精選承攬合同模板錦集（精選3篇）
精選承攬合同模板錦集 篇1
內容如下：
訂立合同雙方：
定作人：___(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人：___簽約人：
定作人承辦單位：___聯絡人：___聯系電話：
定作人機構地址：___傳真電話：
承攬方
承攬裝飾郵政樓外墻工程合同
合同編號：
訂立合同雙方：
定作人：___(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人：___簽約人：
定作人承辦單位：___聯絡人：___聯系電話：
定作人機構地址：___傳真電話：
承攬方：___(以下簡稱乙方)
承攬方法定代表(負責)人：簽約人：
承攬方營業執照：___施工資質：
承攬方施工項目經理：___手機：
承攬方機構地址：___傳真電話：
銀行開戶許可證：開戶行：帳戶：
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規的規定，經甲、乙雙方協商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務及經濟責任。為加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款：
第一條標的
本合同甲方委托乙方制做的GRS裝飾件及安裝工程標的額約為：___元。
第二條制作GRC裝飾件規格、單價(單價款單位： 平方米/人民幣元)
序號GRC裝飾件名稱規格數___量___單___價合計
注：以上每平方米GRC裝飾件固定結算價，包含：包工、包料、包一切稅費，GRC裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實際測量平方米為準。
第三條工程概況及承包范圍
1、工程名稱：郵政局生產業務樓歐式外觀裝飾工程
2、工程地點郵政局生產業務樓施工現場
3、承包范圍：GRC裝飾件安裝，藝術修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷;
4、承包方式：包工包料(GRC裝飾材料廠商：___);
5、工程造價：本工程總造價按乙方于___年___月___日上午參加___組織的工程招標會上中標單價，竣工按中標單價及實際工程量決算。
第四條工程期限與保障責任
1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計天;
2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延;
3、因現場停水、停電、運輸進場障礙或出現不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任。
第五條甲方責任
1、提供現場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;
2、提供施工用雙排腳手架;
3、負責施工現場各施工單位間的協調工作;
4、嚴格監督施工質量，組織工程驗收。
第六條乙方責任
1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質單、合格證等;
2、認真組織施工，嚴格按《GRC外裝飾工程施工驗收標準》施工。
3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故，乙方負全部責任;
4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作;
5、因乙方責任工程質量不符合合同要求，乙方應無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。
第七條工程付款及結算方式
1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理：本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據預算明細的單價計算工程量，據實計算匯總工程總價款;
2、乙方帶料進場開始施工15日內，甲方撥付工程總價50%的工程款;
3、乙方安裝完成，驗收報告簽字之日起15日內，再撥付工程總價45%;
4、工程質保金為工程總價5%，質保期兩年。質保金在壹年后無工程質量問題時，于___年___月___日付清。
第八條施工及竣工驗收
1、安裝要符合歐式裝修風格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應服從于實際藝術效果;
2、如施工中甲方要求變更施內容、范圍、應征得乙方同意并辦理補充條款，并經甲、乙雙方現場代表簽字作為合同附件進入決算，否則乙方有權拒絕施工。
3、甲方應在收到乙方工程竣工通知后五日內，組織驗收。超過七日未予答復時，乙方有權視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。
第九條乙方服務承諾
1、乙方承諾為甲方制作的GRC裝飾件保修兩年，使用壽命不少于50年，如出現質量問題，乙方一年內免費為甲方更換GRC裝飾件，兩年內免費維修，超過兩年維修只收取材料費，維修保證24小時趕到現場;
2、乙方承諾對本單位安裝的GRC裝飾件工程，進行終身維護;
3、因甲方原因造成的GRC裝飾件損壞，乙方保證進行維修，但要收取材料費。
第十條雙方違約責任
1、乙方未按甲方的質量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價扣減合同價款外，甲方還應從乙方合同貨款中扣除‰違約金。
2、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付___元的違約金。
3、乙方未按合同要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。
4、甲方未能按合同規定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日元在甲方支付工程款時加罰違約金。
第十一條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。
第十二條附則、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。
甲方：___乙方：
簽約人：___簽約人：
簽約地點：___簽約日期：
精選承攬合同模板錦集 篇2
甲方：_______________
乙方：_______________
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及有關規定，結合本工程具體情況，經雙方協商一致，簽定本協議，共同遵守。
建設單位：_______________
工程名稱：_______________
一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程，實行自主經營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅，經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣 元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施，甲方予以監管。
二、乙方必須嚴格執行國家法律法規，嚴格執行國家有關建筑、安裝工程質量標準和安全施工的有關部門規定，安全生產、文明施工，認真執行國家安全、質量生產操作規程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的，甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續，不負擔具體問題和責任。若因違反上述規定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失，全部由乙方承擔；同時甲方有權單方面解除合同并撤銷項目部。
三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導，乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質量、安全操作規程施工或發現存有質量、安全隱患的情況，甲方有權責令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉包。在施工中，凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協議、承諾以以及在經營中發生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛，完全由乙方負責，甲方不承擔任何連帶責任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題，所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責，甲方不承擔任何連帶責任。
六、乙方應配備和組建好項目經理部，建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發的上崗資格證。并自覺遵守上級有關部門規定，按時做好技術檔案及安全內業等資料，隨時接受上級部門的檢查，并將有關證件材料及時上交公司。
七、現場保險費、質保金、相應的'規費等一切費用均由乙方繳納辦理，并負責為本項目施工現場的全體人員辦理人身意外傷害保險，并對施工中發生的一切事故承擔全部責任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規定，正確計算施工成本，賬簿設置齊全，以備稅務機關檢查，并及時上報統計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費及稅費，其余撥付給乙方。
九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤，乙方不承擔相應責任；由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤，后果、責任由乙方自行承擔。同時，若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準，乙方承擔一切責任。
十、乙方對安全生產負有直接責任，發生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。
十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件，該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內交公司一份存檔備查。
十二、依據施工合同，掛靠有效期在合同范圍內，有效期滿，雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后，本合同自動解除。
十三、本協議雙方簽蓋章后生效。
未盡事宜，雙方協商解決。
甲方(蓋章)：_____________ 乙方(蓋章)：______________
___________年____月____日 ___________年____月____日
精選承攬合同模板錦集 篇3
承攬合同樣板的通用版
合同編號：____________________簽訂地點：___________________
簽訂時間：________年____月____日
定作方：______________________
承攬方：_________________________
第一條加工物、數量、報酬、交貨期限
項目名稱及內容_________________________
計量單位_________________________
數量_________________________
工作量_________________________
報酬_________________________
交付期限_________________________
單價_________________________
金額_________________________
(注：空格如不夠用，可以另接。)
第二條技術標準、質量要求：
第三條承攬人對質量負責的期限及條件：
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：
第五條承攬人使用的材料由__________________人提供。
材料的檢驗方法：__________________________________________________________________
第六條承攬項目中的主要工作應由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：
第八條結算方式及期限：
第九條定作人在________年____月____日前交定金(大寫)__________________元。
第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任：
第十三條解決合同糾紛的方式：本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成的。
按下列第______種方式解決：
(一)提交_______________________委員會_____;
(二)依法向人民法院起訴。
定作方(公章)_________承攬方(公章)：_________
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
_________年____月____日_________年____月____日