎn)所發(fā)送的樣品,同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當(dāng)執(zhí)行定單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學(xué)記錄等。無論如何,將上述物品轉(zhuǎn)給任何第三方都是被禁止的。執(zhí)行完訂單后,上述樣品應(yīng)無需要求立即返還給定做方。
11、承攬方和其合法繼承者,如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時,不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產(chǎn)制造。
12、在生產(chǎn)訂單的過程中定做方和承攬方共同研發(fā)的結(jié)果和其技術(shù)秘密應(yīng)為定做方的無限制的財產(chǎn),未經(jīng)允許,承攬方不得使用。
13、定做方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產(chǎn)有關(guān)的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。
14、定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。
十四、違約責(zé)任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定做物或完成工作,定做方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定做方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定做方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定做物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定做物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向定做方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定做方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
5、未經(jīng)定做方同意,提前交付定做物,定做方有權(quán)拒收。
6、不能交付定做物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
7、異地交付的定做物不符合合同規(guī)定,暫由定做方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定做方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
8、實行代運或送貨的定做物,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責(zé)任。
9、由于保管不善致使定做方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定做方因此造成的損失。
10、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定做方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
11、擅自調(diào)換定做方提供的原材料或修理物的零部件,定做方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定做方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
12、承攬方違反上述保密義務(wù)的,應(yīng)當(dāng)賠償定做方的所有損失,并加付合同標(biāo)的額的20%的違約金。
十五、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使本合同不能履行時,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。
十六、合同解除
1、本合同簽訂后,雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因,確實無法履行合同,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可予變更或解除合同。但提出方應(yīng)于該原因發(fā)生起二十四小時內(nèi)通知對方,辦理變更或解除合同的手續(xù)。
2、如承攬方在規(guī)定交貨期遲延的_____日內(nèi)仍然無法交付貨物,定做方有權(quán)解除合同,承攬方所收定做方款項應(yīng)如數(shù)退還,如_____日內(nèi)不能退還,承攬方還應(yīng)在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。
十七、糾紛的處理
對本合同發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定,提交_____________方所在地的人民法院解決。
本合同自______年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定做方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定做方:_________
公章:_________
法定代表人:_________
開戶銀行:_________
帳號:_________
法定地址:_________
電話:_________
________年_____月_____日
承攬方:_________
公章:_________
法定代表人:_________
開戶銀行:_________
帳號:_________
法定地址:_________
電話:_________
________年_____月_____日
有關(guān)承攬加工合同范文合集 篇10
承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做。
三,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便。
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于_____年_____月_____日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:按核定價格單計算款_____元。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:_____年_____月_____日至_____月_____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費均按元計算,共計_____元,全部費用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運輸,每件運輸費用均按_____元計算,共計_____元,全部費用由乙方負(fù)擔(dān)。運輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé)。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款_____元)。甲方不履行合同時,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責(zé)任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責(zé)任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
六,乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方:××縣木具廠(蓋章)
乙方:××縣百貨公司
日期:
有關(guān)承攬加工合同范文合集 篇11
甲方:_______________公司
乙方:___________公司
甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民終字第____號)達(dá)成如下和解協(xié)議:
1、甲方確認(rèn)甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務(wù),該業(yè)務(wù)系________、__________擅自以乙方名義與甲方達(dá)成的加工業(yè)務(wù),__________、__________不是乙方的員工,業(yè)務(wù)過程中未得到乙方的.委托授權(quán),事后乙方已出具聲明對無權(quán)代理行為拒絕追認(rèn)。
2、甲方?jīng)Q定對該案撤回上訴,為彌補甲方的損失,乙方同意一次性補償甲方人民幣元,甲方向乙方出具相關(guān)收款發(fā)票。
3、雙方無其它經(jīng)濟(jì)糾紛。
4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。
甲方:__________________有限公司
法定代表人:____________________
__________年_______月_______日
乙方:__________________有限公司
代理人:________________________
__________年_______月_______日
有關(guān)承攬加工合同范文合集 篇12
需方:
(甲方)
供方:
(乙方) 合同編號:NO(門窗)03________________________________ ________________________________
簽訂日期:年 月 日
為了規(guī)范建筑門窗購銷行為,保護(hù)供需雙方合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī),明確雙方技術(shù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,保證工程建設(shè)正常進(jìn)行,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,一致同意簽訂本合同,以便共同遵守。
1、建筑門窗用途概況
工程名稱:_____________________建筑結(jié)構(gòu):__________________ 工程地址:_____________________使用層次:__________________
2、建筑門窗供應(yīng)要求
2.1本合同中的單價是指門窗到________________________交貨的價格。
2.2交貨點詳細(xì)地址:____________________________________。
2.3其它要求:___________________________________________
3、結(jié)算和付款方式
3.2結(jié)算方式:
3.2付款方式與期限:____________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
4、技術(shù)要求
4.1乙方供應(yīng)的產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行并符合__________標(biāo)準(zhǔn),(標(biāo)準(zhǔn)名稱代號)_______________________________________________________________ _________________________________________________________________。
4.2乙方應(yīng)隨每批產(chǎn)品提供《產(chǎn)品質(zhì)量保證書》。
4.3產(chǎn)品運輸方式及包裝標(biāo)準(zhǔn)_____________________________________。
5、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限
5.1驗收標(biāo)準(zhǔn),按該產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)驗收,如尚無國家標(biāo)準(zhǔn)的則按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或已經(jīng)主管部門備案的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)驗收。
5.2 甲方在驗收時,如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的品種、型號、規(guī)格、顏色和質(zhì)量不合規(guī)定,應(yīng)妥善保管,并在 天內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期內(nèi),甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的.貨款。甲方因使用、保管不善等造成質(zhì)
量下降的,不得提出異議。
5.3 如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有嚴(yán)重質(zhì)量問題,甲方應(yīng)在48小時內(nèi)向上海市建材業(yè)質(zhì)量監(jiān)督管理中心和門窗分中心報告,同時用書面通知乙方及時分析解決。在問題未查清之前該批產(chǎn)品必須封存不能使用。甲方因此受到的損失,由乙方按違約責(zé)任承擔(dān)。
6、違約責(zé)任
6.1 甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同規(guī)定的各項條款,如合同一方違約,由違約方承擔(dān)責(zé)任,并參照合同法有關(guān)條款及雙方的約定,向?qū)Ψ絻敻哆`約部分貨款的 %的違約金。
6.2 如另行商定責(zé)任賠償規(guī)定的,應(yīng)在8.5“其他約定”一欄中予以寫明賠償方式、方法與金額。
7、解決爭議的方式
7.1 本合同在履行過程如產(chǎn)生爭議,甲、乙雙方應(yīng)本著友好協(xié)商的積極態(tài)度進(jìn)行協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可提請分中心進(jìn)行調(diào)解或通過有關(guān)法律程序解決。
8、其他約定事項
8.1 乙方在門窗運抵交貨點后,甲方應(yīng)提從堆放場地,并及時做好相應(yīng)的驗收工作,如出現(xiàn)問題應(yīng)及時協(xié)商解決。
8.2 乙方如遇特殊原因不能正常供貨時,應(yīng)提前天通知甲方協(xié)商解決,否則造成后果乙方負(fù)責(zé)。
8.3 甲方如遇特殊原因不能按合同規(guī)定繳付貨款時,應(yīng)及時主動通知乙方協(xié)商解決,否則造成后果由甲方負(fù)責(zé)。
8.4 如遇人為不可抗拒因素(如臺風(fēng)、洪水等)和其他不可預(yù)見事故發(fā)生而不能履行合同時,免除承擔(dān)違約責(zé)任。
8.5 其他約定:
9、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方印章后生效,如有未盡事宜,須由甲、乙雙方共同協(xié)商解決。
本合同一式五份,甲、乙雙方各執(zhí)二份,上海市建設(shè)工程交易管理中心建筑門窗分中心備案一份。
甲方: 乙方:
單位名稱:(蓋章) 單位名稱:(蓋章)
帥氣的小編精選推薦
購房合同電子版 | 購房合同模板 | 購房合同范本 | 購房合同免費模板大全
有關(guān)承攬加工合同范文合集 篇13
定作單位:(以下簡稱甲方)
承攬單位:(以下簡稱乙方)
根據(jù)雙方協(xié)商一致,甲方委托乙方對本工程風(fēng)口平臺出鐵場構(gòu)件進(jìn)行加工制作。雙方遵循公平合理的原則,根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等相關(guān)法律法規(guī),經(jīng)充分協(xié)商后簽訂本合同,共同遵守并履行合同約定。
第一條 加工構(gòu)件品名與價款
一、甲方委托乙方加工制作某某高爐大修項目鋼結(jié)構(gòu)工程風(fēng)口平臺出鐵場構(gòu)件,乙方無權(quán)拒絕接受委托。
二、本加工構(gòu)件采用人工、輔材、機械等全包方式,包括工期、質(zhì)量、安全等綜合單價包干,完工后結(jié)算的承攬方式。
三、加工單價:每噸壹仟元整人民幣(¥:1000.00元人民幣)
四、加工構(gòu)件綜合單價已經(jīng)包含了所有加工制作過程中可能發(fā)生的費用,一次包定,不受市場物價波動和相關(guān)部門調(diào)價文件的影響。加工制作范圍內(nèi)不會再有額外費用支出。
五、甲方防腐涂裝分包單位將在制作場地進(jìn)行構(gòu)件的防腐涂裝,本加工構(gòu)件不含防腐涂裝。乙方將免費提供構(gòu)件機械翻身服務(wù)。
六、本合同金額已包含乙方應(yīng)承擔(dān)的稅費和各種規(guī)費,乙方將提供發(fā)票。
第二條 加工成品期限與交付
一、加工期限為三十個日歷天,根據(jù)甲方施工進(jìn)度要求、加工順序和出廠時間,及時交付加工構(gòu)件。具體交付日期將提前五天通知乙方。
二、交付要求:根據(jù)甲方提供的加工制作轉(zhuǎn)換圖進(jìn)行生產(chǎn),并確保所有圖示狀態(tài)的完整交付,同時配合完成防腐涂裝。
三、貨物將會運送至甲方指定的地點,并由甲方負(fù)責(zé)卸貨。
第三條 加工材料供應(yīng)與采購
一、甲方將提供本加工構(gòu)件所需的所有工程鋼材,并負(fù)責(zé)將材料送至乙方指定地點,乙方需負(fù)責(zé)卸貨工作。乙方應(yīng)指定專人向甲方申領(lǐng)甲方提供的材料,甲方提供的鋼材數(shù)量應(yīng)根據(jù)乙方編制的材料預(yù)算經(jīng)過甲方審核后確定(板材損耗2%,型材損耗3%)。乙方有責(zé)任按照圖紙要求組織排版套材下料,排版圖必須經(jīng)過甲方確認(rèn)后才可進(jìn)行下料切割,如有超供用料情況,甲方有權(quán)回收多余材料或在乙方工程款中扣除費用,扣除金額按市場廢鋼價計算;若因乙方原因?qū)е鲁I(lǐng)用料或浪費材料,將按同期市場價在乙方工程款中扣除,并額外收取5%的.采管費用。
二、乙方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料:本加工構(gòu)件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購;采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設(shè)計要求。
三、乙方采購的材料、構(gòu)配件等必須具備相應(yīng)的產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件。如未能提供合格證書,或經(jīng)鑒定或試驗確認(rèn)為不合格的材料、構(gòu)配件等,甲方有權(quán)要求停止使用,并由乙方承擔(dān)由此造成的一切損失。
四、具有合格證書的材料、構(gòu)配件等應(yīng)按規(guī)定復(fù)驗,其檢驗費用由乙方承擔(dān),如屬不合格產(chǎn)品,應(yīng)在48小時內(nèi)清理出場。
五、經(jīng)甲方批準(zhǔn)后,乙方可以使用材料代用,但需承擔(dān)因使用代用材料而產(chǎn)生的費用。
第四條 加工成品質(zhì)量與驗收
一、根據(jù)設(shè)計施工圖、修改圖、轉(zhuǎn)化圖、變更通知、施工說明及有關(guān)技術(shù)文件資料,乙方將嚴(yán)格遵守國家現(xiàn)行的《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》和其他相關(guān)工程質(zhì)量的規(guī)定,確保本加工構(gòu)件的質(zhì)量。
二、質(zhì)量等級:一次驗收合格
三、保修期限:保修壹年。
四、甲方提供了一套加工圖紙和加工技術(shù)說明資料,交付后將收回,乙方不得保留技術(shù)資料的復(fù)制品。技術(shù)資料必須按照甲方的標(biāo)準(zhǔn)程序記錄整理,格式需采用甲方提供的表格格式。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
有關(guān)承攬加工合同范文合集 篇14
定作人:____________
簽訂地點:____________
承攬人:____________
簽訂時間:_______年_______月_______日
第一條加工物
數(shù)量:__________
報酬:__________
交貨期限:_______年_______月_______日
加工物規(guī)格計量:__________
報酬:__________
交貨期限及數(shù)量:__________
數(shù)量:__________
名稱:__________
型號單位:__________
單價金額合計:__________
合計人民幣金額(大寫):__________
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條定作人提供的材料
材料規(guī)格:__________
計量:__________
數(shù)量質(zhì)量:__________
提供日期:_______年_______月_______日
消耗定額:__________
名稱型號單位:__________
(注:空格如不夠用,可以另接)
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、時間及提出異議的期限:
第四條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:
第五條承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:
第六條加工物的包裝要求及費用負(fù)擔(dān):
第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的`主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點:
第十一條加工物的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點及期限:
第十二條報酬的結(jié)算方式及期限:
第十三條定作人在_______年_______月_______日前交定金(大寫)__________元。
第十四條本合同解除的條件:
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條違約責(zé)任:
第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第__________種方式解決:
(一)提交_____委員會_____;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項:
定作人(章):____________承攬人(章):___________
住所:____________住所:____________經(jīng)辦人:____________
法定代表人:____________法定代表人:___________
居民身份證號碼:____________居民身份證號碼:____________
委托代理人:____________委托代理人:____________
電話:____________電話:____________
開戶銀行:____________開戶銀行:
賬號:____________賬號:____________
郵政編碼:____________郵政編碼:____________
____年_____月_____日____年_____月_____日
鑒(公)證機關(guān):____________(章)
監(jiān)制部門:____________
印制單位:____________
____年_____月_____日
有關(guān)承攬加工合同范文合集 篇15
承攬方:
身份證號:
電話:
定作方:
法定代理人:
電話:
_____________家具有限公司(定作方)委托承攬方加工家具一批,現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商,本著自愿公正、互利共贏的原則,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條:加工產(chǎn)品及工價(見產(chǎn)品清單)
第二條:加工產(chǎn)品質(zhì)量要求(依照定作方公司品質(zhì)部要求)
第三條:資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方公司的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)定作方公司提供的圖紙或技術(shù)要求不完善,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方公司品質(zhì)部人員,定作方品質(zhì)部應(yīng)即時回復(fù)并提出修改意見。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方公司生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第四條:工資:依照定作方公司生產(chǎn)排單上標(biāo)明的的工價結(jié)賬(有特殊約定的除外);
第五條:驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:依照定作方公司品質(zhì)部要求驗收。
第六條:交貨時間和地點:依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫,嚴(yán)格依照定作方交貨流程入庫,即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗收并簽名確認(rèn)方可生效。
第七條:結(jié)算方式及期限:按定作方品質(zhì)部驗收合格的產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)賬(平時借支除外)。
第八條:其他約定
1、合同期間,承攬方必須嚴(yán)格遵守定作方公司各項管理規(guī)定,不得違反,否則定作方公司有權(quán)依照公司規(guī)定實施管理和處理。
2、承攬方要嚴(yán)格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作,以杜絕一切安全事故的發(fā)生,合同期內(nèi),承攬方出現(xiàn)任何安全事故均由承攬方自行負(fù)責(zé),與定作方公司無關(guān)。
第九條:承攬方的`違約責(zé)任
1、承攬方未按合同規(guī)定(生產(chǎn)排產(chǎn)單)的時間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交付產(chǎn)品的,承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的要進(jìn)行返工處理(返工費用由承攬方自行負(fù)責(zé)),經(jīng)過返工后仍不符合合同規(guī)定或品質(zhì)要求的,定作方公司有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的數(shù)量少于合同(訂單)規(guī)定,應(yīng)當(dāng)向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權(quán)要求承攬方承擔(dān)補料責(zé)任;
3、承攬方無論何種因素不得延期交付產(chǎn)品(定作方公司欠料所致除外),不得延期.否則定作方公司有權(quán)追究因延期所造成的一切損失;
4、合同期間,若承攬方單方中止合同,必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的,視為承攬方單方違約,為此,承攬方并兌現(xiàn)全額賠償定作方公司一切損失。
第十條:定作方公司的責(zé)任
1、提供承攬方的訂單、工作場所,機器設(shè)備和材料、部份工具等;
2、提供承攬方合同期免費住宿,水電費承攬方按實際使用自行負(fù)責(zé);
3、合同期間免費提供承攬方午餐和晚餐;
第十一條:糾紛的處理
合同期間,若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時向人民法院起訴。
本合同自_______年___月___日起生效,合同履行(或工程)完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;
定作方(代表人)________________________
簽訂地點:
_______年___月___日
承攬方(代表人):________________________
簽訂地點:
_______年___月___日
有關(guān)承攬加工合同范文合集 篇16
訂立合同雙方:
定作人:(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負(fù)責(zé))人:
簽約人:
定作人承辦單位:
聯(lián)絡(luò)人:
聯(lián)系電話:
定作人機構(gòu)地址:
傳真電話:
承攬人:(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負(fù)責(zé))人:
簽約人:
承攬人營業(yè)執(zhí)照:
生產(chǎn)報刊亭許可證明:
承攬人機構(gòu)地址:
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話:
銀行開戶許可證:
開戶行:
帳戶:
根據(jù)雙方協(xié)商一致,甲方委托乙方承攬報刊亭的加工與安裝工作。雙方在平等互利的基礎(chǔ)上,達(dá)成如下合同條款:
第一條 標(biāo)的
乙方將承接甲方的報刊亭加工與安裝工作,合同標(biāo)的金額為_____萬元。
第二條 報刊亭的數(shù)量、規(guī)格和價格因地而異,一般來說,根據(jù)城市規(guī)劃和需求,報刊亭的數(shù)量會有所限制。規(guī)格方面,報刊亭一般分為小型、中型和大型,具體尺寸和設(shè)計可以根據(jù)客戶的需求定制。價格方面,報刊亭的價格也會根據(jù)規(guī)格、材質(zhì)、設(shè)計風(fēng)格等因素而有所不同,一般以每個報刊亭的總價款來計算,價格單位為人民幣 萬元。
1、
2、
3、
注:承攬加工合同的報價將根據(jù)每個報刊亭的單價進(jìn)行結(jié)算,報價包含包工、包料、包裝運輸、安裝費以及其他相關(guān)稅費。
第三條 加工、制作與安裝、要求
1、報刊亭的安裝應(yīng)該是穩(wěn)固可靠的,設(shè)計合理,空間利用充分,使用面積不應(yīng)小于_____平米。
2、材料:所有外表面采用厚度大于3mm的不銹鋼板制成,結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱和不銹鋼方鋼骨架,透明部分占比不少于30%,采用5mm厚弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部為硬塑料玻璃鋼一次成型,內(nèi)部設(shè)有圖書報刊架。附件包括推拉窗、電源接線板、電表一塊,頂部覆蓋藍(lán)色陽光板,并設(shè)有通風(fēng)口一處。
第四條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
①、乙方在完成報刊亭樣品的制作后,將其交付給甲方進(jìn)行初步驗收。經(jīng)過甲方的驗收合格后,乙方方可開始生產(chǎn)。
②、甲方驗收可以選擇采用樣品驗收或成品交付驗收的方式,也可以進(jìn)行隨機抽驗。
第五條 交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
②、乙方應(yīng)將貨物送至甲方指定的地點,并負(fù)責(zé)將貨物安裝到指定位置完成安裝。
③、包裝運輸:乙方應(yīng)在交貨前對成品進(jìn)行適當(dāng)包裝,確保信報箱在運輸過程中不受損壞。如出現(xiàn)損壞、變形或劃痕等情況,乙方將負(fù)責(zé)保修。
第六條 報刊亭安裝及驗收與售后服務(wù)
①、乙方對制作的報刊亭進(jìn)行安裝;
②、乙方安裝的報刊亭,需經(jīng)甲方驗收合格后方可使用。如遇驗收不合格的情況,乙方應(yīng)在3個工作日內(nèi)進(jìn)行整改。若乙方未能按時整改或者經(jīng)兩次整改仍不符合要求,甲方將按照報刊亭的價值扣除20%作為額外的維修費用,并不退還給乙方。驗收標(biāo)準(zhǔn)將按照雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求執(zhí)行。
③、乙方承諾為甲方制作的報刊亭質(zhì)量問題,將提供_____年內(nèi)免費保修服務(wù)。超過_____年或因甲方原因損壞需維修時,乙方會收取相應(yīng)的工本費用。
④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進(jìn)行終身維護(hù)。
第七條 結(jié)算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。
②、乙方交貨后15日內(nèi),甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。
③、乙方按時完成安裝工作并通過甲方驗收后,甲方將在15個工作日內(nèi)向乙方指定的賬戶支付合同金額的35%作為首筆款項,待累計支付金額達(dá)到合同總額的95%。
④、合同約定,甲方應(yīng)在合同標(biāo)的交付后向乙方支付合同價款的95%,并將剩余的5%作為質(zhì)量保證金預(yù)留。質(zhì)量保證金將在合同標(biāo)的交付后一年內(nèi),經(jīng)甲方確認(rèn)無質(zhì)量問題后,由甲方主動一次性支付給乙方。
第八條 甲方違約責(zé)任
①、甲方在報刊亭制作過程中未經(jīng)通知隨意變更數(shù)量或無故拒收貨物的'情況下,應(yīng)支付乙方合同總金額的_____%作為違約金。
②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應(yīng)向乙方支付_____%的違約金。
第九條 乙方違約責(zé)任
①、乙方未按照甲方的質(zhì)量要求進(jìn)行生產(chǎn),故意隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等行為。在按質(zhì)論價的基礎(chǔ)上,甲方有權(quán)從應(yīng)支付給乙方的合同貨款中扣除違約金,違約金比例為5%。
②、乙方不得將本合同項下的義務(wù)轉(zhuǎn)讓給任何第三方,如有轉(zhuǎn)讓行為,甲方有權(quán)立即終止合同,并要求乙方承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。
③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____%的違約金。
第十條 糾紛的處理
當(dāng)事人可以選擇以下兩種方式中的任意一種,作為本合同爭議的解決方式。
①、根據(jù)本合同產(chǎn)生的任何爭議,雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的,應(yīng)提交邯鄲仲裁委員會進(jìn)行仲裁。
②、雙方因履行本合同所產(chǎn)生的任何爭議應(yīng)當(dāng)通過友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向人民法院提起訴訟解決。
第十一條 附則
①、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,除非經(jīng)雙方書面協(xié)商一致,否則任何一方不得擅自變更和解除合同。
②、雙方在合同執(zhí)行過程中,對于具體制作報刊亭的數(shù)量有任何變更,必須以書面形式通知,口頭通知無效。雙方如需變更報刊亭的規(guī)格,須經(jīng)雙方共同協(xié)商后,簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
甲方:
簽約人:
乙方:
簽約人:
簽約地點:
簽約日期:_______年______月_____日
有關(guān)承攬加工合同范文合集 篇17
定作人:(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負(fù)責(zé))人:
簽約人:
定作人承辦單位:
聯(lián)絡(luò)人:
聯(lián)系電話:
定作人機構(gòu)地址:
傳真電話:
承攬人:(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負(fù)責(zé))人:
簽約人:
承攬人營業(yè)執(zhí)照:
生產(chǎn)報刊亭許可證明:
承攬人機構(gòu)地址:
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話:
銀行開戶許可證:
開戶行:
帳戶:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條標(biāo)的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為:_____萬元。
第二條制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位:每個/人民幣_______萬元)
注:整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結(jié)算價,該結(jié)算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。
第三條加工、制作與安裝、要求
1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于_____平米。
2、使用材料:所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于_____%,使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內(nèi)設(shè)圖書報刊架。附件包括:推拉窗、電源接線板、電表一塊,藍(lán)色陽光板封頂,并有通風(fēng)口一處。
第四條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后,交甲方進(jìn)行初驗,初驗合格后方可生產(chǎn)。
②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗。
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
②、交貨地點:乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
③、包裝運輸:乙方在交貨時,應(yīng)對成品進(jìn)行包裝,并保證信報箱在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務(wù)
①、乙方對制作的報刊亭進(jìn)行安裝;
②、經(jīng)乙方安裝的報刊亭,必須經(jīng)甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應(yīng)在_____日內(nèi)予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗收);
③、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質(zhì)量出現(xiàn)問題,_____年內(nèi)免費進(jìn)行保修,超過_____年或?qū)偌追皆驌p壞進(jìn)行維修的,需付工本費;
④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進(jìn)行終身維護(hù)。
第七條結(jié)算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的.額30%的預(yù)付款。
②、乙方交貨后15日內(nèi),甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi),甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額35%的價款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的95%。
④、剩余的合同標(biāo)的額5%(_____元)價款,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責(zé)任
①、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標(biāo)的額_____‰的違約金;
②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應(yīng)向乙方支付_____‰的違約金。
第九條乙方違約責(zé)任
①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價外,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān);
③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
第十一條附則
①、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn),口頭通知無效,報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,作出補充條款為準(zhǔn),補充條款與本合同具有同等效力。
甲方:_______乙方:_______
簽約人:_______簽約人:_______
簽約地點:_______
簽約日期:_______年_______月_______日
有關(guān)承攬加工合同范文合集 篇18
定做方:__________(稱甲方)
承攬方:__________(稱乙方)
根據(jù)《_____》規(guī)定,結(jié)合本工程的實際情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容:
1.制作內(nèi)容:
主鋼構(gòu):鋼梁.H(400~800)_________200_________6_________9.35。材質(zhì)為Q235。鋼構(gòu)必須進(jìn)行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
二、合同價格及結(jié)算方式:
1.合同造價按_____/噸。合同總價款為_____,以實際決算為準(zhǔn)。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)
2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款
3.提貨:
(1).第一次送齊二十八架鋼架,甲方不付貨款,提第二次貨時付清前次貨款,依次類推,至此全部提清,最后一次提貨時甲方全部付清貨款。
4.結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進(jìn)行決算。
三、質(zhì)量要求:
乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50205-20_________)認(rèn)真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
四、交貨地點和時間:
1.交貨地點:甲方在乙方廠房內(nèi)提貨;運費由甲方負(fù)責(zé),裝車由乙方負(fù)責(zé)。
2.交貨時間:
五、包裝及運輸:
1.乙方負(fù)責(zé)裝車。裝車時應(yīng)按照規(guī)范要求進(jìn)行裝運,要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內(nèi)。
2.甲方負(fù)責(zé)運輸,運輸標(biāo)志應(yīng)按甲方要求實施(具體由甲方再出發(fā)運前另行交底)。
3.運輸費用由甲方承擔(dān),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù):
1.甲方向乙方提供完整的構(gòu)建加工圖紙一套,并簽字認(rèn)可。由乙方認(rèn)真完善后按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2.甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗,不得擅自外協(xié)加工,乙方應(yīng)按甲方委派的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
4.甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知乙方進(jìn)行整改,乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
5.乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)返工費及直接費用。
七、違約責(zé)任:
按《_____》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式:
甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,則由提交當(dāng)?shù)豞____委員會_____。
九、附則:
1.本合同
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期為_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
3.未盡事宜,雙方協(xié)商解決或另立補充合同。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
委托代理人:__________委托代理人:__________聯(lián)系方式:__________聯(lián)系方式:__________
開戶行:__________開戶行:__________
賬號:__________賬號:__________
有關(guān)承攬加工合同范文合集 篇19
定做方:(以下簡稱甲方)
承攬方:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,結(jié)合本工程的實際情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容:
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為:東風(fēng)德納車橋有限公司新建齒輪車間
2、制作內(nèi)容:(含稅)
(1)、主構(gòu)件:角鋼桁架
材質(zhì):Q235B,合同噸位約69噸單價:6100元/噸
(2)、主構(gòu)件:吊車梁、鋼軌吊
材質(zhì):Q235B,合同噸位約37噸單價:6000元/噸
(3)、主構(gòu)件:鋼柱、鋼梁
材質(zhì):Q235B,合同噸位約91噸單價:5550元/噸
以上單價所有構(gòu)件均進(jìn)行拋丸除銹,紅丹防銹底漆一道。
二、合同價款及結(jié)算方式:
1、合同總價暫定為元大寫(以實際決算為準(zhǔn))。
2、合同簽訂之日甲方付¥元,大寫給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵沖貨款,)
3、結(jié)算方式:按照實際工程量結(jié)算。(每次發(fā)貨前付清當(dāng)批次貨款)
4、發(fā)票:增值稅發(fā)票。
三、質(zhì)量要求:
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50205—20xx)認(rèn)真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供制作資料一份,原材料質(zhì)量保證書、合格證、自檢探傷報告,所有原材料必須是大型鋼廠產(chǎn)品,所有鋼材的厚度應(yīng)達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。
3、鋼材應(yīng)滿足設(shè)計材質(zhì)要求。
4要求檢測為:自檢探傷報告出廠材料
四、交貨地點和時間:
1、交貨地點:湖北團(tuán)風(fēng)鴻路工廠。
2、發(fā)貨計劃及順序為:甲方提供詳細(xì)的交貨計劃,乙方按照甲方提供計劃認(rèn)真加工及出貨。
五、包裝及運輸:
1、甲方負(fù)責(zé)組織運輸。裝車時應(yīng)按照規(guī)范要求進(jìn)行裝運,要求車輛使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,其中工廠裝車費用包含在合同價內(nèi)。
2、甲方負(fù)責(zé)運輸,運輸標(biāo)志應(yīng)按甲方要求實施(具體由甲方在發(fā)運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔(dān),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車,甲方需保證構(gòu)件運輸車輛進(jìn)場場地要求。
六、雙方權(quán)利及義務(wù):
1、甲方向乙方提供完整的圖紙一套,并簽字認(rèn)可。由乙方認(rèn)真完善后按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改或變更通知。否則由此引起的'工期延誤以順延。
3、乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗,不得擅自外協(xié)加工,乙方應(yīng)按甲方委派的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
4、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知乙方進(jìn)行整改,乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
5、乙方加工質(zhì)量問題導(dǎo)致返工,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)返工費及直接費用。
七、違約責(zé)任:按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,則提交黃岡仲裁委員會仲裁。
九、附則:
1、本合同壹式貳份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期至款額結(jié)清為止。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決或另立補充合同。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
開戶行:
委托代理人:賬號:
聯(lián)系方式:委托代理人:
日期:日期:
有關(guān)承攬加工合同范文合集 篇20
甲方:(委托方)_____________________
乙方:(承攬方)_____________________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關(guān)承攬加工事宜,擬結(jié)本合同,以茲雙方信守。
一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。
名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板。數(shù)量:附加工圖紙_____份,按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關(guān)事宜:
1、由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進(jìn)行加工,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。
2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質(zhì)疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產(chǎn)品出廠的運輸費用由乙方承擔(dān),(甲方提供適當(dāng)?shù)倪\輸_____及司機,乙方承擔(dān)油料耗費及搬運事宜)
3、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔(dān)。
4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求:
自甲方提供原材料之后起,乙方在_____天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協(xié)商解決。
四、加工費用:
該項目合同總體加工費用_____萬元,由甲方承擔(dān)增值稅務(wù),甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式:
乙方交付產(chǎn)品后,甲方一次性付款,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個月內(nèi)全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜:
本合同在履行過程中發(fā)生爭議時,由甲方協(xié)商解決,如雙方達(dá)不成協(xié)議,可提交_____機構(gòu)解決。
在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補充。本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:蓋章:______________________
簽約人:______________職務(wù):_______________電話號碼:_____________________
乙方:_________________蓋章:____________________
簽約人:______________職務(wù):_________________電話號碼:_____________________
有關(guān)承攬加工合同范文合集 篇21
訂立合同雙方:
承攬方:_________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工木門油漆,經(jīng)雙方充分協(xié)商特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工產(chǎn)品:
品名、規(guī)格、單位、數(shù)量等見清單
第二條加工成品質(zhì)量要求:按定作方的工藝要求制作,(門厚45mm),加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù)。
第三條技術(shù)資料,樣塊提供辦法:
承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的樣塊或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)及時回復(fù),提出修改意見。2,承攬方對于承攬的工作,定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
第四條合同總價為小寫¥42690.00大寫肆萬貳仟陸佰玖拾元整。油漆加工完畢提貨時支付¥40500.00,大寫肆萬零伍佰元整,安裝完畢,如油漆沒有質(zhì)量問題,驗收合格后支付余款¥2190.00,大寫貳仟壹佰玖拾元整!
附:產(chǎn)品明細(xì)表
產(chǎn)品及價目明細(xì)表
名稱
單位
數(shù)量
單價
總額
備注
子母門和對開門
套
40
480
19200
單開門
套
81
290
23490
合計
42690
第五條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3,當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)
第六條提貨的`時間和地點:
提定作物期限應(yīng)當(dāng)20xx年4月16日提貨,按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期提定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2,提定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第七條包裝要求:里面用保護(hù)膜包裝,外面用紙皮包裝!
第八條違約責(zé)任:
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金,為總金額的5%;
5、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
本合同自20xx年月日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式貳份,雙方各留存一份。
定作方:(蓋章)承攬方:(蓋章)
代表人:(蓋章)代表人:(蓋章)
地址:地址:
電話:電話:
_____年_______月______日簽訂
有關(guān)承攬加工合同范文合集 篇22
定作方:_______________(簡稱甲方)
承攬方:_______________(簡稱乙方)
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規(guī)格、型號單位數(shù)量單價價款或酬金元金額:________________________元。
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:_________________________
五、結(jié)算方式:_________________________
六、違約責(zé)任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔(dān)違約責(zé)任。
1.承攬方的違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責(zé)任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的`違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議,作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,正本雙方各執(zhí)___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
有關(guān)承攬加工合同范文合集 篇23
原告:某塑料廠
被告:某塑料模具廠
某塑料廠與某塑料模具廠于1985年1月20日簽訂加工承攬合同一份,由塑料模具廠為塑料廠加工多層塑化模具一套,材料加工費21000元,同年2月底完成。塑料廠并允諾另付塑料模具廠帳外“加快費”3000元。
加工承攬合同履行中,塑料廠分別于1985年2月2日和2月13日,將材料加工費21000元全部匯付塑料模具廠。但塑料模具廠4月15日才加工完畢,經(jīng)驗收,因模具有裂痕,由塑料模具廠另行加工一臺同型模具,5月5日交貨驗收。5月3日塑料廠驗收時,發(fā)現(xiàn)塑料模具廠并未做同型模具,僅對原模具進(jìn)行了部分修補,質(zhì)量仍不合格。5月13日,雙方再次商訂,由塑料模具廠繼續(xù)修理模具,5月底完工驗收,質(zhì)量為正常使用不低于一年時間,并退還塑料廠加工費4000元。塑料模具廠除按約定退還4000元外,再次誤期于10月7日將模具送至塑料廠。經(jīng)雙方試車檢驗,模具跑料嚴(yán)重,無法正常使用。12月7日雙方商定,由于模具不符合質(zhì)量要求,塑料模具廠只收取9000元材料費,其余8000元加工費于1986年1月15日前,分兩次退還塑料廠,但至1986年3月26日塑料模具廠尚未退還余款。塑料廠向某區(qū)人民法院起訴,要求塑料模具廠退還全部材料及加工費17000元,并給付違約金和經(jīng)濟(jì)損失費35300元。
法院審理中認(rèn)為:塑料模具廠為塑料廠加工制作模具,既未按期完成,又不符合質(zhì)量要求,已經(jīng)違約。爾后,雙方雖幾經(jīng)變更協(xié)議,但塑料模具廠終未履行,導(dǎo)致糾紛應(yīng)負(fù)完全責(zé)任。另,雙方商議收受帳外“加快費”,違反國家財經(jīng)紀(jì)律,實屬錯誤,應(yīng)予批評。塑料廠向塑料模具廠索賠應(yīng)得利潤欠妥當(dāng)。
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》第41條第1款規(guī)定,進(jìn)行調(diào)解,達(dá)成協(xié)議如下:
1、塑料模具廠為塑料廠加工多層塑化模具,因質(zhì)量不合格,作退貨處理,報廢模具由塑料廠自行處理;
2、塑料模具廠退還塑料廠材料、加工費17000元;
3、塑料模具廠賠償塑料廠運輸、旅差費用1000元;
4、上述二、三兩項合計18000元,由塑料模具廠分4次給付塑料廠:1986年5月給付3000元,1986年6至8月,每月給付5000元。
5、塑料廠放棄其它要求。
1、本案糾紛發(fā)生的責(zé)任,完全在于塑料模具廠。《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》第41條第1款規(guī)定:“未按合同規(guī)定的質(zhì)量、數(shù)量完成定作方交付的工作,應(yīng)無償進(jìn)行修理、補足數(shù)量或者酌減報酬”。所以,承攬方塑料模具廠必須退還定作方塑料廠的全部材料、加工費,并且賠償塑料廠的'全部運輸、旅差費。
2、簽訂經(jīng)濟(jì)合同時,按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》第14條規(guī)定,一方可以向?qū)Ψ浇o付定金,合同履行后可以收回或抵作價款。但是,象本案塑料廠在合同簽訂后不久,即付了全部材料、加工費是不妥的。以致造成事后償還時發(fā)生了困難。
3、塑料廠為了急于求成,允許另付帳外“加快費”3000元,這是違法的。由于雙方只是口頭協(xié)議,事后由于加工質(zhì)量發(fā)生糾紛,并未形成事實。故法院給予批評是完全正確的。
有關(guān)承攬加工合同范文合集 篇24
訂立合同雙方:
承攬人:______________________________
定作人:______________________________
定作人委托承攬人加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號:________________________
名稱:________________________
規(guī)格:________________________
單位:________________________
數(shù)量:________________________
備注:________________________
第二條 加工成品 質(zhì)量要求
(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
編號
名稱
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
________________________________________________________________________
(1.用承攬人原料完成工作的,承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作人應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作人調(diào)換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
_____________________________________________________________________
(1.承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作人;定作人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬人在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失,由定作人賠償。2.承攬人對于承攬的工作,如果定作人要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3.定作人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。)
第五條 價款或酬金
___________________________________________________________________
(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
________________________________________________________________________
(1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作人應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作人使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬人負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量)監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條 交貨的時間和地點
________________________________________________________________________
(1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議;并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn),自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知,必須留給定作人以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān)
第九條 運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其他
第十二條 承攬人的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作人同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)者修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作人仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作人不再需要的,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬人應(yīng)當(dāng)償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金_____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作人償付違約金。)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。
未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作時,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%__30%的幅度)或酬金總額的_____%(20%__60%的幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作人代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作人實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調(diào)換、補齊的,由承攬人對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作人要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作人的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬犬因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬人提供原材料的.,償付承攬人的未履行部分價款總值_____%(10%一30%的幅度)的違約金;不屬承攬人提供材料的,償付承攬人以未履行部分酬金總額_____%(20%一60%的幅度)的違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬人有權(quán)解除合同,定作人應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作人超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物時,承攬人有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬和保管、保養(yǎng)費后,退還給定作人;變賣定作物所得少于報酬和保管、保養(yǎng)費時,定作人還應(yīng)補償不足部分,如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬人償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的1%償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此
而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任,在定作人遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬人由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自______年 _____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作人和承攬人各執(zhí)一份;合同副本一式_____份,交________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作人:(蓋章)________________
代表人:(蓋章)________________
地址:__________________________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號:__________________________
承攬人:(蓋章)________________
代表人:(蓋章)________________
地址:__________________________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號:__________________________
____________年_______月_____日
有關(guān)承攬加工合同范文合集 篇25
合同編號:
發(fā)包方:永寧縣體育局(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條:標(biāo)的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標(biāo)的額暫定為:298345.8元。最終標(biāo)的以永寧縣財政局預(yù)(決)算審查中心決算價為最終標(biāo)的。
第二條:制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位:每個/人民幣 元)計取
注:整個承攬加工合同按每個書架的單價為結(jié)算價,該結(jié)算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。
第三條:加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分。
2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規(guī)格進(jìn)行多家比選采購,且有材料合格證書。
3、規(guī)格:圖書館鋼制雙柱雙面書架 ,規(guī)格型號:高xx年 月 日前全部交貨。
②、交貨地點:乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
③、包裝運輸:乙方在交貨時,應(yīng)對成品進(jìn)行包裝,并保證書架在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。
第六條 書架安裝及驗收與售后服務(wù)
①、乙方對制作的書架進(jìn)行安裝;
②、經(jīng)乙方安裝的書架,必須經(jīng)甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應(yīng)在 日內(nèi)予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價值扣除 %做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗收);
③、乙方承諾為甲方制作的書架因質(zhì)量出現(xiàn)問題, 年內(nèi)免費進(jìn)行保修,超過 年或?qū)偌追皆驌p壞進(jìn)行維修的,需付工本費;
④、乙方承諾對甲方使用的書架進(jìn)行終身維護(hù)。
第七條:結(jié)算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的'合同生效后 5日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。
②、乙方交貨后 5日內(nèi),甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗收合格后 5日內(nèi),甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的90%。
④、剩余的合同標(biāo)的額 %價款,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
第八條:甲方違約責(zé)任
①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標(biāo)的額2‰的違約金;
②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應(yīng)向乙方支付 ‰的違約金。
第九條:乙方違約責(zé)任
①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價外,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān);
③、乙方未按合同要求的時間交付書架,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金。
第十條:糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十一條:附則
①、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn),口頭通知無效,書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,作出補充條款為準(zhǔn),補充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方(全稱)(蓋章) 承包方(全稱)(蓋章)
法定代表人 法定代表人
委托代理人 委托代理人
經(jīng) 辦 人: 經(jīng) 辦 人:
單位地址: 單位地址:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
郵政編碼: 郵政編碼:
年 月 日 年 月 日
有關(guān)承攬加工合同范文合集 篇26
訂做方(甲方):
制作方(乙方):
一、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、交貨日期 合同編號:
品 名
規(guī) 格(長*寬*高)
單位
數(shù) 量
單 價(元)
金 額(元)
合計人民幣金額(大寫) 整 金額(小寫):¥ 元
交貨日期: 合同簽定起 日內(nèi)
其它說明:
二、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):
三、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法:按樣品工藝為檢驗標(biāo)準(zhǔn)。
四、包裝要求及費用負(fù)擔(dān):
五、交貨方式及地點:乙方負(fù)責(zé)送到甲方安裝地(北京范圍內(nèi)),
六、結(jié)算方式及期限:
七、違約責(zé)任:雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同的約定,如出現(xiàn)問題根據(jù)問題所屬承擔(dān)責(zé)任。
八、解決合同糾紛的方式:被告住所地人民法院訴訟。
九、其它事項:由雙方協(xié)商解決。
十、戶名:x有限公司 帳號: 開戶行:
訂 做 方
制 作 方
單位名稱:
單位名稱:
法人代表:
法人代表:
委托代理人:
委托代理人:
電話:
電話:
簽單日期: 年 月 日
有關(guān)承攬加工合同范文合集 篇27
訂做方(以下簡稱需方):
承攬方(以下簡稱供方):
甲方委托乙方加工25米箱梁芯模模板,雙方經(jīng)過充分協(xié)商達(dá)成一致,特訂立本合同,共同遵守《中華人民共和國合同法》相關(guān)規(guī)定。
一、 標(biāo)的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額:(此合同單價為稅前價)
品名 規(guī)格 數(shù)量 單位 重量(噸) 單價元/噸 價款(元) 備注
箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 約計重量
總計
總金額(大寫) 柒萬柒仟元整
二、 技術(shù)資料提供方法:需方提供標(biāo)的物所需施工圖,按需方確認(rèn)的標(biāo)的物圖紙加工;
三、 質(zhì)量要求:供方嚴(yán)格按圖紙加工,產(chǎn)品質(zhì)量符合行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求,并配合甲方的監(jiān)督檢查;
四、 交貨地點:供方廠內(nèi)驗收交貨;
五、合同簽署后,第一套芯片模具將于10月8日交付,第二套芯片模具將于10月13日交付。
六、計價方式:買方根據(jù)加工后的貨物過磅重量進(jìn)行結(jié)算。
七、合同簽訂后,需方須預(yù)付材料款25000元。在提取標(biāo)的物時,需方需結(jié)清剩余款項,具體金額根據(jù)實際加工產(chǎn)品的數(shù)量和品種而定。
八、標(biāo)的物所有權(quán)自付清全部貨款時起轉(zhuǎn)移,但需方未履行支付價款全部貨款義務(wù)的,標(biāo)的物仍屬于供方所有。
九、運輸方式及到達(dá)站和費用負(fù)擔(dān):貨物將通過汽運方式運送至施工現(xiàn)場,供方將負(fù)責(zé)幫助配貨并承擔(dān)運輸費用。工地卸車及其他費用將由需方承擔(dān)。
十、本合同解除的條件為以下兩種情況:一是合同的全部條款和義務(wù)均已履行完畢;二是未支付材料預(yù)付款。
十一、 違約責(zé)任:由違約方負(fù)責(zé);
十二、合同糾紛的'解決方式包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁和訴訟等途徑。當(dāng)發(fā)生合同糾紛時,雙方可以首先通過協(xié)商的方式進(jìn)行溝通,尋求達(dá)成一致的解決方案。如果協(xié)商不成,雙方可以選擇通過調(diào)解來解決糾紛,由第三方調(diào)解員協(xié)助雙方達(dá)成和解協(xié)議。如果調(diào)解無效,雙方可以選擇提交仲裁委員會進(jìn)行仲裁,仲裁結(jié)果具有法律效力。如果仲裁仍無法解決糾紛,雙方可以依法向人民法院提起訴訟,由法院依法判決解決糾紛。不同的解決方式適用于不同情況的合同糾紛,當(dāng)事人可以根據(jù)具體情況選擇合適的解決途徑。
十三、本合同自雙方簽字并預(yù)付材料款到賬之日起生效。本合同的傳真件同樣具有法律效力。
十四、本合同一式兩份,如有未盡事宜可另行訂立補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
訂做方:
承攬 方:
簽訂時間:
有關(guān)承攬加工合同范文合集 篇28
委托方:
簽訂地點:
承接方:
訂日期:年月日
依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條:廣告承攬要求。
1.1 項目(制作)
1.2 廣告及活動內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號
1.3 發(fā)布地點或形式:
1.4 顏色:
1.5 規(guī)格或材料:
1.6 刊播次數(shù)、起止日期及時間:
第二條:費用及支付方法
2.1 費用
本次活動總金額為_______(大寫_______圓整)
2.2 結(jié)算方式和期限:
第三條:驗收方式及時間:
第四條:違約責(zé)任
4.1 委托方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的'1%償付違約金。
4.2 承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金;不能按期履行合同義務(wù)的,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。
4.3 其他違約責(zé)任,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條:糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(2)項規(guī)定辦理。
1. 向地經(jīng)濟(jì)合同仲裁機關(guān)申請仲裁;
2. 向 當(dāng)?shù)?人民法院起訴。
第六條:雙方商定的其他事項:
第七條:附則
本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委托方:
單位名稱(蓋章)
地址:
委托代理人:
電話:
承攬方:
單位名稱(蓋章)
地址:
委托代理人:
電話:
有關(guān)承攬加工合同范文合集 篇29
定作單位:(以下簡稱甲方)
承攬單位:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規(guī)定,甲方將本工程風(fēng)口平臺出鐵場構(gòu)件加工制作委托給乙方承攬加工,結(jié)合具體情況,雙方本著公平合理的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵照履行。
第一條加工構(gòu)件品名與價款
一、加工品名:某某高爐大修項目鋼結(jié)構(gòu)工程風(fēng)口平臺出鐵場構(gòu)件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構(gòu)件。
二、承攬方式:本加工構(gòu)件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質(zhì)量、包安全及綜合單價包干、完工結(jié)算的承攬方式。
三、加工單價:每噸壹仟元整人民幣(¥:1000.00元人民幣)
四、本加工構(gòu)件綜合單價一次包定,不受市場物價浮動和有關(guān)部門調(diào)價文件的影響;已包含了加工制作時所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費用,加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費用支出。
五、本加工構(gòu)件不含防腐涂裝,由甲方防腐涂裝分包單位在制作場地進(jìn)行防腐涂裝,乙方免費提供構(gòu)件機械翻身。
六、本合同價款已含乙方應(yīng)繳納的稅費和各種規(guī)費,乙方開具發(fā)票。
第二條加工成品期限與交付
一、加工期限:暫定為三十日歷天。按甲方施工進(jìn)度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構(gòu)件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態(tài):按甲方提供的加工制作轉(zhuǎn)換圖全部圖示狀態(tài)交付,并配合防腐涂裝。
三、交付地點:運輸至甲方指定場地,甲方負(fù)責(zé)卸車。
第三條加工材料供應(yīng)與采購
一、甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料:本加工構(gòu)件的.所有工程鋼材由甲方供應(yīng),并負(fù)責(zé)送貨到乙方指定地點,乙方負(fù)責(zé)卸貨。乙方應(yīng)設(shè)專人向甲方辦理甲供材的限額領(lǐng)料手續(xù)。甲供鋼材按乙方編制的材料預(yù)算經(jīng)甲方審核后,作為供料依據(jù)(板材材損2%、型材材損3%)。乙方按圖紙要求負(fù)責(zé)組織排版套材下料,排版圖必須經(jīng)過甲方確認(rèn)后方可下料切割,超供用料甲方負(fù)責(zé)回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領(lǐng)用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除,并加收5%的采管費。
二、乙方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料:本加工構(gòu)件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購;采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設(shè)計要求。
三、乙方自行采購的材料、構(gòu)配件等應(yīng)具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件,沒有合格證書,且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過試驗定為不合格的材料、構(gòu)配件等,甲方有權(quán)制止使用,由此而造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
四、具有合格證書的材料、構(gòu)配件等應(yīng)按規(guī)定復(fù)驗,其檢驗費用由乙方承擔(dān),如屬不合格產(chǎn)品,其不合格產(chǎn)品由乙方在48小時內(nèi)清理出場。
五、材料代用,經(jīng)甲方批準(zhǔn)后,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時,由乙方承擔(dān)發(fā)生的費用。
第四條加工成品質(zhì)量與驗收
一、根據(jù)設(shè)計施工圖、修改圖、轉(zhuǎn)化圖、變更通知、施工說明及有關(guān)技術(shù)文件資料,遵照國家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》和有關(guān)工程質(zhì)量的規(guī)定,由乙方確保本加工構(gòu)件質(zhì)量。
二、質(zhì)量等級:一次驗收合格
三、保修期限:保修壹年。
四、技術(shù)資料:由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術(shù)說明資料,交付完畢后收回,乙方不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。技術(shù)資料必須按甲方貫標(biāo)程序記錄整理,格式采用甲方提供的表格格式。
有關(guān)承攬加工合同范文合集 篇30
甲方:____________________
乙方:____________________
根據(jù)《工程建設(shè)合同法》、《中華人民共和國建筑法》以及其他相關(guān)法律法規(guī),雙方在自愿、平等、公正的原則下就本次建設(shè)工程的施工事項進(jìn)行充分協(xié)商,并達(dá)成一致意見,特此簽訂本合同。
一、程概況
1、工程名稱:________________________________________
2、工程地點:____________________________________________________________有限公司
二、工程承包范圍
1、面積:_____________________________=____________________平方,附工程詳單。
2、承包方式:甲方出資,乙方承包工、料(本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm)含土建。
3、工程造價____________元________,總造價________________元。
4、付款方式:合同簽訂后甲方預(yù)付總金額的30%,柱子建立完成后再支付總金額的'40%,項目驗收通過后再支付總金額的25%,剩余的5%在工程完成后的一年內(nèi)全額支付。
5、土建工程完工后,即刻開始施工,預(yù)計于天內(nèi)完工。(備注:除非遇到不可抗拒的因素)。我們保證在年內(nèi)維護(hù)并確保正常使用。
6、在建設(shè)過程中,乙方施工隊伍應(yīng)該全力投入工作。如果出現(xiàn)工傷事故等情況,責(zé)任由乙方自己承擔(dān),費用應(yīng)從乙方的經(jīng)費中解決,如不足部分乙方需自行承擔(dān),甲方不負(fù)任何責(zé)任。
7、甲方負(fù)責(zé)提供水、路兩通的設(shè)施,并承擔(dān)相應(yīng)費用。此外,甲方還負(fù)責(zé)維護(hù)外圍治安秩序。乙方則負(fù)責(zé)按照施工圖紙進(jìn)行施工,并保證工程質(zhì)量、工期和施工安全。在施工期間,乙方需要自行承擔(dān)電費,而甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)事宜。雙方在履行合同義務(wù)時,如果其中一方違約,違約方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц都s定的違約金,金額為________________萬元。
本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,合同自簽訂之日起,即可生效。
甲方:________________________
乙方:________________________
________年________月________日
有關(guān)承攬加工合同范文合集 篇31
訂立合同雙方:
承攬方:縣木具廠 以下簡稱甲方
定作方:縣百貨公司 以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條 加工成品
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做.
三,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅固、表面必須 平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有 翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便. 四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代 表當(dāng)面封存樣品,作為驗收的依據(jù).
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要 求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的 時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并 通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條 工程價款:按核定價格單計算款25000元.
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收, 乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為 標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證 明.
第七條 交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨. 任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù) .
第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每 件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負(fù)擔(dān).
第九條 運輸辦法及費用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運輸,每件運輸費用均按2元計算, 共計490元,全部費用由乙方負(fù)擔(dān).運輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé).
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款20xx0元(貳萬元). 甲方不履行合同時,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的, 把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還.
第十一條 結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交 手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款. 第十二條 甲方的違約責(zé)任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不 同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換 后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊, 補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由 甲方賠償. 三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部 分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的 違約金.
六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同 規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條 乙方的違約責(zé)任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成 的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金 .
三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的 日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定, 向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失. 六,乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或 原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng) 當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外 發(fā)生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承 擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理 本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接 向人民法院起訴.本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效. 本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存 一份.
甲方:縣木具廠(蓋章) 代表人:黃華新(簽名) 地址:七都鎮(zhèn) 電話:66.8971
開戶銀行:縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所 帳號:104750 乙方:縣百貨公司 代表人:王新法 地址:城關(guān)中山街5號 電話:33.7347 開戶銀行:縣支行
帳號:003485
一九八五年一月二十五日
有關(guān)承攬加工合同范文合集 篇32
甲方: 乙方:
1、前言 經(jīng)過友好協(xié)商,甲、乙雙方本著長期友好合作、互利互惠、共同發(fā)展的前提,就鑄件合作事宜達(dá)成一致,特簽訂本合同并共同信守執(zhí)行。乙方將根據(jù)甲方提供的技術(shù)資料和鑄造清單進(jìn)行鑄造并供貨。
2、供貨范圍和雙方職責(zé)
(1)供貨范圍 按甲方提供的鑄件清單供貨。
鑄件上要帶檢驗試棒2根(¢30﹡300);球鐵件的附鑄試塊采用型試塊并附質(zhì)保書。
(2)乙方職責(zé)
完成上述規(guī)定供貨范圍的供貨。
返回甲方提供的所有資料,并為甲方保密。 向甲方提供鑄件的材料說明(A、機械性能;B、材質(zhì)化驗)
(3)甲方職責(zé) 每套鑄件(每件)向乙方提供鑄件圖紙一套。 負(fù)責(zé)解決乙方在泡沫模型制作過程中的技術(shù)問題。
向乙方提供鑄造清單(明細(xì))并說明材料,件數(shù),交貨期。
甲方向乙方提供技術(shù)要求。
技術(shù)要求
(A)鑄件材料:250、300、C鑄鐵、600-3
(B)鑄件化學(xué)成份:根據(jù)提供給貴公司的化學(xué)成份標(biāo)準(zhǔn)。
(C)鑄件應(yīng)清理干凈,去除冒口殘余,粘砂以及內(nèi)腔殘余物等。鑄件表面進(jìn)行噴丸處理,要求鑄件表面光潔。
(D)鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。
(E)鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內(nèi)的表面缺陷。
(F)鑄件交貨時應(yīng)附有合格證、質(zhì)保書,其中包括:供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結(jié)果、制造日期(或編號)或生產(chǎn)批號、機械性能。
3、價格
(1)鑄件價格
4、結(jié)算方式:
(1)鑄件以甲方驗收過磅,并通知乙方認(rèn)可。
(2)鑄件在甲方現(xiàn)場驗收合格后,開具發(fā)票,甲方收到發(fā)票30天內(nèi)全額付款。
(3)鑄件經(jīng)甲方使用,確認(rèn)滿足第六條定義的質(zhì)量保證。
5、交貨期
(1)乙方嚴(yán)格按甲方提供的`清單、周期進(jìn)行鑄件并及時交貨。
(2)具本交貨日期:(泡沫模型與鑄件制造,周期,不含路途)
(3)特殊規(guī)格雙方協(xié)商定。
6、驗收 甲方應(yīng)根據(jù)有關(guān)資料和技術(shù)協(xié)議、國家標(biāo)準(zhǔn)對鑄件進(jìn)行驗收。
7、質(zhì)量保證: 甲方在加工過程中發(fā)現(xiàn)鑄造原因造成的廢品,應(yīng)立即通知乙方,如確系乙方鑄造原因造成的廢品,由乙方補廢包換,并以急件的形式補廢,模型費由乙方負(fù)擔(dān)。
8、合同修改: 只有在合同雙方的合法代表書面簽字同意后,才能對本合同的條款進(jìn)行修改,補充和更改。這些修改、補充和更改的文件與本合同具備同等效力。
9、不可抗力:
(1)當(dāng)不可抗力發(fā)生時,發(fā)生不可抗力的一方有義務(wù)做出努力,將不可抗力帶來的損失減少到最低限度。
(2)因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。
10、權(quán)力和義務(wù)的轉(zhuǎn)讓: 乙方不得將本承包合同所產(chǎn)生的權(quán)力義務(wù)轉(zhuǎn)讓給任何第三方。
11、合同的終止和解除
(1)發(fā)生下列情況之一時,甲方有權(quán)終止和解除合同,并有權(quán)要求乙方賠償由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。 乙方無正當(dāng)理由不按期制造投入時。 實際制造進(jìn)度比進(jìn)度表上的日程大大延遲,按期交付無可能時。 乙方無正當(dāng)理由不執(zhí)行合同有關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲方書面催促仍無解決誠意時。
(2)發(fā)生下列情況時,乙方有權(quán)終止和解除合同,并有權(quán)要求甲方賠償由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。 甲方違反本合同而造成本合同無法履行時。 甲方?jīng)]有支付合同金額的能力時。
12、爭議解決: 當(dāng)甲、乙雙方之間在履行本合同過程中發(fā)生爭議而通過協(xié)商已無法解決時,可直接向人民法院起訴,甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地(煙臺)人民法院管轄。
13、合同附件 下述合同附件與本合同同進(jìn)簽署,一并有效。 附件一、每次提供鑄造清單、進(jìn)度表。
14、通知 所有通知和通訊均需采用書面形式,如為傳真或電傳,則發(fā)生當(dāng)日視為送達(dá)。
15、合同生效 本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字、蓋章即生效。
甲方 乙方
代表(簽字) 代表(簽字)____
日期:____ 日期
有關(guān)承攬加工合同范文合集 篇33
甲方(定作方):
法定代表人:
乙方(承攬方):
法定代表人:
為明確雙方在合同中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任,確保合同全面履行,經(jīng)雙方平等協(xié)商一致,根據(jù)《民法典》及有關(guān)規(guī)定訂立以下條款,以資雙方共同遵照執(zhí)行。
一、定作物名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價款
1.防盜門名稱:。
2.規(guī)格:。
3.單位:。
4.數(shù)量:。
5.單價:人民幣(大寫)(¥元)
(本合同價格內(nèi)已包含:制作、安裝、運輸、卸車、五金、閉門器、電控鎖等全部內(nèi)容。)
注:以實際安裝樘數(shù)結(jié)算,面積以現(xiàn)場實際測量面積為準(zhǔn)。以上價格為一次性包死價。甲方繼續(xù)訂貨時,提前天向乙方提供計劃通知單通知乙方。
6.工期要求:。
7.工程地點(即施工安裝現(xiàn)場):。
8.質(zhì)量要求:符合國家不銹鋼門窗規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。
二、承攬方式、材料的提供
1.承攬方式:乙方包工包料,所有材料由乙方提供,乙方負(fù)責(zé)制作、安裝,運輸?shù)绞┕ぐ惭b現(xiàn)場;
2.材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn):。
3.乙方產(chǎn)品必須附有產(chǎn)品出廠合格證,需檢驗的,應(yīng)提供檢驗合格證,作為質(zhì)量資料向甲方提供。禁止使用不合格產(chǎn)品和假冒偽劣產(chǎn)品,如有發(fā)生乙方無條件退貨重作。
三、轉(zhuǎn)包
乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力,完成主要工作,但當(dāng)事人另有約定的除外。禁止將本合同內(nèi)容向第三方轉(zhuǎn)包,如有發(fā)現(xiàn),甲方有權(quán)隨時解除本合同。
四、定作方的協(xié)助事項
1.甲方在本合同簽訂后及時向乙方提供相關(guān)資料,具體施工尺寸由乙方現(xiàn)場實測。
2.乙方進(jìn)入場后甲方配合接通電源、安裝電表,相關(guān)費用及電費由乙方承擔(dān)。
3.乙方在施工階段應(yīng)配合主包單位工作,按進(jìn)度要求及時提供安裝。
4.為了保證工程的進(jìn)度和質(zhì)量,總包單位應(yīng)配合乙方在施工階段清理門口障礙物,乙方負(fù)責(zé)保護(hù)安裝成品,屬于乙方保護(hù)不當(dāng)造成損壞費用乙方自理。
五、合同價款與支付方式
1、本合同價款共計:人民幣元整(以根據(jù)實際安裝數(shù)量結(jié)算為準(zhǔn))。
合同價款的支付時間與條件如下:
首筆款:¥元(合同總金額的%),作為預(yù)付款,于本合同簽訂后的個工作日內(nèi)支付;
第二筆款:¥元(合同總金額的%),于 年 月 日前支付;
第三筆款:¥元(合同總金額的%),于后的五個工作日內(nèi)支付;
第四筆款:¥元(合同總金額的%),于甲方驗收通過后的個工作日內(nèi)支付。
尾款:¥元(合同總金額的%),于質(zhì)保期滿后的個工作日內(nèi)支付。
2、指定收款賬號:
六、工期
1.開工前天甲方向乙方下達(dá)開工通知書,工期由甲乙雙方與土建施工方協(xié)商確定后乙方以書面報甲方進(jìn)度報表。乙方必須保證加工安裝進(jìn)度,不得影響甲方工程按期竣工驗收。
2.如遇下列情況,經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后,工期相應(yīng)順延:
(1)按施工準(zhǔn)備規(guī)定,不能提供施工場地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件,影響進(jìn)場施工;
(2)在施工中如因現(xiàn)場連續(xù)停電24小時以上影響正常施工
(3)人力不可抗拒的因素而延誤工期。
七、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收辦法
1.本工程質(zhì)量要求達(dá)到國家現(xiàn)行不銹鋼門窗規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。
2.乙方必須嚴(yán)格按照施工圖紙、說明文件和國家頒布的建筑工程規(guī)范、規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,并接受甲方派駐代表的監(jiān)督和整改。
3.乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故,應(yīng)及時報告甲方派駐代表和當(dāng)?shù)亟ㄖこ藤|(zhì)量監(jiān)督站,一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果應(yīng)送發(fā)包方和質(zhì)量監(jiān)督站備案;重大質(zhì)量事故的處理方案,應(yīng)經(jīng)設(shè)計單位、質(zhì)量監(jiān)督站、發(fā)包方等單位共同研究,并經(jīng)設(shè)計單位簽證后實施,所發(fā)生的費用由承包方負(fù)責(zé)。安全培訓(xùn)交底、安全責(zé)任、防護(hù)由乙方負(fù)責(zé)。
八、質(zhì)量保修
工程竣工并經(jīng)驗收合格后,乙方按規(guī)定對所承攬工程實行保修,保修時間按國家規(guī)定執(zhí)行,在此期間凡屬乙方制作安裝產(chǎn)品質(zhì)量問題乙方維修或更換。
甲方通知乙方返修時,乙方應(yīng)及時維修,如乙方未能及時維修甲方有權(quán)安排人員維修,一切費用從質(zhì)保金中扣除。質(zhì)保期滿后無發(fā)生保修費用,甲方全額退還質(zhì)保金。
九、安全及特別約定
1.乙方在施工過程中必須嚴(yán)格按照國家操作規(guī)程進(jìn)行操作,高空作業(yè)配安全帶,進(jìn)入施工現(xiàn)場戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故,甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、配合,所有責(zé)任及費用均由乙方承擔(dān)。
十、違約責(zé)任
1.工程質(zhì)量不符合合同約定的,乙方負(fù)責(zé)無償修理、返工。
2.由于修理或返工造成逾期交付的,乙方向甲方償付逾期違約金,每逾期一天,向甲方支付合同價款的千分之一。
3.甲方未能按照合同約定履行自己應(yīng)負(fù)的責(zé)任,除竣工日期得以順延外,還應(yīng)賠償承包方由此造成的實際損失。
十一、爭議解決
1.本合同的簽訂、解釋及其在履行過程中出現(xiàn)的、或與本合同有關(guān)的`糾紛之解決,受中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律約束。
2.因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,由合同各方協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第種方式解決:
(1)提交位于(地點)的仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的,對各方均有約束力;
(2)依法向所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。
十二、其他
1.本協(xié)議一式二份,協(xié)議各方各執(zhí)一份。各份協(xié)議文本具有同等法律效力。
2.本協(xié)議經(jīng)各方簽署后生效。
甲方(蓋章):
__年__月__日
乙方(蓋章):
__年__月__日
